Annexe
4.PGC_Goberte.pdf · 9 390 mots · du marché « Construction du viaduc du Goberté sur la RN 147 - Déviation de Lussac-les-Châteaux et Mazerolles », dossier de consultation officiel.
PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - Tranche : VIADUC
DU GOBERTE
Catégorie opération 1
RN 147
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
16 Rue Frédéric Bastiat - 87023 LIMOGES
Tél : 05.55.33.12.94 - Courriel : limoges.qcs@qualiconsult.fr
SAS au capital de 300.000 € - R.C. VERSAILLES 403 200 256 - SIRET 403 200 256 00440 - APE 7112 B
Siège Social : Vélizy Plus, Bâtiment E, 1 bis rue du Petit Clamart – 78941 VELIZY CEDEX – Tél. : 01 40 83 75 75 – Fax : 01 46 30 39 62
N° TVA Intracommunautaire : FR 13 403 200 256
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
TABLEAU DES REVISIONS
Indice Date Description
1 15/04/2025 Plan Général de coordination
2 15/04/2025 Modifications diverses
15/04/2025 Plan général de coordination 2 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
SOMMAIRE
TABLEAU DES REVISIONS ...........................................................................................................................................2
0 RAPPEL RÈGLEMENTAIRE SUR LE PGC......................................................................................................................5
0.1 ÉTABLISSEMENT DU PGC ..........................................................................................................................................5
0.2 CE QUE DÉFINIT LE PGC.............................................................................................................................................5
0.3 LES DESTINATAIRES DU PGC .....................................................................................................................................5
0.4 EVOLUTION DU PGC..................................................................................................................................................5
0.5 CONSERVATION DU PGC ...........................................................................................................................................5
0.6 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION .............................................................................................................5
1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX.....................................................................................................7
1.1 DÉSIGNATION DE L’OPÉRATION................................................................................................................................7
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE .........................................................................................................................................7
1.3 LISTE DES INTERVENANTS / NOMENCLATURE DES LOTS ..........................................................................................7
1.4 CALENDRIER DES TRAVAUX – PRÉVISION D’EFFECTIF – CATÉGORIE DE L’OPÉRATION.............................................8
1.5 PERSONNEL INTÉRIMAIRE.........................................................................................................................................8
1.6 PRÊT PERSONNEL ET SOUS TRAITANCE.....................................................................................................................9
1.7 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS.........................................................................................................................................9
1.8 DIVERS.......................................................................................................................................................................9
2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALES DU CHANTIER ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE
D'ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR ......................................................................................10
2.1 PLANNING ...............................................................................................................................................................10
2.2 NATURE DE SOL.......................................................................................................................................................10
2.3 RÉSEAUX ENTERRÉS OU AÉRIENS............................................................................................................................10
2.4 INSTALLATION DE CHANTIER EN LIAISON AVEC LA VOIE PUBLIQUE.......................................................................10
2.5 CONDITIONS D'ACCÈS AU CHANTIER À PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................12
2.6 DIVERS.....................................................................................................................................................................12
3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR ..........................................................................13
3.1 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ET DES CIRCULATIONS.................................................................................13
3.1.1 Circulation des véhicules à l’intérieur du chantier ..........................................................................................13
3.1.2 Circulation des piétons à l’intérieur du chantier .............................................................................................14
3.2 CONDITIONS DE MANUTENTION ET LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUELLES............................................16
3.2.1 Moyens de levage et de manutention.............................................................................................................16
3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place ............................................................................................................16
3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles .......................................................................................17
3.3 STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX ......................................................................................................18
3.4 NETTOYAGE DE CHANTIER ......................................................................................................................................18
3.5 TRAVAUX SPÉCIFIQUES PRÉSENTANT UN DANGER PARTICULIER...........................................................................19
3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, …).................................................19
15/04/2025 Plan général de coordination 3 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
3.5.2 Travaux divers .................................................................................................................................................19
3.6 PROTECTIONS COLLECTIVES....................................................................................................................................19
3.7 MUTUALISATION DES MOYENS ..............................................................................................................................21
3.8 ELECTRICITÉ DE CHANTIER ......................................................................................................................................22
3.9 GESTION DE LA COACTIVITÉ....................................................................................................................................23
3.10 TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS .....................................................................................................................23
4 SUJETIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU
À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER .................................................................................................25
5 MESURES GÉNÉRALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ÉTAT DE
SALUBRITÉ SATISFAISANT ........................................................................................................................................26
5.1 VRD PRÉALABLES AUX TRAVAUX ............................................................................................................................26
5.2 CANTONNEMENTS ..................................................................................................................................................26
5.3 PROCÉDURES PARTICULIÈRES .................................................................................................................................27
5.3.1 Mise en place bungalows ................................................................................................................................27
5.3.2 Cantonnement à étages. .................................................................................................................................28
5.3.3 Installation électrique......................................................................................................................................28
6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPÉRATION CONCERNANT LES SECOURS ET L'ÉVACUATION
DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIÈRE ......................29
6.1 ORGANISATION .......................................................................................................................................................29
6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................................................................29
6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé .........................................................................................................30
6.2.2 Interdiction de fumer ......................................................................................................................................30
7 MODALITÉ DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ....31
7.1 PPSPS .....................................................................................................................................................................31
7.2 PRESTATAIRE DE SERVICE .......................................................................................................................................31
7.3 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ..............................................................................................................................31
7.4 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS.......................................................................................................................................31
8 COLLÈGE INTER ENTREPRISES DE SÉCURITÉ DE SANTÉ ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL ..........................................32
9 Annexes ................................................................................................................................................................33
Règlement CISSCT ........................................................................................................................................................33
Panneau : En cas d'accident.........................................................................................................................................33
15/04/2025 Plan général de coordination 4 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
0 RAPPEL RÈGLEMENTAIRE SUR LE PGC
0.1 ÉTABLISSEMENT DU PGC
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de déclaration
préalable, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.
Ce plan est rédigé dès la phase de conception et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
0.2 CE QUE DÉFINIT LE PGC
Le PGC définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises
0.3 LES DESTINATAIRES DU PGC
Le PGC est joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.
Sur leur demande, le maître d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).
0.4 EVOLUTION DU PGC
Le PGC intègre, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra être amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
Une modification de la configuration du chantier.
Un changement de méthodologie de travail.
Une tâche complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de l’inspection commune
initiale.
0.5 CONSERVATION DU PGC
Le PGC est conservé par le maître d’ouvrage pendant une période de cinq années à compter de la date de
réception de l’ouvrage.
0.6 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
1 – Eviter les risques.
2 – Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
3 – Combattre les risques à la source.
4 – Adapter le travail à l’homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
15/04/2025 Plan général de coordination 5 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
5 – Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6 – Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
7 – Planifier la prévention en y intégrant, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail,
l’influence des facteurs ambiants …
8 – Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.
9 – Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
15/04/2025 Plan général de coordination 6 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX
1.1 DÉSIGNATION DE L’OPÉRATION
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX
Reconnaissance géotechniques
RN 147
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE
Description
Les travaux faisant l’objet du marché concernent la construction de l’ouvrage nommé viaduc de
GOBERTÉ.Le viaduc a pour objectif principal de permettre le franchissement de la vallée du Goberté par la
future RN147. L’ouvrage se raccorde donc, en rive droite et en rive gauche, à la section courante de
l’aménagement.La vallée du Goberté présente une brèche d’environ 300 m
1.3 LISTE DES INTERVENANTS / NOMENCLATURE DES LOTS
Maître d'Ouvrage DREAL NOUVELLE AQUITAINE
15 RUE ARTHUR RANC
86020 POITIERS CEDEX
CSPS QUALICONSULT SECURITE LIMOGES TEL : 05 55 33 12 94
15/04/2025 Plan général de coordination 7 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
BP 91609 16 Rue Frédéric Bastiat
87023 LIMOGES
Inspection du travail DREETS
4, Rue Micheline Ostermeyer
CS10560
86021 POITIERS CEDEX
OPPBTP OPPBTP 87 Nouvelle Aquitaine TEL : 0555375129
4, Rue Marcel Pagnol
arnaud.diez@oppbtp.fr
nouvelleaquitaine@oppbtp.fr
87100 LIMOGES
CARSAT CARSAT Poitiers TEL : 09 71 10 39 60
2, Rue de la Providence
86000 POITIERS
Lot(s) sans entreprise à ce stade :
N°01 - LOT UNIQUE
Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC
1.4 CALENDRIER DES TRAVAUX – PRÉVISION D’EFFECTIF – CATÉGORIE DE L’OPÉRATION
Le démarrage des travaux est prévu le 09/11/2020 pour une durée de 72 mois, y compris la période de
préparation.
L’effectif prévisionnel sera de 20.
Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 1 au sens de l’article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994 avec constitution d'un CISSCT.
Mode de dévolution des travaux : Lots séparés
L’opération de catégorie 1 est soumise à CISSCT, dont le projet de règlement est en annexe.
Si des travailleurs détachés sont affectés à l’opération, le maître d’ouvrage doit porter à la connaissance de
ces travailleurs(par affiche pérenne apposée dans le local vestiaire) les informations sur la réglementation
française de droit du travail qui leur est applicable(durée du travail, salaire minimum, hébergement,
prévention des chutes de hauteur, EPI obligatoires, droit de retrait). Ces informations sont traduites dans
l’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance de ces salariés.
Mode de passation des marchés : Public
1.5 PERSONNEL INTÉRIMAIRE
L’emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux à risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).
15/04/2025 Plan général de coordination 8 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
1.6 PRÊT PERSONNEL ET SOUS TRAITANCE
Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maître
d’ouvrage (ou son représentant).
Le coordonnateur SPS n’effectuera l’inspection commune avec l’entreprise qu’après avoir été averti de
l’obtention de l’agrément.
Il ne pourra pas être fait appel à de la sous-traitance au-delà du deuxième rang.
Le recours au prêt de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.
La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maître d’ouvrage, l’exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.
1.7 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
Voir articles 1.4 et 7.4.
1.8 DIVERS
Sans objet.
15/04/2025 Plan général de coordination 9 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALES DU
CHANTIER ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE D'ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR
TRAVAUX RÉALISÉS SOUS CHANTIER CLOS ET INDEPENDANT
2.1 PLANNING
Le planning prévu par le maître d’œuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une même zone de travail, en particulier pour les travaux à risques et pour
les travaux superposés en hauteur.
Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maître d’œuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en œuvre
2.2 NATURE DE SOL
Rapport d’étude de sol à joindre au DCE.
2.3 RÉSEAUX ENTERRÉS OU AÉRIENS
Les travaux ne pourront commencer sans l’établissement d’une DT (Déclaration de projet de Travaux) par le
maître d’ouvrage auprès des concessionnaires répertoriés dans le Guichet Unique géré par INERIS (réseaux-
et-canalisations.gouv.fr).
La DT sera complétée par la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) établit par
l’entreprise, auprès des concessionnaires : LOT UNIQUE
Dans le cas d’incertitude sur la position des réseaux, le maître d’ouvrage lancera des investigations
complémentaires réalisées par un prestataire agréé.
Localisation des réseaux impactés : le maître d’ouvrage doit les faire repérer ou piqueter de manière
efficace, pendant toute la durée des travaux : LOT UNIQUE
2.4 INSTALLATION DE CHANTIER EN LIAISON AVEC LA VOIE PUBLIQUE
Dispositions à prendre :
- Etablissement d'un constat d'huissier sur l'état général des lieux à la charge du lot UNIQUE avant toute
intervention.- Chantier clos et indépendant par la mise en place d'une clôture de type "Vite clos" en
périphérie et comprenant un portail matérialisé par des clôtures grillagées de type "vite-clos"munies de
roulettes + cadenas à code sur poteaux fixés au sol.- Gestion de circulation et du stationnement des
véhicules de chantier, signalisation routière àmettre en place en amont et aval du chantier.- L'ensemble de
la signalisation de chantier, mise en place lors des travauxdevra être conforme à l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière (Livre l – 8ème partie –signalisation temporaire) approuvée
par l'arrêté interministérielle du 06 novembre 1992, ainsi que dumanuel du chef de chantier de septembre
1994 – édition SETRA (déviations, alternat, voirie provisoire)- Maintenir l'état de propreté de l'ensemble
des axes routiers limitrophes au chantier par passage debalayeuse.- Présence d'un homme trafic lors des
manœuvre d'engins et de véhicules de chantier sur le domaine publicpublic- Avoir les autorisations de
voirie avant tous empiétement sur le domaine public.- Dévoiement piétons si besoin.- Les outils, machines,
15/04/2025 Plan général de coordination 10 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
engins de chantier, appareils de levage et d'équipement de travail utilisés surle chantier par les entreprises
doivent être conformes à la réglementation du Code du Travail en vigueur;respect de la plage horaire de
travail.Lots chargés des dispositions à prendre :
NUISANCES : Les travaux se feront pendant les heures prévues par le Maître d'Ouvrage et
conformémentaux éventuels arrêtés préfectoraux.Le nettoyage journalier des accès du chantier sur les
voies publiques ainsi que les abords est à la charge del'ensemble de entreprise.Aucun stockage sur les
voiries et hors des zones définies en réunion préparatoire.
Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation l'entretien
PIC (plan PIC évolutif dans le Dans le bureau de Lot n°01 Lot n°01
d'installation de temps chantier.
chantier)
Clôture Clôture de type << En périphérie de Lot n°01 Lot n°01
vite clos>> ht 2.00 m chaque zone de
menottée travaux
Homme trafic La présence d'un Pour toute Lot n°01 Lot n°01
homme trafic sera monoeuvre d'engins
nécessaire pour et de véhicules de
toute manœuvre chantier se trouvant
d'engins et de au droit du chantier
véhicule de chantier. et sur le domaine
public.
Dévoiement voirie En cas d'utilisation du Suivant la voirie Lot n°01 Lot n°01
publique trottoir, un impactée par les
dévoiement des travaux.
piétons devra être
installé
préalablement en
accord avec les
autorités
compétentes.
Prévoir
obligatoirement,
l'affichage de l’arrêté
de voirie en amont et
aval de la zone
faisant partie du
domaine public
impactée par les
travaux.
Signalisation Signalisation routière Sur toute la longueur Lot n°01 Lot n°01
à mettre en place . des travaux
Divers Dispositif permettant Prés de la sortie de Lot n°01 Lot n°01
de nettoyer chantier
systématiquement
les roues des engins
et véhicules de
chantier sortant du
site.
15/04/2025 Plan général de coordination 11 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Disposition en cas de litige ou de défaillance
En cas de manquement, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre, pourra décider de faire réaliser les
ouvrages par une entreprise extérieure, aux frais de l'entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion
correspondants.
2.5 CONDITIONS D'ACCÈS AU CHANTIER À PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE
Les abords du chantier seront maintenu dans un état de parfaite propreté.
Designation Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion
place
Accès principal - Les VC existantes du Lot n°01 Lot n°01
Bergault et de l’Aubergère
pour la rive gauche de
l’ouvrage (de Poitiers vers
Lussac)- La RD727 en rive
droite de l’ouvrage.
Carte d'identification Chaque salarié doit porter Lot n°01 Lot n°01
professionnelle des salariés sa carte professionnelle du
du BTP BTP.
Liste du personnel Une liste de personnel sera Lot n°01 Lot n°01
établi quotidiennement et
à disposition dans le
bureau de chantier.
Disposition en cas de litige ou défaillance
En cas de manquement, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et sur demande du CSPS, pourra décider du
renvoi d'une entreprise n'ayant pas son agrémentation suite à une sous-traitance ou d'un personnel non
identifié. Cela sera imputé au lot concerné.
2.6 DIVERS
Pour les travaux réalisés au-dessus du Loing , les entreprises devront prendre toutes dispositions pour
garantir la sécurité de ses salariés ( suivi météo, risque de noyade... )
15/04/2025 Plan général de coordination 12 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR
3.1 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ET DES CIRCULATIONS
Les autorisations d'accès sur le chantier doivent être limitées aux seules entreprises déclarées (y compris
les sous-traitants) qui doivent établir la liste nominative. Les sous traitants devront être préalablement
agréés par le Maître d'Ouvrage.
Dispositions à prendre par chaque entreprise :
Port de vêtements ou avec le nom de l'entreprise.Port du casque avec le nom de l'entreprise.Identification
des engins, véhicules et matériel.Inscription des salariés sur le registre unique du personnel de chaque
entreprise.Détention de la carte d'identité et/ou professionnelles de type carte BTP ,par chaque salarié
intervenant sur le chantier.Mise en place des panneaux d'interdiction d'accès aux personnes non
autorisées.
Il est impératif de baliser sa zone de travail lors d'une co-activité afin d'éviter tous risques exportés et
importés suite à des déplacements d'engins, de véhicules et du personnel de chantier à proximité des
zones impactées par des travaux.
3.1.1 Circulation des véhicules à l’intérieur du chantier
Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la Lot chargé de
mise en œuvre l'entretien
Voie intérieure Un accès par création Suivant PIC et selon Lot n°01 Lot n°01
d'une rampe sera phasage
aménagée à partir de
:
- Les VC existantes du
Bergault et de
l’Aubergère pour la
rive gauche de
l’ouvrage (de Poitiers
vers Lussac)- La
RD727 en rive droite
de l’ouvrage.
15/04/2025 Plan général de coordination 13 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la Lot chargé de
mise en œuvre l'entretien
Aire de livraison Aire de Suivant Lot n°01 Lot n°01
déchargement et de PIC et selon phasage
stockage stabilisé et
balisée par de la
clôture de type
GIGAN
Les chauffeurs
pénétreront avec
leurs véhicules dans
l'enceinte du
chantier sous la
responsabilité de
l'entreprise pour
laquelle sa présence
est requise
homme trafic
obligatoire
Signalisation Signalisation routière Suivant PIC et selon Lot n°01 Lot n°01
à mettre en place phasage
suivant PIC.
Homme de Homme de Toute manœuvre Lot n°01 Lot n°01
manœuvre manœuvre sensibilisé d'engins et de
à la tâche. véhicules de chantier
dans l'enceinte du
chantier.
Avertisseur de Klaxon et gyrophare Lot n°01 Lot n°01
manœuvre de recul sur chaque
engin de chantier et
de livraison.
Nettoyage avant Dispositif permettant Suivant PIC et selon Lot n°01 Lot n°01
sortie le décrottage et le phasage
nettoyage des roues
des engins et
véhicules de chantier
à définir lors de la
phase de
préparation.
3.1.2 Circulation des piétons à l’intérieur du chantier
Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la Lot chargé de
mise en œuvre l'entretien
15/04/2025 Plan général de coordination 14 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la Lot chargé de
mise en œuvre l'entretien
Accès au Voie d'accès Le cantonnement Lot n°01 Lot n°01
cantonnement stabilisée et balisée sera implanté le long
par une clôture de de la voie routière
type GIGAN
permettant une
séparation avec la
circulation routière
de la rue.
Séparation Voie d'accès balisée Suivant PIC, dès Lot n°01 Lot n°01
piétons/véhicules permettant la l'accès au chantier.
séparation des flux
entre les véhicules et
les piétons
notamment pour
l'accès à la base vie.
Escalier provisoire Sapine d'accès aux
ouvrages et piles
avec PV de réception
Lot Lot
Suivant PIC, n°01 n°01
dès l'accès au
chantier.
Cheminement sur Cheminement Suivant PIC, dès Lot n°01 Lot n°01
chantier stabilisé et balisé l'accès au chantier.
Eclairage A définir lors de la Suivant PIC. Lot n°01 Lot n°01
préparation de Accès au
chantier, si besoin en cantonnement, au
fonction de la date droit du
de démarrage. cantonnement et
zones d'ombres
15/04/2025 Plan général de coordination 15 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la Lot chargé de
mise en œuvre l'entretien
Signalisation Signalisation des
différentes zones
(Stockage / livraison /
circulation / base vie)
Lot Lot
Suivant PIC, n°01 n°01
dès l'accès au
chantier.
3.2 CONDITIONS DE MANUTENTION ET LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUELLES
3.2.1 Moyens de levage et de manutention
Désignation Implantation Lot en chargé de la Lot utilisateur Apparaux
mise en place commandement de
manoeuvre
Grue à tour A préciser
implantation sur le
PIC en fonction du
planning MO
L’aire de balayage
doit couvrir les
ouvrages, le poste de
bétonnage, les aires Lot Lot
de préfabrication, n°01 n°01
armatures et
stockage
Grue automotrice Une ou plusieurs Chaque lot A définir lors de la Chaque
grues automotrices préparation de entreprise pour ses
seront stationnées chantier propre travaux.
sur la route pour la A préciser sur le
pose des tabliers et PPSPS et lors de la
des ouvrages. VIC
Camion auto- A définir lors de la Chaque entreprise Chaque entreprise Chaque entreprise
déchargeable préparation de pour ses propre pour ses propre pour ses propre
chantier travaux. travaux. travaux.
A préciser sur le
PPSPS et lors de la
VIC
3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place
15/04/2025 Plan général de coordination 16 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Grue à tour
L’entreprise devra tenir à disposition sur chantier :
Etude de site.
Contrôle avant mise en service.
Contrôle périodique.
Vérification du limiteur de survol en charge, en limite de chantier.
Vérification du système d’interférence entre plusieurs grues sur le chantier, qui seront numérotées.
Dans le cas de chantiers mitoyens, un système d’interférence sera mis en place entre les grues de chaque
chantier ; la numérotation des grues se fera en continuité et non par chantier. Un anémomètre devra être
installé sur chaque grue, avec liaison en cabine, et l’entreprise devra avoir un abonnement avec un service
météorologique.
Grue automotrice
L’entreprise devra tenir à disposition sur chantier, le contrôle périodique de l’engin. L’anémomètre de
l’engin devra être vérifié et en liaison avec la cabine.
Autres engins
Les entreprises utilisatrices devront tenir à disposition sur chantier, les contrôles périodiques de chaque
engin
Personnel utilisateur
Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue à tour, grue automotrice, chariot
élévateur, …) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manœuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et à l’élingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, …) devront avoir reçu une
formation spécifique.
Appareils de levage
Les entreprises devront tenir à disposition, sur chantier, les justificatifs des contrôles périodiques de
chaque élément utilisé.
Sécurisation des moyens de levage
Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié après terrassement).
La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra être
contrôlée par un organisme compétent.
Convention de prêt
Sans objet.
3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles
15/04/2025 Plan général de coordination 17 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.
Phasage et moyens prévus
Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.
Lot chargé de la mise en place
Chaque lot impacté par de la manutention de charges lourdes
Lot chargé de l'entretien
Chaque lot impacté par de la manutention de charges lourdes
Prise en compte par chaque entreprise des charges à manutentionner
3.3 STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX
Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.
Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation
Produits de type Conteneur Suivant PIC Naturel Suivant information
hydrocarbure, métallique ventilé et de la FDS.
l'entreprise devra cadenassé.
transmettre et se
référer à chaque FDS
pour le stockage des
produits.
Ces produits devront
être posés sur des
bacs de rétentions
Matériaux et Conteneur Suivant PIC Naturel
matériels de chantier métallique et
cadenassé.
3.4 NETTOYAGE DE CHANTIER
DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Poste de travail Tous postes de Autant de fois que Lot n°01 Lot n°01
travail et circulations nécessaire et à
conformément au l’avancement des
CCTP. travaux.
Bennes sur roue Camion benne Autant de fois que Lot n°01 Lot n°01
nécessaire et à
l’avancement des
travaux.
Interdictions
Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.
15/04/2025 Plan général de coordination 18 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Elimination de déchets par brûlage.
Disposition en cas de litige ou défaillance
Si cela s'avère nécessaire, le Maître d'Oeuvre ou le Maître d'ouvrage se réserve le droit de faire appel à une
société de nettoyage de son choix, pour assurer un nettoyage quotidien complet (du chantier, de ses
abords et de la base vie) y compris enlèvement en DP des gravois de tout le chantier, et ce pendant toute
sa durée.
3.5 TRAVAUX SPÉCIFIQUES PRÉSENTANT UN DANGER PARTICULIER
3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, …)
3.5.2 Travaux divers
Sans objet.
3.6 PROTECTIONS COLLECTIVES
Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de l’entreprise défaillante.
Nature des protections collectives
Rappel :
PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
Eviter les risques,Evaluer les risques qui ne peuvent être évitésCombattre les risques à la source,Tenir
compte de l'évolution de la technique,Adapter le travail à l’homme.Remplacer ce qui est dangereux par ce
qui ne l'est pas ou par ce qui l'est moins.Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent,
la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants,Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures
de protection individuelle. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Généralités:
Les dispositifs de protections collectives seront conformes à la réglementation en vigueur et aux
recommandations des organismes de prévention.
Les protections collectives provisoires seront installées, vérifiées (selon réglementations et
recommandations).
Tous les dispositifs de protections collectives devront être maintenus en l’état par le lot installateur.
Au sol : platelages au sol, blindages pour toutes tranchées fouilles sup. à 1,30 m ou suivant la nature du
terrain
Balisage en périphérie des tranchées ouvertes.
Coactivité – Superposition de tache
15/04/2025 Plan général de coordination 19 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Le planning de chantier sera établi de manière à ne pas engendrer de co-activité rapprochée et de
superposition de tache entre les différents corps d’états en phase élévation de réalisation.
Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Fouille Blindage pour toute fouille Lot n°01 Lot n°01
supérieur à 1.30 m ou
suivant la nature du
terrain.
Balisage en périphérie de la
fouille.
Clôturage par des barrières
de type HERAS pour des
fouilles de grande hauteur.
Prévoir des échelles
d'accès en fond de fouille si
besoin.
Tranchée Blindage : Pour toute Lot n°01 Lot n°01
tranchée supérieur à 1.30
m et suivant
réglementation en vigueur
ou suivant la nature du
terrain.
Réalisation de banquette si
possible permettant de
diminuer la hauteur de la
tranchée.
Mise en place de
passerelles de
franchissement munies de
garde-corps et conforme à
la réglementation en
vigueur.
Prévoir des échelles
d'accès en fond de fouille
de tranchées.
Balisage des tranchées
ouvertes
15/04/2025 Plan général de coordination 20 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Rive de plancher Protections collectives
comprenant potelets avec
lisse haute et intermédiaire
et plinthe
La prévention des chutes
de hauteur à partir d’un Lot n°01 Lot n°01
plan de travail est assurée
:1° Soit par des garde-corps
intégrés ou fixés de
manière sûre, rigides et
d’une résistance
appropriée, placés à une
hauteur comprise entre un
mètre et 1,10 m et
comportant au moins :a)
Une plinthe de butée de 10
à 15 centimètres, en
fonction de la hauteur
retenue pour les garde-
corps ;b) Une main
courante ;c) Une lisse
intermédiaire à mi-hauteur
;2° Soit par tout autre
moyen assurant une
sécurité
équivalente.Condamnation
des locaux comportant des
ouvertures (verticales ou
horizontales) donnant sur
le videMise en place de
dispositifs garde-corps en
bordure des planchers
3.7 MUTUALISATION DES MOYENS
Disposition générale
Mise en place d'une convention entre l'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices
Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance
15/04/2025 Plan général de coordination 21 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance
Echafaudage de Echafaudage de Suivant planning
pied pied à installer
sur sol plan et
stabilisé en
périphérie
des ouvrages
Lot n°01 Lot n°01 Lot n°01
Passerelles Accès aux Suivant planning
périphériques et différents
échafaudage ouvrages en
hauteur
Lot n°01 Lot n°01 Lot n°01
3.8 ELECTRICITÉ DE CHANTIER
Disposition en cas de litige ou défaillance
Sans objet.
Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance
Alimentation A partir du point de A l'installation de Lot n°01 Lot n°01
principale livraison ENEDIS chantier
Armoire générale Armoire générale Installation de Lot n°01 Lot n°01
située au droit du chantier
cantonnement
Alimentation Branchement des Suivant Lot n°01 Lot n°01
cantonnement fluides dès livraison phasage
des baraquements
15/04/2025 Plan général de coordination 22 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance
Alimentation grue à Dito alimentation
tour principale
Lot Lot
Installation n°01 n°01
de chantier
Armoires secondaires Au droit de chaque Installation de Lot n°01 Lot n°01
zone de travaux chantier
Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura à sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées à l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura à sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées à l'installation.
3.9 GESTION DE LA COACTIVITÉ
Coactivité – Superposition de tache
Le planning de chantier sera établi de manière à ne pas engendrer de co-activité rapprochée et de
superposition de tache entre les différents corps d’états en phase de réalisation.
Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de l’entreprise défaillante.
3.10 TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS
Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de l’entreprise défaillante.
Désignation Lots concernés Types d'intervention Conditions Sécurisation
d'intervention
15/04/2025 Plan général de coordination 23 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Lots concernés Types d'intervention Conditions Sécurisation
d'intervention
Pose d’éléments Chaque lot Pose de piles, Mode opératoire à Intervention à l'aide
préfabriqués éléments de définir dans le PPSPS d'une grue
charpente, tabliers automotrice
équipés des dimensionnée selon
platelages, etc... les charges à
manutentionnées.
Mise à disposition
d'une bouée
couronne eu égard
aux interventions au-
dessus du Loing.
15/04/2025 Plan général de coordination 24 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
4 SUJETIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS
D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST
IMPLANTÉ LE CHANTIER
Désignation Localisation Contrainte Disposition à Lots concernés Lot chargé des
prendre dispositions à
prendre
Accès au chantier - Les VC Présence du Homme de Lot n°01 Lot n°01
existantes du public manoeuvre
Bergault et de
l’Aubergère pour
la rive gauche de
l’ouvrage (de
Poitiers vers
Lussac)- La
RD727 en rive
droite de
l’ouvrage.
Environnement Le chantier est Routes avec Neutralisation de Lot n°01 Lot n°01
du chantier situé dans une trafic routier la voie de
zone close et circulation qui
indépendante touche le
mais prêt de chantier par
voies existantes alternat de
circulation.
Route barrée à la
circulation lors
des opérations
de grutage
Disposition en cas de litige ou défaillance
En cas de manquement d'une entreprise, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre pourront décider de faire
réaliser les ouvrages par une entreprise aux frais de l’entreprise défaillante, majorés des frais de gestion.
15/04/2025 Plan général de coordination 25 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
5 MESURES GÉNÉRALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ÉTAT DE SALUBRITÉ SATISFAISANT
5.1 VRD PRÉALABLES AUX TRAVAUX
Désignation Localisation Phasage Lot chargé de
l'intervention
Voie d’accès principale Mise en oeuvre d'une Installation de chantier Lot n°01
rampe d'accès à partir de la
route
Eau potable A partir de la limite de Installation de chantier Lot n°01
propriété
Eau usées Mise en place de fosses
toutes eaux provisoires
Installation de Lot n°01
chantier
Electricité Branchement à partir de Installation de chantier Lot n°01
l'armoire principale
5.2 CANTONNEMENTS
Adapter la base vie en cas de présence de personnel féminin, point à définir lors de la premier réunion de
préparation.
Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en l'entretien nettoyage
place
Vestiaires 1,25 m² Suivant PIC, à Armoires. Lot n°01 Lot n°01 Lot n°01
parsalarié1 l'emplacement Banc.
vestiaire,doubl de la base vie
ecompartimen
tpar salarié8
personnesà
définir lorsde
la réunionde
préparation
Réfectoire 20 personnesà Suivant PIC, à Réfrigérateur. Lot n°01 Lot n°01 Lot n°01
définir lorsde l'emplacement Plaque
la réunionde de la base vie decuisson.Mic
préparation ro
ondes.Chaises.
Tables.Évier.
15/04/2025 Plan général de coordination 26 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en l'entretien nettoyage
place
Sanitaires 1 WC / Eau Lot n°01 Lot n°01 Lot n°01
20salariés1 Suivant PIC, à chaude.Urinoir
urinoir/10salar l'emplacement .Douche.Toilet
iés1 de la base vie tes à
lavabo/10salar lafrançaise.Pré
iésPrévoir voir
unsanitaire unsanitaire
etWC pour etWC si
lepersonnelfé présence
minin si besoin depersonnelfé
à définir lors minin
de la réunion
de préparation
Douches Inclus dans Eau chaude Lot n°01 Lot n°01 Lot n°01
lessanitaires. Suivant PIC, à
l'emplacement
de la base vie
Salle de Salle de Table Lot n°01 Lot n°01 Lot n°01
réunion réunion pour Suivant PIC, à Chaises en
environ 20 l'emplacement nombre
personnes de la base vie suffisant
Armoire de
rangement
des
documents
dont plan,
PPSPS et le
PGC
EPI
NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.
Disposition en cas de litige ou défaillance
En cas de manquement d'une entreprise, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre pourront décider de faire
réaliser les ouvrages par une entreprise aux frais de l’entreprise défaillante, majorés des frais de gestion.
5.3 PROCÉDURES PARTICULIÈRES
En phase finale, la base vie pourra être remplacée par une base vie autonome de type JCR de chantier.
5.3.1 Mise en place bungalows
Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.
Lots concernés
LOT N° 01
15/04/2025 Plan général de coordination 27 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
5.3.2 Cantonnement à étages.
Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement
5.3.3 Installation électrique
Désignation Contrôle avant mise en exploitation Contrôle périodique
Lot concerné Lot n°01 Lot n°01
15/04/2025 Plan général de coordination 28 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPÉRATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'ÉVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIÈRE
6.1 ORGANISATION
Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particulière mise en place
Téléphone d’urgence Chaque Base vie alimenté Lot n°01
entrepriseaura en sa enélectricité pour
possessionun larecharge
téléphoneportable desbatteries de
muni de sonchargeur portable
en casd'appel
d'urgence.
Liaison avec les Dans unbungalow de Affichage Lot n°01
secours la basevie qui sera desconsignes en
identifiéet visible de casd'accident dans
tous. unbungalow de la
basevie qui sera
identifiéet visible de
tous.
Accès secours Dés l'entrée du L'accès au Lot n°01
chantier secoursdoit être
dégagé detous
obstacles etcela
pendant toute
ladurée du chantier.
Trousse de secours Dans Affichage Lot n°01
lescantonnements.D parsignalétiques
ans les véhiculesdes
salariés.
Extincteur Mise en place Contrôle Affichage Lot n°01
cantonnement d'unextincteur dans périodiqueen cours parsignalétiques
unbungalow de de validité.
chantierSuivant
phasage
Extincteur chantier Zone impactée A proximité du Chaque entreprise
pardes travaux postede pour ses propres
parpoints chauds travail.Contrôle travaux
périodique en cours
de validité.
6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
15/04/2025 Plan général de coordination 29 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé
Sans objet.
6.2.2 Interdiction de fumer
Dans les cantonnements.
Sur le chantier, dans les locaux fermés.
15/04/2025 Plan général de coordination 30 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
7 MODALITÉ DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
7.1 PPSPS
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
Rédigé par l’entreprise après visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).
Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.
Tenu à disposition et consultable sur chantier.
Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-œuvre, le lot principal, les lots avec travaux à risques particuliers.
Conservé 5 ans par l’entreprise.
7.2 PRESTATAIRE DE SERVICE
Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs à l’entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,…, devront :
Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
Indiquer dans leur PPSPS le recours à ces prestataires et traiter les risques inhérents à leurs
interventions (à partir des informations du DHOL).
Informer le CSPS du recours à ces prestataires.
Accueillir ces prestataires à leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques à respecter.
7.3 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
7.4 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
Pour toute opération sur laquelle se trouvent engagés des travailleurs détachés, le maître d’ouvrage
demande (à l’employeur des travailleurs détachés) copie de la déclaration de détachement transmise par
l’employeur, établi hors de France, à l’unité territoriale de la DIRECCTE dont dépend géographiquement
l’opération. Le maître d’ouvrage s’assure que l’employeur, établi hors de France, a désigné un représentant
en France. Le maître d’ouvrage, informé par écrit par un agent de contrôle compétent (agent de contrôle
de l’inspection du travail, agent des organismes de sécurité sociale, …) du non-respect de la législation par
l’employeur, établi hors de France (hébergement, durée du travail, salaire minimum, règles relatives à la
santé et sécurité au travail, …), doit enjoindre l’employeur, établi hors de France, de faire cesser sans délai
cette situation et transmettre à l’agent de contrôle (mentionné ci-dessus) le résultat de son action. A défaut
de régularisation, la responsabilité du maître d’ouvrage serait engagée (sanction administrative, prise en
charge hébergement, paiement des rémunérations, …).
15/04/2025 Plan général de coordination 31 / 32
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX - 224861900245
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
8 COLLÈGE INTER ENTREPRISES DE SÉCURITÉ DE SANTÉ ET DE CONDITIONS DE
TRAVAIL
Règlement de CISSCT est joint en annexe (si opération de 1ère catégorie uniquement)
15/04/2025 Plan général de coordination 32 / 32
ANNEXES
RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX
RN 147
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Liste des annexes
1 - Projet de règlement de CISSCT
2 - Panneau : En cas d'accident
16 Rue Frédéric Bastiat - 87023 LIMOGES
Tél : 05.55.33.12.94 - Courriel : limoges.qcs@qualiconsult.fr
SAS au capital de 300.000 € - R.C. VERSAILLES 403 200 256 - SIRET 403 200 256 00440 - APE 7112 B
Siège Social : Vélizy Plus, Bâtiment E, 1 bis rue du Petit Clamart – 78941 VELIZY CEDEX – Tél. : 01 40 83 75 75 – Fax : 01 46 30 39 62
N° TVA Intracommunautaire : FR 13 403 200 256
9.1 Règlement CISSCT
Chantier : RN147 - DEVIATION DE LUSSAC LES CHATEAUX / Tranche : VIADUC DU GOBERTE
Maître d’ouvrage :
Article 1 - CONSTITUTION ET DUREE DU CISSCT :
Un Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) est constitué à l’initiative du
Maître de l’Ouvrage, conformément aux articles L 4532-10 et R 4532-77 du Code du Travail et au Décret 95.543 du 4
mai 1995.
Il cessera ses activités sur sa décision, au plus tard, à la réception des travaux.
Article 2 - LES MISSIONS DU CISSCT :
Les missions du Collège, définies par les articles L 4532-13 et R 4532-90 du Code du Travail sont, notamment :
2-1 : d’approuver le règlement du CISSCT.
2-2 : de définir les règles communes destinées à contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer
le respect des mesures de Sécurité et de Protection de la Santé applicables au chantier.
2-3 : de s’assurer de la suite donnée aux mesures retenues par les membres du CISSCT et de vérifier que
l’ensemble des règles prescrites sont effectivement mises en œuvre, notamment lors des visites de chantier.
2-4 : d’examiner les accidents ou incidents du travail survenus sur le chantier et de participer à l’enquête des
accidents graves.
2-5 : de proposer des formations de sécurité complémentaires et d’examiner les formations règlementaires
dispensées par les entreprises en application de l’article L 4141-2 du Code du Travail.
2-6 : de régler les difficultés qui pourraient subvenir entre ses membres.
Article 3 - RESPONSABILITE DU CISSCT :
L’intervention du Collège ne saurait modifier :
La nature et l’étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l’opération de bâtiment ou de
génie civil, en application des autres dispositions du Code du Travail.
Les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (article L 4532-14 du Code du Travail).
Article 4 - COMPOSITION DU CISSCT :
4-1 : Les membres ayant voix délibérative :
4-1-1 : Le Président du CISSCT, à savoir le Coordonnateur de Réalisation de la Sécurité et de la Protection de
la Santé.
4-1-2 : Le Coordonnateur SPS de Conception, s’il est différent.
4-1-3 : Le ou les divers Maîtres d’œuvre intervenant sur le chantier, ou leurs représentants habilités.
4-1-4 : Les entrepreneurs. Le chef de chacune des entreprises intervenant sur le chantier, ou son
représentant habilité.
4-1-5 : Les sous-traitants : Le chef de chacune des entreprises sous-traitantes intervenant sur le chantier, ou
son représentant habilité.
4-1-6 : Ne sont pas tenues de participer au CISSCT, les entreprises qui n’auront pas sur le chantier au moins
dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, à condition qu’elles n’exécutent pas des travaux à risques
particuliers.
4-1-7 : Les travailleurs indépendants.
4-2 : Les participants ayant voix consultative :
Un représentant salarié de chacune des entreprises intervenantes (titulaires de marché ou sous-traitantes),
effectivement employé sur le chantier et désigné par le CHSCT, ou par les délégués du personnel.
En l’absence de CHSCT ou de délégué du personnel au sein de l’entreprise, le représentant salarié sera choisi par les
membres de l’équipe qui intervient sur le site.
4-3 : Peuvent assister aux réunions, avec voix consultative :
L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ou son représentant.
L’ingénieur en chef du service prévention de la (CARSAT ou CRAMIF) ou son représentant.
Le secrétaire du comité régional de l’OPPBTP ou son représentant.
Le ou les médecins du travail des entreprises qui interviennent sur le chantier. Ces dernières devront indiquer
les coordonnées de leur médecin du travail au Président du CISSCT.
Le Maître de l’Ouvrage ou son représentant.
4-4 : Nomination des représentants :
Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au Président du CISSCT, au plus tard avant la
réunion d’adoption du règlement.
Dans la mesure du possible, les représentants seront toujours les mêmes.
4-5 : Liste des membres :
Elle est tenue à jour et affichée sur le chantier par le président du CISSCT.
4-6 : Nota :
Le CISSCT peut décider d’entendre toute personne particulièrement compétente sur un sujet déterminé, inscrit à
l’ordre du jour de sa réunion.
Article 5 - ATTRIBUTION DU PRESIDENT DU CISSCT :
5-1 : Il établit (ou entérine, s’il n’est pas le coordonnateur SPS de conception,) le projet de règlement qui
précise le fonctionnement et les missions du CISSCT.
5-2 : Il s’assure de la continuité et de l’application de la coordination des mesures adoptées par le CISSCT et le
respect des règles de santé et de sécurité du travail applicables au chantier.
5-3 : Il convoque les membres du CISSCT et les participants aux réunions ordinaires et extraordinaires,
plénières ou restreintes.
5-4 : Il diffuse et arrête l’ordre du jour des réunions.
5-5 : Il préside les réunions avec voix prépondérante, ainsi que spécifié à l’article 6 ci-dessous.
5-6 : Il signe et annexe les procès verbaux des réunions, après leur adoption par le CISSCT, dans un registre
mis à disposition, sur le chantier, et les conserve pendant cinq ans après la réception de l’ouvrage.
5-7 : Il représente le CISSCT à l’égard des tiers pendant la période d’activité du CISSCT et a autorité, dans le
cadre de sa mission, sur le personnel mis à disposition du CISSCT.
5-8 : Il répond par écrit aux observations formulées par les membres des CHSCT ou des délégués du
personnel des entreprises intervenant sur le chantier.
5-9 : Il informe les membres du CISSCT de toutes ses actions, accomplies dans le cadre de sa mission de
Président.
Article 6 - ADOPTION DES DECISIONS DU CISSCT :
Les décisions du CISSCT sont adoptées à la majorité simple des membres présents, ayant voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du Président emporte la décision.
Article 7 - CONVOCATION DU CISSCT :
Les convocations écrites sont adressées, au plus tard quinze jours avant la réunion (sauf urgence), à tous les membres
du CISSCT et aux participants.
L’ordre du jour, arrêté par le Président, est annexé à la convocation.
Article 8 - REUNION CONSTITUTIVE DU CISSCT :
Le Maître de l’Ouvrage convoque les membres du CISSCT et les participants à une réunion constitutive, qui doit se
tenir au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.
L’ordre du jour de cette réunion comprend obligatoirement :
8-1 : L’adoption du règlement du CISSCT.
8-2 : L’examen des premières mesures de coordination du chantier en matière de santé et de sécurité.
8-3 : L’examen et la définition des règles communes nécessaires pour assurer le respect des mesures de
sécurité et de protection de la santé applicables au chantier.
8-4 : La fixation de la date de la première réunion du CISSCT suivant l’ouverture du chantier, si cela est
possible, sinon voir l’article 9 ci-après.
Le Président du CISSCT transmet le règlement, dès son adoption et à leur demande, à l’agent de contrôle de
l’Inspection du Travail, à l’ingénieur du service prévention de la (CARSAT ou CRAMIF), au comité régional de l’OPPBTP.
Le procès verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du CISSCT est joint à cette transmission.
Ce PV mentionne les résultats du vote émis à l’occasion de cette adoption.
Article 9 - REUNIONS PLENIERES DU CISSCT :
9-1 :
Première réunion suivant l’ouverture du chantier :
Le Président convoque par lettre, avec ordre du jour, tous les membres et tous les participants à la première réunion
du CISSCT, prévue à l’article R 4532-85 du Code du Travail.
Cette convocation est faite dès le commencement effectif des travaux, lorsque deux entreprises au moins sont
présentes sur le site.
9-2 :
Périodicité des réunions :
Sans préjudice des dispositions des articles 8, 9 et 10, la date de chaque réunion sera fixée lors de la réunion
précédente, selon une périodicité de trois mois. Ce délai ne pouvant en aucun cas être dépassé, il pourra être réduit
sur proposition du Président si l’importance et la nature des travaux le justifie.
Chaque réunion est précédée d’une visite de chantier.
Le Président peut, en cas de nécessité, provoquer une réunion plénière extraordinaire du CISSCT en dehors des dates
initialement arrêtées, notamment sur la demande :
- De la majorité des représentants ayant voix délibérative.
- Du tiers des représentants du personnel.
- Eventuelle du Maître d’Ouvrage.
Ou dans le cas d’accident ou d’incident ayant des conséquences graves pour les ouvriers.
9-3 :
Objet des réunions plénières :
Les réunions plénières sont consacrées, en principe, à l’examen des seules questions qui concernent l’ensemble des
entreprises.
En plus des points prévus aux articles 8 et 9, ces questions comprennent :
- L’approbation du procès verbal de la réunion précédente.
- L’examen des suites données aux observations et décisions formulées lors de la réunion précédente.
- Le résumé de l’activité de la période écoulée depuis la réunion précédente.
- Les suggestions et observations faites par les membres du CISSCT.
- L’examen des accidents ou incidents survenus sur le chantier et l’étude des accidents ou incidents survenus, dont
une des causes pourrait avoir son origine dans les mesures retenues par le CISSCT.
Il est rappelé que chaque entreprise est tenue d’adresser au Président du CISSCT, dans les quarante huit heures, une
copie de toute déclaration d’accident du travail entrainant un arrêt.
- Les prévisions d’activité pour le trimestre à venir.
Les délibérations du CISSCT sont consignées dans les procès verbaux établis par le Président du CISSCT et transmises,
dans la semaine qui suit la réunion, à tous les membres du CISSCT, aux participants et au CHSCT ou aux délégués du
personnel des entreprises.
Les procès verbaux font ressortir notamment :
- L’ensemble des décisions prises par le CISSCT.
- Les compte-rendu des visites de chantier.
- Les formations dispensées par les entreprises en application de l’article L 4141-2 du Code du Travail, ainsi que les
formations sécurité complémentaires décidées par le CISSCT.
Article 10 - REUNIONS RESTREINTES DU CISSCT :
Des réunions restreintes peuvent être organisées par le Président ou à la demande d’un membre du CISSCT pour
examiner et étudier des mesures propres à résoudre des problèmes qui, bien qu’entrant dans les attributions du
CISSCT, ne concernent qu’un nombre restreint d’entrepreneurs.
Les procès verbaux de ces réunions sont communiqués pour information et adoption à la réunion plénière suivante du
CISSCT.
Article 11 - APPLICATION DES DECISIONS DU CISSCT :
Les décisions du CISSCT sont immédiatement exécutoires et, sans spécifications contraires, s’appliquent à toutes les
entreprises présentes sur le chantier, ainsi qu’aux entreprises qui y arriveront ultérieurement.
Les mesures et risques communs en matière de Sécurité et de Protection de la Santé et des Conditions de Travail sont
intégrés par le Coordonnateur SPS au Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé.
Article 12 - MESURES DE FONCTIONNEMENT DU CISSCT :
La gestion financière de fonctionnement du CISSCT est assurée par le Maître de l’Ouvrage.
Les dépenses engagées par le CISSCT sont supportées au prorata des entreprises concernées.
En cas de défaillance de l’une des entreprises, les dépenses lui incombant seront prélevées par tout moyen à la
convenance du Maître de l’Ouvrage.
Le CISSCT peut confier au Président la possibilité de saisir une entreprise affectée au chantier pour pallier à la carence
d’une autre entreprise dont les moyens de sécurité et les règles de santé sont insuffisants.
Les frais engagés par la-dite entreprise seront à la charge de l’entrepreneur défaillant.
Article 13 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES :
Tout différend entre les entreprises, à propos des mesures décidées par le CISSCT, fera l’objet d’une conciliation en
réunion plénière.
Il en sera de même pour tout différend entre entrepreneur et membre du CISSCT avec voix consultative.
En dernier recours, il sera fait appel au Maître d’Ouvrage pour régler tout litige relatif à l’application du présent
règlement, ou de décision prise par le CISSCT.
Article 14 - PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CISSCT :
Suivant les dispositions relatives au décret 95-543 du 4 mai 1995, précisant les modalités de fonctionnement du
CISSCT, et plus particulièrement l’article 2 pour l’application des sanctions par les autorités administratives
assermentées ; il est rappelé que des contraventions de cinquième classe peuvent être dressées pour toute infraction
à la législation.
Dans le fonctionnement du CISSCT, son Président, à la demande du Maître de l’Ouvrage, prévoit, par ailleurs,
l’application de pénalités pour :
Absence du représentant de la direction d’une entreprise intervenant sur le site et dûment convoqué : XXX
Euros.
Absence du représentant salarié dûment convoqué : XXX Euros, à la charge de l’entreprise.
Non application des décisions prises par le CISSCT : XXX Euros.
Le Président tiendra à jour un tableau des pénalités sur chaque procès verbal de réunion du CISSCT.
Le montant des pénalités sera prélevé, en temps utile, par le Maître de l’Ouvrage sur les situations de travaux émises
par les entreprises et affecté à l’aide au financement de formation sur le chantier.
9.2 Panneau : En cas d'accident
APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
A partir d'un téléphone
18 POMPIERS OU 15 SAMU portable, composez le : 112
... Et dites :
ICI CHANTIER
1 A: LUSSAC-LES-CHATEAUX
RUE :RN 147
2 PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT
Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT
3 3 SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT
Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas
4 DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE
Par exemple : Bouche à bouche, bouche à bouche avec massage cardiaque externe, etc.
5
5 FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS
Envoyer quelqu'un à ce point pour guider les secours
6
6 NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER
Faites répéter le message
7 Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE
7 Tél: 05.55.33.12.94 .
16 Rue Frédéric Bastiat - 87023 LIMOGES
Tél : 05.55.33.12.94 - Courriel : limoges.qcs@qualiconsult.fr
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.