CCTP
20 - CCTP LOT 13 ASCENSEURS.pdf · lot 13 · 10 465 mots · du marché « Agrandissement et remise à neuf du Centre de Formation d'Apprentis du Bâtiment à Toulon », dossier de consultation officiel.
MAITRE D’OUVRAGE
VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Tour l’Albatros – Avenue d’Entrecasteaux
83 056 TOULON CEDEX
OPERATION
CONSTRUCTION DU CFA DE TOULON
450 avenue François Arago
83 130 LA GARDE
CCTP
LOT 13 : ASCENSEUR
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE BUREAU D’ETUDE TCE
COMTE VOLLENWEIDER SETEC GL INGENIERIE
191 rue de France 444 Boulevard du Mercantour
06000 NICE 06200 NICE
ACOUSTICIEN PAYSAGISTE
MARSHALL DAY ACOUSTICS MARCO ROSSI PAYSAGE
68 boulevard Carnot 17 cours de la liberté
06400 CANNES 69003 LYON
Indice Date Modification(s)
0 30/06/2026 Première diffusion
PHASE EMETTEUR TYPE LOT BATIMENT NIVEAU NUMERO INDICE
D C E S G L I 1 3 2 0 0
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 1/22
SOMMAIRE
1GENERALITES ...................................................................................................................................... 2
1 1 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT ..................................................................2
1 2 PRESENTATION ...........................................................................................................................................2
1 3 CONSISTANCE DES TRAVAUX ...................................................................................................................2
1 4 NORMES ET REGLEMENTS ........................................................................................................................3
1 5 MISE EN OEUVRE ........................................................................................................................................4
1 6 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT ..............................................................................4
1 7 QUALITE DES PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR ................................................................4
1 8 CONNAISSANCES DES LIEUX ....................................................................................................................4
1 9 METHODOLOGIE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE ................................................................................5
1 10 DETERMINATION DU MATERIEL ..............................................................................................................5
1 11 ETUDES D'EXECUTION .............................................................................................................................5
1 12 DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES ....................................................................................................5
1 13 ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT ........................................................................................................6
1 14 ÉCHANTILLONS .........................................................................................................................................6
1 15 CARACTERE GLOBAL FORFAITAIRE DU PRIX DU MARCHE .................................................................6
1 16 METHODOLOGIE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE ..............................................................................7
1 17 CONTENU DES PRIX UNITAIRES .............................................................................................................7
2PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES .................................................................................. 9
2 1 DOCUMENTS DE REFERENCES ................................................................................................................9
2 2 CONTENU DE LA PRESTATION ..................................................................................................................9
2 3 LIMITES DE PRESTATIONS .......................................................................................................................11
2 4 PLANS ET ETUDES D'EXECUTION ...........................................................................................................12
2 5 DOSSIER DE RECOLLEMENT ...................................................................................................................13
2 6 ECHANTILLONS ET MODELES .................................................................................................................13
2 7 QUALITE ET REPERAGE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION ...........................................................14
2 8 DOCUMENT A FOURNIR ...........................................................................................................................14
2 9 CONTROLES ..............................................................................................................................................15
2 10 ESSAIS ET RECEPTION ..........................................................................................................................15
2 11 ENTRETIEN ET MATERIELS ....................................................................................................................17
2 12 GARANTIES DE L'INSTALLATION ...........................................................................................................17
2 13 CONTRAT DE MAINTENANCE.................................................................................................................17
2 14 TRAVAUX DE PHONE ..............................................................................................................................17
3DESCRIPTION DES OUVRAGES ....................................................................................................... 19
3 1 Ascenseur 630 Kg - 1 face - 2 niveaux - Halles ...........................................................................................19
3 2 Ascenseur 1000 Kg - 2 faces - 3 niveaux ....................................................................................................20
3 3 Ascenseur 630 Kg - 1 face - 2 niveaux - Théorique .....................................................................................21
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 2/22
1 GENERALITES
11 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
Les "prescriptions communes à tous les lots" sont définies dans le CCTP du lot n°00 "PRESCRIPTIONS
COMMUNES APPLICABLES A TOUS LES LOTS" et sont à prendre en compte pour le présent lot.
12 PRESENTATION
Le présent document désigné du lot 13 - Lot N°13 ASCENSEURS a pour objet les travaux T.C.E. relatif au
projet de CFA LA GARDE pour VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT et situé au 450 avenue François
Arago, 83130, LA GARDE.
Ce présent document fait partie intégrante du Cahier des Clauses Techniques Particulières propre à chaque
lot, et comporte l'énoncé d'indications et prescriptions le concernant
L’opération est décomposée de la manière suivante :
• Démolition de 4 bâtiments existants
• Construction de 5 nouveaux bâtiments :
- Bâtiment A : Totem (construction neuve - 3 niveaux)
- Bâtiment B : Atelier - Halle Energie (construction neuve - 2 niveaux)
- Bâtiment C : Atelier - Halle Menuiserie (construction neuve - 2 niveaux)
- Bâtiment D : Atelier - Halle Gros-Œuvre (construction neuve - 2 niveaux)
- Bâtiment G : Stockage (construction neuve - 1 niveau)
• Réhabilitation de deux bâtiments existants :
- Bâtiment E : Administration (bâtiment existant réhabilité - 1 niveau)
- Bâtiment F : Théorique (bâtiment existant réhabilité - 2 niveaux)
• Réaménagement des espaces extérieures
Le présent CCTP constitue le descriptif des ouvrages à réaliser et précise le niveau de qualité et de prestation
souhaité par le Maitre d’Ouvrage, il n'est pas limitatif. En conséquence, l'entrepreneur doit prévoir dans son
offre tous les travaux indispensables permettant d'assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages qui
concernent son lot.
13 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les prestations comprennent :
- la fourniture, pose et mise en service d’un ascenseur,
- les mises en service et protections provisoires pendant travaux,
- les réglages et les essais de fonctionnement, la mise en service.
L'entrepreneur étant soumis aux règles de l'art il devra, en outre les ouvrages énumérés au devis descriptif ou
figurant sur les plans, tous les menus travaux de sa profession ainsi que les fournitures nécessaires à leur
parfait et complet achèvement.
Ce parfait achèvement entend exclure de la part de tout autre corps d'état, toute intervention destinée à
parachever ou rendre exploitables ou utilisables les travaux et ouvrages du corps d'état présentement visé.
De plus, le soumissionnaire sera tenu de vérifier si les détails de construction décrits au présent devis, sont
complets, si les types de construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises à l'utilisation pour
laquelle ils sont prévus.
Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission
accompagnée des justifications correspondantes.
Toutes les spécifications de dimensions, de classement ou de choix, de coloris ou de nuances, largeur de
joints entre composants à mettre en œuvre, d’états de surface, ainsi que l’exécution des joints souples de
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 3/22
fractionnements et des points singuliers qui ne sont pas précisés aux documents particuliers du marché, seront
à l’initiative de l’entrepreneur.
L'entrepreneur étant soumis aux règles de l'art il devra, en outre les ouvrages énumérés au devis descriptif ou
figurant sur les plans, tous les menus travaux de sa profession ainsi que les fournitures nécessaires à leur
parfait et complet achèvement.
14 NORMES ET REGLEMENTS
Chaque Entrepreneur devra avoir pleine et entière connaissance des dispositions légales et de la
réglementation relative à la construction, qui comprend les textes suivants :
- les lois, décrets, arrêtés, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas
le nom, notamment le Code Civil dont certains articles intéressent la construction ainsi que le Code de
l'Urbanisme et de la construction, le Code du Travail, les arrêtés, ministériels préfectoraux municipaux le
Permis de Construire et ses attendus.
- le code de la santé public
Les travaux décrits au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), respecteront
l'ensemble des Lois, Décrets, Règlements Administratifs et Règlements en vigueur à la date fixée pour la
remise des offres, en particulier les textes ci-après, dont la liste n'est pas limitative :
- Le Code de la Construction et de l’Habitation
- Le Code de l’Urbanisme
- Le Code du Travail
- Le Code Civil
- Les Documents Techniques Unifiés (DTU)
- Les Règles de calculs et documents annexés aux DTU
- Les Cahiers Techniques, fascicules, recommandations, mémentos et avis techniques du CSTB
- Les autres documents et clauses contenus dans le REEF
- Les Normes Françaises homologuées AFNOR (NF) ou substituées par celles de la commission européenne
- Les règles « Eurocodes »
- Les textes et documents visés dans le CCTG
- Les règles de calculs publiées dans la liste des fascicules interministériels applicables aux marchés publics
de bâtiments
- Les règles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Bâtiment ainsi que les différentes
organisations nationales
- Fascicules et recommandations de l'Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics
- Les règles de l'Art propres à chaque corps d'état
- Les critères de labélisation applicables à la présente opération
- Les prescriptions imposées par les représentants locaux ou départementaux des services publics
- Les prescriptions imposées par les concessionnaires
- La réglementation acoustique applicable
- La réglementation thermique applicable
- Les règlements en matière de sécurité incendie selon le classement du bâtiment projeté ou réhabilité
- La réglementation relative à l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite
- La réglementation applicable en matière de sauvegarde et d’amélioration de l’environnement
- La réglementation applicable en matière d’économies d’énergie
- Les règlements départementaux d'hygiène
- L’ensemble des règles publiées dans les fascicules interministériels applicables
- Les directives applicables intéressant le secteur du bâtiment et des travaux publics, la directive n° 89/106/CEE
du Conseil du 21 décembre 1988, dite « directive produits de construction » et l’ensemble des règles nationales
transposées
- Le CCAG travaux
- Autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages
Les prestations à prévoir au titre des marchés de travaux prendront en compte les prescriptions du Règlement
Sanitaire Départemental et, d'une façon générale, toutes prescriptions particulières applicables, celles des
sociétés concessionnaires, notamment pour les raccordements aux réseaux (eau, électricité, téléphone,
égouts) et pour les services publics.
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 4/22
En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP
puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de
supplément sur les prix.
L'entrepreneur ne peut se prévaloir de la non-connaissance de toutes les réglementations en vigueur, quelles
que soient les incidences pouvant en découler pour ses propres ouvrages. Il ne peut de ce fait prétendre à
aucune indemnisation ni augmentation de délai contractuel quelles que soient les incidences de tous
compléments qui à ce titre peuvent lui être imposés.
En cas d’application légale de plusieurs règlements, l’entrepreneur obtiendra l’accord préalable du bureau de
contrôle et du maître d’œuvre ; il en est de même pour l’application d’une norme établie en attente de parution
au Journal Officiel du décret d’application.
15 MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre sera conforme aux Normes Françaises, D.T.U. et prescriptions techniques du fabricant.
L'Entreprise s'assurera auprès du B.E.T. Structure de la résistance des supports au droit des zones de
stockage des matériaux, particulièrement sur les dalles de faible épaisseur et sur les charpentes métalliques.
La mise en place des éléments pourra éventuellement faire l'objet d'une séquence de chargement à respecter
scrupuleusement par l'Entreprise. Cette séquence de chargement sera établie par le B.E.T. structures et devra
recevoir l'agrément du contrôleur technique.
Toutes les précautions seront prises lors des livraisons des matériaux et exécution des ouvrages, afin de ne
pas endommager ou souiller les ouvrages en place.
16 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT
Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble du projet (descriptifs, plans) en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions éventuelles
qui pourraient le concerner.
17 QUALITE DES PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR
L'Entrepreneur sera considéré comme ayant pris connaissance de l'ensemble des documents composant le
dossier et ne pourra demander aucune plus-value pour travail supplémentaire provenant des limites de
prestations entre lots de travaux et des contraintes particulières de réalisation.
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en
œuvre ainsi que tous les transports, entretien et manutentions diverses. L’entrepreneur devra en outre se
rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des travaux.
Au cours de la période de préparation, l’entreprise devra soumettre à l’approbation du maitre d’œuvre et du
bureau de contrôle, les plans de fabrication, et de réservations des différents ouvrages du présent lot.
L'entrepreneur devra également prévoir toutes les réservations pour mise en place ou traversées des éléments
de des autres lots.
Les plans d’exécution respecteront obligatoirement les plans, détails, et pièces écrites du dossier architecte.
Toutes modifications devront faire l’objet d’une concertation avec les maitres d’œuvre.
18 CONNAISSANCES DES LIEUX
L’entrepreneur aura pris connaissance des lieux, en particulier en ce qui concerne :
- la situation géographique du lieu,
- les limites d'emprise du terrain,
- avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et conditions générales
et particulières qui y sont attachées,
- avoir pris connaissance des possibilités d'accès, de stockage et leurs contraintes, notamment en ce qui
concerne les approvisionnements de matériaux.
- les contraintes particulières d’exécution des travaux liés aux avoisinants et autres réglementations portant
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 5/22
sur les nuisances sur le territoire de la commune.
En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant avoir quelconque influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages
à réaliser. Il ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de
prix, à des interruptions ou à des prolongations de délais.
19 METHODOLOGIE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE
Il est rappelé que le titulaire interviendra en milieu occupé, de ce fait il se doit de prévoir toutes les mesures
nécessaires pour diminuer l’impact sur le confort des utilisateurs et garantir au maximum la continuité de
service.
Les interventions devront être programmées, et les intervenants devront répondre à toutes les règles de
bienséances et de politesses. Tout manquement signalé à la maitrise d’ouvrage ou à la maitrise d’œuvre
pourront conduire à l’ajournement des travaux dans le logement considéré. Les retards seront imputés au
titulaire.
Ces contraintes sont réputées incluses dans les prestations dues au titre du présent marché.
L'offre du présent lot devra prendre en compte toutes les contraintes particulières liées aux ouvrages situés en
limites de mitoyenneté.
Dans ce cadre, pour chaque étape des travaux, l’entreprise rédige des procédures décrivant de façon détaillée
les mesures conservatoires qu’elle compte mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des
installations.
L'entreprise décrit dans des procédures qualité les moyens d'autocontrôle qu'elle va mettre en œuvre pour
chaque étape des études, travaux et essais.
Ces procédures sont soumises à l’approbation du maître d'œuvre et de l’organisme de contrôle réglementaire.
L'entreprise peut proposer la méthodologie lui permettant de respecter les contraintes ci-dessus. La description
de celle-ci doit faire partie de la réponse à la présente consultation et fait partie des éléments de jugement des
offres.
Le titulaire du présent lot devra prendre en compte toutes les contraintes particulières définies selon "clauses
communes applicables à tous les lots" CCTP lot 00.
1 10 DETERMINATION DU MATERIEL
L'Entrepreneur doit déterminer avec précision, les types d'engins, pompes et machines à utiliser ainsi que leur
nombre et leur puissance afin de respecter les délais. Si le Maître d'œuvre juge ce matériel insuffisant en
nombre ou en puissance, il peut demander à l'Entrepreneur d'augmenter les moyens mis en œuvre sans pour
autant lui octroyer une indemnité.
1 11 ETUDES D'EXECUTION
Les entreprises auront à leur charge et sous leur responsabilité la réalisation de la totalité de ses études
d’exécution (calculs, plans, plans de détails, et d’une façon générale, tous les documents techniques, …),
l’ensemble des plans dits « PAC » (Plans d’Atelier et de Chantier), et autres études nécessaires à la réalisation
de la totalité des ouvrages de l’opération. L’ensemble des documents d’exécution devront, avant toute mise en
œuvre, être soumis au visa de l’équipe de maîtrise d’œuvre et à l’avis du bureau de contrôle.
Voir précisions selon "PRESCRIPTIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUS LES LOTS" CCTP lot 00.
1 12 DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES
Le présent lot est soumis à l'Article "Démarche environnementale" du CCTP Lot 00 CLAUSES COMMUNES
APPLICABLES A TOUS LES LOTS.
Rappel des principales sujétions relatives aux matériaux :
- Privilégier bois sans traitement (classe adaptée à l'usage), sinon privilégier traitement naturel. Exiger à minima
CTB-P+ des produits de traitement.
- Les peintures et lasures auront une teneur en COV < 1g/L pour les murs et plafonds
- Les peintures contenant de l'éther de glycol sont prohibées.
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 6/22
- Les colles de revêtement de sol disposeront du label EMICODE EC1
- Les produits éco-labellisés seront privilégiés.
- Les entreprises fourniront en début de chantier les FDES des produits suivants : colles, mastics, peintures,
vernis, lasures, produit de traitement de
- bois, produits d'étanchéité, produit de nettoyage.
- Les matériaux en contact avec l'air intérieur (revêtements de sol, peinture, stratifiés, …) seront classés A ou
A+ pour les émissions de COV et
- formaldéhyde
- Les coefficients de réflexion des finitions intérieures seront supérieurs à 70% pour les murs, 30% pour les
sols et 80% pour les plafonds.
- L'ensemble des hypothèses retenues dans les calculs de l'étude thermique.
Entretien / maintenance :
Un Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO) doit être établi par les entreprises pour chaque lot.
1 13 ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT
Le présent lot est soumis à l'Article "Etanchéité à l'air du bâtiment" du CCTP Lot 00 CLAUSES COMMUNES
APPLICABLES A TOUS LES LOTS.
1 14 ÉCHANTILLONS
L'entrepreneur du présent lot sera tenu de proposer des échantillons des produits pour lesquels elle s'est
engagée vis-à-vis du Maître d'Œuvre. Ces échantillons seront proposés suffisamment tôt pour permettre à ce
dernier d'apporter les modifications qu'il jugera nécessaires. Les frais afférents sont à la charge de l'entreprise
du présent lot.
1 15 CARACTERE GLOBAL FORFAITAIRE DU PRIX DU MARCHE
Le Marché étant à prix global forfaitaire, l’Entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance :
* de l’ensemble du dossier d’appel d’offres,
* des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au Marché, ainsi que leurs moyens d’accès.
Il ne pourra en effet pas invoquer, après signature du Marché, la méconnaissance de l’environnement du
chantier, ou des accès aux locaux, pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission.
Certaines fournitures ou prestations, accessoires ou non, mais indispensables au complet achèvement des
ouvrages, peuvent ne pas être explicitement décrites ou figurées, soit par omission, soit parce qu’elles sont
considérées comme normalement dues selon les règles de l’art ou les usages de la profession. Elles peuvent
aussi résulter des prescriptions de documents techniques ou réglementaires.
L’absence des indications précitées n’ouvre pas à l’Entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se soustraire à
ses obligations de bonne exécution et de finition des ouvrages. Par ses connaissances professionnelles, il doit
suppléer aux imprévisions ou insuffisances éventuelles des documents descriptifs et il suffit qu’un travail soit
indiqué ou décrit dans l’une seulement des pièces écrites ou graphiques du Marché, pour que son exécution
en soit exigible sans restriction ni réserve.
Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués au dossier
fourni par le Maître d’œuvre, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la
construction suivant toutes les règles de l’art et à la réalisation des divers locaux et dispositions indiquées dans
les plans et C.C.T.P.
L’entreprise devra impérativement se rendre sur les lieux afin d’apprécier l’étendue des travaux à réaliser. Elle
est réputée connaître parfaitement la prestation qui lui incombe et en tenir compte pour l’organisation des
moyens à mettre en œuvre sur le chantier ainsi que pour le respect des délais. Elle devra également tenir
compte dans son offre des mesures particulières à prendre pour faire face aux difficultés d’organisation de
chantier liées à l’existant. L'entreprise devra prendre les mesures adéquates pour réduire autant que possible
les nuisances sonores et les poussières. L’entreprise devra prévoir dans son offre tous les travaux
supplémentaires liés à l’existant qu’elle jugerait nécessaires pour la bonne exécution de sa prestation. Dans
tous les cas les entreprises devront se conformer au PGC SPS et aux prescriptions d’organisations de chantier.
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 7/22
Le montant du prix global et forfaitaire est décomposé suivant un cadre qui est obligatoirement celui reprenant
la présentation et la numérotation du C.C.T.P. établi par la Maîtrise d’œuvre, complété par l’Entrepreneur.
Cette décomposition du prix global n’est pas un document contractuel. Elle servira de base au calcul du
montant des situations et au règlement des travaux de l’Entrepreneur.
1 16 METHODOLOGIE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE
Il est à rappeler que le titulaire interviendra en milieu occupé, de ce fait il se doit prévoir toutes les mesures
nécessaires pour diminuer l’impact sur le confort des utilisateurs et garantir au maximum la continuité de
service.
Les interventions devront être programmées, et les intervenants devront répondre à toutes les règles de
bienséances et de politesses. Tout manquement signalé à la maitrise d’ouvrage ou à la maitrise d’œuvre
pourront conduire à l’ajournement des travaux dans le logement considéré. Les retards seront imputés au
titulaire.
Ces contraintes sont réputées incluses dans les prestations dues au titre du présent marché.
L'offre du présent lot devra prendre en compte toutes les contraintes particulières liées aux ouvrages situés en
limites de mitoyenneté.
Dans ce cadre, pour chaque étape des travaux, l’entreprise rédige des procédures décrivant de façon détaillée
les mesures conservatoires qu’elle compte mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des
installations.
L'entreprise décrit dans des procédures qualité les moyens d'autocontrôle qu'elle va mettre en œuvre pour
chaque étape des études, travaux et essais.
Ces procédures sont soumises à l’approbation du maître d'œuvre et de l’organisme de contrôle réglementaire.
L'entreprise peut proposer la méthodologie lui permettant de respecter les contraintes ci-dessus. La description
de celle-ci doit faire partie de la réponse à la présente consultation et fait partie des éléments de jugement des
offres.
Le titulaire du présent lot devra prendre en compte toutes les contraintes particulières définies selon "clauses
communes applicables à tous les lots" CCTP lot 00.
1 17 CONTENU DES PRIX UNITAIRES
Les prix unitaires comprennent notamment :
• Frais liés à la réalisation des ouvrages du présent lot
- La fourniture, le transport à pied d’œuvre, la mise en place et la mise en œuvre de tous les matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux projetés, compris main d’œuvre d’exécution.
- L’amenée, l’établissement, le réglage, le repliement et l’enlèvement de tous les matériels, appareils, engins
spéciaux, non explicitement inclus dans les prix d’installation de chantier nécessaires à la réalisation des
travaux
- Les frais de location, d’entretien, de réparation, d’assurance de ce matériel.
- La main d’œuvre et l’encadrement adapté.
- Les matières et équipements nécessaires à la réalisation des contrôles et des essais prescrits dans le présent
CCTP et les normes applicables ou rendus nécessaires du fait des travaux.
- Les dépenses d'énergie et de matières consommables.
- Les frais liés à la sécurité des personnels à toute phase de travaux et en particulier les dispositifs et contrôles
nécessaires à la stabilité des ouvrages en phase transitoire. Cela inclut notamment tous les frais associés aux
demandes faites par le CSPS.
- Les frais d’assurances.
- Les frais de locations.
- Les frais de sous-traitances.
- Les frais d’études et méthodes.
- Tous les frais de reproduction et diffusion des documents d’exécution.
- Les frais particuliers liés aux contextes économiques, sanitaires et opérationnels.
• Travaux annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage
- L’implantation des ouvrages,
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 8/22
- Les traits de niveau servant à tous les corps d'état, tracés sur les murs, poteaux, cloisons,
- Protection du chantier contre les venues d’eau de toutes origines,
- Les pompages et épuisements éventuels,
- Les éléments de structures internes incorporés aux ouvrages,
- La protection des ouvrages existants conservés,
- Les équipement de nettoyage,
- L’entretien et le nettoyage permanent de l’aire de chantier, et des voies communales et des voies intérieures
au site (évacuation des déblais vers les merlons du site),
- La gestion des déchets et l’enlèvement des gravois et des matériels hors service provenant des travaux et
leur évacuation à la décharge.
- Les sujétions temporaires nécessaires à la continuité de l’exploitation du site.
• Travaux et frais liés à l’exécution des ouvrages du présent lot en coordination et en interface avec les autres
corps d’état
- Tous les frais correspondants aux prestations dues au titre du compte prorata, du CISSCT, etc.
- Toutes réservations, incorporations et exécution des ouvertures, percements, trous, scellements, trémies,
chevêtres, branchements divers en béton armé ou en maçonnerie nécessaires à la mise en œuvre d’ouvrages
des divers corps d’état. Y compris sujétions de renforts dans les murs et plancher existants.
- Tous scellements et calfeutrements d’ouvrages divers après réglage et blocage de ceux-ci.
- Rebouchage et calfeutrement de toutes trémies et réservations des autres corps d’état dans les murs et
planchers.
- Toutes les autorisations nécessaires auprès des concessionnaires pour réaliser les branchements,
canalisations et réseaux divers.
Toutes sujétions et prestations particulières à l’organisation de chantier et le plan d’installation de chantier et
imputées au présent lot.
En règle générale, tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des travaux du présent lot, ainsi que
toutes les obligations définies au titre du présent lot dans les différents documents du projet.
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 9/22
2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
21 DOCUMENTS DE REFERENCES
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions techniques des documents
suivants :
* D.T.U. en vigueur à la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses Spéciales (C.C.C.S.)
propres aux ouvrages du présent lot.
* Normes Françaises homologuées (NF).
* Agréments et avis du C.S.T.B.
* Tous les documents officiels applicables et connus à ce jour.
* Aux règles et techniques de la construction, habituelles à la profession.
* Aux règles de calculs.
* Fascicules interministériels et circulaires de la CICH relatifs à la réglementation et à l'agrément des matériaux,
produits et procédés applicables aux marchés publics de bâtiments.
* Les réglementations de mise en sécurité incendie des ERP
* Les cahiers de spécifications
* Les lois, décrets et règlements
* Les règles professionnelles de l'UNM
* La réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées à mobilité réduite aux établissements
recevant du public
* L’Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie
* Le Code du Travail (Titre 3 : hygiène, sécurité et conditions de travail)
* Le code de la construction et de l’habitation
* La réglementation relative à la sécurité et à la santé conformément aux dispositions du Code du Travail et
aux spécifications du P.G.C.S.P.S.
* Les techniques des fabricants
* Les clauses communes applicables à tous les lots selon CCTP lot 00
* L’ensemble des documents TCE du présent dossier de consultation
Le présent lot sera notamment soumis aux réglementations suivantes :
* EN 81-20 Règles de fabrication des ascenseurs
* EN 81-50 Cadre pour la vérification et les tests des composants
* EN 81-70 Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap
* EN81-28 Téléalarme pour ascenseurs
* EN 81-58 Essais de résistance au feu des portes palières
* EN 12015 Compatibilité électro-magnétique / Emissions
* EN 12016 Compatibilité électro-magnétique / Immunité
22 CONTENU DE LA PRESTATION
Les prix remis par les Entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires à la bonne exécution et au parfait achèvement des travaux et, notamment, les coûts des
prestations ou ouvrages suivants :
- Les études, dessins et détails d'exécution ainsi que le calepinage de tous les composants
- L'établissement et le suivi du planning d'exécution
- La mise en place d'un contrôle qualité interne à l'Entreprise
- Les moyens de manutention et de levage nécessaires à la mise en œuvre des matériaux
- Toutes les sujétions particulières liées à l’opération et nécessaire pour la mise en œuvre à l’emplacement
définitif de l’ouvrage (contraintes de livraison, d’accessibilités…)
- L'entreposage provisoire
- Toutes les protections provisoires du matériel et l’entretien durant les travaux
- La fourniture, la mise en œuvre et la maintenance, lors des travaux en hauteur, des systèmes de protections
individuelle et collective
- Le remplacement ou la remise en état des pièces détériorées
- La protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres
Corps d'Etat risquant d'être détériorés par l'intervention de l'Entreprise
- L'enlèvement des gravats, déchets, emballages vides
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 10/22
- Le nettoyage général des chantiers liés à l'exécution des travaux du présent lot
- L’ensemble des frais pour la mise en service et l’exploitation des appareils en phase travaux
- L’asservissement des élévateurs à la détection incendie assurant le non-stop sur étage en feu.
- L’interphonie entre chaque cabine et le PC de sécurité
- L’installation d’un dispositif de commande à clé ou autres dispositifs de contrôle d’accès selon cas.
- L'ensemble des câbles basse tension
- L'ensemble des accessoires de pose, de calfeutrement, de reconstitution des parois coupe-feu traversées,
etc...
- La participation nécessaire aux réunions de chantier.
- La coordination avec les autres lots.
- L'ensemble des documents, schémas, plans, notices techniques, notes de calculs, etc. de la notification, en
cours de chantier, aux pré-réceptions et réceptions.
- L'ensemble des documents de récolement.
- L'entretien et la garantie totale pendant la période définie au C.C.A.P, à dater de la réception de la totalité de
la prestation.
La prestation comprend la fourniture de tous les matériels, matériaux, câbles et accessoires de pose, ainsi que
leur montage, pose et branchement.
En particulier :
Support moteur :
- fourniture et mise en place de fer IPN ou HEA supportant le groupe de traction des fers reposant sur les murs
de gaine, le percement, réservations, isolant phonique sont a la charge du présent lot
Acoustique :
- l'isolement nécessaire pour éviter la transmission des vibrations dans les locaux de machinerie. Les matériels
devront être isolés du bâtiment au moyen de résilients
Serrurerie :
- les rambardes de sécurité dans les machineries, échelons d'accès en machinerie et cuvette,
- les fers, crochets de manutention ou monorail,
- les échelles diverses,
- tous les travaux de serrurerie et de charpente relatifs au montage et à la fixation des machines et appareils
fournis,
- les fers de séparation dans les gaines (éventuellement),
- les chemins de câbles et accessoires de fixations dans les gaines et machineries.
- les tôles de calfeutrement des portes palières, si nécessaire,
- tous les garde-corps, barreaudages et ouvrages de serrurerie nécessaires à la sécurité du personnel, suivant
directive européen 95/16/CE.
Électricité :
- les installations électriques nécessaires à partir des câbles d'arrivée de courant mis en place par le lot «
Courants Forts »,
- la fourniture pose et raccordement des tableaux DTU,
- les armoires de commande type "Electronique" conforme aux normes en vigueur, installation comprenant le
repérage des circuits, le schéma des installations, le câblage, les panneaux,
- la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les liaisons de puissance et de télécommande nécessaire
au bon fonctionnement (sur le réseau ou éventuellement sur le groupe électrogène) en coffret DTU,
- la fourniture, la pose et le raccordement côté installation d'un bornier pour reprise des alarmes par le lot «
Courants Faibles »,
- les voyants lumineux équipés de leur lampe,
- les asservissements à partir des informations délivrées par la « Détection Incendie »,
- les asservissements à partir des informations délivrées par le lot « Courants Forts » en cas de marche sur
source de remplacement,
- l'équipement éclairage et prises de courant dans la gaine,
- le câblage de la cabine vers la machinerie des installations courants faibles, téléphone, interphone pour
reprise par les lots concernés,
- les liaisons alarmes,
- le raccordement et les installations électriques nécessaires au fonctionnement de l'ascenseur, la mise à la
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 11/22
terre de tous les appareils et masses métalliques,
- les liaisons équipotentielles,
- le câblage entre l'armoire et la cabine,
- le câblage entre l'armoire et les boutons d'appel,
- l'arrivée téléphonique,
- l'ensemble des raccordements.
Notes de calculs :
- les calculs justifiant des différents efforts en fond de cuvette et sur la dalle de machinerie, dans le cas de
dépassement des niveaux extrêmes par la cabine et le contrepoids, et dans le cas de prise de parachute
Essais réceptions :
- le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de
l'installation,
- la main d’œuvre et le matériel nécessaire aux essais,
- les essais et la mise en service,
- la participation aux essais effectués par l'organisme de contrôle,
- l'entretien gratuit de l'installation durant la période de garantie,
- la fourniture des notices, plans et schémas de l'installation,
- la formation du personnel pour l'exploitation et l'entretien.
Tous les éléments de la fourniture susceptibles d'être altérés par des agents atmosphériques pendant le
transport ou leur séjour sur le chantier devront recevoir un système de protection anticorrosion adapté au
support, les mettant à l'abri de toutes détériorations.
L'énergie nécessaire pour le montage, le réglage, la mise en service et les essais du matériel sera fournie par
les installations à la charge de l'entreprise d'électricité, aux constructeurs installateurs d'appareils élévateurs,
et les dépenses en résultant seront imputées au compte prorata.
La prestation comprend l'installation complète, en ordre de fonctionnement, conforme à la réglementation en
vigueur et en particulier aux prescriptions U.T.E.
23 LIMITES DE PRESTATIONS
L'Entreprise devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état :
- pour obtenir de leur part tous renseignements utiles à l'exécution de leurs travaux
- pour leur transmettre toutes précisions demandées par eux
- pour obtenir éventuellement leurs accords sur les dispositions prises en entraînant des répercussions sur
l'exécution de leurs travaux.
Pour l'ensemble des réservations nécessaires aux différents corps d'état, il leur sera réclamé en temps
opportun les plans nécessaires.
Mise en place des fourreaux et taquets :
Pendant le délai de préparation fixé au C.C.A.P. et au plus tard un mois avant tout commencement des travaux
de GROS ŒUVRE, l’ascensoriste devra remettre à l'Entrepreneur du lot GROS ŒUVRE les schémas
nécessaires d'implantation pour l'incorporation dans les bétons et maçonneries de tous les éléments (fourreaux
et taquets) pouvant être incorporés lors de l'exécution. Les éléments d'incorporation restent à la charge de
l’ascensoriste, ainsi que le contrôle de la pose de toutes les mises en place à la charge du lot GROS ŒUVRE.
Scellements :
L’ascensoriste exécute ses propres scellements et ce, quelle que soit la nature des matériaux, hors ceux
explicitement décrit ci-après. Il doit être réservé lors de ceux-ci tous les nus nécessaires pour exécution des
raccords ou revêtements définitifs. Dans le cas où le Maître d’Œuvre jugerait les scellements mal exécutés, il
chargerait l'Entreprise de GROS ŒUVRE de reprendre ceux-ci à la charge de l'entreprise défaillante sans mise
en demeure préalable.
L’entreprise de gros œuvre devra la pose et scellement des crochets et boites a clefs
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 12/22
Calfeutrements :
A la charge des Entrepreneurs de GROS ŒUVRE et de FINITIONS pour chacun en ce qui les concerne.
Raccords et Ragréages :
En cas de mauvaise exécution, le Maître d’Œuvre chargera l'Entrepreneur de GROS ŒUVRE ou de FINITIONS
de reprendre l'exécution des raccords ou ragréages, à la charge de l’ascensoriste défaillant.
Travaux à la charge du lot GROS ŒUVRE :
- Massifs et points d'appui nécessaire
- Gaines
- Pose des crochets fourni par le présent lot
- Ouvertures de palier
- Cuvettes
- Puisard au fond de cuvette
- Dans le cas de machinerie basse ou incorporée dans le bâtiment, tous les conduits relatifs à la ventilation
- Rebouchages de trémies et gaines
Travaux à la charge du lot ELECTRICITE
- Amenée des lignes de courant force, lumière et de terre jusqu'à la gaine
- Tous besoin CFO/CFA
Travaux à la charge du lot FINITIONS
- Les travaux de peinture décorative en dehors des travaux spéciaux demandés dans les caractéristiques
particulières.
Etant donné l'importance des problèmes évoqués, ce chapitre traite les limites de prestations qui ne veulent
être que le rappel et la synthèse des informations données dans les pièces générales contractuelles.
Les trous et feuillures seront exécutés par l'Entrepreneur spécialiste du lot concerné :
- GROS ŒUVRE dans le béton et le béton armé et la brique
- FINITIONS pour autres revêtements
Ils seront à la charge de l'entreprise spécialiste si les indications précises ont été données pendant le délai de
préparation fixé au C.C.A.P., et au plus tard un mois avant tout commencement des travaux de ce spécialiste
; à la charge de l'ascensoriste dans le cas contraire.
Seuls les trous et feuillures en maçonnerie pourront être exécutés par l'ascensoriste, dans le cas où les
réservations demandées ne pourront être possibles en montant des maçonneries mais resteront toujours sous
le contrôle de l'entreprise de maçonnerie.
Il est toutefois précisé que les raccords de maçonneries, carrelages, peintures ou divers qui seraient
éventuellement nécessaires avant ou après réception et pendant la période de garantie, par suite de
remplacement ou de réparation d'éléments défectueux des installations, sont à la charge de l'Entreprise du
présent lot.
Il en serait de même dans le cas où la présente Entreprise aurait, par suite de retard, d'oubli, de modifications
ou de réparations dans ses propres travaux, à causer des dégradations dans les ouvrages exécutés par
d'autres Corps de Métiers.
Le Maître d’Œuvre peut refuser tous les percements après coup qu'il jugerait dangereux pour l'ouvrage, et
toutes solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes ou inesthétiques. Dans ce cas,
l'entreprise défaillante doit prendre toutes les dispositions nécessaires et supporter, à ses frais, toutes les
conséquences de ce refus pour aboutir à une solution valable et acceptée par le Maître d’Œuvre.
24 PLANS ET ETUDES D'EXECUTION
L'Entrepreneur aura à sa charge l’ensemble des études et plans d’exécution, il établira les plans et coupes
types de tous les ouvrages à réaliser.
Pour la structure :
- Détails des réservations, des cuvettes et gaine, fosse, efforts sur appuis …
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 13/22
- Mode de fixation des supports de rails
- Détail des trappes d'accès des matériaux lourds
Pour les équipements électromécaniques :
- Implantation du matériel et des équipements
- Schémas des raccordements électriques
Pour les armoires et tableaux électriques ou équipements électromécaniques :
- Schéma et organigramme de principe
- Schéma développé (avec repérage)
- Plan de câblage
- Plan de serrurerie
- Nomenclatures détaillées du matériel
- Notice d'exploitation
- Notice d'entretien qui précisera les temps d'intervention programmée hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle,
semestrielle et annuelle
- La nomenclature des plans devra être conforme à la Norme N.F.C. 03.103
- L'étude de sécurité réglementaire
25 DOSSIER DE RECOLLEMENT
En complément du C.C.A.P. et C.C.T.G., le dossier sera remis, au plus tard, à la réception des ouvrages. Il
comprendra l'ensemble des pièces nécessaires à la compréhension du projet et à la gestion et l'implantation
des équipements et sera composé de :
A. Documents d’exécution :
- Dossier de calculs
- Plans généraux
- Plans de détails conformes à l'exécution
- Certificat des essais de conformité
B. Matériels :
- Notices techniques et descriptives
- Spécifications Techniques d'achat des matériels
- Récapitulatif des marques et types de matériels utilisés
- Avis Techniques des matériels utilisés
- Procès-verbaux des matériaux et en particulier la constitution des portes palières ainsi que celui de la mise
en service de celles-ci conformément au procès-verbal laboratoire
C. Modes opératoires :
- Pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage, fixation etc...)
- La liste des agréments de toute nature et les certificats d'agrément correspondants
- D'un manuel descriptif complet avec nomenclature détaillée des pièces, organes et accessoires
- D'un manuel d'exploitation
- D'un manuel d'entretien
- D'une liste des pièces de rechange nécessaires à l'entretien préventif des équipements pour deux années
d'exploitation
- D'une liste de pièces de rechange de première urgence
- Du programme de formation du Personnel d'entretien
- L’étude sécurité réglementaire
Les plans originaux respecteront les formats de la Norme E 04.002 (formats normalisés A0, A1, A2, A3, A4).
Les plans seront pliés au format A4.
Le dossier de récolement sera également fourni sous forme de fichier AUTOCAD – version selon indications
de la maîtrise d'ouvrage.
26 ECHANTILLONS ET MODELES
En phase chantier, tous les matériaux de finition seront présentés dans un délai compatible sur le calendrier
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 14/22
d'exécution et feront l'objet de modèle avant le choix définitif.
Ces matériaux seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des
références et divers procès-verbaux d'essais.
Remise en état des lieux – échafaudages – transport et levage
27 QUALITE ET REPERAGE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION
Les appareils devront :
- être garantis par leurs constructeurs pour l'utilisation envisagée
- être agréés par les Services Publics ou par le Concessionnaire lorsque ces Organismes ont un droit de
contrôle sur les installations du Maître de l'Ouvrage.
Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais de l'Entrepreneur,
tout matériau ou tout appareil qui paraîtra suspect ou qui ne serait pas conforme à la spécification du présent
Devis Descriptif.
L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de toutes les affiches rendues obligatoires par la
réglementation.
Celles-ci, ainsi que celles qui pourraient être demandées par les Concessionnaires, seront fixées aux
emplacements convenables.
L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordements, boîtes à fusibles, boîtiers, etc. sera repéré à l'aide
d'étiquettes imputrescibles ou dilophane ou de plaques en aluminium gravées, collées ou fixées par vis.
Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs, boîtes à boutons, combinés, sera
également prévu sur les tableaux.
Le schéma de l'installation desservie et le repérage des différents organes, appareils et connexions seront
affichés dans le local Machinerie.
Les appareils eux-mêmes et les connexions devront porter leurs repères de façon apparente. Ces repères
devront être à l'abri de toute destruction.
La coloration des phases devra être conforme aux spécifications des normes NF 04-200 et UTE C 15-123 avec
coloration identique des conducteurs pour toute l'installation.
28 DOCUMENT A FOURNIR
Pour le présent Appel d'Offres :
- Le Soumissionnaire devra obligatoirement joindre à sa soumission une notice technique détaillée, précisant
tous les points qui font l'objet d'un article au chapitre des caractéristiques particulières.
- Il devra également fournir, la liste exacte du matériel de rechange à prévoir sur place, pour assurer des
dépannages ne nécessitant pas une technicité spécifique.
- Ce matériel comprendra les pièces de dépannage courant = 1 jeu.
A la passation du Marché :
- Le titulaire du présent lot devra fournir au Maître d’Œuvre dans les quinze jours suivant la passation du
Marché, les plans concrétisant les réservations nécessaires à ses installations ainsi que les emplacements et
besoins en fluides exacts qui doivent être livrés.
- Ces plans seront soumis à l'approbation de l'Architecte avant tout début d'exécution, mais le fait pour
l'Architecte d'approuver les dessins n'atténue en rien la responsabilité du Constructeur qui demeure entière.
- Au cas où des plans ne seraient pas remis à temps, l'Entrepreneur supportera toutes les conséquences de
ce retard.
En cours de travaux :
- L'Entrepreneur sera tenu de remettre tous les croquis détaillés de montage, cotes des socles, et en général
tous les éléments graphiques soit pour les modifications aux plans ayant servi de base à l'appel d'offres, soit
pour les détails d'exécution.
- L'agrément d'un matériel autre que celui prévu au projet de base ne sera possible que si l'Entrepreneur
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 15/22
informe en temps utile le Maître d’Œuvre des modifications demandées aux autres corps d'état pour la mise
en place de ce matériel.
A la mise en service :
Dans le mois précédant les essais de mise en service, le titulaire devra fournir tous les plans et schémas
définitifs, ainsi que les instructions de fonctionnement par type d'installation qui permettront de fixer nettement
les consignes d'utilisation et serviront de base en cas de contestation durant la période de garantie.
Attestations :
Les attestations de conformité des matériels suivants seront fournies :
- dispositifs de verrouillage
- portes
- limiteurs de vitesse
- parachute
- amortisseurs
Registre :
Il sera prévu la fourniture d'un registre conformément à l'Article 16.2 de la Norme NF P 82.210.
En fin de travaux :
Au plus tard dans le mois qui suivra la réception, l'Entrepreneur devra remettre à l'utilisateur, les consignés et
instructions de dépannage et de sécurité.
En outre, si au cours de la période de garantie des modifications sont apportées aux installations,
l'Entrepreneur devra fournir les plans corrigés et approuvés en nombre d'exemplaires nécessaires pour
remplacer ceux des dossiers précédemment remis.
29 CONTROLES
Contrôle usine :
Fourniture de procès-verbal de recette usine des différents équipements (moteurs, armoire, cabine, porte
palière etc.).
Contrôle sur le site :
Il comprend la vérification, par examen visuel, essais et mesures :
- De la conformité de l'installation avec les Normes et les Règlements en vigueur
- Des caractéristiques imposées par le présent C.C.T.P. et par des modifications éventuellement acceptées
par écrit par le Maître d'Ouvrage.
- De la conformité avec le dossier d'exécution (dossier technique) établi par le Constructeur et accepté par le
Maître d'œuvre
2 10 ESSAIS ET RECEPTION
En fin de travaux, il sera procédé aux essais de conformité et de fonctionnement permettant de vérifier les
caractéristiques définies au présent Devis Descriptif, y compris les essais destinés à vérifier le fonctionnement
convenable des protections, verrouillages et sécurités.
Les essais seront effectués selon la Norme NF P 82.210 et les prescriptions ci-après.
L'Entrepreneur établira un planning de réception qui sera fourni au moins un mois avant la date prévue des
contrôles et essais.
Le titulaire du marché fournit les charges nécessaires et assure leur manutention pour les différents essais.
Avant la mise en service, les vérifications, contrôles et essais comprendront (la liste n'est pas limitative) :
- la vérification des mesures de sécurité prévues par la Norme NF P 82.210
- les contrôles prévus par la Norme C 15.100.
Locaux de machine et de poulie :
- Dispositifs hors course
- Contact de retour en position normale des amortisseurs
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 16/22
- Manœuvre de rappel
- Commande d'arrêt d'urgence
- Vitesse de déclenchement du limiteur de vitesse
- Limiteur de survitesse
- Contact de parachute
- Pression limite de la soupape de sécurité (ascenseurs hydrauliques)
Toit de cabine, portes palières et porte cabine :
- Organe de transmission de la position de cabine
- Dispositif d'arrêt
- Dispositif extrême
- Contact de verrouillage de trappe
- Contact de verrouillage et de fermeture de porte cabine
- Contact de verrouillage et de fermeture de porte palière.
Cabine :
- Essais de nivelage et iso nivelage, et précisions d'arrêt
- Mise à quai
- Contact de verrouillage de la porte de secours
- Dispositif d'appel
- Contacts de réouverture de porte et contact de verrouillage
- Dispositif de surcharge.
Gaine et fond de cuvette :
- Contact de fermeture des portes ou trappes de visite
- Dispositif d'arrêt d'urgence
- Tension des câbles de compensation
- Dispositif antirebond
- Tension du câble du limiteur de vitesse.
Installations électriques et protections :
- Mise à la masse du circuit de sécurité
- Intégrateur de glissement
- Dispositif de détection de température et asservissements à la ventilation
- Asservissement à la détection incendie
- Asservissement sur source de remplacement
- Conformité de maintien sous tension du moteur.
Essais dynamiques :
- Mesure des intensités, à vide, en charge, au démarrage
- Mesure des vitesses, à vide, en charge
Mesures dimensionnelles :
- Gaines et fond de cuvette
- Réserves supérieures
- Réserves inférieures
L'entrepreneur se doit de remettre, après essais, un dossier complet des résultats ainsi que les documents
COPREC. Ces documents seront remis ainsi que tous les plans et notices (en trois exemplaires).
Précautions à prendre contre le bruit et les vibrations :
Selon réglementation acoustique en vigueur au moment de la date de réponse de l’entreprise (voir également
la notice acoustique).
Refus de l’installation :
- L'installation est refusée pour tout défaut de fonctionnement ou non-conformité aux conditions imposées et,
notamment, en ce qui concerne (liste non exhaustive) :
- Le réglage des verrouillages électromécaniques des portes palières
- Les dispositifs de sécurité (fins de course, patinage de câbles, parachute, freins, réouverture de la porte de
cabine etc.)
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 17/22
- L'isolement des installations électriques
- La puissance et l'échauffement des moteurs
- La consommation d'énergie électrique (tolérance de 10 % en plus)
- Les jeux et les réserves.
Lorsque l'installation est refusée, l'Entrepreneur doit porter remède, à ses frais, et sans augmentation des
délais contractuels, à tous les défauts relevés. Une nouvelle réception doit ensuite être demandée par
l'Entrepreneur dans les mêmes formes que pour la première et les pénalités pour retard sont, le cas échéant,
appliquées.
2 11 ENTRETIEN ET MATERIELS
L'Entrepreneur du présent lot assurera l'entretien gratuit des matériels qu'il a fournis pendant une période d'un
an à compter de la réception des ouvrages et dépannage type complet.
Cet entretien comprendra l'examen systématique, le réglage et le graissage, la réparation ou le remplacement
des pièces mécaniques ou électriques si nécessaire.
Cependant, les réparations ou le remplacement dus à des négligences ou à une utilisation anormale des
appareils ne tomberont pas sous la responsabilité de l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur devra prouver qu'il possède un service expérimenté et compétent, capable d'assurer cet
entretien dans de bonnes conditions et, en particulier, sans perte de temps exagérée due à l'indisponibilité du
personnel ou au manque de pièces de rechange.
De plus, l'Entreprise prévoira, dans son prix, l'étude de sécurité conforme aux Normes en vigueur.
2 12 GARANTIES DE L'INSTALLATION
Le délai de garantie est porté à 12 mois.
Pendant la période de garantie, l’entrepreneur devra remplacer, à ses frais, toutes pièces qui viendraient à ne
plus remplir leur office par vice de construction, de montage, défaut de matière, usure normale…
Outre les dispositions du C.C.A.P., la garantie comprend toutes les opérations effectuées normalement au titre
de l'entretien normalisé (visites mensuelles, graissage, dépannage etc...).
A l'expiration du délai de garantie, un contrat d'entretien complet du type normalisé, rédigé suivant un modèle
proposé par la Chambre Syndicale des ascenseurs, est passé, éventuellement, avec l'Entrepreneur.
2 13 CONTRAT DE MAINTENANCE
L'Entrepreneur joindra à son offre une proposition de contrat d'entretien annuel, hors taxes.
a) entretien type Normal
b) entretien type Complet
Ce contrat ne fait pas partie du présent Marché ; il sera éventuellement conclu par l'utilisateur et ne pourra
prendre effet qu'après la fin de la période de garantie technique due au titre du Marché.
2 14 TRAVAUX DE PHONE
Il sera installé un système de télésurveillance avec une société extérieure qui assure une présence 24h / 24h.
Cette prestation permettra d’assurer une communication bidirectionnelle entre la cabine et le poste à distance,
et également d’assurer des opérations de diagnostics à distance permettant d’effectuer une maintenance
préventive.
Toute la prestation spécifique à réaliser en zone machinerie et en gaine est à la charge du présent corps d’état.
Pendant toute la durée de la garantie, le système de télétransmission sera mis en œuvre au titre des
prestations du marché. Le principe de fonctionnement de l’installation sera le suivant :
Pour un appel venant de la cabine, l’appel sera dirigé directement vers la société assurant la surveillance
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 18/22
24h/24h.
Le système de phonie, de type GSM, comprendra :
- Un poste complet en cabine,
- Un poste complet sur le toit de cabine,
- Un poste complet en fond de cuvette.
Il sera prévu un système de communication de type GSM pour assurer la liaison entre chaque appareil et le
site de télésurveillance. Le coût de cette liaison sera pris en charge dans le présent marché et dans la cadre
du contrat d’entretien. Cette liaison sera mise à disposition pendant le chantier pour permettre l’utilisation de
ces derniers en chantier (selon préconisation du règlement de chantier).
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 19/22
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
31 Ascenseur 630 Kg - 1 face - 2 niveaux - Halles
Fourniture, installation et mise en service d’un ascenseur à traction électrique à machinerie intégrée dans la
gaine, de charge nominale de 630 kg (ou 8 personnes) minimum, permettant l'accès aux personnes
handicapées en fauteuil roulant.
Caractéristiques générales :
• Alimentation électrique : triphasé 380 V, 50 Hz, lumière : 220 V neutre à la - terre, origine : coffret DTU (posé
par l'électricien),
• Entraînement par moteur à vitesse régulée par variation de fréquence,
• Moteur sans réducteur ne nécessitant aucune lubrification, système de transmission directe,
• Entraînement par moteur à convertisseur de fréquence (économie d’énergie de 60 %),
• Dispositif permettant la réduction de l’éclairage de la cabine lorsqu’elle est inoccupée,
• Tableau d'arrivée du courant en attente, tableau DTU à fournir,
• Milieu ambiant : normal,
• Nombre de niveaux : 2
• Hauteur course : 8.35 m,
• Nombre face de service : 1
• Désignation des arrêts : rez-de-chaussée bas, rez-de-chaussée haut,
• Gaine : maçonnée (parois en béton de 20 cm d’épaisseur ; largeur : 1,60 m ; profondeur : 1,80 m
environ),
• Cuvette : profondeur = 140 cm maxi
• Hauteur du dernier niveau sous dalle : 340 cm suivant plans et coupes,
• Machinerie : de type « intégrée », sans local technique,
• Vitesse : 1 m/s environ,
• Contrepoids situé dans la même gaine que la cabine.
L’entrepreneur mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir des transmissions de bruit
solidiennes (matériaux anti-vibratiles, boîtes à ressort...) par la gaine d’ascenseur.
Cabine :
• Entrées de cabine : portes automatiques coulissantes à ouverture latérale
• Protections : par cellules photoélectriques de réouverture des portes de cabine,
• Contact choc permettant la réouverture sur obstacle,
• Façades : porte de cabine en finition INOX,
• Parois : parois en acier structuré
• Plancher : revêtement de sol en grès,
• Plafond : en résilles métalliques comprenant un éclairage encastré
• Eclairage : faux-plafond lumineux avec lumière indirecte et non éblouissante, éclairage de sécurité par bloc
autonome 60 lumens avec protection mécanique, sur batterie cadmium-nickel, (extinction automatique de
l’éclairage si l’ascenseur n’est pas utilisé, par détecteur de présence ou autre système à préciser dans l’offre),
• Tableaux de commande « larges » intégrant les boutons de commande encastrés superposés verticalement.
Accessoires cabine :
• Mains courantes : mains-courantes en aluminium anodisé, en périphérie de type large et haut assurant 2
fonctions : main-courante et protection murale,
• Plinthes : en acier inoxydable,
• Miroir teinté en fond sur toute la largeur et mi-hauteur, en verre de sécurité,
• Rétroviseur 1⁄4 de sphère (pour sécurisation de la cabine en cas de personnes en fauteuil roulant),
• Panneaux d’affichage réglementaires.
Portes et façades palières :
• Pose sur palier à l’aplomb - du vide de gaine,
• Portes et façade résistant au feu (pare-flamme 1⁄2 h) à ouverture latérale, type 2 vantaux avec préouverture,
• Opérateur à vitesse variable,
• Passage libre : largeur de 0,90 m, hauteur de 2,10 m environ,
• Finition des vantaux et huisseries tous niveaux : acier laqué
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 20/22
• Seuil en acier inoxydable,
• Calfeutrement périphérique réalisé par le présent lot en profilés métalliques entre maçonnerie et façades
palières.
• Compris dépose et évacuation des protections provisoires de baies mises en place par le lot Gros-œuvre,
LOCALISATION :
Suivant plans architecte
32 Ascenseur 1000 Kg - 2 faces - 3 niveaux
Fourniture, installation et mise en service d’un ascenseur à traction électrique à machinerie intégrée dans la
gaine, de charge nominale de 630 kg (ou 8 personnes) minimum, permettant l'accès aux personnes
handicapées en fauteuil roulant.
Caractéristiques générales :
• Alimentation électrique : triphasé 380 V, 50 Hz, lumière : 220 V neutre à la - terre, origine : coffret DTU (posé
par l'électricien),
• Entraînement par moteur à vitesse régulée par variation de fréquence,
• Moteur sans réducteur ne nécessitant aucune lubrification, système de transmission directe,
• Entraînement par moteur à convertisseur de fréquence (économie d’énergie de 60 %),
• Dispositif permettant la réduction de l’éclairage de la cabine lorsqu’elle est inoccupée,
• Tableau d'arrivée du courant en attente, tableau DTU à fournir,
• Milieu ambiant : normal,
• Nombre de niveaux : 3
• Hauteur course : 8.35 m,
• Nombre face de service : 2
• Désignation des arrêts : rez-de-chaussée bas, rez-de-chaussée haut, niveau 1
• Gaine : maçonnée (parois en béton de 20 cm d’épaisseur ; largeur : 2.35 m ; profondeur : 2.50 m
environ),
• Cuvette : profondeur = 140 cm maxi
• Hauteur du dernier niveau sous dalle : 340 cm suivant plans et coupes,
• Machinerie : de type « intégrée », sans local technique,
• Vitesse : 1 m/s environ,
• Contrepoids situé dans la même gaine que la cabine.
L’entrepreneur mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir des transmissions de bruit
solidiennes (matériaux anti-vibratiles, boîtes à ressort...) par la gaine d’ascenseur.
Cabine :
• Entrées de cabine : portes automatiques coulissantes à ouverture latérale
• Protections : par cellules photoélectriques de réouverture des portes de cabine,
• Contact choc permettant la réouverture sur obstacle,
• Façades : porte de cabine en finition INOX,
• Parois : parois en acier inoxydable
• Plancher : revêtement de sol en grès,
• Plafond : en résilles métalliques comprenant un éclairage encastré
• Eclairage : faux-plafond lumineux avec lumière indirecte et non éblouissante, éclairage de sécurité par bloc
autonome 60 lumens avec protection mécanique, sur batterie cadmium-nickel, (extinction automatique de
l’éclairage si l’ascenseur n’est pas utilisé, par détecteur de présence ou autre système à préciser dans l’offre),
• Tableaux de commande « larges » intégrant les boutons de commande encastrés superposés verticalement.
Accessoires cabine :
• Mains courantes : mains-courantes en aluminium anodisé, en périphérie de type large et haut assurant 2
fonctions : main-courante et protection murale,
• Plinthes : en acier inoxydable,
• Miroir teinté en fond sur toute la largeur et mi-hauteur, en verre de sécurité,
• Rétroviseur 1⁄4 de sphère (pour sécurisation de la cabine en cas de personnes en fauteuil roulant),
• Panneaux d’affichage réglementaires.
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 21/22
Portes et façades palières :
• Pose sur palier à l’aplomb - du vide de gaine,
• Portes et façade résistant au feu (pare-flamme 1⁄2 h) à ouverture latérale, type 2 vantaux avec préouverture,
• Opérateur à vitesse variable,
• Passage libre : largeur de 0,90 m, hauteur de 2,10 m environ,
• Finition des vantaux et huisseries tous niveaux : acier laqué
• Seuil en acier inoxydable,
• Calfeutrement périphérique réalisé par le présent lot en profilés métalliques entre maçonnerie et façades
palières.
• Compris dépose et évacuation des protections provisoires de baies mises en place par le lot Gros-œuvre,
LOCALISATION :
Suivant plans architecte
33 Ascenseur 630 Kg - 1 face - 2 niveaux - Théorique
Fourniture, installation et mise en service d’un ascenseur à traction électrique à machinerie intégrée dans la
gaine, de charge nominale de 630 kg (ou 8 personnes) minimum, permettant l'accès aux personnes
handicapées en fauteuil roulant.
Caractéristiques générales :
• Alimentation électrique : triphasé 380 V, 50 Hz, lumière : 220 V neutre à la - terre, origine : coffret DTU (posé
par l'électricien),
• Entraînement par moteur à vitesse régulée par variation de fréquence,
• Moteur sans réducteur ne nécessitant aucune lubrification, système de transmission directe,
• Entraînement par moteur à convertisseur de fréquence (économie d’énergie de 60 %),
• Dispositif permettant la réduction de l’éclairage de la cabine lorsqu’elle est inoccupée,
• Tableau d'arrivée du courant en attente, tableau DTU à fournir,
• Milieu ambiant : normal,
• Nombre de niveaux : 2
• Hauteur course : 8.35 m,
• Nombre face de service : 1
• Désignation des arrêts : rez-de-chaussée bas, rez-de-chaussée haut,
• Gaine : maçonnée (parois en béton de 20 cm d’épaisseur ; largeur : 1,60 m ; profondeur : 1,80 m
environ),
• Cuvette : profondeur = 140 cm maxi
• Hauteur du dernier niveau sous dalle : 340 cm suivant plans et coupes,
• Machinerie : de type « intégrée », sans local technique,
• Vitesse : 1 m/s environ,
• Contrepoids situé dans la même gaine que la cabine.
L’entrepreneur mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir des transmissions de bruit
solidiennes (matériaux anti-vibratiles, boîtes à ressort...) par la gaine d’ascenseur.
Cabine :
• Entrées de cabine : portes automatiques coulissantes à ouverture latérale
• Protections : par cellules photoélectriques de réouverture des portes de cabine,
• Contact choc permettant la réouverture sur obstacle,
• Façades : porte de cabine en finition INOX,
• Parois : parois en acier inoxydable
• Plancher : revêtement de sol en grès,
• Plafond : en résilles métalliques comprenant un éclairage encastré
• Eclairage : faux-plafond lumineux avec lumière indirecte et non éblouissante, éclairage de sécurité par bloc
autonome 60 lumens avec protection mécanique, sur batterie cadmium-nickel, (extinction automatique de
l’éclairage si l’ascenseur n’est pas utilisé, par détecteur de présence ou autre système à préciser dans l’offre),
• Tableaux de commande « larges » intégrant les boutons de commande encastrés superposés verticalement.
Accessoires cabine :
• Mains courantes : mains-courantes en aluminium anodisé, en périphérie de type large et haut assurant 2
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
CFA LA GARDE 13 ASCENSEURS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES Page 22/22
fonctions : main-courante et protection murale,
• Plinthes : en acier inoxydable,
• Miroir teinté en fond sur toute la largeur et mi-hauteur, en verre de sécurité,
• Rétroviseur 1⁄4 de sphère (pour sécurisation de la cabine en cas de personnes en fauteuil roulant),
• Panneaux d’affichage réglementaires.
Portes et façades palières :
• Pose sur palier à l’aplomb - du vide de gaine,
• Portes et façade résistant au feu (pare-flamme 1⁄2 h) à ouverture latérale, type 2 vantaux avec préouverture,
• Opérateur à vitesse variable,
• Passage libre : largeur de 0,90 m, hauteur de 2,10 m environ,
• Finition des vantaux et huisseries tous niveaux : acier laqué
• Seuil en acier inoxydable,
• Calfeutrement périphérique réalisé par le présent lot en profilés métalliques entre maçonnerie et façades
palières.
• Compris dépose et évacuation des protections provisoires de baies mises en place par le lot Gros-œuvre,
LOCALISATION :
Suivant plans architecte
Phase : DCE
Indice du 29/06/2026
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.