CCAP
CCAP_MOE_RD113_VRTC_VD.pdf · 14 368 mots · du marché « Aménagement d'une voie réservée aux transports collectifs sur la RD113, axe Nord-Sud entre les giratoires RD55 et RD20,… », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE
RD113 réalisation d’une voie réservée aux transports
collectifs (VRTC) Sens Nord-Sud entre les giratoires avec
la RD55 et la RD20 - Communes de Rognac et Vitrolles
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
DAP SAM-RP
Hôtel du Département
52 avenue de Saint Just
13256 MARSEILLE CEDEX 20
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ................................................................................................... 4
1.1 - Objet du contrat ....................................................................................................................... 4
1.2 - Décomposition du contrat........................................................................................................ 4
Il n'est pas prévu de décomposition en lots du fait de la nature des prestations. En effet, il
s’agit d’une prestation intellectuelle homogène de maîtrise d’œuvre. Ainsi, la nature de cette
prestation ne permet pas son allotissement. Celui-ci présenterait un inconvénient technique à la
cohérence de la prestation. ........................................................................................................... 4
1.2.1 - Mode de dévolution des travaux ....................................................................................... 4
1.3 - Réalisation de prestations similaires........................................................................................ 4
2 - Pièces contractuelles ....................................................................................................................... 4
3 - Caractéristiques des marchés de travaux ........................................................................................ 5
4 – Intervenants .................................................................................................................................... 5
4.1 - Maîtrise d'ouvrage ................................................................................................................... 5
4.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier .......................................................... 5
4.5 - Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants ........................... 5
4.6 – Sous-traitance .......................................................................................................................... 5
5 - Confidentialité et mesures de sécurité ............................................................................................ 6
7 - Missions .......................................................................................................................................... 6
8 - Durée et délais d'exécution ............................................................................................................. 7
8.1 - Durée du contrat ...................................................................................................................... 7
9 - Prix.................................................................................................................................................. 7
9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués .......................................................................................... 7
9.3 - Modalités de variation des prix ............................................................................................... 8
10 - Clause de cession .......................................................................................................................... 8
11 - Avance .......................................................................................................................................... 9
11.1 - Conditions de versement et de remboursement ..................................................................... 9
11.2 - Garanties financières de l'avance........................................................................................... 9
13 - Modalités de règlement des comptes .......................................................................................... 10
13.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs ............................................................................ 10
13.2 - Pourcentage de rémunération par élément........................................................................... 13
13.3 - Présentation des demandes de paiement .............................................................................. 13
13.4 - Délai global de paiement ..................................................................................................... 14
13.5 - Paiement des cotraitants ...................................................................................................... 14
13.6 - Paiement des sous-traitants .................................................................................................. 14
14.1 - Jusqu'à la passation des marchés de travaux ....................................................................... 15
14.1.1 Coût prévisionnel des travaux ......................................................................................... 15
14.1.2. Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux CPT ..................................................... 16
14.1.3 Coût de référence des travaux à l’issue de la consultation des entreprises ..................... 16
14.1.4 Conséquences du non-respect de l’engagement ............................................................. 16
14.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux ......................................................................... 16
14.2.1 Coût initial des contrats de travaux, conditions économiques d'établissement .............. 17
14.2.2 Tolérance sur le coût initial des contrats de travaux (CICT) .......................................... 17
14.2.3 Comparaison entre réalité et tolérance ............................................................................ 17
14.2.4. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance ......................................................... 17
15.1 - Présentation des livrables .................................................................................................... 18
15.2 - Emission des ordres de services .......................................................................................... 20
15.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs .................................................... 20
15.4 - Instruction des mémoires en réclamation ............................................................................ 21
15.5 - Arrêt de l'exécution des prestations ..................................................................................... 21
15.6 - Achèvement de la mission ................................................................................................... 21
16 - Développement durable .............................................................................................................. 22
17 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ........................................................................... 27
18 - Pénalités ...................................................................................................................................... 28
18.1 - Pénalités de retard ................................................................................................................ 28
18.2 - Autres pénalités spécifiques ................................................................................................ 28
18.3 Prime pour réduction du montant des travaux ....................................................................... 29
19 - Assurances .................................................................................................................................. 29
20 - Clause de réexamen .................................................................................................................... 30
20.1 - Clauses de réexamen pour modification de la composition du groupement de Moe .......... 30
20.2 - Clauses de réexamen pour remplacement du mandataire de la maitrise d'œuvre ............... 32
21 - Résiliation du contrat .................................................................................................................. 32
21.1 - Conditions de résiliation ...................................................................................................... 32
21.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ............................................................................... 33
21.3 - Conduite des prestations dans un groupement .................................................................... 33
22 - Règlement des litiges et langues ................................................................................................. 33
23 - Clause complémentaire............................................................................................................... 33
24 - Dérogations ................................................................................................................................. 34
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
RD113 - Réalisation d’une voie réservée aux transports collectifs (VRTC) Sens Nord-Sud entre les
giratoires avec la RD55 et la RD20 - Communes de Rognac et Vitrolles
Lieu(x) d'exécution : RD113
L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages infrastructure en réutilisation ou
réhabilitation.
1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots du fait de la nature des prestations. En effet, il s’agit
d’une prestation intellectuelle homogène de maîtrise d’œuvre. Ainsi, la nature de cette prestation ne
permet pas son allotissement. Celui-ci présenterait un inconvénient technique à la cohérence de la
prestation.
1.2.1 - Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux se fera en corps d'état séparés.
1.3 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter
de la notification du présent marché.
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent après modifications éventuelles, dans
l'ordre de priorité suivant :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières
- L’acte d’engagement d’insertion
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- L’annexe au CCAP "Fiche de suivi des heures d'insertion et du bénéficiaire" (N.B. : en cas de
clauses sociales).
- Les textes réglementaires cités dans le CCTP du présent marché
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le programme de l'opération (et son annexe AVP)
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maîtrise d'œuvre, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés
de travaux
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de Moe
approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021.
Consultation n°2026-0128 Page 4 sur 34
3 - Caractéristiques des marchés de travaux
Au cours de la mission AVP-MAJ ou PRO, le maître d'œuvre proposera au maitre d'ouvrage pour
avis, les consultations par nature de travaux qu'il envisage de lancer.
4 – Intervenants
4.1 - Maîtrise d'ouvrage
La maîtrise d'ouvrage des prestations concernées est assurée par le Département des Bouches du
Rhône, représenté par Madame la Présidente du Conseil Départemental.
4.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Sans objet
4.3 - Contrôle technique
Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.
4.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :
PRESENT SA
37-39 Boulevard Vincent Delpuech
13294 Marseille CEDEX 6
4.5 - Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants
Avant tout commencement d'exécution, le maître d'ouvrage met à disposition du maître d'œuvre par
tout moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants à
l'opération, leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maître
d'œuvre est autorisé à échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et
limites fixées par le présent contrat. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec
l'un des autres intervenants, le maître d'œuvre informe le maître d'ouvrage sans délais.
4.6 – Sous-traitance
Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché. Dans ce cas, il se conformera
aux exigences du Code de la commande publique et notamment ses dispositions relatives à la sous-
traitance dans les marchés publics.
Conformément au Code de la commande publique, le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution des
prestations qu’à condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation de chaque sous-traitant et
l’agrément de ses conditions de paiement. En cas de sous-traitance, le titulaire reste seul responsable de
l’exécution de toutes les obligations résultant du présent marché. A ce titre, les défaillances des sous-
traitants relevant du non-respect de leurs engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme
des défaillances du titulaire.
Conformément aux articles L2193 et suivants et R2193 et suivants du Code de la commande publique,
pour chaque sous-traitant présenté lors du dépôt de l’offre ou postérieurement à la notification du marché,
le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage un dossier de demande comprenant :
- un formulaire DC4 ou une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;
Consultation n°2026-0128 Page 5 sur 34
e) Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s'appuie.
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de
soumissionner.
Pour les sous-traitants présentés postérieurement à la notification du marché, le titulaire doit adresser le
dossier de demande au maître d’ouvrage, en envoi recommandé avec avis de réception postal ou contre
récépissé.
L’acceptation du sous-traitant présenté postérieurement à la notification du marché et l’agrément de ses
conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé par le titulaire et le maître de l’ouvrage.
Dès la signature de l’acte spécial, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants
concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire
du marché fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le
sous-traitant.
Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des
conditions de paiement, expose le titulaire à la résiliation du marché.
Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant
du maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande.
5 - Confidentialité et mesures de sécurité
Sans objet
6 - Protection des données à caractère personnel
Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à
caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat.
Il sera fait application de l’article 5.2 du CCAG MOE.
7 - Missions
La mission de maîtrise d'œuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code
de la commande publique.
Le détail des missions est le suivant :
Les éléments de la mission sont les suivants :
Mission(s) Désignation
AVP-MAJ Mise à jour Avant-projet
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
ACT1 : Elaboration des dossiers de consultation des entreprises
ACT2 : Assistance au maitre d’ouvrage pendant la phase de
consultation, d’analyse des offres et de mise au point du marché
VISA Contrôle des études d’exécution
DET Direction de l'exécution des travaux
AOR Assistance aux Opérations de Réception et de garantie de parfait
achèvement
Consultation n°2026-0128 Page 6 sur 34
Missions complémentaires :
Mission(s) complémentaires
Désignation
MC1-COORD-RES Coordination avec les concessionnaires
MC2-GEODETEC Géodétection et géoréférencement des
réseaux enterrés et aériens
MC3-MARQU Marquage/Piquetage réseaux existant
8 - Durée et délais d'exécution
8.1 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie à 48 mois (délais de validation du
maître d’ouvrage compris).
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 15.3 du CCAG-MOE.
9 - Prix
9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) sont indiqués hors
T.V.A.
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission et missions complémentaires
est déterminé à partir des montants figurant dans la DPGF.
Les prix sont réputés complets et tiennent compte de toutes les sujétions et fournitures mises
à la charge du titulaire du marché et notamment celles indiquées ci-après :
• la prise en compte d’opérations connexes et des contraintes afférentes,
• l’utilisation des moyens informatiques (logiciels spécifiques) et numériques nécessaires
pour l’exécution des prestations,
• le déplacement du titulaire sur tout site désigné par le maître d’ouvrage,
• les frais de déplacement du titulaire pour l’accomplissement de sa mission,
• l’exécution des prestations sur l’ensemble du territoire du département des Bouches-du-
Rhône,
• les frais de sujétions divers (repas, péage, logement…),
• les frais de reproduction des documents tels que définis spécifiquement pour certaines
missions et missions complémentaires, et à l’article 1.10.8 du CCTP
9.2 - Forfait de rémunération
Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération fixé à
l'acte d'engagement par le montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de
l'ouvrage précisé à l’article 14.1.1 du présent CCAP.
Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de la mission
AVP.
Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé à l'acte d'engagement
par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre.
Consultation n°2026-0128 Page 7 sur 34
Un avenant arrête définitivement le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître
d'œuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1,
L. 2432-2 et R. 2432-2 à R. 2432-7 du Code de la commande publique.
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la même mission. Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le
cadre de la réalisation de l'opération.
9.3 - Modalités de variation des prix
Par dérogation à l’article 10.1.1 du CCAG MOE, les prix du marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de remise des offres ; ce mois est appelé " mois zéro ".
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : Dernière valeur connue de l’index au mois de réalisation des prestations.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule :
Cn = (ING (n) / ING (o))
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index connue au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
L'index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING «
Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ». S'il disparait, le nouvel index de
substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable. Dans l'hypothèse où
aucun index de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'index
sera effectuée par les modifications des marchés éventuelles après accord de chacune d'entre elles.
10 - Clause de cession
La cession du marché s’entend du transfert de l’exécution du présent contrat à une personne physique
ou morale distincte de son titulaire initial par l’effet d’une scission, fusion, transmission de
patrimoine, cession d’actifs, location-gérance, etc…
Le transfert du présent contrat à un titulaire différent est subordonné à l’appréciation de l’aptitude de
cette nouvelle personne à assurer la bonne exécution du marché et la continuité du service public au
regard de ses garanties techniques, professionnelles et financières.
Pour ce faire, le titulaire du marché doit informer le pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais et
produire tous documents et renseignements concernant la nouvelle personne à qui le marché est cédé,
tels que :
- Un extrait Kbis de moins de trois mois du nouvel opérateur économique
- La copie de l’annonce légale
- Le formulaire DC1, en vigueur à la date de la cession, intitulé « lettre de candidature »
- Le formulaire DC2 (dernière mise à jour) dûment complété et accompagné des justificatifs afin que
le pouvoir adjudicateur puisse vérifier que le nouvel opérateur économique remplit les conditions
nécessaires pour accéder aux marchés publics et présente les garanties techniques, professionnelles
et financières suffisantes.
- Le DUME (Document Unique de Marché Européen) en lieu et place des documents DC1 et DC2 et
leurs multiples annexes.
Consultation n°2026-0128 Page 8 sur 34
- Le pouvoir de la personne habilitée à engager l’opérateur économique ainsi que le cas échéant
l’habilitation du mandataire en cas de groupement.
- Les pièces visées aux articles R2143-6 à R2143-10 et R2143-16 du Code de la commande publique,
étant précisé que les attestations fiscales et sociales doivent être datées de moins de six mois.
- Un RIB, pour les nouvelles coordonnées bancaires.
Après accord du département quant à la cession du marché, un avenant constatant le transfert du
marché au nouveau titulaire sera signé des deux parties puis notifié au nouveau titulaire.
A compter de cette notification, le nouveau titulaire devra exécuter le présent marché en respectant
la totalité des engagements pris par le titulaire initial, dans le respect de tous les documents
contractuels listés à l’article relatif aux pièces contractuelles du présent CCAP.
11 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Maîtrise d'œuvre.
11.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT
et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est
égale à 5,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Ce taux est fixé à 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit être terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou
du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande
publique.
11.2 - Garanties financières de l'avance
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
Consultation n°2026-0128 Page 9 sur 34
12 - Obligations en matière de protection sociale
Pièces à remettre tous les 6 mois :
Conformément à la réglementation du Code du Travail, le titulaire du marché doit être à jour de ses
obligations fiscales et sociales.
Afin de lui éviter de transmettre à la collectivité tous les 6 mois, les pièces prévues aux articles aux
articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 à D.8254-5 du Code du Travail, le département a fait
l’acquisition du logiciel E-Attestation (https://www.e-attestations.com) qui permet de vérifier
automatiquement si ses fournisseurs sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Ce procédé
sécurisé et gratuit pour l’entreprise, permet au Département des Bouches du Rhône, sur simple
inscription du titulaire sur ce logiciel, de procéder tous les 6 mois à compter de la notification et
jusqu’à la fin du marché, à cette vérification.
Le titulaire du marché a pour obligation de s'y inscrire dans le délai d'un mois à compter de la
notification du contrat. Cette inscription doit rester valide pendant la durée d'exécution du marché. Il
doit également mettre en œuvre des mesures internes (mails référents au sein de l'entreprise) afin de
répondre aux alertes, relances et à la mise à jour des documents déposés sur cette plateforme.
Les salariés détachés:
En application de l'article L.1262-4-1 du Code du Travail, le titulaire qui est établi hors de France et
qui envisage de détacher temporairement un salarié sur le territoire national pour l'exécution de ce
marché doit en informer le pouvoir adjudicateur et fournir, avant le début du détachement, les
documents ci-après :
- Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi, conformément aux dispositions
des articles R.1263-3-1, R.1263-4-1 et R.1263-6-1.
- Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R.1263-2-2.
13 - Modalités de règlement des comptes
13.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Par dérogation à l'article 11.2 du CCAG-MOE, les acomptes sont versés au fur et à mesure de
l’avancement de la mission, selon les modalités définies par l’échéancier ci-dessous étant précisé que
conformément à l’article R2191-22 du CCP, la périodicité du versement des acomptes est fixée au
maximum à trois mois :
Elément de mission mise à jour Mise à jour Avant-Projet (AVP-MAJ) :
Exigibilité
70 % Après remise au représentant du maître d’ouvrage de l'ensemble des
prestations exigées par l'élément de mission.
30 % Après la notification de l’admission des prestations de l'élément de mission
par le représentant du maître d’ouvrage
% du montant total de l’élément de mission
Consultation n°2026-0128 Page 10 sur 34
Elément de mission PRO (Projet) :
Exigibilité
70 % Après remise au représentant du maître d’ouvrage de l'ensemble des
prestations exigées par l'élément de mission.
30 % Après la notification de l’admission des prestations de l'élément de mission
par le représentant du maître d’ouvrage
% du montant total de l’élément de mission
Elément de mission Elaboration des dossiers de consultation des entreprises (ACT1) :
Exigibilité
70 % Après remise au représentant du maître d’ouvrage de l'ensemble des
prestations exigées par l'élément de mission.
30 % Après la notification de l’admission des prestations de l'élément de mission
par le représentant du maître d’ouvrage
% du montant total de l’élément de mission
Pour chaque DCE, la proportion à répartir du montant total de la mission est égale à la
proportion du montant du DCE considéré par rapport au montant total des DCE de l’opération
(base allotissement Dossier PROJET).
Elément de mission Assistance au maître d’ouvrage pendant la phase de consultation, d’analyse des
offres et de mise au point du marché (ACT2) :
Exigibilité
80 % Après validation du rapport de l’analyse des offres et inscription à la CAO
d’attribution
20 % 2 mois après la notification du marché de travaux
% du montant total de l’élément de mission
Elément de mission Contrôle des études d’exécution (VISA) :
Exigibilité
40 % À l’issue de la période de préparation, sous forme d’acomptes versés
proportionnellement au montant des travaux notifiés, sur production d'un
document récapitulant l'ensemble des études, plans d'exécution, plans de
synthèse à remettre par les entreprises, qui sont présentés au visa du maître
d’œuvre général
40 % A l’avancement des travaux, sous forme d’acompte versés
proportionnellement au montant des travaux effectués, jusqu’à un plafond
de 80% du montant des travaux.
20 % À l’issue des travaux, sur production du même document complété par les
dates auxquelles les études, plans d'exécution et plans de synthèse ont été
visés par le maître d’œuvre général.
% du montant total de l’élément de mission
Consultation n°2026-0128 Page 11 sur 34
Elément de mission Assistance à la Direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET) :
Exigibilité
80 % A l’avancement des travaux, sous forme d’acompte versés
proportionnellement au montant des travaux effectués, jusqu’à un plafond
de 90% du montant des travaux.
20 % À l’issue des travaux, à la date de l’accusé de réception par le maître
d’ouvrage du projet de décompte final validé par le maître d’ouvrage.
% du montant total de l’élément de mission
Elément de mission Assistance aux Opérations de Réception (AOR) :
Exigibilité
20 % Aux opérations préalables à la réception (OPR) après réception par le
maître d’ouvrage des PV et propositions du maître d’œuvre
correspondantes. Dans le cas où plusieurs marchés de travaux ont été
attribués pour la réalisation de l’opération, paiement de cette fraction au
pro-rata du montant du(des) marché(s) pour le(s)quel(s) des OPR ont été
réalisées par rapport au montant total des travaux.
40 % A l’achèvement des levées de réserve. Dans le cas où plusieurs marchés de
travaux ont été attribués pour la réalisation de l’opération, paiement de cette
fraction au pro-rata du montant du(des) marché(s) pour le(s)quel(s) des
levées de réserves ont été réalisées par rapport au montant total des travaux.
20 % A la remise du dossier des ouvrages exécutés pour tous les marchés de
travaux attribués pour l’opération.
20 % A la fin du délai de la garantie de parfait achèvement des ouvrages (article
44.1 du CCAG Travaux). Dans le cas où plusieurs marchés de travaux ont
été attribués pour la réalisation de l’opération, paiement de cette fraction au
pro-rata du montant du(des) marché(s) pour le(s)quel(s) le délai de parfait
achèvement des ouvrages est achevé par rapport au montant total des
travaux.
% du montant total de l’élément de mission
MC1 : Coordination avec les concessionnaires (COORD-RES) :
Exigibilité
45 % Après remise au représentant du maître d’ouvrage et acceptation par ce
dernier de l'ensemble des éléments de la mission concernant la conception
du projet et les réseaux concernés par le projet à ce stade (y compris projet
des concessionnaires).
35 % Après remise au représentant du maître d’ouvrage et acceptation par ce
dernier de l'ensemble des éléments de la mission concernant les travaux des
concessionnaires sur leur réseaux impactés par le projet.
20 % Après la fin des travaux de réalisation du projet (date de fin des travaux
retenue pour les OPR)
Consultation n°2026-0128 Page 12 sur 34
% du montant total de l’élément de mission
MC2 : Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et aériens (GEODETEC) :
Exigibilité
70% Après remise au représentant du maître d’ouvrage de l'ensemble des
prestations exigées par l'élément de mission.
30% Après la notification de l’Admission, des prestations de l'élément de
mission par le représentant du maître d’ouvrage
% du montant total de l’élément de mission
MC3 : Marquage/Piquetage réseaux existant (MARQU) :
Exigibilité
70% Après remise au représentant du maître d’ouvrage de l'ensemble des
prestations exigées par l'élément de mission.
30% Après la notification de l’Admission, des prestations de l'élément de
mission par le représentant du maître d’ouvrage
% du montant total de l’élément de mission
Pour l’ensemble des éléments de mission et des missions complémentaires :
Toutefois ces prestations doivent être réglées partiellement avant l’achèvement, dans le cas où leur
délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre deux acomptes successifs n’excède pas trois
mois ou un mois à la demande du titulaire du marché, si celui-ci est une petite et moyenne entreprise
ou une société coopérative ouvrière de production. En cas d’arrêt des prestations constatée sur la
fiche de suivi de délai qui sera remise au titulaire, la périodicité des acomptes peut être augmentée.
Il est précisé qu'aucun acompte ne serait émis si son montant était égal à 0.
Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement de
l'élément de mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement. Ce pourcentage, après
accord du représentant de la maîtrise d’ouvrage, sert de base au calcul du montant de l'acompte
correspondant.
13.2 - Pourcentage de rémunération par élément
Les pourcentages de chaque mission sont précisés par le titulaire dans la décomposition du prix global
et forfaitaire. (DPGF) et à l'acte d'engagement.
13.3 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à
s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date
de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système
Consultation n°2026-0128 Page 13 sur 34
d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).
Informations à utiliser pour la facturation électronique
-Identifiant de la structure publique (SIRET) : 22130001500247
-Numéro de TVA intracommunautaire du CD13 : FR3R221300015
13.4 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des demandes de paiement.
Toutefois, conformément à l'article R. 2192-17 du code de la commande publique, le délai de
paiement court à compter de la date à laquelle la conformité des prestations est constatée
expressément ou tacitement, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de
paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes :
13.5 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte
d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.
13.6 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre
récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse
également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé
de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai,
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. Il est rappelé à
l'entrepreneur titulaire que la loi du 31 décembre 1975 et les articles R2193-1 et R2193-3 du Code de
Consultation n°2026-0128 Page 14 sur 34
la commande publique lui font obligation de présenter ses éventuels sous-traitants à l'agrément du
maître d'ouvrage :
- soit au moment du dépôt de l'offre
- soit après la notification du marché et avant toute intervention des sous-traitants sur le chantier.
L'acte spécial doit être conforme aux exigences de l'article R2193-1 du Code de la commande
publique. Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement les renseignements
mentionnés aux articles R2193-1 à R2193-9 du Code de la commande publique.
14 - Engagement du maître d'œuvre
14.1 - Jusqu'à la passation des marchés de travaux
14.1.1 Coût prévisionnel des travaux
La part de l'enveloppe financière prévisionnelle C0, affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage,
est de 3 600 000,00 € HT soit 4 320 000,00 € TTC (valeur mois m0).
Le coût prévisionnel des travaux CPT sur lequel s'engage le maître d'œuvre est fixé à l'acte
d'engagement.
Ce coût est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo fixé en page de garde
de l’acte d’engagement.
Le titulaire s'engage sur un coût prévisionnel des travaux CPT sur la base des études d'Avant-Projet
(AVP).
Si l'estimation du coût prévisionnel des travaux CPT proposée par le titulaire au moment de la remise
des prestations de l’élément Mise à jour Avant-Projet (AVP-MAJ) est supérieure à la part de
l'enveloppe financière prévisionnelle C0 affectée aux travaux majorée de 5%, le maître de l'ouvrage
peut refuser d'approuver les prestations et demander au titulaire de reprendre gratuitement ses études
pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle C0 citée ci-dessus. Au
préalable à ce calcul, l’enveloppe prévisionnelle C0 sera actualisée par application d’un coefficient
Cn donné par la formule suivante : Cn=index TP01 du mois d’établissement de l’AVP/index TP01
au m0 du présent marché de MOE),
Après approbation de l’Avant-Projet (AVP) par le maître de l’ouvrage, l’avenant défini à l’article 9.2
du présent CCAP fixe le coût prévisionnel des travaux CPT que le titulaire s’engage à respecter ainsi
que le forfait définitif de rémunération.
Si après fixation du coût prévisionnel des travaux, le maître d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière
sur le coût prévisionnel des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors
fixé par avenant.
Néanmoins un tunnel de neutralisation de 0 à 3% au-delà du coût prévisionnel des travaux CPT
dans lequel la rémunération du maitre d’œuvre n’évoluera pas.
Le réajustement du nouveau coût prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application
d'un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index TP01 pour l'ensemble des travaux.
Consultation n°2026-0128 Page 15 sur 34
14.1.2. Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux CPT
Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 8%.
Seuil de tolérance ST1
Le seuil de tolérance ST1 est égal à la part correspondante du coût prévisionnel des travaux CPT, sur
lequel s'est engagé le titulaire, majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance de 8%.
Seuil de tolérance (ST1) = coût prévisionnel des travaux (CPT) x (1 + 8%)
L'avancement des études permet au titulaire de vérifier que les études de Projet s'inscrivent dans le
respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux CPT.
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
ST1, et ceci avant même de connaître les résultats des consultations lancées pour la passation des
marchés de travaux, le titulaire doit reprendre gratuitement ses études dans un délai de deux mois si
le maître de l'ouvrage le lui demande.
14.1.3 Coût de référence des travaux à l’issue de la consultation des entreprises
Coût de référence des travaux à l'issue de la consultation des entreprises :
Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d'œuvre
établit le coût de référence des travaux selon la formule suivante :
Coût de référence des travaux = coût cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement
Le coût cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de l'offre ou des offres
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maître d'ouvrage.
Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre l'index TP01 du mois m0 du marché de
maîtrise d'œuvre, et l'index TP01 du mois m0 de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est
arrondi au millième supérieur.
14.1.4 Conséquences du non-respect de l’engagement
Si le coût de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut
résilier le marché, dans les conditions des articles 27 à 31 du CCAG MOE. Il peut également
demander la reprise des études dans un délai de 30 jours. Le maître d'œuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération
complémentaire.
Sur la base de ces nouvelles études et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de
l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître de l'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure.
14.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux
Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les dispositions du
contrat de travaux liant l’/les entreprise(s) et le maître de l’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.
Consultation n°2026-0128 Page 16 sur 34
14.2.1 Coût initial des contrats de travaux, conditions économiques d'établissement
Le coût initial des contrats de travaux CICT est celui qui résulte des marchés de travaux passés par
le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet.
Ce coût CICT est égal à la somme des montants initiaux des contrats de travaux, chacun d'eux étant
évalué aux conditions économiques du mois m0 correspondant au mois de remise de l’offre (ou des)
offre(s) ayant permis la passation des marchés de travaux.
Un ordre de service constate et arrête le montant du coût initial des contrats de travaux CICT que le
titulaire s’engage à respecter.
14.2.2 Tolérance sur le coût initial des contrats de travaux (CICT)
Le coût initial des contrats de travaux CICT est assorti d'un taux de tolérance de 5%
Seuil de tolérance sur le coût initial des contrats de travaux (ST2)
Le seuil de tolérance ST2 est égal au coût initial des contrats de travaux majoré du produit de ce
coût par le taux de tolérance de 5 %.
Seuil de tolérance = coût initial des contrats de travaux x (1 + 5 %)
ST2 = CICT x (1 + 5 %)
14.2.3 Comparaison entre réalité et tolérance
Le coût total définitif des travaux constatés déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement de
l'ouvrage est le montant, en prix de base M0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre
des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation
de prix.
Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés à la suite d'une
décision indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au maître de l'ouvrage après la
passation des contrats de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le
maître de l'ouvrage).
14.2.4. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
Si le coût total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le
maître d'œuvre supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (coût total définitif des travaux - seuil de tolérance 2) x 3,0 %
Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique,
le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.
Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître de
l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.
Consultation n°2026-0128 Page 17 sur 34
15 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
Processus de remplacement d'une personne nommément désignée
Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que
cette personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions
de l'article 3.4.3 du CCAG-MOE.
L'acheteur est informé sans délai de cet empêchement, et le titulaire propose un remplaçant dans un
délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de cette information.
15.1 - Présentation des livrables
La liste des livrables à remettre par le maître d’œuvre est définie dans le CCTP pour chaque
élément de mission.
Les livrables seront remis dans les délais, selon les points de départ et les modalités suivantes :
Elément de mission Livrables Délai Point de départ du
délai
Mise à jour Avant- Dossier complet 8 semaines Ordre de service
Projet (AVP-MAJ)
Projet (PRO) Dossier complet 8 semaines Ordre de service
Elaboration des Réception du 2 semaines Ordre de service
dossiers de dossier de
consultation des consultation des
entreprises (ACT-1) entreprises
Assistance au maitre Rapport d’analyse 2 semaines Envoi des
d’ouvrage pendant la des offres initial plis/offres de
phase de réponses à la
consultation, consultation
d’analyse des offres Reprise du Rapport 1 semaine Date d’envoi des
et de mise au point d’analyse des observations du
du marché (ACT-2) offres maître d’ouvrage
pour reprise du
rapport.
Documents de mise Durée de la mise au Envoi des
au point des point jusqu’à plis/offres de
dossiers marchés notification du(des) réponses à la
marché(s) de travaux consultation
Contrôle des études Note 7 jours Date d’émission de
d’exécution (VISA) d’observations (Par dérogation au §29.1.5 du chaque plan, note
CCAG travaux)
de calculs, étude de
détail et autre
document réalisé
par l’entrepreneur.
Note 7 jours Date d’émission de
d’observations (Par dérogation au §29.1.5 du chaque plan, note
CCAG travaux)
après modification de calculs, étude de
Consultation n°2026-0128 Page 18 sur 34
détail et autre
document réalisé
par l’entrepreneur.
Etat navette A la fin de chaque Date de la
mensuel des mois calendaire notification du
documents pendant le délai premier marché de
d’exécution et suivi d’exécution du(des) travaux par la
des marché(s) de travaux personne
observations/VISA représentant le
maître d’ouvrage.
Assistance à la Conforme au CCTP Durée du(des) Ordre de service de
Direction de et aux CCAG marché(s) de travaux démarrage de
l'exécution des contractuels. l’exécution du(des)
marchés publics de marché(s) de
travaux (DET) travaux
Assistance aux Conforme au CCAG, Durée du(des) Ordre de service de
Opérations de au CCTP et aux marché(s) de travaux démarrage de
Réception (AOR) CCAG contractuels. l’exécution du(des)
marché(s) de
travaux
Coordination avec les CR réunion, notes, Durée du marché Démarrage des
concessionnaires plans, mail, … études de mise à
(MC1-COORD-RES) jour d’Avant-
Projet.
Géodétection et Conforme au CCTP 6 semaines Ordre de service
géoréférencement
des réseaux enterrés
et aériens (MC2-
GEODETEC)
Marquage/Piquetage Conforme au CCTP 4 semaines Ordre de service
réseaux existant
(MC3-MARQU)
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.
- Livrables suivants : date de notification au maître d'œuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maître d'ouvrage.
La décision par le maître d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :
Missions Désignation du livrable Délai de réception
AVP-MAJ Dossier AVP 6 mois
PRO Dossier PRO 6 mois
ACT-1 DCE pour chacun des marchés de travaux 4 mois
ACT-2 Rapport d’analyse des offres 1 mois
Consultation n°2026-0128 Page 19 sur 34
MC1-
COORD- Tous documents à fournir dans le cadre de la mission 6 semaines
RES
MC2-
GEODET Tous documents à fournir dans le cadre de la mission 6 semaines
EC
MC3-
Tous documents à fournir dans le cadre de la mission 6 semaines
MARQU
Ces délais courent à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maître d'œuvre.
Si la décision du maître d'ouvrage n'est pas notifiée au maître d'œuvre dans ces délais ou si le maître
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de l'élément de mission suivant, les prestations sont
considérées comme admises, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article
21 deuxième alinéa du CCAG-MOE.
L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant.
15.2 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maître d'œuvre :
Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maître d'œuvre
est chargé d'émettre tous les ordres de service une fois validés par le maitre d’ouvrage, à destination
de l'entrepreneur, avec copie au maître d'ouvrage.
A l’exception des ordres de service suivants :
-notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus
-notification de modification de délai aux entrepreneurs
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés, numérotés et adressés à l'entrepreneur dans les
conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours à compter de la
décision du maître d'ouvrage.
La carence constatée du maître d'œuvre dans la notification des ordres de service l'expose à
l'application d'une pénalité journalière de retard fixée à 1,00/3000 du montant du marché.
15.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :
Les projets de décompte (état navette), les états d’acompte et les décomptes seront édités par le maître
d’ouvrage et établis par le logiciel MARCO.
Périodiquement, le titulaire remet au maître d'œuvre un projet d'état navette mensuel déterminant les
quantités, valeurs ou pourcentages arrêtés à la fin de la période précédente des prestations réalisées depuis
le début du contrat. L'état navette sera établi par le logiciel MARCO et contiendra les travaux, avec
référence aux prix du contrat provisoires ou définitifs, ainsi qu'éventuellement les approvisionnements. Il
pourra y être joint toutes indications nécessaires concernant les avances, indemnités, pénalités, primes ...
L'état navette, complété par le titulaire, doit être accepté ou rectifié par le maître d'œuvre qui transmet au
maître de l'ouvrage les éléments afin que le système informatique puisse éditer, en application des clauses
du marché, l'état d'acompte et le décompte de la période concernée. Le maître d'ouvrage notifie au
titulaire, par ordre de service, l'état d'acompte, le décompte, ainsi que le projet d'état navette mensuel à
utiliser le mois suivant.
Consultation n°2026-0128 Page 20 sur 34
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte mensuel (état
navette) de l'entrepreneur et le transmettre au maître d’ouvrage est fixé à maximum 7 jours à compter de
sa réception.
Vérification du projet de décompte final :
A l'achèvement des travaux et après le projet "d’état navette mensuel " afférent au dernier mois de leur
exécution ou à la place de ce projet, le titulaire du marché travaux complète le projet "d’état navette final
" indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre. Ce projet est établi dans les mêmes conditions que les projets d'état navette
mensuel ", sauf qu'il n'y figure pas de quantités estimées, d'approvisionnements, d'avances, ni de valeurs
provisoires.
Il est à préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet "d’état navette final ", sauf sur
les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part. Ce projet est ensuite envoyé au représentant
de la maîtrise d'œuvre qui, après l'avoir accepté ou rectifié, le transmet au maître d’ouvrage pour
traitement au système de gestion MARCO. Ce dernier édite alors le décompte général.
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final de
l'entrepreneur et le transmettre au maître d’ouvrage est fixé à 7 jours maximum à compter de sa réception.
Décompte Général :
Le maitre de l'ouvrage notifiera au titulaire le décompte général au plus tard trente jours à compter de la
réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas
connues, le maître d'ouvrage mentionne la dernière valeur publiée.
Il notifie au titulaire en régularisation la révision de prix afférente au solde dans les vingt jours qui suivent
la publication des index définitifs, par dérogation à l’article 12.4.2 du C.C.A.G. Travaux.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues
après révision définitive des prix.
15.4 - Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 30 jours à compter de leur date de réception
par le maître d'œuvre.
15.5 - Arrêt de l'exécution des prestations
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui font l'objet
du contrat, à l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L'arrêt de
l'exécution des prestations entraîne la résiliation du contrat.
15.6 - Achèvement de la mission
Le maître d'ouvrage prononce la réception, à l'achèvement de la mission, sur demande du maître
d'œuvre, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.
Consultation n°2026-0128 Page 21 sur 34
16 - Développement durable
Article 1 : Condition d’exécution relative à l’insertion de personnes éloignées de l’emploi
En référence à l’article 18.1 du CCAG-Maître d’œuvre, le titulaire s’engage à réaliser une action
d’insertion, au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles
particulières.
L’article 18.1.2 du CCAG « Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du
maître d’œuvre » est complété comme suit :
Le titulaire du marché s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur de 140 heures
d’insertion.
L’ensemble des actions mises en œuvre doivent s’inscrire durant la période d’exécution du marché,
soit 48 mois.
Les heures d’insertion mentionnées ci-dessus pourront faire l’objet d’une mise au point du marché à
la baisse, à l’initiative exclusive du donneur d’ordre.
Dans le cas d’accords-cadres ou de marchés subséquents, le donneur d’ordre, en concertation avec le
facilitateur, se réserve le droit de réviser le volume d’heures d’insertion en cas de modification
substantielle du volume de prestations à réaliser.
En cas de sous-traitance, le titulaire échangera avec l’acheteur et le facilitateur quant à la répartition
de la volumétrie d’insertion dans un objectif d’une due répartition de celle-ci. En tant que titulaire, il
reste responsable de l’exécution du marché et de l’obligation d’insertion.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur
unique du facilitateur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.
Article 2 : Public bénéficiaire de la clause sociale d’insertion
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des
catégories suivantes :
Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
• Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ; salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
• Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE)
mentionnées à l’article L .5132-4 du code du travail, c’est-à-dire ;
- mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail
temporaire d’insertion (ETTI)
- salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
• personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
• personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d’Insertion et de Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
• personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et
la qualification (GEIQ)
• personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi
pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou
affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.
Consultation n°2026-0128 Page 22 sur 34
Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
• Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
• Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
• Personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sens de
l’article L.5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la
liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
• Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé
(AAH), de l'allocation temporaire d’attente (ATA), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation
d’invalidité ;
• Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système
scolaire depuis au moins 6 mois
- diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire
ou de l’enseignement supérieur ;
• Demandeurs d’emploi senior (plus de 50 ans) ;
• Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV ou Garantie Jeunes ;
• Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
• Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
• Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de France Travail,
des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales,
de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, peuvent, sur
avis motivé du facilitateur, être considérées comme relevant des publics prioritaires.
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la
réalisation des heures d’insertion.
Article 3 : Globalisation des heures d’insertion
Il sera fait application de l’article 18.1.3 du CCAG « Globalisation des heures d’insertion » complété
comme suit :
Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause sociale d'insertion, le titulaire peut solliciter auprès du pouvoir adjudicateur la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées
de l'emploi.
Elle est mise en œuvre à la demande du titulaire et vise à la réalisation de prestations conformes aux
différents marchés des différents acheteurs concernés. Afin que les heures puissent être valorisées
dans le cadre d’une globalisation, elles devront avoir été réalisées par la personne éligible pendant la
durée des marchés concernés
Le facilitateur est garant du reporting.
La demande peut être déclarée recevable sur la base des critères suivants :
• Si la mesure est favorable au salarié en insertion
• Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,
• Si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature au dispositif des clauses
sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.
Consultation n°2026-0128 Page 23 sur 34
Article 4 : Dispositif d’accompagnement des entreprises par le facilitateur pour la mise en
œuvre de la clause d’insertion
L’article 18.1.4 « Intervention d’un facilitateur » du CCAG est remplacé comme suit :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place
un appui technique : les coordonnées du facilitateur clauses sociales seront communiquées au titulaire
du marché lors de sa notification.
Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
- d'accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence
...) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d'insertion
(embauche directe, mise à disposition, etc....) ;
- d'identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
- d'organiser le suivi des publics
- de mesurer et de communiquer auprès de l'acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans
le cadre du marché.
Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion
professionnelle, interlocuteur privilégié de l'acheteur et du facilitateur.
Article 5 : Suivi et contrôle de l’action d’insertion
L’article 18.1.4 « Intervention d’un facilitateur » du CCAG est complété comme suit :
A l’initiative de l’acheteur, une réunion de lancement de l’action d’insertion est organisée avec le
titulaire et, le cas échéant, le facilitateur. Elle est mise en place après notification du marché.
Le titulaire transmet à l'acheteur, et le cas échéant au facilitateur (dès lors que l’acheteur lui a
communiqué les coordonnées du facilitateur), tous renseignements utiles permettant le contrôle et le
suivi de l'exécution de la clause sociale d’insertion.
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché à fournir par le titulaire
sont notamment : date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l'éligibilité des
personnes recrutées, attestation trimestrielle d'heures d'insertion adressée au facilitateur, récapitulatif
des factures, etc.
Par ailleurs, un contrôle sur pièces pourra être réalisé par le facilitateur en cours d’exécution du
marché. Le titulaire est tenu de tenir à sa disposition les bulletins de salaire de chacun des mois
travaillés pour chaque personne bénéficiaire de la clause d’insertion.
Durant toute la période d'exécution du marché, l'acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas
échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion.
Le titulaire informe l’acheteur, par courrier recommandé avec accusé de réception, de toute difficulté
pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le
titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
Consultation n°2026-0128 Page 24 sur 34
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à
l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou encore, à l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause sociale d’insertion au
prorata de la période d’inactivité. Cette annulation partielle est subordonnée à la communication
d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DDETS ou au juge.
Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé,
tout au long de l'exécution des prestations :
- le titulaire fournit mensuellement au facilitateur la fiche de suivi des objectifs d’insertion qui lui
sera communiquée ;
- le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché des bilans
transmis à l'acheteur ;
Le facilitateur transmet au donneur d’ordre un bilan d’impact de la clause sociale à l’issue de
l’exécution du marché. Ce bilan porte sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action d'insertion.
Article 6 : Comptabilisation des heures d’insertion, de formation, et durée d’éligibilité des
salariés en insertion
Durée d’éligibilité
L’éligibilité de la candidature doit être, avant toute embauche, préalablement établie par le facilitateur
et questionnée à chaque nouveau marché.
Quelle que soit la nature du contrat, une personne recrutée dans le cadre des clauses peut rester
éligible 24 mois, sous réserve d’être positionnée dans le cadre du même marché public. Dans le cas
contraire, son éligibilité devra être requestionnée.
- Cas particulier d’embauche en CDI et de prolongation de l’éligibilité :
Dans l’intervalle temporel de réalisation du contrat public, si dans la continuité d’un contrat à durée
déterminée ou d’une mise à disposition, l’entreprise embauche en contrat à durée indéterminée le
salarié en insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des
heures d’insertion dues par l’entreprise pendant 12 mois de plus que les 24 mois habituels, dans la
limite de 36 mois.
Dans tous les cas (prolongation éligibilité avec CDI, globalisation, etc.), la comptabilisation des
heures ne peut intervenir que dans l’intervalle temporel du contrat public.
Comptabilisation des heures de formation :
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat
d'apprentissage, Contrat d’Insertion Professionnel Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement
Professionnel Intérimaire (CDPI), Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), etc.), les heures
de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.
En revanche, les périodes de formation ou de stage ne sont pas comptabilisées en amont de
l’embauche (PMSMP, stages etc.). Néanmoins, lorsque la formation, notamment sous forme de
POEC/POEI ou CIPI (Contrat d’Insertion Professionnelle Intérimaire), a pour objectif de permettre
Consultation n°2026-0128 Page 25 sur 34
à ces personnes d’accéder à un emploi, notamment dans le cadre de clause sociale, le temps de
formation initiale, antérieur au contrat de travail, peut être comptabilisé, à certaines conditions
cumulatives :
- L’entreprise est mobilisée dès l’entrée en POEC/POEI/CIPI, accueille la personne lors des périodes
pratiques de la formation.
- La comptabilisation des heures de formation intervient à la suite du recrutement, voir à l’issue de la
fin de la période d’essai.
- La valorisation des heures de formation intervient dans une limite de 10% des heures d’insertion
réalisées dans le cadre du marché.
Article 7 : Respect de la règlementation RGPD
Le Titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs est confiée au facilitateur.
Ces données sont traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société Cityzen du Groupe UP
à la demande de l’Alliance Villes Emploi, qui a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
A ce titre, les Bénéficiaires, les représentants du Titulaire, les représentants de l’acheteur, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont informés
que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi
dans le cadre du dispositif clause d’insertion.
Le Titulaire ou le facilitateur est responsable du traitement des données collectées.
Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi -
insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Durant cette période, le
facilitateur met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des données
personnelles de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
autorisés. L’accès aux données personnelles est strictement limité au service des clauses d’insertion
et aux organismes partenaires emploi - insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les
démarches. Ils sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en
conformité avec les dispositions contractuelles et la législation applicable. Ces organismes et le
facilitateur s’engagent à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers aux données sans le
consentement préalable du titulaire, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime
(obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), le titulaire ou le
bénéficiaire des clauses bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité
de ses données ou encore ou encore de limitation du traitement des données. Le titulaire ou le
bénéficiaire peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer à leur traitement. Dans le cadre
de l’exercice de ses droits, le titulaire ou le bénéficiaire des clauses peuvent contacter le délégué à la
protection des données par mail à compléter ou par courrier à compléter.
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
Article 8 : Pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion
L’article 18.1.5 « Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale » du CCAG est remplacé
comme suit :
Consultation n°2026-0128 Page 26 sur 34
Pénalités liées au volume d’heures d’insertion :
Les pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion prévues à l’article 18.1.5 du CCAG
sont les suivantes :
En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au titulaire, et après une mise
en demeure restée infructueuse, le titulaire se voit appliquer une pénalité égale à 50 euros par heure
d’insertion non justifiée.
En cas d’absence ou de refus de mise à disposition des renseignements propres à permettre le contrôle
de l’exécution de la clause sociale d’insertion, le donneur d’ordre procèdera à une mise en demeure
du titulaire. En cas de mise en demeure restée infructueuse, le titulaire subira une pénalité égale à 100
euros par jour de retard.
Le recours à la sous-traitance n'exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause
d'insertion. S'il peut partager une partie de l'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne
exécution et de la bonne remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il
appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de
responsabiliser son sous-traitant.
Les exonérations de pénalités en cas de difficultés d’exécution doivent respecter les conditions
prévues à l’article 5 : Suivi et contrôle de l’action d’insertion. Dans ce cas, la pénalité ne s'applique
pas à la part des heures d'insertion initialement prévues pour lesquelles l'acheteur ou le facilitateur ne
sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d'y recourir.
16.2 Clause environnementale
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
Dans le cadre de l’exécution du marché, le titulaire s’engage à prendre en compte les enjeux
environnementaux et réduire l’empreinte carbone de son activité liée au présent marché.
Ces mesures portent sur les actions visant à améliorer la performance en matière de protection de
l’environnement du titulaire en termes de conditions d’exécution des prestations.
En particulier le titulaire s’engage notamment à :
- Fournir tous les documents livrables de préférence au format dématérialisé (format.pdf et format
modifiable),
- Limiter l’envoi d’e-mail contenant des pièces jointes volumineuses et prioriser les outils
collaboratifs ou les plateformes d’échanges,
- Travailler sur des documents partagés,
- Utiliser du matériel informatique peu énergivore et une police de caractère durable,
- En dehors des phases chantier et réunions sur site, prioriser les réunions par visio conférence, sauf
demande contraire du Maître d’Ouvrage.
17 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Il est fait application des articles 22 à 24 du CCAG MOE.
Consultation n°2026-0128 Page 27 sur 34
18 - Pénalités
18.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée à 1,00/3000, conformément aux stipulations de l'article
16.2.3 du CCAG-MOE.
Par dérogation à l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.
Conformément aux stipulations de l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de
retard est plafonné à 10,00 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
18.2 - Autres pénalités spécifiques
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalités en cas de retard dans Journalière 75,00 € Sur simple constat à compter du
la présentation des éléments de 1er jour de dépassement du délai
mission Mise à jour Avant- contractuel.
Projet et PROJET
Pénalités en cas de retard dans Journalière 100,00 € Sur simple constat à compter du
la présentation des éléments de 1er jour de dépassement du délai
mission complémentaires contractuel
(MC1, MC2 et MC3)
Retard pour les comptes rendus Journalière 50,00 € Sur simple constat à compter du
de réunion 1er jour de dépassement du délai.
Pénalité pour absence aux Forfaitaire 250,00 € Sur simple constat de l’absence du
réunions de chantier ou autres titulaire.
convocations
Pénalité pour défaut de visite Forfaitaire 150,00 € Sur simple constat de manquement
hebdomadaire de chantier du titulaire, pour chaque absence à
une visite hebdomadaire
obligatoire.
Pénalité pour défaut de remise Forfaitaire 75,00 € Sur simple constat de manquement
de compte rendu de chantier du titulaire à son obligation de
remise d’un compte-rendu d’une
visite de chantier au plus tard trois
jours ouvrés après la date de la
visite.
Nécessité de passer un avenant Forfaitaire 500,00 € +10% du montant de l'avenant / En
aux marchés de travaux en cas de constat d’une erreur du
raison d’une erreur de titulaire conduisant à la nécessité
conception ou d’une erreur de de passer un avenant au marché de
vérification du titulaire, quelle travaux
qu’elle soit
Consultation n°2026-0128 Page 28 sur 34
En cas d’utilisation et de Forfaitaire 500,00 € Pour chaque manquement / Chaque
validation de plans (y compris fois que le maître d’œuvre fournit
de plans de récolement) non ou valide, dans le cadre des phases
conformes à la réalité d’études ou de réalisation, des
plans (y compris de récolement)
n’étant pas conformes à la réalité
Tout manquement grave du Forfaitaire 500,00 € Pour chaque manquement / Dès
maître d’œuvre conduisant à que le manquement est constaté et
enfreindre une obligation notifié au titulaire
légale, réglementaire ou
contractuelle, constaté par le
maître d’ouvrage
18.3 Prime pour réduction du montant des travaux
En cas de diminution du coût réel des travaux entre leur montant lors de l’attribution des marchés
de travaux et leur montant lors de la notification des DGD des marchés, hors variations prévue par
le contrat et variations significatives des ouvrages réalisée par rapport à ceux prévus par le(s)
marché(s) de travaux, une prime de performance sera versée au maître d’œuvre au pro-rata de cette
diminution.
Dans le cas où : 0,00 < (Ci-Cf)/Ci < 0,05
Avec : Ci : le coût contractuel des travaux à l’attribution du(des) marché(s) de travaux
Cf : le coût réel des travaux payé au DGD, hors variations, réfactions et pénalités.
Le montant de la prime P est calculé comme suit :
P = (Ci-Cf) x 0,05
Dans le cas où : 0,05 < (Ci-Cf)/Ci
Avec : Ci : le coût contractuel des travaux à l’attribution du(des) marché(s) de travaux
Cf : le coût réel des travaux payé au DGD, hors variations, réfactions et pénalités.
Le montant de la prime P est calculé comme suit :
P = (Ci-Cf) x 0,10
Le montant de la prime pour réduction du montant des travaux ne pourra pas être supérieur à 10%
du montant total du marché du maître d’œuvre.
19 - Assurances
Responsabilité : D’une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois, règlements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.
Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux : Le titulaire doit être garanti par une
police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris
l'acheteur public, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du
fait de l'opération avant ou après son exécution. Par dérogation à l'article 9-1 (si montant défini) du
CCAG Moe, leurs polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-après :
• dommages corporels : 4 500 000,00 € TTC par sinistre ;
• dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € TTC par sinistre et par année.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
Consultation n°2026-0128 Page 29 sur 34
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Cette attestation devra comporter les mentions
minimales prévues à l’article R243-2 du code des assurances et précisées par l’arrêté du 5 janvier
2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance. Il doit adresser ces attestations à la personne
publique au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur
simple demande de la personne publique, le titulaire doit justifier à tout moment du paiement de leurs
primes.
Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à
1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution
des travaux.
20 - Clause de réexamen
Une procédure de réexamen pourra être initiée dans les cas suivants et dans les cas définis à l’article
26 du CCAG-MOE.
20.1 - Clauses de réexamen pour modification de la composition du groupement de Moe
La présente clause, stipulée en application du 1° de l’article R. 2194-6 du code de la commande
publique, a pour objet la modification de la composition du groupement solidaire ou conjoint en cas
de défaillance d’un cotraitant non mandataire.
Champ d’application :
La présente clause est applicable en cas de défaillance d’un membre non mandataire d’un
groupement.
La défaillance s’entend des cas prévus à l’article 30 du CCAG Maîtrise d’œuvre 2021, à l’exclusion
de ceux visés aux h, k et l.
Nature des modifications :
La présente clause a pour objet de modifier la composition du groupement :
- En substituant le cotraitant défaillant par un tiers dans les cas de groupements solidaires.
- En substituant le cotraitant défaillant par un tiers ou un autre membre, qui n’est pas mandataire
solidaire, dans les cas de groupements conjoints
Dans les deux cas, la substitution de cotraitant ainsi que, le cas échéant, la répartition des prestations
et des paiements entre les membres du groupement nouvellement constitué, seront entérinées par voie
d’avenant signé par les parties intéressées.
Le cotraitant ou le tiers se substituant reprend purement et simplement l’ensemble des droits et
obligations du cotraitant initial résultant du présent marché.
La substitution n’entraîne aucune modification des conditions contractuelles autre que celles résultant
nécessairement de la substitution du cotraitant défaillant.
A défaut d’accord entre les parties sur la substitution :
- Les membres du groupement solidaire sont tenus de pallier la défaillance de leur cotraitant
- Le groupement conjoint est réduit aux seuls membres non défaillants et les prestations du marché
en conséquence, dans les conditions définies ci-après, et la réduction est actée par avenant.
Conditions de mise en œuvre :
Le mandataire, en qualité de représentant des membres du groupement, notifie au maitre d’ouvrage
une proposition de substitution mentionnant l’identité du cotraitant ou du tiers envisagé pour la
substitution.
Consultation n°2026-0128 Page 30 sur 34
Le délai imparti au mandataire pour adresser au maitre d’ouvrage une proposition de substitution de
cotraitant est égal à celui fixé par la mise en demeure qui a été adressée ou, à défaut de mise en
demeure, de 15 jours à compter de la date à laquelle le cotraitant défaillant a déclaré ne pas pouvoir
exécuter ses engagements.
La substitution est soumise à l’acceptation de l’ensemble des membres du groupement ainsi qu’à
l’agrément du maitre d’ouvrage.
L’agrément du maitre d’ouvrage ne peut être accordé qu’à la condition que le nouveau groupement
ainsi constitué dispose des capacités exigées initialement lors de la mise en concurrence et que le
cotraitant ou le tiers envisagé pour la substitution justifie qu’il n’entre dans aucun des cas d’exclusion
visés aux articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique.
En conséquence, le mandataire adresse au maitre d’ouvrage les documents à produire au titre de la
candidature, évoqués au Règlement de Consultation dans sa dernière version, et concernant le
cotraitant ou le tiers envisagé pour la substitution, dans le délai qui lui sera imparti par le maître
d’ouvrage.
A réception de l’ensemble des pièces justificatives exigées, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai
d’un mois pour agréer ou refuser la substitution. La décision du maitre d’ouvrage est notifiée dans
ce délai au mandataire. Le silence gardé par le maitre d’ouvrage dans le délai précité vaut refus
d’agrément de la substitution.
A défaut d’accord entre les parties sur la substitution, les stipulations suivantes s’appliquent :
1° En cas de groupement conjoint dont le mandataire n’est pas solidaire de l’ensemble des membres
:
Le maitre d’ouvrage pourra procéder à la résiliation pour faute de la part affectée au cocontractant
défaillant et, le cas échéant, faire exécuter les prestations concernées aux frais et risques de ce
dernier.
Sauf accord des parties, les autres membres du groupement restent tenus d’exécuter la part du marché
qui leur incombe, dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Le marché est alors modifié par
avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché et celles restant à fournir par chacun
des membres du groupement ainsi réduit.
2° En cas de groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de l’ensemble des membres :
Le mandataire est tenu de se substituer au cotraitant défaillant dans le mois qui suit la décision de
refus d’agrément. A défaut, les mesures coercitives prévues au CCAP ou à défaut à l'article 34.1 du
CCAG Maîtrise d’œuvre peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au
mandataire.
3° En cas de groupement solidaire :
Les autres membres du groupement sont tenus de se substituer au cotraitant défaillant dans le mois
qui suit la décision de refus d’agrément. A défaut, les mesures coercitives prévues au CCAP ou à
défaut à l’article 34.1 du CCAG Maîtrise d’œuvre peuvent être appliquées au membre du groupement
défaillant comme aux autres membres du groupement.
Consultation n°2026-0128 Page 31 sur 34
20.2 - Clauses de réexamen pour remplacement du mandataire de la maitrise d'œuvre
Champ d’application et nature des modifications :
La présente clause déroge à l’article 3.5.4 du CCAG Maîtrise d’œuvre 2021 et s’applique en cas de
défaillance du mandataire dans ses seules obligations de représentation et de coordination des autres
membres du groupement.
Conditions de mise en œuvre :
Dans le cas où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations de représentation
et de coordination des autres membres du groupement, le maître d'ouvrage le met en demeure d'y
satisfaire.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d'ouvrage invite les membres du groupement à
désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux, satisfaisant aux conditions
précitées.
A défaut, et à l'issue du délai précité courant à compter de la notification de l'invitation du maître
d'ouvrage d'y procéder :
- Le cocontractant énuméré en 2ème position dans l’acte d’engagement devient le nouveau
mandataire du groupement, lorsque le groupement est solidaire.
- En cas de groupement solidaire et lorsque le mandataire du groupement doit être inscrit à l'ordre
des architectes, le cocontractant énuméré en 2ème position dans l'acte d'engagement et inscrit à l'ordre
des architectes devient le nouveau mandataire du groupement.
- Le cocontractant exécutant la part financière la plus importante devient le nouveau mandataire du
groupement, lorsque le groupement est conjoint.
- En cas de groupement conjoint et lorsque le mandataire du groupement doit être inscrit à l’ordre
des architectes, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante et inscrit à l’ordre des
architectes devient le nouveau mandataire du groupement.
Cette substitution fait l'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.
21 - Résiliation du contrat
21.1 - Conditions de résiliation
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail
conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts
du titulaire.
Dans l’hypothèse où le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de l’avenant de transfert sera effectuée
conformément aux dispositions de l’article relatif à la cession du marché du présent CCAP.
A défaut, la maîtrise d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l’article 50-
3-1 h du CCAG Travaux.
Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui
Consultation n°2026-0128 Page 32 sur 34
en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître de
l’ouvrage.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-3, R2143-6 à
R2143-10 et R2143-16 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues
aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 à 8 et R.1263-12 du Code du travail conformément à l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
En application des dispositions de l’article L.8222-6 du Code du travail, le contrat pourra être rompu
sans indemnités aux frais et risques de l’entrepreneur.
21.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé
ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
21.3 - Conduite des prestations dans un groupement
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-contractants désignés comme
tels dans l'Acte d'Engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de
l'article 3.4.3 du CCAG-MOE sont applicables. En conséquence, les articles du CCAG-MOE traitant
de la résiliation aux torts du titulaire (art 30) et les autres cas de résiliation (art 28 et 29) s'appliquent
dès lors qu'un seul des co-contractants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces
articles.
22 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Marseille est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en
français.
23 - Clause complémentaire
Réparation des dommages :
Consultation n°2026-0128 Page 33 sur 34
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du maître d'ouvrage par le
maître d'œuvre, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du maître d'œuvre.
Les membres du groupement devront dès la notification du marché, confirmer au Pouvoir
Adjudicateur le référent du marché ainsi que les membres de l’équipe désignée et les suppléants
en cohérence avec l’organigramme fourni au mémoire technique :
Si celle(s)-ci n’est (ne sont) plus en mesure d’accomplir cette tâche, le chef de projet ou le
mandataire doit en aviser, dans un délai maximum d’une semaine, le Pouvoir Adjudicateur et
prendre toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations.
Le titulaire doit :
1. Proposer au Pouvoir Adjudicateur un remplaçant disposant de compétences au moins
équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres, et tout autre document attestant des
compétences requises (références par exemple), dans le délai maximum de 2 semaines à compter de
la réception de la communication mentionnée précédemment : si le titulaire n’avise pas le Pouvoir
Adjudicateur dans ce délai maximum de 2 semaines, une pénalité de 100 euros par semaine de
retard sera appliquée jusqu’à proposition d’un remplaçant ;
2. Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le Pouvoir Adjudicateur,
si celui-ci ne le récuse pas dans le délai maximum d’une semaine à compter de la réception de la
communication mentionnée au 1) ;
3. Si le Pouvoir Adjudicateur récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’une semaine
supplémentaire pour proposer un autre remplaçant, à compter de la date à laquelle le Pouvoir
Adjudicateur l’a informé de cette décision de récusation. Ces modalités seront appliquées autant de
fois que nécessaire, jusqu’à proposition d’un remplaçant accepté par le Pouvoir Adjudicateur.
24 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge l'article 4.1 du CCAG-Maîtrise d'œuvre
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 15.1.4 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 15.5 du CCAP déroge aux articles 27 à 31 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 18.1.4 et 18.1.5 du CCAG-Maîtrise d’œuvre
- L'article 18.1 du CCAP déroge à l'article 16.2 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 18.1 du CCAP déroge à l'article 16.2 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 18.1 du CCAP déroge à l'article 16.2 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 18.1 du CCAP déroge à l'article 16.2.1 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 18.1 du CCAP déroge à l'article 16.2.2 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 18.1 du CCAP déroge à l'article 16.2.4 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 19 du CCAP déroge à l'article 9.1 du CCAG- Maîtrise d'œuvre
- L'article 20.2 du CCAP déroge à l'article 3.5.4 du CCAG Maitrise d'œuvre
- L'article 21.1 du CCAP déroge à l'article 31 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
Consultation n°2026-0128 Page 34 sur 34
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.