Règlement de consultation
26NOVO17- RC VF.pdf · 3 293 mots · du marché « Construction d'une centrale de groupes électrogènes et sécurisation de l'installation électrique de l'hôpital Novo », dossier de consultation officiel.
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
CS 26NOVO17
Construction d’une centrale de groupes électrogènes
et sécurisation électrique de l’Hôpital NOVO
Date et heure limites de réception des offres :
Vendredi 25 septembre 2026 à 12h00
HOPITAL NOVO
6 Avenue de l'Ile de France
95300 PONTOISE
SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation .......................................................... 3
1.1 - Objet ...................................................................................................................................... 3
1.2 - Mode de passation ............................................................................................................... 3
1.3 - Type et forme de contrat .................................................................................................. 3
1.4 - Décomposition de la consultation .................................................................................... 3
1.5 - Nomenclature ....................................................................................................................... 4
2 - Conditions de la consultation .................................................................. 5
2.1 - Délai de validité des offres ................................................................................................ 5
2.2 - Forme juridique du groupement ....................................................................................... 5
2.3 - Variantes ............................................................................................................................... 6
3 - Les intervenants .................................................................................. 6
3.1 - Maîtrise d'œuvre .................................................................................................................. 6
3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier ............................................. 6
3.3 - Coordination des systèmes de sécurité incendie ........................................................... 6
3.4 - Contrôle technique.............................................................................................................. 6
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ....................................................... 6
4 - Conditions relatives au contrat ................................................................ 6
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution ............................................................................ 6
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ............................................... 6
4.3- Respect des principes d'égalité, de laïcité et de neutralité ......................................... 6
4.4 - Confidentialité et mesures de sécurité ........................................................................... 6
5 - Contenu du dossier de consultation ........................................................... 7
6 - Présentation des candidatures et des offres ................................................. 7
6.1 - Documents à produire......................................................................................................... 7
6.2 Une visite sur site est obligatoire ....................................................................................... 8
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ..................................................... 8
8 - Examen des candidatures et des offres ....................................................... 9
8.1 - Sélection des candidatures ................................................................................................ 9
8.2 - Attribution des marchés ................................................................................................... 10
8.3 - Suite à donner à la consultation ..................................................................................... 11
9 - Renseignements complémentaires ........................................................... 11
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact .......................................................... 11
9.2 - Procédures de recours ...................................................................................................... 11
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE DE GROUPES ELECTROGENES ET SECURISATION ELECTRIQUE DE
L’HÔPITAL NOVO.
Lieu :
HOPITAL NOVO – SIRET 269 500 153 000 11
SITE DE PONTOISE - 6 avenue de l'Ile de France 95300 PONTOISE (site principal)
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 6 lots :
Allotissement
LOT 01 - Electricité
LOT 02 – Groupes Electrogènes
LOT 03 – Gros Œuvre - VRD
LOT 04 – Etanchéité
LOT 05 – Bardage - Serrurerie
LOT 06 - Peinture
Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
Consultation n° : 26NOVO17 Page 3 sur 11
1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code Code Code
Code principal Description suppl. 1 suppl. 2 suppl. 3
45311100-1 Travaux de câblage électrique
45311200-2 Travaux d'installations électriques
45315300-1 Installations d'alimentation électrique.
45315400-2 Installations haute tension.
45315500-3 Installations moyenne tension.
45315600-4 Installations basse tension.
45315700-5 Travaux d'installation de postes de sectionnement.
45317200-4 Travaux d'installation électrique de transformateurs.
45310000-3 Travaux d'équipement électrique
31100000-7 Moteurs, générateurs et transformateurs électriques.
31121000-0 Groupes générateurs.
31130000-6 Alternateurs.
31140000-9 Tours de refroidissement.
45000000-7 Travaux de construction
45112000-5 Travaux de fouille et de terrassement
45112300-8 Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain
45262210-6 Travaux de fondation
45262320-0 Travaux de gros œuvre en béton
45200000 Travaux de VRD
45260000-7 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de
métier spécialisés.
45261410-1 Travaux d'isolation de toiture.
45261420-4 Travaux d'étanchéification.
45262650-5 Travaux de bardage
44316500 Travaux de serrurerie
45440000-3 Travaux de peinture
Consultation n° : 26NOVO17 Page 4 sur 11
Code Code Code Code
Lot(s) principal Description suppl. suppl. suppl.
09310000-5 Travaux de câblage électrique
45311100-1 Travaux d'installations électriques
45311200-2 Installations d'alimentation électrique.
45315300-1 Installations haute tension.
01 45315400-2 Installations moyenne tension.
45315500-3 Installations basse tension.
45315600-4 Travaux d'installation de postes de
45315700-5 sectionnement.
45317200-4 Travaux d'installation électrique de
transformateurs.
45310000-3
Travaux d'équipement électrique
31100000-7 Moteurs, générateurs et transformateurs
électriques.
02 31121000-0 Groupes générateurs.
31130000-6 Alternateurs.
31140000-9 Tours de refroidissement.
45000000-7 Travaux de construction
45112000-5 Travaux de fouille et de terrassement
45112300-8 Travaux de remblayage et de mise en
03 condition du terrain
45262210-6 Travaux de fondation
45262320-0 Travaux de gros œuvre en béton
45200000 Travaux de VRD
45260000-7 Travaux de couverture et travaux d'autres
corps de métier spécialisés.
04
45261410-1 Travaux d'isolation de toiture.
45261420-4 Travaux d'étanchéification
45262660-5 Travaux de bardage
05
44316500 Travaux de serrurerie
06 45440000-3 Travaux de peinture
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
Consultation n° : 26NOVO17 Page 5 sur 11
2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
3 - Les intervenants
3.1 - Maîtrise d'œuvre
BIM INGENIERIE, 21 avenue Edouard Belin, 92500 Rueil Malmaison.
3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
BIM INGENIERIE, 21 avenue Edouard Belin 92500 Rueil Malmaison.
3.3 - Coordination des systèmes de sécurité incendie
Le coordonnateur des systèmes de sécurité incendie sera précisé ultérieurement.
3.4 - Contrôle technique
DEKRA INDUSTRIAL SAS 21-23 rue du Petit Albi 95800 Cergy Pontoise Cedex.
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Le coordinateur sécurité et protection de la santé sera précisé ultérieurement.
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée du contrat est fixée au CCAP.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
4.3- Respect des principes d'égalité, de laïcité et de neutralité
Les prestations ayant pour objet l'exécution d'un service public, les candidats sont informés que le titulaire
devra respecter les principes de la République que sont l'égalité des usagers, la laïcité et la neutralité.
L'attention des candidats est attirée sur les dispositions du CCAP qui rappellent ces obligations et précisent
les modalités de contrôle et de sanction du titulaire lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour
mettre en œuvre ces obligations et faire cesser les manquements constatés.
4.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité
prévues pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
ces obligations de confidentialité et de sécurité.
Consultation n° : 26NOVO17 Page 6 sur 11
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
01 - Le règlement de la consultation (RC)
02 - Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
03 – L’acte d’engagement (AE) et son annexe financière (DPGF)
04 – Le cahier des clauses techniques communes (CCTC) + les cahiers des clauses techniques particulières
(CCTP)
05 - Les pièces graphiques
06 – Les rapports amiantes
07 - Le planning prévisionnel
08 - L'attestation de visite
09 – L’annexe RGPD
10 – Le RICT (Les rapports initiaux de contrôle technique en phase dossier de consultation des entreprises)
11 - Le G2PRO
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à
ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
• Pièces demandées à l’appui de la candidature : telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3,
R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique.
DC1 et DC2
Pouvoirs
Copies des jugements en cas de redressement judiciaire
Déclaration sur l’honneur relative aux obligations fiscales, sociales, condamnations…
Déclaration sur l’honneur relative aux obligations d’emploi de travailleurs handicapés
Déclaration effectifs moyens, personnel d’encadrement
Compte de résultats et CA
Références
Autres : Attestations d’Assurance Responsabilité Civile + d’Assurance Professionnelle
Attestation de visite
Consultation n° : 26NOVO17 Page 7 sur 11
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le
Document Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier
qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat
produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
• Pièces de l’offre (datées et signées) :
L’acte d’engagement et son annexe financière (DPGF)
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et leurs documents annexés
Le planning prévisionnel
L’attestation de visite
Un mémoire technique et organisationnel du soumissionnaire conforme aux exigences du CCTP et aux
critères d’évaluation du présent marché
L’annexe RGPD
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants
6.2 Une visite sur site est obligatoire
Les candidats devront se présenter au PC Sécurité de l’HOPITAL NOVO-Site de PONTOISE à l’une des deux
dates mentionnées ci-dessous, munis de l’attestation de visite jointe au DCE
DATE DE VISITE : Lundi 20 juillet 2026 à 11h00 ou Vendredi 31juillet 2026 à 15h00
LIEU DE RENDEZ-VOUS : PC SECURITE HOPITAL DE PONTOISE
Objet et déroulement de la visite : visite des locaux et de l’environnement
Les demandes de visite sont à adresser par mail à :
nathalie.dahir@ght-novo.fr et djamel.boudifa@bimingenierie.fr
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur
la page de garde du présent document.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Consultation n° : 26NOVO17 Page 8 sur 11
Les pièces de l’offre et de la candidature devront être insérées individuellement, et seront clairement
identifiables (se référer aux noms des pièces listées sur le présent RC).
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le
délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces
exigées au titre de la présente consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
HOPITAL NOVO
Service Juridique des Marchés – Bâtiment S
6, avenue de l'Ile de France
95300 PONTOISE
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n’est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents
exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités
professionnelles, techniques et financières.
Consultation n° : 26NOVO17 Page 9 sur 11
8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-
1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
CRITERES PONDERATION
1- VALEUR TECHNIQUE 60 %
1.1 - Structure de l’organisation 20 %
- Structure et organisation de l’agence des travaux et prestations (ressources et moyens techniques
disponible, CV détaillés des principaux intervenants, organigramme fonctionnel, organisation
interne et interfaces fonctionnelles et opérationnelles, cotraitance et sous-traitante envisagées.
- Qualifications entité morale (capacités techniques et professionnelles, qualifications d’organismes
professionnels, certificats, agréments)
- Organisation de la qualité (structuration interne de la qualité, plan d’action qualité, procédures
qualité, QHSE…)
- Références équivalentes de moins de 3 années (listes de références, certificats ou attestations de
capacités…)
1.2 - Valeur technique et méthodologique 30 %
- Dossier technique d’accompagnement (fiches techniques, documents techniques d’application, PV
de classement, notices d’utilisation et d’entretien, fiches de sécurité, attestations conformité aux
normes, marquage CE, plans ou synoptiques…)
- Méthodologie interventionnelle (organisation de chantier, organigramme fonctionnel, cadre de
PAQ, phases préparatoires et d’exécution, suivi de réalisation des travaux et prestations associées
disposition provisoires……)
- Délai de préparation et de réalisation dont indication des délais de tâches, enchainements et
délais moyens d’approvisionnement
1.3 – Environnement –Hygiène et sécurité 10 %
- Politique et gestion environnementale (stratégie, formalisation, engagements, actions…)
- Politique de gestion des risques, de l’hygiène et de la sécurité (système de management du risque
professionnel, plan de gestion des risques individuels et collectifs, politiques de prévention…)
- Gestion des déchets (SO GED, SO GED…)
2- PRIX DES PRESTATIONS 40 %
L’appréciation des offres au regard du critère prix sera réalisée en affectant une note calculée selon la
méthode ci-dessous, l’offre du candidat ayant été jugée au travers de la décomposition du prix global et
forfaitaire que le candidat a complété :
Note de l’offre = % x Montant de l’offre la moins-distante / Montant de l’offre
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.
Consultation n° : 26NOVO17 Page 10 sur 11
8.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des auditions avec au maximum les 3 candidats
les mieux classés sur la base des cotations provisoires résultant de la primo-analyse par application des
critères d’analyse des offres de la présente consultation.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales, sans audition.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
9.2 - Procédures de recours
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'instruction des recours, les candidats devront s'adresser au
tribunal territorialement compétent :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 Boulevard de l’Hautil
95000 CERGY
Tél : 01 30 17 34 00
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.
Consultation n° : 26NOVO17 Page 11 sur 11
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.