Annexe
PGC SPS.pdf · 8 498 mots · du marché « Remplacement et révision des menuiseries extérieures du Collège de la Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port », dossier de consultation officiel.
OPERATION
Création de vestiaires au Collège de la Citadelle ST JEAN PIED DE PORT
MAITRE D’OUVRAGE
SPL DES PYRENEES ATLANTIQUES
35 Avenue Paul PRAS 64183 Bayonne Cedex 64183 BAYONNE
COORDONNATEUR SPS
ELYFEC SPS Agence de Bordeaux
32 Allée de Boutaut CS 80112 33070 BORDEAUX CEDEX
PLAN GENERAL DE COORDINATION
Indice Date Objet Pages modifiées Rédacteur
0 17/03/2026 Création du document / Mr APRELON
1 28/07/2026 Mise à jour du PGC Toutes les pages Mr APRELON
ELYFEC SPS – Siège Social : 29 rue Condorcet 38090 VAULX MILIEU - www.elyfec-sps.fr
SAS au capital de 40.000 € - Siret 434 024 394 00109 – RCS VIENNE – Code NAF 7490B
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 1
Table des matières
1. PREAMBULE ...................................................................................................................................................................... 4
1.1 CONTEXTE ........................................................................................................................................................................... 4
1.2 PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION....................................................................................................................................... 4
1.3 EVOLUTION DU PGC ............................................................................................................................................................. 4
1.4 CONSERVATION .................................................................................................................................................................... 4
2. RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIFS GENERAUX INTERESSANT LE CHANTIER..................................................................... 5
2.1 ADRESSE ET LOCALISATION DU CHANTIER ................................................................................................................................... 5
2.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX ..................................................................................................................................... 5
2.3 LISTE DES INTERVENANTS ........................................................................................................................................................ 6
2.4 ORGANISMES DE PREVENTION ................................................................................................................................................. 6
2.5 ENTREPRISES INTERVENANTES.................................................................................................................................................. 7
2.6 INFORMATIONS SUR LE CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION................................................................................................ 7
2.7 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR L’OPERATION ................................................................................................................... 8
3. MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ..................................................................................................... 9
3.1 ACCESSIBILITE AU CHANTIER ET ENVIRONNEMENT PROCHE ............................................................................................................ 9
3.2 CONTRAINTES LIEES A LA PARCELLE ......................................................................................................................................... 10
3.3 CONDITIONS D’ACCES A L’ENCEINTE DU CHANTIER ..................................................................................................................... 12
3.4 ACTIVITES SUR LE SITE OU A PROXIMITE ................................................................................................................................... 12
4. MESURES GENERALES DE BON ORDRE ET DE SALUBRITE DU CHANTIER .......................................................................... 13
4.1 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER ....................................................................................................................................... 13
4.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER ................................................................................................................................................. 14
4.3 CLOTURE DE CHANTIER ET SIGNALISATION EXTERIEURE ................................................................................................................ 15
4.4 ELECTRICITE DE CHANTIER ..................................................................................................................................................... 15
4.5 DISTRIBUTION D’EAU ........................................................................................................................................................... 16
4.6 NETTOYAGE ....................................................................................................................................................................... 16
4.7 CONDITIONS DE STOCKAGE ET D’EVACUATION DES DECHETS......................................................................................................... 17
5. MESURES DE COORDINATION INTER-ENTREPRISES ......................................................................................................... 18
5.1 CIRCULATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES ........................................................................................................................... 18
5.2 CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES ENGINS DE LEVAGE .................................................. 19
5.3 APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ....................................................................... 20
5.4 PROTECTIONS COLLECTIVES ................................................................................................................................................... 20
5.5 TRANCHEES ET FOUILLES OUVERTES ........................................................................................................................................ 21
5.6 TRAVAUX DE SOUDAGE ................................................................................................................................................. 21
5.7 TRAVAUX EXPOSANT LES TRAVAILLEURS AU CONTACT DE PIECES NUES SOUS TENSION SUPERIEURE A LA TRES
BASSE TENSION............................................................................................................................................................................ 22
5.8 TRAVAUX EN HAUTEUR......................................................................................................................................................... 23
5.9 INTERACTIONS .................................................................................................................................................................... 24
5.10 AMIANTE .......................................................................................................................................................................... 25
5.11 PLOMB ............................................................................................................................................................................. 25
5.12 TRAVAUX SUR RESEAU D’EAUX USEES ...................................................................................................................................... 26
5.13 TRAVAUX GENERANT UNE EXPOSITION A LA SILICE LIBRE ........................................................................................... 27
5.14 TRAVAUX EXPOSANT AUX POUSSIERES DE BOIS .......................................................................................................... 27
5.15 RISQUE CHIMIQUE.......................................................................................................................................................... 28
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 2
6. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LES SECOURS ........................................................................................... 29
6.1 INCENDIE........................................................................................................................................................................... 29
6.2 ACCIDENTS, 1ER SOINS .......................................................................................................................................................... 30
6.3 APPEL DES SECOURS EXTÉRIEURS ............................................................................................................................................ 30
7. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES LIEES A LA COORDINATION SPS .................................................................................... 32
7.1 VISITES D’INSPECTION COMMUNE .......................................................................................................................................... 32
7.2 PPSPS ............................................................................................................................................................................. 33
7.3 CONSEQUENCE DE L’ABSENCE DE VISITE D’INSPECTION COMMUNE OU DE NON REMISE DU PPSPS ...................................................... 34
7.4 ACCUEIL DU PERSONNEL SUR LE CHANTIER PAR L’ENCADREMENT DES ENTREPRISES ........................................................................... 34
8. ANNEXES ......................................................................................................................................................................... 35
8.1 LISTE DES ENTREPRISES INTERVENANTES .................................................................................................................................. 35
8.2 PROJET DE PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER ......................................................................................................................... 35
8.3 REPERAGE D’AMIANTE AVANT TRAVAUX .................................................................................................................................. 35
8.4 REPERAGE DE PLOMB AVANT TRAVAUX .................................................................................................................................... 35
8.5 COVID-19 ....................................................................................................................................................................... 36
8.6 PERIODE DE FORTES CHALEURS ET EFFETS CANICULAIRES SUR LE CHANTIER .......................................................... 40
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 3
1. Préambule
1.1 Contexte
L’opération objet de ce document est réalisée dans le cadre de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du Décret
n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la Coordination en
matière de Sécurité et Protection de la Santé.
L’attention de toutes les entreprises est attirée sur les conséquences de l’application de ces textes :
o Il a été désigné pour les phases conception et réalisation de l’opération, un coordonnateur dont la fonction est
d’organiser la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé entre les différents intervenants
du chantier.
o Le présent document intitulé Plan Général de Coordination, rédigé par le Coordonnateur en matière de Sécurité
et de Protection de la Santé Conception en application des dispositions de l’article L 4532-8 du code du travail,
constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs
indépendants. Les dispositions qu’il décrit sont de nature à influer sur les sommes à engager pour réaliser les
travaux.
1.2 Principes généraux de prévention
Le présent PGC est fondé sur les principes généraux de prévention suivants :
a) éviter les risques ;
b) évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
c) combattre les risques à la source ;
d) tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
e) remplacement ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
f) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble, la technique, l’organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants;
g) prendre des mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protections
individuelles.
Il est par ailleurs rappelé que les entreprises sont tenus d’appliquer les principes a, b, c ,d, e, f et g complétés des
deux suivants :
h) adapter le travail à l’homme;
i) donner les instructions appropriés aux travailleurs.
Les travailleurs indépendants sont quant à eux tenus d’appliquer les principes a, b, c, e et f.
1.3 Evolution du PGC
Le PGC est tenu par le coordonnateur pendant toute la durée du chantier. Il intégrera notamment en les
harmonisant les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé qui devront être remis par les entreprises
intervenantes et leurs sous-traitants après inspection commune avec le Coordonnateur (Art. R 4532-13 du code du
travail).
Ses mises à jour successives seront consignées sur la page de garde du document.
1.4 Conservation
Le PGC doit être conservé 5 années par le Maître d'Ouvrage à compter de la date de réception des travaux.
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 4
2. Renseignement administratifs généraux intéressant le chantier
2.1 Adresse et localisation du chantier
Le chantier est situé sur la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (64220).
L’accès se fera à partir du Chemin Vauban.
2.2 Description sommaire des travaux
Réaménagement des vestiaires SEGPA du collège de la Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 5
2.3 Liste des intervenants
Désignation Noms Adresses Tél. FAX
PYRENEES
4 ALLEE DES PLATANES
Maître d’Ouvrage ATLANTIQUE 05 59 46 50 50
64104 BAYONNE cedex
LE DEPARTEMENT
35 Avenue Paul PRAS
Maître d’Ouvrage SPL DES PYRENEES
64183 Bayonne Cedex 05 59 80 04 59
Délégué ATLANTIQUES
64183 BAYONNE
ATELIER LAVIGNE
8 RUE DUPLAA
Maître d’œuvre ARCHITECTE & 05 59 62 37 50
64000 PAU
PATRIMOINES
2 RUE RAOUL PERPERE
Contrôleur Technique ALPES CONTRÔLES 05 64 11 53 77
64100 BAYONNE
32 Allée de Boutaut
CS 80112
Coordonnateur SPS ELYFEC SPS Agence 07 60 85 80 59
33070 BORDEAUX CEDEX
Conception de Bordeaux
APRELON Patrice
06 78 11 28 11
Patrice.aprelon@elyfec.fr
32 Allée de Boutaut
CS 80112 07 60 85 80 59
Coordonnateur SPS ELYFEC SPS Agence
33070 BORDEAUX CEDEX
Réalisation de Bordeaux
DURO José 07.64.18.79.85
jose.duro@elyfec.fr
2.4 Organismes de prévention
DIRECCTE CARSAT OPPBTP
DDETSPP des Pyrénées-Atlantiques Service prévention 80 avenue de la Immeuble «Les Bureaux Du
site de Anglet Jallère 33053 Bordeaux Cedex Tél. Tasta» Bâtiment C 4.4 – 1er
8 Esplanade de l’Europe 3679 prevdir@carsat-aquitaine.fr Étage 9, Avenue Raymond
64600 Anglet Manaud 33524 BRUGES CEDEX
Tél. 05 59 14 80 30 Tel : 05 56 34 03 49
ddets@pyrenees- nouvelleaquitaine@oppbtp.fr
atlantiques.gouv.fr
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 6
2.5 Entreprises intervenantes
La réalisation des prestations de l'opération est traitée en lots séparés.
N° Lots Dénomination des lots
1 MACONNERIE - CARRELAGE
2 PLÂTRERIE - CLOISON
3 MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES
4 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ELECTRICITE
5 PEINTURE
La liste des entreprises titulaires des lots ci-dessus sera placée en annexe du présent PGC après attribution.
2.6 Informations sur le calendrier prévisionnel de l’opération
o Phase actuelle de l’opération à la date de rédaction du présent document : DCE
o Début prévisionnel des travaux : 2027
o Durée prévisionnelle des travaux :
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 7
2.7 Informations administratives sur l’opération
Classement de l’opération
L’opération est classée par le Maître d’Ouvrage en catégorie 2.
Obligations relatives au classement et au montant de l’opération
o Une déclaration préalable suivant le modèle fixé par l’arrêté du 7 mars 1995 a été adressée par le Maître
d’Ouvrage aux autorités compétentes en matière de prévention des risques professionnels (DDETSPP,
CARSAT, OPPBTP). Elle sera affichée sur le chantier dès que cela sera possible de façon visible par tous.
Conformément aux dispositions de l’article R 4532-44 du code du travail, le coordonnateur tiendra à jour
dans le PGC les informations complétant cette déclaration.
o Les entreprises titulaires et sous-traitantes, y compris les entreprises individuelles et artisanales, sont
soumises à l’obligation de réalisation d’une inspection commune avec le Coordonnateur en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé. A l’issue de cette inspection commune, chaque entreprise (titulaire,
sous-traitant y compris entreprise individuelle et artisanale) est soumise à l’obligation de réaliser un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 8
3. Mesures d’organisation générale du chantier
3.1 Accessibilité au chantier et environnement proche
Particularité Dispositions à prendre
Mise en place par le lot Gros Œuvre d’un fléchage de l’itinéraire d’accès au
chantier à partir des principales voies de circulation.
Contexte urbain L’accès à la Citadelle :
- Poids maximal des véhicules admis sur le pont : 3.5T
- Largeur minimale du porche d'entrée : 2.65m
- Livraison avant 8h + présence d'un homme trafic.
Limiter les nuisances dues à la réalisation des travaux.
Le niveau sonore des appareils utilisés pour la réalisation des travaux de
démolitions, tant pour les ouvrages extérieurs que pour les ouvrages intérieurs
au bâtiment devra être le plus faible possible.
Les Entrepreneurs devront par ailleurs, se conformer aux dispositions de l’article
R 1336-10 (décret 2003 – 462 du 21 mai 2003) du code de la santé publique
nouvelle partie réglementaire.
La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs, dans
le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet,
dont notamment : ·
Nuisances dues à la L’article R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant « les chantiers de
réalisation des travaux. travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs
équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, ·
L’article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de
voisinage résultant des chantiers de travaux publics ou privés » qui sanctionne
les infractions suivantes : ·
Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes
concernant soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de
matériels et/ou d’équipements, ·
Le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit, ·
Les comportements anormalement bruyants. ·
Les arrêtés préfectoraux et municipaux éventuels dont l'entrepreneur du
présent Lot est réputé avoir pris connaissance avant le début des travaux.
Confinement de la zone de travaux
Nettoyage systématique après chaque tache
Travail en site occupé
L’entreprise veillera à limiter les nuisances sonores et les poussières
Mise en place de protection sur les ouvrages existants avant toute intervention
Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes
zones du chantier :
• stationnements,
Cantonnement
• cantonnements,
• aires de livraison et stockage des approvisionnements,
• aires de tri et stockage des déchets.
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 9
Particularité Dispositions à prendre
Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier : bacs de
Propreté du chantier rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des
déchets.
Le stationnement des véhicules du personnel devra être réduit et optimisé afin
de produire le moins de gêne ou nuisance ; une réflexion sur l’acheminement du
Véhicules personnel sur le chantier devra être menée par les entreprises. Si le site est
occupé durant les travaux, cet acheminement ne devra pas perturber le
fonctionnement du Collège.
Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la
démarche qualité environnementale du chantier. Un plan d’accès sera fourni. Les
approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux
Approvisionnements
heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au
fonctionnement du Collège ou au voisinage. Des panneaux indiqueront
l’itinéraire pour le chantier et les accès livraison.
Visites guidées de la
Ne pas prévoir de livraison pendant les visites guidées de la Citadelle qui sont
Citadelle / livraisons
prévues les Lundi et Mercredi matin.
chantier
3.2 Contraintes liées à la parcelle
Présence de réseaux
Chargé de la
Moyen de prévention Précisions
mise en œuvre
Vérification de l’existence ou de l’absence de réseaux enterrés ou
non à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de
Maître
1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre par l’établissement d’une
d’Ouvrage
Demande de renseignement (www.dict.fr)
Connaissance des réseaux Transmission des renseignements obtenus aux entreprises
Vérification de l’existence ou de l’absence de réseaux enterrés ou
non à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de
Lot Gros Œuvre
1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre par l’établissement d’une
DICT (www.dict.fr)
L’entreprise doit demander en premier lieu la consignation des
Consignation du réseau réseaux concernés et être en possession d'une attestation de mise
Lot Gros Œuvre
par l’exploitant hors tension écrite, datée et signée par l'exploitant avant le
démarrage des travaux
A défaut de consignation possible, balisage d’une façon très
visible du parcours des canalisations ou installations électriques
Balisage du tracé des souterraines à l’aide de banderoles, fanions ou peinture sur la
Lot Gros Œuvre
réseaux enterrés détectés base des informations recueillies suite à la DICT
Ce balisage devra être effectué avant le début des travaux et
maintenu pendant toute leur durée.
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 10
Chargé de la
Moyen de prévention Précisions
mise en œuvre
A défaut de consignation possible, désignation d’une personne
Surveillance des travaux à
compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils
proximité de réseaux Lot Gros Œuvre
s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre
enterrés détectés
des canalisations et installations électriques souterraines.
Démolitions
Non connu
Particularité Oui (à préciser) Non Dispositions à prendre
du CSPS
Repérage d’amiante avant
Présence d’amiante X démolition à réaliser par le
Maître d’ouvrage
Repérage de plomb avant
Présence de plomb X démolition à réaliser par le
Maître d’ouvrage
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 11
3.3 Conditions d’accès à l’enceinte du chantier
Accès des personnes
Un accès chantier unique devra être clairement identifié.
Ne pourront pénétrer sur le chantier que les personnes autorisées :
o les représentants de la Maîtrise d’Ouvrage ;
o les représentants de l’équipe de Maîtrise d’œuvre ;
o le contrôleur technique ;
o le coordonnateur SPS ;
o les salariés des entrepreneurs titulaires et de leurs sous-traitants dûment agréés, à jour de la procédure
d’inspection commune et ayant remis leur PPSPS.
Chacun de ces intervenants devra être identifié clairement par un badge d’entreprise ou par un macaron
nominatif aux couleurs de l’entreprise collé sur le casque.
Accès des véhicules
Les véhicules d’entreprise ne sont autorisés que temporairement à pénétrer dans l’enceinte du chantier pour le
déchargement de matériaux ou de matériel. En dehors de ces opérations, ces véhicules doivent être stationnés
en dehors de l’emprise du chantier.
Les véhicules personnels ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du chantier.
L’accès au chantier par les livreurs est autorisé le temps du déchargement de matériel ou de matériaux.
L’entrepreneur commanditaire du matériel ou des matériaux se doit d’accueillir et de guider le fournisseur
jusqu’au lieu de livraison.
3.4 Activités sur le site ou à proximité
Contraintes liées à l’activité sur le site
Particularité Dispositions à prendre
Etablissement maintenu en activité pendant toute la durée du
Respect des consignes du site
chantier
Consignes de sécurité propres au site remises par le Chef Consignes à intégrer au PPSPS de chaque
d’Etablissement lors de la visite d’inspection commune entreprise
Contraintes liées aux chantiers limitrophes
Particularité Dispositions à prendre
Pas de contrainte connue à la rédaction du Renseignement à prendre 1 mois avant le début des travaux
document. en phase préparation.
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 12
4. Mesures générales de bon ordre et de salubrité du chantier
4.1 Plan d’installation de chantier
Un projet de plan d’installation de chantier a été établi en conception par le Maître d’œuvre en collaboration
avec le coordonnateur SPS. Le plan d’installation de chantier définitif sera établi en phase préparation par le
titulaire du lot gros œuvre. Il devra obligatoirement intégrer les dispositions décrites dans les paragraphes qui
suivent et préciser :
o L’accès au chantier à partir de la voie publique ;
o Le cheminement du personnel jusqu’aux cantonnements et jusqu’au chantier;
o Le cheminement des véhicules prévu ;
o Les zones de stockage ;
o L’emprise des bennes de tri des déchets ;
o Le positionnement des grues, ascenseurs de chantier, élévateurs…
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 13
4.2 Installations de chantier
Les locaux communs à tous les intervenants autorisés à accéder au chantier doivent obligatoirement être mis en
place en période de préparation et maintenus opérationnels jusqu’à la fin du chantier.
Toute réduction ou retrait des installations en cours de chantier sera préalablement soumise à validation par le
Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre et le Coordonnateur SPS. A défaut d’accord préalable, le rétablissement de
l’installation d’origine sera exigible sans aucune contrepartie par l’intervenant ayant pris l’initiative de la
modification.
Le tableau suivant décrit les locaux et équipements minimum à mettre en œuvre :
Installation et Entretien,
Locaux et équipements à mettre à disposition
raccordement consommables
2 vestiaires (Femmes / Hommes) aéré, éclairé et chauffé en
saison froide à dimensionner sur la base d’1,25 m² par salarié et
comportant Lot Gros
Lot Gros Œuvre
o 1 armoire vestiaire 2 compartiments par personne ; œuvre
o de quoi s’assoir ;
o d’extincteur(s) portatif(s) de classe adaptée
1 local réfectoire aéré, éclairé et chauffé en saison froide à
dimensionner sur la base d’1,5 m² par salarié équipé
o de tables et de chaises en nombre suffisant ; Lot Gros
Lot Gros Œuvre
o d’un four à micro-ondes ; œuvre
o d’un réfrigérateur
o d’extincteur(s) portatif(s) de classe adaptée
2 locales (Femmes / Hommes) sans communication directe avec
d’autres locaux où séjourne le personnel aéré et éclairé,
facilement nettoyable comportant :
o 1 cabinet avec chasse d’eau pour 20 personnes ;
o 1 urinoir pour 10 personnes (Hommes) ; Lot Gros Lot
o 1 lavabo eau chaude / eau froide pour 10 personnes ; œuvre Gros Œuvre
o 1 douche eau chaude / eau froide pour 8 personnes en cas de
travaux salissants ;
o Approvisionnement en savon, essuie-mains, papier
hygiénique en quantité suffisante.
Les installations de chantier peuvent être réalisées dans des locaux existants sous réserve qu’ils permettent de
respecter les dispositions ci-dessus et que l’installation électrique soit compatible avec une utilisation en tant
que locaux de travail.
Locaux sanitaires, réfectoire et vestiaire du collège mis à disposition si travaux réalisés
durant congés scolaires
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 14
4.3 Clôture de chantier et signalisation extérieure
Les travaux suivants doivent être réalisés en période de préparation, avant démarrage de toute autre
intervention :
Description Réalisation Entretien
Mise en place d’une clôture de chantier délimitant l’emprise des
travaux constituée de panneaux rigides grillagés ou pleins de 2m
de haut, solidement liaisonnés entre eux et suffisamment lestés
Lot Gros œuvre Lot Gros œuvre
pour résister aux rafales de vent et éviter leur renversement
Déplacement en cas de nécessité
Repli en fin de chantier
Mise en place d’un portail d’accès au chantier à 2 vantaux et
d’un portillon pour les piétons
Lot Gros œuvre Lot Gros œuvre
L’ensemble sera condamné par un cadenas en dehors des heures
d’ouverture du chantier
Panneaux « entrée de chantier », « sortie de chantier »,
« chantier interdit au public », « port du casque obligatoire »,
« chaussures de sécurité obligatoires » au droit des clôtures Lot Gros œuvre Lot Gros œuvre
Signalisation intérieure du chantier (orientation, évacuation,
point de rassemblement)
4.4 Electricité de chantier
Description Réalisation Entretien
Demande de raccordement ERDF et mise en œuvre de l’armoire
Lot Gros œuvre Lot Gros œuvre
générale
A partir de l’armoire électrique générale, mise à disposition, en
nombre suffisant, de départs permettant l’alimentation des Lot Electricité Electricité
différents postes de travail à l’intérieur du bâtiment.
Implantation de coffrets secondaires munies d’arrêt d’urgence
(mini 4 PC) fixés sur paroi ou montés sur pieds et permettant en
Lot Electricité Electricité
tout point du bâtiment, une utilisation de prolongateurs limités à
25m
Mise en œuvre d’une installation d’éclairage des circulations
intérieures verticales et horizontales (utilisation de guirlandes Lot Electricité Electricité
type « led » souhaitée)
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 15
4.5 Distribution d’eau
Description Réalisation Entretien
A partir de la source d’eau extérieure, distribution et robinets de Entreprise de
Lot plomberie
puisage au droit des zones de travail Plomberie
4.6 Nettoyage
Description Réalisation Entretien
Nettoyage quotidien des locaux réfectoires, vestiaires, sanitaires, Entreprise de Gros
Lot Gros œuvre
réunion Œuvre
Evacuation au fur et à mesure de la production des déchets
générés. Au minimum tous les jours avant de quitter le poste de Chaque entreprise /
travail
Maintien des circulations et espaces extérieurs dégagés
Chaque entreprise Chaque entreprise
(notamment matériaux et matériel) et exempts de tous déchets
Entreprise utilisant
Nettoyage des véhicules et engins sortant sur la voie publique /
le véhicule
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 16
4.7 Conditions de stockage et d’évacuation des déchets
Description Réalisation Elimination
Tri des déchets suivant leur catégorie :
EMB (emballage)
DI (déchets inertes) Chaque entreprise /
DIB (déchets industriels banals)
DIS (déchets industriels spéciaux)
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 17
5. Mesures de coordination inter-entreprises
5.1 Circulations horizontales et verticales
Problématique Mesure de coordination Mise en œuvre
Les circulations menant à la base vie et à la zone de
Circulation des piétons travaux seront nettoyées et maintenues praticables Lot Gros œuvre
en tout temps (pluie, gel…)
Les manœuvre et évolutions avec visibilité réduite ne
Entreprise
pourront être effectuées que sous la conduite d’une
Manœuvre des véhicules et utilisatrice du
ou plusieurs personnes chargées du guidage des
engins véhicule ou de
opérations et de la signalisation vis-à-vis des autres
l’engin
usagers de la circulation
Entreprise
Avertisseurs sonores et optiques couplés avec la
Avertisseurs sonores et utilisatrice du
marche arrière sur tous les engins de chantier et les
optiques véhicule ou de
véhicules de transport
l’engin
Compensation ponctuelle des dénivelés ou mise en
Aménagement des accès au place de passerelles permettant un accès aisé et
Lot Gros œuvre
bâtiment l’utilisation de moyens de manutention type
transpalettes et diables
Obligation d’assurer la continuité des protections
collectives contre les chutes dans les escaliers et sur
Continuité des protections les paliers Toutes les
collectives o Protection provisoire fixée en retrait sur entreprises
l’emmarchement ou sur le palier
o Protection définitive fixée sur le limon
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 18
5.2 Conditions de manutention des matériaux et matériels, utilisation des engins de levage
Problématique Mesure de coordination Mise en œuvre
L’utilisation d’un dispositif ou d’un engin de levage
devra être abordée au cours de la visite d’inspection
commune et les moyens et modes opératoires de
manutention détaillés dans le PPSPS de chaque
Introduction et installation entreprise Toutes les
d’un appareil de levage L’utilisation d’engins de terrassement pour effectuer entreprises
des opérations de levage n’est autorisée que s’ils sont
équipés de dispositifs de sécurité sur les organes de
relevage et d’un système d’accrochage de la charge
s’opposant à un décrochage accidentel
Mise en commun de En phase préparation de chantier, il sera étudié les
Toutes les
l’utilisation des appareils de conditions d’utilisation commune des appareils de
entreprises
levage levage et arrêté une convention inter-entreprises
Le planning des travaux sera organisé de façon à
Interférence des appareils de éviter les interférences entre engins de levage. Toutes les
levage En cas d’impossibilité, un dispositif de gestion des entreprises
interférences et zones interdites sera mis en place
L’ensemble des appareils de levage sera vérifié avant
leur mise en service sur le chantier. Le rapport de
vérification sera disponible sur le chantier ou dans
Vérification des appareils et l’appareil Toutes les
accessoires de levage Les accessoires de levage doivent être compatibles entreprises
avec les appareils utilisés, comporter l’indication de la
charge maximale d’utilisation et être périodiquement
vérifiées
La conduite des équipements de travail servant au
levage ne peut être confiée qu’à des intervenants
ayant été reconnus aptes médicalement et ayant reçu Toutes les
Autorisation de conduite
une formation en matière de sécurité adéquate. entreprises
Chaque conducteur doit être en possession du titre
d’autorisation de conduite établi par son employeur
Le personnel amené à procéder à l’élingage des Toutes les
Formation à l’élingage
charges sera formé à cette tâche entreprises
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 19
5.3 Approvisionnements, délimitation et aménagement des zones de stockage
Problématique Mesure de coordination Mise en œuvre
Les matériels et matériaux seront dans la mesure du
Toutes les
Approvisionnement possible distribués sur les postes de travail au fur et à
entreprises
mesure des approvisionnements
Les entreprises ont la possibilité d’aménager des aires
de stockage et des magasins sur les surfaces prévues à
Besoins en surface magasins / Toutes les
cet effet sur le plan d’installation de chantier. Elles
stockage entreprises
formuleront leur besoin lors de la préparation de
chantier
5.4 Protections collectives
Problématique Mesure de coordination Mise en œuvre
Les protections seront préférentiellement adaptées de
telle sorte qu’elles ne soient pas démontées pour la Lot Gros œuvre
mise en place des éléments définitifs
Les protections collectives ne doivent pas être
déposées ou modifiées. Si une protection collective en
place ne permet pas à une entreprise de réaliser une
tâche, elle doit :
Continuité des protections
o Informer préalablement la Maîtrise d’œuvre et le
collectives
Coordonnateur SPS
o Justifier du caractère impérieux du retrait de la
Toutes entreprises
protection
o Proposer une protection d’un niveau équivalente
le temps de l’intervention
o Indiquer les mesures temporaires à prendre par
son personnel et celui des autres entreprises
o Remettre en place la protection initiale après
exécution de la tâche
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 20
5.5 Tranchées et fouilles ouvertes
Problématique Mesure de coordination Mise en œuvre
Remblaiement des tranchées ouvertes à
Chute en tranchée Lot Gros œuvre
l’avancement, de préférence quotidiennement
Des passerelles de franchissement seront mises en
place à des emplacements judicieusement choisis
Franchissement Lot Gros œuvre
dans le cas où une fouille ouverte de plus de 0,4m de
large entrave les circulations horizontales
5.6 Travaux de soudage
NOTA : Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques nécessitant une surveillance médicale
Prévention technique
Chargé de la mise en
Moyens de prévention
œuvre
o Travaux en extérieur chaque fois que c’est possible
o Informer et former le personnel sur les risques pour la santé et les moyens de
Lot Plomberie
protection
o Organiser la surveillance médicale des intervenants
Protection individuelle
Chargé de la mise en
Equipements
œuvre
o Masque respiratoire FFP2(S)
o Vêtements serrés au col, aux poignets et aux chevilles Lot Plomberie
o Lunettes
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 21
5.7 Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très
basse tension
Mise en garde
La mise hors tension préventives des lignes et installations avant intervention est impérative à moins que l'exploitant
ait fait connaître par écrit son impossibilité d’effectuer la mise hors tension.
Prévention technique
Chargé de la mise en
Moyen de prévention Précisions
œuvre
Mise hors tension de la
L’entreprise doit être en possession d'une attestation de mise
ligne ou de l’installation Entreprise +
hors tension écrite, datée et signée par l'exploitant avant le
électrique par exploitant
démarrage des travaux
l’exploitant
La mise hors d'atteinte doit être réalisée
Mise hors d’atteinte des o Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement
parties de la ligne ou de fixés devant les conducteurs ou pièces nues sous tension,
l’installation susceptible ainsi que devant le neutre Entreprise
de provoquer des o Soit en faisant procéder par du personnel compétent à une
contacts dangereux isolation efficace par recouvrement des conducteurs et
pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 22
5.8 Travaux en hauteur
Problématique Mesure de coordination Mise en œuvre
Toute entreprise réalisant une surface de circulation
(dalle, toiture, passerelle, échafaudage, etc.) doit la
Risque de chute de hauteur Toute entreprise
protection collective contre les chutes à l’avancement
de la création de cette surface
Utilisation de plateforme individuelles roulantes (les
Risque de chute de faible échelles, les escabeaux et marche pieds ne peuvent
Toutes entreprises
hauteur être utilisés comme poste de travail qu’en cas
d’impossibilité technique motivée)
Montage suivant un plan préétabli par du personnel
formé et sous la direction d’une personne compétente
Présence de garde-corps rigides complets (main
courante d’une hauteur de 1m à 1,1m, lisse
intermédiaire à mi-hauteur et plinthe de 10 à 15 cm)
Présence d’ancrages sûrs et en nombre suffisant en
fonction de l’ouvrage et de la nature du support
Continuité des plateaux
Hauteur > 2,5m Présence de vérins de pied ou plaque de base et Monteur
Echafaudage fixe calage suivant règles de l’art
Présence d’un accès sûr à l’ouvrage
Vérifications réalisées par du personnel formé
formalisé par un PV de réception :
o Examen d’adéquation avant montage
o Examen de montage et d’installation
o Examen de l’état de conservation de l’ouvrage.
En fin d’utilisation, démontage par du personnel
formé sous la direction d’une personne compétente
Montage suivant la notice de montage fourni par le
fabricant (ou à défaut suivant un plan de montage
préétabli) par du personnel formé et sous la direction
Hauteur > 2,5m d’une personne compétente.
Monteur
Echafaudage roulant Présence de garde-corps rigides complets (main
courante d’une hauteur de 1m à 1,1m, lisse
intermédiaire à mi-hauteur et plinthe de 10 à 15 cm)
Présence d’un accès sûr à l’ouvrage
Chaque utilisateur s’assurera que l’échafaudage
répond à ses propres besoins et formalisera la
réception de l’ouvrage sous la forme d’un PV de Toutes les
Mutualisation de l’utilisation
réception entreprises
d’échafaudages
Chacun s’engagera à vérifier quotidiennement que utilisatrice
l’ouvrage n’a pas subi de dégradations et à ne pas le
modifier
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 23
Protection individuelle contre les chutes
Chargé de la mise en
Equipement Précisions
œuvre
Système d'arrêt de chute ne permettant pas une chute libre de
Entreprise effectuant
plus d'un mètre
Harnais antichute les travaux en
Présence d'une tierce personne lorsqu'il est fait usage d'un tel
hauteur
équipement de protection individuelle
Précautions à prendre pour l’exécution de travaux en hauteur
Les postes de travail en hauteur doivent demeurer accessibles en toute sécurité pour permettre de porter
rapidement secours à toute personne en difficulté.
La réalisation de travaux en hauteur sera immédiatement suspendue si les conditions météorologiques ou liées à
l'environnement peuvent compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
Le travail en hauteur des jeunes de moins de 18 ans fait l'objet de règles particulières. Certains équipements et
certaines tâches leur sont prohibés : cordes à nœuds, sellettes, nacelles, échelles suspendues, échafaudages volants,
plateformes, montage et démontage d'échafaudages.
5.9 Interactions
Problématique Mesure de coordination
Les travaux seront organisés de manière à éviter les superpositions et
juxtapositions de tâches.
Travaux superposés La zone située à l’aplomb des postes de travail en élévation (échafaudage,
PEMP…) sera interdite d’accès par la mise en place d’un balisage physique
large
Afin de permettre l’utilisation d’un échafaudage ou l’utilisation d’une
Plateforme Mobile d’Elévation de Personnel pour l’exécution des travaux de
Accessibilité et stabilité
façade, l’entrepreneur du lot VRD devra assurer préalablement le nivellement
et le compactage des abords des façades sur toute la périphérie du bâtiment
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 24
5.10 Amiante
Problématique Mesure de coordination
Détection des
Matériaux et Faire repérer d’une façon exhaustive les matériaux et produits contenant de l’amiante sur
Produits l’ensemble des composants de la construction touchés par les travaux (Maître d’Ouvrage)
Contenant de Transmettre le rapport de repérage aux entreprises et si possible faire repérer physiquement
l’Amiante les matériaux concernés à la bombe de peinture (Maître d’Ouvrage)
(MPCA)
Découverte En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante non repérés
d’amiante en initialement, ils seront obligatoirement maintenus en place et signalés immédiatement par
cours de l’entreprise au Maître d’Ouvrage, au Maître d’œuvre et au Coordonnateur SPS avant toute
chantier poursuite des travaux
5.11 Plomb
Mise en
Problématique Mesure de coordination
œuvre
Faire repérer les revêtements contenant du plomb sur l’ensemble des
composants de la construction touchés par les travaux. Maître
Transmettre le rapport de repérage aux entreprises et si possible faire repérer d’Ouvrage
physiquement les revêtements concernés à la bombe de peinture
Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussières que possible (pour le
nettoyage, proscrire balais et aspirateurs ménagers). Eviter le décapage
thermique et proscrire le brûlage des peintures
Protéger les sols difficilement lavables avec des bâches plastiques avant toute
intervention
Nettoyer par essuyage à l’humide les poussières au sol. Pour les grandes
surfaces à nettoyer, aspirer les poussières avec un aspirateur à filtre THE.
Présence de Mettre en place un vestiaire comportant deux compartiments (1 pour les
plomb dans les vêtements de travail, le 2ème pour les vêtements de ville) séparés par une
peintures douche
Toute
Respecter des consignes d’hygiène strictes :
entreprise
o Se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire
exposée
o Prendre une douche après le travail
Respecter la valeur limite de moyenne d’exposition fixée réglementaire à 0,1
mg/m3
Ensacher et éliminer les déchets de matériaux et les équipements souillés
conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas faire brûler in situ le bois
recouverts de peinture
Exposer un minimum de travailleurs
Informer et former le personnel sur les risques pour la santé et les moyens de
protection
Organiser la surveillance médicale des intervenants
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 25
5.12 Travaux sur réseau d’eaux usées
NOTA : Travaux exposant les travailleurs à des risques biologiques nécessitant une surveillance médicale
Pathologies à prévenir
Tétanos, polio, tuberculose, gastro-entérites microbiennes virales ou parasitaires, infections des voies respiratoires,
hépatite A, mycoses, leptospirose, hépatites B-C, VIH, endotoxines
Prévention technique
Chargé de la mise en
Moyen de prévention
œuvre
o Hygiène corporelle stricte.
o Exposer un minimum de travailleurs
o Informer et former le personnel sur les risques pour la santé et les moyens de Lots Gros Œuvre
protection Plomberie
o Organiser la surveillance médicale des intervenants
o Vaccination
Protection individuelle
Chargé de la mise en
Equipements
œuvre
o Gants Lots Gros Œuvre
o Vêtements de protection Plomberie
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 26
5.13 Travaux générant une exposition à la silice libre
NOTA : Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques nécessitant une surveillance médicale
Prévention technique
Chargé de la mise en
Moyens de prévention
œuvre
Travailler à l’humide lors de la découpe, du piquage, du tronçonnage des matériaux
Respecter la valeur limite de moyenne d’exposition fixée réglementaire à 0,1 mg/m3 Toutes entreprises
Exposer un minimum de travailleurs réalisant des travaux
Informer et former le personnel sur les risques pour la santé et les moyens de protection générant de la silice
Organiser la surveillance médicale, des intervenants
Protection individuelle
Chargé de la mise en
Equipements
œuvre
Toutes entreprises
Equipement de protection respiratoire anti-poussière FFP3 réalisant des travaux
générant de la silice
5.14 Travaux exposant aux poussières de bois
NOTA : Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques nécessitant une surveillance médicale
Prévention technique
Chargé de la mise en
Moyens de prévention
œuvre
Aspiration à la source sur les machines de découpe portatives
Exposer un minimum de travailleurs
Toute les entreprises
Informer et former le personnel sur les risques pour la santé et les moyens de protection
Organiser la surveillance médicale des intervenants
Protection individuelle
Chargé de la mise en
Equipements
œuvre
Masque anti-poussières FFP3 Toute les entreprises
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 27
5.15 Risque chimique
Problématique Mesure de coordination Mise en œuvre
SILICE : Inhalation de
- Capter les poussières à la source ou travailler à l'humide
poussières de fer ou
- Exposer un minimum de travailleurs
de silice lors des Toutes les
- Organiser la formation et la surveillance médicale des
sciages, des entreprises
intervenants
tronçonnages et des
- Mettre en oeuvre les protections individuelles adaptées
balayages.
VAPEURS AUX
PRODUITS - Détenir et appliquer les consignes des fiches de données
DANGEREUX : de sécurité des produits
Exposition aux - Exposer un minimum de travail Toutes les
vapeurs de produits - Organiser la formation et la surveillance médicale des entreprises
dangereux (bitumes, intervenants
peintures de - Mettre en oeuvre les protections individuelles adaptées
signalisation)
- Aspiration à la source sur les machines de découpe portatives
- Exposer un minimum de travailleurs
POUSSIERES DE BOIS - Informer et former le personnel sur les risques pour la santé et Toutes les
les moyens de protection entreprises
- Organiser la surveillance médicale des intervenants
- Mettre en oeuvre les protections individuelles adaptées
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 28
6. Renseignements pratiques concernant les secours
6.1 Incendie
Prévention des incendies
Chargé de la
Mesure de prévention
mesure
Toutes les
Interdiction d’allumer des feux à l’intérieur des locaux ou sur les abords
entreprises
Toutes les
Interdiction de fumer à l’intérieur de l’ouvrage ou aux abords
entreprises
Positionnement dans la mesure du possible des cantonnements éloignés de tout bâtiment afin
d’éviter la propagation d’un incendie suite à un éventuel acte de vandalisme (à prévoir lors de Lot Gros Œuvre
la réalisation du plan d’installation de chantier)
Protection adéquate des matériaux et produits présentant un pouvoir calorifique susceptible de Toutes les
générer un risque d’incendie entreprises
Évacuation dès que possible des produits de démolition présentant un pouvoir calorifique
Lot Gros Œuvre
générant un risque d’incendie
Pour les travaux générant des points chauds (travaux d’étanchéité, soudage, découpe au
chalumeau, disquage…)
o Identifier les joints de dilation avant toute intervention et les protéger par la mise en place Toutes les
de matériaux ignifuges (tels que plâtre, bandes ignifuges…) entreprises
o Surveiller attentivement l’absence de feu latent y compris plusieurs heures après
l’exécution du travail concerné
Stockage des matériaux inflammables dans des containers prévus à cet effet, ventilés, identifiés Toutes les
et équipés d’extincteurs de classe appropriée entreprises
Pour les travaux générant un point chaud (soudage, découpe au chalumeau, disquage…) dans Toutes les
un Établissement maintenu en activité pendant les travaux, rédaction obligatoire d’un permis entreprises /
de feu entre l’entreprise générant le point chaud (soudage, découpe au chalumeau, disquage…) Chef
et un représentant du Chef d’Établissement préalablement à l’exécution de ces travaux d’Établissement
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 29
Lutte contre l’incendie et évacuation
Mise en place
Mesure de prévention
et entretien
Des extincteurs seront positionnés à proximité des postes de travail. Le nombre et la classe des
équipements mis en place seront adaptés à la nature des travaux à effectuer. Visibles et Toutes les
facilement accessibles, ils seront dûment contrôlés et en parfait état de marche. Le personnel entreprises
sur chantier sera formé à l’utilisation des moyens d’extinction mis en œuvre
Les cantonnements seront dotés d’extincteurs de classe appropriée en nombre suffisant.
Visibles et facilement accessibles, ils seront dûment contrôlés et en parfait état de marche. Lot Gros Œuvre
En cas d’incendie, dans le cas où les moyens de première intervention ne sont pas suffisants
Toutes les
pour venir à bout du sinistre, les entreprises devront évacuer le bâtiment et se rendre au point
entreprises
de rassemblement fixé à l’entrée du chantier en l’attente des secours extérieurs
6.2 Accidents, 1er soins
1er secours
Pendant toute la durée du chantier, il est exigé la présence d’un secouriste pour 20 salariés effectivement présents
sur le chantier. Le personnel SST portera un macaron distinctif sur le casque.
Chaque entreprise sur le site disposera en outre d’une trousse de premier soin.
Déclaration d’accident
Chaque entreprise concernée se chargera de la globalité de la procédure administrative de déclaration d’accident.
Elle préviendra parallèlement par téléphone le coordonnateur SPS dans les 4H puis rédigera et transmettra sous 72H
un compte-rendu détaillant les circonstances de l’accident et les mesures prises pour éviter qu’il ne se reproduise.
6.3 Appel des secours extérieurs
Numéros d’appel des secours
Un téléphone doit toujours être accessible sur le chantier de façon à pouvoir contacter les secours extérieurs.
Les numéros suivants sont interconnectés et peuvent être appelés indifféremment. Ils sont disponibles 24H/24, ils
sont gratuits et tous accessibles à partir d’un portable équipé d’une carte SIM :
N° Service de secours correspondant
112 Numéro de secours Européen
18 Pompiers (Accident, incendie)
15 Samu (urgences médicales)
17 Forces de l’ordre (Troubles pour l’ordre public)
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 30
Centres antipoison
Les centres antipoison sont susceptibles de donner la conduite à tenir en cas d’exposition à un agent chimique
(ingestion, inhalation, contact cutané) en attendant l’arrivée des secours.
Centre N° Centre N°
ANGERS 02 41 48 21 21 MARSEILLE 04 91 75 25 25
BORDEAUX 05 56 96 40 80 PARIS 01 40 05 48 48
LILLE 08 25 81 28 22 STRASBOURG 03 83 32 36 36
LYON 04 72 11 69 11 TOULOUSE 05 61 77 74 47
Message à transmettre aux services de secours
Donnez votre nom, et le numéro de téléphone d’où vous appelez. Ce
1 Identifiez-vous dernier permettra aux secours de vous rappeler, par exemple en cas de
problème pour trouver l’endroit
Donnez l’adresse précise de l’endroit où vous vous trouvez. N’oubliez
2 Expliquez où vous êtes
pas la commune
3 Expliquez la cause de votre appel Accident, malaise, incendie…
o Le nombre de victime(s),
o Leur sexe et âge approximatif
4 Décrivez ce que vous avez vu o Leur état apparent (parle, saigne, transpire, respire)
o Leur position : debout, assis, allongé sur le ventre ou le dos..
o Les gestes effectués par vous-même ou les tiers présents
Précisez s’il y a des risques Par exemple risque d’effondrement, d’incendie, d’explosion, de
5
persistants collision…
6 Ne raccrochez pas le premier Attendez les instructions
Accompagnement des secours
S’assurer dans la mesure du possible que les circulations verticales et horizontales sont bien dégagées.
Se positionner à l’entrée du chantier de façon à accompagner les secours sur les lieux du sinistre.
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 31
7. Obligations des entreprises liées à la coordination SPS
7.1 Visites d’inspection commune
Principe
Toute entreprise (titulaire, sous-traitant ou travailleurs indépendants) doit réaliser, avant rédaction de son PPSPS,
une visite d’inspection commune avec le coordonnateur SPS préalablement à toute intervention sur site.
Les entreprises de louage ou de montage de grue, couverts par le PPSPS de l’entreprise qui les emploie, en sont
exemptées : Seules les entreprises qui ont un contrat de louage direct avec le Maître d’Ouvrage doivent réaliser une
inspection commune et un PPSPS (source www.oppbtp.fr).
Procédure - Titulaire du lot
Chronologie Étape
1 Signature du marché (y compris PGC), ordre de service
Demande de rendez-vous pour la réalisation de l’inspection commune formulée par l’entreprise
2
auprès du coordonnateur SPS
Établissement d’un projet de PPSPS par l’entreprise à apporter lors de la visite d’inspection
3
commune
4 Visite d’inspection commune entre le coordonnateur SPS et le représentant de l’entreprise
Établissement du PPSPS définitif par l’entreprise, transmission au coordonnateur SPS et dépôt d’un
5
exemplaire dans la salle de réunion de la base vie
Procédure - Sous-traitant
Chronologie Étape
1 Demande d’agrément du sous-traitant réalisée par le titulaire auprès du maître d’Ouvrage
Information parallèle de l’intention de sous-traiter au coordonnateur SPS. Transmission des
2
coordonnées du sous-traitant par l’entreprise titulaire
3 Agrément du sous-traitant par le Maître d’Ouvrage
Remise du PGC par le titulaire à son sous-traitant
4
Remise de son PPSPS par le titulaire à son sous-traitant
Demande de rendez-vous pour la réalisation de l’inspection commune formulée par l’entreprise
5
auprès du coordonnateur SPS
Établissement d’un projet de PPSPS par le sous-traitant à apporter lors de la visite d’inspection
6
commune
Visite d’inspection commune entre le coordonnateur SPS et les représentants de l’entreprise sous-
7
traitante et titulaire
Établissement du PPSPS définitif par le sous-traitant et transmission au coordonnateur SPS et dépôt
8
d’un exemplaire dans la salle de réunion de la base vie
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 32
Délais
Les titulaires des marchés de travaux doivent pouvoir disposer de 30 jours à compter de la date de l’ordre de service
(ou la réception du contrat) et la remise de leur PPSPS. Pour les sous-traitants, ce délai est réduit à 8 jours.
Les entreprises sont donc tenues de programmer suffisamment tôt la prise de rendez-vous avec le coordonnateur
SPS afin que la date de visite d’inspection commune retenue soit compatible avec les délais mentionnés ci-dessus.
Les éventuels retards dus à un manque d’anticipation des entreprises ne pourront en aucun cas être reprochés au
coordonnateur SPS.
7.2 PPSPS
Principe
Toute entreprise (titulaire, sous-traitant ou travailleurs indépendants) doit établir et transmettre au coordonnateur
SPS un PPSPS adapté au chantier établi notamment sur la base des informations décrites par le présent PGC.
Diffusion
Entreprise Destinataires
1 ex Coordonnateur SPS
1 ex DDETSPP
1 ex Service prévention de la CARSAT
1 ex OPPBTP
Gros Œuvre ou lot principal
1 ex à chacun de ses sous-traitants
1 ex aux autres lots (via le coordonnateur SPS)
1 ex pour avis au Médecin du Travail (facultatif)
1 ex pour avis au CHSCT (facultatif)
1 ex Coordonnateur SPS
Entreprise (titulaire ou sous- 1 ex DDETSPP
traitant) effectuant des 1 ex Service prévention de la CARSAT
travaux présentant un ou 1 ex OPPBTP
plusieurs risques particuliers 1 ex à chacun de ses sous-traitants
au sens de l’arrêté du 25 1 ex aux autres lots (via le coordonnateur SPS)
février 2003 1 ex pour avis au Médecin du Travail (facultatif)
1 ex pour avis au CHSCT (facultatif)
1 ex Coordonnateur SPS
Autres entreprises
1 ex à chacun de ses sous-traitants
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 33
Contenu
Le nom et l’adresse de l’entreprise
L’adresse du chantier
L’effectif prévisible
Les noms et qualités de la personne chargé de diriger l’exécution des travaux
La description des travaux et méthodes de travail en faisant ressortir :
o Les risques propres à l'entreprise en tenant compte des contraintes d'environnement, les moyens de prévention
choisis.
o Les travaux qui présentent des risques d'interférence liés à la coactivité avec d'autres entreprises, les risques
réciproques et les moyens de prévention proposés.
o Les modalités de prise en compte des mesures de coordination générale définies par le coordonnateur.
o Les mesures d'hygiène et les locaux destinés au personnel mis en place ou à disposition tels que prévus dans le
PGC.
o L'organisation des premiers secours de l'entreprise avec notamment le matériel médical disponible, les
sauveteurs secouristes du travail présents, les mesures prises pour l'évacuation des blessés dans le cadre du PGC.
La partie description des travaux est la plus importante du plan ; elle doit être accompagnée d'une analyse détaillée
des risques liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations, à l'utilisation de substances ou de
préparations dangereuses, aux circulations et déplacements sur le chantier.
Le plan peut évoluer, il est toujours possible de modifier les modes opératoires, les mesures de prévention, si les
risques encourus sont diminués ou si les mesures de prévention présentent une garantie équivalente.
Mise à disposition du PPSPS
Chaque entreprise mettra à disposition un exemplaire de la dernière version de son PPSPS dans la salle de réunion
de la base vie.
Conservation
Les entrepreneurs doivent conserver leur PPSPS 5 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
7.3 Conséquence de l’absence de visite d’inspection commune ou de non remise du PPSPS
Si la visite d’inspection commune n’a pas été réalisée ou si le PPSPS n’a pas été remis, l’accès au chantier par le
personnel de l’entreprise concernée n’est pas autorisé.
7.4 Accueil du personnel sur le chantier par l’encadrement des entreprises
Il est impératif que le contenu du PPSPS de l’entreprise soit connu du personnel d’exécution.
A cet effet, l’encadrement assurera obligatoirement un accueil de son personnel (y compris les intérimaires) à
l’arrivée sur site au cours duquel il détaillera et commentera les dispositions retenues. Cet accueil sera formalisé par
une feuille d’émargement daté et signé par l’ensemble des personnes ayant participé à la séance.
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 34
8. Annexes
8.1 Liste des entreprises intervenantes
8.2 Projet de plan d’installation de chantier
8.3 Repérage d’amiante avant travaux
8.4 Repérage de plomb avant travaux
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 35
8.5 Covid-19
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 36
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 37
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 38
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 39
8.6 Période de fortes chaleurs et effets caniculaires sur le chantier
Dans une situation de travail exposant aux fortes chaleurs, des actions de prévention organisationnelles,
collectives et individuelles doivent être mises en place pour supprimer ou, à défaut, réduire les risques liés aux
canicules. Ces mesures de prévention doivent intégrer une démarche globale. Les mesures collectives et
organisationnelles (information et formation, aménagement des horaires, augmentation du nombre et de la durée
des pauses, limitation ou report du travail physique, mise à disposition de locaux avec une température adaptée
pour les pauses, possibilité de s’hydrater autant que de besoin…)
Pas de limite de température maximale au travail
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), spécialisé dans la recherche sur la santé au travail, note
qu’au-delà de 30 °C pour une activité sédentaire et 28° pour un travail nécessitant une activité physique, la
chaleur peut constituer un risque pour les salariés.
Le Code du travail ne propose pas de seuil de température au-delà de laquelle le travail serait dangereux ou
interdit en France. Il prévoit seulement que les postes de travail en extérieur soient protégés des conditions
atmosphériques 3. Néanmoins, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Pour ce faire, il doit mener des actions de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation auprès de ses salariés, mettre en place une organisation et
des moyens adaptés.
Dispositifs d’alerte et modalités de déploiement sur le territoire
Le Plan national canicule (PNC) est destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule.
Il est activé tous les ans par le Gouvernement. Météo France,
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 40
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 41
PGC N°3400099539 indice 1 du 28/07/2026 – Page 42
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.