CCAP
CCAP-SGAMI33-2026-21-TX.pdf · 9 307 mots · du marché « Remplacement du système de contrôle d'accès à l'Hôtel de police d'Agen », dossier de consultation officiel.
Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur
du Sud-Ouest
Marché public de Travaux
Marché passé par procédure adaptée en application des articles L2123-1 et
R.2123-1 à R.2123-7 du Code de la commande publique
Travaux de remplacement du système de contrôle d’accès à
l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
(CCAP)
SGAMI33-2026-21-TX
Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG – TX)
du 30 mars 2021 est applicable au présent marché .
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 1 sur 25
Table des matières
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................4
1.1 Objet du marché – Lieu d’exécution..................................................................................................................4
1.2 Durée et Délai d’exécution du marché..............................................................................................................4
1.2.1 Durée et Délai d’exécution........................................................................................................................4
1.2.2 Période de préparation..............................................................................................................................4
1.3 Procédure..........................................................................................................................................................4
1.4 Allotissement.....................................................................................................................................................4
1.5 Tranche optionnelle...........................................................................................................................................4
1.6 Variantes...........................................................................................................................................................4
1.6.1 À l’initiative du candidat (facultative).........................................................................................................5
1.6.2 À l’initiative du maître d’ouvrage (obligatoire)...........................................................................................5
1.7 Prestations similaires.........................................................................................................................................5
1.8 Intervenants.......................................................................................................................................................5
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES CONTRACTANTES.........................5
2.1 Personne publique.............................................................................................................................................5
2.2 Titulaire..............................................................................................................................................................5
2.3 Décompte et délais............................................................................................................................................6
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES PARTIES.................................................................................6
3.1 Obligation du titulaire........................................................................................................................................6
3.1.1 Obligation de résultat................................................................................................................................6
3.1.2 Connaissance du dossier..........................................................................................................................7
3.1.3 Obligation de discrétion.............................................................................................................................7
3.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé.....................................................................7
3.1.5 Autres obligations à détailler.....................................................................................................................7
3.2 Obligation du maître d'ouvrage.........................................................................................................................7
3.3 Obligations concernant le traitement des données à caractère personnel.......................................................7
3.4 Propriété intellectuelle.......................................................................................................................................8
ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE.............................................................................................8
ARTICLE 5 – ASSURANCES.......................................................................................................................................9
5.1 Assurance(s) de responsabilité civile................................................................................................................9
5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale.......................................................................................................9
ARTICLE 6 – SOUS-TRAITANCE..............................................................................................................................10
6.1 Limitation de la sous-traitance.........................................................................................................................10
6.2 Déclaration de la sous-traitance......................................................................................................................10
6.3 Paiement des sous-traitants............................................................................................................................11
6.4 Défaillance d’un sous-traitant..........................................................................................................................11
ARTICLE 7 – FORME DES INFORMATIONS ADRESSÉES AU TITULAIRE...........................................................11
7.1 Formes des notifications et informations au titulaire......................................................................................11
7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché....................................................................12
ARTICLE 8 – COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX............................................................................12
8.1 Conditions d’exécution des travaux...............................................................................................................12
8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier..............................................................................12
8.2.1 Contrôle des personnels intervenant sur le chantier.............................................................................. 12
8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée..............................................................................................12
8.2.3 Comportement du personnel...................................................................................................................12
8.3 Remise en état des lieux.................................................................................................................................12
8.3.1 Nettoyage des zones de chantier............................................................................................................13
8.3.2. Gestion des déchets de chantier............................................................................................................13
8.4 Ajournement et interruption des travaux.........................................................................................................13
8.5 Réception des travaux.....................................................................................................................................13
8.6 Dégradations et dommages............................................................................................................................14
ARTICLE 9 – APPLICATION DE LA CLAUSE D’INSERTION SOCIALE.................................................................. 14
9.1 Engagement sur les actions sociales..............................................................................................................14
9.2 Public éligible...................................................................................................................................................14
9.3 L’accompagnement de la clause d'insertion...................................................................................................15
9.4 Contrôle de l’action d’insertion........................................................................................................................15
ARTICLE 10 – PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES...........................................................................................16
10.1 Unité monétaire.............................................................................................................................................16
1O.2 Contenu du Prix............................................................................................................................................16
10.3 Prix.................................................................................................................................................................17
10.4 Déploiement d’EDIFLEX...............................................................................................................................17
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 2 sur 25
10.4.1 Dématérialisation du Paiement des Acomptes via EDIFLEX...............................................................17
10.4.2 Fonctionnalités pour tous les acteurs...................................................................................................17
10.4.3 Conditions générales d'utilisation d’EDIFLEX.......................................................................................17
10.4.4 Authentification de l’abonné..................................................................................................................17
10.4.5 Émission d'informations........................................................................................................................18
10.5 Délai global de paiement...............................................................................................................................18
10.6 Demandes de paiements mensuelles et finales...........................................................................................18
10.7 Variation dans les prix...................................................................................................................................18
10.7.1 Index de référence................................................................................................................................18
10.7.2 Modalité de la révision..........................................................................................................................19
10.8 Taux de la TVA...............................................................................................................................................19
ARTICLE 11 – RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE............................................................................................19
11.1 Retenue de Garantie....................................................................................................................................19
11.2 Avance...........................................................................................................................................................19
ARTICLE 12 – DÉLAI DE GARANTIE........................................................................................................................20
ARTICLE 13 – PÉNALITÉS........................................................................................................................................20
13.1 Pénalités pour retard.....................................................................................................................................21
13.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant et après l’exécution...............21
13.3 Pénalités pour absences aux réunions de chantier......................................................................................21
13.4 Pénalités pour intervention non agréée d’un sous-traitant...........................................................................21
13.5 Pénalités pour non respect des consignes...................................................................................................21
13.6 Pénalités pour non production du schéma d’organisation et de gestion des déchets..................................22
13.7 Pénalités pour non respect de la clause d’insertion sociale.........................................................................22
ARTICLE 14 – RÉSILIATION.....................................................................................................................................22
14.1 Résiliation pour faute du titulaire...................................................................................................................22
14.2 Résiliation pour motifs d’intérêt général........................................................................................................23
14.3 Défaillance du mandataire.............................................................................................................................23
ARTICLE 15 – Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les marchés et la vie des
affaires........................................................................................................................................................................23
ARTICLE 16 – Règlement des différends à l’amiable ET TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT...................23
16.1 Médiateur – relations fournisseurs achats responsables (RFAR)................................................................23
16.2 Le CCIRA......................................................................................................................................................24
16.3 TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT......................................................................................................24
....................................................................................................................................................................................25
ARTICLE 17 – DÉROGATIONS AU CCAG................................................................................................................25
ANNEXE AU CCAP : Convention d'interchange ;
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 3 sur 25
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Objet du marché – Lieu d’exécution
La présente consultation a pour objet le remplacement du système de contrôle d'accès et des
périphériques de l’hôtel de Police d’Agen (47).
Lieux d’exécution des travaux :
Hôtel de Police (HP) d’Agen
2 à 4 rue Palissy
47 000 Agen
1.2 Durée et Délai d’exécution du marché
1.2.1 Durée et Délai d’exécution
La durée du marché débute à compter de la date de notification du marché jusqu’à la fin de la garantie
de parfait achèvement (GPA).
Le délai d’exécution du marché est de 7 mois, incluant une période de préparation (2 mois) à compter de
la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage des travaux.
La date prévisionnelle de début d’exécution est prévue pour le 04 novembre 2026.
Cette date est indicative et n’a pas de valeur contractuelle.
1.2.2 Période de préparation
Conformément à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation est de 2 mois.
Concernant la prolongation du délai d’exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art. 18.2).
Pour l’application de l’article 18.2.3 du CCAG-TX, le nombre de journées d’intempéries prévisibles est fixé
à 0 (ZERO) jour.
1.3 Procédure
Cette consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-
1 à R.2123-7 du Code de la Commande Publique.
1.4 Allotissement
Conformément à l’article L2113-11 du code de la commande publique, ce marché n’est pas alloti.
Il s’agit d’une prestation unique sur un seul site.
1.5 Tranche optionnelle
Sans objet.
1.6 Variantes
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 4 sur 25
1.6.1 À l’initiative du candidat (facultative)
Ce type de variante n’est pas autorisée dans ce marché.
1.6.2 À l’initiative du maître d’ouvrage (obligatoire)
Sans objet
1.7 Prestations similaires
En application des dispositions de l’article R.2122-7 du Code de la commande publique, le Maître
d’Ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles qui
lui sont confiées au titre du présent contrat. À cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise
en concurrence sera engagée.
La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront être conclus ne peut dépasser trois
ans à compter de la notification du présent marché public.
1.8 Intervenants
Assistant à Maitrise d’ouvrage (AMO) :
DFENCO
12 B ROUTE DE DAX,- 31120 PORTET SUR GARONNE
M. FABREGUES
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES
CONTRACTANTES
2.1 Personne publique
Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), sont désignés :
➢ Maître d’ouvrage : le Secrétaire Général Adjoint du SGAMI Sud-Ouest
➢ Personne habilitée à recevoir les documents devant être adressés au maître d’ouvrage :
Afférents au cas de la sous-traitance : Monsieur le Directeur de l’Immobilier
Tout autre cas : Monsieur le Chef du Bureau de la Commande Publique
➢ Comptable assignataire des paiements :
Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
2.2 Titulaire
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 5 sur 25
Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), est désigné « Titulaire » l’opérateur
économique qui conclut le marché avec le maître d’ouvrage. En cas de groupement d’opérateurs
économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire.
Le marché sera attribué soit à une entreprise individuelle soit à un groupement conjoint ou solidaire.
Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour l’exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du Maître d’Ouvrage.
L’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.
Le titulaire doit désigner, au plus tard à la signature de l’acte d’engagement, une ou plusieurs personnes
physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du maître d’ouvrage pour l’exécution du marché.
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au Maître d’Ouvrage les modifications survenant au cours
de l’exécution du marché qui se rapportent :
Aux personnes ayant pouvoir d’engager ;
À la forme juridique sous laquelle il se présente ;
À la raison sociale du titulaire ou à sa dénomination ;
À son adresse ou à son siège social selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne
morale ;
Aux personnes ou groupe qui le contrôlent ;
À une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
À son capital social ;
À son RIB ;
Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l’entreprise.
2.3 Décompte et délais
Tout délai imparti dans le marché au maître d’ouvrage ou au titulaire commence à courir le lendemain du
jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et expire à la fin du dernier jour de la
durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas le quantième
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est
prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES PARTIES
3.1 Obligation du titulaire
3.1.1 Obligation de résultat
Le titulaire est tenu à une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent
marché, dans les conditions définies ci-après.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 6 sur 25
3.1.2 Connaissance du dossier
Le titulaire reconnaît avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le
dossier de l’opération et ne rien ignorer de l’ensemble des prestations qu’il doit réaliser dans le cadre de
son marché, mais également de l’ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres
intervenants pour mener l’opération à terme et dans les conditions requises par le maître d’ouvrage.
3.1.3 Obligation de discrétion
Le titulaire s'engage à considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché ainsi
que tous faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu
connaissance à l'occasion de l'exécution du présent marché.
Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation du maître d'ouvrage, être
communiqués à d’autres personnes quelles qu’elles soient (cf. engagement de confidentialité signé).
Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut être résilié aux frais et
torts du contractant, sans qu’il ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation et sans préjuger des
poursuites judiciaires éventuelles.
3.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire se doit d’être constamment à jour de ses obligations administratives et fiscales et de
respecter systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail
dissimulé et les travailleurs détachés. Il en est de même de tous ses sous-traitants directs ou indirects.
À ce titre, il fournira régulièrement au maître d’ouvrage tous les documents attestant qu’il est à jour et
tout autre document que le maître d’ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations
administratives et fiscales.
Il devra également fournir à sa demande tout document attestant qu’il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.
Constat d’irrégularité
Dans le cas où le travail dissimulé serait constaté par le maître d’ouvrage et faute de régularisation, le
personnel correspondant sera immédiatement exclu de l’opération. S’il s’agit d’un sous-traitant, celui-ci
sera définitivement exclu de l’opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les
conséquences sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice auprès du maître d’ouvrage, que ce soit
d’ordre technique, financier ou calendaire.
Dans tous les cas, ces constats feront l’objet de l’application de pénalités telles que prévues dans le
présent document.
3.1.5 Autres obligations à détailler
Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 à 8 du CCAG-TX.
3.2 Obligation du maître d'ouvrage
Le Maître d’Ouvrage s’engage à autoriser l’accès aux locaux et équipements autant que nécessaire à la
bonne exécution des prestations et dans les conditions fixées par le maître d'ouvrage.
3.3 Obligations concernant le traitement des données à caractère
personnel
Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données à caractère personnel.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 7 sur 25
Dans le cadre du présent contrat, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel.
Conformément à l’article 5.2.3 du CCAG-TX tout manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses
obligations légales ou contractuelles relatives à la protection des données personnelles, peut faire l’objet
de pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation ou de résiliation pour faute en application
de l’article 50 du CCAG-TX.
3.4 Propriété intellectuelle
Il sera fait application du Chapitre 6 du CCAG Travaux.
ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles constitutives du marché
comprennent par ordre de priorité décroissante et pour chaque lot :
L’acte d'engagement (AE) daté, signé et tamponné par le représentant habilité à engager
l’entreprise ;
L’annexe à l’AE relative à la clause d’insertion sociale ;
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et son annexe : Convention
d’interchange ;
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-TX),
approuvé par arrêté du 30 mars 2021 ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
Les plans
L’offre technique du titulaire ;
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs à la notification du
marché ;
Les ordres de services ;
L’engagement de confidentialité.
Nota
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) établie par le titulaire complétée, datée, signée et
tamponnée par le représentant habilité à engager l’entreprise ; servira de base à l’établissement des
décomptes de travaux. Elle n’a cependant pas de caractère contractuel et ne constitue pas une limites
aux travaux dus par le titulaire.
En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir à donner des indications
contractuelles sur les quantités ou sur la nature des travaux à exécuter et des fournitures à livrer par le
titulaire.
Seuls les originaux détenus par le Maître d’Ouvrage font foi.
Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l’intégralité des
obligations des parties.
Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses,
lettres ou autres documents échangés entre le Maître d’Ouvrage et le Titulaire préalablement à la
signature du présent marché.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 8 sur 25
Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne pourra
s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant
sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.
ARTICLE 5 – ASSURANCES
Par dérogation à l’article 8 du CCAG-TX, le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
l’attribution du marché, qu’il est titulaire des contrats d’assurances visés ci-dessous.
5.1 Assurance(s) de responsabilité civile
Le titulaire du marché, ou chacun des co-traitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant
l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du
groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés
aux tiers y compris au maître d’ouvrage ou à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent
marché.
Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir
successivement autant de nouvelles attestations d’assurances de telle sorte que les périodes successives
recouvrent la totalité de la durée de chantier sans interruption de garantie.
Chaque attestation successive devra être fournie au Maître d’Ouvrage ou à son représentant dans les
10 jours qui suivent la fin de la période de garantie de l’attestation précédente.
En cas de défaut de fourniture de l’attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la
période de l’opération des garanties demandées, le maître d’ouvrage pourra appliquer les pénalités de
retards correspondantes.
5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, le titulaire
et s’il y a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit à leur frais et justifier au moyen
d’une attestation établie sur papier en-tête de la compagnie et mentionnant les activités garanties,
l’assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 à 1792-6 du Code Civil.
L’attestation doit être produite, à la demande du maître d’ouvrage avant signature du marché et dans
tous les cas avant le démarrage des travaux.
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de
non-production des justificatifs d’assurance.
Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.
Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par l’article 1792-3 du Code Civil.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 9 sur 25
ARTICLE 6 – SOUS-TRAITANCE
6.1 Limitation de la sous-traitance
Sans objet
6.2 Déclaration de la sous-traitance
Les documents demandés au titre de la sous-traitance doivent être fournis pour tous les sous-traitants
quel que soit leur rang.
En application de l’article L.2193-4 à L.2193-7 du Code de la commande publique, la déclaration de sous-
traitance peut intervenir :
• Au moment du dépôt de l’offre, en annexe à l’acte d’engagement (ATTRI 2) ;
• Après le dépôt de l’offre en adressant l’ensemble des pièces ci-dessous à l’adresse mail suivante :
sgamiso-dim-bzac-marches@interieur.gouv.fr (Forumlaire DC4 disponible à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat )
Le titulaire pour toute demande doit fournir :
• un formulaire DC4 à jour complété, daté et signé de toutes les parties (en cas de sous-traitance de 2nd
rang ou rang ultérieur, les signatures du titulaire, du sous-traitant de 1er rang et celui de rang ultérieur
doivent être apposées) ;
• un formulaire DC2 complété ;
• les attestations d’assurance en cours de validité (RC professionnelle + Décennale) ;
• une attestation de régularité sociale de moins de 6 mois ;
• une attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois ;
• la copie du contrat de sous-traitance ;
• un RIB ;
• un pouvoir de délégation de signature ou d’engager la société, le cas échéant ;
• les certifications/qualifications professionnelles en l’absence de celles du titulaire, le cas échéant.
En cas de sous-traitance de 2nd rang ou ultérieur, le sous-traitant doit également fournir la copie de la
caution personnelle et solidaire, ainsi qu’une attestation du titulaire du marché indiquant il en a aussi
reçu copie.
La demande de sous-traitance sera traitée dans un délai de 21 jours à compter de la réception du dossier
complet.
Le silence du Maître d’Ouvrage gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents
mentionnés à l’article R. 2193-3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.
Conformément au BOFIP n°BOI-TVA-LIQ-30-20-90, il est rappelé que si le titulaire bénéficie d’un taux de
TVA réduit, ce dernier ne s’applique pas au sous-traitant.
Conformément aux dispositions de l’article R2193-9 du Code de la commande publique, si le maître
d’ouvrage considère que les prix des prestations qu’il est prévu de sous-traiter est anormalement bas, il
sera demandé au titulaire de justifier ces prix. Si aucune justification permettant d’expliquer les prix
proposés n’est apportée, la sous-traitance ne pourra être agréée.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 10 sur 25
Toute déclaration de sous-traitance (Formulaire ATTRI 2) déposée au moment du dépôt de l’offre peut
au cours de l’exécution du marché faire l’objet d’une déclaration modificative.
Modalités d’application du dispositif d’autoliquidation : en cas de paiement direct du sous-traitant, le
maître d’ouvrage règle au sous-traitant le montant HT de ses prestations et à l’entreprise principale
la TVA correspondant aux prestations du sous-traitant (TVA qui doit être déclarée et payée sur la
déclaration de chiffre d’affaires de l’entreprise principale).
6.3 Paiement des sous-traitants
Le paiement direct des sous-traitants, lorsque le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 €
TTC, sera effectué par application des articles R.2193-10 à R.2193-16 du Code de la Commande Publique
(CCP).
Conformément aux articles R.2193-17 à R.2193-21 du CCP, une avance, sur demande des sous-traitants,
peut être versée.
6.4 Défaillance d’un sous-traitant
En cas de défaillance d’un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre
entreprise à l’agrément du maître d’ouvrage afin que les travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci, sans
augmentation du prix.
Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue à courir, le titulaire ne
pouvant arguer d’un retard lié à ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des
prestations.
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve
d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi,
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L.4532.9 du Code
du travail.
ARTICLE 7 – FORME DES INFORMATIONS ADRESSÉES AU TITULAIRE
7.1 Formes des notifications et informations au titulaire
Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le maître
d’ouvrage prévoit d’utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d’attester de la date et l’heure de
leur réception :
Échanges dématérialisés ou supports électroniques via la Plateforme des Achats de l’État.
A défaut de consultation dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du
document, les notifications ou informations sont réputées notifiées ;
Par courriel avec accusé de réception ;
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 11 sur 25
Remise contre récépissé daté ;
Tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception.
Les échanges dématérialisés via la plateforme PLACE seront privilégiés.
7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché
Il est fait application de l’article 3.8.1 du CCAG-TX.
ARTICLE 8 – COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
8.1 Conditions d’exécution des travaux
Les travaux seront exécutés en site occupé.
8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier
Il est fait application de l’article 31 du CCAG-TX.
8.2.1 Contrôle des personnels intervenant sur le chantier
Le titulaire devra fournir au maître d’ouvrage lors de la réunion de préparation de chantier, la liste
nominative des personnels de l’entreprise amenés à intervenir dans sur le chantier, accompagnée d’une
photocopie de leur carte d’identité ainsi que la carte grise des véhicules susceptibles de pénétrer dans
l’enceinte du site. En cas de manquement à cette obligation, l’administration se réserve le droit de
refuser l’accès à une personne.
Il en est de même pour chaque sous-traitant.
Par ailleurs, le personnel chargé de l’exécution des prestations doit être doté d’un vêtement de travail
permettant d’identifier le prestataire pour lequel il intervient.
En cas d’ajout ou de modification de la liste nominative des personnels, celle-ci devra être transmise au
maître d’ouvrage 7 jours minimum avant l’intervention desdits personnels sur le chantier.
8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée
Le titulaire (ou chacun des membres du groupement) a l’obligation de faire porter par son personnel et
par toute autre personne intervenant sous sa responsabilité sa carte professionnelle sécurisée.
8.2.3 Comportement du personnel
Le personnel du titulaire doit observer les règles de tenue et de comportement propres à
l’environnement de l’établissement. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’interdire l’accès ou d’exiger
le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques
nécessaires.
Les employés sont aux seuls ordres d’un chef de chantier désigné par le titulaire.
8.3 Remise en état des lieux
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 12 sur 25
8.3.1 Nettoyage des zones de chantier
Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses
soins jusqu’à la réception des travaux par le maître d’œuvre. Il s’assurera de la propreté des lieux
immédiats et environnants et veillera à surtout ne pas être la cause d’incident ou d’accident. la levée des
réserves le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. Il s’assurera de la propreté des lieux immédiats et
environnants et veillera à surtout ne pas être la cause d’incident ou d’accident.
Le nettoyage des zones de travail sera assuré chaque jour, pendant et à la fin de chaque journée. Toutes
les protections mises en place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées à la fin du chantier.
8.3.2. Gestion des déchets de chantier
Par dérogation à l’article 36.2.1, du CCAG -TX, le titulaire se conformera au schéma d’organisation et de
gestion des déchets (SOGED) communiqué au Maître d’Ouvrage lors du dépôt de son offre, en tenant
compte des éventuelles observations du Maître d'Ouvrage sur le contenu de ce SOGED, pendant la
période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ce document précisera notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode
de tri, les installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la traçabilité des
déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui
sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
Pour l’ensemble des déchets générés par le présent chantier (déchets dangereux comme non dangereux),
chaque enlèvement fera l’objet, par le prestataire, de l’émission d’un bordereau de suivi de déchets (BDS)
dans Trackdéchets (informations disponibles à l’adresse suivante: https://trackdechets.beta.gouv.fr/). Le
prestataire indiquera sur le BDS, la nature du déchet, la nomenclature, le code CAP, la classification ADR.
Il est demandé un bordereau par type de déchet.
Le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à
l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la
flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent être respectueux
de l’environnement. Le titulaire s’engage à mettre en place des conditions de réalisation visant à avoir le
moins d’impact possible sur l’environnement.
D’une façon plus générale, il respecte les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en
matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en
vertu de l’article 7 du CCAG-TX.
8.4 Ajournement et interruption des travaux
Il sera fait application de l’article 53 du CCAG Travaux.
8.5 Réception des travaux
Au plus tard à la date d’achèvement des travaux, le titulaire doit remettre l’ensemble des dossiers des
ouvrages exécutées (DOE) ainsi que les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention
ultérieure sur ouvrage (DIUO), préalablement validés par le Maître d’Ouvrage.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 13 sur 25
La réception des travaux se fait conformément à l’article 41 du CCAG-TX. Tout retard du titulaire dans la
remise des documents conformes à l’exécution des travaux fait l’objet d’une pénalité (article 13.2 du
présent document).
Dans le cadre d’une réception partielle, il sera fait application de l’article 42 du CCAG Travaux.
Dans le cadre d’une mise à disposition de certains ouvrages, ou parties d’ouvrages, il sera fait application
de l’article 43 du CCAG Travaux.
8.6 Dégradations et dommages
Il est fait application de l’article 34 du CCAG-TX relatif aux dégradations causées aux voies publiques et
35 du CCAG-TX pour les dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.
ARTICLE 9 – APPLICATION DE LA CLAUSE D’INSERTION SOCIALE
9.1 Engagement sur les actions sociales
L’entreprise attributaire devra réaliser des d’actions sociales d'insertion visant à favoriser l'accès ou le
retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
L’opérateur économique retenu s'engage à réaliser, sur toute la durée du marché, reconductions
comprises, au minimum:
• 2 PMSMP (Période de mise en situation en milieu professionnel ). Il s’agit de stages en immersion dans
le milieu professionnel
• Une participation à un évènement ou une action portée par un acteur de l’emploi du bassin d’emploi
de l’agenais ;
Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes, éloignées de
l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
9.2 Public éligible
Sont éligibles aux clauses sociales et de promotion de l’emploi :
• Les demandeurs d’emploi de longue durée (inscrit au Pôle Emploi depuis plus de 12 mois en continue
ou ayant été inscrit pendant 12 mois en cumulés au cours des 18 derniers mois, sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois, soit moins de 910h dans les 12 derniers mois)),
• Les demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans avec une inscription d’au moins 6 mois à Pôle Emploi
et n’ayant pas travaillé en continue dans les 6 derniers mois.
• Les allocataires du RSA (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits
• Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L5212-13 du code du Travail, orientés
en milieu ordinaire et demandeur d’emploi, ou les personnes prises en charge dans le secteur adapté :
salariés des entreprises adaptées ou usagers des ESAT
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 14 sur 25
• Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion (AI), de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité, de l’allocation temporaire d’attente
(ATA)
• Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l’enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’emploi,
• Les personnes prises en charges par les structures d’insertion par l’activité économique définies à
l’article L-5132-4 du code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs
particuliers : Les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), Les écoles de la deuxième
chance (E2C), les personnes ayant le statut de réfugié, migrants et apatrides et suivies par une structure
d’accompagnement
• En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis
motivé de Pôle emploi, du plan local pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), de la Mission Locale
de L’Agenais, de l’Albret et du confluent, ou de CAP Emploi.
Le facilitateur des clauses sociales d’insertion établi et valide l’éligibilité des publics participants aux
actions sociales.
9.3 L’accompagnement de la clause d'insertion
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche d’insertion, L’Administration commune Ville-
Agglomération d’Agen a mis en place un dispositif d’accompagnement des entreprises.
Les entreprises désireuses d’obtenir des informations peuvent ainsi prendre contact avec :
SERVICE EMPLOI Direction de l’Economie et Aménagement du Territoire
Magali CHERON
Chargée d’actions Emploi
05 53 98 73 17
magali.cheron@agglo-agen.fr
Félicien TITONEL
Chargé de mission Emploi
Chef de service adjoint
05 53 98 75 45
felicien.titonel@agglo-agen.fr
9.4 Contrôle de l’action d’insertion
Il sera procédé au contrôle de l’exécution des actions sociales d’insertion pour lesquelles l’opérateur
économique retenu s’est engagé.
Pendant l’exécution du marché, le maître d’ouvrage peut, à tout moment, décider de faire un point
d’étape sur le suivi des actions sociales avec la ou les entreprises attributaires.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 15 sur 25
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités prévues à
l’article 13.6 du présent CCAP.
Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le
plus rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné à l’article 9.3 du présent
CCAP.
Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens à mettre en œuvre.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, ou à
l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore à l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause sociale d’insertion. Cette
annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés
transmis à la DDEETS ou au juge.
A l’issue de l’exécution du marché, lors de la réunion préalable à la réception des prestations, il peut être
procédé, de façon contradictoire, au bilan de l’exécution de l’action d’insertion.
A l’issue des travaux, l’entreprise titulaire du marché s’engage à étudier toutes les possibilités
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.
En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut
procéder à la résiliation du marché dans les conditions prévues à l’article 49 du CCAG Travaux.
ARTICLE 10 – PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES
10.1 Unité monétaire
Tous les prix spécifiés aux annexes à l’Acte d’Engagement ainsi que ceux mentionnés dans l’ensemble des
documents contractuels sont exprimés en euros.
1O.2 Contenu du Prix
Les prix sont détaillés au moyen d’une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).
Ces prix serviront seulement à établir les situations mensuelles, ainsi que les actes modificatifs éventuels.
Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de l’ouvrage à réaliser et seront
exprimés soit à l’unité (U), soit au mètre linéaire (ml), soit au mètre carré (m2), soit au mètre cube (m3),
soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord,
difficultés de mise en œuvre ou autres.
Les prix établis par le titulaire et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de
celles énumérées dans l’article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents
documents contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de l’observation des avis formulés par le
Maître d’Ouvrage, B.E.T, Bureau de Contrôle et des exigences du planning.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 16 sur 25
10.3 Prix
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et
forfaitaire.
10.4 Déploiement d’EDIFLEX
10.4.1 Dématérialisation du Paiement des Acomptes via EDIFLEX
Afin d’optimiser le traitement des demandes de paiement de ses prestataires et de réduire les délais de
règlement, le Maître d’Ouvrage a choisi de recourir à une plateforme de dématérialisation des factures.
Le prestataire retenu pour fournir cette plateforme est EDIFLEX (https://www.ediflex.com).
Pour toute assistance en ligne, le numéro de téléphone du service client d’EDIFLEX est le 01.44.41.02.24.
Dans le cadre du présent marché, l’établissement des acomptes ou décomptes, leur transmission et les
visas nécessaires à leur règlement seront gérés électroniquement via la plateforme EDIFLEX. L’accès au
système se fera via une simple connexion Internet, et il incombera au Titulaire de disposer d'une
connexion à Internet avec un débit suffisant.
Les frais d’abonnement, d'accès et de maintenance de la plateforme sont à la charge du Maître
d’Ouvrage.
Le Titulaire s'engage à utiliser le service EDIFLEX conformément à ses objectifs.
10.4.2 Fonctionnalités pour tous les acteurs
Le service EDIFLEX, est interfacé avec Chorus Pro Travaux, et offre une solution complète de suivi de la
facturation, que ce soit pour les travaux réalisés, les honoraires, les prestations intellectuelles, les services
ou les marchés à bons de commande. Il permet un suivi en temps réel des validations et des montants à
payer.
La dématérialisation des factures permet de supprimer les délais de transmission des factures papiers et
facilite la création d’alertes et de relances, contribuant ainsi à une réduction des délais de paiement.
De plus, toutes les situations de paiement sont archivées sur les serveurs d’EDIFLEX pendant toute la
durée du marché, jusqu’à la fermeture du service à l’issue de l’opération.
Les abonnés peuvent récupérer les situations de paiement archivées sur le serveur et les télécharger sur
leur propre ordinateur pour les imprimer localement.
La confidentialité des données est assurée par un mot de passe personnel, que l’abonné peut modifier à
tout moment.
10.4.3 Conditions générales d'utilisation d’EDIFLEX
L’utilisation du service EDIFLEX pour échanger des informations avec les autres parties prenantes a pour
but de réduire les délais de circulation et de validation, notamment pour les demandes d'acompte.
Les échanges réalisés via la plateforme de dématérialisation ont la même valeur juridique que les
informations contenues dans des demandes d'acompte sur support papier.
10.4.4 Authentification de l’abonné
L’accès au service EDIFLEX se fait par l’attribution d’un code d’accès et d’un mot de passe confidentiels,
garantissant l’authentification de l’abonné pour toutes les informations qu’il émet.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 17 sur 25
10.4.5 Émission d'informations
Les informations transmises via EDIFLEX sont opposables au Titulaire, sauf en cas de dysfonctionnement
du service.
Les validations des marchés et des demandes d’acompte, effectuées dans le cadre du service EDIFLEX et
selon le circuit de vérification défini par le Maître d’Ouvrage, constituent l’expression de la volonté de la
personne qui les a configurées.
L'annexe au présent CCAP, intitulée "Convention d'Interchange", précise les droits et
obligations du Titulaire sur la plateforme EDIFLEX et a valeur contractuelle.
10.5 Délai global de paiement
Les règlements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours.
Le point de départ de ce délai est la date de dépôt du projet de décompte mensuel du titulaire sur le
portail « EDIFLEX » ou la date à laquelle le service fait est constaté, ci cette date est postérieure.
Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous‐traitants payés directement.
Conformément à l’article 8 du décret n°2013‐269 du 29 mars 2013, le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera également appliquée conformément
aux dispositions de la loi n° 2013‐100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
10.6 Demandes de paiements mensuelles et finales
Il est fait application de l’article 12.3 et 12.4 du CCAG-TX.
10.7 Variation dans les prix
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois appelé
« mois zéro » (M0), mois de remise de l’offre ou de l’offre négociée en cas de négociation.
10.7.1 Index de référence
L’index de référence (I) choisis en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant
l’objet du marché est l’index national du bâtiment (BT) publié au bulletin statistique de l’INSEE.
Intitulé Index Identifiant de l’index Pourcentage
Remplacement du système de contrôle d’accès à
BT47 Electricité 100
l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas tous connus, le maître d’ouvrage effectue un règlement provisoire sur la base des dernières
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 18 sur 25
références connues puis procède au paiement définitif lors de la publication des valeurs finales
appréciées au plus tard à la date d’exécution des prestations.
10.7.2 Modalité de la révision
La formule de révision mise en œuvre est la suivante :
C = 0,15+0,85 x (In/Io)
C : prix nouveau
Io : valeur de l’index de référence au mois zéro, mois d’établissement des prix du marché,
In : valeur de l’index du mois d’exécution des prestations
Conformément au CCAG travaux, les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
10.8 Taux de la TVA
Le taux de TVA applicable au présent marché est de 20 %.
ARTICLE 11 – RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE
11.1 Retenue de Garantie
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date
de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves formulées à la réception des travaux ainsi
que celles qui le seraient pendant le délai de garantie.
La retenue de garantie appliquée sera de 3 % si le titulaire du marché est une PME.
La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du
titulaire.
La retenue de garantie sera remboursée ou la garantie à première demande sera libérée au plus tard un
mois après l’expiration du délai de garantie.
11.2 Avance
L’option A de l’article 10.1 du CCAG TVX est retenue.
Une avance de 20 % est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3 à
R.2191-10 du Code de la commande publique, y compris dans les cas où elle n’est pas obligatoire.
En application de l’article R.2191-7 du Code de la commande publique, l’avance sera portée à 30 % si le
titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise (Entreprise employant moins de 250 salariés,
réalisant soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43
millions d’euros).
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 19 sur 25
L’avance est versée dans les 30 jours suivants la date de notification de l’Ordre de Service de démarrage
des prestations.
L’avance n’est pas affectée par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les
mêmes conditions que pour le titulaire.
Si la déclaration de sous-traitance intervient après le dépôt de l’offre, le versement de l’avance au sous-
traitant interviendra dans un délai de 30 jours après la notification de la déclaration de sous-traitance.
Conformément à l’article R.2191-11 du Code de la commande publique, le remboursement de l’avance
est échelonné en tenant compte du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au
titulaire.
Ce remboursement s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute dans la mesure
du possible quand le montant des prestations exécutées atteint 50 % du montant toutes taxes comprises
du marché.
Le titulaire ou son sous-traitant peuvent refuser le versement de l’avance.
ATTENTION : En cas de résiliation du marché, le titulaire a trente (30) jours à compter de la notification
de la décision de résiliation pour restituer l’avance versée.
ARTICLE 12 – DÉLAI DE GARANTIE
Le délai de garantie prévu à l’article 44.1 du CCAG-TX est applicable.
Les éventuels constats d’achèvement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne
court qu’à compter de la date retenue d’achèvement des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son
obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
ARTICLE 13 – PÉNALITÉS
Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s’ils ne sont pas
respectés, donnent lieu à l’application de pénalités par le maître d’ouvrage.
Les pénalités n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Le titulaire dispose d’un délai maximal de 15 jours après réception du courrier de constatation par le
maître d’ouvrage pour formuler ses observations. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les
pénalités. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités .
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des
comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux
indications données par le mandataire. Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en
totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître
d’ouvrage à l’égard des autres membres du groupement.
Les stipulations des deux alinéas précédents s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article
19.3 du CCAG-TX.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 20 sur 25
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-TX le titulaire n’est pas exonéré des pénalités inférieures à
1 000 €.
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG-TX les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG-TX, le montant des pénalités de retard est fixé par les articles
du présent CCAP.
13.1 Pénalités pour retard
Une pénalité de 100 € par jour de retard dans les délais de travaux, est applicable au titulaire du marché.
13.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant,
pendant et après l’exécution
En cas de retard dans la remise des documents à fournir avant, pendant et après l’exécution par le
titulaire, une pénalité égale à 100 € par jour de retard sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article
19.3 du CCAG-TX sur les sommes dues au titulaire.
13.3 Pénalités pour absences aux réunions de chantier
Le titulaire du présent marché est tenu d’assister aux réunions de chantier organisées par le maître
d’œuvre ou d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire, et de donner sur-le-champ, les
ordres nécessaires aux agents de l’entreprise de chantier.
La présence de tous les titulaires convoqués aux réunions de chantier est indispensable à la coordination
que requiert la bonne marche des travaux.
L’absence d’un titulaire, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées à quelque
titre que ce soit, entraîne la responsabilité du titulaire défaillant.
Pour toute absence injustifiée à un rendez-vous de chantier ou présence d’une personne insuffisamment
qualifiée, le Maître d’ouvrage se réserve la faculté d’imputer une pénalité de 100 €.
13.4 Pénalités pour intervention non agréée d’un sous-traitant
Dans le cas où une intervention sur chantier d’un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant)
n’a pas reçu l’agrément du maître d’ouvrage, une pénalité forfaitaire de 2 500 € par constat sera
appliquée .
En cas de manquements répétés, le marché pourra être résilié pour faute du titulaire, conformément à
l’article 50.3.1 du CCAG Travaux.
13.5 Pénalités pour non respect des consignes
En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des
demandes du maître d’œuvre, du coordonnateur SPS ou du contrôleur technique, une pénalité de 100 €
par jour de retard sera appliquée.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 21 sur 25
13.6 Pénalités pour non production du schéma d’organisation et de gestion
des déchets
En cas de retard de non production du schéma d’organisation et de gestion des déchets,une pénalité
forfaitaire de 1 000 € sera appliquée.
13.7 Pénalités pour non respect de la clause d’insertion sociale
En cas de non-réalisation d’une action demandée relatives à l’insertion (définies à l’article 9.1 du présent
CCAP) pour une cause imputable au titulaire, celui-ci subira une pénalité égale à 2 % du montant TTC du
marché par action non réalisée.
En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de
l’exécution de l’action, l’entrepreneur subira une pénalité égale à 100 euros par jour de retard à compter
de la mise en demeure par le maître d’ouvrage.
ARTICLE 14 – RÉSILIATION
En cas de résiliation, les dispositions du chapitre 7 du CCAG-TX sont seules applicables auxquelles
s’ajoutent les dispositions suivantes :
14.1 Résiliation pour faute du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l’article 50.3 du CCAG-TX avec les précisions
suivantes :
Le titulaire n’a droit à aucune indemnisation ;
la résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues à l’article 5 du
présent document, peut s’opérer sans mise en demeure préalable ;
en cas de non-respect, par le titulaire ou l’un des ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprise, des obligations relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles
L.2195-1 à L.2195-6 du Code de la commande publique, et après mise en demeure restée sans
effet, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques ;
la mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, et
par dérogation à l’article 52.1 du CCAG-TX, le titulaire dispose d’un délai de 8 jours ouvrés à
compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et
fournir les justificatifs exigés ;
En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2343-1 à R.2343-10 du Code
de la commande publique, fournis pas le titulaire, lors de la consultation ou de l’exécution du
marché, le marché ou la part de marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure à leur
frais et risques ;
En cas de non respect par le titulaire ou le sous-traitant des obligations relatives à la
confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité conformément
à l’article 5 du CCAG TX.
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 22 sur 25
Conformément à l’article 52.4 du CCAG-TX, en cas de manquement du titulaire des obligations prévues
à l’article 8 du présent CCAP, le marché sera résilié à ses frais et risques.
14.2 Résiliation pour motifs d’intérêt général
Il est fait application de l’article 50.4 du CCAG-TX.
14.3 Défaillance du mandataire
Dans le cas d’un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire, il est fait application de l’article
52.7 du CCAG-TX.
ARTICLE 15 – CLAUSE INCITATIVE POUR LA PROMOTION DES ACHATS
RESPONSABLES DANS LES MARCHÉS ET LA VIE DES AFFAIRES.
« Certification achats responsables »
Dans le cadre de l’amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le
ministère de l’Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats
responsables » (RFAR) adossé à la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables » – lignes directrices
délivré par la médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).
Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant
dans ses marchés publiés, le représentant du maître d’ouvrage invite l’ensemble des titulaires desdits
marchés à se conformer à la norme ISO 20400/2017, aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs
Responsable » (RFAR) et au label RFAR et/ou toute norme ou tout label équivalent accessibles et
téléchargeables sur le lien suivant :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-
responsables)
Le titulaire s’engage à informer le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer de toute démarche entreprise
en la matière, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépôt d’un dossier de candidature
au label susmentionné et de l’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer
les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.
La Médiation des entreprises – en association avec le Conseil National des Achats (CNA) – vous
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-
des-entreprises
ARTICLE 16 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L’AMIABLE ET TRIBUNAL
ADMINISTRATIF COMPETENT
16.1 Médiateur – relations fournisseurs achats responsables (RFAR)
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 23 sur 25
Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent à examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif à son
existence, son interprétation ou à son exécution.
En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la
juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs »
du ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante : mediateurfournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier
recommandé avec avis de réception à M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministère de
l’Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
Dans l’hypothèse où, à l’issue d’un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution
acceptable pour les deux parties, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée,
de saisir la juridiction compétente du litige en cause.
Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent
rester confidentiels.
16.2 Le CCIRA
En cas de difficultés survenant lors de l’exécution du marché publié, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable
(CCIRA) de Bordeaux
DREETS Nouvelle Aquitaine
Pôle C
Cité Administrative
2, rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex
Contact : Stéphanie MARCON- Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
Tél. : 05 54 68 99 56 / 07 61 17 74 12
Courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr (merci de préciser CCIRA de Bordeaux en objet)
16.3 TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX CEDEX
tél. : 05-56-99-38-00 - télécopie : 05-56-24-39-03
Mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 24 sur 25
ARTICLE 17 – DÉROGATIONS AU CCAG
Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-après :
Article du Article du CCAG auquel il Commentaire – Objet de la dérogation
présent CCAP est fait dérogation
4 4.1 Liste des pièces constitutives du marché par ordre de priorité
5 8 Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
l’attribution du marché, qu’il est titulaire des contrats
d’assurances demandés (et non à la notification du marché
comme indiqué dans le CCAG Travaux)
8.3.2 36.2.1 Le titulaire se conformera au schéma d’organisation et de gestion
des déchets (SOGED) communiqué au Maître d’Ouvrage lors du
dépôt de son offre. Dans le CCAG -TX, il est indiqué que « Le
titulaire communique au maître d'ouvrage, pendant la période
de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux
mois à compter de sa notification, un schéma d'organisation et
de gestion des déchet »
13 19.2.1 Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités inférieures à 1 000€.
19.2.2 Les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
19.2.3 Le montant des pénalités de retard est fixé par les articles du
présent CCAP.
14.1 52.1 Le titulaire dispose d’un délai de 8 jours ouvrés à compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés (et non pas
15 jours comme indiqué dans le CCAG Travaux)
CCAP - SGAMI33-2026-21-TX - remplacement du système de contrôle d’accès à l’Hôtel de Police (HP) d’Agen (47)
Page 25 sur 25
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.