Pièce
5.RN147_Lussac_PGRE.pdf · 15 026 mots · du marché « Construction du viaduc du Goberté sur la RN 147 - Déviation de Lussac-les-Châteaux et Mazerolles », dossier de consultation officiel.
DREAL NOUVELLE AQUITAINE
RN 147
Déviation de Lussac-les-Châteaux
Plan Général de Respect de l’Environnement
(PGRE)
Février 2023 Version 1
GESTION DES MODIFICATIONS OU COMPLEMENTS
Date d’établissement Indice de
Objet de la version ou de la mise à jour
ou de modification modification
Février 2023 1 Création du document
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
SOMMAIRE
1. CONTEXTE DE L’ETUDE ............................................................................................................................. 5
2. ORGANISATION DE LA COORDINATION ENVIRONNEMENT ...................................................................... 6
2.1. MISSIONS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT ............................................................................ 6
2.2. AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT ........................................................ 6
2.2.1. AUTORITE DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT .................................................................. 6
2.2.2. MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT..................................................................... 7
2.3. GESTION DE L’INFORMATION ................................................................................................................ 7
2.3.1. VISITE PREALABLE ENVIRONNEMENT ........................................................................................... 7
2.3.2. ETABLISSEMENT, REMISE ET MISE A JOUR DES PLANS DE RESPECT ENVIRONNEMENT ............... 7
2.3.3. MODIFICATIONS DE PLANNING, MOYENS ET MODES OPERATOIRES ........................................... 8
2.3.4. SUIVI DES POLLUTIONS ET DES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT ............................................... 8
2.3.5. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ................................................................................................... 8
2.3.6. FONCTIONNEMENT DU REGISTRE SPECIFIQUE A L’ENVIRONNEMENT ....................................... 10
2.4. MODE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES ............................................................................................. 10
3. ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ....................... 11
3.1. AIR........................................................................................................................................................ 11
3.2. BRUIT ................................................................................................................................................... 11
3.3. DECHETS .............................................................................................................................................. 12
3.4. EAU ...................................................................................................................................................... 13
3.5. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ......................................... 14
3.6. PROTECTION DE LA NATURE ................................................................................................................ 14
3.7. PROTECTION DU PATRIMOINE ............................................................................................................. 15
4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT........................................................ 16
4.1. MILIEU PHYSIQUE ................................................................................................................................ 16
4.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ....................................................................................................... 16
4.1.2. GEOLOGIE ................................................................................................................................... 16
4.1.3. HYDROGEOLOGIE ........................................................................................................................ 17
4.1.4. HYDROLOGIE ............................................................................................................................... 17
4.2. MILIEU NATUREL ET PATRIMONIAL ..................................................................................................... 18
4.2.1. ESPACES REMARQUABLES .......................................................................................................... 18
4.2.2. HABITATS .................................................................................................................................... 19
4.2.3. ZONES HUMIDES ......................................................................................................................... 19
4.2.4. FLORE .......................................................................................................................................... 20
4.2.5. FAUNE ......................................................................................................................................... 20
4.3. MILIEU HUMAIN .................................................................................................................................. 21
4.3.1. URBANISATION ........................................................................................................................... 21
4.3.2. AMBIANCE SONORE .................................................................................................................... 22
4.3.3. QUALITE DE L’AIR ........................................................................................................................ 22
4.4. PAYSAGE .............................................................................................................................................. 22
5. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ...................................................................................... 23
6. IMPACTS DU CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT .................................................................................. 26
6.1. AIR........................................................................................................................................................ 26
6.2. BRUIT ................................................................................................................................................... 26
6.3. DECHETS .............................................................................................................................................. 27
6.4. EAU ...................................................................................................................................................... 28
6.5. PROTECTION DE LA NATURE ................................................................................................................ 28
6.6. PROTECTION DU PATRIMOINE ............................................................................................................. 28
7. DISPOSITIONS PRECONISEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ......................................... 29
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
7.1. AIR........................................................................................................................................................ 29
7.2. BRUIT ................................................................................................................................................... 29
7.3. DECHETS .............................................................................................................................................. 30
7.4. EAU ...................................................................................................................................................... 32
7.5. PROTECTION DE LA NATURE ................................................................................................................ 40
7.6. PROTECTION DU PATRIMOINE ............................................................................................................. 43
7.7. INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE)............................................................... 43
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
1. CONTEXTE DE L’ETUDE
Le présent document porte sur le chantier de Déviation de la RN 147 à Lussac-les-Châteaux, sous
Maîtrise d’Ouvrage de la DREAL Nouvelle Aquitaine.
Ainsi, dans ce contexte, le présent document a pour objectif de présenter de manière concrète et
précise la démarche à adopter pour ces travaux, afin de concilier au mieux conduite du chantier et
respect de l’environnement. L’objet du présent document est donc :
- d’analyser les enjeux du milieu dans lequel s’inscrit le projet,
- de définir une méthodologie pour les travaux, afin d’intégrer au mieux le respect de
l’environnement, la gestion des déchets et de limiter au maximum les nuisances durant le
chantier.
Le projet prévoit :
• le dégagement des emprises ;
• les réseaux ;
• les terrassements, assainissement, rétablissement des communications, chaussées ;
• les ouvrages d’art courants ;
• les équipements ;
• les voiries et réseaux divers ;
• les protections acoustiques ;
• l’aménagement architectural et paysager et insertion dans l’environnement ;
• l’exploitation sous chantier et dispositifs de sécurité ;
• les travaux de finition.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 5
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
2. ORGANISATION DE LA COORDINATION ENVIRONNEMENT
2.1. MISSIONS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
L’objectif de la Coordination Environnement est de fournir au Maître d’Ouvrage une assistance
garantissant, a minima, le respect de ses obligations réglementaires dans le domaine de
l’environnement, tant en phase conception que de réalisation des travaux.
Les missions du Coordonnateur Environnement se décomposent de la façon suivante :
− valide techniquement les Plans de Respect de l’Environnement (PRE) des entreprises,
− procède à l’harmonisation, si elle s’avère nécessaire, des PRE des différents intervenants,
− effectue, préalablement au commencement des travaux, une Visite Préalable Environnement
(VPE) consistant à accueillir, en coopération avec le Maître d’œuvre, toutes les entreprises,
qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, y compris les sous-traitants,
et à leur rappeler les différentes consignes ou observations particulières à appliquer ou
transmettre dans le domaine de la protection de l’environnement,
− vérifie l’application des principes généraux définis au PGRE et celle des dispositions et
méthodologies définies dans les PRE,
− participe aux réunions de chantier organisées par le Maître d’œuvre,
− veille au respect de l’environnement, en relation directe avec le Maître d’œuvre, et informe
le Maître d’Ouvrage de tout non-respect de la législation environnementale, du PGRE et des
PRE,
− informe le Maître d’Ouvrage de l’apparition d’un événement environnemental et lui propose,
en partenariat avec le Maître d’œuvre, toute nouvelle mesure rendue nécessaire par cet
évènement.
2.2. AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
2.2.1. AUTORITE DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
Le Coordonnateur Environnement exerce l’ensemble de ses missions pour le compte du Maître
d’Ouvrage auprès de tous les intervenants. Pour ce faire, le Maître d’Ouvrage lui assure l’autorité
dans les conditions suivantes.
Sans qu’aucune convocation formelle ne lui soit adressée, le Coordonnateur Environnement
participe, de droit, aux réunions organisées par le maître d’œuvre général et à toutes les réunions
organisées par le Maître d’œuvre particuliers lorsque ces dernières ont un rapport avec la protection
de l’environnement. Il peut également participer aux réunions de chantier en fonction des besoins.
Le Coordonnateur Environnement doit informer le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre, sans délai,
et par tout moyen, de toute violation par les entreprises, y compris les sous-traitants, des mesures
validées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ainsi que des procédures et obligations
réglementaires en matière d’environnement. A cette fin, le coordonnateur environnement a libre
accès au chantier, sous réserve qu’il respecte les consignes de sécurité et de protection de la santé.
Sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage, le Coordonnateur Environnement est habilité pour :
− appliquer à tout entrepreneur les mesures relatives aux dispositions définies par le PGRE,
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 6
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− appliquer à tout entrepreneur les éventuelles mesures coercitives définies par le PGRE.
En cas de danger grave et imminent menaçant l’environnement et le voisinage, le Coordonnateur
Environnement prend les mesures nécessaires pour le supprimer. Il en informe, aussitôt, le Maître
d’Ouvrage et le Maître d’œuvre et le mentionne dans le registre spécifique.
2.2.2. MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
Le Coordonnateur Environnement a libre accès au chantier.
Le titulaire communique directement au Coordonnateur Environnement :
• le Plan de Respect de l’Environnement (PRE),
• tous les documents relatifs à l’environnement demandés par le Coordonnateur Environnement,
• les noms et coordonnées de l’ensemble des co-traitants et sous-traitants quel que soit leur rang.
Le titulaire informe le coordonnateur environnement de toutes les réunions qu’il organise.
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matière d’environnement par le Coordonnateur Environnement.
Tout différend entre le titulaire et le Coordonnateur Environnement sera soumis à l’arbitrage du
Maître d’Ouvrage.
2.3. GESTION DE L’INFORMATION
2.3.1. VISITE PREALABLE ENVIRONNEMENT
Le Coordonnateur Environnement procèdera, préalablement au commencement des travaux, à une
Visite Préalable Environnement (VPE) consistant à accueillir, en coopération avec le Maître d’œuvre,
toutes les entreprises, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, y compris les
sous-traitants, et à leur rappeler les différentes consignes ou observations particulières à appliquer
ou transmettre dans le domaine de la protection de l’environnement.
Cette visite devra être programmée préalablement à l’intervention de l’entreprise et avant remise de
son plan de respect environnement.
2.3.2. ETABLISSEMENT, REMISE ET MISE A JOUR DES PLANS DE RESPECT
ENVIRONNEMENT
A partir du SOPRE remis à l’appui de l’offre, l’entreprise finalise le PRE et le remet au Coordonnateur
Environnement conformément aux dispositions fixées par le PGRE. Le PRE tient compte également
des remarques et demandes éventuelles formulées lors de la visite préalable environnement.
Cette remise a lieu obligatoirement avant le début d’intervention.
Le PRE validé sera transmis à la DDT de la Vienne, le Service Patrimoine Naturel de la DREAL et
l’OFB 1 mois avant le démarrage des travaux.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 7
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
2.3.3. MODIFICATIONS DE PLANNING, MOYENS ET MODES OPERATOIRES
Toute modification de planning, moyens et modes opératoires par rapport à la prévision initiale
impose préalablement à toute action :
− de vérifier si cette modification n’est pas de nature à modifier également les nuisances
environnementales,
− d’en informer systématiquement le chargé environnement de l’entreprise titulaire et le
coordonnateur environnement en joignant l’analyse du précédent alinéa, quel que soit le
résultat de celle-ci.
2.3.4. SUIVI DES POLLUTIONS ET DES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT
Est considéré comme pollution et atteinte à l’environnement, tout incident ou accident pouvant
rendre dangereux ou dégrader le milieu naturel ou le voisinage.
Toute pollution ou atteinte à l’environnement doit être signalée dans les plus brefs délais, d’une part
au chargé environnement de l’entreprise titulaire, d’autre part, au Coordonnateur Environnement et
au Maître d’œuvre.
Les travaux de la zone concernée seront immédiatement arrêtés en attente d’enquête et les mesures
correctives seront prises par les entreprises concernées, pour éviter la propagation de la pollution ou
l’aggravation de l’atteinte à l’environnement.
2.3.5. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
2.3.5.1. Entreprise « Titulaire »
2.3.5.1.1. Désignation d’un Chargé Environnement
Le titulaire désigne un "Chargé Environnement".
Il possède une réelle expérience en matière de travaux et de protection de l’environnement.
Le Chargé Environnement est, pour tout ce qui concerne la protection de l’environnement durant le
chantier, l’interlocuteur du Maître d’œuvre et du Coordonnateur Environnement.
Le Chargé Environnement peut être un salarié de l'entreprise titulaire (ou de l'un de ses co-
traitants) ; il peut également être un sous-traitant du titulaire. Dans ce dernier cas, il est
impérativement présenté à l'agrément du Maître d'Ouvrage dès l'offre.
Le Chargé Environnement doit :
− participer à la visite préalable environnement,
− constituer le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) et le soumettre au Coordonnateur
Environnement et au visa du Maître d’œuvre,
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 8
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− diffuser le PRE et en assurer l’information auprès du personnel de chantier (salariés des
entreprises titulaires et sous-traitantes) et des prestataires extérieurs (fournisseurs,
locatiers,…),
− informer le personnel de chantier de façon à le sensibiliser et le responsabiliser à la
protection de l’environnement,
− participer avec le maître d’œuvre et le coordonnateur environnement à l’information des
riverains du chantier et des communes concernées,
− anticiper les problèmes environnementaux afin de faire évoluer le PRE. Toute mise à jour et
évolution feront l'objet d'un nouvel indice du PRE, soumis au visa du maître d'œuvre et au
contrôle du coordonnateur environnement,
− coordonner les actions immédiates en cas de pollutions accidentelles de façon à limiter leur
propagation et alerter, selon la gravité, les services extérieurs, le Maître d’œuvre, le
Coordonnateur Environnement et, selon le cas, le coordonnateur SPS,
− assurer le contrôle externe en matière d'environnement en veillant à l’application des règles
énoncées dans le PRE,
− coordonner les actions correctives en cas d'écart constaté au PRE : le chargé environnement
avise simultanément la direction du chantier, le maître d’œuvre et le Coordonnateur
Environnement de l'écart au PRE ; il établit une fiche d'anomalie puis une fiche d'action
corrective qu'il soumet simultanément à la direction du chantier, au Maître d'œuvre et au
Coordonnateur Environnement ; il coordonne la mise en œuvre des dispositions prévues par
cette fiche.
Les contrôles seront mis en place par le Chargé Environnement et consisteront à des :
− contrôles des pollutions atmosphériques,
− contrôles des niveaux sonores,
− contrôles de la gestion des déchets,
− contrôles de la qualité des eaux,
− contrôles de la protection de la nature.
2.3.5.1.2. Obligations du « Titulaire »
L’ensemble des sujétions organisationnelles, administratives et techniques du présent PGRE,
indépendamment des pièces écrites du marché (CCTP, Cahier des charges techniques, …), mis à la
charge du marché ou lot obtenu par l’entreprise titulaire est réputé à la charge de cette dernière.
L’entreprise titulaire fera son affaire de la mise en œuvre de ces sujétions en cas de sous-traitance
d’elle-même comme celle de ses éventuels co-traitants. Elle s’assurera par tous moyens y compris
contractuels que tout intervenant lié à son marché s’acquittera des obligations faites par le présent
PGRE.
L’entreprise titulaire par l’intermédiaire de son Chargé Environnement s’attachera à :
− participer à toutes réunions de travail relatives à la protection de l’environnement que
pourrait souhaiter le Coordonnateur Environnement,
− s’assurer que tout intervenant de son marché désirant faire appel à une entreprise sous-
traitante ou un prestataire de services, inclura les informations nécessaires à la protection de
l’environnement,
− accueillir et informer les sous-traitants,
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 9
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− s’informer de toute modification de planning, de moyens utilisés, de mode opératoire
pouvant avoir une incidence sur les risques de pollutions et/ou organisation de la protection
environnement.
2.3.5.1.3. Entreprise « Sous-Traitante »
Le sous-traitant a l’obligation avant de commencer les travaux, de vérifier qu’il n’existe pas de
risques de pollutions ou d’atteintes à l’environnement non traités dans les pièces de son marché ou
non abordés au cours de la visite préalable environnement.
En cas de constatation de risque environnemental non prévu, le sous-traitant doit prendre les
mesures qui s’imposent et informer immédiatement l’entreprise titulaire et le Chargé
Environnement.
2.3.6. FONCTIONNEMENT DU REGISTRE SPECIFIQUE A L’ENVIRONNEMENT
Le registre spécifique à l’environnement est composé d’un cahier d’enregistrement chronologique,
sur lequel sont consignés, au fur et à mesure du déroulement de l’opération, tous les évènements
relatifs à la protection de l’environnement.
Ce registre est tenu à jour par le Coordonnateur Environnement et disponible sur demande.
2.3.7. FONCTIONNEMENT DU PGRE
Le Plan Général de Respect de l’Environnement est un document évolutif, la mise à jour est effectuée
par le Coordonnateur Environnement pendant la durée de l’opération.
Les mises à jour sont fonction de l’évolution du chantier, des nouvelles contraintes, des modifications
apportées au contrat des entreprises, de l’attribution des nouveaux marchés. Elles font l’objet de
notes écrites de la coordination environnement, enregistrées dans le registre spécifique à
l’environnement.
2.4. MODE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES
Tout différend né de l’application du PGRE fera l’objet d’une ou plusieurs réunions de conciliations
entre l’intervenant concerné, le Maître d’œuvre et le Coordonnateur Environnement.
Le non-respect des obligations techniques et matérielles pourra faire l’objet, par décision du Maître
d’œuvre, de mesures de substitution d’action.
Pour tout manquement à une obligation, le Maître d’œuvre, sur demande du Coordonnateur
Environnement, fera procéder à la mise en œuvre des moyens nécessaires pour parer à la carence de
toute entreprise en cas de danger grave et imminent pour l’environnement.
Les dépenses ainsi engagées seront imputées à l’entreprise titulaire.
Le Maître d’Ouvrage assurant l’avance de ces dépenses, celles-ci seront retenues de plein droit sur
les sommes dues à l’entreprise concernée par le Maître d’Ouvrage.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 10
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
3. ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs articles du code de l’environnement encadrent les activités relatives aux différentes
thématiques. La liste suivante non exhaustive présente les principaux articles et textes à respecter.
− articles L.122-1 à L.122-15 du Code de l’Environnement (Evaluation environnementale),
− articles L.210-1 à 241.1 du Code de l’Environnement (Eau et milieux aquatiques),
− articles L.220-1 à L.229-69 du Code de l’Environnement (Air et atmosphère),
− articles L.300-1 à L.371.6 du Code de l’Environnement (Espaces naturels), et notamment
articles L.411-1 à L411.3 du Code de l’Environnement (Conservation de sites d’intérêt
géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales et végétales),
− articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l’Environnement (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement),
− articles L.541-1 à L.542.14 du Code de l’Environnement (Déchets),
− articles L.571-1 à L.572-11 du Code de l’Environnement (Prévention des nuisances sonores),
D’autres textes viennent compléter ces dispositions :
− articles L.510-1 à L.546.7 (Archéologie) et L.621-1 à L.623-1 (Monuments historiques) du
Code du Patrimoine, L630-1 à L633-1 (Sites Patrimoniaux Remarquables),
− Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vienne,
− Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne 2022-
2027.
3.1. AIR
Les articles L.220-1 à L.229-24 du Code de l’Environnement fixent les dispositions nécessaires afin
d’éviter toutes pollutions atmosphériques. L’article L.220-2 définit la pollution atmosphérique
comme étant « l’introduction par l’homme directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les
espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la
santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels, et à provoquer des nuisances olfactives excessives ».
Ainsi, l’interdiction de brûlage en plein air des ordures ménagères ou assimilées est rappelée par la
circulaire du 9 août 1978.
Le brûlage sauvage des déchets des entreprises est interdit selon l’article L.173.1 du Code de
l’Environnement (en cas d’absence d’autorisation d’incinération de déchets au titre des ICPE).
3.2. BRUIT
Les articles L.571-1 à L.571-26 du Code de l’Environnement relatifs à la lutte contre le bruit et les
articles R.571-44 à R.571-52 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres fixent les dispositions relatives à la prévention des nuisances sonores liées aux
chantiers.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 11
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Plus précisément, l’article R.571-50 du Code de l’Environnement impose au maître d’ouvrage de
fournir au public, aux Préfets et aux Mairies concernés par le chantier, des informations concernant
la nature et la durée prévisible des travaux, ainsi que les nuisances sonores attendues, et les actions
menées pour limiter ces nuisances.
Les articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l’Environnement déterminent les caractéristiques
acoustiques et les valeurs admissibles d’émissions ainsi que les normes d’homologation et de
contrôle. Les articles R.571-94 et R.571-95 du Code de l’Environnement précisent les sanctions
encourues pour le non-respect des articles précédents.
Les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier sont fixées par l’arrêté du
12 mai 1997.
L’arrêté du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments fixe les limites des
émissions sonores à ne pas dépasser pour les engins de chantier. Cet arrêté abroge l’arrêté du 12 mai
1997, qui reste toutefois applicable pour les matériels en service.
Les articles R.1334-30 à R.1334-37 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre le bruit
traitent des nuisances sonores causées par les chantiers. Les articles R.1337-6 à R.1337-10-2 du Code
de la Santé Publique relatifs aux bruits de voisinage traitent, quant à eux, des sanctions encourues
par les entreprises en cas de non-respect des prescriptions définies par les articles précédents.
Les maires peuvent, par arrêté municipal, réglementer la prévention des nuisances sonores liées au
chantier.
3.3. DECHETS
Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de
la démolition de catégories de bâtiments impose au Maître d’Ouvrage d’une opération de démolition
de bâtiment de réaliser un diagnostic. Ce dernier porte sur les déchets issus des travaux, lorsque les
bâtiments présentent une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m² ou lorsque ces bâtiment
ont accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation,
d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses.
Les articles L.541-1 à L.541-50 du Code de l’Environnement énoncent les modalités d’une gestion
rationnelle des déchets.
Au titre de la circulaire du 28 avril 1998, depuis juillet 2002 « ne seront autorisés en décharge que les
déchets ultimes », c’est-à-dire les déchets qui ne sont plus susceptibles d’être recyclés ou valorisés
dans les conditions techniques et économiques du moment.
La gestion des déchets de chantier devra être en accord avec les objectifs fixés par la circulaire
interministérielle du 15 février 2000.
La « nomenclature des déchets » est une codification réglementaire établie au niveau européen qui
permet d’identifier chaque type de déchet par un code à six chiffres faisant référence au secteur de
production du déchet. Les déchets dangereux sont signalés par une étoile après le code. Ces déchets,
classés dangereux, nécessitent des conditions d’élimination particulières.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 12
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
La nomenclature des déchets est la référence en termes de classification des déchets. Le code du
déchet issu de cette nomenclature est nécessaire dans tous les documents officiels de gestion de ce
déchet.
Les déchets contenant de l’amiante font l’objet d’une réglementation particulière dictée par la
circulaire n°96-60 du 19 juillet 1996 relative aux déchets de flocage et calorifugeage avec amiante et
la circulaire n°97-15 du 9 janvier 1997 relative aux déchets d’amiante ciment.
Les articles R.541-42 à R.541-48 du Code de l’Environnement relatifs aux circuits de traitement des
déchets imposent l’émission d’un bordereau en cas de production, de collecte, de
reconditionnement ou de transformation de déchets dangereux. Les formulaires de ces bordereaux
de suivi sont fixés par l’arrêté du 29 juillet 2005 pour les déchets dangereux et par l’arrêté du 16
février 2006 pour les déchets dangereux contenant de l’amiante.
L’article 79 de la loi n°2015-992 du 27 août 2015 relatif à la transition énergétique, précise que l'Etat
et les collectivités territoriales doivent justifier chaque année, et pour l'Etat à une échelle régionale
qu’à partir de 2017, au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année
dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du
recyclage de déchets, et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de
construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux
utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les
couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
Le décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des
sédiments renforce le dispositif de traçabilité de certains déchets à partir du 1er janvier 2022 :
- Concernant les terres excavées et sédiments, le Ministre chargé de l'environnement met en
place une base de données électronique centralisée, dénommée « Registre national des
terres excavées et sédiments ».
Les producteurs de terres excavées et sédiments d’un volume supérieur ou égal à 500 m 3
seront tenus de transmettre par voie électronique les données constitutives du registre
déchets qu’ils tiennent, au plus tard le dernier jour du mois suivant l’expédition, la réception
ou le traitement des terres excavées et des sédiments.
- Concernant le bordereau de suivi des déchets dangereux : ce bordereau est dématérialisé, et
le Ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique
centralisée, dénommée « Système de gestion des bordereaux de suivi de déchets », qui
devra être alimentée par les informations transmises par les personnes tenues à l’émission
de ce bordereau.
3.4. EAU
Les articles L.210-1 à L.216-13 du Code de l’Environnement relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques
ont pour objectif une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. En effet, ils visent à
assurer :
− la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques des sites et
des zones humides,
− la protection des eaux et la lutte contre toute pollution,
− la restauration de la qualité des eaux et leur régénération,
− le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 13
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− la valorisation de l’eau comme ressource économique, notamment pour le
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la
répartition de cette ressource,
− la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
La Directive Cadre sur l’eau n°2000/60/CE relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution est transposée en droit français par les articles L.210-1, L.212-1 et L.212-2,
L.212-6 du Code de l’Environnement établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 s’appuie sur 14 orientations fondamentales :
− repenser les aménagements de cours d’eau,
− réduire la pollution par les nitrates,
− réduire la pollution organique et bactériologique,
− maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
− maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
− protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
− maîtriser les prélèvements d’eau,
− préserver les zones humides,
− préserver la biodiversité aquatique,
− préserver le littoral,
− préserver les têtes de bassin versant,
− faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques,
− mettre en place des outils réglementaires et financiers,
− informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Le titulaire s’attachera à respecter les prescriptions de l’arrêté portant autorisation
environnementale au titre de l’article L.214.3 du Code de l’Environnement.
3.5. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l’Environnement relatifs aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) fixent les dispositions générales.
Dans le cas où la nature des travaux nécessiterait l’utilisation d’une ICPE telle que les centrales
d’enrobés, il sera nécessaire de veiller à la conformité de cette installation.
L’arrêté du 2 février 1998 complété par la circulaire du 17 décembre 1998 et modifié par plusieurs
arrêtés (arrêtés du 25 octobre 2005, du 30 juin 2005, du 21 juin 2005, du 24 novembre 2006…) fixe
les conditions de prélèvements et de consommation d’eau ainsi que les normes d’émissions de
toutes natures des ICPE soumises à autorisation.
3.6. PROTECTION DE LA NATURE
L’article L.110-1 du Code de l’Environnement fait état de plusieurs principes dont :
− celui de précaution,
− celui d’action préventive et de correction,
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 14
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− celui du pollueur-payeur.
Les articles L.300-1 à L.438-2 du Code de l’Environnement relatifs aux espaces naturels, à la faune et
à la flore fixent les règles à suivre pour assurer la protection de la nature. Cette loi vise à protéger les
espèces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales.
Plus précisément, la protection de la faune et de la flore est assurée par les articles L.411-1 à L.415-8
du Code de l’Environnement.
L’article L 411-2 du Code de l’Environnement détermine les conditions dans lesquelles sont fixées les
listes d’espèces ainsi protégées, la durée des interdictions, l’étendue du territoire sur lequel elles
s’appliquent.
Le titulaire s’attachera à respecter les prescriptions de l’arrêté portant autorisation
environnementale au titre de l’article L.214.3 du Code de l’Environnement.
3.7. PROTECTION DU PATRIMOINE
Concernant le patrimoine archéologique, les articles L.531-14 à 19 du Code du Patrimoine imposent
la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, de quelque ordre
qu’elle soit (structure, vestige, monnaie…), auprès des autorités compétentes (à savoir le Service
Régional de l’Archéologie, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la Mairie ou de la
Préfecture). Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes.
Les articles L.544-1 du Code du Patrimoine et l’article L.322-2 du Code Pénal définissent les peines
auxquelles s’exposent les contrevenants.
En ce qui concerne le patrimoine paléontologique, l’article L.415-3 du Code de l’Environnement
définit les peines encourues pour la destruction de sites contenant des fossiles permettant d'étudier
l'histoire du monde vivant et les premières activités humaines, ainsi que la destruction ou
l'enlèvement de fossiles présents sur ces sites.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 15
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
4.1. MILIEU PHYSIQUE
4.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
La zone de travaux se situe dans le département de la Vienne (86), sur le territoire des communes de
Lussac-les-Châteaux, Mazerolles, Persac, Gouex et Civaux.
Plan de situation du projet
(Source : INGEROP, Janvier 2022, Dossier d’autorisation environnementale)
4.1.2. GEOLOGIE
Le secteur se trouve dans la partie Est du Poitou.
Il correspond à un plateau constitué de terrains sédimentaires calcaires d’âge jurassique sur lesquels
reposent des formations discordantes qui se sont déposées au Tertiaire et au Quaternaire.
Les terrains tertiaires sont représentés par des argiles puis des sables et graviers attribués à l’Eocène
qui ont rempli les poches karstiques et les dépressions des calcaires Jurassiques. Des formations
lacustres (marnes et calcaires pulvérulents, argiles à meulières) ou argileuses (formation de Brenne
au Sud de Lussac les Châteaux) se superposent aux dépôts précédents. L’ensemble est généralement
recouvert par des dépôts argilo-sableux renfermant des silex remaniés ou des galets de quartz blanc.
Ces épandages détritiques d’âge post-Oligocène ont remanié les terrains Tertiaires sous-jacents ce
qui rend difficile la distinction entre les formations.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 16
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
4.1.3. HYDROGEOLOGIE
Le projet s’inscrit au droit de plusieurs masses d’eau souterraines et superficielles rattachées au
SDAGE Loire Bretagne et au SAGE du bassin de la Vienne :
- Calcaires et marnes du Dogger du BV de la Vienne (masse d’eau FRG066),
- Les Ages et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne
(FRGR1817),
- La Vienne depuis l’amont du plan d’eau de Jousseau à Availles-Limouzine jusqu'à
la confluence avec le Clain (FRGR0360b)
- Le Goberté et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne
(FRGR1811).
Plusieurs puits, forages, cavités et excavations sont recensés dans une bande de 500 m autour du
projet.
Vulnérabilité des eaux souterraines
(Source : INGEROP, Janvier 2022, Dossier d’autorisation environnementale)
4.1.4. HYDROLOGIE
Les principaux cours d’eau de la zone d’étude sont Le Goberté et le ruisseau de des Âges et La
Viennes. Les 3 cours d’eau sont classés bons selon les résultats d’analyses diatomiques, mauvais à
moyen pour leur état écologique, bons à très bons pour leur qualité physico-chimique.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 17
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
4.2. MILIEU NATUREL ET PATRIMONIAL
4.2.1. ESPACES REMARQUABLES
Plusieurs statuts visent à protéger les espaces remarquables :
− Les zones Natura 2000 dont l’inventaire a pour objectif d’identifier un réseau représentatif et
cohérent d’espaces permettant d’éviter la disparition de milieux et d’espèces protégées.
Elles sont composées des Z.P.S (Zone de Protection Spéciale) et des Z.S.C (Zone Spéciale de
Conservation).
− Les Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) dont
l’inventaire est un recensement des formations géologiques, des espaces accueillant des
espèces, des formations végétales ou des populations animales remarquables,
− Les Z.I.C.O. (Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) qui ne constituent pas
des zones protégées, mais un inventaire national des secteurs dont la conservation est
nécessaire pour la protection d’espèces d’oiseaux.
Aucune zone d’intérêts et/ou protégées ne se trouve directement sur le projet.
A proximité du projet se trouvent :
− ZSC FR5400457« Forêt et pelouses de Lussac-les-Châteaux »
− ZPS FR5412017 « Bois de de l’Hospice, étang de Beaufour et environs »
− ZNIEFF de type II 540007649 « Forêt et pelouses de Lussac » à 1 km
− ZNIEFF de type II 540007650 « Bois de l’Hospice, étang de Beaufour et environs » à 3,5
km
− ZNIEFF de type I 540004631 « Vallon de Chantegros » à 500 m
− ZNIEFF de type I 540004629 « Etang de l’Hermitage » à 1 km ZNIEFF de type I 540014391
« Grotte de Font Serin » à 1,2 km
− ZNIEFF de type I 540004630 « Coteau de la Roche et grotte de Font Serin » à 1,3 km
− ZNIEFF de type I 540004628 « Coteau de la Barbotterie » à 1,3 km
− ZNIEFF de type I 540004627 « Coteau de l’Arrault » à 2 km
− ZNIEFF de type I 540004626 « Coteau des Grands Moulins » à 2 km
− ZNIEFF de type I 540120088 Pelouse du Ribalon à 2 km
− ZNIEFF de type I 540004632 « Coteau de Bagneux » à 2,3 km
− ZNIEFF de type I 540120089 « La Borlière » à 2,5 km
− ZNIEFF de type I 540003509 « Coteau des Rosières » à 2,5 km
− ZNIEFF de type I 540004620 « Forêt de Lussac » à 3 km
− ZNIEFF de type I 540004595 « Îles de la Tour au Cognum » à 3 km
− ZNIEFF de type I 540004622 « Bois des Chirons » à 3,2 km
− ZNIEFF de type I 540004624 « Buttes de la Bastière et de la Borlière » à 3,5 km
− ZNIEFF de type I 540004584 « Coteau de Torfou » à 3,5 km
− ZNIEFF de type I 540004623 « Buttes de Laloeuf » à 3,8 km
− ZNIEFF de type I 540004582 « Coteau des Cordeliers » à 4,5 km
− ZNIEFF de type I 540120056 « Coteau du Peu » à 5,5 km
− ZNIEFF de type I 540014460 « Les Champs des Brandes » à 6 km
− ZNIEFF de type I 540003247 « Bois de l’Hospice » à 6 km
− ZNIEFF de type I 540004616 « Vallée de l’Aubineau » à 6,5 km
− ZNIEFF de type I 540003228 « Etang de Beaufour » à 7 km
− ZNIEFF de type I 540003256 « Brandes de la Fourgonnière » à 7 km
− ZNIEFF de type I 540014444 « La Pierre Aiguise Couteau » à 7,2 km
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 18
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− ZNIEFF de type I 540003510 « Etang de Clossac » à 7,5 km
− ZNIEFF de type I 540014458 « Bois de la Bougrière » à 8 km
− ZNIEFF de type I 540014464 « Tourbière du Pont » à 8 km
− ZNIEFF de type I 540120096 « Fontcoudreau » à 8,5 km
− ZNIEFF de type I 540004581 « Zone humide des Mottes » à 9 km
− ZNIEFF de type I 540004580 « La Font de la Fièvre » à 9 km
− ZNIEFF de type I 540014453« Les Grandes Brandes du Greffe » à 10 km
− ZNIEFF de type I 540003230 « Le Fay » à 11 km
− ZNIEFF de type I 540003233 « Les Vieilles Vignes » à 11,5 km
− ZNIEFF de type I 540004586 « Rocher Bibocher » à 11,5 km
4.2.2. HABITATS
La zone d’étude comprend plusieurs habitats avec des enjeux faibles à modérés.
Habitats naturels
(Source : INGEROP, Janvier 2022, Dossier d’autorisation environnementale)
4.2.3. ZONES HUMIDES
8 zones humides ont été identifiées au droit du projet, pour une surface globale de 3,08 ha :
Zones humides
(Source : INGEROP, Janvier 2022, Dossier d’autorisation environnementale)
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 19
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
4.2.4. FLORE
400 espèces végétales ont été recensées, mais aucune n’est réglementairement protégée au niveau
national.
10 espèces patrimoniales ont été identifiées.
(Source : INGEROP, Janvier 2022, Dossier d’autorisation environnementale)
Par ailleurs, 9 espèces végétales exotiques envahissantes ont pu être identifiées au droit du projet :
- La Jussie à grandes fleurs, L’élodée de Nutall, présentes en bordure de Vienne
- La Renouée du Japon, La Balsamine de Balfour, La Balsamine de l’Himalaya présentes en
bordure de cours d’eau
- Le Sporobolle d’Inde, La Vergerette du Canada, Le Séneçon du Cap, L’Ambroisie à feuilles
d’armoise présents dans la zone ou à proximité des carrières
A noter également la présence de Bambou au droit du ruisseau des Âges.
4.2.5. FAUNE
Mammifères terrestres et semi-aquatiques : 18 espèces ont été recensées sur les aires d’étude
élargie/rapprochée. 6 espèces sont protégées au niveau national L’enjeu concernant les mammifères
est fort sur la zone d’étude.
Chiroptères : 20 espèces de chiroptères sont présentes sur l’aire d’étude rapprochée/éloignée. Parmi
ces espèces, 9 présentent un enjeu fort et 8 ont un enjeu majeur (Murin de Daubenton). L’enjeu
concernant les chiroptères est fort sur la zone d’étude.
Oiseaux : Concernant les espèces d’oiseaux dites « nicheuses », 77 espèces ont été recensées. Une
trentaine d’entre elles sont patrimoniales et possèdent un enjeu moyen à fort. 33 sont protégées au
niveau national et 11 sont d’intérêt communautaire. L’enjeu est considéré comme fort sur le secteur
pour les oiseaux nicheurs. 4 espèces migratrices ont été recensées mais ne sont pas menacées à
l’échelle nationale. L’enjeu est considéré comme faible sur le secteur pour les oiseaux nicheurs.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 20
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Amphibiens : 11 espèces sont présentes sur l’aire d’étude. L’enjeu concernant les amphibiens est
considéré comme faible à modéré sur la zone d’étude.
Reptiles : 5 espèces de reptiles sont présentes sur l’aire d’étude, dont 2 lézards (Lézard des murailles,
Lézard à 2 raies), 2 serpents (Couleuvre verte et jaune, Couleuvre helvétique) et 1 espèce exotique
envahissante. L’enjeu concernant les reptiles est faible sur la zone d’étude.
Lépidoptères : 103 espèces sont présentes sur l’aire d’étude dont deux présentent un enjeu majeur :
l’Argus frêle et La Bacchante. L’enjeu concernant les lépidoptères est moyen sur la zone d’étude.
Odonates : 4 espèces patrimoniales d’odonates sont présentes sur l’aire d’étude dont 1 est protégée
au niveau national et européen : l’Agrion de Mercure. L’enjeu concernant les odonates est moyen sur
la zone d’étude.
Orthoptères : 30 espèces sont présentes sur l’aire d’étude mais dont 2 sont protégées à l’échelle
nationale : la Cordulie à corps fin, le Gomphe de Graslin. L’enjeu est moyen sur la zone d’étude.
Coléoptères xylophages : 29 espèces de coléoptères sont présentes sur l’aire d’étude dont une
(Oedipode souffrée) est à enjeu majeur. L’enjeu est faible sur la zone d’étude.
Poissons : 16 espèces de poissons sont présentes sur l’aire d’étude dont deux sont protégées (la
Bouvière, le Chabot) une relève (anguille d’Europe) d’un enjeu majeur. L’enjeu est moyen sur la zone
d’étude.
Mollusques : 3 espèces invasives sont présentes sur l’aire d’étude. L’enjeu est moyen sur la zone
d’étude.
4.2.6. PATRIMOINE PALEONTOLOGIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
La commune de Lussac-les-Châteaux, au niveau de la zone d’étude, est concernée par :
- Les ruines d'un château médiéval dont le pont-levis est inscrit comme monument historique
depuis 1928
- La grotte de la Marche qui est classée comme Monument historique depuis 1970, grotte des
Fadets
- L'Ermitage, inscrit comme Monument historique depuis 1929
4.3. MILIEU HUMAIN
4.3.1. URBANISATION
Les habitations sont principalement concentrées sur les zones suivantes :
- Le bourg du Lieu-Dit « Le Pont » à Mazerolles
- Le Lieu-Dit « La Croix » à Verrières
- Les Lieux-Dits « Les Bordes », Les Escorcières » et le bourg de Gouex
- Les Lieux-Dits « Chantegros », « Les Paguignons », Les Bergeries » et le bourg de Lussac-les-
Châteaux
8 carrières d’extraction sont également à proximité du projet
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 21
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
4.3.2. AMBIANCE SONORE
La zone d’étude se situe majoritairement en zone d’ambiance sonore modérée à l’exception des
abords de la RN147, de la voie ferrée Poitiers-Limoges et de la zone des carrières.
4.3.3. QUALITE DE L’AIR
Le projet s’inscrit dans un milieu rural, dont les principales sources de pollution sont liées au trafic de
l’actuelle route nationale RN 147 et des voies communales, de l’activité des carrières et aux
émissions domestiques.
4.4. PAYSAGE
L’aire d’étude se caractérise par une succession de bandes de plateaux plus ou moins ondulés et de
vallées plus ou moins encaissées.
Le projet traverse notamment la Vallée du Goberté, la vallée de la Vienne et la vallée du ruisseau des
Âges.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 22
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
5. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Les cartes qui suivent présentent une synthèse des enjeux environnementaux identifiés au droit du
projet.
Zones ▪ Les zones humides cœur de nature de la trame verte et bleue ;
à enjeux de ▪ Les boisements, habitat naturel d’intérêt communautaire ;
conservation ▪ Les carrières ;
très forts ▪ Les zones bocagères et agricoles.
▪ Les corridors écologiques identifiés dans la trame verte et bleue ;
▪ Arbres morts, favorable au gîte de chiroptères arboricoles ;
▪ Haies, abritant de nombreuses espèces protégées et utilisées comme corridor
Zones écologique ;
à enjeux de ▪ Les cours d’eau ;
conservation ▪ Les milieux aquatiques et humides, habitats de repos d’oiseaux migrateurs et
forts hivernants ;
▪ Les milieux boisés, habitats de nombreuses espèces d’oiseaux protégés et de
chiroptères arboricoles ;
▪ Les milieux ouverts, friches et fourrés, habitats terrestres d’amphibiens protégés.
Zones à ▪ Les milieux ouverts et cultivés, habitat de reproduction d’espèces d’oiseaux
enjeux de protégées ;
conservation ▪ Les milieux urbains favorables au gîte de chiroptères ;
moyens ▪ Les plans d’eau, habitat de reproduction d’amphibiens.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 23
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Carte des zones sensibles environnementales au droit du projet
(Source : INGEROP, Janvier 2022, Dossier d’autorisation environnementale)
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 24
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Carte des zones sensibles environnementales au droit du projet
(Source : INGEROP, Janvier 2022, Dossier d’autorisation environnementale)
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 25
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
6. IMPACTS DU CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT
6.1. AIR
Les risques de pollutions atmosphériques engendrés par le chantier concernent principalement :
− la production de poussières lors des opérations de terrassement et lors de la circulation des
véhicules, ainsi que lors de la démolition ou du sciage d’éléments maçonnés,
− envols de poussières et de déchets sur les zones de stockage,
− émission de polluants atmosphériques liés à la circulation des véhicules,
− les émissions de fumées en cas d’incendie.
Les risques majeurs de pollutions atmosphériques pour ce chantier sont les productions de
poussières et les émissions de fumées. En effet, à l’échelle du secteur concerné par les travaux, la
contribution des véhicules circulant sur le chantier sera négligeable en termes d’émissions de
polluants atmosphériques par rapport aux émissions liées à la circulation routière. Toutefois, une
concentration de ces véhicules telle que sur les zones de parking peut être à l’origine d’une pollution
locale et entraîner des désagréments au voisinage lors des démarrages des véhicules.
6.2. BRUIT
L’activité du chantier ne pourra pas occasionner une émergence supérieure à 5 dB(A) en période
diurne (7h – 22h) et 3 dB(A) en période nocturne, auxquelles il faut ajouter un terme correctif
dépendant de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier conformément aux dispositions
suivantes :
Durée cumulée d’apparition du bruit
Terme correctif en dB(A)
particulier
30 secondes < T < 1 minute 9
1 minute < T < 2 minutes 8
2 minutes < T < 5 minutes 7
5 minutes < T < 10 minutes 6
10 minutes < T < 20 minutes 5
20 minutes < T < 45 minutes 4
45 minutes < T < 2 heures 3
2 heures < T < 4 heures 2
4 heures < T < 8 heures 1
T > 8 heures 0
Termes correctifs d’apparition du bruit
La phase de travaux occasionnera des nuisances sonores qui seront générées essentiellement par
l’emploi et la circulation des engins, les installations de chantier.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 26
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
6.3. DECHETS
FREQUENCE FILIERE DE
D’APPARITION TRAITEMENT
FAMILLE ET NATURE DES DECHETS PRODUITS
Fo M Fa R VM I S
Déchets Industriels Inertes (DII)
Terre et matériaux de terrassement X X X III
Béton armé et non armé X X X III
Pierres X X X III
Enrobés et fraisats X X X III
Briques X X III
Gypse et plâtre X
Laines minérales X
Matériaux minéraux de démolition mélangés sans plâtre X X X III
Déchets Industriels Banals (DIB)
Béton léger (cellulaire) X
Fers à béton X X
Métaux X X
Verres X
Bois non traités avec des produits toxiques X X X
Déchets verts X X X
Plastiques et PVC X X X II
Polystyrène X X II
Caoutchouc X X II
Laine de verre X
Déchets Industriels Dangereux (DID)
Matériaux amiantés X X
Bois traités avec des produits toxiques X X I
Peinture et vernis X X
Solvants X X
Certaines colles X X I
Matériels souillés (pinceaux, brosses, chiffons, …) X X
Huiles (de vidange, de décoffrage, ...) X X X
Hydrocarbures X X X
Agents chimiques (ignifuges, pesticides, hydrofuges,...) X X X
Batteries, filtres à huiles et à gasoil, … X X X
Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques X X X
Emballages
Emballages non souillés = déchets ménagers (papier, carton, plastique, verre) X X X II
Emballages souillés = déchets industriels dangereux X X X I
Fo Forte
Fréquence d’apparition M Moyenne
Fa Faible
R Recyclage
VM Valorisation matière
Filière de traitement
I Incinération
S Stockage en classe I, II ou III
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 27
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
6.4. EAU
Les travaux peuvent avoir un impact sur les eaux souterraines et superficielles. Cet impact est
d’autant à prendre en considération lorsque ces milieux sont exploités pour les activités humaines
(champ de captage pour l’alimentation en eau potable, abreuvage du bétail, zone de loisirs…).
Les sources potentielles de pollution sont de plusieurs types, avec notamment :
− le rejet de produits, matériaux et déchets dans les eaux superficielles et souterraines :
▪ les rejets directs ou indirects liés au chantier lui-même : risques de pollution liés au
rejet des eaux du chantier, risque de chutes et de projections de matériaux,
notamment dans les zones de franchissement ou longeant les cours d’eau,
▪ les engins de chantier : risque de fuites ou de déversement de produits polluants lors
de la circulation, l’entretien, le remplissage en carburant, le stationnement des
engins et en cas d’accident,
▪ le stockage des déchets : risque de lixiviation et de percolation des gisements,
− la perturbation des écoulements.
Les risques de pollution auront des effets d’autant plus importants sur les zones sensibles, à savoir
les eaux superficielles recensées à proximité de la zone de travaux (talwegs et cours d’eau) et sur les
eaux souterraines (captages pour l’alimentation en eau potable).
6.5. PROTECTION DE LA NATURE
Les impacts du chantier sur le milieu naturel sont de plusieurs types :
− la destruction ou la détérioration d’habitats, d’écosystèmes, d’espèces animales et végétales,
au droit des zones de travaux ou dans les zones d’emprunt et de dépôt des matériaux ou des
déchets nécessaires à la réalisation du chantier,
− la détérioration des écosystèmes par le biais des risques de pollutions,
− l’abattage d’arbres et le débroussaillage des emprises,
− le dérangement de la faune par une activité inhabituelle,
− la prolifération d’espèces invasives,
− le risque d’incendie, lié notamment à la présence d’engins de chantier et au type des déchets
générés.
Certains des effets cités ont un caractère temporaire (dérangement de la faune) tandis que d’autres
sont irréversibles (destruction d’habitats).
6.6. PROTECTION DU PATRIMOINE
Concernant le patrimoine archéologique et paléontologique, la possible découverte de sites
archéologiques ou paléontologiques est à prendre en compte. Sans mesures préventives, des
impacts pourraient affecter ce patrimoine, à savoir :
− la destruction de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du territoire et du
type d’organisation des sociétés anciennes,
− la destruction de sites, édifices et vestiges touchant aux cultes, croyances et pratiques
funéraires,
− la destruction d’objets témoignant du savoir-faire des sociétés disparues…
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 28
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
7. DISPOSITIONS PRECONISEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Compte tenu des enjeux du milieu dans lequel s’inscrivent les zones de travaux, des mesures devront
être adoptées par l’entreprise titulaire pour limiter son impact sur l’environnement.
Les chapitres qui suivent présentent les principales mesures qui devront être adoptées afin d’assurer
la protection de l’environnement durant le chantier.
7.1. AIR
La réduction des pollutions atmosphériques nécessite :
Dispositions générales :
− L’interdiction des brûlages de toute nature (respect de l’interdiction réglementaire),
− Une information préalable de tous les intervenants.
Dispositions générales :
− Un arrosage des voies de circulation afin de limiter les poussières. Cette disposition est
systématique en cas de vent et par temps sec. L’eau sera prélevée préférentiellement dans
les bassins d’assainissement provisoire. En cas de prélèvement en milieu naturel (rivière,
étang), les autorisations nécessaires devront être obtenues.
− Un arrosage préalable des éléments à démolir (ouvrages bétonnés, chaussées…), et lors des
opérations de sciage d’éléments maçonnés.
− Un arrosage par brumisation des tapis d’alimentation et d’extraction du concasseur dans le
cas de concassage des matériaux du site. Le concasseur devra également être éloigné de
toute zone sensible (milieux naturels, riverains) de façon à limiter la gêne.
− Les opérations de chargement et de déchargement de matériaux seront interdites à
proximité des zones sensibles et en cas de vents forts.
− Optimiser les déplacements des engins. Un plan de circulation sera élaboré et soumis à la
validation du Maître d'œuvre et du Coordonnateur Environnement.
− Couper le moteur lors d'un arrêt prolongé.
− Le bâchage des camions pour éviter les envols de poussières et tout autre produit ou déchet.
Ce bâchage sera particulièrement important lors du transport de terres polluées.
Mesure MR1 – Mesures environnementales génériques en phase chantier
− Si nécessaire, les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter la formation de poussières ;
− Diminution des vitesses de circulation des engins.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
7.2. BRUIT
Pour limiter les nuisances, les dispositions suivantes doivent être envisagées :
Dispositions générales :
− Un dossier « Bruits de chantier » devra être réalisé préalablement au démarrage des travaux.
Ce dossier devra être remis un mois à compter du démarrage de la période de préparation. Il
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 29
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
sera ensuite transmis par le Maître d’Ouvrage un mois au moins avant le démarrage du
chantier au Préfet du Département ;
− Les sites d’implantation des installations ainsi que des zones de dépôts ou de stockage des
déchets seront le plus possible éloignés des habitations, et profiteront des obstacles
existants ou naturels ;
− L’usage des avertisseurs sonores sera limité aux règles de sécurité sur chantier. Cette
prescription sera d’autant plus importante au droit des hameaux isolés ;
− Sauf impossibilité liée au maintien en exploitation de l’ouvrage autoroutier, les travaux les
plus bruyants seront réalisés pendant les périodes les moins gênantes pour le voisinage ;
− Les matériels et engins employés devront répondre aux dernières normes en vigueur ;
− Les riverains seront informés des nuisances sonores engendrées par le chantier ;
− Une information préalable sera réalisée auprès de tous les intervenants.
Circulation des engins :
− Les itinéraires d’accès et les plans de circulation des véhicules sur chantier seront définis de
telle manière à être le plus distant des habitations ;
− Les mouvements de véhicules seront optimisés ;
− La vitesse de circulation des engins sera réduite aux abords des habitations ;
− Les chaussées seront maintenues en bon état de propreté.
Mesure MR1 – Mesures environnementales génériques en phase chantier
Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau sonore, émission
de particules dans l’atmosphère) ;
Maintenance préventive du matériel et des engins.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
7.3. DECHETS
La gestion des déchets est une étape importante dans la réalisation de chantiers respectueux de
l’environnement. En effet, les déchets sources de pollutions pour l’air, les sols, les eaux et
générateurs de dégâts considérables pour le milieu naturel, doivent faire l’objet d’une attention
toute particulière.
Pour cela, en complément des dispositions prévues dans les autres thématiques, il convient de
prendre les dispositions suivantes :
Dispositions générales :
− Le chantier sera régulièrement nettoyé. Les déchets de chantier et les ordures ménagères du
personnel seront ramassés et triés quotidiennement,
− Les déchets découverts dans l’emprise du chantier devront être triés et évacués vers la filière
de traitement adaptée,
− En cas de démolition, les éléments concernés seront démolis selon le principe de la
déconstruction sélective, ce qui permettra de trier les déchets par catégorie (déchets inertes,
bois, ferraille, déchets non dangereux en mélange, déchets dangereux…) et de les éliminer
selon des filières adéquates, en optimisant au maximum leur valorisation,
− L'entreprise précisera les mouvements des terres prévus dans le cadre des travaux : gestion
des apports/exports en limitant les transferts,
− Une information préalable de tous les intervenants sera réalisée afin de les sensibiliser à la
gestion des déchets et de leur présenter les moyens mis à disposition.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 30
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Stockage des déchets :
− Les zones de stockage des déchets seront aménagées sur des zones confinées en dehors des
zones sensibles (zones humides, zones inondables, habitats d’espèces protégées),
− Les zones de stockage des déblais seront aménagées sur des zones confinées en dehors des
zones sensibles (zones humides, zones inondables, habitats d’espèces protégées),
− Stocker sur des zones aménagées les terres décapées en vue de leur réutilisation,
− Les déchets verts, remblais et autres stockages ne devront pas être attractifs pour la faune,
− La mise en place d’une collecte sélective sur le chantier (bennes, containers…) permettra de
trier les déchets de restauration du personnel intervenant, les déchets industriels banals et
les déchets industriels dangereux. Cette pratique aura pour objectifs d’éviter le mélange des
déchets inertes avec des déchets banals (ferrailles, plastiques…) ou dangereux (huiles,
hydrocarbures…) et favoriser le réemploi ou la réutilisation, ainsi que le recyclage des
différents flux de déchets,
Ainsi, différents conteneurs devront être aménagés pour le stockage des déchets :
▪ Bennes pour les DIB, le bois et la ferraille.
▪ Le stockage sans protection ne concernera que les déchets inertes prévus
pour une réutilisation ultérieure en prenant toutes les dispositions
nécessaires pour éviter la dispersion de ces produits dans les cours d’eau et
fossés,
▪ Conteneur étanche, fermé et muni d’une signalétique pour le stockage des
déchets dangereux. Cette zone de stockage devra être étanche et entourée
de merlons permettant de confiner une pollution accidentelle,
− La mise en place d’une signalétique spécifique au droit des différentes zones de stockage des
déchets, permettra d’orienter le personnel du chantier pour le tri des déchets (notamment
pour éviter le mélange de déchets dangereux et non dangereux).
Traitement des déchets :
− L’évacuation des déchets vers les filières d’élimination adéquates, le recours au Centre de
Stockage des Déchets Ultimes ne sera autorisé que si les conditions locales d’élimination ne
sont pas favorables au recyclage, à la valorisation ou à la réutilisation des déchets,
− En cas de présence d’éléments amiantés :
▪ Préalablement au désamiantage, l’entrepreneur établira un plan de retrait
de l’amiante qui précisera la nature, la durée probable et le lieu des travaux,
les méthodes mises en œuvre, les caractéristiques des équipements utilisés,
la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier,
▪ Les déchets d’amiante retirés seront conditionnés dans des doubles sacs
étanches scellés. Ils devront être stockés dans un lieu sûr, inaccessible au
public, puis évacués régulièrement du chantier,
▪ Les bordereaux de suivi des déchets devront être remis au Maître d’œuvre et
à la Coordination environnement.
− En cas de présence de plomb : les déchets pouvant contenir du plomb devront être évacués
en filière adaptée et les justificatifs devront être remis,
− La mise en place d’un système de bordereaux de suivi des déchets permettra de prouver la
bonne élimination des différents flux,
− L’enfouissement des déchets et leur brûlage seront strictement interdits,
− En cas de présence d’espèces végétales invasives : les déchets liés à ces espèces (déchets
verts et matériaux de terrassement) devront être gérés de manière à éviter toute
dissémination d’espèces invasives et évacués selon une filière adaptée garantissant l’absence
de risque de prolifération de ces espèces,
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 31
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− En cas de découverte de déchets dans les emprises de travaux, ils devront être gérés par
l’entreprise,
− En cas de découverte de matériaux pollués :
▪ Un nettoyage des engins devra être réalisé en sortie de zone contaminée,
▪ Un repérage et une délimitation des zones polluées seront effectués sur site
avant intervention,
▪ Une évacuation directe de ces matériaux sera privilégiée. Cependant en cas
de stockage sur site, une zone de stockage sera aménagée de manière à
éviter tout transfert de pollution vers le milieu naturel (zone étanche, fossés
collecteurs, bassin de traitement / bâchage des terres…). Dans le cas d’un
stockage sur site, un contrôle de la qualité des eaux de rejet en sortie du
bassin de traitement provisoire devra être réalisé ainsi que sur les terres au
droit de la zone de stockage, avant et après le chantier,
▪ Ces matériaux devront faire l’objet d’un traitement en filière adaptée et les
bordereaux de Suivis des Déchets Dangereux seront transmis au maître
d’œuvre et au coordonnateur environnement.
Dispositions particulières :
− En cas de traitement de charpente métallique sur les ouvrages (traitement anticorrosion,
peinture…), des protections seront mises en place pour recueillir les chutes, coulures,
projections... Des dispositions seront également définies en cas de vent fort pour éviter les
projections. Les déchets issus de ces opérations feront l’objet d’une évacuation selon une
filière adaptée,
Remise en état :
− En fin de chantier, les aires de chantier seront nettoyées,
− Les zones d’emprunt pour les travaux (accès, installations de chantier, zones de stockage…)
seront remises en état.
Mesure MR1 – Mesures environnementales génériques en phase chantier
Collecte et évacuation des déchets du chantier selon les filières agréées.
D’une manière générale, les déchets seront évacués régulièrement, afin de limiter leur stockage sur
le chantier. De même, on limitera le stockage de matériaux sur le chantier.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’œuvre et du Coordonnateur Environnement.
7.4. EAU
Les prescriptions énoncées ci-après ont pour objectifs de :
− Préserver la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines,
− Limiter les risques de pollution des eaux et des sols et notamment le risque de pollution
accidentelle,
− Réaliser le chantier tout en respectant les milieux aquatiques rencontrés.
Pour limiter les risques de pollutions et de perturbations des milieux aquatiques durant le chantier,
les dispositions suivantes doivent être envisagées :
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 32
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Dispositions générales :
− Les interventions au-delà de l’emprise travaux sont interdites, un balisage matérialise cette
interdiction,
− L’alimentation en eau des sanitaires de la base vie se fera sur conduite existante ou citerne,
− La provenance de l'eau sur le chantier sera précisée en phase de préparation ainsi que la
manière dont elle est utilisée (arrosage, nettoyage matériel et engins, consommation),
− Il sera interdit de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des heures de
travaux,
− Privilégier la récupération de l'eau de pluie autant que possible pour la réutiliser sur le
chantier,
− Les installations de chantier et les pistes devront être aménagées en dehors des zones
sensibles (zone inondable, zones humides, zones à enjeux pour la faune et à distance de la
flore et des habitats à enjeu),
− Le personnel et les intervenants sur le chantier devront être sensibilisés et contrôler leurs
conditions de stockage et de manipulation de produits polluants (huiles, hydrocarbures,
ciment…). Des signalisations devront être apposées pour protéger les zones de stockage et
éviter toute erreur,
− Le stockage des matériaux et des déchets inertes en dehors des zones autorisées sera
interdit,
− Le stockage des déchets banals et dangereux devra être effectué dans des containers ou
bennes spécifiques munies de signalétiques,
− Le déversement des déchets, même inertes, dans tout fossé ou talweg ou réseau pluvial sera
interdit ; ces derniers constituent un vecteur direct dans le transport de la pollution,
− L’écoulement des eaux des fossés et caniveaux situés au droit du projet devra être assuré en
permanence (par un busage provisoire ou une déviation provisoire),
− Des dispositifs de décantation et filtration (bassin de décantation, filtre à paille, filtre à
gravier ou autres moyens) seront mis en place en aval des zones de travaux afin de recueillir,
décanter et filtrer les eaux du chantier et les eaux des aires de parking des engins,
− Le stockage des huiles et carburants sera interdit en dehors des emplacements
imperméabilisés et prévus à cet effet, ces produits seront manipulés à l’écart des cours d’eau
et zones humides,
− Les cours d’eau et leurs berges, les zones humides, les mares et habitats aquatiques sensibles
seront balisés et mis en défens.
Assainissement :
− Les sanitaires seront équipés de système d’épuration autonome conforme à la
règlementation sur les rejets d’eaux domestiques (WC chimiques…) ou raccordés aux réseaux
existants, ou collectés à une fosse septique vidangée dès que besoin ; Un accord du SPANC
devra être obtenu.
− Les eaux liées au chantier seront gérées de manière qualitative et quantitative. Le cas
échéant, un filtre à paille à l’exutoire permettra une zone tampon (bassin de décantation par
exemple), un stockage partiel et un abattement des fines avant rejet dans le milieu naturel ;
− Des aménagements de protection seront mis en place pour protéger les exutoires et
recueillir les eaux de ruissellement, sur la plateforme de chantier et les zones de stockages,
et les traiter avant rejet (fossés collecteurs, fossés de crêtes, bassins de traitement
provisoires). Ainsi, le réseau séparatif et les bassins de traitement prévus dans le cadre des
travaux seront réalisés en priorité afin de gérer le ruissellement des eaux sur le chantier et
traiter les eaux avant rejet en phase travaux ;
− Plus particulièrement, pour protéger les cours d’eau des matières en suspension (MES)
lessivées depuis le chantier, les eaux issues des plates-formes seront dirigées vers des bassins
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 33
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
à aménager en amont des rejets au milieu naturel, afin de retenir, pour partie au moins, les
MES contenues dans les eaux de ruissellement ;
− L’assainissement provisoire est réalisé conjointement aux travaux de décapage, afin de gérer
rapidement les eaux de ruissellement sur les surfaces à nues et érodables ;
− Un plan d’assainissement provisoire est établi préalablement à tout travaux. Ce plan sera
soumis à validation de la maitrise d’œuvre, du Coordonnateur Environnement. Il devra
préciser l’ensemble des aménagements prévus (type d’aménagements, localisation,
nombres, dimensionnement, aménagement amont / aval, dispositifs de filtration,
surveillance, entretien, …) pour gérer les eaux de ruissellement de l’intégralité du chantier
(section, bretelles, dépôts provisoires, …). Le dispositif d’assainissement provisoire sera
dimensionné pour une pluie de retour 5 ans, sauf en amont du Goberté, de la Vienne et du
ruisseau des Âges où il sera dimensionné pour une pluie de retour 10 ans. Les dispositifs de
filtration seront composés de sable (contenu dans un géotextile et entouré de grillage) et
graviers, ou de paille
− Le plan sera mis à jour selon l’avancement du chantier et transmis au Coordonnateur
Environnement,
− Les dispositifs de collecte des eaux de ruissellement seront contrôlés en continu pendant le
chantier, et seront, lorsque nécessaire, entretenus et nettoyés afin de maintenir leur bon
fonctionnement ;
− Les zones de dépôts provisoires seront également équipées de dispositifs d’assainissements
provisoires des eaux de ruissellement ;
− Le nettoyage, le stationnement, le suivi de l’entretien et le ravitaillement des engins et
appareils sera effectué sur des aires spécialement aménagées permettant de confiner toute
éventuelle pollution : zone étanche en terre-plein avec en fondation polyane étanche
recouvert d’une couche de graves, merlons périphériques d’une hauteur minimum de 30 cm
avec relevé polyane, débourbeur-déshuileur avec dispositif de blocage en cas de pollution,
en dehors des zones sensibles et dans un lieu non susceptible de permettre le transfert
rapide d’une pollution et à 10 mètres des cours d’eau minimum. Le bon état des engins sera
régulièrement contrôlé ;
− L’entretien des engins sur le site sera interdit en dehors des zones aménagées à cet effet ;
− Une zone de nettoyage des roues des engins sera aménagée ;
− Le stockage des produits dangereux (hydrocarbures, etc…) sera réalisé sur une zone
aménagée imperméabilisée, abritée de la pluie et équipées de dispositifs de rétention – les
eaux de ruissellement seront acheminées vers un bassin de décantation et un déshuileur ;
− Le lavage du matériel devra se faire à distance des zones sensibles et sur une zone
aménagée ;
− Des protections vis-à-vis du risque de chute de matériaux et de déchets seront disposées au
droit des cours d’eau, des fossés et des passages inférieurs ;
− Hydro-nettoyage et hydro-démolition : un confinement devra être aménagé au droit des
zones de travaux concernées afin de récupérer les résidus issus de ces opérations et éviter
toute dispersion vers le milieu naturel. Un confinement parfaitement étanche sera
notamment mis en place en cas de risque de dispersion de résidus de peinture contaminée
au plomb. Ces résidus devront être récupérés en totalité et évacués en filière spécifique ;
− Les eaux non polluées de pompage de fond de fouilles seront dirigées dans le réseau
d’assainissements provisoires ;
− L’entreprise devra être en mesure de justifier le bon état des eaux en rejet des bassins de
traitement provisoires. Un contrôle de la qualité des eaux des rejets en sortie de ces bassins
sera effectué hebdomadairement sur le paramètre MES (seuil fixé à 1 g/l en moyenne sur
2h).
Un suivi qualitatif des cours d’eau et rejets sera réalisé avant et pendant travaux :
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 34
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Les résultats seront transmis mensuellement à la DDT et l’OFB, ces derniers seront avertis par
le Maître d’ouvrage au plus tard 24h après l’évènement, en cas de dégradation notable de la
qualité des eaux superficielles.
− Un suivi quantitatif (piézomètre) et qualitatif (température, conductivité, turbidité, MES,
analyse chimique) des 2 points d’eau les plus proches sera réalisé avec un état zéro avant
travaux :
o « PQZC » sur la commune de Gouex, au Nord du Lieu-dit Les Bordes les Souilles,
o « PQXJ » sur la commune de Lussac, Lieu-dit Mauvillant.
− Un système d’alerte en cas d’évènement pluvieux dépassant les capacités de stockage de
l’assainissement provisoire dans la zone en amont du ruisseau des Âges sera mis en place
auprès du gestionnaire Eaux de Vienne et de la délégation départementale de la Vienne de
l’ARS. Afin d’éviter les débordements, un pompage sera mis en place avec rejet dans le milieu
aval.
− Les besoins en eau du chantier seront prioritairement comblés par les bassins d’eau pluviales
aménagés dès le début du chantier. En cas de prélèvement dans la Vienne, une demande
préalable sera réalisée auprès de la DDT86, le débit ne devra pas excéder 110 l/s.
Epandage de la chaux / Pose d’enrobés :
− Autant que possible, réaliser les terrassements, l’épandage de la chaux et la mise en œuvre
des matériaux bitumeux en dehors des périodes pluvieuses pour limiter le risque de départ
de matières en suspension et d’éléments polluants dans le milieu naturel,
− La manipulation de la chaux sera effectuée à l’écart des cours d’eau et zones humides,
− Les épandages et les malaxages de la chaux vive seront interdits par vent fort,
− Les dispositions adaptées seront prises pour éviter toute dissémination de la chaux vive dans
le milieu naturel, et notamment au droit des milieux aquatiques (augmentation du pH),
− Les matériaux susceptibles d’être lessivés lors des épisodes pluvieux devront être entreposés
en dehors des axes d’écoulement pluviaux,
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 35
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− Lors des opérations de mise en œuvre d’enrobés, des zones spécifiques seront aménagées
pour le nettoyage des engins. Les résidus d’enrobés seront ramassés et évacués à
l’avancement du chantier. L’entreprise privilégiera des produits biodégradables pour le
nettoyage du matériel souillé à l’enrobé,
− En cas de fabrication d’enrobés sur site, les eaux de ruissellement seront collectées et
acheminées vers des bassins de traitement provisoires au droit de l’aire spécifique à
l’élaboration des enrobés permettant de ne pas dégrader le milieu récepteur au droit du
rejet de ces eaux.
Terrassements :
− La période de terrassement et de mise à nu des surfaces sera réduite au maximum,
− Dans la mesure du possible, réalisation des terrassements en dehors des périodes pluvieuses
pour limiter le risque de départ de matières en suspensions et d’éléments polluants dans le
milieu naturel,
− Les matériaux susceptibles d’être lessivés lors d’épisodes pluvieux devront être entreposés
en dehors des axes d’écoulement pluviaux et sur des zones confinées,
− Les déblais seront triés et évacués vers la filière adaptée en fonction de leur nature. La
valorisation de ces matériaux sera privilégiée.
Pose d’enrobés :
− Les matériaux susceptibles d’être lessivés lors des épisodes pluvieux devront être entreposés
en dehors des axes d’écoulement pluviaux,
− Lors des opérations de pose d’enrobés, des zones spécifiques seront aménagées pour le
nettoyage des engins. Les résidus d’enrobés seront ramassés et évacués à l’avancement du
chantier. L’entreprise privilégiera des produits biodégradables pour le nettoyage du matériel
souillé à l’enrobé,
− En cas de fabrication d’enrobés sur site, les eaux de ruissellement seront collectées et
acheminées vers des bassins de traitement provisoires au droit de l’aire spécifique à
l’élaboration des enrobés permettant de ne pas dégrader le milieu récepteur au droit du
rejet de ces eaux.
Bétonnage :
− Le nettoyage des goulottes des toupies béton et autres outils de bétonnage sera réalisé sur
une zone aménagée permettant la récupération des eaux de laitance béton (fosse, bac
étanche, etc.). Cette zone se situera en dehors des zones sensibles et à au moins 10 mètres
des cours d’eau ou fossés. En cas d’aménagement d’une fosse, cette dernière sera réalisée
hors zone sensible (milieu souterrain) et fera l’objet d’un remblaiement en fin d’intervention
après évacuation du géotextile et du béton résiduel. En cas de mise en place d’une cuve, le
pH des eaux sera contrôlé et les eaux pourront être rejetées quand le pH est compris entre 6
et 8 et seront dirigées obligatoirement dans un assainissement provisoire. Les résidus de
béton seront évacués selon une filière spécifique. La purge des toupies béton sera quant à
elle effectuée en centrale,
− Les chauffeurs des toupies de béton devront être sensibilisés par l’entreprise,
− Une remise en état du site sera réalisée en fin de chantier,
− Tous les outils coffrant classiques (banches …) seront, après utilisation, nettoyés sur une aire
spécifique définie au PIC. Les eaux seront envoyées dans des bacs de rétention des laitances,
− Les étaiements provisoires seront fondés soit directement au sol soit sur dalle béton déposée
et évacuée en décharge après utilisation. Aucune partie d’ouvrage provisoire ne pourra
rester enfouie dans le sol,
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 36
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− Les prélèvements de béton pour essais sur site à la livraison de béton seront toujours réalisés
dans un endroit spécifique proche du bac de rétention des laitances. Les déchets pourront
être déversés dans le bac de rétention. La citerne d’eau sera placée à proximité.
Mesures spécifiques aux travaux au droit de cours d’eau :
Les dispositifs de franchissement, dérivation ou asséchement provisoires seront limités au strict
minimum en termes d’emprises ou de linéaire.
Ils seront mis en place en période sèche afin de faciliter les opérations et les réaliser en un minimum
d’étapes, de temps, ce qui réduit les impacts sur le cours d’eau, sa végétation et la faune inféodée.
- risques de pollution : plein de carburant des véhicules sur zone étanche adaptée, kit anti-
pollution dans chaque véhicule, gestion des eaux durant le chantier (pompage et filtration
par décantation avant rejet dans le milieu naturel, sélection de matériaux d’apport sains
exempts d’espèces indésirables,
- limiter les risques d’érosion temporaire sur les berges du cours d’eau en établissant des
protections,
- veiller à ne pas intervenir dans le lit des cours d’eau en période sensible pour le respect de la
vie et de la reproduction des espèces aquatiques,
- limiter la circulation des engins dans les milieux en eau et humides,
- veiller à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit
préservant la vie et la circulation des espèces,
- limiter au maximum les apports de matières en suspension dans les cours d’eau,
- éviter les chutes de matériaux dans les milieux aquatiques et y proscrire les écoulements de
béton et le départ de substances de maçonnerie ou tout autre polluant,
- les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres
substances nocives et être approvisionnés loin des cours d’eau,
- en cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie
afin d’assurer le repliement des installations du chantier,
- un balisage sera mis en place, interdisant l’accès au chantier au public, de même que des
panneaux d’information décrivant la nature des travaux à effectuer,
- les périodes d’étiages seront préférées pour la réalisation des travaux au droit du cours
d’eau,
- Mise en place de batardeaux amont et aval pour mise à sec des zones de travaux,
- pas de pompage d’eau dans le milieu naturel.
Mesures préventives :
− Le personnel intervenant sera formé et sensibilisé aux problématiques environnementales et
notamment aux situations d'urgence,
− Les installations de chantier seront localisées à l’écart des zones sensibles (cours d’eau, zone
humide...),
− La mise en place d’une gestion des déchets (élaboration d’une procédure de gestion des
déchets),
− La présence sur le chantier de moyens d’intervention en cas de déversement d’un produit
polluant (élaboration d’une procédure d’organisation et d’intervention en cas de pollution
accidentelle),
− La mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien
du matériel, l’approvisionnement et le stockage des carburants et huiles dans les secteurs les
plus sensibles (délimitation précise des aires d’évolution des engins et des aires d’entretien
des engins),
− La mise en place d’aires spécifiques (surface imperméabilisée, rétention, déshuileur en
sortie…) pour le stationnement, l’entretien et la maintenance du matériel,
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 37
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− Le stockage des produits polluants sur des dispositifs assurant une rétention et un
confinement hors zone inondable,
− La maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants,
lubrifiants et fluides hydrauliques).
Mesures curatives :
− L’application des modalités d’alerte et d’urgence, ainsi que du Plan d’Organisation et
d’Intervention (POI),
− La présence de kits anti-pollution pré-positionnés aux points sensibles du chantier et/ou
installés sur certains engins,
− L’application de moyens curatifs en lien avec la nature de la pollution (confinement,
absorption, curage des terres souillées, pompage...),
− La présence de dispositifs d’assainissement provisoires des eaux pluviales qui offrent des
opportunités d’actions curatives (confinement dans un bassin provisoire, ou bien un fossé, et
pompage du polluant accidentelle).
Risque de pollution accidentelle :
− Un plan d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle sera élaboré et validé par le
maître d’œuvre et la coordination environnement ;
− Des kits anti-pollution de première urgence, des barrages flottants et autres absorbants
spécifiques aux milieux aquatiques devront être tenus à disposition du personnel en cas d’un
déversement accidentel. Tous les engins seront équipés de kits ;
− Les véhicules et engins de chantier doivent justifier d’un contrôle technique récent ;
− Le stationnement, l’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins se feront sur une aire
étanche dédiée à cet effet, éloignée de toute zone sensible. Le stockage des huiles et
carburants, ou tout autres produits dangereux ou potentiellement polluants se fera sur un
bac de rétention adapté en volume, abrité de la pluie ;
− Les terres souillées et les substances polluantes devront être récupérées au plus vite et
envoyées vers la filière de traitement adaptée ;
− Risque de montée des eaux : les dispositions nécessaires devront être prises afin de limiter
les incidences des travaux en cours sur les écoulements et la qualité des eaux,
− Une information préalable de tous les intervenants sera organisée.
En cas de découverte de puits/forages : ces derniers devront être condamnés dans les règles de
l’art :
Méthode de comblement d’un puits Méthode de comblement d’un forage
− Dépose des parties aériennes (pompe,
structures métalliques, margelle…),
− Dégagement du forage pour le libérer des
− Comblement de la partie inférieure du puit par
obstacles et de la végétation existante,
un matériau stable, inerte et lavé (cailloux,
− Sciage de la partie aérienne du forage,
gravier, sable siliceux),
− Comblement du piézomètre par un matériau
− Mise en place d’un filet anti-contaminant
stable, inerte et lavé au-delà de la partie
(géotextile) en partie supérieure du
immergée,
comblement,
− Mise en place d’un bouchon en sobranite,
− En partie supérieure du puits, coulage d’une
chape en béton qui formera un socle au-dessus − Comblement de la partie supérieure par du
du terrain naturel, de manière à éviter toute mortier.
stagnation d’eau.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 38
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
L’ensemble des matériaux mis en œuvre devront être validés par le Maître d’Œuvre et le
Coordonnateur Environnement.
Un rapport de condamnation devra être transmis au Préfet dans un délai de 2 mois suivant la fin des
travaux de comblement (références de l’ouvrage comblé, aquifère concerné, travaux de comblement
effectué), afin de mettre fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage
(conformément au Guide d’application de l’arrêté interministériel du 11/09/03 relatif à la rubrique
1.1.0 de la nomenclature Eau).
Mesure MR1 – Mesures environnementales génériques en phase chantier
− Stockage des produits polluants et du matériel sur des aires aménagées à cet effet. Des
rétentions, si possible placées sous abri, seront prévues pour le stockage des produits
polluants (carburant, huiles neuves et usagées ...) ;
− Le matériel à disposition sur le chantier permettra d’intervenir rapidement et de limiter la
diffusion d’une éventuelle pollution. Les matériaux pollués seront excavés et récupérés avant
élimination via la filière agréée ;
− Les remblais et déblais seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de MES et
d’éviter le développement d’espèces végétales invasives ;
− Le réseau d’assainissement provisoire sera réalisé dès le début des terrassements ;
− Si possible, les bassins définitifs seront réalisés en tout début de chantier afin d’être intégrés
en complément des bassins provisoires prévus dans le dispositif de gestion des eaux de
ruissellement de chantier ;
− Etanchéification des aires de ravitaillement, de lavage et d’entretien des engins, et
interdiction de toute entretien en dehors ;
− Réalisation de fossé ceinturant les aires de stationnement des engins ;
− Information, voire formation, des personnels de chantier sur les mesures à mettre en œuvre
en cas de pollution ;
− Traitement/stockage des eaux usées sanitaires : fosses toutes eaux ou WC chimiques
(pompage puis traitement en station d’épuration).
Mesure ME3.1 – Franchissement du ruisseau de Goberté
La zone située entre les 2 piles sera mise en défens et préservée.
Mesure ME3.2 – Franchissement du ruisseau de Faiteroux
Le franchissement en phase travaux sera réalisé par pont provisoire.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 39
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Mesure ME3.3 – Franchissement de la Vienne
Les piles du viaduc sur la Vienne se trouvent en lit majeur, hors écoulement. Néanmoins, les semelles
de ces piles doivent s’enfoncer dans le sol, et atteindront la nappe alluviale à faible profondeur.
Pour la réalisation des appuis, il est prévu :
- la pose d’un rideau de palplanches ceinturant la zone de la semelle ;
- le pompage des eaux en fond de fouille ;
- le traitement de ces eaux dans un bassin provisoire de décantation et filtration ;
- le rejet de ces eaux dans la Vienne.
7.5. PROTECTION DE LA NATURE
La protection de la nature passe par le respect des dispositions prévues aux points précédents et par
le respect des dispositions suivantes :
Dispositions générales :
− Informer et sensibiliser le personnel intervenant ;
− Respecter les limites du chantier ;
− Clôturer le chantier ;
− Interdire la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet ;
− L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite ;
− Respecter les consignes des services départementaux de lutte contre les incendies ;
− Etablissement d’une convention écrite avec le propriétaire et exploitant pour toute
occupation d'un terrain privé avec conditions d'utilisation, limites du terrain et conditions de
remise en état. Réaliser au besoin les démarches nécessaires selon le Code de l’Urbanisme.
− Les déblais des bassins de traitement seront utilisés en remblais sur place pour les digues
périphériques du bassin. Les excédents seront évacués et mis en dépôt définitif dans les
zones et suivant les modalités préalablement définies par le Maître d'Œuvre ;
− Aucun dépôt provisoire n’est autorisé dans les zones inondables ;
− Limiter le déboisement aux emprises nécessaires au chantier ;
− protéger les arbres à conserver qui sont susceptibles d’être blessés par les engins (de type
plaque de bois ou gaine autour du tronc) ;
− Remise en état du site avec échanges avec la Police de l’Eau (DDT & OFB) pour garantir la
bonne prise en compte des enjeux de remise en état des secteurs notamment humide.
Emprises :
− Les installations de chantier et les pistes devront être aménagées en dehors des zones
inondables, des zones sensibles et en particulier en dehors des zones humides et des habitats
à enjeux,
− Les limites d’emprises seront matérialisées,
− L’implantation des zones d’accès, de stockage, des installations diverses liées au chantier
(base-vie, zone de dépôt, stockage des engins, etc.) ou au projet lui-même sera réalisée en
dehors des zones sensibles. Un plan des installations de chantier sera remis pour validation
au Maître d’Œuvre et au Coordonnateur environnement.
Installations de chantier :
− Les installations de chantier seront aménagées en dehors des zones écologiques sensibles.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 40
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Protection des zones sensibles :
− un repérage et un balisage préalables des stations d’intérêt écologique seront réalisés,
− l’aménagement d’aires annexes et de zones de dépôt ou d’emprunt seront interdites dans les
zones sensibles
Prolifération d’espèces envahissantes :
De manière à lutter contre les plantes invasives, plusieurs actions devront être mises en place :
− Repérage et balisage préalables par l’entrepreneur avant le démarrage des travaux,
− Traitement spécifique selon l’espèce détectée.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
Mesures spécifiques aux activités agricoles :
− Toute dégradation de matériel liée aux parcelles privées et notamment aux parcelles
agricoles présentes à proximité devront être réparées (abreuvoirs, clôtures, fossés
drainants…) ;
− Des précautions seront prises pour éviter toute pollution et dégradation du système
d’irrigation au droit des parcelles.
Mesure MR2 – Adaptation des périodes de travaux selon le calendrier biologique
− Défrichement réalisé en dehors des périodes de reproduction : mars à juillet à éviter.
− Défrichement possible en août, sous réserve d’une expertise ornithologique préalable
justifiant l’absence d’enjeux.
− Abattage des arbres à gîtes potentiels en septembre/octobre.
− Défrichement à privilégier sur la période de début septembre à fin octobre. En l’absence de
d’arbres gîtes potentiels, la période peut être étendu de septembre à février.
− Destruction de mare hors période d’occupation
Mesure MR3 – Délimitation des emprises et mises en défens des habitats sensibles
− Accès au chantier, zones de stockage des matériaux polluants et remisage des engins de
chantier implantés hors des sites sensibles où les espèces patrimoniales sont présentes.
− Pistes d’accès localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et définies
précisément afin de limiter la divagation des engins.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 41
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− Provenances des matériaux soumises à l’agrément du Maître d’œuvre en temps utile, pour
respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de dix (10) jours
ouvrables à compter de la notification du marché.
− Limites d’emprise matérialisées par du grillage orange d’une hauteur de 1 m, fixé sur des
piquets de 1,30 m de hauteur, plantés tous les 20 m et enterrés de 30 cm, équipé de
panneaux de sensibilisation. Entretien régulier des mises en défens.
Mesure MR4 – Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes pendant les
travaux
− L’entreprise marquera les stations d’espèces végétales invasives en présence de l’écologue
référent au démarrage des travaux, sur les zones de travaux, de stockage, d’implantation de
base vie…
− Les éventuelles espèces invasives seront supprimées et la surveillance des stations et le
traitement si nécessaire seront réalisés par l'Entreprise. L’entreprise soumettra au visa du
Maître d’œuvre la procédure d’élimination en fonction des espèces rencontrées.
Mesure MR6 – Mise en place de barrières à amphibiens en phase chantier, à proximité du site
de reproduction
Les barrières seront fixées à la verticale au pied du grillage agricole vers l’extérieur du chantier.
Elles seront constituées d’une bâche en polypropylène lisse, de 50 cm de hauteur et enterrée
sur 10 cm environ. Côté chantier, un tremplin de terre de 40 à 60 cm de large viendra s’appuyer
contre la bâche fixée à l’extérieur du grillage agricole permettant ainsi le franchissement de la
zone travaux vers la zone préservée.
Ces rampes en terre seront espacées de 30 m sur les secteurs à amphibiens et 300 m sur les
autres secteurs (reptiles, petits mammifères). Ce dispositif de rampe en terre espacé de 300 m
sera localisé sur l’ensemble du linéaire sauf sur les secteurs à amphibiens.
Ce dispositif devra être maintenu pendant toute la durée des travaux. Cette barrière sera
ensuite enlevée après les derniers travaux, une fois le site impropre aux espèces concernées
Mesure MR8 – Protocole d’abattage spécifique pour les arbres gîtes potentiels à chiroptères
L’abattage des arbres sera réalisé selon le protocole spécifique détaillé ci-après :
− L’arbre sera choqué avant toute action d’abattage à l’aide d’une pince mécanique pour
effaroucher tout individu potentiel ;
− Abattage de l’arbre par tronçonnage à la base ou à l’aide d’une pince mécanique avec coupe
à la base (matériel forestier) sans élaguer l’arbre afin que les branches ralentissent la chute
lors de l’abattage ;
− L’arbre sera par ailleurs élingué pour être ralenti dans sa chute à l’aide d’un engin de
chantier ;
− L’arbre sera stocké sur place pendant 48 h, cavités orientées vers le haut afin de laisser de
potentiels individus présents en son sein en sortir, celui-ci étant ensuite débité et évacué.
L’abattage sera réalisé en dehors de la période de mise bas et d’élevage des jeunes et en dehors
de la période d’hibernation. Ainsi, la période d’abattage favorable s’étend sur les mois de
septembre et octobre.
Mesure MR9 – Mise en valeur écologique des délaissés et dépendantes vertes
Les accotements de talus ainsi que toutes les zones à réensemencer feront l’objet d’un protocole
spécifique portant le label local.
La collecte de fleur de foin ou un rapprochement avec des organismes locaux, tel que
Pictagraine, outil encourageant la préservation et la création de prairies naturelles par la
réimplantation de plantes garanties 100% locales, sera privilégié.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 42
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
7.6. PROTECTION DU PATRIMOINE
Concernant le patrimoine archéologique et paléontologique, conformément aux articles L.531-14 à
16 du Code du Patrimoine, toute découverte fortuite à caractère archéologique, de quelque ordre
qu’elle soit (structure, vestige, monnaie…), sera déclarée immédiatement auprès des autorités
compétentes (à savoir le Service Régional de l’Archéologie de Bourgogne directement ou
indirectement par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture). Les vestiges ne devront en aucun
cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines
prévues à l’article 322-2 du Code Pénal.
Pour mémoire, la protection du patrimoine impose :
− la déclaration immédiate de toute découverte à caractère archéologique au Service Régional
de l’Archéologie (soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de la Mairie ou de
la Préfecture),
− l’interdiction formelle de détruire des éventuels vestiges avant examen par des spécialistes,
− l’interdiction formelle de détruire ou d’enlever des fossiles et de détruire les sites abritant
ces derniers.
Le non-respect de ces mesures relatives au patrimoine est passible de peines définies par le Code du
Patrimoine, le Code de l’Environnement et le Code Pénal.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
7.7. INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Le contrôle interne doit être réalisé par l’ensemble des personnes internes à l’entreprise et
intervenant sur le chantier (ouvriers, chef de chantier, conducteur de travaux). Les dispositions à
contrôler sont décrites ci-après :
− Transmission au préalable d’un dossier de déclaration/enregistrement/autorisation au titre
des ICPE au Préfet du département ;
− Respect des dispositions des arrêtés types et des arrêtés spécifiques ;
− Définition d’un Plan d’Intervention en cas d’accident ou d’incident ;
− Lors de l’exploitation : contrôle des émissions atmosphériques, des niveaux sonores et des
rejets des installations ;
− Aménagement de plateforme spécifique permettant de traiter les eaux de ruissellement des
installations ;
− Mise en place de mesures en cas de dépassement des valeurs seuils.
DREAL NA RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux 43
Février 2023 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.