Annexe

5_PGC.pdf · 24 665 mots · du marché « Construction d'une nouvelle station d'épuration à Plémy », dossier de consultation officiel.

LAMBALLE TERRE & MER

Construction d’une nouvelle station d’épuration de
type boues activées et création d’une filière boues
par lits plantés de roseaux.
Opération de 2ème catégorie au regard de l’article R4532-1 du Code du
Travail

PLAN GENERAL DE
COORDINATION
(L.4532-8 et R.4532-42 à 55 du code du Travail)

MAITRE D’OUVRAGE :
LAMBALLE TERRE ET MER
41, rue Saint-Martin – BP 90456
22 404 LAMBALLE-ARMOR
CEDEX
Tél. : 02.96.50.59.37
M

MAITRE D’OEUVRE :
NTE
1, rue du Vivier Louis
35 760 SAINT-GREGOIRE
Tél. : 02.99.66.45.68

COORDONNATEUR SPS :
LRC
6, imp. des Cévêts
22410 PLOURHAN
Tél. : 06.47.45.25.02

DATE INDICE OBSERVATIONS

28/03/2026 A_00 Premier indice
PLAN GENERAL DE COORDINATION SPS IND. A_00

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

PAGE DE SYNTHESE DES MODIFICATIONS

PARAGRAPHE
MOTIF DE LA MODIFICATION
MODIFIE

L.R.C. - COORDINATION S.P.S. - Résidence du Fresna - 6 impasse des Cévêts – 22410 PLOURHAN
Courriel : laurent.rougeaux@lrcoordination.fr / SIRET : 825 256 555 00012 / RCS SAINT-BRIEUC – Code APE : 7112B
PLAN GENERAL DE COORDINATION SPS IND. A_00

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

SOMMAIRE
1. GENERALITES ........................................................................................................ 8
1.1. OBJET ....................................................................................................................... 8
1.2. MISSION, ROLE ET AUTORITE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ...................................... 8
1.3. DOMAINES ET CONDITIONS D’APPLICATION ET SANCTIONS ............................................. 9
1.4. LES PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES « BATIMENTS » ........................................ 10
2. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET D’EXECUTION ................................. 11
2.1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MARCHES ........................................................ 11
2.1.1. Présentation de l’opération ..................................................................................... 11
2.1.2. Catégorie de l’opération .......................................................................................... 11
2.1.3. Budget de l’opération ........................................................................................... 11
2.1.4. Planning de l’opération ........................................................................................... 11
2.1.5. Intervenants au titre de la prévention ...................................................................... 11
2.1.6. Contraintes administratives ou particulières pour l’entreprise.................................. 12
2.2. DECLARATION PREALABLE......................................................................................... 12
2.3. PREVISION DE L’EFFECTIF GLOBAL ET DE POINTE ........................................................ 12
2.4. COMPTE PRORATA ................................................................................................... 13
3. MESURES D’ORGANISATION GENERALE ARRETEES PAR LE MAITRE
D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE C.S.P.S. ............................................ 14
3.1. ASPECTS TECHNIQUES DU PROJET ............................................................................ 14
3.1.1. Nature du sol .......................................................................................................... 14
3.1.2. Description de l’environnement et des servitudes ................................................... 14
3.2. ANALYSES DES RISQUES (LISTE NON EXHAUSTIVE)...................................................... 15
3.2.1. Echafaudage de pied .............................................................................................. 17
3.2.2. Permis feu .............................................................................................................. 18
3.2.3. Risque routier ......................................................................................................... 20
3.2.4. Risque de heurt et d’écrasement ............................................................................ 21
3.2.5. Risque de chute de hauteur .................................................................................... 21
3.2.6. Risques liés au port de charge................................................................................ 22
3.2.7. Risques liés au port des E.P.I. en atmosphère confinée ......................................... 23
3.2.8. Risques liés aux produits chimiques et cancérogènes, mutagènes et toxiques pour
la reproduction (C.M.R.).......................................................................................... 24
3.2.9. Circulation, déplacement et tapis rouge .................................................................. 26
3.2.10. Manutention avec engin de lavage à terre .............................................................. 28
3.2.11. Fouilles superficielles .............................................................................................. 29
3.2.12. Fondations .............................................................................................................. 31

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.13. Dallage et radier ..................................................................................................... 32
3.2.14. VRD ........................................................................................................................ 33
3.2.15. Gros œuvre ............................................................................................................ 37
3.2.16. Voiles banches HT > 3 M ........................................................................................ 37
3.2.17. Voiles banches HT < 3 M ........................................................................................ 39
3.2.18. Plancher sur prédalles ............................................................................................ 41
3.2.19. ITE / Enduit ............................................................................................................. 43
3.2.20. Charpente bois ....................................................................................................... 43
3.2.21. Couverture, Bardage zinc ....................................................................................... 45
3.2.22. Etanchéité............................................................................................................... 46
3.2.23. Menuiseries extérieures .......................................................................................... 46
3.2.24. Serrurerie / Métallerie ............................................................................................. 47
3.2.25. Cloisons .................................................................................................................. 47
3.2.26. Menuiseries intérieures ........................................................................................... 47
3.2.27. Faux plafond ........................................................................................................... 49
3.2.28. Revêtement sol : Carrelage/faïence ........................................................................ 51
3.2.29. Plomberie / chauffage / ventilation .......................................................................... 52
3.2.30. Electricité : Courant fort/Courant faible ................................................................... 53
3.3. ORGANISATION DE LA CIRCULATION ........................................................................... 53
3.3.1. Accès au chantier ................................................................................................... 53
3.3.2. Disposition pour la circulation publique ................................................................... 54
3.3.3. Signalisation routière .............................................................................................. 54
3.3.4. Dégradation sur voirie publique .............................................................................. 55
3.3.5. Accès du personnel de chantier .............................................................................. 55
3.3.6. Modalités d’accès des différents intervenants ......................................................... 56
3.3.7. Conditions d’accès des personnes autorisées ........................................................ 57
3.3.8. Dispositions prises pour limiter l’accès aux seules personnes autorisées ............... 57
3.3.9. Liste nominative des intervenants ........................................................................... 57
3.3.10. Dispositions prises pour lutter contre le travail clandestin ....................................... 57
3.3.11. Réseau électrique B.T.B., H.T.A., H.T.B. (intérieur ou extérieur) ............................ 58
3.4. INSTALLATIONS DE CHANTIER .................................................................................... 58
3.4.1. Plan d’installation de chantier ................................................................................. 59
3.4.2. Clôtures de chantier ................................................................................................ 62
3.4.3. Distribution en électricité ......................................................................................... 62
3.4.4. Distribution en eau .................................................................................................. 63
3.5. PRELIMINAIRES AUX TRAVAUX – V.R.D. ..................................................................... 63
3.6. ACCUEIL ET GESTION DU PERSONNEL ........................................................................ 63
3.6.1. Accueil et formation à la sécurité des salariés du chantier ...................................... 63
3.6.2. Utilisation du personnel intérimaire ......................................................................... 64

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.6.3. Sous-traitance ........................................................................................................ 64
3.7. FOURNITURE DE CASQUES ........................................................................................ 64
3.8. VISITE DU CHANTIER PAR DES TIERS .......................................................................... 64
4. MESURES DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE PRISES PAR LE
COORDONNATEUR .............................................................................................. 65
4.1. MESURES GENERALES DE COORDINATION .................................................................. 65
4.1.1. Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontale et verticale .............. 65
4.1.1.1. Plan de circulation ............................................................................................................... 65
4.1.1.2. Circulation dans l’emprise du chantier .............................................................................. 65
4.1.1.3. Circulation hors emprise du chantier ................................................................................ 65
4.1.1.4. Contraintes du site ............................................................................................................... 65
4.1.1.5. Organisation du trafic extérieur ......................................................................................... 65
4.1.1.6. Aires de chargement et de déchargement ........................................................................ 66
4.1.1.7. Moyens de circulation horizontale (passerelle, plancher, plateforme) ....................... 66
4.1.1.8. Moyens de circulation verticale (escalier, tour escalier, plateforme, échafaudage .. 66
4.1.1.9. Utilisation et conduite des véhicules/engins .................................................................... 69
4.1.2. Conditions de manutention des matériaux et matériels et utilisation des engins de
levage et de manutention........................................................................................ 69
4.1.2.1. Généralités ............................................................................................................................. 69
4.1.2.2. Mesures destinées à limiter les manutentions manuelles ................................................. 71
4.1.2.3. Gestion des approvisionnements ........................................................................................... 71
4.1.2.4. Interférences des appareils de levage ................................................................................... 72
4.1.2.5. Appareils de levage ................................................................................................................ 72
4.1.3. Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des
différents matériaux ................................................................................................ 72
4.1.3.1. Généralités ............................................................................................................................. 72
4.1.3.2. Stockage de produits dangereux ........................................................................................... 73
4.1.3.3. Stockage de produits inflammables ....................................................................................... 73
4.1.4. Conditions de stockage et d’évacuation des gravats et des déchets ....................... 74
4.1.4.1. Généralités ............................................................................................................................. 74
4.1.4.2. Nettoyage du chantier ............................................................................................................ 74
4.1.4.3. Rejets d’effluents et protection de l’environnement ......................................................... 75
4.1.4.4. Nettoyage des abords/sorties de chantier ............................................................................. 75
4.1.4.5. Mesure en cas de carence de l’entreprise ............................................................................. 75
4.1.5. Conditions d’enlèvement des matériaux dangereux ................................................ 75
4.1.6. Engins de guerre non explosés............................................................................... 75
4.1.7. Matériels utilisés pour les travaux en élévation ....................................................... 76
4.1.8. Installation électrique provisoire de chantier ........................................................... 76
4.1.8.1. Généralités ............................................................................................................................. 76
4.1.8.2. Branchement électrique de chantier ...................................................................................... 77
4.1.8.3. Eclairage du chantier ............................................................................................................. 77

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4.1.8.4. Protections par dispositifs différentiels ................................................................................... 77
4.1.8.5. Matériel électrique .................................................................................................................. 78
4.1.9. Protections collectives/individuelles ........................................................................ 78
4.1.9.1. Protections collectives ............................................................................................................ 78
4.1.9.2. Protections individuelles ......................................................................................................... 80
4.1.10. Protections contre le bruit ....................................................................................... 80
4.1.11. Episodes caniculaires ............................................................................................. 80
4.1.11.1. Niveau de veille saisonnière .................................................................................................. 81
4.1.11.2. Les facteurs de risques .......................................................................................................... 81
4.1.11.3. Niveau d’avertissement chaleur et alerte canicule................................................................. 81
4.1.11.4. Recommandations aux travailleurs ........................................................................................ 82
4.2. MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTIONS SUR LE SITE ....................................... 83
4.2.1. Coordination des interfaces entre les entreprises ................................................... 83
4.2.2. Protections collectives ............................................................................................ 83
4.2.2.1. Généralités ............................................................................................................................. 83
4.2.2.2. Organisation de la sécurité collective .................................................................................... 84
4.2.2.3. Harmonisation des dispositifs de sécurité .............................................................................. 85
4.2.2.4. Enlèvement temporaire d’une protection collective .......................................................... 85
4.2.3. Travaux superposés ............................................................................................... 85
4.2.4. Utilisation commune de matériels ........................................................................... 85
4.2.5. Mise en œuvre de produits dangereux .................................................................... 85
5. SUJETIONS DECOULANT DES INTERFACES AVEC DES ACTIVITES
D’EXPLOITATION SUR SITE ................................................................................ 87
5.1. DEFINITION DES PHASES D’ACTIVITES DANGEREUSES ET DES MOYENS DE PREVENTION
CORRESPONDANTS .................................................................................................. 87

5.2. POSTES OCCUPES PAR DES SALARIES SUSCEPTIBLES DE RELEVER D’UNE
SURVEILLANCE MEDICALE ......................................................................................... 87

5.3. MATERIALISATION DES ZONES D’INTERVENTION .......................................................... 87
5.4. RISQUES DECOULANT DE L’INTERFERENCE DES ACTIVITES .......................................... 88
5.5. PROTECTIONS LIEES A LA SUPERPOSITION ................................................................. 88
5.6. PROTECTIONS LIEES A LA SUPERPOSITION DE TACHES DE PLUSIEURS LOTS .................. 88
6. INSTALLATIONS DE CANTONNEMENT .............................................................. 89
6.1. PRELIMINAIRES......................................................................................................... 89
6.2. SANITAIRES .............................................................................................................. 89
6.3. REFECTOIRES .......................................................................................................... 89
6.4. VESTIAIRES .............................................................................................................. 89
7. MESURES DE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN BON ETAT
DE SALUBRITE ..................................................................................................... 90

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

7.1. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS COMMUNES............................................................... 90
7.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ECLAIRAGES ............................................................ 90
7.3. NETTOYAGE DES POSTES DE TRAVAIL ........................................................................ 90
7.4. NETTOYAGE DES ACCES ........................................................................................... 90
7.5. NETTOYAGE PONCTUEL ............................................................................................ 91
8. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SECOURS .......................................... 92
8.1. GENERALITES........................................................................................................... 92
8.2. REPERAGE DES LIEUX – SIGNALISATION ..................................................................... 92
8.3. TELEPHONE DE SECOURS ......................................................................................... 92
8.4. MATERIELS DE SECOURS .......................................................................................... 92
8.5. SAUVETEUR SECOURISTES DU TRAVAIL – S.S.T.......................................................... 93
8.6. TRAVAIL ISOLE ......................................................................................................... 93
8.7. PROTECTION CONTRE L’INCENDIE .............................................................................. 93
9. MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS – P.P.S.P.S.
............................................................................................................................... 94
9.1. REMARQUES IMPORTANTES....................................................................................... 94
9.2. ENTREPRISES TITULAIRES DES LOTS .......................................................................... 95
9.2.1. Rôle du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé – P.P.S.P.S........ 95
9.2.2. Contenu du Plan Particulier de Sécurité et de protection de la Santé – P.P.S.P.S. . 95
9.2.3. Additifs sur le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé – P.P.S.P.S.
............................................................................................................................... 96
9.2.4. Modalité de transmission du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé – P.P.S.P.S. ................................................................................................. 96
9.3. TROUSSE DE SECOURS (O.P.P.B.T.P.) ...................................................................... 97
9.4. APPELS D’URGENCE ................................................................................................. 99
9.5. PENALITES ............................................................................................................. 101

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

PREAMBULE :
Ce document a été établi à la demande du Maître d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé pour répondre aux exigences de l’article L.4532-8 du code du travail.

Ce Plan Général de Coordination est fondé sur les principes généraux de prévention, c'est-
à-dire :
1. Eviter les risques,
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3. Combattre les risques à la source,
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux,
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral tel qu’il est défini à
l’article L.1152-1,
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle,
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le Plan Général de Coordination constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises, y
compris des sous-traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de
nature à influer notamment sur les sommes à engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises
contractantes. Celles-ci devront en tenir compte pour établir leur Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.

Le Plan Général de Coordination est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de
l'évolution du chantier.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

1. GENERALITES

1.1. Objet

Le présent Plan Général de Coordination a pour objet :
▪ De définir les obligations contractuelles et légales des entreprises intervenantes sur ce site.
▪ D’organiser les rapports relationnels dans le cadre de la réalisation du projet.

Ce Plan Général de Coordination sera complété et adapté par le Coordonnateur en fonction de
l'évolution du chantier. Il intégrera au fur et à mesure de leur élaboration "en les harmonisant » les
Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé. (P.P.S.P.S.).

Ce Plan Général de Coordination est une pièce constitutive du dossier de consultation des
entreprises. Par la signature du contrat ou de l’acte d’engagement, elles s’engagent à respecter les
mesures arrêtées dans ce document.

Le Plan Général de Coordination et ses annexes précisent les obligations des entreprises et fixent
les règles relatives à l'installation et à l'organisation du chantier, en complément des autres
documents contractuels en ce qui concerne :
▪ Les règles d'organisation des chantiers et de la police générale.
▪ Les règles de sécurité spécifiques applicables à cette opération.
▪ Les conditions de Travail, d'Hygiène et de Sécurité.

Le Plan Général de Coordination ne peut se substituer aux dispositions du code du Travail.

Il ne diminue en rien les responsabilités et les devoirs des entreprises intervenantes sur le site.

1.2. Mission, rôle et autorité des différents intervenants

Le Coordonnateur a toute autorité pour :
▪ Coordonner et contrôler toutes les activités et tous les travaux exécutés sur le chantier.
▪ Veiller à l'application de ce règlement et de ses annexes y compris les P.P.S.P.S. des
différentes entreprises.
▪ Arrêter tout poste de travail qui présente un risque pour le personnel de l’entreprise et des
autres entreprises ou pour les exploitants ou riverains.
▪ Imposer la mise en œuvre de matériels et techniques indispensables à la sécurité des
personnes sans que l’entreprise ne puisse prétendre à une rémunération supplémentaire.
L'entreprise doit désigner un responsable compétent sur le site pour le représenter ainsi que ses
sous-traitants éventuels. Il devra parler et comprendre le français.

L'entreprise est tenue, conformément aux termes des conditions générales applicables aux
commandes de travaux et prestations effectuées dans le cadre de son contrat, de respecter les
règles relatives à l'organisation des chantiers et aux conditions particulières des travaux réalisés sur
le chantier.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

L'employeur doit également mettre en place des moyens de prévention et est responsable de
l'application de ces moyens de prévention.

L'employeur est tenu d'informer les travailleurs des dangers présentés par les produits qu'ils
manipulent.

Article L.461-4 du code de la sécurité sociale : Tout employeur qui utilise des procédés de travail
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d’en faire la déclaration à la
C.A.R.S.A.T. ou C.R.A.M.I.F et à l’Inspection du Travail.

Les travailleurs sont tenus de respecter les consignes sécurité imposées par leur responsable en
adéquation avec le code du travail.

En matière de maladies professionnelles, ce sont les travailleurs eux-mêmes, lorsqu’ils en sont les
victimes, qui doivent en faire la déclaration à la C.R.A.M.I.F. ou C.A.R.S.A.T.

Article L.461-5 du code de la sécurité sociale, en y joignant un exemplaire du certificat médical établi
par le médecin praticien. Les travailleurs sont tenus de se soumettre aux visites médicales prescrites
par le médecin du travail.

1.3. Domaines et conditions d’application et sanctions

Le PGC SPS s'applique aux entreprises ayant à intervenir dans le cadre de ces travaux, qu’elles
soient titulaires d'une commande ou qu'elles aient la qualité de cotraitant, sous-traitant ou de
prestataire de service.

En aucun cas le Plan Général de Coordination ne saurait dégager l'entreprise de ses responsabilités,
vis-à-vis de la législation du travail.

Le Coordonnateur modifiera et complétera le présent règlement en fonction de l’évolution du
chantier, des méthodologies présentées par les entreprises générales et retenues par la Maîtrise
d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre d’exécution lors de la présentation des mémoires techniques de
réalisation du projet.

Le Coordonnateur S.P.S. intégrera au P.G.C., au fur et à mesure de leur élaboration les P.P.S.P.S.
des entreprises agréées sur le chantier.

En aucun cas, l’entreprise ne pourra s’opposer à ces modifications ou injonctions. Tout
aménagement sera immédiatement porté à la connaissance des entreprises et du Maître d’œuvre
et sera applicable à la date de sa parution.

Dès l'acceptation du marché, l'entreprise est présumée connaître les règles applicables sur le site,
notamment les règles de sécurité du présent Plan Général de Coordination qui lui sont applicables
et s’engager à le faire respecter par son propre personnel et celui de ses sous-traitants.

L'Entreprise fera son affaire de la diffusion des règles ou consignes résultant des règlements cités
ci-dessus et intéressant directement son personnel ou celui de ses sous-traitants.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Toute infraction aux dispositions des règlements applicables au chantier en ce qui concerne la
discipline et la sécurité, peut entraîner, avec l'accord du Maître de l'ouvrage, le retrait provisoire ou
définitif de l'autorisation d'accès du contrevenant et éventuellement celle du responsable de
l’entreprise sur le site dans le cas où le contrevenant ne tient pas compte des remarques notifiées
dans le registre journal.

Il est demandé aux entreprises de transmettre tous documents relatifs à la constitution du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O.) dès que possible et en tout état de cause 1 mois
avant la réception de l’ouvrage.

Le C.S.P.S. donnera au Maître d’ouvrage, lors de la réception des travaux, la liste des documents
reçue par les entreprises.

1.4. Les principaux textes réglementaires « bâtiments »

En matière de sécurité et de protection de la santé, l’opération est soumise notamment aux
règlements suivants (liste non exhaustive) :

Loi 93-1418 du 31/12/1993 Coordination SPS
Décret 94-1159 du 26/12/1994 Intégration de la sécurité et organisation de la
Coordination
Décrets 95-607 et 95-608 du 06/05/1995 Travailleurs indépendants
Arrêté du 07/03/1995 Déclaration préalable
Loi du 31/12/1991 Principes généraux de prévention
Décret 08/01/1965 Hygiène et sécurité pour les travaux de BTP
Décret du 14/11/1988 Installations électriques
Décret du 23/08/1947 et Arrêté du 09/06/1993 Appareils de levage
Loi 91-1414 du 31/12/1991 Equipements de travail, moyens de protection
Décret 92-958 du 03/09/1992 Manutention manuelle
Loi du 06/12/1976 et Décret 79-228 du Formation à la sécurité
20/03/1979
Décret 2004-924 du 1er septembre 2004 Travaux en hauteur

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

2. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET D’EXECUTION

2.1. Renseignements concernant les Marchés

2.1.1. Présentation de l’opération

L’opération consiste en la construction d’une nouvelle station d’épuration de type boues activées et création
d’une filière boues par lits plantés de roseaux à Plémy (22).

2.1.2. CATEGORIE DE L’OPERATION

L’opération est classée de 2ème catégorie au regard de l’article R.4532-1 du code du travail.

2.1.3. Budget de l’opération

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est de 1 350 000 € HT

2.1.4. Planning de l’opération

Les travaux se dérouleront sur 12 mois hors phase de mise en route et période d’observation.

2.1.5. Intervenants au titre de la prévention

COORDINATION S.P.S. CONTACT

L.R.C. M. Laurent ROUGEAUX
Résidence du Fresna Tél. : 06.47.45.25.02
6, impasse des Cévêts
22410 PLOURHAN
C.A.R.S.A.T. CONTACT

Services des risques professionnels Tél. : 02.99.26.74.74
236, rue Châteaugiron
35030 RENNES CEDEX 9
O.P.P.B.T.P. CONTACT

18/20, rue Bahon Rault Tél. : 02.99.38.29.88
35000 RENNES
INSPECTION DU TRAVAIL / DDETS 22 CONTACT

1 à 3 boulevard Edouard Prigent Tél. : 02.21.27.34.36
22000 SAINT-BRIEUC CEDEX

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

2.1.6. Contraintes administratives ou particulières pour l’entreprise

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches auprès des
services publics et services locaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.
nécessaires à la réalisation de leurs travaux. Copies de toutes correspondances relatives à ces
démarches seront à transmettre au Maître de l'Ouvrage et au Maître d'œuvre.

Ils supporteront toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui
résultent des règlements de police en vigueur ou à intervenir, qui se rapportent plus particulièrement
à la clôture du chantier, au gardiennage du chantier et à la sécurité de la circulation.

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les mesures utiles
en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.
Le présent programme a fait l’objet d’un permis de construire.
Préalablement à toute intervention des entreprises devront :
▪ Réaliser la Visite d’Inspection Commune avec le C.S.P.S.
▪ Rédiger et communiquer leurs P.P.S.P.S. dans les délais convenus avec le C.S.P.S.

Ces dispositions concernent également les sous-traitants éventuels.

Détection d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques :
▪ Consultation obligatoire du téléservice : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
▪ D.I.C.T. / D.T. à faire et à adresser obligatoirement aux concessionnaires des réseaux.

Entreprises étrangères : Respect des dispositions du code du travail français et respect de la
réglementation en vigueur relative au travail illégal.

Salariés détachés par leur employeur sur le sol français :
▪ Les déclarer à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.
▪ Désigner un représentant de l'entreprise, chargé d'assurer la liaison avec les agents
mentionnés à L.8271-1-2°.

2.2. Déclaration préalable

La déclaration préalable sera adressée aux autorités compétentes, par le Maître d’Ouvrage, au
dépôt du permis de construire ou 30 jours avant le démarrage des travaux. (Article L0.4532-1 du
Code du Travail).

2.3. Prévision de l’effectif global et de pointe

L’effectif maximal est estimé à 12 personnes.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

2.4. Compte Prorata

Une convention de compte prorata sera soumise par le gros-œuvre. Le compte prorata est géré
entièrement par l’entreprise principale et comprendra :
▪ La rotation des bennes mises à disposition des entreprises par l’entreprise principale, pour
le vidage des déchets de chantier dans un CET classé.
▪ La réparation des dégâts de provenance indéterminée.
▪ Les dépenses d’eau et d’électricité
▪ Les dépenses liées aux différentes mutualisations des moyens.
▪ Les dépenses diverses formulées par le Maître d’ouvrage ou Maître d’œuvre.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3. MESURES D’ORGANISATION GENERALE ARRETEES PAR LE MAITRE
D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE C.S.P.S.

3.1. Aspects techniques du projet

3.1.1. Nature du sol

Le Maître d’ouvrage a fait vérifier la nature du terrain dans le cadre de pré-études de la construction.

3.1.2. Description de l’environnement et des servitudes

L’accès pompier à l’ensemble des bâtiments occupés par des tiers doit naturellement être maintenu
en permanence.
Il conviendra de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter toute nuisance. L’accès du
chantier se fera depuis l’avenue Lefebvre.
Il sera aménagé par l'entreprise principale une clôture en tôles disposées horizontalement avec petit
portillon et grand portail pour accès aux véhicules.
Les DICT devront être demandées dès les ordres de service passés par le M.O.A.
Interdiction de survol : sans objet.
Réseaux enterrés et aériens : voir dossier marché.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2. Analyses des risques (liste non exhaustive)

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.1. Echafaudage de pied

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.2. Permis feu

Les travaux par points chauds devront faire l’objet d’une demande de permis feu. Ce dispositif est
obligatoire et devra faire l’objet d’une procédure concertée entre l’entreprise utilisatrice et le maître

d’ouvrage.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.3. Risque routier

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.4. Risque de heurt et d’écrasement

Limiter l’encombrement du chantier :
▪ Prévoir un plan de circulation et séparer les zones d’activités.
▪ Entretenir la signalisation de chantier et les voies de circulation.
▪ Aménager les accès et les postes de travail.
▪ Protéger les parties saillantes, en particulier dans les endroits exigus.
▪ Veiller à la stabilité des produits stockés et des charges.
▪ Eclairer les lieux sombres.
▪ Informer les travailleurs sur les conditions de circulation sur le site.

3.2.5. Risque de chute de hauteur

Mettre en œuvre des accès et des passerelles protégées :
▪ En cas de travaux sur toiture, mettre des protections collectives périphériques ou individuelle
le cas échéant.
▪ Dans le cas de toiture en matériaux d’une résistance insuffisante ou vétustes (fibrociment),
prévoir des protections en sous face (filets, échafaudages…).
▪ Choisir des échafaudages adaptés.
▪ Faire monter et démonter les échafaudages par des personnes habilitées et compétentes et
exiger le PV de montage.
▪ Utiliser des plateformes élévatrices mobiles de personne (P.E.M.P.) conformes.

On proscrira le travail sur échelle, cet équipement devant être seulement réservé à l'accès à des
zones de travail situées en hauteur, lorsque les moyens définitifs d'accès de la construction ne sont
pas encore mis en place (escaliers, rampes, ascenseurs).

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Aussi, elles ne devront être utilisées qu'en cas d'impossibilité d'utiliser des équipements plus sûrs
(PIR, PIRL NF P 93-352 ou NF P 93-353, échafaudage roulants légers à montage rapide NF P 93-
520, plate-forme élévatrice mobile de personnel NF EN 280), et seulement pour des travaux non
répétitifs et de faible hauteur.

Pour des accès en hauteur répétés supérieurs à 3 mètres, on remplacera les échelles par des tours
escaliers, des escaliers provisoires mis en commun entre les différentes entreprises du chantier, ou
par les services d'échelles des échafaudages.

3.2.6. Risques liés au port de charge

Identifier les diverses manutentions. Les Mécaniser chaque fois que c’est possible
▪ Utiliser des aides à la manutention comme des chariots à roulettes pour l’évacuation des
sacs de déchets ayant des roues de grand diamètre pour faciliter leur manipulation et le
passage des câbles.
▪ Conditionner en poids minimal (limiter le port des charges à 25 kg pour les femmes par
exemple).
▪ Porter des gants.
▪

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.7. Risques liés au port des E.P.I. en atmosphère confinée

Un espace confiné est un volume totalement ou partiellement fermé (bâtiment, ouvrage,
équipement, installation…) qui :
• n’a pas été conçu et construit pour être occupé de façon permanente par des
personnes, ni destiné à l’être, mais qui, à l’occasion, peut être occupé temporairement pour y
effectuer des opérations d’entretien, de maintenance, de nettoyage, ponctuelles et plus ou moins
fréquentes, ou des opérations non programmées à la suite d’évènements exceptionnels,
• et au sein duquel l’atmosphère peut présenter des risques pour la santé et la sécurité
des personnes qui y pénètrent en raison :
- soit de la conception ou de l’emplacement de l’ouvrage,
- soit d’une insuffisance de ventilation naturelle,
- soit des matières, substances ou fluides qu’il contient ou qui y sont utilisés,
- soit des équipements qui y sont mis en œuvre,
- soit de la nature des travaux qui y sont exécutés.

La durée du travail en zone confinée est fonction de la pénibilité du poste et ne doit pas dépasser
2h30 à suivre :
▪ Pause de 30 minutes avec douches corporelle à chaque sortie de zone.
▪ Vérifier que l’extraction de l’air neuf ne soit pas réalisée dans des lieux pollués.
▪ Port d’une protection respiratoire à adduction d’air.
▪ Vérifier la cagoule, la filtration et les tuyaux d’adduction d’air y compris les raccords et les
clapets ainsi que le fonctionnement du manomètre détendeur.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Vérifier l’absence de zones de frottement pouvant endommager les tuyaux ou de zones de
coincement pouvant provoquer une réduction de l’amenée d’air pendant le travail.
▪ Proscrire les masques à cartouches.

3.2.8. Risques liés aux produits chimiques et cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction (C.M.R.)

Les produits suivants sont concernés par les risques C.M.R. Cette n’est pas exhaustive :
Décapants de colles, Mousse de polyuréthane, résines et autres produits d’imprégnation…
▪ Substituer les produits plus dangereux.
▪ Préconiser les solvants moins émissifs.
▪ Ventiler les locaux et aspirer à la source.
▪ Stocker sur rétention et tenir compte des incompatibilités.
▪ Étiqueter les produits.
▪ Mettre à disposition les Fiches de Données de Sécurité (F.D.S.).
▪ Éliminer régulièrement les déchets.
▪ Interdire de fumer.
▪ Mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés aux produits.
▪ Entretenir les vêtements de travail par l’entreprise.
▪ Changer fréquemment de tenue de travail.
▪ Pour décaper les colles amiantées, choisir des huiles à base de soja (ester méthylique de
soja) qui ne dégagent pas de vapeurs nocives et qui sont solubles dans l’eau et
biodégradables.
▪ Proscrire les solvants benzéniques et en particulier les produits contenant des terpènes
d’orange très irritants et nocifs dont les vapeurs persistant plusieurs jours présentent des
risques d’incendie et nécessitent une extraction d’air efficace généralement incompatible
avec confinement mis en place.
▪ Utiliser des filtres à cartouche combinés anti-poussières (type P3 pour l’amiante et anti-gaz
(type A).
▪ Prendre les mesures suivant les F.D.S.

PRESENCE ET MANIPULATION DE PRODUITS DANGEREUX
LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER MOYENS NECESSAIRES

Stockage de carburant Bacs de stockage
Peinture Produit neutralisant
Utilisation de produit chimique Main d’œuvre

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

RISQUES PREVISIBLES MESURES DE PREVENTION
Emanations toxiques
Fermer convenablement les récipients.
Stocker les produits dit volatils dans un endroit frais
et aéré.
Déversement d’hydrocarbure
Toujours fermé les jerricanes, même pour un court
trajet.
Les hydrocarbures doivent être stockés dans des fûts
fermés et placer à l’abri de toute source de chaleur.
Les fûts seront placés dans des bacs de protection.
Garder à disposition du produit absorbant et
dégraissant.
Disposer de barrage anti-pollution dans les zones à
risque.

Contact direct avec un produit agressif Bien lire les avertissements du fabricant et retenir la
procédure en cas d’incident.
Port des E.P.I. (gants, lunettes).
S’équiper d’une combinaison et d’un masque de
protection si besoin.

Contact indirect avec un produit toxique Se laver les mains avant tout contact alimentaire.
Porter des masques filtrants.
Se doucher avant de rentrer chez soi.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Incendie, explosion Tenir à l’écart toute matière incandescente.
Disposer de moyen de lutte contre les incendies
chimique et de carburant.

Méconnaissance des risques et des procédures Prévenir le personnel, le familiariser aux étiquettes
d’intervention spécifiques et aux procédures de soins.

RISQUES LIES A LA COACTIVITE MESURES DE PREVENTION

Non-respect des consignes par des intervenants. Accueil du nouveau personnel et rappel des
consignes et des risques encourus.
Non-signalisation de présence de produit à risques
et possession de récipients non marqués par des Les ateliers utilisant des produits dangereux doivent
intervenants se manifester et clairement indiquer ce qu’ils utilisent.

3.2.9. Circulation, déplacement et tapis rouge

CIRCULATION, DEPLACEMENT, TAPIS ROUGE
LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER MOYENS NECESSAIRES

Travaux divers Main d’œuvre
Outils et engins diverses

RISQUES PREVISIBLES MESURES DE PREVENTION

Chute de plain-pied S’assurer du bon aménagement des cheminements
piétons.
Matérialiser clairement les zones à risque : piquets,
chainettes, barrières, moquette, marquage fluo,
affichage pancartes.
Tenir les zones de travail propres et dégagées.
Matérialiser les zones de stockage.
Matérialiser les circulations sur le Plan d’Installation
de Chantier.
Installer une benne à déchets sur chaque zone pour
le tri sélectif.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Chute de hauteur Mettre en place des garde-corps ou vite clos au
niveau des zones comportant un dénivelé important.
Mettre en place des passerelles de sécurité.

Heurt avec des engins Aménager clairement les accès, les zones de
stationnement et de circulation en fonction du
chantier (prévoir l’accès pompiers et secours).
Matérialiser les zones de stockage et déchargement
Aménager des pistes d’accès praticables et
dégagées.
Eviter la circulation en marche-arrière sur toutes les
voies de circulation, le cas échéant, l’opération doit
être réalisée sous la surveillance d’un responsable
de manœuvre.
Limiter la vitesse.
Stationnement des véhicules en marche arrière.
Signaler et baliser les points dangereux (tranchées,
croisements, sorties de bâtiment.)
Signaler les lignes électriques aériennes et en cas de
passage, placer des gabarits sur la voie, de part et
d’autre de leur traversée.
Délimitation des différentes zones de travail.
Porter un gilet réfléchissant sur le chantier.

Heurt du personnel par la manutention Ne jamais passer sous une charge.
Identifier les zones de survol de manutention sur le
P.I.C.
Respecter les consignes de manutention.
Porter les E.P.I.
Garder une hauteur sous crochet de deux mètres.

Heurt riverain en sortie de chantier Guidage des véhicules par un responsable de
manœuvre.
Assurer la sécurité des tiers en périphérie du chantier
(passage couvert, changement de trottoir,
aménagement passerelle, zone de circulation
propre).

RISQUES LIES A LA COACTIVITE MESURES DE PREVENTION

Incompatibilité d’intervention simultanée de Faire preuve de bon sens et avertir le responsable de
différents corps d’état. chantier en cas d’exécution de taches imprévues.
Délimiter les différentes zones de travail.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.10. Manutention avec engin de lavage à terre

MANUTENTION AVEC ENGIN DE LEVAGE A TERRE
LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER MOYENS NECESSAIRES

Se positionner au droit de la charge et élinguer Grue mobile ou fixe.
Évaluer la masse du colis. Apparaux de levage.
Levage et orientation. Grutier.
Descente et dés-élingage du colis. Élingueur.
Chef de manœuvre et compagnons pour l’élingage.

RISQUES PREVISIBLES MESURES DE PREVENTION

Heurt du personnel par la grue en rotation. Ne pas se positionner à l’arrière de la machine, dans
un angle mort ou contre un obstacle (lignes
aériennes….
Interdire l’accès à toute personne dans la zone
d’évolution de la machine. Balisage de la zone,
rappeler les consignes.

Heurt de matériels stockés à terre, par la grue en Garder impérativement une marge de 0,60m
rotation, pouvant blesser le personnel. minimum entre la machine et tous obstacles fixes ou
mobiles.

Heurt du personnel par la charge ou les apparaux Maintenir une hauteur sous crochet d’au moins 2 m.
de levage.
Ne jamais passer sous une charge, s’éloigner de la
charge à l’aide de cordes de guidage.
Le port des E.P.I. est obligatoire pour toutes les
personnes présentes sur le chantier.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Chute d’une charge Le grutier doit être habilité et autorisé par
l’employeur. Il doit vérifier quotidiennement l’état de
sa grue et ses apparaux de levage. Les apparaux de
levage doivent être vérifiés chaque année et leur
vérification mentionnée dans le registre de sécurité.

Renversement de la grue Le grutier ne doit jamais shunter le Contrôleur d’État
de Charge, ni travailler sans stabilisateur.
Le grutier et le chef de chantier doivent contrôler la
portance du sol.

Heurt avec un obstacle du site Tenir compte de l’environnement du site et respecter
les distances de sécurité.

RISQUES LIES A LA COACTIVITE MESURES DE PREVENTION

Heurt avec les intervenants extérieurs à l’entreprise. Respect des règles élémentaires et logiques lors de
levage.
Interférence avec grue appartenant à une autre
entreprise. Accueil du personnel et présentation du chantier.
Survol d’une zone de travail ou voie publique. Remise d’un livret d’accueil.
Balisage des zones.

3.2.11. Fouilles superficielles

FOUILLES SUPERFICIELLES
LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER MOYENS NECESSAIRES

Implantation Pelle + camion
Ouverture de la fouille Mini-pelle + camion
Tenue de la fouille Godet, tarière, Bennes preneuses…

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

RISQUES PREVISIBLES MESURES DE PREVENTION

Eboulement Vérification des têtes de talus et protection par
polyane si nécessaire.
Respecter les angles pour le talus.

Heurt d’engin Maintenir une hauteur sous crochet d’au moins 2 m.
Ne jamais passer sous une charge, s’éloigner de la
charge à l’aide de cordes de guidage.
Respecter le P.I.C.
Le port des E.P.I. est obligatoire pour toutes les
personnes présentes sur le chantier.

Arrachement de câbles ou de canalisations Opérateur qualifié et habilité
existantes
Ne pas démarrer les travaux sans avoir le retour des
D.I.C.T.

Heurt avec un obstacle du site Tenir compte de l’environnement du site et respecter
les distances de sécurité.

RISQUES LIES A LA COACTIVITE MESURES DE PREVENTION

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Heurt avec les intervenants extérieurs à l’entreprise. Balisage des zones.

3.2.12. Fondations

FONDATIONS
LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER MOYENS NECESSAIRES

Coulage béton de propreté ou gros béton Toupie
Ferraillage Goulotte
Bétonnage Benne à béton

RISQUES PREVISIBLES MESURES DE PREVENTION

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Nettoyer les éventuelles traces huiles de
démoulage.
Tenir les zones de travail propres et dégagées.

Eboulement Vérification des têtes de talus et protection par
polyane si nécessaire.
Respecter les angles pour le talus.

Coincement Guidage par un chef de manœuvre

Agressivité du béton Port des E.P.I.

Blessures avec les aciers Crosse ou cabochons sur fer en attente

RISQUES LIES A LA COACTIVITE MESURES DE PREVENTION

Heurt avec les intervenants extérieurs à l’entreprise. Balisage des zones.

3.2.13. Dallage et radier

DALLAGE / RADIER
LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER MOYENS NECESSAIRES

Dallage Toupie
Radier Goulotte, tapis, pompage
Benne à béton

RISQUES PREVISIBLES MESURES DE PREVENTION

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Nettoyer les éventuelles traces huiles de démoulage.
Tenir les zones de travail propres et dégagées.

Eboulement Vérification des têtes de talus et protection par
polyane si nécessaire.
Respecter les angles pour le talus.

Coincement Guidage par un chef de manœuvre

Agressivité du béton Port des E.P.I.

Blessures avec les aciers Crosse ou cabochons sur fer en attente

RISQUES LIES A LA COACTIVITE MESURES DE PREVENTION

Heurt avec les intervenants extérieurs à Balisage des zones.
l’entreprise.

3.2.14. VRD

Terrassement pour voirie et espace extérieurs, réalisation des réseaux extérieurs... etc.

Risques principaux :
▪ Manutention manuelle et mécanique.
▪ Circulations et déplacements, manœuvre d’engin.
▪ Chute de personne.
▪ Chute d'objets.
▪ Électrocution, électrisation (réseaux aériens et sous terrains).
▪ Dangers liés aux conduites de gaz
▪ Eclats oculaires.
▪ Ensevelissement et éboulement
▪ Risque d'incendie (chalumeau, permis de feu obligatoire pour toute utilisation dans un
bâtiment en activité).
▪ Sol humide, irrégulier, sale ou encombré
▪ Conditions météorologiques difficiles
▪ Transports d'objets lourds
▪ Attention focalisée sur une autre tâche que le déplacement
▪ Espaces étroits, escalier, échelle
▪ Cohabitation des piétons et des engins

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Circulation en urgence (retard, pression sur le délai)
▪ Zones mal éclairées propices à l'insécurité
▪ Infrastructures routières défectueuses pouvant causer des accidents
▪ Gestion inadéquate des eaux pluviales pouvant entraîner des inondations

Blindage à mettre en œuvre dès que nécessaire (profondeur > 1.3m) ou si terrain suspicieux :

Formation AIPR :

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.15. Gros œuvre

Démolition, terrassement, fondations, murs en béton, remblaiement, dallage béton armé, murs en
élévation en agglos ou béton banché, réseaux d'alimentation, réseaux d'évacuation, etc. …

Risques principaux :
▪ D’écrasement de personnes et de membres, renversements de banches.
▪ Manutention manuelle et mécanique.
▪ Circulations et déplacements, manœuvre d’engin.
▪ Blessures dues aux fers à béton sans protection.
▪ Chute de personne.
▪ Chute d'objets et matériaux.
▪ Utilisation de rayonnements laser.
▪ Électrocution, électrisation (réseaux aériens et sous terrains).
▪ Eclats oculaires.

3.2.16. Voiles banches HT > 3 M

VOILES BANCHES HT > 3.3 M
LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER MOYENS NECESSAIRES

Superstructure Toupie

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Refend Goulotte, Benne à béton
Façade Banches, étais stabilisateur, plot béton de lestage
pour étais, échafaudage et P.I.R.L.
Soutènement

RISQUES PREVISIBLES MESURES DE PREVENTION

Chute de plain-pied S’assurer du bon aménagement des cheminements
piétons.
Matérialiser clairement les zones à risque : piquets,
chainettes, barrières, moquette, marquage fluo,
affichage pancartes.
Travail sur plateforme nivelée.
Nettoyer les éventuelles traces huiles de
démoulage.
Tenir les zones de travail propres et dégagées.

Chute de hauteur Mettre en place des protections collectives.
Banche avec passerelles de sécurité et garde-corps
latéraux et frontaux.
Travail à l’échelle interdit. Utilisation d’échafaudage
ou de P.I.R.L.

Heurt d’engin Ne jamais passer sous une charge, s’éloigner de la
charge à l’aide de cordes de guidage.
Respecter le P.I.C.
Le port des E.P.I. est obligatoire pour toutes les
personnes présentes sur le chantier.

Coincement Guidage par un chef de manœuvre
Port des E.P.I.

Agressivité du béton Port des E.P.I.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Irritation huile Utilisation d’huile de coffrage biologique
Port des E.P.I.

Blessures avec les aciers Crosse ou cabochons sur fer en attente

Stabilité au vent Stabilisation des banches par plot et étais suivant les
recommandations en vigueurs.

RISQUES LIES A LA COACTIVITE MESURES DE PREVENTION

Heurt avec les intervenants extérieurs à l’entreprise. Balisage des zones.

3.2.17. Voiles banches HT < 3 M

VOILES BANCHES HT < 3.3 M
LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER MOYENS NECESSAIRES

Superstructure Toupie
Refend Goulotte, Benne à béton
Façade Banches, étais stabilisateur, plot béton de lestage
pour étais, échafaudage et P.I.R.L.
Soutènement, grande hauteur

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

RISQUES PREVISIBLES MESURES DE PREVENTION

Chute de plain-pied S’assurer du bon aménagement des cheminements
piétons.
Matérialiser clairement les zones à risque : piquets,
chainettes, barrières, moquette, marquage fluo,
affichage pancartes.
Travail sur plateforme nivelée.
Nettoyer les éventuelles traces huiles de démoulage.
Tenir les zones de travail propres et dégagées.

Chute de hauteur Mettre en place des protections collectives.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Banche avec passerelles de sécurité et garde-corps
latéraux et frontaux.
Travail à l’échelle interdit. Utilisation d’échafaudage
ou de P.I.R.L.

Coincement Guidage par un chef de manœuvre
Port des E.P.I.

Agressivité du béton Port des E.P.I.

Irritation huile Utilisation d’huile de coffrage biologique
Port des E.P.I.

Blessures avec les aciers Crosse ou cabochons sur fer en attente

Stabilité au vent Stabilisation des banches par plot et étais suivant les
recommandations en vigueurs.

RISQUES LIES A LA COACTIVITE MESURES DE PREVENTION

Heurt avec les intervenants extérieurs à Balisage des zones.
l’entreprise.

3.2.18. Plancher sur prédalles

PLANCHER SUR PREDALLES
LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER MOYENS NECESSAIRES

Etaiement, stabilisation des éléments porteurs Elingues
Pose des poutrelles et des prédalles Benne à béton
Ferraillage, bétonnage, décoffrage et nettoyage Tour d’étaiement, poutrelles bois, garde-corps

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

RISQUES PREVISIBLES MESURES DE PREVENTION

Chute de plain-pied S’assurer du bon aménagement des cheminements
piétons.
Matérialiser clairement les zones à risque : piquets,
chainettes, barrières, moquette, marquage fluo,
affichage pancartes.
Travail sur plateforme nivelée.
Nettoyer les éventuelles traces huiles de démoulage.
Tenir les zones de travail propres et dégagées.

Coincement Guidage par un chef de manœuvre.
Port des E.P.I.

Agressivité du béton Port des E.P.I.

Blessures avec les aciers Crosse ou cabochons sur fer en attente.

Rupture de la prédalle Levage par 4 points prévus par le fabricant.

Chute à travers de la trémie Suite au coulage, mise en place d’une protection sur
les trémies.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Chute de poutrelle Mise en place des prédalles selon les plans de pose
correspondant au chargement du camion et suivant
les recommandations du chef de chantier.

RISQUES LIES A LA COACTIVITE MESURES DE PREVENTION

Heurt avec les intervenants extérieurs à Balisage des zones.
l’entreprise.

3.2.19. ITE / Enduit

ITE, bardage, enduits et peinture etc…

Risques principaux :
▪ Chute de personne.
▪ Chute d'objets.
▪ Manutention manuelle et mécanique.
▪ Circulations et déplacements.

3.2.20. Charpente bois

Réalisation d'une charpente bois, adaptation à la toiture existante, etc…

Risques principaux :
▪ Chute de personne.
▪ Chute d'objets et de charges
▪ Manutention manuelle et mécanique.
▪ Circulations et déplacements.
▪ Coupures.
▪ Risque d'incendie.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.21. Couverture, Bardage zinc

Travaux d’évacuation des EP, bardage zinc, couverture zinc etc…

Risques principaux :
▪ Chute de personne.
▪ Chute d'objets.
▪ Manutention manuelle et mécanique.
▪ Circulations et déplacements.
▪ Risque d'incendie (étanchéité chalumeau, permis de feu pour toute utilisation sur un bâtiment
en activité).
▪ Filet en sous-face et tour d’accès.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.2.22. Etanchéité

Travaux d’évacuation des EP, étanchéité des toitures, potelet d'ancrage, lanterneau de
désenfumage, etc…

3.2.23. Menuiseries extérieures

Fourniture et pose de menuiseries Aluminium, habillages, bloc porte, etc…
Risques principaux :
▪ Chute de personne.
▪ Chute d'objets.
▪ Coupures.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Manutention manuelle et mécanique.
▪ Circulations et déplacements.
▪ Brulures.

3.2.24. Serrurerie / Métallerie

Fourniture et pose portillon, auvent, garde-corps etc…

Risques principaux :
▪ Chute de personne.
▪ Chute d'objets.
▪ Coupures.
▪ Manutention manuelle et mécanique.
▪ Circulations et déplacements.
▪ Brulures.

3.2.25. Cloisons

Fourniture et montage de plâtre, cloisons de doublage, isolation, habillage, renforts, calfeutrements,
etc…

Risques principaux :
▪ Chute de personne.
▪ Chute de hauteur.
▪ Chute d'objets.
▪ Manutention manuelle.
▪ Coupures
▪ Circulations et déplacements.

3.2.26. Menuiseries intérieures

Fourniture et pose de plinthes, blocs-portes, trappes de visite, porte automatique, etc…

Risques principaux :
▪ Risques liés à l’utilisation des outils et des machines :
o Blessures par coupures ou perforations :
o Utilisation d’outils tranchants (scies, rabots, ciseaux à bois, cutters).
o Risques accrus en cas d’outils mal entretenus ou d’un manque de concentration.
o Écrasements ou pincements :
o Manipulation de presses, pinces ou autres équipements manuels.
o Projections :
o Éclats de bois ou de métal projetés lors de la découpe ou du ponçage.
o Risque accru pour les yeux.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Risques liés à la manipulation de matériaux :
o Troubles musculosquelettiques (TMS) :
o Postures contraignantes (travail au sol, bras levés).
o Transport ou levage de panneaux lourds et volumineux (portes, cloisons).
o Chutes d’objets lourds :
o Risque de blessures en cas de chute de matériaux mal manutentionnés ou mal
stockés.

▪ Risques liés à la poussière et aux particules :
o Inhalation de poussières :
o Sciage, ponçage ou perçage des matériaux (bois, agglomérés, MDF, stratifiés).
o Risques accrus avec certains bois exotiques ou traités (substances allergènes ou
toxiques).
o Effets sur la santé :
o Irritation des voies respiratoires, toux, allergies.
o Risque à long terme de maladies respiratoires chroniques (silicose, asthme).

▪ Risques chimiques :
o Exposition aux produits chimiques :
o Colles, vernis, peintures, solvants ou mastics contenant des composés
organiques volatils (COV).
o Conséquences :
o Irritations cutanées ou respiratoires.
o Risque d’intoxication en cas de travail prolongé dans des espaces mal ventilés.
▪ Risques de chutes et d’accidents
o Chutes de plain-pied :
o Encombrement de l’espace de travail avec des outils, des câbles ou des
matériaux.
o Chutes de hauteur :
o Travail sur des échelles, escabeaux ou plateformes pour poser des éléments en
hauteur (placards, boiseries murales).
o Glissades :
o Surfaces lisses ou présence de produits renversés (colles, vernis).

▪ Risques liés au bruit :
o Exposition au bruit :
o Machines électriques bruyantes (scies circulaires, ponceuses).
o Risque de perte auditive à long terme en cas d’exposition répétée et prolongée.

▪ Risques d’incendie :
o Utilisation d’outils générant de la chaleur ou des étincelles :
o Découpes ou ponçages à haute vitesse.
o Matériaux inflammables :
o Présence de solvants, colles ou poussières de bois qui peuvent s’enflammer
facilement.

▪ Risques ergonomiques et fatigue

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

o Positions inconfortables :
o Travail dans des espaces confinés ou sur des éléments difficiles d’accès.
o Fatigue physique :
o Répétition de gestes, port de charges lourdes, longues périodes debout.

Pour limiter ces risques, il est crucial d'adopter des mesures de prévention telles que :

▪ Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) :
o Gants résistants aux coupures pour la manipulation des outils.
o Lunettes de protection contre les projections.
o Masque anti-poussière ou respirateur pour limiter l’inhalation de particules fines.
o Casque antibruit si l'exposition au bruit est fréquente.
▪ Entretien et sécurisation des outils :
o Vérifier régulièrement l’état des machines et outils.
o S’assurer que les dispositifs de sécurité (carters, interrupteurs d’arrêt) sont
fonctionnels.
▪ Organisation du poste de travail :
o Maintenir un espace dégagé pour limiter les risques de trébuchement.
o Stocker les matériaux et outils de manière stable.
▪ Manipulation des matériaux :
o Utiliser des techniques ergonomiques pour soulever et déplacer des charges lourdes.
o Travailler en équipe pour les éléments volumineux.
▪ Gestion des poussières et produits chimiques :
o Travailler dans un espace bien ventilé.
o Utiliser des aspirateurs industriels pour limiter l’accumulation de poussières.
o Privilégier les colles et vernis à faible teneur en COV.
▪ Formation et sensibilisation :
o Former les travailleurs à l’utilisation correcte des outils et des équipements.
o Informer sur les dangers des produits manipulés (fiches de données de sécurité).

3.2.27. Faux plafond

Fourniture et pose de plafond suspendus, plafond extérieure en lame aluminium, etc…

Risques principaux :
▪ Chutes de hauteur :
o Lors de l’installation, les travailleurs utilisent des échafaudages, des échelles ou des
nacelles.
o Risques accrus en cas de :
▪ Sol instable.
▪ Absence de dispositifs de sécurité (garde-corps, harnais).
▪ Chutes d’objets :
o Les outils, matériaux ou panneaux peuvent tomber, mettant en danger les personnes
en dessous.
o Risque amplifié dans des zones fréquentées (bureaux, locaux en activité).

▪ Risques musculosquelettiques :

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

o Description : Les travaux de pose nécessitent des gestes répétitifs, des positions
inconfortables ou le maintien prolongé des bras en hauteur.
o Conséquences : Douleurs cervicales, lombaires ou aux épaules. Fatigue physique,
troubles musculosquelettiques (TMS).
o Causes courantes : Absence d’outils ou d’équipements ergonomiques.
o Manipulation de charges lourdes ou encombrantes.

▪ Risques liés aux poussières et fibres :
o Poussières : Ponçage, découpe ou manipulation des matériaux (plâtre, plaques de
métal, etc.) libèrent des poussières.
o Exposition prolongée : troubles respiratoires ou irritation des yeux.
o Fibres (amiantes ou laine minérale) : Certains anciens faux-plafonds contiennent
de l’amiante ou des fibres nocives.
o Risque accru si les matériaux sont endommagés ou mal manipulés.

▪ Risques électriques :
o Description : Les installations électriques (luminaires, câbles, conduits) passent
souvent dans le faux-plafond.
o Conséquences :
o Électrocution lors de la manipulation de fils sous tension.
o Courts-circuits ou incendies en cas de câblage incorrect.
o Causes courantes :
o Absence de coupure de courant avant les travaux.
o Mauvaise identification des circuits électriques.

▪ Risques d’incendie :
o Description : Certains matériaux utilisés pour les faux-plafonds peuvent être
inflammables.
o Causes courantes :
o Utilisation d’outils générant de la chaleur (découpe au chalumeau, soudage).
o Mauvaise isolation ou proximité de câbles électriques endommagés.

▪ Risques liés à l’effondrement :
o Description : Un faux-plafond mal installé ou soumis à une surcharge peut
s’effondrer.
o Conséquences :
o Blessures graves pour les personnes présentes.
o Causes courantes :
o Mauvais ancrage des supports.
o Utilisation de matériaux non conformes ou de mauvaise qualité.

▪ Risques d’exposition chimique :
o Description : Certains matériaux ou colles utilisés pour les faux-plafonds émettent
des composés organiques volatils (COV).
o Conséquences :
o Irritations des voies respiratoires, maux de tête ou allergies.
o Causes courantes :

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

o Mauvaise ventilation pendant et après les travaux.

▪ Risques d’accès et d’espaces confinés :
o Description : Les faux-plafonds sont souvent installés dans des zones difficiles
d’accès.
o Conséquences :
o Accidents dus à des mouvements restreints ou à un manque d’éclairage.

Pour limiter ces risques, il est crucial d'adopter des mesures de prévention telles que :
▪ Planification des travaux :
o Identifier les risques spécifiques à l’environnement (hauteur, type de matériaux).
o Couper l’alimentation électrique avant toute intervention.
▪ Utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) :
o Casque de sécurité, gants, lunettes, masques anti-poussières ou respiratoires adaptés.
o Harnais et lignes de vie pour le travail en hauteur.
▪ Formation et sensibilisation :
o Former les équipes sur les bonnes pratiques de manipulation des matériaux.
o Informer sur les dangers spécifiques (amiante, poussières).
▪ Vérification des équipements :
o S’assurer de la stabilité des échafaudages ou nacelles.
o Inspecter les outils avant usage.
▪ Ventilation :
o Assurer une bonne ventilation pendant les travaux pour éviter l'accumulation de
poussières ou de produits chimiques.

3.2.28. Revêtement sol : Carrelage/faïence

Pose de revêtements de sol, collage, réalisation de chape, exécution des joints, étanchéité, etc…

Risques principaux :
▪ Utilisation d'outils tranchants comme les couteaux de carreleur, les spatules, ou les cutters.
▪ Risques de projections de peinture ou de colle dans les yeux lors de l'application.
▪ Des carreaux ou des outils peuvent tomber, causant des blessures.
▪ Travaux sur des PIRL, gazelle et échafaudages ou plateformes pour atteindre les parties
hautes des murs.
▪ Postures prolongées ou répétitives pouvant entraîner des troubles musculosquelettiques
(TMS).
▪ Transport de matériaux lourds comme les pots de peinture, sacs de colle ou piles de carreaux
▪ Les peintures (notamment à base de solvants), vernis ou colles dégagent des vapeurs
pouvant être nocives pour les voies respiratoires.
▪ Contact avec des produits irritants (colles, mastics, peintures).
▪ Risques liés aux solvants inflammables contenus dans certaines peintures ou diluants.
▪ Sols mouillés lors du nettoyage ou de l'application d'eau sur des surfaces.
▪ Humidité excessive qui peut compromettre l’adhérence des carreaux ou le séchage de la
peinture.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Gestion inadéquate des restes de peinture, solvants ou carreaux cassés pouvant entraîner
une pollution.
▪ Émissions de composés organiques volatils (COV) provenant des peintures ou colles.
▪ Risques liés à l’utilisation d’équipements électriques (ponceuses, mélangeurs) ou à
l’application de produits près de circuits électriques non protégés.
▪ Répétition de gestes (comme le lissage ou la pose de carreaux).
▪ Contact ou inhalation fréquente de poussières de ponçage ou de débris de céramique.

Pour limiter ces risques, il est crucial d'adopter des mesures de prévention telles que :
• Lunettes de sécurité pour éviter les projections.
• Gants adaptés pour protéger les mains des coupures et des produits irritants.
• Masques respiratoires pour les poussières et vapeurs toxiques.
• Chaussures antidérapantes et de sécurité pour prévenir les glissades et protéger des objets
lourds.
• Ventilation : Assurer une bonne aération pour limiter l’inhalation des vapeurs.
• Sécurisation des échelles et échafaudages : Vérifier leur stabilité avant de monter.
• Nettoyage régulier : Garder l’espace de travail propre pour éviter les accidents.
• Formation : Connaître les fiches techniques et les dangers des produits utilisés.
• Utiliser des outils en bon état pour éviter les défaillances.
• Vérifier les installations électriques avant toute intervention.

3.2.29. Plomberie / chauffage / ventilation

Travaux de plomberie, équipements sanitaires, installations de chauffage, installations de
ventilation, etc.

Risques principaux :
▪ Coupures ou blessures causées par des outils tranchants (couteaux, scies, etc.).
▪ Brûlures dues à l'utilisation de chalumeaux ou d'équipements de soudure.
▪ Chutes d’objets lors de la manipulation de tuyaux lourds ou de matériaux encombrants.
▪ Chutes de hauteur lors de travaux sur des échelles, échafaudages ou toits.
▪ Postures inconfortables ou prolongées entraînant des troubles musculosquelettiques (TMS).
▪ Enfermement dans des espaces confinés, comme les vides sanitaires, où les mouvements
peuvent être limités.
▪ Présence de gaz type radon ou autres.
▪ Exposition à des produits chimiques : solvants, adhésifs, décapants ou produits de
débouchage.
▪ Inhalation de fumées toxiques issues de la soudure ou de l’utilisation de certains produits.
▪ Contact avec des câbles électriques en cas d’interventions près d’installations électriques.
▪ Risques d’électrocution lors de travaux dans des environnements humides. Risques liés à
l’eau et aux inondations
▪ Glissades sur des sols mouillés ou inondés.
▪ Noyade partielle ou hypothermie lors de travaux dans des zones inondées.
▪ Contamination par des eaux usées ou stagnantes contenant des bactéries ou des agents
pathogènes (Legionella, leptospirose, etc.).
▪ Problèmes d’hygiène liés au contact avec des canalisations d’eaux usées ou des matières
fécales.
▪ Liés à la manipulation de gaz (naturel, propane, butane) ou à des fuites de combustible.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Risques d’explosions en cas de soudure près de produits inflammables.
▪ Pollution accidentelle due à un déversement de produits chimiques ou de matériaux
polluants.
▪ Gestion inappropriée des déchets générés par les travaux.

Pour limiter ces risques, il est crucial d'adopter des mesures de prévention telles que :
▪ Port d’équipements de protection individuelle (EPI) : gants, lunettes, chaussures de sécurité,
masques.
▪ Formation et sensibilisation : apprentissage des bonnes pratiques et des protocoles de
sécurité.
▪ Utilisation d’outils adaptés et bien entretenus.
▪ Vérification des installations : contrôle des circuits électriques et des fuites de gaz avant
l’intervention.
▪ Signalisation des zones dangereuses et gestion des accès.
▪ Détecteur de présence gaz H2S, CO2…

3.2.30. Electricité : Courant fort/Courant faible

Risques principaux :
▪ Électrocution
▪ Brûlures électriques
▪ Arc électrique et explosion
▪ Incendies électriques
▪ Chutes de hauteur
▪ Inhalation de fumées toxiques
▪ Problèmes musculosquelettiques.

Pour limiter ces risques, il est crucial d'adopter des mesures de prévention telles que :
▪ Couper l'alimentation électrique.
▪ Identifier les circuits et utiliser un détecteur de tension.
▪ Porter des EPI adaptés (gants isolants, lunettes, chaussures antistatiques).
▪ Utiliser des outils certifiés et isolés.
▪ Respecter les normes électriques (NF C 15-100 en France).
▪ Personnel habilité au sens de la publication UTE C 18-510 (dangers de l'électricité, règles
de sécurité à observer, etc.)
▪ Faire appel à des professionnels qualifiés pour les travaux complexes.
▪ Former les intervenants aux risques électriques.
▪ Actualiser régulièrement les compétences en matière de sécurité.

3.3. Organisation de la circulation

3.3.1. Accès au chantier

Les véhicules entreprises, véhicules personnels pour l’accès au chantier pourront se garer dans
l’enceinte du chantier.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

L’itinéraire d’accès des camions devra obligatoirement être respecté suivant le sens de circulation
de la rue.
La circulation sera à sens unique, permettant de gérer les flux de manière sécurisée. Aucune
circulation lourde ne sera autorisée sur le trottoir.
Des portails coulissants ou battants seront implantés le long des voies de chantier pour permettre
les entrées et sorties des camions.
Un homme-trafic devra systématiquement guider les véhicules en entrée et sortie de chantier et
assurer le contrôle des accès.
Les voies seront éclairées et munie de toute la signalétique réglementaire.
L’ensemble des livraisons sera fait par l’intermédiaire des zones prévues à cet effet. Aucune livraison
ne pourra être faite depuis la voie publique.
L’ensemble de la fourniture, des adaptations et compléments en cours de chantier, de la
maintenance, de l’entretien, des réparations (y compris les dégradations si l’auteur n’est pas
identifié) ainsi que la dépose finale des voies de chantier sera effectuée par le lot 01.
De plus compte tenu du site, les dispositions suivantes devront être respectées (voir P.I.C.) :
▪ Le stationnement des véhicules de chantier ou de livraison est interdit aux abords immédiats
de la zone de chantier.
▪ En dehors de l’enceinte de chantier, les engins à chenilles sont prohibés ainsi que tous
susceptibles de dégrader le revêtement de la chaussée ;
▪ Les manœuvres des camions sur la voirie (marche arrière, changement de file …) seront
limitées au strict minimum
▪ Le temps de stationnement des camions sera limité au temps strictement nécessaire au
déchargement et aucun stockage ne pourra être fait sur les aires de circulation. Les
matériaux dépotés devront être acheminé à l’intérieur des bâtiments dans les délais les plus
brefs.

3.3.2. Disposition pour la circulation publique

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
L’ensemble de la pose, de l’entretien, des adaptations et Entreprise Entreprise Durée du
compléments en cours de chantier ainsi que la dépose titulaire titulaire chantier
finale des clôtures et portails est effectué par l’entreprise
titulaire.
Il faudra maintenir en cours de chantier un accès piétons
aux immeubles occupés.

3.3.3. Signalisation routière

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

L’entreprise mandataire devra installer toute la Entreprise Entreprise Durée du
signalisation nécessaire demandée par les services titulaire titulaire chantier
techniques de la ville. Elle devra aussi installer une
signalétique d’approche pour les véhicules de livraison et
le personnel de chantier.
L’ensemble de la pose, de l’entretien, des adaptations et
compléments en cours de chantier ainsi que la dépose
finale des clôtures et portails est effectué par l’entreprise
titulaire.

3.3.4. Dégradation sur voirie publique

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
L’entreprise mandataire effectuera toutes réparations des Entreprise Entreprise Durée du
dégradations des voiries publiques dans les plus brefs titulaire titulaire chantier
délais et ce, aux frais du responsable de la dégradation.
Si celui-ci ne peut être identifié, les frais seront portés au
compte prorata.

3.3.5. Accès du personnel de chantier

L’ensemble des bases-vies est installée à proximité du bâtiment à restructurer. Le personnel, après
passage à la base-vie pour se munir des EPI et des vêtements de travail, rejoindra le chantier par
des accès protégés et escaliers aménagés à cet effet.
L’entreprise mandataire installera l’ensemble des équipements prévus sur le P.I.C.
L’ensemble de la mise en place, des adaptations et compléments en cours de chantier, de la
maintenance, de l’entretien, des réparations ainsi que de la dépose finale des circulations, escaliers,
platelages, lifts… sera effectuée par l’entreprise principale.
Toutes les adaptations nécessaires aux travaux d’une entreprise seront exécutées par l’entreprise
principale aux frais du demandeur.
Aucune personne extérieure au chantier ne peut accéder au chantier sans que lui en soit donné
l’autorisation d’accès conjointement par M.O.A., M.O.E., C.S.P.S.
Les visiteurs devront obligatoirement être accompagnés par les responsables ci-dessus.
Le port des EPI est obligatoire à tous visiteurs, l’entreprise principale mettra à disposition les E.P.I.
en nombre suffisant et en bon état.
L'accès du chantier au personnel ne se fera que si les visites d’inspections communes ont été
réalisées et fourniture des P.P.S.P.S. remis 30 jours après l’ordre de service établi par le Maître
d’ouvrage conformément à l’article R.4532-56 du code du travail. Cette disposition est également

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

valable pour les cotraitants, sous-traitants et est fortement conseillée pour les prestataires de
service.
Le C.S.P.S. fixera un jour fixe dans la semaine afin de planifier les rendez-vous.

3.3.6. Modalités d’accès des différents intervenants

Le C.S.P.S. doit tout mettre en œuvre pour s’assurer que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier conformément à l’article R.4532-16.
MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Les personnes pouvant accéder au chantier sont celles Toutes les Durée du
concernées par les travaux et à ce titre autorisées par le entreprises chantier
Maître d’Ouvrage notamment : y compris
les sous-
▪ Les personnes appartenant à la Maîtrise
traitants
d'ouvrage désignées pour participer à l'opération.
▪ Les personnes appartenant à l'Assistance
Maîtrise d'ouvrage si elle existe.
▪ Les personnes appartenant à la Maîtrise d'œuvre
et bureaux d'études associés désignées pour
l'opération.
▪ Les personnes appartenant aux bureaux de
contrôle retenus par la Maîtrise d'ouvrage.
▪ Les coordonnateurs SPS de l'opération.
▪ Les salariés, y compris intérimaires, désignés par
les entreprises titulaires d'un contrat les liants au
Maître d'ouvrage.
▪ Les salariés, y compris intérimaires, désignés par
les sous-traitants déclarés au maître d'ouvrage et
agréés par lui.
▪ Les prestataires de service désignés par
l'entreprise faisant appel à leurs services, à
condition qu'ils soient accueillis et accompagnés
par un représentant de cette entreprise
connaissant le chantier, dotés des E.P.I.
nécessaires, et informés des risques et consignes
de sécurité à respecter sur le chantier.
▪ Les représentants des organismes officiels de
prévention : Inspection du Travail, D.R.E.A.L.,
C.A.R.S.A.T., O.P.P.B.T.P., Médecins du travail
des Entreprises.
▪ Toutes autres personnes autorisées par le maître
d'ouvrage.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.3.7. Conditions d’accès des personnes autorisées

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Dès l’entrée sur le chantier, le personnel sera Toutes les Toutes les Durée du
systématiquement informé par son responsable entreprises entreprises chantier
hiérarchique de ses obligations en matière de protections y compris y compris
individuelles et collectives (Casque, chaussures de les sous- les sous-
sécurité…). traitants traitants

3.3.8. Dispositions prises pour limiter l’accès aux seules personnes
autorisées

Le chantier disposera de barrière de type HERAS ou de palissades pleines en périphérique du
chantier dès le début des travaux.
Des panneaux « chantier interdit au public » et « port des E.P.I. obligatoires »
La liste du personnel sera en possession du responsable de chantier.
Le nom et logo des entreprises sur les vêtements de travail sont identifiés.

3.3.9. Liste nominative des intervenants

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Les entreprises devront remettre au Maître d’ouvrage : Toutes les Toutes les Avant les
▪ Une liste nominative des personnels intervenants entreprises entreprises travaux et
sur le chantier (y compris pour les sous-traitants). pendant
▪ Tenir un exemplaire de cette liste à disposition sur toute la
le chantier. durée du
▪ La liste nominative devra être tenue à jour. chantier
▪ Une copie des contrats de travail des personnels
intérimaires.

3.3.10. Dispositions prises pour lutter contre le travail clandestin

En application des articles L.324-9 à L.324-15 du code du travail ainsi que le décret n°92.508 du 11
juin 1992 relatifs au travail clandestin, le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par
quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail
clandestin.
Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Les entreprises cocontractantes doivent remettre au Maître d'ouvrage ainsi qu'au Maître d’œuvre,
lors de la conclusion du contrat, la liste du personnel et la copie du certificat médical de l'aptitude du
personnel à l'emploi.

3.3.11. Réseau électrique B.T.B., H.T.A., H.T.B. (intérieur ou
extérieur)

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Toute entreprise qui envisage d'accomplir des travaux au Toutes les Toutes les Avant les
voisinage de lignes ou d'installations électriques entreprises entreprises travaux et
s'informera auprès de l'exploitant, qu'il s'agisse du pendant
représentant local de la distribution d'énergie ou de toute la
l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en durée du
cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou chantier
installations.
Afin d'éviter les risques d'électrisation, l'entreprise
demandera à l'exploitant la mise hors tension du réseau,
préalablement aux travaux.
Distances minimales de sécurité à respecter :
▪ 3 m. pour les lignes et installations dont la tension
est inférieure à 50. 000 Volts (alternatif).
▪ 5 m. pour les lignes et installations dont la tension
est supérieure ou égale à 50. 000 Volts (alternatif).
▪ 1,50 m. pour les réseaux souterrains, lorsque le
travail est effectué à l'aide d'engins mécaniques
de terrassement.

3.4. Installations de chantier

L’ensemble des bungalows sera traité par le lot principal de façon uniforme par un seul fournisseur
dans un souci d’homogénéité. Ceux-ci seront soit des modules neufs, soit des modules existants
ayant peu servi et dans un état irréprochable.
Ils devront permettre la mise en place par pelliculage de l’identité visuelle retenue par le chantier.
L’installation des bases-vies comprend également le branchement des réseaux d’eau potable et
évacuation des eaux vannes et usées, ainsi que les branchements électriques et téléphoniques. Ces
branchements seront effectués par l’entreprise principale.
En vue de limiter les consommations d’énergie des bungalows de chantier, il sera prévu :
▪ Des détecteurs de présence dans les sanitaires commandant éclairage et ventilation.
▪ Des contacts de feuillure aux fenêtres coupant les appareils de chauffage / climatisation lors
de leur ouverture.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ L'éclairage sera régulé par un programmateur afin d'en couper l’alimentation chaque soir, le
W.E. et les jours fériés.
▪ Des chasses d’eau à double commande.
▪ Des fermes-portes sur les portes donnant sur l’extérieur.

Les effectifs nécessaires au dimensionnement des cantonnements seront à valider par l’entreprise
principale pour la réalisation des travaux.
Les entreprises devront transmettre sous un délai de 10 jours (après O.S. de démarrage) leurs
effectifs prévisionnels par mois sur la période du chantier à l’entreprise principale afin que ce dernier
puisse organiser les installations en conséquence.
Pour le personnel de chantier, il sera composé de modules à usage de vestiaire, de réfectoire, de
sanitaire et de douches. Leur dimensionnement sera conforme à la législation, sur la base de :
▪ 1.25 m² / personne pour les vestiaires.
▪ 1.5 m² / personne pour les réfectoires.
▪ 1 douche pour 8 personnes.
▪ 1 urinoir pour 20 personnes.
▪ 1 lavabo pour 10 personnes.
L’entreprise principale devra mettre à disposition les installations nécessaires pour recevoir du
personnel féminin.

3.4.1. Plan d’installation de chantier

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
L'entreprise titulaire devra préciser sur le plan Entreprise Entreprise Phase
d'installation de chantier : titulaire titulaire
Préparatoi
▪ Les points de raccordement aux réseaux de re
distribution desservant le chantier (eau,
électricité…).
▪ D’une évacuation des eaux usées.
▪ Les cheminements piétons.
▪ Le cantonnement (bureaux, vestiaire…).
▪ L'emplacement des clôtures de chantier.
▪ Les accès au chantier.
▪ Les sens de circulation.
▪ Les zones de manœuvre des véhicules et engins.
▪ Les aires de déchargement et aire de
retournement.
▪ Les aires de stationnement pour les véhicules du
personnel, d'encadrement, visiteurs et engins de
chantier.
▪ Les zones interdites à la circulation et au
stationnement.
▪ Les zones de stockage par type de matériaux.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ La zone de stockage des déchets normaux et
spéciaux.
▪ L’emplacement de la grue éventuelle.
▪ Les points de rassemblement.
▪ La position des moyens de secours contre
l'incendie.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

3.4.2. Clôtures de chantier

Une clôture en bardage métallique plan de 2,50m de haut, ceinture totalement le chantier sur
l’ensemble du site et est solidement fixée au sol.
Afin de respecter l’identité visuelle générale du chantier, cette clôture respectera la charte graphique
établie à cet effet.
Des portails battants ou coulissants y sont prévus pour l’entrée et la sortie des camions ainsi que
des portillons contrôlés par les badges pour le personnel du chantier.
L’ensemble de la pose, les adaptations et compléments en cours de chantier, l’entretien et la
maintenance, y compris en cas de dégradation par des tiers, ainsi que la dépose finale des clôtures
et portails est effectué par l’entreprise principale.
La mise en œuvre des clôtures comprend la prise en charge en coordination avec les services de la
ville.
En cas de nécessité, la réfection des clôtures et portail devra être assurée par l’entreprise principale
à la première demande de la M.O.A., M.O.E. et du C.S.P.S.

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
▪ Mettre en place une clôture de chantier, pour la Entreprise Entreprise Avant les
durée totale des travaux, afin d'éviter les risques concernée concernée travaux et
d'intrusion de personnes non autorisées dans pendant
l'enceinte du chantier. toute la
▪ Maintenir l'accès au chantier fermé et verrouillé durée du
pendant les périodes d'inactivité (congés, nuit, chantier
week-end...) et en assurer l'entretien.
▪ Cette clôture fixe ne pourra être enlevée qu’avec
l’accord du Maître d’ouvrage, du Maître d’œuvre,
du Coordonnateur SPS.

3.4.3. Distribution en électricité

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
L’installation comprendra des circuits distincts et protégés Toutes les Personnel Durée du
pour l’éclairage et la distribution de puissance. entreprises mandaté chantier
habilité et
Aucun point ne sera distant d'un coffret de plus de 25 m.
compétent
Les coffrets divisionnaires de prise de courant
comporteront (équipement minimum) :
▪ Un dispositif de protection différentielle 30 mA
▪ 4 prises de courant 2x16A + T

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ 1 prise 3x20A + T
▪ 1 arrêt d’urgence normalisé.
Les coffrets seront suspendus ou sur pieds.
Les alimentations seront protégées contre les chocs et
l'écrasement ou suspendues.
Les rallonges n'encombreront pas les circulations.
Les coffrets seront obligatoirement cadenassés et seul le
personnel habilité pourra intervenir à l'intérieur.

3.4.4. Distribution en eau

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
A définir.

3.5. Préliminaires aux travaux – V.R.D.

Article R.4533-1 : Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000
euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une
desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité,
d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux
travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de
santé et de sécurité au travail.
Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention des entrepreneurs et
des sous-traitants sur le chantier dans les conditions prévues à la présente section.
Observation :
Les accès et circulations sur le chantier devront être carrossables et permettre de circuler quelles
que soient les conditions météorologiques.

3.6. Accueil et gestion du personnel

3.6.1. Accueil et formation à la sécurité des salariés du chantier

Le personnel, de l’entreprise ou intérimaire, est accueilli sur le lieu des travaux par le chef de
chantier. Ce dernier informe des consignes particulières de sécurité concernant :
La circulation, les accès et issue de dégagements, les installations de chantier.
Les spécificités du chantier, et commente les fiches d’analyse des risques propres au chantier et lui
fait lire le P.P.S.P.S. de l’entreprise.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

La conduite à tenir en cas de d’accident.
Le droit de retrait en cas de « danger grave et imminent »

3.6.2. Utilisation du personnel intérimaire

Les personnels intérimaires est autorisé à travailler sur le chantier. Il devra être en possession de
son contrat de travail et de son certificat d’aptitude médical.

3.6.3. Sous-traitance

La sous-traitance de second rang est acceptée par le Maître d’ouvrage.

3.7. Fourniture de casques

Les casques de chantier banalisés, fournis par l’entreprise principale, devront être mis à la
disposition de l'Ingénierie et des visiteurs dans le bureau de réunions.
Ils devront être rangés dans un râtelier affecté uniquement à cet usage.
Le nombre de casques disponibles figurera au P.P.S.P.S. de l’entreprise principale.

3.8. Visite du chantier par des tiers

Chaque intervenant doit se présenter au chef de chantier qui l’informe des risques propres au site.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4. MESURES DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE PRISES
PAR LE COORDONNATEUR

4.1. Mesures générales de coordination

4.1.1. Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontale
et verticale

4.1.1.1. Plan de circulation

L’entreprise principale établira un plan de circulation sur le chantier en fonction des zones de travail
et l’évolution du chantier.

4.1.1.2. Circulation dans l’emprise du chantier

L’ensemble des entreprises devront se conformer au plan d’installation de chantier. Ce P.I.C. pourra
être adapté si nécessaire pour tenir compte de l’avancée du chantier et de ses besoins.
La circulation des ouvriers sera en permanence balisée en fonction de l’évolution et de l’avancement
du chantier et sera à la charge de l’entreprise principale.
La séparation des flux des marchandises et des personnes doit être mise en place.

4.1.1.3. Circulation hors emprise du chantier

Les véhicules devront se conformer au code de la route.

4.1.1.4. Contraintes du site

Les circulations dans le bâtiment se doivent être sans obstacle.
Ces circulations devront être canalisées par des barrières d'1ml de haut à l'avancement des zones
de travail.
Ces circulations horizontales devront être suffisamment éclairées tant dans les circulations que les
escaliers.

4.1.1.5. Organisation du trafic extérieur

La circulation devra être limitée au strict minimum sur le chantier et un emplacement sera défini par
le gestionnaire du site.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4.1.1.6. Aires de chargement et de déchargement

L’entreprise principale mentionnera sur son P.I.C. la ou les zones retenues pour le chargement et
déchargement.
Aucune action de chargement ou déchargement ne pourra se faire hors de ces zones préalablement
définies.

4.1.1.7. Moyens de circulation horizontale (passerelle,
plancher, plateforme)

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Le choix et la mise en place de moyens de circulation de Entreprise Entreprise Avant les
bonne qualité permet d'éviter les risques d'accident de concernée concernée travaux et
plain-pied et les chutes de hauteur : pendant
toute la
▪ Les passerelles, plateformes et planchers, seront
durée du
construits en conformité avec les dispositions
chantier
réglementaires qui leur sont applicables.
▪ Ils seront dimensionnés, installés et protégés de
sorte que la circulation dans un sens et dans un
autre puisse se faire sans créer de risque de
chute.
▪ Ils seront équipés de dispositifs collectifs de
protection contre les chutes de hauteur.
▪ Ils garantiront l'accès et la circulation dans des
conditions ergonomiques.
▪ Ils devront permettre de porter rapidement
secours à toute personne en difficulté (passage
d'un brancard) et d'assurer l'évacuation en cas de
danger imminent.
▪ Ils seront convenablement éclairés.

4.1.1.8. Moyens de circulation verticale (escalier, tour
escalier, plateforme, échafaudage

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Escaliers provisoires - Tours escaliers :
▪ Mettre en place des escaliers provisoires à
l'avancement des travaux, équipés des
protections collectives contre les chutes.
▪ Planifier leur réalisation de manière qu'ils puissent
être utilisés par le plus grand nombre
d'intervenants sur le chantier.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Faire apparaître leur réalisation sur le planning
des travaux.
▪ Veiller à ne pas encombrer les planchers.

Vérifications réglementaires : généralités :
▪ Faire vérifier les tours escaliers, plateformes et
échafaudages avant mise ou remise en service,
puis périodiquement pendant le chantier, par une
personne compétente, selon les modalités
prescrites par l'arrêté du 21 décembre 2004.
« Article R.4323-69 : Les échafaudages ne
peuvent être montés, démontés ou sensiblement
modifiés que sous la direction d'une personne
compétente et par des travailleurs qui ont reçu une
formation adéquate et spécifique aux opérations
envisagées. »
« Article R.4323-70 : La personne qui dirige le
montage, le démontage ou la modification d'un
échafaudage et les travailleurs qui y participent
disposent de la notice du fabricant ou du plan de
montage et de démontage, notamment de toutes
les instructions qu'ils peuvent comporter. »

Lorsque le montage de l'échafaudage correspond
à celui prévu par la notice du fabricant, il est
réalisé conformément à la note de calcul à laquelle
renvoie cette notice.

▪ Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

ou que les configurations structurelles envisagées
ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de
résistance et de stabilité est réalisé par une
personne compétente.
▪ Lorsque la configuration envisagée de
l'échafaudage ne correspond pas à un montage
prévu par la notice, un plan de montage,
d'utilisation et de démontage est établi par une
personne compétente.
▪ Ces documents sont conservés sur le lieu de
travail.
Vérification avant mise ou remise en service :
▪ Examen d'adéquation + examen de montage et
d'installation + examen de l'état de conservation :
▪ Avant la 1ère utilisation.
▪ A la suite de tout démontage suivi d'un remontage.
▪ En cas de changement de configuration, de
remplacement ou de transformation importante
intéressant les constituants essentiels,
notamment à la suite de tout accident ou incident
provoqué par la défaillance d'un de ces
constituants ou de tout choc ayant affecté la
structure.
▪ A la suite de la modification des conditions
d'utilisation, des conditions atmosphériques ou
d'environnement susceptibles d'affecter la
sécurité d'utilisation.
▪ A la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins
un mois.
Le C.S.P.S., récupérera les procès-verbaux de montage
et vérification de ces moyens de circulation.
Vérifications périodiques :
▪ Tous les 3 mois (examen approfondi de l'état de
conservation).
▪ Quotidiennement (examen de l'état de
conservation).

Rappel :
Les échelles, escabeaux, marchepieds peuvent être
utilisés comme moyens d'accès, dans les conditions
définies dans le code du travail.
La mise en place d'escaliers, de plateformes individuelles
roulantes, convenablement protégés contre les risques de
chutes de hauteur, permet de satisfaire aux principes

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

généraux de prévention.
Elle doit être préférée à la mise en œuvre d'autres
moyens de circulation sur le chantier tel que les échelles.
Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et
marchepieds comme poste de travail.
Les échafaudages seront de type MDS
(montage/démontage/sécurité).

4.1.1.9. Utilisation et conduite des véhicules/engins

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
En cas d'utilisation d'engins susceptibles de causer des Entreprise Entreprise Durée du
dégradations aux voiries et/espaces verts existants, utilisatrice utilisatrice chantier
prévoir les moyens propres à la préservation ou à la
restitution des sols dans leur état initial.
Toute entreprise qui utilisera des engins lourds, tel que
grue automotrice, chariot télescopique… etc., sur des
zones où se trouvent des canalisations, des câbles, des
ouvrages enterrés, sur des dallages ou des planchers
d'ouvrages, communiquera pour accord préalable au
Maître d'œuvre, les caractéristiques et les poids des
engins avant intervention.
Toute installation d’un engin de lavage sur le chantier fera
l’objet d’une déclaration au C.S.P.S. et sera mentionnée
sur le Registre Journal. La grue fera objet d’un contrôle
par un organisme agréé après montage.
Les règles de sécurité devront être affichées sur l’engin
de levage.
Les conducteurs d’engin ou véhicule devront être :
▪ En possession des certificats d’aptitudes.
▪ Des autorisations de conduite correspondantes.

4.1.2. Conditions de manutention des matériaux et matériels et
utilisation des engins de levage et de manutention

4.1.2.1. Généralités

Il sera interdit d'avoir recours à la manutention manuelle.
Les véhicules de chantier doivent être à jour des contrôles périodiques réglementaires.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

La manutention verticale du matériel et matériaux voire l’évacuation des gravois se fera
essentiellement par un ou plusieurs appareils de levage de type monte-charge ou lift adaptés à la
nature des travaux et aux charges à manutentionner.
La réception dans les étages devra se faire sur des recettes à matériaux. Les palettes seront reprises
par des tire-palettes dans les étages, sans risque de chute pour les ouvriers ainsi que de heurt de
la charge avec un obstacle quelconque.
Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une dépose provisoire d’une partie des protections collectives
contre les chutes, lors de la réception de matériaux ou matériels, des mesures de sécurité
compensatoires efficaces doivent être prises afin d’assurer une sécurité.
Tous les appareils de levage et de manutentions devront avoir été contrôlés par un Organisme
habilité et agréé. Ces vérifications devront être effectuées conformément aux dispositions de la
législation en vigueur.
En application du dernier alinéa de l’article R.4323-57 du code du travail pour la conduite des
équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent
être titulaire d’une autorisation de conduite.
▪ Grues à tour.
▪ Grues mobiles.
▪ Grues auxiliaires de chargement de véhicules.
▪ Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
▪ Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la
base d’une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur
dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est
envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
Un examen d’aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail ;
Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de
l’équipement de travail ;
Un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites
d’utilisation.
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être
utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes
les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les
organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les
charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties
actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques
environnantes.

4.1.2.2. Mesures destinées à limiter les manutentions
manuelles

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Afin de limiter les risques de troubles Toutes les Toutes les Durée des
musculosquelettiques, des mesures d'organisation entreprises entreprises travaux
appropriées doivent être prises en mettant à disposition
des travailleurs des moyens adaptés, essentiellement des
équipements mécaniques de manutention.
Si le recours à la manutention manuelle de charges est
inévitable, il est procédé avec l'aide du médecin du travail,
à une évaluation préalable des risques, et à une
organisation des postes de travail.
Les salariés dont l'activité comporte des manutentions
manuelles doivent être formés à ces opérations.

4.1.2.3. Gestion des approvisionnements

Préciser le lieu de livraison, l'horaire le plus adapté pour celle-ci, au besoin fournir un plan de
situation et un plan d'accès à la demande du négociant.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Désigner une personne pouvant être contactée en cas de difficultés pour la livraison.

4.1.2.4. Interférences des appareils de levage

Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges sont installés ou montés sur un lieu
de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises
pour éviter les collisions entre les charges ou avec des équipements de travail eux-mêmes.
Les périmètres d’action et de non-action doivent être identifiés et les mesures nécessaires doivent
être prises pour interdire tout risque de collision.

4.1.2.5. Appareils de levage

Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou
montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures
doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des équipements de travail
eux-mêmes.
Les appareils, accessoires de manutention doivent être conformes à la réglementation et aux
normes.
Equipements concernés :
▪ Tous engins de chantier.
▪ Les grues à tour, grue mobile, grue G.M.E. ou G.M.R. (montage par élément ou rapide).
▪ Les chariots élévateurs à conducteur porté ;
▪ Les appareils mus à bras (palans, tirefort, crics, vérins).
▪ Les engins de terrassement lorsqu'ils sont équipés pour le levage.
▪ Les nacelles élévatrices mues par une autre énergie que la force humaine.
▪ Les monte-matériaux (treuils, transpalettes, palans avec point d'ancrage- adaptés, etc.).
Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail
servant au levage de charge non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer
la bonne coordination des opérateurs et des opérations.

4.1.3. Délimitation et aménagement des zones de stockage et
d’entreposage des différents matériaux

4.1.3.1. Généralités

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Chaque entreprise devra l'enlèvement quotidien des Toutes les Toutes les Durée des
déchets non dangereux, délaissés et gravats qu'elle entreprises entreprises travaux
produit et l'évacuation en décharge par tout moyen Maître
adapté. d’œuvre
En cas de constat de non-réalisation du nettoyage des
postes de travail et du chantier en général, le Maître

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

d'ouvrage et le Maître d'œuvre pourront faire intervenir
une entreprise extérieure aux frais des entreprises
défaillantes.

4.1.3.2. Stockage de produits dangereux

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Chaque entreprise reste responsable des déchets Toutes les Toutes les Durée des
dangereux produits par ses travaux. entreprises entreprises travaux
Maître
Le P.P.S.P.S. de l'entreprise mentionnera les moyens
d’œuvre
utilisés afin de prévenir tout risque d'accident, de pollution
et d’incendie lié à la production et au stockage de ces
déchets.
Les déchets dangereux devront être évacués au plus tôt
afin d'éviter une longue période de stockage sur le
chantier.
Certaines matières ou substances présentant un risque
particulier seront stockées à part par les entreprises
concernées qui en assureront la gestion et la protection
vis à vis des tiers et des autres intervenants.
Le stockage de ces produits se fera impérativement sur
les emplacements réservés à cet effet, dans le respect
des règles d'incompatibilité.

4.1.3.3. Stockage de produits inflammables

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Le stockage des liquides inflammables doit être effectué, Toutes les Toutes les Durée des
en fonction des quantités et du point éclair, conformément entreprises entreprises travaux
à la réglementation.
Les dispositions seront prises, en fonction de trois
groupes conformément aux instructions de la fiche de
données de sécurité de matières inflammables et des
dispositions particulières relatives à l'éclairage et au
chauffage des locaux, aux issues et dégagements et aux
moyens de lutte contre l'incendie.
Les équipements de travail mettant en œuvre des
produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs,
poussières ou autres déchets inflammables sont munis de
dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

qu'une élévation de température d'un élément ou des
étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent
entraîner un incendie ou une explosion.
Les notices d'utilisation devront être clairement
expliquées aux utilisateurs et être rédigées en français.

4.1.4. Conditions de stockage et d’évacuation des gravats et des
déchets

4.1.4.1. Généralités

Les zones de stockage prévues devront être respectées. Les bennes ou camions pour évacuation
des déchets devront être évacués dès leur chargement sans stationnement en fin de journée.
Lors de leur transport, veiller à ce que les filets de protection soient mis en place.
L’entrepreneur chargé de travaux générateur de nuisances telles qu’émanation de vapeurs
dangereuses ou de poussières devra les réaliser, dans la mesure du possible, dans des zones
isolées. En cas d’impossibilité, il appartiendra à l’entreprise de mettre en œuvre les moyens
nécessaires à la mise en sécurité des autres intervenants. A cet effet, l’utilisation de protections
collectives sera privilégiée plutôt que le recours aux protections individuelles.
Une attention toute particulière devra être prise concernant le site classé à risque météorologique.
Le site est soumis à :
▪ Des tempêtes et vents violents.
▪ Des situations orageuses très actives.
▪ Des fortes précipitations pouvant entraîner des crues importantes.
▪ Des chutes de neige et de pluies verglaçantes.
▪ Des vagues brutales de froid intense.
En conséquence, des mesures d’arrimage de matériel et de matériaux devront être prises
systématiquement.

4.1.4.2. Nettoyage du chantier

Un nettoyage du chantier devra être prévu dès la prise de possession du chantier par l’entreprise
principale.
Chaque entreprise est tenue de maintenir le chantier propre et en bon état. Chaque entreprise, le
cas échéant, devra prendre les mesures nécessaires pour remettre le chantier propre et en bon état.
Les feux, de quelques natures qu’ils soient sont interdits.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4.1.4.3. Rejets d’effluents et protection de
l’environnement

Les rejets provenant des eaux chargées de produits chimiques ou nocifs pour l’environnement,
notamment pour le nettoyage du matériel sont interdits, sauf mise en œuvre de bassins de
décantation et traitements préalables adaptés.
Par exemple, les entreprises utilisant des produits à mélanger devront équiper sous leur malaxeur
un bac de récupération des eaux chargées. Dans certain cas, des zones isolées devront être
prévues afin de ne pas empoussiérer les zones de travail.
Tous les travaux rejetant des substances nocives pour l’environnement devront mettre en place des
mesures de protection efficaces.
Comme déjà évoqué, les F.D.S. des produits utilisés devront être fournies avant toutes utilisations
de ceux-ci sur le chantier.

4.1.4.4. Nettoyage des abords/sorties de chantier

Les abords et accès au chantier devront faire l’objet d’une attention particulière de propreté.

4.1.4.5. Mesure en cas de carence de l’entreprise

En cas de carence d’une entreprise sur ses obligations, les travaux seront réalisés à ses frais par
l’entreprise principale.

4.1.5. Conditions d’enlèvement des matériaux dangereux

Les matériaux dangereux feront l’objet d’un traitement particulier soumis à validation du maître
d’ouvrage.

4.1.6. Engins de guerre non explosés

En cas de découverte d’engins de guerre non explosés il conviendra de respecter la procédure ci –
dessous :
1. Le chantier doit être arrêté immédiatement et clos à l'aide de barrières rigides.
2. Des panneaux " défense absolue de pénétrer dans cette enceinte"," présence d'engins
explosifs" doivent être positionnés.
3. Mettre en place des panneaux réglementaires signalant un risque d'explosion.
4. Téléphoner à : la Mairie de la Commune concernée, la Gendarmerie, aux Services de
déminage.
5. Informer le Maître d'ouvrage / Maître d’œuvre.
6. Informer le Coordonnateur.
7. Toute reprise du travail ne pourra se faire qu'après l'accord du Maître d’œuvre et du Maître
d’ouvrage.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4.1.7. Matériels utilisés pour les travaux en élévation

Les matériels utilisés pour les travaux en élévation devront être à jour des visites périodiques et en
bon état de fonctionnement.
Les organes de sécurité ne devront pas être neutralisés.
Les opérateurs devront être formés et habilités par leurs employeurs respectifs.

4.1.8. Installation électrique provisoire de chantier

4.1.8.1. Généralités

L’installation électrique temporaire fera l'objet de vérification initiale et périodique, par un organisme
indépendant (qualifié et compétent) proposé pour agrément au Maître d’ouvrage par l’entreprise
chargée de sa mise en œuvre. Le rapport de vérification original sera laissé dans le classeur dans
le bureau de chantier et une copie électronique sera communiquée au MOA/MOE/CSPS.
Les opérations de maintenance seront effectuées régulièrement, afin de supprimer dans les
meilleurs délais, les défectuosités et anomalies signalées par les utilisateurs. Chaque opérations de
maintenance se traduira par une vérification par un organisme indépendant (qualifié et compétent).
La surveillance du bon fonctionnement des installations électriques temporaires implique, outre la
participation de l'entreprise qui en est chargée, celle de chaque entreprise du chantier et de chaque
personne utilisant l'installation.
Toute personne constatant une anomalie, une défectuosité, dans l'utilisation de l'installation
électrique doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique ainsi que l'entreprise chargée
de sa surveillance et de sa maintenance.
Ces consignes seront décrites dans les P.P.S.P.S. et devront-être commentées à tous les
personnels lors de l'accueil sécurité.

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Assurer la surveillance et la maintenance de l'installation Toutes les Toutes les Avant
électrique du chantier conformément aux prescriptions de entreprises entreprises travaux et
l'Article 47 du Décret du 14.11.1988. pendant
les
Informer les personnes utilisant l'installation électrique de
travaux
chantier de la conduite à tenir en cas d'anomalie et leur
communiquer les coordonnées de l'entreprise chargée de
la surveillance et la maintenance de l'installation.
Afficher ces coordonnées dans les locaux de chantier.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4.1.8.2. Branchement électrique de chantier

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Armoires, coffrets, prolongateurs : utiliser des câbles Toutes les Toutes les Durée des
et prolongateurs adaptés aux conditions de chantier entreprises entreprises travaux
(marquage HO7RNF) avec fiche étanche
Fiches à usage domestique interdites.
Ne brancher que du matériel électrique en bon état sur les
armoires et coffrets de distribution et maintenir fermer les
coffrets et armoires électriques.
Panne, anomalie, défectuosité : Il est interdit
d'intervenir sur l'installation électrique de chantier si l'on
n'est pas titulaire d'une habilitation délivrée par son
supérieur hiérarchique et désigné pour cela.
En cas de panne, d'anomalie, de défectuosité, les
personnels habilités et désignés par l'entreprise chargée
de la surveillance et la maintenance de l'installation
électrique sont seuls habilités à intervenir.
L'utilisateur qui constate une panne, anomalie, ou
défectuosité dans le fonctionnement de l'installation
électrique, doit prévenir sans délai son responsable
hiérarchique et l'entreprise chargée de la surveillance et
la maintenance.

4.1.8.3. Eclairage du chantier

Les installations d'éclairage de chantier seront réalisées par le lot électricité à sa charge. Les
circulations intérieures et extérieures devront comporter un niveau minimum d'éclairement de 10 lux.
Les installations électriques devront faire l'objet d'une vérification, conformément au décret du 14
novembre 1988.

4.1.8.4. Protections par dispositifs différentiels

Les coffrets ou armoires électriques devront être équipées d’une protection de 30 mA pour protéger
les personnes contre les risques électriques liés aux courant de fuite.
Ces mêmes équipements devront être raccordés à la terre.
Ces équipements sont mis en place et contrôlés par des personnels compétents et habilités.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4.1.8.5. Matériel électrique

Les appareillages électriques devront être en parfait état de fonctionnement. Le « bricolage » pour
dépanner un outil défectueux est proscrit.
Les outils défectueux doivent être remplacés et identifiés pour éviter d’autre utilisation malheureuse.

4.1.9. Protections collectives/individuelles

4.1.9.1. Protections collectives

La mise en œuvre des protections collectives est obligatoire.
L’entreprise à l’origine du risque du fait de ces travaux, devra systématiquement et dès l’apparition
du risque, la mise en œuvre de protections collectives.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4.1.9.2. Protections individuelles

Chaque entreprise et sous-traitant agréé sont tenus de fournir à leurs salariés sur le chantier, toutes
les protections individuelles conformes au Décret du 8 janvier 1965. Le port du casque et chaussures
de sécurité est obligatoire (liste non exhaustive).

4.1.10. Protections contre le bruit

Si ces travaux génèrent des nuisances sonores pour les personnels des autres entreprises et
qu’aucune solution collective n’est envisageable, l’entrepreneur mettra à la disposition de ces
personnels les mêmes équipements de protection individuelle.

4.1.11. Episodes caniculaires

Afin de limiter les accidents de travail liés aux conditions climatiques, quelques mesures simples
doivent s’imposer aux employeurs. C’est en ce sens qu’a été publié le décret n°2008-1382 du 19
décembre 2008 relatif à la protection des travailleurs exposés à des conditions climatiques
particulière.
Désormais, tout employeur doit : Intégrer au « document unique » les risques liés aux ambiances
thermiques, et dans le secteur du B.T.P. mettre à la disposition des travailleurs un local de repos
adapté aux conditions climatiques ou aménager le chantier de manière à permettre l’organisation
de pauses dans des conditions de sécurité équivalentes.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4.1.11.1. Niveau de veille saisonnière

▪ Mettre en place des adaptations techniques permettant de limiter les effets de la chaleur.
▪ Prévoir des sources d’eau potable et fraîche à proximité des postes de travail en quantité et
qualité suffisante.
▪ Mettre en place une ventilation des locaux de travail correcte de conforme à la
réglementation.
▪ Prévoir des aides mécaniques à la manutention.
▪ Surveiller la température ambiante.
▪ Afficher dans un endroit accessible à tous les salariées le document établi par le médecin du
travail.

4.1.11.2. Les facteurs de risques

▪ Travail dans des bureaux et espaces installés dans des bâtiments à forte inertie thermique.
▪ Travail physique exigeant : manutention lourdes et/ou très rapides.
▪ Pauses de récupération insuffisantes.
▪ Exposition directe au soleil pendant les heures les plus chaudes
▪ Port de vêtement de travail empêchant l’évaporation de la sueur.
▪ Chaleur dégagée par des machines, les produits et les procédés de travail.
▪ Facteurs liés à certains types de travaux (ex. : pour les couvreurs risque d’augmentation de
la chaleur due aux surfaces réfléchissantes).
▪ Utilisation de produits chimiques : Solvants, peinture etc…

4.1.11.3. Niveau d’avertissement chaleur et alerte canicule

Vérifier que les adaptations techniques permettant de limiter les effets de la chaleur ont été mises
en œuvre :
▪ Vérifier que les sources d’eau potable fraîche sont effectivement mises à la disposition des
salariés à proximité des postes de travail, en quantité et qualité suffisante.
▪ Vérifier que la ventilation des locaux de travail est correcte et conforme à la réglementation.
▪ Favoriser l’utilisation d’aides mécaniques à la manutention.
▪ Prévoir des pauses régulières, et si nécessaire, veiller à aménager les horaires de travail.
▪ Surveiller la température ambiante.
▪ Informer tous les travailleurs potentiellement exposés aux risques des moyens de prévention,
des signes et symptômes du coup de chaleur.
▪ Informer les C.H.S.C.T. et les institutions représentatives du personnel des
recommandations à mettre en œuvre en cas d’exposition aux fortes chaleurs.
Dans l’hypothèse où l’activité peut être maintenue, il appartient à l’employeur de :
▪ S’assurer par le biais de contrôles réguliers, du caractère fonctionnel des adaptations
techniques mises en place afin de limiter les effets de la chaleur.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Revoir l’organisation du travail afin de réduire les cadences et de limiter au maximum les
manutentions manuelles etc.
▪ Prévoir, en toute hypothèse, une organisation du travail permettant au salarié d’adapter son
rythme de travail selon sa tolérance à la chaleur.
▪ Afficher les recommandations à suivre, pour les salariés, prévues au niveau du plan d’action.
▪ Adapter les horaires du travail dans la mesure du possible afin d’éviter les heures les plus
chaudes de la journée.
▪ S’assurer que le port des protections individuelles est compatible avec les fortes chaleurs.
▪ Evacuer les locaux climatisés si la température intérieure atteint ou dépasse les 34°C en cas
de défaut prolongé du renouvellement d’air (recommandation C.N.A.M. R.226).

4.1.11.4. Recommandations aux travailleurs

Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations à suivre pour les travailleurs. Cette liste n’est
pas exhaustive :
▪ Pensez à consulter le bulletin météo (radio, presses, internet…).
▪ Surveiller la température ambiante.
▪ Buvez au minimum l’équivalent d’un verre d’eau toutes les 15 à 20 minutes.
▪ Portez des vêtements légers qui permettent l’évaporation de la sueur comme des vêtements
en coton, amples et de couleur claire si le travail est à l’extérieur.
▪ Protégez-vous la tête du soleil.
▪ Adaptez votre rythme de travail selon votre tolérance à la chaleur et organisez le travail de
façon à réduire la cadence, notamment en aménageant les plages horaires de travail.
▪ Réduisez ou différez les efforts physiques intenses et reportez les tâches ardues aux heures
les plus fraîches.
▪ Allégez la charge de travail par des cycles courts travail/repos.
▪ Réclamez et utilisez les aides mécaniques à la manutention (diables, chariots, appareils de
levage…).
▪ Pensez à éliminer toute source additionnelle de chaleur : éteignez le matériel électrique non
utilisé…
▪ Utilisez un ventilateur d’appoint.
▪ Evitez toute boisson alcoolisée (y compris bière et vin).
▪ Faites des repas légers et fractionnés.
▪ Redoublez de prudence si vous avez des antécédents médicaux et si vous prenez des
médicaments.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

4.2. Mesures prises en matière d’interactions sur le site

4.2.1. Coordination des interfaces entre les entreprises

Les entreprises doivent se concerter entres elles, et faire part au Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé de leurs éventuelles problèmes.
Des solutions seront apportées dans l’intérêts des différents partis.

4.2.2. Protections collectives

4.2.2.1. Généralités

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
De manière générale, tout entrepreneur intervenant sur le Toutes les Toutes les Avant et
chantier, a la responsabilité de vérifier personnellement et entreprises entreprises pendant
à tout moment la stricte et constante application des toute la
dispositions réglementaires destinées à assurer la durée des
sécurité de son personnel. travaux
Cette vérification doit l'amener, lorsque les protections
collectives ne sont pas installées ou lorsque celles en
place s’avèrent inadaptées aux risques encourus ou
insuffisantes, à mettre en œuvre à ses frais, les dispositifs
de protection nécessaires et à en assurer la maintenance
jusqu'à la prise en charge par un autre entrepreneur.
Lorsqu'une entreprise est contrainte d'enlever
temporairement une protection collective, en particulier
une protection contre les risques de chute (garde-corps
ou partie de garde-corps, platelage, obturation de trémie
ou réservation...) afin de réaliser un travail particulier, elle
ne pourra entreprendre ce travail sans avoir au préalable
adopté les mesures de sécurité compensatoires
efficaces, aussi bien pour son propre personnel que pour
l'ensemble des personnes intervenants sur le chantier.
Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier,
l'entreprise mettra en place les dispositifs de protection
collective assurant un niveau de sécurité équivalent.
En cas de carence d'une entreprise concernant la mise en
place de protections collectives dont l'absence est de
nature à causer un risque, le maître d'œuvre fera poser
ces protections par une entreprise de son choix, aux frais
de l'entreprise défaillante.
Le coût de l'arrêt des travaux qui pourrait s'en suivre sera

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

également mis à la charge de l'entreprise défaillante.
Toute personne qui constate une dégradation ou un
défaut de protections collectives doit prévenir
immédiatement son responsable hiérarchique ainsi que
l'entreprise chargée de la maintenance des protections.

La mise en place des protections collectives préalablement à l'intervention des entreprises, en
particulier lorsqu'il s'agit de protections collectives contre les risques de chute de hauteur, est une
priorité.
Les protections collectives seront conçues et installées selon les dispositions réglementaires qui leur
sont applicables.
Il conviendra de prioriser les protections collectives devant les protections individuelles.

4.2.2.2. Organisation de la sécurité collective

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
Elles répondront aux objectifs suivants qui permettent de Entreprise Entreprise Avant et
satisfaire aux principes généraux de prévention : principale principale pendant
ou désignée ou désignée toute la
▪ La réalisation des protections collectives
durée des
définitives, intégrées dans l'ouvrage (allège,
travaux
relevé de bardage, garde-corps définitif,
barreaudage en sous face des ouvrants en toiture,
etc. ...) sera, dans toute la mesure du possible,
préférée à l'installation de protections provisoires
de chantier.
▪ L'entreprise chargée des protections collectives
recherchera et mettra en œuvre les solutions
permettant d'éviter que l'exécution d'un travail
particulier conduise à l'enlèvement temporaire
d'une protection collective.
▪ L'entrepreneur qui investit une zone de l'ouvrage
afin d'y réaliser des travaux doit vérifier, avant
d'autoriser ses salariés à accéder et travailler dans
cette zone, qu'elle ne présente aucun danger.
Cette vérification doit l'amener, lorsque les
protections collectives ne sont pas installées ou
lorsqu' elles s’avèrent inadaptées aux risques
encourus ou insuffisantes, à mettre en œuvre à
ses frais, les dispositifs de protection nécessaires
et à en assurer la maintenance jusqu'à la prise en
charge par un autre entrepreneur.
▪ La maintenance et l'entretien des protections
collectives seront assurés par une entreprise

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

désignée à cette fin ou à défaut par l’entreprise
principale.

4.2.2.3. Harmonisation des dispositifs de sécurité

Il est nécessaire d’harmoniser et de vérifier l’adéquation des protections collectives mises en place
par rapport aux travaux à réaliser par les différents intervenants.

4.2.2.4. Enlèvement temporaire d’une protection
collective

MISE EN SUIVI
MESURES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DELAIS
ŒUVRE ENTRETIEN
L'enlèvement temporaire d'une protection collective est Toutes les Toutes les Durée des
subordonné à la mise en œuvre de mesures entreprises entreprises travaux
compensatoires efficaces :
▪ Définir et mettre en place ces mesures
compensatoires.
▪ Interdire l'accès à la zone dangereuse, par des
dispositifs matériels de condamnation.
▪ Signaler le danger.

4.2.3. Travaux superposés

Si l’origine vient de la configuration des locaux ou de la nature des prestations, le ou les lots réalisant
les travaux le plus en hauteur mettront en place les protections nécessaires.

Si l’origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en place les protections nécessaires à la
sécurité des autres lots.

Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre, l’entretien et le nettoyage avant démontage des
dispositifs de protection sont à la charge du lot utilisateur.

4.2.4. Utilisation commune de matériels

Des conventions d’utilisation de matériel commun devront être rédigées par l’entreprise propriétaire
du matériel.
Seules les entreprises signataires de la convention pourra utiliser le matériel selon en planning
d’utilisation définit en amont.

4.2.5. Mise en œuvre de produits dangereux

La mise en œuvre de produits dangereux se fera selon les préconisations du fabricant.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Les intervenants devront être équipés des protections nécessaires aux maintien de leur intégrité
physique et sanitaire.
Les fiches données sécurité (F.D.S.) seront fournis au Coordonnateur S.P.S. et tenu à disposition
aux installations de chantier pour les éventuelles interventions d’urgences.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

5. SUJETIONS DECOULANT DES INTERFACES AVEC DES ACTIVITES
D’EXPLOITATION SUR SITE

5.1. Définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de
prévention correspondants

Chaque entreprise devra procéder pendant la période de préparation, à une étude exhaustive de
ses phases de travail en fonction de l’ouvrage à réaliser et de sa localisation.
Pour chaque phase l’entreprise devra adapter un processus d’exécution intégrant les Principes
Généraux de Prévention et permettant :
▪ D’éviter les risques
▪ De limiter les risques qui ne peuvent être éviter
▪ La localisation de la tâche
▪ La définition précise de la tâche
▪ La main d’œuvre nécessaire à la tâche
▪ Les moyens et matériels mis en œuvre
▪ Les risques
▪ Les moyens de prévention
▪ Les croquis ou notes explicatives
▪ Les fiches techniques des matériels utilisés comme les banches, les étais, les apparaux de
levage, palonnier, échafaudages, garde-corps, échelles, blindages, talutage… doivent être
jointes au P.P.S.P.S.

5.2. Postes occupés par des salariés susceptibles de relever d’une
surveillance médicale

La liste des travailleurs et les prescriptions particulières sont à joindre au P.P.S.P.S.
Ces éléments permettront de s’assurer de l’adéquation des travaux à réaliser par le salarié sous
surveillance médicale.
Cela facilitera également intervention éventuelle des services de secours.

5.3. Matérialisation des zones d’intervention

Les zones d’intervention présentant des risques pour les autres entreprises et par les utilisateurs
devront être délimitées physiquement et signalées par panneaux comme les risques électriques,
d’explosion, de chute de matériaux…

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

5.4. Risques découlant de l’interférence des activités

Lors de l’intervention de plusieurs entreprises, l’entrepreneur réalisant la tâche principale devra
informer les autres entreprises des risques encourus, des moyens de les prévenir et leur
communiquer les procédures d’exécution.
Une harmonisation sera effectuée par le coordonnateur S.P.S. après analyse et discussion.

5.5. Protections liées à la superposition

Le phasage des travaux devra être réalisé de manière à éviter les superpositions et juxtaposition de
tâches.
Afin d’éliminer les risques de superposition, l’ensemble des aires des postes situées sous des postes
de travail en élévation seront interdites d’accès au moyen d’un dispositif physique.
Quelle qu’en soit l’origine, le titulaire du lot mettra en place les mesures de protection nécessaires
(filets, platelage…) et en assurera l’entretien et le démontage.

5.6. Protections liées à la superposition de tâches de plusieurs lots

Si l’origine vient de la configuration des locaux ou de la nature des prestations, le ou les lots
concernés par les travaux le plus en hauteur mettront en place les protections nécessaires
Si l’origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en place les protections nécessaires à la
sécurité des autres lots. Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre, l’entretien et le nettoyage
avant démontage des dispositifs de protection sont à la charge du lot utilisateur.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

6. INSTALLATIONS DE CANTONNEMENT

6.1. Préliminaires

Tout employeur est tenu de mettre à disposition de ses salariés une base vie de composition et de
qualité conforme à la réglementation.

6.2. Sanitaires

Un local sanitaire comportant un lavabo avec eau courante, à raison d'un orifice pour 10 salariés
ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage entretenus ou changés.
Pour les chantiers de moins de 4 mois, des rampes sont autorisées au lieu des lavabos. Il est par
ailleurs possible d’utiliser un réservoir d’eau dans lorsque l’eau courante n’est pas disponible.
Enfin, pour ces mêmes chantiers, les sanitaires doivent être, si possible, à température réglable.
Les cabinets d’aisance aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, équipés de chasse d'eau
et pourvus de papier hygiénique, à raison d’un cabinet et d’un urinoir pour 20 hommes et de deux
cabinets pour 20 femmes.
En présence de personnels mixtes sur le chantier, des installations séparées doivent être prévues.
Ces équipements doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour.

6.3. Réfectoires

Si les salariés prennent leurs repas sur le chantier, un local fermé nettoyé une fois par jour et, muni
de tables et de chaises en nombre suffisant et, d'un moyen de réchauffage et de conservation des
aliments.

6.4. Vestiaires

Un local vestiaire équipé d'armoires-vestiaires individuelles ou, si le chantier est exigu, de patères
et, de sièges ou de bancs en nombre suffisant ;

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

7. MESURES DE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN BON
ETAT DE SALUBRITE

7.1. Entretien des installations communes

Les installations sont à la charge de l’entreprise principale. La périodicité d’entretien est
préalablement définie.
Approvisionnement constant en consommables et remplacement éventuels des moyens de
nettoyage, au compte prorata.
L’entreprise principale s’assure de la bonne utilisation des installations.

7.2. Installations électriques et éclairages

A la charge de l’entreprise principale.
Visites d’inspections périodiques et remplacement ou réparation des éléments défectueux.

7.3. Nettoyage des postes de travail

Après chaque intervention, et avant l’entrée dans les lieux de l’entreprise suivante, chaque
entreprise devra le nettoyage de sa zone de travail et l’évacuation de ses déblais jusqu’au point de
stockage centralisé mis en place par l’entreprise principale (bennes à gravois…).
Lors de l’exécution du second œuvre, et en particulier pendant la phase de finitions, la Maître
d’œuvre pourra répartir des zones de nettoyage général entre les entreprises concernées.
Les deux modes de nettoyage ci-dessus ne sont pas contradictoires mais complémentaires. Un
nettoyage général du chantier une fois par semaine est un minimum.
En cas de non-observation des préconisations ci-dessus, le C.S.P.S. pourra demander au Maître
d’œuvre de faire intervenir une entreprise de nettoyage extérieure aux frais de l’entreprise
défaillante.

7.4. Nettoyage des accès

Les déblais affectables stockés sur les accès seront évacués par l’entreprise responsable ou à son
compte.
Le nettoyage hebdomadaire obligatoire sera réalisé par l’entreprise principale au compte prorata si
nécessaire.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

7.5. Nettoyage ponctuel

Les tâches particulièrement polluantes pourront nécessiter des moyens appropriés et des
nettoyages spécifiques qui seront à la charge de l’entreprise responsable concernée.
En cas d’interventions polluantes de longue durée, la fréquence des nettoyages devra être adaptée
au degré de la pollution, en concertation avec le C.S.P.S.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

8. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SECOURS

8.1. Généralités

En cas d’accident, les secours doivent pouvoir arriver sur le chantier le rapidement et efficacement
possible.
Les coordonnées des secouristes du travail de chaque entreprise devront figurer aux P.P.S.P.S.
Les secouristes présents seront affichés dans le bureau de réunion et réactualisée régulièrement.
Une information régulière sera faite par les entreprises sur les conduites à tenir en cas d’accident.
Tout accident devra faire l’objet d’une déclaration et d’un compte rendu au coordonnateur S.P.S.

8.2. Repérage des lieux – Signalisation

Le Plan d’Installation de Chantier devra explicitement indiquer les accès pour les services de
secours. Le P.I.C. sera communiquer par le Maître d’œuvre au service de secours, dès sa version
définitive et quoi qu’il en soit, avant le démarrage des travaux.
Les accès doivent restés libres et propres.
Un planton attendra l’arrivée des secours à l’entrée du site pour les accompagner sur le lieu de
l’accident.

8.3. Téléphone de secours

Voir installations communes.
Le téléphone devra être accessible en permanence pendant les heures de travail.

8.4. Matériels de secours

Une boîte de secours sera fournie par l’entreprise principale et mise à disposition de l’ensemble du
personnel de chantier dans le bureau de réunions.
Cette boîte de secours devra être accessible à tout moment et entretenu par l’entreprise principale.
Chaque entreprise devra également disposer d’une trousse de premiers secours.
Il est vivement conseillé de tenir à disposition sur le chantier d’un défibrillateur cardiaque.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

8.5. Sauveteur secouristes du travail – S.S.T.

Les coordonnées des secouristes de chaque Entreprise susceptibles de travailler dans l'Opération
devront figurer aux P.P.S.P.S. Le récolement de ces coordonnées sera effectué par le
Coordonnateur S.P.S. et une liste des secouristes présents sera affichée dans le bureau de réunions
et réactualisée périodiquement.

8.6. Travail isolé

Le travail isolé est interdit.

8.7. Protection contre l’incendie

Les entrées, issues de secours et accès devront être en permanence dégagés. L’activité du chantier
ne devra à aucun moment remettre en cause la progression des véhicules de secours pour toute
intervention.
Les feux sont interdits sur le chantier.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

9. MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS –
P.P.S.P.S.

9.1. Remarques importantes

Les Entreprises titulaires de lots doivent communiquer au Coordonnateur S.P.S. (au moins un mois
avant leur intervention) les coordonnées de leurs sous-traitants en précisant :
▪ Leurs dates d’intervention.
▪ La durée des travaux.
▪ L’effectif prévisible.
▪ La nature des travaux sous-traités.

Elles doivent transmettre un exemplaire du P.G.C.S.P.S. à ses sous-traitants dans le même temps.
Chaque Entreprise (Entreprise titulaire ou sous-traitante) doit rédiger un Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S). Pour l’élaborer et le rédiger, elle doit disposer d’un mois à
compter de la réception de son contrat signé.

Préalablement à toute intervention, le Coordonnateur procède avec chaque Entreprise (titulaire ou
sous-traitante) à une inspection commune du chantier, lors de laquelle sont précisées :
▪ Les consignes de sécurité à observer ou à transmettre,
▪ Protections collectives,
▪ Zonage,
▪ Balisages,
▪ Les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération,

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Organisation des approvisionnements, livraisons, stationnements,
▪ Implantations des installations d’hygiène.

Cette inspection commune a lieu avant remise du P.P.S.P.S., afin de pouvoir y intégrer les consignes
résultant de l’inspection.

Chaque Entreprise transmet un exemplaire de son P.P.S.P.S. au Coordonnateur SPS avant
intervention.
L’Entreprise principale doit également diffuser son P.P.S.P.S à l’Inspection du Travail, la
C.A.R.S.A.T. et l’O.P.P.B.T.P.

Le Coordonnateur communique le P.P.S.P.S. du lot principal à l’ensemble des autres Entreprises.
Un exemplaire du P.P.S.P.S. est déposé et tenu à jour sur le chantier par l’Entreprise.

9.2. Entreprises titulaires des lots

9.2.1. Rôle du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé – P.P.S.P.S.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) est un outil de prévention qui
doit permettre à l'entreprise qui intervient sur un chantier, où d'autres entreprises sont présentes,
d'évaluer les risques professionnels liés à la coactivité simultanée et successive et d'adapter ses
modes opératoires en conséquence.
Ce document est évolutif tout au long du chantier.
« Code du travail : Article R.4532-56 : L'entrepreneur est tenu de remettre un plan particulier de
sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de
l'article L.4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de
l'ouvrage pour établir ce plan.
Code du travail : Article L.4532-9 : Sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général
de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à
un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur. Toute entreprise
appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils
établit également ce plan. Elle le communique au maître d'ouvrage. »

9.2.2. Contenu du Plan Particulier de Sécurité et de protection de la
Santé – P.P.S.P.S.

Dispositions réglementaires : Art. L.4532-9, R.4532-36 à 76
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – Art. V

Le P.P.S.P.S. doit comporter au minimum les points suivants :

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

▪ Les renseignements d’ordre administratif M.O.A. / M.O.E. / Entrepreneurs ou sous-
traitants et institutionnels.
▪ L'organisation du chantier (nom entreprise, nom responsable, coordonnées…).
▪ La nature des travaux à exécuter.
▪ L’évolution prévisible de l’effectif sur le chantier (mini/maxi).
▪ Les moyens matériels nécessaires pour mener à bien la réalisation du travail.
▪ Plans d’accès et de situation du chantier.
▪ Le protocole de livraison et de déchargement.
▪ La présence de sauveteur secouriste du travail.
▪ Les risques possibles pour les ouvriers dans la réalisation de leur travail.
▪ Les risques possibles que le travail de l'entreprise peut provoquer sur les ouvriers des
autres entreprises.
▪ Les risques possibles que les travaux des autres entreprises peuvent générer sur les
ouvriers de son entreprise.
▪ Les précautions qu'il est possible de prendre pour éviter ces risques.
▪ Les dispositions en matière de secours et d’évacuation.

9.2.3. Additifs sur le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé – P.P.S.P.S.

Lorsque des dispositions en matière de secours et d’évacuation sont prévues par le plan général de
coordination, il est préférable de les insérer dans le P.P.S.P.S., plutôt que d’en faire une mention
avec renvoi au plan général de coordination.
Toute modification du P.P.S.P.S. devra faire l’objet d’un additif ou avenant au document d’origine et
soumis au coordonnateur sécurité et protection de la santé.

9.2.4. Modalité de transmission du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé – P.P.S.P.S.

Le P.P.S.P.S. est communiqué, par l’entreprise, au Coordonnateur S.P.S. ou au Maître d’ouvrage
dans les trente jours à compter de la réception de son contrat signé.

Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le P.G.C., ainsi que son propre P.P.S.P.S.

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

9.3. Trousse de secours (O.P.P.B.T.P.)

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

9.4. Appels d’urgence

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

Construction de la nouvelle STEP de Plémy 28/03/2026

Dossier n° 26004

9.5. Pénalités

En cas de non-respect des dispositions relatives à la sécurité, l’entrepreneur pourra se voir
appliquer, après la première relance effectuée par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage, l’OPC ou
le coordonnateur SPS une pénalité de 150 €.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la sécurisation du chantier (bonne fermeture des
portes et barrières de protections) et / ou à son nettoyage, l’entrepreneur pourra se voir appliquer,
après la première relance effectuée par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage, l’OPC ou le
coordonnateur SPS une pénalité de 150 €.

Non réalisation de la visite d’inspection commune : 100 €.

En cas de retard dans la fourniture des documents relatifs à coordination sécurité et protection de
la santé (PPSPS, DICT, PIC, BSDA…), une pénalité de 200 €.

Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.