CCAP
26VDS0110_00_CCAP.pdf · 9 608 mots · du marché « Travaux d'installation, maintenance et interventions sur l'éclairage public et l'illumination », dossier de consultation officiel.
Ville de Strasbourg
1 Parc de l'Etoile
67076 Strasbourg Cedex
Tél : 0368985119
www.strasbourg.eu/commande-publique
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
N° d'affaire :26VDS0110
Marchés de travaux et interventions sur les
installations d’éclairage public et d’illumination
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
Marchés de travaux et interventions sur les installations
Objet
d’éclairage public et d’illumination
Type de contrat Accord-cadre
Tranches optionnelles Sans tranches optionnelles
Clauses sociales Avec
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai 1 an reconductible 3 fois
Reconduction Avec
Prix Prix unitaires
Variation des prix Avec
Avance Avec
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ............................................................. 5
1.1 - Objet du contrat ............................................................................ 5
1.2 - Ordres de service et bons de commande ................................................ 5
1.3 - Décomposition du contrat ................................................................. 5
1.4 - Type d'accord-cadre ........................................................................ 5
1.5 - Conditions d'attribution des bons de commande ....................................... 5
1.6 - Réalisation de prestations similaires ..................................................... 6
2 - Pièces contractuelles ............................................................................ 6
3 - Intervenants ...................................................................................... 6
3.1 - Conduite d'opération ....................................................................... 6
3.2 - Maîtrise d'œuvre ............................................................................ 6
3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier .............................. 7
3.4 - Contrôle technique ......................................................................... 7
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs .................................... 7
4 - Confidentialité et mesures de sécurité ....................................................... 7
5 - Durée et délais d'exécution ..................................................................... 7
5.1 - Durée du contrat ............................................................................ 7
5.2 - Reconduction ................................................................................ 8
6 - Prix ................................................................................................. 8
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ...................................................... 8
6.2 - Modalités de variation des prix ........................................................... 8
6.3 - Clause de réexamen ........................................................................ 9
6.3.1 - Modifications financières ............................................................. 9
6.3.2 - Modifications des conditions d’exécution du marché ............................ 9
6.3.3 - Modification du groupement momentané d'entreprises .......................... 9
6.3.4 - Reconduction anticipée de l’accord-cadre ........................................ 10
6.3.5 - Conséquences des négociations menées ........................................... 10
7 - Garanties Financières .......................................................................... 10
8 - Avance ............................................................................................ 10
8.1 - Conditions de versement et de remboursement ...................................... 10
8.2 - Garanties financières de l'avance ....................................................... 10
9 - Modalités de règlement des comptes ........................................................ 11
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels ...................................................... 11
9.2 - Présentation des demandes de paiement .............................................. 11
9.3 - Délai global de paiement ................................................................. 12
9.4 - Paiement des cotraitants ................................................................. 12
9.5 - Paiement des sous-traitants .............................................................. 12
10 - Conditions d'exécution des prestations ..................................................... 12
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits .......................................... 12
10.2 - Implantation des ouvrages .............................................................. 12
10.2.1 - Piquetage général ................................................................... 12
10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens........................................................................................... 13
10.3 - Préparation et coordination des travaux .............................................. 13
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ............... 13
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier .......... 13
10.3.3 - Registre de chantier ................................................................ 14
10.4 - Etudes d'exécution ....................................................................... 14
10.5 - Installation et organisation du chantier ............................................... 15
10.5.1 - Installation de chantier ............................................................. 15
10.5.2 - Signalisation de chantier ........................................................... 15
10.5.3 - Application de réglementations spécifiques ..................................... 15
10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier .............................. 15
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier .................................................. 15
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux....... 15
10.6.3 - Documents à fournir après exécution ............................................ 15
11 - Développement durable ...................................................................... 16
11.1 - Périmètre de l'action à réaliser ........................................................ 16
11.2 - Publics éligibles ........................................................................... 16
11.3 - Modalités de mise en oeuvre de l'action d'insertion ................................. 16
11.4 - Accompagnement de la mise en oeuvre de la clause sociale ...................... 17
11.5 - Contrôle et évaluation de l'action d'insertion ........................................ 17
11.6 - Difficultés d'exécutions .................................................................. 17
12 - Réception ....................................................................................... 18
12.1 - Réception des travaux ................................................................... 18
12.1.1 - Dispositions applicables à la réception ........................................... 18
12.1.2 - Réception partielle .................................................................. 18
13 - Constatation de l'exécution des prestations ............................................... 18
13.1 - Vérification de la prestation "promotion de l'emploi" ............................... 18
14 - Garantie des prestations...................................................................... 18
15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle .......................................... 18
16 - Pénalités ........................................................................................ 18
16.1 - Pénalités de retard ....................................................................... 18
16.2 - Pénalité pour travail dissimulé ......................................................... 19
16.3 - Applicabilité des pénalités .............................................................. 19
16.4 - Autres pénalités spécifiques ............................................................ 20
17 - Obligation de vigilance ....................................................................... 21
18 - Assurances ...................................................................................... 22
18.1 - Attestation................................................................................. 22
19 - Résiliation du contrat ......................................................................... 22
19.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre ........................................... 22
19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ............................................... 23
20 - Règlement des litiges et langues ............................................................ 23
21 - Clauses complémentaires..................................................................... 23
21.1 - Occupation du domaine public ......................................................... 23
22 - Dérogations ..................................................................................... 23
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
26VDS0110 - Marchés de travaux et interventions sur les installations d’éclairage public et
d’illumination
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à mesure de
l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.
Lieu(x) d'exécution :
Territoire de la ville de Strasbourg, Eurométropole de Strasbourg et Communes d’Achenheim, Entzheim,
Oberhausbergen
67000 Strasbourg
L'accord-cadre s'exécute dans le cadre d'un groupement de commandes conformément aux articles L. 2113-
6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes suivants :
- Commune d'Achenheim
- Commune d'Entzheim
- Commune d'Oberhausbergen
- Eurométropole de Strasbourg
Le coordonnateur du groupement de commandes est : Ville de Strasbourg . Il a en charge la passation, la
signature et la notification de l'accord-cadre. Chaque membre doit suivre l'exécution de l'accord-cadre.
1.2 - Ordres de service et bons de commande
Les ordres de service émis dans le cadre de ce marché doivent être écrits.
Les ordres de service et les bons de commande doivent obligatoirement être signés par l'acheteur.
1.3 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
L'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique.
1.4 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R.
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de
commande.
1.5 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- la date et le numéro du marché ;
- la date et le numéro du bon de commande ;
- la nature et la description des travaux à réaliser ;
- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;
- les lieux d'exécution des travaux ;
- le montant du bon de commande ;
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 5 sur 23
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent être honorés par
le ou les titulaires.
1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de
la notification du présent accord-cadre.
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L’acte d’engagement (AE) et son annexe RGPD
- La déclaration de sous-traitance (formulaire DC4), le cas échéant, complétée et signée
- Un bordereau des prix unitaire (BPU) complété
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes :
Annexes 01 : Mesure éclairement
Annexes 02 : Exemple de plan de prévention
Annexes 03 : Cahier des contraintes fonctionnelles de chantier
Annexe 04 : CCTP Fourniture luminaires
Annexe 05 : CCTP Fourniture mâts
Annexe 06 : Fiche contrôle points lumineux
Annexe 07 : Protocole intervention sur réseau éclairage public
Annexe 08 : Protocole échange donnée Ville de Strasbourg
- Un mémoire technique
- Un mémoire environnemental
- Le cahier de protection des arbres
- Un règlement de voirie
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de Travaux,
approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 (non joint à la mise en forme du contrat).
En cas de discordance entre les pièces du marché remises par le titulaire dans son offre et les documents
de la consultation conservés par le pouvoir adjudicateur dans ses archives, ces derniers prévalent.
3 - Intervenants
3.1 - Conduite d'opération
Le conducteur d'opération ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.
3.2 - Maîtrise d'œuvre
Le maître d'œuvre sera désigné ultérieurement.
Les missions de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage seront :
- Les études préliminaires,
- Les études avant-projet,
- Le suivi des travaux,
- Les OPC et OPR
Consultation n°: 26VDS0110 Page 6 sur 23
3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé
ultérieurement.
3.4 - Contrôle technique
Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.
Les missions de contrôle technique sont : CONSUEL, les contrôles électriques et les contrôles mécaniques.
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Chaque bon de commande précisera le nom du coordonnateur et le niveau de coordination.
4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent contrat comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
5 - Durée et délais d'exécution
5.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu à compter de notification du marché et jusqu'au 31/12/2027.
Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre.
Les délais maximums des travaux et intervention sont :
- de 24 heures si intervention urgente pour la sécurité des biens et des personnes,
- de 2 semaines si interventions ou travaux prioritaires,
- de 2 mois pour les travaux
Si l’ordre de service prévoit la fourniture de mâts d’éclairage public, le délai pour les travaux sera portée
à 3 mois (au lieu de 2 mois).
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale de l'accord-cadre, est fixé à 1 jour.
En vue de l’application éventuelle de l’article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d’exécution des
travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes
naturels ci-après dépassera son intensité limite au-delà de la durée indiquée :
Nature du phénomène Intensité limite Durée
Gel -5° 1 jour(s)
Pluie 10mm/jour 1 jour(s)
Vent Supérieur à 60 km/h 1 jour(s)
Neige Supérieure à 5cm 1 jour(s)
Le lieu de constatation des intensités de phénomènes naturels est la station météorologique de Strasbourg
Entzheim.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 7 sur 23
Le titulaire est tenu d’informer préalablement le pouvoir adjudicateur de sa volonté de mettre en œuvre
l’application de l’article 18.2.3 du CCAG-Travaux, à peine de forclusion. Par ailleurs, les travaux ayant lieu
dans des locaux abrités ne sont pas susceptibles de faire l’objet du dispositif de l’article 18.2.3 du CCAG-
Travaux.
5.2 - Reconduction
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an.
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre.
Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.
6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la
protection de la santé et celles liées au plan de prévention, de la notification du bon de commande à
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de réception des offres (09/2026); ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :
Formule
Cn = 15.0% + 85.0% [0,7 x (TP12b(n) / TP12b(o)) + 0,3 x (TP12c(n) / TP12c(o)) ]
Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : dernière valeur définitive connue de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
La révision pourra être demandée par écrit par la collectivité ou par le titulaire du marché au plus tard un
mois après la date anniversaire de notification du marché.
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précède le mois au cours
duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.
Passé le délai ci-dessus énoncé, les deux parties sont réputées renoncer à appliquer la révision pour la
période concernée.
Dans cette hypothèse, et pour cette nouvelle période, les prix issus de la précédente demande de révision
continuent de s'appliquer (ou les prix initiaux si aucune demande de révision n'est intervenue depuis le
début du marché).
La révision des prix sera calculée sur la base de la dernière valeur définitive connue de l'index de référence
au dernier jour du mois n. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 8 sur 23
En cas d’arrêt de l’indice de variation des prix du présent marché, celui-ci est substitué de plein droit par
le nouvel indice prévu par l’INSEE pour remplacer l’indice arrêté, ou à défaut, l’indice le plus proche de
l’objet du marché.
Si un coefficient de raccordement est prévu pour la transition entre l’indice arrêté et le nouvel indice, il se
verra appliqué de plein droit dans le présent marché.
Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants :
Code Libellé
TP12b Index Travaux Publics - Éclairage public -Travaux d'installation - Base
2010
TP12c Index Travaux Publics - Éclairage public - Travaux de maintenance - Base
2010
6.3 - Clause de réexamen
Par dérogation à l'article 54 du CCAG - Travaux et sur le fondement de l'article L2194-1 1° :
• A la demande de l'une ou l'autre des parties, le titulaire du marché et le représentant de l'acheteur
pourront se rencontrer, sur la base d'un ordre du jour défini conjointement, pour faire le point sur
l'exécution du marché.
• En cas de présence potentielle ou avérée d’amiante, les parties pourront convenir d’intégrer au marché
les prestations rendues nécessaires, par voie d’avenant.
• En cas de découverte ou d'incertitude quant à la localisation de réseaux, les parties pourront convenir
d’intégrer au marché les prestations rendues nécessaires, par voie d’avenant.
6.3.1 - Modifications financières
En cas de circonstances que les parties ne pouvaient pas prévoir dans leur nature ou dans leur ampleur et
qui modifient de manière significative les conditions d'exécution du marché, elles examinent de bonne foi
les conséquences financières.
Les parties négocient les modalités de prise en charge, totale ou partielle, des évolutions induites par cette
circonstance sur la base des justificatifs fournis par le titulaire.
Pourront être modifiés, notamment :
• Les prix du marché ou de l’accord-cadre ;
• La clause de révision des prix.
6.3.2 - Modifications des conditions d’exécution du marché
Les parties au contrat pourront discuter des évolutions techniques des prestations du marché, dans les cas
suivants :
Lorsqu’elles permettent de réaliser des économies de ressources (naturelles, financières,
humaines…) ;
Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des évolutions réglementaires.
6.3.3 - Modification du groupement momentané d'entreprises
Dans l’hypothèse où le titulaire du présent marché est un groupement momentané d’entreprises, les parties
pourront :
- convenir d’un changement de mandataire en cours d’exécution du marché ;
- Décider d’un changement dans la forme du groupement momentané d’entreprise ;
- Modifier la composition du groupement en retirant, substituant ou ajoutant une entreprise ;
Consultation n°: 26VDS0110 Page 9 sur 23
L’accord de l’ensemble des membres du groupement sera nécessaire.
6.3.4 - Reconduction anticipée de l’accord-cadre
En cas d’atteinte de 90% montant maximum de l’accord-cadre avant la fin de la période d’exécution du
contrat, les parties pourront convenir d’une reconduction anticipée. L’avenant déterminera les nouvelles
périodes d’exécution de l’accord-cadre.
6.3.5 - Conséquences des négociations menées
Par dérogation à l'article 54 du CCAG - Travaux et sur le fondement de l'article L2194-1 1° :
A la demande de l'une ou l'autre des parties, le titulaire du marché et le représentant de l'acheteur pourront
se rencontrer, sur la base d'un ordre du jour défini conjointement, pour faire le point sur l'exécution du
marché.
En cas de présence potentielle ou avérée d’amiante, les parties pourront convenir d’intégrer au marché les
prestations rendues nécessaires, par voie d’avenant.
En cas de découverte ou d'incertitude quant à la localisation de réseaux, les parties pourront convenir
d’intégrer au marché les prestations rendues nécessaires, par voie d’avenant.
7 - Garanties Financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
8 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée en une seule fois au titulaire, lorsque le montant minimum de l'accord-cadre est
supérieur à 50.000 € HT, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 10,00 % du montant minimum de l'accord-cadre si la durée de son exécution
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 10,00
% d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par cette durée exprimée en mois.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant minimum de l'accord-cadre. Il doit être terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance sera versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mêmes dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement...) que celles
applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-
10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.
8.2 - Garanties financières de l'avance
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 10 sur 23
9 - Modalités de règlement des comptes
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux
non joint à la mise en forme des marchés. Les acomptes seront versés mensuellement.
Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés à la date d'établissement de ce décompte.
9.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
L’utilisation de cette plateforme est simple, gratuite et acceptée par toutes les collectivités publiques.
Pour s’en servir, il vous suffit de créer un compte et de vous munir du SIRET du budget de la collectivité
concernée, ainsi que du numéro d’engagement qui vous aura été communiquée pour déposer vos factures
électroniques.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).Sans
préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les
mentions suivantes :
• le nom ou la raison sociale du créancier ;
• le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
• le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
• le numéro du compte bancaire ou postal ;
• le numéro du marché ;
• le numéro d’engagement de la collectivité : AP ou CP, millésime, collectivité, budget, Nº à 6 ou 7 chiffres;
• la date d’exécution des prestations ;
• la nature des prestations exécutées ;
• la désignation de l’organisme débiteur ;
• la décomposition des prix forfaitaires ;
• lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant
correspondant à la période en cause ;
• le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA ;
• le taux et le montant de la TVA ;
• les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération ;
• le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG susmentionné
;
• le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;
• la date de facturation ;
• en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l’opérateur économique ;
• en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
• le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 11 sur 23
9.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
9.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, le paiement est effectué sur le compte du mandataire. En cas de
groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf
stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.
9.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
10 - Conditions d'exécution des prestations
Adresse d'exécution :
Ville de Strasbourg, Eurométropole de Strasbourg et Communes d’Achenheim, Entzheim,
Oberhausbergen
1 Parc de l'Etoile
67076 Strasbourg Cedex
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire, n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
être conformes aux normes visées par le cahier des charges.
Les dispositions sont énoncées au sein du CCTP travaux éclairage public, des annexes ainsi qu’au sein de la
charte de l’arbre et le règlement de voirie de l’Eurométropole de Strasbourg.
Concernant la mise à disposition de matériaux, produits, carrières ou lieux d'emprunt, la Ville mettra à
disposition de l’entreprise des mâts d’éclairage, crosses et luminaires (selon le CCTP travaux éclairage
public).
10.2 - Implantation des ouvrages
Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d'œuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le coût du piquetage est compris dans les prix du contrat.
10.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 12 sur 23
10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux à
exécuter, sera effectué, après convocation par le maître d'œuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprès des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux de chaque bon de
commande.
Si les travaux débutent plus de trois mois après la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra être effectuée auprès des exploitants de réseaux. Si les travaux de chaque bon de
commande s'exécutent sur une durée supérieure à six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de
chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.
Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.
10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution de l'accord-cadre, d'une durée
de 1 mois.
Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maître d'œuvre
31 jours au plus tard après la notification de l'accord-cadre.
Le maître d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.
En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis à un plan général de coordination de sécurité et
protection de la santé :
- Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé simplifié, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.
Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de
la période de préparation.
- Le maître d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination ou le plan général de coordination simplifié en matière de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier, en fonction du bon de commande.
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis à un plan de prévention :
Le maître d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent l'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi l'obligation d'alerter
l'entrepreneur en cas de danger grave à l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arrêter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises à
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.
Chaque titulaire est responsable de la mise en œuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise à jour du plan de prévention faisant suite à de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires à la protection de son personnel.
En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis à un plan général de coordination de sécurité
et protection de la santé :
Consultation n°: 26VDS0110 Page 13 sur 23
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du
chantier. Il a libre accès au chantier.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé simplifié ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon de
commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en prévoit une;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition
leurs contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.
Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis à vis de
ses sous-traitants à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.
Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès
aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.
Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 1 000,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
10.3.3 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre pour répertorier l'ensemble
des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre.
10.4 - Études d'exécution
Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.
Tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier doivent aussi être visés par le contrôleur
technique mentionné au présent CCAP.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 14 sur 23
10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier
Conformément à l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à
l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier.
Conformément à l'article R. 4228-5 du code du travail, le titulaire met en place, le cas échéant, des
installations sanitaires séparées sur la base-vie du chantier pour les travailleurs féminins et masculins.
En cas d'inobservation de cette obligation, le maître d'œuvre peut prendre, au frais du titulaire, les mesures
nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
10.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément à l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière.
10.5.3 - Application de réglementations spécifiques
Les règlementations spécifiques suivantes sont applicables :
- CCEFC, en pièce jointe (annexe au CCTP).
10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation
en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité. Ces dispositions sont prévues en annexe du
CCTP (CCEFC).
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution.
A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. Ces dispositions sont prévues en annexe
du CCTP (CCEFC).
10.6.3 - Documents à fournir après exécution
Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies à cet article.
Selon le CCTP travaux éclairage public article 2.5.3 : achèvement des travaux et réception, sans disposition
particulière prise par la maitrise d’ouvrage, l’attachement signé vaut réception des travaux.
Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit être remis dans un format largement disponible et exploitable par le maître d'œuvre et le maître
d'ouvrage.
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les titulaires,
une pénalité égale à 50,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 15 sur 23
11 - Développement durable
11.1 – Clause d’action sociale
11.1.1 - Périmètre de l'action à réaliser
Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.
Dans ce cadre, le titulaire s’engage à réaliser le nombre d’heures d’insertion porté à l’acte
d’engagement, le cas échéant. selon les modalités suivantes :
Volume d’insertion x montant HT facturés
Heures d’insertion à réaliser =
10 000
Exemple :
Si l’acte d’engagement prévoit la réalisation de 5 h d’insertion / tranche de 10 000 €HT et que
le montant cumulé des facturations s’établit à 175 000€HT :
5 x 175000
= 87.5, arrondis à la dizaine, soit 90 heures d’insertion à réaliser
10 000
11.1.2 - Publics éligibles
Le dispositif d’insertion vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi durable de personnes qui rencontrent
des difficultés d’insertion professionnelle et qui se trouvent notamment dans l’une des situations
suivantes.
Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
• Jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans qualification
• Jeunes diplômés de moins de 26 ans justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie
du système scolaire
• Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans éloignés de l’emploi
• Demandeurs d’emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle
• Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi
• Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés
• Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.)
Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d’un dispositif d’insertion :
• Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)
• Personnes prises en charge dans une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE, régies de
quartier ou de territoire agréée)
• Bénéficiaires d’un autre dispositif d’insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.)
L'éligibilité des publics doit être établie par le facilitateur désigné préalablement à la mise en œuvre de la
clause sociale et à la réalisation des heures d'insertion.
11.1.3 - Modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion
L'attributaire s'engage à réaliser une action d'insertion, au minimum à hauteur des objectifs fixés, en
utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-après :
Embauche directe par l’entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en alternance)
Recours à un organisme de mise à disposition de salariés (AI, ETTI, GEIQ, ETT)
Recours à la co-traitance ou à la sous-traitance avec une structure d’insertion par l’activité
économique, du secteur adapté ou secteur protégé
Consultation n°: 26VDS0110 Page 16 sur 23
L'ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché. Les
heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées durant l'exécution du marché, à
compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans.
Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant
une clause sociale, le titulaire peut solliciter auprès du facilitateur désigné la globalisation des heures
d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi.
A l'issue du marché, le titulaire s'engage à étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des
personnes en insertion.
11.1.4 - Accompagnement de la mise en œuvre de la clause sociale
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de l'accompagnement
d'un facilitateur désigné ci-après :
Relais 2D / Relais Chantiers
21b Avenue du Neuhof
67100 Strasbourg
03 88 23 32 80
Gilles Grosclaude Clémentine Cahier Yolène Heideyer
06 12 43 91 73 03 88 23 32 82 03 88 23 32 83
ggrosclaude@relais2d.eu ccahier@relais2d.eu yheideyer@relais2d.eu
Dans le cadre du marché, les missions du facilitateur sont notamment les suivantes :
• Accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste,
compétence ...), proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d'insertion
• Identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire
• Organiser le suivi des publics
Le titulaire s’engage à faciliter l’intervention du facilitateur et désigne un correspondant opérationnel pour
le suivi des actions d'insertion.
11.1.5 - Contrôle et évaluation de l'action d'insertion
Le titulaire transmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de
l'exécution de la clause sociale.
Les renseignements utiles sont notamment les suivants : justificatif de l'éligibilité des personnes, date
d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation d'heures de travail. Ces renseignements doivent
être transmis mensuellement au Relais 2D/Relais Chantiers.
A l'initiative du maître d'ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion peut être organisée
en présence du titulaire et du facilitateur. Durant toute la période d'exécution du marché, le maître
d'ouvrage peut organiser des réunions de suivi de la clause sociale.
Au terme du marché, une attestation de réalisation est produite par le facilitateur.
11.1.6 - Difficultés d'exécutions
Le titulaire notifie au maître d'ouvrage et au Relais 2D toute difficulté pour assurer son engagement. Dans
ce cas, le maitre d’ouvrage et le facilitateur étudient avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs d'insertion.
En cas de difficultés économiques (recours à l’activité partielle, licenciement économique, redressement
judiciaire, etc.) le maître d'ouvrage peut, en concertation avec le facilitateur, suspendre ou supprimer tout
ou partie de la clause sociale inscrite au présent marché.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 17 sur 23
11.2 – Clause environnementale
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable et qui sont énoncés au CCTP, à l’article 3
ainsi qu’à l’annexe 4, relative à la fourniture de luminaires en terme d’efficience énergétique et durée de
vie.
12 - Réception
12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables à la réception
La réception de chaque bon de commande a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux et de l’article 10.6.3 du présent CCAP.
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer
les opérations de réception. Jour calendaire
En aucun cas l’absence de réserve portant sur des désordres apparents lors de la réception ne fait obstacle
à la possibilité, pour le maître d’ouvrage, d’inscrire au décompte général du marché les sommes visant à
ce qu’il soit procédé à leur réparation.
12.1.2 - Réception partielle
La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.
13 - Constatation de l'exécution des prestations
13.1 - Vérification de la prestation "promotion de l'emploi"
Sans Objet.
14 - Garantie des prestations
Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 2 ans dont le point de départ est la date
de réception des travaux.
Les modalités de cette garantie sont prévues à l’article 12.2 du CCTP relatif à la garantie.
Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court à
compter de la date d'effet de cette réception partielle.
Les garanties particulières suivantes sont également prévues dans les conditions des articles 12.2 et 3 du
CCTP.
15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.
16 - Pénalités
16.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard calendaire, une pénalité fixée à 200,00 €.
Lorsque le délai, relatif aux travaux et interventions urgentes, est dépassé, alors la pénalité sera portée à
500 € par jour calendaire de retard. Le point de départ sera indiqué dans l’ordre de service.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 18 sur 23
Lorsque le délai fixé à 48heures, de mise à disposition de moyens humains et matériel, est dépassé, par le
fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard calendaire, une pénalité fixée à 500€.
Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.
Le montant total des pénalités de retard est plafonné à :
- 20,00 % du montant HT de l’ordre de service pour un ordre de service supérieur ou égal à 20 000€
HT
- 50,00 % du montant HT de l’ordre de service pour un ordre de service inférieur à 20 000€ HT
Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5 du CCAG, en cas de retard dans l’exécution des
prestations par le titulaire, l’acheteur met en œuvre la procédure suivante :
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il met en demeure, par écrit, le titulaire.
Cette mise en demeure rappelle au titulaire les pénalités encourues et leur méthode de calcul. Cette mise
en demeure invite également le titulaire à exécuter les prestations dans un délai fixé par l’acheteur et à
présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
À défaut de réponse du titulaire dans le délai imparti ou si l’acheteur considère que les observations
formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou
à ses éventuels sous-traitantes, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du
lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.
En cas d’exécution des prestations dans le délai fixé par la mise en demeure, les pénalités ne s’appliquent
pas.
16.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant à 10,00 % du montant TTC de l'accord-cadre.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
16.3 - Applicabilité des pénalités
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas appliquer les pénalités.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 19 sur 23
16.4 - Autres pénalités spécifiques
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Une énalité pour infractions liées au
non-respect des clauses et exigences
inscrites dans le CCAP, le CCTP et ses
annexes comme les spécifications de
matériel, le CCEFC relatif au cahier
des contraintes environnementales et
fonctionnelles des chantiers.
Cette pénalité est encourue du simple
fait de la constatation de l’infraction
par le maître d’ouvrage ou le maître
d’œuvre. En cas de refus
d’obtempérer de l’entrepreneur aux
injonctions du maître d’ouvrage ou du
Infractions liées au non-respect maître d’œuvre, le montant de la
des clauses et exigences inscrites Par infraction 500,00 € pénalité applicable sera doublé. Le
dans le CCAP, le CCTP et ses constatée maître de l’ouvrage pourra imputer au
annexes titulaire les frais liés à la mise en
œuvre des mesures de substitutions
ordonnées par le maître d’ouvrage ou
le maître d’œuvre.
Chaque infraction sera reportée sur
une fiche d’infraction (par exemple
suivant le modèle joint en annexe au
C.C.E.F.C.) d’incident de chantier
dont le double sera envoyé à
l’entreprise.
Cette pénalité est encourue du simple
fait de la constatation de l’infraction
par le maître d’ouvrage ou le maître
d’œuvre. En cas de refus
d’obtempérer de l’entrepreneur aux
Dispositions liées à la sécurité, injonctions du maître d’ouvrage ou du
au respect du plan de Par infraction 1 000,00 € maître d’œuvre, le montant de la
prévention, au respect du PGC/ constatée pénalité applicable sera doublé. Le
PPSPS maître de l’ouvrage pourra imputer au
titulaire les frais liés à la mise en
œuvre des mesures de substitutions
ordonnées par le maître d’ouvrage ou
le maître d’œuvre.
Cette pénalité est encourue pour non
mise à disposition sous 48 heures des
moyens matériels et humains tels que
décrits dans le mémoire technique
Défaut d’éclairage ou non- Par infraction 500,00 € pour réaliser une opération. Une
respect de remise en service de constatée pénalité de 500 € par constatation,
l’éclairage public après puis 500€ par jour calendaire de non
intervention mise à disposition des moyens requis.
En plus de ces pénalités, si
l’entreprise n’est pas intervenue, les
mesures de substitutions ordonnées
par le maître d’ouvrage pourront être
imputées à l’entreprise.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 20 sur 23
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalités pour non prise en compte
Pénalités pour non prise en dans un délai d’une semaine d’un
compte dans un délai d’une Par infraction 100,00 € ordre de service dans le planning des
semaine d’un ordre de service constatée interventions et travaux: 100€ par
constatation et par ordre de service
concerné
Une pénalité pour retard dans la
transmission des pièces
Transmission des pièces administratives ( facture,
administratives Par infraction 100,00 € attachement, …) sous 1 mois après la
constatée fin du chantier.
Pénalités pour non-respect des
propositions faites par l’entreprise au
paragraphe 2. du mémoire technique
en terme de workflow des travaux et
Propositions faites par Par infraction 50,00 € interventions et en terme de
l’entreprise au paragraphe 2. du constatée modalités et de fréquence de mise à
mémoire technique en terme de jour.
workflow des travaux et Sans action corrective prise par
interventions l’entreprise en 48heures (hors week
end et jours fériés) pour se mettre en
conformité au CCTP et à son mémoire
technique, une nouvelle pénalité sera
appliquée.
- 50 € par constatation et par
véhicule ne respectant pas le
Crit’air indiqué au mémoire
Mise à disposition des véhicules environnementale
les plus vertueux inscrits au Journalière 50,00 € - 1000 € par constatation et par
paragraphe 1 du mémoire véhicule utilisé Crit’Air 4 ou
environnemental plus,
Sans action corrective prise par
l’entreprise en 48heures (hors week
end et jours fériés) pour se mettre en
conformité au CCTP et à son mémoire
environnemental, une nouvelle
pénalité sera appliquée.
17 - Obligation de vigilance
le pouvoir adjudicateur veillera, en cours d’exécution du présent contrat, à la régularité fiscale et sociale
(dans les conditions fixées par l’article D. 8222-5 du Code du travail) du titulaire. S’il ne parvient pas à
obtenir, par ses propres moyens, les preuves de la régularité fiscale et sociale du titulaire, une mise en
demeure sera transmise au titulaire afin qu’il prouve sa régularité fiscale et sociale, faute de quoi, il
s’exposera à une résiliation pour faute du marché, sans autre mise en demeure.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 21 sur 23
18 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, dans un délai de 15 jours à compter de la
notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les
co-traitants doivent justifier qu’ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des
articles 1240 à 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
l’exécution des travaux.
Ils auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
18.1 - Attestation
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa
police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation.
A l’issue de ce délai, et en l’absence de transmission de l’attestation d’assurance requise, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de suspendre toutes les demandes de paiement émises par le titulaire
défaillant, jusqu’à la régularisation par ce dernier de son dossier administratif.
La présente clause n’est pas opposable au titulaire qui a joint une attestation d’assurance valide à l’appui
de son dossier de candidature.
A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la
demande.
19 - Résiliation du contrat
19.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 à 53.2 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.
Par dérogation aux articles 50.4 du CCAG Travaux, en cas de résiliation de chaque marché subséquent pour
motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme
forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal à titulaire ne pourra pas prétendre à l’indemnisation d’autres
postes de préjudice, et notamment la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le
marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant
des prestations payées.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
Consultation n°: 26VDS0110 Page 22 sur 23
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la
faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
à poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, à aucune indemnité.
20 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.
21 - Clauses complémentaires
21.1 - Occupation du domaine public
Si le présent marché nécessite un titre d’occupation du domaine public pour l’exécution des prestations, il
sera demandé et acquitté par la titulaire du présent marché.
22 - Dérogations
- L'article 1.2 du CCAP déroge aux articles 3.7 et 3.8 du CCAG travaux
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG-Travaux
- L'article 5.1 du CCAP déroge à l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 6.2 du CCAP déroge à l'article 9.4.4 du CCAG travaux.
- L'article 6.3 du CCAP déroge à l'article 54 du CCAG - Travaux
- L'article 6.3.5 du CCAP déroge l’'article 54 du CCAG - Travaux
- L'article 6.3.5 du CCAP déroge 'article 54 du CCAG - Travaux
- L'article 9.1 du CCAP déroge à l'article 12.4.2 alinéa 4 du CCAG - Travaux
- L'article 14 du CCAP déroge à l'article 44.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 19.1 du CCAP déroge aux articles 50.4 du CCAG - Travaux
Consultation n°: 26VDS0110 Page 23 sur 23
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.