CCAP
25016 TVX CCAP .pdf · 18 052 mots · du marché « Remplacement et révision des menuiseries extérieures du Collège de la Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port », dossier de consultation officiel.
SPL des Pyrénées Atlantiques
OPERATION : REMPLACEMENT/REVISION DES MENUISERIES EXTERIEURES – SITE DU COLLEGE CITADELLE -
64220 SAINT JEAN PIED DE PORT
MARCHÉS PUBLICS TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
SPL des Pyrénées Atlantiques
SOMMAIRE
1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES..................................................................................................4
1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux..................................................................................................4
1.2 Représentation des parties ..............................................................................................................................5
1.3 Décomposition en tranches..............................................................................................................................5
1.4 Sous-traitance...................................................................................................................................................5
1.5 Forme des notifications et informations au titulaire .......................................................................................7
1.6 Ordre de service ...............................................................................................................................................7
1.7 Réalisation de prestations similaires................................................................................................................7
1.8 Propriété intellectuelle.....................................................................................................................................7
2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE...................................................................................................................10
3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX ..................................................10
3.1 Contenu des prix.............................................................................................................................................10
3.2 Nature du prix.................................................................................................................................................11
3.3 Variation dans les prix ....................................................................................................................................11
3.4 Augmentation du montant des travaux .........................................................................................................12
4. RETENUE DE GARANTIE........................................................................................................................................13
4.1 Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie à
première demande...............................................................................................................................................13
4.2 Restitution de la retenue de garantie et libération de la caution ou de la garantie à première demande...13
4.3 Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire ....................................14
4.4 Restitution de la retenue de garantie et libération de la caution..................................................................14
5. AVANCE – GARANTIE DE PAIEMENT....................................................................................................................14
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 2
SPL des Pyrénées Atlantiques
6. REGLEMENT DES COMPTES..................................................................................................................................16
6.1 Présentation des factures au format dématérialisé.......................................................................................16
6.2 Demandes de paiement .................................................................................................................................17
6.3 Délais de paiement et intérêts moratoires ....................................................................................................19
7. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES ....................................................................................................21
7.1 Durée du marché - délais d'exécution des travaux – Reconduction..............................................................21
7.2 Prolongation des délais d'exécution ..............................................................................................................21
7.3 Pénalités pour retard - Primes d'avance ........................................................................................................22
7.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ...........................................................23
7.5 Retenues et pénalités pour non remise des documents fournis après exécution ........................................24
7.6 Pénalités pour manquement relatif aux dispositions sur les déchets ...........................................................24
8. PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS ............................24
8.1 Provenance des matériaux et produit............................................................................................................24
8.2 Mise à disposition de lieux d’emprunt ...........................................................................................................24
8.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits ...............................24
9. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES,
SUBAQUATIQUES OU AERIENS ................................................................................................................................25
9.1 Piquetage général...........................................................................................................................................25
9.2 Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens .....................................25
10. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX .....................................................................31
10.1 Coordination des travaux – gestion des dépenses communes....................................................................31
10.2 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux...................................................................34
10.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail ...............................................................................34
10.4 Lutte contre le travail dissimulé ...................................................................................................................35
10.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers ...................................................................35
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 3
SPL des Pyrénées Atlantiques
10.6 Dispositions en matière de protection de l’environnement........................................................................37
10.7 Dispositions en matière d'insertion..............................................................................................................38
10.8 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution........................38
10.9 Rendez-vous de chantier ..............................................................................................................................38
11. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX........................................................................................................39
11.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux .................................................................................39
11.2 Réception......................................................................................................................................................39
11.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages ..................................................................40
11.4 Documents fournis après exécution.............................................................................................................40
11.5 Délai de garantie...........................................................................................................................................41
11.6 Garanties particulières .................................................................................................................................41
11.7 Assurances ....................................................................................................................................................42
11.8 Contrôle technique.......................................................................................................................................45
11.9 Résiliation .....................................................................................................................................................45
12. CLAUSES DE REEXAMEN.....................................................................................................................................46
12.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution......................................46
12.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution........................................................47
12.3 Evolution de la règlementation ....................................................................................................................47
13. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES ..................................................................................................48
14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX ...................................................................................................48
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 4
SPL des Pyrénées Atlantiques
1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux
Le marché a pour objet la réalisation des travaux suivants :
Travaux de remplacement et révision des menuiseries extérieures du Collège Citadelle à ST-JEAN-
PIED-DE-PORT - 64220
Les travaux sont répartis en 3 lots, traités par marchés séparés, à savoir :
N° du lot Désignation du lot
01 Menuiseries Extérieures
02 Maçonnerie / Pierre de taille
03 Peinture
Le présent CCAP est unique pour tous les lots
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulières (C.C.T.P.).
Lieu d’exécution des travaux : LA CITADELLE – 64200 – SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
1.2 Représentation des parties
Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le titulaire et le
maître d’ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) à les représenter pour
les besoins de l’exécution du marché et notifie cette désignation au maître d’ouvrage ou au titulaire du
marché.
En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées à les engager.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître d’ouvrage en cours
d’exécution du marché.
Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement
relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques
ou aériens, le responsable du projet est le Maître de l’Ouvrage.
Il est précisé qu'en application de la convention de mandat qui lie le mandataire au maître d'ouvrage :
En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte
de la Collectivité mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles, sauf en cas
d'urgence, pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux missions confiées.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 5
SPL des Pyrénées Atlantiques
La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le mandant d'agir lui-même, tant en demande qu'en
défense.
1.3 Décomposition en tranches
Le marché est constitué d’une tranche ferme et deux tranches optionnelles, et ce pour les 3 lots :
TF : Tranche ferme – Bâtiment C toutes façades / Bâtiment F façade Sud
TO1 : Tranche optionnelle 1 – Bâtiments D et E (toutes façades)
TO2 : Tranche optionnelle 2 – Bâtiment A et B (toutes façades) / Bâtiment F façade Nord
1.4 Sous-traitance
En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de l'exercice de la
sous-traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux.
En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.
À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment
complété et signé en y joignant les pièces suivantes :
Déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de
soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à 5 et L.2141-7à 11 du code de la
commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L 1512-1 à L 1512-11 du code du
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés
Les pièces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financière du sous-traitant
identiques à celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées
Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant
Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de
soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 et L.2141-4,1° et 3° du code de la
commande publique.
Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 à D.8254-5 du
code du travail
Le numéro unique d'identification INSEE du sous-traitant permettant à l'acheteur d'accéder aux
informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R.
2143-13
Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;
L’attestation d’assurance décennale.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 6
SPL des Pyrénées Atlantiques
En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le
certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement
de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.
Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.
Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au titulaire
et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.
Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître d’ouvrage
le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire connaître au maître
d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du
sous-traitant direct.
Après acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir
obtenu du maître d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
l’acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie
de la caution au maître d’ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut
emporter, dans les conditions définies à l’article 11.9.2 ci-dessous, résiliation du marché.
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous
réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé
par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9
du Code du travail.
1.5 Forme des notifications et informations au titulaire
Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maître
d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de
leur réception :
Profil d’acheteur : https://demat-ampa.fr
Lettre recommandée avec accusé de réception postal
Les notifications sont faites à l’adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, à défaut, à
son siège social.
1.6 Ordre de service
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 7
SPL des Pyrénées Atlantiques
Les ordres de service seront préparés par le maître d’œuvre puis transmis au maître d’ouvrage qui les
numérotera, les datera et les notifiera au titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le maître
d’ouvrage lui seront opposables.
1.7 Réalisation de prestations similaires
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article
R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’un marché négocié
sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure où la mise en concurrence du premier marché
doit avoir pris en compte le montant total envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne
pourra en aucun cas faire excéder un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du
marché.
La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à
compter de la notification du présent marché.
1.8 Propriété intellectuelle
1.9.1 Régime des résultats
Lorsque, au titre des travaux à réaliser, le titulaire est conduit à produire des résultats, tels que définis
à l’article 45.1 du CCAG Travaux, il cède au maître d’ouvrage, à titre non-exclusif, sauf les exceptions
visées à l’alinéa 8 de l’article 48.2.1 du CCAG, les droits de propriété intellectuelle ou de propriété
industrielle qu’il détient, pour les besoins et finalités d’utilisation et selon les modalités définies à
l’article 48 du CCAG, précisés le cas échéant ci-dessous ou dans tout autre document particulier du
marché.
Il est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par dérogation
à l’article 48.2, des résultats qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été payés par le maître
d’ouvrage, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de l’un des membres du
groupement lorsque le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques.
Le titulaire du marché s’engage à ne pas faire obstacle à l’utilisation, par le maître de l’ouvrage,
de ses résultats inachevés, en ne divulguant pas les dits résultats au motif de leur inachèvement.
Il s’engage à transférer au maître de l’ouvrage tous les résultats, prestations, travaux et ébauches
de travaux réalisés en exécution du marché.
1.9.2 Connaissances antérieures
Par ailleurs, lorsque, au titre des travaux à réaliser, le titulaire est conduit à incorporer à ses résultats
des connaissances antérieures, telles que définies à l’article 45.2 du CCAG Travaux, à fournir des
connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des des connaissances
antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en oeuvre
des résultats les dispositions des articles 46 et 47 du CCAG Travaux sont applicables.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 8
SPL des Pyrénées Atlantiques
Le titulaire identifie, selon les modalités prévues à l’article 46 du CCAG travaux et sous sa responsabilité,
dans son offre ou, si cela n’a pas été le cas, au fur et à mesure de l’exécution du marché, les
connaissances antérieures ou les connaissances antérieures standards qu’il envisage d’utiliser avant
toute intégration et/ou utilisation de celles-ci ainsi que le régime des droits s’appliquant à celles-ci.
Le maître d’ouvrage précise dans le CCTP les connaissances antérieures et/ou les connaissances
antérieures standards qui lui appartiennent et qui devront être incorporées aux résultats et/ou utilisés
dans le cadre du marché. ainsi que leur régime.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 9
SPL des Pyrénées Atlantiques
1.9.3 Confidentialité
Le titulaire s’engage à ne pas divulguer les éléments ou résultats qui sont identifiés dans le CCAG
comme confidentiels, notamment :
les résultats qui font l’objet d’une cession exclusive visés à l’article 48.2.1 8ème al. du CCAG ;
les infos confidentielles contenues dans les connaissances antérieures de l’acheteur (cf. art. 47.1
du CCAG) ;
les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché (cf. art. 48.2.3. du CCAG) ;
La durée de l’obligation de confidentialité est de 5 ans à compter de la notification du marché.
1.9.4 Cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle dans le cas d’une
sous-traitance
Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, à obtenir, dans la convention de sous-
traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats réalisés par le
sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues dans le présent marché et lui permettant
de rétrocéder ces droits au maître d’ouvrage à l’issue du marché.
Dans l’hypothèse où le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques, le mandataire
du groupement s’engage, en cas de recours à la sous-traitance pour pallier la défaillance d’un membre
du groupement dans l’exécution de ses prestations au titre du présent marché, à faire son affaire
d’obtenir, dans la convention de sous-traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle ou
industrielle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues
dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au maître d’ouvrage à l’issue du
marché.
1.9.5 Assistance due par le titulaire du marché
Le titulaire du marché s’engage à apporter au maître de l’ouvrage, et/ou à tout tiers cessionnaire de
droits et/ou titres sur les résultats, l’assistance indispensable à l’exercice des droits nécessaires à
l'exploitation des connaissances antérieures, et à la défense des droits et titres cédés, dans le monde
entier, pendant toute la durée d’exécution du présent marché et une période de cinq (5) ans à compter
de la cessation du marché pour quelque cause que ce soit.
Le maître de l’ouvrage pourra notamment solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique
relatif aux résultats qu’il a réalisés.
Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire l’objet d’aucune rémunération
supplémentaire.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 10
SPL des Pyrénées Atlantiques
2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-
après :
1 - l’acte d’engagement (AE) dans leur version résultant des dernières modifications éventuelles,
opérées par avenant :
2 – le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
3 – le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes et, ainsi que
l’ensemble des pièces techniques « Liste des pièces » figurant dans de DCE
A l'exception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte
d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci
et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre à
chaque document.
4 – le RICT du contrôleur technique
5 - le calendrier détaillé d'exécution des travaux
6 – le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics
Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril 2021), dans sa
version en vigueur à la signature du présent marché.
7 – le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux objet du marché,
lorsqu'il existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP) et/ou les normes et autres documents équivalents
définis par le CCTP.
8 – les éléments de décomposition de l’offre technique du titulaire ainsi que ceux qui seraient rendus
contractuels lors de la mise au point du marché : le Mémoire Technique
9 - le Plan Général de Coordination (PGC) accompagné de la note d’organisation générale et du schéma
d’organisation
10 – les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
11 – les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire ainsi que ceux qui seraient rendus
contractuels lors de la mise au point du marché :
3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX
3.1 Contenu des prix
Les prix du marché sont hors TVA.
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans
les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 9.1 du CCAG.
Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 11
SPL des Pyrénées Atlantiques
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maître
d’ouvrage dans le dossier de consultation.
Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées à l'article 9.1.2 du CCAG.
Dans le cadre d'un marché alloti, l'article 10.1.3 ci-dessous répartit ces dépenses communes entre les
différents lots.
En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi
que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.
En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle
des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs
défaillances.
3.2 Nature du prix
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés, comme précisé à l'acte
d'engagement, suivant la nature du marché :
par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé à l'état des prix forfaitaires,
par application d’un prix global et forfaitaire,
par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires,
Sauf si ces documents sont demandés à la remise des offres, l'entrepreneur fournira dans les 20 jours
à compter de la date de la demande du maître d'œuvre un sous-détail de chacun des prix du bordereau
des prix unitaires ou une décomposition de chacun des prix de l'état des prix forfaitaires désignés par le
maître d'œuvre conformément aux dispositions de l'article 9.3.4 du CCAG travaux.
3.3 Variation dans les prix
3.3.1 Forme du prix
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies à l'article 4.1 de
l'acte d'engagement.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 12
SPL des Pyrénées Atlantiques
Le présent marché est passé à prix révisable.
Son montant sera révisé selon la formule :
Im
P = 0,15 + 0,85 x --------
Io
dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l’index et/ou l’indice de référence défini ci-dessous
respectivement au mois "m" d’exécution des travaux et au mois "Mo" d’établissement des prix du marché.
Le mois Mo est défini à l'article 4.1 de l'acte d'engagement.
Pour la mise en œuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index et/ou l’indice de référence est
appréciée au plus tard à la date d'achèvement contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur
réalisation, si celle-ci est antérieure.
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.
3.3.2 Index et/ou indice de variation
Dans le cas de marchés allotis, les index et/ou les indices de référence choisis pour l'application de la
clause de variation des prix des travaux est :
Lot n° Index et/ou indice
02 – Maçonnerie Pierre de Tailel BT 01
01 – Menuiseries BT 18
03 - Peinture BT 46
3.3.3 Actualisation ou révision provisoire
Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index et/ou indice
antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune nouvelle actualisation ou révision
avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la
parution de l'index et/ou indice correspondant.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 13
SPL des Pyrénées Atlantiques
3.4 Augmentation du montant des travaux
Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu
une décision de poursuivre émanant du maître d’ouvrage.
4. RETENUE DE GARANTIE
Cas d’un marché passé par une personne publique
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première
demande.
Le maître d'ouvrage accepte qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.
Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d’expiration du
délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou
garantie ne seront libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves.
4.1 Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire ou
par une garantie à première demande
Le titulaire peut fournir une garantie à première demande remplaçant l’application de la retenue de
garantie.
Il est également autorisé à fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue
de garantie.
Le montant de la garantie à première demande ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie
qu'elle remplace. Son objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
Dans l'hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard
à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première
demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie doit être constituée pour le montant total du
marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors
reversés au titulaire.
Les dispositions ci-dessus visant la garantie à première demande s’appliqueront de la même façon en
cas de caution personnelle et solidaire.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 14
SPL des Pyrénées Atlantiques
4.2 Restitution de la retenue de garantie et libération de la caution ou de la garantie à
première demande
La retenue de garantie sera restituée ou la garantie, ou le cas échéant la caution, libérée dans les 30
jours qui suivent l'expiration du délai de garantie, sauf si des réserves ont été notifiées au titulaire et n'ont
pas été levées avant la date d’expiration du délai de garantie.
En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie ou
caution ne seront libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves.
4.3 Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire
Conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en
matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, le titulaire peut fournir une
caution personnelle et solidaire remplaçant l’application de la retenue de garantie.
Le montant de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie
qu'elle remplace. Son objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
Dans l'hypothèse où la caution personnelle et solidaire ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte,
la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une caution personnelle et
solidaire à la retenue de garantie. Toutefois, cette caution personnelle et solidaire doit être constituée
pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont alors reversés au titulaire.
4.4 Restitution de la retenue de garantie et libération de la caution
La retenue de garantie sera restituée ou la caution libérée dans les 30 jours qui suivent l'expiration du
délai de garantie, sauf si des réserves ont été notifiées au titulaire et n'ont pas été levées avant la date
d’expiration du délai de garantie.
En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ne
seront libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves.
5. AVANCE – GARANTIE DE PAIEMENT
Cas d’un marché passé par une personne publique soumise aux dispositions des articles R.2191-3 à
63 du code de la commande publique
Il est prévu le versement d’une avance
Une avance est accordée à l'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur,
sauf renonciation expresse par le titulaire du marché, dans l’acte d’engagement.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 15
SPL des Pyrénées Atlantiques
Dans le cas d’un marché à tranches, chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise
en œuvre de l’avance. Toutes les modalités définies ci-dessous relative au marché s’appliquent alors à chacune
des tranches affermies.
Montant de l’avance :
L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles R.2191-6
à 10 du code de la commande publique.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
L’option suivante de l’article 10.1 du CCAG est retenue :
Le taux de l’avance est fixé à 5%
Les taux fixés ci-dessus sont des maximums, le titulaire peut solliciter le versement d’une avance inférieure
dans les mêmes conditions de garantie que prévues ci-dessous.
Conditions de garanties pour le versement de l’avance :
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance
La garantie demandée en contrepartie du versement de l’avance couvrira la totalité de celle-ci.
Le maître d'ouvrage accepte qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.
Si le titulaire présente une garantie de montant inférieur au montant de l’avance, ce dernier sera réduit en
conséquence.
Si le titulaire du marché est une personne publique, il n’est pas soumis à cette obligation de fournir une garantie.
Bénéficiaires de l’avance :
Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont
applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou par le mandataire et par chaque
cotraitant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.
Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-
traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés directement par le titulaire, par chacun des
cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.
En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit effectués sur un compte
unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire, soit répartis sur
chacun des membres du groupement, sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l'acte
d'engagement, conformément aux modalités prévues à l’article 6.3.
Les modalités de détermination du montant de l’avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au montant
TTC des travaux réalisés par l’ensemble des cotraitants.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 16
SPL des Pyrénées Atlantiques
Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance est soumis à l’obligation de présenter, en contrepartie de
l’avance qu’il demande, une garantie d’un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes conditions que
celles applicables à l’entrepreneur principal.
En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a
perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le
sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de
paiement présentées après la date d’agrément du sous-traitant concerné.
Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de
la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l’avance sur la part du marché sous-
traitée, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de
refuser l’agrément du sous-traitant.
Modalités de règlement de l’avance :
Le versement de l’avance s’effectuera en une seule fois après production de la garantie si celle-ci est exigée.
Le règlement de l’avance interviendra dans le délai fixé à l’article 6.1 de l'acte d'engagement.
La remise de la garantie à première demande ou de la caution doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif à l’exécution du marché.
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution n’est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd
jusqu’à la fin du marché la possibilité d’obtenir cette avance.
Modalités de résorption de l’avance :
La résorption de l’avance, qui devra en tout état de cause être achevée lorsque le montant des
prestations réalisées atteindra 80% du montant initial du marché, s’effectuera selon les modalités
suivantes :
L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteindra 65 % du
montant du marché selon la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de l’avance x (% avancement des prestations - 65)/15.
La résorption de l’avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélèvement sur les sommes dues
à chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).
6. REGLEMENT DES COMPTES
Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est
indiqué à l'article 12 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.
Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés pour les marchés à prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou réellement
exécutées pour les marchés à prix unitaire. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage.
Par dérogation à l’article 10.4 du CCAG, les acomptes n’intègrent pas de part correspondant aux
approvisionnements.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 17
SPL des Pyrénées Atlantiques
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
6.1 Présentation des factures au format dématérialisé
Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent
marché devront être transmises par voie électronique en application de l'article L.2192-1 du code de la
commande publique.
Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au
format papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :
l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;
le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture,
au sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin
de faciliter l’acheminement de ses factures reçues ;
le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de
bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique
destinataire) et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.
Ces informations seront transmises au titulaire par les services du maître d’ouvrage.
Pour être valables, les factures dématérialisées doivent être transmises en conformité avec l’arrêté du 9
décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
Pour ce faire, les factures dématérialisées devront comporter les informations suivantes :
Le numéro de SIRET, qui identifiera le maître d’ouvrage en tant que destinataire de la facture :
912 583 606 00013
La transmission se fait, au choix du titulaire, par :
un mode «flux» correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le
système d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de
factures selon le mode «flux» s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP,
PES‐IT et AS/2, avec chiffrement TLS ;
un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur
le portail internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les
conditions prévues à l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail
s'effectue à partir du portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse
suivante : https://chorus‐pro.gouv.fr.
un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son système
d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 18
SPL des Pyrénées Atlantiques
Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours
à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.
6.2 Demandes de paiement
6.2.1 Demande de paiement d'acomptes
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modèle agréé par le maître d'ouvrage.
Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maître
d’ouvrage (au plus tard lors du règlement de l'acompte / ou dans un délai de …..) si le projet de décompte
mensuel remis par le titulaire a été modifié.
6.2.2 Demande de paiement finale
Par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maître d'œuvre et au maître
d’ouvrage son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates :
date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 12.3.2 du CCAG,
date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 11.4 du
présent CCAP,
date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies à l’article 7.5 ci-dessous.
dans le cas d'un marché à tranches, lorsque des tranches n'ont pas été affermies, selon les
dispositions retenues à l'article 3.1 de l'acte d'engagement.
Les dispositions de l’article 12.3 du CCAG Travaux s’appliquent sauf pour les marchés comportant
des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 12.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les
dispositions suivantes : l’entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 30 jours à
compter du terme correspondant à l’expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou
végétaux).
Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux :
Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de
décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.
Lorsque le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de
décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des
dispositions de l’article 12.4.4 du CCAG et qu’en l’absence de notification du décompte général
par le maître d’ouvrage dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte
général deviendra tacitement le décompte général et définitif.
A défaut de cette indication, en l’absence de notification du décompte général dans ce délai, le
décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.
Dans le cas d’une réception avec réserves ou lorsque le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou
d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire, à la date du signature du décompte général,
conformément aux dispositions de l’article 12.4.2 du CCAG,si lors de son établissement, des réserves à
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 19
SPL des Pyrénées Atlantiques
la réception n’ont pas encore été levées par le titulaire, le projet de décompte général est assorti d’une
mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation en cours.
Paiements des cotraitants et/ou des sous-traitants ayant droit au paiement direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de
paiement.
En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée à l'article 6.2 de l'acte d'engagement. Le mandataire du
groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour
chacun des cotraitants. L'acceptation d'un règlement à chacun des cotraitants solidaires ne saurait
remettre en cause la solidarité des cotraitants.
Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions
prévues par les articles R.2193-10 à R.2193-16 du code de la commande publique.
En complément de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement
la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.
Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maître d’ouvrage sur la base de
l’acceptation totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.
En l’absence de notification au maître d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de
paiement adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-
traitant, le maître d’ouvrage procèdera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura
été adressée par le sous-traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du
contrat de sous-traitance.
6.3 Délais de paiement et intérêts moratoires
Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l’acte d’engagement.
Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne
droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :
IM = M x J/365 x Taux IM
M = montant de l'acompte en TTC
J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 20
SPL des Pyrénées Atlantiques
365 = nombre de jours calendaires de l'année civile
En cas de retard de paiement, le maître d’ouvrage sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du
marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article
L.2192-13 du code de la commande publique.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 21
SPL des Pyrénées Atlantiques
7. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
7.1 Durée du marché - délais d'exécution des travaux – Reconduction
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et sont précisées à l'article 10.2 du
présent CCAP en ce qui concerne la période de préparation.
Par dérogation à l'article 18 du CCAG Travaux, le délai d'exécution du marché part de la date de sa
notification.
L'acte d'engagement définit les conditions d'une éventuelle reconduction.
7.2 Prolongation des délais d'exécution
7.2.1 Intempéries
En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 20 jours ouvrés.
En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les délais
d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave à l’exécution des travaux,
dûment constatée par le maître d’œuvre) d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins
des phénomènes naturels ci-après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :
Nature du phénomène Intensité limite Durée du Organisme ou
phénomène documents de
référence
Pluie 100 mm/24h Plus de 3h
Station Météo France
Vent 60 km/h Plus de 3h
la plus proche
Température -5 °C Plus de 3h
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne
s’appliqueront qu’après consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies ci-
dessus en application du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.
7.2.2 Ajournement
Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 53.1 du CCAG Travaux, il est précisé que la décision
d’ajournement doit être prise expressément par le seul maître d’ouvrage.
Ne peuvent par ailleurs pas être qualifiés d’ajournement :
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 22
SPL des Pyrénées Atlantiques
Les arrêts prononcés par la maîtrise d’ouvrage suite à une demande en ce sens des entreprises
qui visent juste à « prendre acte » de cette demande.
La période d’arrêt antérieure à la date de la décision d’ajournement.
Le cas de suspension visé à l’article 53.3 du CCAG Travaux.
Au titre de l’indemnité d’ajournement, ne pourront être prises en compte que les dépenses suivantes,
dûment justifiées et n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge même partielle par l’Etat :
De coûts liés aux mesures conservatoires nécessaires pour protéger les travaux exécutés, ainsi
que des frais de garde du chantier (palissade, gardiennage...).
De coûts liés aux matériaux et consommables qui ont été approvisionnés sur le chantier, et qui ne
sont pas réutilisables sur le chantier (stockage, transport sur un autre chantier, perte, revente avec
perte...).
De coûts liés aux personnels et aux matériels immobilisés sur le chantier, dans la limite de la
possibilité de les réaffecter ailleurs.
Si le marché ne prévoit pas de clause de révision de prix, de coûts liés aux variations économiques
durant l’interruption, justifiant l’actualisation du ou des prix.
De frais financiers supplémentaires (frais de découvert bancaire, extension des frais de caution et
d’assurance...).
De la non-couverture des frais généraux.
En cas de résiliation du marché uniquement : du manque à gagner (bénéfice que l’entreprise était
en droit d’attendre si le marché avait été entièrement exécuté).
7.2.3 Force majeure
Lorsqu’un cas de force majeure empêche l’exécution du marché, le titulaire devra justifier de
l’impossibilité temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l’exécution du marché en conséquence de
l’évènement qu’il qualifie de cas de force majeure.
Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas être sanctionné au titre de la non-exécution du
marché (prolongation des délais, non application des pénalités de retard).
Conformément à l’article 17 du CCAG Travaux, l’indemnisation du titulaire sera donc limitée aux seules
pertes matérielles directement provoquées par le cas de force majeure.
Est ainsi notamment exclue la prise en charge de :
Frais de garde
Manque à gagner,
Pertes engendrées par les immobilisations de matériel et de personnel provoquées par la
désorganisation du chantier.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 23
SPL des Pyrénées Atlantiques
7.3 Pénalités pour retard - Primes d'avance
Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités seront appliquées de plein droit après
constatation du retard sans mise en œuvre du principe du contradictoire prévu.
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
Le montant total des pénalités n’est pas plafonné, par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG
Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le
titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maître d'ouvrage.
7.3.1 Pénalités de retard journalières
Par dérogation à l'article 19 du CCAG Travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution
des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes
mensuels :
Pénalité journalière
Travaux et prestations
concernés Pour chacun des 5 Pour chaque jour de
premiers jours de retard retard ultérieur
Tâches définies au planning 1/1000ème du montant 1/1000ème du montant
du marché HT du marché HT
Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution.
Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre
ces pénalités.
Dans le cadre de la levée de réserves, le même dispositif de pénalités sera applicable.
7.3.2 Pénalités pour absence aux réunions de chantier
En complément de l'article 19 du CCAG, en cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage
appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de 100 € (cent euros) et une pénalité
par retard constaté de 50 € (cinquante euros).
7.3.3 Pénalités pour retard dans la transmission de l'attestation d'assurance
En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article 11.7.1 ci-
dessous, le maître d’ouvrage appliquera une pénalité de retard égale à 100 € (cent euros) par jour de
retard.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 24
SPL des Pyrénées Atlantiques
7.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure restée
sans effet, sans préjudice d'une pénalité de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard.
7.5 Retenues et pénalités pour non remise des documents fournis après exécution
En cas de non remise, lorsqu’il demande la réception, des documents à fournir après exécution visés à
l'article 11.4 ci-dessous, une retenue provisoire sera opérée d'un montant de 1 000 € (mille euros).
Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article
19.3 du CCAG et au présent article jusqu'à la remise de la totalité des documents.
Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation à l’article 19.3, si le montant du dernier décompte mensuel ne
permettait pas l’application de cette retenue, le maître d’ouvrage pourra l’effectuer sur les acomptes
précédents.
Au-delà de 2 mois suivant la date des opérations préalables à la réception, si les documents ne sont pas
fournis, cette retenue provisoire deviendra une pénalité forfaitaire définitive après mise en demeure
préalable restée sans effet.
7.6 Pénalités pour manquement relatif aux dispositions sur les déchets
En cas d’absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2 du CCAG, le
titulaire se verra appliquer, après mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est
fixé à 1 500 € (mille cinq cent euros).
8. PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS
L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales
rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.
8.1 Provenance des matériaux et produit
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions
dudit CCTG.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents assurant la traçabilité de
tous les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en œuvre.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 25
SPL des Pyrénées Atlantiques
8.2 Mise à disposition de lieux d’emprunt
Aucun lieu d’extraction ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur.
8.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont
applicables au présent marché étant précisé que :
Le CCTP définit les compléments à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.
Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG.
Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maître d’œuvre
Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrières de
l'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes.
Les vérifications, surveillance sont réalisées par le maître d’œuvre.
Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire
exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs.
s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître d’ouvrage.
9. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX
SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS
9.1 Piquetage général
Le titulaire sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du maître d'œuvre,
au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications
que désirerait exécuter le maître d'œuvre, tenir à la disposition de celui-ci le matériel topographique et
le personnel qualifié correspondant. Les travaux de piquetage sont payés par le maître d’ouvrage sur la
base du prix figurant au bordereau de prix unitaires joint en annexe de l’acte d’engagement.
9.2 Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
9.2.1 Obligations générales du titulaire
Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement d’entreprises,
veille au respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exécution de
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 26
SPL des Pyrénées Atlantiques
distribution, résultant des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de
l'Environnement. Ces dispositions s’appliquent, lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux
articles 27.3 et 31.9 du CCAG travaux.
Son offre technique et financière prend en compte toutes les informations et données relatives aux
ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les
clauses techniques et financières particulières fixées le cas échéant par le marché.
Pour l'application de ces dispositions le responsable du projet est identifié à l'article 1.2 ci-dessus.
Notamment, par dérogation à l'article 31.9 du CCAG Travaux, dès la notification du marché et avant
l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique
afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les
travaux et d’adresser à chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT) conformément au modèle prescrit.
Les techniques que le titulaire prévoit d’appliquer à proximité des ouvrages en service ainsi que les
modalités de leur mise en œuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi
que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des
ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement.
Pour toute intervention à proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions édictées par le
guide technique disponible sur le site « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr », ainsi que, le cas
échéant, les informations spécifiques sur les précautions particulières à prendre jointes par les
exploitants aux récépissés des déclarations DT et DICT ou complétées dans le CCTP
Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou
manques après comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques
reçues.
Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont
été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre
lors de l’exécution des travaux. Il s’assure à ce titre de leur formation et de leur qualification minimale
nécessaire.
Dès lors que la durée d’exécution du marché excède 6 mois, ou excède la durée définie dans la DICT,
le titulaire sera tenu d’effectuer une nouvelle DICT, au-delà de ce délai auprès des exploitants d’ouvrages
sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques aient été planifiées dès le démarrage
du chantier avec l’exploitant.
Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux
déclarations d'intention de commencement de travaux. Il leur communique l’ensemble des dispositions
du présent CCAP relatives aux travaux à proximité des réseaux.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 27
SPL des Pyrénées Atlantiques
9.2.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que
canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont le titulaire a reçu
du responsable de projet toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué
par le titulaire sous la responsabilité du responsable de projet, dans les mêmes conditions qu'au 9.1 ci-
dessus.
Il maintient le marquage/piquetage en bon état.
9.2.3 Evolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens entre la préparation du projet par le maître d’ouvrage et l’exécution
des travaux
Dans le cas où l'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou extensions
d'ouvrages :
Il doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai
Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, ou en cas de
différence notable, entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations
portées à la connaissance de l’exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les
personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant
des travaux arrête le chantier
En cas de carence de l'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un ordre d'arrêt
des travaux.
Il appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures à prendre et de la reprise
des travaux lorsque les conditions de sécurité seront à nouveau réunies
Un constat contradictoire doit être établi, conformément au modèle réglementaire, sans délai entre
l'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat contradictoire précise :
Les précautions éventuelles à prendre pour la sécurité
Les modifications qui doivent être, le cas échéant, apportées au projet
L'ensemble des dispositions techniques à prendre pour permettre la poursuite des travaux
(précautions pour la sécurité, précautions techniques, investigations complémentaires)
Les conséquences sur les délais
L'arrêt ou la reprise des travaux
Les conséquences financières de la découverte : constat de la présence de clauses
contractuelles permettant l'indemnisation des précautions et des techniques à mettre à œuvre,
de l'arrêt de chantier et des délais supplémentaires ou nécessité d’un avenant définissant les
conditions de prise en charge.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 28
SPL des Pyrénées Atlantiques
Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires à mettre en œuvre pour identifier les
réseaux et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avère impossible, pour réaliser les travaux avec
toutes les précautions nécessaires
Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires à la
réalisation des travaux sont prises en charge par le maitre de l'ouvrage conformément au
bordereau de prix annexé le cas échéant à l'acte d'engagement ou dans le cadre d’un avenant.
Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de l'évolution des réseaux
sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts pour :
la mise en œuvre des precautions particulières,
la mise en œuvre des techniques particulières
les conséquences du sursis à l'exécution des travaux ou de l'arrêt des travaux
les conséquences des dépassements de délais
Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas la
poursuite du présent marché, elle emporte résiliation du marché pour motif d’intérêt général et
indemnisation du titulaire dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.
9.2.4 Dispositions applicables en cas de retard dans l’engagement des travaux
imputable au défaut de réponse d'un exploitant d'un réseau sensible pour la
sécurité
Ainsi qu'il est dit à l'article 9.2.1 ci-dessus, l’exécutant des travaux doit, dès la notification du marché et
avant l’exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des
exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et adresser à chacun de ces exploitants
une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).
Les travaux ne peuvent pas débuter à proximité d’un réseau sensible pour la sécurité tant que l’exécutant
des travaux n’a pas reçu un récépissé de DICT de l’exploitant de ce réseau sensible. En l'absence de
récépissé dans les 7 jours de la DICT (9 jours en cas de DICT non dématérialisée), l’exécutant des
travaux doit relancer sans délai l'exploitant concerné par lettre recommandée avec accusé réception ou
par tout moyen apportant des garanties de preuve équivalente.
En cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant dans les
deux jours de la relance, l’exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet pour qu'il décale
ou fasse décaler d'autant la date de démarrage des travaux. Un constat contradictoire est établi entre le
responsable de projet et l’exécutant pour confirmer l’arrêt ou la suspension du projet et ses
conséquences financières.
L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de son préjudice
éventuel par le maître d'ouvrage sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts
subis du fait du retard dans l’engagement des travaux.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 29
SPL des Pyrénées Atlantiques
9.2.5 Dispositions particulières en cas d’incertitude sur la localisation des réseaux
souterrains
Le responsable du projet, après avoir procédé à la déclaration de projet de travaux (DT), n’a pas procédé
aux investigations complémentaires relatives à l'incertitude de localisation des réseaux rangés dans les
classes de précision B ou C prévues par l’article R.554-23 du code de l’environnement.
Dans les zones d’incertitude, l’exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques
particulières adaptées nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont
l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, définies par le CCTP et à défaut
par le guide technique relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux visé par l’article R.554-29
du Code de l’Environnement.
La rémunération des travaux est différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite
connaissance de la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de
répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu à tarification différenciée sont fixés au guide
d’application de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux.
Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la
poursuite du présent marché, sans préjudice de l’indemnisation éventuelle de l’exécutant des travaux en
application de l’article 9.2.3 ci-dessus, elle pourra emporter résiliation du marché pour motif d’intérêt
général et indemnisation du titulaire dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.
9.2.6 Arrêt de chantier dû à la découverte d’un ouvrage non identifié ou d'une
incertitude de localisation ou dû à l’endommagement des ouvrages
L’exécutant des travaux doit arrêter les travaux, à l’exception des travaux d’investigations
complémentaires qui lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :
découverte fortuite d’un réseau susceptible d’être sensible pour la sécurité ;
en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier par l’exploitant ou le responsable du projet et la situation constatée
au cours du chantier susceptible d’entraîner un risque pour les personnes lié au risque
d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité ;
découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant
visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la
sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies au
titulaire par l'exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale
liée à la classe de précision indiquée par ce dernier.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 30
SPL des Pyrénées Atlantiques
Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maître d’œuvre s’il n’est pas
le responsable du projet et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant.
Un Constat contradictoire doit être établi sans délai entre l’exécutant des travaux et le responsable du
projet pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant l'arrêt éventuel du chantier
ainsi que les conséquences techniques et financières qui en résultent. Le maître d’œuvre, s’il n’est pas
le responsable du projet et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant, sont
convoqués aux opérations de constat.
L’arrêt de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l’article 53.1 du
CCAG Travaux.
L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrêt de chantier faisant suite à l’une des
circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maître d'ouvrage de la totalité de son
préjudice éventuel subi du fait de l'arrêt du chantier sur présentation de l'ensemble des justificatifs des
frais engagés ou surcoûts notamment pour :
la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la garde du chantier pendant l’arrêt de celui-ci
la mise en œuvre de precautions particulières nécessaires pour assurer la sécurité pendant l’arrêt
du chantier
les conséquences des dépassements de délais
L’exécutant des travaux ne peut reprendre l’exécution des travaux que sur ordre écrit du responsable du
projet sur les mesures à prendre.
Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le titulaire doit :
arrêter immédiatement le fonctionnement des engins ou des matériels de chantier
alerter immédiatement les pompiers et l'exploitant du réseau concerné
aménager une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible
accueillir les secours à leur arrivée et rester à leur disposition autant que nécessaire
Dans le cas d'endommagement d'un réseau même superficiel, d'un déplacement accidentel de plus de
10 cm d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir l'exploitant dans les meilleurs délais. Un
constat contradictoire doit être établi avec l'exploitant.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 31
SPL des Pyrénées Atlantiques
10. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
10.1 Coordination des travaux – gestion des dépenses communes
Cas de marchés séparés pour la réalisation d’un ouvrage
Lorsque les marchés sont séparés (marché alloti), chaque marché comportera le présent CCAP et un
acte d’engagement particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
lorsque ce calendrier sera nécessaire pour assurer l'exécution coordonnées des travaux.
10.1.1 Calendrier détaillé d'exécution des travaux
Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées à l'article 28.2.3 du CCAG travaux.
Le calendrier détaillé pourra être modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification
ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce
document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira à l'application de l’article
7.
La notification d’un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de
l’application des pénalités de retard à l'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard
constaté et ne vaut pas acceptation d’une prolongation de délais par le maître d’ouvrage. Toute
prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire l’objet d’une mention expresse et
l’ordre de service ou l’avenant, s’il y a lieu, devra en fixer l’importance.
10.1.2 Coordination des travaux
La coordination des travaux comprenant l'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant
l'objet du marché et de ceux faisant l'objet des autres marchés concourant à la réalisation de l'ouvrage
sera assurée par le maître d'œuvre.
10.1.3 Répartition des dépenses communes
Les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les
CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites à un compte
spécial dit « compte prorata » qu’il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les
conditions qu’elles détermineront, sans que le maître d’ouvrage puisse intervenir dans le règlement des
différends entre les entreprises.
La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement,
d'entretien ou de consommation.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 32
SPL des Pyrénées Atlantiques
A) Dépenses d'investissement
Les dépenses dont la nature est indiquée dans la première colonne du tableau ci-après sont prises en
charge par l'entrepreneur qui est chargé de l'exécution du lot indiqué dans la deuxième colonne dudit
tableau. Elles sont rémunérées par les prix du marché.
Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements provisoires d'eau et Lot 02
d'électricité
Etablissement des clôtures et panneaux de chantier Lot 02
Mise en place de la signalisation de chantier à l'égard de la circulation publique Lot 02
Maintien des communications de toute nature et de l'écoulement des eaux Lot 02
Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, Lot 02
fréquentés ou protégés
Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d'ouvrages souterrains, Sans objet
enterrés, subaquatiques ou aériens, à l’exception de celles rendues nécessaires par
la découverte en cours de chantier de réseaux non identifiés ou de différence
notable, entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations
portées à la connaissance de l’exécutant des travaux.
Installations d'éclairage, de signalisation et de chauffage, y compris celles Lot 02
nécessaires au préchauffage de l’équipement et le séchage des locaux
Installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoires, Lot 02
infirmerie...)
Laboratoire et bureau de chantier (local mis à disposition du maître d’œuvre) Lot 02
Installations de gardiennage Lot 02
Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier Sans objet
Branchements provisoires d'égout Lot 02
Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Lot 02
Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par les bâtiments Sans objet
Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement Lot 02
Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter à ses frais les trous, scellement et raccords qui
seront nécessaires à l'exécution des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 33
SPL des Pyrénées Atlantiques
B) Dépenses d'entretien
Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées
par les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot "Maçonnerie Carrelage" :
les charges temporaires de voirie et de police
les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments.
Pour le nettoyage du chantier :
chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après
l'exécution des travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de l'évacuation de ses propres
déchets, dans les conditions fixées à l’article 10.5.2 ci-dessous.
chaque entreprise doit procéder à la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déjà
réalisées, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'elle aura salies
ou détériorées.
l'entreprise de gros œuvre a la charge de l'enlèvement des déblais excédentaires et de leur
transport aux décharges publiques, dans les conditions fixées à l’article 10.5.2 ci-dessous.
C) Dépenses de consommation
Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises
à la charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-après :
quittances d'eau, d'électricité, de téléphone et télécopie ;
frais d'exploitation des ascenseurs de chantier ;
chauffage des locaux du chantier et, s’il y a lieu, de l’ouvrage, objet du ou des marchés de travaux,
y compris combustibles et/ou énergie nécessaire pour les essais ;
frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a
impossibilité de connaître le responsable ;
frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :
l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert ;
les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un lot
déterminé ;
la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.
L'entrepreneur titulaire du lot gros œuvre procédera au règlement des dépenses correspondantes, mais
pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 34
SPL des Pyrénées Atlantiques
des dites dépenses proportionnellement aux montants du décompte final du marché de chaque
intervenant, sauf accord spécifique entre eux.
Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d'œuvre sera limitée
au rôle d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas où les répartitions stipulées à l'alinéa qui
précède conduiraient à des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre
un avis destiné à faciliter le règlement de ces différends.
Le maître d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le règlement des différends entre intervenants.
Cas d’un marché unique confié à un groupement conjoint ou solidaire
La coordination des travaux sera assurée par le mandataire du groupement.
La part du marché revenant à chaque entreprise intègre le coût des dépenses communes qui lui incombe
selon une répartition organisée par les entreprises membres du groupement et gérée par elles.
En aucun cas le maître d’ouvrage ne pourra intervenir dans le règlement des différends entre entreprises.
10.2 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation de deux mois. Sauf à ce que la notification vale ordre de démarrage
des prestations, un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28.1 du CCAG à la diligence respective du maître
d'oeuvre et de l'entrepreneur et de l'OPC s'il est différent du maître d'oeuvre lorsque les travaux sont
allotis.
En complément le cas échéant des tâches à réaliser pendant la période de préparation prévues dans le
CCTP, l'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément à l'article 28.2
du C.C.A.G comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène, ainsi que les dispositions utiles
pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies à l'article 28.4 du CCAG.
Le titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier.
Par dérogation à l'article 28.2.2 du CCAG travaux, l'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maître d'œuvre, et une copie en est adressée au maître
d’ouvrage, dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en l'absence
d'une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché. L'absence de remise des
plans d'hygiène et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. Par
dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG travaux, l'attente du visa après notification
du programme au maître d'œuvre ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux si l'ordre de service de
démarrage de travaux est notifié au titulaire.
Lorsque les travaux sont allotis, l'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en
concertation avec les titulaires des différents lots conformément aux dispositions de l'article 28.2.3 du
CCAG travaux et de l'article 10.1.1 ci-dessus. Il est soumis par l’OPC à l'approbation du maître d’ouvrage
et adressé pour avis au maître d’œuvre.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 35
SPL des Pyrénées Atlantiques
10.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
Il est précisé que le maître d'œuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages,
Les études d’exécution qui ne sont pas confiées au maître d’œuvre seront réalisées par les entreprises.
Ces études seront soumises au maître d’œuvre et au contrôleur technique, s’il y a lieu, pour visa
préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions définies à l'article 29 du CCAG.
Ces documents seront fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.
Ils seront remis également sur support informatique (CD, DVD, autres)
Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base desquelles
il a élaboré son offre.
Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procède des études d’exécution à sa charge.
Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou
au caractère suffisant de ces documents.
10.4 Lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire devra remettre au maître d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément à
l'article 31.5 du CCAG travaux.
10.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers
10.5.1 Emplacement des installations de chantier
Le CCTP définit les emplacements qui pourraient être mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur,
pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux.
Les lieux devront être remis en état en fin de travaux.
Le maître d'œuvre se réservera un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur.
Le titulaire s'engagera au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
relatives aux installations de chantier.
10.5.2 Laboratoire et bureau du chantier
L'entrepreneur aura la charge d'installer,
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 36
SPL des Pyrénées Atlantiques
un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au CCTP.
un bureau avec téléphone pour le maître d'œuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette
construction devant être meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'une ligne
téléphonique ainsi que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans
de bonnes conditions.
10.5.3 Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale
Aucun emplacement ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur. Celui-ci devra se procurer à ses frais,
dans les conditions de l'article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépôts provisoires ou
définitifs des déblais et/ou des terres végétales.
10.5.4 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements
relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à
l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois
et règlements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans
un délai de 8 jours, sur simple demande du maître d’ouvrage.
Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément
aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 à 3, L 4532-1 à 18 et R 4532-1 à 4533-7 du Code du travail.
A) Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent
aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire français.
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles
des règlements et des conventions collectives en vigueur.
Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
B) Le Plan de sécurité et de santé
Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé.
Le chantier est soumis à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Le Plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans les
conditions prévues aux articles R 4532-56 à R 4532-76 du Code du travail dans un délai de 30 jours
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 37
SPL des Pyrénées Atlantiques
après la notification du marché. En cas d’entreprise intervenant seule le Plan particulier est transmis au
maître d’ouvrage.
Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :
les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases
d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du
matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de
matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;
les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.
Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du travail ainsi
que ses mises à jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter de la
réception.
Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes conditions. Il
appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.
C) Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Un collège interentreprises n'est pas prévu.
10.5.5 Registre de chantier
Il sera tenu par le maître d'œuvre un registre de chantier conformément à l'article 28.5 du CCAG travaux.
Sur support papier. Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les
nouveaux éléments du registre de chantier lors de chaque réunion de chantier.
Sur une plateforme numérique commune, selon les modalités de mise en œuvre et d’utilisation
suivantes :
10.6 Dispositions en matière de protection de l’environnement
10.6.1 Dispositions générales
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements
relatifs à la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'article 7 du CCAG Travaux. Le
titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur
simple demande du maître d’ouvrage.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 38
SPL des Pyrénées Atlantiques
10.6.2 Dispositions particulières
Conformément à l’article 20.2 du CCAG, le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement,
s'engage au respect des dispositions définies au CCTP.
Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier
Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des
déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.
Il précisera les modalités permettant au maître d’ouvrage de s'assurer de la traçabilité des déchets et
matériaux issus du chantier.
Gestion de la qualité environnementale du chantier
Le titulaire désignera nominativement un Responsable Environnement Entreprise, conformément à la
Charte Chantier à Faibles Nuisances (article 6) : cette désignation devra intervenir au plus tard à
l’expiration de la période de préparation, ou si une telle période n’a pas lieu, dans les quinze jours suivant
la notification du démarrage des travaux.
L'entreprise en charge du lot Gros œuvre désignera nominativement un Responsable Environnement
Chantier conformément à la Charte Chantier à Faibles Nuisances (article 6) : cette désignation devra
intervenir au plus tard à l’expiration de la période de préparation, ou si une telle période n’a pas lieu,
dans les quinze jours suivant la notification du démarrage des travaux.
10.7 Dispositions en matière d'insertion
Un dispositif d’insertion est mis en place pour ce marché, dans les conditions définies en annexe au
présent CCAP :
Oui
Non
10.8 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution
En complément de l’article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires
des dommages de toute nature qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les
autres entreprises intervenant sur le même chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations
objet du marché.
La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle à ce qu’un recours puisse être exercé
à l’encontre du titulaire, en cas de réclamation auprès du maître d’ouvrage en raison de tous dommages
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 39
SPL des Pyrénées Atlantiques
matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, même si au jour de la réception lesdits
dommages ne sont ni apparents ni connus.
10.9 Rendez-vous de chantier
Par dérogation à l’article 3.9 du CCAG, en l’absence de demande en ce sens du Maître d’ouvrage ou
du maître d’oeuvre, le titulaire appréciera de la nécessité de la présence de ses sous-traitants aux
réunions de chantier.
11. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
11.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou le CCTP
Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG et de l'article 8.3 ci-dessus relatives aux essais et
vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais et
contrôles objet du présent article.
Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché :
Les premiers essais, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ou son représentant seront à
la charge du maître d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant
pas satisfaisants seront à la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que l’organisme chargé de les
réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.
11.2 Réception
La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté
dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG.
En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être
prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l’article 42 du CCAG Travaux.
Les parties d’ouvrages désignés ci-après feront l’objet de réceptions partielles : sans objet
En cas de réalisation d’espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles conformément aux
dispositions de l’article 11.6.3 ci-dessous.
Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés à compter
de la date d’effet de cette réception.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 40
SPL des Pyrénées Atlantiques
Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du
marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage
réceptionné. Elles pourront être mises en jeu au titre de la garantie de parfait achèvement propre à
chacun des ouvrages réceptionnés.
Par dérogation à l'article 42.2 du CCAG travaux, la prise de possession par le maître d’ouvrage, avant
l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit être précédée
d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le maître d’ouvrage et notifiées par ordre
de service.
11.2.1 Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un
groupement conjoint ou solidaire (marché unique)
La date de réception sera unique pour tous les corps d'état. Exceptionnellement, un constat
d'achèvement des travaux pourra avoir lieu, à la demande de l’entrepreneur.
11.2.2 Dans le cas de marchés par lots séparés
La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l’ensemble des travaux
relatifs à la réalisation de l’ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui
ferait l'objet d'une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achèvement
des travaux pourra être établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.
11.2.3 Dispositions particulières
Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de
l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus,
lorsque :
les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux
ou de remise des ouvrages ;
les épreuves, ou vérifications ne peuvent être faites qu'à certaines périodes de l'année ;
sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des
sanctions ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus.
11.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
La réception des travaux sera réalisée par tranches.
11.4 Documents fournis après exécution
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 41
SPL des Pyrénées Atlantiques
Conformément à l’article 40 du CCAG, le titulaire remet au maître d'œuvre les éléments constitutifs du
DOE et les éléments nécessaires à l'établissement du DIUO qui le concerne, éventuellement précisés
par le CCTP.
Le contenu du DOE est fixé comme suit :
les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire
les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre établis ou collectés par
l'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements
les constats d’évacuation des déchets
Conformément à l'article 40.1 du CCAG, l'ensemble des documents sera remis sous format numérique selon
le format et les caractéristiques suivantes : clé USB et envoi numérique.
Le titulaire remettra également pour les documents visés ci-dessous des exemplaires sur support papier ou
physique numérique dans les conditions suivantes : quatre exemplaires dont un reproductible, avec plans au
format A0.
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
11.5 Délai de garantie
Le délai de garantie prévu à l'article 44.1 du CCAG ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.
Les éventuels constats d’achèvement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne
court qu’à compter de la date d’effet de la réception de l’ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi
tenu par son obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
11.6 Garanties particulières
L'entrepreneur garantit le Mandataire contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en
œuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.
Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux
et fournitures ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais, sur simple demande par les
matériaux et fournitures désignés par le Mandataire après avis du maître d'œuvre.
Il devra être titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.
11.6.1 Garantie particulière des matériaux de type nouveau
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 42
SPL des Pyrénées Atlantiques
L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis
en œuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.
Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais, sur simple demande par les matériaux
et fournitures désignés par le maître d'ouvrage après avis du maître d'œuvre.
Il devra être titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.
11.7 Assurances
11.7.1 Assurance de responsabilités
En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application d'une pénalité
de retard dans les conditions définies à l'article 7.3.4 ci-dessus.
Assurance de responsabilité civile en cours et après travaux
Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen d’une
attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant
l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, à la suite de dommages corporels, matériels
et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage ou à son
représentant du fait ou à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.
En cas de groupement, le mandataire devra également être couvert pour son activité de mandataire de
groupement.
En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également être couvert y compris
en cas de faute, erreur ou omission imputable à un des autres membres du groupement.
Le contrat devra comporter des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne
pourront, en tout état de cause, être inférieurs à :
A - RC en cours travaux
Montant de garantie par sinistre :
Tous dommages confondus (dommages corporels; matériels et immatériels consécutifs ou non) : 8 M€
par sinistre
dont dommages matériels et immatériels : 2 M€ par sinistre
dont immatériels non consécutifs 1 M€ par sinistre
B - RC après travaux
L’entrepreneur ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit être titulaire, en outre, de garanties
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-
vis des tiers et du maître d’ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 43
SPL des Pyrénées Atlantiques
consécutifs ou non survenant après les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année
d’assurance avec un minimum d’1,5 million pour les dommages immatériels non consécutifs.
C - Justificatif d’assurance
L’attestation d’assurance devra préciser, outre l’identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance,
le numéro de la police ou des polices, les activités garanties, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier à chaque échéance annuelle ainsi que du paiement
des primes correspondantes.
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de
non production des justificatifs d’assurance.
Assurance de responsabilité civile décennale
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance,
le titulaire unique ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d’une
attestation de son assureur, l’assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du Code civil.
Cette attestation devra obligatoirement mentionner :
Les missions ou activités garanties,
Etre en cours de validité à la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du
titulaire,
Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires à savoir :
Pour les ouvrages à destination d’habitation : La garantie est accordée à concurrence du coût
des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage comprenant également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du coût total de construction HT
déclaré au titre du contrat.
Le coût total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des
dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction,
toutes révisions, honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la
valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en
deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des
Assurances. En aucun cas, ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications
accordées par le maître d’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue
contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur
responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :
la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du Code civil,
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 44
SPL des Pyrénées Atlantiques
la garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,
la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux
garanties visées ci-dessus.
11.7.2 Assurance des travaux
11.7.1.1 Assurance Tous Risques Chantier
Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier
11.7.1.2 Assurance Dommages - Ouvrage
Le maître d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage
Si le maître d'ouvrage souscrit une police dommages - ouvrage, le titulaire unique du contrat ou chacun
des cotraitants en cas de groupement lui fournira les éléments nécessaires pour remplir la proposition
d'assurance.
Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maître d'ouvrage, sans aucune retenue
à l'entrepreneur.
11.7.3 Dispositions diverses
11.7.1.3 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire
Le titulaire s’interdit formellement de mettre en œuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maître d’ouvrage et en
toute hypothèse les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maître d’ouvrage au titre des
polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par
prélèvement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.
Dans le cas où le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées au 11.7.1 ci-dessus, le maître
d’ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui
refacturera les primes correspondantes.
11.7.1.4 incidence des polices souscrites par le maître d’ouvrage
La souscription par le maître d’ouvrage de l’ensemble des polices mentionnées au 11.7.2 ci-dessus est
sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou par les cotraitants en cas de
groupement et s’il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois, règlements, normes et obligations
contractuelles.
Les garanties souscrites par le maître d’ouvrage n’apportent à cet égard aucune modification et le titulaire
ou chacun des cotraitants en cas de groupement renonce à exercer tous recours contre le maître
d’ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).
Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, l’attention du titulaire, et s’il y a lieu des cotraitants en cas de groupement, est attirée sur la
nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties
supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 45
SPL des Pyrénées Atlantiques
Ils s’engagent en outre à répercuter l’ensemble de leurs obligations d’assurance à leurs sous-traitants.
11.7.1.5 sinistres
En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer
à l'accès sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des
réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrôleur
technique.
L'entrepreneur ne pourra s'opposer à ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages
- ouvrage constatent l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une
indemnisation après sinistre.
11.8 Contrôle technique
Une convention de contrôle technique entre le maître d'ouvrage et le contrôleur technique est passée
Missions : L / LP / LE / F / PH / TH / HAND / SEI / GTB / HYSa / AV / PHa / PS / PV / HYSh et ATTHand
L'entrepreneur devra communiquer au contrôleur technique tous les documents et éléments nécessaires
à ce dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission.
Si l'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder à leur établissement
et obtenir les visas du contrôleur technique et du maître d'œuvre, avant tout commencement d'exécution.
Le paiement des honoraires de contrôle technique sera effectué directement par le maître d'ouvrage
sans aucune retenue à l'entrepreneur.
11.9 Résiliation
Cas d’un marché de nature administrative
Les dispositions des articles 49 à 52 du CCAG sont applicables au présent marché (à l’exception de
l’article 52.7.3 – cf art 12.1 du présent CCAP) auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes :
11.9.1 Résiliation pour motif d’intêret général
Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.4 du CCAG travaux, sans préjudice de
l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, l’indemnité de
résiliation est fixée à 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des
prestations reçues.
Par dérogation à l'article 50.4 du CCAG, dans le cas d’un marché à tranches, ne seront pris en compte
que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.
11.9.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 46
SPL des Pyrénées Atlantiques
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG travaux avec les
précisions suivantes :
Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.
La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues à l’article 11.7.1 peut
s’opérer sans mise en demeure préalable.
En complément à l’article 50.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours de
l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et
plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux
au sous-traitant de second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et
du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation à l’article 52.1 du CCAG
Travaux, à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.
En cas de non-respect, par le titulaire ou de l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement
d’entreprises, des obligations visées à l’acte d’engagement relatives à la fourniture des pièces prévues
aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique, et après mise en demeure restée
sans effet, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité
et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.
La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. À défaut d’indication du délai, et par
dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours à compter
de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs
exigés ou présenter ses observations.
En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-15 du code de la
commande publique fournis par le titulaire ou l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement
d’entreprises, lors de la consultation ou de l’exécution du marché, le marché ou la part de marché
correspondante sera, résilié sans mise en demeure à leur frais et risques.
12. CLAUSES DE REEXAMEN
En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient être incluses dans
d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de
réexamen suivantes.
12.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution
Le titulaire unique pourra proposer au maître d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le
remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :
cessation d’activité,
cession de contrat,
décès,
difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant
ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 47
SPL des Pyrénées Atlantiques
défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.
Le maître d’ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des
mêmes pièces que celles produites par le titulaire.
A l’issue de cet examen, le maître d’ouvrage acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.
Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du
groupement, après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.
Le remplaçant proposé pourra être :
dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.
dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.
Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maître d’ouvrage sur la
substitution :
dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement
mise en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement
dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ;
les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés par
dérogation à l’article 52.7.3 du CCAG Travaux pour les groupements conjoints avec mandataire
solidaire.
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire dans les conditions fixées à l’article 52.7.2 du CCAG Travaux, quelle que soit la nature du
groupement.
Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en
vertu de l’alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité :
soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;
soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.
12.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution
Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la defaillance du mandataire dans l’exécution de
sa mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.
12.3 Evolution de la règlementation
Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2, 7.2 et 9.1.1 du CCAG Travaux, en
cas d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 48
SPL des Pyrénées Atlantiques
protection des données à caractère personnel, sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de
travail et/ou sur la protection de l'environnement.
Les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage au titulaire afin de se conformer aux
règles nouvelles, donneront lieu à la signature d'un avenant au marché ou, en l’absence d’accord entre
les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.
Le titulaire n’aura droit à être rémunéré pour la mise en œuvre des mesures demandées (ou à être
indemnisé pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en œuvre des mesures demandées)
qu’à la condition qu’il établisse que l’économie du marché se trouve (ou s’est trouvée)
bouleversée, le seuil du bouleversement étant fixé à 1/16e du montant du marché, tel qu’il résulte,
s’il y a lieu, du dernier avenant intervenu.
En ce cas, les dépenses supplémentaires et indemnisations dûment justifiées par le titulaire pourront
donner lieu à une prise en charge partielle par le maître d’ouvrage.
13. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES
Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un
mode de règlement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-1 à 2197-7
du code de la commande publique, selon la nature du contrat en cause.
En cas d’échec de règlement du litige les litiges relatifs à l'exécution du présent marché seront soumis
à la compétence du juge administratif.
14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX
Il est dérogé aux articles désignés ci-après du CCAG Travaux par les articles correspondant cités ci-
après du CCAP :
Articles du CCAG travaux auxquels il est Articles du CCAP par lesquels sont introduites
dérogé ces dérogations
48.2 1.9.1
4.1 2
14.4.3 3.4
10.4 6
12.2.2 6.2.1
12.3, 12.3.2, 12.4.4 et 42 6.2.2
18 7.1
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 49
SPL des Pyrénées Atlantiques
18.2.3 7.2.1
19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 7.3
19 7.3.1
18.1.1 7.4
19.3 7.5
27.3 et 31.9 9.2
28.2.2 10.2
3.9 10.9
42.2 11.2
50.4 11.9.1
52.1 11.9.2
52.7.3 12.1
A.......................................... ............................. le...................................................
Lu et accepté,
Le mandataire, agissant au nom et pour le compte .. L’(es) entrepreneur(s) titulaires(s)
du Département des Pyrénées Atlantiques ............... ou le mandataire du groupement.
Remplacement/Révision des menuiseries extérieure
– Collège LA CITADELLE à St-Jean-Pied-de-Port – CCAP 50
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.