CCAP
2026-0011_CCAP_Presta_Externes_Chantiers_LCC.pdf · 2 914 mots · du marché « Prestations externes sur chantiers de Liffré-Cormier Communauté : coordination sécurité-santé et essais de réception… », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
Prestations externes sur chantiers de Liffré-Cormier
Communauté
Marché N°2026-0011
Liffré-Cormier Communauté
8 Le Carfour
35340 LA BOUËXIÈRE
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
Objet Prestations externes sur chantiers de Liffré-Cormier
Communauté
Type de contrat Accord-cadre
Nombre de lots 2
Tranches Sans tranches optionnelles
optionnelles
Clauses sociales Sans
Clauses Avec
environnementales
Durée / Délai Défini par lot
Reconduction Avec
Prix Prix forfaitaires et prix unitaires
Variation des prix Avec
Avance Sans
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ................................................................................................... 4
1.1 - Objet du contrat ....................................................................................................................... 4
1.2 - Décomposition du contrat ....................................................................................................... 4
1.3 - Type d'accord-cadre ................................................................................................................. 4
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande .................................................................... 4
2 - Pièces contractuelles ....................................................................................................................... 5
3 - Confidentialité et mesures de sécurité ........................................................................................... 5
4 - Durée et délais d'exécution ............................................................................................................. 5
4.1 - Durée du contrat ...................................................................................................................... 5
4.2 - Reconduction ........................................................................................................................... 6
5 - Prix .................................................................................................................................................. 6
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués .......................................................................................... 6
5.2 - Modalités de variation des prix ................................................................................................ 6
6 - Garanties Financières ...................................................................................................................... 7
7 - Avance ............................................................................................................................................. 7
8 - Modalités de règlement des comptes ............................................................................................. 7
8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs................................................................................ 7
8.2 - Présentation des demandes de paiement ............................................................................... 7
8.3 - Délai global de paiement.......................................................................................................... 7
8.4 - Paiement des cotraitants ......................................................................................................... 8
8.5 - Paiement des sous-traitants..................................................................................................... 8
9 - Conditions d'exécution des prestations .......................................................................................... 8
10 - Clauses environnementales .......................................................................................................... 8
11 - Gestion des déchets ...................................................................................................................... 8
12 - Constatation de l'exécution des prestations ................................................................................. 9
12.1 - Vérifications ........................................................................................................................... 9
12.2 - Décision après vérification ..................................................................................................... 9
13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle............................................................................. 9
14 - Pénalités ........................................................................................................................................ 9
14.1 - Pénalités de retard ................................................................................................................. 9
14.2 - Pénalités pour manquement aux obligations environnementales......................................... 9
14.3 - Autres pénalités spécifiques................................................................................................... 9
15 - Assurances .................................................................................................................................. 10
16 - Résiliation du contrat .................................................................................................................. 10
16.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre .......................................................................... 10
16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire................................................................................ 10
17 - Règlement des litiges et langues ................................................................................................. 11
18 - Dérogations ................................................................................................................................. 11
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
Prestations externes sur chantiers de Liffré-Cormier Communauté
Prestations externes sur chantiers de Liffré-Cormier Communauté
Liffré-Cormier Communauté lance un marché public afin de réaliser les prestations externes sur ses
chantiers
•Lot 01 – Mission de coordination de la sécurité et de la protection de la santé (CSPS) pour des
travaux
•Lot 02 – Essais de réceptions (Contrôles de compactages, inspections visuelles et télévisuelles et
épreuves d’étanchéités des réseaux).
Objectifs :
Ce marché sera mobilisé afin de répondre aux besoins de Liffré-Cormier Communauté en prestations
externes nécessaires à la préparation, au suivi et à la réception des chantiers
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à
mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.
Lieu(x) d'exécution :
Territoire de Liffré-Cormier Communauté
35340 La bouëxière
1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 Lot(s) :
Lot(s) Désignation
01 CSPS
02 Essais de réception
Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.
1.3 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-
6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons
de commande.
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- la date et le numéro du marché ;
Consultation n°: 2026-0011 Page 4 sur 11
- la date et le numéro du bon de commande ;
- la nature et la description des prestations à réaliser ;
- les délais de livraison (date de début et de fin) ;
- les lieux de livraison des prestations ;
- le montant du bon de commande ;
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent être
honorés par le ou les titulaires.
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Le bordereau des prix unitaires (pour les lots rémunérés à prix unitaires) et la décomposition des
prix forfaitaires (pour les lots rémunérés à prix forfaitaires)
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent contrat comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du
CCAG-FCS.
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-FCS.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.
4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an.
L'accord-cadre est conclu à compter de la date de notification du contrat.
Le contrat pourra être reconduit tacitement pour une durée d'un an pendant trois ans, soit une durée
totale de 4 ans.
Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande
conformément aux stipulations des pièces de l'accord-cadre.
Consultation n°: 2026-0011 Page 5 sur 11
4.2 - Reconduction
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction
est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 1 an et 36 mois.
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par
le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le
titulaire ne peut pas refuser la reconduction.
5 - Prix
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte
d'engagement.
Lorsque le montant maximum est atteint avant la fin de la période, le pouvoir adjudicateur pourra
exécuter par anticipation la nouvelle période d'exécution. La durée totale du marché sera réduite
d'autant. Dans ce cas d'espèce, la durée globale de l'accord-cadre s'en trouverait
proportionnellement réduite, sans que le prestataire puisse élever une quelconque réclamation ni
prétendre à aucune indemnité.
5.2 - Modalités de variation des prix
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise de l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par
les formules suivantes :
Lot(s) Formules Prix concernés
01 Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (o))
02 Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (o))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est le mois au cours duquel
commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index connue au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Consultation n°: 2026-0011 Page 6 sur 11
Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants :
Lot(s) Code Libellé
01 ING Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010
02 ING Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010
6 - Garanties Financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
7 - Avance
Aucune avance ne sera versée.
8 - Modalités de règlement des comptes
8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-
FCS.
8.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à
s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le
système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).
Informations à utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 24350077400233
8.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
Consultation n°: 2026-0011 Page 7 sur 11
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
8.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à
l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.
8.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.
9 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). L'accord-cadre s'exécute au
moyen de bons de commande dont le délai d'exécution commence à courir à compter de la date de
notification du bon.
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-FCS.
10 - Clauses environnementales
Le présent contrat comporte des obligations environnementales régies par les dispositions du CCAG
- Fournitures Courantes et Services.
11 - Gestion des déchets
Le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la
réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses
déchets
Consultation n°: 2026-0011 Page 8 sur 11
12 - Constatation de l'exécution des prestations
12.1 - Vérifications
Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la
livraison de la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles
27 et 28.1 du CCAG-FCS.
12.2 - Décision après vérification
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les
conditions prévues aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS.
13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Conformément à l'article 37 du CCAG-FCS, les résultats réalisés dans le cadre de l'accord-cadre font
l'objet d'une cession à titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire
peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses
produits ou services et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en raison de leur confidentialité sont
cédés à titre exclusif.
14 - Pénalités
Les pénalités prévues au présent article sont calculées et appliquées distinctement pour chaque
bon de commande concerné.
14.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison faisant référence à la date de fin du bon
commande est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée
à 100,00 €.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.
Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
14.2 - Pénalités pour manquement aux obligations environnementales
Non-respect des obligations environnementales : 100,00 € forfaitaire.
14.3 - Autres pénalités spécifiques
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-production ou production Journalière 100,00 €
incomplète des documents
prévus au contrat et/ou par la
réglementation en vigueur
Non-déclaration d'un sous- Journalière 100,00 €
traitant dans les délais prescrits
Consultation n°: 2026-0011 Page 9 sur 11
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect des règles en Journalière 100,00 €
vigueur en matière de sécurité
Prestation non réalisée ou non- Forfaitaire 100,00 €
présentation à un rendez-vous
15 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
16 - Résiliation du contrat
16.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 38 à 45 du CCAG-FCS.
En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire ne percevra aucune indemnisation.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail
conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.
16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi
de la mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut être
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à
l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
Consultation n°: 2026-0011 Page 10 sur 11
renoncer à poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
17 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
18 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 11 du CCAP déroge à l'article 20.4 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 14.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 14.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 14.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 14.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 14.2 du CCAP déroge à l'article 16.2.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 2021
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 42 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
Consultation n°: 2026-0011 Page 11 sur 11
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.