Annexe
PGC-2.pdf · 12 046 mots · du marché « Fouilles archéologiques préventives pour la mise à 2x2 voies de la RN 141 entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et… », dossier de consultation officiel.
PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - Tranche :
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Catégorie opération 1
RN141 - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
16260 CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
16 Rue Frédéric Bastiat - 87023 LIMOGES
Tél : 05.55.33.12.94 - Courriel : limoges.qcs@qualiconsult.fr
SAS au capital de 300.000 € - R.C. VERSAILLES 403 200 256 - SIRET 403 200 256 00440 - APE 7112 B
Siège Social : Vélizy Plus, Bâtiment E, 1 bis rue du Petit Clamart – 78941 VELIZY CEDEX – Tél. : 01 40 83 75 75 – Fax : 01 46 30 39 62
N° TVA Intracommunautaire : FR 13 403 200 256
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
TABLEAU DES REVISIONS
Indice Date Description
1 20/03/2026 Plan Général de coordination
2 20/03/2026 Effectif
20/03/2026 Plan général de coordination 2 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
SOMMAIRE
TABLEAU DES REVISIONS ...........................................................................................................................................2
0 RAPPEL RÈGLEMENTAIRE SUR LE PGC......................................................................................................................5
0.1 ÉTABLISSEMENT DU PGC ..........................................................................................................................................5
0.2 CE QUE DÉFINIT LE PGC.............................................................................................................................................5
0.3 LES DESTINATAIRES DU PGC .....................................................................................................................................5
0.4 EVOLUTION DU PGC..................................................................................................................................................5
0.5 CONSERVATION DU PGC ...........................................................................................................................................5
0.6 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION .............................................................................................................5
1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX.....................................................................................................7
1.1 DÉSIGNATION DE L’OPÉRATION................................................................................................................................7
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE .........................................................................................................................................7
1.3 LISTE DES INTERVENANTS / NOMENCLATURE DES LOTS ..........................................................................................7
1.4 CALENDRIER DES TRAVAUX – PRÉVISION D’EFFECTIF – CATÉGORIE DE L’OPÉRATION.............................................8
1.5 PERSONNEL INTÉRIMAIRE.........................................................................................................................................8
1.6 PRÊT PERSONNEL ET SOUS TRAITANCE.....................................................................................................................9
1.7 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS.........................................................................................................................................9
1.8 DIVERS.......................................................................................................................................................................9
2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALES DU CHANTIER ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE
D'ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR ......................................................................................10
2.1 PLANNING ...............................................................................................................................................................10
2.2 NATURE DE SOL.......................................................................................................................................................10
2.3 RÉSEAUX ENTERRÉS OU AÉRIENS............................................................................................................................10
2.4 INSTALLATION DE CHANTIER EN LIAISON AVEC LA VOIE PUBLIQUE.......................................................................10
2.5 CONDITIONS D'ACCÈS AU CHANTIER À PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................12
2.6 DIVERS.....................................................................................................................................................................14
3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR ..........................................................................15
3.1 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ET DES CIRCULATIONS.................................................................................15
3.1.1 Circulation des véhicules à l’intérieur du chantier ..........................................................................................16
3.1.2 Circulation des piétons à l’intérieur du chantier .............................................................................................16
3.2 CONDITIONS DE MANUTENTION ET LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUELLES............................................17
3.2.1 Moyens de levage et de manutention.............................................................................................................18
3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place ............................................................................................................18
3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles .......................................................................................19
3.3 STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX ......................................................................................................19
3.4 NETTOYAGE DE CHANTIER ......................................................................................................................................19
3.5 TRAVAUX SPÉCIFIQUES PRÉSENTANT UN DANGER PARTICULIER...........................................................................20
3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, …).................................................20
20/03/2026 Plan général de coordination 3 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
3.5.2 Travaux divers .................................................................................................................................................20
3.6 PROTECTIONS COLLECTIVES....................................................................................................................................20
3.7 MUTUALISATION DES MOYENS ..............................................................................................................................23
3.8 ELECTRICITÉ DE CHANTIER ......................................................................................................................................23
3.9 GESTION DE LA COACTIVITÉ....................................................................................................................................24
3.10 TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS .....................................................................................................................25
4 SUJETIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU
À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER .................................................................................................27
5 MESURES GÉNÉRALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ÉTAT DE
SALUBRITÉ SATISFAISANT ........................................................................................................................................28
5.1 VRD PRÉALABLES AUX TRAVAUX ............................................................................................................................28
5.2 CANTONNEMENTS ..................................................................................................................................................28
5.3 PROCÉDURES PARTICULIÈRES .................................................................................................................................31
5.3.1 Mise en place bungalows ................................................................................................................................31
5.3.2 Cantonnement à étages. .................................................................................................................................32
5.3.3 Installation électrique......................................................................................................................................32
6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPÉRATION CONCERNANT LES SECOURS ET L'ÉVACUATION
DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIÈRE ......................33
6.1 ORGANISATION .......................................................................................................................................................33
6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................................................................34
6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé .........................................................................................................34
6.2.2 Interdiction de fumer ......................................................................................................................................34
7 MODALITÉ DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ....35
7.1 PPSPS .....................................................................................................................................................................35
7.2 PRESTATAIRE DE SERVICE .......................................................................................................................................35
7.3 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ..............................................................................................................................35
7.4 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS.......................................................................................................................................35
8 COLLÈGE INTER ENTREPRISES DE SÉCURITÉ DE SANTÉ ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL ..........................................36
9 Annexes ................................................................................................................................................................37
Règlement CISSCT ........................................................................................................................................................37
Panneau : En cas d'accident.........................................................................................................................................37
20/03/2026 Plan général de coordination 4 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
0 RAPPEL RÈGLEMENTAIRE SUR LE PGC
0.1 ÉTABLISSEMENT DU PGC
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de déclaration
préalable, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.
Ce plan est rédigé dès la phase de conception et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
0.2 CE QUE DÉFINIT LE PGC
Le PGC définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises
0.3 LES DESTINATAIRES DU PGC
Le PGC est joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.
Sur leur demande, le maître d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).
0.4 EVOLUTION DU PGC
Le PGC intègre, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra être amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
Une modification de la configuration du chantier.
Un changement de méthodologie de travail.
Une tâche complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de l’inspection commune
initiale.
0.5 CONSERVATION DU PGC
Le PGC est conservé par le maître d’ouvrage pendant une période de cinq années à compter de la date de
réception de l’ouvrage.
0.6 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
1 – Eviter les risques.
2 – Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
3 – Combattre les risques à la source.
4 – Adapter le travail à l’homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
20/03/2026 Plan général de coordination 5 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
5 – Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6 – Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
7 – Planifier la prévention en y intégrant, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail,
l’influence des facteurs ambiants …
8 – Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.
9 – Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
20/03/2026 Plan général de coordination 6 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX
1.1 DÉSIGNATION DE L’OPÉRATION
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
RN141 - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
16260 CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE
Description
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
1.3 LISTE DES INTERVENANTS / NOMENCLATURE DES LOTS
Maître d'Ouvrage SEC ETAT AUPRES MINISTRE ECO FINANC
15 RUE ARTHUR RANC
86000 POITIERS
Maître d'Oeuvre DIRCO TEL : 05.87.50.60.00
19, Rue Saint Louis
86000 POITIERS
20/03/2026 Plan général de coordination 7 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
CSPS QUALICONSULT SECURITE LIMOGES TEL : 05 55 33 12 94
BP 91609 16 Rue Frédéric Bastiat
87023 LIMOGES
Inspection du travail DREETS TEL : 05 49 50 12 60
4, Rue Micheline Ostermeyer
CS10560
86021 POITIERS CEDEX
OPPBTP OPPBTP 87 Nouvelle Aquitaine TEL : 05 55 37 51 29
4, Rue Marcel Pagnol
arnaud.diez@oppbtp.fr
nouvelleaquitaine@oppbtp.fr
87100 LIMOGES
CARSAT CARSAT Poitiers TEL : 09 71 10 39 60
2, Rue de la Providence
86000 POITIERS
Lot(s) sans entreprise à ce stade :
N°01 - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC
1.4 CALENDRIER DES TRAVAUX – PRÉVISION D’EFFECTIF – CATÉGORIE DE L’OPÉRATION
Le démarrage des travaux est prévu le 30/09/2024 pour une durée de 72 mois, y compris la période de
préparation.
L’effectif prévisionnel sera de 15.
Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 1 au sens de l’article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994 avec constitution d'un CISSCT.
Mode de dévolution des travaux : Lots séparés
L’opération de catégorie 1 est soumise à CISSCT, dont le projet de règlement est en annexe.
Si des travailleurs détachés sont affectés à l’opération, le maître d’ouvrage doit porter à la connaissance de
ces travailleurs(par affiche pérenne apposée dans le local vestiaire) les informations sur la réglementation
française de droit du travail qui leur est applicable(durée du travail, salaire minimum, hébergement,
prévention des chutes de hauteur, EPI obligatoires, droit de retrait). Ces informations sont traduites dans
l’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance de ces salariés.
Mode de passation des marchés : Public
1.5 PERSONNEL INTÉRIMAIRE
L’emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux à risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).
20/03/2026 Plan général de coordination 8 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
1.6 PRÊT PERSONNEL ET SOUS TRAITANCE
Toute entreprise sous-traitante appelée à intervenir sur le chantier devra préalablement avoir obtenu
l'agrément du maître d'ouvrage ou de son représentant.
Le coordonnateur SPS ne pourra procéder à l'inspection commune avec l'entreprise concernée qu'après
avoir été informé, dans un délai raisonnable, de l'obtention de cet agrément.
De même, l'inspection commune avec un prestataire de services ne pourra être réalisée qu'après
information préalable du coordonnateur SPS par l'entreprise utilisatrice.
Le recours au prêt de personnel ne pourra intervenir qu'à titre exceptionnel et dans le strict respect des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le non-respect des présentes dispositions pourra entraîner, sur décision du maître d'ouvrage, l'exclusion
immédiate du chantier de l'entreprise ou des entreprises concernées.
1.7 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
Voir articles 1.4 et 7.4.
1.8 DIVERS
Sans objet.
20/03/2026 Plan général de coordination 9 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALES DU
CHANTIER ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE D'ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR
2.1 PLANNING
Le planning prévu par le maître d’œuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une même zone de travail, en particulier pour les travaux à risques et pour
les travaux superposés en hauteur.
Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maître d’œuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en œuvre
2.2 NATURE DE SOL
2.3 RÉSEAUX ENTERRÉS OU AÉRIENS
Suivant DICT
2.4 INSTALLATION DE CHANTIER EN LIAISON AVEC LA VOIE PUBLIQUE
voir en pièces jointes plans de phases.
Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation l'entretien
PIC (plan Les emprises sur Périphérie du Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
d'installation de voirie chantier, de la base
chantier) Les cantonnements / vie et des zones de
TCE (sanitaires, stockage.
réfectoires,
vestiaires)
Le bureau de
chantier
Les magasins
Les aires de stockage
Les clôtures
Les accès
Les flux de piétons et
d'engins différenciés
20/03/2026 Plan général de coordination 10 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation l'entretien
Clôture Séparation de la zone Périphérie du Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
travaux avec la zone chantier, de la base
circulée par GBA vie et des zones de
plastiques stockage.
La séparation entre
le chantier et les
voies de circulation
des riverains devra
être assurée par des
séparateurs
modulaires
plastiques ou béton
&
- Hauteur : 2m,
- Constitution :
panneaux grillagés
galvanisés, liés entre
eux mécaniquement
et reposant sur des
socles en béton dont
la stabilité est
assurée par
enfichage, ou
scellement.
L’entreprise veille
tout particulièrement
au renforcement de
la stabilité de ce type
de clôture pour tenir
compte de la prise au
vent et/ou des
barrières basses (TP).
Portail et portillon Selon besoin Périphérie du Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
demander par la MO chantier, de la base Installation pendant
vie et des zones de la phase de
stockage. préparation de
chantier.
Entretien autant de
fois que nécessaire
Dépose en fin de
chantier
Homme trafic En permanence lors Périphérie du Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
de toute livraisons ou chantier , intérieure
manœuvre sur la du chantier
voirie et intérieur du
chantier
20/03/2026 Plan général de coordination 11 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation l'entretien
Dévoiement voirie Respect de Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
publique l'instruction Installation pendant
ministérielle relative la phase de
à la signalisation préparation de
temporaire des chantier.
chantiers en bordure Entretien autant de
des voies en fois que nécessaire
circulation Dépose en fin de
chantier
Signalisation Dévoiement du flux Périphérie du Lot tous Corps d'Etat
piéton en chantier, de la base
concertation avec les vie et des zones de
services municipaux : stockage.
Barrière
Rampe d’accès
Marquage horizontal
Signalisation
verticale
Divers Il incombe à chaque Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
entreprise d’établir
toutes les demandes
d’informations et les
demandes
d’autorisation
nécessaires et
préalables à la
réalisation de ses
travaux : D.I.C.T., Pe
rmission
d’occupation du
domaine public,
autorisation
d'emprise sur voirie
Passerelles de
franchissement au
droit des entrées des
habitations.
Passerelles
nécessaire au
dévoiement du flux
piéton y compris
entretien et dépose.
Disposition en cas de litige ou de défaillance
En cas de manquement, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.
2.5 CONDITIONS D'ACCÈS AU CHANTIER À PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE
Procédure pour les entreprises
20/03/2026 Plan général de coordination 12 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Seul le personnel appartenant aux entreprises titulaires de lot et leurs sous traitants agréés est autorisé à
pénétrer sur le chantier.
Les demandes d’agrément doivent être déposées auprès du Maître d’œuvre, à l’attention du Maître
d’Ouvrage, 15 jours au minimum avant le début d’intervention.
Une copie de l’acceptation est transmise au Coordonnateur qui déclenche la visite d’inspection commune
avec l’entreprise agréée.
Après réception du PPSPS par le Coordonnateur, au moins 8 jours avant l’intervention sur le chantier, cette
entreprise est autorisée à travailler.
Les entreprises non agréées pourront se voir exclure du chantier jusqu’à régularisation de la situation. Les
entreprises tiendront sur le chantier la liste à jour du personnel salarié travaillant sur le site. Cette liste qui
peut être une copie du Registre Unique du Personnel aménagée pour être personnalisée au chantier, sera
tenue à disposition de l'Inspecteur du Travail et organismes officiels lors de leurs visites sur le site.
Cas particuliers des travailleurs temporaires :
En plus des pièces citées ci-dessus, les travailleurs temporaires doivent disposer de leur contrat de mise à
disposition lors de leur mise en place sur le chantier.
Badge ou vêtement distinctif :
Chaque entreprise doit munir ses salariés d'une Carte d'identification professionnelle et d’un vêtement
distinctif. Pour cela il faudra prendre en compte l'arrêté du 20 Mars 2017 et le décret du 22 Février 2016
relatifs à cette carte. Tous les salariés devront se conformer à l'article R-829-7 (obligation de présentation
de cette carte au donneur d'ordre). Les salariés ne respectant pas cette obligation pourront être exclus du
chantier.
Personnel extérieur au chantier
Le personnel extérieur au chantier n'y est admis que s'il est accompagné d'une personne dûment mandatée
dans le cadre du marché des travaux de l'opération et équipé des protections individuelles adaptées.
Le personnel qui ne respecte pas cette obligation peut se voir refuser l'accès au chantier.
Entreprises extérieures intervenant pour le compte d' un Maître d' Ouvrage différent
Application de l'article L.4531-3 :
« Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans
le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les
risques résultant de l'interférence de ces interventions »
Concessionnaires intervenant dans le cadre de l'opération
Si ces derniers sont aussi maître d'ouvrage :
Application de l'article L.4531-3 :
« Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans
le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les
risques résultant de l'interférence de ces interventions »
Modalités de coopération entre les entreprises, les employeurs et les travailleurs indépendants
20/03/2026 Plan général de coordination 13 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Les entreprises qui utilisent des prestataires de services extérieurs à l'entreprise tels que livreurs, grues
mobiles, etc... devront :
. Leur transmettre les informations qui les concernent du présent Plan Général de Coordination.
. Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS
. Indiquer dans leur PPSPS le recours à ces prestataires et traiter des risques inhérents à leurs
interventions
. Informer le coordonnateur SPS du recours à ces prestataires
. Accueillir ces prestataires à leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques à respecter.
Designation Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion
place
Accès principal Suivant plan de phasage Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
Carte d'identification Obligatoire Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
professionnelle des salariés
du BTP
Badge Obligatoire Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
Liste du personnel Obligatoire Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
Disposition en cas de litige ou défaillance
En cas de manquement, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.
2.6 DIVERS
Sans objet.
20/03/2026 Plan général de coordination 14 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR
3.1 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ET DES CIRCULATIONS
Les règles à respecter pour la signalisation temporaire sont celles fixées par la huitième partie du Livre I de
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 6 novembre 1992. Il est précisé que la
signalisation temporaire sera en cas de besoin lestée obligatoirement à l'aide de sacs de lestage. La
fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation de chantier sont à la charge de
l'entrepreneur. Elle devra être maintenue de jour comme de nuit.
La signalisation est :
– adaptée au chantier afin d'assurer la sécurité du personnel et des usagers,
– cohérente pour ne pas donner des instructions contradictoires avec celles de la signalisation
permanente,
– crédible, la nature et la position des panneaux doivent évoluer en fonction des risques et de
l'avancement du chantier,
– lisible, éviter la concentration des panneaux; ne pas les placer trop près du sol,
– stable, calée afin de supporter notamment les effets des conditions atmosphériques et de la circulation.
Cette signalisation devra être conforme aux instructions réglementaires en la matière et en particulier, à
« l'Instruction ministérielle du 15/07/1974 sur la signalisation routière » et ses modifications – Livre I –
8ème partie.
Il est rappelé que l'entreprise doit également la vérification et l'entretien de cette signalisation pendant la
durée de son chantier.
L'entreprise mettra en place une signalisation lumineuse au droit de la clôture et ou des panneaux pour
améliorer la perception du chantier la nuit.
Le principe d’exploitation retenu consiste à :- gérer le trafic EN VOIE UNIQUE ET AUTRE DEVIE , par demi-
chaussée EN ALTERNAT DE PHASES .
Les panneaux seront de classe 2.Les panneaux seront de gamme normale.
La signalisation temporaire du chantier ( pré signalisation, signalisation des entrées et sorties, …) sera
réalisée par l’entreprise, selon le DESC mis en place.La signalisation à l’intérieur de la zone de chantier,
nécessaire pour la bonne réalisation du chantier, sera à la charge de l’entrepreneur. En particulier :- la
signalisation pour le passage des riverains- la signalisation et la protection pour le passage des piétons.
- des points singuliers présentant des risques : ouvrages, fouilles, …..
En particulier, l’entrepreneur devra signaler :- les fouilles laissées ouvertes, il devra maintenir les regards de
visite fermés, …..- les entrées du chantier à partir de la voie publique en positionnant de part et d’autre de
l’entrée sur la voie publique une pré signalisation de sortie d’engins et une signalisation de position au droit
de l’entrée : panneau STOP en sortie.- Tout point singulier du chantier présentant des risques
L’entrepreneur devra mettre en place sur chaque son accès à son chantier :- une pré signalisation sur la
voie publique de part et d’autre de l’accès indiquant travaux sortie de camions- une signalisation de priorité
« STOP » à la sortie de son chantier.
20/03/2026 Plan général de coordination 15 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
3.1.1 Circulation des véhicules à l’intérieur du chantier
Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la Lot chargé de
mise en œuvre l'entretien
Aire de livraison Selon besoin mis en A définir au Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
place par la MO démarrage du
chantier
Signalisation Dévoiement du flux En amont et en aval Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
piéton en du chantier
concertation avec les
services municipaux :
Barrière
Rampe d’accès
Marquage horizontal
Signalisation verticale
Homme de En périphérie du En périphérie du Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
manœuvre chantier pour toute chantier
livraison ou
manœuvre sur la
voirie ou à l’intérieur
du site
Nettoyage avant Nettoyage du poste Sur l'ensemble du Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
sortie de travail en fin de chantier
journée ou de tache .
3.1.2 Circulation des piétons à l’intérieur du chantier
Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la Lot chargé de
mise en œuvre l'entretien
Accès au Les ouvriers ou De l'entrée du Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
cantonnement autres intervenants chantier jusqu'au
doivent être équipés cantonnement
de leur EPI en
permanence des
l'entrée du chantier
Cheminement Les ouvriers ou De l'entrée du Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
cantonnement/chant autres intervenant chantier jusqu'au
ier doivent être équipés cantonnement
de leur EPI en
permanence des
l'entrée du chantier
Séparation Heurt avec les Suivant le PIC Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
piétons/véhicules compagnons passant,
Occupant du camion
Eclairage Selon demande la Voir pièce écrite . Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
MO voir pièce écrite
20/03/2026 Plan général de coordination 16 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
3.2 CONDITIONS DE MANUTENTION ET LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUELLES
Les dispositions pour l'organisation des manutentions et des moyens de levage seront gérés par chaque
corps d'état. A défaut s'il existe des moyens mutualisés, le titulaire de cet organisation devra procéder à
une convention d'utilisation de ces moyens.
La responsabilité de chaque entreprise sera engagée au cas où les moyens communs seraient utilisés sans
autorisation.
Il conviendra que les manutentions devront être adaptées aux types de matériaux et à leur charge.
Adéquation grue obligatoire. Mise en place des stabilisateurs pour les phases de levage.
L'utilisation de moyens mécaniques ne se fera que sous la responsabilité de personnes formées, et ayant
les autorisations patronales de conduite avec un CACES à jour, en fonction du type d'engin utilisé.
L'organisation des manutentions et des moyens de levage (qui sera abordée pendant le mois de
préparation de chantier) est à la charge de chaque entreprise, mais doit être cohérente avec l'organisation
du chantier. Si un engin est cité dans le tableau ci-dessous, l'entreprise utilisatrice doit en informer
l'utilisation aux autres entreprises intervenantes sur le chantier afin de permettre la mise en place de
procédures, notamment lorsque :
- il est inévitable de transporter des charges au-dessus des personnes (Art R4323-36),
- la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation (Art R4323-37),
- deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées des installations ou montées sur
un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent (Art R4323-38).
Principaux risques relatifs aux appareils et installations de levage : la mise en œuvre de tous ces appareils et
installation génère des risques parmi lesquels peuvent être cités :
- le renversement de la charge,
- la retombée du chargement,
- le basculement de l'appareil,
- les heurts avec la charge, avec appareil, avec les organes mobiles, lors de la chute d'objet,
- les chutes de personnes de hauteur, de plain-pied,
- les risques résultant de la présence d'énergie : électrique, hydraulique, pneumatique,
- l'existence d'un confort insuffisant et de mauvaises conditions de travail.
Rappel : en application de l'article R4323-56 du Code du Travail, pour la conduite des équipements de
travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une
autorisation de conduite pour :
- grues mobiles,
- grues auxiliaires de chargement de véhicules,
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté,
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes,
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'entreprise, sur la base d'une
évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de
l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en
compte les trois éléments suivants :
- un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail,
- un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opération pour la conduite en sécurité de
l'équipement de travailleur,
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
20/03/2026 Plan général de coordination 17 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
En plus de la vérification préalable des conditions d’accès, de la nature et la portance des sols destinés à
recevoir des stations de levage/manutention, fixes ou mobiles, toutes les entreprises concernées tiendront
obligatoirement compte dans l’installation du matériel (grue(s) ou engin(s) de levage/manutention), des
dispositions réglementaires et des recommandations de la CNAMTS.
3.2.1 Moyens de levage et de manutention
Désignation Implantation Lot en chargé de la Lot utilisateur Apparaux
mise en place commandement de
manoeuvre
Camion auto- Selon le PIC Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
déchargeable
Transpalette/chariot Selon le PIC Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place
Grue à tour
L’entreprise devra tenir à disposition sur chantier :
Etude de site.
Contrôle avant mise en service.
Contrôle périodique.
Vérification du limiteur de survol en charge, en limite de chantier.
Vérification du système d’interférence entre plusieurs grues sur le chantier, qui seront numérotées.
Dans le cas de chantiers mitoyens, un système d’interférence sera mis en place entre les grues de chaque
chantier ; la numérotation des grues se fera en continuité et non par chantier. Un anémomètre devra être
installé sur chaque grue, avec liaison en cabine, et l’entreprise devra avoir un abonnement avec un service
météorologique.
Grue automotrice
L’entreprise devra tenir à disposition sur chantier, le contrôle périodique de l’engin. L’anémomètre de
l’engin devra être vérifié et en liaison avec la cabine.
Autres engins
Les entreprises utilisatrices devront tenir à disposition sur chantier, les contrôles périodiques de chaque
engin
Personnel utilisateur
Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue à tour, grue automotrice, chariot
élévateur, …) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manœuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et à l’élingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, …) devront avoir reçu une
formation spécifique.
20/03/2026 Plan général de coordination 18 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Appareils de levage
Les entreprises devront tenir à disposition, sur chantier, les justificatifs des contrôles périodiques de
chaque élément utilisé.
Sécurisation des moyens de levage
Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié après terrassement).
La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra être
contrôlée par un organisme compétent.
Convention de prêt
Sans objet
3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles
Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.
Phasage et moyens prévus
Privilégié approvisionnement Mécanique
Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.
Lot chargé de la mise en place
Lot tous Corps d'Etat
Lot chargé de l'entretien
Lot tous Corps d'Etat
Prise en compte par chaque entreprise des charges à manutentionner
3.3 STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX
Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.
Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation
Pas de stockage en Selon le PIC Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
dehors des zones
prévu à cette effet
3.4 NETTOYAGE DE CHANTIER
DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Poste de travail Sur l'ensemble du Quotidiennement Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
chantier
20/03/2026 Plan général de coordination 19 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Bennes sur roue Voir PIC Selon besoin Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
Benne couverte Selon besoin Selon besoin Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
Interdictions
Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.
Elimination de déchets par brûlage.
Disposition en cas de litige ou défaillance
En cas de défaillance, le Maître d'Œuvre pourra ordonner à une entreprise extérieure, la réalisation de la
prestation sans sommation de faire et, en cas, d'inexécution dans les 24 heures, aux frais du titulaire
compte prorata sans distinction, ou à ceux du (ou des) lot(s) concerné(s) si la distinction est évidente.
3.5 TRAVAUX SPÉCIFIQUES PRÉSENTANT UN DANGER PARTICULIER
3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, …)
3.5.2 Travaux divers
Sans objet.
DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
Avec flamme ou à Ensemble du chantier Lot tous Corps d'Etat Extincteur à portée
point chaud de main
Application de Ensemble du chantier Lot tous Corps d'Etat Port des EPI adaptés
produit toxique Suivre la notice
produit
Bruit Ensemble du chantier Lot tous Corps d'Etat Réviser les engins
Intervention aux
heures ouvrées
3.6 PROTECTIONS COLLECTIVES
Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de l’entreprise défaillante.
Nature des protections collectives
Les entrepreneurs doivent intégrer dans leur méthode générale de construction, la protection définitive
intégrée.
En cas d'impossibilité, les circulations et les postes de travail sont protégés par des protections collectives
provisoires.
20/03/2026 Plan général de coordination 20 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Le responsable de la protection contrôle fréquemment son état, et procède immédiatement à la remise en
état le cas échéant.
Ces entreprises ont à leur charge, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la fourniture, la mise en
place et la maintenance des protections collectives et ce, pendant toute la durée de leur intervention,
jusqu'à ce que les protections définitives soient mises en place ou que les zones de travaux ne soient plus
considérées comme dangereuses ou pouvant engendrer des risques.
L'entreprise, qui pour son intervention, doit déplacer un dispositif collectif de sécurité, a l'obligation et la
charge de la remplacer préalablement par un dispositif présentant un degré de protection au moins
équivalent.
Outres les dispositions réglementaires, qui lui sont applicables, l’entrepreneur devra se conformer aux
dispositions suivantes:- toute dénivellation supérieure à 1 mètre, d’un poste de travail ou d’une aire de
circulation du personnel, doit être équipée d’une protection collective contre les chutes de hauteur (garde-
corps, filets,....)- la protection collective contre les chutes sera définie par l’entreprise et soumise à l’accord
du Maître d’OEuvre et du Coordonnateur, notamment:* au dessus de toute zone d’activité permanente ou
temporaire du personnel* au dessus des voies de circulation publique ou de chantier* en périphérie des
têtes de puits ou de toute excavation profonde
Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
20/03/2026 Plan général de coordination 21 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Fouille En ce qui concerne Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
notamment les travaux de
pose des réseaux ou de
déviations des réseaux en
service, les fouilles en
tranchées seront protégées
conformément aux
dispositions
réglementaires.
Les fouilles d’une
profondeur supérieure à
1,30ml et d’une largeur
égale ou inférieure aux 2/3
de la profondeur, seront
blindées.
Un blindage sera
également mis en place
pour toute fouille d’une
profondeur inférieure à
1,30 ml si les matériaux
rencontrés n’ont pas une
cohésion suffisante pour
assurer leur stabilité.
Pour le cas de protection
par "talutage" des parois
de la fouille, l'inclinaison
des parois, par rapport à
l'horizontale, ne devra pas
être supérieure à un
rapport de ½ (voir etude
géotechnique).
Les fouilles en tranchées,
d'une profondeur
supérieure à 4 mètres,
devront être l'objet d'une
étude spécifique, qui sera
soumise à l'agrément du
Maître d'Oeuvre.Les
fouilles et tranchées
laissées ouvertes seront
balisées impérativement.
20/03/2026 Plan général de coordination 22 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Trémie petite dimension Les chambres et regards en Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
attente de mise à la cote
devront être balisés et
fermés par des tampons
provisoires ou les tampons
définitifs si possibles.
Tout système garantissant
la sécurité des intervenants
(platelage fixé
mécaniquement, tampon
posé,...)
3.7 MUTUALISATION DES MOYENS
Toute zone de travaux en hauteur doit obligatoirement être balisée au sol afin d'en interdire l'accès à toute
autre entreprise.
Les matériels (échaudages et nacelles) devront être conformes et vérifiés avant et pendant leur utilisation.
En cas de prêt de matériel, une adéquation (écrite) doit être faite par l'entreprise qui emprunte le matériel.
Ce document est à transmettre au coordonnateur SPS.
L'échafaudage devra être monté de manière à servir de protection périphérique soit 1,30m au-dessus de la
toiture. Les échelles d'accès seront retirées tous les soirs. Les échaudages devront comporter le panneau
« Défense de monter sur l'échafaudage ». Un tunnel de protection devra être mis en place au niveau de
toutes les entrées afin d'éviter tout risque de chute sur les occupants et les barrières devront être
raccordées de part et d'autre des entrées afin d'éviter toute intrusion su l'échafaudage.
Disposition générale
Mise en place d'une convention entre l'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices
Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance
Echafaudage de Sur l'ensemble selon planning Lot tous Corps Lot tous Corps Lot tous Corps
pied du site d'Etat d'Etat d'Etat
3.8 ELECTRICITÉ DE CHANTIER
Disposition en cas de litige ou défaillance
Branchement, comptage, armoire générale, et raccordement des cantonnements et des engins de levage
(si nécessaire)
Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance
Alimentation Selon le PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
principale
Armoire générale Selon le PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
Alimentation Selon le PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
cantonnement
20/03/2026 Plan général de coordination 23 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance
Armoires secondaires Selon le PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
Eclairage circulation Selon le PIC , selon Selon planning Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
verticale Besoin
Eclairage circulation Selon le PIC , selon Selon planning Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
horizontale Besoin
Eclairage de secours Selon le PIC , selon Selon planning Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
Besoin
Eclairage poste de Selon le PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
travail
Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura à sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées à l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura à sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées à l'installation.
3.9 GESTION DE LA COACTIVITÉ
Travaux superposés
Autant que possible, les travaux superposés seront interdits sans des mesures adaptées dans le calendrier
des travaux.En cas d'impossibilité, l'entreprise travaillant en partie haute prendra les dispositions pour
installer et obtenir les dispositifs destinés à assurer la protection des personnels situés en dessous.Chaque
cas sera examiné par la maîtrise d’œuvre et le Coordonnateur SPS.D'une manière générale, avant de
réaliser des travaux en hauteur (sur les façades notamment), les entreprises devront interdire la circulation
du personnel en dessous et à l'aplomb de leur poste de travail. Cette interdiction d'accès sera assurée par
la mise en place puis la maintenance de clôtures rigides (clôtures amovibles)
Protections liées à la superposition de tâches dans un lot
Quelle qu'en soit l'origine, le titulaire du lot devra mettre en place les mesures de protection nécessaires (
platelage, plinthes, balisage de zone, ...) et en assurera l'entretien et le démontage.Si l'origine vient de la
configuration des locaux ou de la nature des prestations, le ou les lots réalisant les travaux les plus en
hauteur auront en charge la mise en place des protections nécessaires.Si l'origine provient d'un retard, le
titulaire du lot en retard mettra en place à ses frais les protections nécessaires à la sécurité des autres
lots.L'utilisation de dispositifs de protection collectifs sera privilégiée plutôt que le recours aux protections
individuelles.Les travaux générateurs de nuisances tels que bruit, émanation de vapeurs dangereuses ou de
poussières seront dans la mesure du possible, réalisés dans des zones isolées.En cas d'impossibilité, il
appartiendra à l'entreprise génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la
mise en sécurité des autres intervenants.L'utilisation d'engins à moteur thermique sera à proscrire dans les
locaux confinés, insuffisamment aérés, au profit de l'utilisation de matériel à moteur électrique.
CIRCULATION SENS UNIQUE
La zone de travaux en demi-chaussée sera balisée par des cônes routiers.
20/03/2026 Plan général de coordination 24 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
En dehors des horaires de travail, une signalisation sera maintenue
Jusqu’à la réalisation de la signalisation horizontale, des panneaux AK14+panonceaux M9« absence de
marquage » seront mis en place.
Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de l’entreprise défaillante.
Travaux Lots concernés Phasage Sécurisation Lot chargé de la
mise en place
Tous travaux Lot tous Corps d'Etat Selon planning Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
3.10 TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS
Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de l’entreprise défaillante.
Désignation Lots concernés Types d'intervention Conditions Sécurisation
d'intervention
Tranchées Lot tous Corps d'Etat Tout Talutages, Blindages Lot tous Corps d'Etat
types des
interventions
20/03/2026 Plan général de coordination 25 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Lots concernés Types d'intervention Conditions Sécurisation
d'intervention
Travaux en hauteur Lot tous Corps d'Etat Tout types des L’usage d’une échelle Lot tous Corps d'Etat
interventions comme poste de
travail; sera
rigoureusement
interdit. Pour toutes
les interventions
ponctuelles jusqu’à 3
mètres de hauteur, il
sera prescrit
l’utilisation de plates-
formes de travail
roulantes type
escabeau avec plate-
forme de travail.-
l’utilisation
d’échafaudage ou de
plates-formes fixes,
ou d’élévateur de
personnel sera
prescrite.- il est
rappelé que le
recours à la
protection
individuelle contre
les chutes de hauteur
ne peut être admis
que:* pour le cas de
travaux non
répétitifs* pour la
pose et la dépose des
protections
collectives
20/03/2026 Plan général de coordination 26 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
4 SUJETIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS
D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST
IMPLANTÉ LE CHANTIER
L’entreprise devra établir les dossiers d’exploitation sous circulation.La signalisation de position, la mise en
place de feux tricolores si nécessaire, la pré signalisation est à la charge de l’entreprise.Le titulaire prévoira
la mise en place de glissières plastiques ou béton en séparation de la voie circulée et de la zone des
travaux.
Désignation Localisation Contrainte Disposition à Lots concernés Lot chargé des
prendre dispositions à
prendre
Accès au chantier Voir PIC Selon pièce écrite Selon demande Lot tous Corps Lot tous Corps
. de la Maîtrise d'Etat d'Etat
d'Ouvrage
Environnement Voir PIC Selon pièce écrite Selon demande Lot tous Corps Lot tous Corps
du chantier . de la Maîtrise d'Etat d'Etat
d'Ouvrage
Bruit dû au Voir PIC Selon pièce écrite Port des EPI Lot tous Corps Lot tous Corps
chantier . adapter à la d'Etat d'Etat
tache réaliser
Bruit dû à Voir PIC Selon pièce écrite Port des EPI Lot tous Corps Lot tous Corps
l'environnement . adapter à la d'Etat d'Etat
tache réaliser
Interférence avec Voir PIC Selon pièce écrite Selon demande Lot tous Corps Lot tous Corps
activité du site . de la Maîtrise d'Etat d'Etat
d'Ouvrage
Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de l’entreprise défaillante.
20/03/2026 Plan général de coordination 27 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
5 MESURES GÉNÉRALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ÉTAT DE SALUBRITÉ SATISFAISANT
5.1 VRD PRÉALABLES AUX TRAVAUX
Le chantier est réalisé dans une zone résidentielle avec tous les réseaux et voiries à disposition.
Les cantonnements devront être raccordés à tous les réseaux.
Pendant la phase travaux, les installations de chantier pourront faire l'objet de modifications ou de
déplacements (sans frais supplémentaire).
L'Entreprise Générale mettra en place les installations de chantier pour l'ensemble de ses travaux.
Elle installera l'ensemble des bungalows destinés aux entreprises intervenantes et pour la durée des
travaux.
Désignation Localisation Phasage Lot chargé de
l'intervention
Voie d’accès principale Voir PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat
Eau potable Voir PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat
Eau usées Voir PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat
Eau pluviale Voir PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat
Electricité Voir PIC Selon planning Lot tous Corps d'Etat
5.2 CANTONNEMENTS
Le personnel devra disposer d’un VRS Equipé d’un vestiaire à armoires individuelles, d’un réfectoire et WC
.Les numéros d’appel d’urgence des organismes de secours sont affichés dans le fourgon.
Les cantonnements comporteront un lieu de restauration, des vestiaires, des sanitaires et seront prévus
pour l’ensemble du personnel de toutes les entreprises.
Un entretien journalier des installations de la base vie pour toute la durée du chantier.
La dimension des pièces faisant offices de cantonnements sera adaptée aux effectifs de pointe en fonction
des variations consécutives à la planification des travaux préétablis.
Il est rappelé que le personnel intervenant sur le chantier doit utiliser des installations sanitaires, des
réfectoires et des vestiaires mis à leur disposition.
Localisation
Leur localisation sera, dans la mesure du possible, permanente jusqu’à la fin du chantier. Dans le cas où les
travaux nécessiteraient un déplacement du cantonnement en place, celui-ci devra être déplacé dans les
zones disponibles à proximité des lieux d’intervention. Dans le cas d'une impossibilité de déplacement de
20/03/2026 Plan général de coordination 28 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
toute ou partie de la base vie, des travaux d''aménagement de locaux existant ou de pièce dans le bâtiment
en construction devront être entrepris.
Accès au chantier depuis le cantonnement
L’accès aux postes de travail depuis les cantonnements sera conçu d’une manière à privilégier et à faciliter
les déplacements linéaires directs du personnel de chantier, en fonction des différentes contraintes
physiques liées à la configuration des locaux .
Locaux sanitaires
Les sanitaires seront installés et raccordés avant le début des travaux. L'ensemble des évacuations des eaux
usées et eaux vannes se fera par le (ou les )réseau le plus proche. Si ce dernier et inexistant, une fosse sera
mise en place afin de recueillir les effluents. Cette dernière sera vidangée autant de fois que nécessaire
pendant son exploitation.
Le nombre de postes d’eau sera défini suivant la base d’un point d’eau chaude et froide pour 5 personnes.
L’eau sera potable et à température réglable.
Il sera prévu des WC à la turque et des urinoirs avec chasses d’eau, sur la base d’un WC et d’un urinoir pour
20 personnes.
Un WC, au moins, devra comporter un poste d’eau.
Les canalisations des cantonnements devront être installées “hors gel”.
Les douches (1 pour 20 personnes) comporteront individuellement:
- une porte pleine,
- un sas de déshabillage équipé d’un siège et de patères
- un rideau de séparation
Ces locaux devront être correctement éclairés, aérés, désinfectés et chauffés. De même, le nettoyage et
leur désinfection devront être effectués aussi souvent que nécessaire afin de maintenir ces lieux propres.
Local réfectoire
La surface totale à prévoir sera calculée en prenant comme base 1,50 m² minimum par personne.
Ce local devra être correctement chauffé, éclairé, aéré, avec un nettoyage régulier et disposer d’un
chauffe-gamelles électrique ou d'un micro-onde, d’un réfrigérateur et d’un évier muni d’un robinet d’eau
potable, fraîche et chaude. Alimentation en eau et évacuation des eaux usées des cantonnements.
Locaux vestiaires
La surface totale à prévoir sera calculée en prenant comme base 1,25 m² minimum par personne présente
sur le chantier.
Ils devront posséder des armoires vestiaires à 2 compartiments.
Ils seront convenablement chauffés, ventilés et éclairés.
Ils seront nettoyés quotidiennement. En fonction des variations des effectifs de chaque entreprise pendant
le déroulement de l’opération, celles-ci seront amenées à occuper des surfaces des locaux vestiaires plus
20/03/2026 Plan général de coordination 29 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
ou moins importantes et devront, le cas échéant, libérer tout ou partie des surfaces lors de la réduction de
leur activité.
Alimentation électrique des locaux réservés au personnel
Cette alimentation sera suffisante pour:
- les ampoules d’éclairage
- le chauffage correct des locaux: prévoir les appareils nécessaires
- le chauffage de l’eau chaude nécessaire: prévoir les ballons
- les chauffe-gamelles, réfrigérateur, ventilation etc …
Ces travaux d’alimentation électrique devront être conformes aux décrets et normes en vigueur.
Vérification de l'installation électrique primaire et secondaire:
Par organisme agréé tout les douze mois et transmettre une copie du PV de contrôle au coordonnateur SPS
Installation de sanitaires complémentaires: Suivant emplacement de la base vie, un sanitaire
complémentaire (voir plus)
sera éventuellement à prévoir. Cette décision sera précisée en cours de chantier par le coordonnateur SPS.
Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en l'entretien nettoyage
place
Vestiaires Non Voir PIC Armoires Lot tous Corps Lot tous Corps Lot tous Corps
communiqué vestiaires, d'Etat d'Etat d'Etat
chaises
Réfectoire Non Voir PIC Tables, Lot tous Corps Lot tous Corps Lot tous Corps
communiqué Chaises, d'Etat d'Etat d'Etat
Micro-ondes,
Réfrigérateur
20/03/2026 Plan général de coordination 30 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en l'entretien nettoyage
place
Sanitaires Non Voir PIC Lavabo avec Lot tous Corps Lot tous Corps Lot tous Corps
communiqué eau chaude d'Etat d'Etat d'Etat
En fonction de
l’effectif
maximal
présent
simultanémen
t sur le
chantier, le
Code du
travail impose
au minimum 1
cabinet et 1
urinoir pour
20 hommes,
deux cabinets
pour 20
femmes.Ces
cabinets
d’aisance
doivent être
nettoyés et
désinfectés au
moins une fois
par jour.
Douches Non Voir PIC Lot tous Corps Lot tous Corps Lot tous Corps
communiqué d'Etat d'Etat d'Etat
Bureaux Non Voir PIC Lot tous Corps Lot tous Corps Lot tous Corps
communiqué d'Etat d'Etat d'Etat
Lavage botte Non Voir PIC Lot tous Corps Lot tous Corps Lot tous Corps
communiqué d'Etat d'Etat d'Etat
NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.
Disposition en cas de litige ou défaillance
Le maître d'œuvre fera appel à une entreprise extérieure aux frais de l'Entreprise en défaut.
Voir prescriptions complémentaires du CCAP.
5.3 PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Non Prévu
5.3.1 Mise en place bungalows
Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.
20/03/2026 Plan général de coordination 31 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Lots concernés
Lot tous Corps d'Etat
5.3.2 Cantonnement à étages.
Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement
5.3.3 Installation électrique
Désignation Contrôle avant mise en exploitation Contrôle périodique
Lot concerné Lot tous Corps d'Etat Lot tous Corps d'Etat
20/03/2026 Plan général de coordination 32 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPÉRATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'ÉVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIÈRE
6.1 ORGANISATION
Communication : le chantier devra être équipé d’un moyen propre de communication (radio, téléphone
mobile,....) mis en place par l’entrepreneur sur les installations de chantier et sur le chantier. (notamment
sur chaque atelier ou chaque zone de travaux sur la section courante).
Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particulière mise en place
Téléphone d’urgence Dans bungalow ou Au minimum 1 Dans bungalow de Lot tous corps d'Etat
VRS de chantier . Téléphone portable chantier Toutes entreprises
Téléphone portable à obligatoire pour intervenante sur site
porter de main . toute entreprises .
Liaison avec les Dans bungalow ou Au minimum 1 Dans bungalow de Lot tous corps d'Etat
secours VRS de chantier . Téléphone portable chantier Toutes entreprises
Téléphone portable à obligatoire pour intervenante sur site
porter de main . toute entreprises .
Accès secours Voir PIC Les accès doivent Dans bungalow de Lot tous corps d'Etat
être dégager en chantier Toutes entreprises
permanence . intervenante sur site
Aucun stockage
toléré même
temporaire .
Point de rencontre Voir PIC Les accès doivent Dans bungalow de Lot tous corps d'Etat
être dégager en chantier Toutes entreprises
permanence . intervenante sur site
Aucun stockage
toléré même
temporaire .
Trousse de secours Dans bungalow de Vérifier date de Dans bungalow de Lot tous corps d'Etat
chantier péremption des chantier Toutes entreprises
différent produit . Dans Véhicule intervenante sur site
Extincteur Dans bungalow de Vérifier selon la Dans bungalow de Lot tous corps d'Etat
cantonnement chantier normes en vigueur chantier Toutes entreprises
intervenante sur site
Contrôle périodique Sur l'ensemble du Vérifier selon la Dans bungalow de Lot tous corps d'Etat
site normes en vigueur chantier Toutes entreprises
intervenante sur site
Extincteur chantier Sur l'ensemble du Vérifier selon la Voir PIC Lot tous corps d'Etat
site normes en vigueur Sur l'ensemble du Toutes entreprises
site . intervenante sur site
20/03/2026 Plan général de coordination 33 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particulière mise en place
Colonne sèche (IGH) Pas de prescription
particulière au CCTP
6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Pas dispositions particulières .
6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé
Sans objet.
6.2.2 Interdiction de fumer
Dans les cantonnements.
Sur le chantier, dans les locaux fermés.
20/03/2026 Plan général de coordination 34 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
7 MODALITÉ DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
7.1 PPSPS
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
Rédigé par l’entreprise après visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).
Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.
Tenu à disposition et consultable sur chantier.
Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-œuvre, le lot principal, les lots avec travaux à risques particuliers.
Conservé 5 ans par l’entreprise.
7.2 PRESTATAIRE DE SERVICE
Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs à l’entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,…, devront :
Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
Indiquer dans leur PPSPS le recours à ces prestataires et traiter les risques inhérents à leurs
interventions (à partir des informations du DHOL).
Informer le CSPS du recours à ces prestataires.
Accueillir ces prestataires à leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques à respecter.
7.3 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
7.4 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
Pour toute opération sur laquelle se trouvent engagés des travailleurs détachés, le maître d’ouvrage
demande (à l’employeur des travailleurs détachés) copie de la déclaration de détachement transmise par
l’employeur, établi hors de France, à l’unité territoriale de la DIRECCTE dont dépend géographiquement
l’opération. Le maître d’ouvrage s’assure que l’employeur, établi hors de France, a désigné un représentant
en France. Le maître d’ouvrage, informé par écrit par un agent de contrôle compétent (agent de contrôle
de l’inspection du travail, agent des organismes de sécurité sociale, …) du non-respect de la législation par
l’employeur, établi hors de France (hébergement, durée du travail, salaire minimum, règles relatives à la
santé et sécurité au travail, …), doit enjoindre l’employeur, établi hors de France, de faire cesser sans délai
cette situation et transmettre à l’agent de contrôle (mentionné ci-dessus) le résultat de son action. A défaut
de régularisation, la responsabilité du maître d’ouvrage serait engagée (sanction administrative, prise en
charge hébergement, paiement des rémunérations, …).
20/03/2026 Plan général de coordination 35 / 36
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES - 3100055929
Mission de coordination sécurité et protection de la santé
8 COLLÈGE INTER ENTREPRISES DE SÉCURITÉ DE SANTÉ ET DE CONDITIONS DE
TRAVAIL
Règlement de CISSCT est joint en annexe (si opération de 1ère catégorie uniquement)
20/03/2026 Plan général de coordination 36 / 36
ANNEXES
N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
RN141 - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
16260 CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
Liste des annexes
1 - Projet de règlement de CISSCT
2 - Panneau : En cas d'accident
16 Rue Frédéric Bastiat - 87023 LIMOGES
Tél : 05.55.33.12.94 - Courriel : limoges.qcs@qualiconsult.fr
SAS au capital de 300.000 € - R.C. VERSAILLES 403 200 256 - SIRET 403 200 256 00440 - APE 7112 B
Siège Social : Vélizy Plus, Bâtiment E, 1 bis rue du Petit Clamart – 78941 VELIZY CEDEX – Tél. : 01 40 83 75 75 – Fax : 01 46 30 39 62
N° TVA Intracommunautaire : FR 13 403 200 256
9.1 Règlement CISSCT
Chantier : N141 - MISE EN 2x2 VOIES - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES / Tranche : FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Maître d’ouvrage :
Article 1 - CONSTITUTION ET DUREE DU CISSCT :
Un Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) est constitué à l’initiative du
Maître de l’Ouvrage, conformément aux articles L 4532-10 et R 4532-77 du Code du Travail et au Décret 95.543 du 4
mai 1995.
Il cessera ses activités sur sa décision, au plus tard, à la réception des travaux.
Article 2 - LES MISSIONS DU CISSCT :
Les missions du Collège, définies par les articles L 4532-13 et R 4532-90 du Code du Travail sont, notamment :
2-1 : d’approuver le règlement du CISSCT.
2-2 : de définir les règles communes destinées à contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer
le respect des mesures de Sécurité et de Protection de la Santé applicables au chantier.
2-3 : de s’assurer de la suite donnée aux mesures retenues par les membres du CISSCT et de vérifier que
l’ensemble des règles prescrites sont effectivement mises en œuvre, notamment lors des visites de chantier.
2-4 : d’examiner les accidents ou incidents du travail survenus sur le chantier et de participer à l’enquête des
accidents graves.
2-5 : de proposer des formations de sécurité complémentaires et d’examiner les formations règlementaires
dispensées par les entreprises en application de l’article L 4141-2 du Code du Travail.
2-6 : de régler les difficultés qui pourraient subvenir entre ses membres.
Article 3 - RESPONSABILITE DU CISSCT :
L’intervention du Collège ne saurait modifier :
La nature et l’étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l’opération de bâtiment ou de
génie civil, en application des autres dispositions du Code du Travail.
Les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (article L 4532-14 du Code du Travail).
Article 4 - COMPOSITION DU CISSCT :
4-1 : Les membres ayant voix délibérative :
4-1-1 : Le Président du CISSCT, à savoir le Coordonnateur de Réalisation de la Sécurité et de la Protection de
la Santé.
4-1-2 : Le Coordonnateur SPS de Conception, s’il est différent.
4-1-3 : Le ou les divers Maîtres d’œuvre intervenant sur le chantier, ou leurs représentants habilités.
4-1-4 : Les entrepreneurs. Le chef de chacune des entreprises intervenant sur le chantier, ou son
représentant habilité.
4-1-5 : Les sous-traitants : Le chef de chacune des entreprises sous-traitantes intervenant sur le chantier, ou
son représentant habilité.
4-1-6 : Ne sont pas tenues de participer au CISSCT, les entreprises qui n’auront pas sur le chantier au moins
dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, à condition qu’elles n’exécutent pas des travaux à risques
particuliers.
4-1-7 : Les travailleurs indépendants.
4-2 : Les participants ayant voix consultative :
Un représentant salarié de chacune des entreprises intervenantes (titulaires de marché ou sous-traitantes),
effectivement employé sur le chantier et désigné par le CHSCT, ou par les délégués du personnel.
En l’absence de CHSCT ou de délégué du personnel au sein de l’entreprise, le représentant salarié sera choisi par les
membres de l’équipe qui intervient sur le site.
4-3 : Peuvent assister aux réunions, avec voix consultative :
L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ou son représentant.
L’ingénieur en chef du service prévention de la (CARSAT ou CRAMIF) ou son représentant.
Le secrétaire du comité régional de l’OPPBTP ou son représentant.
Le ou les médecins du travail des entreprises qui interviennent sur le chantier. Ces dernières devront indiquer
les coordonnées de leur médecin du travail au Président du CISSCT.
Le Maître de l’Ouvrage ou son représentant.
4-4 : Nomination des représentants :
Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au Président du CISSCT, au plus tard avant la
réunion d’adoption du règlement.
Dans la mesure du possible, les représentants seront toujours les mêmes.
4-5 : Liste des membres :
Elle est tenue à jour et affichée sur le chantier par le président du CISSCT.
4-6 : Nota :
Le CISSCT peut décider d’entendre toute personne particulièrement compétente sur un sujet déterminé, inscrit à
l’ordre du jour de sa réunion.
Article 5 - ATTRIBUTION DU PRESIDENT DU CISSCT :
5-1 : Il établit (ou entérine, s’il n’est pas le coordonnateur SPS de conception,) le projet de règlement qui
précise le fonctionnement et les missions du CISSCT.
5-2 : Il s’assure de la continuité et de l’application de la coordination des mesures adoptées par le CISSCT et le
respect des règles de santé et de sécurité du travail applicables au chantier.
5-3 : Il convoque les membres du CISSCT et les participants aux réunions ordinaires et extraordinaires,
plénières ou restreintes.
5-4 : Il diffuse et arrête l’ordre du jour des réunions.
5-5 : Il préside les réunions avec voix prépondérante, ainsi que spécifié à l’article 6 ci-dessous.
5-6 : Il signe et annexe les procès verbaux des réunions, après leur adoption par le CISSCT, dans un registre
mis à disposition, sur le chantier, et les conserve pendant cinq ans après la réception de l’ouvrage.
5-7 : Il représente le CISSCT à l’égard des tiers pendant la période d’activité du CISSCT et a autorité, dans le
cadre de sa mission, sur le personnel mis à disposition du CISSCT.
5-8 : Il répond par écrit aux observations formulées par les membres des CHSCT ou des délégués du
personnel des entreprises intervenant sur le chantier.
5-9 : Il informe les membres du CISSCT de toutes ses actions, accomplies dans le cadre de sa mission de
Président.
Article 6 - ADOPTION DES DECISIONS DU CISSCT :
Les décisions du CISSCT sont adoptées à la majorité simple des membres présents, ayant voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du Président emporte la décision.
Article 7 - CONVOCATION DU CISSCT :
Les convocations écrites sont adressées, au plus tard quinze jours avant la réunion (sauf urgence), à tous les membres
du CISSCT et aux participants.
L’ordre du jour, arrêté par le Président, est annexé à la convocation.
Article 8 - REUNION CONSTITUTIVE DU CISSCT :
Le Maître de l’Ouvrage convoque les membres du CISSCT et les participants à une réunion constitutive, qui doit se
tenir au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.
L’ordre du jour de cette réunion comprend obligatoirement :
8-1 : L’adoption du règlement du CISSCT.
8-2 : L’examen des premières mesures de coordination du chantier en matière de santé et de sécurité.
8-3 : L’examen et la définition des règles communes nécessaires pour assurer le respect des mesures de
sécurité et de protection de la santé applicables au chantier.
8-4 : La fixation de la date de la première réunion du CISSCT suivant l’ouverture du chantier, si cela est
possible, sinon voir l’article 9 ci-après.
Le Président du CISSCT transmet le règlement, dès son adoption et à leur demande, à l’agent de contrôle de
l’Inspection du Travail, à l’ingénieur du service prévention de la (CARSAT ou CRAMIF), au comité régional de l’OPPBTP.
Le procès verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du CISSCT est joint à cette transmission.
Ce PV mentionne les résultats du vote émis à l’occasion de cette adoption.
Article 9 - REUNIONS PLENIERES DU CISSCT :
9-1 :
Première réunion suivant l’ouverture du chantier :
Le Président convoque par lettre, avec ordre du jour, tous les membres et tous les participants à la première réunion
du CISSCT, prévue à l’article R 4532-85 du Code du Travail.
Cette convocation est faite dès le commencement effectif des travaux, lorsque deux entreprises au moins sont
présentes sur le site.
9-2 :
Périodicité des réunions :
Sans préjudice des dispositions des articles 8, 9 et 10, la date de chaque réunion sera fixée lors de la réunion
précédente, selon une périodicité de trois mois. Ce délai ne pouvant en aucun cas être dépassé, il pourra être réduit
sur proposition du Président si l’importance et la nature des travaux le justifie.
Chaque réunion est précédée d’une visite de chantier.
Le Président peut, en cas de nécessité, provoquer une réunion plénière extraordinaire du CISSCT en dehors des dates
initialement arrêtées, notamment sur la demande :
- De la majorité des représentants ayant voix délibérative.
- Du tiers des représentants du personnel.
- Eventuelle du Maître d’Ouvrage.
Ou dans le cas d’accident ou d’incident ayant des conséquences graves pour les ouvriers.
9-3 :
Objet des réunions plénières :
Les réunions plénières sont consacrées, en principe, à l’examen des seules questions qui concernent l’ensemble des
entreprises.
En plus des points prévus aux articles 8 et 9, ces questions comprennent :
- L’approbation du procès verbal de la réunion précédente.
- L’examen des suites données aux observations et décisions formulées lors de la réunion précédente.
- Le résumé de l’activité de la période écoulée depuis la réunion précédente.
- Les suggestions et observations faites par les membres du CISSCT.
- L’examen des accidents ou incidents survenus sur le chantier et l’étude des accidents ou incidents survenus, dont
une des causes pourrait avoir son origine dans les mesures retenues par le CISSCT.
Il est rappelé que chaque entreprise est tenue d’adresser au Président du CISSCT, dans les quarante huit heures, une
copie de toute déclaration d’accident du travail entrainant un arrêt.
- Les prévisions d’activité pour le trimestre à venir.
Les délibérations du CISSCT sont consignées dans les procès verbaux établis par le Président du CISSCT et transmises,
dans la semaine qui suit la réunion, à tous les membres du CISSCT, aux participants et au CHSCT ou aux délégués du
personnel des entreprises.
Les procès verbaux font ressortir notamment :
- L’ensemble des décisions prises par le CISSCT.
- Les compte-rendu des visites de chantier.
- Les formations dispensées par les entreprises en application de l’article L 4141-2 du Code du Travail, ainsi que les
formations sécurité complémentaires décidées par le CISSCT.
Article 10 - REUNIONS RESTREINTES DU CISSCT :
Des réunions restreintes peuvent être organisées par le Président ou à la demande d’un membre du CISSCT pour
examiner et étudier des mesures propres à résoudre des problèmes qui, bien qu’entrant dans les attributions du
CISSCT, ne concernent qu’un nombre restreint d’entrepreneurs.
Les procès verbaux de ces réunions sont communiqués pour information et adoption à la réunion plénière suivante du
CISSCT.
Article 11 - APPLICATION DES DECISIONS DU CISSCT :
Les décisions du CISSCT sont immédiatement exécutoires et, sans spécifications contraires, s’appliquent à toutes les
entreprises présentes sur le chantier, ainsi qu’aux entreprises qui y arriveront ultérieurement.
Les mesures et risques communs en matière de Sécurité et de Protection de la Santé et des Conditions de Travail sont
intégrés par le Coordonnateur SPS au Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé.
Article 12 - MESURES DE FONCTIONNEMENT DU CISSCT :
La gestion financière de fonctionnement du CISSCT est assurée par le Maître de l’Ouvrage.
Les dépenses engagées par le CISSCT sont supportées au prorata des entreprises concernées.
En cas de défaillance de l’une des entreprises, les dépenses lui incombant seront prélevées par tout moyen à la
convenance du Maître de l’Ouvrage.
Le CISSCT peut confier au Président la possibilité de saisir une entreprise affectée au chantier pour pallier à la carence
d’une autre entreprise dont les moyens de sécurité et les règles de santé sont insuffisants.
Les frais engagés par la-dite entreprise seront à la charge de l’entrepreneur défaillant.
Article 13 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES :
Tout différend entre les entreprises, à propos des mesures décidées par le CISSCT, fera l’objet d’une conciliation en
réunion plénière.
Il en sera de même pour tout différend entre entrepreneur et membre du CISSCT avec voix consultative.
En dernier recours, il sera fait appel au Maître d’Ouvrage pour régler tout litige relatif à l’application du présent
règlement, ou de décision prise par le CISSCT.
Article 14 - PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CISSCT :
Suivant les dispositions relatives au décret 95-543 du 4 mai 1995, précisant les modalités de fonctionnement du
CISSCT, et plus particulièrement l’article 2 pour l’application des sanctions par les autorités administratives
assermentées ; il est rappelé que des contraventions de cinquième classe peuvent être dressées pour toute infraction
à la législation.
Dans le fonctionnement du CISSCT, son Président, à la demande du Maître de l’Ouvrage, prévoit, par ailleurs,
l’application de pénalités pour :
Absence du représentant de la direction d’une entreprise intervenant sur le site et dûment convoqué : XXX
Euros.
Absence du représentant salarié dûment convoqué : XXX Euros, à la charge de l’entreprise.
Non application des décisions prises par le CISSCT : XXX Euros.
Le Président tiendra à jour un tableau des pénalités sur chaque procès verbal de réunion du CISSCT.
Le montant des pénalités sera prélevé, en temps utile, par le Maître de l’Ouvrage sur les situations de travaux émises
par les entreprises et affecté à l’aide au financement de formation sur le chantier.
9.2 Panneau : En cas d'accident
APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
A partir d'un téléphone
18 POMPIERS OU 15 SAMU portable, composez le : 112
... Et dites :
ICI CHANTIER
1 A: CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
RUE :RN141 - CHASSENEUIL/ROUMAZIERES
2 PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT
Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT
3 3 SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT
Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas
4 DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE
Par exemple : Bouche à bouche, bouche à bouche avec massage cardiaque externe, etc.
5
5 FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS
Envoyer quelqu'un à ce point pour guider les secours
6
6 NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER
Faites répéter le message
7 Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE
7 Tél: 05.55.33.12.94 .
16 Rue Frédéric Bastiat - 87023 LIMOGES
Tél : 05.55.33.12.94 - Courriel : limoges.qcs@qualiconsult.fr
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.