CCTP
03 - CCTP LOT 03A INSTALLATIONS DE CHANTIER.pdf · lot 3 · 7 331 mots · du marché « Agrandissement et remise à neuf du Centre de Formation d'Apprentis du Bâtiment à Toulon », dossier de consultation officiel.
MAITRE D’OUVRAGE
VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Tour l’Albatros – Avenue d’Entrecasteaux
83 056 TOULON CEDEX
OPERATION
CONSTRUCTION DU CFA DE TOULON
450 avenue François Arago
83 130 LA GARDE
CCTP
LOT 03 A : INSTALLATION DE CHANTIER
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE BUREAU D’ETUDE TCE
COMTE VOLLENWEIDER SETEC GL INGENIERIE
191 rue de France 444 Boulevard du Mercantour
06000 NICE 06200 NICE
ACOUSTICIEN PAYSAGISTE
MARSHALL DAY ACOUSTICS MARCO ROSSI PAYSAGE
68 boulevard Carnot 17 cours de la liberté
06400 CANNES 69003 LYON
Indice Date Modification(s)
0 17/06/2026 Première diffusion
PHASE EMETTEUR TYPE LOT BATIMENT NIVEAU NUMERO INDICE
D C E S G L I 0 3 A 0 3 0
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 1/17
SOMMAIRE
1GENERALITES ...................................................................................................................................... 3
1 1 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT ..................................................................3
1 2 PRESENTATION ...........................................................................................................................................3
1 3 NORMES ET REGLEMENTS ........................................................................................................................3
1 4 MISE EN OEUVRE ........................................................................................................................................4
1 5 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT ..............................................................................4
1 6 QUALITE DES PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR ................................................................5
1 7 CONNAISSANCES DES LIEUX ....................................................................................................................5
1 8 METHODOLOGIE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE ................................................................................5
1 9 DETERMINATION DU MATERIEL ................................................................................................................6
1 10 ETUDES D'EXECUTION .............................................................................................................................6
1 11 DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES ....................................................................................................6
1 12 ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT ........................................................................................................6
1 13 ÉCHANTILLONS .........................................................................................................................................6
1 14 CARACTERE GLOBAL FORFAITAIRE DU PRIX DU MARCHE .................................................................6
1 15 METHODOLOGIE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE ..............................................................................7
1 16 CONTENU DES PRIX UNITAIRES .............................................................................................................8
2DESCRIPTION DES OUVRAGES ....................................................................................................... 10
2.1 INSTALLATION DE CHANTIER.....................................................................................................................10
2.1 1 Plan d’installation de chantier ...................................................................................................................10
2.1 2 Panneau de chantier .................................................................................................................................10
2.2OUVRAGES PROVISOIRES ...........................................................................................................................11
2.2 1 Travaux pour ouvrages provisoires lies au phasage chantier ...................................................................11
2.3CLOISONNEMENTS .......................................................................................................................................12
2.3 1 Cloisonnements intérieurs de chantier ......................................................................................................12
2.4CONSTAT D'HUISSIER...................................................................................................................................12
2.4 1 Constant d'huissier ...................................................................................................................................13
2.5BASE VIE ........................................................................................................................................................13
2.5 1 Aménagement d'un bureau de chantier ....................................................................................................13
2.5 2 Installation de locaux personnels ..............................................................................................................14
2.5 3 Aménagement de parking extérieur ..........................................................................................................14
2.6TRAITEMENT DES DECHETS ........................................................................................................................15
2.6 1 Déchets.....................................................................................................................................................15
2.7BRANCHEMENT EAU / ELECTRICITE ..........................................................................................................16
2.7 1 Alimentation électrique ..............................................................................................................................16
2.7 2 Alimentation en eau ..................................................................................................................................16
2.8DOCUMENTS D’EXECUTION .........................................................................................................................16
2.8 1 Documents d’exécution.............................................................................................................................16
2.9MESURE VIS-A-VIS DES EXISTANTS ...........................................................................................................17
2.9 1 Préservation des existants ........................................................................................................................17
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 2/17
2.9 2 Remise en état des lieux ...........................................................................................................................17
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 3/17
1 GENERALITES
11 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
Les "prescriptions communes à tous les lots" sont définies dans le CCTP du lot n°00 "PRESCRIPTIONS
COMMUNES APPLICABLES A TOUS LES LOTS" et sont à prendre en compte pour le présent lot.
12 PRESENTATION
Le présent document désigné du lot 03a - Lot N°03a INSTALLATIONS DE CHANTIER a pour objet les travaux
T.C.E. relatif au projet de CFA LA GARDE pour VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT et situé au 450
avenue François Arago, 83130, LA GARDE.
Ce présent document fait partie intégrante du Cahier des Clauses Techniques Particulières propre à chaque
lot, et comporte l'énoncé d'indications et prescriptions le concernant
L’opération est décomposée de la manière suivante :
• Démolition de 4 bâtiments existants
• Construction de 5 nouveaux bâtiments :
- Bâtiment A : Totem (construction neuve - 3 niveaux)
- Bâtiment B : Atelier - Halle Energie (construction neuve - 2 niveaux)
- Bâtiment C : Atelier - Halle Menuiserie (construction neuve - 2 niveaux)
- Bâtiment D : Atelier - Halle Gros-Œuvre (construction neuve - 2 niveaux)
- Bâtiment G : Stockage (construction neuve - 1 niveau)
• Réhabilitation de deux bâtiments existants :
- Bâtiment E : Administration (bâtiment existant réhabilité - 1 niveau)
- Bâtiment F : Théorique (bâtiment existant réhabilité - 2 niveaux)
• Réaménagement des espaces extérieures
Le présent CCTP constitue le descriptif des ouvrages à réaliser et précise le niveau de qualité et de prestation
souhaité par le Maitre d’Ouvrage, il n'est pas limitatif. En conséquence, l'entrepreneur doit prévoir dans son
offre tous les travaux indispensables permettant d'assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages qui
concernent son lot.
13 NORMES ET REGLEMENTS
Chaque Entrepreneur devra avoir pleine et entière connaissance des dispositions légales et de la
réglementation relative à la construction, qui comprend les textes suivants :
- les lois, décrets, arrêtés, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas
le nom, notamment le Code Civil dont certains articles intéressent la construction ainsi que le Code de
l'Urbanisme et de la construction, le Code du Travail, les arrêtés, ministériels préfectoraux municipaux le
Permis de Construire et ses attendus.
- le code de la santé public
Les travaux décrits au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), respecteront
l'ensemble des Lois, Décrets, Règlements Administratifs et Règlements en vigueur à la date fixée pour la
remise des offres, en particulier les textes ci-après, dont la liste n'est pas limitative :
- Le Code de la Construction et de l’Habitation
- Le Code de l’Urbanisme
- Le Code du Travail
- Le Code Civil
- Les Documents Techniques Unifiés (DTU)
- Les Règles de calculs et documents annexés aux DTU
- Les Cahiers Techniques, fascicules, recommandations, mémentos et avis techniques du CSTB
- Les autres documents et clauses contenus dans le REEF
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 4/17
- Les Normes Françaises homologuées AFNOR (NF) ou substituées par celles de la commission européenne
- Les règles «Eurocodes»
- Les textes et documents visés dans le CCTG
- Les règles de calculs publiées dans la liste des fascicules interministériels applicables aux marchés publics
de bâtiments
- Les règles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Bâtiment ainsi que les différentes
organisations nationales
- Fascicules et recommandations de l'Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics
- Les règles de l'Art propres à chaque corps d'état
- Les critères de labélisation applicables à la présente opération
- Les prescriptions imposées par les représentants locaux ou départementaux des services publics
- Les prescriptions imposées par les concessionnaires
- La réglementation acoustique applicable
- La réglementation thermique applicable
- Les règlements en matière de sécurité incendie selon le classement du bâtiment projeté ou réhabilité
- La réglementation relative à l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite
- La réglementation applicable en matière de sauvegarde et d’amélioration de l’environnement
- La réglementation applicable en matière d’économies d’énergie
- Les règlements départementaux d'hygiène
- L’ensemble des règles publiées dans les fascicules interministériels applicables
- Les directives applicables intéressant le secteur du bâtiment et des travaux publics, la directive n° 89/106/CEE
du Conseil du 21 décembre 1988, dite « directive produits de construction » et l’ensemble des règles nationales
transposées
- Le CCAG travaux
- Autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages
Les prestations à prévoir au titre des marchés de travaux prendront en compte les prescriptions du Règlement
Sanitaire Départemental et, d'une façon générale, toutes prescriptions particulières applicables, celles des
sociétés concessionnaires, notamment pour les raccordements aux réseaux (eau, électricité, téléphone,
égouts) et pour les services publics.
En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP
puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de
supplément sur les prix.
L'entrepreneur ne peut se prévaloir de la non-connaissance de toutes les réglementations en vigueur, quelles
que soient les incidences pouvant en découler pour ses propres ouvrages. Il ne peut de ce fait prétendre à
aucune indemnisation ni augmentation de délai contractuel quelles que soient les incidences de tous
compléments qui à ce titre peuvent lui être imposés.
En cas d’application légale de plusieurs règlements, l’entrepreneur obtiendra l’accord préalable du bureau de
contrôle et du maître d’œuvre ; il en est de même pour l’application d’une norme établie en attente de parution
au Journal Officiel du décret d’application.
14 MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre sera conforme aux Normes Françaises, D.T.U. et prescriptions techniques du fabricant.
L'Entreprise s'assurera auprès du B.E.T. Structure de la résistance des supports au droit des zones de
stockage des matériaux, particulièrement sur les dalles de faible épaisseur et sur les charpentes métalliques.
La mise en place des éléments pourra éventuellement faire l'objet d'une séquence de chargement à respecter
scrupuleusement par l'Entreprise. Cette séquence de chargement sera établie par le B.E.T. structures et devra
recevoir l'agrément du contrôleur technique.
Toutes les précautions seront prises lors des livraisons des matériaux et exécution des ouvrages, afin de ne
pas endommager ou souiller les ouvrages en place.
15 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT
Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble du projet (descriptifs, plans) en vue de se
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 5/17
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions éventuelles
qui pourraient le concerner.
16 QUALITE DES PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR
L'Entrepreneur sera considéré comme ayant pris connaissance de l'ensemble des documents composant le
dossier et ne pourra demander aucune plus-value pour travail supplémentaire provenant des limites de
prestations entre lots de travaux et des contraintes particulières de réalisation.
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en
œuvre ainsi que tous les transports, entretien et manutentions diverses. L’entrepreneur devra en outre se
rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des travaux.
Au cours de la période de préparation, l’entreprise devra soumettre à l’approbation du maitre d’œuvre et du
bureau de contrôle, les plans de fabrication, et de réservations des différents ouvrages du présent lot.
L'entrepreneur devra également prévoir toutes les réservations pour mise en place ou traversées des éléments
de des autres lots.
Les plans d’exécution respecteront obligatoirement les plans, détails, et pièces écrites du dossier architecte.
Toutes modifications devront faire l’objet d’une concertation avec les maitres d’œuvre.
17 CONNAISSANCES DES LIEUX
L’entrepreneur aura pris connaissance des lieux, en particulier en ce qui concerne :
- la situation géographique du lieu,
- les limites d'emprise du terrain,
- avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et conditions générales
et particulières qui y sont attachées,
- avoir pris connaissance des possibilités d'accès, de stockage et leurs contraintes, notamment en ce qui
concerne les approvisionnements de matériaux.
- les contraintes particulières d’exécution des travaux liés aux avoisinants et autres réglementations portant
sur les nuisances sur le territoire de la commune.
En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant avoir quelconque influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages
à réaliser. Il ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de
prix, à des interruptions ou à des prolongations de délais.
18 METHODOLOGIE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE
Il est rappelé que le titulaire interviendra en milieu occupé, de ce fait il se doit de prévoir toutes les mesures
nécessaires pour diminuer l’impact sur le confort des utilisateurs et garantir au maximum la continuité de
service.
Les interventions devront être programmées, et les intervenants devront répondre à toutes les règles de
bienséances et de politesses. Tout manquement signalé à la maitrise d’ouvrage ou à la maitrise d’œuvre
pourront conduire à l’ajournement des travaux dans le logement considéré. Les retards seront imputés au
titulaire.
Ces contraintes sont réputées incluses dans les prestations dues au titre du présent marché.
L'offre du présent lot devra prendre en compte toutes les contraintes particulières liées aux ouvrages situés en
limites de mitoyenneté.
Dans ce cadre, pour chaque étape des travaux, l’entreprise rédige des procédures décrivant de façon détaillée
les mesures conservatoires qu’elle compte mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des
installations.
L'entreprise décrit dans des procédures qualité les moyens d'autocontrôle qu'elle va mettre en œuvre pour
chaque étape des études, travaux et essais.
Ces procédures sont soumises à l’approbation du maître d'œuvre et de l’organisme de contrôle réglementaire.
L'entreprise peut proposer la méthodologie lui permettant de respecter les contraintes ci-dessus. La description
de celle-ci doit faire partie de la réponse à la présente consultation et fait partie des éléments de jugement des
offres.
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 6/17
Le titulaire du présent lot devra prendre en compte toutes les contraintes particulières définies selon "clauses
communes applicables à tous les lots" CCTP lot 00.
19 DETERMINATION DU MATERIEL
L'Entrepreneur doit déterminer avec précision, les types d'engins, pompes et machines à utiliser ainsi que leur
nombre et leur puissance afin de respecter les délais. Si le Maître d'œuvre juge ce matériel insuffisant en
nombre ou en puissance, il peut demander à l'Entrepreneur d'augmenter les moyens mis en œuvre sans pour
autant lui octroyer une indemnité.
1 10 ETUDES D'EXECUTION
Les entreprises auront à leur charge et sous leur responsabilité la réalisation de la totalité de ses études
d’exécution (calculs, plans, plans de détails, et d’une façon générale, tous les documents techniques, …),
l’ensemble des plans dits « PAC » (Plans d’Atelier et de Chantier), et autres études nécessaires à la réalisation
de la totalité des ouvrages de l’opération. L’ensemble des documents d’exécution devront, avant toute mise en
œuvre, être soumis au visa de l’équipe de maîtrise d’œuvre et à l’avis du bureau de contrôle.
Voir précisions selon "PRESCRIPTIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUS LES LOTS" CCTP lot 00.
1 11 DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES
Le présent lot est soumis à l'Article "Démarche environnementale" du CCTP Lot 00 CLAUSES COMMUNES
APPLICABLES A TOUS LES LOTS.
Rappel des principales sujétions relatives aux matériaux :
- Privilégier bois sans traitement (classe adaptée à l'usage), sinon privilégier traitement naturel. Exiger à minima
CTB-P+ des produits de traitement.
- Les peintures et lasures auront une teneur en COV < 1g/L pour les murs et plafonds
- Les peintures contenant de l'éther de glycol sont prohibées.
- Les colles de revêtement de sol disposeront du label EMICODE EC1
- Les produits éco-labellisés seront privilégiés.
- Les entreprises fourniront en début de chantier les FDES des produits suivants : colles, mastics, peintures,
vernis, lasures, produit de traitement de
- bois, produits d'étanchéité, produit de nettoyage.
- Les matériaux en contact avec l'air intérieur (revêtements de sol, peinture, stratifiés, …) seront classés A ou
A+ pour les émissions de COV et
- formaldéhyde
- Les coefficients de réflexion des finitions intérieures seront supérieurs à 70% pour les murs, 30% pour les
sols et 80% pour les plafonds.
- L'ensemble des hypothèses retenues dans les calculs de l'étude thermique.
Entretien / maintenance :
Un Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO) doit être établi par les entreprises pour chaque lot.
1 12 ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT
Le présent lot est soumis à l'Article "Etanchéité à l'air du bâtiment" du CCTP Lot 00 CLAUSES COMMUNES
APPLICABLES A TOUS LES LOTS.
1 13 ÉCHANTILLONS
L'entrepreneur du présent lot sera tenu de proposer des échantillons des produits pour lesquels elle s'est
engagée vis-à-vis du Maître d'Œuvre. Ces échantillons seront proposés suffisamment tôt pour permettre à ce
dernier d'apporter les modifications qu'il jugera nécessaires. Les frais afférents sont à la charge de l'entreprise
du présent lot.
1 14 CARACTERE GLOBAL FORFAITAIRE DU PRIX DU MARCHE
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 7/17
Le Marché étant à prix global forfaitaire, l’Entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance :
* de l’ensemble du dossier d’appel d’offres,
* des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au Marché, ainsi que leurs moyens d’accès.
Il ne pourra en effet pas invoquer, après signature du Marché, la méconnaissance de l’environnement du
chantier, ou des accès aux locaux, pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission.
Certaines fournitures ou prestations, accessoires ou non, mais indispensables au complet achèvement des
ouvrages, peuvent ne pas être explicitement décrites ou figurées, soit par omission, soit parce qu’elles sont
considérées comme normalement dues selon les règles de l’art ou les usages de la profession. Elles peuvent
aussi résulter des prescriptions de documents techniques ou réglementaires.
L’absence des indications précitées n’ouvre pas à l’Entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se soustraire à
ses obligations de bonne exécution et de finition des ouvrages. Par ses connaissances professionnelles, il doit
suppléer aux imprévisions ou insuffisances éventuelles des documents descriptifs et il suffit qu’un travail soit
indiqué ou décrit dans l’une seulement des pièces écrites ou graphiques du Marché, pour que son exécution
en soit exigible sans restriction ni réserve.
Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués au dossier
fourni par le Maître d’œuvre, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la
construction suivant toutes les règles de l’art et à la réalisation des divers locaux et dispositions indiquées dans
les plans et C.C.T.P.
L’entreprise devra impérativement se rendre sur les lieux afin d’apprécier l’étendue des travaux à réaliser. Elle
est réputée connaître parfaitement la prestation qui lui incombe et en tenir compte pour l’organisation des
moyens à mettre en œuvre sur le chantier ainsi que pour le respect des délais. Elle devra également tenir
compte dans son offre des mesures particulières à prendre pour faire face aux difficultés d’organisation de
chantier liées à l’existant. L'entreprise devra prendre les mesures adéquates pour réduire autant que possible
les nuisances sonores et les poussières. L’entreprise devra prévoir dans son offre tous les travaux
supplémentaires liés à l’existant qu’elle jugerait nécessaires pour la bonne exécution de sa prestation. Dans
tous les cas les entreprises devront se conformer au PGC SPS et aux prescriptions d’organisations de chantier.
Le montant du prix global et forfaitaire est décomposé suivant un cadre qui est obligatoirement celui reprenant
la présentation et la numérotation du C.C.T.P. établi par la Maîtrise d’œuvre, complété par l’Entrepreneur.
Cette décomposition du prix global n’est pas un document contractuel. Elle servira de base au calcul du
montant des situations et au règlement des travaux de l’Entrepreneur.
1 15 METHODOLOGIE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE
Il est à rappeler que le titulaire interviendra en milieu occupé, de ce fait il se doit prévoir toutes les mesures
nécessaires pour diminuer l’impact sur le confort des utilisateurs et garantir au maximum la continuité de
service.
Les interventions devront être programmées, et les intervenants devront répondre à toutes les règles de
bienséances et de politesses. Tout manquement signalé à la maitrise d’ouvrage ou à la maitrise d’œuvre
pourront conduire à l’ajournement des travaux dans le logement considéré. Les retards seront imputés au
titulaire.
Ces contraintes sont réputées incluses dans les prestations dues au titre du présent marché.
L'offre du présent lot devra prendre en compte toutes les contraintes particulières liées aux ouvrages situés en
limites de mitoyenneté.
Dans ce cadre, pour chaque étape des travaux, l’entreprise rédige des procédures décrivant de façon détaillée
les mesures conservatoires qu’elle compte mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des
installations.
L'entreprise décrit dans des procédures qualité les moyens d'autocontrôle qu'elle va mettre en œuvre pour
chaque étape des études, travaux et essais.
Ces procédures sont soumises à l’approbation du maître d'œuvre et de l’organisme de contrôle réglementaire.
L'entreprise peut proposer la méthodologie lui permettant de respecter les contraintes ci-dessus. La description
de celle-ci doit faire partie de la réponse à la présente consultation et fait partie des éléments de jugement des
offres.
Le titulaire du présent lot devra prendre en compte toutes les contraintes particulières définies selon "clauses
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 8/17
communes applicables à tous les lots" CCTP lot 00.
1 16 CONTENU DES PRIX UNITAIRES
Les prix unitaires comprennent notamment :
• Frais liés à la réalisation des ouvrages du présent lot
- La fourniture, le transport à pied d’œuvre, la mise en place et la mise en œuvre de tous les matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux projetés, compris main d’œuvre d’exécution.
- L’amenée, l’établissement, le réglage, le repliement et l’enlèvement de tous les matériels, appareils, engins
spéciaux, non explicitement inclus dans les prix d’installation de chantier nécessaires à la réalisation des
travaux
- Les frais de location, d’entretien, de réparation, d’assurance de ce matériel.
- La main d’œuvre et l’encadrement adapté.
- Les matières et équipements nécessaires à la réalisation des contrôles et des essais prescrits dans le présent
CCTP et les normes applicables ou rendus nécessaires du fait des travaux.
- Les dépenses d'énergie et de matières consommables.
- Les frais liés à la sécurité des personnels à toute phase de travaux et en particulier les dispositifs et contrôles
nécessaires à la stabilité des ouvrages en phase transitoire. Cela inclut notamment tous les frais associés aux
demandes faites par le CSPS.
- Les frais d’assurances.
- Les frais de locations.
- Les frais de sous-traitances.
- Les frais d’études et méthodes.
- Tous les frais de reproduction et diffusion des documents d’exécution.
- Les frais particuliers liés aux contextes économiques, sanitaires et opérationnels.
• Travaux annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage
- L’implantation des ouvrages,
- Les traits de niveau servant à tous les corps d'état, tracés sur les murs, poteaux, cloisons,
- Protection du chantier contre les venues d’eau de toutes origines,
- Les pompages et épuisements éventuels,
- Les éléments de structures internes incorporés aux ouvrages,
- La protection des ouvrages existants conservés,
- Les équipement de nettoyage,
- L’entretien et le nettoyage permanent de l’aire de chantier, et des voies communales et des voies intérieures
au site (évacuation des déblais vers les merlons du site),
- La gestion des déchets et l’enlèvement des gravois et des matériels hors service provenant des travaux et
leur évacuation à la décharge.
- Les sujétions temporaires nécessaires à la continuité de l’exploitation du site.
• Travaux et frais liés à l’exécution des ouvrages du présent lot en coordination et en interface avec les autres
corps d’état
- Tous les frais correspondants aux prestations dues au titre du compte prorata, du CISSCT, etc.
- Toutes réservations, incorporations et exécution des ouvertures, percements, trous, scellements, trémies,
chevêtres, branchements divers en béton armé ou en maçonnerie nécessaires à la mise en œuvre d’ouvrages
des divers corps d’état. Y compris sujétions de renforts dans les murs et plancher existants.
- Tous scellements et calfeutrements d’ouvrages divers après réglage et blocage de ceux-ci.
- Rebouchage et calfeutrement de toutes trémies et réservations des autres corps d’état dans les murs et
planchers.
- Toutes les autorisations nécessaires auprès des concessionnaires pour réaliser les branchements,
canalisations et réseaux divers.
Toutes sujétions et prestations particulières à l’organisation de chantier et le plan d’installation de chantier et
imputées au présent lot.
En règle générale, tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des travaux du présent lot, ainsi que
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 9/17
toutes les obligations définies au titre du présent lot dans les différents documents du projet.
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 10/17
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Au titre du présent poste, l’entrepreneur devra les installations de chantier, suivant CCAP, PIC (principe),
indications du CSPS et réglementation en vigueur.
L'entreprise est tenue de réaliser les ouvrages faisant l'objet du présent dossier, suivant les plans architectes
ainsi que tous les documents joints au dossier liés au P.G.C.S.P.S.
L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément relatif à ce type de prestation.
L’installation de chantier devra être adapté au phasage des travaux.
2.1 INSTALLATION DE CHANTIER
2.1 1 Plan d’installation de chantier
Le titulaire du présent lot est responsable de l’organisation matérielle et collective du chantier.
Il remettra pour approbation, au maître d’œuvre, dans le délai de préparation et avant tout démarrage de
travaux le concernant, les documents suivants :
- Le plan d’installation de chantier confirmant les besoins en fluides (eau, électricité, assainissement etc.), en
zones d’implantation (cantonnements, stockage, montage etc.) ; définis en coordination avec l’ensemble des
entreprises intervenants sur le chantier
- L’état prévisionnel dans le temps de l’évolution des effectifs (en coordination avec les titulaires des autres
lots)
- Le planning de montage et démontage des installations provisoires pour l’ensemble de la durée des travaux,
ce planning devra être mis à jour périodiquement en cours d’exécution ;
La cinématique des principales opérations de montage des équipements permettant d’assurer les interfaces
avec les autres marchés.
Son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PP-SPS).
Après la remise des documents par l’entreprise le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre organiseront une
réunion de synthèse avec ledit titulaire et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
(CSPS).
Le plan général de chantier synthétisant les besoins de l’entreprise titulaire sera établi par celui-ci.
Il sera transmis pour validation au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS)
et au maître d’œuvre. Ce plan servira pour définir les infrastructures nécessaires à la réalisation du chantier.
Ce plan ne sera pas remis à jour au cours du déroulement du chantier. Les modifications seront portées sur
les plans de l’entreprise titulaire.
Mode de métré : au forfait
LOCALISATION :
Suivant plan d'installation de chantier
2.1 2 Panneau de chantier
Conformément aux réglementations en vigueurs, un panneau de chantier est mis en œuvre par l'entrepreneur
de présent lot chargé de l'organisation collective et matérielle, il comporte obligatoirement les indications
suivantes :
- la reproduction d'un croquis perspectif fourni par l'Architecte,
- le nom et l'adresse du Maître d'ouvrage et de son mandataire avec leurs logos respectifs,
- la référence du chantier,
- l'objet de la construction,
- le numéro et la date du Permis de Construire,
- la surface du terrain,
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 11/17
- le nom et l'adresse de l’Architecte,
- les noms et adresses des différents bureaux d'études,
- le nom et l'adresse du Bureau de Contrôle,
- le nom et l'adresse du coordonnateur d'hygiène et sécurité,
- les noms et adresses des entreprises,
Les frais de panneau de chantier sont réputés inclus dans le prix du marché conclus avec l'entrepreneur du
présent lot.
Avant exécution, ce panneau doit faire l'objet d'un plan par l'architecte qui est soumis à l'approbation du maître
d'ouvrage.
Il est fixé par l'entrepreneur du présent lot à ses frais à l'emplacement choisi par l'architecte.
Cette fixation devra être exécutée avec des profils verticaux métalliques ou bois de sections suffisantes scellés
au sol dans des massifs de béton, compris l'ensemble des travaux nécessaires tels que terrassements
complémentaires, déplacement des plantations si nécessaire, fixation du panneau de chantier par des écrous
de serrage sur les profils métalliques verticaux, toutes sujétions d'haubanage de l'ensemble.
Au titre du présent lot, il sera prévu la mise en œuvre et l'entretien d'un éclairage convenable du panneau de
chantier.
Dimensions : 3,00 m x 4,00 m environ.
Nombre de panneau : 1 unité
Mode de Métré : Au forfait
LOCALISATION :
Suivant plan d'installation de chantier
2.2 OUVRAGES PROVISOIRES
2.2 1 Travaux pour ouvrages provisoires lies au phasage chantier
Les travaux seront réalisés en site occupé, ainsi le titulaire du présent lot aura à charge l’ensemble les travaux
provisoires liés au phasage chantier et nécessaires à tous les intervenants sur site ainsi que les frais de
fonctionnement et les consommations inhérentes. Ces installations devront permettre la bonne conduite des
travaux et permettront d’assurer la gestion des flux, la sécurité des personnes, le passage des véhicules et la
sécurité des usagers pendant la durée du chantier.
L’entreprise prendra possession des zones dans son état actuel sans réserve et établit un état des lieux avant
toute intervention sur le chantier (avec constat d’huissier).
L’entreprise présentera au préalable des plans et des notices définissant les installations, les travaux et les
procédures prévus qui seront validés avant toute mise en œuvre.
Ces prestations comprendront entre autres (Liste non exhaustive) :
- A l’extérieur :
Dans le cadre des fermetures de périmètre de chantier :
o Clôture avec portail double
o L’aménagement d'un cheminement piéton
- A l’intérieur :
o Des cloisonnements provisoires étanches à la poussière et coupe-feu en périphérie de toutes les
zones de chantier (pour les travaux de démolition et de construction), avec des portes d’accès sécurisée et
issues de secours
Le titulaire du présent lot aura à sa charge :
• Les vérifications, nettoyages et entretiens journaliers de l'ensemble des équipements et installations,
• Toutes prestations de préparation
• Toutes les prestations de replis et de remise en état en fin de travaux
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 12/17
• L’implantation de l’ensemble des équipements,
• Toutes les sujétions nécessaires aux montages et démontages d'éléments compris grutages et manutentions,
• Le double transport des équipements d’installation de chantier
• La remise en état des zones en fin de travaux
Les présentes prestations prendront en compte :
• Toutes les prescriptions définies dans le P.G.C.S.P.S. élaboré par le Coordonnateur S.P.S. et dans le
C.C.A.P.
• L’ensemble des contraintes liées au phasage selon document de définition du phasage travaux
• Les contraintes de fonctionnement du site précisées par le Maître d’Ouvrage
Mode de Métré : Au forfait
LOCALISATION :
L'ensemble suivant phasage des travaux
2.3 CLOISONNEMENTS
2.3 1 Cloisonnements intérieurs de chantier
Cloisonnements de chantier comprenant :
• Fourniture et mise en œuvre de cloisonnements panneaux bois (mélaminé 1 face) sur ossature compris
incorporation de blocs portes à 1 ou 2 vantaux avec huisseries et tous ferrage nécessaire avec fermeture à
clefs, tous systèmes de fixations et garnissages,
• Fourniture et mise en œuvre de film polyane (200 microns) sur la face intérieure du cloisonnement de chantier
(cloisons, portes…) pour étanchéité aux poussières, etc … y compris tous calfeutrements nécessaires (en
pieds, en têtes, dans les angles …), raccordements par bandes adhésives, renfort de fixations par tasseaux
ou lattes, chevauchement des lès,
• Tous calfeutrements complémentaires pour étanchéité aux poussières de la zone par film polyane (200
microns) ou mousse polyuréthane au droit des divers ouvrages conservés et petites trémies (portes,
ouvertures, passages de gaines, trous, etc …) y compris tous calfeutrements nécessaires (en pieds, en têtes,
dans les angles …), raccordements par bandes adhésives,
• Repliement de fin de chantier comprenant tous démontages soignés, évacuation aux décharges publiques
des déchets, nettoyage.
Y compris toutes protections nécessaires des ouvrages conservés dans les locaux en chantier, mise en place
et entretien de la signalétique temporaire, toutes remise en état des parois (plafonds, cloisons, sols…)
attenantes si nécessaires, vérifications et entretiens journaliers de l'ensemble des équipements, tous détails et
toutes sujétions d'exécution.
Nota : l'entreprise veillera à réduire au maximum l'émission de particules (panneaux prédécoupés,
nettoyage par aspiration…)
Cloisonnements de chantier spécifiques selon préconisations MOA.
Les clôtures seront auto-stables sans percement de dalles.
Les zones de clôtures devront être totalement closes pour éviter tout accident et toute possibilité d'accès à
chaque arrêt de chantier.
L’accès par les pompiers en cas d’urgence est à prévoir.
Mode de Métré : Au forfait
LOCALISATION :
Suivant phasage des travaux
2.4 CONSTAT D'HUISSIER
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 13/17
L'entreprise titulaire du présent lot devra, avant le commencement des travaux, fera établir à sa charge les
constats d'huissier avec photos sur l'ensemble des ouvrages du bâtiment, des avoisinants, ainsi que des voies
et parties publiques communales.
Ces constats seront à la charge de l'entreprise et seront réalisés sous les directives de la maîtrise d'œuvre
chargée de l’opération ; une copie CD devra lui être remise.
Mode de Métré : L'ensemble vaut (Prix Forfaitaire)
2.4 1 Constant d'huissier
L'entreprise titulaire du présent lot devra, avant le commencement des travaux, fera établir à sa charge les
constats d'huissier avec photos sur l'ensemble des ouvrages des bâtiments, des avoisinants, ainsi que des
voies et parties publiques communales.
Ces constats seront à la charge de l'entreprise et seront réalisés sous les directives de la maîtrise d'œuvre
chargée de l’opération ; une copie CD devra lui être remise.
Mode de Métré : Au forfait
LOCALISATION :
Pour l'ensemble du projet
2.5 BASE VIE
Au titre du présent poste l’entrepreneur devra la mise en œuvre de locaux aménagés dans des constructions
modulaires (inclus livraison, location et replis, ainsi que l’ensemble des raccordements et des sujétions de mise
en œuvre) Les locaux seront prévus également pour les corps d’états techniques et les corps d’état
secondaires.
Ce titre comprend le montage et le démontage d'éléments séparés en tôle, assemblés par boulons formant
l'ossature des baraques et blocs d'installation de chantier. L'implantation et le montage comprennent :
• Le débroussaillage et le nettoyage du terrain dans l'emprise d'implantation
• Son dressement éventuel
• La mise en œuvre d'une forme en béton tiré à la règle
• Le déchargement et la manutention des éléments à assembler
• L’assemblage des éléments et leurs accessoires
• La fouille du trou nécessaire pour recevoir le bloc W.C.
La prestation comprendra le démontage et l'enlèvement à la fin du chantier y compris le remblayage du trou
des W.C, la démolition de la forme en béton, le nettoyage des abords et toutes sujétions de restitution en parfait
état des espaces utilisés.
En fonction de la zone allouée à la mise en place des constructions modulaires, il sera prévu un aménagement
sur 2 niveaux (RdC, R+1) avec escaliers extérieurs.
La base vie, et l’ensemble des locaux dédiés comprennent l’ensemble des consommables et le nettoyage
pendant la durée du chantier TCE.
2.5 1 Aménagement d'un bureau de chantier
Outre les obligations indiquées dans le C.C.C.P., l'entrepreneur aura à sa charge l'aménagement d'un bureau
pour les réunions de chantier comprenant :
• Un bureau pour le maître d'ouvrage,
• Un bureau pour le maître d'œuvre,
• Une salle de réunion pour les rendez-vous de chantier,
• Un local pour les échantillons,
• Une installation sanitaire,
Les bureaux seront convenablement dimensionnés et équipés.
La salle de réunion comprendra au minimum :
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 14/17
• 1 table d'environ 1,60 m x 3,80 m
• La fourniture de chaises (nombre 20 minimum)
• La mise en place de panneaux de bois sur les murs pour affichage des plans,
• Mise à disposition d'un exemplaire du dossier marché et des plans d'exécution T.C.E.
Pendant toute la durée du chantier, il sera prévu la mise à disposition d'une photocopieuse permettant les
formats A4 et A3.
Les frais de gestion et d'entretien sont à la charge du présent lot.
Les locaux seront équipés de WIFI (Box internet avec téléphone fixe), d’une machine à café (inclus dosettes
et gobelets en papier), ainsi que d’un équipement permettant la projection (écran et raccordement) et
l’organisation de visioconférence.
Les locaux seront chauffés et climatisés.
Mode de Métré : Au forfait
LOCALISATION :
Suivant plan d'installation de chantier
2.5 2 Installation de locaux personnels
Le projet de l'installation du chantier prévoit les locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du
chantier.
L'entrepreneur prévoira leur desserte par les réseaux d'eaux, d'électricité et d'assainissement.
Les locaux comprennent un réfectoire aménagé, des vestiaires, des douches, des sanitaires, un local magasin,
un bureau chef de chantier.
Les conditions d'hébergement et d'hygiène devront être toujours adaptées aux effectifs.
L'entrepreneur aura à sa charge l'ensemble des travaux nécessaires à l'installation de ces différents locaux,
compris toutes sujétions de transport, levage, etc., et ce conforme au code du travail.
Sanitaires
Ledit local aura une surface réglementaire prévue pour accueillir l’effectif prévisionnel.
Il devra être équipé de WC / Lavabo / Douche
L’entretien et le nettoyage dudit local sont assurés par le mandataire, ou par un titulaire désigné à cet effet.
Les dépenses y afférentes sont imputées au compte prorata.
Vestiaires
Ledit local aura une surface minimale de 15 mètres carrés. Il devra être équipé :
Bancs et vestiaires en nombre suffisant en fonction de l’effectif prévisionnel. Il comprendra également des
tables.
L’entretien et le nettoyage dudit local sont assurés par le mandataire, ou par un titulaire désigné à cet effet.
Les dépenses y afférentes sont imputées au compte prorata.
Mode de métré : au forfait
LOCALISATION :
Suivant plan d'installation de chantier
2.5 3 Aménagement de parking extérieur
Il sera prévu l’aménagement de parking dédié à l’encadrement du chantier, et comprenant
• 2 places MOE
• 2 places MAITRE D’OUVRAGE
• 1 place CONTROLEUR TECHNIQUE
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 15/17
• 1 place CSPS
• 2 places visiteurs
Inclus signalisation des places avec panneaux en face de chaque place.
Mode de métré : au forfait
LOCALISATION :
Suivant plan d'installation de chantier
2.6 TRAITEMENT DES DECHETS
2.6 1 Déchets
L’entreprise titulaire du lot est responsable de la gestion, du tri, du stockage temporaire, de l’évacuation et du
traitement des déchets produits sur le chantier, dans le respect des réglementations en vigueur et du cadre
défini par la maîtrise d’œuvre.
• Un système de tri sera mis en place sur le chantier afin de séparer les différentes catégories de déchets
(déchets inertes, déchets non dangereux, déchets dangereux, emballages, gravats, métaux, bois, plastiques,
etc.).
• L’entreprise devra prévoir et gérer les bennes ou conteneurs nécessaires au tri des déchets, en nombre
suffisant et adaptés à la typologie des déchets produits.
• Les bennes seront disposées sur des zones définies, accessibles, sécurisées et clairement identifiées par
des panneaux ou signalétiques spécifiques pour chaque type de déchet.
• Les bennes devront être couvertes ou munies de dispositifs (filets, bâches) pour éviter la dispersion des
déchets par le vent et limiter les nuisances (poussières, odeurs).
• Les bennes utilisées doivent être conformes aux normes en vigueur, adaptées aux différents types de déchets
(par exemple, bennes métalliques pour gravats, bennes spécifiques pour déchets dangereux).
• Les bennes doivent être régulièrement vidées et entretenues afin d’éviter tout débordement, pollution, ou
risque sanitaire.
• L’entreprise devra assurer la rotation et le nettoyage des bennes pendant toute la durée du chantier.
• En cas de stockage prolongé, les zones de stockage des bennes devront être équipées de systèmes de
rétention adaptés en cas de lixiviats ou pollutions potentielles.
Le titulaire devra tenir à jour un registre de suivi des déchets évacués précisant les quantités, types, dates de
collecte, destinations finales (centres de recyclage, unités de traitement, décharges agréées).
Les bordereaux de suivi des déchets devront être fournis à la maîtrise d’œuvre dès leur émission et conservés
pendant la durée légale obligatoire.
Les déchets dangereux feront l’objet d’une procédure spécifique de traçabilité conforme à la réglementation
(bordereaux de suivi spécifiques, gestion sous contrat avec un prestataire agréé).
L’entreprise est chargée de l’évacuation des déchets vers des filières conformes à la réglementation et
privilégiant la valorisation matière ou énergétique.
Il est interdit de brûler ou d’abandonner les déchets sur le chantier.
Toute non-conformité constatée pourra entraîner des sanctions contractuelles.
Le titulaire devra s’assurer que l’ensemble des intervenants sur le chantier respectent ces exigences. Tout
manquement devra être signalé au maître d’œuvre dans les meilleurs délais.
L’ensemble des zones de stockage de déchets et de bennes devra être maintenu propre, sans accumulation
de déchets hors des conteneurs.
En fin de chantier, l’entreprise réalisera un nettoyage complet des emprises utilisées pour la gestion des
déchets.
Mode de Métré : Au forfait
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 16/17
LOCALISATION :
Pour l'ensemble du projet
2.7 BRANCHEMENT EAU / ELECTRICITE
2.7 1 Alimentation électrique
L'entrepreneur aura à sa charge la mise en place d'une armoire comprenant l'alimentation en énergie électrique
des différentes installations, à savoir :
• Bureau de chantier
• Vestiaires
• Sanitaires
• Réfectoire
• Bureau chef de chantier
• Grue
• Alimentation des différents postes de travaux concernant les différentes zones
• L'éclairage du panneau de chantier.
Le présent lot aura à sa charge les démarches auprès des services techniques de l’EDF, les frais de
branchements et de consommation nécessaires pour un fonctionnement de l'ensemble de l'installation.
Mode de Métré : Au forfait
LOCALISATION :
Pour l'ensemble du projet
2.7 2 Alimentation en eau
Installation d'alimentation en eau potable des différentes zones de travail, et des différents locaux (réfectoire,
sanitaires,).
L'entrepreneur aura à sa charge l'ensemble des canalisations et robinets de puisage nécessaires pour une
alimentation sur sites conforme aux normes et aux impératifs des travaux.
Les frais de branchement, de consommation et les démarches auprès des administrations concernées sont à
la charge du présent lot.
Mode de Métré : Au forfait
LOCALISATION :
Pour l'ensemble du projet
2.8 DOCUMENTS D’EXECUTION
2.8 1 Documents d’exécution
Au titre du présent poste l’entrepreneur devra l’ensemble des documents d’exécutions relatifs aux installations
de chantier et ouvrages associés, tel que défini dans les postes ci-dessus, et notamment le Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (PP-SPS).
Ces documents comprennent notamment :
• Plans et schémas d’implantation,
• Notes de calculs et justifications techniques,
• Fiches techniques des matériaux et équipements,
• Rapports de contrôles, PV d’essais,
• Planning détaillé d’exécution.
LOCALISATION :
Pour l'ensemble du projet
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
CFA LA GARDE 03a INSTALLATIONS DE CHANTIER
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 17/17
2.9 MESURE VIS-A-VIS DES EXISTANTS
2.9 1 Préservation des existants
Avant toute intervention, l’entreprise devra procéder à une reconnaissance approfondie de l’ensemble des
existants (ouvrages, réseaux, équipements, accès), consignée par un état des lieux contradictoire réalisé avec
la maîtrise d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage.
L’entreprise est réputée connaître parfaitement l’état initial des existants ; aucune réclamation liée à une
prétendue méconnaissance des lieux ne sera recevable en cours de chantier
Durant toute la durée des travaux, l’entreprise prendra toutes les mesures utiles pour préserver dans leur
intégrité les ouvrages, équipements, réseaux, voiries, plantations, clôtures, signalétiques, constructions
voisines, etc., adjacents ou situés dans l’emprise directe ou indirecte du chantier.
Ces mesures comprennent les éventuelles protections physiques nécessaires (éléments sensibles) tel que
bâchage, platelage, barriérage, signalétique temporaire…
Les circulations, zones de stockage, ateliers, ou dépôts ne devront pas porter atteinte à la structure ou à la
propreté des ouvrages existants. Aucun atelier ni stockage permanent ne devra être établi sur des planchers
existants non prévus à cet effet ; des mesures spécifiques devront éviter toute surcharge ou altération du bâti
existant
LOCALISATION :
Pour l'ensemble du projet
2.9 2 Remise en état des lieux
Outre les obligations indiquées dans le C.C.C.P. :
L'entrepreneur devra lors du repliement, en fin de travaux, l'ensemble des travaux de remise en état des lieux,
à savoir :
• l'enlèvement de l'ensemble des installations et bungalows,
• la dépose de l'ensemble des réseaux d'alimentations provisoires y compris remise en état des ouvrages
existants,
• la démolition de l'ensemble des ouvrages maçonnés créés lors de l'installation compris le collectage,
chargement et évacuation à la décharge publique,
• le remplacement de bordures existantes ou murs et murets détériorés lors des travaux,
• le rebouchage de trous sur parements après dépose des différents réseaux si nécessaire,
• l'ensemble des travaux de peinture sur les murs extérieurs dégradés pendant la durée des travaux,
• la réfection de revêtement de chaussée et de trottoirs aux abords du chantier, si nécessaire,
• le démontage du panneau de chantier, comprenant la dépose du panneau, le descellement des massifs B.A.,
l'enlèvement des spots, la remise en état des lieux après travaux.
• les travaux de remise en état et en forme des abords
• ...etc.
LOCALISATION :
Pour l'ensemble du projet
Phase : DCE
Indice du 17/06/2026
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.