CCAP
71260089_CCAP_VDEF.pdf · 13 214 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la conception et le suivi du système de stockage des eaux unitaires dans le premier émissaire en… », dossier de consultation officiel.
Pièce diffusée par Métropole Aix Marseille Provence, consultation 26-69552. Vérifier le dossier à la source. La date et la version du document sont à vérifier dans l’original.
Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LE STOCKAGE DES EAUX UNITAIRES DANS LE PREMIER EMISSAIRE EN AVAL DU BASSIN GANAY A MARSEILLE 1 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 SOMMAIRE Article 1. Généralités ...........................................................................................................4 Article 2. Intervenants .........................................................................................................4 1) Maître d’ouvrage ................................................................................................................................... 4 2) Conduite d’opération ............................................................................................................................ 4 3) Contrôle technique ............................................................................................................................... 4 4) Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ........................................................ 5 5) Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants ....................................... 5 Article 3. Définition des prestations ...................................................................................5 1) Contenu de la mission de maîtrise d’œuvre ......................................................................................... 5 2) Durée du marché .................................................................................................................................. 6 3) Délais d’exécution des éléments de mission et constatation de l’exécution des prestations .............. 6 4) Droits de propriété intellectuelle – Utilisation des résultats ................................................................10 5) Conduite des prestations par une personne nommément désignée..................................................10 Article 4. Modalités d’exécution des missions de maîtrise d’œuvre ............................. 11 1) Réception des documents d'études ...................................................................................................11 2) Phase travaux .....................................................................................................................................11 Article 5. Clause d’insertion sociale et professionnelle ................................................. 13 1) Publics bénéficiaires ...........................................................................................................................14 2) Modalités de mise en œuvre ..............................................................................................................15 3) Dispositif d'accompagnement des entreprises ...................................................................................16 4) Contrôle du respect des dispositions d'insertion sociale ....................................................................17 5) Globalisation des heures d’insertion ..................................................................................................17 6) Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale ..............................................................17 Article 6. Prix ..................................................................................................................... 17 1) Prix et modalités de rémunération ......................................................................................................18 2) Variation des prix ................................................................................................................................19 3) Modalités de facturation .....................................................................................................................21 4) Modalités de financement...................................................................................................................23 5) Modalités de paiement .......................................................................................................................23 6) Acomptes ............................................................................................................................................23 7) Avances ..............................................................................................................................................26 8) Retenue de garantie ...........................................................................................................................27 Article 7. Décompte général et solde ............................................................................... 27 2 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 1) Délai laissé au maître d’ouvrage pour notifier le décompte général ..................................................27 2) Modalités d’établissement du décompte général définitif ...................................................................27 Article 8. Sous-traitance ................................................................................................... 28 Article 9. Engagement du maître d’œuvre ....................................................................... 29 1) Engagement du maître d’œuvre au stade de la passation des marchés de travaux .........................29 2) Engagement du maître d’œuvre en phase d’exécution des marchés de travaux ..............................31 Article 10. Pénalités et primes ............................................................................................ 32 1) Pénalités .............................................................................................................................................32 2) Primes.................................................................................................................................................33 Article 11. Assurances ........................................................................................................ 33 1) Assurances du maître d’œuvre : ........................................................................................................33 Article 12. Pièces constitutives du marché ....................................................................... 33 Article 13. Suspension des prestations des prestations en cas de circonstances imprévisibles 34 Article 14. Obligations du maître d’œuvre ......................................................................... 34 Article 15. Cession .............................................................................................................. 35 Article 16. Arrêt de l’exécution des prestations ................................................................ 35 Article 17. Résiliation .......................................................................................................... 35 Article 18. Litiges................................................................................................................. 35 Article 19. Dérogations ....................................................................................................... 35 3 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Article 1. Généralités Le présent marché porte sur la réalisation d’une mission de maitrise d’œuvre pour le stockage des eaux unitaires dans le premier émissaire en aval du bassin Ganay à Marseille Les stipulations du présent CCAP concernent un marché de maîtrise d'œuvre de conception et de suivi de réalisation passé conformément aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée contenues dans le code de la commande publique (livre IV). L'ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie des ouvrages d'infrastructure. L'opération nécessite un permis de construire et le recours obligatoire à un architecte. Les spécificités particulières des missions sont indiquées dans le programme de maîtrise d’œuvre et dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes. Le présent cahier des clauses administratives particulières fait référence au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre (ci-après « CCAG Maîtrise d’œuvre »). L’enveloppe prévisionnelle (EP) affectée aux travaux est indiquée dans l’acte d’engagement. La dévolution des travaux est envisagée en marchés allotis par regroupement de corps d’état. Elle sera définitivement arrêtée au plus tard lors des études de projet. Article 2. Intervenants 1) Maître d’ouvrage Ce dernier est désigné dans les pièces du marché indifféremment sous les noms de « Pouvoir adjudicateur », « maître d’ouvrage », « acheteur » ou encore « personne publique ». Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est le/la Président(e) de la Métropole Aix-Marseille- Provence (MAMP) ou son représentant, agissant par délégation. 2) Conduite d’opération Au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la conduite d'opération est assurée par : METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE DGD Transition Environnementale Eau Culture et Sport Pôle/DGA Protection du Cycle de l’Eau Direction de l’Ingénierie Service Travaux Structurants 3) Contrôle technique 4 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Les travaux qui feront l’objet des marchés passés à l’issue des études pourront être soumis au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 et aux articles R. 125-17 à R. 125-21 du code de la construction et de l'habitation. Le contrôleur technique donnera son avis au maître d’ouvrage sur les problèmes d’ordre technique, concernant notamment la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement. 4) Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé Les travaux qui feront l’objet des marchés passés à l’issue des études seront soumis aux dispositions du code du travail (articles L. 4532-1 à L. 4532-18 et articles R. 4532-1 à R. 4532-98). Ils relèvent de la première catégorie au sens de l’article R. 4532-1 du code du travail. Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sera désigné ultérieurement. 5) Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants Dès la réunion de lancement, le maître d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de l’article 3.9 du CCAG Maîtrise d’œuvre, les modalités de collaboration du maître d’œuvre avec l’ensemble des prestataires du maître d’ouvrage concourant à l’opération sont précisées lors de cette réunion. Le maître d’ouvrage autorise le maître d’œuvre à échanger directement avec chacun des prestataires désignés à toutes les étapes du projet. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l’un des autres intervenants, le maître d’œuvre informe le maître d’ouvrage sans délais. Article 3. Définition des prestations 1) Contenu de la mission de maîtrise d’œuvre La mission de maîtrise d’œuvre est composée : • des éléments de mission de maîtrise d’œuvre prévus aux articles R. 2431-24 à R. 2431-31 du code de la commande publique : - Etudes d'avant-projet (AVP) ; - Etudes de projet (PRO) ; - Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (ACT) ; - Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (VISA) ; - Direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET) ; - Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR). 5 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 • des missions complémentaires suivantes : - Mission complémentaire n° 1 : Etudes Préliminaires (PREM) - Mission complémentaire n° 2 : Documents d’urbanisme (URBA) • - Mission complémentaire n° 3 : Dossiers règlementaires (REGL1 à REGL11 soient 11 sous- missions complémentaires) • - Mission complémentaire n° 4 : Ordonnancement, Pilotage, et Coordination (OPC) Les fonctionnalités et les exigences des ouvrages à réaliser sont spécifiées dans le programme de l'opération et le CCTP. 2) Durée du marché Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement soit 12 mois après le terme du dernier marché de travaux de l'opération. Le démarrage de chaque mission sera déclenché comme suit : AVP Sur ordre de service PRO Sur ordre de service ACT1 Sur ordre de service ACT2 A la transmission des offres à analyser par mail VISA, DET, AOR Sur ordre de service PREM Sur ordre de service URBA Sur ordre de service REGL 1 à 11 Sur ordre de service OPC Sur ordre de service A titre indicatif, la durée du marché est estimée à neuf (9) ans. 3) Délais d’exécution des éléments de mission et constatation de l’exécution des prestations a) Délais d’exécution des missions Les délais d'exécution de chaque mission, ainsi que leur point de départ, sont précisés ci-après : Mission Délai d’exécution Point de départ Terme Missions témoins Avant-Projet (AVP) 26 semaines OS de démarrage de Rendu du rapport la mission Projet (PRO) 20 semaines OS de démarrage de Rendu du rapport la mission Assistance Contrat de 14 semaines OS de démarrage de Rapport d’analyse Travaux ACT 1 : la mission définitif Dossier de consultation de travaux 6 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Assistance Contrat de 16 semaines Transmission des Rapport d’analyse Travaux ACT 2* : offres au Maître définitif Analyse des offres et d’œuvre par mail rapport d’analyse des offres VISA et Durée globale des A compter du Réception du dernier Direction d’Exécution différents marchés de démarrage par un OS marché de des Travaux (DET) travaux commun aux deux travaux éléments de mission VISA et DET faisant suite à l’envoi du premier OS de démarrage des travaux aux entreprises. Assistance aux Durée des opérations A compter du Fin de la garantie de Opérations de de réception sur démarrage par un OS parfait achèvement Réception (AOR) l’ensemble des correspondant à la du dernier marché de marchés travaux date du premier travaux Procès Verbal des Opérations Préalables à Réception (OPR) établi avec les entreprises MISSIONS COMPLEMENTAIRES MC 1 : Etudes 26 semaines OS de démarrage de Rendu du rapport préliminaires (PREM) la mission MC2 : Documents Durée des phases OS de démarrage de Obtention de d’urbanismes (URBA) des études de la mission l’autorisation conception** d’urbanisme MC 3 : Dossiers règlementaires (REGL 1 à 11) REGL 1 : Evaluation Durée des phases OS de démarrage de Rendu du suivi faune complète des des études de la mission REGL 1 flore 4 saisons et de Incidences Natura conception** l’évaluation complète 2000 des incidences natura 2000 REGL 2 : Réalisation Durée des phases OS de démarrage de Rendu de l’étude d’un Etat Initial de des études de la mission REGL 2 l’Environnement conception** REGL 3 : Demande Durée des phases OS de démarrage de Rendu et dépôt de dérogation à des études de la mission REGL 3 complet de la l’interdiction de conception** demande de destruction Espèces dérogation auprès de protégées l’autorité compétente REGL 4 : Demande Durée des phases OS de démarrage de Rendu et dépôt de dérogation pour les des études de la mission REGL 4 complet de la constructions en conception** demande de Espace Naturel dérogation auprès de Remarquable l’autorité compétente 7 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 REGL 5 : Demande Durée des phases OS de démarrage de Rendu et dépôt d’autorisation de des études de la mission REGL 5 complet de la travaux « Parc conception** demande National des d’autorisation auprès Calanques » de l’autorité compétente REGL 6 : Evaluation Durée des phases OS de démarrage de Rendu et dépôt Environnementale et des études de la mission REGL 6 complet du dossier étude d’impact conception** auprès de l’autorité associée compétente REGL 7 : Déclaration Durée des phases OS de démarrage de Rendu et dépôt du Projet des études de la mission REGL 7 complet de la conception** déclaration auprès de l’autorité compétente REGL 8 : Assistance Durée des phases OS de démarrage de Compte rendu de la pour la Concertation des études de la mission REGL 8 concertation Préalable conception** préalable REGL 9 : Enquête Durée des phases OS de démarrage de Clôture de l’enquête Publique des études de la mission REGL 9 publique / rapport du conception** commissaire enquêteur REGL 10 : demande Durée des phases OS de démarrage de Rendu et dépôt de dérogation à la des études de la mission REGL 10 complet de la réalisation de travaux conception** demande de dans les espaces dérogation auprès de exposés aux risques l’autorité compétente d’incendies de forêt REGL 11 : Porté à Durée des phases OS de démarrage de Rendu et dépôt Connaissance des études de la mission REGL 11 complet de la conception** demande de dérogation auprès de l’autorité compétente MC 4 : Durée globale des OS de démarrage de Réception des Ordonnancement, différents marchés de la mission faisant travaux Pilotage et travaux suite à l’envoi des OS Coordination (OPC) de démarrage des travaux aux entreprises. *ACT : 16 semaines maximum (12 semaines pour la remise d’un rapport d’analyse suite à la transmission des offres initiales et le cas échéant 4 semaines supplémentaires pour la remise d’un rapport d’analyse définitif après transmission des offres négociées). ** : les phases des études de conception correspondent à la mission complémentaire MC1 PREM et aux phase AVP, PRO et ACT. Cela correspond un délai cumulé de 102 semaines. b) Prolongation du délai d'exécution Par dérogation à l’article 15.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre : Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la Métropole Aix-Marseille-Provence au maître d’œuvre lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier et ne lui étant pas imputable fait obstacle à l'exécution du marché dans les délais contractuels. 8 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Il en est notamment ainsi si la cause qui met le maître d’œuvre dans l'impossibilité de respecter les délais contractuels est le fait de la personne publique ou provient d'un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel initialement prévu. L’absence de réponse du maître d’ouvrage ne vaut pas acceptation implicite du report de délai. Pour bénéficier d'une telle prolongation, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : - Le délai d'exécution ne soit pas épuisé au moment où la demande de prolongation est formulée ; - La demande de prolongation soit dûment effectuée auprès de la Métropole Aix-Marseille- Provence par lettre recommandée avec accusé de réception (le maître d’œuvre dispose d'un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle sont apparues les causes du retard, pour adresser cette demande) ; - Le maître d’œuvre apporte les preuves que les retards sont dus à des circonstances imprévisibles ne résultant pas de son fait. c) Décision d’admission, réfaction, ajournement ou rejet et délais associés Suite aux opérations de vérifications, le maître d’ouvrage prend des décisions d'admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l'article 20 du CCAG Maîtrise d’œuvre. Ces décisions sont transmises au maître d’œuvre par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date. Il est précisé que les documents d’étude remis à l’issue du délai contractuel des missions PREM, AVP, PRO, ACT sont considérés « provisoires ». Délais de vérification Par dérogation à l’article 20.2 du CCAG MOE, la décision par le maître d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserve, ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais prévus à l’article 20.2 du CCAG MOE, soit un délai de 2 mois. Décision d’admission Si aucune décision n'est notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus, la prestation est considérée comme admise, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 21 du CCAG MAÎTRISE D’ŒUVRE. Décision d’ajournement Par dérogation à l’article 21.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le maître d’œuvre dispose d’un délai 1 mois à compter de la réception de la décision d’ajournement pour présenter les prestations mises au point. À compter de la nouvelle présentation des prestations par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage dispose à nouveau de la totalité des délais détaillés ci-avant pour procéder à leurs vérifications. 9 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 À l’issue, le maître d’œuvre sera tenu de reprendre ses prestations dans le délai de 1 mois indiqué ci- avant, et ce autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention de la décision d’admission en l’état (décision formelle) ou d’admission avec observations. Toutes les corrections / mises à jour des prestations effectuées par le maître d’œuvre jusqu’à la décision d’admission sont réputées comprises dans le prix de la mission correspondante. En cas de retard dans la remise des prestations mises au point (nouvelles prestations), le maître d’œuvre encourt des pénalités conformément aux dispositions de l’Article 10 du présent CCAP. 4) Droits de propriété intellectuelle – Utilisation des résultats Il est fait application du chapitre 5 du CCAG Maîtrise d’œuvre. Résultats : En cas de résultats protégés par un droit de propriété intellectuelle relatif à des inventions et connaissances technique, le maître d’œuvre fournit dès qu’il en obtention les titres de propriété et octroie une licence d’utilisation à l’acheteur. Cette dernière est comprise dans son prix. Les résultats sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières. Connaissances antérieures : L’utilisation des connaissances antérieures (standards ou non) donne lieu à une déclaration et un accord préalable de son maître d’œuvre avant tout commencement d’exécution de la prestation concernée. L’absence de réponse dans un délai de 30 jours par le propriétaire (maître d’œuvre) des connaissances antérieures vaut autorisation d’utilisation. Les échanges se formalisent par tout moyen permettant d’attester la date certaine de réception. 5) Conduite des prestations par une personne nommément désignée Tout ou partie des prestations prévues au présent marché doit être exécutée par une personne nommément désignée. Le maître d’œuvre communiquera à la Métropole Aix-Marseille-Provence les noms et coordonnées de son interlocuteur dans les 8 jours qui suivent la notification du marché. Conformément à l’article 3.4.3. du CCAG Maîtrise d’œuvre, lorsque cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le maître d’œuvre doit : - en informer sans délai le maître d'ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ; - proposer au maître d'ouvrage un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’information. 10 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Le remplaçant proposé par le maître d’œuvre est considéré comme accepté par le maître d'ouvrage, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le maître d'ouvrage récuse le remplaçant, le maître d’œuvre dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant. Article 4. Modalités d’exécution des missions de maîtrise d’œuvre 1) Réception des documents d'études a) Format et support pour la remise des études Les prestations sont remises de façon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la date de remise. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de manière dématérialisée. A défaut, le maître d’œuvre doit fournir ses prestations sous formats génériques lisibles sans nécessiter l’acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant à l’appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée. Le maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents, dans le cadre de l'opération envisagée. b) Délais de réception Les documents sont remis au terme de chacune des missions dont les délais sont fixés au paragraphe 3) de l’Article 3. c) Précisions techniques particulières concernant les données géographiques Les données nécessaires à la réalisation des études et en particulier de cartes par le maître d’œuvre et produites ou modifiées par lui doivent être transmises au maître d'ouvrage sous format SIG. L'annexe « Préconisations techniques particulières concernant les données géographiques » au présent CCAP indique les préconisations attendues. Les modalités de rendus seront précisées lors de la réunion de lancement de l'étude. 2) Phase travaux d) Visa des études faites par les entrepreneurs Lorsque les études d'exécution sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du Maître d'Œuvre. 11 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Le visa du Maître d'Œuvre ne dispense pas de l'obtention de l'avis du contrôleur technique ou de tout autre organisme de contrôle choisi par le Maître d'Ouvrage. Le délai de vérification par le Maître d'Œuvre des études d'exécution de l'entrepreneur est fixé à 15 jours à compter de la date de l'accusé de réception du document par le Maître d'Œuvre ou du récépissé de remise. A cet effet, le Maître d'Œuvre devra faire apparaître dans l'état qu'il transmet, la date de réception ou de remise de chaque document d'étude produit par l'entreprise. e) Ordres de service du maître d’œuvre (mission DET) Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux » (DET), le maître d'œuvre est chargé d’émettre et de notifier les ordres de service à destination des entrepreneurs. Ces ordres de service ont pour objet d’assurer la direction technique et à la coordination du chantier. Tous les ordres de service doivent être écrits, datés, numérotés et signés, puis notifiés à l'entrepreneur par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de réception, avec copie au maître d’ouvrage. Pour être exécutoires, certains ordres de services nécessitent la validation préalable du maître d’ouvrage. Ainsi, le maître d'œuvre ne peut émettre ces ordres de service qu'après avoir obtenu le contreseing du maître d'ouvrage, valant accord de sa part. Les cas dans lesquels la validation préalable du maître d’ouvrage est exigée sont les suivants : - La notification des dates de commencement des périodes de préparation et de démarrage de l’exécution des travaux (article 18.1 du CCAG travaux) ; - La notification de l’affermissement d'une tranche optionnelle ; - La notification de prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus (article 13 du CCAG travaux) - La notification de la prolongation du délai de réalisation des travaux (articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG travaux) ; - La modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant (article 3.8.1 du CCAG travaux) ; - La prescription de mesures de nature à déceler un vice de construction dans l’ouvrage (article 39.1 du CCAG travaux) ; - La modification du programme initial entraînant une modification du projet. f) Réunions de chantier Le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’à la réception des travaux avec une fréquence d’une réunion par semaine, ou de façon plus fréquente à chaque fois que les phases techniques le nécessitent. Le maître d’œuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui suivent la réunion. g) Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 12 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Au cours des travaux, le Maître d'Œuvre doit procéder, conformément à l'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par tout moyen permettant de donner une date certaine. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. Le Maître d'Œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au Maître d'Ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié. Le délai de vérification par le Maître d'Œuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 7 jours à compter de la date de réception du document par le Maître d'Œuvre. A cet effet, le Maître d'Œuvre devra faire apparaître dans l'état qu'il transmet, la date de réception de la demande de paiement de l'entreprise. h) Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement du décompte général À l'issue des travaux, le Maître d'Œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par tout moyen permettant de donner une date certaine. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le Maître d'Œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le projet de décompte général. Une fois validé, le cas échéant rectifié, et signé par le maître d’ouvrage, ce projet devient alors le décompte général. Le maître d’ouvrage doit ensuite notifier le décompte général à l’entrepreneur (article 12.4.2 du CCAG Travaux). Par dérogation à l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le délai de notification du décompte général du maître d’ouvrage à l’entrepreneur est de quarante jours. Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux, le principe d’acceptation tacite du décompte général définitif ne s’applique pas. i) Instruction des mémoires en réclamation Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 15 jours à compter de la date de réception par le Maître d'Œuvre du mémoire en réclamation de l’entreprise. Article 5. Clause d’insertion sociale et professionnelle La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le chômage et l’exclusion socio-professionnelle. 13 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 La démarche d’insertion constitue une condition d’exécution du marché en application de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique. Le non-respect par le titulaire de l'obligation d'emploi du public cible est sanctionné par les pénalités définies à l'article 5.6. En cas de licenciement économique ou de chômage partiel et sous réserve d’obtenir les documents justificatifs validés par les services de l’Etat compétents (notamment DIRECCTE), le maître d’ouvrage examinera la demande de l’entreprise de se voir exonérée de tout ou partie de ses obligations liées à la clause sociale d’insertion. 1) Publics bénéficiaires La clause d’insertion sociale doit bénéficier prioritairement aux personnes relevant des catégories suivantes : • Jeunes de moins de 26 ans : - sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ; - diplômés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l'enseignement supérieur ; - pouvant attester d’une inscription dans une formation diplômante en lien avec les prestations du présent marché. • Personnes en reconversion professionnelle diplômées depuis moins de 12 mois ou pouvant attester d’une inscription dans une formation diplômante en lien avec les prestations du présent marché. La clause d’insertion sociale peut également bénéficier aux personnes relevant notamment des catégories suivantes : • Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ; • Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire ; - mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ; - salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI). • Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ; • Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les établissements publics d’insertion de la Défense (EPIDE) et les écoles de la deuxième chance (E2C) ; • Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ; • Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire ; • Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ; • Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ; • Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; • Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l'allocation temporaire d’attente (ATA), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ; 14 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 • Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ; • Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie jeunes ; • Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi et en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ; • Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire et en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ; • Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, peuvent, sur avis motivé du facilitateur, être considérées comme relevant des publics prioritaires. L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise en emploi avec le facilitateur des clauses sociales désigné par la Métropole-Aix-Marseille-Provence. Toutefois, quelques exceptions sont prévues dans le but de soutenir la pérennisation de l’emploi sur le territoire métropolitain tout en conservant l’effet levier de l’action d’insertion. Dans le respect des conditions ci-dessus, les cas particuliers pourront être soumis au facilitateur des clauses sociales désigné, seul à pouvoir valider des situations exceptionnelles qui favorisent l’emploi stable et durable. 2) Modalités de mise en œuvre Par dérogation à l’article 16.1. du CCAG Prestations intellectuelles, la mise en œuvre de la clause d’insertion sociale consiste à mettre en place une mesure permettant la qualification ou la professionnalisation d’au moins une personne relevant des catégories indiquées au 1) de l’article 5 du présent CCAP. Cette mesure devra être : - Soit d’une durée minimale de 04 mois réalisés dans le cas d’un stage, - Soit correspondre à un minimum de 500 heures d'insertion pour toute autre mesure qu'un stage. Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion. Il est possible de réaliser le minimum indiqué ci-dessus par une combinaison des deux mesures. Exemple : Exigence d’un stage d’une durée minimale de 6 mois ou de la réalisation de 160 heures d’insertion. Possibilité de faire 3 mois de stage (50 % du minimum stage) combiné avec 80 heures d’insertion (50 % du minimum d’heures) le tout correspondant bien à 100% de la mesure ciblée. Cette mesure pourra consister : - Soit en la réalisation d’un stage au sein de l’entreprise. Conformément à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, le stage devra faire l’objet d’une convention de stage. La convention de stage devra prévoir obligatoirement une gratification pour le stagiaire. Cette gratification devra être égale au minimum à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale ; - Soit en l’embauche directe dans le cadre d’un CDD, d’un CDI ou d’un contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ; - Soit en la mise à disposition d’un ou plusieurs salariés en insertion durant la durée du marché : l’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en 15 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), d’une association intermédiaire (AI) ou d’une entreprise de travail temporaire (ETT) conformément aux dispositions prévues dans l’accord du 07/11/2005 relatif aux modalités de mise en œuvre des dispositions de l’art L. 124-2-1-1 du code du travail (http://www.journal- officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2005/0042/CCO_20050042_0042_0027.pdf) ; - Soit en la cotraitance ou la sous-traitance d’une partie des prestations à une structure d’insertion par l’activité économique. La personne bénéficiaire de la mesure devra participer à la réalisation des prestations. 3) Dispositif d'accompagnement des entreprises Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, un appui technique a été mis en place par la Métropole Aix-Marseille-Provence Les coordonnées du facilitateur des clauses sociales seront communiquées au titulaire du marché lors de sa notification. Le facilitateur des clauses sociales est missionné pour : - Informer et conseiller les entreprises titulaires dans la mise en œuvre des objectifs d’insertion en fonction des spécificités du marché et de l’activité du titulaire ; - Proposer des candidatures de publics prioritaires et assurer leur suivi pendant l’exécution du marché ; - Suivre et évaluer la réalisation des objectifs d’insertion. Le titulaire fournit mensuellement, au facilitateur des clauses sociales, les renseignements propres à permettre le contrôle de l’exécution et l'évaluation de l’action en complétant le formulaire informatique sur la plateforme de déclaration via un lien communiqué par le facilitateur. Par ailleurs, un contrôle sur pièces pourra être réalisé par le facilitateur en cours d’exécution du marché. Le titulaire est tenu de tenir à sa disposition les bulletins de salaire de chacun des mois travaillés pour chaque personne bénéficiaire de la clause d’insertion. A l'initiative de la Métropole Aix-Marseille-Provence, une réunion de mise au point de l'action d'insertion est organisée avec le titulaire et le facilitateur. Elle est mise en place après notification du marché. Durant toute la période d'exécution du marché, la Métropole Aix-Marseille-Provence peut organiser, avec le titulaire et le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion sociale. Le titulaire notifie à la Métropole Aix-Marseille-Provence toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, avec l’appui du facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion. En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, l'entreprise attributaire peut demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale. En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l'activité partielle, à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ou à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l’acheteur annule la clause d'insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d'une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou au juge. Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé, tout au long de l'exécution des prestations : 16 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 • Le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ; • Le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l'exécution du marché transmis à l’acheteur. Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action d'insertion. 4) Contrôle du respect des dispositions d'insertion sociale L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités définies à l’article 5.6. En tout état de cause, le titulaire doit, dès leur survenance, informer l’acheteur par courrier recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d’insertion, la Métropole Aix-Marseille- Provence peut procéder à la résiliation du marché. 5) Globalisation des heures d’insertion Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de la Métropole Aix-Marseille- Provence la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi. 6) Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputables au titulaire, ce dernier subira une pénalité forfaitaire de : ❑ 50 € par heure d’insertion non réalisée ❑ 50 € par jour de stage d’insertion non réalisé Sur avis du facilitateur des clauses sociales, le titulaire pourra être exonéré de pénalités si la non- exécution de l’obligation ne lui incombe pas. En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de l’exécution de la clause d’insertion sociale, la Métropole Aix-Marseille-Provence procèdera à une mise en demeure du titulaire. En cas de mise en demeure restée infructueuse, le titulaire subira une pénalité égale à 100 euros par jour de retard. Article 6. Prix 17 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 1) Prix et modalités de rémunération EP Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux déterminée par le maître d’ouvrage T Taux de rémunération du maître d’œuvre RP Rémunération provisoire du maître d’œuvre CPD Coût prévisionnel des travaux approuvé par le maître d’ouvrage RD Rémunération définitive du maître d’œuvre M « Offres Mois de la date limite de remise des offres finales du marché de MOE » maîtrise d’œuvre M« Mois de remise des études du maître d’œuvre relatives au Études » projet a) Forfait de rémunération Le marché est traité à prix forfaitaire provisoire uniquement pour les éléments de mission AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR ; tandis que les missions complémentaires sont établies au forfait définitif. La rémunération du maître d'œuvre est établie selon un pourcentage (T) qui s'applique au montant hors taxe de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux déterminée par le maître d’ouvrage (EP) : RP = EP x T. La rémunération du maître d'œuvre est forfaitaire pour l'exécution des prestations du marché. Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de la mission objet du contrat. En complément de l’article 10.1.3. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les prix sont réputés comprendre toutes les contributions financières (dites « éco-contribution ») liées au régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) au sens du code de l'environnement. b) Passage au forfait définitif de rémunération L'avancement des études permet au maître d'œuvre, lors de l'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur l’enveloppe initiale (EP) des travaux. Le forfait définitif de rémunération (RD) et le coût prévisionnel des travaux (CPD), ainsi que sa décomposition, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre seront arrêtés lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage des études d’avant-projet (AVP). Le forfait définitif de rémunération sera fixé par un avenant selon les conditions suivantes : 1°) Si le montant global du coût prévisionnel des travaux (CPD) du maître d'œuvre est inférieur, égal ou supérieur jusqu'à 15 % à l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux définie par le maître de l'ouvrage (EP), la rémunération définitive (RD) est égale à la rémunération provisoire (RP) définie à l'article précédent : RD = RP. 2°) Si le montant du coût prévisionnel (CPD) du maître d'œuvre est supérieur de plus de 15 % à l’enveloppe prévisionnelle (EP) affectée aux travaux définie par le maître d'ouvrage, la rémunération définitive (RD) sera calculée comme suit : 18 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 𝐂𝐏𝐃−𝟏,𝟏𝟓 𝐄𝐏 RD = RP x [1 + ( )] 𝟐 𝐱 𝐄𝐏 Les acomptes relatifs aux éléments AVP et PRO seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant à l’Acte d’Engagement, ce dans l’attente de la validation du forfait définitif. Après acceptation par le Maître d’ouvrage du montant prévisionnel définitif des travaux et du forfait définitif de rémunération, il sera procédé si nécessaire à un réajustement en plus ou en moins du montant total des acomptes relatifs aux éléments AVP et PRO, à l’occasion de l’un des acomptes relatifs à la mission PRO. Conditions économiques d’établissement de EP et CPD : Afin de tenir compte des conditions économiques différentes entre la date d’établissement de l’enveloppe prévisionnelle (EP) et la date de remise des études par le maître d’œuvre établissant le coût prévisionnel définitif (CPD), un coefficient de réajustement appliqué au coût prévisionnel définitif (CPD) est établi sur la base suivante : Coefficient = Indice M « Offres MOE » Indice M « Études ». Valeur d’indice = TP 01. Le coefficient sera arrondi au millième supérieur. c) Conséquence du non-respect de l’enveloppe prévisionnelle (EP) En cas de divergence entre le CPD et l’EP, le maître d’œuvre transmettra au maître d’ouvrage un rapport motivé pour lui permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles le programme et le coût prévisionnel définitif des travaux (CPD) sont ou non respectés. Si le coût prévisionnel définitif (CPD) proposé des travaux est différent de l’enveloppe prévisionnelle (EP), le maître d’ouvrage peut : • Soit refuser la réception des études concernées (« décision de rejet » au sens de l’article 21 du CCAG Maîtrise d’œuvre) et demander leur adaptation gratuite au montant prévu ; • Soit accepter la proposition (« admission » au sens de l’article 21 du CCAG Maîtrise d’œuvre) qui détermine le coût prévisionnel définitif (CPD). Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter le coût prévisionnel des travaux (CPD) (notamment à l’issue de la remise des études de projet et de l’établissement des DCE) et ceci, avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le lui demande. Le maître d’œuvre proposera le cas échéant les précisions, les ajustements ou modifications à ce programme qui lui paraissent nécessaires pour ramener le coût à hauteur de l’enveloppe initiale (EP). 2) Variation des prix Variation des prix : 19 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Le marché est passé à prix révisables. Le titulaire propose une facture distincte pour la révision des prix. Mois d’établissement des prix : Les prix du présent marché sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du mois M0 correspondant, par dérogation à l’article 10.1.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre, à la date limite de remise de l’offre finale. Le mois M0 est indiqué dans le courrier de notification. Déclenchement de la révision des prix : Les prix sont révisables à compter de la notification. Fréquence de la révision des prix : Les révisions de prix sont réalisées lors de l’émission des factures correspondant aux acomptes. La périodicité des acomptes est définie au sein de l’article « Acomptes » du présent CCAP. Formule appliquée pour la révision des prix : Pr = P0 x [0,10 + 0,90 (In/I0)] Dans laquelle : Pr : Prix révisés ; P0 : Prix au mois M0 ; I0 : Valeur de l’indice correspondant au mois M0 ; In : Valeur de l’indice tel que défini ci-dessous. Intitulé de l'indice Identifiant Source Période de référence Index divers de la 001711010 INSEE L'indice à prendre en construction – ING considération dans la formule – Ingénierie – base sera l'indice au mois « n » tel que 2010 défini à l’article « Acomptes » du présent CCAP. In Pour la mission AOR spécifiquement : L'indice à prendre en considération dans la formule sera l'indice du mois correspondant à la date de réception des travaux. 20 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Arrondis : Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur. Disparition d’indice : Dans le cas d’une disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable. Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique. Révision provisoire : En application de l’article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, l’acheteur procède au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière valeur connue à la date de révision. L’acheteur procède à la révision définitive dès que les index/indices seront publiés. En l’absence de la publication de l’ensemble des indices, l’entreprise peut calculer un seul coefficient de révision de prix provisoire avec les valeurs connues à la date d’anniversaire de la notification du marché. Dès la publication de l’ensemble des indices définitifs, l’entreprise devra transmettre toutes nouvelles demandes de paiement avec le coefficient définitif et devra procéder sous 02 mois à la transmission d’une facture de régularisation des prestations payées avec le coefficient de révision provisoire. Cette facture de régularisation devra se conformer aux formalismes de l’article « Facturation » et devra faire apparaitre en plus, directement ou en pièce justificative de celle-ci, la date de réalisation des prestations, le montant hors taxes de l’ensemble des prestations, les numéros de bordereau, les numéros de mandat, la formule et le calcul de l’actualisation, le coefficient provisoire et le coefficient de l’actualisation définitive. Il est rappelé au maître d’œuvre du marché, conformément à l’article « Facturation », que toute demande de paiement des prestations révisées devra être accompagnée, sur sa facture ou joint à celle- ci, d’un justificatif exhaustif du coefficient de révision de prix provisoire ou définitif appliqué. 3) Modalités de facturation Aucune facture ne sera reçue avant la date d'admission des prestations. Toute facture reçue avant cette date ne sera pas prise en compte et retournée au maître d’œuvre. Une nouvelle facturation sera alors établie postérieurement à l'admission. Les dispositions relatives à la facturation électronique sont prévues aux articles L. 2192-1 à L. 2192-7 du code de la commande publique. En application de l’article D. 2192-2 du code de la commande publique, sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures comportent les mentions suivantes : − La date d'émission de la facture ; − Les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 21 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 − La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; o Le numéro SIRET de la Métropole : 20005480700355 ; o CODE SERVICE : 5POLPCE o Le numéro SIRET, SIREN, RCS ou RM de la société ; o Le nom et l’adresse précise de la société. − Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture ; − Le numéro de l’engagement ; − La désignation du payeur avec l'indication du code d'identification du service chargé du paiement ; − La date d'exécution des travaux ; − La quantité et la dénomination précises des travaux réalisés ; − Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ; − Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; − L'identification du représentant fiscal de l'émetteur de la facture, le cas échéant ; − Les coordonnées bancaires ; − Dès lors que les prix deviennent révisables ou actualisables, une facture de révision séparée mentionnant en plus du prix initial : ▪ Le prix unitaire révisé hors taxes ; ▪ Le coefficient de révision des prix ; ▪ Le détail des calculs, avec justifications à l'appui, de l'application des coefficients d'actualisation ou de révision des prix. Le dépôt de la facture s'effectue sur le portail public de facturation Chorus Pro. Le choix du mode d’accès est libre : − Mode Portail : dépôt (PDF signé ou non signé, PDF mixte, XML) ou saisie ; − Mode Échange de Données Informatisé (EDI) : transmission de flux au format structuré ou mixte ; − Mode Service : mise à disposition des services de la solution Chorus Pro sous forme d'API (Application Programming Interface, ou interface de programmation applicative). Ces modalités de transmission sont opposables au sous-traitant qui bénéficie d'un paiement direct et aux cotraitants. FACTOR : - Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les mentions suivantes : * Mention concernant l’affacturage dans le cadre d’une subrogation : « Règlement à l’ordre de (indication de la société d’affacturage ou de son mandataire) à lui adresser directement (adresse, numéro de téléphone, numéro du compte courant bancaire ou postal). Elle le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d’affacturage. Elle devra être avisée de toute demande de renseignements ou réclamations » * Mention concernant l’affacturage dans le cadre d’une cession ou d’un nantissement : « La créance relative à la présente facture a été cédée à (indication du cessionnaire) dans le cadre des articles L. 313-29-2 du code monétaire et financier. Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billet, etc. établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire) et adressé à ou par virement au compte numéro ... chez ... » 22 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Procédure de cession de créance : L'exemplaire unique (copie certifiée conforme du marché, délivrée par la Métropole et signé en original) ou le certificat de cessibilité (conforme à l’arrêté du 28 juillet 2020) permet au titulaire du marché de céder ses créances à un organisme tiers : 1. Notification au débiteur : La cession doit être notifiée à la Métropole pour qu'elle soit opposable ; 2. Notification au comptable public : La cession doit également être notifiée au comptable public assignataire de la Métropole pour lui être également opposable ; 3. Vérification et enregistrement : Le comptable public vérifie la validité de la cession et l'enregistre. Il s'assure que toutes les conditions légales sont remplies et que la créance est bien due ; 4. Paiement au cessionnaire : Une fois la cession enregistrée, le comptable public effectue les paiements directement au cessionnaire (nouveau créancier) au lieu du cédant initial. 4) Modalités de financement Le marché est financé par le budget annexe “Assainissement” de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 5) Modalités de paiement Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l’article R. 2192- 10 du code de la commande publique. Le délai court à compter de la réception par courriel de la facture. Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au maître d’œuvre et au sous-traitant. Le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 6) Acomptes Conformément aux articles R. 2191-20 et R. 2191-21 du code de la commande publique, les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes correspondant à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Par dérogation à l’article 11.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre, les paiements s'effectueront conformément aux modalités suivantes : Eléments de Mois retenu pour la révision Modalité de paiement mission de prix 23 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Les prestations incluses dans les éléments de mission AVP seront réglées en deux fois : Pour les deux acomptes : ▪ 3 mois après l'OS de démarrage de la mission AVP ▪ Mois de démarrage de la et à la remise et présentation d’un rapport mission AVP figurant dans provisoire d’avancement : 50 % ; l’OS ▪ A la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage du dossier définitif : 50 % Les prestations incluses dans les éléments de mission PRO seront réglées en deux fois : Pour les deux acomptes : ▪ 3 mois après l'OS de démarrage de la mission PRO ▪ Mois de démarrage de la et à la remise et présentation d’un rapport mission PRO figurant dans provisoire d’avancement : 50 % ; l’OS ▪ A la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage du dossier définitif : 50 % ▪ Pour le premier acompte : Mois de démarrage de la mission ACT-DCE figurant ▪ Après finalisation du dernier Dossier de Consultation dans l’OS ACT des Entreprises : 70% ; (DCE et Analyse ▪ Pour le deuxième acompte : des offres) ▪ Après attribution du dernier marché de travaux : Mois de démarrage de la 30%. mission ACT-Analyse des offres correspondant à la date d’envoi par mail des offres au Maître d’oeuvre ▪ Sur production d’un document récapitulant l’ensemble des études, plans d’exécution, plans de synthèse à remettre par les entreprises qui sont présentés au visa du maître d’œuvre à l’issue de la période de préparation des marchés de travaux : 10 % ; Pour les deux acomptes : ▪ En fonction de l'avancement des travaux, sous ▪ Mois de démarrage de la VISA forme d'acomptes, prorata temporis : 80 % ; mission VISA pour les deux ▪ Sur production du même document complété acomptes par les dates auxquelles les études, plans d'exécution et plans de synthèse ont été visés et acceptés par le maître d’œuvre, accompagné des justificatifs nécessaires : 10%. ▪ En fonction de l'avancement des travaux, sous ▪ Pour les acomptes forme d'acomptes mensuels, prorata temporis : 85 mensuels : Mois de %; facturation de la prestation DET jusqu’à 85% des prestations ▪ À la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage du dernier projet de décompte final et ▪ Pour le dernier acompte : après traitement des réclamations éventuelles des Mois de réception du entreprises, sur acceptation par le maitre d’ouvrage 24 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 du dernier rapport d’analyse du mémoire en dernier marché de travaux réclamation : 15 %. pour les 15% du solde ▪ Les prestations incluses dans l'élément de mission AOR seront réglées comme suit : 1. à l’issue des dernières opérations préalables à la réception (OPR) : à la date d’accusé de 1. Mois de réception du réception par le maître d’ouvrage du dernier dernier marché de travaux procès-verbal des OPR : 20 % ; 2. à la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40 % ; 2. Mois de réception du 3. à l’achèvement des levées de réserves : 20 % ; dernier marché de travaux AOR 4. à la fin du dernier délai de garantie de parfait 3. Mois du procès-verbal des achèvement des ouvrages ou à l’issue de sa levées des réserves du prolongation décidée par le maître de l’ouvrage dernier marché de travaux : 20 %. Le délai de garantie des marchés de travaux, à 4. Mois de la fin du dernier l’exclusion des marchés d’aménagements délai de garantie du dernier paysagers est, sauf prolongation, d’un an à marché de travaux compter de la date d’effet de la réception. Concernant les marchés d’aménagement paysagers le délai de garantie est, sauf prolongation, de 24 mois. Les prestations incluses dans la mission complémentaire n°1 PREM seront réglées en deux fois : Pour le premier acompte : Mois MC 1 PREM ▪ 3 mois après l'OS de démarrage de la mission : de démarrage de la mission et à la remise et présentation d’un rapport MC1 PREM figurant dans l’OS provisoire d’avancement : 50 % ; ▪ A la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage du dossier définitif : 50 % Les prestations incluses dans la mission Mission complémentaire seront réglées par acomptes Pour le deuxième acompte : complémentaire périodiques en pourcentage de l’avancement des Mois de facturation de la 2 URBA prestations et sur présentation des éléments de prestation à l’avancement missions demandés (dossiers, rapports). Mission Les prestations incluses des sous-missions REGL 1 à complémentaire 11 seront réglées : Mois de notification de l'OS de 3 REGL1 à démarrage de la mission REGL11 soient - Un premier acompte sera déclenché au démarrage complémentaire pour les deux 11 sous- de la sous-mission complémentaire : 30% acomptes missions - Un deuxième acompte sera déclenché à la remise complémentaires des éléments attendus au terme de la sous-mission et 25 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 indiqués dans le tableau de l’ « article 3 a) Délais d’exécution des missions du CCAP: 70%. Les prestations incluses dans l'élément de mission Mission OPC seront réglées à l’avancement du chantier sous complémentaire forme d'acomptes mensuels et en cohérence avec le Mois de facturation de la prestation à l’avancement MC 4 OPC pourcentage d’avancement de l’élément de mission DET. 7) Avances a) Conditions d’octroi de l’avance Le marché remplit les conditions cumulatives d’octroi de l’avance, à savoir un montant initial supérieur à 50 000 euros HT et un délai d’exécution supérieur à 2 mois. Conformément aux dispositions de l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, le maître d’œuvre a donc droit à une avance obligatoire. b) Définition du taux de l’avance L’option retenue est l’option B : Taux de l’avance : 10 %. c) Modalités de versement de l’avance Le maître d’œuvre a droit à une avance accordée en une fois dont le montant est calculé comme suit : Avance = 10 % x 12 x (montant initial du marché TTC/durée d’exécution en mois). d) Remboursement de l’avance Le remboursement de cette avance sera effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire selon les modalités suivantes : - 50 % du remboursement de l’avance quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65 % - 50 % du remboursement de l’avance avant que les prestations exécutées par le titulaire atteignent les 80 % Modalités de remboursement : 26 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Le remboursement de l’avance s’effectue, sur la demande d’acompte correspondant au seuil 65 % et celle correspondant au seuil 80 %, par prélèvement sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, co- traitants ou sous-traitants). e) Clause de réexamen En cas de modification par le maître d’œuvre, en cours d’exécution et avant démarrage des prestations, concernant l’acceptation ou le refus du versement de l’avance accordée de droit, sans pour autant modifier le taux ou les modalités de mise en œuvre, les parties s’entendent dans le cadre d’une clause de réexamen. À ce titre, le maître d’œuvre doit adresser sa demande à l’acheteur par courrier avec accusé réception. Cette clause de réexamen sera mise en œuvre par un ordre de service. 8) Retenue de garantie Il n'est pas demandé de retenue de garantie. Article 7. Décompte général et solde Le maître d’ouvrage établit le décompte général (DG) qui comprend les éléments listés à l'article 11.8.1 du CCAG Maîtrise d’œuvre. Le maître d’ouvrage doit ensuite notifier le décompte général au maître d’œuvre (article 11.8.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre). 1) Délai laissé au maître d’ouvrage pour notifier le décompte général En application des dispositions de l'article 11.8.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le maître d'ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage du projet de décompte final transmis par le maître d'œuvre. 2) Modalités d’établissement du décompte général définitif a) Acceptation expresse par le maître d’œuvre du décompte général du maître d’ouvrage En application des dispositions de l’article 11.8.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre, lorsque le décompte général est signé sans réserves par le maître d’œuvre et renvoyé dans les trente jours au maître d’ouvrage, celui-ci devient décompte général et définitif (DGD) du marché. b) Réserves émises par le maître d’œuvre sur le décompte général du maître d’ouvrage En application des dispositions de l’article 11.8.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le maître d’œuvre peut émettre des réserves sur le décompte général ou faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer de décompte dans les trente jours au maître d’ouvrage. 27 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d'ouvrage règle les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord dans les conditions mentionnées à l'article 35 du CCAG Maîtrise d’œuvre, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément. c) Procédure en cas d’absence de notification de décompte général par le maître d’ouvrage : dérogation à l’acceptation tacite par le maître d’ouvrage Par dérogation aux dispositions de l’article 11.8.5 du CCAG Maîtrise d’œuvre, il est fait application des dispositions suivantes, dans le cas où le maître d'ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans les délais stipulés au paragraphe 1) du présent article. En premier lieu, le maître d’œuvre notifie au maître d'ouvrage, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 11.7 du CCAG Maîtrise d’œuvre ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ; - du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive. Hypothèse 1 : notification du décompte général par le maître d’ouvrage Si le maître d'ouvrage notifie le décompte général au maître d’œuvre après réception de son projet de décompte général, le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 11.8.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre. Hypothèse 2 : absence de notification du décompte général par le maître d’ouvrage Si le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général signé au maître d’œuvre, dix jours après réception de son projet de décompte général, le maître d’œuvre peut lui adresser une mise en demeure d’y procéder, accompagnée d’un mémoire en réclamation, dans les conditions de l’article 35.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre. Les modalités de règlement du différend sont celles prévues à l’article 35 du CCAG Maîtrise d’œuvre. d) Acceptation tacite par le maître d’œuvre du décompte général du maître d’ouvrage En application des dispositions de l’article 11.8.4 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le décompte général notifié par le maître d'ouvrage devient tacitement décompte général définitif dans les cas où le maître d’œuvre : - n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l'article 11.8.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre, - l'ayant renvoyé dans ce délai, n'a pas motivé son refus ou n'a pas détaillé les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 35 du CCAG Maîtrise d’œuvre. Article 8. Sous-traitance En application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique, la sous-traitance est autorisée, , à condition de produire (sur papier libre ou DC4) : 28 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 - Un engagement écrit du sous-traitant ; - Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant à l'article R. 2193-1 du code de la commande publique ; - Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une exclusion de la procédure de passation. L’architecte ne peut sous-traiter l’établissement du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, conformément l’article 37 du code de déontologie des architectes. Cette mission revêt le caractère de tâche essentielle au sens de l’article L2193-3 du code de la commande publique. Le recours à la sous-traitance n’est pas autorisé pour cette tâche essentielle. Article 9. Engagement du maître d’œuvre Enveloppe prévisionnelle déterminée par le maître d’ouvrage EP = l’enveloppe financière affectée par le maître d’ouvrage aux travaux, tel qu’il figure dans l’acte d’engagement et sur lequel le maître d’œuvre s’est engagé lors de la signature du marché CPD Coût prévisionnel des travaux approuvé par le maître d’ouvrage à l'issue de la validation de l’avant-projet M « Offres MOE » Mois de la date limite de remise des offres finales du marché de maîtrise d’œuvre M « Études » Mois de remise des études du maître d’œuvre relatives au projet M « Offres TVX » Mois de la date limite de remise des offres finales des marchés de travaux. Coût de référence des travaux (somme des montants des consultations relatives aux marchés CR de travaux) sur lequel s’engagera le maître d’œuvre à l’issue de la consultation des entreprises dans le cadre de sa mission ACT Coût constaté définitif des travaux correspondant au montant réalisé (DG) à l'exclusion des CC coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre M « Notification DG » Mois de la date de notification du décompte général 1) Engagement du maître d’œuvre au stade de la passation des marchés de travaux e) Établissement du coût de référence des travaux (CR) à l'issue de la consultation des entreprises Engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel définitif (CPD) et seuil de tolérance (S1) : Les missions du maître d’œuvre comportent l'assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux. Préalablement au lancement de chaque consultation pour la passation d’un marché de travaux, le maître d’œuvre devra confirmer par écrit l’estimation financière prévisionnelle du montant maximal des travaux tel qu’il doit résulter de la consultation, et devra justifier du respect, à ce stade, de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux (CPD). Le coût prévisionnel des travaux (CPD) est éventuellement complété du coût des travaux complémentaires demandés par le maître d’ouvrage depuis l’AVP. 29 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Le coût prévisionnel définitif des travaux (CPD) est assorti d’un seuil de tolérance (S1) de 10 %. Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d’œuvre établit le coût de référence des travaux (CR). Le coût de référence des travaux (CR) est donc la somme des montants des offres finales établies comme économiquement les plus avantageuses par le maître d’ouvrage à l’issue des consultations relatives aux travaux. Établissement de CR : Afin de tenir compte des conditions économiques différentes entre la date de remise des études au stade de projet par le maître d’œuvre établissant le coût prévisionnel définitif (CPD) et le coût de référence des travaux (CR), un coefficient de réajustement appliqué au coût de référence (CR) est établi sur la base suivante : Coefficient = Indice M « Études » Indice M « Offres TVX ». Valeur d’indice = TP 01 Le coefficient sera arrondi au millième supérieur. Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. En cas de marchés de travaux multiples, le coefficient est calculé pour chaque marché de travaux attribué, en prenant l’indice M « Offres travaux » du marché attribué. f) Conséquences du non-respect de l’engagement sur CPD Lorsque le coût de référence (CR) dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus (S1), le maître d'ouvrage peut : • Soit accepter l'offre ou les offres des entreprises : • Soit demander au maître d'œuvre une reprise des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le coût. Dans ce cas, conformément à l'article R. 2432-3 du code de la commande publique, le maître d’œuvre a l’obligation de les reprendre conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises. Le maître d’ouvrage notifie sa décision de reprise des études par ordre de service. Le maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande. Sur la base de cette nouvelle étude, et après acceptation par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de l’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’engager une nouvelle négociation. 30 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Le non-respect de ce délai est passible des mêmes pénalités de retard que celles prévues à l’article 10 du présent CCAP pour l’élément DCE. Le coût de référence (CR) ainsi accepté par le maître d’ouvrage est notifié au maître d’œuvre. 2) Engagement du maître d’œuvre en phase d’exécution des marchés de travaux La mission confiée au maître d’œuvre comporte la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance lors des opérations de réception. a) Engagement du maître d’œuvre sur le coût de référence (CR) et seuil de tolérance (S2) Le maître d’œuvre s’engage sur le coût de référence des travaux (CR) dans le cadre de sa mission. Le coût de référence (CR) est assorti d’un seuil de tolérance (S2) de 10 %. Établissement du coût constaté de réalisation (CC) : Après achèvement de l’ouvrage, le montant réalisé des travaux est établi (DG). Le coût constaté (CC) est égal au montant réalisé des travaux (DG) à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre. Il est établi en prix de base (hors variation de prix). b) Conséquences du non-respect de l'engagement. Si le coût constaté (CC) est supérieur au seuil de tolérance (S2) tel que défini ci-dessus, le maître d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit : Montant de la pénalité : {[CC - (CR + (CR x S ))] x Coefficient x taux de pénalité } 2 Avec taux de pénalité = 5 % Coefficient = Indice M « Études » Indice M « Offres TVX ». Cependant, conformément à l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux (DET, VISA et AOR). 31 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Article 10. Pénalités et primes 1) Pénalités Par dérogation à l’article 16 du CCAG Maîtrise d’œuvre, il sera fait application des pénalités indiquées ci-dessous : Pénalités Montant Délais / point de départ retard dans la remise des études et reprise des études (PREM, 100 € par jour P1 AVP, PRO et sous Fixés par ordres de services calendaire missions complémentaires REGL 1 à REGL 11) retard dans la diffusion 50 € par jour P2 des comptes rendus 7 jours calendaires après la réunion calendaire de réunion retard dans la remise 50 € par jour P3 du rapport d’analyse 12 semaines après remise des offres calendaire des offres retard dans la vérification des 50 € par jour P4 acomptes mensuels et 7 jours après dépôt entreprise calendaire projets de décompte final retard dans l’analyse des mémoires en 50 € par jour 20 jours calendaires après la transmission P5 réclamation et remise calendaire de la réclamation du rapport absence non justifiée P6 50 € par réunion pour chaque absence constatée aux réunions retard dans les VISA 50 € par jour 15 jours calendaires après remise des P7 des études d’exécution calendaire études d’exécution Retard dans la 50 € par jour 15 jours calendaires après la date de P8 constitution du DOE calendaire réception des Par dérogation à l'article 16 du CCAG Maîtrise d’œuvre, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour retard est dans tous les cas égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard. Par dérogation à l'article 16.2.4. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les pénalités de retard s’appliquent sans mise en demeure. Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire. Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur à l'égard des autres cotraitants. 32 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Par dérogation à l'article 16.2.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les pénalités sont dues dès le 1er euro. Par dérogation à l'article 16.2.2. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les pénalités sont plafonnées à 25 % du montant total hors taxes du marché. 2) Primes Sans objet. Article 11. Assurances 1) Assurances du maître d’œuvre : Assurance responsabilité civile Conformément à l'article 9.1.1 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le titulaire ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché, souscrivent une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Assurance de responsabilité civile décennale Conformément à l'article 9.1.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l'assurance décennale obligatoire visée à l'article L. 241-1 du code des assurances. Justificatifs Par dérogation à l’article 9.1.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le titulaire, ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché, doivent justifier dès l’attribution et avant notification qu’ils sont titulaires de ces contrats d’assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Article 12. Pièces constitutives du marché Il est dérogé à l’article 4.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre. Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : Pièces particulières : - L’acte d’engagement (AE) et les annexes financières : décomposition du prix global et forfaitaire + tableau de répartition par élément de mission en cas de groupement ; - La répartition des honoraires par éléments de mission et par cotraitant); - Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; - Le programme et ses 9 annexes techniques : o Annexe 1 : mission M12 - Extrait des études complémentaires relatives à la mise en œuvre du Schéma de Modernisation du Réseau Unitaire II (SMRU II) - Extraits- SAFEGE/SUEZ Consulting – octobre 2020 o Annexe 2 : Etude de faisabilité - Stockage des eaux unitaires dans le premier émissaire en aval du bassin Ganay - Rapport d’étude de faisabilité avec son annexe : 33 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 liste des données d’entrée de l’étude de faisabilité – SUEZ Consulting/GINGER CEBTP - version du 15/01/2024 o Annexe 3 : Etude de faisabilité - Stockage des eaux unitaires dans le premier émissaire en aval du bassin Ganay – Programme des travaux - SUEZ Consulting – juin 2024 o Annexe 4 : Emissaire 1 - Emplacements des puits et descentes – Vue en plan et côtes fil d’eau – SERAM – version du 22/02/2006 o Annexe 5 : mission M12 - Rapport d'étude CAI2.J.030 - Indice 1 - Etude Géotechnique Préalable (G1) – Phase Etude de Site : Puits P3 et Usine Des Boues– GINGER CEBTP - 13/11/2020 o Annexe 6 : Vue en plan et profil géotechnique des terrains traversés le long du collecteur 3080 – DOE – mai 2015 o Annexe 7 : Rapport d’ingénierie géotechnique « ouvrage de prise Michelet – étude géotechnique de Projet – mission G2 AVP-PRO – Décembre 2014 o Annexe 8 : plan de détection des réseaux – AFF0029664 – Planche 2 - AX’EAU – Mars 2025 o Annexe 9 : vues en plan du projet au stade de la faisabilité (site usine des boues) – Juin 2024 - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) - Le contenu des lettres circulaires éventuelles répondant à des questions concernant les pièces contractuelles ; - Le mémoire technique ; - Le mémoire environnemental ; - L’annexe « Exigences de sécurité pour les échanges par courriel» ; - L’annexe « Préconisations techniques particulières concernant les données géographiques » Pièces générales : - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise d'œuvre, approuvé par un arrêté du 30 mars 2021 ; - Le code de la commande publique (livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée). Article 13. Suspension des prestations des prestations en cas de circonstances imprévisibles Il est fait application de l’article 25.2. du CCAG Maîtrise d’œuvre. Article 14. Obligations du maître d’œuvre Le maître d’œuvre produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents visés aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique. Aprovall : Afin de simplifier et sécuriser la remise de ces documents par le maître d’œuvre, la Métropole Aix- Marseille-Provence met à disposition la plateforme Aprovall. Cette plateforme est entièrement gratuite pour le maître d’œuvre. 34 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Article 15. Cession Toute modification apportée dans la forme juridique de l'entreprise maître d’œuvre devra être notifiée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra être accompagnée des documents justifiant les changements intervenus, notamment des extraits des journaux d'annonces légales dans lesquels auront été publiés les modifications et un extrait du registre du commerce. Il sera interdit au prestataire de céder tout ou partie du service sans y être expressément autorisé par la Métropole Aix-Marseille Provence. Toute cession ou sous-traitance passée sans autorisation restera nulle et de nul effet à l'égard de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Article 16. Arrêt de l’exécution des prestations Les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, correspondant aux missions énoncées à l’Article 3. Ainsi, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par l’acheteur, au terme de chacune de ces phases, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maître d’œuvre. La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. Article 17. Résiliation Il sera fait application des dispositions du chapitre 6 du CCAG Maîtrise d’œuvre. Conformément à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, lorsque le maître d’œuvre est, au cours de la procédure de passation ou de l'exécution du marché, placé dans l'une des situations mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 ayant pour effet de l'exclure, le marché pourra être résilié pour ce motif. Le maître d’œuvre informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. La résiliation ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code du commerce, à condition qu'il ait informé sans délai l'acheteur de son changement de situation. Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du maître d’œuvre, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du maître d’œuvre. Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le maître d’œuvre a droit à une indemnité de résiliation de 1 %, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises. Article 18. Litiges En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les tribunaux compétents seront saisis. Article 19. Dérogations 35 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 Toutefois, compte tenu de la hiérarchie des pièces contractuelles, l’absence de mention d’une dérogation au CCAG par le présent article ou dans le corps d’une pièce particulière du marché, ne fait aucunement obstacle à son caractère pleinement applicable au maître d’œuvre. Article du présent CCAP Article du CCAG Objet 3.3.b. Prolongation du délai 15.3. Prolongation du délai Délai de 15 jours ouvrés d’exécution d’exécution 3.3.c. Décision 21.2. Décision d’ajournement Délai 1 mois d’ajournement Délai de notification du 4.2.h. Vérification du projet décompte général du maître de décompte final des d’ouvrage à l’entrepreneur 12.4.2 du CCAG Travaux entrepreneurs et est de quarante jours établissement du décompte 12.4.4 du CCAG Travaux Le principe d’acceptation général tacite du décompte général définitif ne s’applique pas Modalités de mise en œuvre 5.2. Modalités de mise en 16.1. du CCAG Prestations clause d’insertion sociale et œuvre intellectuelles professionnelle Le mois d’établissement des prix à prendre en compte 6.2. Variation des prix 10.1.1 Prix sera la date de la remise de l’offre finale Modalités de paiement 6.6. Acomptes 11.2. Acomptes différentes 7.2.c. Procédure en cas 11.8.5 Procédure en cas d’absence de notification du d’absence de notification du Dérogation à l’acceptation décompte général par le décompte général par le tacite par le maître d’ouvrage maître d’ouvrage maître d’ouvrage 10.1. Pénalités applicables 16. Pénalités pour retard Pénalités pour retard 10.1 Pénalités de retard : 16.2.4. Pénalités de retard : Pénalités appliquées sans procédure contradictoire procédure contradictoire mise en demeure préalable 16.2.1. Exonération des 10.1. Modalités d’application pénalités dont le montant ne Pénalités applicables dès le des pénalités dépasse pas 1000 euros 1er euro pour l’ensemble du marché 16.2.2. Plafonnement à 10% du montant total hors taxes 10.1 Modalités d’application Plafonnement des pénalités du marché, de la tranche des pénalités à 25% considérée ou du bon de commande 36 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026 9.1.3 Transmission dans les Transmission dès l’attribution 11. Assurances 15 jours suivant la notification du marché et non après du marché notification 12. Pièces constitutives de 4.1. Ordre de priorité des Ordre de priorité des pièces l’accord-cadre pièces contractuelles contractuelles modifié 37 71260089_CCAP_VDEF.docx –du 09/03/2026
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.