CCAP
CCAP_TOITURES_VILLAS_RENNES.pdf · 9 328 mots · du marché « Remplacement et isolation de deux toitures de villas à Rennes », dossier de consultation officiel.
Gendarmerie nationale
RÉGION DE GENDARMERIE DE BRETAGNE
Division de l'appui opérationnel
Bureau du budget et de l'administration
Section administration
85 Bd Clemenceau
35000 RENNES
Tél. : 02 99 32 53 73
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
CCAP
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX EN PROCÉDURE ADAPTÉE
OBJET DU MARCHÉ :
Travaux de remplacement des couvertures et isolation des toitures
des villas officiers de la caserne Guillaudot à Rennes (35)
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2026-TRVX-3
CCAG de référence appliqué au présent marché (sauf dérogation) : Arrêté du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.
CCAP 2026-TRVX-3 1/23
SOMMAIRE
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES CCAP........................1
Article 1 - Objet / Présentation du marché.....................................................................................................4
1.1 Nature et lieu de l'opération.................................................................................................................. 4
1.2 Forme du marché....................................................................................................................................4
1.3 Allotissement........................................................................................................................................... 4
1.4 Variantes et PSE....................................................................................................................................... 4
1.5 Négociation.............................................................................................................................................. 4
Article 2 - Maître d’ouvrage et intervenants.................................................................................................. 5
2.1 Représentant du pouvoir adjudicateur................................................................................................ 5
2.2 Service chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du marché.....................................5
2.3 Service chargé du suivi technique / maîtrise d’œuvre......................................................................5
2.4 Comptable assignataire......................................................................................................................... 5
2.5 Coordination SPS....................................................................................................................................5
2.6 Bureau de contrôle.................................................................................................................................5
2.7 Titulaires, co-traitance et sous-traitance............................................................................................5
2.7.1 Co-traitance........................................................................................................................................... 6
2.7.2 Sous-traitance....................................................................................................................................... 6
Article 3 - Pièces contractuelles....................................................................................................................... 7
Article 4 - Prise d'effet - Durée du marché..................................................................................................... 7
4.1 Durée du marché..................................................................................................................................... 7
4.2 Prise d’effet.............................................................................................................................................. 7
4.3 Délais d’exécution.................................................................................................................................. 8
Article 5 - Connaissance des sites....................................................................................................................8
Article 6 - Obligations du titulaire................................................................................................................... 9
6.1 Contraintes horaires d'exécution..........................................................................................................9
6.2 Représentant du titulaire.......................................................................................................................9
6.3 Liste nominative du personnel............................................................................................................. 9
6.4 Comportement du personnel............................................................................................................. 10
6.5 Obligations de confidentialité............................................................................................................ 10
6.6 Mesures de sécurité.............................................................................................................................. 10
6.7 Sujétions des activités d'exploitation.................................................................................................11
Article 7 - Certification achats responsables................................................................................................11
Article 8 - Clause sociale.................................................................................................................................. 11
8.1 Label « Égalité Femme-Homme » et lutte contre les discriminations............................................11
8.2 Lutte contre l’illettrisme....................................................................................................................... 11
8.2.1 Mise en œuvre..................................................................................................................................... 12
8.2.2 Contrôle et pénalité..........................................................................................................................12
CCAP 2026-TRVX-3 2/23
Article 9 - Clause environnementale............................................................................................................. 13
9.1 Dispositions générales........................................................................................................................... 13
9.2 Gestion des déchets............................................................................................................................. 13
9.3 Prévention des nuisances sonores et des vibrations.......................................................................14
Article 10 - Prix - Actualisation........................................................................................................................ 14
10.1 Forme et contenu des prix..................................................................................................................14
10.2 Actualisation des prix......................................................................................................................... 15
10.3 Transmission pour approbation........................................................................................................ 15
Article 11 - Paiement - Facturation................................................................................................................. 15
11.1 Modalités de règlement....................................................................................................................... 15
11.2 Intérêts moratoires..............................................................................................................................15
11.3 Facturation............................................................................................................................................ 16
Article 12 - Avance............................................................................................................................................ 17
12.1 Dispositions générales......................................................................................................................... 17
12.2 Avance aux sous-traitants.................................................................................................................. 17
Article 13 - Cession ou nantissement de créances...................................................................................... 17
Article 14 - Réception des prestations...........................................................................................................17
14.1 Réception et levée des réserves.........................................................................................................17
14.2 Documents fournis après exécution................................................................................................ 18
Article 15 - Garanties........................................................................................................................................ 18
15.1 Garantie de parfait achèvement........................................................................................................18
15.2 Garantie de bon fonctionnement....................................................................................................18
15.3 Garanties particulières........................................................................................................................19
15.4 Retenue de garantie............................................................................................................................ 19
Article 16 - Assurances..................................................................................................................................... 19
Article 17 - Clause de réexamen.....................................................................................................................20
Article 18 - Pénalités.........................................................................................................................................20
Article 19 - Langue............................................................................................................................................ 21
Article 20 - Résiliation du marché – exécution par défaut.........................................................................21
Article 21 - Litiges.............................................................................................................................................22
Article 22 - Interdiction d’attribution à un opérateur économique « Russe ».......................................23
Article 23 - Dérogation au CCAG - Travaux..................................................................................................23
CCAP 2026-TRVX-3 3/23
Article 1 - Objet / Présentation du marché
1.1 Nature et lieu de l'opération
Le présent marché a pour objet la réalisation de la prestation suivante :
Travaux de remplacement des couvertures et d’isolation des toitures des villas officiers
de la caserne Guillaudot à Rennes (35)
Code CPV : 45261210-9 – Travaux de couverture.
Code GM : 36.02.02 – Travaux de rénovation bâtiment (yc bâtiments historiques)
Le lieu d'exécution du marché est le suivant :
Région de gendarmerie de Bretagne
Caserne Guillaudot
63 à 67 boulevard Clemenceau
35000 RENNES
1.2 Forme du marché
Conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique, le présent
marché est passé selon une procédure adaptée.
1.3 Allotissement
Le marché n’est pas alloti car cela rendrait techniquement difficile et financièrement plus coûteuse
l’exécution des prestations. Les travaux ne nécessitent qu’un seul corps de métier localisé sur un site
géographique précis.
1.4 Variantes et PSE
Les variantes sont autorisées (article R2351-8 du Code de la commande publique).
Conformément à l’article 4.2.6 « Isolation sous rampants mise en œuvre par extérieure » du CCTP,
elles concernent :
• la fourniture et la pose d’un isolant alvéolaire (selon les dispositions techniques proposées
par le candidat) en remplacement d’un isolant multicouche en laine minérale.
Cette variante ne peut pas se substituer à l'offre de base. Une offre doit donc proposer une
solution pour les exigences de base et éventuellement pour la variante.
Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
1.5 Négociation
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec les trois (03)
premiers candidats ayant remis les offres jugées les plus intéressantes, suite au premier classement
établi par application des critères pondérés énoncés.
Elle portera sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix.
Les modalités pratiques de la négociation sont décrites à l’article 15 du règlement de consultation
(RC).
CCAP 2026-TRVX-3 4/23
Article 2 - Maître d’ouvrage et intervenants
2.1 Représentant du pouvoir adjudicateur
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Région de gendarmerie de Bretagne
85 boulevard Georges Clemenceau
35000 RENNES CEDEX
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public
Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, commandant la gendarmerie pour la
zone de défense et de sécurité Ouest est le maître d'ouvrage.
2.2 Service chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du marché
Région de gendarmerie de Bretagne
Bureau du budget et de l’administration - Section Administration
85 boulevard Georges Clemenceau
35000 RENNES CEDEX
Courriel : sa.bba.rgbret@gendarmerie.interieur.gouv.fr
2.3 Service chargé du suivi technique / maîtrise d’œuvre
Région de gendarmerie de Bretagne
Bureau de l'immobilier et du logement (BIL)
85 boulevard Clemenceau
35000 RENNES
Tél. : 02.99.32.53.84
Courriel : sd.bil.dao.rgbret@gendarmerie.interieur.gouv.fr
2.4 Comptable assignataire
Direction Régionale des Finances Publiques d’Ille-et-Vilaine
Cité administrative – Avenue Janvier
B.P.72 102 – 35 021 Rennes Cedex 9
Tél : 02.99.79.80.00
2.5 Coordination SPS
BUREAU VERITAS
6 Rue de la Carrière
35510 Cesson-Sévigné
serviceclient.construction@bureauveritas.com
2.6 Bureau de contrôle
SOCOTEC
M. Pascal CORMIER, Directeur commercial régional
13 RUE DU CLOS COURTEL
35510 CESSON-SEVIGNE
Tél : 0299834700
Courriel : construction.rennes@socotec.com
2.7 Titulaires, co-traitance et sous-traitance
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter
pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées
par le titulaire en cours d'exécution du marché.
CCAP 2026-TRVX-3 5/23
Ce ou ces représentant(s) est ou sont réputé(s) disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès
notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur, les décisions nécessaires
engageant le titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché.
2.7.1 Co-traitance
Le marché autorise le groupement d'opérateurs économiques tels que définis aux articles R.2142-20
et R.2142-21 du Code de la commande publique.
En cas de groupement conjoint avec mandataire solidaire, le mandataire est solidaire de chacun des
autres opérateurs du groupement.
En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre
eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des
entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du Pouvoir Adjudicateur pour l’exécution du marché.
2.7.2 Sous-traitance
Les dispositions des articles R.2193-1 à R.2193-22 du Code de la commande publique et 3.6 du
CCAG-Travaux sont applicables au présent marché.
Ces articles disposent, notamment, que le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution
de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir
adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Par ailleurs, en cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.
La sous-traitance totale du marché est interdite.
La sous-traitance sera déclarée au plus tard huit (8) jours calendaires avant le début de
l’intervention, sous peine des pénalités prévues à l’article 18 du présent CCAP.
Ci-dessous la liste des documents à fournir en cas de demande de sous-traitance :
• Une déclaration de sous-traitance (DC4) complétée, datée et signée. ;
• Le contrat de sous-traitance conclu entre le titulaire et le sous-traitant ;
• Une attestation de régularité fiscale du sous-traitant datée de moins d'un an ;
• Une attestation de vigilance du sous-traitant datée de moins de six mois ;
• Le devis de l'opération sous-traitée ;
• Le RIB du sous-traitant.
Un titulaire demandant un changement de sous-traitant en cours d’exécution du marché devra
transmettre :
• L’acte qui met fin au contrat de sous-traitance initial ;
• L’état des paiements effectués au sous-traitant ;
• L’état d’avancement des travaux ou prestations confiés au sous-traitant jusqu’au terme du
contrat ;
• Les éléments justifiant les qualifications équivalentes du nouveau sous-traitant.
IMPORTANT
Les actes spéciaux de déclaration de sous-traitance n’ont pas d’incidence sur le montant du marché
ni sur la nature des prestations contractuelles.
Le représentant du pouvoir adjudicateur fait connaître sa décision d’acceptation ou de refus du ou
des sous-traitants, soit par envoi postal recommandé avec avis de réception, soit par LRAR via le
profil acheteur de la Région de Gendarmerie de Bretagne (PLACE).
CCAP 2026-TRVX-3 6/23
Toute présence constatée d'un sous-traitant non déclaré sur site pourra entraîner l'exclusion de ce
sous-traitant ainsi que les pénalités prévues à l’article 18-Pénalités. L'entreprise titulaire prendra
alors à sa charge toutes les conséquences financières liées à la non-exécution de la prestation par le
sous-traitant ainsi qu'au retard impacté sur le calendrier d'exécution du marché.
Article 3 - Pièces contractuelles
Conformément à l'article 4.1 du CCAG-TRVX, en cas de contradiction entre les stipulations des
pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
• l'acte d'engagement et ses annexes financières ;
• le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
• le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
• le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux mis
en place par l'arrêté du 30 mars 2021 ;
• l’offre technique du titulaire ;
• les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la
notification du marché.
Le titulaire ne peut se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces
textes et, d’une manière générale, de tout texte, loi, décret, arrêté et réglementation pour
l'exécution du présent marché.
Toute offre dont l’annexe financière aurait été modifiée dans ses rubriques sera prononcée
irrégulière et irrecevable.
Les informations inscrites dans l’annexe financière sont définitives. Le titulaire ne pourra obtenir un
supplément de prix ou prétendre à des travaux supplémentaires, au motif que les quantités livrées
pour la prestation sont supérieures à celles qu’il avait prévues initialement. Tous travaux
supplémentaires occasionnés par la méconnaissance des lieux, de l’environnement et de ses
contraintes, ou par erreur de chiffrage, seront réalisés aux frais et risques du titulaire.
Article 4 - Prise d'effet - Durée du marché
4.1 Durée du marché
La durée du marché court de sa date de notification, pour toute la durée des travaux et jusqu’à la
fin de toute obligation en découlant (période de garantie incluse).
Par dérogation à l’article 28.1. du CCAG-Travaux, la période de préparation des travaux est fixée à un
(01) mois. La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la
raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution
du contrat de la même durée.
Le planning prévisionnel d’exécution prévoit un délai global de trois (03) mois, hors période de
congés et intempéries et période de préparation.
Tout retard dans l'exécution peut donner lieu, sur appréciation du maître d’ouvrage à l'application
des pénalités prévues à l'article 18 Pénalités du présent CCAP.
4.2 Prise d’effet
Conformément à l'article 18.1.1. du CCAG-Travaux, un ordre de service précise la date de démarrage
de la période de préparation. Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme
aux exigences fixées dans les documents particuliers du marché, un ordre de service précise la date
de démarrage de l'exécution des travaux.
CCAP 2026-TRVX-3 7/23
Les ordres de service ainsi établis sont remis ou adressés au titulaire par voie dématérialisée via la
Plateforme des Achats de l’État (PLACE). Le titulaire les renvoie au pouvoir adjudicateur par même
voie après les avoir signés et y avoir apposé la date à laquelle il les a reçus.
Le non-respect des ordres de service (sauf justification avérée) fera l’objet des pénalités prévues à
l’article 18 du présent CCAP.
4.3 Délais d’exécution
Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la préparation et la réalisation des travaux
incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et des lieux.
Le délai global du marché est ventilé comme suit :
• un (01) mois de préparation ;
• trois (03) mois de travaux.
Les délais précisés dans le présent article sont donnés à titre indicatif. Il incombe au titulaire de
fournir un planning (demandé au cadre de réponse du dossier de consultation) et de mettre en
œuvre l’ensemble des mesures nécessaires à garantir le respect des échéances annoncées.
Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, aucune clause d'indemnité d'attente ou de dédit
n’est prévue.
Article 5 - Connaissance des sites
Le titulaire est réputé connaître les lieux d’exécution et l’importance des prestations à exécuter et
de toutes sujétions d'exécution.
À cet effet et avant la remise de son offre, le soumissionnaire est réputé :
• Avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d’implantation des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec l’exécution des travaux ;
• Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;
• Avoir procédé à une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux conditions d’accès aux sites et aux bâtiments, aux abords, à l’exécution des travaux à
pied d’œuvre, ainsi qu’aux contraintes d’organisation, au fonctionnement du chantier en site
occupé (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main-
d’œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, etc.) ainsi que des sujétions liées à l'exécution des travaux de domaines différents.
Une autorisation individuelle d’accès sera obligatoirement fournie à chaque intervenant par le
maître d’ouvrage. Un certificat de visite sera délivré à l’entreprise à l’issue (cf. ANX – RC).
En aucun cas, le titulaire pourra, en cours d’exécution du marché, se prévaloir d’une quelconque
non-conformité de son offre par rapport aux pièces constitutives du marché ou d’une
méconnaissance des lieux d’intervention pour revoir son offre financière à la hausse.
L'état technique insuffisant dans lequel pourraient se trouver certains équipements à la date d’effet
du marché, ne donnera lieu à aucun paiement supplémentaire, le prestataire étant réputé avoir vu
et visité les infrastructures avant de s’engager.
En aucun cas, le titulaire ne pourra prétendre à un supplément par suite de difficultés d’accès,
d’organisation de chantier ou toute autre contrainte due aux sites.
CCAP 2026-TRVX-3 8/23
Article 6 - Obligations du titulaire
6.1 Contraintes horaires d'exécution
Les opérations de travaux devront être réalisées du lundi au vendredi en dehors des jours fériés de
08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
L'accès au bâtiment est autorisé par les services ci-dessous :
Bureau de l’immobilier et du logement (BIL)
Mail : sd.bil.dao.rgbret@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone : 02.99.32.53.84
Section appui technique (SAT)
Mail : sat.burcmdt.rgbret@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone : 02.99.32.52.75
6.2 Représentant du titulaire
Les interlocuteurs désignés dans le cadre technique de l'offre sont les interlocuteurs réputés vis-à-
vis du pouvoir adjudicateur pour tout ce qui concerne l'exécution du marché. Ces personnes
chargées de la réalisation des prestations doivent avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans
délai les décisions nécessaires.
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au maître d’ouvrage les modifications survenant au
cours de l’exécution du marché qui se rapportent :
• aux personnes ayant pouvoir d'engager l'entreprise ;
• à la forme de l'entreprise ou à sa dénomination ;
• à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;
ainsi que toutes les modifications importantes relatives au fonctionnement de l'entreprise.
6.3 Liste nominative du personnel
Le titulaire doit fournir au maître d'ouvrage la liste nominative du personnel exécutant les
prestations dans un délai de huit (08) jours à compter de la notification de chaque ordre de service
de démarrage. Cette liste nominative devra être impérativement accompagnée de la pièce
d'identité de chaque agent ainsi que de la carte grise des véhicules utilisés pour l'exécution du
marché qui seront amenés à pénétrer dans la caserne.
Ces documents seront soumis à l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur qui se
réserve le droit d'accepter ou non, sans justification, un personnel sur le lieu d’exécution des
prestations.
Toute modification pouvant intervenir dans la composition du personnel doit être notifiée au
maître d'ouvrage au moins huit (08) jours avant. En cas d'absence d'un des personnels, le titulaire
doit alors informer le maître d'ouvrage et pallier cette absence dans les plus brefs délais.
Conformément au 2ᵉ article du règlement général sur la protection des données (RGPD) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE « la durée de conservation des données est limitée au
strict minimum » soit durant la consultation et l'exécution du marché
(https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees).
CCAP 2026-TRVX-3 9/23
6.4 Comportement du personnel
Le personnel fait preuve d'un comportement exempt de tout reproche à l'égard du service et de
ses usagers. Il se garde de tout bruit intempestif dans ses conversations et dans l’usage du matériel
mis à disposition.
L'administration se réserve la possibilité, en cours de marché, de ne plus accepter un agent qui
adopterait un comportement inapproprié aux locaux (comportement inacceptable, horaires non
respectées, prestations de mauvaise qualité…).
6.5 Obligations de confidentialité
Les dispositions de l’article 5.1 du CCAG-Travaux s’appliquent.
Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature, sous quelque forme
que ce soit (y inclus sous forme orale) et qui est communiquée au titulaire par le maître d'ouvrage.
Les données détenues par le maître d’ouvrage et dont le titulaire a connaissance à l’occasion de
l’exécution du marché présentent un caractère confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas être
communiquées à un tiers sans autorisation préalable expresse et écrite accordée par le
représentant du pouvoir adjudicateur. Le titulaire utilise les données confidentielles uniquement
dans le cadre de l'accomplissement des prestations prévues au marché.
Le titulaire s'engage à faire respecter ces obligations de confidentialité à l'ensemble de son
personnel, à ses fournisseurs ainsi qu’à ses éventuels sous-traitants ou co-traitants.
L'acheteur pourra demander, à tout moment au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentiels qui lui auraient été fournis.
La violation de l'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entraîner la résiliation du
marché ainsi que des poursuites juridiques.
6.6 Mesures de sécurité
Les prestations sont exécutées dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent.
Compte tenu du contexte sécuritaire actuel et conformément au Code de la sécurité intérieure
(notamment art. L.114-1, L.234-1 et 2, et R.114-4), l'autorisation d'accès à l'emprise militaire est
subordonnée à la réalisation préalable d'une enquête administrative de sécurité.
Par conséquent la liste nominative du personnel et l’identification des véhicules sont définis à
l'article 6.3-Liste nominative du personnel du présent CCAP.
Il sera interdit aux agents effectuant la prestation pour le compte du titulaire, de se déplacer au
sein de la caserne en dehors du lieu de la prestation, sauf autorisation expresse de l'administration.
Les interventions sont strictement encadrées et ne peuvent donner lieu à aucune photo sans
autorisation au préalable sauf dans le cadre du reportage photographique demandé à l’article 3.14
du CCTP. Il appartient au candidat de prendre ses dispositions en conséquence.
Le présent marché déroge à l’article 5.3 du CCAG-Travaux.
L’administration se réserve le droit d’interdire l’accès et de demander le remplacement immédiat
des employés jugés par elle indésirables et cela sans être tenue d’en préciser le motif. Cette
disposition s’applique également aux éventuels sous-traitants. Elle peut amener le titulaire à
modifier ses équipes pour permettre l’intervention et ne peut entraîner aucun dédommagement.
CCAP 2026-TRVX-3 10/23
6.7 Sujétions des activités d'exploitation
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens des parties prenantes par le
titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Article 7 - Certification achats responsables
Dans le cadre de l’amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le
ministère de l’Intérieur est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR)
adossé à la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables – lignes directrices » délivré par la
médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).
Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants
intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite l’ensemble des
titulaires desdits marchés à se conformer à la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte
« Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et au label RFAR disponible sur le site du ministère
de l’Économie ou des finances et/ou toute norme ou tout label équivalent.
Le titulaire s’engage à informer le pouvoir adjudicateur de toute démarche entreprise en la matière,
et notamment la signature de la charte RFR, puis le dépôt d’un dossier de candidature au label
susmentionné et de l’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.
La Médiation des entreprises – en association avec le Conseil National des achats (CNA) – vous
accompagnera dans cette démarche.
Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
Article 8 - Clause sociale
8.1 Label « Égalité Femme-Homme » et lutte contre les discriminations
Le ministère de l’Intérieur est fortement engagé en faveur de l’égalité et de la lutte contre toutes les
formes de discrimination, tant en interne dans la gestion de ses ressources humaines que vers
l’externe notamment dans ses relations avec ses partenaires.
Détenteur depuis 2018 des labels délivrés par l’AFNOR, « diversité » et « égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes », il s’est engagé à une exemplarité, et à relayer et inciter tous les
opérateurs économiques vers cette démarche, via les achats publics notamment.
Ainsi, le titulaire du marché devra s’assurer qu’il :
• respecte ses obligations en matière d’égalité professionnelle (article 16 de la loi du 4 août
2014) ;
• n’est pas condamné pour des motifs liés à la discrimination (article 225-1 du Code pénal) et
pour le non-respect des dispositions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (article L. 1146-1 du Code du travail) ;
• met en place (pour les entreprises de plus de 50 salariés) un accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
8.2 Lutte contre l’illettrisme
L’illettrisme et le déficit de compétences de bases constituent un phénomène de société impactant
une majorité de secteurs professionnels. Frein social indéniable pour les personnes concernées, il
CCAP 2026-TRVX-3 11/23
est, en contexte professionnel, une source d’augmentation des risques relatifs à la santé et la
sécurité au travail.
Les compétences de base, appelées aussi compétences clés ou compétences fondamentales,
représentent un ensemble de compétences nécessaires à un individu pour faire face de manière
autonome aux situations de la vie courante. Dans le monde du travail, les compétences de base
sont constamment mobilisées dans toutes les situations professionnelles, quel que soit le poste
occupé et le niveau de qualification.
La lutte contre l’illettrisme et les formations de base répondent à l’obligation d’adaptation des
salariés à leur poste de travail qui incombent à l’employeur. Les actions de lutte contre l’illettrisme
prévues à l’article L.6111-2 du Code du travail implique notamment le concours des services publics
et des entreprises, s’agissant de la mise en œuvre d’actions relatives à la formation professionnelle.
Dans le cadre de sa politique d’achat responsable, et en s’appuyant sur les partenaires clés que sont
les entreprises attributaires, une clause sociale relative à la lutte contre l’illettrisme est imposée
dans le cadre de la présente consultation.
Le titulaire est mobilisé sur la question du repérage des salariés en situation d’illettrisme affectés à
la réalisation des prestations. Il veillera à les accompagner sur cet enjeu, grâce à la mise à disposition
de ressources et de services développés par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).
8.2.1 Mise en œuvre
Dans le cadre de l’exécution du marché, le titulaire s’engage à réaliser son propre diagnostic sur
l’outil en ligne Evagill Diagnostic de prévention pour la gestion de l’illettrisme en entreprise
(evagill.fr).
Les résultats du diagnostic du titulaire ne sont pas communiqués à l’acheteur.
Le titulaire s’engage à :
• Réaliser le diagnostic de prévention des risques d’illettrisme Evagill ;
• Communiquer ses coordonnées de contact à l’issue de l’auto-diagnostic, pour :
◦ Recevoir une attestation de réalisation du diagnostic (mail de notification) ;
◦ Accéder à des ressources pertinentes pour gérer les situations d’illettrisme en
milieu professionnel ;
◦ Accéder à un accompagnement personnalisé sur cet enjeu, par son Opco et/ou un
chargé de mission régional de l’ANLCI pour définir un plan d’action ;
• Sensibiliser l’encadrement de proximité sur ce sujet et sur les modalités de prise en charge
des salariés concernés.
Sous-traitance
Si une partie des prestations est sous-traitée, le titulaire du marché s’engage à informer et à faire
respecter la condition d’exécution relative à la lutte contre l’illettrisme par ses sous-traitants de
premier rang, qui sont également tenus de la mettre en œuvre.
En tant que titulaire, il reste responsable de l’exécution de la clause sociale relative à la lutte contre
l’illettrisme, et supporte les pénalités en cas de non-réalisation par ses sous-traitants de premier
rang. Il appartient au titulaire de responsabiliser ses sous-traitants sur le respect de ces
engagements dans le cadre du contrat de sous-traitance.
8.2.2 Contrôle et pénalité
Le titulaire et ses sous-traitants de premier rang éventuels transmettent aux facilitateurs des clauses
sociales désignés ci-dessous, l’attestation Evagill de réalisation du diagnostic de prévention pour la
gestion de l’illettrisme en entreprise, dans les six (06) mois suivants la notification du marché ; et
CCAP 2026-TRVX-3 12/23
tout acte de nature à justifier d’un échange avec son Opco ou le chargé de mission régional de
l’ANLCI.
Les coordonnées des facilitateurs sociaux sont les suivantes :
• pour le département 35 : c.kerzerho@atoutclauses.fr / 02 30 96 67 28 - 07 82 53 22 43
En cas de non-transmission, de transmission partielle ou de transmission tardive de l’attestation
Evagill de réalisation du diagnostic de prévention pour la gestion de l’illettrisme en entreprise, dans
les délais impartis, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 500 euros par
attestation non transmise.
Les préconisations personnalisées éventuellement communiquées par l’ANLCI au titulaire ou à ses
sous-traitants de premier rang sur la gestion des situations d’illettrisme dans le cadre de cette
démarche, ne sont pas communiquées à l’acheteur, et leur mise en œuvre reste au libre choix de
l’entreprise.
Article 9 - Clause environnementale
9.1 Dispositions générales
Les modalités de l’article 20 du CCAG-Travaux s’appliquent.
Le titulaire du marché devra prendre en compte les considérations environnementales suivantes :
• la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
• les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration
de matières recyclées et du recyclage ;
• les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
• la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
• les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la
qualité de l’air ;
• la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution
du marché.
Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le
marché.
9.2 Gestion des déchets
Les déchets sont triés, collectés et traités par le titulaire selon la réglementation en vigueur. Aucun
déchet ne doit subsister sur site après intervention du titulaire ou des sous-traitants.
Le titulaire rédige une fiche process sur la gestion des déchets en identifiant les différents
partenaires, c’est-à-dire le service bénéficiaire et la société agréée réalisant le retraitement. Ce
document constitue une pièce contractuelle qui est un repère pour chaque partie prenante et
permet à chacun de prendre conscience de ses obligations et des actions à produire à chaque
étape de la gestion des déchets, de leur genèse à leur élimination ou retraitement/recyclage.
Le titulaire indique les modes de traitement et les filières de valorisation des déchets qui lui
semblent les plus appropriés en communiquant à cette fin toutes informations utiles à la Région de
gendarmerie de Bretagne.
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont à la charge du titulaire, concernant leur
fourniture aux agents intervenants ainsi que leur gestion en tant que déchets après usage.
La collecte et l’évacuation des déchets vers la filière de traitement ou recyclage adaptée se fait à
chaque intervention ou peut être basée sur des fréquences à déterminer (avec le service), liées au
CCAP 2026-TRVX-3 13/23
niveau de remplissage des containers. Dans cette hypothèse, le titulaire déclenche une intervention
dès que la limite haute du niveau de stockage est atteinte ou que la demande lui en est faite.
Dans tous les cas, un bordereau de suivi et de retraitement des déchets dangereux (le cas échéant)
est fourni au Bureau de l’Immobilier et du Logement (BIL) à chaque opération (via l’application
« Trackdéchets »).
Ce bordereau est généré automatiquement et doit être transmis de manière dématérialisée le plus
rapidement possible.
Il devra être produit au BIL avant tout départ des déchets, faute de quoi, le titulaire s’expose à
l’application de la pénalité prévue à l’article 18.
Par dérogation à l’article 36 du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit de conserver
les matériaux, équipements ou tout autre déchet résultant de l’exécution des travaux décrits dans
le présent CCTP.
Dans le cadre de son organisation de chantier, le titulaire s’engage à :
1. Prévoir un lieu de stockage approprié et sécurisé pour les matériaux et déchets ;
2. Informer, par écrit, le maître d’ouvrage du lieu de stockage ainsi que de la nature et de la
destination prévue de ces déchets (élimination en décharge ou réemploi) ;
3. Obtenir, préalablement à toute exécution, l’autorisation écrite du maître d’ouvrage pour
l’évacuation des déchets et matériaux.
Tout manquement à ces obligations pourra entraîner la responsabilité du titulaire et l’imposition de
conséquences financières liées à d’éventuelles détériorations ou disparitions des matériaux ou
déchets.
9.3 Prévention des nuisances sonores et des vibrations
Pour tous travaux à l’aplomb de zones sensibles et en activité, le titulaire du marché limitera les
risques de nuisances acoustiques et vibrations engendrées par le chantier, selon le principe que les
bruits de chantier ne doivent pas causer une gêne excessive pour les utilisateurs du site, le voisinage
et l’environnement.
Le titulaire s’engage à respecter les prescriptions suivantes :
• le titulaire doit présenter au maître d’œuvre, dans son cadre de réponse au plan de
prévention, les mesures qu’il envisage de prendre pour atténuer le bruit ;
• le percement avant 08h30 et durant la coupure du déjeuner (12h00 – 14h00) n’est pas
autorisé ;
• le travail de nuit (20h00 – 07h00) et jours fériés est interdit.
Le non-respect de ces obligations entraînera les pénalités prévues à l’article 18 du présent CCAP.
Article 10 - Prix - Actualisation
10.1 Forme et contenu des prix
L'unité monétaire est l'Euro (€). Les prix sont fermes et actualisables pour toute la durée du marché.
Le montant figurant à l'acte d'engagement, rémunère le titulaire pour l'exécution de l’ensemble des
prestations prévues au marché.
Les prix comprennent toutes les taxes, charges et assurances et, d’une manière générale, tous les
frais et dépenses nécessaires à l’exécution des prestations.
Le titulaire étant reconnu comme le sachant, il devra intégrer dans son offre toute sujétion
nécessaire à la bonne exécution du marché.
CCAP 2026-TRVX-3 14/23
Les prix portés sur l’acte d'engagement par le titulaire sont établis hors taxes (HT) et toutes taxes
comprises (TTC), en précisant le taux de TVA.
10.2 Actualisation des prix
En application de l'article R.2112-10 et R.2112-11 du Code de la commande publique :
• le prix du marché sera actualisé si un délai supérieur à trois (3) mois s'écoule entre la date à
laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des
prestations ;
• l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de
trois (3) mois à la date de démarrage d'exécution des prestations.
Formule d'actualisation :
Pa = P0 x (Im-3/I0)
Avec :
P0 : Prix initial du contrat
Pa : Prix actualisé
I0 : Valeur de l'index de référence au mois d'établissement des prix
Im-3 : Valeur de l'index de référence trois (03) mois avant la date de début d'exécution des prestations.
Index de référence :
Index du bâtiment - BT01 - Tous corps d'état - Base 2010 – Identifiant 001710986 -
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710986
10.3 Transmission pour approbation
Le calcul est défini selon le présent article en apportant tout justificatif nécessaire (évolution des
indices liés à la nature de l’activité).
Le titulaire adresse pour approbation son calcul d’actualisation par envoi dématérialisé avec accusé
de réception à compter du démarrage de la prestation au service chargé du suivi
administratif indiqué à l’article 2.2 du présent document, à savoir :
sa.bba.rgbret@gendarmerie.interieur.gouv.fr .
L’actualisation de prix est accompagnée d’une annexe financière actualisée.
Attention : en l’absence de transmission de ces documents dans les délais fixés ci-dessus, les prix de
la période précédente demeurent applicables jusqu’à la fin du marché.
Article 11 - Paiement - Facturation
11.1 Modalités de règlement
Le paiement s'effectue par mandatement administratif sur le compte bancaire figurant sur l'acte
d'engagement et le relevé d'identité bancaire (RIB) fourni. Il est effectué sur présentation d'une
situation d’avancement des travaux détaillée et datée.
Conformément à l'article R2192-10 du Code de la commande publique, les sommes dues sont
payées dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la facture sur la plateforme
Chorus pro et après validation du conducteur d’opération.
11.2 Intérêts moratoires
Le dépassement du délai de paiement pré-cité ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le
titulaire le bénéfice d’intérêts moratoires.
CCAP 2026-TRVX-3 15/23
Les articles L.2192-13 et R.2192-32 du Code de la commande publique considèrent que le constat
arithmétique d'un retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, pour le
titulaire et sans aucune formalité nécessaire de réclamation de la part de l'opérateur économique
concerné, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai du paiement ou à
l'échéance prévue dans le contrat.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement
appliquée par la banque centrale européenne, majoré de huit (08) points, auquel se rajoute une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante euros (40 €). Les
intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global de paiement.
Conformément à l’article R.2192-36 du Code de la commande publique, le maître d'ouvrage doit
s'acquitter de ces créances dans un délai de quarante-cinq (45) jours.
11.3 Facturation
La situation pour solde devra reprendre le montant total du marché, faire apparaître le détail de
l’avancement des travaux effectué et sera accompagnée d’un procès verbal (PV) de réception des
travaux validé par le bureau de l’immobilier et du logement (BIL). Pour pouvoir être mise en
paiement, cette dernière devra être accompagnée d’un projet de décompte définitif.
La demande de paiement intervient après admission des prestations conformément à l'article 14 du
présent CCAP.
Les mentions suivantes doivent être indiquées :
• Le numéro de demande de paiement (de situation) ;
• L'adresse de facturation ;
• Le nom et l'adresse du titulaire ;
• Le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers ;
• Le numéro de SIRET ;
• Le numéro et la date d'établissement ;
• Le numéro et la date du marché ;
• Le numéro d'engagement juridique ;
• Le numéro de l'ordre de service ;
• Le détail des prestations hors TVA ;
• Le pourcentage d’avancement des travaux ;
• Le taux et le montant de la TVA ;
• Le montant total des prestations exprimés en euros ;
• Le tampon de la société ;
• La signature d'une personne ayant le pouvoir d'engager la société.
Les situations de travaux seront accompagnées d’une copie de l’ordre de service de début
d’exécution et du ou des PV de réception correspondant et transmises de façon dématérialisée et
gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus factures à l’adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr
Si la société se trouve dans l'incapacité de faire mention de l'un ou l'autre de ces éléments, elle est
priée de le préciser dans son dossier d'offre.
Toute demande de paiement transmise avant l’admission des prestations, incomplète ou incorrecte
fera l'objet d'un retour au titulaire par le centre de service partagé (CSP) – Chorus afin qu’il procède
aux rectifications qui s’imposent. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la date
de notification de la demande pour la contester. Passé ce délai de trente (30) jours, le titulaire est
réputé, par son silence, avoir accepté la demande de modification et devra envoyer la facture dite
« conforme » ou les avoirs correspondants. Le délai de paiement mentionné à l'article 11.1 du
présent document ne prend effet qu'à compter de la date de réception conforme des documents
demandés ci-dessus.
CCAP 2026-TRVX-3 16/23
Article 12 - Avance
12.1 Dispositions générales
L’article R2191-3 du Code de la commande publique dispose qu’une avance est accordée au titulaire
d’un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 Euros HT et dans la mesure
où le délai d’exécution est supérieur à deux (2) mois.
Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.
Le montant de l'avance doit être au plus égal à 5 % (ou 30 % pour une PME) du montant initial
toutes taxes comprises du marché. Le montant de l’avance ne peut être ni révisé, ni actualisé.
Son remboursement interviendra selon les dispositions de l’article R2191-11 du Code de la
commande publique.
L’avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-
traitance. Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement
à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même
dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance.
12.2 Avance aux sous-traitants
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal au seuil de 50 000,00 € hors taxes susvisé.
Le versement de cette avance, dont le montant doit être au plus égal à 5 % (ou 30 % pour une PME)
du montant des prestations sous-traités et son remboursement sont effectués à la diligence de
l'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et
ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un
paiement direct au sous-traitant.
Article 13 - Cession ou nantissement de créances
Les créances résultant du marché peuvent être cédées ou nanties dans les conditions prévues aux
articles R.2191-45 à 63 du Code de la commande publique.
Article 14 - Réception des prestations
14.1 Réception et levée des réserves
La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte, avec ou sans réserve(s), l’ouvrage
exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.
Le titulaire procédera au contrôle et à la révision complète de ses ouvrages et remédiera aux
défauts constatés afin de présenter aux opérations préalables à la réception des ouvrages en
parfaite concordance avec les prescriptions fournies dans le CCTP.
À l’occasion des opérations préalables à la réception des travaux, le maître d’œuvre fixe un délai
pour l’exécution des travaux inscrits en réserve au procès-verbal de réception. Passé ce délai, si le
CCAP 2026-TRVX-3 17/23
titulaire n’a pas rempli la totalité des obligations, il se verra appliquer une pénalité prévue à l’article
18 du présent CCAP.
Conformément à l’article 42.5 du CCAG-Travaux, la libération des sûretés n’est applicable qu'à
l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux.
Par dérogation à l’article 41.6 du CCAG-Travaux, en cas de réception avec réserves, leur levée
intervient dans le délai demandé par le maître d’ouvrage. À défaut, les délais de garanties attachés
au marché seront prolongés d’autant que le retard constaté pour la dernière levée de réserves.
14.2 Documents fournis après exécution
L’article 40 du CCAG-Travaux s’applique.
Un dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra être remis au maître d’ouvrage en deux exemplaires
papiers et sur un support informatique dans un délai de 24 heures à compter de la pré-réception de
chantier. Passé ce délai, si le titulaire n’a pas rempli la totalité des obligations, il se verra appliquer
une pénalité prévue à l’article 18 du présent CCAP.
Conformément à l’article 40.2 du CCAG-Travaux, le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
comportera a minima les éléments suivants :
• Les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire ;
• Les spécifications de pose ;
• Les notices techniques et les notices de fonctionnement ;
• Les fiches produits des éléments d’équipement installés et leurs prescriptions de
maintenance ;
• Les conditions de garantie des fabricants attachés à ces équipements ;
• Les constats d’évacuation des déchets ;
• Les éléments techniques nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure
sur l’ouvrage (DIUO).
Il s’agit d’une liste non-exhaustive, le maître d’ouvrage se réserve le droit de solliciter des éléments
complémentaires.
Article 15 - Garanties
15.1 Garantie de parfait achèvement
Conformément à l’article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à
un (01) an à compter de la date de réception des travaux indiquée sur le procès verbal de réception.
15.2 Garantie de bon fonctionnement
Les travaux feront l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux (02) ans à
compter de la réception des travaux.
Cette garantie impose au titulaire de réparer ou remplacer à ses frais les éléments d’équipement
dissociables défaillants et ne s’applique qu’aux désordres non apparents à la réception des travaux.
Si à l’expiration du délai, le titulaire n’a pas procédé à la réparation ou au remplacement des
éléments d’équipement défaillants, il se verra appliquer une pénalité prévue à l’article 18 du présent
CCAP.
CCAP 2026-TRVX-3 18/23
15.3 Garanties particulières
La responsabilité du titulaire, en cas de désordres, dégradations ou préjudices matériels ou
immatériels causés aux tiers restera en tout état de cause pleine et entière, tant à titre principal que
comme garant du maître d’ouvrage y compris sur ces désordres, dégradations ou préjudices
matériels ou immatériels ne se sont révélés ou n’ont été portés à la connaissance de l’un ou l’autre
des cocontractants qu’après la réception sans réserve des travaux ou arrêté sans réserve du
décompte définitif.
Si le titulaire propose dans son offre des matériaux ou fournitures d’un type nouveau, il devra
souscrire une assurance particulière couvrant leur tenue pendant dix ans compter à partir de la
date d’effet de la réception des travaux.
Il devra leur remplacement éventuel ainsi que les remises en état qui en découlent, sur simple mise
en demeure du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.
15.4 Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie n’est appliquée au présent marché.
Article 16 - Assurances
Le titulaire doit justifier, avant tout commencement d’exécution du présent marché et pour la
durée de celui-ci, qu'il a souscrit :
• à une ou des polices d'assurance couvrant sa responsabilité civile, ainsi que celles de ses
commettants ou préposés, à l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes
d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.
• à une police d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et s’appliquant pour
l’opération du présent marché, dont les termes doivent être conformes aux dispositions de la loi 78-
12 du 4 janvier 1978 dans sa version consolidée du 9 juillet 1996.
L’entreprise devra prendre toutes dispositions avec son assureur pour que ses polices s’appliquent
sans restriction ni réserve et ne comportent aucune clause de réduction de garantie ni de règle
proportionnelle dans le cadre de l’opération objet du marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander, sans qu'aucun
supplément de prix ne puisse être demandé, la souscription de garanties complémentaires s'il lui
apparaissait que les risques couverts par la (les) police(s) sont insuffisant(s).
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8
du CCAG-Travaux, de payer directement les primes de la Compagnie d’Assurance et d’en imputer le
montant sur les sommes dues à l’entrepreneur.
Sur simple demande du maître d'ouvrage, le titulaire doit justifier à tout moment du paiement de
ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.
Pour justifier l'ensemble de ces garanties, le titulaire devra produire les attestations en cours de
validité émanant de sa(es) compagnie(s) d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants
répondant aux mêmes conditions de garantie, dans les quinze (15) jours suivant la notification du
marché et avant tout début d’exécution.
Pendant toute la durée du marché, le titulaire renouvellera les attestations d’assurance quinze (15)
jours au plus tard après leur fin de validité.
CCAP 2026-TRVX-3 19/23
Article 17 - Clause de réexamen
Conformément à l'article R.2194-1 du Code de la commande publique, une clause de réexamen
peut être activée sur demande de l’une ou l’autre des parties en cas de modification significative
des conditions d’exécution du marché. Les articles R.2194-2 à R.2194-9 du Code de la commande
publique s’appliquent.
La modification fait l’objet d'un avenant signé par les parties et notifié au titulaire par l’acheteur
public. Ce document matérialise l'accord entre les deux parties.
Sauf motif exceptionnel et après accord du maître d'ouvrage, le montant indiqué dans l'avenant
devra tenir compte des prix de l'annexe financière de l'offre initiale du titulaire.
Dans le cas où le titulaire :
• n’est pas en mesure de répondre à la demande du maître d’ouvrage ;
• ou propose une offre financière non conforme, disproportionnée ou surévaluée,
par dérogation au droit d’exclusivité du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve
alors le droit de contracter avec une autre entreprise, dans le limite de 20 % du montant du marché.
Article 18 - Pénalités
Tout manquement du titulaire à ses obligations peut donner lieu à des pénalités. Les pénalités sont
encourues du simple fait de la constatation du retard par l’administration, partie prenante du marché.
Lorsque le retard est imputable à l’administration, le délai d'exécution est automatiquement
prolongé d'une durée égale.
Lorsque le maître d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités, constatées par le maître d'œuvre, il
invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à
quinze (15) jours. Le maître d'ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d'être
appliquées, la ou les défaillance(s) concernée(s) ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter
ses observations. À défaut de réponse du titulaire, le maître d'ouvrage applique les pénalités.
Si le maître d'ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas
de démontrer que le retard ou la défaillance n'est pas imputable à celui-ci, les pénalités
s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution
des prestations est expiré.
Dès notification des pénalités, la réfaction des prix est effectuée sur la facture émise par le titulaire.
Les pénalités sont déduites du montant TTC de la facture.
Par dérogation à l'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités suivantes seront appliquées :
Motifs Pénalités appliquées
Retard dans la transmission de documents conformes à
la mission confiée (planning, documents de conception,
documents d’exécutions de chantier, VISA, documents
administratifs et financier, document d’assistance à la 30 € / jour ouvrable de retard
passation des marchés de travaux, avis techniques, DC4,
attestations d’assurance, DOE…) à compter de la
première demande du maître d’ouvrage
Retard dans la déclaration de sous-traitance 100 € / jour ouvrable de retard
Présence d’un sous-traitant non-déclaré sur site 500 € / constat
CCAP 2026-TRVX-3 20/23
Retard dans l’application des ordres de Services (sauf
30 € / jour ouvrable de retard
justification avérée)
Non-transmission, transmission partielle ou tardive de
500 € / attestation
l’attestation Evagill
Non-transmission du bordereau de suivi Track-déchets 50 € / constat
Non-respect des obligations en matière de prévention
150 € / constat
des nuisances sonores et des vibrations
Non-respect de l’obligation de confidentialité 150 € / constat
Non-respect de l’interdiction de prendre des photos /
150 € / constat
vidéos du site
Non-respect du délai pour l’exécution des travaux inscrits
100 € / jour ouvrable de retard
en réserve au procès-verbal de réception
Non-respect du délai de réparation ou de remplacement
des éléments d’équipement défaillants sous garantie de 100 € / jour ouvrable de retard
bon fonctionnement
Absences injustifiées aux réunions. 200 € / absence
Retard injustifié de plus de 30 minutes aux réunions 100 € / retard
Tout jour commencé est compté pour un jour entier de retard. Les pénalités débutent à partir du
jour de la constatation du manquement des obligations du titulaire.
Les pénalités ne présentent aucun caractère libératoire. Le titulaire est donc intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations, dont l'inexécution a
donné lieu à l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation du
fait du paiement desdites pénalités.
Par dérogation à l’article 19.2.1. du CCAG-Travaux, les pénalités sont applicables sans plafond ni
exonération.
Article 19 - Langue
Le présent marché est passé conformément aux règles du Code de la commande publique. Tous les
documents relatifs au marché (correspondances et factures) sont rédigés en langue française.
Article 20 - Résiliation du marché – exécution par défaut
Les dispositions du chapitre 7 du CCAG-Travaux s’appliquent.
Conformément à l’article 50.3.2 du CCAG-Travaux une mise en demeure sera notifiée par le maître
d’ouvrage au titulaire via un envoi avec accusé de réception sur la plateforme PLACE.
Le titulaire dispose alors de quinze (15) jours à compter de la réception du courrier pour prendre
toutes les mesures nécessaires afin de remédier au motif de la mise en demeure.
CCAP 2026-TRVX-3 21/23
Dans le cas où aucune mesure n’est prise dans le délai imparti, le représentant du pouvoir
adjudicateur adresse au titulaire, par courrier avec accusé de réception sur la plateforme PLACE, sa
décision de résiliation du marché aux torts et frais exclusifs du titulaire.
Celle-ci prend effet dès réception du courrier de résiliation par le titulaire (date de l’accusé de
réception).
Toutefois, il pourra être demandé au titulaire d’assurer sa prestation jusqu’à son remplacement, à
ses frais, sans qu’il puisse le refuser.
En cas de non-exécution d'une partie des prestations, le représentant du pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de la faire exécuter, après mise en demeure assortie d'un délai d'exécution et non
suivi d'effet, par un tiers aux frais et risques du titulaire, dès lors que les conditions normales
d’utilisation du bâtiment sont compromises du fait de la défaillance du titulaire. L’exécution aux
frais et risques du titulaire peut être prononcée indépendamment de la résiliation du marché,
lorsque l’indisponibilité des installations entretenues n’excède pas un mois. Au-delà, la décision de
résilier le marché sans versement d’indemnités au titulaire défaillant peut être entreprise.
Une exécution incomplète est assimilée à la non-exécution, sauf pour le titulaire à justifier des
raisons qui, extérieures à son entreprise, s’opposeraient à la bonne et entière exécution des
prestations.
Le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) pourra aussi résilier à tout moment le marché pour
motif d'intérêt général. La demande de résiliation sera formulée via l'outil de messagerie PLACE
avec accusé de réception.
Par dérogation à l’article 50 du CCAG-Travaux, aucune indemnisation ne sera versée en cas de
résiliation, quel que soit le motif.
Article 21 - Litiges
Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent à examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif à
son existence, son interprétation ou à son exécution.
En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de
la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le Médiateur des entreprises, dont la
saisine s’effectue sur le site internet du Ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des
Comptes publics.
Ils peuvent également s’adresser au comité consultatif interrégional de règlement amiable des
différends ou litiges relatifs aux marchés publics dont les coordonnées sont les suivantes :
CCIRA DE NANTES
DREETS DES PAYS DE LA LOIRE
Immeuble SKYLINE - 22 mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES Cedex 1
En cas d’échec de la procédure amiable, l’instance contentieuse territorialement compétente est :
Tribunal administratif de Rennes
3 Contour de la Motte - CS 44416
35044 Rennes Cedex
CCAP 2026-TRVX-3 22/23
Article 22 - Interdiction d’attribution à un opérateur économique « Russe »
Le règlement (UE) n°2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en
Ukraine prévoit, au 23 de l’article 1er, des mesures applicables aux marchés publics et aux concessions.
Le règlement s’applique aux marchés publics et aux concessions relevant des directives 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81, c’est-à-dire aux contrats mentionnés à l’article L. 2 du Code de
la commande publique et répondant à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils
européens.
Les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et autorités concédantes ont désormais
l’interdiction d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de l’un de ces contrats dans quatre hypothèses :
• si l’attributaire est un ressortissant russe ou une personne physique ou morale, une entité ou
un organisme établi sur le territoire russe ;
• si l’attributaire est détenu à plus de 50 %, et ce, de manière directe ou indirecte, par une
entité établie sur le territoire russe ;
• si l’attributaire est une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant
pour le compte ou sur instruction d’une entité établie sur le territoire russe ou d’une entité détenue
à plus de 50 % par une entité elle-même établie sur le territoire russe ;
• si le sous-traitant, le fournisseur ou toute entité aux capacités de laquelle il est recouru se
trouve dans l’un des trois cas susmentionnés, et le montant de ses prestations représente plus de
10 % de la valeur du marché.
Lorsqu’il est envisagé d’attribuer un marché à une personne physique ou morale susceptible d’être
détenue directement ou indirectement ou qui peut être regardée comme agissant pour le compte
ou sur instruction d’une personne russe, l’acheteur public, pour vérifier ces éléments, demandera
au candidat concerné de produire les éléments demandés dans les délais impartis. La non-réponse
ou la production de pièces non probantes pourra conduire l’acheteur à écarter le candidat au profit
de celui classé juste après.
En cas de doute ou de demande de dérogation, l’acheteur s’adressera à la direction générale du
Trésor (l’acheteur peut adresser une demande d’autorisation à sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr ).
Article 23 - Dérogation au CCAG - Travaux
Toutes les dispositions du CCAG-Travaux relatif à l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux s'appliquent au présent
marché à l'exception des dispositions indiquées ci-dessous :
Articles du CCAP Articles du CCAG-Travaux
4.1 Durée du marché Article 28.1
4.3 Délais d’exécution Article 18.1.1
6.6 Mesures de sécurité Article 5.3
9.2 Gestion des déchets Article 36
14.1 Réception et levée des réserves Article 41.6
18 Pénalités Articles 19 et 19.2.1
20 Résiliation du marché – exécution par défaut Article 50
CCAP 2026-TRVX-3 23/23
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.