CCAP
DCE\02_CCAP PF2608 _ Tx entretien bat com _ Lot 2.pdf · lot 2 · 12 884 mots · du marché « Lot 2 - Menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie pour travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux… », dossier de consultation officiel.
PF2608
TRAVAUX NEUFS ET D'ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX,
ANNÉE 2026-2027 (1 AN RECONDUCTIBLE 1 FOIS)
LOT 2 : MENUISERIES ALUMINIUM,
MÉTALLERIE ET SERRURERIE
Appel
CAHIER DES CLAUSES
d’offres
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
ouvert
(C.C.A.P)
(AOO)
HOTEL DE VILLE
Place de la Libération
94171 LE PERREUX SUR MARNE CEDEX
Date limite de remise des candidatures et des offres :
25 septembre 2026 à 12h00
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE PUBLIC - DISPOSITIONS GENERALES ....................................................... 4
1.1. - Objet du marché public ........................................................................................................................ 4
1.2. - Descriptions des prestations ................................................................................................................ 4
1.3. - Quantités / Cotraitance ........................................................................................................................ 4
1.4. - Décomposition en tranches.................................................................................................................. 5
1.5. - Décomposition en lots .......................................................................................................................... 5
1.6. - Prestations complémentaires ou similaires et modifications du marché public ................................. 5
1.7. - Définitions............................................................................................................................................. 5
1.8. - Sous-traitance ....................................................................................................................................... 5
1.9. - Conditions d’appel à des travailleurs étrangers ................................................................................... 7
1.10. - Obligations diverses............................................................................................................................ 7
1.11. - Lutte contre le travail dissimulé ......................................................................................................... 7
1.12. - Respect des principes de laïcité et de neutralité ............................................................................... 7
ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE PUBLIC ................................................................... 10
2.1. - Pièces particulières ............................................................................................................................. 10
2.2. - Pièces générales ................................................................................................................................. 11
2.3. - Dispositions particulières ................................................................................................................... 11
ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION ............................................................................. 11
3.1. - Interlocuteurs du marché pour le titulaire ......................................................................................... 11
3.2. - Interlocuteurs de l’acheteur ............................................................................................................... 12
ARTICLE 4 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES .................................................................................... 12
4.1. - Répartition des paiements ................................................................................................................. 12
4.2. - Rémunération en cas de tranches optionnelles ................................................................................. 12
4.3. - Répartition des dépenses communes ................................................................................................ 12
4.4. - Contenu des prix ................................................................................................................................. 12
4.5. - Caractère des prix ............................................................................................................................... 13
4.6. - Variation dans les prix ........................................................................................................................ 13
4.7. - Modalités de règlement des comptes ................................................................................................ 14
4.8. - Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives ............................................. 19
4.9. - Augmentation de la masse des travaux ............................................................................................. 19
4.10. - Diminution de la masse des travaux ................................................................................................ 19
4.11. - Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages................................................... 19
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ .......................................................................... 20
5.1. - Retenue de garantie ........................................................................................................................... 20
5.2. - Avance ................................................................................................................................................ 20
ARTICLE 6 - DUREE DU MARCHE PUBLIC - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX - PERIODE DE
PREPARATION PROLONGATION - PENALITES ........................................................................................ 20
6.1. - Durée du marché public ..................................................................................................................... 20
6.2. - Délais d’exécution des travaux ........................................................................................................... 21
6.3. - Période de préparation ...................................................................................................................... 21
6.4. - Programme d’exécution - Calendrier d’exécution ............................................................................. 21
6.5. - Prolongation des délais d'exécution .................................................................................................. 21
6.6. - Pénalités ............................................................................................................................................. 21
6.7. - Primes ................................................................................................................................................. 23
Cahier des clauses administratives particulières Page 2/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
ARTICLE 7 - PROVENANCE QUALITÉ CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS..... 23
7.1. - Matériaux et produits ......................................................................................................................... 23
7.2. - Implantation des ouvrages ................................................................................................................. 23
7.3. - Préparation, coordination et exécution des travaux ......................................................................... 23
7.4. - Autorisations administratives............................................................................................................. 26
7.5. - Dommages divers ............................................................................................................................... 26
ARTICLE 8 - PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX ........................................... 27
8.1. - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux......................................................... 27
8.2. - Plans d'exécution - Notes de calculs - Études de détails .................................................................... 27
8.3. - Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers ............................................................................... 27
ARTICLE 9 - CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX – GARANTIE – ASSURANCE – RESILIATION -
CONFIDENTIALITE ET SECURITE ............................................................................................................ 27
9.1. - Essais et contrôles des ouvrages ........................................................................................................ 27
9.2. - Opérations préalables à la réception ................................................................................................. 27
9.3. - Réception ............................................................................................................................................ 27
9.4. - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage .......................................................... 27
10.5. - Garantie contractuelles .................................................................................................................... 27
9.6. - Garanties particulières ....................................................................................................................... 28
9.7. - Documents fournis après exécution................................................................................................... 28
ARTICLE 10 – PROPRIETE INTELLECTUELLE - ASSURANCES - RESILIATION – JUGEMENT DES LITIGES –
CONFIDENTIALITE ET SECURITE ............................................................................................................ 28
10.1. - Propriété intellectuelle ..................................................................................................................... 28
10.2. - Assurances ........................................................................................................................................ 28
10.3. - Mesures coercitives .......................................................................................................................... 29
10.4. - Ajournement et interruption des travaux ........................................................................................ 29
10.5. - Clauses de réexamen ........................................................................................................................ 29
10.6. - Résiliation ......................................................................................................................................... 29
10.7. - Solution amiable ............................................................................................................................... 29
10.8. - Jugement des litiges ......................................................................................................................... 29
10.9. - Obligations de confidentialité et de sécurité ................................................................................... 29
ARTICLE 11 - DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX .................................................................... 30
Cahier des clauses administratives particulières Page 3/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Le présent contrat est soumis à l’accord sur les marchés publics (AMP) conclu conformément au Code de
la Commande Publique (CCP).
ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE PUBLIC - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. - Objet du marché public
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent : les
travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois) -
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie.
Lieu d’exécution : 94 170 LE PERREUX SUR MARNE.
Le présent marché public de travaux fait l’objet d’une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert
(envoi dans le même pli de la candidature et de l’offre).
1.2. - Descriptions des prestations
Ces travaux comprennent :
- Les travaux de dépannage et d’intervention rapide nécessaires au bon usage et au bon
fonctionnement des installations ;
- Les travaux de réparation et de remise en état de ces équipements ;
- Les modifications ou travaux neufs arrêtés dans le cadre des programmes annuels de grosses
réparations.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes éventuelles.
1.3. - Quantités / Cotraitance
Le présent marché est un marché de travaux à bons de commande.
L’accord-cadre est à bons de commande avec les montants annuels en € HT suivants :
- Montant minimal annuel : 0 € HT,
- Montant maximal annuel : 800 000 €HT.
L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable du
titulaire, selon les modalités expressément prévues.
Chaque bon de commande comportera les mentions suivantes :
- la date d’émission et le numéro du bon de commande,
- le numéro du marché et son intitulé,
- le nom du titulaire et son adresse,
- La nature des prestations à réaliser,
- Les dates de réalisation des prestations,
- Le montant des prestations concernées conformément à ceux du bordereau des prix unitaires (BPU).
En cas de groupement d’opérateur économiques, les bons de commande et les ordres de service sont
adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations et présenter des
réserves au maître d’ouvrage (articles 3.7.4 et 3.8.5 du CCAG TX).
Cahier des clauses administratives particulières Page 4/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
1.4. - Décomposition en tranches
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
1.5. - Décomposition en lots
Le découpage en lots est le suivant :
- lot 1 : maçonnerie, carrelage, plâtrerie ;
- lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie ;
- lot 3 : clôtures préfabriquées ;
- lot 4 : couverture ;
- lot 5 : plomberie sanitaire ;
- lot 6 : étanchéité ;
- lot 7 : chauffage central ;
- lot 8 : climatisation ;
- lot 9 : peintures et revêtements ;
- lot 10 : électricité ;
- lot 11 : stores et occultations ;
- lot 12 : démolition, désamiantage, déplombage.
Les lots 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9 – 10 – 11 et 12 détaillés ci-dessus ont été attribués.
Le présent accord-cadre concerne uniquement les prestations relatives au lot 2. Ce lot, attribué lors de la
précédente consultation, est relancé à la suite de la non-reconduction du lot.
1.6. - Prestations complémentaires ou similaires et modifications du marché public
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de recorir, le cas-échéant et sous réserve de la règlementation
en vigueur, aux modifications du marché public et de marchés négociés pour des prestations
complémentaires ou similaires conformément aux articles R2194-1 à R2194-9 et R2122-7 du CCP.
Conformément aux dispositions des articles L2122-1 et R2122-7 du CCP, il pourra être conclu avec le
titulaire un marché négocié sans mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires. Ce
nouveau marché sera défini dans les mêmes termes que le marché initial.
1.7. - Définitions
- la personne publique contractante, pouvoir adjudicateur est la ville du Perreux-sur-Marne
représentée par Madame le Maire,
- la maîtrise d’œuvre est assurée par la ville,
- le comptable public assignataire : Le Trésorier Principal du Perreux.
1.8. - Sous-traitance
Le soumissionnaire peut sous-traiter sous sa responsabilité l'exécution d'une partie du marché public,
moyennant l'application :
- des dispositions relatives à la sous-traitance prévues au Code de la Commande Publique,
- des dispositions générales et celles relatives au paiement direct de la loi n° 75-1334 du 31-12-75
relative à la sous-traitance modifiée et la loi MURCEF de 2001 modifiée,
- des dispositions des décrets relatifs à la loi précitée relative à la sous-traitance conformément à
l'article 3.6 du CCAG TX.
Cahier des clauses administratives particulières Page 5/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Toute demande de déclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché public devra parvenir à
la ville 3 semaines avant le commencement d’exécution de la prestation par le ou les sous-traitant(s),
afin que les services du pouvoir adjudicateur puissent disposer du temps nécessaire pour agréer le ou les
sous-traitant(s).
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait
accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par
la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du
code du travail.
L'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le
titulaire. Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui
auraient pour effet de faire échec aux dispositions du chapitre susvisé.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire
fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes :
1. La nature des prestations sous-traitées ;
2. Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
3. Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
4. Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;
5. Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.
Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas
placé dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions législatives.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à
l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un
acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés au paragraphe ci-dessus.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l'exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement de créances.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de
l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la
réception des documents mentionnés au paragraphe ci-dessus vaut également acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement.
Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct,
postérieurement à la notification du marché, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui
qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial et que les dispositions du chapitre Ier du titre IX du CCP
s'appliquent, il demande à l'acheteur, sans préjudice des dispositions relatives à l'acceptation du sous-
traitant, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article R.2191-46 du
CCP.
Cahier des clauses administratives particulières Page 6/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Lorsque l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un
nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement
de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la
partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. Cette justification
est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.
L'acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire
unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l'article R. 2193-6
du CCP ne lui a pas été remise.
Toute modification en cours d'exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et
les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de
l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou
d'une mainlevée du ou des cessionnaires.
1.9. - Conditions d’appel à des travailleurs étrangers
Toute entreprise qui exécute des prestations dans le cadre du présent marché (titulaire, mandataire et co-
traitant en cas de groupement et sous-traitant) ou entreprise de travail temporaire établi à l’étranger,
devra remettre une copie de déclaration de détachement relative aux salariés avant le début de chaque
détachement conformément à l’article R1263-12-1 du Code du travail. Elle devra également respecter en
cas d’accident du travail d’un travailleur détaché, les dispositions de l’article R1262-2 du même code.
1.10. - Obligations diverses
Le titulaire du marché doit obligatoirement, à la demande du pouvoir adjudicateur fournir les certificats et
attestations suivants :
- une attestation de régularité fiscale,
- une attestation de fournitures de déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois,
- une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité,
- une attestation d'assurance responsabilité décennale (pour les entreprises concernées par ce type
de police d'assurance) en cours de validité.
1.11. - Lutte contre le travail dissimulé
Conformément à l’article 31.5.1 du CCAG TX, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas
échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous
sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans l’enceinte du chantier et en permanence,
sa carte d’identité professionnelle sécurisée.
1.12. - Respect des principes de laïcité et de neutralité
1.12.1. Obligation du titulaire
Le présent contrat confie à son titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service public.
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes
de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :
- d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
- de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service.
Cahier des clauses administratives particulières Page 7/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille à ce que ses
salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de
direction :
- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
- traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Le titulaire communique à l’acheteur les mesures qu’il met en œuvre afin :
- d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
- de remédier aux éventuels manquements.
1.12.2. Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l’exécution
du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure que les contrats de sous-traitance conclus à ce titre comportent des clauses rappelant ces
obligations à la charge de ses cocontractants.
Le titulaire communique à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire
participer le sous-traitant à l'exécution du service public. Ces contrats sont transmis à l’acheteur en même
temps que la demande d’acceptation du sous-traitant ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du
sous-traitant ou du sous-concessionnaire.
11.3. Informations des usagers et de l’acheteur
Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler rapidement
et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ils constatent. Cette
information mentionne également les coordonnées suivantes : le responsable du service Patrimoine Bâti
(Direction des Services Techniques) ou l’un de ses adjoints ou supérieur hiérarchique de la ville du Perreux-
sur-Marne.
Il informe sans délai l’acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu’il a
prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur peut exiger que les
personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout contact avec les usagers
du service. Le titulaire veille à ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de
sous-traitance.
11.4. Les mesures préventives et correctives
Les mesures préventives et correctives destinées à assurer l’application des principes de laïcité et de
neutralité font l’objet d’un suivi par le titulaire en lien avec les services de l’acheteur en charge de l’exécution
du contrat.
Cahier des clauses administratives particulières Page 8/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Ce suivi prend notamment la forme :
- de comptes-rendus systématique du titulaire suite à ses actions correctives visant à remédier à un
manquement aux principes de laïcité et de neutralité ;
- de rapports établis par le titulaire et transmis à l’acheteur trimestriellement, et les mentions
obligatoires, notamment les indicateurs permettant de mesurer le degré de prise en compte des
problématiques liées à la laïcité dans l’exécution du service public : actions préventives menées,
nombre de manquements signalés selon une périodicité à définir, actions correctives à court terme,
à long terme, bilan de ces actions, etc.) ;
- de réunions organisées entre l’acheteur et le titulaire, qui peuvent avoir pour objet de définir de
mesures préventives ou correctives et/ou les modalités de suivi de ces mesures ;
- d’inspections ponctuelles sur pièces et sur place à l’initiative de l’acheteur.
11.5. Sanctions
En cas de méconnaissance au cours de l’exécution du contrat des obligations de respect des principes sus
évoqués, la commune prononce à l’issue d’une procédure contradictoire :
- une pénalité forfaitaire d’un montant de 500 euros à l’encontre du titulaire en cas de manquement
établi de tout personnel placé sous son autorité, ainsi que de tout personnel placé sous l’autorité de
l’un de ses sous-traitants, aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité, et notamment à
l’interdiction de manifester ses opinions politiques ou religieuses, à l’obligation de traiter de façon
égale toutes les personnes, et au respect de la liberté de conscience et de la dignité de toutes les
personnes. Cette pénalité s’applique par manquement constaté ;
- une pénalité forfaitaire d’un montant de 500 euros à l’encontre du titulaire en cas de manquement
aux obligations contractuelles (défaut de mise en œuvre des actions préventives, absence de mise
en œuvre d’une procédure de signalement des manquements, etc.). Cette pénalité s’applique par
manquement constaté ;
- une pénalité forfaitaire de 500 euros à l’encontre du titulaire par jour d’absence d’action correctrice
à la suite d’un manquement aux principes d’égalité, neutralité et de laïcité constaté au cours de
l’exécution du contrat. Cette pénalité s’applique par jour à compter du constat de la carence du
titulaire à mettre en œuvre les actions correctrices prévues au contrat ;
- une pénalité forfaitaire de 500 euros à l’encontre du titulaire pour toute absence à une réunion avec
l’acheteur/autorité concédante portant sur la définition de mesures préventives ou correctrices sur
l’égalité, la neutralité et la laïcité ou portant sur le suivi de ces mesures.
Ces pénalités peuvent être cumulées le cas échéant.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses
observations. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les
manquements concernés, ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai, ou si l’acheteur considère que les observations formulées
par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le manquement n’est pas imputable à celui-ci ou à ses
sous-traitants, les pénalités s’appliquent.
En cas de 10 manquements ou d’un manquement d’une particulière gravité, la ville prononce la résiliation
du contrat pour faute du titulaire, selon les modalités définies au chapitre 7 du CCAG TX.
La ville concédante notifie au préalable une mise en demeure au titulaire afin de l’informer de la sanction
envisagée, et lui demande de présenter ses observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 10
jours calendaires à compter de la réception du courrier de mise en demeure.
Cahier des clauses administratives particulières Page 9/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Si cette mise en demeure s’avère infructueuse, le pouvoir adjudicateur prononce la résiliation pour faute
du contrat. La résiliation est prononcée aux frais et risques du titulaire conformément au chapitre 7 du
CCAG TX. Ces sanctions contractuelles sont sans préjudice des sanctions pénales qui seraient prononcées
suite à une plainte émanant d’un usager ou d’un tiers et visant la société titulaire ou l’un de ses préposés
en lien avec des faits de discrimination tels que définis par les articles 225-1 et suivants du code pénal.
Le suivi de l’exécution des clauses relatives au respect des principes de laïcité et de neutralité est assuré
par le responsable du service Patrimoine Bâti (Direction des Services Techniques) ou l’un de ses adjoints ou
supérieur hiérarchique de la ville du Perreux-sur-Marne.
Les rapports et les documents relatifs à l’application des principes de laïcité et neutralité énumérés ci-
dessus lui sont communiqués (modalités à définir par l’acheteur/autorité concédante). Le titulaire lui
adresse toute question relative à l’application de ces principes.
ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE PUBLIC
Par dérogation à l’article 4 du CCAG TX, les pièces contractuelles du marché public sont les suivantes par
ordre de priorité décroissante :
2.1. - Pièces particulières
Elles sont composées de :
- l'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes, dans la version résultant des dernières modifications
éventuelles (opérées par modifications des marchés publics). L'exemplaire original de l'AE conservé
dans les archives de la Ville fait seul foi,
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles,
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes éventuelles,
- le bordereau des prix unitaires (B.P.U.),
- les dispositions sur lesquelles le soumissionnaire s’est engagé dans son offre pour l'exécution des
prestations :
• Mode opératoire des travaux neufs : organisation du chantier (stockage, livraison de matériel,
nettoyage, sécurité.), organisation en personnel (organigramme, qualifications, missions de chacun),
moyens et description des matériel mis en œuvre (équipements, véhicules, engins.)
• Mode opératoire des travaux de maintenance et correctifs : organisation du chantier (stockage,
livraison de matériel, nettoyage, sécurité.), organisation en personnel (organigramme, qualifications,
missions de chacun), moyens et description des matériel mis en œuvre (équipements, véhicules,
engins.)
• Provenance des fournitures, délais d'approvisionnement des fournitures et garantie des matériels
• Dispositifs prévus pour l'enlèvement et le traitement des déchets,
• Dispositifs prévus pour la lutte contre la pollution,
• Dispositifs prévus pour la lutte contre le bruit,
- les bons de commande émis au fur et à mesure des besoins,
- les actes spéciaux de sous-traitance, et leurs modifications postérieures à la notification du marché.
Cahier des clauses administratives particulières Page 10/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
2.2. - Pièces générales
Les pièces générales sont :
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG TX)
approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié.
- le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.), applicables aux prestations faisant
l'objet du marché, suivant la dernière liste de mise à jour publiée par décret. En dehors des textes
cités ci-dessus, Les normes expérimentales, les D.T.U. nouveaux, les cahiers des clauses spéciales qui
accompagnent les cahiers des clauses techniques des D.T.U., les règles professionnelles etc…
énumérés dans le C.C.T.P. sont rendus applicables par la voie contractuelle.
- les textes réglementaires relatifs à la sécurité, à la protection de la main d’œuvre et aux conditions
de travail, l’ensemble des normes en vigueur et notamment celles visées au CCTP.
Les pièces générales ne sont pas jointes au dossier de consultation des entreprises, les soumissionnaires
étant réputés les connaître.
Les textes du CCAG TX à retenir sont ceux qui sont en vigueur au 1er jour du mois d’établissement des prix.
Les textes des C.C.T.G. à retenir sont ceux qui sont en vigueur au 1er jour du mois d’établissement des prix.
2.3. - Dispositions particulières
Les conditions générales de vente du titulaire dès lors qu’elles sont contraires aux dispositions des pièces
constitutives du marché sont réputées non écrites et ne sont pas applicables.
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché public, ces pièces,
prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG TX, seuls seront notifiés au titulaire du marché public les documents
suivants :
- l’acte d’engagement (A.E.),
- le bordereau des prix unitaires (B.P.U).
ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION
3.1. - Interlocuteurs du marché pour le titulaire
Conformément au CCAG TX, dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes
physiques (nom, coordonnées, fonction) habilitées à le représenter auprès du maitre d’ouvrage, pour les
besoins de l’exécution du marché.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché. Tout
changement d’interlocuteur(s) devra être signalé au moins 15 jours au préalable par mail.
En cas d’absence des interlocuteurs, le titulaire doit pallier son absence par un remplacement immédiat.
Ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom
à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le
titulaire, et chargé(s) de répondre aux demandes de la ville et assurer un suivi de celles-ci.
Cahier des clauses administratives particulières Page 11/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
3.2. - Interlocuteurs de l’acheteur
L’interlocuteur de l’acheteur est le responsable du service Patrimoine Bâti (Direction des Services
Techniques) ou l’un de ses adjoints ou supérieur hiérarchique de la ville du Perreux-sur-Marne.
ARTICLE 4 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
4.1. - Répartition des paiements
L'acte d'engagement (et DC4 dernière version) indique ce qui doit être réglé respectivement à :
- l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants,
- ou le cas échéant entre l’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
4.2. - Rémunération en cas de tranches optionnelles
Sans objet.
4.3. - Répartition des dépenses communes
Sans objet.
4.4. - Contenu des prix
Conformément à l’article 9.1 du CCAG TX avec en sus :
a) Tous les travaux complémentaires non décrits dans la description d'un ouvrage mais nécessaires à son
parfait achèvement.
En cas d'ambiguïtés dans la description d'un ouvrage, il appartient à l'entrepreneur, avant la remise de son
offre de demander des renseignements complémentaires, qui lui seront communiqués suivant les
modalités précisées dans le règlement de la consultation.
A ce titre, tout entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :
- avoir pris pleine connaissance des plans éventuels et documents utiles à la réalisation des travaux
ainsi que les lieux d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec l'exécution des travaux,
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,
- avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux
lieux des travaux, aux accès et aux abords, à l'organisation et au fonctionnement du chantier,
(moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main d’œuvre,
énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées…),
- avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier de consultation des entreprises,
notamment celles éventuellement données par les plans, les plans d'exécution, et le devis descriptif,
s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes, s'être entouré de tous
renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d'œuvre et, après avoir pris tous
renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère public (Équipement, Services
Municipaux, Eaux et Assainissement, Électricité et Gaz de France, la Poste, France Telecom etc. …)
Cahier des clauses administratives particulières Page 12/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
b) L’entrepreneur doit considérer comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes
naturels s'ils ne dépassent pas les intensités limites définies par la caisse d'intempéries ou de congés du
bâtiment. Les relevés fournis par les Services de la Météorologie régionale feront foi.
c) L’entrepreneur doit avoir pris en compte les sujétions qui sont susceptibles d'entraîner l'exécution
simultanée des ouvrages.
d) Les prix de l’entrepreneur sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination
de l'exécution des prestations faisant l'objet du marché, la marge du titulaire ou du sous-traitant auquel du
marché est assigné et la marge pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de l'exécution des
prestations faisant l'objet du présent marché.
e) Le soumissionnaire ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions au dossier de consultation, aux
plans éventuels et devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux ou fassent l’objet d’une demande
de supplément de prix.
f) Le candidat par le fait même de soumissionner, s’étant rendu compte des travaux à effectuer, de leur
importance et de leur nature, reconnaît qu’il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa
spécialité aux détails qui peuvent être omis dans les différentes pièces du dossier.
4.4.1. - Prestations fournies à titre gratuit
Le maître d'ouvrage fournira à titre gratuit les prestations suivantes : les dépenses de consommation
électricité / eau seront assumées par la ville.
4.4.2. - Approvisionnements
Sans objet.
4.5. - Caractère des prix
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché public du titulaire et des sous-traitants éventuels
seront réglés, suivant la définition de l'article 9.2 du CCAG TX.
Le présent marché est un marché de travaux à bons de commande.
Les prix de la partie à bons de commande sont indiqués au sein du bordereau des prix unitaires.
4.6. - Variation dans les prix
Les prix sont fermes la première année et révisables les autres années en cas de reconduction selon les
modalités suivantes : les prix du présent marché public sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de remise de l’offre (septembre 2026) ce mois est appelé : « MOIS ZÉRO ».
Le/Les indice(s)/index de référence choisi pour la révision des prix est/sont :
Indice de référence Désignation
BT 43 Menuiserie en alliage d'aluminium
Les prix seront révisés par application de la formule suivante :
P = Po (0,15 +0,85 (In/Io))
Cahier des clauses administratives particulières Page 13/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Dans laquelle:
Po prix initial du marché public HT au mois zéro
P prix révisé du marché public HT
I Indice BT43 au mois d’exécution des prestations - 3 mois
Io indice au mois zéro (septembre 2026)
Les prix sont révisables une fois par an.
La demande de révision de prix devra être transmise à chaque date d’anniversaire du marché
public.
La révision s’applique pour les prestations exécutées, sur la base de l’indice publié au mois d’exécution des
prestations moins 3 mois. Si l’indice n’est pas encore paru, il sera effectué une variation provisoire.
Le nouveau bordereau des prix révisé devra être transmis dès la publication de l’indice définitif.
A l’appui de sa demande de révision, l’entreprise devra fournir une copie du/des indices/index de
référence publiés au Moniteur.
En cas de disparition d’indice(s) de la formule, le calcul s'effectuera à partir de l'indice unique de
remplacement en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. A défaut d'indice de remplacement
unique, les parties utiliseront l'indice le plus proche accompagné d’une formule de raccordement, sur
proposition du titulaire du marché et après l'accord du pouvoir adjudicateur.
Le changement d'indice sera acté par ordre de service, il produira son effet à la date d'introduction de la
nouvelle série et pourra donc avoir un effet rétroactif pour le calcul de la variation de prix.
Variation provisoire : lorsqu’une variation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à
celui qui doit être appliqué, il est procédé à une variation avant la variation définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la publication de l’index correspondant.
Application de la taxe à la valeur ajoutée : les montants des acomptes et de l’acompte pour solde sont
calculés en appliquant les taux de la T.V.A. en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement en cas de décompte en appliquant
les taux de la T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.
Règle d’arrondi : pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux seront
effectués avec au maximum quatre décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de la
façon suivante :
- si cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est
inchangée (arrondi par défaut),
- si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est
augmentée d’une unité (arrondi par excès).
4.7. - Modalités de règlement des comptes
Le mode de règlement choisi par l’administration est le paiement par mandat administratif.
Le délai de paiement est fixé à 30 jours.
Cahier des clauses administratives particulières Page 14/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en
application de l'article L. 2192-5 du CCP. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale
des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la traçabilité des échanges.
L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une
facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter
qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir
invité à s'y conformer en utilisant ce portail.
Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la
loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être
interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu'avant
l'ordonnancement de la dépense.
L'interruption du délai de paiement mentionnée à l'article R. 2192-27 du CCP fait l'objet d'une notification
au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception.
Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les
pièces à fournir ou à compléter.
A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues ci-dessus, un nouveau délai de
paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de
la notification de l'interruption si ce solde est supérieur à trente jours.
Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de
paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par
voie réglementaire.
Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de
l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
Les factures doivent être transmises via Chorus Pro et doivent comporter obligatoirement le numéro du
bon de commande (numéro alphanumérique présent sur bon de commande reçu ou communiqué par le
service prescripteur), ainsi que le numéro de SIRET de la commune (219 400 587 00016).
Modalités essentielles de financement : ressources propres et subventions éventuelles.
4.7.1. - Demandes de paiement
Par dérogation à l'article 12.1.1 du CCAG TX, les modalités du règlement des comptes du marché public
seront les suivantes :
Cahier des clauses administratives particulières Page 15/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Le règlement aura lieu au fur et à mesure de l’exécution des prestations (et à l’avancement si le chantier
excède un mois).
Le titulaire remet sa demande de paiement au maître d’œuvre accompagné du (des)bon(s) de commande.
Le règlement des prestations interviendra uniquement sur la transmission du document précité et autres
documents éventuellement demandés. Le défaut de présentation sera, sans préavis, une condition
suspensive au délai de paiement en vigueur.
Chaque facture devra regrouper les travaux correspondants aux bons de commande émis pour une même
imputation ou pour une même opération. L’entrepreneur établira un métré quantitatif et appliquera pour
chaque poste le prix de son bordereau. Pour chaque prix et chaque coefficient devront figurer les
références de calcul de celui-ci (n° de bordereau, coefficient de révision des prix, etc ...).
Par dérogation à l'article 12.1.1 du CCAG, il ne sera pas établi de décompte général.
Le délai maximum de présentation des factures au service financier ne pourra excéder 60 jours à dater de
l’achèvement des travaux, hormis pour les commandes passées en novembre et décembre, dont les
factures seront impérativement présentées avant le 31 janvier de l’année suivante.
Chaque prestation fera l’objet d’une facturation spécifique présentée en 1 exemplaire original et faisant
apparaître outre les mentions légales :
- Le montant des prestations exécutées HT,
- Le taux et le montant de la TVA,
- Le montant des prestations exécutées TTC,
- Le montant de la variation éventuelle,
- la nature détaillée des prestations (y compris le rabais en pourcentage des travaux sur ligne BPU),
- la date d’exécution des prestations,
- le numéro du bon de commande.
- le bon de commande (et documents éventuellement demandés).
Pour les prestations sur devis, la facture devra être conforme à celui-ci.
Il peut y avoir plusieurs factures pour un bon de commande si pour des raisons indépendantes du titulaire
et sur demande et en accord avec la personne publique, le délai d’intervention se trouve prolongé.
4.7.2. - Acomptes mensuels
Sans objet.
4.7.3. - Décompte général - Solde
Sans objet
4.7.4. - Rémunération en cas de groupement d'opérateurs économiques
Groupement solidaire
Chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier
une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement. (article 3.5.3 du CCAG TX).
Cahier des clauses administratives particulières Page 16/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Groupement conjoint
Le mandataire est solidaire, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations
contractuelles de celui-ci à l’égard du maitre d’ouvrage jusqu’à la date, définie à l’article 44.1 du CCAG TX
(délai de garantie), à laquelle ces obligations prennent fin. (Article 3.5.2 du CCAG TX).
Dans les deux formes de groupements
L'un des opérateurs économiques, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente
l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du représentant du maître d’ouvrage et du maître
d’œuvre, pour l’exécution du marché. (Article 3.5.1 du CCAG TX).
Le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement.
Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement
perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. Les membres
fournissent respectivement leur relevé d’identité bancaire (RIB).
L'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à
concurrence du montant dû à chacun.
Toutefois, en cas de groupement solidaire, le pouvoir adjudicateur autorise les membres du groupement
que le paiement soit effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du
mandataire.
Cette demande doit être faite au moment du dépôt de l’offre. Dans ce cas précis, l'acte d'engagement est
un document unique qui indique le montant total du marché public et l'ensemble des prestations que les
membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul
du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet
d’un paiement individualisé.
4.7.5. - Règlement des sous-traitants
Le paiement du sous traitant répond aux modalités des articles R 2193-10 et suivants du Code de la
commande publique et selon le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique
dans la commande publique.
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le
pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte
spécial.
La somme à régler au(x) sous-traitant(s) tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
Cahier des clauses administratives particulières Page 17/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
En cas de groupement, toutes les demandes de paiement des sous-traitants doivent passer par le
mandataire qui centralise les demandes.
Le seuil prévu à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été
agréées est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises.
Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par
tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du
titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionné
ci-dessus pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à
l'acheteur.
Passé ce délai, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties
de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande
de paiement dans les conditions fixées ci-dessus ou qu'il dispose de l'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l'acheteur
accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis postal.
L'acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une
facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter
qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 du CCP et
l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.
Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application de l'article L. 2193-
10 du CCP est identique à celui applicable au titulaire.
Ce délai court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de l'acceptation
expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.
Les dispositions de l’article sur l’avance du présent cahier s’appliquent aux sous-traitants en tenant compte
des dispositions particulières ci-après :
Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’avance versée au titulaire est calculée sur la base du
montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et
donnant lieu à paiement direct.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché public ou de l’acte spécial
par l’acheteur.
Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes
modalités que celles prévues selon le rythme des paiements et les modalités fixées par le présent marché.
Cahier des clauses administratives particulières Page 18/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
4.8. - Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché public, la poursuite de
l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'une modification du marché public.
Le règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus dans les documents contractuels définis à
l’article 2 ci-dessus, se fera conformément à l'article 13 du CCAG TX.
Lorsque les changements prescrits nécessitent des prix nouveaux, par dérogation à l’article 13.4 du CCAG
TX, le sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, ne seront
obligatoires que sur demande du maître d’œuvre.
Les travaux non prévus ne seront exécutés qu’après accord du maître d’œuvre et réglés suivant les prix
proposés par l’entrepreneur et acceptés par le maître d’œuvre ou aux conditions particulières ci-après
(travaux sur devis).
Ils feront l’objet d’une constatation comme prévu ci-après (travaux sur devis). Ils seront réglés sur les
mêmes bases que ceux prévus initialement.
Travaux confiés à des spécialistes : réparations d’appareillage, mise au point de matériels et traitement
spéciaux sur métaux (galvanisation, peinture à résine époxy etc…), les prestations seront réglées sur
présentations des factures avec application d’un coefficient fixé par l’entreprise dans son bordereau.
Fournitures spéciales : elles seront réglées sur présentation de la facture d’achat avec application du
coefficient fixé dans le bordereau des prix, ces fournitures étant considérées comme prix nets.
Travaux sur devis : en raison de l’importance ou de la nature des travaux, il pourra être demandé à
l’entrepreneur titulaire du marché public, dans le cadre du présent marché public, un devis préalable qui,
vérifié par le Directeur des travaux et accepté par le Maître d’Ouvrage, pourra servir de base pour le
règlement des travaux soit en appliquant aux quantités réellement exécutées les prix unitaires proposés
par l’entrepreneur soit si la nature et la quantité des travaux n’ont pas varié, sur le montant net et
forfaitaire du devis.
L'entrepreneur dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour présenter le devis, ramené à 2 jours si la
modification bloque l'avancement des travaux. Ce délai a pour origine le jour de rendez-vous avec le
technicien des services techniques pour les travaux d’aménagement, et pour le remplacement
d’équipement la date de la demande par téléphone, télécopie ou mail.
Les prix sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché public, notamment aux conditions
économiques en vigueur au mois d'établissement de ces prix.
4.9. - Augmentation de la masse des travaux
Suivant article 14 du CCAG TX.
4.10. - Diminution de la masse des travaux
Suivant article 15 du CCAG TX.
4.11. - Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages
Suivant article 16 du CCAG TX.
Cahier des clauses administratives particulières Page 19/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ
5.1. - Retenue de garantie
Sans objet.
5.2. - Avance
Conformément à l’article 10.1 du CCAG TX, l’option B est retenue.
L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur
à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé à 5 % du
montant initial toutes taxes comprises du marché.
Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé à 5 % d'une
somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée
exprimée en mois.
Le versement de l’avance sera conditionné à la constitution d’une garantie à 1ère demande ou une
caution personnelle et solidaire.
Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut être
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes
dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables
au titulaire du marché, et conformément au Code de la Commande Publique.
ARTICLE 6 - DUREE DU MARCHE PUBLIC - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX - PERIODE DE
PREPARATION PROLONGATION - PENALITES
Par dérogation aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG TX le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si
la date ainsi fixée pour le début de la période de préparation lorsqu'il en existe une, ou le début
d'exécution des travaux est postérieur(e) de plus de six mois à celle de la notification du marché public.
6.1. - Durée du marché public
Le marché est notifié au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification pour un
an.
Date prévisionnelle (qui n’engage pas le pouvoir adjudicateur) de commencement des prestations : 4ème
trimestre 2026.
Le marché public pourra être reconduit 1 fois par période de douze mois par décision tacite. Le titulaire ne
peut s’y opposer.
En cas de non-reconduction, le titulaire en sera informé.
Les montants minimum et maximum annuels seront identiques aux montants initiaux lors de la
reconduction.
Cahier des clauses administratives particulières Page 20/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Dans l’éventualité où le montant maximum annuel serait atteint en cours d’exécution annuelle, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de ne pas reconduire le présent marché et d’y mettre un terme avant la
date de fin d’exécution
Le bon de commande mentionnera la date de commencement des prestations et conformément aux
clauses du CCTP.
6.2. - Délais d’exécution des travaux
Le titulaire s’engage sur les délais d’intervention détaillés au sein de l’acte d’engagement.
Chaque bon de commande mentionnera la date de commencement des prestations ainsi que les échanges
de mail fixant les exigences d’intervention fixées par la ville, conformes au marché (exemple : travaux à
programmer pendant des vacances scolaires)
6.3. - Période de préparation
Se référer aux dispositions de l’article 7.3.1 du présent CCAP.
6.4. - Programme d’exécution - Calendrier d’exécution
Sans objet.
6.5. - Prolongation des délais d'exécution
a/ En vue de l'application éventuelle de l'article 18-2.3 du CCAG TX le délai d'exécution des travaux sera
prolongé d'un nombre de jours égal à ceux réellement constatés comme intempéries par le maître
d’œuvre.
En cas d'absence de constat contradictoire, les relevés fournis par les services de la météorologie régionale
feront foi.
b/ sur demande du maître d’ouvrage suite à des travaux supplémentaires.
6.6. - Pénalités
En cas de manquement du titulaire à ses obligations contractuelles, il pourra être fait application de
pénalités aux montants TTC sans qu’il soit besoin d’une notification ou d’une mise en demeure préalable.
Cahier des clauses administratives particulières Page 21/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Le montant des pénalités est défini comme suit :
par infraction
Infractions
et par jour calendaire
En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, le titulaire encourt, par dérogation
à l’article 19.2.3 du CCAG TX, les pénalités suivantes :
Retard imputable au titulaire dans l'exécution des prestations 400 € TTC par jour calendaire,
Par dérogation à l’article 19.2.4. du CCAG TX, cette pénalité pourra être plafonnée à 30 % du montant
appliquée sans qu’il soit besoin d’une notification ou d’une mise en total HT du bon de commande
demeure préalable.
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :
200 € TTC par jour calendaire
Passé un délai supérieur à 3
jours, la ville se réserve le
Retard dans le nettoyage du chantier et de ses abords
droit de faire exécuter la
prestation par un tiers et de
déduire la facture du titulaire
Retard dans l'installation de chantier ou défaut dans l’installation de
200 € TTC par jour calendaire
chantier par rapport aux jalons du planning contractuel
Non repliement des installations de chantier et non remise en état des
lieux :
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des
200 € TTC par jour calendaire
emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans
Passé un délai supérieur à 3
le délai d'exécution. En cas de non-respect des ordres de repliement des
jours, la ville se réserve le
installations et après injonction faite par la maîtrise d'œuvre, la pénalité
droit de faire exécuter la
sera appliquée à l'entreprise.
prestation par un tiers et de
Par dérogation à l'article 37.2 du CCAG TX, le délai d'exécution du
déduire la facture du titulaire
repliement des installations est ramené à 2 jours et celui de la remise en
état des lieux sera exécutée dans les 24 heures après mise en demeure.
Les autres stipulations de l'article 37 du CCAG sont applicables.
Remise des documents :
En cas de retard dans la remise des documents (devis, plan 250 € TTC par jour calendaire
d’exécution, note de calcul, DOE…) et par document.
Sous traitance illicite : 500 € TTC et exclusion du
Intervention d’un sous-traitant sans agrément du Maître d’ouvrage chantier
Absences à un rendez-vous et retards supérieure à 30 minutes : 200 € TTC par infraction
Le représentant aux réunions doit avoir pouvoir d'engager la société ou
l'entreprise pour laquelle il intervient dans toutes les décisions
techniques et administratives à prendre en réunion.
La représentation de l'entreprise par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier sera considérée comme une
absence.
Cumul des pénalités :
Les pénalités visées ci-dessus sont cumulables.
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG TX, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire n’est pas plafonné.
Cahier des clauses administratives particulières Page 22/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
6.7. - Primes
Sans objet.
ARTICLE 7 - PROVENANCE QUALITÉ CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
7.1. - Matériaux et produits
7.1.1. - Provenance des matériaux et des produits
Les CCTP fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est
pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives de l’accord-cadre, ou
déroge aux dispositions des dites pièces.
Les CCTP fixent les produits pour lesquels le titulaire peut amener la preuve d'équivalence et ceux pour
lesquels la conformité aux normes est attestée par un certificat. Le titulaire transmet au maître d'œuvre,
trente jours avant la constitution des approvisionnements ou la mise en œuvre des matériaux substitués,
tous les éléments nécessaires à l'autorisation de remplacement ou de substitution.
7.1.2. - Caractéristique, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Les CCTP définissent les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G.-Travaux et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives
que quantitatives, sur le chantier.
Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit
proposé.
7.1.3. - Stockage de matériel et de matériaux
Aucun dépôt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doit être établi à l’extérieur de
l’emprise du chantier, sauf autorisation spéciale du maître d’œuvre.
7.2. - Implantation des ouvrages
Conformément à l’article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la
passation de l’accord-cadre et sauf stipulation différente dudit accord-cadre, il est effectué par
l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
7.3. - Préparation, coordination et exécution des travaux
7.3.1. - Période de préparation
Il est fixé une période de préparation. Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution.
Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG TX, elle sera fixée dans chaque bon de commande, marché
subséquent ou ordre de service.
Cahier des clauses administratives particulières Page 23/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard
éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution des prestations de la
même durée.
Les CCTP détaillent les différentes tâches à effectuer au cours de cette période.
7.3.2. - Plans d’exécution – notes de calcul – Etudes de détail
Les plans d’exécution des ouvrages, plans de synthèse et plans de détails et les spécifications techniques
détaillées sont établis par le titulaire et soumis avec les notes de calcul et études dans les conditions
prévues aux CCTP.
La fourniture des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans les conditions de
l’article 29.1.3 du C.C.A.G.-Travaux.
7.3.3. - Organisation – Sécurité et hygiène des chantiers
L’attributaire doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à
l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de
l’autorité compétente.
7.3.3.1. - Installations des chantiers – Dépôts de l’entreprise
Si l’entrepreneur désire réaliser certaines occupations sur les dépendances du domaine public pour
l’installation de ses chantiers, le stationnement de son matériel et le dépôt des matériaux en
approvisionnement, il devra en faire la demande écrite à l’autorité compétente, qui lui fixera les
emplacements dont il pourra disposer et dont il devra se contenter. Nonobstant cette décision,
l’entrepreneur devra se pourvoir de toutes les autorisations nécessaires.
Les emplacements définis par le maître d’œuvre et mis à la disposition de l’entrepreneur pour les
installations de chantier devront être débarrassés entièrement de tous détritus, matériaux, socles en
béton, etc. avant la réception provisoire des travaux.
En cas de livraison de matériel, les parties communes devront immédiatement être nettoyées, afin qu’il ne
subsiste pas de traces de salissures quelles qu’elles soient. En tout état de cause, les parties communes
devront être nettoyées à chaque fin de journée au départ des entreprises.
Les consommations de fluides liés au chantier seront à la charge du maître d’ouvrage.
7.3.3.2. - Prescriptions relatives à l’entrée et à la sortie des ouvriers, des véhicules et à l’entrée des
matériaux
L’entrepreneur devra se conformer aux instructions qui lui seront données relatives aux heures d’entrée et
de sortie des ouvriers, à leur nombre et aux chemins à suivre pour l’entrée des matériaux et des véhicules.
7.3.3.3. - Responsabilité des matériaux et des ouvrages
Le maître de l’ouvrage n’entend encourir aucune responsabilité du fait des ouvrages confiés aux
entrepreneurs comme des portions de voirie et aménagements auxquels ils s’appliquent, jusqu’à
l’achèvement des travaux, l’enlèvement des approvisionnements superflus et la réception définitive des
ouvrages par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre.
Cahier des clauses administratives particulières Page 24/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
7.3.3.4. - Protection des ouvrages
Le titulaire de l’accord-cadre restera responsable des dégradations ou dommages survenus aux ouvrages,
sauf son recours contre qui de droit.
Il devra prendre toute mesure pour en assurer la conservation intacte et les protéger contre toutes avaries,
destructions, incendie ou vol jusqu’à la fin des travaux.
Il préservera ses matériaux et ouvrages contre les dégradations de toutes natures qu’ils pourraient subir et
reste seul chargé de la réparation des dommages qui proviendraient du défaut de préservation. Le maître
de l’ouvrage entend rester complètement étranger à toute contestation ou répartition de la dépense entre
l’entrepreneur et les tiers.
Dans tous les cas, l’entrepreneur devra se conformer à la note d’organisation de chantier.
7.3.3.5 - Responsabilité de l’entrepreneur
L’entrepreneur est responsable des dégâts survenus au domaine par le fait de ses ouvriers ou des tiers
tolérés par lui sur le chantier comme par suite des transports et manœuvres quelconques ordonnés par lui
et/ou effectués pour son compte.
7.3.3.6. - Exclusion du chantier
Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre se réservent le droit de faire exclure du chantier toute personne
leur ayant donné quelque motif de plainte, insubordination, incapacité ou improbité.
7.3.3.7. - Contraventions et autres infractions
Le titulaire de l’accord-cadre est entièrement responsable des contraventions aux règlements de police et
n’a droit à aucun recours contre la commune en cas de condamnation encourue par lui, ses préposés ou
ses ouvriers.
7.3.3.8. - Nettoyage
Le titulaire devra effectuer le nettoyage, la descente et le transport de ses gravois jusqu’à un emplacement
déterminé en accord avec le maître d’œuvre. Il devra également effectuer le nettoyage des lieux après son
intervention. En cas de non-exécution ou d’exécution non satisfaisante, le nettoyage sera fait par une
entreprise spécialisée, choisie par le maître d’œuvre, aux frais de l’entrepreneur titulaire de l’accord-cadre.
Dans tous les cas, l’entrepreneur devra se conformer à la note d’organisation de chantier.
7.3.3.9. -Sujétions résultant du voisinage des chantiers de travaux étrangers à l’entreprise
Les sujétions de toute nature et les retards qui pourraient résulter de la présence et du maintien en service
des canalisations, câbles, conduites, etc., de toute nature, ainsi que les chantiers nécessaires au
déplacement ou à la transformation de ces installations ne donneront lieu à aucune indemnité ni plus-
value.
Cahier des clauses administratives particulières Page 25/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
7.3.3.10. - Pertes et avaries
Il n’est alloué à l’attributaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa
négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
L’attributaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les
approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne
puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues et tous autres phénomènes naturels qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les prestations.
7.3.3.11. - Sujétions spéciales pour les services exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou
protégés
Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les
services sont exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou méritant une protection au titre de la
sauvegarde de l’environnement, l’attributaire doit prendre à ses frais et risques, les dispositions
nécessaires pour réduire, dans la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins,
notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les
fumées et les poussières.
7.3.3.12. - Dégradations causées aux voies publiques et espaces verts
Si des dégradations sont causées aux voies publiques et espaces verts par les transports routiers ou des
circulations d’engins exceptionnels, l’attributaire supporte seul la charge des contributions ou réparations.
Un état des lieux contradictoire préalable pourra être demandé par le titulaire ou le maître d’ouvrage
avant l’exécution des prestations.
7.3.4. - Sujétions résultant de l’exploitation du domaine public
En cas de découverte, dans les fouilles, d’ouvrages souterrains (canalisations, câbles, etc.) non repérés
avant le début des travaux, l’entrepreneur devra avertir le maître d’œuvre ou son représentant, qui
prendra contact avec le service concessionnaire intéressé.
Ces sujétions ne donneront lieu à aucune indemnité ni plus-value.
7.4. - Autorisations administratives
Le Maitre d’ouvrage peut apporter son concours à l’attributaire pour lui faciliter l’obtention des autres
autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements
nécessaires à la réalisation des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre.
7.5. - Dommages divers
L’attributaire a, à l’égard du maître d’ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes
et aux biens, causés par la conduite d’exécution des prestations, sauf s’il est établi que cette conduite ou
ces modalités résultent nécessairement de stipulations de l’accord-cadre ou de prescriptions de bons de
commande, ou sauf si le maitre d’ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été
condamné sans avoir appelé l’attributaire en garantie devant la juridiction saisie.
Cahier des clauses administratives particulières Page 26/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
ARTICLE 8 - PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
8.1. - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Sans objet.
8.2. - Plans d'exécution - Notes de calculs - Études de détails
Conformément aux prescriptions du CCTP.
8.3. - Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers
Conformément aux articles 28.3 et 31.1 à 31.4 du CCAG TX.
Le chantier de la présente opération est soumis à l'application des dispositions de la loi n° 93 1418 du 31
décembre 1993 (législatives) et du décret n° 94 11.59 du 26 décembre 1994 (réglementaires) relatifs à la
prévention des risques et à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des
opérations de bâtiment ou de génie civil.
Et conformément aux prescriptions du CCTP.
ARTICLE 9 - CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX – GARANTIE – ASSURANCE – RÉSILIATION -
CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ
9.1. - Essais et contrôles des ouvrages
Conformément aux prescriptions du CCTP.
9.2. - Opérations préalables à la réception
Conformément aux prescriptions du CCTP.
9.3. - Réception
Conformément aux prescriptions du CCTP.
9.4. - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage
Conformément aux prescriptions du CCTP.
9.5. - Garantie contractuelles
Le délai de garantie, est, sauf prolongation décidée conformément à l’article 44.2 du CCAG TX, est d’un an
à compter de la date d'effet de la réception.
Cahier des clauses administratives particulières Page 27/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations
énoncés à l’article 44.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de
l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d’ouvrage jusqu’à l’exécution
complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office
conformément aux stipulations de l’article 41.6.
9.6. - Garanties particulières
Sans objet
9.7. - Documents fournis après exécution
Conformément aux prescriptions du CCTP.
ARTICLE 10 – PROPRIETE INTELLECTUELLE - ASSURANCES - RESILIATION – JUGEMENT DES LITIGES –
CONFIDENTIALITE ET SECURITE
10.1. - Propriété intellectuelle
Sans objet.
10.2. - Assurances
Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par
l’exécution des prestations.
Assurance de responsabilité civile décennale :
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire
souscrit l’assurance décennale obligatoire visée à l’article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A 243-1 du même code.
Attestations d’assurance :
Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout
début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie.
À tout moment, durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maître d’ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la demande.
En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire
doit justifier qu’il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2
du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et
suivants du code des assurances. L’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier sur
lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.
Cahier des clauses administratives particulières Page 28/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
10.3. - Mesures coercitives
Conformément à l’article 52 du CCAG TX.
10.4. - Ajournement et interruption des travaux
Conformément à l’article 53 du CCAG TX.
10.5. - Clauses de réexamen
Conformément à l’article 54 du CCAG TX.
10.6. - Résiliation
Conformément au Code de la commande publique et au chapitre 7 du CCAG TX.
10.7. - Solution amiable
En cas de litige quant à l’exécution d’un marché public, il est décidé entre les parties que le responsable du
service Patrimoine Bâti (Direction des Services Techniques) soit saisi avant tout recours gracieux ou
contentieux.
Dans cette hypothèse, il sera alors organisé une réunion entre la personne habilitée à engager la
responsabilité de la société référencée et le responsable du service Patrimoine Bâti (Direction des Services
Techniques) de la ville du Perreux-sur-Marne pour trouver une solution amiable et résoudre les éventuels
dysfonctionnements.
10.8. - Jugement des litiges
Les litiges qui opposeraient le titulaire du marché public et la ville de Perreux-sur-Marne relativement à
l’interprétation ou à l’exécution du présent marché public seront soumis à la juridiction administrative
territorialement compétente.
10.9. - Obligations de confidentialité et de sécurité
Le présent marché public comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du
CCAG TX. Chaque partie au marché est tenue au respect des données à caractère personnel conformément
à l’article 5.2 du CCAG TX. Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à
l'article 5.3 du CCAG TX.
10.9.1.- Obligation de confidentialité
Le titulaire et le maître d’ouvrage qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance
d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un
caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie
ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même
rendus publics.
Cahier des clauses administratives particulières Page 29/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la
documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme
orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maître d’ouvrage est propriétaire ou
titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre
de ses relations avec le maître d’ouvrage. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants,
ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-
traitants.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :
- qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maître d’ouvrage aurait
lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
- signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;
- qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces
informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement
à leur divulgation.
10.9.2.- Protection des données à caractère personnel
Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au
traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du
marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors
de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est
formellement prohibée.
En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d’ouvrage afin de se
conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en
l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.
10.9.3.- Mesures de sécurité
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s’appliquent, notamment
dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection
du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières sont indiquées par le maître d’ouvrage
dans les documents particuliers du marché. Le titulaire est tenu de les respecter.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à
supplément de prix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies :
- les informations ne lui ont été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre ;
- il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire
pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse
pour lui l’exécution de son contrat.
ARTICLE 11 - DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX
Toutes stipulations portées au présent C.C.A.P. prévaudront sur celles qui pourraient être contradictoires
aux pièces générales citées au présent cahier.
Cahier des clauses administratives particulières Page 30/31
(C.C.A.P.)
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE
Travaux neufs et d'entretien des bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 1 fois)
Lot 2 : menuiseries aluminium, métallerie et serrurerie
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants du CCAG TX :
Articles du C.C.A.P. Articles du CCAG TX
Art. 2 Art. 4
Art. 2.3 Art. 4.2
Art. 4.7.1 Art. 12.1.1
Art. 4.8 Art. 13.4
Art. 6 Art.18.1.1
Art. 6 Art. 50.2.1
Art. 6.6 Art. 19.2.3
Art. 6.6 Art 19.2.4
Art. 6.6 Art.19.2.2
Art. 6.6 Art.37.2
Art. 7.3.1 Art. 28.1
Cahier des clauses administratives particulières Page 31/31
(C.C.A.P.)
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.