Règlement de consultation
MP_2026-34CA_RC.pdf · 5 854 mots · du marché « Construction de la Maison de l'Eau à Épernay : regroupement des services Eau et Assainissement en 20 lots de travaux », dossier de consultation officiel.
Place DU 13EME REGIMENT DE GENIE
BP 80526
51331 EPERNAY CEDEX
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
2026-34CA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE L’EAU A EPERNAY
Conditions de remise des candidatures :
DATE LIMITE OBLIGATOIRE DE RECEPTION DES OFFRES
MARDI 29 SEPTEMBRE 2026 à 12H00
Plis envoyés par voie dématérialisée sur https://www.xmarches.fr/
Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur le profil acheteur lors du téléchargement du Dossier de
Consultation des Entreprises. Le candidat doit veiller à créer votre compte sur le profil avec une adresse mail valide et
consultée quotidiennement.
Il est rappelé que seule la date de réception de la candidature par la plate-forme est prise en compte et en aucun cas, la
date d’envoi par le soumissionnaire. Il est donc fortement recommandé au soumissionnaire de prendre ses
dispositions de manière à ce que sa réponse électronique soit déposée dans les délais impartis (Test).
L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE
2026-34CA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE L'EAU
Objet A EPERNAY
Mode de passation Appel d'offres ouvert
Type de contrat Marché public
Nombre de lots 20
Délai de validité des
180 jours
offres
Forme de
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
groupement
Variantes Sans
PSE Sans
Clauses sociales Définies par lot
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai 16 mois (période de préparation incluse)
Visite sur site Sans
SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation ............................................................................................ 4
1.1 - Objet ................................................................................................................................... 4
1.2 - Mode de passation.............................................................................................................. 4
1.3 - Type et forme de contrat ..................................................................................................... 4
1.4 - Décomposition de la consultation........................................................................................ 4
1.5 - Nomenclature ..................................................................................................................... 5
1.6 - Réalisation de prestations similaires ................................................................................... 5
2 - Conditions de la consultation ..................................................................................................... 6
2.1 - Délai de validité des offres .................................................................................................. 6
2.2 - Forme juridique du groupement .......................................................................................... 6
2.3 - Variantes ............................................................................................................................ 6
2.5 - Développement durable ...................................................................................................... 6
3 - Les intervenants ........................................................................................................................ 6
3.1 - Maîtrise d'œuvre ................................................................................................................. 6
3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier ...................................................... 6
3.3 - Coordination des systèmes de sécurité incendie................................................................. 6
3.4 - Contrôle technique .............................................................................................................. 6
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ............................................................... 7
4 - Conditions relatives au contrat ................................................................................................... 7
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution ................................................................................. 7
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ....................................................... 8
5 - Contenu du dossier de consultation ........................................................................................... 8
6 - Présentation des candidatures et des offres .............................................................................. 9
6.1 - Documents à produire CANDIDATURE (proc sur Xmarches) ............................................. 9
6.2 Pièces de l'offre (lot sur Xmarches) : ................................................................................... 11
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ................................................................................. 12
7.2 - Transmission électronique ................................................................................................ 12
8 - Examen des candidatures et des offres ................................................................................... 14
8.1 - Sélection des candidatures ............................................................................................... 14
8.2 - Attribution des marchés .................................................................................................... 14
8.3 - Suite à donner à la consultation ........................................................................................ 15
9 - Renseignements complémentaires .......................................................................................... 15
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact ................................................................ 15
9.2 - Procédures de recours ...................................................................................................... 15
10 - Information des candidats ...................................................................................................... 16
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne : 2026-34CA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE L'EAU A
EPERNAY. Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de construction de "La Maison
de l'Eau", dans le but de regrouper les agents de la Direction Eau et Assainissement, Rue du
Général Silvester à Epernay (51200).
Lieu(x) d'exécution : Rue Général Silvester 51200 Epernay
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 20 Lot(s) :
Lot(s) Désignation
01 Lot 01 TERRASSEMENTS - VRD
02 Lot 02 STRUCTURE - GROS-OEUVRE
03 Lot 03 COUVERTURE - ETANCHEITE - ZINGUERIE
04 Lot 04 ECHAFAUDAGES
05 Lot 05 FACADES A OSSATURES BOIS
06 Lot 06 BARDAGES ACIER & ZINC
07 Lot 07 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - PROTECTIONS SOLAIRES
08 Lot 08 SERRURERIE-METALLERIE
09 Lot 09 PORTES SECTIONNELLES
10 Lot 10 PLATRERIE - CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS FIXES & DEMONTABLES
11 Lot 11 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT
12 Lot 12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
13 Lot 13 CHAPE - CARRELAGE- FAIENCE
14 Lot 14 PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX
15 Lot 15 ASCENSEUR
16 Lot 16 CVC - PLOMBERIE
17 Lot 17 ELECTRICITÉ - CFO/CFA
18 Lot 18 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
19 Lot 19 AMENAGEMENTS PAYSAGERS
20 Lot 20 NETTOYAGE
Consultation n°: 2026-34CC Page 4 sur 17
Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal Description
45210000-2 Travaux de construction de bâtiments
Lot(s) Code principal Description
01 45112500-0 Travaux de terrassement
02 45223220-4 Travaux de gros œuvre
03 45260000-7 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
04 45262120-8 Travaux de montage d'échafaudages
05 45262650-2 Travaux de bardage
06 45262650-2 Travaux de bardage
07 44220000-8 Menuiserie pour la construction
08 44316500-3 Serrurerie
09 45421131-1 Pose de portes
10 45410000-4 Travaux de plâtrerie
11 45421150-0 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
12 45432111-5 Travaux de pose de revêtements de sols souples
13 45262321-7 Travaux de chape
14 45442100-8 Travaux de peinture
15 45313100-5 Travaux d'installation d'ascenseurs
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
16 45331000-6
climatisation
17 45311100-1 Travaux de câblage électrique
18 45261215 Modules solaires photovoltaïques
19 45112700-2 Travaux d'aménagement paysager
20 90522400-6 Nettoyage et traitement du sol
1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Consultation n°: 2026-34CC Page 5 sur 17
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Toutefois, au stade de l’attribution et conformément aux dispositions de l’article R. 2142-24 du code
de la commande publique, en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera
solidaire pour l’exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
2.5 - Développement durable
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont
le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité
de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution
particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter
ces objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
3 - Les intervenants
3.1 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
Architecte mandataire solidaire : AEA ARCHITECTES – 3A Rue du 22 novembre – 67 000
STRASBOURG
Co-Traitants : ACTE 2 PAYSAGE – PINGAT INGENIERIE – INGENIERIE & DEVELOPPEMENT -
ALPHA PROCESS
3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maître
d'œuvre : PINGAT INGENIERIE – 9, rue André Pingat – 51100 REIMS.
3.3 - Coordination des systèmes de sécurité incendie
La coordination des systèmes de sécurité incendie est assurée par le maître d'œuvre : INGENIERIE
& DEVELOPPEMENT – 3A, rue du 22 novembre – 67000 STRASBOURG.
3.4 - Contrôle technique
Le contrôleur technique sera assuré par RISK CONTROL - 19, Boulevard du Mont d’Est - 93 160
NOISY-LE-GRAND.
Les missions de contrôle technique sont les suivantes :
Consultation n°: 2026-34CC Page 6 sur 17
Code Libellé
LP Solidité des ouvrages relative aux équipements dissociables et indissociables
SEI Sécurité des personnes dans les immeubles recevant du public
HAND Accessibilité des constructions aux personnes handicapées
ATT Hand Attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées
TH Thermique + attestation thermique
PH Isolation Acoustique
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée
par BUREAU VERITAS – 54, rue René Cassin – 51430 BEZANNES représenté par M. Thomas
DEDOURS - thomas.dedours@bureauveritas.com
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 16 mois (période de
préparation de 2 mois comprise) à compter de la notification de l’ordre de service.
Les délais d’exécution, à compter de la notification de l’ordre de service, sont d’une durée de :
Désignation Délais
Lot 01 TERRASSEMENTS - VRD 2 mois
Lot 02 STRUCTURE - GROS-OEUVRE 3 mois
Lot 03 COUVERTURE - ETANCHEITE - ZINGUERIE 2 mois
Lot 04 ECHAFAUDAGES 1 mois
Lot 05 FACADES A OSSATURES BOIS 1 mois
Lot 06 BARDAGES ACIER & ZINC 1 mois
Lot 07 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - PROTECTIONS SOLAIRES 1 mois
Lot 08 SERRURERIE-METALLERIE 1 mois
Lot 09 PORTES SECTIONNELLES 1 semaine
Lot 10 PLATRERIE - CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS FIXES & DEMONTABLES 2 mois
Lot 11MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT 1 mois
Lot 12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 1 mois
Lot 13 CHAPE - CARRELAGE- FAIENCE 1 mois
Lot 14 PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX 1 mois
Lot 15 ASCENSEUR 1 semaine
Lot 16 CVC - PLOMBERIE 8 mois
Lot 17 ELECTRICITÉ - CFO/CFA 8 mois
Lot 18 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE 1 mois
Lot 19 AMENAGEMENTS PAYSAGERS 1 mois
Lot 20 NETTOYAGE 1 semaine
Consultation n°: 2026-34CC Page 7 sur 17
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou
des demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L’acte d'engagement (AE) de chaque lot et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (commun aux 20 lots)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de chaque lot et ses annexes
- Le cadre de mémoire technique commun aux 20 lots
- La décomposition du prix global forfaitaire de chaque lot (DPGF)
- Annexe 1 : Liste des documents du Dossier de Consultation
- Annexe 2 : Liste de lots (avec indice / qualifs)
- Annexe 3 : Cahier des clauses techniques communes (CCTC)
- Annexe 4 : Tableau des limites de prestations (annexe CCTC)
- Annexe 5 : Cadre de mémoire technique (MT) 5
- Annexe 6 : Etude ACV (analyse du cycle de vie)
- Annexe 7 : Etude thermique RE2020
- Annexe 8 : Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)
- Annexe 9 : Plan d'installation de chantier (PIC)
- Annexe 10 : Calendrier prévisionnel de l'opération
- Annexe 11 : Tableau de portes
- Annexe 12 : Tableau des agencements menuisés
- Annexe 13 : Dossier de permis de construire
- Annexe 14 : Rapport de sol (Un complément sera transmis ultérieurement)
- Annexe 15 : Etude thermique RT2012
- Annexe 16 : Etude thermique STD
- Annexe 17 : Etude d’éclairement
- Annexe 18 : Bilan de puissance électrique CVC
- Annexe 19 : Notice hydraulique VRD
- Annexe 20 : Note de calcul récupération des EP (système KIPOPLUIE)
- Annexe 21 : CCTP IDEX raccordement RCU
- Annexe 22 : Plan général de coordination (PGC)
- L’ensemble des documents techniques contenus dans le dossier Pièces Graphiques (voir
Annexe1) :
- Plans Architecte (ARCHI)
- Plans techniques (VRD)
- Structure- GO (STRU)
- Sanitaire Plomberie (FLU)
- Chauffage Ventilation (FLU)
- Electricité (ELEC PV)
- Installation Photovoltaïque (ELEC PV)
- Aménagements paysagers - Espaces verts (AMEXT)
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. Il est
ainsi disponible à l’adresse électronique suivante : http://www.xmarches.fr
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée
Consultation n°: 2026-34CC Page 8 sur 17
Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur www.xmarches.fr lors du
téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises (Veillez à vous enregistrer sous la
dénomination sociale de l’entreprise). Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose
de son « Espace entreprise » (personnel, et accessible après identification email et mot de passe).
Cette authentification est indispensable pour que celui-ci soit informé de toutes les informations
complémentaires et modifications du DCE diffusées lors du déroulement de la consultation.
Pour accéder à son espace personnel, le représentant de l’opérateur économique doit
préalablement l’avoir activé (se référer au « guide utilisateur de la plate-forme » disponible sur
www.xmarches.fr ). La création du compte est uniquement réalisée après validation du mail de
confirmation transmis par la plate-forme.
Il est de la responsabilité de la personne représentant l’opérateur économique de s’assurer
du retour du mail automatique du profil acheteur.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur (« Poser une question »), dont l'adresse URL est la suivante :
https://www.xmarches.fr/
L’ensemble des mails de la collectivité seront envoyés via l’adresse : xmarches@spl-xdemat.fr
Si vous disposez d'une adresse mail OUTLOOK, HOTMAIL ou LIVE, vous devrez déclarer la SPL-
Xdemat comme site de confiance afin de recevoir les mails de la plateforme.
Attention : selon votre système de protection informatique, il se peut que les mails envoyés via notre
plateforme de dématérialisation soient directement classés comme « SPAMS ».
Conformément à l'article L2132-2 du Code de la commande publique, « Les communications et les
échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont
réalisés par voie électronique (..) »
La Collectivité ne procèdera à aucun envoi du dossier de la consultation aux candidats sur support
physique électronique (CD-Rom, Clé USB…), ni par courrier électronique.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 06 jours avant
la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans
l'offre.
6.1 - Documents à produire CANDIDATURE (proc sur Xmarches)
(L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique)
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ; soit le Document Unique
Consultation n°: 2026-34CC Page 9 sur 17
de Marché Européen (DUME). La liste des renseignements figurant ci-dessous sera à joindre
en annexe du DC2
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
- La lettre de candidature (DC1 ou document équivalent) comportant l’ensemble des
indications permettant d’identifier le candidat et/ou l’ensemble des membres du groupement.
- Pouvoir autorisant le mandataire à signer au nom et pour le compte des cotraitants
Renseignements concernant les capacités techniques, économiques et financières de
l'entreprise :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels (Annexe à fournir).
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global (DC2)
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat. (Annexe à fournir)
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. (Annexe à fournir°
- Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années indiquant le montant,
la date et le destinataire. Ces principaux travaux sont prouvés par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.
- Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors
de l'exécution du contrat
- Les qualifications suivantes :
Lots Qualifications
Lot 01 TERRASSEMENTS - VRD 1312 Terrassements - fouilles (technicité confirmée).
Lot 02 STRUCTURE - GROS-OEUVRE 2212. Béton armé et béton précontraint (technicité confirmée)
Lot 03 COUVERTURE - ETANCHEITE - 3212. Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée).
ZINGUERIE 3213. Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité supérieure)
Lot 04 ECHAFAUDAGES 1412. Échafaudages (technicité confirmée)
Lot 05 FACADES A OSSATURES BOIS 2352. Fourniture et pose de bâtiments à ossature bois (technicité confirmée)
Lot 06 BARDAGES ACIER & ZINC 3813. Parois en bardages complexes (technicité supérieure)
Lot 07 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 3522. Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium
PROTECTIONS SOLAIRES (technicité confirmée).
Lot 08 SERRURERIE-METALLERIE 4412. Métallerie (technicité confirmée).
4512. Fourniture et pose volets, stores, portails, rideaux, grilles, portes de
Lot 09 PORTES SECTIONNELLES
garage et portes sectionnelles
4132. Plaques de plâtre (technicité confirmée).
Lot 10 PLATRERIE - CLOISONS - DOUBLAGES -
PLAFONDS FIXES & DEMONTABLES 6612. Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité
confirmée).
Lot 11MENUISERIES INTERIEURES BOIS -
4312. Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois
AGENCEMENT
Lot 12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 6222. Revêtements résilients PVC (technicité confirmée).
Lot 13 CHAPE - CARRELAGE- FAIENCE 6312. Carrelages - Revêtements - Mosaïques (technicité confirmée).
Lot 14 PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX 6112. Peinture et ravalement (technicité confirmée)
Qualification constructeur (type NF EN 81)
Lot 15 ASCENSEUR Certification : CE + maintenance agréée
Références
5112. Installation de plomberie sanitaire pour des bâtiments sans
Lot 16 CVC - PLOMBERIE surpresseur supérieurs à 1000 m².
5251. Installation de chauffage ou de froid raccordée sur réseau urbain
Consultation n°: 2026-34CC Page 10 sur 17
Qualifelec Installations Électriques Moyen Gros Tertiaire Industrie - MGTI
Lot 17 ELECTRICITÉ - CFO/CFA classe 3
5912: installations de puissance 36 kVA < P ≤ 250 kV
Qualifelec Installations Électriques Moyen Gros Tertiaire Industrie - MGTI
Lot 18 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
5912: installations de puissance 36 kVA < P ≤ 250 kV
1351. Espaces verts
Lot 19 AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Qualipaysage E131 / E132
Lot 20 NETTOYAGE Qualipropre Références
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères
pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
6.2 Pièces de l'offre (lot sur Xmarches) :
L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat. Les candidats sont invités à le signer électroniquement.
Le Cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) intégralement complété
Celui-ci est à respecter strictement par les candidats. Il appartient aux candidats de compléter les
quantités nécessaires à la réalisation des travaux. Ce document permettra au pouvoir adjudicateur de
s’assurer de la cohérence de l’offre proposée au regard des prescriptions du cahier des charges.
Ce document est à remettre dans l’offre au format Excel (xls) et au format PDF.
Le cadre de mémoire technique complété comprenant :
Une partie sur les moyens humains du candidat affectés au chantier notamment sur l’encadrement
dédié
Une partie sur la compréhension du dossier et la méthodologie de mise en œuvre, le respect des
délais et les moyens matériels envisagés par le candidat : Organisation de chantier
Une partie sur la qualité des matériaux (fiches techniques, Matériels et produits proposés)
Une partie sur les performances en matière de protection de l’environnement de l’offre
ATTENTION, LE CANDIAT UTIILISERA LE CADRE DE MEMOIRE JOINT AU DCE.
Un planning d’exécution/ Phasage détaillé des travaux : Ordonnancement des tâches
Une note d’insertion par l’activité économique à remettre pour les Lots 1,2,7,11,16,17 et 19 : la
clause d’insertion sociale à respecter est détaillée au CCAP.
Lors de la constitution de son offre, il est demandé aux candidats de nommer les fichiers et
de les découper informatiquement en cohérence avec les éléments sollicités ci-dessus :
1/ Acte Engagement 2/ DPGF 3/ Mémoire 4/ Planning 5/ Note insertion
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
Consultation n°: 2026-34CC Page 11 sur 17
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
7.1 – Transmission sous support papier
Aucune transmission par voie papier n’est autorisée pour cette consultation.
7.2 - Transmission électronique
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique à
l’adresse suivante : http://www.xmarches.fr
Veillez à déposer votre offre sous la dénomination sociale de l’entreprise.
Aucun autre mode de transmission n’est autorisé. Par conséquence, la transmission des documents
sur un support électronique autre que le profil acheteur (CD-ROM, clé USB, courriels...) n'est pas
autorisée.
Signature des documents :
La signature électronique n’est pas exigée dans le cadre de cette consultation au stade de la
remise de l’offre mais est fortement recommandée. Le candidat retenu sera donc invité à
acquérir un certificat de signature électronique.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique
individuelle et conforme au format PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas
valeur d'engagement du candidat.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS.
Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance
française (http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de
l'Union européenne. Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est
conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les
éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.
NOTA : En cas de signature sous forme «.sig » (signature distincte du document), il sera demandé
au candidat, s’il est retenu, d’utiliser des outils gratuits (comme ADOBE READER) afin de signer
l’acte d’engament sous forme PDF en incluant la signature dans le document pour qu’il puisse être
contresigné par le représentant de la collectivité.
En cas de problèmes rencontrés pour acquérir un certificat électronique, les documents transmis
par voie électronique pourront être re-matérialisés pour signature manuscrite des pièces du marché.
Précisions sur le dépôt électronique :
Pour déposer une offre, l’opérateur économique doit nécessairement être identifié sur la plate-forme
www.xmarches.fr puis cliquer sur le lien « répondre par voie électronique ». Le candidat est invité à
se reporter au « manuel utilisateur de la plate-forme » mis à disposition sur www.xmarches.fr
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature
« CANDIDATURE » les pièces de l'offre « OFFRE » définies au présent règlement de la
consultation (Cf. article 5.1).
La plate-forme propose un outil permettant à l’opérateur économique de déposer ses documents
unitairement en l’invitant à définir leur nature. Dans ce cas, il n’a pas à se soucier du stockage des
documents dans son pli. Mais l’opérateur économique peut également décider de déposer son pli
préalablement constitué par ses propres moyens, sans utiliser cet outil proposé par la plate-forme.
Consultation n°: 2026-34CC Page 12 sur 17
Dans ce cas, aucun contrôle ne sera effectué sur la présence de documents. Le soumissionnaire
peut déposer son pli au format zip avec, à l’intérieur, deux dossiers distincts comportant
respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l’offre.
Une fois terminé, c’est le bouton « valider la réponse électronique » qui finalisera le dépôt de l’offre
sur le profil d’acheteur.
Il est rappelé que seule la date de réception de l’offre par la plate-forme est prise en compte et
en aucun cas, la date d’envoi par le soumissionnaire. Il est donc fortement recommandé au
soumissionnaire de prendre ses dispositions de manière à ce que sa réponse électronique
soit déposée dans les délais impartis. La durée de téléchargement et donc de réception par
la plate-forme d’une offre est fonction du débit de l’accès internet du candidat et de la taille
des fichiers transmis. Un test de configuration du poste de travail ainsi qu’une consultation
de test sont mis à disposition sur la plate-forme.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la
date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Conformément à l’arrêté du 27 juillet 2018 (NOR : ECOM1800783A), le pli peut être doublé d'une
copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-
ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant
la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencée avant la clôture de la remise des plis.
Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, cette
dernière sera automatiquement écartée.
Cette copie de sauvegarde devra être transmise sous pli cacheté portant les mentions : 2026-34CA.
Cette copie devra être remise contre récépissé ou, si elle est envoyée par la poste par pli
recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de
réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante :
DIRECTION MARCHES PUBLICS - Bâtiment des Services Techniques - (Jardin de l’Hôtel de Ville)
- 2 rue de Reims - BP 505 51331 EPERNAY CEDEX. Elle n’est pas obligatoire.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats courants, largement disponibles et de préférence en
mode « révisable » pour les bordereaux des prix (Cf. arrêté du 20 avril 2016 portant approbation du
référentiel général d’interopérabilité). NOTA : Les fichiers "Pages" pour Mac sont fortement
déconseillés. Ils sont à convertir en tant que fichier PDF. Aussi, il est demandé aux soumissionnaires
de limiter la taille de leur fichier à 50 Mo maximum par document.
Pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite
Consultation n°: 2026-34CC Page 13 sur 17
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10
jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que
leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4,
R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des
offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute
offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour tous les lots :
Critères Pondération
1- Valeur technique 50 %
2- Prix des prestations 40 %
3-Performances en matière de protection de l'environnement 10 %
PRIX DES PRESTATIONS 40 POINTS
Le prix des prestations sera apprécié au vu du montant indiqué dans la DPGF. L’offre qui
présentera le prix en euro le moins élevé se verra attribuer la note maximale de 40
points. Les autres notes seront attribuées proportionnellement à l’offre la moins élevée
selon la formule : Note NP sur 40
NP = 40 * (P0/P) points
NP : Note de l’offre considérée
P0 : Meilleur prix
P : Prix de l’offre considérée
La note minimale qui pourra être attribuée est de 0 (pas de note négative).
VALEUR TECHNIQUE 50 POINTS
Le critère « Valeur technique » est noté sur 50 points. La qualité sera examinée au
regard des informations transmises par les entreprises dans le cadre de mémoire
technique à compléter joint au DCE à savoir :
Note NQ sur 50
- Organisation et moyens humains affectés à l’opération (encadrement, CV) :
points
10 points
- Méthodologie des travaux, respect des délais et moyens matériels envisagés
: 20 points
- Matériels et produits proposés (fiches techniques) : 20 points
Consultation n°: 2026-34CC Page 14 sur 17
PERFORMANCES EN MATIERE DE L’ENVIRONNEMENT 10 POINTS
Le critère « Performances en matière de protection de l’environnement » est noté sur Note NE sur
10 points. Elles seront appréciées au vu du mémoire technique détaillant les actions 10 points
des candidats en faveur de l’environnement dans le cadre de l’exécution des
prestations.
N = 40 POINTS + 50 POINTS + 10 POINTS 100 POINTS
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de
refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
8.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la
commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne
pourra être supérieur à 10 jours.
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/ (onglet
« Poser une question »).
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des
offres. Une réponse sera apportée au plus tard 6 jours avant la date limite.
Renseignement(s) administratif(s) : Renseignement(s) technique(s) :
EPERNAY AGGLO CHAMPAGNE EPERNAY AGGLO CHAMPAGNE
Direction Marchés Publics
2 rue de Reims - BP 505 Marie-Charlotte GIRAUD
51331 EPERNAY CEDEX Directrice service bâtiments
Tél : 03 26 53 37 23 / 06 87 86 98 42
Mmes GILLES / PLUCHART / MORLET
03.26.53.37.09 /08 / 34 AEA ARCHITECTES
Tél. : 03 90 23 58 00
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Tél : 03 26 66 86 87
Télécopie : 03 26 21 01 87
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/
Consultation n°: 2026-34CC Page 15 sur 17
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux
articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant
la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction
ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date
à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Une procédure de médiation peut être engagée auprès du :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés
publics de Nancy
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
1, rue du Préfet Claude Erignac
54038 NANCY
Tel : 03.83.34.25.25
Fax : 03.83.34.22.24
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.
10 - Information des candidats
Chaque candidat sera informé de la décision d'attribution ou de rejet de son offre par le biais d'un
mail transmis via le profil acheteur (xmarches@spl-xdemat.fr) contenant un lien.
Le candidat devra se connecter à son Espace entreprise afin de prendre connaissance de la
décision transmise. Selon votre système de protection informatique, il se peut que les mails
envoyés via ce site soient directement classés comme « SPAMS ».
Le marché ne pourra être notifié au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans les
10 jours les documents suivants :
Une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de l'URSSAF (datant de moins de
6 mois) : https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-
attestation.html ou toute attestation de régularité des cotisations sociales
Une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (datant de moins de 6
mois) : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/comment-obtenir-une-
attestation-de-regularite-fiscale
Une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle entreprise et décénnale
Un avis SIRENE ou un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K
ou K bis) ou à la chambre des métiers (D1) ou à défaut, règles d'effet équivalent pour les
candidats non établis en France (datant de moins de 3 mois)
La liste nominative des salariés étrangers ou une attestation de non emploi de travailleurs
étrangers
Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire la copie du ou des jugements prononcés
Le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-
2 à D. 8254-5 du code du travail.
Consultation n°: 2026-34CC Page 16 sur 17
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.