Annexe
1.3.11_Annexe-1-NRE_v1.pdf · 26 750 mots · du marché « Aménagement complet de la section La Fourche - Col des Vaux sur la RN79 : terrassements, ouvrages d'art,… », dossier de consultation officiel.
DREAL BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
RCEA – RN79
Mise en 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux
Notice de Respect de l’Environnement
(NRE)
Juin 2026 Version 2
ENVIRONNEMENT– ETUDES NATURALISTES – COORDINATION ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS – DOSSIERS REGLEMENTAIRES
_____________________________________________________________________________________________
SEGED – Zone d’Activités de la Laouve – 83470 SAINT-MAXIMIN-LA SAINTE-BAUME
SAS au capital de 77 000 € – SIRET 434 546 818 00049 – Code NAF 7112B – RCS DRAGUIGNAN 2009 B00322
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 424 345 468 18
Téléphone : 04 94 69 41 59 – seged@seged-environnement.com – www.seged-environnement.com
_____________________________________________________________________________________________
Agences : PACA / RHONE-ALPES / GRAND SUD / NOUVELLE AQUITAINE / LOIRE ATLANTIQUE / NORMANDIE / LIMOUSIN
GESTION DES MODIFICATIONS OU COMPLEMENTS
Date d’établissement ou de Indice de
Objet de la version ou de la mise à jour
modification modification
02 Juin 2026 1 Création du document
Intégration des prescriptions du dossier Loi sur l’eau
19 Juin 2026 2 et des éventuelles distinctions entre la V3 et la V5 du
dossier Dérogation aux espèces protégées.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 2 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
SOMMAIRE
1. CONTEXTE DE L’ETUDE .................................................................................................................................. 6
2. DOCUMENTS DE REFERENCE ....................................................................................................................... 10
3. ORGANISATION DE LA COORDINATION ENVIRONNEMENT ......................................................................... 11
3.1. MISSIONS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT ____________________________________ 11
3.2. AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT__________________________ 11
3.2.1. AUTORITE DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT .....................................................................11
3.2.2. MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT ........................................................................12
3.3. GESTION DE L’INFORMATION _______________________________________________________ 12
3.3.1. SOPRE ...............................................................................................................................................12
3.3.2. VISITE PREALABLE ENVIRONNEMENT ..............................................................................................12
3.3.3. ETABLISSEMENT, REMISE ET MISE A JOUR DU PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT .............13
3.3.4. MODIFICATIONS DE PLANNING, MOYENS ET MODES OPERATOIRES ..............................................13
3.3.5. SUIVI DES POLLUTIONS ET DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT ..................................................13
3.3.6. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ......................................................................................................14
3.3.7. FONCTIONNEMENT DU REGISTRE SPECIFIQUE A L’ENVIRONNEMENT ............................................16
3.3.8. FONCTIONNEMENT DE LA NRE ........................................................................................................16
3.4. MODE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES ______________________________________________ 16
4. ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ............................ 17
4.1. AIR _____________________________________________________________________________ 18
4.2. BRUIT ___________________________________________________________________________ 18
4.3. DECHETS ________________________________________________________________________ 18
4.4. EAU ____________________________________________________________________________ 19
4.5. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ___________________ 20
4.6. PROTECTION DE LA NATURE ________________________________________________________ 20
4.7. PROTECTION DU PATRIMOINE ______________________________________________________ 21
5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ............................................................ 22
5.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ________________________________________________________ 22
5.2. MILIEU PHYSIQUE _________________________________________________________________ 22
5.2.1. CONTEXTE TopographiQUE ..............................................................................................................23
5.2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE..................................................................................................................23
5.2.3. HYDROGEOLOGIE .............................................................................................................................23
5.2.4. HYDROLOGIE ....................................................................................................................................24
5.3. MILIEU NATUREL ET PATRIMONIAL __________________________________________________ 29
5.3.1. Périmètres de protection réglementaire .........................................................................................29
5.3.2. périmètres de protection contractuelle ...........................................................................................29
5.3.3. Périmètres de protection foncière ...................................................................................................30
5.3.4. Engagement international ................................................................................................................30
5.3.5. Zonages d’inventaires écologiques ..................................................................................................30
5.3.6. CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAMES VERTES ET BLEUES .............................................................33
5.3.7. HABITAts et zones humides .............................................................................................................33
5.3.8. FLORE ...............................................................................................................................................34
5.3.9. FAUNE ..............................................................................................................................................37
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 3 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
5.4. MILIEU HUMAIN __________________________________________________________________ 43
5.4.1. URBANISATION .................................................................................................................................43
5.4.2. AMBIANCE SONORE .........................................................................................................................44
5.4.3. QUALITE DE L’AIR .............................................................................................................................44
5.4.4. PATRIMOINE CULTUREL, PALEONTOLOGIQUE ET ARCHEOLOGIQUE ..............................................44
5.5. PAYSAGE ________________________________________________________________________ 44
6. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ........................................................................................... 44
7. IMPACTS DU CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT ....................................................................................... 49
7.1. AIR _____________________________________________________________________________ 49
7.2. BRUIT ___________________________________________________________________________ 49
7.3. EAU ____________________________________________________________________________ 52
7.4. PROTECTION DE LA NATURE ________________________________________________________ 52
7.5. PROTECTION DU PATRIMOINE ______________________________________________________ 52
7.6. INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT PROPRE AU CHANTIER ________________ 53
8. DISPOSITIONS PRECONISEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT .............................................. 54
8.1. AIR _____________________________________________________________________________ 57
8.2. BRUIT ___________________________________________________________________________ 57
8.3. VIBRATION ______________________________________________________________________ 59
8.4. DECHETS ________________________________________________________________________ 59
8.5. EAU ____________________________________________________________________________ 62
8.6. PROTECTION DU MILIEU NATUREL ___________________________________________________ 70
8.7. PROTECTION DU MILIEU ANTHROPIQUE ______________________________________________ 77
8.8. ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ______________________________________ 78
8.9. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ___________________________________________________ 79
8.10. INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE) ______________________________ 80
9. VISAS ET POINTS D’ARRET .......................................................................................................................... 81
10. ANNEXE : TABLEAU D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ............................................................................... 83
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 4 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 - Localisation du projet .................................................................................................................................6
Figure 2 : Synoptique du projet..................................................................................................................................7
Figure 3 : Plan de situation du projet .......................................................................................................................22
Figure 4 - Cours d’eau recensés à hauteur du projet ...............................................................................................25
Figure 5 - Carte des masses d'eaux superficielles (1/3) ...........................................................................................26
Figure 6 - Carte des masses d'eaux superficielles (2/3) ...........................................................................................26
Figure 7 - Carte des masses d'eaux superficielles (3/3) ...........................................................................................27
Figure 8 - Périmètres de protection du milieu naturel dans le périmètre d'étude éloignée du projet ...................32
Figure 9 - Synthèse des enjeux de la flore identifié sur le site d'étude....................................................................34
Figure 10 - Cartographies de localisation de la flore protégée et des espèces végétales exotiques envahissantes
.................................................................................................................................................................................36
Figure 11 - espèces de chiroptères identifiés sur site et enjeu de conservation .....................................................38
Figure 12 - Cartographie de localisation des arbres à cavités et des points d’écoute de chiroptères (1/3 et 2/3) .39
Figure 13 - Cartographie de localisation des arbres à cavités et des points d’écoute de chiroptères (3/3) ............40
Figure 14 - Résultats d'inventaire de la faune piscicole selon les stations ..............................................................43
Figure 15 – Synthèse des enjeux par secteur ...........................................................................................................45
Figure 13 - Synthèse des enjeux environnementaux (1/3) ......................................................................................46
Figure 14 - Synthèse des enjeux environnementaux (2/3) ......................................................................................47
Figure 15 - Synthèse des enjeux environnementaux (3/3) ......................................................................................48
Figure 16 - Valeurs seuil à respecter ........................................................................................................................66
Figure 17 - calendrier de réalisation des travaux selon les périodes favorables relatives au milieu naturel ..........73
Figure 18 - localisation du dispositif anti-intrusion petite faune en phase chantier ...............................................74
TABLE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Documents de référence pour l'établissement de la NRE .....................................................................10
Tableau 2 - Termes correctifs d’apparition du bruit ................................................................................................49
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 5 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
1. CONTEXTE DE L’ETUDE
Dans le cadre du chantier de mise à 2x2 voies de la RN 79 de la section de la Fourche au Col des Vaux, en Saône-et-Loire
(71), la DREAL Bourgogne-Franche-Comté procède à un aménagement du PR 34+600 jusqu’au PR 43+600. Cette section
ne traverse pas d’agglomération, la plus proche est celle de Verosvres qui se trouve à 250 m de l’axe de la RN79.
Toutefois elle traverse trois communes : Vendennes-lès-Charolles, Beaubery et Verosvres. Ainsi l’aménagement se situe
dans le vallon de la Semence, caractérisé par un habitat diffus, parfois regroupé en hameaux.
Figure 1 - Localisation du projet
(Source : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, EGIS, 19/05/2026)
Ce projet de mise à 2x2 voies de la RN79 est un projet d’envergure, comprenant la réalisation d’un doublement sur
place de la RN actuelle sur un linéaire de 9 kilomètres.
Le projet se raccorde aux deux sections encadrantes, déjà mises à 2x2 voies de la déviation de Vendenesse-lès-Charolles
et du Col-des-Vaux. Le sens croissant des PR va du Nord-Ouest vers le Sud-Est.
Les limites du projet, présentées sur le synoptique ci-après, sont :
- Extrémité Nord-Ouest, située à l’extrémité Est de la déviation de Vendenesse-lès-Charolles, vers le PR
34+500,
- Extrémité Sud-Est, située à l’extrémité Ouest du Col-des-Vaux vers le PR 43+500.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 6 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 2 : Synoptique du projet
(Source : DCE, EGIS, 24/01/2025)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 7 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Le projet prévoit :
• La mise à 2x2 voies de la section courante, en aménagement sur place sur une longueur de 9,5 km,
• L’aménagement d’un diffuseur (n°10) avec les RD79 et RD121 dans la commune de Beaubery en lieu et place
de l’actuel diffuseur (vers le PR37+350) et sa transformation en diffuseur complet (actuellement l’accès à la
RCEA en direction de Mâcon se fait en traversant le lieu-dit « la Gare »). Ce réaménagement nécessite la
suppression de l’actuel ouvrage d’art (PI) et la construction d’un nouvel ouvrage.
• La création d’un diffuseur complet(n°9) avec les RD 121 et RD 321, dans la commune de Verosvres (vers PR
40+850). Il doit reprendre les fonctions de desserte aujourd’hui assurées par l’actuel diffuseur de Chevannes
(vers PR 40+100) et le carrefour des Terreaux (vers PR 41+500), tous les deux supprimés dans le cadre de
l’opération. Ce diffuseur nécessitera un nouvel ouvrage d’art de type PI et devra assurer la giration de convois
exceptionnels de grande longueur en rapport avec une entreprise locale.
• Les modifications des voiries locales suivantes :
o La suppression de l’entrée sur la RN79 en direction de Mâcon par traversée du lieu-dit « la Gare » à
Beaubery, mouvement repris par le diffuseur de Beaubery réaménagé ;
o La suppression de l’actuel diffuseur de Chevannes, dont les échanges sont repris par le futur diffuseur
de Vesrosvres, la voirie et l’ouvrage d’art seront repris pour maintenir la traversée de la RN79
(rétablissement) ;
o La suppression de l’accès riverain de l’entreprise Arbonis, depuis la RN79 (accès se faisant par un
portail, nécessaire pour les convois exceptionnels), ce mouvement emprunté entre autres par les
convois exceptionnels sera repris par le futur diffuseur de Verosvres ;
o La suppression de la sortie depuis RN79 vers la RD 121, menant au lieu-dit « les Bruyères »,
mouvement repris par le futur diffuseur de Verosvres ;
o La suppression du carrefour des Terreaux, dont les échanges sont repris par le futur diffuseur de
Verosvres ;
o La création d’une nouvelle voirie entre l’entreprise Arbonis et le diffuseur de Verosvres, permettant
notamment l’accès à la RN79 pour les convois exceptionnels ;
o La création d’une nouvelle voirie entre le futur diffuseur de Verosvres et la RD 321 menant à la
commune de Verosvres, permettant de rétablir l’échange entre la commune et la RN79, supprimé
avec le carrefour des Terreaux ;
o La création d’une nouvelle voirie pour relier la RD 121 depuis l’actuel carrefour des Terreaux, jusqu’au
nouveau diffuseur de Verosvres ;
o Le rétablissement des voiries à proximité directe de la RN79 et la longeant sur ses deux rives, autour
du lieu-dit « Chevannes » , rendus nécessaires par l’élargissement de la plateforme.
• La reprise (par déconstruction / reconstruction ou élargissement) de tous les ouvrages d’art de rétablissement
des voiries locales (5 PS et 4 PI), étant aujourd’hui incompatibles avec l’élargissement de la section courante :
o Passage supérieur (PS) VC20 reliant Chatonnard à la RD 121 (PR 34+750) ;
o Passage inférieur (PI) CR reliant Chapendy à la RD 121 (PR 35+756) ;
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 8 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
o PI de rétablissement du chemin de desserte reliant la route de Chapendy à la RD 121 (PR 37+500) ;
o PI du diffuseur de Beaubery (PR 37+360) ;
o PS route de Charnay – VC6 – (la Gare) reliant les RD79 et RD 121 à la RD 17 (PR 37+980) ;
o PS Chemin de la Roche (PR 38+838) ;
o PS de rétablissement de la RD 121 au niveau de l’actuel diffuseur de Chevannes (PR 40+103) ;
o PS du Bourg de Verosvres – VC7 – reliant la RD 321 à la RD 121 (Hautecour) (PR 42+377) ;
o PI du chemin du Près du Vieux Moulin (PR 43+054) ;
• La création d’un ouvrage d’art neuf, le PI du diffuseur de Verosvres (PR 40+900) ;
• Les ouvrages nécessaires pour la gestion des eaux de la plateforme routière section courante ;
• Les ouvrages nécessaires pour la préservation des cours d’eau et notamment de la Semence, sur toute la
longueur du projet ;
• La mise en place de protection acoustique type écrans ou merlons de terre ;
• La dépose des radars automatiques existants ;
• La suppression des actuelles aires d’arrêt et de repose, situées aux PR 40+700, PR 41+600 et PR 42+100 ;
• L’accompagnement paysager et environnemental ;
• La pose de grillage / clôture sur toute la longueur du projet ;
• Les mesures prises pour la conservation et la préservation des habitats des espèces protégées de type chauve-
souris notamment.
Dans ce contexte, le présent document a pour objectif de présenter de manière concrète et précise la démarche à
adopter pour ces travaux, afin de concilier au mieux conduite du chantier et respect de l’environnement. L’objet du
présent document est donc :
• D’analyser les enjeux du milieu dans lequel s’inscrit le projet,
• De définir une méthodologie pour les travaux, afin d’intégrer au mieux le respect de l’environnement, la
gestion des déchets et de limiter au maximum les nuisances durant le chantier.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 9 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
2. DOCUMENTS DE REFERENCE
La présente Notice de Respect de l’Environnement est établie à partir des documents de référence suivants, concernant
le projet de la RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux :
Tableau 1 - Documents de référence pour l'établissement de la NRE
Titre du document Auteur Indice Date
Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau EGIS Indice 03 23 mars 2026
Demande de dérogation à l’interdiction de destruction EGIS Indice 05 19 Mai 2026
d’espèces protégées
Arrêté d’autorisation au titre de la loi sur l’eau / / Non communiqué
Arrêté demande de dérogation à la destruction d’espèces / / Non communiqué
protégées
Diagnostic de l’état initial des milieux aquatiques PEMA Environnement & / 15/01/2021
Milieux aquatiques
Note hydraulique EGIS Indice 01 Avril 2022
Rapport final – Inventaires écologiques EGIS / 30/09/2022
Délimitation réglementaire des zones humides EGIS / 14/04/2021
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 10 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
3. ORGANISATION DE LA COORDINATION ENVIRONNEMENT
3.1. MISSIONS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
L’objectif de la coordination environnement est de fournir au Maître d’Ouvrage une assistance garantissant, a minima,
le respect de ses obligations réglementaires dans le domaine de l’environnement, tant en phase conception que de
réalisation des travaux.
Les missions du Coordonnateur Environnement se décomposent de la façon suivante :
- Émet un avis technique sur les Plans de Respect de l’Environnement (PRE) des entreprises,
- Procède à l’harmonisation, si elle s’avère nécessaire, des PRE des différents intervenants,
- Effectue, préalablement au commencement des travaux, une Visite Préalable Environnement (VPE) consistant
à accueillir, en coopération avec le Maître d’Œuvre, toutes les entreprises, qu’elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, y compris les sous-traitants, et à leur rappeler les différentes consignes ou
observations particulières à appliquer ou transmettre dans le domaine de la protection de l’environnement,
- Vérifie l’application des principes généraux définis dans la NRE et celle des dispositions et méthodologies
définies dans les PRE,
- Participe aux réunions de chantier organisées par le Maître d’Œuvre,
- Veille au respect de l’environnement, en relation directe avec le Maître d’Œuvre, et informe le Maître
d’Ouvrage de tout non-respect de la législation environnementale, de la NRE et des PRE,
- Informe le Maître d’Ouvrage de l’apparition d’un événement environnemental et lui propose, en partenariat
avec le Maître d’Œuvre, toute nouvelle mesure rendue nécessaire par cet évènement.
3.2. AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
3.2.1. AUTORITE DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
Le Coordonnateur Environnement exerce l’ensemble de ses missions pour le compte du Maître d’Ouvrage auprès de
tous les intervenants. Pour ce faire, le Maître d’Ouvrage lui assure l’autorité dans les conditions suivantes.
Sans qu’aucune convocation formelle ne lui soit adressée, le Coordonnateur Environnement participe, de droit, aux
réunions organisées par le Maître d’Œuvre lorsque ces dernières ont un rapport avec la protection de l’environnement.
Le Coordonnateur Environnement doit informer le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre, sans délai, et par tout moyen,
de toute violation par les entreprises, y compris les sous-traitants, des mesures validées par le Maître d’Ouvrage et le
Maître d’Œuvre, ainsi que des procédures et obligations réglementaires en matière d’environnement. A cette fin, le
Coordonnateur a libre accès au chantier, sous réserve qu’il respecte les consignes de sécurité et de protection de la
santé.
Sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage, le Coordonnateur environnement est habilité pour :
- Appliquer à tout entrepreneur les mesures relatives aux dispositions définies par la NRE,
- Appliquer à tout entrepreneur les éventuelles mesures coercitives définies par la NRE.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 11 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
En cas de danger grave et imminent menaçant l’environnement et le voisinage, le Coordonnateur Environnement prend
les mesures nécessaires pour le supprimer. Il en informe, aussitôt, le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre et le
mentionne dans le registre spécifique.
3.2.2. MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
Le Coordonnateur Environnement a libre accès au chantier.
Le titulaire communique directement au Coordonnateur Environnement :
• Le Plan de Respect de l’Environnement (PRE),
• Le Plan de Gestion des Déchets (PGD),
• Les procédures particulières spécifiques à l’environnement,
• Tous les documents relatifs à l’environnement demandés par le Coordonnateur Environnement,
• Les noms et coordonnées de l’ensemble des co-traitants et sous-traitants quel que soit leur rang.
Le titulaire informe le Coordonnateur Environnement de toutes les réunions qu’il organise.
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matière d’environnement par le Coordonnateur Environnement.
Tout différend entre le titulaire et le Coordonnateur Environnement sera soumis à l’arbitrage du Maître d’Ouvrage.
3.3. GESTION DE L’INFORMATION
3.3.1. SOPRE
Au stade de l'offre, l'entrepreneur doit présenter un Schéma d'Organisation du Plan de Respect de l’Environnement
(SOPRE) selon le cadre type fourni dans le dossier de consultation des entreprises (DCE).
Le SOPRE détaille les dispositions d'organisation et de contrôle que propose l'entrepreneur pour atteindre les objectifs
de protection de l'environnement fixés par le Maître d'Ouvrage dans la Notice de Respect de l’Environnement.
Il se présente sous forme d'une note de synthèse rappelant les contraintes et les engagements en faveur de
l'environnement. Il est complété par un organigramme du personnel précisant l'organisation des responsabilités entre
les divers intervenants (co-traitants, sous-traitants, prestataires), une liste des moyens et matériels, les CV du Chargé
Environnement et de son suppléant, le détail des dispositions que l'entreprise propose d’appliquer pour respecter les
exigences en matière d'environnement.
Le SOPRE, document servant de base pour l'analyse des offres, constitue un engagement du titulaire.
En annexe de cette NRE est présenté le tableau d’analyse environnementale à renseigner et à joindre au SOPRE.
3.3.2. VISITE PREALABLE ENVIRONNEMENT
Le Coordonnateur Environnement procèdera, préalablement au commencement des travaux, à une Visite Préalable
Environnement (VPE) consistant à accueillir, en coopération avec le Maître d’Œuvre, toutes les entreprises, qu’elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, y compris les sous-traitants, et à leur rappeler les différentes
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 12 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
consignes ou observations particulières à appliquer ou à transmettre dans le domaine de la protection de
l’environnement.
Cette visite devra être programmée préalablement à l’intervention de l’entreprise et avant remise de son plan de
respect environnement. La visite préalable sera programmée dans les 15 jours à compter de la notification du marché.
De même, lors de la réception des travaux, un état des lieux sera réalisé à l’issue duquel l’entrepreneur devra réparer
les dégradations éventuelles constatées dans les 15 jours.
3.3.3. ETABLISSEMENT, REMISE ET MISE A JOUR DU PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
A partir du SOPRE remis à l’appui de l’offre, l’entreprise finalise le PRE et le remet au Coordonnateur Environnement
conformément aux dispositions fixées par la présente NRE. Le PRE tient compte également des remarques et demandes
éventuelles formulées lors de la visite préalable environnement.
Cette remise a lieu obligatoirement avant le début d’intervention. Le PRE doit être impérativement validé avant le
démarrage des travaux.
3.3.4. MODIFICATIONS DE PLANNING, MOYENS ET MODES OPERATOIRES
Toute modification de planning, moyens et modes opératoires par rapport à la prévision initiale impose préalablement
à toute action :
- De vérifier si cette modification n’est pas de nature à modifier également les nuisances environnementales,
- D’en informer systématiquement le chargé environnement de l’entreprise titulaire et le Coordonnateur
Environnement en joignant l’analyse du précédent alinéa, quel que soit le résultat de celle-ci.
Toutes modifications de planning, moyens et modes opératoires engendreront une mise à jour du PRE.
3.3.5. SUIVI DES POLLUTIONS ET DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT
Est considéré comme pollution et/ou atteinte à l’environnement, tout incident ou accident pouvant rendre dangereux
ou dégrader le milieu naturel ou le voisinage.
Toute pollution ou atteinte à l’environnement doit être signalée dans les plus brefs délais, d’une part au chargé
environnement de l’entreprise titulaire, d’autre part, au Coordonnateur Environnement et au Maître d’Œuvre.
Les travaux de la zone concernée seront immédiatement arrêtés en attente d’enquête et les mesures correctives seront
prises par les entreprises concernées, pour éviter la propagation de la pollution ou l’aggravation de l’atteinte à
l’environnement.
Les pollutions ou atteintes ainsi que les actions mises en œuvre seront consignées dans le journal de chantier.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 13 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
3.3.6. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
3.3.6.1. Entreprise « Titulaire »
3.3.6.1.1. Désignation d’un Chargé environnement
Le titulaire désigne un "Chargé environnement". Son CV est joint au PRE.
Il possède une réelle expérience en matière de travaux et de protection de l’environnement.
Le Chargé environnement est, pour tout ce qui concerne la protection de l’environnement durant le chantier,
l’interlocuteur du Maître d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
Le Chargé environnement peut être un salarié de l'entreprise titulaire (ou de l'un de ses co-traitants) ; il peut également
être un sous-traitant du titulaire. Dans ce dernier cas, il est impérativement présenté à l'agrément du Maître d'Ouvrage
dès l'offre.
Le Chargé environnement doit :
- Participer à la visite préalable environnement (VPE),
- Etablir le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) et le soumettre au Coordonnateur Environnement et au
visa du Maître d’Ouvrage via le Maître d’Œuvre,
- Diffuser le PRE et en assurer l’information auprès du personnel de chantier (salariés des entreprises titulaires
et sous-traitantes) et des prestataires extérieurs (fournisseurs, locatiers…),
- Informer le personnel de chantier de façon à le sensibiliser et le responsabiliser à la protection de
l’environnement,
- Participer avec le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur Environnement à l’information des riverains du chantier
et des communes concernées,
- Anticiper les problèmes environnementaux afin de faire évoluer le PRE. Toute mise à jour et évolution feront
l'objet d'un nouvel indice du PRE, soumis au visa du Maître d’Ouvrage via le Maître d’Œuvre et au contrôle du
Coordonnateur Environnement,
- Coordonner les actions immédiates en cas de pollutions accidentelles de façon à limiter leur propagation et
alerter, selon la gravité, les services extérieurs, le Maître d’Œuvre, le Coordonnateur Environnement et, selon
le cas, le Coordonnateur SPS,
- Assurer le contrôle externe en matière d'environnement en veillant à l’application des règles énoncées dans le
PRE,
- Coordonner les actions correctives en cas d'écart constaté au PRE : le chargé environnement avise
simultanément la direction du chantier, le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur Environnement de l'écart au
PRE ; il établit une fiche d'anomalie puis une fiche d'action corrective qu'il soumet simultanément à la direction
du chantier, au Maître d’Œuvre et au Coordonnateur Environnement ; il coordonne la mise en œuvre des
dispositions prévues par cette fiche.
Des contrôles seront mis en place par le chargé environnement et consisteront à des :
- Contrôle de la protection du milieu naturel, des zones environnementales sensibles identifiées au droit du
projet,
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 14 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
- Contrôle de la qualité des eaux superficielles (et souterraines si besoin),
- Contrôle de la gestion des déchets,
- Contrôle de la gestion des eaux de ruissellement,
- Contrôle de la gestion des espèces exotiques envahissantes,
- Contrôles des pollutions atmosphériques,
- Contrôles des niveaux sonores.
3.3.6.1.2. Obligations du « Titulaire »
L’ensemble des sujétions organisationnelles, administratives et techniques de la présente NRE, indépendamment des
pièces écrites du marché (CCTP, CCAP, …), mis à la charge du marché ou lot obtenu par l’entreprise titulaire est réputé
à la charge de cette dernière.
L’entreprise titulaire fera son affaire de la mise en œuvre de ces sujétions en cas de sous-traitance d’elle-même comme
celle de ses éventuels co-traitants. Elle s’assurera par tous moyens y compris contractuels que tout intervenant lié à son
marché s’acquittera des obligations faites par la présente NRE.
L’entreprise titulaire par l’intermédiaire de son Chargé environnement s’attachera à :
- Participer à toutes réunions de travail relatives à la protection de l’environnement que pourrait souhaiter le
Coordonnateur environnement,
- S’assurer que tout intervenant de son marché désirant faire appel à une entreprise sous-traitante ou un
prestataire de services, inclura les informations nécessaires à la protection de l’environnement,
- Accueillir et informer les sous-traitants et locatiers,
- S’informer de toute modification de planning, de moyens utilisés, de mode opératoire pouvant avoir une
incidence sur les risques de pollutions et/ou organisation de la protection environnement.
3.3.6.1.3. Entreprise « Sous-Traitante »
Le sous-traitant doit établir un PRE lié à ses travaux qui sera communiqué au maître d’œuvre et au coordonnateur
environnement pour validation avant tous travaux.
Le sous-traitant a l’obligation avant de commencer les travaux, de vérifier qu’il n’existe pas de risques de pollutions ou
d’atteintes à l’environnement non traités dans les pièces de son marché ou non abordés au cours de la visite préalable
environnement.
En cas de constatation de risque environnemental non prévu, le sous-traitant doit prendre les mesures qui s’imposent
et informer immédiatement l’entreprise titulaire et le chargé environnement.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 15 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
3.3.7. FONCTIONNEMENT DU REGISTRE SPECIFIQUE A L’ENVIRONNEMENT
Le registre spécifique à l’environnement est composé d’un cahier d’enregistrement chronologique, sur lequel sont
consignés, au fur et à mesure du déroulement de l’opération, tous les évènements relatifs à la protection de
l’environnement.
Ce registre est tenu à jour par le chargé environnement et disponible sur demande.
3.3.8. FONCTIONNEMENT DE LA NRE
La Notice de Respect de l’Environnement est un document évolutif, la mise à jour est effectuée par le Coordonnateur
Environnement pendant la durée de l’opération.
Les mises à jour sont fonction de l’évolution du chantier, des nouvelles contraintes, des modifications apportées au
contrat des entreprises, de l’attribution des nouveaux marchés. Elles font l’objet de notes écrites de la coordination
environnement, enregistrées dans le registre spécifique à l’environnement.
3.4. MODE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES
Tout différend né de l’application de la NRE fera l’objet d’une ou plusieurs réunions de conciliations entre l’intervenant
concerné, le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur Environnement.
Le non-respect des obligations techniques et matérielles pourra faire l’objet, par décision du Maître d’Œuvre, de
mesures de substitution d’action.
Pour tout manquement à une obligation, le Maître d’Œuvre, sur demande du Coordonnateur Environnement, fera
procéder à la mise en œuvre des moyens nécessaires pour parer à la carence de toute entreprise en cas de danger grave
et imminent pour l’environnement.
Les dépenses ainsi engagées seront imputées à l’entreprise titulaire.
Le Maître d’Ouvrage assurant l’avance de ces dépenses, celles-ci seront retenues de plein droit sur les sommes dues à
l’entreprise concernée par le Maître d’Ouvrage.
En cas de non-respect des prescriptions de son PRE, le titulaire subira les pénalités indiquées au CCAP.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 16 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
4. ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs articles du code de l’environnement encadrent les activités relatives aux différentes thématiques. La liste
suivante non exhaustive présente les principaux articles et textes à respecter.
- Articles L.122-1 à L.122-15 et R.122-1 à R122-7 du Code de l’Environnement relatifs à l’évaluation
environnement (EE) des projets ;
- Articles L.210-1 à L.219-18 et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs à l’eau et aux milieux
aquatiques ;
- Article L.211-1 du Code de l’Environnement relatif aux zones humides, et l’arrêté du 24 juin 2008 modifié ;
- Articles L.181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale unique (AEU) ;
- Articles L.220-1 à L.229-69 du Code de l’Environnement (Air et atmosphère), articles R.541-77 et suivants
relatifs au brûlage des déchets ;
- Articles L.411-1 à L.411-2 du Code de l’Environnement relatifs à la protection des espèces protégées et de leurs
habitats, articles L.414-1 à L.414-7 relatifs aux Sites Natura 2000, articles L371-1 à L.371-6 relatifs aux Trames
Verte et bleue ;
- Articles L.411-5 et suivants du Code de l’Environnement relatifs aux Espèces exotiques envahissantes (EEE) ;
- Articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l’Environnement (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement) ainsi que les dispositions réglementaires associées (articles R.511-1 et suivants) ;
- Articles L.541-1 à L.542-14 du Code de l’Environnement relatifs aux déchets, et les dispositions réglementaires
associées : articles R.541-42 à R.541-48 relatifs à la traçabilité, articles R.543-288 et suivants relatifs à la REP
PMCB ;
- Articles L.571-1 à L.572-11 du Code de l’Environnement relatifs à la prévention des nuisances sonores), et les
dispositions réglementaires associées : articles R.571-1 et suivants, arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE et l’arrêté préfectoral portant réglementation des
bruits de voisinage du 30 juillet 2001 ;
D’autres textes viennent compléter ces dispositions :
- Articles L.510-1 à L.546-7 relatif à l’Archéologie préventive ;
- Articles L.621-1 à L.623-1 du Code du Patrimoine et relatifs au patrimoine historique ;
- Articles L.630-1 à L.633-1 relatifs aux Sites Patrimoniaux remarquables ;
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 2022-2027 (approuvé le 18 mars
2022), ainsi que le Programme de Mesures (PDM).
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 17 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
4.1. AIR
Les articles L.220-1 à L.229-24 du Code de l’Environnement définissent les dispositions relatives à la protection de l’air
et de l’atmosphère ainsi qu’à la prévention des émissions polluantes.
L’article L.220-2 définit la pollution atmosphérique comme l’introduction dans l’atmosphère de substances susceptibles
de porter atteinte à la santé humaine, aux écosystèmes, aux biens matériels ou au climat.
Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, du Code de
la Santé Publique ainsi qu’aux règlements sanitaires départementaux en vigueur. Cette interdiction s’applique
notamment aux déchets de chantier, déchets verts, emballages, hydrocarbures, produits bitumineux et matériaux
divers issus des travaux.
L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les émissions de poussières, fumées, gaz
d’échappement et envols de matériaux pendant les travaux.
4.2. BRUIT
Les articles L.571-1 et suivants du Code de l’Environnement définissent les dispositions relatives à la prévention et à la
limitation des nuisances sonores. Les articles R.571-44 à R.571-52 précisent les prescriptions applicables aux
infrastructures de transports terrestres.
L’article R.571-50 prévoit l’information du public concernant les nuisances sonores prévisibles liées aux infrastructures
de transport terrestre et les mesures envisagées pour les limiter.
Les matériels et engins de chantier devront être conformes à la réglementation en vigueur relative aux émissions
sonores des matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments, notamment l’arrêté du 18 mars 2002 modifié.
Les travaux devront également respecter les dispositions du Code de la Santé Publique relatives aux bruits de voisinage
ainsi que les arrêtés préfectoraux et municipaux applicables localement.
4.3. DECHETS
Les articles L.541-1 et suivants du Code de l’Environnement définissent les principes de prévention et de gestion des
déchets, notamment la réduction à la source, le réemploi, la valorisation et la traçabilité des déchets.
Les déchets produits par le chantier devront être triés, stockés, transportés et éliminés dans des filières autorisées et
adaptées à leur nature, conformément à la réglementation en vigueur.
La nomenclature européenne des déchets permettra d’identifier chaque déchet par un code spécifique à six chiffres.
Les déchets dangereux sont signalés par un astérisque et devront faire l’objet de conditions particulières de stockage,
transport et élimination.
Les déchets dangereux devront faire l’objet d’une traçabilité réglementaire conformément aux articles R.541-42 et
suivants du Code de l’Environnement. Les bordereaux de suivi seront établis sous format dématérialisé via la
plateforme nationale Trackdéchets.
Conformément au décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des
sédiments, les terres excavées et sédiments devront faire l’objet d’un suivi et d’une traçabilité adaptés, notamment
lorsque les volumes réglementaires sont atteints.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 18 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Les matériaux issus du chantier devront être orientés prioritairement vers des filières de réemploi, de recyclage ou de
valorisation, conformément aux principes de l’économie circulaire et aux objectifs nationaux de valorisation des
déchets du BTP.
En présence de matériaux contenant de l’amiante ou de substances dangereuses, l’entreprise devra appliquer les
dispositions réglementaires spécifiques relatives à leur retrait, conditionnement, transport et élimination.
4.4. EAU
Les articles L.210-1 à L.216-13 du Code de l’Environnement relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques définissent les
principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. En effet, ils visent à assurer :
- La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides,
- La protection des eaux et la lutte contre toute pollution,
- La restauration de la qualité des eaux et leur régénération,
- Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,
- La valorisation de l’eau comme ressource économique, ainsi que la répartition de cette ressource,
- La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE établit un cadre communautaire pour la protection et la gestion durable des
eaux. Elle est transposée en droit français notamment aux articles L.210-1, L.212-1 et suivants du Code de
l’Environnement.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 approuvé par le Préfet Coordonnateur de bassin par arrêté du 18 mars 2022,
s’appuie sur 14 orientations fondamentales :
- OF1 : Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur bassin versant,
- OF2 : Réduire la pollution par les nitrates,
- OF3 : Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique,
- OF4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
- OF5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants,
- OF6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
- OF7 : Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée et durable,
- OF8 : Préserver et restaurer les zones humides,
- OF9 : Préserver la biodiversité aquatique,
- OF10 : Préserver le littoral,
- OF11 : Préserver les têtes de bassin versant,
- OF12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 19 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
- OF13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
- OF14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges,
4.5. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les articles L.511-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) définissent les dispositions applicables aux installations susceptibles de présenter des dangers
ou inconvénients pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique.
Dans le cas où les travaux nécessiteraient l’utilisation d’installations temporaires telles que centrales d’enrobage,
installations de concassage, de criblage, de traitement ou de stockage de matériaux, le titulaire devra veiller à leur
conformité réglementaire.
Les installations exploitées dans le cadre du chantier devront respecter les prescriptions applicables à leur régime
administratif (déclaration, enregistrement ou autorisation), ainsi que les prescriptions générales ministérielles en
vigueur.
Les prélèvements d’eau, rejets, émissions atmosphériques, nuisances sonores et conditions d’exploitation devront
être compatibles avec la réglementation applicable et les prescriptions préfectorales éventuellement imposées.
4.6. PROTECTION DE LA NATURE
L’article L.110-1 du Code de l’Environnement définit les principes fondamentaux de protection de l’environnement,
notamment :
- Le principe de précaution,
- Le principe d’action préventive et de correction,
- Le principe du pollueur-payeur,
- La séquence Éviter / Réduire / Compenser (ERC).
Les articles L.411-1 à L.415-8 du Code de l’Environnement définissent les dispositions relatives à la protection du
patrimoine naturel, de la faune, de la flore et des habitats naturels.
Les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement fixent notamment les interdictions relatives aux espèces
protégées et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.
Le titulaire devra respecter l’ensemble des prescriptions de l’arrêté préfectoral n°71-2023-07-20-00003 du 20 juillet
2023 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées au titre des articles L.411-1, L.411-2 et R.411-
1 à R.411-14 du Code de l’Environnement.
Les travaux devront également respecter les dispositions relatives aux sites Natura 2000 prévues aux articles L.414-1
et suivants du Code de l’Environnement.
Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter la dissémination d’espèces exotiques envahissantes
pendant les travaux.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 20 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
4.7. PROTECTION DU PATRIMOINE
Concernant le patrimoine archéologique, les articles L.531-14 à L.531-19 du Code du Patrimoine imposent la
déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique (vestige, structure, monnaie, mobilier
ancien, etc.) auprès du Service Régional de l’Archéologie (SRA) compétent, directement ou par l’intermédiaire de la
mairie ou de la préfecture.
En cas de découverte fortuite, les travaux devront être interrompus dans le secteur concerné et les vestiges préservés
jusqu’à l’intervention des services compétents.
Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par le Code du Patrimoine et le Code pénal.
En cas de découverte de vestiges paléontologiques ou géologiques remarquables, le titulaire devra également informer
le Maître d’Œuvre et les services compétents afin de permettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde adaptées.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 21 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
5.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le projet de mise à 2x2 voies de la RN 79 de la section de la Fourche au Col des Vaux est situé dans le département de
la Saône-et-Loire (71). La DREAL Bourgogne-Franche-Comté procède à un aménagement du PR 34+600 jusqu’au PR
43+600 pour un linéaire d’environ 9,5 km. Cette section ne traverse pas d’agglomération, la plus proche est celle de
Verosvres qui se trouve à 250 m de l’axe de la RN79. Toutefois elle traverse trois communes : Vendennes-lès-Charolles,
Beaubery et Verosvres.
Cette opération se raccordera à deux sections déjà aménagées :
- La déviation de Vendenesse-lès-Charolles, au Nord-Ouest,
- Le créneau de dépassement du Col des Vaux, au Sud-Est.
Figure 3 : Plan de situation du projet
(Source : Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, EGIS, 23/03/2026)
5.2. MILIEU PHYSIQUE
Les données relatives aux eaux superficielles et souterraines qui suivent sont issues des études suivantes complétées
par les données de la SEGED :
- Diagnostic de l’état initial des milieux aquatiques (PEMA – Janvier 2021).
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 22 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
- Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (EGIS, version 3 du 23 Mars 2026)
5.2.1. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
Le projet s’inscrit dans la vallée de la Semence, dont les côtes altimétriques sont comprises entre environ 305 m NGF à
l’extrémité Nord-Ouest du tronçon (PR34+600) et environ 390 m NGF à l’extrémité Sud-Est du tronçon (PR43+600) à
l’approche du Col des Vaux. Ainsi le profil altimétrique du projet est montant dans le sens croissant des PR.
5.2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Les données relatives au site du projet sont issues des cartes géologiques n°601 – Saint Bonnet de Joux et n°264 – Cluny
du BRGM. Les formations géologiques affleurantes au droit de la zone d’étude sont les suivantes :
❖ Formations du socle granitique :
o 1γ2v (2γ2v dans la notice) / γp - Granite porphyroïde à biotite, de grain grossier "faciès Col des Vaux"
: granite de teinte gris rosé, hétérogranulaire, à gros grain, porphyroïde, riche (voire localement
surchargé) en phénocristaux de feldspath potassique, à biotite seule ;
o 3γ1-2 - Leucogranite aplitique, à biotite et parfois muscovite : "faciès Corne d'Artus" : roches fraîches,
de teinte claire, à grain fin, pauvres en micas : biotite, parfois muscovite souvent riche en miaroles ;
❖ Formations superficielles :
o Fz - Remplissage récent des vallons et des vallées (alluvions : argiles, argiles sableuses). Ces alluvions
sont présentes dans les vallées principales et son mal connues ;
o CV - Remplissage récent des vallons et des vallées (colluvions). Dans le domaine des granites, la
disposition suivante des colluvions semble être la règle générale, du haut vers le bas : quelques
dizaines de centimètres de sables argileux, jaune brunâtre, contenant parfois des débris de granites
sains, puis sables argileux gris bleuâtre à gris verdâtre, d'épaisseur variable, reposent soit sur la roche
faiblement altérée, soit sur des arènes plus ou moins profondes. L'horizon inférieur à gley ou à
pseudogley est particulièrement développé dans les zones hydromorphes des vallons, le plus souvent
associées aux « biefs » donc à l'amont de seuils rocheux.
La carte géologique indique la présence de failles d’orientation variées dans les formations granitiques.
Usage du sol :
- Au droit de la zone d’étude : Aucune carrière n’est recensée par le BRGM.
- A proximité de la zone d’étude : une carrière est référencée, au Lieu-dit Terre de Vesvres à Vendenesse-lès-
Charolles. Le site est soumis à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
5.2.3. HYDROGEOLOGIE
Masse d’eau souterraine :
Le projet se situe au droit de la masse d’eau souterraine bassin versant de socle de la Loire Bourguignonne (FRGG043),
s’agissant d’une masse d’eau de type socle libre.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 23 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
La notice de la carte géologique précise que les écoulements souterrains prédominants s'exercent en milieu fissuré,
dans lequel il faut distinguer la partie altérée à porosité secondaire d'interstice et la partie saine à fissures altérées. Les
formations altérées superficielles sont faiblement perméables, elles jouent principalement un rôle d'emmagasinement.
Les fissures créent un milieu de perméabilité variable selon leur degré de colmatage.
D’après la BD LISA (base de données des limites de systèmes aquifères), l’entité hydrogéologique locale concernée au
droit de la zone d’étude est le socle métamorphique dans le bassin versant de la Loire de la Teissonne (non inclus) à
l’Arroux (non inclus) (205AI03). Elle est incluse dans l’entité hydrogéologique socle du Massif central dans le bassin
versant de la Loire du Rhin à l’Allier à l’Est des formations sédimentaires de type Limagne du département de la Loire
(205AI).
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines de la zone d’étude est qualifiée de « moyenne à faible ».
D’un point de vue piézométrie, l’ouvrage BSS le plus proche de situe à Beaubery et indique la position de la nappe à -
2,50 m/TN à son niveau le plus haut.
Aspect qualitatif :
D’après les données validées de l'état des lieux 2019 (basé sur les données de la période 2012-2017) du bassin Loire-
Bretagne du SDAGE 2022-2027, l’état chimique de la masse d’eau bassin versant de socle de la Loire Bourguignonne
(FRGG043) présente au droit de la zone d’étude est bon.
Usage des ESO :
Selon la banque du Sous-sol (BSS), aucun point d’eau n’est répertorié au sein de la zone d’étude. Aucune zone de
répartition des eaux (ZRE) n’est définie au droit et aux abords de la zone d’étude. La zone d’étude n’est concernée par
aucun captage ou périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable connu de l’Agence régionale de
Santé.
Risques naturels :
Dans la zone d’étude, les abords de la Semence et de ses affluents présentent des risques de remontées de nappe et
d’inondation de caves.
5.2.4. HYDROLOGIE
Hydrographie :
La zone d’étude s’inscrit dans la vallée de la Semence. Le projet se situe au droit de la masse d’eau superficielle
FRGR0189 « L’Arconce et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Ozolette », définie par le SDAGE
Loire-Bretagne 2022-2027. La Semence s’écoule sur un linéaire de 19 km, drainant un bassin de 89 km2. Elle longe la
RN79 sur environ 7 km. Son cours est bordé de prairies humides et jalonné d’étangs.
Masses d’eau superficielle :
La Semence est longée par la zone d’étude de sa source sur la commune de Verosvres à sa confluence avec le ruisseau
du Gâ. Elle est ainsi franchie deux fois par l’axe routier de la RN79.
14 autres écoulements sont franchis par l’axe routier, seuls 2 ne sont pas répertoriés comme intermittents. Seuls 3 sont
référencés sur la Base de Données CARTHAGE (site SANDRE) :
- au PR 35+770, le Rau du Bois de Val de Noue (K1147000),
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 24 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
- au PR 40+963, le Ruisseau de Mont (K1146100),
- au PR 41+789, le Rau de Hautecour (K11445900).
Figure 4 - Cours d’eau recensés à hauteur du projet
(Source : Diagnostic de l’état initial des milieux aquatiques, PEMA, Janvier 2021)
Parmi les 14 écoulements listés ci-avant, les suivants disposent du statut de « cours d’eau » d’après l’Office Français de
la Biodiversité (OFB) :
- La Semence,
- Le ruisseau de Chapendy,
- Le ruisseau du Bois du Val de Noue,
- Le ruisseau de la Combe au Bois,
- Le ruisseau des Gravières,
- Le ruisseau des Grands Noyers,
- Le ruisseau de Chevannes,
- Le ruisseau des Brossettes,
- Le ruisseau du Mont,
- Le ruisseau de Hautecour,
- Le ruisseau des Champs.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 25 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 5 - Carte des masses d'eaux superficielles (1/3)
(Source : dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, EGIS, 23 mars 2026)
Figure 6 - Carte des masses d'eaux superficielles (2/3)
(Source : dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, EGIS, 23 mars 2026)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 26 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 7 - Carte des masses d'eaux superficielles (3/3)
(Source : dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, EGIS, 23 mars 2026)
Une description exhaustive de chacun des cours d’eau est donnée dans le dossier d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau.
Aspect quantitatif :
Aucun suivi des cours d’eau de la zone d’étude n’est réalisé. Seule l’Arconce, exutoire de ces derniers, présente un suivi
sur la base de données HYDRO d’Eaufrance, en aval de la zone d’étude à LOntceaux-l’Etoile. Des précisions sont
apportées dans le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Bassins versants :
28 Bassins versants sont interceptés par la RN79 et deux ouvrages de rétablissements sont existants, le PIOH 1 au PK
37+240 et le PIOH2 au PK 41+975. Les détails sont donnés au 5.6.2.4 du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
L’état des lieux et les caractéristiques des ouvrages de transparence hydraulique actuels y sont également présentés.
Canaux :
Aucun canal n’est présent au sein de la zone d’étude ou à proximité.
Plans d’eau, étangs et lacs :
De nombreux plans d’eau sont présents au droit de la zone d’étude, notamment l’étang du Terreau, lieu de confluence
du ruisseau de Hautecour et de la Semence.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 27 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Aspect qualitatif :
Selon les données validées de l'état des lieux 2019 (basé sur les données de la période 2012-2017) du bassin Loire-
Bretagne du projet de Sdage 2022-2027, aucun cours d’eau de la zone d’étude ne fait l’objet de suivi de la qualité.
En aval de la zone d’étude, le tronçon de l’Arconce dans lequel se jette la Semence (masse d’eau FRGR0189 : l’Arconce
et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Ozolette) présente un état écologique moyen (état
chimique indisponible).
Diagnostic de la qualité physico-chimique de la Semence :
▪ Campagne de prélèvements réalisée le 11 août 2020 sur les trois stations (amont, centre et aval du linéaire
d’étude) de la Semence.
▪ Mauvais état écologique à l’Amont, médiocre au Centre et à l’Aval.
▪ Paramètres déclassants : oxygène dissous et taux de saturation.
▪ Teneurs élevées en arsenic. Concentrations en Cuivre, Chrome et zinc inférieures au seuil de ton état, comme
les teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Les résultats complets sont présentés en page 39 du diagnostic de l’état initial des milieux aquatiques, et au 5.6.3.2. du
dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Classement des cours d’eau :
- La Semence et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Arconce sont classés en liste
1 au titre de l’arrêté du 10 juillet 2012 ;
- Aucun des cours d’eau de la zone d’étude n’est classé en liste 2 au titre de l’arrêté du 10 juillet 2012.
Catégorie piscicole :
La Semence, le ruisseau de Saint-Brancher, le ruisseau de la Carrèze et le ruisseau de Mont sont classés en 2ème
catégorie.
Zone de frayères :
- La Semence, ses affluents et sous-affluents depuis sa source jusqu’à la confluence avec l'Arconce est classée à
l’inventaire des frayères Liste 1 poissons. Aucun cours d’eau de la zone d’étude n’est classé en Liste 2 poissons ;
- Trois affluents de la Semence sont classés Liste 2 écrevisses : le ruisseau de Mont, le ruisseau de Corcelles
(dénommé ruisseau de Hautecour) et le ruisseau de champ Jeandin ainsi que leurs affluents et sous-affluents.
Usages des ESU :
Absence de prélèvements disponibles sur la base de données Eaufrance.
Aucune zone de répartition des eaux (ZRE) n’est définie au droit et aux abords de la zone d’étude.
Les cours d’eau de la zone d’étude ne sont pas navigables.
Aucune réserve de pêche n’est présente dans la zone d’étude.
Aucune zone de baignade et loisirs n’est répertoriée au droit de la zone d’étude.
Risque d’inondations :
Les communes de Vendenesse-lès-Charolles, Beaubery et Verosvres ne sont pas inscrites au droit d’un Territoire à
Risque important d’Inondation, ni concernées par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Elles ne sont pas
non plus concernées par un Atlas des Zones Inondables (AZI).
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 28 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
5.3. MILIEU NATUREL ET PATRIMONIAL
Les données naturalistes qui suivent sont issues des études suivantes complétées par les données de la SEGED :
- Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (AGIS, 17 avril 2026),
- Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (EGIS, 23 Mars 2026),
- Inventaires écologiques (EGIS – Septembre 2022),
- Délimitation réglementaire des zones humides (EGIS – Avril 2021),
- Diagnostic de l’état initial des milieux aquatiques (PEMA – Janvier 2021).
5.3.1. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RÉGLEMENTAIRE
Réserve naturelle aucune n’est présente au sein du périmètre de l’aire d’étude
éloignée.
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope aucun APPB n’est présent au sein du périmètre de l’aire d’étude
éloignée.
Arrêté Préfectoral de Protection d’Habitat aucun n’est présent au sein du périmètre de l’aire d’étude
Naturel éloignée.
Cœur de Parc National aucun n’est présent au sein du périmètre de l’aire d’étude
éloignée.
Réserve biologique aucun n’est présent au sein du périmètre de l’aire d’étude
éloignée.
5.3.2. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION CONTRACTUELLE
Site NATURA 2000 : Les zones Natura 2000 dont l’inventaire a pour objectif d’identifier un réseau représentatif et
cohérent d’espaces permettent d’éviter la disparition de milieux et d’espèces protégées. Elles sont composées des Z.P.S
(Zone de Protection Spéciale) et des Z.S.C (Zone Spéciale de Conservation).
Un site Natura 2000 est répertorié au sein de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de la ZSC « FR2601016 – Bocage, forêts et
milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunysois ».
La description suivante est extraite de la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
d’une superficie totale de 44 989 hectares, cette ZSC se trouve à 500 mètres à l’Est des emprises du projet. Elle est
composée de nombreux milieux présentant un enjeu :
▪ Eaux stagnantes à Littorelletea uniflorae ;
▪ Lacs eutotrophes naturels ;
▪ Rivières des étages planitaires du Ranunculion fluitans ;
▪ Landes sèches européennes ;
▪ Pelouses sèches semi-naturelles ;
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 29 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
▪ Formation herbeuse à Nardus ;
▪ …
Un grand nombre d’espèces présentant un enjeu sont présentes au sein de ce site Natura 2000 : le Petit Rhinolophe, le
Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Triton crêté, le Sonneur à ventre jaune, la Lamproie de Planer, l’Agrion
de mercure, le Damier de la Succise, l’Écrevisse à pattes blanches, l’Agrion orné, …
Parc Naturel Régional : aucun n’est présent au sein du périmètre de l’aire d’étude éloignée.
5.3.3. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION FONCIÈRE
Espace Naturel Sensible (ENS) : aucun n’est situé à moins de 5 km du projet.
Terrains gérés par les conservatoires d’espaces naturels : aucun terrain géré par les CEN n’est situé à moins de 5 km
du projet.
Territoire du Conservatoire du Littoral : non concerné par ce périmètre.
5.3.4. ENGAGEMENT INTERNATIONAL
Zone Humide d’Importance Internationale (RAMSAR) : aucun site RAMSAR n’est présent au sein du périmètre de l’aire
d’étude éloignée.
Réserve de Biosphère : aucune réserve de biosphère n’est présente au sein du périmètre dans l’aire d’étude éloignée.
5.3.5. ZONAGES D’INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
Zone Humide d’inventaire départemental : l’aire d’étude restreinte présente plusieurs prairies humides et quelques
forêts humides limitrophes voire incluses dans le site du projet.
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique : dont l’inventaire est un recensement des formations
géologiques, des espaces accueillant des espèces, des formations végétales ou des populations animales remarquables.
Dans un rayon de 5 km autour de projet, 9 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II sont recensées.
ZNIEFF de type I
260030281 – Ruisseaux entre Suin et Beauberry
260030163 – Prairies du Mont Botey et ruisseau de Champ Jeandin à Verosvres et Beaubery
260030162 – Tunnel et bois de Verosvres, Col des Vaux
260005583 – Montagne de Suin
260005584 – Forêt des trois monts et bocage de Sivignon
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 30 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
260020038 – Massif forestier d’Avaise et de la Guiche et bocage environnant
260030254 – Ruisseaux massif du Beaujolais
260030285 – Ruisseaux de l’Est du Charolais granitique
260030286 – Ruisseaux du Charolais Nord-Ouest
ZNIEFF de type II
260014824 – Charolais et Nord brionnais
260030465 – Bas-Clunysois
260014819 – Haut-Clunysois
Une description de chacune de ces ZNIEFF est donnée dans le dossier de demande de Dérogation à la destruction
d’espèces protégées, ainsi que dans le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau au 5.8.1.3.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 31 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 8 - Périmètres de protection du milieu naturel dans le périmètre d'étude éloignée du projet
(Source : Dossier de demande dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, avril 2026, EGIS)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 32 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
5.3.6. CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAMES VERTES ET BLEUES
Le SRCE de Bourgogne, approuvé en 2015, a été intégré au SRADDET de Bourgogne–Franche-Comté, approuvé en
2020. Depuis lors, le SRADDET constitue le document régional de référence pour la mise en œuvre de la trame verte
et bleue, tout en conservant les objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques définis par
les anciens SRCE.
Dans l’aire d’étude :
- La trame bleue est essentiellement constituée par le cours d’eau de la Semence. Ce dernier constitue un
cours d’eau à préserver d’après le SRCE de Bourgogne ;
- La trame verte est essentiellement constituée des milieux prairiaux bocagers, situés de part et d’autre de la
RN79.
Le SCOT du Pays Charolais, approuvé le 30 octobre 2014, a défini une carte des corridors écologiques à l’échelle de
son territoire.
La zone d’étude est concernée par la présence d’un corridor d’importance régionale et d’un point de conflit au niveau
de la RN79 entre les bois du Val de Noue et de la Vernée.
5.3.7. HABITATS ET ZONES HUMIDES
38 habitats sont identifiés sur l’aire d’étude immédiate dont la liste complète est présentée dans le dossier de
demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Les prairies mésophiles occupent majoritairement les sols de l’aire d’étude, à hauteur de 246 hectares, soit plus de
la moitié. Les zones artificialisées sont représentées à hauteur de 22 % soit 108 hectares de terres agricoles, routes,
chemins et zones bâties. Enfin les prairies humides représentent 7 % de l’occupation des sols avec une surface de
36,6 hectares.
Parmi ces habitats, 2 sont d’intérêt patrimonial car classés Natura 2000, et 10 sont caractéristiques de zones
humides.
Les 2 habitats classés Natura 2000 sont :
- La Chênaie-charmaie constitue un faciès de substitutions de l’habitat d’intérêt communautaire 9130
« Hêtraie de l’Asperulo-Fagetum »,
- La ripisylve à Aulnes et Frênes correspond à l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 91 E0* « Forêts
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, salicion albae).
Les habitats caractéristiques de zones humides sont :
- Cours d’eau permanent,
- Cours d’eau et Jonc diffus,
- Mares et plans d’eau eutotrophes,
- Ripisylve à Aulne et Frênes,
- Fossés humides,
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 33 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
- Prairie humide eutrophile,
- Prairie humide à joncs,
- Végétation de bords des eaux courantes,
- Bassin.
La liste complète des habitats identifiés ainsi que les cartographies de localisation sont présentées au 5.8.3.2. du
dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Zones humides sur critère sols :
La réalisation de la délimitation des zones humides a été réalisée en conformité avec la législation. En compléments
des habitats caractéristiques des zones humides (cf. 5.8.3.2 - Habitats inféodés aux milieux humides à aquatiques),
deux campagnes de sondages pédologiques ont été réalisées. Un total de 433 sondages a été réalisé et a permis
l’identification de 80,01 ha de zones humides au sein de la zone d’étude immédiate.
Les 11 cartographies de délimitation des zones humides sont présentées au 5.8.4. du dossier d’autorisation au titre
de la loi sur l’eau. Leurs fonctionnalités respectives ont également été évaluées et sont précisées à la suite des
cartographies.
5.3.8. FLORE
Les inventaires de la flore ont révélé 181 espèces au sein du périmètre d’étude, dont 3 présentent un statut de
patrimonialité et dont 2 bénéficient d’une protection réglementaire en Bourgogne :
- Le Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum), espèce protégée en Bourgogne et quasi-menacée selon la
liste rouge régionale ;
- La Renoncule à feuilles de lierre (Ranunculus hederaceus), espère protégée en Bourgogne et quasi-menacée
selon la liste rouge régionale ;
- La Potentille des marais (Comarum palustre), espère quasi-menacée en Bourgogne, mais non protégée.
La figure suivante présente les enjeux à l’échelle régionale et locale de ces espèces :
Figure 9 - Synthèse des enjeux de la flore identifié sur le site d'étude
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction pour la destruction d’espèces protégées, EGIS, Mai 2026)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 34 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Parmi toutes les espèces observées, 29 sont listées à la Table A de l’Annexe II de l’arrêté du 24 juin de 2008, et sont
donc des espèces caractéristiques de zones humides. Parmi ces espèces on peut noter par exemple la présence de
la Véronique Cresson-de-Cheval (Veronica beccabunga), la Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) ou encore le Jonc
aggloméré (Juncus conglomeratus).
Les espèces végétales exotiques envahissantes sont également représentées sur le site d’étude par la présence de
4 espèces :
- La Renouée du Japon (Reynoutria japonica),
- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia),
- Le Cerisier tardif (Prunus sertina),
- La Vigne vierge (Parthenocissus inserta).
La localisation de la flore protégée ainsi que des espèces végétales exotiques envahissantes est présentée ci-après :
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 35 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 10 - Cartographies de localisation de la flore protégée et des espèces végétales exotiques envahissantes
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction pour la destruction d’espèces protégées, EGIS, Mai 2026)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 36 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Ces espèces végétales exotiques envahissantes ont un enjeu écologique du fait de leur caractère envahissant et de
leur impact potentiel sur les populations indigènes.
5.3.9. FAUNE
Mammifères (hors chiroptères) :
Les inventaires ont permis de révéler la présence de 9 espèces :
− Castor d’Eurasie (Castor fiber) ;
− Chat forestier (Felis silvestris silvestris) ;
− Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ;
− Fouine (Mustela foina) ;
− Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) ;
− Ragondin (Myocastor coypus) ;
− Rat surmulot (Rattus norvegicus) ;
− Rat musqué (Ondatra zibethicus) ;
− Renard roux (Vulpes vulpes).
Deux espèces patrimoniales et protégées ont été observées : le Castor d’Eurasie (Castor fiber) et le Chat forestier
(Felis silvestris silvestris).
L’enjeu pour ce groupe est donc assez fort à fort.
Chiroptères :
Les inventaires ont permis de révéler la présence de 18 espèces, qui sont toutes protégées (spécimens et habitats)
sur le territoire national
La figure ci-après présente les espèces identifiées ainsi que leur niveau d’enjeu.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 37 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 11 - espèces de chiroptères identifiés sur site et enjeu de conservation
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction pour la destruction d’espèces protégées, EGIS, Mai 2026)
Quatre arbres à cavités ont été repérés sur l’aire d’étude, pouvant assurer une fonction de gîte arboricole estival
pour les chiroptères. Des bâtiments présents sur l’aire d’étude ont également été identifiés comme pouvant servir
de gîtes.
La localisation des arbres à cavités est donnée sur la carte ci-après, ainsi que la localisation des points d’écoute ayant
permis l’identification des espèces.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 38 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 12 - Cartographie de localisation des arbres à cavités et des points d’écoute de chiroptères (1/3 et 2/3)
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction pour la destruction d’espèces protégées, EGIS, Mai 2026)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 39 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 13 - Cartographie de localisation des arbres à cavités et des points d’écoute de chiroptères (3/3)
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction pour la destruction d’espèces protégées, EGIS, Mai 2026)
L’enjeu pour ce groupe est fort au droit de la zone d’étude.
Oiseaux :
Les inventaires ont permis l’identification de 70 espèces sur ou à proximité de la zone d’étude.
56 espèces bénéficient d’un statut de protection national, 6 sont mentionnées en annexe I de la Directive Oiseaux
(Alouette lulu, Héron pourpré, Martin-Pêcheur d’Europe, Milan noir, Pie-grièche écorcheur et Pic noir). 8 sont
déterminantes ZNIEFF en Bourgogne (Alouette lulu, Huppe facsiée, Héron pourpré, Guêpier d’Europe, Pic épeichette,
Pipit farlouse, Pipit spioncelle et Torcol fourmilier).
19 espèces présentant un caractère patrimonial ont été observées :
- Alouette lulu : espèce vulnérable en Bourgogne et inscrite à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », la
population nicheuse de l’Alouette lulu est stable ;
- Alouette des champs : espèce non protégée mais évaluée quasi-menacée en Bourgogne et nicheuse
probable au sein de la zone d’étude ;
- Cigogne noire : espèce mentionnée en Annexe I de la Directive « Oiseaux » et considérée comme en danger
d’extinction au niveau régionale et national ;
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 40 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
- Bruant jaune, Chardonneret élégant, Pic épeichette, Serin cini, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe :
ces espèces sont vulnérables en France et présentent à l’heure actuelle une dynamique de régression
inquiétante. Ces espèces ont été observées sur la zone d’étude ;
- Grive litorne : Espèce évaluée en danger en Bourgogne, en migration.
- Guêpier d’Europe : espèce protégée au niveau national et déterminante ZNIEFF ;
- Hirondelle de fenêtre : Quasi menacée en France et en Bourgogne, cette espèce niche potentiellement sur
la zone d’étude (anciens nids trouvés sur habitations) ;
- Hirondelle rustique : Quasi menacée en France et vulnérable en Bourgogne, cette espèce niche
potentiellement sur la zone d’étude ;
- Héron pourpré : espèce mentionnée en Annexe I de la Directive « Oiseaux » et évaluée vulnérable en
Bourgogne ; observée en alimentation au sein de la zone d’étude, habitat de reproduction absent ;
- Martin-pêcheur d’Europe : mentionné en Annexe I de la Directive « Oiseaux » et considéré comme
vulnérable au niveau national ;
- Mésange à longue queue : Espèce protégée, évaluée quasi-menacée en Bourgogne, nicheuse probable au
sein de la zone d’étude
- Milan noir et Pic noir : Espèces communes mentionnées en annexe I de la Directive « Oiseaux », non
menacées au niveau national et régional ;
- Pie-grièche écorcheur : espèce quasi menacée en France et mentionnée en annexe I de la Directive «
Oiseaux », sa population nicheuse n’est pas stable et cette espèce est nicheuse certaine sur la zone d’étude.
L’enjeu pour ce groupe d’espèce est fort.
Amphibiens :
Les inventaires amphibiens ont permis d’identifier 4 espèces d’amphibiens :
− L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans),
− Le Crapaud commun (Bufo bufo),
− La Grenouille commune (Pepophylax kl.exculenta),
− La Grenouille rousse (Rana temporaria).
Ces espèces sont protégées au niveau national mais leurs statuts de conservation sont jugés comme préoccupation
mineure à l’échelle nationale et régionale. Le Sonneur à ventre jaune n’a pas été observé mais il est potentiellement
présent dans la zone d’étude.
L’enjeu concernant ce groupe est moyen.
Reptiles :
Les inventaires reptiles ont permis d’identifier 5 espèces :
− La Couleuvre verte et jaune (Hirophis virdiflavus),
− La Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus),
− Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata),
− Le Lézard des murailles (Podarcis muralis),
− L’orvet fragile (Anguis fragilis).
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 41 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Deux espèces n’ont pas été observées mais sont potentielles sur le site :
− La Couleuvre vipérine (Natrix maura),
− La Couleuvre helvétique (Natrix helvetica).
Les 5 espèces rencontrées et les 2 espèces potentielles sont protégées. La Couleuvre verte et jaune (Hirophis
virdiflavus), la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), le Lézard des
murailles (Podarcis muralis), la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) et la Couleuvre vipérine (Natrix maura) sont
intégralement protégés (spécimens et habitats) et 3 d’entre elles sont mentionnées en Annexe IV de la Directive «
Habitats ». L’Orvet fragile est protégé uniquement sur le volet « spécimen » par l’article 3.
L’enjeu concernant ce groupe est faible sur l’ensemble du site.
Lépidoptères Rhopalocères :
Les inventaires ont permis de révéler la présence de 31 espèces sur la zone d’étude, qui ne sont ni protégées, ni
menacées, hormis le Sylvain azuré (Limenitis reducta) considéré comme quasi menacé au niveau régional.
Le Cuivré des marais (Lycaena dispar), non observé, est considéré comme présent au sein de la zone d’étude.
Deux espèces présentent un enjeu moyen à fort.
Lépidoptères Hétérocères :
Les inventaires ont permis de révéler la présence de 3 espèces, mais aucune ne présente d’enjeu.
Odonates :
Les inventaires des odonates ont permis d’identifier 21 espèces. L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est
très présent, son enjeu est moyen. La Cordulie métallique (Somatochlora metallica) est quasi-menacée en
Bourgogne. Son enjeu est moyen.
L’enjeu pour ce groupe est moyen.
Orthoptères :
Les inventaires ont permis d’identifier 22 espèces mais aucune ne présente d’enjeu particulier.
Coléoptères saproxyliques :
Aucun coléoptère saproxylique protégé n’a été observé lors de l’inventaire. Le Grand Capricorne du Chêne pourrait
être trouvé sur le site.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 42 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Mollusques :
Aucun mollusque patrimonial n’a été recensé au cours des inventaires. L’enjeu est considéré comme nul.
Faune astacicole :
L’Écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) est considérée absente de la Semence mais présente sur
les ruisseaux amonts. Son enjeu de conservation est majeur.
L’écrevisse américaine (Orconectes limosus) est présente sur le site.
Faune piscicole :
Les inventaires sur la Semence ont permis d’identifier 15 espèces. La liste des espèces recensées suivant les
localisations est présentée ci-après :
Figure 14 - Résultats d'inventaire de la faune piscicole selon les stations
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction pour la destruction d’espèces protégées, EGIS, Mai 2026)
5.4. MILIEU HUMAIN
5.4.1. URBANISATION
Le projet traverse essentiellement un espace à vocation agricole et ne franchit aucun centre urbain au droit de la
zone d’étude.
Le site d’étude est localisé dans un contexte rural où l’automobiliste traverse un paysage composé d’une alternance
de zone boisée et de zones ouvertes et vallonnées recouvertes principalement de prairies bocagères.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 43 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
5.4.2. AMBIANCE SONORE
L’ambiance sonore est principalement définie par le bruit généré par le trafic routier (RN79 et routes
départementales adjacentes).
5.4.3. QUALITE DE L’AIR
Au droit du projet, la principale source de pollution est le trafic routier sur la route nationale RN79.
5.4.4. PATRIMOINE CULTUREL, PALEONTOLOGIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
Le projet intercepte le périmètre de protection du monument historique du Château du Terreau à Verosvres (200 m),
le périmètre de protection de monument historique pour le Château de Corcheval à Beaubery (600 m) est tangenté
par le projet. Cela implique la nécessité d’une demande de permis d’aménager auprès de l’Architecte des Bâtiments
de France.
5.5. PAYSAGE
Le paysage du projet est prédominé par la présence de prairies, de parcelles agricoles et de zones boisées. Les
habitations isolées sont, pour une partie d’entre elles, liées à l’exploitation agricole.
6. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La synthèse des enjeux par espèces est présentée au 5.8.3.5.3. du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. La
synthèse des enjeux par secteurs est présentée ci-après :
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 44 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 15 – Synthèse des enjeux par secteur
(Source : Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, EGIS, Mars 2026)
Les cartes ci-après présentent la synthèse des enjeux environnementaux au droit du projet.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 45 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 16 - Synthèse des enjeux environnementaux (1/3)
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction pour la destruction d’habitats et d’espèces protégées, EGIS, Mai 2026)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 46 / 85
Juin 2026 – Version 01 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 17 - Synthèse des enjeux environnementaux (2/3)
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction pour la destruction d’habitats et d’espèces protégées, EGIS, Mai 2026)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 47 / 85
Juin 2026 – Version 01 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 18 - Synthèse des enjeux environnementaux (3/3)
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction pour la destruction d’habitats et d’espèces protégées, EGIS, Mai 2026)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 48 / 85
Juin 2026 – Version 01 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
7. IMPACTS DU CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT
7.1. AIR
Les risques de pollutions atmosphériques engendrés par le chantier sont :
− Production de poussières lors des mouvements de terres, de la circulation des véhicules,
− Envols de poussières et de déchets sur les zones de stockage,
− Emission de polluants atmosphériques liés à la circulation des véhicules,
− Emission de fumées en cas d’incendie.
Les risques majeurs de pollutions atmosphériques pour ce chantier sont les productions de poussières et les
émissions de fumées. En effet, à l’échelle du secteur concerné par les travaux, la contribution des véhicules
circulant sur le chantier sera négligeable en termes d’émissions de polluants atmosphériques par rapport aux
émissions liées à la circulation autoroutière. Toutefois, une concentration de ces véhicules telle que sur les zones
de parking peut être à l’origine d’une pollution locale et entraîner des désagréments au voisinage lors des
démarrages des véhicules. Les activités spécifiques n’engendreront qu’un impact minimisé sur les zones les plus
proches du chantier.
7.2. BRUIT
Le chantier se déroulera pour sa plus grande partie de jour, mais des phases de travaux pourront également être
effectuées de nuit. A l’exception de certains points singuliers et pour des raisons de sécurité, certaines opérations
pourront se dérouler de nuit. Ces travaux de nuit seront préalablement soumis à la validation de la maîtrise
d’œuvre et feront l’objet d’une information des riverains éventuellement impactés. Toutefois, l’activité du chantier
ne pourra pas occasionner une émergence supérieure à 5 dB(A) en période diurne (7h – 22h) et 3 dB(A) en période
nocturne auxquelles il faut ajouter un terme correctif dépendant de la durée cumulée d’apparition du bruit
particulier conformément aux dispositions suivantes :
Tableau 2 - Termes correctifs d’apparition du bruit
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier Terme correctif en dB(A)
T ≤ 1 minute 6
1 minute < T ≤ 5 minutes 5
5 minutes < T ≤ 20 minutes 4
20 minutes < T ≤ 2 heures 3
2 heures < T ≤ 4 heures 2
4 heures < T ≤ 8 heures 1
T > 8 heures 0
La phase travaux occasionnera des nuisances sonores principalement pour les riverains. Ces nuisances seront
générées essentiellement par l’emploi et la circulation des engins de chantier, les installations de chantier, et par
l’augmentation du trafic routier sur les voies les plus proches pour le transport des engins, des personnes et des
matériaux utiles à l’opération.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 49 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Les travaux pourront engendrer plusieurs types de déchets pouvant occasionner des pollutions des sols, des eaux
et de l’air en cas de brûlage, ainsi qu’une gêne visuelle pour les riverains et les usagers des routes voisines.
Le chantier génèrera principalement les déchets suivants :
− Déchets inertes issus des terrassements : matériaux de terrassement, fraisâts, gravats de démolition…,
− Déchets industriels banals : métaux, bois, plastiques, déchets en mélange,
− Déchets dangereux (principalement liés à l’activité mécanique et topographique) : bombes de peinture,
bidons souillés, chiffons souillés…
La gestion de ces déchets devra être organisée le plus en amont possible de manière à :
− Définir une aire de collecte et tri des déchets,
− Optimiser le tri des déchets sur le chantier en apposant une signalétique sur chacun des contenants,
− Stocker les déchets tout en garantissant le respect du milieu environnant (mise en place de bâches en cas
de vent, bac étanche pour les déchets souillés, …),
− Recourir à des filières de traitement appropriées pour chaque catégorie de déchets, en privilégiant au
maximum leur valorisation. Plusieurs filières de traitement sont possibles dans le secteur selon la
catégorie de déchets.
Le tableau suivant présente les déchets susceptibles d’être produits en phase travaux, leur fréquence d’apparition
et les filières de traitement envisageables, conformément à la réglementation en vigueur.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 50 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
FREQUENCE FILIERE DE
D’APPARITION TRAITEMENT
FAMILLE ET NATURE DES DECHETS PRODUITS
Fo M Fa R VM I S
Déchets Industriels Inertes (DII)
Terre et matériaux de terrassement X X X III
Béton armé et non armé X X X III
Pierres X X X III
Enrobés et fraisât X X X III
Briques X X III
Gypse et plâtre X
Laines minérales X
Matériaux minéraux de démolition mélangés sans plâtre X X X III
Déchets Industriels Banals (DIB)
Béton léger (cellulaire) X
Fers à béton X X
Métaux X X
Verres X
Bois non traités avec des produits toxiques X X X
Déchets verts X X X
Plastiques et PVC X X X II
Polystyrène X X II
Caoutchouc X X II
Laine de verre X
Déchets Industriels Spéciaux (DIS)
Bois traités avec des produits toxiques X X I
Peinture et vernis X X I
Solvants X X I
Certaines colles X
Matériels souillés (pinceaux, brosses, chiffons, …) X X I
Huiles (de vidange, de décoffrage, ...) X X X
Hydrocarbures X X X
Agents chimiques (ignifuges, pesticides, hydrofuges,...) X X X
Batteries, filtres à huiles et à gasoil, … X X X I
Emballages
Emballages non souillés = déchets ménagers (papier, carton,
X X X II
plastique, verre)
Emballages souillés = déchets industriels spéciaux X X X I
Fo Forte
Fréquence
M Moyenne
d’apparition
Fa Faible
R Recyclage
Filière de VM Valorisation matière
traitement I Incinération
S Stockage en classe I, II ou III
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 51 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
7.3. EAU
Les travaux envisagés peuvent avoir un impact sur les eaux souterraines et superficielles. Pendant la phase travaux,
il peut se produire une pollution des nappes d’eaux souterraines et des cours d’eau dans les zones de décapage
des formations géologiques superficielles entraînant une perméabilité du site plus importante.
Les sources potentielles de pollution sont de plusieurs types, avec notamment :
− Les rejets directs ou indirects liés au chantier lui-même : risque de rejet de matières en suspension (effet
nuisible sur la faune piscicole dans les zones de fortes concentrations), risques de pollution liés au rejet
des eaux du chantier (laitances de béton, hydrocarbures…), risque de chutes et de projections de
matériaux,
− Les engins de chantier : risque de fuites ou de déversement accidentel de produits polluants lors de la
circulation, l’entretien, le remplissage en carburant, le stationnement des engins et en cas d’accident,
− Le stockage des déchets : risque de lixiviation et de percolation des gisements.
Les risques de pollution auront des effets d’autant plus importants que le projet se situe au droit de nombreuses
zones humides et de cours d’eau.
7.4. PROTECTION DE LA NATURE
Les impacts du chantier sur le milieu naturel sont de plusieurs types :
− La destruction d’habitats, d’écosystèmes, d’espèces animales et végétales dans les zones d’intervention
ou dans les zones de stockage des matériaux, engins et déchets nécessaires à la réalisation du chantier.
Cet impact est fort pour le chantier compte-tenu de la présence de milieux environnementaux sensibles
et d’espèces protégées,
− Le dérangement de la faune par une activité inhabituelle,
− La détérioration des écosystèmes par le biais des risques de pollutions,
− L’abattage d’arbres et le débroussaillage des emprises,
− Le risque d’incendie, lié notamment à la présence d’engins de chantier. Ce risque est très fort pour le
présent chantier.
Certains de ces effets ont un caractère temporaire (dérangement de la faune) tandis que d’autres sont irréversibles
(destruction des habitats).
7.5. PROTECTION DU PATRIMOINE
Concernant le patrimoine archéologique et paléontologique, la possible découverte de sites est à prendre en
compte, notamment pendant les phases de terrassements. Sans mesures préventives, des impacts pourraient
affecter ce patrimoine, à savoir :
− La destruction de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du territoire et du type
d’organisation des sociétés anciennes,
− La destruction de sites, édifices et vestiges touchant aux cultes, croyances et pratiques funéraires,
− La destruction d’objets témoignant du savoir-faire des sociétés disparues…
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 52 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
7.6. INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT PROPRE AU CHANTIER
D’une manière générale, les installations classées susceptibles d’être exploitées pour les besoins du chantier sont :
− Concasseur (rubrique n° 2515 – Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais, et autres produits minéraux naturels ou artificiels
ou de déchets non dangereux inertes),
− Stockage de chaux / liant hydraulique (rubrique n°2516 – station de transit de produits minéraux
pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables filérisés, …),
− Plateforme de stockage de matériaux (rubrique n°2517 - Station de transit, de regroupement ou tri
de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres
rubriques),
− Centrale à béton (rubrique n° 2518 : Installation de production de béton prêt à l’emploi équipé d’un
dispositif d’alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l’exclusion des installations visées par la
rubrique 2522),
− Installation de fabrication d’enrobés (rubrique n° 2521 - Centrale d’enrobage au bitume de
matériaux routiers).
Les dossiers de demande pour la sollicitation d’une autorisation (A), d’un enregistrement (E) ou d’une déclaration
(D) doivent, le cas échéant, être établis et soumis aux service instructeurs dans les délais réglementaires.
Un projet ICPE peut aussi être soumis à une autorisation d’urbanisme (ex : permis d’aménager, permis de
construire, …). Si le projet est incompatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le dossier de demande ICPE peut
être rejeté.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 53 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
8. DISPOSITIONS PRECONISEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Compte tenu des enjeux du milieu dans lequel s’inscrivent les zones de travaux, des mesures devront être adoptées
par l’entreprise titulaire pour limiter son impact sur l’environnement.
Les mesures spécifiques énoncées ci-après, extraites du dossier de demande de dérogation à la destruction
d’espèces protégées sont reprises telles que présentées dans le DDEP.
Les mesures spécifiques énoncées ci-après, extraites du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau sont
reprises telles que présentées dans le DLSE.
Le tableau ci-après, synthétise les mesures Eviter / Réduire / Compenser énoncées dans chacun des deux dossiers
cités ci-avant. Leur dénomination est rappelée pour plus de précision dans la suite de la présente NRE.
La mention (E-F) ou Exploitation-Fonctionnement signifie que la mesure s’applique à la phase exploitation de la
Route Nationale soit après la phase travaux.
En l’absence de mention, c’est la mention (T-R) ou Travaux-Réalisation qui s’applique et signifie que la mesure
s’applique à la phase de travaux.
Les mesures sur fond gris sont les mesures communes à chacun des deux dossiers.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 54 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées Dossier de demande d’autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement
Version du 19 Mai 2026 Version du 10 Mars 2026
MESURES D’ÉVITEMENT
ME1 : Réutilisation de l’infrastructure existante - E21a ME1 : Réutilisation de l’infrastructure existante - E21a
ME2 : Optimisation de l’utilisation des matériaux déblayés – R21c ME2 : Optimisation de l’utilisation des matériaux déblayés – R21c
ME3 : Évitement des zones à enjeux – E21b ME3 : Évitement des zones à enjeux – E21b
MESURES DE RÉDUCTION
MR1 : Maîtrise des emprises du chantier et balisage/mise en défens des zones naturelles MR1 : Maîtrise des emprises du chantier et balisage/mise en défens des zones naturelles sensibles –
sensibles – R11a, R11b, R11c, R21a R11a, R11b, R11c, R21a
MR2 A : Adaptation des zones et des modalités de circulation des engins de chantier – R21a MR2 : Gestion des ruissellements diffus des bassins versants interceptés et des écoulements autre que
les cours d’eau – R21z
MR2 B : Dispositifs limitant les impacts liés au passage des engins de chantier sur les habitats MR3 : Gestion quantitative des ruissellements de la phase travaux – R21d
aquatiques et humides – R21g
MR3 : Gestion des perturbations qualitatives liées aux déversements accidentels ou produits MR4 : Dispositions constructives mises en œuvre pour le rétablissement des cours d’eau – R21t
polluants et toxiques – R21d
MR4 : Dispositifs de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (actions MR5 : Gestion quantitative des ruissellements en phase exploitation – R22z
préventives et curatives) – R21f (T – E)
MR5 : Adaptation du planning des travaux en fonction de la phénologie des espèces – R31a (T- MR6 : Rétablissement des écoulements – R22z (E-F)
R)
MR6 : Absence ou limitation des travaux et de l’éclairage nocturne – R31b MR7 : Réduction des incidences hydrauliques du projet en cas de crues – R22z (E-F)
MR7 : Maintien de la connectivité hydraulique en phase travaux – R22m MR8 : Gestion des perturbations qualitatives liées aux déversements accidentels ou produits polluants
et toxiques – R21d
MR8 : Dispositifs visant à rendre les milieux défavorables aux espèces protégées (oiseaux, MR9 : Mise en place d’une gestion des eaux usées – R21d
reptiles, insectes, amphibiens) avant travaux – R21i
MR9 – Dispositifs anti-intrusion pour la petite faune (amphibiens, mammifères terrestres, MR10 : Réduction de la pollution chronique en phase exploitation (E-F)
reptiles) – R21h
MR10 : Précautions lors de la destruction des gîtes potentiels à chiroptères (arbres et bâti) – R21i MR11 : Gestion d’une pollution accidentelle des eaux superficielles en phase exploitation (E-F)
MR11a : Capture et déplacement d’individus d’espèces protégées présents au sein des emprises MR12 : Réduction des venues d’eaux souterraines et gestion du risque de remontée de nappes – R21z
chantier avant travaux – R21o
MR11b : Pêche de sauvegarde dans les cours d’eau avant les travaux de dérivation – R21o MR13 : Maintien de la pérennité des ouvrages (E-F)
MR12 : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu – R21q MR14 : Réduction des risques de pollution des eaux souterraines lors des travaux – R21d
MR13 : Création de mares et hibernaculums – R2.2I (T-E) MR15 A : Adaptation des zones et des modalités de circulation des engins de chantier – R21a
MR14 : Clôture et dispositif anti-intrusion le long du tracé (E) MR15 B : Dispositifs limitant les impacts liés au passage des engins de chantier sur les habitats
aquatiques et humides – R21g
MR15 : Mise en place de dispositifs de guidage des chiroptères pour la traversée de MR16 : Dispositifs de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (actions préventives
l’infrastructure – R22d et curatives) – R21f (T – E)
MR16 : Renforcement de la trame verte et des connexions écologiques – R22k MR17 : Maintien de la connectivité hydraulique en phase travaux – R22m
MR17a : Aménagement des ouvrages hydrauliques pour permettre/faciliter le passage de la MR18 : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu
petite faune – R22 (R)
MR17b : Maintien de la continuité piscicole – R22h (T-R) MR19 : Adaptation du planning des travaux en fonction de la phénologie des espèces – R31a
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 55 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
MR20 : Absence ou limitation des travaux et de l’éclairage nocturne – R31b
MR21 : Dispositifs visant à rendre les milieux défavorables aux espèces protégées (oiseaux, reptiles,
insectes, amphibiens) avant travaux – R21i
MR22 – Dispositifs anti-intrusion pour la petite faune (amphibiens, mammifères terrestres, reptiles) –
R21h
MR23 : Précautions lors de la destruction des gîtes potentiels à chiroptères (arbres et bâti) – R21i
MR24a : Capture et déplacement d’individus d’espèces protégées présents au sein des emprises
chantier avant travaux – R21o
MR24b : Pêche de sauvegarde dans les cours d’eau avant les travaux de dérivation – R21o
MR25 : Clôture et dispositif anti-intrusion le long du tracé (E)
MR26 : Renforcement de la trame verte et des connexions écologiques – R22k
MR27 : Aménagement des ouvrages hydrauliques pour permettre/faciliter le passage de la petite faune
– R22 (R)
MR28 : Maintien de la continuité piscicole – R22h (T-R)
MESURES DE COMPENSATION
MC1 : Mesures compensatoire en faveur des espèces protégées – C1.1a MC1 : Mesures compensatoire en faveur des cours d’eau (hydromorphologie) – C2.2d
MC2 : Mesures compensatoire en faveur des zones humides – C2.2e MC2 : Mesures compensatoire en faveur des zones humides – C2.2e
MC3 : Mesures compensatoire en faveur des cours d’eau (hydromorphologie) – C2.2d
MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
MS1 : Suivi quantitatif et qualitatif de la Semence pendant les travaux MS1 : Suivi quantitatif et qualitatif de la Semence pendant les travaux
MS2 : Suivi de la biodiversité en phase exploitation MS2 : Suivi piézométrique des eaux souterraines (T-R, E-F)
MS@ : Suivi des mesures compensatoires en faveur des zones humides (E-F)
MS@ : Suivi de la biodiversité (T-R, E-F)
MA1 : Mettre en place une démarche de management environnementale des travaux – A61a (T- MA1 : Mettre en place une démarche de management environnementale des travaux – A61a (T-R)
R)
MA2 : Transplantation des pieds de flore protégée et menacée ainsi que récolte et semis de MA2 : Transplantation des pieds de flore protégée et menacée ainsi que récolte et semis de graines –
graines – A5b (T-R) A5b (T-R)
MA3 : Création de gîtes de substitution pour les chiroptères – A3a (T-E) MA3 : Création de gîtes de substitution pour la faune – R22i (T-E)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 56 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
8.1. AIR
La réduction des pollutions atmosphériques nécessite :
Dispositions générales :
− Une information préalable de tous les intervenants.
− L’interdiction des brûlages de toute nature (respect de l’interdiction réglementaire),
− Un arrosage des voies de circulation afin de limiter les poussières. Cette disposition est systématique en
cas de vent et par temps sec. L’eau sera prélevée préférentiellement dans les bassins d’assainissement
provisoire. En cas de prélèvement en milieu naturel (rivière, étang), les autorisations nécessaires devront
être obtenues.
− Un arrosage préalable des éléments à démolir (ouvrages bétonnés, chaussées…), et lors des opérations
de sciage d’éléments maçonnés.
− Un arrosage par brumisation des tapis d’alimentation et d’extraction du concasseur dans le cas de
concassage des matériaux du site. Le concasseur devra également être éloigné de toute zone sensible
(milieux naturels, riverains) de façon à limiter la gêne.
− Les opérations de chargement et de déchargement de matériaux seront interdites à proximité des zones
sensibles et en cas de vents forts.
− L’optimisation des déplacements des engins. Un plan de circulation sera élaboré et soumis à la validation
du Maître d'œuvre et du Coordonnateur Environnement.
− Couper le moteur lors d'un arrêt prolongé.
− Le bâchage des camions pour éviter les envols de poussières et tout autre produit ou déchet. Ce bâchage
sera particulièrement important lors du transport de terres polluées.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre et du
Coordonnateur Environnement.
Mesure spécifique énoncée par les dossiers réglementaires :
MR2a (R21a) DDEP / MR15a DLE – Adaptation des zones et des modalités de circulation des engins de chantier
Limiter les nuisances sur les populations humaines et activités proches (bruits, poussières, odeurs,
…
− La circulation des véhicules de chantier respectera strictement les emprises (pistes, accès, …) prévus à cet
effet et définies pour limiter au maximum les impacts sur le milieu naturel.
− Le stationnement des véhicules (courte ou longue durée) devra également se faire uniquement sur les
zones terrassées dans le cadre du chantier, et le plus éloigné possibles des zones naturelles sensibles.
− Pour les transports de matériaux, des itinéraires de chantier seront définis, notamment pour le transport
des matériaux excédentaires ou des apports provenant de carrières extérieures.
− La vitesse sur chantier sera limitée à 30 km/h.
8.2. BRUIT
Pour limiter les nuisances, les dispositions suivantes doivent être envisagées :
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 57 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Dispositions générales :
− Un dossier « Bruits de chantier » devra être réalisé préalablement au démarrage des travaux. Ce dossier
devra être remis un mois à compter du démarrage de la période de préparation. Il sera ensuite transmis
par le Maître d’Ouvrage un mois au moins avant le démarrage du chantier au Préfet du Département ;
− Les sites d’implantation des installations ainsi que des zones de dépôts ou de stockage des déchets seront
le plus possible éloignés des habitations, et profiteront des obstacles existants ou naturels ;
− L’usage des avertisseurs sonores sera limité aux règles de sécurité sur chantier. Cette prescription sera
d’autant plus importante au droit des hameaux isolés ;
− Sauf impossibilité liée au maintien en exploitation de l’ouvrage autoroutier, les travaux les plus bruyants
seront réalisés pendant les périodes les moins gênantes pour le voisinage ;
− Les matériels et engins employés devront répondre aux dernières normes en vigueur ;
− Les riverains seront informés des nuisances sonores engendrées par le chantier ;
− Une information préalable sera réalisée auprès de tous les intervenants.
Circulation des engins :
− Les itinéraires d’accès et les plans de circulation des véhicules sur chantier seront définis de telle manière
à être le plus distant des habitations ;
− Les mouvements de véhicules seront optimisés ;
− La vitesse de circulation des engins sera réduite aux abords des habitations ;
− Les chaussées seront maintenues en bon état de propreté.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre et du
Coordonnateur Environnement.
Mesure spécifique énoncée par les dossiers réglementaires :
MR2a (R21a) DDEP / MR15a DLE – Adaptation des zones et des modalités de circulation des engins de chantier
Limiter les nuisances sur les populations humaines et activités proches (bruits, poussières, odeurs,
…
− Les entreprises devront mettre en œuvre des matériels et engins de chantier conformes à la
réglementation en vigueur sur les engins bruyants.
− Les travaux seront interrompus tous les jours de 21h00 à 6h00. Des travaux ponctuels pourront toutefois
s’effectuer de nuit sir les conditions de trafic l’imposent (ex. démolition d’ouvrages d’art nécessitant une
coupe de la RCEA).
− Afin de limiter les sources de pollution sonore, l’emploi des groupes électrogènes ou de compresseurs sera
limité au strict minimum.
− Lors de la phase de préparation, les entreprises devront évaluer les vibrations des engins pour choisir les
modes opératoires et le cas échéant les positionner ensuite en fonction des points sensibles environnants
(et/ou les utiliser à des horaires bien spécifiques).
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 58 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
8.3. VIBRATION
Pour limiter les nuisances, les dispositions suivantes doivent être envisagées :
− Utiliser du matériel conforme respectant les fréquences de compactage (20-24 Hz) ;
− Informer les riverains des nuisances liées aux vibrations générées par le chantier ;
− Identifier les bâtiments à risque et faire un état des lieux (constat d'huissier).
8.4. DECHETS
La gestion des déchets est une étape importante dans la réalisation de chantiers respectueux de l’environnement.
En effet, les déchets sources de pollutions pour l’air, les sols, les eaux et générateurs de dégâts considérables pour
le milieu naturel, doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.
Pour cela, en complément des dispositions prévues dans les autres thématiques, il convient de prendre les
dispositions suivantes :
Dispositions générales :
− Un plan de Gestion des Déchets sera établi lors de la préparation de chantier,
− Une information préalable de tous les intervenants sera réalisée afin de les sensibiliser à la gestion des
déchets et de leur présenter les moyens mis à disposition,
− Une aire de stockage des contenants de collecte des déchets sera aménagée, des signalétiques seront
mises en place sur chacun des contenants pour les consignes de tri,
− Le chantier sera régulièrement nettoyé. Les déchets de chantier et les ordures ménagères du personnel
seront ramassés et triés quotidiennement,
− Les déchets découverts dans l’emprise du chantier devront être triés et évacués vers la filière de
traitement adaptée,
− En cas de démolition, les éléments concernés seront démolis selon le principe de la déconstruction
sélective, ce qui permettra de trier les déchets par catégorie (déchets inertes, bois, ferraille, déchets non
dangereux en mélange, déchets dangereux…) et de les éliminer selon des filières adéquates, en optimisant
au maximum leur valorisation,
− L'entreprise précisera les mouvements des terres prévus dans le cadre des travaux : gestion des
apports/exports en limitant les transferts.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 59 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Stockage des déchets :
− Les zones de stockage des déchets seront aménagées sur des zones confinées en dehors des zones
sensibles (zones humides, zones inondables, habitats d’espèces protégées),
− Stocker sur des zones aménagées les terres décapées en vue de leur réutilisation,
− Les déchets verts, remblais et autres stockages ne devront pas être attractifs pour la faune,
− La mise en place d’une collecte sélective sur le chantier (bennes, containers…) permettra de trier les
déchets de restauration du personnel intervenant, les déchets industriels banals et les déchets industriels
dangereux. Cette pratique aura pour objectifs d’éviter le mélange des déchets inertes avec des déchets
banals (ferrailles, plastiques…) ou dangereux (huiles, hydrocarbures…) et favoriser le réemploi ou la
réutilisation, ainsi que le recyclage des différents flux de déchets,
Ainsi, différents conteneurs devront être aménagés pour le stockage des déchets :
▪ Bennes pour les DIB, le bois et la ferraille.
▪ Le stockage sans protection ne concernera que les déchets inertes prévus pour une réutilisation
ultérieure en prenant toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion de ces
produits dans les cours d’eau et fossés,
▪ Conteneur étanche, fermé et muni d’une signalétique pour le stockage des déchets dangereux.
Cette zone de stockage devra être étanche et entourée de merlons permettant de confiner une
pollution accidentelle,
− La mise en place d’une signalétique spécifique au droit des différentes zones de stockage des déchets,
permettra d’orienter le personnel du chantier pour le tri des déchets (notamment pour éviter le mélange
de déchets dangereux et non dangereux).
Traitement des déchets :
− L’évacuation des déchets vers les filières d’élimination adéquates, le recours au Centre de Stockage des
Déchets Ultimes ne sera autorisé que si les conditions locales d’élimination ne sont pas favorables au
recyclage, à la valorisation ou à la réutilisation des déchets,
− En cas de présence d’éléments amiantés :
▪ Préalablement au désamiantage, l’entrepreneur établira un plan de retrait de l’amiante qui
précisera la nature, la durée probable et le lieu des travaux, les méthodes mises en œuvre, les
caractéristiques des équipements utilisés, la fréquence et les modalités des contrôles effectués
sur le chantier,
▪ Les déchets d’amiante retirés seront conditionnés dans des doubles sacs étanches scellés. Ils
devront être stockés dans un lieu sûr, inaccessible au public, puis évacués régulièrement du
chantier,
▪ Les bordereaux de suivi des déchets devront être remis au Maître d’œuvre et à la Coordination
environnement.
− En cas de présence de plomb : les déchets pouvant contenir du plomb devront être évacués en filière
adaptée et les justificatifs devront être remis,
− La mise en place d’un système de bordereaux de suivi des déchets permettra de prouver la bonne
élimination des différents flux,
− L’enfouissement des déchets et leur brûlage seront strictement interdits,
− En cas de présence d’espèces végétales invasives : les déchets liés à ces espèces (déchets verts et
matériaux de terrassement) devront être gérés de manière à éviter toute dissémination d’espèces
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 60 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
invasives et évacués selon une filière adaptée garantissant l’absence de risque de prolifération de ces
espèces,
− En cas de découverte de déchets dans les emprises de travaux, ils devront être gérés par l’entreprise,
− En cas de découverte de matériaux pollués :
▪ Un nettoyage des engins devra être réalisé en sortie de zone contaminée,
▪ Un repérage et une délimitation des zones polluées seront effectués sur site avant intervention,
▪ Une évacuation directe de ces matériaux sera privilégiée. Cependant en cas de stockage sur
site, une zone de stockage sera aménagée de manière à éviter tout transfert de pollution vers
le milieu naturel (zone étanche, fossés collecteurs, bassin de traitement / bâchage des terres…).
Dans le cas d’un stockage sur site, un contrôle de la qualité des eaux de rejet en sortie du bassin
de traitement provisoire devra être réalisé ainsi que sur les terres au droit de la zone de
stockage, avant et après le chantier,
▪ Ces matériaux devront faire l’objet d’un traitement en filière adaptée et les bordereaux de
Suivis des Déchets Dangereux seront transmis au maître d’œuvre et au coordonnateur
environnement.
Dispositions particulières :
− En cas de traitement de charpente métallique sur les ouvrages (traitement anticorrosion, peinture…), des
protections seront mises en place pour recueillir les chutes, coulures, projections... Des dispositions
seront également définies en cas de vent fort pour éviter les projections. Les déchets issus de ces
opérations feront l’objet d’une évacuation selon une filière adaptée.
Remise en état :
− En fin de chantier, les aires de chantier seront nettoyées,
− Les zones d’emprunt pour les travaux (accès, installations de chantier, zones de stockage…) seront remises
en état.
D’une manière générale, les déchets seront évacués régulièrement, afin de limiter leur stockage sur le chantier.
De même, on limitera le stockage de matériaux sur le chantier.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre et du
Coordonnateur Environnement.
Mesures spécifiques énoncées par les dossiers réglementaires :
ME2 DDEP/DLE – Optimisation de l’utilisation des matériaux déblayés
− Afin de minimiser le recours à des matériaux extérieurs, l’optimisation de l’utilisation des matériaux sera
recherchée et le réemploi des matériaux de déblai favorisé dans la mesure où ils présentent les
caractéristiques recherchées.
− Les volumes de terre de déblai non réemployables dans le cadre de l’opération devront être valorisés par
les entreprises. Conformément à la réglementation en vigueur, le taux de valorisation devra à minima être
de 70%.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 61 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− La création de sites de dépôt ne devra être envisagée qu’en dernier recours, si aucune autre solution
raisonnable en termes de coût, faisable techniquement ou envisageable sans aggraver le bilan carbone de
manière significative n’est possible.
− Une attention sera portée à la non-dégradation de la qualité de la terre végétale décapée si elle doit être
réutilisée. La terre végétale sera soigneusement décapée par type d’horizons et ne sera pas mélangée aux
autres matériaux excavés. La terre végétale sera stockée dans des conditions qui permettront de la
réutiliser en couverture des modelés paysagers ainsi que sur les tralus du projet, en vue de leur
enherbement (si les terres ne sont pas polluées et sont exemptes d’espèces végétales exotiques
envahissantes).
8.5. EAU
Les prescriptions énoncées ci-après ont pour objectifs de :
− Préserver la qualité des eaux de surface (La Semence, le Ruisseau du Mont, le Ruisseau de Hautecour, …),
des zones humides et des eaux souterraines,
− Limiter les risques de pollution des eaux et des sols et notamment le risque de pollution accidentelle,
− Réaliser le chantier tout en respectant les milieux aquatiques rencontrés.
Pour limiter les risques de pollutions et de perturbations des milieux aquatiques durant le chantier, les dispositions
suivantes doivent être envisagées :
Dispositions générales :
− Les interventions au-delà de l’emprise travaux sont interdites, un balisage matérialise les limites
d’emprise et l’interdiction de les franchir,
− L’alimentation en eau des sanitaires de la base vie se fera sur conduite existante ou citerne,
− La provenance de l'eau sur le chantier sera précisée en phase de préparation ainsi que la manière dont
elle est utilisée (arrosage, nettoyage matériel et engins, consommation),
− Privilégier la récupération de l'eau de pluie autant que possible pour la réutiliser sur le chantier,
− Les installations de chantier et les pistes devront être aménagées en dehors des zones sensibles (zone
inondable, zones humides, zones à enjeux pour la faune et à distance de la flore et des habitats à enjeu),
− Le personnel et les intervenants sur le chantier devront être sensibilisés et contrôler leurs conditions de
stockage et de manipulation de produits polluants (huiles, hydrocarbures, ciment…). Des signalisations
devront être apposées pour protéger les zones de stockage et éviter toute erreur,
− Le stockage des matériaux et des déchets inertes en dehors des zones autorisées sera interdit,
− Le stockage des déchets banals et dangereux devra être effectué dans des containers ou bennes
spécifiques munies de signalétiques,
− Le déversement des déchets, même inertes, dans tout fossé ou talweg ou réseau pluvial sera interdit ; ces
derniers constituent un vecteur direct dans le transport de la pollution,
− L’écoulement des eaux des fossés et caniveaux situés au droit du projet devra être assuré en permanence
(par un busage provisoire ou une déviation provisoire),
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 62 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Des dispositifs de décantation et filtration (bassin de décantation, filtre à paille, filtre à gravier ou autres
moyens) seront mis en place en aval des zones de travaux afin de recueillir, décanter et filtrer les eaux du
chantier et les eaux des aires de parking des engins,
− Le stockage des huiles et carburants sera interdit en dehors des emplacements imperméabilisés et prévus
à cet effet, ces produits seront manipulés à l’écart des cours d’eau et zones humides,
− Les cours d’eau et leurs berges, les zones humides, les mares et habitats aquatiques sensibles seront
balisés et mis en défens.
Mesures spécifiques énoncées dans les dossiers réglementaires :
ME3 DDEP/DLE – Évitement des zones à enjeux
Limiter la dégradation des zones humides
− Les travaux de dérivation et de remise en eau du cours d’eau de la Semence devront dans l’idéal être
réalisés entre le 1er août et le 31 octobre ;
o Les travaux d’abattage des arbres composant la ripisylve devront respecter dans la mesure du
possible les dates préconisées pour ce genre d’opération,
o Les opérations impactant le lit du cours d’eau sont, dans la mesure du possible, limitées par les
périodes de reproduction des espèces piscicoles, à savoir de novembre à fin mars pour les
salmonidés et d’avril à fin juillet pour les autres espèces,
o Les opérations impactant les berges du cours d’eau (y compris les opérations de dessouchage des
arbres), respecteront dans la mesure du possible logiquement les périodes de travaux de
dérivation. De plus, le passage d’un écologue est nécessaire en cas de travaux au mois d’août car
il s’agit encore de la période favorable à la reproduction du Martin-pêcheur d’Europe, nicheur
probable dans le secteur concerné.
− Les travaux localisés sur les zones humides n’ayant pas pu être évitées devront être effectués dans la
mesure du possible au moment le moins sensible, c’est-à-dire en période estivale (1er juin au 31 août) ou
en hiver si le sol est gelé, afin de limiter la création d’ornières et le tassement du sol.
MR2B DDEP/ MR15b DLE – Dispositifs limitant les impacts liés au passage des engins de chantier sur les
habitats aquatiques et humides
Limiter la dégradation des zones humides liée au tassement du sol à cause du passage des engins
de chantier,
Limiter les dégradations sur les cours d’eau et fossés.
− Les emprises chantier éviteront au maximum les zones humides et aquatiques à enjeu (ME3),
− Le balisage et la mise en défens de certains secteurs permettra d’assurer qu’l n’y ait pas de débordement
(véhicules, stockages, piétinement) sur les zones pouvant être évitées (MR1),
− Les écoulements seront busés pour permettre le passage des engins,
− Sur les zones humides ne pouvant être évitées, certaines adaptations pourront être mises en œuvre afin
de limiter le tassement du sol et la dégradation de ces dernières :
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 63 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
o Adaptation de la période de travaux – réaliser les travaux sur ces secteurs quand les sols sont secs
ou gelés (MR5),
o Utilisation de plats-bords en bois ou en grillage recouvert d’un géotextile ou de plaques afin de
mieux répartir le poids des véhicules,
o Adaptation des véhicules de chantier, engins munis de pneus plus larges ou jumelés, à basse
pression, voire avec des chenilles, permettant d’augmenter la surface au sol et ainsi limiter la
pression sur ce dernier.
o Limitation du nombre de passage des véhicules au strict nécessaire et interdiction du
stationnement et du stockage de matériel au niveau des zones humides.
MR7 DDEP / MR17 DLE– Maintien de la connectivité hydraulique en phase travaux
Assurer la continuité écologique et hydraulique des cours d’eau pendant la phase de travaux.
− Lorsque nécessaire et réalisable, le cours d’eau sera détourné en amont des travaux afin de maintenir les
fonctionnalités écologiques essentielles telles que la reproduction et l’alimentation des espèces aquatiques
et riveraines. La mesure implique le maintien d’un débit constant d’eau dans l’ancien cours pendant la
construction du nouveau cours d’eau, suivi par une transition en douceur vers le nouveau cours d’eau une
fois celui-ci achevé.
MR11B DDEP / MR24B – Pêche de sauvegarde dans les cours d’eau avant travaux de dérivation
− Une pêche de sauvegarde ou de sauvetage est nécessaire avant la réalisation de travaux au niveau des cours
d’eau.
− Le linéaire à prospecter sera déterminé par les tronçons objet de la dérivation, la pêche ayant pour but de
déplacer les poissons ou autres espèces préalablement à la finalisation de la dérivation. Ces éléments devront
faire l’objet d’une validation de la part de la Police de l’Eau.
− Afin de garantir la sauvegarde ou le sauvetage d’un maximum d’individus, ces pêches doivent se dérouler dans
la mesure du possible avant l’isolement complet de la zone de travaux, et donc avant le lancement des
pompages nécessaires à la réduction du niveau d’eau dans la zone de travail en les périodes de plus fortes
chaleurs.
− Dans la mesure du possible, la méthode de capture privilégiée sera la pêche électrique, méthode peu sélective
et la moins traumatisante pour les poissons.
Assainissement :
− Les sanitaires seront équipés de système d’épuration autonome conforme à la règlementation sur les
rejets d’eaux domestiques (WC chimiques…) ou raccordés aux réseaux existants, ou collectés à une fosse
septique vidangée dès que besoin ; Un accord du SPANC devra être obtenu.
− Les eaux liées au chantier seront gérées de manière qualitative et quantitative. Le cas échéant, un filtre à
paille à l’exutoire permettra une zone tampon (bassin de décantation par exemple), un stockage partiel
et un abattement des fines avant rejet dans le milieu naturel ;
− Des aménagements de protection seront mis en place pour protéger les exutoires et recueillir les eaux de
ruissellement, sur la plateforme de chantier et les zones de stockages, et les traiter avant rejet (fossés
collecteurs, fossés de crêtes, bassins de traitement provisoires). Ainsi, le réseau séparatif et les bassins de
traitement prévus dans le cadre des travaux seront réalisés en priorité afin de gérer le ruissellement des
eaux sur le chantier et traiter les eaux avant rejet en phase travaux ;
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 64 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Plus particulièrement, pour protéger les cours d’eau des matières en suspension (MES) lessivées depuis
le chantier, les eaux issues des plates-formes seront dirigées vers des bassins à aménager en amont des
rejets au milieu naturel, afin de retenir, pour partie au moins, les MES contenues dans les eaux de
ruissellement ;
− L’assainissement provisoire est réalisé conjointement aux travaux de décapage, afin de gérer rapidement
les eaux de ruissellement sur les surfaces à nues et érodables ;
− Une procédure et un plan d’assainissement provisoire seront établis préalablement à tout travaux. Ces
documents seront soumis à validation de la maitrise d’œuvre, du Coordonnateur Environnement. Il devra
préciser l’ensemble des aménagements prévus (type d’aménagements, localisation, nombres,
dimensionnement, aménagement amont / aval, dispositifs de filtration, surveillance, entretien, …) pour
gérer les eaux de ruissellement de l’intégralité du chantier (section, bretelles, dépôts provisoires, …).
− Le plan sera mis à jour selon l’avancement du chantier et transmis au coordonnateur environnement,
− Les dispositifs de collecte des eaux de ruissellement seront contrôlés en continu pendant le chantier, et
seront, lorsque nécessaire, entretenus et nettoyés afin de maintenir leur bon fonctionnement ;
− Les zones de dépôts provisoires seront également équipées de dispositifs d’assainissements provisoires
des eaux de ruissellement ;
− Le nettoyage, le stationnement, le suivi de l’entretien et le ravitaillement des engins et appareils sera
effectué sur des aires spécialement aménagées permettant de confiner toute éventuelle pollution : zone
étanche en terre-plein avec en fondation polyane étanche recouvert d’une couche de graves, merlons
périphériques d’une hauteur minimum de 30 cm avec relevé polyane, débourbeur-déshuileur avec
dispositif de blocage en cas de pollution, en dehors des zones sensibles et dans un lieu non susceptible de
permettre le transfert rapide d’une pollution et à 10 mètres des cours d’eau minimum. Le bon état des
engins sera régulièrement contrôlé ;
− L’entretien des engins sur le site sera interdit en dehors des zones aménagées à cet effet ;
− Le stockage des produits dangereux (hydrocarbures, etc…) sera réalisé sur une zone aménagée
imperméabilisée, abritée de la pluie et équipées de dispositifs de rétention – les eaux de ruissellement
seront acheminées vers un bassin de décantation et un déshuileur ;
− Le lavage du matériel devra se faire à distance des zones sensibles et sur une zone aménagée ;
− Des protections vis-à-vis du risque de chute de matériaux et de déchets seront disposées au droit des
cours d’eau, des fossés et des passages inférieurs ;
− Hydro-nettoyage et hydro-démolition : un confinement devra être aménagé au droit des zones de travaux
concernées afin de récupérer les résidus issus de ces opérations et éviter toute dispersion vers le milieu
naturel. Un confinement parfaitement étanche sera notamment mis en place en cas de risque de
dispersion de résidus de peinture contaminée au plomb. Ces résidus devront être récupérés en totalité et
évacués en filière spécifique ;
− Les eaux non polluées de pompage de fond de fouilles seront dirigées dans le réseau d’assainissements
provisoires.
Mesures spécifiques énoncées dans les dossiers réglementaires :
MS1 DDEP/DLE – Suivi quantitatif et qualitatif de la Semence pendant les travaux
− Les conditions météorologiques ainsi que le débit de la Semence et ses affluents seront surveillés afin
d’anticiper les éventuelles perturbations des zones de travaux,
− La qualité des eaux superficielles impactées par les travaux sera surveillée le temps de la durée du chantier,
en amont et en aval par des mesures,
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 65 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Les écoulements suivants, ayant le statut de cours d’eau, feront l’objet d’un suivi qualité : la Semence, le
Ruisseau du Mont, le Ruisseau de Hautecour :
o État zéro à effectuer 1 mois avant le début des travaux,
▪ Vérification quotidienne visuelle ou olfactive de l’absence d’irisation ou autre forme de
pollution (déchets, objets flottants, odeurs),
▪ Pendant la durée des travaux – suivi hebdomadaire in situ de la température, de la
conductivité, de la turbidité et du pH,
▪ Pendant la durée de travaux – suivi mensuel par prélèvements d’échantillons sur eaux
brutes pour analyse en laboratoire des paramètres DCO, DBO5, MES, Hydrocarbures
Totaux (HCT), Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), oxygène dissous (O2),
taux de saturation en oxygène dissous,
▪ Suivi ponctuel adapté aux conditions de travaux et leur saisonnalité, fréquence de suivi
rapprochée durant les phases sensibles, fréquence pouvant être diminuée après la phase
de terrassement.
o État à l’achèvement des travaux.
Les analyses physico-chimiques devront être soumises à un laboratoire agréé par le ministère de l’Environnement.
Les résultats seront transmis au service chargée de la Police de l’eau.
Les valeurs seuil à respecter sont les suivantes :
Figure 19 - Valeurs seuil à respecter
(Source : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées)
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 66 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Une procédure de suivi qualitatif des eaux de surface devra être rédigée lors de la préparation de chantier
et soumise à a validation de la Maîtrise d’œuvre et du Coordonnateur environnement.
Épandage de la chaux / Pose d’enrobés :
− Autant que possible, réaliser les terrassements, l’épandage de la chaux et la mise en œuvre des matériaux
bitumeux en dehors des périodes pluvieuses pour limiter le risque de départ de matières en suspension
et d’éléments polluants dans le milieu naturel,
− Le stockage et la manipulation de la chaux sera effectuée à l’écart des cours d’eau et zones humides.
− Les épandages et les malaxages de la chaux vive seront interdits par vent fort,
− Les dispositions adaptées seront prises pour éviter toute dissémination de la chaux vive dans le milieu
naturel, et notamment au droit des milieux aquatiques (augmentation du pH),
− Les matériaux susceptibles d’être lessivés lors des épisodes pluvieux devront être entreposés en dehors
des axes d’écoulement pluviaux,
− Lors des opérations de mise en œuvre d’enrobés, des zones spécifiques seront aménagées pour le
nettoyage des engins. Les résidus d’enrobés seront ramassés et évacués à l’avancement du chantier.
L’entreprise privilégiera des produits biodégradables pour le nettoyage du matériel souillé à l’enrobé,
− En cas de fabrication d’enrobés sur site, les eaux de ruissellement seront collectées et acheminées vers
des bassins de traitement provisoires au droit de l’aire spécifique à l’élaboration des enrobés permettant
de ne pas dégrader le milieu récepteur au droit du rejet de ces eaux.
Terrassements :
− La période de terrassement et de mise à nu des surfaces sera réduite au maximum,
− Ensemencement des zones terrassées au fur et à mesure de l’avancement des travaux, c’est-à-dire au
plus tôt compte tenu des périodes favorables au développement des végétaux.
− Dans la mesure du possible, réalisation des terrassements en dehors des périodes pluvieuses pour limiter
le risque de départ de matières en suspensions et d’éléments polluants dans le milieu naturel,
− Les matériaux susceptibles d’être lessivés lors d’épisodes pluvieux devront être entreposés en dehors des
axes d’écoulement pluviaux et sur des zones confinées,
− Les déblais seront triés et évacués vers la filière adaptée en fonction de leur nature. La valorisation de ces
matériaux sera privilégiée.
Bétonnage :
− Le nettoyage des goulottes des toupies béton et autres outils de bétonnage sera réalisé sur une zone
aménagée permettant la récupération des eaux de laitance béton (fosse, bac étanche, etc.). Cette zone
se situera en dehors des zones sensibles et à au moins 10 mètres des cours d’eau ou fossés. En cas
d’aménagement d’une fosse, cette dernière sera réalisée hors zone sensible (milieu souterrain) et fera
l’objet d’un remblaiement en fin d’intervention après évacuation du géotextile et du béton résiduel. En
cas de mise en place d’une cuve, le pH des eaux sera contrôlé et les eaux pourront être rejetées quand le
pH est compris entre 6 et 8 et seront dirigées obligatoirement dans un assainissement provisoire. Les
résidus de béton seront évacués selon une filière spécifique. La purge des toupies béton sera quant à elle
effectuée en centrale,
− Les chauffeurs des toupies de béton devront être sensibilisés par l’entreprise,
− Une remise en état du site sera réalisée en fin de chantier,
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 67 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Tous les outils coffrant classiques (banches …) seront, après utilisation, nettoyés sur une aire spécifique
définie au PIC. Les eaux seront envoyées dans des bacs de rétention des laitances,
− Les étaiements provisoires seront fondés soit directement au sol soit sur dalle béton déposée et évacuée
en décharge après utilisation. Aucune partie d’ouvrage provisoire ne pourra rester enfouie dans le sol,
− Les prélèvements de béton pour essais sur site à la livraison de béton seront toujours réalisés dans un
endroit spécifique proche du bac de rétention des laitances. Les déchets pourront être déversés dans le
bac de rétention. La citerne d’eau sera placée à proximité.
Risque de pollution accidentelle :
− Un plan d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle sera élaboré et validé par le maître d’œuvre
et la coordination environnement ;
− Des kits anti-pollution de première urgence, des barrages flottants et autres absorbants spécifiques aux
milieux aquatiques devront être tenus à disposition du personnel en cas d’un déversement accidentel.
Tous les engins seront équipés de kits ;
− Les véhicules et engins de chantier doivent justifier d’un contrôle technique récent ;
− Le stationnement, l’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins se feront sur une aire étanche
dédiée à cet effet, éloignée de toute zone sensible. Le stockage des huiles et carburants, ou tout autres
produits dangereux ou potentiellement polluants se fera sur un bac de rétention adapté en volume, abrité
de la pluie ;
− Les terres souillées et les substances polluantes devront être récupérées au plus vite et envoyées vers la
filière de traitement adaptée ;
− Risque de montée des eaux : les dispositions nécessaires devront être prises afin de limiter les incidences
des travaux en cours sur les écoulements et la qualité des eaux,
− Une information préalable de tous les intervenants sera organisée.
Mesures spécifiques énoncées dans les dossiers réglementaires :
MR3 DDEP / MR8 DLE – Gestion des perturbations qualitatives liées aux déversements accidentels ou produits
polluants et toxiques
− Utiliser des engins en parfait état, conformes aux normes en vigueur, contrôlés et entretenus
régulièrement, étant entendu que l’entretien des engins se fera sur des aires spécifiques imperméabilisées
permettant de collecter les éventuelles pollutions (hydrocarbures, huiles, …) et les prétraiter (séparateur
hydrocarbures),
− Réglementer les opérations d’alimentation en carburant des engins roulants,
− Réaliser l’approvisionnement en carburant du petit matériel à l’aide de jerricans stockés après utilisation
dans un container sur bac de rétention étanche, à l’abri des intempéries,
− Stocker les produits neufs susceptibles de générer une pollution sur des bacs de rétention étanches,
correctement dimensionnés et à l’abri des intempéries puis les éliminer dans des filières adaptées et
autorisées,
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 68 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Maintenir disponibles en permanence sur le chantier des dispositifs permettant d’intervenir sur une
pollution accidentelle, tels que kits antipollution (nombre proportionnel au nombre d’engins sur site),
barrage anti-pollution et produits absorbants,
− Excaver et envoyer les éventuelles terres souillées par des polluants donc contaminées en centre de
traitement adapté et autorisé, en cas de pollution sur zones non étanchées.
En cas de découverte de puits/forages : ces derniers devront être condamnés dans les règles de l’art :
Méthode de comblement d’un puits Méthode de comblement d’un forage
− Dépose des parties aériennes (pompe, structures
métalliques, margelle…),
− Dégagement du forage pour le libérer des obstacles
− Comblement de la partie inférieure du puit par un et de la végétation existante,
matériau stable, inerte et lavé (cailloux, gravier,
− Sciage de la partie aérienne du forage,
sable siliceux),
− Comblement du piézomètre par un matériau stable,
− Mise en place d’un filet anti-contaminant inerte et lavé au-delà de la partie immergée,
(géotextile) en partie supérieure du comblement,
− Mise en place d’un bouchon en sobranite,
− En partie supérieure du puits, coulage d’une chape
− Comblement de la partie supérieure par du mortier.
en béton qui formera un socle au-dessus du terrain
naturel, de manière à éviter toute stagnation d’eau.
L’ensemble des matériaux mis en œuvre devront être validés par le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur
Environnement.
Un rapport de condamnation devra être transmis au Préfet dans un délai de 2 mois suivant la fin des travaux de
comblement (références de l’ouvrage comblé, aquifère concerné, travaux de comblement effectué), afin de
mettre fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage (conformément au Guide d’application de
l’arrêté interministériel du 11/09/03 relatif à la rubrique 1.1.0 de la nomenclature Eau).
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 69 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
8.6. PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Les dispositions qui suivent devront être respectées de manière à garantir la protection du milieu naturel.
Dispositions générales :
− Clôturer le chantier ;
− Interdire la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet ;
− L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite ;
− Établissement d’une convention écrite avec le propriétaire et exploitant pour toute occupation d'un
terrain privé avec conditions d'utilisation, limites du terrain et conditions de remise en état. Réaliser au
besoin les démarches nécessaires selon le Code de l’Urbanisme.
− Les déblais des bassins de traitement seront utilisés en remblais sur place pour les digues périphériques
du bassin. Les excédents seront évacués et mis en dépôt définitif dans les zones et suivant les modalités
préalablement définies par le Maître d'Œuvre ;
− Aucun dépôt provisoire n’est autorisé dans les zones inondables ;
− Ensemencement des zones terrassées au fur et à mesure de l’avancement des travaux, c’est-à-dire au
plus tôt compte tenu des périodes favorables au développement des végétaux.
− Remise en état du site avec échanges avec la Police de l’Eau (DDT & OFB) pour garantir la bonne prise en
compte des enjeux de remise en état des secteurs notamment humide.
Emprises :
− Respecter les limites du chantier comme définies aux plans : les limites d’emprise seront matérialisées
par des piquets de 1,50 m de hauteur, plantés tous les 20 m ;
− Les installations de chantier et les pistes devront être aménagées en dehors des zones inondables, des
zones sensibles et en particulier en dehors des zones humides et des habitats à enjeux,
− L’implantation des zones d’accès, de stockage, des installations diverses liées au chantier (base-vie, zone
de dépôt, stockage des engins, etc.) ou au projet lui-même sera réalisée en dehors des zones sensibles.
Un plan des installations de chantier sera remis pour validation au Maître d’Œuvre et au Coordonnateur
environnement.
Mesures spécifiques énoncées dans les dossiers réglementaires :
MR1 DDEP/DLE – Maîtrise des emprises du chantier et balisage / mise en défens des zones naturelles sensibles
− Respecter une consommation d’espaces réduite au stricte nécessaire et rester au sein des emprises travaux
définies par le Maître d’Ouvrage,
− Sensibilisation des entreprises sur les enjeux écologiques locaux,
− Balisage par piquetage des emprises et validation par un écologue,
− Aucun stock de matériaux même temporaire ne devra déborder des emprises établies,
− Vérifier la conformité du balisage en phase chantier jusqu’à la réception des travaux,
− Balisage de portions de cours d’eau et de zones humides.
La localisation de la mesure est précisée en p180 du dossier de demande de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 70 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
MR2A DDEP / MR15A DLE– Adaptation des zones et des modalités de circulation des engins de chantier
− La circulation des véhicules de chantier respectera strictement les emprises (pistes, accès, …) prévus à cet
effet et définies pour limiter au maximum les impacts sur le milieu naturel.
− Le stationnement des véhicules devra également se faire uniquement sur les zones terrassées dans le cadre
du chantier, et le plus éloigné possibles des zones naturelles sensibles (cours d’eau, zones humides, …).
MR2B DDEP / MR15B DLE– Dispositifs limitant les impacts liés au passage des engins de chantier sur les
habitats aquatiques et humides
− Les emprises chantier éviteront au maximum les zones humides et aquatiques à enjeu,
− Le balisage et la mise en défens de certains secteurs permettra d’assurer qu’il n’y ait pas de débordement
sur les zones pouvant être évitées.
MR16 DDEP / MR26 DLE– Renforcement de la trame verte et des connexions écologiques
Favoriser les continuités écologiques (trame verte) aux abords du projet à l’aide de plantations
− Cette mesure est à mettre en œuvre en anticipation des travaux mais également au besoin pendant toute
la durée du chantier.
− Cette mesure concerne les surfaces qui seront végétalisées en bord de route.
− La palette végétale retenue pour la végétalisation sera évaluée par un écologue botaniste. Elle devra
privilégier les essences locales et des cultivars adaptés et compatibles avec le climat et le contexte
spécifique du Sud de la France.
− Concernant les haies, l’objectif recherché est de recréer des habitats bocagers favorables aux espèces des
milieux semi-ouverts qui sont impactés par le projet et de restaurer les corridors écologiques boisés
favorables aux chauves-souris et à la faune terrestre.
− Ces haies devront être attractives pour l’alimentation de la faune.
− Une procédure sera établie et validée préalablement à tout mise en œuvre.
Protection de la flore :
MA2 DDEP/DLE – Transplantation des pieds de flore protégée et menacée ainsi que récolte et semis de graines
Déplacer par transplantation les pieds de flore protégée et/ou patrimoniale ainsi que plantation de
ces espèces à partir de récolte de graines in-situ
− Trois espèces de flore patrimoniale se situent dans les emprises travaux :
o Deux espèces protégées : le Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum) et la Renoncule à
feuilles de lierre (Ranunculus hederaceus) ;
o Une espèce non protégée mais menacée (statut quasi menacé en Bourgogne) : la Potentille des
marais (Comarum palustre).
− La récolte de graines se fera à maturité (période différente selon les espèces) :
o Plantation en godet : les graines seront semées en priorité en godet en pépinière puis replanter
une fois les graines germées et les plants poussés (10-30 cm de hauteur) ;
o Réensemencement : si la quantité de graines récoltées le permet, une partie de celles-ci sera
directement semée proche du site détruit, dans un habitat favorable à l’espèce.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 71 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Les précisions sur chacune des 3 espèces sont données dans les dossiers réglementaires, notamment les
périodes de récolte des graines.
− Des protocoles détaillés de ces différentes transplantations seront établis et validés par le Conservatoire
Botanique National de Bourgogne-Franche-Comté avant mise en œuvre.
− Cette mesure est à réaliser en amont des travaux.
Protection de la faune :
MR5 DDEP / MR19 DLE – Adaptation du planning des travaux en fonction de la phénologie des espèces
− Les opérations de débroussaillage, d’arrachage de haies et de déboisement peuvent avoir lieu entre le 1er
septembre et jusqu’au mois de février. En février et le 15 mars, ces opérations peuvent avoir lieu après le
passage d’un écologue.
− L’abattage des arbres à cavités ou des arbres anciens présentant des fissures et servant potentiellement
de gîtes à chiroptères, pourront se faire entre le 1er septembre et le 31 octobre. Il sera également possible
d’effectuer ces travaux en novembre après passage d’un écologue pour vérifier l’absence d’individus dans
les cavités.
− Les opérations de labour ou fauche préalables au démarrage des travaux seront nécessaires afin de rendre
le milieu non favorable à l’installation d’espèces nichant au sol ou certaines espèces d’insectes. Ainsi ces
travaux peuvent se faire entre le 1er septembre et le 15 mars. Toutefois il est nécessaire que les emprises
restent défavorables entre les opérations de labour et fauche et l’installation du chantier. De ce fait, il est
recommandé de procéder à ces opérations juste avant l’installation du chantier.
− Les opérations de terrassement peuvent être effectuées toute l’année, avec toutefois la nécessité de
présence d’un écologue entre les mois de décembre et février (présence d’amphibiens et de reptiles en
hibernation). Ces opérations sont possibles durant les périodes sensibles aux espèces à condition que les
emprises aient été dégagées aux périodes présentées juste avant.
− Les travaux de dépollution et/ou de démolition des bâtiments peuvent avoir lieu entre le 1 er septembre et
le 15 mars afin d’éviter la période de reproduction d’espèces inféodées au bâti.
− Les travaux de dérivation et de remise en eau du cours d’eau de la Semence devront dans l’idéal être
réalisés entre le 1er août et le 31 octobre.
Ci-après le calendrier de réalisation (mois favorable) résume les périodes favorables ou non pour les travaux :
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 72 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Figure 20 - calendrier de réalisation des travaux selon les périodes favorables relatives au milieu naturel
(Source : dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées)
MR6 DDEP / MR20 DLE – Absence ou limitation des travaux et de l’éclairage nocturne
Limiter la pollution lumineuse et le dérangement de la faune (amphibiens, insectes, chiroptères,
oiseaux) pendant les phases nocturnes
En cas de nécessité de mise en place d’un éclairage et pour d’éventuels travaux de nuit :
− Sur le plan temporel, l’éclairage du chantier devra être limité au strict nécessaire,
− Sur le plan spatial, l’éclairage devra nécessairement être orienté vers le chantier lui-même et non vers les
structures linéaires utilisables par la faune nocturne.
Précisions sur l’éclairage éco-responsable :
− Orienter les lampes uniquement sur la zone à éclairer et diriger vers le sol les sources lumineuses munies
de capots réflecteurs pour éviter la diffusion ; utiliser préférentiellement des verres luminaires plats plutôt
que bombés,
− Éviter de diriger les lampes vers des zones réfléchissantes du chantier, telles que les zones en eau ou tout
matériau de chantier réfléchissant,
− Limiter le nombre de lampes au strict nécessaire,
− Opter pour des ampoules efficaces, des lampes basse tension au sodium ou LED et privilégier les lampes à
température de couleur chaude voire rouge.
Se référer au dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées pour les bons principes
d’éclairage (p191).
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 73 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
MR8 DDEP / MR21 DLE – Dispositifs visant à rendre les milieux défavorables aux espèces protégées (oiseaux,
reptiles, insectes, amphibiens) avant travaux.
Limiter le risque de destruction d’individus présents sur l’emprise travaux
− Toutes les ornières ou stagnations d’eau devront donc être systématiquement comblées en fin de journée,
afin d’éviter la création de milieux propices aux amphibiens. Si des pontes ou des individus devaient quand
même être trouvés sur l’emprise du chantier, le process à appliquer est celui défini dans le cadre de la
mesure MR11a.
− Afin de réduire les risques de destruction de reptiles et d’amphibiens présents sur les emprises du chantier,
les pierriers et autres structures temporaires propices à l’insolation des reptiles seront évités ou
démantelés. Ainsi lors du démantèlement des chemins existants, constructions ou autres structures, les
matériaux devront être réutilisés ou évacués et non entreposés.
− Concernant l’avifaune, une vigilance sera à porter concernant les espèces susceptibles de coloniser les
milieux ouverts secs créés durant la phase de chantier. S’il est constaté qu’un individu revient dans le même
secteur, celui-ci sera rendu défavorable à l’espèce ciblée.
MR9 DDEP / MR22 DLE – Dispositifs anti-intrusion pour la petite faune (amphibiens, mammifères terrestres,
reptiles)
Éviter ou limiter la présence d’espèces protégées au sein de l’emprise des travaux
− Mise en place d’une barrière imperméable permettant d’empêcher le passage de la petite faune au sein
des emprises travaux.
Principe du dispositif :
o Obstacle dépassant du sol d’au moins 60 cm et enterré sur 20 cm de profondeur pour éviter que
la petite faune ne passe en dessous,
o Installation à réaliser juste après les travaux de défavorabilisation,
o Maintenu en état tout au long du chantier, retiré qu’en fin de chantier,
o Installé sur 18 196 m le long des emprises travaux.
Figure 21 - localisation du dispositif anti-intrusion petite faune en phase chantier
(Source : dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, Egis, Avril 2026)
MR10 DDEP / MR23DLE – Précautions lors de la destruction des gîtes potentiels à chiroptères (arbres et bâti)
Réduire les impacts sur les chiroptères mais aussi les reptiles, les amphibiens, l’Écureuil roux et les
oiseaux nicheurs et présenter les prescriptions générales lors de l’abattage d’arbre ou la démolition
de bâtiment.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 74 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Un passage de contrôle devra être réalisé par un écologue en amont des travaux (48h avant) afin de s’assurer
de l’absence d’enjeux au niveau des arbres.
− Tout arbre ou ouvrage présentant des cavités susceptibles de servir de gîte doit faire l’objet d’une procédure
adaptée avant intervention (abattage, destruction…), en journée, pour détecter la présence éventuelle
d’individus à l’intérieur :
o Si le contenu de la cavité est vérifiable à l’oeil nu ou à l’aide d’un endoscope, et qu’elle est vide
ou que les individus présents peuvent être évacués sans dommage, celle-ci est vidée puis bouchée
avec des matériaux inertes tels que du textile, géotextile ou journaux, et la destruction de
l’ouvrage ou la coupe de l’arbre peut intervenir ;
o Si le contenu n’est pas vérifiable, un système « anti-retour » est disposé à l’entrée afin que les
individus puissent évacuer la cavité par leurs propres moyens mais ne pas y accéder ensuite ; le
système anti-retour peut prendre la forme d’un film polyéthylène fixé à l’arbre à l’aide de clous
et agrafé sur lui-même pour créer une forme de « chaussette. » Une fois les individus évacués
(après écoulement d’un délai adapté à l’espèce supposée présente, généralement 48 à 72h), la
destruction de l’ouvrage ou la coupe de l’arbre peut intervenir hors période sensible ;
o Si la cavité n’est pas accessible, un démantèlement progressif du haut vers le bas est à réaliser,
hors période sensible, et les parties contenant des cavités sont expertisées une fois au sol, où une
procédure adaptée est mise en place : dépôt des tronçons (cavités vers le haut) hors zone
d’emprise pendant un laps de temps suffisant (environ 48h) pour permettre l’envol des individus.
− Les travaux d’abattage devront intervenir hors période sensible (MR5) des espèces, avec la présence
indispensable d’un écologue chiroptérologue.
− Si des translocations d’individus sont nécessaires, elles doivent être anticipées avant toute intervention.
− Dans l’optique de favoriser la faune saproxylophage et ses prédateurs (oiseaux, chiroptères…), une partie des
résidus des abattages sera conservée au sol et disposée en tas de bois mort dans des secteurs favorables de
l’aire d’étude rapprochée ; la maîtrise foncière des parcelles d’accueil devra être vérifiée.
− Au sein de l’emprise chantier, les derniers rémanents non conservés seront rapidement évacués,
immédiatement ou après 48h selon les cas, afin de ne pas constituer des refuges potentiels pour la petite faune.
− Les souches devront également être retirées immédiatement afin de ne pas recréer de refuges favorables pour
la petite faune au sein des emprises chantier.
MR11A DDEP / MR24A DLE– Capture et déplacement d’individus d’espèces protégées présents au sein des
emprises chantier avant travaux
Réaliser une sauvegarde des individus d’amphibiens, d’insectes, de mammifères et de reptiles
présents sur l’emprise du chantier en amont de la phase de déboisement / terrassement d'une part,
et tout au long de la réalisation des travaux d'autre part.
− Un écologue passera dans les zones devant être remaniées pour les besoins du chantier et en lien avec le
phasage des travaux, pour vérifier l’absence d’individus en reproduction, repos ou thermorégulation à
l’intérieur des emprises définies.
− Si des individus étaient présents, il sera procédé à leur capture puis leur déplacement en douceur, dans la plus
proche zone favorable à l’espèce et en dehors des zones de travaux.
MR11B DDEP / MR24B – Pêche de sauvegarde dans les cours d’eau avant travaux de dérivation
− Une pêche de sauvegarde ou de sauvetage est nécessaire avant la réalisation de travaux au niveau des cours
d’eau.
− Le linéaire à prospecter sera déterminé par les tronçons objet de la dérivation, la pêche ayant pour but de
déplacer les poissons ou autres espèces préalablement à la finalisation de la dérivation. Ces éléments devront
faire l’objet d’une validation de la part de la Police de l’Eau.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 75 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Afin de garantir la sauvegarde ou le sauvetage d’un maximum d’individus, ces pêches doivent se dérouler dans
la mesure du possible avant l’isolement complet de la zone de travaux, et donc avant le lancement des
pompages nécessaires à la réduction du niveau d’eau dans la zone de travail en les périodes de plus fortes
chaleurs.
− Dans la mesure du possible, la méthode de capture privilégiée sera la pêche électrique, méthode peu sélective
et la moins traumatisante pour les poissons.
MR12 DDEP / MR18 DLE – Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu
Accompagner la revégétalisation des terrains après travaux
− Les emprises travaux occupées temporairement seront restituées au milieu naturel :
o Semis et plantations sur les différents types de milieu à partir de graines d’herbacées pour
ensemencement des surfaces travaillées et de jeunes plants d’arbustes et d’arbres pour les
massifs forestiers,
o Toutes les espèces végétales exotiques envahissantes seront traitées dès leur apparition au sein
des milieux renaturés ainsi qu’aux abords de la voie routière selon les modalités présentées dans
la mesure MR4.
MR13 DDEP – Création de mares et hibernaculums / MA3 DLE – Création de gîtes de substitution pour la faune
− Les mares et hibernaculums devront être mis en place en amont des travaux et permettront de servir d’habitat
d’accueil pour les espèces capturées et déplacées depuis les emprises travaux.
− Les caractéristiques de réalisation des mares sont données dans le dossier de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées.
− 16 hibernaculums seront à réaliser au sein des emprises travaux, en période automnale ou hivernale, afin de
limiter tout risque d’impact sur la faune.
− Les caractéristiques de réalisation des hibernaculums sont données dans le dossier de dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
− Les caractéristiques de réalisation des mares sont données dans le dossier de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées.
− Leurs localisations seront soumises à la validation de la Maîtrise d’Ouvrage.
MR15 DDEP – Mise en place de dispositifs de guidage des chiroptères pour la traversée de l’infrastructure
Mesures en lien avec MR16, MR17A
− Des chiroptéroducs seront installés au niveau des OH de grandes dimensions afin de limiter les risques de
collisions. Ils consistent en l’installation d’écrans bois et palissades qui redescendent jusqu’à l’ouvrage, qui
permettront de limiter les nuisances sonores et lumineuses mais aussi de guider les chiroptères lors de leur
traversée de l’infrastructure.
− Ces palissades pourront être implantées sur les murs en retour ou uniquement en partie supérieure.
− La conception sera assurée par un expert chiroptérologue en concertation avec les ouvragistes.
− Cette mesure est à mettre en œuvre en fin de chantier.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 76 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Les ouvrages concernés sont : OHT1, OHT4, OHT25, OHT26, OHT3, PIOH1-0, OHT20-1, OHT20-3, OHT24, PIOH2,
PIOH3.
MR17A DDEP / MR27 DLE – Aménagement des ouvrages hydrauliques pour permettre/faciliter le passage de
la petite faune
Permettre le passage de la faune au niveau des ouvrages hydrauliques
− L’ensemble des prescriptions techniques est détaillé dans les dossiers réglementaires.
MR17B DDEP / MR28 DLE – Maintien de la continuité piscicole
Maintien hydraulique des pentes et de l’écoulement qui permet le déplacement de la faune piscicole
− Le lit naturel créé sur le radier de l’ouvrage d’une hauteur minimale de 30 cm sous la cote du fond naturel du
cours d’eau (et non du fil d’eau) permet de maintenir une continuité piscicole.
− La composition granulométrique du substrat utilisé devra :
o Être suffisamment imperméable afin d’éviter tout infiltration qui conduirait à réduire le débit
voire à assécher le lit reconstitué sous l’ouvrage,
o Présenter des caractéristiques similaires au substrat naturel du lit mineur préexistant.
− Le respect de la largeur moyenne du lit mineur, de la pente naturelle du cours d’eau et de la composition
granulométrique du substrat devrait suffire à maintenir la circulation des poissons en présence dans les cours
d’eau par le projet.
MA3 DDEP – Pose de gîtes de substitution pour les chiroptères
− Cette mesure est à mettre en œuvre avant le début des travaux ainsi qu’en phase exploitation.
− Les sites de compensation les plus proches sont privilégiés pour l’accueil de ces aménagements en faveur des
chiroptères.
− Des gîtes artificiels seront positionnés dans les boisements faisant l’objet de mesures de compensation afin
d’offrir des milieux propices à l’accueil de ces espèces :
o Boisements de moins de 5 hectares, mise en place de 3 gîtes (1 de chaque modèle : Schwegler 2F,
1FF et 1 FFH) par hectare ;
o Boisements de plus de 5 hectares, mise en place de 2 gîtes (1 de chaque modèle : 1 FF et 1 FFH)
par hectare.
− Cette mesure est impérativement mise en œuvre sous contrôle d’un écologue.
8.7. PROTECTION DU MILIEU ANTHROPIQUE
Mesures spécifiques aux activités agricoles :
− Toute dégradation de matériel liée aux parcelles privées et notamment aux parcelles agricoles présentes
à proximité devront être réparées (abreuvoirs, clôtures, fossés drainants…) ;
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 77 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Des précautions seront prises pour éviter toute pollution et dégradation du système d’irrigation au droit
des parcelles.
Protection du Patrimoine :
Concernant le patrimoine archéologique et paléontologique, conformément aux articles L.531-14 à 16 du Code du
Patrimoine, toute découverte fortuite à caractère archéologique, de quelque ordre qu’elle soit (structure, vestige,
monnaie…), sera déclarée immédiatement auprès des autorités compétentes (à savoir le Service Régional de
l’Archéologie de Bourgogne directement ou indirectement par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture).
Les vestiges ne devront en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera
passible des peines prévues à l’article 322-2 du Code Pénal.
8.8. ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Dispositions générales :
− Un repérage de toutes les stations d’espèces végétales exotiques envahissantes sera réalisé durant la
période de préparation.
− Une cartographie de localisation des EVEE sera établie.
− Une mise en défens avec l’apposition d’une signalétique sera mise en place.
− Une procédure de gestion des EVEE sera rédigée et soumise à la validation du Maître d’œuvre et du
coordonnateur environnement.
− Le traitement des EVEE sera réalisé sous la supervision du Maître d’œuvre et du coordonnateur
environnement.
− Un plan de récolement des éventuels sites d’enfouissement des EVEE devra être établi, dans le cas où ce
mode de traitement est adopté, selon les espèces.
− Pour toute prise en charge par un prestataire agréé, la traçabilité devra être assurée.
Mesures spécifiques énoncées dans les dossiers réglementaires :
MR4 DDEP / MR16 DLE – Dispositifs de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (actions
préventives et curatives)
Lutter au maximum contre la propagation ou la colonisation de la zone d’emprise du projet par des
espèces exotiques envahissantes.
Des mesures de Prévention sont à appliquer :
− Eviter :
o De transporter des fragments de plantes ou de racines afin de limiter la dispersion,
o Les débardages et abattages dans les zones infestées,
o De transporter de la terre d’une zone infestée,
o De laisser le sol à nu dans les terrains et semer des espèces indigènes couvrantes adaptées au
milieu.
− Afin d’éviter la propagation de ces espèces, plusieurs actions peuvent être mises en place :
− Nettoyage des camions et/ou engins avant et après l’intervention de ces derniers sur le site,
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 78 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
− Limiter au strict nécessaire l’apport de produits extérieurs au site qui peuvent contenir des fragments de
tiges ou de rhizomes d’espèces exotiques envahissantes (MR04),
− Prévoir un lieu de stockage à proximité de la zone d’arrachage pour l’élimination des fragments. Les terres
contaminées ne seront pas déplacées, elles seront stockées et au besoin enlevées.
Des méthodes de contrôles et traitement sont proposées dans le dossier de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées.
8.9. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
La mesure définie ci-après s’applique au chantier, dans sa globalité, et ce sur toute les phases de travaux.
MA1 DDEP/DLE – Mettre en place une démarche de management environnemental
− Le maître d’ouvrage imposera de manière contractuelle aux entreprises réalisant les travaux, la mise en
œuvre d’un système de management environnemental pendant la phase travaux.
− Les mesures et engagements du maître d’ouvrage seront détaillés dans les dossiers de consultation des
entreprises, sous forme d’une Notice de Respect de l’Environnement (NRE). Les exigences du maître
d’ouvrage seront ainsi spécifiées dans cette notice, qui définira également les orientations pour
l’élaboration d’un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) que les entreprises devront intégrer dans le
cadre de l’exécution des travaux.
− Sensibilisation du personnel : Il est nécessaire de sensibiliser le personnel intervenant sur le chantier, en
rappelant que chacun contribue, selon ses possibilités, à la réduction des nuisances et au bon respect de
l’environnement.
− Contrôle environnemental : Le chantier sera jalonné par différentes étapes du contrôle environnemental :
− Accompagnement par un écologue : Pendant les travaux, le suivi écologique du chantier et le respect des
mesures d’évitement et de réduction fera l’objet d’un contrôle par un écologue, désigné par le maître
d’ouvrage, et indépendant de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises travaux.
Ces visites de chantier seront réalisées à raison d’une fois par semaine et feront l’objet de comptes-rendus
transmis aux services de l’État.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 79 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
8.10. INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Le contrôle interne doit être réalisé par l’ensemble des personnes internes à l’entreprise et intervenant sur le
chantier (ouvriers, chef de chantier, conducteur de travaux). Les dispositions à contrôler sont décrites ci-après :
− Transmission au préalable d’un dossier de déclaration/enregistrement/autorisation au titre des ICPE au
Préfet du département ;
− Respect des dispositions des arrêtés types et des arrêtés spécifiques ;
− Définition d’un Plan d’Intervention en cas d’accident ou d’incident ;
− Lors de l’exploitation : contrôle des émissions atmosphériques, des niveaux sonores et des rejets des
installations ;
− Aménagement de plateforme spécifique permettant de traiter les eaux de ruissellement des installations ;
− Mise en place de mesures en cas de dépassement des valeurs seuils.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 80 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
9. VISAS ET POINTS D’ARRET
Les points d’arrêt et les visas, pour lesquels un accord du contrôle extérieur est nécessaire, sont définis dans le
tableau ci-après.
Un visa correspond à un accord ponctuel du contrôle extérieur. Un visa permanent correspond à un accord régulier
du contrôle extérieur.
Un point d'arrêt correspond une validation des étapes antérieures, d’un point sensible ou d’une exigence
permettant la poursuite des activités.
Thème Exigence Points d’arrêt/Visas
Rédaction du PRE et des procédures liées à
Point d’arrêt
l’environnement
DOCUMENTS
Mise à jour du PRE et des procédures liées à
Visa permanent
l’environnement
Opération de Dégagement des emprises, terrassements,
démolition, circulation des engins : vérification de la mise
AIR Visa
en place d’un système d’arrosage des éléments générant
de la poussière, en cas de vent fort
Rédaction et mise à jour du dossier « Bruit de chantier » Point d’arrêt pour la première version et visa
permanent pour les autres versions
BRUIT
Définition des emplacements des zones de stockage et
Visa
des installations de chantier
Avant le démarrage des travaux, rédaction d’un Plan de
Gestion des déchets (définissant notamment le mode de
stockage des déchets et les filières de traitement) pour les Point d’arrêt
déchets de chantier, les terres polluées, et les déchets liés
aux espèces invasives,
DECHETS Balisage des espèces invasives avant toute intervention
Point d’arrêt
sur ces secteurs
Définition des zones d’implantation pour le stockage des
Visa
déchets
Aménagement des zones de stockage des déchets. Point d’arrêt
Définition du planning des travaux Visa
Réalisation du Plan d’Intervention rapide en cas de
Visa
pollution
EAU Réalisation de l’assainissement provisoire de la section
courante et autres plateformes (mécaniques, dépôts, …), Point d’arrêt
du système de collecte des eaux de lavage
Définition du contrôle de la qualité des eaux au droit des
systèmes d’assainissement d’une part et au droit du cours Point d’arrêt
d’eau en eau d’autre part (matériel de contrôle,
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 81 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Thème Exigence Points d’arrêt/Visas
fréquence d’analyse et d’envoi des résultats au contrôle
extérieur, points de prélèvement)
Aménagement et remise en état des zones de nettoyage
Point d’arrêt
pour les opérations de pose d’enrobés et de bétonnage
Implantation des zones de stockage, d’entretien et de
EAU Point d’arrêt
ravitaillement des engins
Implantation des zones de stockages du matériel et
Point d’arrêt
produits dangereux
Définition du calendrier Visa
Définition des pistes de chantier Visa
Définition des éclairages pour les travaux nocturnes Visa
Balisage des espaces sensibles Point d’arrêt
PATRIMOINE
NATUREL
Implantation de la clôture petite faune Point d’arrêt
Implantation des installations de chantier Point d’arrêt
Balisage des espèces invasives Point d’arrêt
Remise en état des zones de chantier en fin de travaux Point d’arrêt
Rédaction du dossier ICPE Visa
Mise en service de l’installation (au démarrage de
ICPE l’exploitation ou suite à une interruption du fait d’un Visa
incident)
Remise en état du site après repli de l’installation Point d’arrêt
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 82 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
10. ANNEXE : TABLEAU D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 83 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 84 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
DREAL Bourgogne-Franche-Comté RCEA – RN79 – Mise à 2x2 voies de la section La Fourche – Col des Vaux 85 / 85
Juin 2026 – Version 02 Notice de Respect de l’Environnement SEGED
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.