Annexe
CadreMemoiretechniqueenvironnemental.docx · 343 mots · du marché « Création d'une chaufferie bois au centre d'exploitation routier de Valberg », dossier de consultation officiel.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CADRE MEMOIRE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL Le pouvoir adjudicateur : Département des Alpes Maritimes _______________________________________________________________________ Création d’une chaufferie bois au centre d’exploitation routier de Valberg ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le candidat renseigne le présent mémoire technique qui sera utilisé pour le jugement de la valeur technique de son offre. Le candidat fournit en complément tous les documents et informations qu’il jugera utiles de joindre et fournir pour compléter utilement le présent mémoire. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sous-critère n° 1 - Les modalités d'exécution des travaux (15 points), comprenant : les moyens humains et les moyens matériels spécifiques mis en œuvre par le candidat pour la réalisation des travaux ; les propositions pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel avec ses engagements formalisés incluant un planning prévisionnel détaillé d’exécution par tâche ; Les moyens humains et les moyens matériels spécifiques mis en œuvre par le candidat pour la réalisation des travaux Les propositions pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel avec ses engagements formalisés incluant un planning prévisionnel détaillé d’exécution par tâche Sous-critère n° 2 – Continuité de l’exploitation (10 points) : Les dispositions prises pour garantir le maintien de la production d’eau chaude sanitaire pendant toute la durée des travaux. Les dispositions prises pour garantir le maintien de la production d’eau chaude sanitaire pendant toute la durée des travaux Critère VALEUR ENVIRONNEMENTAL : Les dispositions à caractère environnemental (gestion des déchets, etc…) noté sur 5 points Le candidat décrit les dispositions envisagées pour appréhender dans le cadre du présent marché le chantier de manière environnementale au regard de la charte chantier vert. Il décrit son modèle de Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) en joignant les fiches produites utilisé présentant un caractère à faible impact environnemental ou biosourcé. Il donne les informations nécessaires quant à la mise en place des bordereaux de suivi des déchets (BSD). Il précise les modalités qu’il met en œuvre pour l’historisation des quantités de déchets produits (nature et fréquence), leur mode de traitement (recyclage, etc…) et les filières de valorisation ou d’élimination employées.
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.