Règlement de consultation
RC\RC CFA _ AOO.pdf · 5 109 mots · du marché « Agrandissement et remise à neuf du Centre de Formation d'Apprentis du Bâtiment à Toulon », dossier de consultation officiel.
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ DE TRAVAUX
Travaux d’extension et de restructuration du site du Centre de
Formation d’Apprentis (CFA) du Bâtiment de Toulon
situé à la Grande Tourrache – Campus de La Garde (83)
Date et heure limites de réception des offres :
Vendredi 9 octobre 2026 - 12H00
Maître d’ouvrage
Var Aménagement Développement
au nom et pour le compte du CFA du Bâtiment PACA
109 avenue d’Entrecasteaux
BP 1406
83056 Toulon Cedex
SOMMAIRE
___
Préambule : Liste des lots .................................................................................................................... 3
1 - Objet et étendue de la consultation ................................................................................................. 3
1.1 - Objet ........................................................................................................................................ 3
1.2 - Mode de passation ................................................................................................................... 3
1.3 - Type et forme de contrat .......................................................................................................... 4
1.4 - Nomenclature ........................................................................................................................... 4
1.5 - Réalisation de prestations similaires ........................................................................................ 5
2 - Conditions de la consultation.......................................................................................................... 5
2.1 - Délai de validité des offres ...................................................................................................... 5
2.2 - Forme juridique du groupement .............................................................................................. 5
2.3 – Variantes, PSE ........................................................................................................................ 5
2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité ..................................................................................... 5
3 - Les intervenants .............................................................................................................................. 6
3.1 - Désignation du maitre d’ouvrage............................................................................................. 6
3.2 - Représentant du maître d’ouvrage ........................................................................................... 6
3.3 - Maîtrise d'œuvre ...................................................................................................................... 6
3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier .......................................................... 6
3.5 - Contrôle technique ................................................................................................................... 6
3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs .................................................................... 6
4 - Conditions relatives au contrat ....................................................................................................... 6
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution ..................................................................................... 6
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ............................................................ 6
5 - Contenu du dossier de consultation ................................................................................................ 7
6 - Présentation des candidatures et des offres .................................................................................... 8
6.1 - Documents à produire .............................................................................................................. 8
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ...................................................................................... 10
8 - Examen des candidatures et des offres ......................................................................................... 11
8.1 - Sélection des candidatures ..................................................................................................... 11
8.2 - Attribution des marchés ......................................................................................................... 12
8.3 - Suite à donner à la consultation ............................................................................................. 13
9 - Renseignements complémentaires ................................................................................................ 14
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact ...................................................................... 14
9.2 - Visite sur site ......................................................................................................................... 14
9.3 - Procédures de recours ............................................................................................................ 14
REVET
Préambule : Liste des lots
L’opération projetée consiste en l’extension et la restructuration du site du Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) du Bâtiment de Toulon situé à la Grande Tourrache – Campus de La Garde.
La passation des marchés de travaux est scindée en deux consultations :
▪ Une consultation en procédure adaptée ouverte dite « des petits lots » :
01 - Désamiantage
02 - Démolition/Terrassement
▪ La présente consultation en procédure formalisée selon un appel d’offres ouvert des lots :
• 03 - Clos et couvert
03A - Installations de chantier
03B - Gros-œuvre
03C - Charpente bois
03D - Etanchéité
03E – Couverture, Bardage
03F - Façades
03G - Menuiseries extérieures, Occultations
• 04 - Charpente métallique, Serrurerie
04A - Charpente métallique
04B - Serrurerie
• 05 - Menuiseries intérieures
• 06 – Cloisons, Doublages, Faux-plafonds
• 07 - Peinture
• 08 - Revêtements de sols minces, sols souples
• 09 - Revêtements de sols carrelages, Faïences
• 10 - Chauffage, Ventilation, Climatisation, Plomberie (CVCPB), GTB
• 11 - Électricité CFO CFA
• 12 - Réseaux et aménagements extérieurs, espaces verts
12A – Réseaux extérieurs
12B – Aménagements extérieurs, espaces verts
• 13 - Ascenseurs
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
Les stipulations du présent règlement de consultation concernent les travaux des lots 3 à 13 ci-
dessus à exécuter en plusieurs phases selon les planning et phasage joints.
Lieu d’exécution : CFA du Bâtiment de Toulon – 450 avenue François ARAGO – Campus de la
Grande Tourrache – 83130 LA GARDE
1.2 - Mode de passation
Cette procédure est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 et R.2161-2 et
suivants du Code de la commande publique.
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 3 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
1.3 - Type et forme de contrat
Il s’agit d’un marché alloti en application des articles R2113-1 à R2113-3 du Code de la commande
publique.
Les lots 1 et 2 (désamiantage / démolition terrassement) ont fait l’objet d’une précédente
consultation.
1.4 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal Description des lots
Lot 03 – Clos et couvert
45100000-8 03A - Installations de chantier
45223220-4 03B - Gros-œuvre
45420000-7 03C - Charpente bois
45261420-4 03D - Etanchéité
45261210-9 03E - Couverture - Bardage
45443000-4 03F - Façades
45421000-4 03G - Menuiseries extérieures, Occultations
Lot 04 – Charpente métallique, Serrurerie
45261100-5 04A – Charpente métallique
44316500-3 04B – Serrurerie
45421150-0 Lot 05 - Menuiseries intérieures
45421152-4 Lot 06 - Cloisons - Doublages - Faux-plafonds
45442100-8 Lot 07 - Peinture
45432111-5 Lot 08 – Revêtements de sols minces, sols souples
45430000-0 Lot 09 – Revêtements de sols Carrelage - Faïence
45330000-9
45331000-6 Lot 10 – Chauffage, Ventilation, Climatisation, Plomberie, GTB
45311200-2 Lot 11 - Électricité CFO CFA
45231110-9 Lot 12 – Réseaux et aménagements extérieurs, espaces verts
12A – Réseaux extérieurs
45112710-5
12B – Aménagements extérieurs – Espaces verts
45313100-5 Lot 13 – Ascenseurs
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 4 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
1.5 - Réalisation de prestations similaires
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
2.2 - Forme juridique du groupement
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le maître d’ouvrage est
un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du maître d’ouvrage.
Cette demande est justifiée au regard de l'objectif opérationnel de livraison dans un délai circonscrit
et une complexité certaine qui appellent la solidarité de l'ensemble des membres du groupement
titulaire et dont l'absence, en hypothèse de défaillance de l'un de ses membres, représenterait un
inconvénient majeur pour le maître d’ouvrage.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
2.3 – Variantes, PSE
Tel que prévu aux articles R.2151-8 à R2151-11, les variantes libres à l’initiative des candidats sont
autorisées.
Les candidats devront obligatoirement répondre à l’offre dans le respect des clauses des CCTP.
Les variantes devront être présentées dans un dossier distinct qui développera le descriptif
technique et l’incidence financière de cette variante. Les incidences sur les autres lots devront être
précisées.
Des Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) sont obligatoirement à chiffrer aux lots :
04 - Charpente métallique, Serrurerie
- PSE 1 : Voiles d’ombrage
12 - Réseaux et aménagements extérieurs, espaces verts
- PSE 2 : Récupération des eaux pluviales
- PSE 3 : Drain périphérique sur bâtiments neufs
- PSE 4 : Revêtements de sol : bande étanche
- PSE 5 : Mobilier
- PSE 6 : Confortement (2ème année)
- PSE 7 : Confortement (3ème année)
2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de
sécurité prévues pour l'exécution des prestations.
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 5 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du
fait de ces obligations de confidentialité et de sécurité.
3 - Les intervenants
3.1 - Désignation du maitre d’ouvrage
CFA du Bâtiment PACA
3.2 - Représentant du maître d’ouvrage
Monsieur Jérôme Chabert, Directeur Général de Var Aménagement Développement agissant au
nom et pour le compte du CFA du Bâtiment PACA.
3.3 - Maîtrise d'œuvre
La maitrise d’œuvre est composée de : COMTE & VOLLENWEIDER Architectes, Mandataire du
groupement COMTE VOLLENWEIDER / SETEC GL INGENIERIE / MARCO ROSSI Paysage /
MARSHALL DAY ACOUSTICS
3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission OPC a été attribuée à SNAPSE.
3.5 - Contrôle technique
La mission de contrôleur technique a été attribuée à l’APAVE La Garde.
3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Le maître d’ouvrage a attribué la coordination sécurité et protection de la santé de l’opération à
l’APAVE La Garde.
L’opération relève de la catégorie I, conformément aux articles L4531-1, et suivants, et R4531-1 et
suivants du Code du travail.
Le CSPS doit avoir libre accès au chantier. Il fait autorité sur le chantier en la matière SPS.
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée du marché et les délais prévisionnels d’exécution des prestations sont fixés au CCAP.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou
des demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 6 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
• Le règlement de la consultation
• L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
• L’attestation de visite
• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
• Les clauses communes à tous les lots
• Le cahier des clauses techniques particulières spécifique à chaque lot (CCTP)
• Les décompositions du prix global et forfaitaire (DPGF)
• Les plans du projet, les pièces graphiques de la maîtrise d’œuvre
• Les notices thermiques des bâtiments existants et neufs
• La notice structure
• La notice acoustique
• Le planning prévisionnel avec phasage des travaux
• Le PGC
• Le RICT
• L’étude de sol géotechnique G2 PRO et rapport de pollution des sols
• Les levés du géomètre : TOPO, RSX, FAC, INT
• Le plan états des lieux des bâtiments
• Le rapport de géodétection des réseaux enterrés avec plan
• Les diagnostics Amiante, Plomb et Termite
• Le rapport de sondages structurels des bâtiments Administration et d’Enseignement
Général
• Le rapport de passage caméra des réseaux EU/EV des bâtiments Administration et
d’Enseignement Général
• Le rapport ACV et ses 2 annexes
• Le diagnostic PEMD avec fiches ressources et grille inventaire
• Les récépissés concessionnaires suite à Déclaration de Travaux (DT)
Le retrait libre, gratuit et intégral du dossier de consultation des entreprises se fait uniquement par
voie dématérialisée à l'adresse électronique suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_OjgjbdD1DM
Le lien d’accès est également disponible via le site www.var-amenagement-developpement.fr
Aucune demande d’envoi du dossier sur support papier ou sur support physique électronique n’est
autorisée.
Lors du téléchargement du dossier de consultation sur la plateforme il est conseillé au candidat de
s’identifier en renseignant le nom de la société, le nom de la personne physique téléchargeant les
documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance
électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors
du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles modifications, précisions
ou report de délais.
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la
présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse
électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non
indication de ladite adresse électronique ou en cas de suppression de l'adresse. Il est recommandé
à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des
dernières modifications éventuelles.
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 7 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté
à partir de la date d'envoi par le maître d’ouvrage des modifications aux candidats ayant retiré le
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
En cas de difficulté rencontrée sur la plateforme à l’occasion du retrait de dossier de consultation
des entreprises, les candidats sont invités à contacter directement la plateforme.
Service Support achat public : au +33 (0) 892 23 21 20 ou par email : support@achatpublic.com
6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans
l'offre.
6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-
3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise (à fournir par chaque membre du
groupement)
Libellés Signature
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner ou d’exclusion visées aux articles L.2141-1 à L.2141-11 Non
du Code de la commande publique
En cas de groupement, les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée
(mandataire) pour engager les membres du groupement Oui
Le Formulaire DC1 (uniquement pour le mandataire en cas de groupement) Non
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise
Libellés Signature
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
prestations, en rapport avec l’objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles ou DC2 (ou « DUME ») Non
Déclaration appropriée de banque ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels Non
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 8 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise
Libellés Signature
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du Non
personnel d’encadrement pour chacune des cinq dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations Non
de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils
ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).
Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de cinq ans
seront pris en compte.
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des Non
cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou
de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat Non
dispose pour la réalisation du contrat
Certificats de capacité, certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (ou
références de réalisations équivalentes attestant que l’objet du marché constitue bien leur spécialité
professionnelle) :
Pour le lot 8 « Revêtements de sols minces, sols souples » dont une partie des prestations sera
réalisée en sous-section 4 (SS4) :
Libellés
Attestations de compétence des opérateurs appelés à intervenir (formation initiale SS4 et recyclage
tous les 3 ans).
Les certificats de qualification professionnelle sont établis par des organismes indépendants, étant
précisé que le maitre d’ouvrage accepte tout moyen de preuve équivalent : certificats équivalents
d’organismes établis dans d’autres Etats membres, références de réalisation de marchés publics
similaires au projet.
Si le candidat ne possède pas en interne toutes les qualifications ou les capacités requises, il pourra
s’appuyer sur celles d’un ou plusieurs autres opérateurs économiques sous-traitants.
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME), conformément à
l’article R.2123-4 du Code de la commande publique.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le maitre
d’ouvrage. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 9 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes complété(s) Non
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) Non
Les clauses communes à tous les lots Non
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) spécifique à chaque lot Non
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) spécifique à chaque lot Non
Le mémoire technique et ses éventuelles annexes Non
L’attestation de visite Oui
Le candidat s’engage à exécuter le marché si celui-ci lui est attribué, par le simplet dépôt de son
Acte d’Engagement. Les pièces de l’offre seront rematérialisées et donneront lieu à leur signature
manuscrite par l’attributaire.
L’absence de remise des pièces de l’offre telle que l’offre financière, le mémoire technique ou encore
l’attestation de visite emporteront l’irrégularité de l’offre et ne seront pas susceptibles d’être
régularisées.
Il est rappelé pour les lots 3, 4 et 12 que l’offre doit être renseignée pour la totalité des prestations
qui la constitue, à savoir :
- Lot 03 Clos et couvert
03A - Installations de chantier
03B - Gros-œuvre
03C - Charpente bois
03D - Etanchéité
03E - Couverture - Bardage
03F - Façades
03G - Menuiseries extérieures, Occultations
- Lot 04 - Charpente métallique, Serrurerie
04A - Charpente métallique
04B - Serrurerie
- Lot 12 - Réseaux et aménagements extérieurs, espaces verts
12A - Réseaux extérieurs
12B - Aménagements extérieurs, espaces verts
A défaut, l’offre sera considérée comme irrégulière et ne sera pas analysée.
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. Pour ce faire, le
candidat devra joindre, pour chaque sous-traitant, une DC4, disponible à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du maître
d’ouvrage, à l'adresse URL suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_OjgjbdD1DM
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 10 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature
et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la
date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être
placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Var Aménagement Développement, au nom et pour le compte du CFA du Bâtiment PACA
« L’albatros »
109 Avenue d’Entrecasteaux
BP 1406
83056 TOULON
Ouverture du Lundi et Jeudi : 9h-12h30 et 14h-18h
Le Vendredi 9h-12h30 et 14h-17h
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents ainsi que du contrat n'est pas exigée dans le cadre de
cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
En cas de difficultés à l’occasion du dépôt en ligne de leur dossier, les candidats sont invités à
contacter directement la plateforme : Service Support achat public : au +33 (0) 892 23 21 20.
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le maître d’ouvrage peut décider de demander à tous
les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 7 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que
leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 11 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être
admises en application des dispositions de l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique,
sont déclarées irrecevables et les candidats sont éliminés.
8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4,
R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des
offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus de jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères Pondération
1 - Prix des prestations 40%
2 - Valeur technique 60%
2.1 – La méthodologie générale d’intervention en tenant compte notamment de 35%
la problématique Amiante et de la réalisation des travaux en site occupé
2.2 – La présentation des moyens humains et techniques que l’entreprise 25%
mettra en place sur le chantier (études d’exécution, coordination technique,
encadrement sur chantier, main d’œuvre d’exécution, effectifs spécifiques au
chantier)
2.3 – Le calendrier détaillé d’exécution indiquant la durée des différentes 20%
tâches, leur enchainement et les prérequis à leur réalisation, et ce, dans le
respect du planning tous corps d’état
2.4 – Performance environnementale – Maîtrise de l’empreinte carbone des 10%
travaux
2-5 - Méthodologie de mise en œuvre du BIM 10%
Le critère Prix des prestations sera apprécié sur la base du montant de l’offre indiqué dans l’acte
d’engagement selon la formule suivante :
Note de l’offre = 40 x Montant de l’offre la moins-disante / Montant de l’offre analysée
Base de notation : correspond à la note maximale pouvant être obtenue
Montant de l’offre analysée : correspond au prix de l’offre à évaluer
Montant de l’offre moins-disant : correspond au prix de l’offre la moins chère (offres anormalement
basses exclues)
Le critère Valeur technique sera apprécié sur la base du mémoire technique qui indiquera la
méthodologie proposée par le candidat pour la satisfaction des besoins du maître d’ouvrage. Le
candidat précisera notamment dans son mémoire technique les éléments suivants :
Le candidat précisera notamment dans son mémoire technique les éléments suivants :
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 12 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
1) La méthodologie générale d’intervention en tenant compte notamment de la problématique
Amiante, de la réalisation des travaux en site occupé et de la limitation des nuisances à
l’égard des occupants (poussières, bruit, déchets),
2) La présentation des moyens humains et techniques que l’entreprise mettra en place sur le
chantier (études d’exécution, coordination technique, encadrement sur chantier, main
d’œuvre d’exécution, effectifs spécifiques au chantier),
3) Le calendrier détaillé d’exécution indiquant la durée des différentes tâches par phase, leur
enchainement et les prérequis à leur réalisation, et ce, dans le respect du planning tous corps
d’état,
4) Performance environnementale – Maîtrise de l’empreinte carbone des travaux :
méthodologie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, choix des matériaux et
procédés constructifs, organisation du chantier et logistique bas carbone, méthodes de suivi
et d’évaluation de l’emprunte carbone.
5) Méthodologie de mise en œuvre du BIM : méthodologie d’actualisation de la maquette
numérique, interopérabilité et outils numériques, gestion des données et exploitation de la
maquette, …
Les barèmes de notation par sous critères sont les suivants :
- Très satisfaisant (100% des points)
- Satisfaisant (75% des points)
- Moyen (50% des points)
- Insuffisant (25% des points)
- Très insuffisant ou non renseigné (0 point)
Le mémoire technique devra être limité à 40 pages maximum au format A4 recto (hors annexes).
Les informations portées au-delà de la page n°40 ne seront pas prises en considération. Chaque
élément devra apparaitre clairement dans le mémoire. En effet, l’attention du candidat est attirée sur
la nécessité, dans la rédaction de son mémoire technique, de faire clairement apparaître les
réponses à chacune des questions.
Conformément à la jurisprudence rendue par le Conseil d’Etat dans son arrêt « Société SCOP
ECOSTUDIO du 27/12/2013 », il n’appartient pas au Pouvoir adjudicateur de constituer en lieu et
place des candidats leurs meilleures offres.
La note de la valeur technique sera obtenue par addition des notes obtenues aux 5 éléments
précédents.
Les offres de chaque lot obtiendront une note globale sur 100. En cas d’égalité de points, après
application des pondérations énoncées ci-dessus, l’offre la moins-disant sera retenue.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée. En cas de
refus, son offre sera écartée.
8.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la
commande publique. Le délai imparti par le maitre d’ouvrage pour remettre ces documents ne
pourra être supérieur à 7 jours.
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 13 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du maître d’ouvrage, dont
l'adresse URL est la suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_OjgjbdD1DM
Cette demande doit intervenir au plus tard 9 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant
téléchargé après identification, 5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
9.2 - Visite sur site
La visite est obligatoire.
Plusieurs dates de visite sur site sont proposées, à savoir :
- Lundi 31 août 2026 – 9H
- Mardi 15 septembre 2026 – 9H et exclusivement celles-ci.
Il convient d’avertir au plus tard 48 heures à l’avance de votre présence par courriel
jm.vincent@vad83.eu, copie a.piquel@vad83.eu.
En l’absence de visite sur site, l’offre remise par l’entreprise sera déclarée irrégulière et sera
écartée de l’analyse.
9.3 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Toulon.
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel (Code de Justice Administrative, art. L. 551-1 et s et art. R. 551-1et s).
Le juge du référé précontractuel peut être saisi jusqu'à la signature du contrat.
- Référé contractuel (Code de Justice Administrative, art. L. 551-13 et s.). Le référé contractuel
peut être exercé dans un délai de 31 jours, à compter de la publication d'un avis d'attribution du
contrat au Journal Officiel de l'Union européenne (JOUE) ou 6 mois, à compter du lendemain
du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune
notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée.
- Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, issu de la
jurisprudence « Tarn-et-Garonne » (CE Ass, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne,
n°358994) dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.
- Recours gracieux devant l’auteur de l’acte dans un délai de deux mois à compter de la
réception du courrier de rejet.
- Recours en excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à
R. 421-7 du Code de Justice Administrative et pouvant être exercé dans un délai de 2 mois
suivant la notification ou publication de la décision de l’organisme.
RC – Travaux « lots AOO » - Extension et restructuration du CFA
Page 14 sur 14
du Bâtiment de Toulon - La Grande Tourrache à La Garde
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.