Pièce
Note Incendie 2026.pdf · 4 420 mots · du marché « Mise aux normes d'accessibilité du collège Pierre Weczerka à Chelles », dossier de consultation officiel.
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
MISE EN ACCESSIBILITÉ DU COLLEGE PABLO PICASO
10 Place Pablo Picasso
77420 Champs-sur-Marne
I - INTRODUCTION
Le projet pour objet la mise en accessibilité du collège PIERRE WECZERKA 25 RUE LOUIS ETERLET 77500
CHELLES.
Les travaux de mise en conformité PMR comprendront :
- La mise aux normes des portes d’entrée
- L’adaptation des commandes d’accès
- Le repérage des dévers et obstacles
- Le remplacement des grilles avaloir non conformes
- La mise aux normes des escaliers, emmarchements
- La création de 2 ascenseurs
- La mise aux normes et créations de sanitaires PMR en rez de chaussée et en étage
- La mise en accessibilité des salles de sciences
- La création d’auges accessibles dans les salles d’art plastique
- La mise en place d’espaces d’attente sécurisés
- La signalétique adaptée
Fiche d’identité
Collège Pierre WECZERKA 25 rue Louis Eterlet 77500 CHELLES
Date de la visite : 7 Juillet 2017 Locaux non visités : Sanitaires étage
Effectif théorique : Effectif actuel (environ) : 795
Classement : ERP de catégorie 2 et 3 de type R,N,X,W
Composition: 3 Bâtiments en R+1 et R+2
AD’AP n° P7728815P0311 validé le 09/02/2016
II - RAPPEL DU PROGRAMME
Les objectifs du maître d’ouvrage définis dans le diagnostic d’accessibilité envisagent la mise en accessibilité
du collège Collège Pierre WECZERKA 25 rue Louis Eterlet 77500 CHELLES dans les espaces recevant du
publics (ERP) uniquement. Les espaces concernés sont donc, les entrées principales et secondaires, les
circulations horizontales et verticales, les salles de cours, les sanitaires et vestiaires, les espaces extérieurs
communs; le réfectoire, l’infirmerie, le CPE, le gymnase et une partie de l’administration.
Le projet sera conforme aux directives :
- De la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
- Du décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmé pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
1/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
Pour mémoire :
L'accessibilité est une condition permettant à tous d’exercer les actes quotidiens. En cela, elle est une
composante de la qualité et des performances de l’environnement.
L’usager, le public, reste au cœur des préoccupations et des projets.Plusieurs enjeux sont défendus.
Le premier est que l’espace public soit le lieu de tous. C’est un enjeu de société qui participe au principe
d’égalité des citoyens.
Le deuxième porte sur l’intégration sociale et la lutte contre l’exclusion dans l’objectif de l’épanouissement
de chacun. L’espace public doit être porteur de relations pour les citoyens.
Le troisième concerne le confort et la sécurité de tous.
Les exigences sur lesquelles nous nous appuyons en matière d’accessibilité sont :
La prise en compte de toute diminution des capacités : handicaps moteurs, visuels, auditifs, cognitifs et
mentaux, de même que les personnes vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées.
III - ETAT DES LIEUX: ETAT DE L’ACCESSIBILITÉ
On note sur le collège plusieurs mises à niveaux à effectuer ci-après listées : 6 thèmes sont à traiter
1. Mise aux normes des circulations horizontales extérieures et intérieures.
Mise aux normes des portes extérieures
Mise aux normes des portes de circulation.
Mise aux normes des dispositif de commande d’accès.
Signalisation d’un dévers
Repérage des obstacles.
Remplacement des couvercles de regards et avaloirs
2. Mise aux normes des circulations verticales.
Mise aux normes des escaliers
Mise aux normes des emmarchements
Création d’ascenseurs
3. Mise aux normes des sanitaires /vestiaires.
Mise aux normes des sanitaires : infirmerie.
Mise aux normes des sanitaires RDC
Création de sanitaire PMR
4. Mise aux normes des salles de cours
Salle d’art plastiques
Salles de sciences
5. Mise à niveau de l’évacuation des personnes à mobilité réduite suivant l’article GN8 du règlement de
sécurité incendie.
6. Mises aux normes de la signalétique de guidage
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
2/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
IV LE PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT
Le collège Pierre Weczerka est situé au 25 RUE LOUIS ETERLET 77500 CHELLES. Il est composé de 4 bâtiments
en R+1 et R+2 dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est inférieure à 8m.
V- LES TRAVAUX
Les travaux seront prévus en lot séparés suivant la décomposition qui suit :
Lot n°01 VRD Démolition -Gros Œuvre - Charpente – Couverture - Maçonnerie -
Ravalement - Carrelage - Faïence
Lot n°02 Menuiseries extérieures - Métallerie - Serrurerie
Lot n°03 Cloisons - Doublage - Faux plafonds Menuiseries
intérieures bois - Peinture
Lot n°04 Electricité courants forts courants faibles
Lot n°05 Plomberie - Chauffage - Ventilation
Lot n°06 Ascenseurs
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
3/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
Communs à toutes les zones de travaux
• Les études des dessins d’exécution et de détail des ouvrages à soumettre au maître d’œuvre avant toute
mise en fabrication, notices descriptives, tableaux d’entretien et guides de conduites ainsi que la nomenclature
des rechanges nécessaires à l’exploitation et à la maintenance de l’installation.
• Les installations de chantier et les clôtures des zones de travaux.
• L'installation électrique provisoire de chantier
• Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des
travaux de l’ensemble des corps d’état, ; compris la réception de l’échafaudage par un organisme agréé
• La mise en place et la gestion du compte prorata.
• Le panneau de chantier.
• Les protections de chantier à l’intérieur du bâtiment.
• L’implantation et le repérage des ouvrages.
• Le transport et l'amenée à pied d'oeuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires à la
réalisation des travaux; le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu.
• La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc..
d’ouvrages en fin de travaux et après réception.
• La fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, le levage, la pose, le réglage et l’ajustage
des ouvrages prescrits
• La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits,
• La protection des ouvrages jusqu'à la réception.
• Le nettoyage des zones chantier
• L'enlèvement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.
*Les zones de travaux sont repérées sur les plans et classées par catégorie ci-après définies.
5-I - Mise aux normes des circulations horizontales : Mise aux normes des portes du hall et cour
Fourniture et pose d’ensembles menuisés composés de portes à 2 vantaux inégaux isolantes à simple action
avec châssis fixes latéraux suivant les cas, en acier thermolaqué composé de profilés à isolation thermique
choisis dans la gamme FORSTER Unico ou techniquement équivalent. Finition thermolaquage par poudre
polyester cuite au four à 220°, teinte au choix du maître d’œuvre.
Poignées de tirage en bâton de maréchal intérieures et extérieures toute hauteur de section circulaire en inox
Remplissage des volumes par un vitrage STADIP 55/2 posé sur cales aux 4 faces et joint silicone avec parcloses
posées côté intérieur fixées par clips incrochetables. Ces parcloses basses et latérales seront posées à coupe
droite.
5-2 Mise aux normes des circulations horizontales : Mise aux normes des commandes d’accès
Dépose en démolition des ouvrages existants
Fourniture et pose d’un ensemble de visiophonie compatible avec le contrôle d’accès comprenant :
Un poste maître design et extra plat avec écran 7" et tactile avec une capacité de 1 platine de rue caméra
couleur et 3 moniteur vidéo (loge-administration-CPE).
Un contrôle du mode plein écran, grand angle 170° sur le moniteur et fonction de compensation du contre-
jour. Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation). Réglage de la sonnerie. Réglage
du volume d’écoute . Réglage de la luminosité de l'écran
Une boucle magnétique au combiné
Un poste supplémentaire vidéo de caractéristique identique au poste maître
Une platine de rue inox encastrée ultra robuste IP 53 avec caméra grand angle 170° couleur avec éclairage
nocturne haute performance. Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune),
parler (jaune), ouverture porte (vert)
Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, parler, ouverture porte)
Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, parler, ouverture porte)
Aucun voyant rouge (le rouge étant interprété comme une panne ou une interdiction pour les personnes en
difficulté intellectuelle)
Eclairage du porte étiquette par LED
Touche d'appel une direction
Bloc d’alimentation 230 V / 24 Vcc - 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
4/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
5-3 Mise aux normes des circulations horizontales : Mise aux normes des signalisations de dévers
Mise en oeuvre d’un marquage formant contraste par la mise en oeuvre d’une peinture haute durabilité à usage
extérieur. Les travaux comprendront le nettoyage préalable de la surface à traiter, la préparation des supports
et les travaux de finition. Teintes au choix du maitre d’oeuvre.
Compris fourniture et pose de bande pomologique en signalement d’une rampe PMR existante.
5-4 Mise aux normes des circulations horizontales.Repérages des obstacles
Signalisation des poteaux par mise en peinture - deux tons pour former contraste dans le respect des bonnes
pratiques de mise en couleur pour les personnes déficientes visuelles.
5-5 Mise aux normes des circulations extérieures horizontales. Remplacement des grilles avaloirs
Fourniture et pose de grilles en fonte adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Grilles à barreaux droits en fonte C250, dimensions, fonction de l’existant. Espacement des barreaux de
20mm
5-6 Mise aux normes des circulations extérieures horizontales. Remplacement des portes extérieures
Fourniture et pose de bloc portes à un ou deux vantaux CF 1/2h
Fourniture et pose de poignée préhensiles
5-7 Mise aux normes des circulations verticales : Mises aux normes des escaliers et emmarchements
Dépose des mains courantes existantes
Fourniture et pose au droit des murs d’échiffre et sur les paliers intermédiaires, de mains courantes préhensibles
en continu en profilés tubulaires en acier à peindre, diamètre 40 mm, compris supports muraux complémentaires
et embouts de finition (extrémités et angles), et prolongement sur les paliers équivalent à un débord de 0,30
cm
Le cas échéant : Adaptation des mains courantes existants aux centre des escaliers par le recoupement des
extrémités existantes et la fourniture et pose de tubes préhensiles en continu en profilés tubulaires en acier à
peindre, diamètre 40 mm, diamètre 40 mm, compris supports muraux raccords et embouts de finition (extrémités
et angles). Finition sur palier par un tube droit de même nature fixé au sol.
Fourniture et pose dans la zone haptique, d’un manchon d’information d’étage tactile en braille et relief fortement
contrasté sur les mains courantes.
Fourniture et pose de nez de marches à plat, en profilés aluminium anodisés 20 microns, épaisseur 4 mm avec
bande adhésive intégrée antidérapante. Classement feu : selon NF EN 14401 (LNE). Teinte au choix du maître
d’oeuvre de chez Dinac ou techniquement équivalent. Dans les angles, liaison en coupe d’onglet. Pose par vis
en nombre suffisant avec fraisage des profils
Fourniture et pose scellées de profilés en aluminium anodisés en recouvrement complet des premières et
dernières marches de chaque volées d’escalier. Ces profilés seront équipés de films photoluminescence avec
pictogrammes intégrés indiquant le niveaux et le bâtiment.Teinte au choix du maître d’oeuvre.
Conformément à la norme norme NF P 98 351 : 2010 ou les dispositions décrites en annexe 7 de l'arrêté du 08
décembre 2014.
Fourniture et pose collées de bandes podotactiles en polyuréthane. Dimensions diamètre 25mm /hauteur
5mm.
Le gabarit de pose permettra de réaliser une surface d’éveil de vigilance de 420x1350mm conforme à la
norme de franchissement. Pose à 0,50m de l’obstacle
Pose d’une bande de la largueur de l’emmarchement à une distance de 0,50 cm de de la première marche
Pose d’arceaux de protection sera posée au départ de l’escalier pour éviter la zone rampante.
5-8 Mise aux normes des circulations verticales : Création d’ascenseurs
Outre les travaux de maçonnerie :
Les appareils prévus seront de type à machinerie embarquée, accessible aux personnes handicapées de chez
SODIMAS ou techniquement équivalent conforme à la norme NF EN 81-70 avec certificat UE. es appareils
desserviront chacun 3 niveaux.
Usage : Ascenseur accessible aux handicapés
Charge utile : 450kg mini
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
5/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
Vitesse : 1m/s, contrôle par variation de fréquence
Type de porte : automatique à double accès, ouverture à 2 panneaux avec un passage libre de 0,90 mm et
une hauteur libre de 2,00 minimum
La manœuvre sera du type Collective descente, à savoir :
• en montée : la cabine ne s'arrête qu'aux étages pour lesquels un ordre aura été enregistré en cabine
• en descente : la cabine s'arrête aux étages où un appel palier aura été enregistré pour descendre (sauf
pleine charge).
• En cabine, la manœuvre sera de type collective sélective dans les deux sens.
Le contrôleur de manœuvre devra être silencieux et installé à l’intérieur de la gaine.
Cabine
Cabine à double accès de 2,10m de hauteur Largeur 1,50m Profondeur 1,00m disposant du marquage CE dans
la gamme bicolore de chez Sodimas ou techniquement équivalent. Plafond epoxy teinte au choix du maître
d’oeuvre avec éclairage par spots à LED.
Extinction de éclairage lorsque la cabine est inoccupée (détecteur de présence)
Plinthes et main-courante en acier inoxydable brossé
Miroir mi-hauteur sur la paroi latérale
Parois constituées de panneaux stratifiés. Classement au feu de catégorie M3
Sol : revêtement PVC identique à celui du palier choisi par le maître d’oeuvre.
Main courante - barre d’appui (longitudinale et deux extrémités) en acier inoxydable brossé à bouts arrondis
Eclairage de sécurité par bloc 60 lumens à commande automatique
La plate forme de la cabine devra être isolée de sa structure par des plots en caoutchouc pour un
fonctionnement silencieux et confort de déplacement optimal.
Porte d’accès en cabine
La cabine sera équipée d'une porte automatique coulissante inox, à ouverture latérale PF 1/2 heure. La sécurité
des usagers est assurée par un rideau de cellules. En dehors des zones de portes, la serrure de la porte cabine
doit être verrouillée.
Ces portes seront suspendues en partie haute par des galets et contre galets se déplaçant sur un rail rigide
assurant un fonctionnement silencieux, et guidés à leur partie inférieure par des coulisseaux en matière
plastique guidés par une rainure du seuil.
Seuil des portes palières en aluminium
Le niveau des portes palières sera supérieur de 3 mm à celui du niveau fini des paliers afin d'empêcher les
eaux de lavage de s'écouler dans la gaine.
Chaque porte palière sera déverrouillée à l’aide d’une clé triangle normalisée. Ce dispositif empêchera tout
déplacement de la cabine à partir de l’étage auquel elle se trouvera arrêtée tant que toutes les portes
palières ne seront pas verrouillées dans leur position de fermeture.
Panneaux de commande en cabines
Les cabines seront équipées de panneaux de commandes colorés choisis par le maître d’œuvre dans la gamme
du fabricant, accessible aux handicapés, et comportant :
• boutons poussoirs lumineux pour chaque étage à desservir le bouton du niveau de sortie doit être clairement
reconnaissable ; il fera saillie de 5 mm par rapport aux autres boutons. Compris indications en braille des
niveaux.
• bouton poussoir pour l'alarme jaune avec symbole en forme de cloche
• flèches de sens de déplacement de la cabine
• un indicateur lumineux de position de la cabine visuel et vocal
• bouton de réouverture de porte
• Système de communication bidirectionnelle relié au centre de sécurité de l'installateur.
La position des commandes sera conformes aux dispositions de la loi handicap.
Ces panneaux de commandes seront installés sur les parois latérales des cabines.
Signalisation palière
Il sera prévu à tous les niveaux :
• Des flèches lumineuses de préavis avec gong indiquant la cabine qui va s'arrêter et son sens de déplacement.
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
6/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
• Au niveau principal, il sera, en plus, installé un indicateur de position visuel et vocal.
• Commande d’appel de l’ascenseur par commande à clé
La position des commandes sera conformes aux dispositions de la loi handicap notamment situées à 0,50m
d’un angle rentrant
5-9 Création de sanitaires PMR - Sanitaire élèves cour - Sanitaire PMR existant
RDC étage
Fourniture et pose de dispositifs de fermeture pour faciliter l'ouverture des portes aux personnes en situation
de handicap. De type poignée de tirage en U. Posée du côté opposé à la poignée existante à une hauteur
accessible aux personnes en position assise (entre 0,90 m et 1,30 m).
Poignée en Aluminium, Dimensions: 150 x 19 mm, Fixation: cachée
Fourniture et pose de pictogrammes de repérage, composés de plaques découpés en aluminium anodisé sur
fond contrasté - 25x25- Pictogramme sérigraphié de localisation des sanitaires hommes femmes et PMR
Mise en peinture - deux tons pour former contraste dans le respect des bonnes pratiques de mise en couleur
pour les personnes déficientes visuelles.
Fourniture et pose de miroirs accessibles
Fourniture et pose de diffuseurs lumineux et sonores conformes aux normes NF EN 54-23
Dépose des auges existantes
Fourniture et pose d’un lavabo auge, 90 x 45 cm en grès posé sur consoles. Bonde à grille chromée, joints
d’étanchéité et de fixation
Siphon laiton à culot démontable. Mitigeur thermostatique sous l’appareil raccordé sur les alimentations eau
froide et ECS. Deux Robinets temporisés muraux.
Fourniture et pose de lavabos PMR compris robinetterie
La fourniture et pose d’urinoirs adaptés
La fourniture et pose d’auges adaptées
La fourniture et pose des robinetteries et tous les raccords d’adduction d’eau
Façon de joint d’étanchéité
Toutes les installations nécessaires pour assurer l’évacuation de tous les appareils sanitaire y compris
ventilation primaire,
Le calorifugeage éventuel
5-10 Mise aux normes des salles de cours : Art plastique salles de sciences
Dépose de 3 paillasses existantes, Les raccords de carrelage au sol après repose des paillasses neuves
amovibles
La fourniture et pose de 3 tables sèches PMR en grès, rives en PVC à recouvrement parfaitement étanche,
anti-arrachement, piétement métallique en H avec vérins de mise à niveau et système de fixation au sol, plateau
revêtu de grès émaillée ép. 6mm, facilitant l’écriture - hauteur 80 cm.
Dépose et neutralisation des installations existante
Alimentation des nouvelles paillasses
5-11 Mise à niveau de l’évacuation des PMR suivant l’article GN8 du règlement de sécurité
Fourniture et pose collée de plaques de repérage de signalement espaces d’attente sécurisé en aluminium
anodisé à fond coloré,, bords latéraux arrondis, munies de pictogrammes directionnel type flèches et écriture
en braille. Compris plaques directionnelles.
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
7/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
5-12 Mise aux normes de la signalétique de guidage
Fourniture et pose de pictogrammes de repérage des escaliers et ascenseurs, composés de plaques
découpés en aluminium anodisé sur fond contrasté et écritures braille
VI - CLASSEMENT DU BÂTIMENT
BATIMENT A
Au regard de la protection contre les risques d’incendie, l’établissement est classé en Catégorie 3
de type R, avec des activité de type X
Effectif des locaux concernés par l’opération suivant les déclarations recueillies auprès du chef
d’établissement :
LOCAUX PUBLIC
RDC Enseignement 190
ETAGE 1 Enseignement 248
Gymnase Sport Non cumulé
TOTAL - 438
BATIMENTS B C D
Au regard de la protection contre les risques d’incendie, l’établissement est classé en Catégorie 3
de type R, avec des activité de type N et W
Effectif des locaux concernés par l’opération suivant les déclarations recueillies auprès du chef
d’établissement :
LOCAUX PUBLIC PUBLIC
RDC B1 Enseignement 93
ETAGE 1 B1 Enseignement 124
ETAGE 2 B1 Enseignement 124
RDC B3 Enseignement 56
ETAGE 1 B3 Enseignement 98
ETAGE 2 B3 Enseignement 120
Réfectoire RDC Bat B2 Non cumulable 154
RDC BC Enseignement 35
1er ETAGE C Enseignement 99
2ème ETAGE C Enseignement 97
Bat D Bureau 55
TOTAL - 901
VII - SYNTHESE - DISPOSITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
Seule les zones impactée par les travaux ci avant décrits sont concernés par la mise aux normes
incendie. Les principes d’évacuation généraux ne sont pas remis en cause.
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
8/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
1- Construction (CO 1 à CO 60)
- Conception et desserte (CO 1 à CO 5)
La conception et la desserte du bâtiment ne sont pas modifiées par les travaux
Les travaux ne modifient pas les conditions d’accès des secours.
- Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)
Les travaux ne modifient pas les conditions d’isolement par rapport aux tiers.
- Résistance au feu des structures (CO 11 à CO 15)
La structure de l’extension est en maçonnerie de parpaing et murs béton stable au feu 1/2 heure.
Le plancher de l’extension est coupe feu 1/2 heure
- Couvertures (CO 16 à CO 18)
La couverture de l’extension sera en zinc de classement au feu A2 – s1 d0 (M0)
- Façades (CO 19 à CO 22)
Revêtement des façades de l’extension: maçonnerie
- Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)
Le cloisonnement crée dans le cadre des travaux (extension) sera coupe feu 1/2heure.
Les portes des sanitaires crée dans le cadre des travaux (extension) seront pare flamme 1/2 heure
Accès des secours :
L’accès des secours se fait directement de plain pied depuis la rue et la cour de récréation.
Plusieurs façades accessibles.
- Dégagements (CO 34 à CO 56)
L’établissement rénové est accessible par les services de secours et de lutte contre l’incendie
depuis la rue et la cour de récréation.
Chaque espace dispose des unités de passage nécessaires à l’évacuation ainsi que des fenêtres
permettant aux personnes à mobilité réduites de signaler en tout point du bâtiment.
La distance à parcourir de tout point d’un local pour rejoindre une issue de secours est de moins
de 50 mètres.
Les portes remplacées à rez de chaussée s’ouvriront par manoeuvre simple par simple poussée.
Elle seront équipées de bouton moleté ou crémone.
- Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)
Sans objet
Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 19)
Au droit du sanitaire créé:
Faux plafond en BA 13 (M1)
Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus en dalles 60x60 seront en matériaux de
catégorie M0. Elles seront réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1.
Revêtement de sol carrelé
Cloisons séparatives en BA 13 ou en carreaux de plâtre.
Les parois seront peintes
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
9/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
Installations de ventilation mécanique contrôlée :
Au droit du sanitaire créé :
Les installations de VMC seront conformes aux dispositions du règlement.
Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air vicié des locaux seront conçues
de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l’extérieur du local où le feu a prix
naissance.
Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0.
Installations électriques (EL 1 à EL 23)
Au droit du sanitaire créé :
Les installations électriques seront conformes aux dispositions du règlement, et aux normes NF C
15-100 et NF 15-211. Les câbles ou conducteurs seront de catégorie C2.
Les circulations et les issues seront balisées par des blocs autonomes.
La circulation horizontale sera équipée d’un éclairage de sécurité d’évacuation.
Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (AS 1 à AS 11)
Ascenseur conforme aux normes EN 81.20 et 81.50
Moyens d’extinction :
La défense contre l’incendie est réalisée par des extincteurs portatifs facilement accessible,
judicieusement répartis et appropriés aux risques. Un minimum de deux appareils situés à proximité
des sorties.
Moyens de secours (MS 1 à MS 74)
- Moyens d'extinction (MS 4 à MS 40)
Extincteurs adaptés aux risques mis en place par le maître d’ouvrage.
- Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (MS 41 à MS 44)
Plans schématiques installés à chaque accès du bâtiment mis en place par le maître d’ouvrage
- Surveillance de l’établissement/Service de sécurité incendie (MS 45 à MS 52)
Personnes désignées par l’exploitant
- Système de sécurité incendie : (MS 53 à MS 60)
Les travaux n’entrainent pas de modification de la catégorie du système de sécurité incendie
- Système d'alarme (MS 61 à MS 67)
Le système d’alarme est de type 2b. Les travaux n’entrainent pas de modification à l’exception d’ajout
de dispositifs lumineux dans les espaces ou les personnes en situation de handicap peuvent se
retrouver isolées
- Solutions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque
niveau de la construction (GN 8): (GN 10, CO 34, CO 57 à CO 60).
Le principe retenu pour l’évacuation des personnes en situation de handicap se base sur le concept
de zones protégées (transfert horizontal). Les portes de recoupement modifiées lors d’une
précédente opération de travaux sont coupe feu 1/2 heure DAS asservies au système de sécurité
incendie. Le recoupement des zones dans la continuité des portes et de façade à façade, est coupe
feu 1h.
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
10/11
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DT ATERP
Mise en accessibilité du collège Pierre Weczerka CHELLES 77
En complément chaque zone de circulation protégée disposera d’un équipement d’interphone
d’urgence PMR relié à un poste maître situé dans le hall
Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (AS 1 à AS 11)
Ascenseur créé conforme aux normes EN 81.20, 81.21 et 81.50
Les articles du règlement non cités sont sans obįet
Fait à Aulnay sous bois
le 08/10/2024
Laurence BERTAUD Architecte dplg - Marc ANCEL Ingénierie de la construction Juillet 2021
11/11
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.