CCAP
DCE\MOE CCAP_AOO.pdf · 14 327 mots · du marché « Études de démolition et d'aménagement de l'Îlot Pareille à Saint-Etienne avec assistance à la concertation », dossier de consultation officiel.
OPERATION : 01138 – RU TBC – ILOT PAREILLE
MARCHE N°2026 –
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE– ARCHITECTE CONSEIL – CONCERTATION
LOT N°1
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE PASSE PAR LOTS SEPARES
MAITRE D'OUVRAGE : SPL CAP METROPOLE
Représenté par : Joseph PERRETON – Directeur Général
Objet du marché : Marché de maîtrise d’œuvre pour la démolition et l’aménagement de l’ilot pareille à Saint-
Etienne, avec les missions d’architecte conseil et d’assistance à la concertation.
Adresse : Impasse de la Paix et Impasse du Coin à SAINT-ETIENNE
Programme : la mission concerne des études de maîtrise d’œuvre pour la démolition de plusieurs tènements
bâtis ainsi que la connexion et l’aménagement de deux impasses et d’un cœur d’îlot (espaces publics et
paysagers, ainsi que préparation d’une parcelle à commercialiser en vue d’une opération d’habitat).
Personnes habilitées à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 du code de la commande
publique : Joseph PERRETON – Directeur Général CAP METROPOLE
Organisme chargé des paiements : Cap Métropole - 21 rue P. et D. Ponchardier – CS 60138 – 42015 Saint-
Etienne Cedex 2
Date de notification le :
Cette notification ne vaut pas ordre de commencer les prestations. Un ordre de service spécifique émis par le maître
d’ouvrage précisera la date de commencement d’exécution.
SOMMAIRE
1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................. 4
1.1 Objet du marche .................................................................................................................................................. 4
1.2 Titulaire du marché ............................................................................................................................................. 4
1.3 Sous-traitance ..................................................................................................................................................... 4
1.4 Type de la mission .............................................................................................................................................. 5
1.5 Décomposition en tranches ................................................................................................................................ 6
1.6 Durée du marché ................................................................................................................................................ 6
1.7 Réalisation de prestations similaires................................................................................................................... 6
1.8 Représentation des parties ................................................................................................................................. 6
1.9 Poursuite de l’exécution du contrat .................................................................................................................... 6
2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE....................................................................................................... 7
2.1 Pièces contractuelles .......................................................................................................................................... 7
2.2 Nantissement - Cession de créance - Pièces à délivrer au titulaire ................................................................... 8
3. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE ...................................................... 8
4. PRIX ................................................................................................................................................................ 8
4.1 CARACTERISTIQUES DU PRIX .............................................................................................................................. 8
4.2 Variation du prix ................................................................................................................................................ 9
4.3 Contenu des prix ................................................................................................................................................ 9
4.3.1 Précisions en cas de cotraitance ou de sous-traitance ........................................................................ 9
4.3.2 Rémunération des droits de propriété intellectuelle .......................................................................... 9
5. AVANCE .......................................................................................................................................................... 9
6. MODALITES DE REGLEMENT...................................................................................................................... 9
6.1 Acomptes .......................................................................................................................................................... 10
6.1.1 Echéancier de paiement des acomptes............................................................................................... 10
6.2 Décompte général, paiement final, paiement partiel définitif ........................................................................ 11
6.3 Délai de paiement et intérêts moratoires ........................................................................................................ 12
6.4 Règlement en cas de cotraitants et/ou de sous-traitants ayant droit au paiement direct ............................. 12
6.5 Présentation des factures au format dématérialisé......................................................................................... 13
7. DELAIS - PENALITES ................................................................................................................................... 14
7.1 Etablissement des documents d'études ........................................................................................................... 14
7.2 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs .............................................................. 14
7.2.1 Délai de transmission au maître d’ouvrage ........................................................................................ 14
7.2.2 Pénalités pour retard ......................................................................................................................... 14
7.3 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur ............................................................................ 15
7.3.1 Délai de vérification ............................................................................................................................ 15
7.3.2 Pénalités pour retard ......................................................................................................................... 15
7.4 Absence de mention de la date de réception du projet de décompte mensuel et de décompte final par le
maître d’oeuvre ...................................................................................................................................................... 15
7.5 Non réalisation des constatations contradictoires ........................................................................................... 15
7.6 Pénalités relatives à la défaillance du maître d'œuvre dans la mise en œuvre des opérations de réception . 16
7.6.1 Organisation des opérations préalables à la réception ...................................................................... 16
7.6.2 Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maître d’œuvre : .......................... 16
7.7 Pénalités relatives à l'établissement du registre de chantier ........................................................................... 16
7.8 Pénalités pour manquements aux dispositions contractuelles sur le traitement des données personnelles 17
7.9 Prolongation des délais d'exécution - Force majeure ...................................................................................... 17
8. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION .................................................................................. 18
8.1 Réunion de lancement...................................................................................................................................... 18
8.2 Protection de la main d'œuvre et conditions de travail .................................................................................. 18
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 2
8.3 Mise en œuvre des mesures de sécurité sur les chantiers .............................................................................. 18
8.4 Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants ................................................. 19
8.5 Dossiers à fournir par le maître d'œuvre ......................................................................................................... 20
9. SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ET DE LEUR RECEPTION ...................................................... 20
9.1 Rôle du maître d'œuvre .................................................................................................................................... 20
9.2 Régime des ordres de services aux titulaires des marchés de travaux ............................................................ 20
9.3 Registre de chantier ......................................................................................................................................... 21
9.4 Augmentation du montant des travaux ........................................................................................................... 21
9.5 Réception ......................................................................................................................................................... 21
10. ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE .................................................................................................... 21
10.1 Engagement(s) ................................................................................................................................................ 21
10.1.1 Engagement du maître d’œuvre après signature du contrat. ............................................................ 21
10.1.2 Engagement du maître d’œuvre avant l’établissement du coût prévisionnel .................................. 21
10.1.3 Engagement sur le coût prévisionnel des travaux à l’issue de la phase études ............................... 22
10.1.4 Engagement sur le coût des contrats de travaux.............................................................................. 22
10.1.5 Non-respect des engagements sur coûts de travaux en phase études ............................................ 22
10.1.6 Modalité de calcul de réduction d’honoraires à l’issue de la phase travaux .................................... 22
10.2 Modification du projet ................................................................................................................................... 23
10.3 Modification du coût prévisionnel des travaux sans modification de la consistance du projet .................... 23
11. UTILISATION DES RESULTATS................................................................................................................. 24
11.1 Dispositions générales ...................................................................................................................................... 24
11.2 Régime des droits ............................................................................................................................................ 24
11.3 Cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d’une sous-traitance............................................. 25
12. ACCEPTATION DES DOCUMENTS - ACHEVEMENT DE LA MISSION ................................................ 25
12.1 Délai d’acceptation des documents................................................................................................................. 25
12.2 Achèvement de la mission .............................................................................................................................. 25
13. RESILIATION DU MARCHE ...................................................................................................................... 26
13.1 Résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage ................................................................................................... 26
13.2 Résiliation du marché aux torts du maître d'œuvre ....................................................................................... 26
13.3 Résiliation en cas de non-respect des engagements sur coût de travaux en phase d’étude ......................... 27
13.4 Modalités de résiliation dans le cadre d’un groupement............................................................................... 27
14. ASSURANCES ............................................................................................................................................. 27
14.1 Assurances de responsabilités ........................................................................................................................ 27
14.1.1 Assurance de Responsabilité civile générale ..................................................................................... 27
14.1.2 Assurance de Responsabilité civile décennale.................................................................................. 28
14.2 Assurances des travaux .................................................................................................................................. 29
14.2.1 Assurance Tous Risques Chantier ..................................................................................................... 29
14.2.2 Assurance Dommages - Ouvrage ..................................................................................................... 29
14.3 Dispositions diverses ...................................................................................................................................... 29
14.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire .............................................................................. 29
14.3.2 Incidence des polices souscrites par le maître d’ouvrage ................................................................ 29
15. CLAUSES DE REEXAMEN .......................................................................................................................... 29
15.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution .......................................... 29
15.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution ........................................................... 30
15.3 Evolution de la règlementation ...................................................................................................................... 30
16. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES.................................................................................... 31
17. DEROGATIONS AUX CCAG MOE ET TRAVAUX ..................................................................................... 31
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 3
1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marche
Le marché régi par le présent CCAP est un marché de maîtrise d'oeuvre dont l'objet est défini dans l'acte
d'engagement portant sur la réalisation d’études pour la démolition et l’aménagement de l’Ilôt Pareille à Saint-
Etienne ainsi qu’une mission d’Architecte conseil et d’assistance dans la concertation préalable.
Le marché comprend le traitement de données à caractère personnel tel que défini au CCTP. Ce dernier définira
les conditions d’application de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Conformément aux dispositions de l’article R.2172-1 du code de la commande publique, le contenu des
éléments de mission du présent marché sera conforme aux dispositions de l'article L. 2431-1, ainsi qu’à celles
de l'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de
maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
Le marché est alloti mais une consultation sera lancée prochainement pour le second lot, portant sur la mission
OPC. Le présent CCAP est spécifique au lot n°1- MAITRISE D’ŒUVRE– ARCHITECTE CONSEIL - CONCERTATION
1.2 Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maître d'oeuvre",
sont précisées à l'article 1er de l'acte d'engagement.
1.3 Sous-traitance
Le maître d'oeuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître d’ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque sous-traitant, conformément à la réglementation en vigueur.
A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment
complété et signé en y joignant les pièces suivantes :
◼ Déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner
telles que définies aux articles L.2141-1 à 5 et L.2141-7à 11 du code de la commande publique et qu’il
est en règle au regard des articles L 1512-1 à L 1512-11 du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés
◼ Les pièces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financière du sous-traitant identiques à
celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées
◼ Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant
◼ Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de
soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 et L.2141-4,1° et 3° du code de la commande
publique
◼ Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
◼ Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 à D.8254-5 du code du
travail
◼ Le numéro unique d'identification INSEE du sous-traitant permettant à l'acheteur d'accéder aux
informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13
◼ Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 4
◼ L’attestation d’assurance décennale.
En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire
d’une cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.
Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus,
ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître d’ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de
cette caution emportera, dans les conditions définies à l’article 13 ci-dessous, résiliation du marché.
Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG MOE. Notamment, le
maître d'ouvrage notifiera après signature à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui
lui revient.
Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant au maître d’ouvrage sont
définies à l'article 11.4 "La cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance", ci-
après.
1.4 Type de la mission
Le présent marché a pour objet de confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de mission suivants
définis dans l'acte d'engagement :
Pour une opération de bâtiment (démolition) :
o les études d'avant-projet (AVP) ;
o les études de projet (PRO) ;
o l'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ;
o les études d'exécution partielle (EXE1) ainsi que la participation à la cellule de synthèse (SYN) ou le visa
(VISA) des études partiellement ou totalement réalisées par l'entreprise titulaire (ou les entreprises
titulaires)
o la direction de l'exécution du (ou des) contrat(s) de travaux (DET) ;
o l'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement
(AOR).
o Mission complémentaire 5 – Missions structure
Pour un ouvrage d'infrastructure :
o les études préliminaires (EP) ;
o les études d'avant-projet (AP) ;
o les études de projet (PRO) ;
o l'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ;
o les études d'exécution partielle (EXE1) ainsi que la participation à la cellule de synthèse (SYN) ou le visa
(VISA) des études partiellement ou totalement réalisées par l'entreprise titulaire (ou les entreprises
titulaires)
o la direction de l'exécution du (ou des) contrat(s) de travaux (DET) ;
o l'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement
(AOR).
o Mission complémentaire 1 : Mission d’autorisation réglementaire - Permis d’Aménager
o Mission complémentaire 2 : Mission d’architecte conseil - Fiche de lot et formulation d’avis
o Mission complémentaire 3 : Assistance à la concertation
o Mission complémentaire 4 : AMO pilotage et investigations complémentaires
L'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) inclut l’assistance au maître d’ouvrage dans la
rédaction des pièces administratives et techniques des différents DCE ainsi que dans la négociation avec les
entreprises candidates aux différents marchés.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 5
Les études d'avant-projet comprennent l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la
compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du Permis de construire et des autres
autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.
Toutes les fois que celle-ci s’impose, la mission de coordination en matière de Système Sécurité Incendie (SSI),
telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 à 61-939
et leurs normes associées, ainsi que leur guide d’utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la mission
du maître d'œuvre.
En outre le maître d'ouvrage confie au maître d’œuvre des éléments de missions complémentaires décrites à
l'article 4 de l'acte d'engagement.
1.5 Décomposition en tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
1.6 Durée du marché
La durée du marché est définie à l’article 2.2 de l’acte d’engagement.
1.7 Réalisation de prestations similaires
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R.2122-
7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à
celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'un marché négocié sans publicité ni mise
en concurrence. Dans la mesure où la mise en concurrence du premier marché doit avoir pris en compte le
montant total envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire excéder
un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.
La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter
de la notification du présent marché.
1.8 Représentation des parties
Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG MOE, dès la notification du marché, le titulaire et le maître
d’ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(e) à les représenter pour les besoins
de l’exécution du marché et notifie cette désignation au maître d’ouvrage ou au titulaire du marché.
En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées à les engager.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître d’ouvrage en cours
d’exécution du marché.
1.9 Poursuite de l’exécution du contrat
Le présent marché est conclu par La SPL CAP METROPOLE en sa qualité de concessionnaire de Saint-Etienne
métropole.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 6
Le titulaire s’engage à poursuivre l’exécution du présent marché avec la collectivité concédante dans le cas où,
en raison de la caducité du traité de concession pour quelque raison que ce soit, ladite collectivité se
substituerait à CAP METROPOLE.
2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
2.1 Pièces contractuelles
Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG MOE, les pièces contractuelles prévalent, dans
leur version résultant des dernières modifications éventuelles opérées par avenant, dans l'ordre ci-après :
1. L’acte d’engagement (AE) et les annexes suivantes :
Annexes (par ordre d’importance) Valeur contractuelle (préciser oui ou non)
DPGF/BPU-DQE OUI
Acte spécial de sous-traitance OUI
Attestation sur l’honneur OUI
2. Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
3. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes suivantes :
Annexes (par ordre d’importance) Valeur contractuelle (préciser oui ou non)
Annexe 1 – Schéma directeur, Villes &
OUI
Paysages – Janvier 2024
Annexe 3 - Rapport INFO, Améten – mai
2026
Annexe 4 - Rapport DIAG, Améten – juin OUI
2026
Annexe 7 – Etude de faisabilité pour la
démolition d’un immeuble adjacent au
39r du Coin, Ingénierie Construction – OUI
Juin 2026
Annexe 6 – Fiche action Agence de l’Eau
Loire-Bretagne / Infiltrer les eaux
pluviales en zone urbanisée en privilégiant NON
la végétalisation – Janvier 2025.
Annexe 5 - Etude de faisabilité, Dignéo
– Juin 2023 NON
Annexe 2 - Plan des réseaux, AGS
NON
Développement – Juillet 2022
4. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise
d’œuvre (CCAG MOE) approuvé par l'arrêté du 31 mars 2021 (publié au JO du 1er avril), dans sa version
en vigueur à la signature du présent marché ;
5. Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrêté du 31 mars 2021 (publié au JO du 1er avril),
précisant le rôle du maître d’œuvre dans le cadre de l’exécution des marchés de travaux sauf
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 7
dérogations éventuelles énoncées dans le CCAP des marchés de travaux qui se substitueraient alors
aux dispositions de ce CCAG
6. Les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de l'opération en vigueur au
premier jour du mois qui précède la date limite de réception des offres ;
7. L’offre technique du MOE, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques suivantes :
o Le mémoire technique
o Le planning prévisionnel
8. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
2.2 Nantissement - Cession de créance - Pièces à délivrer au titulaire
Cession de créance - Nantissement - Pièces à délivrer au titulaire :
Par dérogation à l'article 4.2 du CCAG MOE, le maître d’ouvrage ne délivrera pas d’exemplaire unique ou de
certificat de cessibilité.
3. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE
Pour les notifications au titulaire de ses décisions, observations ou informations qui font courir un délai, le
maître d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et, le cas
échéant, l'heure de leur réception :
• Remise contre récépissé daté, en complément de l’article 3.1 du CCAG MOE
• Echanges dématérialisés dans les conditions suivantes : mail avec accusé de réception par retour de mail
devra impérativement être demandé au destinataire et recu. L'article 1er de l'acte d'engagement précise
l'adresse du titulaire pour les notifications dématérialisées.
• Lettre recommandée avec accusé de réception postal
➢ En cas de marché signé électroniquement :
- Profil d’acheteur : Achat Public
➢ En cas de marché signé manuscritement :
- Remise contre récépissé daté en complément de l’article 3.1 du CCAG Travaux
- Echanges dématérialisés dans les conditions suivantes :
Envoi par mail : un accusé de réception par retour de mail devra impérativement être demandé au destinataire.
L'article 1er de l'acte d'engagement précise l'adresse du titulaire pour les notifications dématérialisées.
- Lettre recommandée avec accusé de réception postal
Les notifications sont faites à l’adresse du titulaire ou, à défaut, à son siège social.
Les notifications sont faites à l’adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, à défaut, à son
siège social.
4. PRIX
4.1 CARACTERISTIQUES DU PRIX
Le présent marché est passé à prix mixtes tel que prévu dans la DPGF / BPU-DQE. Les prestations seront
rémunérées à la fois par application de prix forfaitaires tels que définis dans la DPGF et par application aux
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 8
quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix. Les prix unitaires seront
commandés par ordre de service en fonction des besoins et de l’avancement des études.
4.2 Variation du prix
Le présent marché est passé à prix révisable à l'exception de ceux visant les études remises le cas échéant
dans le cadre de la consultation ayant fait l'objet d'une indemnisation.
Son montant sera révisé selon la formule :
P = 0,15 + {0,85 x (Im/ Io)}
dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l’index ingénierie ING diffusé par l’INSEE publié ou à publier
respectivement au mois m d’exécution des prestations et au mois Mo, mois de la date de remise de l’offre
(SEPTEMBRE 2026) par le maître d’oeuvre telle que précisée à l’article 10.1.1 du CCAG MOE.
Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la valeur
finale de l'index est appréciée au plus tard à la date contractuelle de remise des prestations ou à la date de
leur remise, si celle-ci est antérieure.
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.
Par dérogation aux articles 11.8.1 et 11.8.6 du CCAG MOE, lors de l’établissement du Décompte Général (Cf.
article 6.2 Demandes de paiement / Demande de paiement finale), la maîtrise d’ouvrage retiendra la dernière
valeur connue de l’indice concerné par le présent marché. Il n’a pas de caractère provisoire et la révision
appliquée au Décompte Général est considérée définitive. La révision ne sera donc pas recalculée une fois les
indices publiés.
4.3 Contenu des prix
4.3.1 Précisions en cas de cotraitance ou de sous-traitance
En complément de l’article 10.1.3 du CCAG-MOE, les précisions suivantes sont apportées en matière de contenu
des prix :
- En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du mandataire comprennent toutes les dépenses
résultant de l’exécution des prestations, coordination et contrôle, y compris frais généraux, impôts taxes
ou autre, une marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à
pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
- En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle
par le titulaire des prestations confiées au sous-traitant, ainsi que les conséquences de ces défaillances.
4.3.2 Rémunération des droits de propriété intellectuelle
Le prix du marché inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de propriété
intellectuelle, correspondant à 10% du prix du marché hors taxe.
5. AVANCE
Il n’est pas prévu le versement d’une avance par dérogation à l’article 11.1 du CCAG MOE
6. MODALITES DE REGLEMENT
Les articles 11.2 à 11.8 du CCAG MOE sont complétés par les dispositions suivantes :
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 9
6.1 Acomptes
Les règlements des éléments de mission s'effectueront sous forme d'acomptes mensuels dont le montant
sera estimé proportionnellement à l'avancement de l'exécution des différentes missions et dans la limite de
l'échéancier ci-dessous. Le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement d'acompte
devra avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur
montant produit par le titulaire.
La rémunération du mandataire pour ses fonctions de coordination éventuellement fixée à l'article 5.2.2 de
l'acte d'engagement lui sera versée proportionnellement aux sommes réglées aux autres cotraitants.
6.1.1 Echéancier de paiement des acomptes
◼ Etudes préliminaires (EP) 80 % à la remise du dossier
(Pour la partie infrastructure) 20 % après approbation
◼ Etudes d'avant-projet (AP) 80 % à la remise du dossier
20 % après approbation
◼ Etudes de projet (PRO) 80 % à la remise du dossier
20 % après approbation
◼ Assistance à la passation des contrats (ACT)
◼ Etablissement du DCE 50 % après approbation du dossier de consultation
◼ Analyse des offres 25 % après analyse des offres
◼ Mise au point du marché 25 % après notification des marchés
◼ Etude d'exécution et cellule de synthèse
et/ou visa (SYN/VISA ou EXE) 100 % proportionnellement à l'avancement des
travaux
◼ Direction de l'exécution des travaux (DET) 80 % proportionnellement à l'avancement des
travaux
10 % à la remise du registre de chantier lors des OPR
10% à la remise du décompte général des travaux
◼ Assistance aux opérations de réception 25 % à la réception
et pendant la période garantie de parfait 25 % à la remise du dossier des ouvrages exécutés
achèvement (AOR) 25 % à la levée de la dernière réserve
25 % à l'expiration du délai de GPA
Les missions complémentaires seront réglées à 100 % après acceptation par le maître d'ouvrage des
prestations correspondantes. Elles seront réglées sur la base des factures associées aux ordres de service
validés et après constation des prestations réalisées.
6.1.2 Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fera l'objet d'acomptes calculés à partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-même établi à partir d'un état, dans
les conditions ci-après définies.
6.1.3 Le décompte périodique valant demande de paiement d'acompte correspond au montant des sommes
dues au maître d’œuvre depuis le début du marché jusqu'à l'expiration du mois considéré, ce montant étant
évalué en prix de base.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 10
Il est établi sur un modèle défini par le maître d'ouvrage.
En complément des dispositions de l’article 11 du CCAG MOE, le décompte périodique est daté et comporte,
selon le cas :
o les références du marché 01138 ;
o le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations exécutées
correspondant à la période en cause ;
o la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires éventuels ;
o en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC
o en cas de groupement conjoint, ou solidaire si les paiements sont répartis entre les membres, pour
chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
o le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients de révision ou d’actualisation des prix;
o le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
o les avances à rembourser le cas échéant ;
o le montant de la TVA ;
o le montant TTC
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement d'acompte qui
comporteraient des erreurs ou seraient incomplètes. Il fait apparaître notamment les pénalités qui peuvent
être appliquées. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée.
Par dérogation à l’article 11.6 du CCAG de MOE, le maître d’ouvrage se laisse la possibilité de rejeter la
demande de paiement d’acompte, dans le cas où, suite au constat d’une ou de plusieurs erreurs dans le
document, les modifications apportées par le maître d’ouvrage seraient significatives. Les justifications précises
de ce rejet seront transmises au titulaire.
En complément à l’article 11.7 du CCAG de MOE, le maître d’ouvrage se laisse la possibilité de rejeter la
demande de paiement finale, dans le cas où, suite au constat d’une ou de plusieurs erreurs dans le document,
les modifications apportées par le maître d’ouvrage seraient significatives. Les justifications précises de ce rejet
seront transmises au titulaire.
6.2 Décompte général, paiement final, paiement partiel définitif
La demande de paiement finale est établie, conformément à l’article 6.1.3 ci-dessus et à l’article 11.7 du CCAG
MOE par le titulaire, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de de la dernière décision d’admission prise
dans les conditions définies à l’article 12.2 ci-après.
Le titulaire transmet le décompte final qui comporte les parties suivantes :
o une récapitulation des acomptes, et/ou réglements partiels définitifs pour chaque tranche le cas échéant,
perçus pour l'ensemble des prestations du marché,
o le cas échéant, une demande de paiement correspondant :
- aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations ;
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 11
- au solde du marché.
Sur la base du décompte final, le maître d’ouvrage établit et notifie le décompte général, et procède aux
paiement des sommes qu’il admet, conformément aux dispositions de l’article 11.8 du CCAG MOE.
Lorsque le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le
titulaire, à la date du signature du décompte général, conformément aux dispositions de l’article 11.8.2 du
CCAG, le décompte général est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet du litige ou de la
réclamation en cours.
6.3 Délai de paiement et intérêts moratoires
Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l’acte d’engagement.
Le défaut de paiement des sommes dues au titre du marché dans le délai fixé par le marché donne droit à des
intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :
IM = M x J/365 x Taux IM
M = montant de l'acompte en TTC
J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de l'année civile
En cas de retard de paiement, le maître d’ouvrage sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché
de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L.2192-13 du
code de la commande publique.
6.4 Règlement en cas de cotraitants et/ou de sous-traitants ayant droit au paiement
direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
Le reglement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12 du CCAG MOE.
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre est habilité à présenter les
décomptes périodiques et le projet de décompte général et à accepter le décompte général.
En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée à l'article 7.1 de l'acte d'engagement. Le mandataire du groupement
indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au maître d'ouvrage, la répartition des paiements
pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un règlement à chacun des cotraitants solidaires ne saurait
remettre en cause la solidarité des cotraitants.
Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues
par les articles R.2193-10 à R.2193-16 du code de la commande publique.
En complément de l'article 11.4.1 du CCAG MOE, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie
des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.
Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maître d’ouvrage sur la base de l’acceptation
totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 12
En l’absence de notification au maître d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement
adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le maître
d’ouvrage procèdera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-
traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de
sous-traitance.
6.5 Présentation des factures au format dématérialisé
Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent marché
devront être transmises par voie électronique en application de l'article L.2192-1 du code de la commande
publique.
Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au
format papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :
o l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;
o le « code service » 01138 permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture,
au sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de
faciliter l’acheminement de ses factures reçues ;
o le « numéro d’engagement » 01138 qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de
bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique
destinataire) et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.
Ces informations seront transmises au titulaire par les services du maître d’ouvrage.
Dans la mesure où le marché est soumis à l’obligation de présenter les factures dématérialisées, le maître
d’œuvre a obligation de s’inscrire sur la plateforme Chorus Pro.
Pour être valables, les factures dématérialisées doivent être transmises en conformité avec l’arrêté du 9
décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
Pour ce faire, les factures dématérialisées devront comporter les informations suivantes :
◼ Le numéro de SIRET, qui identifiera le maître d’ouvrage en tant que destinataire de la facture :
751 024 597 000 21
◼ Le code service : 01138
La transmission se fait, au choix du titulaire, par :
o un mode «flux» correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système
d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon
le mode «flux» s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES‐IT et AS/2, avec
chiffrement TLS ;
o un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le
portail internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions
prévues à l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue à
partir du portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : https://chorus‐
pro.gouv.fr.
o un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son système d'information
de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 13
Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un
autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.
7. DELAIS - PENALITES
Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le titulaire
conformément à l’article 8.8 du CCAP.
o Par dérogation à l’article 16.2.1 du CCAG MOE, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
o Par dérogation à l’article 16.2.2 du CCAG MOE, les pénalités seront appliquées de plein droit après
constatation du retard sans mise en œuvre du principe du contradictoire prévu.
o Le montant total des pénalités de retard n’est pas plafonné, par dérogation à l’article 16.2.2 du CCAG.
o En cas de marché confié à un groupement d’opérateurs pour lesquels les paiements sont effectués sur
des comptes séparés, le mandataire devra indiquer au maître d’ouvrage la répartition des pénalités
entre les membres du groupement. En l’attente de ces indications, les pénalités qui peuvent être
appliquées seront retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire du groupement.
7.1 Etablissement des documents d'études
L'acte d'engagement fixe les délais d'établissement des documents d'études, ainsi que leur point de départ.
Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans la remise des documents d'études, le
maître d'œuvre subira sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé
à 500 €
7.2 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
7.2.1 Délai de transmission au maître d’ouvrage
Au cours des travaux, le maître d'œuvre doit procéder à la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur conformément à l'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux approuvé
par l'arrêté du 31 mars 2021 et qui lui sont transmis par l'entrepreneur par tout moyen permettant de donner
date certaine à cette transmission.
Après vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci le maître
d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le
montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur.
Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG travaux, le maître d'œuvre transmet au maître d’ouvrage pour
règlement, l'état d'acompte correspondant dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande
de paiement par le maître d'œuvre. Si le projet établi par le titulaire du marché de travaux a été modifié, le
maître d’ouvrage notifie l'état d'acompte au titulaire du marché de travaux accompagné du projet de
décompte.
Le maître d'œuvre devra indiquer sur l'état d'acompte la date à laquelle il a reçu le projet de décompte. Il devra
joindre à la transmission de l'état d'acompte au maître d’ouvrage, une copie de l'accusé de réception ou du
récépissé délivré au titulaire du marché de travaux à la réception du projet de décompte.
En cas de co-traitance, c’est le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre qui visera les projets de
décompte après, s’il y a lieu, visa préalable d’un ou plusieurs des autres co-traitants.
7.2.2 Pénalités pour retard
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 14
Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG MOE, si le délai fixé ci-dessus n'est pas respecté, le maître d'œuvre
encourt, sans mise en demeure préalable, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour calendaire de
retard est fixé à 1/200 du montant, en prix de base hors TVA, de l'acompte de travaux correspondant.
Après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à produire l'état d'acompte dans un délai de 7 jours, le
maître d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d'œuvre défaillant.
7.3 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur
A l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
l'entrepreneur, conformément à l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. En cas de défaillance du titulaire dans
la production de son projet de décompte final, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final dans les
conditions fixées à l’article 12.3.4 du CCAG Travaux.
A partir du décompte final le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.
Le maître d'œuvre devra indiquer sur le projet de décompte final la date à laquelle il a reçu le projet de
décompte.
En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre qui acceptera ou rectifira le
projet de décompte final et établiera le décompte général après, s’il y a lieu, visa préalable d’un ou plusieurs
des autres co-traitants.
7.3.1 Délai de vérification
Le délai pour la vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 15
jours à compter de l'accusé de réception du document.
7.3.2 Pénalités pour retard
Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans la vérification du décompte final et
dans l’établissement du décompte général, le maître d'œuvre encourt, sauf disposition différente dans l'acte
d'engagement, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et
jours fériés, est fixé à 1/5000 du montant Hors TVA du décompte général.
Si le maître d'œuvre n'a pas transmis au maître d'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans
les délais prescrits, le maître d’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.
A l'expiration de ce délai, le maître d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître
d'œuvre défaillant.
7.4 Absence de mention de la date de réception du projet de décompte mensuel et
de décompte final par le maître d’oeuvre
Le maître d’œuvre subira une pénalité forfaitaire de 500 euros, en cas d'absence de mention de la date de
réception ou de la date de remise du projet de décompte mensuel et du projet de décompte final des titulaires
des marchés de travaux.
7.5 Non réalisation des constatations contradictoires
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 15
Sans préjudice de l'application de l'article 13.2 ci-dessous, en cas de non réalisation par le maître d'œuvre des
constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 du CCAG travaux, dans les huit jours de la
demande qui lui a été faite par le titulaire, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 2000 €, sans mise en
demeure préalable
De plus, dans le cas où, dûment convoqué par le maître d’ouvrage, le maître d'œuvre ne serait pas présent ou
représenté à la date fixée, ou refuserait de procéder aux constatations, il lui sera appliqué une pénalité
forfaitaire complémentaire de 1000 € par retard constaté.
7.6 Pénalités relatives à la défaillance du maître d'œuvre dans la mise en œuvre des
opérations de réception
7.6.1 Organisation des opérations préalables à la réception
Si le maître d'œuvre ne procède pas aux opérations préalables à la réception dans le délai fixé à l'article 41.1
du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception" de l'élément de mission AOR sera opéré.
De plus, si, bien que dûment convoqué, il est constaté que le maître d'œuvre n'est pas présent ou représenté
à la date fixée par le maître d’ouvrage pour la réalisation des opérations préalables à la réception, ou si, bien
que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la partie
"réception" de l'élément de mission AOR sera opéré.
En outre, le maître d’ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 2 000 €.
Par ailleurs, si le maître d’ouvrage a fait appel à un assistant éventuel pour l'assister dans les opérations
préalables à la réception, le coût de cet assistant sera porté au débit du maître d'œuvre.
7.6.2 Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maître d’œuvre :
Délai d’établissement de la proposition de réception des travaux
Le délai d’établissement par le maître d'œuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé à l’article
4.3 de l’acte d’engagement, ou à défaut, par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou CCAG
travaux rendu contractuel) passés sous le contrôle du maître d’œuvre.
Pénalités pour non-respect du délai d’établissement de la proposition de réception des travaux
Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans l’établissement de la proposition de
réception des travaux, le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard
calendaire à 1/200e du montant en prix de base hors TVA de l'élément de mission Assistance aux Opérations
de Réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR).
Pénalités pour non-respect du délai de transmission au maître d’ouvrage du PV de levée des réserves
Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans la transmission au maître d’ouvrage du
PV de levée des réserves, le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard
calendaire à :1/200e du montant en prix de base hors TVA de l'élément de mission Assistance aux Opérations
de Réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR).
7.7 Pénalités relatives à l'établissement du registre de chantier
Si le titulaire ne met pas le registre de chantier à la disposition du maître d’ouvrage ou des intervenants
autorisés dans les conditions définies à l'article 9.3 ci-dessous, il sera fait application d'une pénalité forfaitaire
de 500 euros.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 16
Cette pénalité sera applicable à chaque demande non satisfaite.
7.8 Pénalités pour manquements aux dispositions contractuelles sur le traitement
des données personnelles
En cas de manquement du titulaire quant aux obligations relatives au traitement des données à caractère
personnel fixées au CCTP, le titulaire s’expose à une pénalité de 500 € par manquement constaté.
7.9 Prolongation des délais d'exécution - Force majeure
Lorsqu’un cas de force majeure empêche l’exécution du marché, le titulaire devra justifier de l’impossibilité
temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l’exécution du marché en conséquence de l’évènement qu’il
qualifie de cas de force majeure.
Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas être sanctionné au titre de la non-exécution du marché
(prolongation des délais, non application des pénalités de retard). Il ne donne droit à aucune indemnisation.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 17
8. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION
8.1 Réunion de lancement
A l’initiative du maître d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le maître
d’ouvrage et le maître d’œuvre se réunissent afin notamment :
o d’identifier les interlocuteurs en charge de l’opération ;
o de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maîtrise d’ouvrage ;
o de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maître
d’ouvrage ;
o de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de l’opération ;
o de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maître d’œuvre ;
o de présenter les spécificités du circuit de paiement du maître d’ouvrage et d’arrêter les modalités
pratiques de facturation des prestations.
La réunion de lancement fait l’objet d’un compte-rendu établi par la maîtrise d’ouvrage qui le communiquera
au maître d’œuvre dans les 5 jours qui suivent la réunion. Le maître d’œuvre dispose de 15 jours pour émettre
des observations sur ce compte-rendu à compter de sa réception.
8.2 Protection de la main d'œuvre et conditions de travail
Le titulaire s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du CCAG MOE.
8.3 Mise en œuvre des mesures de sécurité sur les chantiers
Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de
toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, au même titre que le
Maître d'Ouvrage et le Coordonnateur, le Maître d'Oeuvre doit, tant au cours de la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes
généraux de prévention.
Les mesures à adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la
mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne
modifie en rien la nature et l'étendue des responsabilités incombant au Maître d'Oeuvre.
Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs à la coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre travaille en liaison avec le
coordonnateur SPS retenu par le maître d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception,
l’élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance
et la fourniture des pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d’intervention ultérieures à la
réception de l’ouvrage.
Collaboration dans la phase des études : Le maître d'oeuvre est tenu d'associer le coordonnateur dès la
phase d'élaboration des études d’avant-projet sommaire de l'ouvrage, lors des choix architecturaux et
techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier.
Le maître d'oeuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :
* tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;
* tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
* la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
* le calendrier détaillé d'exécution.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 18
Il devra convoquer le coordonnateur à toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de l'exécution de sa
mission afin de lui permettre d'exercer correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai
compatible avec l'exercice de sa mission.
Le maître d'oeuvre s'engage à :
* fournir au coordonnateur S.P.S., à sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission ;
* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
précisées lors de la réunion de lancement.
Le maître d'oeuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une
efficacité équivalente.
Tout différend entre le maître d'oeuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître d'ouvrage.
Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous
l'autorité du maître d'oeuvre, elles sont arrêtées en concertation avec le coordonnateur.
Pour l'analyse des offres des entreprises, le maître d'oeuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et intègre son
avis dans le rapport d'analyse des offres.
Le maître d'oeuvre participe au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si le
chantier vu le nombre d'entreprises et un effectif des travailleurs le rend obligatoire.
Le maître d'oeuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre journal
de la coordination. Il répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal lorsqu'elles
le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il l'estime nécessaire.
Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.
8.4 Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants
Dès la réunion de lancement, le maître d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions
respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés.
Intervenant Mission Prestataire
Cap Métropole Maître d’ouvrage
Saint-Etienne Métropole Concédant
OPC A désigner (lot2)
AMO Sites et sols pollués
A désigner
Assistant à maîtrise d’ouvrage AMO prise en compte des espèces liées au
LPO AuRA
bâtis
L'opération relève de la catégorie adaptée, conformément aux articles L. 4531-
Coordonnateur SPS
1s et R. 4531-1s du code du travail.
Géomètre Piquetage général, documents d’arpentage… Mesures et patrimoine
Géotechnicien G2 PRO, tests de perméabilité, etc. A désigner
Concessionnaires réseaux HTA, BT, Numéricâble, etc.
Investigations et études pour établir un
Bureau d’études A désigner
diagnostic des réseaux
En application de l’article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maître d’œuvre avec l’ensemble
des prestataires du maître d’ouvrage concourant à l’opération sont précisées lors de cette réunion.
Il est toutefois précisé que au cas où un contrôleur technique serait désigné, le concepteur devra lui soumettre
pour avis l'ensemble des dossiers d'études. Le concepteur devra obtenir l'avis favorable de celui-ci sur les
dispositions techniques retenues, tant au niveau des études, que de l'exécution des travaux.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 19
En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l’un des autres intervenants, le maître d’œuvre
informe le maître d’ouvrage sans délais.
8.5 Dossiers à fournir par le maître d'œuvre
Les documents à remettre par le titulaire au cours de l'exécution du marché sont remis sur le ou les supports
suivants :
* En support papier, à fournir en 2 (deux) exemplaires, à chaque version des documents
* En support dématérialisé transmis par voie électronique à l’adresse mail :
melanie.daniel@capmetropole.fr et/ou christelle.vasic@capmetropole.fr
Pour satisfaire à cette obligation tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants (texte à
adapter selon les circonstances) :
o standard .zip
o Adobe® Acrobat® .pdf
o Rich Text Format .rtf
o .docx ou .xlsx ou .pptx
o le cas échéant, le format DWF
o ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif
Le maître d’œuvre est invité à :
o ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
o ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
o traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.
En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le maître d’œuvre devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour transmettre au maître d’ouvrage ou son représentant, l’ensemble de ces données soit par la
voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai de 10 jours. En cas de
retard dans la transmission de ce support, le maître d’ouvrage ou son représentant se réserve, s’il y a lieu,
l’application de pénalités de retard pour l’élément d’études concerné. Il appartiendra au maître d’œuvre de
s’assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été effectuée auprès des
intéressés.
9. SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ET DE LEUR RECEPTION
9.1 Rôle du maître d'œuvre
Le maître d'œuvre est chargé de prendre les décisions et d'accomplir les tâches qui lui incombent aux termes
du CCAG travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la direction (voir article 2 ci-dessus) en
tenant compte des éventuelles dérogations insérées dans les marchés de travaux.
Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise l'ensemble des stipulations de son marché de travaux.
9.2 Régime des ordres de services aux titulaires des marchés de travaux
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 20
Les ordres de service seront préparés par le maître d’œuvre puis transmis au maître d’ouvrage qui les
numérotera, les datera et les notifiera au titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le maître d’ouvrage
lui seront opposables.
En outre, les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions
d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une
validation préalable par le maître d’ouvrage.
9.3 Registre de chantier
En application de l'article 28.5 du CCAG travaux, le maître d'œuvre doit tenir un registre de chantier sur
une plateforme numérique commune devant être accessible à tous les intervenants concernés pendant toute
la durée du marché. Le maître d'œuvre signera ce registre et devra le faire signer par le titulaire du marché de
travaux ou chacun des membres, en cas de groupement, lors de chaque réunion de chantier.
Le maître d'œuvre doit tenir ce registre à la disposition du maître d’ouvrage ou des intervenants autorisés dans
les 7 jours qui suivent leur demande formulée par écrit ou lors des réunions de chantier.
9.4 Augmentation du montant des travaux
Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans
avoir reçu une décision de poursuivre émanant du maître de l'ouvrage.
9.5 Réception
Le maître d'œuvre s'engage au respect des dispositions de l'article 41 du CCAG travaux relatives à la mise en
œuvre de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application des dispositions de l'article 7.6 ci-dessus
relatives aux abattements et pénalités applicables.
10. ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE
10.1 Engagement(s)
10.1.1 Engagement du maître d’œuvre après signature du contrat.
Le maître d’ouvrage n’étant pas soumis aux dispositions des articles R.2432-3 ou R.2432-4 du Code de la
commande publique, par dérogation à l’article 13 du CCAG MOE, il sera fait application des modalités
suivantes.
10.1.2 Engagement du maître d’œuvre avant l’établissement du coût prévisionnel
Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d’œuvre au moment de la remise des prestations
des éléments avant-projet est supérieur à l’enveloppe financière arretée par le maître d’ouvrage à l’article 5.2.1
de l’acte d’engagement, après avoir été ramené au mois d'établissement de l'enveloppe financière tel que fixé
par l'article 5.2.1 de l'acte d'engagement par utilisation des index BT01 pour le bâtiment et TP01 pour
l’infrastructure, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître
d’œuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec
l’enveloppe financière citée ci-dessus. En cas de refus ou d’impossibilité de rendre compatible le projet avec
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 21
l’enveloppe financière prévisionnelle, le maître d’ouvrage se reserve la possibilité de résilier le marché aux torts
du titulaire.
10.1.3 Engagement sur le coût prévisionnel des travaux à l’issue de la phase études
Lorsque la mission du maître d’œuvre comporte l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation du ou des
contrats de travaux le seuil de tolérance est fixé à 6%,
Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation initiale des entreprises de travaux, sur la
base du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le maître d’ouvrage.
Pour permettre la comparaison entre le coût prévisionnel arrêté des travaux et le coût résultant de la
consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux et le coût prévisionnel seront ramenés à la
date du mois mai 2026 par utilisation des index BT01 pour le bâtiment et TP01 pour l’infrastructure. Ce
coefficient de réajustement sera arrondi au millième supérieur.
En cas de dépassement du seuil de tolérance (outre les dispositions du 10.1.4, le maître d'ouvrage peut
demander par ordre de service au maître d’œuvre la reprise des études pour aboutir à un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le
seuil de tolérance, sans rémunération supplémentaire.
A défaut du respect de ces engagements, le contrat de maîtrise d’œuvre peut être résilié dans les conditions
définies à l'article 13 du présent CCAP.
10.1.4 Engagement sur le coût des contrats de travaux
Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte la direction de l'exécution du contrat de travaux et
l'assistance lors des opérations de réception, le seuil de tolérance est fixé à 3 %.
10.1.5 Non-respect des engagements sur coûts de travaux en phase études
DEPASSEMENT DU COUT PREVISIONNEL
Au cas où après consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le maître d’ouvrage dépasse les
limites du seuil de tolérance ; si le maître d’ouvrage décide de ne pas résilier le marché, le maître d’œuvre
recommence ses études à ses frais afin de respecter le coût de travaux prévisionnel augmenté de la marge de
tolérance. Le maître d’ouvrage fixe par ordre de service le délai maximum de reprise des études. Les clauses
de pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études fixées à l’article 7 du présent CCAP sont
applicables.
SURESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX PAR LE MAITRE D’ŒUVRE
Lorsque, après consultation des entreprises, le montant du coût des travaux, tel qu’il résulte du montant des
marchés de travaux signés à l’issue de celle-ci, est inférieur de plus de 15% au coût prévisionnel résultant des
engagements du maître d’œuvre pris en application des dispositions de l’article 5 de l’acte d’engagement, le
maître d’œuvre pourra subir une réfaction.
Cette réfaction, au taux de 10%, s’applique à l’écart entre le coût toléré résultant de l’application du taux de
15% au coût prévisionnel fixé à l’article 5.2.1 de l’acte d’engagement, et le montant des travaux résultant de la
consultation, ramené en valeur du mois de MAI 2026 . Cette pénalisation est plafonnée à 15% du montant des
honoraires des éléments de mission antérieurs à l’attribution des contrats de travaux (hors ACT).
10.1.6 Modalité de calcul de réduction d’honoraires à l’issue de la phase travaux
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 22
En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, la rémunération du maître d’œuvre
sera réduite.
Si le coût constaté est supérieur au coût prévisionnel augmenté de la tolérance résultant de l’application du
seuil tel que défini à l’article 10.1.2 du CCAP, le concepteur supporte une pénalité. Cette pénalité est égale à la
différence entre le coût constaté et le coût toléré résultant de l’application du seuil de tolérance multiplié par
le taux défini ci-après.
Ce taux est égal au double du pourcentage, résultant du rapport entre le montant des honoraires définitifs
fixés à l’article 5 de l’acte d’engagement et le coût prévisionnel fixé à l’article 5.2.1 de l’acte d’engagement sur
lequel le maître d’œuvre s’est engagé par voie d’avenant.
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments
de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.
En cas de marché confié à un groupement, le mandataire devra indiquer à l’acheteur la répartition de la
réduction d’honoraires. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours à la mise en demeure adressée par le
maître d’ouvrage de lui indiquer cette répartition, la réduction d’honoraires sera appliquée en totalité au
mandataire du groupement.
Mesures conservatoires : Si en cours d’exécution de travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du
coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs visés à l’article 10.2 et devant faire l’objet d’un avenant)
dépasse le seuil de tolérance défini dans le CCAP des retenues intermédiaires peuvent être appliquées, à titre
conservatoire, à la diligence du maître d’ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants
aux éléments de mission VISA, DET et AOR.
10.2 Modification du projet
Elle peut intervenir du fait de trois sortes d’aléas :
a) Modification dans la consistance du projet apportée par le maître d’œuvre en cours
d’exécution, par suite d’imprévisions dans ses études, de réserves du contrôleur technique, de non
observation des DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux même en cas d’accord du maître
d’ouvrage.
En ce cas, il n’est pas fait application de l’article 14 du CCAG MOE (dérogation à l’article 14) et si elles
entraînent des plus ou des moins-values sur le coût constaté des travaux, la rémunération du maître
d’œuvre subira la réfaction éventuelle résultant du non respect de l’engagement sur coût des travaux.
b) Modifications/précisions de programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle
demandées par le maître d’ouvrage après conclusion de l’avenant fixant la rémunération
définitive du maître d’œuvre : il sera fait application des dispositions de l’article 14 du CCAG MOE.
La négociation financière tient compte de l’évolution de l’étendue de la mission, de son degré de
complexité et des incidences sur le coût prévisionnel des travaux.
c) Modification dans la consistance du projet qui s’impose au maître d’ouvrage (par exemple à la
suite d’un changement de réglementation postérieurement à la notification du marché de travaux) :
se reporter aux conditions fixées à l’article 15.3 du présent CCAP.
10.3 Modification du coût prévisionnel des travaux sans modification de la
consistance du projet
Ce cas peut se produire, si surviennent certaines difficultés, au cours de la réalisation des travaux, ainsi :
lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit être remplacée. Il en résulte souvent que l’estimation
prévisionnelle du coût des travaux restant à exécuter devient supérieure à ce qu’elle aurait été si l’entreprise
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 23
défaillante avait terminé le chantier. Le maître d’œuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais il devra, si
nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de rémunération initial.
11. UTILISATION DES RESULTATS
11.1 Dispositions générales
L’utilisation des résultats est régie par le chapitre V du CCAG MOE.
◼ Il est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par dérogation à
l’article 24.1 du CCAG MOE, des résultats et prestations qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été
payés par le maître d’ouvrage, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de l’un des membres
du groupement lorsque le maître d’œuvre est un groupement de personnes.
Le titulaire du marché s’engage à ne pas faire obstacle à l’utilisation, par le maître d’ouvrage, de ses
résultats ou prestations inachevés, en ne divulguant pas les dites prestations au motif de leur
inachèvement. Il s’engage à transférer au maître d’ouvrage tous les résultats, prestations, travaux et
ébauches de travaux réalisés en exécution du marché.
◼ Par ailleurs, au titre du présent marché, le maître d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de
son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits cédés dans la
limite des besoins découlant du marché.
11.2 Régime des droits
Conformément aux dispositions du CCAG MOE, en contrepartie de la rémunération versée, le maître d’œuvre
concède à titre non exclusif au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché, le droit d’utiliser ou de
faire utiliser les résultats dans les conditions fixées au CCAG ainsi que celles précisées par le présent CCAP.
En complément des dispositions du CCAG, ces droits comprennent, notamment :
◼ le droit de reproduction des résultats : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers
à reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur tout support et/ou moyen
notamment support papier, optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique ;
reproduction au sein d’une base de données ou photothèque analogique ou numérique ;
◼ le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers à
représenter les résultats par tout moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou support
électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de communication
électronique, par les réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, auprès du public en général ou
de catégories de public en particulier ;
◼ le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers à adapter les résultats,
notamment en les modifiant par ajout, par suppression, par réorganisation ou retouche des différents
éléments constitutifs du résultat, par fusion avec d’autres documents ou résultats issus du marché, par
retouche du format des résultats, par traduction dans une autre langue, dans le respect du droit au
respect de l’auteur, et ce, en une ou plusieurs fois.
Par ailleurs, au titre du présent contrat, le maître d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de son
choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits concédés dans la limite des
besoins découlant du marché.
En tant que de besoin et en fonction de l'état de la technique au jour de la signature des présentes la concession
porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et à venir linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de
communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de télécommunication et de
communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et sur tout
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 24
support présent et à venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette, CD ou
DVD.
11.3 Cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d’une sous-traitance
Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, à obtenir, dans la convention de sous-traitance, la
cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans
des conditions identiques à celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits
au maître d’ouvrage.
Dans l’hypothèse où le titulaire du marché est un groupement de personnes, le mandataire du groupement
s’engage, en cas de recours à la sous-traitance pour pallier la défaillance d’un membre du groupement dans
l’exécution de ses prestations au titre du présent marché, à faire son affaire d’obtenir, dans la convention de
sous-traitance, la cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le
sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues dans le présent marché et lui permettant de
rétrocéder ces droits au maître d’ouvrage à l’issue du marché.
12. ACCEPTATION DES DOCUMENTS - ACHEVEMENT DE LA MISSION
12.1 Délai d’acceptation des documents
Le délai dans lequel le maître d'ouvrage procédera à l'acceptation des documents d'études est défini ci-
dessous :
o 2 mois………………………………..pour les études EP, AVP et de projet,
o 15 jours………………………………..pour le(s) dossier(s) de consultation,
o 10 jours………………………………..pour le(s) rapport(s) d'analyse des offres
o 5 jours………………………………..pour la mise au point du (des) marché(s) de travaux
3 semaines pour tous les autres documents remis dans le cadre des missions complémentaires
Par dérogation à l'article 20.5 du CCAG MOE, le maître d’ouvrage n'a pas à aviser le titulaire des jours et
heures fixés pour les vérifications des documents remis pour acceptation.
◼ Pour l’application des dispositions de l’article 21 du CCAG MOE, si le maître d’ouvrage n’a pas notifié sa
décision dans le délai précité :
Par dérogation à l’article 21 du CCAG MOE, l’absence de réponse du maître d'ouvrage ou de son représentant
dans les délais ci-dessus vaut refus d’acceptation du document d’études. En ce cas, le délai d’exécution de
l’élément de mission continue à courir.
12.2 Achèvement de la mission
Sauf la réserve énoncée ci-dessous, la mission du maître d’œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de
parfait achèvement (prévue à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation
de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ou les désordres constatés pendant le délai de garantie
ne sont pas tous levés à la fin de cette période. Dans cette hypothèse l'achèvement de la mission intervient
lors de la levée de la dernière réserve ou à la réparation du désordre.
En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achèvement, la mission de maîtrise d’œuvre s’achève à
l’expiration du dernier délai de garantie de parfait achèvement sauf dérogation de ce délai ou levée de réserves
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 25
postérieures à son expiration. Dans cette hypothèse l’achèvement de la mission intervient lors de la levée des
réserves.
La mission de maître d'œuvre se prolongera au delà de la date d'achèvement définie ci-dessus, en cas de
réclamation formulée par les titulaires des marchés de travaux sur leur décompte général jusqu'à la résolution
amiable ou contentieuse du différend. Le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage sur toutes les
réclamations formulées.
Dans tous les cas, le maître d’œuvre doit solliciter du maître d’ouvrage une décision d’admission. Celui-ci
dispose d’un délai de 2 mois pour notifier sa décision au maître d’œuvre selon les modalités prévues à l’article
21 du CCAG MOE.
L'absence de décision dans ce délai vaut décision d’admissions sans réserve.
En cas de marché à tranches, chaque tranche fait l'objet d'une décision d’admission distincte.
13. RESILIATION DU MARCHE
13.1 Résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage
Par dérogation à l’article 31 du CCAG MOE, les dispositions relatives à la résiliation pour motif d'intérêt
général sont inapplicables au présent marché.
En cas de marché à forfait, dans l’hypothèse d’une résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage, l’indemnité de
résiliation est fixée à 5 % du montant initial HT du contrat diminué du montant HT non révisé des prestations
reçues.
13.2 Résiliation du marché aux torts du maître d'œuvre
◼ En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 30 et 34 du CCAG MOE avec les
précisions suivantes :
◼ Dans le cas d’une exécution aux frais et risques du maître d’œuvre, et par dérogation à l'article 32.5
du CCAG MOE, la notification du décompte de résiliation par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre
doit être faite au plus tard deux mois après le règlement définitif du nouveau marché passé pour
l'achèvement des prestations.
◼ Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.
◼ Par dérogation à l’article 32.3 du CCAG MOE, la fraction des prestations déjà accomplies par le
maître d’œuvre est rémunérée avec un abattement de 10 %.
En complément à l’article 30 du CCAG MOE :
◼ En cas de non production dans les 8 jours de l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus
présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et après mise
en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un
délai fixé à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.
◼ En cas de non-production des pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-
2 à 5 du Code du travail, tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, et après mise en
demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, le marché peut être
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 26
résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations à ses frais et risques.
13.3 Résiliation en cas de non-respect des engagements sur coût de travaux en phase
d’étude
En complément de l’article 30, si les conditions de l'article 10.2 du présent CCAP ne sont pas remplies, le contrat
de maîtrise d’œuvre pourra être résilié sans indemnité par le maître d’ouvrage. Les prestations déjà accomplies
seront rémunérées sur la base des modalités du contrat.
Toutefois, par dérogation à l’article 32.3 du CCAG MOE, la rémunération de l'élément de mission sur lequel
le maître d’œuvre s’est engagé, sera affectée d'un abattement au moins égal à 20 %.
13.4 Modalités de résiliation dans le cadre d’un groupement
Les articles du CCAG MOE, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 30) et de la résiliation pour
évènements extérieurs (art. 28) peuvent s’appliquer à un seul des cotraitants du groupement dès lors qu’il se
trouve dans une des situations prévues à ces articles.
14. ASSURANCES
14.1 Assurances de responsabilités
14.1.1 Assurance de Responsabilité civile générale
Le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen
d’une attestation de son assureur portant mention de l’étendue de la garantie au moment de la consultation,
par dérogation à l’article 9.1.3 du CCAG MOE, puis en cours d’exécution des prestations si le contrat dure
plus d’une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprès d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités
pouvant lui incomber à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, à raison des dommages
corporels, matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris au maître d’ouvrage du
fait ou à l’occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché de maîtrise d’œuvre.
En cas de groupement, le mandataire devra également être couvert pour son activité de mandataire de
groupement.
En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également être couvert y compris en
cas de faute, erreur ou omission imputable à un des autres membres du groupement.
Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et à son environnement qui
ne pourront, en tout état de cause être inférieurs à :
◼ RC Exploitation :
3 M€ / sinistre dont 1 M€ / sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs
◼ RC Professionnelle :
3 M€ / sinistre et par année d’assurance dont 1,5 M€ / sinistre et par an pour les dommages immatériels
non consécutifs.
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 27
Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le titulaire unique
du contrat de maîtrise d’œuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement devra en justifier à chaque
échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non
production des justificatifs d’assurance.
14.1.2 Assurance de Responsabilité civile décennale
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, le titulaire
unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moment de l’attribution du
marché, par dérogation à l’article 9.1.3 du CCAG MOE, au moyen d’une attestation de son assureur,
l’assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à
1792-6 du Code civil.
Cette attestation devra obligatoirement mentionner :
◼ Les missions ou activités garanties,
◼ Etre en cours de validité à la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du titulaire
unique du contrat ou de chacun des cotraitants en cas de groupement,
◼ Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires à savoir :
◼ Pour les ouvrages à destination d’habitation : La garantie est accordée à concurrence du coût des
travaux de réparation des dommages à l'ouvrage comprenant également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
◼ Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du coût total de construction HT déclaré
au titre du contrat.
Le coût total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses
de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions,
honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de
reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun cas,
ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître d’ouvrage
au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des
pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais
contractuels d’exécution.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :
◼ la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du Code civil,
◼ la garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,
◼ la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux garanties
visées ci-dessus.
Lorsqu’il s’agit de travaux non soumis à l’obligation d’assurance décennale, le titulaire unique du contrat
ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d’une attestation de son assureur, au
moment de l’attribution du marché, par dérogation à l’article 9.1.3 du CCAG, l’assurance couvrant la
responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du Code civil.
Cette attestation devra a minima mentionner :
◼ les missions et activités garanties,
◼ la nature exacte des garanties accordées,
◼ le montant de la garantie décennale accordée,
◼ la limite du coût de construction maximum garanti,
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 28
◼ la période de validité des garanties,
◼ le mode de gestion de la garantie décennale (par répartition ou par capitalisation)
14.2 Assurances des travaux
14.2.1 Assurance Tous Risques Chantier
Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.
14.2.2 Assurance Dommages - Ouvrage
Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage
Si le maître d'ouvrage souscrit une police dommages-ouvrage, le titulaire unique du contrat ou chacun des
cotraitants en cas de groupement lui fourniront les éléments nécessaires pour remplir la proposition
d'assurance.
Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maître d'ouvrage, sans aucune retenue au
titulaire.
14.3 Dispositions diverses
14.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire
Dans le cas où le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées aux 14.1 et 14.2 ci-dessus, le maître
d’ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui
refacturera les primes correspondantes.
14.3.2 Incidence des polices souscrites par le maître d’ouvrage
La souscription par le maître d’ouvrage de l’ensemble des polices mentionnées au 15.2 ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de
groupement et s’il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois, règlements, normes et obligations
contractuelles.
Les garanties souscrites par le maître d’ouvrage n’apportent à cet égard aucune modification et le titulaire ou
chacun des cotraitants en cas de groupement renonce à exercer tous recours contre le maître d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).
Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties énumérées ci-avant, l’attention du
titulaire et s’il y a lieu des cotraitants en cas de groupement est attirée sur la nécessité de maintenir les divers
contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer
comme nécessaires.
Ils s’engagent en outre à répercuter l’ensemble de leurs obligations d’assurance à leurs sous-traitants.
15. CLAUSES DE REEXAMEN
En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient être incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de réexamen suivantes.
15.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 29
Le titulaire unique pourra proposer au maître d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le
remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :
o cessation d’activité,
o cession de contrat,
o décès,
o difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou
risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,
o défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.
Le maître d’ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes
pièces que celles produites par le titulaire.
A l’issue de cet examen, le maître d’ouvrage acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.
Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement,
après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.
Le remplaçant proposé pourra être :
o dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.
o dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.
Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maître d’ouvrage sur la
substitution :
o dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement
mise en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement
o dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les
autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées.
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire dans les conditions fixées à l’article 3.5.4 du CCAG MOE, quelle que soit la nature du groupement.
Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en vertu de
l’alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité, par dérogation
à l’article 3.5.4 du CCAG MOE: :
◼ soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;
◼ soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.
15.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution
En cas de la defaillance du mandataire dans l’exécution de sa mission de coordination et de représentation des
autres membres du groupement, il sera fait application des dispositions de l’article 15.1, par dérogation à
l’article 3.5.4 du CCAG MOE.
15.3 Evolution de la règlementation
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 30
Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2 et 7.2 du CCAG MOE, en cas d’évolution en
cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la protection des données à
caractère personnel, sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection
de l'environnement, de la sécurité et de la santé.
Les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage au maître d’oeuvre afin de se conformer
aux règles nouvelles, donneront lieu à la signature d'un avenant au marché ou, en l’absence d’accord entre les
parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.
Le maître d’oeuvre n’aura droit à être rémunéré pour la mise en œuvre des mesures demandées (ou à être
indemnisé pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en œuvre des mesures demandées) qu’à la
condition qu’il établisse que l’économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil du
bouleversement étant fixé à 1/16e du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant
intervenu.
En ce cas, le maître d’ouvrage prendra en charge à hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et
indemnisations dûment justifiées par le titulaire.
16. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES
Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode de
règlement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 à 2197-7 du code de la
commande publique et à l’article 35 du CCAG MOE, selon la nature du contrat en cause.
En cas d’échec de règlement du litige :
Les litiges relatifs à l'exécution du présent marché seront soumis à la compétence du juge judiciaire compétent.
17. DEROGATIONS AUX CCAG MOE ET TRAVAUX
Articles du CCAP par lesquels sont introduites
Articles du CCAG MOE auxquels il est dérogé
ces dérogations
3.5.4 15.1 et 15.2
4.1 2
4.2 2.2
9.1.3 14.1.1 et 14.1.2
11.1 5
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 31
12.2.2 7.2.1
13 10.1
16.2.1 7
16.2.2 7
16.2.3 7.1, 7.2.2, 7.3.2, 7.6.2
14 10.2
24.1 11.1
20.5 12.1
21 12.1
31 13.1
32.3 13.2 et 13.3
32.5 13.2
Articles du CCAP par lesquels sont introduites
Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé
ces dérogations
12.2.2 7.2.1
28.5 9.3
14.4.3 9.4
Fait en un exemplaire si signature électronique,
Fait en deux exemplaires originaux si signature manuscrite,
Fait à ....................................... le ..........................................
Le Maître d'Œuvre Le maître d’ouvrage
Juillet 2026 | MOE aménagement et démolition | TBC-Saint-Etienne | CCAP 32
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.