Règlement de consultation
2620T_RC_AOO.pdf · 7 514 mots · du marché « Construction d'une Cité de l'Enfance avec crèche, groupe scolaire et salle polyvalente, aménagement d'un jardin public… », dossier de consultation officiel.
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Construction de la cité de l’enfance et aménagement
d'un jardin public à Cenon
Date et heure limites de réception des offres :
vendredi 25 septembre 2026 à 13:00
Mairie de Cenon
HOTEL DE VILLE
1 AVENUE CARNOT
CS50027
33152 CENON CEDEX
L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE
Construction de la cité de l’enfance et aménagement d'un
Objet
jardin public à Cenon
Mode de passation Appel d'offres ouvert
Type de contrat Marché public
Nombre de lots 17 - Cette procédure concerne 11 lots traités en AOO
Délai de validité des
180 jours
offres
Forme de
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
groupement
Variantes Sans
PSE Défini par lot
Clauses sociales Définies par lot
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai Défini par lot
Visite sur site Visite facultative sauf pour les lots 1 et 16 (obligatoire)
SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation ...................................................................................... 4
1.1 - Objet ..................................................................................................................................... 4
1.2 - Mode de passation .............................................................................................................. 4
1.3 - Type et forme de contrat .................................................................................................. 5
1.4 - Décomposition de la consultation .................................................................................... 5
1.5 - Nomenclature ...................................................................................................................... 6
1.6 - Réalisation de prestations similaires............................................................................... 6
2 - Conditions de la consultation ................................................................................................... 7
2.1 - Délai de validité des offres ............................................................................................... 7
2.2 - Forme juridique du groupement ...................................................................................... 7
2.3 - Variantes .............................................................................................................................. 7
2.4 - Prestations supplémentaires éventuelles ....................................................................... 7
2.5 - Clauses d’exécution à caractère social et environnemental ...................................... 8
3 - Les intervenants ....................................................................................................................... 10
3.1 - Conduite d'opération ........................................................................................................ 10
3.2 - Assistance à maîtrise d'ouvrage...................................................................................... 10
3.3 - Maîtrise d'œuvre ............................................................................................................... 10
3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier .......................................... 10
3.5 - Coordination des systèmes de sécurité incendie ........................................................ 10
3.6 - Contrôle technique ........................................................................................................... 10
3.7 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs .................................................... 10
4 - Conditions relatives au contrat.............................................................................................. 11
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution.......................................................................... 11
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ............................................ 11
4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité ........................................................................ 11
5 - Contenu du dossier de consultation ...................................................................................... 11
6 - Présentation des candidatures et des offres ....................................................................... 12
6.1 - Documents à produire ...................................................................................................... 12
6.2 - Visites sur site ................................................................................................................... 14
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ............................................................................. 14
7.1 - Dématérialisation.............................................................................................................. 14
7.2 - Transmission électronique .............................................................................................. 15
7.3 - Transmission sous support papier .................................................................................. 16
8 - Examen des candidatures et des offres................................................................................ 16
8.1 - Sélection des candidatures ............................................................................................. 16
8.2 - Attribution des marchés .................................................................................................. 16
8.3 - Suite à donner à la consultation .................................................................................... 18
9 - Renseignements complémentaires ........................................................................................ 19
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact .......................................................... 19
9.2 - Procédures de recours ..................................................................................................... 19
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Construction de la cité de l’enfance et aménagement d'un jardin public à Cenon
La totalité de l‘opération composée de 17 lots comprend le découpage suivant :
Les lots n° 1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 10, 11, 12, 16 et 17 objets de cette consultation sont lancés sous la forme
d’une procédure d’appel d’offres ouvert
Les lots n° 7, 8, 9, 13, 14 et 15 sont lancés en procédure adaptée ;
Il s'agit de la construction d’une cité de l’enfance et la création d’un jardin public sur un terrain de 21
040 m², parcelle AW 610 à Cenon. Ce projet s’inscrit dans une démarche Bâtiments Durables Nouvelle-
Aquitaine (BDNA), et a atteint le « niveau Or » de cette démarche lors de la commission de conception. Il
vise également un haut niveau de performance énergétique (niveau E4C2 pour la crèche et au-delà des
réglementations environnementales en vigueur pour les zones d’enseignement).
Le projet consiste en
- La préparation, la dépollution, le nivellement, la renaturation, et la remise en état des sols,
- La construction des bâtiments ; crèche, groupe scolaire et salle polyvalente dont :
o Toutes les prestations permettant d’atteindre le niveau de performances énergétiques exigé par
la réglementation en vigueur et le niveau de performance BDNA retenu, la liste d’engagements QEB du
maître d’œuvre et leurs annexes.
o Les aménagements imposés par le porté à connaissance de l’état sur la zone, le PPRI, la
réglementation accessibilité́ des personnes handicapées et la réglementation de sécurité́ incendie,
o Tous les équipements et mobiliers intégrés
- L’aménagement des abords directs des bâtiments ainsi que les réseaux permettant tous les
raccordements de l’ensemble bâti.
- Les aménagements extérieurs liés directement à la Cité de l’enfance : cours de récréation, jardins et
préaux, jardin de la crèche, stationnement vélos, aire de livraison, stationnement du personnel et
espaces plantés ou partagés périphériques.
- Les espaces publics attenants : parvis, voie pompiers/voie douce, parking public et espaces publics non
clos
- L’aménagement et l’équipement du jardin public : traitement/modelage des sols et cheminements,
plantations, jeux bois, éclairage, signalétique et mobilier urbain, traitement des limites et clôtures
L’opération est décomposée en deux phases :
Phase de travaux 1 : la Cité de l’Enfance, ses espaces extérieurs, les abords et espaces publics,
comprenant les sous-ensembles : A1 - Groupe Scolaire + Salle polyvalente + Porche ; A2 - Crèche et cour
élémentaire en étage ; A3 - Cour maternelle haute et basse ; A4 - Abords du groupe scolaire et patio ; A5 -
Parking personnel + Aire de livraison Nord ; A6 - Voie pompier ; B1 - Parvis ; B2 - Aire de stationnement
public ; B3 - Espace public Sud non clôturé ; B4 - Espace Nord clôturé ; B5 - Jardins partagés Nord ; B5 -
Entrée sur Marcel Sembat non clôturée
Phase de travaux 2: le Parc public, comprenant le sous-ensemble : C1 - Parc public
Le planning prévisionnel est le suivant : Début exécution décembre 2026 Phase 1 : 20 mois avec une
ouverture de la cité de l'enfance en septembre 2028 ; hors Phase 2 : 6 mois à compter de juin 2028
Lieu(x) d'exécution :
SITE LEO LAGRANGE
Cours de Verdun
33150 Cenon
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
Consultation n°: 2620T_AOO Page 4 sur 19
1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit de marchés ordinaires à prix global et forfaitaire à l’exception du lot 2 qui comporte une partie à
prix unitaire et une part globale et forfaitaire.
1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 17 Lot(s) :
Lot(s) Désignation Procédure de passation
1 Installation chantier / Fondations / Gros-Œuvre AOO
2 Installation géothermique AOO
3 Charpente bois / MOB / Bardage AOO
4 Couverture/zinguerie AOO
5 Etanchéité AOO
6 Menuiseries extérieures AOO
7 Serrurerie MPPA
8 Plâtrerie/Faux Plafonds MPPA
9 Menuiseries intérieures / Agencement MPPA
10 Revêtement de sols et faiences AOO
11 Peinture /Signalétique/Nettoyage AOO
12 CVC-GTB/Plomberie Sanitaire AOO
13 Electricité/ Photovoltaique MPPA
14 Ascenseurs et monte charge MPPA
15 Cuisine MPPA
16 VRD AOO
17 Paysage et Biodiversité AOO
Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les lots suivants seront passés selon une procédure distincte de la présente consultation, conformément
aux dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-8 ou L. 2123-1 et R. 2123-1 2° du Code de la commande
publique. Un règlement de consultation différent est applicable pour ces lots, cependant le CCAP est
commun à tous les lots.
Lot n°7:Serrurerie
Lot n°8:Plâtrerie/Faux Plafonds
Lot n°9:Menuiseries intérieures / Agencement
Lot n°13:Electricité/ Photovoltaique
Lot n°14:Ascenseurs et monte charge
Lot n°15:Cuisine
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
Un même candidat pourra se voir attribuer un nombre maximal de 2 lots sur l’opération (ensemble des 17
lots).
Si un candidat est classé premier pour un nombre de lots supérieur à ce nombre maximal, les modalités
d'attribution des lots sont les suivantes : Dans l'hypothèse où, à l'issue du classement des offres, un même
Consultation n°: 2620T_AOO Page 5 sur 19
candidat serait classé premier sur un nombre de lots supérieur au nombre maximal autorisé, les lots qui
lui seront attribués seront déterminés selon la règle suivante :
Les lots seront attribués au candidat pour lesquels son offre obtient l'écart de notation le plus important
avec l'offre classée en deuxième position ;
1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal Description
45214200-2 Travaux de construction de bâtiments scolaires
45112712-9 Travaux d'aménagement paysager de jardins
Lot(s) Code principal Description
1 45262210-6 Travaux de fondation
1 45100000-8 Travaux de préparation de chantier
1 45223220-4 Travaux de gros œuvre
2 45111250-5 Travaux d'étude géotechnique
Lot(s) Code principal Description
3 45261100-5 Travaux de charpente
3 45420000-7 Travaux de menuiserie et de charpenterie
4 45261210-9 Travaux de couverture
4 45262000-1 Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture
5 45261420-4 Travaux d'étanchéification
6 45421100-5 Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
10 45430000-0 Revêtement de sols et de murs
10 45432100-5 Travaux de pose de revêtements de sols
11 45442100-8 Travaux de peinture
11 45316200-7 Installation de matériel de signalisation
12 45331000-6 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation
12 45330000-9 Travaux de plomberie
16 45112710-5 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
17 45112711-2 Travaux d'aménagement paysager de parcs
1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Consultation n°: 2620T_AOO Page 6 sur 19
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
2.2 - Forme juridique du groupement
Dans le cadre de cette consultation, les entreprises sont autorisées à déposer leur candidature et leur
offre sous forme de groupement. Chaque entreprise constituant le groupement doit, dès le stade de la
candidature, produire l’intégralité des documents exigés article 6.1 du présent règlement de la
consultation.
Dans tous les cas de figure, l’acte d’engagement est un document unique signé soit par l’ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces
entreprises au stade de la passation du marché. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus
d’un groupement pour un même marché.
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation signé
par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.
Le pouvoir adjudicateur n’impose aucune forme de groupement cependant en cas de groupement conjoint
le mandataire sera solidaire.
2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
2.4 - Prestations supplémentaires éventuelles
Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires
éventuelles suivantes :
Lot(s) Code Libelle Description
Gardiennage sur les 3 derniers mois du chantier
PSE 01 Gardiennage (service de clés)
Le time-lapse est un effet d'ultra accéléré
PSE 02 Time Lapse réalisé image par image
1
bungalow 25m² sur parcelle AW80, y compris
PSE 03 Maison du projet alimentation élec, habillage signalétique et
sécurisation
Clôture nord déposée et reposée au droit de la
PSE 04 Clôture parcelle cadastrale
3 PSE 01 Sous-face bois pour les toitures extérieures du
Auvent extérieur
groupe scolaire
Auvent en bac acier : sur l’accès cuisine en
PSE 01 Auvent quai cuisine
façade Nord
4
PSE 02 Ligne de vie supplémentaire au droit des
Ligne de vie
Panneaux photovoltaïques
Entretien des végétaux : sur une durée de deux
ans (2 passages par an minimum) sur Toitures
5 PSE 01 Entretien végétaux
Terrasses végétalisées inaccéssibles bâtiment
élémentaire et salle polyvalente
PSE
12A_01 Filtres à charbon Filtres à charbon pour CTA
PSE
12 Brumisateurs Branches brumisateurs et arrosage cours
12B_01
PSE
12B_02 ECS ECS dans les classes élémentaires
Consultation n°: 2620T_AOO Page 7 sur 19
Lot(s) Code Libelle Description
PSE 01 Parvis Parvis en pavés béton
PSE 02 Abords gymnase Abords Ouest du Gymnase
16
PSE 03 Abattages arbres dangereux dont haie de
Abattage
peupliers
Entretien végétaux Travaux d’entretien pendant 2 ans
PSE a
supplémentaires
PSE b Maintenance jeux Contrat de maintenance des jeux en bois
17 PSE c Abords gymnase Abords Ouest du Gymnase
PSE d Parvis Parvis en pavés béton
PSE e Fourniture et mise en œuvre de structures de
jeux
jeux
Les candidats présenteront un dossier "variantes exigées : PSE" comportant un sous-dossier pour chacune
de ces prestations. Chaque prestation sera chiffrée dans l'acte d'engagement, en complément de l'offre de
base.
L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son
rejet.
2.5 - Clauses d’exécution à caractère social et environnemental
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le
détail est indiqué dans le CCAP.
1/Cette consultation comporte des conditions d’exécution à caractère social, selon les articles L2112-2 et
L2152-7 du nouveau Code de la Commande Publique, dont le détail est indiqué dans le C.C.A.P. Le respect
de ces dispositions est une condition de la conformité de l’offre.
Le maître d’ouvrage, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé
d’inclure dans ce marché une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.Une offre qui ne
satisferait pas à cette condition serait déclarée irrégulière pour non-conformité au cahier des charges.
Les entreprises qui soumissionnent aux lots énumérés ci-après s’engagent à mobiliser, sur la durée du
marché, des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Les emplois
ouverts doivent contribuer à faire acquérir ou à améliorer la qualification et l’employabilité en vue d’une
insertion qualifiante et pérenne.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs dans le cadre de l'exécution des prestations suivant le détail ci-dessous :
LOTS Désignation Minimum heures dont Obligation
insertion sur lequel le formation
candidat s'engage (5% des heures)
1 Installation de chantier / Fondations / Gros-Œuvre 1600 80
2 Installation géothermique 0
3 Charpente bois / MOB / Bardage 600 30
4 Couverture/zinguerie 70
5 Etanchéité 70
6 Menuiseries extérieures 300
Consultation n°: 2620T_AOO Page 8 sur 19
7 Serrurerie 180
LOTS Désignation Minimum heures dont Obligation
insertion sur lequel le formation
candidat s'engage (5% des heures)
8 Plâtrerie/Faux Plafond/ Isolation 300
9 Menuiseries intérieures / Agencement 200
10 Revêtement de sols et faïences 150
11 Peinture /Signalétique/Nettoyage 100
12 CVC GTB/Plomberie Sanitaire 600 30
13 Electricité /Photovoltaïque 350
14 Ascenseurs et Monte-charge 0
15 Cuisine 35
16 VRD 900 45
17 Paysage et Biodiversité 750 37
Pour les lots dont le volume d’heures d’insertion est supérieur à 500h, 5% minimum des heures d’insertion
doivent être réservées à de la formation à destination des personnes en insertion. Ces heures de
formation doivent être réalisées sur les heures de travail. Les organismes mobilisés pour assurer la
formation doivent être reconnus par la branche professionnelle du bâtiment.
Les candidats devront obligatoirement renseigner l’annexe « Engagement Clause sociale » et répondre aux
items et joindre l’annexe à l’offre.
2/ Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
- Mesures mises en œuvre sur le chantier pour répondre aux enjeux environnementaux en adéquation avec
la charte Chantier Faibles nuisances ;
- les moyens mis en œuvre dans le cadre de la valorisation de la démarche Bâtiment Durable Nouvelle
Aquitaine, par la valorisation des fournitures réemployées in-situ, issues des filières locales ou régionales
de réemploi, de recyclage ou de matériaux bio/géosourcés;
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera
déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Consultation n°: 2620T_AOO Page 9 sur 19
3 - Les intervenants
3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération est assurée par :
ALIENOR AMO
4 ALLEE DE LA CRABETTE
33600 Pessac
Tél. : 07.49.45.30.07
Courriel : s.boisseau@alienor-amo.fr
conducteur d'opération est représenté par : Sébastien BOISSEAU.
3.2 - Assistance à maîtrise d'ouvrage
L'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par :
KAPEA
60 AVENUE GASTON CABANNES
33270 FLOIRAC
Courriel : contact@kapea-amo.fr
missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage sont les suivantes :
AMO HQE et commissionnement, Accompagnateur BDNA
3.3 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
ASSOCIER ( APM & Associés-Madec)
24 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
Tél. : 01.48.04.34.47
Courriel : candidatures@madec.net
mission de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage est :
Mission de base + Synthèse Bâtiment + SSI + OPC + Usagers + STD SED + Traitement de la Signalétique +
Diagnostique Agro-pédologique.
3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maître d'œuvre.
3.5 - Coordination des systèmes de sécurité incendie
La coordination des systèmes de sécurité incendie est assurée par le maître d'œuvre.
3.6 - Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par :
BUREAU ALPES CONTROLES
LES BUREAUX DU LAC - BATIMENT 1
4 RUE THEODORE BLANC
33520 BRUGES
Tél. : 05.56.39.05.60
Courriel : bordeaux@alpes-controles.fr
Les missions de contrôle technique sont les suivantes :
L + S + PS + SEI + LP + TH + HAND + PHA + F + PV + HYS + VIEL + CONSUEL
3.7 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera assurée par :
GM QUALITE
8 CHEMIN DE LESCAN
33150 CENON
Consultation n°: 2620T_AOO Page 10 sur 19
Tél. : 05.56.40.08.07
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai global de l'opération est de 24 mois, il est découpé en 2 phases :
Phase 1 : Construction de la Cité de l’Enfance, ses espaces extérieurs, les abords et espaces publics,
La durée prévisionnelle de cette phase est de 20 mois y compris période de préparation.
Phase 2 : Aménagement du Parc public (6 mois à compter de juin 2028)
Nota : Période de préparation commune à l’ensemble des lots : 2 mois à compter de la notification des
marchés - Période d’exécution commune à l’ensemble des lots : 18 mois pour la phase 1, à compter de la
notification d'un Ordre de service. La phase 2 ne concerne que les lots 16 et 17, un OS sera émis pour
déclencher cette phase travaux.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait
de cette obligation de confidentialité.
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes par lot
- l’ Annexe à l’AE à renseigner obligatoirement pour l’engagement en termes d’insertion professionnelle
(clause sociale)
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun et son annexe : EDIFLEX
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dont le Lot 00 Généralités communes
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) par lot ainsi que le DQE pour le lot 2
- Le cadre de réponses du mémoire technique à compléter obligatoirement par lot
- Pièces techniques et graphiques de l'architecte et des bureaux d'études mentionnées dans l’annexe liste
des pièces dont (liste non exhaustive):
- Le calendrier prévisionnel d'exécution
- Le Plan Général de Coordination
- Le Rapport Initial de Contrôle Technique
- Le dossier de conception spécifique (DCS)_Terra-Consulting
- Le rapport G2_PRO – Ginger CEBTP
- La Charte chantier à faibles nuisances
- Le modèle DC4 (sous-traitant)
- L'attestation de visite (obligatoire pour les lots 1 et 16)
Il est téléchargeable librement et gratuitement via le profil acheteur à l'adresse : https://demat-
ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=609173&orgAcronyme=MAIRIE_33_264
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à
Consultation n°: 2620T_AOO Page 11 sur 19
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever
aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
6.1 - Documents à produire
Nota : Conformément au décret 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification
applicable aux marchés publics, et à l’article R2143-13 du code de la commande publique, les candidats
(le candidat unique ou l’ensemble des membres du groupe et éventuellement les autres opérateurs
économiques sur lesquels s’appuierait le candidat pour justifier de ses capacités) sont dispensés de fournir
les renseignements ci-après s’ils sont accessibles à l’acheteur publics par le biais d’un système
électronique de mise à disposition d’information administré par un organisme officiel ou d’un espace de
stockage numérique, à condition que figurent dans les dossier de candidature toutes les informations
nécessaires à sa consultation (coordonnée du système ou de l’espace, code d’accès) et que cet accès
gratuit.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés Signature
Lettre de candidature DC1 Non
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas Non
d'interdiction de soumissionner
Délégation de pouvoir Non
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à Non
L. 5212-11 du Code du travail
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les Non
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques Non
professionnels
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du Non
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des Non
cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de
conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le Non
candidat dispose pour la réalisation du contrat
Consultation n°: 2620T_AOO Page 12 sur 19
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations Non
de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils
ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre,
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement (AE) par lot et ses annexes dont l'engagement en matière de clause Non
sociale obligatoire
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) par lot (sauf pour le lot 12 : 2 DPGF à Non
renseigner mais 1 seul AE) et le Détail Estimatif/BPU pour le lot 2
Cadre de réponses mémoire technique à compléter obligatoirement par le candidat/lot y Non
compris le planning d'exécution détaillé
Les fiches techniques correspondant aux matériaux et matériels proposés par le candidat, Non
identifiées dans le cadre de réponses mémoire technique. A joindre obligatoirement
Relevé d'Identité Bancaire ou postal Non
L'attestation de visite obligatoire pour les candidats répondant aux lots 1 et 16, facultative Non
pour les autres lots
L’entreprise devra également signaler à la Maîtrise d’Œuvre toutes erreurs de côtes ou de contradictions
entre les plans et remettre son offre en tenant compte de ces erreurs.
Les entreprises ont l’obligation de remettre leurs offres conformément à la DPGF fournis. Elles ont la
possibilité d’effectuer les sous détails nécessaires à l’intérieur d’articles des bordereaux.
En cas d’omissions ou d’erreurs dans les CCTP ou quantitatifs, l’entreprise a obligation de remettre son
offre en tenant compte de ces omissions ou erreurs et de les signaler à la Maîtrise d’Œuvre avant la
signature des marchés.
Les entreprises candidates sont tenues de compléter et de respecter le cadre de réponse du mémoire
technique fourni. Si le candidat joint au présent cadre de mémoire technique une documentation annexe,
il indique dans le présent mémoire les numéros de pages correspondantes, afin de faciliter l’analyse de
son offre.
S'agissant de lots traités en Appel d'Offres Ouvert, les candidats doivent être vigilants sur la complétude
de leur(s) offre(s), qui pourraient être déclarées irrégulières si des pièces manquaient. Aucune
négociation ne sera faite dans ce cadre, seul des échanges dans le cas de compléments sur la teneur des
offres sont permises.
La signature de l’acte d’engagement n’est requise qu’au stade de l’attribution avec les candidats retenus,
cependant les candidats sont libres de signer électroniquement leur offre, dès la remise de l’offre. Le RIB
ou RIP fourni doit impérativement correspondre au nom et à l’adresse du titulaire avec le numéro SIRET
associé inscrit à l’acte d’engagement du marché public.
Consultation n°: 2620T_AOO Page 13 sur 19
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
6.2 - Visites sur site
Une visite sur site est préconisée.
Afin entre autres de :
- Prendre connaissance de l’état du terrain actuel
- Appréhender les accès et la mise en œuvre du chantier
- Connaître le site et visualiser les difficultés d’accès,
- Comprendre les contraintes de sécurité vis à vis des usagers du site
Les candidats pourront se rendre librement sur site ou prendre contact par mail
mireille.chambron@cenon.fr /clemence.deuil@cenon.fr
ou tel 05.57.80.70.00
ATTENTION Pour les lots n° 01 et 16, la visite de site est obligatoire.
Les conditions de visites sont les suivantes : Pour les lots n° 01 et 16, prendre obligatoirement contact par
mail mireille.chambron@cenon.fr /clemence.deuil@cenon.fr ou tel 05.57.80.70.00.
le candidat se rendra obligatoirement sur place afin d’apprécier toutes les sujétions influant sur sa
proposition et la réalisation de ses travaux. L’offre du candidat sera contractuellement réputée tenir
compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance du site, et comprendre tous les
travaux accessoires et autres nécessaires.
Les dates de visites sont prévues les 02 septembre , le 10 septembre, et le 14 septembre à 14H00 sur
site.
Une attestation de visite signée et remise à l’issue de la visite devra à jointe à l’offre : ce document
devra être impérativement joint à l’offre pour les lots 1 et 16, sous peine d’élimination de cette dernière.
Aucune question ne pourra être posée lors de la prise de contact et de la visite. Les questions devront
être posées par écrit par le biais de la plateforme demat-ampa.fr. La ou les réponses seront apportées sur
la plateforme www.demat-ampa.fr à l’attention de l’ensemble des candidats.
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.
7.1 - Dématérialisation
Conformément aux dispositions des articles R 2132-1 à R 2132-6 du code de la commande publique, la
présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée.
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation et de
déposer leur offre par voie électronique via le site : http://demat-ampa.fr
Il est rappelé qu’il est important de s’identifier (mail) sur la plateforme, ceci afin de pouvoir recevoir les
éventuelles rectifications du dossier de consultation et les réponses apportées aux questions posées via le
support sous risque de ne pas être informé.
Une fois connecté au site http://demat-ampa.fr, pour rechercher une consultation, il convient de cliquer
sur « recherche avancée » puis renseigner « l’entité publique » et/ ou le numéro 2620T_AOO dans le
champ de saisie « référence publique » puis dans le champ « action » sur afin d’accéder au dossier de
consultation et télécharger toutes les pièces du dossier (Publicité, DCE).
Il est précisé que les pièces techniques sont communes aux 2 consultations, cependant le présent
règlement de consultation s’applique seulement aux lots 1,2,3,4,5,6,10,11,12,16,17 et une salle
spécifique est ouverte dans le cadre de cette procédure en appel d'offres ouvert. Il est indispensable de
vérifier lors du dépôt des offres d'utiliser la salle appropriée.
Consultation n°: 2620T_AOO Page 14 sur 19
7.2 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://demat-ampa.fr.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et
l'heure limites de réception des offres.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le
délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces
exigées au titre de la présente consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ,sur support papier ou par voie électronique. Cette copie doit
être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée. Il est précisé par ailleurs que « la copie de sauvegarde
adressée par voie électronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences
minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars
2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la
commande publique (annexe 8 du code de la commande publique). » Elle est ouverte dans les cas
suivants :- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert,
à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise par courrier à l'adresse suivante :
MAIRIE DE CENON
Service achats marchés publics
1 AVENUE CARNOT
CS50027
33152 CENON CEDEX
Ou déposée contre récépissé service Commande Publique (2ème étage du Pôle Administratif Communal)
1 Rue René Bonnac 33150 Cenon
Les mentions « Procédure AOO "Construction Cité de l'Enfance -CENON » "Lot n° « et «COPIE DE
SAUVEGARDE Ne pas ouvrir» devront figurer sur l’enveloppe.
Les horaires d'ouverture sont de 9 H à 12 H 30 et 13 H 30 à 17 H du lundi au vendredi hors jours fériés.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : les
fichiers devront être transmis dans des formats de la suite bureautique OpenOffice (.odt, .ods) ou
Microsoft Office (.doc, .xls) et format Adobe Acrobat (.pdf)
L'organisation et le nommage des fichiers attendus par le pouvoir adjudicateur est le suivant :
Par lot : 1 fichier comprenant les pièces administratives sous format PDF.
Et 1 dossier regroupant les pièces de l'offre , AE, DPGF , Mémoire technique.....
Nom fichier » correspond au libellé du document - exemple : memoire_technique, acte_d'engagement
etc.…
Les libellés ne devront contenir ni espace, ni accent
L’appellation des pièces doit être explicite et refléter le contenu du fichier.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Consultation n°: 2620T_AOO Page 15 sur 19
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette
consultation. Cependant le candidat est libre de le signer électroniquement.
Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande
publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié, tel que défini
par le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services
de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type
RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant
aux exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de l'ANSSI
(https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française ou
étrangère. Le candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré
par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la
vérification de la validité de la signature.
Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés par la
réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois l'utilisation d'une
signature électronique au format pAdES.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue pourra être transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite
7.3 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée. Sauf dans le cas de la copie de sauvegarde.
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
La Ville de Cenon se réserve la possibilité d’examiner les offres avant les candidatures conformément à
l’article R2144-3 du code de la commande publique.
Après analyse des candidatures, les candidats qui ne présentent pas les capacités professionnelles,
techniques et financières suffisantes par rapport à la prestation objet de la consultation ne sont pas
admis.
8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.
2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre
inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Consultation n°: 2620T_AOO Page 16 sur 19
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour tous les lots
Critères Pondération
1-Prix des prestations jugée sur la DPGF (Offre la moins disante/offre 50.0
considérée)*50
2-Valeur technique jugée sur la base de cadre réponses mémoire technique/ Lot 40.0
obligatoirement complété par le candidat et les annexes jointes planning détaillé
d'exécution et fiches techniques
2.1-Moyens humains et matériels mobilisables dans le cadre du chantier 10.0
2.2-Délais de réalisation sur la base d'un planning prévisionnel d'exécution 10.0
détaillé
2.3-Méthodologie d’exécution et de réalisation des travaux 15.0
2.4-Qualité des matériaux jugée sur les fiches techniques identifiées par lot 5.0
3-Démarche environnementale jugée sur le cadre de réponses mémoire technique : 10.0
pour répondre aux enjeux environnementaux en adéquation avec la charte
chantier faible nuisances et dans le cadre de la valorisation de la démarche BDNA
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le
candidat.
La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus
par le candidat.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.
Les sous-critères pour juger de la valeur technique sont les suivants :
Fiche 1 – Les moyens humains mobilisables dans le cadre du chantier (5 points)
Fiche 2 – Les moyens matériels mobilisables spécifiquement dans le cadre du chantier (5 points)
Fiche 3 – Les délais de réalisation avec la présentation planning prévisionnel d’exécution détaillé par
tâches administratives et techniques, fabrications (10 points)
Fiche 4 – La méthodologie d’exécution et de réalisation des travaux (15 points) incluant :
- la présentation des méthodologies et solutions techniques retenues : la définition de l'organisation de
production des documents d'études d'exécution (interne, BET externe, sous-traitance, etc…) ; des
références et enquête de satisfaction sur les projets déjà réalisés et comparables ; la définition de
l'organisation et méthodologie d'intervention générales et particulières au projet
- la présentation des contraintes de site, d'accès, sécurité, nuisances et méthodologies particulières : les
moyens d'accès, d'approvisionnement des matériaux et matériels adaptés aux chantiers et aux contraintes
du site ; l’organisation générale et particulière des livraisons pour limiter leur nombre ou limiter les
stockages sur site ; les dispositions relatives aux nuisances environnementales (poussières, bruits,
vibrations), à l’hygiène et la sécurité.
Fiche 5 – Le descriptif et listage des matériaux et fournitures (qualité, provenance et origine) prévus
pour la réalisation de l’opération, avec fiches techniques, provenance et pertinence dans le respect du
CCTP (5 points)
Fiches 6 et 7 – La démarche environnementale mis en œuvre par l’entreprise (10 points), par :- la
description des mesures mises en œuvre sur le chantier pour répondre aux enjeux environnementaux en
adéquation avec la charte Chantier Faibles nuisances - les moyens mis en œuvre dans le cadre de la
valorisation de la démarche Bâtiment Durable Nouvelle Aquitaine, par la valorisation des fournitures
réemployées in-situ, issues des filières locales ou régionales de réemploi, de recyclage ou de matériaux
bio/géosourcés, de leurs données ou certifications environnementales ; la mise en place d’autocontrôles ;
et les moyens de participation des usagers pendant les travaux,
Consultation n°: 2620T_AOO Page 17 sur 19
8.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique à savoir notamment :
• Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, dans les cas où ceux-ci ne
peuvent être récupérés automatiquement par le département, conformément aux dispositions de l’article
113-14 du Code des Relations entre le Public et l’Administration
• Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254.2 à D.8254-5 du code du
travail
• Un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés, délivré par l’association de gestion du fonds de développement pour
l’insertion professionnelle des handicapés
• Le jugement de redressement judiciaire le cas échéant.
Selon les pièces déjà transmises par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché et toujours
en cours de validité, l’acheteur ne sollicitera le candidat que pour les pièces manquantes.
Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra, dans le même délai, produire ces
mêmes pièces relatives à chacun des sous-traitants.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.
Cette attestation devra couvrir les montants des marchés à la date d’ouverture du chantier.
L’attributaire déposera ses attestations sur la plateforme en ligne sécurisée mise à disposition
gratuitement à l’adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com
Il pourra toutefois, les adresser au pouvoir adjudicateur par courriel, mais il devra privilégier le dépôt sur
la plateforme e-Attestations.
Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou
accompagnés d’une traduction en français.
Pour la production des pièces demandées au candidat attributaire, celui-ci pourra se prévaloir des
modalités particulières d’accès aux documents éventuellement définies à l’article « présentation des
candidatures », en transmettant, dans le délai défini pour la transmission de ces pièces, les informations
correspondantes.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 7
jours.
A défaut de la fourniture de ces certificats dans le délai imparti, l’offre est rejetée et le candidat
éliminé. Le candidat dont l’offre a été classé immédiatement après la sienne est alors sollicité à fournir
les pièces, certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Le cas échéant,
cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres.
Conformément au code de la commande publique l’acheteur peut à tout moment mettre fin à la
procédure.
Les candidats retenus seront invités à transmettre l’acte d’engagement (AE) et DPGF signés soit
électroniquement avec certificat de signature conforme par le biais de la plateforme Demat-Ampa ou
à défaut les documents signés en original par courrier dans les meilleurs délais à l'adresse suivante
Mairie de Cenon - Service Commande publique - 1 avenue Carnot - CS 50027 – 33152 CENON
Les autres soumissionnaires seront avisés du rejet de leur offre par voie électronique (profil acheteur).
Les attributaires recevront une lettre de notification accompagnée d’une copie de leur marché adressée
par le biais de la plateforme électronique. (profil acheteur : demat-ampa.fr).
Les échanges pendant l'exécution du marché pourront être faits par le biais de la plateforme.
Consultation n°: 2620T_AOO Page 18 sur 19
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
BP 947
33063 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 56 99 38 00
Télécopie : 05 56 24 39 03
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat
est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
BP 947
33063 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 56 99 38 00
Télécopie : 05 56 24 39 03
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Consultation n°: 2620T_AOO Page 19 sur 19
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.