CCTP
2026-0011_CCTP_ L02_Essais_de_réception.pdf · 5 077 mots · du marché « Prestations externes sur chantiers de Liffré-Cormier Communauté : coordination sécurité-santé et essais de réception… », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Prestations externes sur des chantiers de Liffré-
Cormier Communauté (LCC)
Marché n° 2026-0011
Lot 2 : Contrôles de compactage, inspections visuelles et télévisuelles et épreuves
d’étanchéité des réseaux d’assainissement et d’eau potable
Date et heure limites de réception des offres :
Mardi 29 septembre 2026 à 12h
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
8, Le Carfour
35340 LIFFRE
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 1 sur 17
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
Contrôles de compactage, inspections visuelles et
Objet
télévisuelles et épreuves d’étanchéité des réseaux
d’assainissement et d’eau potable
Type de contrat Accord cadre
Tranches Sans tranches optionnelles
optionnelles
Clauses sociales Sans
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai 12 mois
Prix Prix unitaire
Révision des prix Avec
Avance Sans
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 2 sur 17
Table des matières
1. PRESENTATION DE LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE ......................................................5
1.1 Périmètre et compétences ...................................................................................................... 5
1. OBJET DU MARCHÉ .........................................................................................................6
2.1 Définition ................................................................................................................................. 6
2. CONTEXTE ......................................................................................................................6
3.1 La mission ................................................................................................................................ 6
3.2 Types de contrôles................................................................................................................... 6
3.3 Prestations de la mission ......................................................................................................... 7
3.4 Curage des réseaux.................................................................................................................. 8
3.5 Documents remis..................................................................................................................... 8
3.6 Réunions .................................................................................................................................. 8
3. PRESTATIONS PREALABLES .............................................................................................8
4.1 Reconnaissance du site............................................................................................................ 8
4.2 Conditions d’interventions ...................................................................................................... 9
a. Intervention en domaine public ............................................................................................. 9
b. Intervention en domaine privé ............................................................................................... 9
4.3 Signalisation............................................................................................................................. 9
4.4 Hygiène et sécurité .................................................................................................................. 9
4. EXECUTION DES PRESTATIONS .......................................................................................9
5.1 Approvisionnement en eau ..................................................................................................... 9
5.2 Gestion des effluents ............................................................................................................. 10
5.3 Contrôle de compactage ....................................................................................................... 10
a. Implantation des sondages .................................................................................................. 10
b. Identification des matériaux................................................................................................. 10
c. Méthodes ............................................................................................................................. 10
d. Matériel ................................................................................................................................ 10
e. Fréquence ............................................................................................................................ 10
f. Positionnement .................................................................................................................... 11
g. Profondeur ........................................................................................................................... 11
h. Rendus.................................................................................................................................. 11
5.4 Inspection télévisuelle des réseaux ....................................................................................... 11
a. Généralités ........................................................................................................................... 11
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 3 sur 17
b. Matériel ................................................................................................................................ 12
c. Mode opératoire .................................................................................................................. 13
d. Interprétation ....................................................................................................................... 13
5.5 Essais d’étanchéité et pression.............................................................................................. 14
a. Réseaux gravitaires............................................................................................................... 15
b. Réseaux sous pression .......................................................................................................... 15
5. RESTITUTION DES CONTROLES ..................................................................................... 15
6.1 Rapports d’essais ................................................................................................................... 15
6.2 Film vidéo de l’inspection télévisuelle ................................................................................... 16
6.3 Schéma du réseau ................................................................................................................. 16
6. CONTRE-VISITE ............................................................................................................. 17
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 4 sur 17
1. PRESENTATION DE LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE
1.1 Périmètre et compétences
Liffré-Cormier Communauté (LCC) est une communauté de communes regroupant 9
communes, située au nord-est de Rennes (Ille-et-Vilaine). Depuis le 1er janvier 2020, elle exerce
la compétence assainissement sur l’ensemble de son territoire et eau potable (hors commune
de La Bouëxière).
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 5 sur 17
1. OBJET DU MARCHÉ
2.1 Définition
Le présent marché a pour objet les prestations externes pouvant intervenir dans le cadre de
chantiers sous maîtrise d’ouvrage Liffré Cormier Communauté. Le lot n°2 concerne la réalisation
de missions de contrôles de compactage, d’inspections visuelles et télévisuelles et d’épreuves
d’étanchéité sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable notamment dans le cadre des
essais de réception. Le CCTP fixe sur la base du fascicule 70-1 et 71, du cahier des clauses
techniques générales et du guide d’accréditation COFRAC, les conditions d’exécution
nécessaire à ces contrôles de réception, réalisés par un organisme extérieur qualifié, accrédité
COFRAC et indépendant de l’entreprise en charge des travaux.
Les prestations objet du présent marché pourront également être mobilisées pour les autres
compétences exercées par Liffré-Cormier Communauté, dès lors que les opérations concernées
nécessitent des contrôles de même nature.
L’organisme chargé des contrôles est appelé ci-après le prestataire.
La maitrise d’ouvrage sera assurée par Liffré Cormier Communauté. La maitrise d’œuvre (Moe)
pourra être assurée directement par la maitrise d’ouvrage ou bien par une maitrise d’œuvre
externe.
Les contrôles porteront sur l’ensemble des réseaux d’assainissement et eau potable du
territoire.
Sauf contraintes et validation de la Moe, les essais seront réalisés dans le strict sens suivant :
Compactage, Inspection visuelle et télévisuelle, Etanchéité.
2. CONTEXTE
3.1 La mission
Ces contrôles ont pour objectif de vérifier la qualité d’exécution des travaux conformément à
l’article 10 de l’arrêté du 21 juillet 2015 du ministre de l’Environnement modifié par l’arrêté du 31
juillet 2020 art-7.
Ils visent à fournir des éléments d’aide à la décision sur l’acceptation ou le refus de réception des
travaux réalisés.
Ils interviennent généralement en fin de chantier avant la réfection définitive des voiries.
Les ouvrages posés sans tranchés sont dispensés du contrôle de compactage mais devront être
soumis aux contrôles télévisuels et d’étanchéité. Pour l’AEP, les inspections télévisuelles ne sont
obligatoires qu’en cas de tubage/chemisage.
3.2 Types de contrôles
Le présent marché peut être sollicité pour l’un ou l’ensemble des contrôles suivants :
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 6 sur 17
• Contrôle de compactage : essais visant à vérifier les épaisseurs de couches compactées
(remblais) ainsi que les objectifs de densification définis par tronçon et définir les zones
présentant un défaut de compactage
• Inspection visuelle et télévisuelle : ensemble des réseaux neufs en assainissement
(collecteurs, branchements, boîtes de branchement et regards). Le but étant de vérifier
les caractéristiques sur l’état intérieur (matériaux, structure, défaut d’assemblage, joints
défaillants, branchements, hydraulicité…) et la géométrie des canalisations (diamètre,
ovalisation, flaches, contre-pentes…)
• Contrôle d’étanchéité : essais visant à vérifier l’étanchéité du réseau EU (collecteur,
regards, branchements et boîtes).
• Essais de pression : mise sous pressions du réseau AEP et de ses branchements pour
détecter une éventuelle fuite.
L’ensemble de ces contrôles devront être exécutés selon les normes et réglementations en
vigueur au moment de l’émission du bon de commande. Le prestataire assure une veille
réglementaire permanente concernant son domaine d’intervention.
3.3 Prestations de la mission
Les prestations permettant la vérification du réseau et de ses ouvrages comporteront la
préparation et l’exécution des contrôles ainsi que l’élaboration des rapports. Les prestations
suivantes sont inclues dans le marché :
• Reconnaissance générale du site et prise en compte des contraintes de l’environnement
de l’intervention
• Démarches administratives (DICT, arrêtés…)
• Implantation des contrôles sur le fond de plan remis par le maître d’ouvrage
• L’amenée, l’installation et le repli du matériel
• La mise en place de la signalisation de chantier, et des déviations si nécessaire
• L’obturation, la dérivation ou la régulation de l’effluent si la continuité de service doit être
assurée
• La communication entre la maîtrise d’œuvre/d’ouvrage, l’exploitant des réseaux,
l’entreprise travaux
• Réalisation des essais de compactage et rebouchage des orifices
• Réalisation de l’inspection visuelle et/ou télévisuelle des réseaux et ouvrages concernés
• Réalisation des essais d’étanchéité des canalisations et ouvrages d’assainissement
• Réalisation des essais pressions sur les canalisations d’eau potable et les branchements
• La rédaction et la remise d’un rapport par type de contrôle et par commande
• La remise du dossier vidéo de l’inspection télévisuelle, vidéos couleurs et nommées par
les numéros de tronçons, le plan de situation et le rapport avec photographies décrivant
et localisant l’ensemble des défauts constatés sur la base des normes en vigueurs.
Un planning d’intervention sera établi et partagé avec l’ensemble des acteurs pour approbation.
Il sera mis à jour en fonction des contraintes d’avancement du chantier. L’entreprise devra
pouvoir s’adapter à ces contraintes afin d’optimiser la durée du chantier et son emprise. Le
maître d’ouvrage sera toujours informé de la présence des techniciens sur site, programmée ou
modifiée.
L’accessibilité des regards n’est pas à la charge du prestataire.
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 7 sur 17
3.4 Curage des réseaux
Pour les essais de réception, le curage et la livraison de réseaux propres est assuré par
l’entreprise en charge des travaux. Il pourra être demandé dans certains cas un curage au
prestataire avant intervention.
L’hydrocurage devra être adapté au matériau de la canalisation. Le prestataire devra fournir dans
son mémoire technique, la méthodologie qu’il met en place pour le curage des réseaux amiantés.
Le transport et le traitement des déchets est à assurer par le prestataire.
En aucune mesure, contrôles d’étanchéité et inspections télévisuelles ne pourront être impactés
par un défaut de curage.
3.5 Documents remis
Le maître d’ouvrage ou son représentant remettra au prestataire avant le démarrage de sa
mission, les documents nécessaires à la mission et permettant de connaître notamment
l’implantation des ouvrages :
• Plan de situation avec implantation des tronçons
• Plan EXE des travaux comportant l’identification des ouvrages, la nature et le diamètre
des canalisations et regards ainsi que les profondeurs
• Coupe de tranchée mentionnant la nature et la classification des matériaux de remblai
(état hydrique, matériau, objectifs de densification…)
• Déclarations de travaux
Si le maître d’ouvrage ou son représentant n’a pas remis au prestataire un dossier permettant de
réaliser l’ensemble des essais, il appartient à ce dernier de lui signaler immédiatement par mail
en lui précisant les pièces manquantes. A défaut, les délais de réalisation des essais courent à
partir de la commande initiale.
La numérotation des ouvrages mentionnée dans le rapport des contrôles finaux devra être
identique à celle figurant sur les plans remis et conforme à la nomenclature utilisé dans le SIG du
maître d’ouvrage.
3.6 Réunions
Un représentant du prestataire pourra être convié à la réunion de démarrage du chantier ou
autres réunion jugée utiles pour la coordination ou la réalisation de sa mission future.
3. PRESTATIONS PREALABLES
4.1 Reconnaissance du site
Le prestataire devra reconnaître la totalité du site et son environnement pour anticiper les
conditions d’interventions.
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 8 sur 17
4.2 Conditions d’interventions
a. Intervention en domaine public
Le prestataire devra disposer d’un arrêté réglementant temporairement la circulation et le
stationnement sur les voies concernées.
Dans le cadre de la mission, le prestaire doit ainsi respecter et mettre en œuvre les prescriptions
que les services publics et les exploitants de réseaux lui indiqueront, notamment celles liés à la
continuité de service, à la circulation piétonne et routière et à la remise en état des lieux. Il est
entièrement responsable de tout dommage ou sinistre du fait de la non-observation ou
application des prescriptions qui lui ont été données.
b. Intervention en domaine privé
Le maître d’ouvrage se chargera d’établir les conventions et les conditions particulières
éventuelles qu’il transmettra aux différentes parties dont le prestataire.
4.3 Signalisation
Avant de commencer une intervention sur voie publique, chaussée ou trottoir, la signalisation
temporaire de chantier sera mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Elle
sera mise en œuvre par le prestataire et à sa charge. Dans le cadre des essais de réception et
interventions sur l’emprise du chantier, le prestataire ne doit pas s’appuyer uniquement sur la
signalisation mise en place par l’entreprise travaux.
4.4 Hygiène et sécurité
Le prestataire respectera la réglementation en vigueur et les mesures établies dans le plan de
prévention mise en place.
Il veille notamment à ce que le personnel porte les équipements de protection individuels
composés à minima de :
- Une tenue de travail identifiant l’entreprise et de haute visibilité
- Une paire de botte ou de chaussure de sécurité
- Un casque
- Une paire de gant adaptée au risque
Le personnel intervenant devra être formé et disposé de toutes les habilitations nécessaires à la
pratique de son activité (CATEC, AIPR…).
4. EXECUTION DES PRESTATIONS
5.1 Approvisionnement en eau
L’approvisionnement en eau pour la réalisation des prestations (vérification des conditions
d’écoulement, essais en eau, nettoyage…) est à la charge du prestataire. Si l’eau est prise sur le
réseau existant, un compteur devra être mis en place afin de calculer le volume sortant.
Il sera précisé dans le mémoire technique l’origine de l’apport d’eau.
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 9 sur 17
5.2 Gestion des effluents
Le prestataire définira avec l’exploitant les mesures à prendre afin d’assurer la continuité du
service publique tout en garantissant la qualité d’exécution de ses prestations de contrôle.
Si nécessaire, il pourra être amené à mettre en place une dérivation des effluents notamment par
pompage.
5.3 Contrôle de compactage
a. Implantation des sondages
Les points de sondages sont définis et implantés par le maître d’œuvre avec l’aide du chef de
chantier qui implante au sol la position de l’ouvrage en matérialisant l’axe de la canalisation. Le
maître d’œuvre indique au prestataire tous les obstacles pouvant le gêner dans
l’accomplissement de ses essais et tous autres particularités. Les points sont tracés au sol avec
en indication la profondeur visée.
b. Identification des matériaux
L’identification des matériaux utilisés pour le remblai sera fournie par le maître d’œuvre au
prestataire afin de garantir la fiabilité des résultats des contrôles.
c. Méthodes
Les contrôles de compactage seront effectués selon les protocoles des deux normes suivantes :
• NF P 94-063 Sols – Reconnaissance et essais – Contrôle de la qualité du compactage-
Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante.
• NF P 94-105 Sols – Reconnaissance et essais – Contrôle de la qualité du compactage-
Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable.
La vérification de la qualité du compactage d'une tranchée par la méthode pénétrométrique
consiste à comparer le profil pénétrométrique obtenu :
• Soit aux courbes pénétrométriques de référence établies sur la même classe de matériau
se trouvant dans le même état hydrique et présentant le taux de compactage fixé avant
les travaux conformément à la fonction B de la norme NF P 94-063 ou NF P 94-105,
• Soit aux courbes pénétrométriques de référence établies lors d'une planche d'essai
conformément à la procédure définie dans la fonction C de la norme NF P 94-063 ou NF
P 94-105 pour le taux de compactage fixé.
d. Matériel
Les outils de mesures employés devront être conformes aux exigences de l’une des deux normes
citées ci-dessus.
e. Fréquence
La fréquence des contrôles de compactage sera au minimum la suivante :
• Un contrôle par tronçon (éléments de canalisation entre deux regards EU) ou tous les 80m
pour les canalisations gravitaires, 100m pour les canalisations sous pression
(refoulement EU ou AEP)
• Un contrôle tous les 3 dispositifs d’accès
• Un contrôle tous les 5 branchements
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 10 sur 17
f. Positionnement
Les points de contrôles seront exécutés à environ 15cm des plans verticaux tangents à la
canalisation extérieure et au maximum à 50cm de la paroi des dispositifs de visite.
g. Profondeur
Le contrôle porte sur la totalité des remblaiements ainsi que sur la zone d’enrobage jusqu’au
niveau inférieur du lit de pose.
Les essais seront réalisés jusqu’à 20 centimètres au-dessous du lit de pose, sauf refus à
l’enfoncement ou accord explicite du maître d’œuvre lié à la présence de réseaux souterrains à
proximité immédiate de l’ouvrage.
h. Rendus
Le pénétrogramme est comparé à la position des droites de limite et de refus concernées dans le
but de vérifier si le compactage est conforme à celui attendu ; dans le cas contraire, il permettra
de situer le niveau de gravité de l'anomalie et sa localisation sur l'échelle de hauteur.
Les résultats seront restitués sous forme de rapport.
Les résultats comprennent au moins pour chaque sondage : la date et l’heure de l’essai, sa
position sur le plan de récolement (ou à défaut, sur le plan de projet mis à jour), une photo de
l’implantation, son résultat (« Conforme » ou « non conforme », graphe avec courbe de refus,
etc.), schéma faisant apparaître la position du tuyau et le radier, et toute information permettant
l’interprétation du résultat.
En cas d’essai non conforme, un contre-essai sera réalisé sur le même tronçon ; si le résultat du
premier est confirmé, le tronçon est déclaré non conforme et devra être remis en état ; si le
résultat est infirmé, un troisième essai est réalisé dont le résultat déterminera la conformité du
tronçon.
En cas de non-conformité des résultats et après traitement des insuffisances signalées, il est
procédé à un nouveau contrôle après reprise sur la ou les zones incriminée(s) dans les mêmes
conditions que le contrôle initial.
5.4 Inspection télévisuelle des réseaux
a. Généralités
Pour des inspections préalables à la réception, celles-ci sont réalisées après remblayage, essais
de compacité du remblai et épreuve d’écoulement, avant les essais d’étanchéité et de
préférence avant la réfection définitive de voirie. Les collecteurs seront inspectés après
vérification des conditions d’écoulement par déversement d’eau dans le regard amont afin de
faire apparaître les flaches ou contre-pentes. Les résultats sont communiqués au maître
d’ouvrage.
L’inspection télévisuelle se fait par caméra couleur de regard en regard à vitesse constante (sauf
pour un examen des anomalies et des arrivées de branchements). Un examen circulaire devra
être fait à chaque emboîtement.
La vérification des ouvrages par inspection télévisuelle porte sur la totalité des canalisations
principales et des branchements. La vérification des regards de visite et boîtes de branchements
est opérée par inspection visuelle directe.
L'inspection permet de déceler les défauts structurels et les défauts fonctionnels.
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 11 sur 17
Elle vise, pour les canalisations, à détecter les anomalies suivantes :
• Anomalies d’assemblage : déboîtements, déviations angulaires, épaufrures, joints
visibles et bagues de butée mal placées ;
• Anomalies de géométrie : changements de section, de pente (avec évaluation des
flashes), d’orientation et coudes ;
• Anomalies d’étanchéité visibles : infiltrations et exfiltrations ;
• Fissures ;
• Les déformations : effondrements, écrasements, affaissements de voûte, éclatements,
ovalisation (avec évaluation pour les matériaux déformables), perforations et
poinçonnements ;
• Les obstructions et obstacles : sédiments, éléments extérieurs, masques et pénétrations
de branchements ;
• Les défauts de l’intrados : défauts d’aspect, armatures visibles et détérioration de
revêtement ;
• Les raccordements de branchements : en précisant leurs positions, types et défauts.
Le contrôle vise également, pour les regards de visite ou occasionnellement visitables, et
pour les boîtes d’inspection et de branchement, à détecter les anomalies suivantes :
• Anomalies du tampon : voilé, descellé ;
• Anomalies relatives au système de descente : échelons et crosse de descente branlants,
manquants, mal positionnés et mal adaptés ;
• Anomalies du dispositif de réduction sous tampon : assemblage et fissures ;
• Anomalies de la cheminée : identiques à celles relatives aux canalisations ;
• Anomalies des liaisons canalisations/regard : identiques à celles relatives aux
canalisations ;
• Anomalies de la cunette : géométrie, étanchéité, structure ;
• Anomalies des banquettes : géométrie, étanchéité structure.
En cas d’impossibilité d’inspection, le prestataire en informe aussitôt le maître d’ouvrage ou son
représentant.
b. Matériel
Le contrôle télévisuel doit être réalisé avec des moyens d’éclairage appropriés et une caméra
couleur adaptée au diamètre de la canalisation à inspecter et centrée par rapport à l'axe de la
canalisation.
Elle devra être munie d'une tête tournante et pivotante à 360°, d’un inclinomètre (pour l’indication
de l’allure générale de la pente) et d’un outil permettant l'estimation (voir la mesure exacte) de
l’ovalisation.
La mesure de longueur de la caméra devra être vérifiée au moins une fois par an, et la date de la
dernière vérification devra figurer sur le rapport d'inspection.
La caméra doit pouvoir inspecter les réseaux non visitables à partir du diamètre intérieur 200mm.
Les branchements de diamètre inférieur pourront être inspecté par caméra poussé
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 12 sur 17
c. Mode opératoire
Un mode opératoire devra être transmis dans le mémoire technique.
Les inspections se feront d'axe en axe de regard en plaçant rigoureusement la tête de la caméra
à la cote 0 (quand la caméra est dans le regard, la reculer si nécessaire).
La vitesse d'avancement sera constante, excepté pour l'observation des points particuliers, des
branchements et des joints.
La distance cumulée est notée depuis l'axe du regard de visite origine de l'inspection.
Le sens d'inspection doit être réalisé de l’aval vers l’amont.
Chaque raccordement de branchement fera l'objet d'un examen, chariot arrêté et sera situé en
positions linéaire et horaire.
Le type de chaque raccordement sera décrit et précisé et chaque défaut de raccordement sera
photographié.
Les défauts et raccordements de branchement devront être photographiés.
d. Interprétation
Le rapport des résultats des contrôles télévisuelles rassemblent notamment :
• Les informations du tronçon (matériau, longueur, diamètre, dénomination des regards,
sens d’inspection…)
• Les photographies des anomalies décelées ;
• Les photographies des raccordements de branchements ;
• Le résumé des anomalies et non conformités.
Les photographies et vidéos devront être d’une qualité suffisante pour ne pas avoir d’incertitudes
d’interprétation.
Les anomalies décelées doivent être repérées en coordonnées linéaire et horaires.
Les anomalies sont répertoriées par les intitulés listés dans une fiche d'anomalie et de non-
conformité, en utilisant le vocabulaire de description des défauts conformément aux fiches
pathognomoniques et, à la codification définie par la norme NF EN 13 508-2 + A1 relative à la
"Condition des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 2 :
Système de codage de l'inspection visuelle" à partir de sa date de mise en application.
L'organisme de contrôle à travers son rapport établit un constat, il peut assister le maître d’œuvre
dans la définition des mesures à prendre.
L'organisme de contrôle fournira, dans le cadre de son rapport, un tableau de synthèse des
défauts constatés codifiés selon la norme NF EN 13 508-2 + A1 ainsi qu'une copie de la vidéo
d'inspection.
Les défauts suivants seront notamment assimilés à des anomalies :
Au niveau des assemblages :
- Déboîtement ;
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 13 sur 17
- Déviation angulaire ;
- Épaufrures dépassant 5% de la périphérie ;
- Joint ou butée sortis de l’emboîture.
Sur les canalisations :
- Changement de section hors regard ;
- Contre-pente ;
- Flache d’une amplitude supérieure à 5% de la hauteur de la canalisation (sous réserve de
respect des hypothèses de calcul de dimensionnement hydraulique) ;
- Modification angulaire en plan (changement de direction) entre regards ;
- Présence de coude sur les canalisations ;
- Présence d’infiltration ou d’exfiltration visibles ;
- Fissure, perforation, effondrement ou écrasement tolérés pour les canalisations rigides ;
- Ovalisation et déformation consécutive à un poinçonnement supérieur à 5% sur canalisations
déformables en matière plastique (sous réserve de respect des hypothèses de calcul) ;
- Dégradation du revêtement pour les canalisations revêtues ;
- Armature visible ou « discernable » sur les tuyaux en béton armé ;
- Pénétration d’élément extérieur dans la canalisation ;
- Piquage direct de conduite de branchement, pénétration d’un raccordement de branchement ;
- Chute (raccordement de branchement aboutissant au-dessus de la partie supérieure de
l’intrados de la canalisation) dans la canalisation ;
- Chute non accompagnée d'un raccordement de branchement dans les regards ;
- Cunette de regard non profilée, banquettes rugueuses et non pentées.
- etc.
5.5 Essais d’étanchéité et pression
Ils sont réalisés après remblayage des fouilles et avant les réfections définitives.
Sauf impossibilités techniques, le contrôle d’étanchéité doit porter sur l’ensemble du linéaire
neuf (renouvelé, reconstruit ou restructuré), y compris les regards de visite, les boîtes de
branchements et les canalisations de branchements.
Les contrôles des canalisations et des ouvrages de visite se font indépendamment les uns des
autres.
En cas de non-conformité, une reprise des désordres doit être faite par l’entreprise des travaux
et un contre-essai est réalisé. Si une ouverture de la tranchée a été nécessaire ainsi qu’une
intervention sur la canalisation pouvant porter atteinte à sa structure ou son étanchéité, les
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 14 sur 17
essais précédemment conformes devront être renouvelés (compactage et inspection
télévisuelle du tronçon concerné).
a. Réseaux gravitaires
Les essais des éléments constitutifs des réseaux gravitaires sont réalisés selon la norme NF EN
1610 relative à la mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs d’assainissement.
L’essai à l’air, peut être appliqué. Cependant, comme décrit dans le fascicule 70-1, « en cas
d’échec unique ou répété de l’essai à l’air, il est nécessaire de recourir à l’essai à l’eau. Seul le
résultat de l’essai à l’eau doit être décisif ».
Pour les essais à l’air, la méthode « L » avec conditions d’essais LB, LC ou LD sera appliqué, avec
une pression initiale P0 supérieure d’environ 10% à la pression d’essai, maintenue pendant
environ 5minute.
Pour les essais à l’eau, la méthode « W » est appliquée. Pour le remplissage de l’ouvrage à tester,
il est indispensable de calculer préalablement le volume à contrôler et de mesurer le volume
déversé afin d’éviter une perte inutile et un lessivage du remblai en cas de fuite.
b. Réseaux sous pression
Les essais des canalisations sous pression sont réalisés selon les spécifications du fascicule 71
et de la norme NF EN 805. Ils sont réalisés sur la canalisation de distribution ainsi que les
branchements. L’épreuve est réalisée avant raccordement définitif.
Le linéaire maximal mis sous pression pour être testé est de 2km.
La mesure de pression est assurée par un équipement adapté et étalonné au minimum une fois
par an par un organisme accrédité et fait l’objet d’un certificat.
La mise en eau et l’imprégnation de la conduite est à la charge de l’entreprise de pose. Cette
dernière doit également s’assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour
effectuer les essais et faire en sorte que ces derniers ne provoquent aucun dommage à
l’équipement testé. Une coordination devra être assurée entre l’entreprise de pose, le prestataire
réalisant les essais et la maitrise d’œuvre afin d’organiser au mieux les essais et la sécurité.
Un mode opératoire du prestataire sera fourni dans la réponse du présent marché.
La bactériologie des réseaux AEP n’est pas une prestation prévue dans ce marché.
5. RESTITUTION DES CONTROLES
6.1 Rapports d’essais
Les essais sont consignés dans un procès-verbal mentionnant les repères des tronçons testés
avec les références identiques au dossier de récolement, l’identification des regards et
branchements testés. Le rapport final rédigé en langue française sera remis au maître d’ouvrage
en exemplaire PDF (papier si demande expresse du maître d’ouvrage), dans un délai de 3
semaines après le dernier contrôle.
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 15 sur 17
Cependant, en fin de journée, et au plus tard le lendemain, le technicien fera un retour de ces
essais (identification de l’élément testé, nature de la non-conformité s’il y a) au référant de la
maîtrise d’ouvrage et au maître d’œuvre afin d’anticiper les non-conformités et leurs reprises en
la présence sur site de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux.
Les rapports devront préciser les éléments suivants :
- Identification de l’opération : Maîtrise d’œuvre, Maîtrise d’ouvrage, Entreprise en charge
des travaux, commune, chantier.
- Identification de l’essai : Date, heure, lieu, numéro de l’élément, matériel utilisé, date des
derniers étalonnages du matériel, les pressions nominales d’essai, coordonnées GPS de
la position de l’essai.
- Conditions de l’intervention : Météorologie au moment de l’essai, conditions
d’écoulement, sens de l’écoulement et de l’inspection, nature des effluents, état
apparent du remblai, situation géographique de l’ouvrage (sous chaussée ou trottoir),
présence de nappe ou non.
- Caractéristique des éléments : Nature du réseau, matériau, classe, diamètre, longueur
mesurée et inspectée, profondeur.
- Résultats des essais d’inspections télévisuelles : Résumé des constatations (synthèse
des défauts par type), positionnement des constatations, l’illustration par photographie
couleur sur laquelle figure en incrustation l’identification du chantier, du tronçon, le
diamètre du collecteur ainsi que des branchements, la position horaire dans la section
verticale des branchements,
- Résultats des essais d’étanchéité et de pression : Perte tolérée selon la norme en vigueur,
perte constatée, écart, graphique, conformité ou non, fiche anomalie
- Résultats des essais de compactage : Pénétrogramme avec position de la canalisation,
norme de compactage, type d’anomalie, résultats.
6.2 Film vidéo de l’inspection télévisuelle
Le film vidéo de l’inspection sera livrée en version numérique dont le nom du dossier précisera la
date du contrôle, le nom de la commune et la rue, via un logiciel de transfert.
Les vidéos devront comporter des incrustations permettant d’identifier le tronçon inspecté, la
date et l’heure, le chantier, la distance.
6.3 Schéma du réseau
Le schéma du réseau sera annexé au rapport, il comportera les informations suivantes :
- Numéro du rapport identifiant l'opération et sa date ;
- Numéro de chaque regard avec son adresse (rue, n°), conformément à la numérotation
du fond de plan remis par le maître d'ouvrage (la numérotation des regards devra être
identique pour tous les contrôles réalisés) ;
- Numéros de chaque branchement conformément à la numérotation du fond de plan
remis par le maître d'ouvrage (la numérotation des branchements devra être identique
pour tous les contrôles réalisés) ;
- Dimension des ouvrages (diamètre) ;
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 16 sur 17
- Emplacement précis des points contrôlés, les principales caractéristiques du réseau
(diamètre des canalisations, profondeur du fil d'eau, nature des matériaux de
remblayage, structure de la chaussée, etc…), sur le fond de plan remis par le maître
d'ouvrage ou sur un schéma coté.
6. CONTRE-VISITE
L’organisme de contrôle est chargé des contre-visites à réaliser à la suite de la reprise des
ouvrages par l’entreprise de travaux pour remédier à une non-conformité.
La contre-visite devra être réalisée dans les 5 jours ouvrés qui suivent l’intervention de
l’entreprise de travaux.
Elle sera rémunérée par application des prix unitaires du marché (amenée-repli pour chaque type
de contrôle, prestation réalisée).
Liffré Cormier Communauté – 8 LE CARFOUR - 35340 LA BOUËXIÈRE - TEL. 02 99 68 31 31 - POLE-TECHNIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR
Page 17 sur 17
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.