Annexe
CadreMemoiretechniqueenvironnemental.pdf · 400 mots · du marché « Création d'une chaufferie bois au centre d'exploitation routier de Valberg », dossier de consultation officiel.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
CADRE MEMOIRE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
Le pouvoir adjudicateur : Département des Alpes Maritimes
_______________________________________________________________________
Création d’une chaufferie bois au centre d’exploitation routier
de Valberg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le candidat renseigne le présent mémoire technique qui sera utilisé pour le jugement
de la valeur technique de son offre.
Le candidat fournit en complément tous les documents et informations qu’il jugera
utiles de joindre et fournir pour compléter utilement le présent mémoire.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________________________________
Création d’une Chaufferie bois au Centre d’Exploitation Routier de Valberg Page n° 1
MEMOIRE TECHNIQUE
Sous-critère n° 1 - Les modalités d'exécution des travaux (15 points), comprenant :
- les moyens humains et les moyens matériels spécifiques mis en œuvre par le candidat
pour la réalisation des travaux ;
- les propositions pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel avec ses
engagements formalisés incluant un planning prévisionnel détaillé d’exécution par tâche ;
Les moyens humains et les moyens matériels spécifiques mis en œuvre par le candidat pour
la réalisation des travaux
Les propositions pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel avec ses
engagements formalisés incluant un planning prévisionnel détaillé d’exécution par tâche
____________________________________________________________________________________________________
Création d’une Chaufferie bois au Centre d’Exploitation Routier de Valberg Page n° 2
MEMOIRE TECHNIQUE
Sous-critère n° 2 – Continuité de l’exploitation (10 points) :
- Les dispositions prises pour garantir le maintien de la production d’eau chaude sanitaire
pendant toute la durée des travaux.
Les dispositions prises pour garantir le maintien de la production d’eau chaude sanitaire
pendant toute la durée des travaux
Critère VALEUR ENVIRONNEMENTAL :
Les dispositions à caractère environnemental (gestion des déchets, etc…)
noté sur 5 points
- Le candidat décrit les dispositions envisagées pour appréhender dans le cadre du
présent marché le chantier de manière environnementale au regard de la charte chantier
vert.
- Il décrit son modèle de Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) en
joignant les fiches produites utilisé présentant un caractère à faible impact
environnemental ou biosourcé.
- Il donne les informations nécessaires quant à la mise en place des bordereaux de suivi
des déchets (BSD).
-
- Il précise les modalités qu’il met en œuvre pour l’historisation des quantités de déchets
produits (nature et fréquence), leur mode de traitement (recyclage, etc…) et les filières
de valorisation ou d’élimination employées.
____________________________________________________________________________________________________
Création d’une Chaufferie bois au Centre d’Exploitation Routier de Valberg Page n° 3
MEMOIRE TECHNIQUE
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.