Pièce
1.3.03_Fascicule-3-Ctrl.pdf · 8 366 mots · du marché « Aménagement complet de la section La Fourche - Col des Vaux sur la RN79 : terrassements, ouvrages d'art,… », dossier de consultation officiel.
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)
FASCICULE 3
CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION, ASSURANCE DE LA QUALITÉ
ET DE L’ENVIRONNEMENT
L’acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage
ÉTAT / MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Représentant du Maître d’ouvrage (RMO)
Monsieur le Directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Bourgogne - Franche-Comté par arrêté préfectoral en vigueur à la date de signature du marché
Maîtrise d’œuvre
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
Service Ingénierie Routière de Moulins
représenté par M. le chef du SIR de Moulins
Objet de la consultation
N79 - RCEA Phase 2
Section La Fourche / Col des Vaux
Marché de travaux TOARCSEE
(Terrassements – Ouvrages d’art – Assainissement – Rétablissements – Chaussées – Signalisations – Équipements – Environnement)
1
0
Indice
26/06/26
10/04/26
Date
Suite à contrôle Extérieur
Première émission
Nature de la modification et demandeur
SIR Moulins
SIR Moulins
Auteur
1.3 3
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
Liste des sigles et notations utilisés
APL Autorisation de Portée Locale
CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales
CCTG Cahier des Clauses Techniques Générales
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières
CEREMA Centre d'études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement
DBA Double Béton Armé
DCOE Dossier de Consultation des Opérateurs Économiques
DIUO Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés
DR Dispositif de Retenue
GBA Glissière en Béton Armé
GMPV Gammadensimètre mobile à profondeur variable
LBA Lourde Béton Adhérent
MOA Maîtrise d’Ouvrage
MOE Maîtrise d’Œuvre
MVL Muret Véhicule Léger
NOG Note d’Organisation Générale
NRE Notice de Respect de l’Environnement
OH Ouvrage Hydraulique
PAD Plan d’Action des Déchets
PAQ Plan d’Assurance Qualité
PMT Profondeur Moyenne de Texture
PRE Plan de Respect de l’Environnement
PST Partie Supérieure des Terrassements
SOGED Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
SOPAQ Schéma Organisationnel d’un Plan Assurance Qualité
SOPRE Schéma d'organisation du plan de respect de l'environnement
SPS Sécurité et de Protection de la Santé
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 1/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
Table des matières
1. DISPOSITIONS RELATIVES AU MANAGEMENT DE LA QUALITÉ......................................................................3
1.1- DÉFINITIONS..............................................................................................................................3
1.2- PLAN D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ.................................................................................................4
1.2.1- Contenu du Plan d'Assurance de la Qualité................................................................................................4
1.2.2- Organisation générale..................................................................................................................................5
1.2.3- Procédures d’exécution...............................................................................................................................5
1.2.4- Récolement du contrôle intérieur.................................................................................................................6
1.3- CONSISTANCE DES DOCUMENTS QUALITÉ PAR PHASE DE L’OPÉRATION.....................................................6
1.3.1- en période de préparation............................................................................................................................6
1.3.1.1- en période de préparation.......................................................................................................................................... 6
1.3.1.2- La Note d’Organisation générale............................................................................................................................... 7
1.3.1.3- Les procédures d’études et de travaux...................................................................................................................... 8
1.3.1.4- Les cadres de documents de contrôle d’exécution.................................................................................................... 8
1.3.2- En phase d’exécution...................................................................................................................................8
1.3.2.1- Résultats du contrôle intérieur................................................................................................................................... 9
1.3.2.2- Détection et traitement des non-conformités............................................................................................................. 9
1.3.2.3- Points critiques.......................................................................................................................................................... 9
1.3.2.4- Points d’arrêt.............................................................................................................................................................. 9
1.3.3- En phase de fin d’exécution.......................................................................................................................10
2. DISPOSITION RELATIVES AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT...................................................................10
2.1- DÉFINITIONS............................................................................................................................10
2.1.1- Notice de Respect de l’Environnement......................................................................................................10
2.1.2- Schéma d'Organisation du Plan de Respect de l'Environnement (SOPRE).............................................10
2.1.3- Plan de Respect de l'Environnement (PRE)..............................................................................................10
2.1.4- Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED).................................................................10
2.1.5- Plan d’Action des Déchets (PAD)...............................................................................................................11
2.2- CONSISTANCE DES DOCUMENTS ENVIRONNEMENT PAR PHASE DE L'OPÉRATION.........................................11
2.2.1- En période de préparation: le Plan de Respect de l’Environnement (PRE)..............................................11
2.2.1.1- Note d’organisation générale Environnement..........................................................................................................11
2.2.1.2- Les procédures environnementales.........................................................................................................................11
2.2.1.3- Les exigences environnementales.......................................................................................................................... 12
2.2.2- En phase d’exécution.................................................................................................................................12
2.2.3- En phase de fin d’exécution et réception...................................................................................................13
3. DOSSIER DE RÉCOLEMENT................................................................................................................................13
3.1- GÉNÉRALITÉS..........................................................................................................................13
3.2- COMPOSITION..........................................................................................................................13
3.2.1- Terrassements...........................................................................................................................................13
3.2.2- Assainissement..........................................................................................................................................15
3.2.3- Chaussées.................................................................................................................................................15
3.2.4- Ouvrages d'art, écrans, soutènements......................................................................................................16
3.2.5- Équipements..............................................................................................................................................17
3.2.6- Aménagements liés à l'environnement......................................................................................................18
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 2/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
1. Dispositions relatives au management de la qualité
1.1- Définitions
Les dispositions énoncées se réfèrent aux définitions spécifiques suivantes :
• Contrôle intérieur
Contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-
traitants (CCAG Travaux – article 28.4.1).
• Contrôle interne
Modalité de contrôle interne : ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d’essais
exercés sous l’autorité des responsables de la fabrication ou de l’exécution, dans les conditions définies
par le Plan d’Assurance Qualité.
• Contrôle externe
Modalité de contrôle externe : ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d’essais
exercés sous l’autorité ou à la demande d’un responsable indépendant de la chaîne de production ou du
chantier d’exécution, mandaté par le titulaire.
• Contrôle extérieur
Ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d’essais, que la maîtrise d’œuvre exécute ou
fait exécuter par un organisme indépendant du titulaire, pour le compte du maître d’ouvrage.
• Fiche de contrôle
Document de suivi d’exécution qui constitue la trace de la réalité des contrôles effectués.
• Fiche d’adaptation
Document de suivi de préparation qui enregistre une adaptation de la conception durant la préparation
(avant l’exécution), ses causes, son traitement et les conséquences associées.
Cette fiche est systématiquement accompagnée par une analyse financière de l’adaptation.
• Fiche de non-conformité
Document de suivi d’exécution qui enregistre une non-conformité, ses causes, son traitement, les
conséquences associées et les actions correctives ou corrections nécessaires.
Cette fiche est systématiquement accompagnée par une analyse financière de la non-conformité.
• Plan de contrôle
Document établi par le maître d’œuvre et validé par le maître d’ouvrage, organisant, pour l’opération, la
coordination et la complémentarité des opérations de contrôle intérieur des différents intervenants et de
contrôle extérieur.
Ce document d’organisation, annexé au présent CCTP, définit :
◦ pour le contrôle intérieur : la nature et la fréquence minimum des contrôles et essais attendus
du titulaire à ce titre ;
◦ pour le contrôle extérieur : grille des décisions à prendre par le maître d’œuvre, ratio des
contrôles extérieurs (géomètre et CEREMA ou bureau d’études privé), définition des points
critiques, points d’arrêt (avec délais de prévenance et délais de levée).
Ce document est le socle de base sur lequel s’appuie le titulaire pour bâtir son plan Qualité et plus
particulièrement son plan de contrôle.
• Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (SOPAQ)
Document établi par le titulaire et remis à l’appui de son offre. Il a pour objet de définir les processus
d’assurance qualité du PAQ qui seront appliqués durant le marché pour mener à bien le projet dans le
respect des objectifs fixés par la maîtrise d’ouvrage.
• Plan d’Assurance Qualité (PAQ)
Document établi par le titulaire en phase de préparation, spécifiant l’organisation, les procédures
d’exécution et de contrôle et les ressources associées qu’il s’engage à mettre en œuvre pour l’obtention
de la qualité requise.
• Schéma d’Organisation du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE)
Document établi par le titulaire et remis à l’appui de son offre. Il décrit, en fonction des caractéristiques
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 3/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
de terrain et de l’environnement local, les dispositions d’organisation et de contrôle qu’il propose pour
répondre aux prescriptions environnementales fixées par le maître d'ouvrage dans la Notice de Respect
de l’Environnement (NRE).
• Plan de Respect de l’Environnement (PRE)
Document établi par le titulaire en phase de préparation spécifiant les moyens et procédures mis en
œuvre par le titulaire pour respecter les prescriptions environnementales fixées par le maître d’ouvrage
et réaliser ses engagements en matière de performance environnementale.
• Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED)
Document établi par le titulaire et remis à l'appui de son offre. Il énonce les moyens et procédures mis
en œuvre par le titulaire en matière de suivi, de gestion, de valorisation et d’élimination des déchets.
• Plan d’Actions Déchets (PAD)
Document établi par le titulaire en phase de préparation spécifiant les conditions dans lesquelles il
envisage la réutilisation des matériaux issus du chantier et le devenir des excédents, dans le respect de
la réglementation.
• Notice de Respect de l’Environnement (NRE)
Document établi par le maître d'ouvrage qui précise :
◦ la synthèse des contraintes environnementales et les sites où ces mesures doivent
s’appliquer ;
◦ la nature des démarches administratives devant être assurées par le maître d’ouvrage, le
maître d’œuvre ou le titulaire du marché ;
◦ les exigences en matière de management et de suivi de l’environnement.
• Point critique
Étape faisant l’objet d’une information préalable du maître d’œuvre, pour qu’il puisse, s’il le juge utile, y
assister et en vérifier les conditions d’exécution.
• Point d’arrêt
Étape au-delà de laquelle une activité ne peut se poursuivre sans un accord formel du maître d’œuvre,
formalisé par un document d’enregistrement. La demande de levée de point d’arrêt formalisée par le
titulaire est accompagnée des résultats du contrôle intérieur formalisés et interprétés.
• Délai de prévenance d’un point d’arrêt
Délai minimal fixé dans le plan de contrôle et à respecter par le titulaire entre la notification d’un
événement ou d’une décision au maître d’œuvre et sa réalisation. Ce délai court à partir de la réception
de cette notification par le maître d’œuvre au format papier.
• Délai de levée d’un point d’arrêt
Délai maximal fixé dans le plan de contrôle et à respecter par le maître d’œuvre pour notifier au titulaire
sa décision de lever ou pas un point d’arrêt. Ce délai démarre à la date mentionnée dans la demande
de levée de point d’arrêt et court jusqu’à la réception par le titulaire de la décision du maître d’œuvre de
lever ou pas le point d’arrêt, cette décision pouvant être transmise au format papier et/ou au format
électronique.
• Délai de contrôle
Délai maximal dont dispose le maître d’œuvre pour viser ou émettre un avis sur un document
d’exécution transmis par le titulaire. Ce délai démarre à partir de la réception au format papier du
document et court jusqu’à la réception par le titulaire de la décision du maître d’œuvre de viser ou non le
document d’exécution, cette décision pouvant être transmise au format papier et/ou électronique.
1.2- Plan d’assurance de la qualité
Les dispositions du PAQ et de l’ensemble des documents s’y rapportant devront prendre en compte les
prescriptions du plan de contrôle annexé au présent CCTP.
1.2.1- Contenu du Plan d'Assurance de la Qualité
Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) est établi pour l'ensemble des travaux à réaliser et prendra en
compte le principe de délégation de l'assurance de la qualité, défini au présent CCTP.
Le PAQ est constitué :
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 4/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
• d’un document d’organisation générale présentant les éléments communs à l’ensemble du
chantier ;
• d’un document de définition (procédure d’exécution unique) et de suivi de l’ensemble des
tâches pour lesquelles la délégation d’assurance de la qualité est de genre C ;
• des résultats de mesures, essais et épreuves.
Le présent article définit le contenu minimal du document général du PAQ et les éléments communs aux
procédures d'exécution. Il est complété par les articles du présent CCTP qui traitent des documents que
l'entrepreneur doit soumettre au maître d’œuvre et aux contrôles qu'il doit exécuter.
En particulier, le PAQ doit comprendre toutes les propositions que l'entrepreneur doit faire après la
signature du marché en dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du
projet des installations de chantier, ainsi que des annexes à ces documents.
1.2.2- Organisation générale
Le document d'organisation générale définit tous les éléments concourant à l'obtention de la qualité et
traite en particulier des points définis ci-après.
• Affectation des tâches :
◦ entreprise responsable de la direction du chantier ;
◦ sous-traitants ;
◦ principaux fournisseurs ;
◦ bureau d’études ;
◦ bureau de contrôle et laboratoire ;
◦ chargé de la qualité.
• Moyens :
◦ moyens en personnel des entreprises et sous-traitants avec références de l'encadrement
et responsables des sous-traitants sur le chantier ;
◦ moyens généraux en matériel des entreprises, sous-traitants et autres ;
◦ interfaces entre les différents intervenants dans les études et les travaux.
• Organisation du contrôle interne :
◦ le document rappelle les principes et présente les conditions d’organisation et de
fonctionnement du contrôle interne, ces conditions étant en relation avec les indications
concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les tâches
correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés.
• Procédures d’exécution :
◦ liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement ;
◦ liste des tâches pour lesquelles il est prévu d’effectuer des épreuves d’étude et de
convenance.
• Suivi et traçabilité :
◦ conditions d’authentification des documents et dessins visés par le maître d’œuvre pour
exécution, afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu être distribuées.
1.2.3- Procédures d’exécution
• Contenu :
Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions du présent CCTP et
définissent notamment :
◦ la partie des travaux faisant l’objet de la procédure considérée ;
◦ les moyens en personnel, spécifiques à la tâche ;
◦ les moyens matériels spécifiques utilisés ;
◦ les choix de l’entreprise en matière de matériaux, produits et composants (qualité,
certification, origine, marque et modèle exact lorsqu’il y a lieu) ;
◦ les points sensibles de l’exécution (un point sensible est un point d’exécution qui doit
particulièrement retenir l’attention en vue d’une bonne réalisation), par référence aux
phases d’exécution des travaux avec, s’il y a lieu, une description des modes opératoires
et les consignes ou instructions particulières pour l’exécution ;
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 5/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
◦ le cas échéant, les interactions avec d’autres procédures et les conditions préalables à
remplir pour l’exécution ultérieure de certaines tâches ;
◦ les modalités de contrôle intérieur ;
◦ la liste des documents annexés ou non à la procédure et utiles à l’exécution de la tâche ;
◦ les points sensibles impactant le volet SPS ;
◦ les points sensibles impactant le volet Environnement ;
◦ la liste des documents annexés ou non à la procédure et utiles à l’exécution de la tâche.
• Prescriptions particulières au contrôle interne :
Quel que soit le genre de délégation d'assurance de la qualité relative à la tâche, la partie du document
traitant du contrôle intérieur explicite :
◦ pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une procédure officielle de
certification de conformité, les conditions d’identification sur le chantier des lots livrés ;
◦ en l’absence de procédure officielle de certification ou lorsque, par dérogation, le produit
livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités du contrôle de conformité des lots
en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants ;
◦ la nature des contrôles et des intervenants ;
◦ le modèle des documents, dits de suivi d’exécution, à recueillir ou à établir au titre du
contrôle interne, ainsi que les conditions de transmission au maître d’œuvre ou de tenue
à disposition ;
◦ les précisions sur la conduite à tenir en cas d’anomalies prévisibles ;
◦ les points de l’exécution qui doivent retenir une attention particulière et notamment les
« points critiques », points de l’exécution qui nécessitent une matérialisation du contrôle
interne et les « points d’arrêt », points critiques pour lesquels un accord formel du maître
d’œuvre ou de son représentant est nécessaire à la poursuite de l’exécution.
Le contenu de cette partie du PAQ satisfait aux prescriptions des autres articles du présent CCTP et du
CCTG.
1.2.4- Récolement du contrôle intérieur
Ces dossiers de récolement dressés sous l’autorité du responsable de la phase de travaux répondent à
trois objectifs :
• ils constituent le support de la matérialisation des différents contrôles effectués ;
• ils permettent au maître d’œuvre de s’assurer que les travaux sont bien conformes aux
prévisions ;
• ils offrent au gestionnaire de l’ouvrage, lorsqu’ils seront regroupés dans le dossier de
récolement, les moyens d’être informé sur les conditions d’exécution ;
• ils seront constitués de fiches renseignées au cours du déroulement de chaque phase de
travaux qui permettront de recueillir les informations sur les conditions d’exécution et de
noter, afin de les valider, les actions et les résultats du contrôle interne. La liste et les
spécimens de ces documents seront arrêtés en concertation avec le maître d’œuvre lors de
l’établissement de la note d’organisation générale (au stade de la mise au point du marché).
1.3- Consistance des documents Qualité par phase de l’opération
1.3.1- en période de préparation
1.3.1.1- en période de préparation
Le Plan d’Assurance Qualité tel que prévu à l’article 1.2 du présent fascicule « Contrôle de l’exécution,
assurance de la qualité et de l’environnement » présente, de manière détaillée, les dispositions de
moyens et d’organisation prévues par le titulaire, et qu’il s’engage à mettre en œuvre, pour garantir
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 6/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
l’obtention des exigences spécifiques pour les travaux lui incombant.
Le Plan d’Assurance Qualité est établi spécifiquement pour l’opération objet du marché. Il peut intégrer
des dispositions préexistantes dans le système de management de la qualité du titulaire, tout en leur
apportant les modifications et compléments nécessaires pour répondre aux spécificités de l’opération.
Il comprend :
• une Note d’Organisation Générale (NOG) qui définit :
◦ les éléments d’organisation concourant à l’obtention de la qualité ;
◦ les Plans d’Assurance Qualité des co-traitants et sous-traitants, avec mention des
articulations entre ces plans et le Plan d’Assurance Qualité du titulaire.
• les procédures d’exécution couvrant :
◦ les procédures d’études ;
◦ les procédures de travaux, par partie d’ouvrage ou nature de travaux ;
◦ les cadres de documents de suivi d’exécution.
En regard de la complexité des travaux et des contraintes extérieures, ces informations peuvent être
systématisées par le titulaire au sein d’une ou plusieurs notes répondant aux exigences spécifiées par le
maître d’ouvrage. Les procédures qualité relatives à l’exécution et aux contrôles liés aux points d’arrêt et
points critiques, ainsi qu’à la gestion des documents d’exécution, sont documentées.
1.3.1.2- La Note d’Organisation générale
La Note d’Organisation Générale (NOG) du titulaire fournit les informations suivantes :
• l’engagement du titulaire sur la mise en œuvre des dispositions définies au sein du Plan
d’Assurance Qualité ;
• la présentation des intervenants : titulaire, sous-traitants, fournisseurs principaux et
prestataires en charge des opérations de contrôle intérieur, ainsi que les modalités de gestion
de leurs interfaces ;
• la présentation de l’organisation des responsables et moyens, dont :
◦ l’organigramme et l’encadrement responsable des travaux objet du marché avec
identification des responsables ;
◦ l’organisation et l’affectation des principales tâches ;
◦ les principaux moyens, matériels et approvisionnements ;
• les modalités d’organisation du contrôle intérieur :
◦ le cadre d’organisation du contrôle intérieur ;
◦ le plan de contrôle intérieur établi par le titulaire et respectant les minima fixés dans le
plan de contrôle du marché, qui définit les différents contrôles et pour chacun :
▪ les exigences ;
▪ les références aux spécifications d’exécution ;
▪ la méthode de contrôle, de suivi ou d’essai ;
▪ la définition de la zone de contrôle ;
▪ la fréquence du contrôle, du suivi ou des essais ;
▪ les critères d’acceptation ;
▪ la documentation associée ;
▪ les responsables du contrôle et des suites à donner à ce contrôle ;
▪ l’implication des tierces parties dans le contrôle.
• la liste des points d’arrêt et des points critiques (respectant à minima les éléments du plan de
contrôle du marché), avec :
◦ mention des délais et des documents de contrôle associés ;
◦ les modalités de levées des points d’arrêt ;
• l’organisation pour la maîtrise (détection et traitement) des non-conformités et le suivi des
actions curatives et correctives, selon le niveau de gravité, de l’écart constaté ;
• la liste des études et procédures d’exécution, nécessaires à la réalisation des ouvrages
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 7/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
provisoires et définitifs, et leur calendrier prévisionnel de production (échéancier d’envoi et
dates prévisionnelles pour l’obtention du visa du maître d’œuvre.
En regard de la complexité des travaux et des contraintes extérieures, ces informations peuvent être
systématisées par le titulaire au sein d’une ou plusieurs notes répondant aux exigences explicitant les
dispositions d’organisation prévues en réponse aux exigences spécifiques du maître d’ouvrage.
1.3.1.3- Les procédures d’études et de travaux
Relativement aux ouvrages provisoires et définitifs, et conformément à la liste des procédures
d’exécution définie au sein de la note d’organisation générale, le titulaire fournit :
• les procédures d’études décrivant, pour chacune :
◦ la partie des travaux, objet de la procédure ;
◦ les modalités de validation des études ;
◦ les modalités de maîtrise des modifications des études.
• les procédures de travaux, par partie d’ouvrage ou par nature de travaux, décrivant, pour
chaque procédure :
◦ la partie des travaux, objet de la procédure ;
◦ les documents de référence ;
◦ la liste des ressources utilisées (personnels, matériels, produits) ;
◦ les méthodes, modalités, modes opératoires de mise en œuvre des travaux pour assurer
le respect final des exigences.
• les modalités de contrôle intérieur associées à la procédure :
◦ intervenants ;
◦ épreuves à réaliser, nature et fréquence des contrôles, moyens ;
◦ critères d’acceptation.
• le cas échéant, les interactions avec d’autres procédures et les conditions préalables requises
pour l’exécution de certaines tâches.
En regard de la complexité des travaux et des contraintes extérieures, ces informations peuvent être
synthétisées par le titulaire au sein d’une ou plusieurs notes explicitant les dispositions prévues en
réponse aux exigences spécifiées par le maître d’ouvrage.
Le maître d’œuvre pourra accepter que ces informations (plan de contrôle, liste des points d’arrêt et
point critiques) soient portées dans les procédures d'exécution spécifiques dès lors que leur exhaustivité
est assurée.
1.3.1.4- Les cadres de documents de contrôle d’exécution
Le titulaire fournit dans son PAQ les modèles de documents suivants :
• documents de contrôle intérieur ;
• cadre du journal de chantier ;
• fiches de non-conformité.
Il précise également les conditions et délais dans lesquels ces documents sont renseignés (identifiés,
enregistrés), validés, exploités puis, archivés.
1.3.2- En phase d’exécution
Les mises à jour du Plan d’Assurance Qualité du titulaire au cours des travaux sont soumises à visa du
maître d’œuvre. Elles portent notamment sur :
• les procédures d’exécution non encore fournies lors de la phase de préparation ;
• les adaptations des éléments du PAQ requises par les évolutions du chantier.
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 8/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
1.3.2.1- Résultats du contrôle intérieur
Les résultats des opérations de contrôle intérieur effectuées par le titulaire sont reportés sur les
documents de contrôle. Selon les dispositions prévues au sein des pièces particulières du marché, ils
sont (hormis ceux concernant les contrôles liés aux points d’arrêt et à la gestion de non conformités)
adressés au maître d’œuvre, au fur et à mesure de leur obtention.
Ces documents ne sont pas soumis au visa du maître d’œuvre : seuls leurs cadres, définis au sein du
PAQ du titulaire et ceux de ses sous-traitants éventuels en phase de préparation, y sont soumis.
Ils seront transmis avec les interprétations et conclusions quant à la conformité de la prestation et/ou du
produit avec la demande de levée de point d'arrêt.
1.3.2.2- Détection et traitement des non-conformités
La démarche de traitement des non-conformités s’articule autour des étapes suivantes :
• le constat, qui comprend les actions immédiates, l’enregistrement, ainsi que l’information des
acteurs concernés ;
• l’évaluation qui consiste à identifier les causes de la non-conformité, en évaluer les effets et
proposer des actions curatives (pour y remédier) et correctives (pour éviter qu’elle se
reproduise) ;
• l’action, qui comprend la décision d’actions, l’exécution et le contrôle des actions décidées ;
• la clôture et l’archivage des données et résultats.
Toute non conformité, détectée par les opérations de contrôle intérieur ou de contrôle extérieur, est
enregistrée : elle fait l’objet de l’ouverture, par le titulaire, d’une « fiche de non conformité ».
Les modalités de traitement de la non conformité sont soumises au visa du maître d’œuvre.
Si le traitement d’une non conformité donne lieu à une modification d’un document d’exécution, le
nouveau document d’exécution est soumis au visa du maître d’œuvre.
Sur la base des résultats du contrôle, et du visa du maître d’œuvre sur son traitement technique, il peut
être procédé à la levée de la non conformité.
1.3.2.3- Points critiques
Pour les points critiques, le titulaire informe le maître d’œuvre, avec un délai de préavis conforme au
plan de contrôle, de la date de réalisation des tâches concernées afin de lui permettre d’être présent, s’il
le souhaite.
En outre, il tient à disposition, sur les lieux du chantier, les documents de contrôle d’exécution relatifs
aux tâches concernées.
1.3.2.4- Points d’arrêt
Pour les points d’arrêt, le titulaire informe le maître d’œuvre de la date de réalisation des contrôles
correspondants, avec un délai de préavis conforme au plan de contrôle afin de lui permettre d’être
présent, s’il le souhaite.
Les contrôles liés aux points d’arrêt font l’objet de procédures spécifiques : demande de levée du point
d’arrêt, compte-rendu de contrôles, accord explicite du maître d’œuvre.
Le titulaire adresse au maître d’œuvre sa demande de levée de point d’arrêt, accompagnée des
documents attestant des contrôles effectués lors des tâches correspondantes avec leur analyse et leur
conclusion quant à la conformité.
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 9/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
Les visas matérialisant la constatation, par les différents intervenants concernés, des informations
produites et mentionnant les suites à donner sont reportés sur les documents de levée de points d’arrêt.
La décision de levée (ou non) un point d'arrêt est prise dans le délai de levée du point d'arrêt spécifié au
plan de contrôle.
1.3.3- En phase de fin d’exécution
En fin d’exécution, le titulaire fournit le ou les document(s) relatif(s) au management de la qualité qui
intègre(nt) le dossier des ouvrages exécutés (DOE) (article 3 du présent fascicule « Contrôle de
l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement »).
Ces éléments ne sont pas soumis au visa du maître d’œuvre.
2. Disposition relatives au respect de l’environnement
2.1- Définitions
2.1.1- Notice de Respect de l’Environnement
Ce document, établi par le maître d'ouvrage, précise :
• la synthèse des contraintes environnementales et les sites où ces mesures doivent
s’appliquer ;
• la nature des démarches administratives devant être assurées par le maître d’ouvrage, le
maître d’œuvre ou le titulaire du marché ;
• les exigences en matière de management et de suivi de l’environnement.
2.1.2- Schéma d'Organisation du Plan de Respect de l'Environnement (SOPRE)
Ce document établi, à partir des exigences spécifiées par le maître d’ouvrage, par le soumissionnaire à
l'appui de son offre décrit, en fonction des caractéristiques de terrain et de l’environnement local, les
dispositions d’organisation et de contrôle qu’il propose pour répondre aux prescriptions
environnementales fixées par le maître d'ouvrage.
2.1.3- Plan de Respect de l'Environnement (PRE)
Ce document, établi par le titulaire en période de préparation du chantier et devant être visé et suivi par
le maître d’œuvre, énonce les moyens et procédures mis en œuvre par le titulaire pour respecter les
prescriptions environnementales fixées par le maître d’ouvrage et réaliser ses engagements en matière
de performance environnementale.
2.1.4- Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED)
Le SOGED, établi par le titulaire, est remis à l'appui de son offre. Il est ensuite repris par ses soins en
période de préparation du chantier et doit être visé et suivi par le maître d’œuvre.
Il énonce les moyens et procédures mis en œuvre par le titulaire en matière de suivi, de gestion, de
valorisation et d’élimination des déchets.
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 10/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
2.1.5- Plan d’Action des Déchets (PAD)
Ce document, établi par le titulaire en période de préparation du chantier et devant être visé et suivi par
le maître d’œuvre, énonce les moyens et procédures mis en œuvre par le titulaire pour respecter les
prescriptions environnementales fixées par le maître d’ouvrage et réaliser ses engagements en matière
de gestion des déchets.
2.2- Consistance des documents Environnement par phase de l'opération
2.2.1- En période de préparation: le Plan de Respect de l’Environnement (PRE)
Au cours de la période de préparation et sur la base du SOPRE, le titulaire établira un Plan de Respect
de l’Environnement (PRE) qui sera soumis au visa du maître d’œuvre. Le PRE fera l’objet d’un nouveau
document spécifique au chantier.
Dans le cas d'un groupement d'entreprises, un seul PRE commun devra être remis. Ce PRE devra
couvrir l'ensemble des activités des différentes entreprises du groupement. Le mandataire du
groupement aura en charge l'application du PRE au cours des travaux.
Ce document doit servir de référence tout au long du chantier dans le domaine de l'environnement. Il
devra donc répondre aux différentes exigences décrites dans la notice de respect de l’environnement.
Il devra donc décrire, au minimum, les moyens matériels et humains qui seront mis à disposition pour sa
mise en œuvre, pour son suivi et son contrôle.
Ce document sera évolutif. Il sera complété et mis à jour chaque fois que nécessaire et préalablement à
l’exécution des tâches ou ouvrages unitaires. Il sera révisé en cas de changement de méthode
d’exécution ou d’organisation de chantier modifiant la maîtrise des impacts environnementaux prévue
au PRE initial.
Le démarrage des travaux ou ouvrages unitaires est conditionné par l’obtention du visa sur le PRE initial
ou les compléments rendus nécessaires en cours de travaux.
Le Plan de Respect de l’Environnement doit être l'égal du Plan d'Assurance Qualité dans le domaine de
l'environnement. Il devra comporter au minimum les trois volets décrits ci-après.
2.2.1.1- Note d’organisation générale Environnement
Elle comprend :
• un rappel des enjeux rencontrés dans l’aire d’étude du projet ;
• le lieu d’exécution des travaux ainsi que le planning prévisionnel ;
• la déclaration d’engagement de la direction de l’entreprise ;
• l’organisation définitive, les moyens humains, l’organigramme définitif du chantier en
précisant :
◦ pour chaque personne identifiée, sa responsabilité et son action dans l’application, la mise
en œuvre et le suivi du PRE, du SOGED et des exigences ;
◦ le correspondant environnement avec son niveau hiérarchique, ses compétences et ses
activités ;
◦ les moyens d’information et de sensibilisation de son personnel (outils, supports…).
• les modalités de tenue du chapitre environnement du journal de chantier (contenu, périodicité,
diffusion).
2.2.1.2- Les procédures environnementales
Elles assurent la conformité de l’exécution des ouvrages à la législation, à la réglementation et aux
exigences spécifiées par le maître d’ouvrage :
• procédure de mise en application, de contrôle et de révision du PRE et du SOGED ;
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 11/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
• procédure de prise en compte des recommandations du coordonnateur environnement ;
• procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle ;
• procédure de surveillance des crues et de repli du matériel en cas d’alerte d’une crue ;
• procédure pour éviter les rejets de laitance dans le milieu naturel lors des opérations de
coulage en place des éléments en béton (ouvrages d’art, cunettes, caniveaux…) ;
• procédure d’urgence en cas de découverte dans l’emprise du chantier d’une espèce protégée
(animale ou végétale) ;
• procédure de suivi de la qualité des eaux ;
• le cas échéant, procédure(s) concernant la prise en compte de l’environnement dans la mise
en œuvre de toute centrale mobile de fabrication.
2.2.1.3- Les exigences environnementales
Le PRE du titulaire comprend les modalités de respect des exigences environnementales (dont
déchets), y compris par ses sous-traitants et fournisseurs, et leur engagement vis-à-vis des dispositions
prévues.
Le PRE décrit des moyens d’information à l’attention du personnel du titulaire, des sous-traitants et
fournisseurs, et les cadres de documents de surveillance et contrôles en matière environnementale.
Le PRE reprend les prescriptions environnementales présentées dans la Notice de Respect de
l’Environnement (NRE) et détaille les moyens qui seront mis en œuvre pour les respecter.
Notamment, le PRE présente une décomposition du marché de travaux en tâches élémentaires et
distinctes afin de lister les atteintes potentielles du chantier sur les différentes composantes de
l'environnement pour ensuite proposer des actions permettant d'atténuer ou de supprimer les effets du
chantier sur l’environnement.
Le PRE détaille le mode opératoire de mise en œuvre des actions environnementales.
Pour la composante « Gestion des déchets » du PRE (ou SOGED), le PRE traite des dispositions
relatives à la gestion des déchets que le titulaire s’engage à mettre en œuvre, dont le suivi et la
traçabilité de l’élimination des déchets du chantier, en conformité avec les dispositions du Code de
l’Environnement (obligation de prévention, de réduction et de valorisation des déchets de chantier issus
des Travaux Publics).
Ces dispositions sont décrites dans la NRE.
Dans les limites autorisées par la réglementation, le titulaire pourra synthétiser les informations requises
pour le PRE au sein d’une ou plusieurs notes explicitant les dispositions prévues en réponse aux
exigences spécifiées par le maître d’ouvrage en matière environnementale, dont le suivi et la traçabilité
de l’élimination des déchets.
2.2.2- En phase d’exécution
Le titulaire doit s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier et de la bonne
application des dispositions prévues pour la gestion des déchets. Il fournit au maître d’ouvrage, avec
copie au maître d’œuvre, les bordereaux de suivi des déchets de chantier et les tableaux de suivi des
déchets pour lesquels le maître d’ouvrage est producteur.
En cas de découverte, en phase d’exécution, de déchets non répertoriés par le maître d’ouvrage (sols
pollués par exemple), le titulaire en informe le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en vue de définir,
conjointement, les modalités de gestion de ces déchets.
Les mises à jour du Plan de Respect de l’Environnement du titulaire au cours de l’exécution des travaux
sont soumises à visa du maître d’œuvre.
Ces mises à jour peuvent notamment porter sur :
• les procédures d’exécution, non encore définies lors de la phase de préparation, pour les
tâches ayant des impacts environnementaux potentiels ;
• les procédures complémentaires pour la gestion des déchets rencontrés lors de l’exécution et
non prévus en phase de préparation ;
• les autres adaptations des éléments du PRE requises par les évolutions du chantier.
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 12/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
Détection et traitement des non-conformités
Les dispositions définies en management de la qualité et concernant la détection et le traitement des
non-conformités s’appliquent pour les non-conformités en matière environnementale.
Points critiques et points d’arrêt en matière environnementale
Les dispositions définies en management de la qualité et concernant les points critiques et points d’arrêt
s’appliquent pour ceux relatifs au respect de l’environnement.
2.2.3- En phase de fin d’exécution et réception
En fin d’exécution, le titulaire fournit un dossier relatif au respect de l’environnement qui s'intègre au
dossier des ouvrages exécutés (DOE).
3. Dossier de récolement
3.1- Généralités
Le dossier de récolement comprend au minimum :
• le programme et le calendrier réel d’exécution faisant apparaître, en référence, le planning
prévisionnel d’exécution validé en période de préparation ;
• tous les plans à jour et à une échelle adéquate ainsi que les notes de calculs mises à jour ;
• les comptes-rendus d’incidents et les calculs éventuels les accompagnant ;
• les PAQ accompagnés de tous les résultats des contrôles, épreuves et essais divers
(récolement du contrôle intérieur) ;
• le mouvement des terres réel d’exécution accompagné du projet de mouvement des terres
validé durant la période de préparation ;
• une notice de visite et d’entretien qui comprend :
◦ le suivi géométrique des ouvrages ;
◦ les éléments nécessaires à la visite et à l’entretien des différentes parties ouvrages, dans
l’esprit de l’instruction technique sur la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art du
19 octobre 1979 et ses fascicules annexes.
Ce dossier sera complété, par l'entreprise, avec les résultats des contrôles extérieurs réalisés par le
maître d’œuvre, des opérations de levés topographiques et des travaux de restitution nécessaires ainsi
que des différents documents particuliers cités dans les différents fascicules composant le présent
CCTP.
Le dossier de récolement sera remis selon les dispositions suivantes :
• en 1 exemplaire sur support informatique (clé).
Les fichiers composant le support informatique présenteront les caractéristiques suivantes :
• plans au format : dwg, dxf pour Autocad 2026 ou compatible, Covadis AutoPISTE 2026 le cas
échéant ;
• autres documents au format : odc, odp, ods, odt, pour LibreOffice version 7.0 et pdf ;
• ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers
d’archives au format Zip ;
• leurs noms doivent être suffisamment explicites pour une reconnaissance rapide.
3.2- Composition
Pour tous les chapitres définis ci-après, et selon les besoins liés aux circonstances de chantier et de
travaux, certains dossiers peuvent être regroupés ou certains renvois opportuns peuvent être admis.
3.2.1- Terrassements
1 - Géométrie
1.1 - Vue en plan
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 13/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
1.2 - Profil en long
1.3 - Profil en travers (types et particuliers)
1.4 - Mouvement des terres
2 - Remblai R1
2.1 - Purges et substitution
2.1.1 - Vue en plan
2.1.2 - Réception support
2.1.3 - Réception purges
2.2 - Axe terrassement
2.2.1 - Consignes de mise en œuvre
2.2.2 - Contrôle de traitement de sol
2.2.3 - Q/S arase terrassement
2.2.3.1 - Tableau récapitulatif des Q/S
2.2.3.2 - Fiche de synthèse Q/S
2.2.4 - Fiches de réception PST (performance et altimétrie)
2.3 - 2-3 – Couche de forme
2.3.1 - 2-3-1 – Consigne de mise en œuvre
2.3.2 - 2-3-2 – Contrôles de traitement de sol
2.3.3 - 2-3-3 – Q/S couche de forme
2.3.3.1 - 2-3-3-1 – Tableau récapitulatif des Q/S
2.3.3.2 - 2-3-3-2 – Fiche de synthèse Q/S
2.3.4 - 2-3-4 – Fiche de réception Couche de forme (performance et altimétrie)
3 - 3 – Déblai D1
3.1 - 3-1 – Purges et substitution
3.1.1 - 3-1-1 – Vue en plan
3.1.2 - 3-1-2 – Réception support
3.1.3 - 3-1-3 – Réception purges
3.2 - 3-2 – Axe terrassement
3.2.1 - 3-2-1 – Consignes de mise en œuvre
3.2.2 - 3-2-2 – Contrôle de traitement de sol, portance arase
3.3 - 3-3 – Couche de forme
3.3.1 - 3-3-1 – Consigne de mise en œuvre
3.3.2 - 3-3-2 – Contrôles de traitement de sol
3.3.3 - 3-3-3 – Q/S couche de forme
3.3.3.1 - 3-3-3-1 – Tableau récapitulatif des Q/S
3.3.3.2 - 3-3-3-2 – Fiche de synthèse Q/S
3.3.4 - 3-3-4 – Fiche de réception Couche de forme (performance et altimétrie)
4 - Remblai Rx
Contenu du dossier 2 à reproduire pour chaque zone de remblai
5 - Déblai Dx
Contenu du dossier 3 à reproduire pour chaque zone de déblai
6 - Essais de réactivité à la chaux
(si réalisé)
7 - Étalonnage interne des compacteurs et épandeurs
8 - Suivi Qualité
8.1 - Plan d’assurance qualité
8.2 - Procédures d’exécution
8.3 - Agréments matériaux et matériels
8.4 - Plan de Respect Environnement (PRE) – SOGED
8.5 - Suivi environnemental
8.6 - Fiches de non-conformité
9 - Documents de suivi du chantier
9.1 - Journal de chantier
9.2 - Plannings
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 14/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
9.2.1 - Planning initial
9.2.2 - Planning réel
3.2.2- Assainissement
1 - Assainissement profond
1.1 - Vue en plan assainissement profond
1.2 - Réception assainissement profond
1.3 - Vue en plan drainage
1.4 - Réception drainage
2 - Assainissement de surface
2.1 - Vue en plan
2.2 - Réception
3 - Bassins
3.1 - Bassin n° ?
3.1.1 - Vue en plan
3.1.2 - Profils en travers
3.1.3 - Ouvrage d’entrée
3.1.3.1 - Plans
3.1.3.2 - Note de calcul
3.1.4 - Ouvrage de sortie
3.1.4.1 - Plans
3.1.4.2 - Note de calcul
3.1.5 - Réception
Il sera également demandé au titulaire de compléter une fiche de synthèse, 3 ou 4 pages format A4, par
bassin : insertion de photos, de la vue en plan, impluvium, données de conception et de
dimensionnement, principes de fonctionnement, accès, consignes d’entretien, consignes
d’exploitation(en cas de pollution accidentelle, notamment)…
4 - Ouvrages hydrauliques
4.1 - OH n° ?
4.1.1 - Vue en plan
4.1.2 - Coupe longitudinale
4.1.3 - Coupe transversale
4.1.4 - Réception
5 - Suivi Qualité
5.1 - Plan d’assurance qualité
5.2 - Procédures d’exécution
5.3 - Agréments matériaux
5.4 - Plan de Respect Environnement (PRE) – SOGED
5.5 - Suivi environnemental
5.6 - Fiches de non-conformité
6 - Documents de suivi du chantier
6.1 - Journal de chantier
6.2 - Plannings
6.2.1 - Planning initial
6.2.2 - Planning réel
3.2.3- Chaussées
1 - Géométrie
1.1 - Vue en plan
1.2 - Profil en long
1.3 - Profils en travers (types et particuliers)
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 15/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
2 - Réception altimétriques et épaisseurs
2.1 - Couche de fondation
2.2 - Couche de base
2.3 - Couche de liaison
2.4 - Couche de roulement
3 - Suivi Qualité
3.1 - Plan d’assurance qualité
3.2 - Procédures d’exécution
3.3 - Agréments de matériaux et matériels
3.4 - Plan de respect environnement
3.5 - Suivi environnemental
3.6 - Fiches de non-conformité
4 - Synthèse des contrôles
4.1 - Contrôle extérieur
4.1.1 - Contrôle granulats
4.1.2 - Contrôle fabrication
4.1.3 - Contrôle mise en œuvre
4.1.4 - Contrôle de réception PMT
4.1.5 - Contrôle de réception GMPV
4.1.6 - Contrôle de réception Rugolaser
4.1.7 - Contrôle de réception APL
4.2 - Contrôle intérieur
4.2.1 - Contrôle granulats
4.2.2 - Contrôle fabrication
4.2.3 - Contrôle mise en œuvre
4.2.4 - Contrôle de réception PMT
4.2.5 - Contrôle de réception GMPV
4.2.6 - Contrôle de réception Rugolaser
4.2.7 - Contrôle de réception APL
5 - Documents de suivi du chantier
5.1 - Journal de chantier
5.2 - Plannings
5.2.1 - Planning initial
5.2.2 - Planning réel
3.2.4- Ouvrages d'art, écrans, soutènements
1 - Conception – Construction
1.1 - Étude géotechnique spécifique à l’ouvrage
1.2 - Étude hydraulique, de bruit et de vent (le cas échéant)
1.3 - Référence au dossier de marché (DCOE)
1.4 - Notes de calcul d’exécution incluant la mise en évidence des hypothèses
1.5 - Notes de calcul et plans relatifs aux ouvrages provisoires et procédés d’exécution
(cas des ouvrages particuliers)
1.6 - Parties du PAQ spécifiques à l’ouvrage et ses remblais contigus – Contrôle intérieur
1.7 - Parties du PRE et du SOGED spécifiques à l’ouvrage
1.8 - Correspondances relatives à l’exécution des travaux
1.9 - Comptes rendus des réunions de chantier
1.10 - Journal de chantier dont le calendrier réel d’exécution
1.11 - Plans certifiés conformes à l’exécution et dossier photos en cours de travaux
1.12 - Dossier des épreuves comprenant le programme de chargement, les résultats obtenus et
l’interprétation des résultats
2 - Éléments de référence pour la gestion
2.1 - Dossier photographique
2.2 - Inspection détaillée initiale (hors marché : à charge du MOA)
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 16/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
2.3 - Document signalétique comprenant les différents types de convois
2.4 - Document de synthèse
2.5 - Notice d’entretien et de visite
2.6 - DIUO
2.7 - Dossier de gestion
2.7.1 - Convention de gestion de l’ouvrage
2.7.2 - Conventions relatives aux réseaux
2.7.3 - Liste des gestionnaires de domaines concernés par l’ouvrage
2.7.4 - Liste des gestionnaires de réseaux
2.8 - PV de remise aux gestionnaires
Écrans acoustiques
Le dossier à fournir sera conforme à la trame définie ci-avant, adaptée aux spécificités d'un écran
acoustique, avec notamment :
• le résultat des essais de contrôle des performances acoustiques des écrans en place
• une fiche de synthèse, format A3, dite « Pablo », par écran : référencement de l’ouvrage,
description, données générales (MOA, Moe, entreprise, coût…), illustrations…
Soutènements
Le dossier à fournir suivra la trame définie ci-avant, adaptée aux particularités de chacun des ouvrages
de soutènement : berlinoise, murs préfabriqués…
3.2.5- Équipements
1 - Dispositifs de retenue (métal et béton)
1.1 - Récolement de position : vue en plan, profil en travers d’implantation…
1.2 - Documents de suivi qualité et environnemental
1.2.1 - Plan d’assurance qualité
1.2.2 - Procédure d’exécution
1.2.3 - Agrément, certification des DR métalliques
1.2.4 - Agrément des bétons
1.2.5 - Plan de respect environnement, suivi environnemental
1.2.6 - Fiches de non-conformité
1.3 - Synthèse des contrôles, dont essais bétons (GBA, DBA, LBA, MVL)
1.4 - Documents de suivi de chantier
1.4.1 - Journal de chantier
1.4.2 - Planning réel
2 - Signalisation verticale
2.1 - Récolement de position : vue en plan, profil en travers d’implantation, photographies
2.2 - Plan des décors
2.3 - Notes de calcul
2.4 - Documents de suivi qualité et environnemental
2.4.1 - Plan d’assurance qualité
2.4.2 - Procédure d’exécution
2.4.3 - Agrément, certification des produits
2.4.4 - Plan de respect environnement, suivi environnemental
2.4.5 - Fiches de non-conformité
2.5 - Synthèse des contrôles
2.6 - Documents de suivi de chantier
2.6.1 - Journal de chantier
2.6.2 - Planning réel
3 - Signalisation horizontale
3.1 - Vue en plan
3.2 - Documents de suivi qualité et environnemental
3.2.1 - Plan d’assurance qualité
3.2.2 - Procédure d’exécution
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 17/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
3.2.3 - Agrément, certification des produits
3.2.4 - Plan de respect environnement, suivi environnemental
3.2.5 - Fiches de non-conformité
3.3 - Synthèse des contrôles, dont rétroréflexion
3.4 - Documents de suivi de chantier
3.4.1 - Journal de chantier
3.4.2 - Planning réel
4 - Réseau d’appel d’urgence
Sans objet.
5 - Réseaux secs
5.1 - Vue en plan
5.2 - Coupe(s) type(s)
5.3 - Documents de suivi qualité et environnemental
5.3.1 - Plan d’assurance qualité
5.3.2 - Procédure d’exécution
5.3.3 - Agréments matériaux
5.3.4 - Plan de respect environnement, suivi environnemental
5.3.5 - Fiches de non-conformité
5.4 - Synthèse des contrôles
5.5 - Documents de suivi de chantier
5.5.1 - Journal de chantier
5.5.2 - Planning réel
3.2.6- Aménagements liés à l'environnement
1 - Clôtures
1.1 - Vue en plan
1.2 - Documents de suivi qualité et environnemental
1.2.1 - Plan d’assurance qualité
1.2.2 - Procédure d’exécution
1.2.3 - Agréments matériaux
1.2.4 - Plan de respect environnement, suivi environnemental
1.2.5 - Fiches de non-conformité
1.3 - Synthèse des contrôles
1.4 - Documents de suivi de chantier
1.4.1 - Journal de chantier
1.4.2 - Planning réel
2 - Semis
2.1 - Vue en plan : localisation des zones enherbées, type de semis, épaisseur de TV
2.2 - Notice d’entretien
2.3 - Documents de suivi qualité et environnemental
2.3.1 - Plan d’assurance qualité
2.3.2 - Procédure d’exécution
2.3.3 - Agréments matériaux
2.3.4 - Plan de respect environnement, suivi environnemental
2.3.5 - Fiches de non-conformité
2.4 - Synthèse des contrôles
2.5 - Documents de suivi de chantier
2.5.1 - Journal de chantier
2.5.2 - Planning réel
3 - Plantations
3.1 - Vue en plan : localisation des plantations, essences, équipements
3.2 - Notice d’entretien
3.3 - Documents de suivi qualité et environnemental
3.3.1 - Plan d’assurance qualité
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 18/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
N79 – RCEA Phase 2 – Section La Fourche / Col des Vaux DCOE TOARCSEE
3.3.2 - Procédure d’exécution
3.3.3 - Agréments matériaux
3.3.4 - Plan de respect environnement, suivi environnemental
3.3.5 - Fiches de non-conformité
3.4 - Synthèse des contrôles
3.5 - Documents de suivi de chantier
3.5.1 - Journal de chantier
3.5.2 - Planning réel
4 - Passage à faune, hors ouvrage d’art
4.1 - Vue en plan
4.2 - Coupe(s) type(s)
4.3 - Documents de suivi qualité et environnemental
5 - Autres aménagements
5.1 - Vue en plan
5.2 - Coupe(s) type(s)
5.3 - Documents de suivi qualité et environnemental
CCTP 1.3.3 Contrôle de l’exécution, Assurance de la qualité et de l’environnement 19/19
V1 Suite à Contrôle Extérieur imprimé le 22 juin 26
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.