Règlement de consultation
1_RC_V2.pdf · 7 851 mots · du marché « Construction d'une nouvelle station d'épuration à Plémy », dossier de consultation officiel.
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION
À PLÉMY
Date et heure limites de réception des offres :
Jeudi 29 octobre 2026 à 15h 00min 00sec
Lamballe Terre & Mer
Direction Aménagement
41, rue Saint-Martin
CS 83002
22404 Lamballe-Armor Cedex 4
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION À
Objet
PLÉMY
Mode de passation Procédure adaptée ouverte
Type de contrat Marché public
Délai de validité des
180 jours
offres
Forme de groupement Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
Variantes Sans
PSE Avec
Clauses sociales Avec
Clauses
Sans
environnementales
Durée / Délai L'Acte d'engagement fixe le délai d'exécution de chaque phase
Négociation Éventuelle
Visite sur site Sans
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation.............................................................................................................. 4
1.1 - Objet....................................................................................................................................................... 4
1.2 - Mode de passation................................................................................................................................. 4
1.3 - Type et forme de contrat ....................................................................................................................... 4
1.4 - Décomposition de la consultation ......................................................................................................... 4
1.5 - Nomenclature ........................................................................................................................................ 4
2 - Conditions de la consultation ........................................................................................................................ 4
2.1 - Délai de validité des offres ..................................................................................................................... 4
2.2 - Forme juridique du groupement............................................................................................................ 4
2.3 - Variantes ................................................................................................................................................ 4
2.4 - Prestation supplémentaire éventuelle .................................................................................................. 5
2.5 - Développement durable ........................................................................................................................ 5
3 - Les intervenants ............................................................................................................................................ 5
3.1 - Conduite d'opération ............................................................................................................................. 5
3.2 - Maîtrise d'œuvre.................................................................................................................................... 5
3.3 - Contrôle technique ................................................................................................................................ 5
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ................................................................................ 6
4 - Conditions relatives au contrat ..................................................................................................................... 6
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution .................................................................................................. 6
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ........................................................................ 6
5 - Contenu du dossier de consultation.............................................................................................................. 6
6 - Présentation des candidatures et des offres................................................................................................. 7
6.1 - Documents à produire ........................................................................................................................... 7
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis .................................................................................................... 11
7.1 - Transmission électronique ................................................................................................................... 11
7.2 - Transmission sous support papier ....................................................................................................... 12
8 - Examen des candidatures et des offres....................................................................................................... 12
8.1 - Analyse des offres ................................................................................................................................ 12
8.1.1 – Première étape de jugement des offres .......................................................................................... 13
8.1.1.a - Notation du critère “prix” .............................................................................................................. 13
8.1.1.b - Notation du critère “valeur technique” ......................................................................................... 13
8.1.1.c - Notation finale de la première étape ............................................................................................. 13
8.1.2 – Deuxième étape de jugement des offres ......................................................................................... 14
8.1.2.a - Notation du critère “prix” .............................................................................................................. 14
8.1.2.b - Notation du critère “valeur technique” ......................................................................................... 14
8.1.3.c - Notation finale de la deuxième étape ............................................................................................ 14
8.2 - Suite à donner à la consultation .......................................................................................................... 14
8.3 - Analyse des candidatures..................................................................................................................... 15
8.4 - Attribution du marché ......................................................................................................................... 15
9 - Renseignements complémentaires ............................................................................................................. 15
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact .................................................................................. 15
9.2 - Procédures de recours ......................................................................................................................... 15
ANNEXE AU RÈGLEMENT DE CONSULTATION .................................................................................................. 17
1 - Objet et étendue de la consultation
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 3 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne un marché de travaux relatif à la construction d’une nouvelle station
d’épuration sur la commune de Plémy.
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Les prestations sont réparties en 4 phases :
Phase Désignation
1 Études d’exécution
Phase de réalisation des ouvrages de la station d’épuration, y compris tous les
ouvrages, équipements et annexes, montage sur site, y compris livraison sur site,
2
mise en place des équipements, câblage, raccordement et programmation de
l’ensemble de l’installation
3 Période de mise en route / mise au point / mise en régime
4 Période d’observation, y compris essais de vérification des résultats
1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal Description
45232420-2 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
2.2 - Forme juridique du groupement
L'entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 4 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
2.4 - Prestation supplémentaire éventuelle
Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour la prestation supplémentaire éventuelle suivante
:
➢ Prestation supplémentaire éventuelle n°1
• Installation de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment
L'absence de cette prestation dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son
rejet.
2.5 - Développement durable
Dispositions relatives à l’emploi de personnes en difficulté d’insertion professionnelle :
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le
CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des
réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du
non-respect du cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs
de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
Pour le présent marché, les entreprises qui soumissionnent s’engagent à réaliser une action d’insertion
professionnelle en faveur de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières
(demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes sans qualification, etc.).
Dès lors, les entreprises devront obligatoirement réserver, à l'occasion de l'exécution du marché, un volume
d'heures défini du temps total de main d’œuvre nécessaire à la réalisation des prestations.
Cet engagement représente 560 heures de travail minimum sur la durée totale d’exécution du marché.
Pour de plus amples informations, les candidats peuvent se référer à l’annexe du présent document :
« Action d’Insertion Professionnelle dans les marchés : présentation du dispositif ».
3 - Les intervenants
3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même.
3.2 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
NOUVELLES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES (N.T.E)
1, rue du Vivier Louis
35760 Saint-Grégoire
La mission de maîtrise d’œuvre confiée par le maître d’ouvrage comprend les éléments suivants : EP – AVP –
PRO – ACT – VISA – DET – AOR.
3.3 - Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par :
Bureau Veritas Construction
Carré Rosengart - 16 Quai Armez
22000 Saint-Brieuc
La mission de contrôle technique confiée par le maître d’ouvrage comprend les éléments suivants : L – S –P1
– VIE.
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 5 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :
L.R.C. Coordination SPS
Résidence du Fresna - 6, impasse des Cévets
22410 Plourhan
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé à l’acte d’engagement et ne peut en aucun cas être modifié.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au
CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
• Le règlement de la consultation (RC) ;
• L'acte d'engagement (AE) et son annexe (à compléter) ;
• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes :
o Annexe 1 : Spécifications relatives à la réalisation
o Annexe 2 : Plan topographique
o Annexe 3 : Plan - Guide implantation
o Annexe 4 : Plan - Guide hydraulique
o Annexe 5 : Arrêté du 5 avril 2023
o Annexe 6 : Récépissés DT
o Annexe 7 : Rapport G1
o Annexe 8 : Rapport G2 AVP
o Annexe 9 : Rapport G2 PRO
o Annexe 10 : Fiche INRS ED 968 – Conception des usines d’épuration des eaux résiduaires
o Annexe 11 : Guide AELB – Mise en œuvre de l’autosurveillance
o Annexe 12 : as_arsatese_lb_09_2014
o Annexe 13 : Modèle mémoire technique autosurveillance
o Annexe 14 : Fiche SEA 29-Regard de dégazage
o Annexe 15 : Fiche SEA 29 Décanteurs raclés LSR et LSD
o Annexe 16 : Dossier permis de construire
o Annexe 17 : Diagnostic amiante
o Annexe 18 : Repérage plomb
o Annexe 19 : Prescriptions_Elec_Auto_STEP_LTM indG
o Annexe 20 : Recommandations_smacl_ONDULEURS PPV (SUPEGAL 150 m² et INF 500m²)
o Annexe 21 : Trame_cahier_de_vie_VF
• Le Plan général de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC-SPS) ;
• Le rapport initial de contrôle technique (RICT) ;
• Le cadre du bilan prévisionnel d’exploitation (à compléter) ;
• Le cahier des garanties souscrites (à compléter) ;
• Le cadre du mémoire technique (à compléter) ;
• La trame de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) (à compléter) ;
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 6 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
• Le feuillet "Clause d’insertion sociale et professionnelle" (à compléter) ;
• Un formulaire "Lettre de candidature" (à compléter) ;
• La trame "Références travaux" (à compléter) ;
• Le formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4), si nécessaire ;
• Le DUME acheteur,
• Le tutoriel E11 "Candidater avec un DUME".
Il est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
L'entité adjudicatrice se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au
plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi
par l'entité adjudicatrice des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
✓ Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3
et R. 2143-4 du Code de la commande publique :
• Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés Signature
Une lettre de candidature (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier
Non
de consultation)
Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique (modèle Non
« Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation)
Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au Non
dossier de consultation)
• Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers
exercices disponibles Non
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 7 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
• Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés Signature
Attestation de compétence AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) du
Non
personnel chargé du suivi des travaux.
Pour le génie épuratoire :
o Justificatifs de la qualification professionnelle tels que Synteau Classe 1 minimum ;
o Présentation d'une liste des études de conception et des travaux réalisés relatifs à la
réalisation de stations d'épuration urbaines de capacité comprise entre 400 et 2 000 EH,
les travaux présentés auront été exécutés au cours des cinq dernières années. La liste Non
indiquera leur montant, l'année et le lieu d'exécution. Elle sera appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants qui préciseront que les travaux ont
été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin (trame « Références travaux »
à compléter, jointe au dossier de consultation, de préférence).
Pour le génie civil :
o Justificatifs de la qualification professionnelle : FNTP 16 et/ou 163 et/ou 164 (ou sous-
classe), Qualibat ou équivalent (entreprise réalisant des ouvrages en génie civil pour le
domaine de l’eau et de l’environnement) ;
o Présentation d'une liste de travaux relatifs à la réalisation d'études d'exécution et
construction d'ouvrages hydrauliques et de terrassements. Les travaux présentés auront Non
été exécutés au cours des cinq dernières années. La liste indiquera leur montant, l'année
et le lieu d'exécution. Elle sera appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants qui préciseront que les travaux ont été effectués selon les
règles de l'art et menés à bonne fin (trame « Références travaux » à compléter, jointe au
dossier de consultation, de préférence).
Pour les réseaux :
o Justificatifs de la qualification professionnelle tels que QUALIBAT classe 132 ou FNTP 51
et/ou 52 ou équivalent ;
o Présentation d'une liste des études de conception et de travaux réalisés relatifs à la
réalisation de réseaux d’assainissement gravitaires et sous pression. Les travaux présentés
auront été exécutés au cours des cinq dernières années. La liste indiquera leur montant, Non
l'année et le lieu d'exécution. Elle sera appuyée d'attestations de bonne exécution pour
les travaux les plus importants qui préciseront que les travaux ont été effectués selon les
règles de l'art et menés à bonne fin (trame « Références travaux » à compléter, jointe au
dossier de consultation, de préférence) ;
o Attestation de formation au risque amiante « sous-section 3 ».
Pour l’électricité et l’automatisme :
o Justificatifs de la qualification professionnelle tels que FNTP 63 ;
o Présentation d'une liste des études de conception et de travaux réalisés relatifs à la
réalisation de travaux d’installation d’équipements électriques, de systèmes
d’automatismes, de contrôle-commande et de supervision de stations d’épuration
urbaines de capacité comprise entre 400 et 2 000 EH. Les travaux présentés auront été Non
exécutés au cours des cinq dernières années. La liste indiquera leur montant, l'année et
le lieu d'exécution. Elle sera appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux
les plus importants qui préciseront que les travaux ont été effectués selon les règles de
l'art et menés à bonne fin (trame « Références travaux » à compléter, jointe au dossier de
consultation, de préférence).
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 8 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'entité adjudicatrice. En outre, pour justifier qu'il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique.
Document Unique de marché (DUME)
Il est porté à l’attention des candidats qu’en vertu de l’article R 2143-4 du Code de la commande publique,
ils ont la faculté de remplacer les documents demandés ci-dessus (pièces de la candidature) par la production
d’un Document Unique de Marché Européen (DUME), issu du règlement d’exécution 2016/7 de la
Commission du 5 janvier 2016.
Le service DUME est un service dématérialisé qui, à l’instar des formulaires DC1, DC2 et DC4, permet aux
opérateurs économiques de prouver de manière simple et conformément au droit en vigueur qu’ils
remplissent les critères de sélection d’une candidature aux marchés publics et n’entrent pas dans un cas
prévu pour les interdictions de soumissionner.
Pour renseigner le DUME, il suffit aux candidats de se rendre sur le profil acheteur et de choisir le DUME
comme modalité de réponse. Le DUME est notamment pré-rempli sur la base du numéro SIRET. Il permet
de :
- bénéficier d’une reprise des données légales de l’entreprise (raison sociale, adresse, mandataires
sociaux),
- bénéficier d’une reprise des données concernant la taille de l’entreprise et son chiffre d’affaires global,
- d’attester du respect des obligations sociales et fiscales grâce à une requête automatisée auprès des
administrations concernées (DGFIP, ACOSS).
Le DUME est également un document structuré (au format XML), conçu sur la base d’un standard européen
de candidature, qui est donc interopérable. Le DUME est réutilisable, quel que soit le profil d’acheteur sur
lequel il a été créé, ce qui permet de ne pas avoir à le renseigner en totalité à chaque nouvelle consultation.
Le DUME est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant
le formulaire type et disponible sur le site de la Commission européenne. Le DUME doit être rédigé en langue
française.
En cas de groupement, un DUME distinct indiquant les informations requises au titre des parties II à V (du
DUME proposé par le site de la Commission européenne) doit être remis pour chacun des membres du
groupement.
Si le candidat s’appuie sur un ou des sous-traitants pour faire acte de candidature, il renseigne la partie
relative à la sous-traitance du DUME et fournit un formulaire DUME distinct par sous-traitant.
Afin d’aider les entreprises, Mégalis met à disposition un tutoriel (Tutoriel n°E11 « Candidater avec un
DUME ») en annexe du présent Règlement de consultation.
Pour présenter leur candidature, les opérateurs ont donc la possibilité :
• soit d’utiliser le formulaire « Lettre de candidature » accompagné des pièces justificatives relatives à
leur capacité économique et financière, leurs références professionnelles et leur capacité technique,
• soit de compléter le formulaire DUME mis à disposition par l’État et pouvant être téléchargé à
l’adresse suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr
• soit d’utiliser le DUME acheteur de la consultation sur la plateforme Mégalis.
L’objectif du DUME est de simplifier la commande publique. L’entreprise voit donc ses démarches allégées
au stade de la candidature. Il permet également d’harmoniser les documents à produire au stade de la
candidature au niveau européen.
Il est fortement conseillé aux candidats d’utiliser le DUME dès maintenant afin de se familiariser à sa pratique.
À terme, il devrait être imposé (aucune date n’est encore fixée).
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 9 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
Application du principe « Dites-le nous une fois »
Conformément à l’article R. 2143-14 du Code de la commande publique, les candidats auront la possibilité
de ne pas mettre un ou plusieurs documents et renseignements demandés dans le cadre de la présente
consultation s’ils ont déjà été remis dans le cadre d’une précédente consultation et si les conditions suivantes
sont réunies :
- Les candidats doivent préciser à cet effet, dans leur dossier de candidature,
o d’une part, la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais,
o et d’autre part, l’identification de la consultation lors de laquelle les pièces ont été remises.
- Les documents doivent être toujours valables.
Conformément à l’article R. 2143-13 du Code de la commande publique, les candidats sont informés qu’ils
ne sont plus tenus de fournir les documents et renseignements que l’entité adjudicatrice peut obtenir
directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition administré par un organisme officiel
ou d’un espace de stockage numérique, si les conditions suivantes sont réunies :
- Les candidats doivent indiquer dans leur dossier de candidature,
o d’une part, la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais,
o et d’autre part les modalités de consultation de ce système et/ou d’accès à cet espace.
- L’accès à ces documents est gratuit.
✓ Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement (AE) et son annexe : à compléter Non
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) : à compléter dans son intégralité dans le Non
format d’origine (Excel)
Le cahier des garanties souscrites : à compléter Non
Le bilan prévisionnel d’exploitation : à compléter Non
Un mémoire technique permettant d’apprécier la valeur technique de l’offre.
Il est recommandé d’utiliser le cadre du mémoire technique fourni avec le dossier afin de
faciliter l’analyse de l’offre technique.
Non
Le candidat peut utiliser un autre support que la trame fournie, mais ne devra pas
s’exonérer de répondre clairement aux questions posées dans cette dernière, en en
respectant l’ordre.
Afin d’éviter les problèmes d’ouverture de fichier, il est demandé aux candidats de limiter le
nom du fichier à 50 caractères maximum
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
✓ Documents administratifs obligatoires mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de
la commande publique, à fournir par l'attributaire du marché :
Libellés Signature
Une liste nominative des salariés étrangers employés dans le cadre de ce marché avec :
➢ la date d'embauche,
➢ la nationalité, Non
➢ le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
ou attestation précisant que le candidat n'emploie pas de salariés étrangers
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 10 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
Certificats délivrés par les organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses Non
obligations fiscales datant de moins de 3 mois
Certificats délivrés par les organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses Non
obligations sociales datant de moins de 6 mois
Une attestation d'assurance en cours de validité Non
Un relevé d'identité bancaire comportant les identifiants BIC/Iban Non
La signature électronique n’est plus requise lors du dépôt de l’offre. Cependant, il vous est conseillé de
vous munir de la signature électronique (certificat) facilitant, par la suite, la signature du marché entre
l’entité adjudicatrice et le candidat attributaire.
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Conformément aux articles L. 2132-2, R. 2132-2, R 2132-4 à R. 2132-6 du Code de la commande publique,
la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation.
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur
la page de garde du présent document.
7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l’entité
adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n'est
pas autorisée.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent Règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le
pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception
des offres.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le délai
imparti est pris en compte par l'acheteur (la dernière offre constitue une nouvelle offre, et non pas un
dépôt complémentaire). Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces exigées au titre de la présente
consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
• lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
• lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Lamballe Terre & Mer
Service Commande Publique
41, rue Saint-Martin
CS 83002
22404 Lamballe-Armor Cedex 4
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 11 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La taille maximum acceptée pour un pli électronique est de 1 Go.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Les plis transmis sous cette forme sont horodatés par la plate-forme https://www.megalis.bretagne.bzh
Les opérateurs économiques doivent donc prendre toute disposition afin que leurs plis soient réceptionnés
(et non envoyés) avant les date et heure limites indiquées en page de garde du présent Règlement de la
consultation. Tout pli qui parviendrait après sera considéré comme hors délai.
Pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite
Signature des plis électroniques :
- Il est possible pour les candidats de ne pas signer leur offre. Seule l’offre retenue sera signée
électroniquement. Il sera demandé au candidat attributaire de se munir d’un certificat électronique.
Ce ne sont que dans des cas particuliers, expressément autorisés par le Maître d’ouvrage, que l’offre
sera rematérialisée.
Les candidats sont invités à privilégier le format de signature électronique PADES (Format de signature qui
intègre directement le jeton de signature dans le fichier PDF). Cela facilitant les échanges de fichier une
fois le marché notifié et, notamment avec le titulaire, la préfecture, la trésorerie.
L’outil de signature proposé par la plateforme Megalis vous permettra de signer facilement vos documents
dans ce format.
7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.
8 - Examen des candidatures et des offres
Conformément à l'article R. 2161-4 du Code de la commande publique, l’entité adjudicatrice décide
d'examiner les offres avant les candidatures.
8.1 - Analyse des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-4, R. 2152-
1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 12 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de
négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères %
1- Prix des prestations 40
2- Valeur technique 60
8.1.1 – Première étape de jugement des offres
8.1.1.a - Notation du critère “prix”
Le critère prix sera évalué par application de la formule suivante :
Montant offre H.T. moins disant
Note = 40 x
Montant offre H.T. candidat
Pour cette première étape, et afin de déterminer les 3 candidats retenus à l’audition, le montant utilisé pour
l'analyse du critère prix sera uniquement le montant total H.T. de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) de la solution de base.
8.1.1.b - Notation du critère “valeur technique”
La valeur technique sera appréciée par l’analyse du mémoire technique mentionné à l’article 6.1, par
application d'une note sur 100, et par l’appréciation des sous-critères ci-dessous :
▪ SQ1 (10 points) = Qualité de l’offre concernant la justification et le dimensionnement du projet ;
▪ SQ2 (20 points) = Qualité de l’offre concernant les équipements de process ;
▪ SQ3 (20 points) = Qualité de l’offre concernant les terrassements, le génie civil et les prestations de VRD ;
▪ SQ4 (20 points) = Qualité de l’offre concernant les installations électriques et l’automatisme ;
▪ SQ5 (10 points) = Qualité de l’offre concernant la prise en compte de l’exploitation ;
▪ SQ6 (10 points) = Qualité de l’offre concernant l’exécution du marché ;
▪ SQ7 (10 points) = Qualité de l’offre concernant la prise en compte du développement durable.
Les points attribués à chaque sous-critère seront des nombres entiers.
Le critère valeur technique de l’offre sera évalué par application de la formule suivante :
(SQ1 + SQ2 + SQ3 + SQ4 + SQ5 + SQ6 + SQ7) candidat
Note = 60 x
(SQ1 + SQ2 + SQ3 + SQ4 + SQ5 + SQ6 + SQ7) la plus élevée
8.1.1.c - Notation finale de la première étape
L’addition des deux valeurs obtenues donne la note de l’entreprise sur un maximum de 100. Les candidats
sont classés dans l’ordre décroissant de leur note. Les trois premiers candidats seront admis à la phase
‘audition », dans les locaux de Lamballe Terre & Mer.
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 13 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
8.1.2 – Deuxième étape de jugement des offres
Pour compléter l’analyse de la valeur technique, les trois candidats jugés mieux-disants à l’issue de la
première étape de jugement des offres seront auditionnés par un jury composé de représentants du maître
d’ouvrage et du maître d’œuvre. La date exacte, le lieu et l’heure seront communiqués aux trois candidats
par courrier via la plateforme dématérialisée Mégalis Bretagne.
Afin de respecter l’égalité de traitement des candidats, chaque entretien aura une durée de 50 minutes et se
déroulera de la manière suivante :
- Présentation de l’équipe : 5 minutes,
- Présentation de la méthodologie : 30 minutes,
- Questions-réponses : 15 minutes.
8.1.2.a - Notation du critère “prix”
L’entité adjudicatrice se réservant le droit de négocier avec les candidats admis à l’audition, une nouvelle note
sanctionnant le critère prix pourra être également attribuée aux candidats par application de la formule
suivante :
Montant offre H.T. moins disant
Note = 40 x
Montant offre H.T. candidat
Le montant utilisé pour l'analyse du critère prix sera le montant total H.T. de la Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire (DPGF).
Le candidat moins-disant étant défini parmi les trois candidats retenus à l’audition.
8.1.2.b - Notation du critère “valeur technique”
La valeur technique des cinq candidats retenus pour la phase « audition » sera à nouveau appréciée, par
attribution d'une note sur 100 qui tiendra compte du mémoire technique et de l’audition.
Les points attribués à chaque sous-critère seront des nombres entiers.
Le critère valeur technique de l’offre sera évalué par application de la formule suivante :
(SQ1 + SQ2 + SQ3 + SQ4 + SQ5 + SQ6 + SQ7) candidat
Note = 60 x
(SQ1 + SQ2 + SQ3 + SQ4 + SQ5 + SQ6 + SQ7) la plus élevée
La note la plus élevée étant obtenue par l’un des trois candidats admis à l’audition.
8.1.3.c - Notation finale de la deuxième étape
L’addition des deux valeurs obtenues donne la note de l’entreprise sur un maximum de 100. Les entreprises
sont classées dans l’ordre décroissant de leur note. L’entreprise ayant obtenu la note la plus élevée est jugée
mieux disante.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
8.2 - Suite à donner à la consultation
L’entité adjudicatrice se réserve le droit de procéder à une éventuelle négociation sur la partie technique
et/ou financière.
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 14 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
8.3 - Analyse des candidatures
En application de l’article R. 2144-3 du Code de la commande publique seules les pièces du candidat auquel
il est envisagé d'attribuer le marché seront vérifiées.
L'insuffisance de capacité ou l'absence de compléments dans le délai imparti entraîne le rejet de la
candidature et le choix de l'offre classée immédiatement après celle écartée, sous réserve de la mise en
œuvre de la même procédure de vérification.
8.4 - Attribution du marché
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire, après vérification de la candidature et
production des certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique. Le délai imparti par l’entité adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à
10 jours.
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront transmettre
leur demande au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres par l'intermédiaire du profil
d'acheteur de l’entité adjudicatrice, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Rennes
3 Contour de la Motte
CS 44416
35044 RENNES CEDEX
Tél : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Il est désormais possible de déposer une requête de façon dématérialisée devant le Tribunal Administratif de
Rennes via le site : https://www.telerecours.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du
CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme
(le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction
ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
CS 44416
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 15 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
35044 RENNES CEDEX
Tél : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 16 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
ANNEXE AU RÈGLEMENT DE CONSULTATION
ACTION D’INSERTION PROFESSIONNELLE DANS LES MARCHÉS :
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE
Les donneurs d’ordres publics, par leurs achats de fournitures, de travaux, et de services, constituent des
acteurs de premier plan de la vie économique de notre pays.
Les marchés publics représentent de ce fait un levier important de maintien et de création d’emplois dans
tous les secteurs de la vie professionnelle nationale et locale. Les marchés qui font l’objet de la présente
procédure de consultation, seront eux-mêmes générateurs d’emplois diversifiés.
L’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V) autorise la mise en œuvre de conditions
d’exécution comportant des éléments à caractère social.
Cet article permet le recours à une clause de promotion de l’insertion et de l’emploi sous la forme d’une
condition obligatoire d’exécution du marché.
Le recours à cette clause représente une nouvelle opportunité de collaboration entre le monde économique
et les acteurs locaux de l’insertion professionnelle au bénéfice de l’emploi et du développement local.
C’est à ce titre que la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre & Mer souhaite faire appel à ses
partenaires que sont les entreprises qui répondent à ses appels d’offres.
Au travers des marchés, objets de la présente consultation, toutes les conditions doivent être créées pour
favoriser l’emploi des publics prioritaires : demandeurs d’emploi de longue durée inscrits à France Travail,
bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 26 ans, etc.
Le présent document a pour objet d’imposer la mise en œuvre de conditions d’exécution visant à favoriser
l’insertion professionnelle en utilisant le support des marchés publics.
Article 1. Politique de rapprochement local – Politique volontaire d’insertion professionnelle
Des entreprises de toutes tailles ont besoin de recruter localement du personnel, qualifié ou pas, notamment
dans un secteur en fort tension de personnel qu’est le bâtiment.
Les emplois proposés par les entreprises pour réaliser l’exécution des marchés publics seront recensés par le
facilitateur clause d’insertion du Département des Côtes-d’Armor.
Article 2. Les acteurs
Le facilitateur clause d’insertion du Département des Côtes-d’Armor désigné assiste la maîtrise d’ouvrage
dans le cadre de l’application et du respect des clauses d’insertion sociale de ce marché.
Sa mission consiste à assister la Collectivité, les entreprises titulaires et les opérateurs de l’insertion
professionnelle, pendant la mise au point et l’exécution des clauses d’insertion sociale dans les marchés, ainsi
que le suivi du bon déroulement des phases de la mise en œuvre.
Un Comité d'Appui, lieu de réflexion, d’échange, de propositions et d’évaluation pourra être mobilisé. La
coordination sera assurée par le facilitateur clause d’insertion du Département des Côtes-d’Armor désigné.
Il est composé entre autres des partenaires suivants, selon leur zone géographique de compétence :
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 17 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
• La facilitatrice du Conseil Départemental des Côtes-d’Armor,
• France Travail
• Mission(s) Locale(s),
• Ohé-Prométhée / CAP emploi,
• Entreprise(s) de Travail Temporaire d’Insertion,
• Entreprise Adaptée de Travail Temporaire
• Groupement d’Employeurs par l’Insertion et la Qualification,
• Associations Intermédiaires,
• Ateliers Chantiers d’Insertion
• Structures du handicap : Etablissement(s) et Service(s) d’Accompagnement par le Travail (ESAT) et
Entreprise(s) Adaptée(s) ...
• Autres structures de l’insertion par l’activité économique …
Le rôle du Comité d'Appui est le suivant :
• Informer et accompagner l’entreprise dans sa démarche d'insertion afin d'apporter des réponses à
son obligation,
• Proposer des candidats répondant aux critères retenus avec le concours d'organismes spécialisés
dans l'insertion professionnelle,
• Assurer le suivi de la mise en œuvre des actions d'insertion en lien avec le tuteur désigné par
l'entreprise titulaire pour le suivi de l'action d'insertion,
• Mettre en œuvre toutes les conditions pour une bonne exécution de la Clause d'insertion Sociale.
Article 3 – Informations des entreprises
À la demande des entreprises soumissionnaires, des informations et des explications seront données sur les
dispositifs et mesures pour l’emploi. L’objectif est que l’entreprise puisse formuler sa réponse en connaissant
les possibilités existantes.
Les coordonnées des opérateurs potentiels sont fournies ci-dessous.
Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la clause d’insertion
Un contact avec le facilitateur de la clause d’insertion du Département des Côtes-d’Armor désigné est
indispensable afin de préparer dans les meilleures conditions l’exécution de la clause d’insertion.
Ce contact aura lieu durant la phase de préparation de chantier après notification, ou lors d’une des premières
réunions de chantier.
Différents cas peuvent se présenter (toutes autres modalités d’exécution non citées ci-dessous seront
étudiées pour validation) :
1. L’entreprise s’engage à recruter directement. Selon l’entreprise et son expérience en « insertion »,
un appui peut s’avérer indispensable pour apporter les services nécessaires.
Tous les types de contrats de travail de droit privé peuvent être utilisés, y compris ceux qui font partie des
mesures pour l’emploi du Ministère du Travail.
Il convient que la clause d’insertion bénéficie à une personne ressortissant bien des publics rencontrant des
difficultés d’insertion professionnelle.
Dans ce cadre, le facilitateur de la Clause d’Insertion du Département des Côtes-d’Armor désigné, propose,
en lien avec les partenaires et acteurs du territoire, d’aider à la définition des profils de poste, à la rédaction
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 18 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
et la diffusion de l’offre d’emploi dans le réseau de l’insertion par l'activité économique, de présenter des
candidatures, etc.
2. L’entreprise fait appel à une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion, à une Entreprise Adaptée
de Travail Temporaire ou à une Association Intermédiaire pour une mise à disposition de personnel.
L’information de la structure d’insertion concernée dès la passation du marché permettra à celle-ci
d’organiser son action en la préparant, en connaissant les conditions précises de son intervention ; prise de
contact avec l’entreprise titulaire, date de démarrage de l’intervention sur chantier, profil du ou des postes
de travail.
3. Co-traitance ou sous-traitance à une structure de l’insertion et/ou du handicap.
4. L’emploi sur le chantier de personnel salarié, répondant au public cible, récemment embauché dans
l’entreprise, suite à l’attribution d’un chantier antérieur intégrant une clause d’insertion sociale,
élément qui sera étudié pour validation par le facilitateur de la Clause d’Insertion du Département
des Côtes-d’Armor désigné afin de prendre en compte la situation des entreprises ayant des actions
d’insertion en cours et inscrites dans le temps.
Article 5 – Le principe de base
L’entreprise retenue dans le cadre du marché s’engage à mettre en œuvre une action d’insertion
professionnelle.
Lors de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, un volume d’heures du temps total de main
d’œuvre nécessaire à l’exécution du marché par lot consacré obligatoirement à l’insertion, a été défini en
fonction de l’importance et des qualifications de la main d’œuvre pour les lots considérés. Ces heures sont
clairement inscrites dans le CCAP et de RC.
Sur cette base, l’entreprise doit compléter obligatoirement le volet lié à l’action d’insertion figurant dans
l’acte d’engagement. À défaut, son offre sera irrecevable.
En fonction du résultat de la consultation et en lien avec le montant de l’estimation, le Maître d’ouvrage
pourra proposer une mise au point du marché afin d’ajuster le volume d’heures d’insertion aux entreprises
attributaires.
Article 6 – Publics concernés par les clauses d’insertion sociale
Sur ce sujet, le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie fait mention de certaines catégories de
personnes prioritaires :
• les bénéficiaires du RSA et autres minimas sociaux,
• les demandeurs d’emploi de longue durée inscrits à France Travail depuis 1 an en continu ou 24 mois
en chômage récurrent,
• les Jeunes de moins de 26 ans, de faible niveau de qualification ou sans expérience professionnelle, ou
les jeunes en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois, inscrits auprès de la Mission Locale,
• les personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs handicapés,
• les personnes en difficulté particulière d’insertion professionnelle.
Article 7 – Accompagnement et suivi des personnes dans l‘action d’insertion
Pour chaque bénéficiaire, l’action s’inscrit dans un parcours d’insertion professionnelle permettant de
progresser vers une capacité à postuler un emploi durable.
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 19 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
Cet accompagnement est assuré par le dispositif de référents mis en place par le Conseil Départemental, avec
les partenaires que sont la Mission Locale, France Travail, Ohé-Prométhée/Cap Emploi, autres structures de
l’insertion et du handicap géographiquement compétentes.
Un suivi non seulement quantitatif, mais aussi qualitatif des actions engendrées par l’utilisation de la clause
d’insertion sera mis en place : à l’expiration du délai d’exécution des travaux pour les marchés d’une durée
inférieure à 3 mois, chaque trimestre pour les autres marchés, lors des réunions de chantiers et/ou lorsqu’un
besoin se fera sentir.
Un salarié référent sera nommé par l’entreprise (tuteur). Il assurera l’encadrement technique du ou des
bénéficiaires recrutés ainsi que l’échange avec les structures partenaires.
Article 8 – Evaluation au terme du marché
Pendant la durée du marché, l’entreprise titulaire s’engage à faciliter les contacts avec les partenaires et les
personnes en insertion, et à transmettre au maître d’ouvrage les documents nécessaires à l’évaluation de
l’action.
Avant l’échéance du marché, l’entreprise titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d‘embauches
ultérieures des personnes en insertion.
La préparation du bilan de la mise en œuvre du volet insertion lié au marché se fera avant la réception des
travaux au même titre que les autres conditions d’exécution du marché.
Le recueil des éléments de réalisation de l’engagement des entreprises attributaires et des bénéficiaires de la
clause d’insertion entraînera la rédaction d’un document final.
Article 9 - Liste des opérateurs pouvant contribuer à l’information et à la réalisation de la clause d’insertion
professionnelle
Coordination et suivi :
Mme Murielle MESSAGER
Facilitatrice de la Clause Sociale
Service Commande Publique / Direction Finances et Juridique
Conseil Départemental 22
Place Général de Gaulle
22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 77 32 79 / 06 62 09 61 08 / mail : murielle.messager@cotesdarmor.fr
Le comité d’appui est composé entre autres des acteurs ci-dessous et est réétudié voir élargi si besoin en
fonction du territoire :
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 20 / 21
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION À PLÉMY
ORGANISME ADRESSE CONTACT FONCTION TÉLÉPHONE MAIL
5 rue Gambetta -22100
MISSION LOCALE MOISAN Yves Directeur 02.96.85.32.67 mldinan@mldinan.fr
Dinan
Dinan-Lamballe
47 rue du Docteur Rahuel – MOUSTAKIM
MISSION LOCALE Chargée de projet 02.96.68.15.68 siege@mlstbrieuc.fr
22000 Saint-Brieuc Asma
Responsable service
FRANCE TRAVAIL Sud 3 rue Jules Vallès – BP 10416 02.96.75.42.34
QUÉMART Elsa entreprise Saint-
Saint-Brieuc – Saint-Brieuc Cedex 1 02.96.75.42.47
Brieuc Sud
CAP EMPLOI OHE 8 rue Desroyer – 22100
02.96.87.68.78 informations@capemploi22.org
PROMETHÉE Dinan
ALTER intérim AMOSSE
47 rue du Docteur Rahuel – Chargée de relation
(Entreprise de Travail Françoise 02.96.61.29.80 stbrieuc@alter-interim.fr
Temporaire d’Insertion)
22000 Saint-Brieuc avec les entreprises
GUILLOUX Sabrina
ALTER Intérim 23 rue de Brest – 22100 LAFOND
(Entreprise de Travail Responsable 02.96.84.28.48 dinan@alter-interim.fr
Dinan Stéphanie
Temporaire d’Insertion)
Id’ées intérim 33 avenue René Cassin – KADERABEK
(Entreprise de Travail Responsable 02.30.10.01.23 intervenant@groupeidees.fr
Temporaire d’Insertion)
22100 Dinan Amandine
SEI Servagroupe 20B rue de Ventoué – 22400
(Entreprise de Travail AUBRÉE Soizic Responsable 02.96.50.99.14 sei22@servagroupe.fr
Lamballe-Armor
Temporaire d’Insertion)
GEIQ 22 multisecteurs
(Groupement d’Employeurs 47 rue du Docteur Rahuel –
VILORIA Jessica Directrice 02.96.77.33.25 geiq22multisecteurs@gmail.com
pour l’Insertion et la 22000 Saint-Brieuc
Qualification)
GEIQ BTP
St Malo Dinan 12 place du Manoir – 35400
(Groupement d’Employeurs TONY Thierry Directeur 02.99.19.65.84 geiqbtpstmalo@yahoo.fr
Saint-Malo
pour l’Insertion et la
Qualification)
DE GUIBERT Directrice
PENTHIÈVRE ACTIONS 44 rue de Dinard – 22400 g.deguibert@penthievreactions.fr
Gaëlle 02.96.31.34.77
(Atelier Chantier d’Insertion) Lamballe-Armor
BERNARD Éric Responsable ACI
e.bernard@penthievreactions.fr
ESP Services 7 rue du Docteur Lavergne
RICHARD Philippe Directeur 02.96.50.04.02 esp.services@orange.fr
(Association intermédiaire) 22400 Lamballe-Armor
UP intérim 2 rue des Gallois 22000 Saint-
(Entreprise adaptée de Travail THOMAS Marie Responsable 02.57.18.08.00 marie.thomas@up-interim.fr
Brieuc
Temporaire)
ESATCO 4 rue Jeannaie
(Établissement ou Service Aide Maroué 02.96.50.15.50
par le Travail) 22400 Lamballe-Armor
ESAT Les Ateliers de la 1 impasse des Alizées – PA
Baie Beau Soleil 02 96 63 88 63 ateliers-de-la-baie@apajh22.org
(Établissement ou Service Aide
22120 Hillion
par le Travail)
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 21 / 21
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.