CCTP
CCE_DCE - CCTP LOT 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE ind_C.pdf · lot 1 · 44 749 mots · du marché « Construction d'une Cité de l'Enfance avec crèche, groupe scolaire et salle polyvalente, aménagement d'un jardin public… », dossier de consultation officiel.
MAIRIE de CENON (33)
Pôle Aménagement du Territoire et du Patrimoine – 1 Ave Carnot
33150 CENON
Construction de la CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin
public sur le site Léo Lagrange
PHASE DCE
CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON
IGREC INGENIERIE
29/07/2026
Maître d'ouvrage 1 Av. Carnot Tél : 05 57 80 70 00
Ville de CENON 33150 CENON e-mail :
Maître délégué – AMO 60, avenue Gaston Cabannes Tél : 05 56 75 36 30
KAPEA 33270 FLOIRAC e-mail : contact@kapea-amo.fr
Architectes Mandataires 24 rue du Faubourg Poissonnière Tél : 01 48 04 34 47
ASSOCIER 75010 PARIS e-mail : rcomby@associer.archi
Architectes (cotraitant) 18 place des Quinconces Tél : 05 56 52 43 30
FERRON & MONNEREAU 33000 Bordeaux e-mail : agence@ferron-monnereau.com
Paysagiste 4 RUE NEUVE Tél. : 05 56 48 51 82
Freddy Charrier - Let's Grow 33000 – BORDEAUX e-mail : freddy.charrier@letsgrow.fr
BET TCE 127 Avenue d'Italie Tél : 01 53 94 73 73
IGREC INGENIERIE SAS 75013 PARIS e-mail : contact@y-ingenierie.com
Acousticien 6 Rue des Satellites Tél : 05 47 50 03 80
GANTHA 33187 LE HAILLAN cedex e-mail : f.favre@gantha.com
BE Environnement 162-164 rue de Crimée Tél. : 01 43 59 55 75
TRIBU 75019 PARIS e-mail : admin.paris@tribu.coop
BE Bois 10 PL Nationale Tél. : 05 63 66 51 93
BIM B 82000 MONTAUBAN e-mail : Contact@BimB.fr
Alpes Contrôles 4 rue Théodore Blanc Tél. : 05 56 39 05 60
Contrôleur technique 33520 BRUGES e-mail : hulvois@alpes-controles.fr
N° Projet Emetteur Phase Type LOT n° CET Zone Niveau N° Indice
2024016 IGR DCE CCTP 01 GOE TZ TN 01 C
Nombre de pages : 108
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 2 / 108
Indice Observations Etabli par Vérifié par Approuvé par Date
C Mise à jour SNCF et G2PRO VB VB VB 29/07/2026
B Création du document JP VB VB 17/07/2026
Imp : 29/07/2026 17:44
Nom du fichier : 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 3 / 108
SOMMAIRE
1 PRESENTATION DU PROJET ....................................................................................................................................................... 10
1.1 INTERVENANTS ................................................................................................................................................................... 10
1.2 DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX ................................................................................................................... 11
1.3 EXIGENCES PERFORAMANTIELLES .............................................................................................................................. 11
1.3.1 ACOUSTIQUE ....................................................................................................................................................................... 11
1.3.2 EXIGENCES THERMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ........................................................................................................ 12
1.3.2.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise .....................................................................................12
1.3.2.2 Entretien et durée de vie ....................................................................................................................................12
1.3.2.3 Suivi du niveau carbone .....................................................................................................................................12
1.4 SECURITE INCENDIE .......................................................................................................................................................... 13
1.5 SEISME .................................................................................................................................................................................... 13
1.5.1 DIMENSIONNEMENT DES ANCRAGES ET FIXATIONS ........................................................................................................ 15
1.5.1.1 EFFORT REPRIS PAR LES FIXATIONS DE L’ENS (ÉLEMENTS NON STRUCTURAUX) ................................................................15
1.5.1.2 DIMENSIONNEMENT EN CAPACITE DES ANCRAGES ET DES FIXATIONS...............................................................................15
2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ................................................................................................................................................. 16
2.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS ................................................................................................................................ 16
2.1.1 DTU, NORMES ET NOTE GENERALES................................................................................................................................. 16
2.1.1.1 Liste des DTU et règles professionnelles .....................................................................................................16
2.1.1.2 Liste des Eurocodes .............................................................................................................................................17
2.1.1.3 Réglementations administratives ...................................................................................................................17
2.1.1.4 Prescriptions spécifiques....................................................................................................................................17
2.1.2 MATERIAUX, PROCEDES ET SYSTEMES « NON TRADITIONNELS » .................................................................................. 17
2.1.3 QUALIFICATION ACERMI ................................................................................................................................................. 18
2.1.3.1 Prescriptions techniques générales : .............................................................................................................18
2.1.3.2 Prescriptions techniques particulières : ........................................................................................................19
2.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE ........................................................................................................ 19
2.2.1 A L’OFFRE............................................................................................................................................................................ 19
2.2.2 PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER ................................................................................................... 19
2.2.2.1 Système d’Echange de Données Informatique (SEDI) ............................................................................20
2.2.3 EN COURS DE CHANTIER .................................................................................................................................................... 20
2.2.4 EN FIN DE CHANTIER .......................................................................................................................................................... 20
2.3 ORGANISATION DES ETUDES ........................................................................................................................................ 21
2.3.1 RELEVES PREALABLES ET COMPLEMENTAIRES .................................................................................................................. 21
2.3.2 DOCUMENTS D’EXECUTION ET PLANS D’ATELIER CHANTIER .......................................................................................... 21
2.3.2.1 Préambule ................................................................................................................................................................21
2.3.3 DEFINITION DES PRINCIPAUX DOCUMENTS D’EXECUTION STRUCTURELS ..................................................................... 23
2.3.3.1 Modèle de calcul global .....................................................................................................................................23
2.3.3.2 Note d’hypothèses ...............................................................................................................................................23
2.3.3.3 Note de calcul ........................................................................................................................................................24
2.3.3.4 Plan et coupes ........................................................................................................................................................24
2.3.3.5 Fiches matériels et matériaux...........................................................................................................................25
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 4 / 108
2.3.4 ARTICULATION ENTRE ETUDES D’EXE, DE SYN, VISAS ET AVIS.................................................................................. 25
2.3.4.1 Procédure BPO/BPS .............................................................................................................................................25
2.3.4.2 Ordonnancement des études d’EXE ..............................................................................................................26
2.3.5 DOSSIER DES OUVRAGES APRES EXECUTION DES TRAVAUX ............................................................................................ 27
2.3.5.1 Règle de présentation .........................................................................................................................................27
2.4 NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ........................................................................................................... 27
2.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE GROS œuvre ..................................... 28
2.5.1 CATEGORIE DE CHANTIERS (SELON DTU 21) .................................................................................................................. 28
2.5.2 BETON ARME ET MORTIER .................................................................................................................................................. 28
2.5.2.1 Généralités ...............................................................................................................................................................28
2.5.2.2 Composition et impact carbone .....................................................................................................................28
2.5.2.3 Agents de démoulage .........................................................................................................................................29
2.5.2.4 Réservations ............................................................................................................................................................29
2.5.2.5 Produits de reprises et finition ........................................................................................................................29
2.5.2.6 Béton désactivé – lavé ........................................................................................................................................29
2.5.2.7 Protection, décoration béton ...........................................................................................................................29
2.5.2.8 Produit d’imprégnation ......................................................................................................................................29
2.5.2.9 Albédo des sols......................................................................................................................................................30
2.5.3 GRANULATS......................................................................................................................................................................... 30
2.5.4 CONTROLE DU BETON ........................................................................................................................................................ 30
2.5.5 COFFRAGE ........................................................................................................................................................................... 30
2.5.5.1 QUALITE DES COFFRAGES ...............................................................................................................................................30
2.5.5.2 RAGREAGE.....................................................................................................................................................................31
2.5.5.3 COFFRAGE CLASSE I (INDIFFERENT) .................................................................................................................................31
2.5.5.4 COFFRAGE CLASSE R (RUGUEUX)....................................................................................................................................31
2.5.5.5 COFFRAGE CLASSE L (LISSE)............................................................................................................................................31
2.5.5.6 COFFRAGE CLASSE S (SPECIAL) .......................................................................................................................................31
2.5.5.7 LARMIERS ......................................................................................................................................................................32
2.5.5.8 PRODUIT DE DECOFFRAGE ..............................................................................................................................................32
2.5.5.9 DECOFFRAGE .................................................................................................................................................................32
2.5.6 CARACTERISTIQUES DES PAREMENTS ................................................................................................................................ 32
2.5.6.1 PAREMENTS COFFRES PLANS ..........................................................................................................................................33
2.5.6.2 PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES..............................................................................................................................34
2.5.7 CONTRAINTE ADMISSIBLES ................................................................................................................................................ 35
2.5.8 ELEMENTS PREFABRIQUES .................................................................................................................................................. 35
2.5.9 MISE EN ŒUVRE DES MAÇONNERIES ................................................................................................................................ 35
2.5.10 BLOCS AGGLOMERES .......................................................................................................................................................... 35
2.5.11 ELEMENTS MANUFACTURES A BASE DE CIMENT .............................................................................................................. 36
2.5.12 BRIQUES CREUSES ............................................................................................................................................................... 36
2.5.13 CANALISATION EN ELEVATIONS ......................................................................................................................................... 36
2.5.14 CANALISATIONS EN TRANCHEES ....................................................................................................................................... 36
2.6 PROTECTION DES OUVRAGES ...................................................................................................................................... 36
2.7 GARANTIE .............................................................................................................................................................................. 36
2.8 VOLS ET DETERIORATIONS............................................................................................................................................. 37
2.9 REVISION ............................................................................................................................................................................... 37
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 5 / 108
2.10 NETTOYAGE........................................................................................................................................................................... 37
2.11 PROTECTIONS COLLECTIVES ......................................................................................................................................... 37
3 PRESCRIPTIONS CHANTIER ....................................................................................................................................................... 38
3.1 GENERALITE TCE ................................................................................................................................................................. 38
3.1.1 COMPLEMENTARITE NOC / CCTP .................................................................................................................................. 38
3.1.2 ETAT DES LIEUX.................................................................................................................................................................... 38
3.1.2.1 Visite du site............................................................................................................................................................38
3.1.2.2 Avoisinants – salle de sport restant en activité .........................................................................................38
3.1.2.3 Autres avoisinants.................................................................................................................................................40
3.1.2.4 Clôtures existantes ...............................................................................................................................................41
3.1.2.5 Portail existant ........................................................................................................................................................43
3.1.2.6 Reliquats de démolitions ...................................................................................................................................43
3.1.2.7 Talus SNCF ...............................................................................................................................................................46
3.1.2.8 Végétation................................................................................................................................................................47
3.1.2.9 Concessionnaires ..................................................................................................................................................48
3.1.3 AFFECTATION DES DEPENSES COMMUNES - PRORATA .................................................................................................... 49
3.1.4 MOYENS D’ACCES ET DE LEVAGE ....................................................................................................................................... 50
3.1.4.1 Echafaudages..........................................................................................................................................................50
3.1.4.2 Escaliers et accès provisoires ............................................................................................................................50
3.1.4.3 Protection des tranchées ...................................................................................................................................50
3.1.4.4 Grues automotrices ou à tour et nacelles – chariots télescopiques à fourche – transpalettes
électriques .....................................................................................................................................................................................51
3.1.5 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC .................................................................................................................................. 51
3.1.5.1 Autorisation préalable et redevance .............................................................................................................51
3.1.5.2 Travaux à proximité de la voie SNCF .............................................................................................................52
3.1.6 ACCES .................................................................................................................................................................................. 52
3.1.6.1 Contrôle des personnes et des véhicules ....................................................................................................52
3.1.6.2 Accès des véhicules au chantier ......................................................................................................................52
3.1.6.3 Stationnement des véhicules ...........................................................................................................................53
3.1.6.4 Livraison et colisages ...........................................................................................................................................53
3.1.6.5 Containers et stockages .....................................................................................................................................54
3.1.6.6 Accès provisoires...................................................................................................................................................54
3.1.6.7 Accès des secours .................................................................................................................................................54
3.1.7 MATERIEL ELECTRIQUE DES ENTREPRISES ......................................................................................................................... 55
3.1.8 MISE EN CONDITION ET SURVEILLANCE DU BATIMENT ................................................................................................... 55
3.1.8.1 Préchauffage - déshumidification ..................................................................................................................55
3.1.8.2 Elagages ....................................................................................................................................................................55
3.2 VIDE TECHNIQUE / SANITAIRE SOUS DALLE PORTEE .......................................................................................... 55
3.2.1 DOCUMENTATION DE REFERENCE ..................................................................................................................................... 55
3.2.2 PLANCHERS BAS RDC........................................................................................................................................................ 56
3.2.3 CONDITIONS D’INSTALLATION DES RESEAUX DANS LES VIDES SANITAIRES ................................................................... 56
3.2.3.1 Gabarits de circulation ........................................................................................................................................56
3.2.3.2 Gabarits de travail .................................................................................................................................................57
3.2.4 ACCES, VENTILATION ET ECLAIRAGE ................................................................................................................................. 57
3.2.5 SOLS..................................................................................................................................................................................... 57
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 6 / 108
3.3 INSTALLATION DE CHANTIER........................................................................................................................................ 58
3.3.1 CHANTIER A FAIBLES NUISANCES ...................................................................................................................................... 58
3.3.1.1 Base vie durable ....................................................................................................................................................58
3.3.1.2 Comptages énergétiques / Disconnecteurs ...............................................................................................58
3.3.1.3 Aire de lavage des roues ....................................................................................................................................58
3.3.1.4 Aire de lavage des bennes à béton ...............................................................................................................58
3.3.1.5 Aire de lavage des goulottes des toupies ...................................................................................................58
3.3.1.6 Tri et évacuation des déchets ...........................................................................................................................58
3.3.1.7 Produits de nettoyage de chantier ................................................................................................................59
3.3.1.8 Traceurs de chantier .............................................................................................................................................59
3.3.1.9 Stockage des produits polluants ....................................................................................................................60
3.3.1.10 Rejets accidentels ..................................................................................................................................................60
3.3.2 CONSTATS D’HUISSIER........................................................................................................................................................ 60
3.3.3 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER................................................................................................................................ 60
3.3.4 REMISE EN ETAT .................................................................................................................................................................. 61
3.3.5 CLOTURES DE CHANTIER .................................................................................................................................................... 61
3.3.5.1 Clôtures métalliques Existantes .......................................................................................................................61
3.3.5.2 Clôtures poteaux et plaques béton ...............................................................................................................61
3.3.5.3 Clôture bardage sur GBA doubles en limite de zone clos et indépendante .................................61
3.3.5.4 Clôtures HERAS intérieures à la zone close et indépendante et en limite de voie SNCF ........62
3.3.5.5 Portail .........................................................................................................................................................................62
3.3.5.6 barrières levantes motorisées provisoires ...................................................................................................62
3.3.5.7 portillons piéton ....................................................................................................................................................63
3.3.5.8 Tourniquet peigne avec système de badges .............................................................................................63
3.3.5.9 Accès des secours .................................................................................................................................................63
3.3.6 PISTES DE CHANTIER........................................................................................................................................................... 64
3.3.6.1 Pistes de chantier ..................................................................................................................................................64
3.3.6.2 Bandes de castines périphériques aux bâtiments ....................................................................................64
3.3.6.3 Cheminements piétons provisoires ...............................................................................................................64
3.3.6.4 Plateforme stabilisée pour les magasins, parkings ..................................................................................65
3.3.6.5 Gestion des EP et entretien des voiries ........................................................................................................65
3.3.6.6 Passages sous réseaux aériens concessionnaires .....................................................................................65
3.3.7 BASE VIE ET RACCORDEMENTS .......................................................................................................................................... 66
3.3.7.1 Autorisations ...........................................................................................................................................................66
3.3.7.2 Agence MOA/MOE/AMO/OPC/CSPS/CSSI/CT .........................................................................................66
3.3.7.1 Maison de projet ...................................................................................................................................................68
3.3.7.2 Vestiaires / Réfectoires / Sanitaires des cantonnements ......................................................................68
3.3.7.3 Divers .........................................................................................................................................................................69
3.3.8 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ....................................................................................... 69
3.3.9 RESEAUX ........................................................................................................................................................................... 70
3.3.9.1 Installations, Entretiens, Consommations ...................................................................................................70
3.3.9.2 Installation électrique de chantier ..................................................................................................................70
3.3.10 ORIGINE DES INSTALLATIONS ............................................................................................................................................ 70
3.3.10.1 Tableau général basse tension provisoire de chantier ...........................................................................70
3.3.10.2 Eau et Assainissement .........................................................................................................................................71
3.3.11 SIGNALETIQUE ET PANNEAUX ............................................................................................................................................ 72
3.3.11.1 Signalétique extérieure provisoire .................................................................................................................72
3.3.11.2 Panneau de chantier ............................................................................................................................................72
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 7 / 108
3.3.11.3 Signalétique intérieure........................................................................................................................................73
3.3.12 MOYENS COMMUNS .......................................................................................................................................................... 73
3.3.12.1 Télésurveillance vidéo périmétrique avec intervention 24/7 ...............................................................73
3.3.12.2 Homme Logistique & Traffic ............................................................................................................................74
3.3.12.3 Recette à matériaux .............................................................................................................................................74
3.3.12.4 Plateforme niveleuse ...........................................................................................................................................74
3.3.12.5 Gestion des livraisons ..........................................................................................................................................74
3.3.12.6 Système de contrôle d’accès et Badges d’accès au chantier ...............................................................75
3.3.12.7 Aires de lavage .......................................................................................................................................................76
3.3.13 GESTION DES DECHETS ...................................................................................................................................................... 76
3.3.13.1 Principes généraux de la gestion des déchets et du tri sélectif .........................................................76
3.3.13.2 Nettoyage des postes de travail .....................................................................................................................77
3.3.13.3 Bacs à déchets (collecte à l’intérieur des bâtiments) ..............................................................................77
3.3.13.4 bennes à déchets (collecte à l’extérieur des bâtiments) .......................................................................78
3.3.14 MOYENS D’ACCES ET DE LEVAGE ....................................................................................................................................... 79
3.3.14.1 Echafaudages..........................................................................................................................................................79
3.3.14.2 Escaliers et accès provisoires ............................................................................................................................79
3.3.14.3 Protection des tranchées ...................................................................................................................................79
3.3.14.4 Grues automotrices ou à tour –nacelles – chariots télescopiques à fourche – transpalettes
électriques .....................................................................................................................................................................................79
3.3.15 CONTRAINTES SNCF ET MISSIONS M1, M2, M2C, M3 ET LE CAS ECHEANT MF ET M4 ....................................... 80
3.3.16 PSE ...................................................................................................................................................................................... 80
3.3.16.1 PSE : Gardiennage les 3 derniers MOIS AVEC service des clés ...........................................................80
3.3.16.2 PSE : Time Laps ......................................................................................................................................................81
3.3.16.3 PSE : Maison de projet ........................................................................................................................................81
3.3.16.1 PSE : Clôture Nord ................................................................................................................................................82
3.4 SPECIFICITES DES OUVRAGES A PROXIMITE DE RFN .......................................................................................... 82
3.4.1 PRECONISATIONS GENERALES ET MISSION G5 ................................................................................................................ 82
3.4.2 SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET APPAREILLAGE .............................................................................................................. 83
3.4.3 MESURES CONCERNANT LES VIBRATIONS ET APPAREILLAGE .......................................................................................... 83
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES ................................................................................................................................................ 85
4.1 TERRASSEMENTS ................................................................................................................................................................ 85
4.1.1 DEFRICHAGE PREALABLE ET DEMOLITIONS COMPLEMENTAIRES .................................................................................... 85
4.1.2 TERRASSEMENT EN EXCAVATION ....................................................................................................................................... 85
4.1.3 DIVERS ................................................................................................................................................................................. 85
4.2 FONDATIONS ....................................................................................................................................................................... 85
4.2.1 PRINCIPE DE FONDATIONS ................................................................................................................................................. 85
4.2.2 MISSIONS G3 ..................................................................................................................................................................... 86
4.2.3 BETON DE PROPRETE .......................................................................................................................................................... 86
4.2.4 PIEUX FORES TUBES ............................................................................................................................................................ 86
4.2.5 MASSIFS TETE DE PIEUX ..................................................................................................................................................... 88
4.2.6 CUVETTES ET FOSSES .......................................................................................................................................................... 89
4.2.7 LONGRINE ........................................................................................................................................................................... 89
4.2.8 DALLE PORTEE ..................................................................................................................................................................... 89
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 8 / 108
4.2.9 RESERVATIONS DANS DALLE .............................................................................................................................................. 90
4.2.10 RAINURAGE DANS DALLE ................................................................................................................................................... 90
4.2.11 TRAITEMENT ANTI-TERMITES ............................................................................................................................................. 90
4.3 ASSAINISSEMENT ............................................................................................................................................................... 91
4.3.1 GENERALITES....................................................................................................................................................................... 91
4.3.2 RESEAUX SOUS DALLE PORTEE ........................................................................................................................................... 92
4.3.3 SIPHONS DE SOL EN FONTE ............................................................................................................................................... 92
4.3.4 ESSAIS D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS ..................................................................................................................... 92
4.3.5 BRANCHEMENT AU RESEAU PRINCIPAL ............................................................................................................................. 93
4.4 SUPERSTRUCTURE ............................................................................................................................................................. 93
4.4.1 PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION....................................................................................................................... 93
4.4.2 SPECIFICITES POUR L’ETANCHEITE DES OUVRAGES BETONS ............................................................................................ 93
4.4.2.1 Objectif, tests et responsabilité des entreprises .......................................................................................93
4.4.2.2 Béton banché étanche ........................................................................................................................................93
4.4.2.3 Étanchéité des blocs béton/éléments maçonnés ....................................................................................94
4.4.2.4 Etanchéité des voiles ou parties enterrées .................................................................................................94
4.4.3 VOILES DE FAÇADES ............................................................................................................................................................ 94
4.4.4 VOILES INTERIEURS ............................................................................................................................................................. 94
4.4.5 POTEAUX BETON ................................................................................................................................................................. 95
4.4.6 POUTRES BETON ................................................................................................................................................................. 95
4.4.7 ACROTERES.......................................................................................................................................................................... 95
4.4.8 JOINT PARASISMIQUE ......................................................................................................................................................... 96
4.4.9 PLANCHER DALLE PLEINE ................................................................................................................................................... 96
4.4.10 RAGREAGE ........................................................................................................................................................................... 97
4.4.11 COFFRAGES LISSE L............................................................................................................................................................. 97
4.4.12 COFFRAGES ORDINAIRES.................................................................................................................................................... 97
4.4.13 ACIERS DOUX LISSES........................................................................................................................................................... 97
4.4.14 ACIERS A ADHERENCES AMELIOREE .................................................................................................................................. 98
4.4.15 TREILLIS SOUDES ................................................................................................................................................................. 98
4.4.16 FINITION PARTICULIERES .................................................................................................................................................... 98
4.4.16.1 Béton sablé ..............................................................................................................................................................98
4.4.16.2 Béton peluche ........................................................................................................................................................98
4.4.16.3 Béton bouchardé ..................................................................................................................................................98
4.5 ESCALIERS ............................................................................................................................................................................. 99
4.5.1 GENERALITES....................................................................................................................................................................... 99
4.5.2 ESCALIERS BA ..................................................................................................................................................................... 99
4.6 MACONNERIES ................................................................................................................................................................. 100
4.6.1 PARPAING CREUX ............................................................................................................................................................. 100
4.6.1.1 Spécificités du composteur ............................................................................................................................ 100
4.6.2 ENDUIT CIMENT ............................................................................................................................................................... 101
4.6.3 ISOLANT RAPPORTE FIXE MECANIQUEMENT.................................................................................................................. 102
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 9 / 108
4.6.3.1 Prescriptions techniques générales : .......................................................................................................... 102
4.6.3.2 Pieds de façades ................................................................................................................................................. 102
4.6.3.3 Locaux techniques ............................................................................................................................................. 102
4.6.4 CLOTURES EXISTANTES .................................................................................................................................................... 103
4.7 OUVRAGES DIVERS ......................................................................................................................................................... 104
4.7.1 VENTILATION ASCENSEUR ............................................................................................................................................... 104
4.7.2 CROCHETS D’ASCENSEUR ............................................................................................................................................... 104
4.7.3 OBTURATION DES FONDS DE GAINES ............................................................................................................................ 104
4.7.4 FOURREAUX PASSAGE DES FLUIDES ................................................................................................................................ 104
4.7.5 CLAPETS COUPE-FEU ....................................................................................................................................................... 104
4.7.6 JOINTS DE STRUCTURE ETANCHE .................................................................................................................................... 104
4.7.7 JOINTS DE STRUCTURE CF .............................................................................................................................................. 104
4.7.8 SEUILS ET REJINGOTS ....................................................................................................................................................... 104
4.7.9 SEUILS DE RETENTION ..................................................................................................................................................... 105
4.7.10 CANIVEAUX ...................................................................................................................................................................... 105
4.7.10.1 Caniveaux à grille ............................................................................................................................................... 105
4.7.10.2 Caniveaux à fente double ............................................................................................................................... 105
4.7.11 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES .................................................................................................................. 106
4.7.11.1 Ventilation des locaux techniques ............................................................................................................... 106
4.7.11.2 Massifs anti-vibratiles ....................................................................................................................................... 106
4.7.11.3 Des et relevés divers ......................................................................................................................................... 106
4.7.12 OUVRAGES EN TERRASSE ................................................................................................................................................ 107
4.7.12.1 Formes de pentes .............................................................................................................................................. 107
4.7.12.2 Socles et longrines ............................................................................................................................................ 107
4.7.12.3 Becquets, engravures ....................................................................................................................................... 107
4.8 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES .................................................................................................................................. 107
4.8.1 RESERVATIONS ................................................................................................................................................................. 107
4.8.2 FOURREAUX...................................................................................................................................................................... 107
4.8.3 INCORPORATIONS............................................................................................................................................................ 107
4.8.4 TREMIES ............................................................................................................................................................................ 108
4.8.5 CALFEUTREMENT ............................................................................................................................................................. 108
4.9 OUVRAGES EXTERIEURES ............................................................................................................................................. 108
4.9.1 MUR DE SOUTENEMENT ................................................................................................................................................. 108
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 10 / 108
1 PRESENTATION DU PROJET
Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de TARASSEMENTS – FONDATIONS – GROS OEUVRE à
retenir pour la construction d’une cité de l’enfance située Cours de Verdun 33 150 CENON.
Parcelle cadastrale 000 AW 610.
La cité de l’enfance se compose 3 corps de bâtiment distincts A, B, C construits sur pilotis à +1.70m de terrain
naturel et reliés par des passerelles.
Les bâtiments (2785m²SU / 3097m² SDP) sont prévus pour accueillir les fonctions suivantes :
• RDC A (204m²SU) : Salle polyvalente
• R+1 A (30m²SU) : Locaux techniques Salle polyvalente et sanitaires
• RDC B1 (652m²SU) : Cycle 01 : petite (voire très petite), moyenne, et grandes section – maternelle
• R+1 B1 (729m²SU) : Cycle 02 (CP, CE1 et CE2) & Cycle 03 (CM1, CM2)
• RDC B2 (535m²SU) : Restaurant scolaire + locaux techniques
• RDC C (652m²SU) : Crèche
• R+1 C : Cour récréation Cycle 02 et cycle 03
Les 3 bâtiments sont à considérer dans la présente notice. Ils sont désignés de la manière suivante :
• Bâtiment A : Salle polyvalente
• Bâtiment B1 : Maternelles Cycles 1 (RDC) + Elémentaires Cycles 2 et 3 (R+1)
• Bâtiment B2 : Restaurant scolaire (RDC) + Locaux techniques
• Bâtiment C : crèche (RDC) + Cour récréation Cycles 02 / 03 (R+1)
1.1 INTERVENANTS
MAITRISE D'OUVRAGE :
Ville de CENON
Pôle aménagement du territoire et du patrimoine
1 Av. Carnot, 33150 Cenon
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 11 / 108
MAITRISE D’ŒUVRE ARCHITECTE :
ASSOCIER (mandataire)
24, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS
Agence Ferron & Monnereau (cotraitant)
18 place des Quinconces - 33 000 Bordeaux
ORGANISME DE CONTROLE :
ALPES Contrôles
4 Rue Théodore Blanc Bâtiment 1, 33520 Bruges
COORDONNATEUR SSI :
BET IGREC INGENIERIE SAS
127 Avenue d'Italie CS 21405 75214, Paris CEDEX 13
SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
GM QUALITE
8 CHEMIN DE LESCAN, 33150 CENON
1.2 DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX
Le présent Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la réalisation des travaux
GROS - OEUVRE comprenant notamment l’exécution des ouvrages de :
• Travaux préparatoires
• Terrassements
• Fondations
• Dalle portée
• Voiles intérieurs
• Plancher béton
• Maçonnerie
• Etc..
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
l'évacuation et la mise en décharge des gravois.
La localisation des ouvrages et l'énumération des travaux à exécuter dans le présent devis descriptif ne sont
nullement limitatives, l'Entrepreneur doit tous les travaux afférents à sa spécialité pour assurer une parfaite
exécution et terminaison des travaux.
En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions aux plans et aux devis,
pouvaient le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de
suppléments de prix.
1.3 EXIGENCES PERFORAMANTIELLES
1.3.1 ACOUSTIQUE
Selon notice acoustique. La notice acoustique jointe au dossier vient en complément du présent descriptif et
est donc un document contractuel.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 12 / 108
En cas de contradiction avec d’autres pièces sur les questions acoustiques, l’exigence la plus contraignante sur
le plan acoustique prime.
1.3.2 EXIGENCES THERMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
1.3.2.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
• Charte Chantier Faibles Nuisances signée
• Fiche de désignation du Responsable Chantier Faibles Nuisances
• PIC intégrant les dispositions de la charte CFN
• SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise propre à son lot
• Documentation technique des systèmes permettant le respect des exigences de la Charte Chantier à
Faibles Nuisances
• Plans et détails EXE
• Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
• FDES
• Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
1.3.2.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
1.3.2.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition de
produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne dépasse
pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de dépassement,
l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 13 / 108
1.4 SECURITE INCENDIE
(Article R.123-18 à R.123-20 de Code de la Construction et de l’Habitation)
En application de l’article R.143-21 du Code de la construction et de l’habitation le groupement
d’établissements est placé sous une direction unique, responsable de la sécurité de l’ensemble auprès de
l’autorité administrative.
CLASSEMENT PROPOSE
• Etablissement classé ERP de 3ème catégorie de type R avec activités annexes de type N et L
(Type Autre salle polyvalente – L1 § 1 – f)
1.5 SEISME
Zone de sismicité Faible (2).
Les calculs et études d'exécution de l'entreprise devront prendre en compte les actions sismiques, et devront
notamment se conformer aux éléments suivants :
• Ouvrages de catégorie d'importance 3
• Classe de sol B ; valeur de paramètre du sol correspondant S = 1.35
• Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » (modifié par l’arrêté du 15 septembre
2014).
• Eurocodes et notamment l’Eurocode 8 et leurs annexes nationales françaises.
Les bâtiments seront calculés avec une catégorie d’importance III.
Les dispositions concernant la conception :
Implantation, forme générale, contreventement, superposition des pans de contreventement, vide sanitaire,
niveau enterré, masses rapportées aux étages
• Balcons, conception des maçonneries et du béton banché, voûtes, escaliers, Trémies, conduits,
cheminées, seront conformes à la NFEN 1998 : Eurocode 8
• Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
• Parties 1, 3 et 5 et leurs Annexes Nationales.
La conception de dispositifs qui sont installés dans des structures dans le but de modifier leur réponse à l'action
sismique seront conformes à la NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques (indice de classement : T
47-700).
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 14 / 108
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 15 / 108
1.5.1 DIMENSIONNEMENT DES ANCRAGES ET FIXATIONS
1.5.1.1 EFFORT REPRIS PAR LES FIXATIONS DE L’ENS (ÉLEMENTS NON STRUCTURAUX)
Le choix des fixations de l’ENS (Éléments non structuraux) est fait de manière à reprendre l’effort calculé par
l’entreprise et sous validation de la Moe.
L’effort sismique peut être réparti sur l’ensemble des fixations présentes, pour autant que cela corresponde à
une réalité physique : les résistances des fixations doivent être effectivement mobilisables dans la direction
d’étude considérée (attention aux fixations qui ne fonctionnent que dans un sens ou une direction).
L’influence des raideurs de l’élément et de ses attaches doit être prise en considération si cela conduit à une
autre répartition des efforts sur les fixations.
Un coefficient de sécurité peut être adopté pour couvrir de manière forfaitaire l’incertitude liée à la répartition
de l’action sismique sur les fixations de l’ENS (Éléments non structuraux).
1.5.1.2 DIMENSIONNEMENT EN CAPACITE DES ANCRAGES ET DES FIXATIONS
Le choix des fixations de l’ENS (Éléments non structuraux) est fait de manière à reprendre l’effort calculé par
l’entreprise et sous validation de la Moe.
Par principe, les éléments de structure dans lesquels les fixations de l’ENS (Éléments non structuraux) viennent
s’ancrer devront être capables de supporter l’effort maximal qui pourra être transmis par ces fixations.
La valeur à reprendre est donc la valeur résistante RD de la fixation et non l’effort ED calculé pour cette fixation.
Il s’agit d’un dimensionnement en capacité.
Cette disposition vise à se prémunir du risque de chute global de l’ENS (Éléments non structuraux) par
endommagement des ancrages ou de la structure portante, en cas de dépassement de l’action sismique de
référence, et à privilégier un endommagement à l’intérieur de l’ENS (Éléments non structuraux) ou dans sa
fixation, là où des dispositions sont prises pour accompagner cet endommagement sans risque pour les
personnes.
Cette exigence de dimensionnement en capacité des éléments de structure supportant l’ENS (Éléments non
structuraux) peut être considérée comme satisfaite en utilisant comme effort de dimensionnement la valeur de
l’effort Ed calculée à l’ancrage, dans laquelle la part due au séisme AEd a été multipliée par 1,2 qa.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 16 / 108
2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives.
Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en
usine, l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux,
la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble,
conformes aux normes, règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
2.1.1 DTU, NORMES ET NOTE GENERALES
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques
et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché
et notamment :
• Le règlement sanitaire duquel relève chaque Communes où se situe les gares.
• Les cahiers des charges D.T.U., les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.
• Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par
le C.S.T.B.
• Les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels.
• Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.
• D'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou
parties d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de l'ensemble des documents
précédemment cités.
o Le permis de construire.
o Le permis de démolir.
o La note de sécurité.
o Les rapports du bureau de contrôle et leurs applications.
Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.
2.1.1.1 LISTE DES DTU ET REGLES PROFESSIONNELLES
• DTU 13.1 : Fondations superficielles,
• DTU 13.2 : Fondations profondes,
• DTU 13.3 : Travaux de dallages 6 Conception, calcul et exécution,
• DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs,
• DTU 20.12 : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité,
• DTU 20.13 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments,
• DTU 21 : Exécution des ouvrages en béton,
• DTU 23.1 : Murs en béton banché
• DTU 26.1 : Travaux d’enduits de mortiers
• DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 17 / 108
2.1.1.2 LISTE DES EUROCODES
Corpus des Eurocodes avec les annexes d’applications nationales en France
• Eurocode 0 – Bases de calcul des structures
• Eurocode 1 – Charges de neige – Actions du vent sur les constructions
• Eurocode 2 – Calcul des structures en béton
• Eurocode 3 – Calcul des structures en acier
• Eurocode 4 – Calcul des structures mixtes acier-béton
• Eurocode 5 – Conception et calcul des structures en bois
• Eurocode 6 – Calcul des ouvrages en maçonnerie
• Eurocode 7 – Calcul géotechnique
• Eurocode 8 – Calcul des structures pour les résistances au séisme, et notamment
2.1.1.3 REGLEMENTATIONS ADMINISTRATIVES
• La règlementation acoustique applicable aux bâtiments autres que d'habitation neuf suivant les arrêtés
du 25 avril 2003 complété de la circulaire relative à l'application de la réglementation acoustique des
bâtiments autres que d'habitation applicables depuis le 28 mai 2003.
• Code de la Construction et de l'habitation
• Code de l'Urbanisme
• Textes réglementaires sur l'accessibilité aux PMR
• Règles de l'Art
• Fascicules du CCTG
• Règlement sanitaire départemental
• Les avis techniques acceptés par la commission technique.
• La réglementation acoustique
• La réglementation thermique
• La réglementation relative à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs et des tiers
• La réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées.
2.1.1.4 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES
Certaines descriptions et spécifications précises concernant la nature et la réalisation des ouvrages figurent
dans le présent C.C.T.P. et dans les documents connexes. Ces descriptions et spécifications peuvent prescrire :
• Un niveau de qualité
• Et/ou des conditions de mise en œuvre
• Et/ou des tolérances admissibles
Plus contraignants que ceux des documents de références précités. Auxquels cas, elles prévaudront sur ces
documents de références.
Les documents techniques et réglementaires et notamment les DTU, les cahiers des prescriptions techniques
d'exécution et avis techniques relatifs à d'autres corps d'état qui peuvent entraîner des conséquences ou des
contraintes sur la mise en œuvre des matériaux et produits du présent corps d'état.
Cette liste n’est pas limitative
2.1.2 MATERIAUX, PROCEDES ET SYSTEMES « NON TRADITIONNELS »
Tous les matériaux, procédés et systèmes proposés non traditionnels, c’est-à-dire non couverts par des normes
homologuées et NF D.T.U., des règles professionnelles acceptées par la C2P, ou des recommandations
professionnelles du programme PACTE, doivent faire l'objet :
• Soit d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique
Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application, ou d’un Avis Technique (ATEc),
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 18 / 108
• Soit d’une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) délivrée par un organisme de contrôle technique
agréé (ou à défaut d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) de type « a ») en cours de
validité à la date d’exécution des travaux avec avis favorable du contrôleur technique de l’opération,
• Soit, pour le chantier concerné, d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) de type « b »
(le cas échéant de type « c ») favorable et validée par le CSTB,
Si de plus, ces techniques sont considérées comme non courantes par son assureur, l’Entreprise devra se
rapprocher de son assureur afin de souscrire un contrat d’assurance particulier, couvrant l’ensemble des acteurs
du projet.
Le coût de cette assurance particulière sera réputé inclus au montant du marché.
L’entreprise devra justifier de cette attestation de garantie spécifique précisant :
• La dénomination précise du matériau ou procédé garanti
• Le nom du chantier concerné
• Le nom de l'Entreprise
• La conformité de la garantie aux spécifications des articles 1792 et suivants du code civil
• L’extension de la garantie au Maître d'ouvrage et au Maître d’œuvre
• La nature de la procédure d’appréciation permettant l'extension de garantie.
Au cas où les matériaux, procédés et systèmes préconisés nécessiteraient une ATEx, il appartiendra à
l'Entreprise de prévoir, au titre de son marché, l'élaboration du dossier technique nécessaire à l’obtention de
cette ATEx.
Ce dossier technique sera établi en étroite collaboration avec les différents fabricants de chacun des
constituants rentrant dans la composition du système.
L'ensemble du dossier devra être présenté avant la signature du marché. Mais, dès son offre, l'Entreprise devra
obligatoirement remettre tous les renseignements et éléments dont elle dispose.
2.1.3 QUALIFICATION ACERMI
Les isolants doivent faire l'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une étiquette
informative réglementaire.
2.1.3.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES :
• Les isolants mis en œuvre devront bénéficier d’un certificat ACERMI attestant de leur performance
thermique.
• Les isolants devront bénéficier d’un classement EUCEB (exonération de cancérogénicité au sens de la
directive 97/69/CE).
• Les isolants à base de fibre minérale auront un liant composé de matières végétales sans formaldéhyde
ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques ; tels les produits bénéficiant de la technologie ECOSE
de chez NKAUF ou équivalent. La composition du liant devra être fournie par l’entreprise.
• Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions
de polluants volatils.
• Les isolants à base de mousse plastique (PES, XPS, PUR) seront à ODP nul et expansé au CO2 ou à l’air
(sans effet sur la couche d’ozone, soit sans CFC, HFC ni HCFC).
• La découpe des isolants en polystyrène devra obligatoirement être réalisée à l’aide d’un fil chaud afin
d’éviter les billes de polystyrène.
• Se référer à la description de l’enveloppe thermique de la Note Environnementale pour la nature des
isolants.
• Les réservations en polystyrène sont interdites sur le projet
• L’isolation continue sous plancher, les poutres, longrines, refends etc.… doit également être réalisée
afin de limiter les ponts thermiques.
• Pour faciliter la mise en œuvre et éviter les risques de migration de fibres vers l’ambiance occupée, les
laines posées à l’intérieur des locaux seront ensachées (hormis panneaux fibre de bois).
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 19 / 108
• Les dalles isolantes de faux plafond auront les chants revêtus d’une peinture sans solvant et sans chlore
pour éviter la migration des fibres
2.1.3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :
Les isolants thermiques proposés par le titulaire du présent lot devront respecter les caractéristiques
thermiques décrites dans ce CCTP et rappelées dans le tableau ci-dessous. Si l’entreprise propose des
alternatives, la priorité est donnée au respect de la résistance thermique de l’isolant ainsi que de sa matérialité.
Les exigences thermiques des parois sont rappelées dans le plan de repérage de la notice environnementale
et de la notice de confort hygrothermique.
U paroi R paroi
Technique Détail (W/m². (m².K/
K) W)
ITE fibre de bois (λ=0.036, µ = 2) : 100 mm
Mur béton + ITE + bardage bois
Isolation des pieds de façade sur une profondeur de 800mm 0.36 2.78
– autour des cages d’escalier
en polystyrène : 100mm (λ=0.038).
Plancher bas sur vide sanitaire Isolation thermique polyuréthane (λ=0.022, µ = 80) : 140 mm 0.15 6.5
2.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
2.2.1 A L’OFFRE
L’annexe 5 – Descente de charge de l’étude de projet G2 phase PRO de GINGER n’est pas contractuelle.
L’entreprise devra réévaluer et vérifier les hypothèses et les calculs y figurant avant émission de son offre.
L’entreprise réalisera notamment sa propre descente de charge avant remise de l’offre.
Tout incidence constatée après notification du marché serait pleinement à la charge de l’entreprise.
2.2.2 PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER
L'entreprise devra fournir :
• Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,
• Les plans d'exécution,
• Les notes de calculs,
• Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
• Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
• La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des
Charges.
• Synthèse des demandes de réservations des autres lots.
• Mise en œuvre d’un Système d’Echange de Données Informatique (SEDI) de son choix
Ces documents seront accompagnés des échantillons requis.
Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été visés, préalablement à l'exécution. Après la
signature du présent marché, l'Entrepreneur soumettra à la Maîtrise d'Œuvre, pour approbation, la liste des
documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier devra être compatible
avec le calendrier d'exécution, et tiendra compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 20 / 108
2.2.2.1 SYSTEME D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATIQUE (SEDI)
Mise en œuvre d’un SEDI de type Mezzoteam ou équivalent comportant :
• MODULE CDE centralisant tout le référentiel du projet et ouvrages dans un environnement de données
commun pour organiser le projet, gérer maquettes, documents et processus de validation
• MODULE FIELD avec le suivi de chantier y compris des OPR et la gestion de formulaires pour collecter
les données terrain simplement et les consolider efficacement
La GED est mise en place dès la période de préparation jusqu’à la réception, sous administration du présent
lot.
La charge financière est due au présent lot, y compris les licences d’utilisation pour tous les lots, la maîtrise
d’ouvrage et ses différents conseils.
Une formation initiale est également prévue.
2.2.3 EN COURS DE CHANTIER
L'entreprise devra fournir :
• Les plans d'exécution définitifs.
L'entrepreneur s'informera auprès du Maître d'œuvre des différents essais prescrits et remettra les résultats
aux dates qui lui seront imposées.
2.2.4 EN FIN DE CHANTIER
A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de façon
à être rendus conformes à l'exécution définitive.
Dans le but d'établir le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) l'entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre, un
CD des plans complémentaires au dossier du Maître d'œuvre, ainsi que des plans d'études et d'exécution
informatisés, au format DXF ou DWG.
Il remettra également, en nombre d’exemplaire précisés aux prescriptions générales communes à tous les corps
d’état, tous les documents suivants :
• Plans d'exécution mis à jour
• Plans complémentaires, etc.
• Notices techniques relatives à tous les composants, matériaux, accessoires, etc., et faisant état en
détail :
o De leur provenance (coordonnées des fabricants et fournisseurs, référence des produits, etc.)
o Des caractéristiques
• Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
• Le tableau de suivi des mises en décharge indiquant par camion : le numéro de bon, le type de
matériau, le cubage ou poids, le lieu de mise en décharge des terres évacuées.
Ce dossier sera diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché.
NOTA : Les pièces électroniques à remettre en fin de chantier devront l’être sur clef USB 64Go minimum ou
disque externe (ou de capacité supérieure si nécessaire) de très bonne qualité. Le support devra être garantie
5 ans minimum.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 21 / 108
2.3 ORGANISATION DES ETUDES
2.3.1 RELEVES PREALABLES ET COMPLEMENTAIRES
Les entreprises titulaires doivent à leur charge la réalisation des relevés complémentaires techniques (réseaux,
structure, etc.), architecturaux (cloisonnement, etc.), géomètre, de nivellement ainsi que le repérage, traçage et
étiquetage des ouvrages relevés nécessaires à leurs propres travaux.
Pour attester de ces repérages, les entreprises doivent fournir à la maîtrise d’œuvre les minutes de ces
repérages, puis les documents informatiques correspondant type Autocad.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les entrepreneurs relèvent les ouvrages qui sont cachés une
fois exécutés.
2.3.2 DOCUMENTS D’EXECUTION ET PLANS D’ATELIER CHANTIER
2.3.2.1 PREAMBULE
Les documents graphiques auront tous une dimension normalisée.
La numérotation sera conforme aux principes définis par la Maîtrise d'œuvre, dans l'objectif d'un traitement
informatique du dossier.
Le cartouche sera conforme au modèle fourni par la Maîtrise d'œuvre.
Chaque lot doit fournir en période de période de préparation sa liste prévisionnelle de documents
d’EXECUTION et les Plans d’Ateliers Chantier (PAC).
Les tableaux ci-après ne limitent pas l’obligation de l’entreprise de fournir des documents justifiant la
conformité des ouvrages au marché.
Bien au contraire, ils permettent de faire la distinction entre les plans d’EXE qui entrent dans le champ de VISA
de la MOE des autres documents PAC qui n’entrent pas dans le cadre du VISA.
GENERALITES VALABLES POUR TOUS LES CORPS D’ETAT
Documents à établir PE PAC
DESCRIPTION DES OUVRAGES
•
− Spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres à ✓
l’entreprise, aux marques des matériels
QUANTITATIF
− Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par l’auteur des plans
d’exécution) ✓
− Devis quantitatif détaillé ✓
NOTE DE CALCUL
•
− Notes de calcul d’exécution ✓
− Notes de calcul résultant de variantes ou méthodologies d’entreprise ✓
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 22 / 108
INCIDENCES SUR LES AUTRES CORPS D’ETAT
•
− Report des réservations définies par les entreprises concernées et visées ✓
par la Cellule de synthèse
− Petites réservations, traversées de maçonnerie, fourreaux : non reportés ✓
sur les plans de structure
− Charges à supporter par la structure :
Tous ouvrages ✓
− Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation, etc.) :
Tous besoins ✓
− Plans de détails de chantier : supports, accrochages, etc. ✓
− Autres incidences ✓
CHOIX DES MATERIELS ET APPAREILLAGES
− Caractéristiques générales : performances, nature, puissances, débits : ✓
Tous ouvrages
− Marques et caractéristiques correspondantes, justifications éventuelles ✓
des performances
LOCAUX TECHNIQUES
− Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux techniques.
− Caractéristiques et positionnement des matériels. ✓
✓
− Plans de détails d’équipement intérieur des locaux : matériels, gaines, ✓
canalisations, serrurerie intérieure, faux-planchers éventuels, socles.
VARIANTES D’ENTREPRISE
− Adaptation des plans d’exécution consécutive à des variantes ou ✓
méthodologie propres à l’entreprise.
DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES
− Plans conformes à l’exécution.
✓
− Caractéristiques des matériels et appareillages. ✓
PLANS ARCHITECTURAUX ET DE SECOND ŒUVRE
Documents à établir PE PAC
− Façades (1/50) ✓
− Coupes générales transversales et longitudinales (1/50) ✓
− Coupes et détails de second œuvre : ✓
De tous les ouvrages avec définition des interfaces entre composants
et corps d’état (1/20, 1/10, ½, 1)
Adaptation résultant des marques et types retenus par les entreprises ✓
et agréés par les MOE
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 23 / 108
2.3.3 DEFINITION DES PRINCIPAUX DOCUMENTS D’EXECUTION STRUCTURELS
2.3.3.1 MODELE DE CALCUL GLOBAL
Les structures béton, bois et métal étant intimement liées (structure bois participant au contreventement du
bâtiment sous l'action du vent et du séisme), les Entreprises chargées de la structure béton, bois et métal
réaliseront leurs études en étroite collaboration de façon que les justifications globales et de détails soient
présentées de façon totalement coordonnées.
Les documents devront être directement compréhensibles, en rappelant les références des divers documents
des autres lots ayant servi à les établir.
La coordination, les interfaces et tous les éléments techniques susceptibles d’intervenir sur les
dimensionnements d’ouvrages béton et charpente seront réglés par et sous la responsabilité des titulaires des
lots Gros-Œuvre, Charpente Bois et Structure Métallique.
Un modèle de calcul global sera réalisé par l’Entreprise titulaire du lot Gros Œuvre Béton. Ce modèle intègrera,
en plus de la structure béton, la modélisation de la structure bois et la structure métallique sur la base des
informations fournies par les Entreprises titulaires des lots Charpente Bois et Structure Métallique (concepts
structurels, implantations, équarrissages, hypothèses de calcul, attaches…). L’entreprise utilisera un logiciel de
calcul aux éléments finis.
Les Entreprises du lot Charpente Bois et Structure Métallique intégreront les sorties de ce modèle global de
calcul afin de réaliser le dimensionnement de leurs éléments structurels respectifs.
2.3.3.2 NOTE D’HYPOTHESES
Documents de référence
• Normes et règles de calcul applicables
• Plans et Pièces écrite
• Rapport géotechnique
• Logiciels de calculs
Description de l’ouvrage
Caractéristiques des matériaux
Géotechnique/fondations
• Caractéristiques du sol
• Nappe
• Fondations
Charges
• Charges permanentes
• Charges d’exploitation
• Charges climatiques
• Charges sismiques
Stabilité au Feu
Combinaisons
Déformations ADMISSIBLES
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 24 / 108
2.3.3.3 NOTE DE CALCUL
Rappel des principales hypothèses
• Normes utilisées
• Matériaux
• Charges considérées
• Combinaisons
• Logiciels utilisés (incluant la version)
Description de la structure et de son fonctionnement : Géométrie, sections, nœuds, barres, liaisons…
Schémas de chargement
Principaux résultats avec tableaux et courbes enveloppes : DDC, Déformations/déplacements, contraintes,
vérification de la conformité aux normes
Assemblages
2.3.3.4 PLAN ET COUPES
• Cartouche de l’affaire
• Echelle
• Légende
• Caractéristiques des matériaux
• Classe d’exposition
• Charges et surcharges
• Enrobage
• Stabilité au feu
• Niveaux en NGF
PLANS DE FONDATIONS ET OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE
Documents à établir PE PAC
• Terrassements :
o Généraux ✓
o Particuliers ✓
• Canalisations enterrées :
o Tous diamètres, niveaux, regards, détails ✓
• Fondations superficielles et profondes (pieux, puits, …), parois
moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds :
o Tous ouvrages : dimensionnement, implantation, niveaux, ✓
cotation (1/50)
• Ferraillage (1/50) :
o Nature d’acier, sections d’armature, implantation générale ✓
o Nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à
commander ✓
• Ouvrages liés aux installations de chantier : plateformes, massifs de
✓
grues, etc.
• Relevé contradictoire de l’implantation réelle des fondations et
✓
plans complémentaires correspondants
• Injections et rabattements de nappe ✓
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 25 / 108
PLANS DE STRUCTURE BETON ARME
Documents à établir PE PAC
• Différents niveaux et coupe de détails : cotations,
dimensionnements, implantations des trémies, report des
✓
réservations définies par les entreprises concernées par la Cellule
de Synthèse (1/50)
• Maçonneries porteuses : nature, positionnement (1/50) ✓
• Ferraillages (1/50) :
✓
o Nature d’acier, sections d’armatures, implantation générale
o Nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à ✓
commander
• Eléments préfabriqués (1/50) :
✓
o Résultants de la conception (coffrage et ferraillages généraux)
o Résultant de méthodologie propre à l’entreprise ✓
o Nomenclature, façonnages, calepinage, quantités à ✓
commander
2.3.3.5 FICHES MATERIELS ET MATERIAUX
• Cartouche de l’affaire
• Caractéristiques des matériels et matériaux retenus
• Localisation
2.3.4 ARTICULATION ENTRE ETUDES D’EXE, DE SYN, VISAS ET AVIS
2.3.4.1 PROCEDURE BPO/BPS
Les études d’exécution seront obligatoirement établies sur support informatique.
Les documents sont transmis sous format informatique.
Les documents d’exécution sont remis « Bons pour VISA » au contrôleur technique, au coordonnateur sécurité,
au coordonnateur SSI et à chaque membre de la maîtrise d’œuvre ayant une responsabilité sur le lot, avec
bordereau d’envoi.
Suivant les cas, la maîtrise d’œuvre vise les documents avec mention :
1. VISA sans observation (VSO) – accord sans remarque.
2. VISA avec observation (VAO) – accord nécessitant une reprise de document sur les points notés.
3. Refusé (REF) – Documents comportant des manquements au marché de l’entreprise – A
reprendre.
4. Hors Mission (HM).
Par ailleurs, le contrôleur technique émet un avis sur les plans d’exécution des ouvrages :
5. Avis favorable (F).
6. Avis suspendu (S).
7. Avis défavorable (D).
8. Hors Mission (HM).
Si les avis de la maîtrise d’œuvre sont VSO ou VAO et ceux du Contrôleur technique Avis Favorable, l’entreprise
prend en compte les observations, et diffuse un nouvel indice Bon pour Synthèse (BPS) ou Bon pour Exécution
(BPE) utilisés respectivement pour la synthèse (le cas échéant) et pour l’exécution des travaux.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 26 / 108
Ce nouvel indice comprend les éléments complémentaires utiles pour la synthèse et l’exécution (arases,
éléments de plan d’atelier chantier).
Dans le cas contraire, l’entrepreneur diffuse un nouvel indice « Bon pour VISA » sans les mentions BPS ou BPE
accompagné d’un document explicitant de manière détaillée le ou les points de désaccord avec les
observations de la Maîtrise d’œuvre et du Contrôleur technique.
Dans le cas où un document est rediffusé « pour VISA » (sans les mentions BPS ou BPE) et sans être
accompagné d’un document explicitant le ou les points de désaccord, il sera automatiquement considéré
comme refusé (REF).
Tout document pour lequel le visa ou l’avis est suspendu à l’obtention d’un autre document sera considéré
comme refusé (REF).
Dans le cas de document « REF » ou avec « Avis Défavorable », l’entrepreneur doit diffuser un nouvel indice
« pour VISA », sans que cela puisse lui permettre de prétendre à une prolongation de délai.
La Maîtrise d’œuvre, l’OPC et la Maîtrise d’ouvrage sont tenus informés des échanges entre l’entreprise et le
Contrôleur technique.
Le nombre maximum de mises à jour de plans présentés par l’entreprise est fixé à 2 (deux) en plus de la
diffusion initiale.
Chaque diffusion doit être suffisamment étudiée par l’entreprise pour minimiser le nombre d’allers-
retours.
Les entreprises s’interdisent d’utiliser sur le site tout document non revêtu de son Bon pour Exécution. Dans le
cas contraire, la Maîtrise d’œuvre pourra refuser l’ouvrage correspondant ou exiger sa démolition, sans que
cette décision porte prolongation de délais contractuels ou versement d’indemnités.
L’entreprise ne pourra se prévaloir d’aucun retard dans le VISA de la Maîtrise d’œuvre ou du Contrôleur
technique pour se soustraire à cette obligation.
2.3.4.2 ORDONNANCEMENT DES ETUDES D’EXE
Les documents d’exécution doivent être diffusés suivant un ordre logique et à un rythme permettant à la
Maîtrise d’œuvre et au Contrôleur technique de viser des ensembles homogènes de documents en ayant toutes
les informations nécessaires (notes de calcul et schéma de principe précédant les plans d’exécution,
échantillons présentés avant les PAC, etc..).
Une liste prévisionnelle des documents d’exécution sera remise par chaque entreprise dans le mois suivant
l’Ordre de Service de démarrage des travaux.
Cette liste sera exhaustive et indiquera l’ordre de diffusion des documents ainsi que leur codification.
Le calendrier détaillé des études d’exécution sera établi sur ces bases, et ménagera chaque fois que possible
des marges libres entre les études et les délais de travaux (tâches de commande et d’approvisionnement).
Pour établir la planification des études d’exécution, le délai de la Maîtrise d’œuvre et du Contrôleur technique
pour donner leur visa ou avis sera de 2 semaines en moyenne.
Aucune demande ou justification de quelque ordre que ce soit basée sur un retard dans le visa de documents
d’exécution par la Maîtrise d’œuvre ou le Contrôleur technique ne sera recevable si ces documents n’ont pas
été présentés conformément aux formes décrites ci-avant et dans le respect des dates prévisionnelles de
diffusion.
Au cas où un document BPS ou BPE devrait faire l’objet d’un nouvel indice, suite à une modification par
exemple, il appartient à l’entrepreneur de maintenir le statut BPS ou BPE si la modification est mineure, ou de
solliciter un nouveau visa accompagné d’un document explicitant les raisons du nouvel indice.
Le délai de réponse des entreprises aux VISAS et AVIS de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique est
de 1 à 2 semaines.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 27 / 108
Les entreprises des lots technique et de second œuvre sont également saisies pour confirmation de leurs
réservations sur les plans de gros-œuvre qu’elles doivent retourner signés.
En cas d’observations sur ces plans, ceux-ci sont rectifiés par leur auteur et remis dans le circuit de vérification.
Toutefois, les entreprises ne pourront, à ce stade, introduire de demandes nouvelles, sauf à s’engager sur la
prise en charge de toutes les dépenses qui pourraient en découler.
2.3.5 DOSSIER DES OUVRAGES APRES EXECUTION DES TRAVAUX
2.3.5.1 REGLE DE PRESENTATION
Pour uniformiser les DOE des différents lots, et en faciliter l’utilisation future, il est demandé aux entreprises de
suivre le sommaire suivant, pour chaque lot :
• Sommaire
Sommaire général du DOE du lot concerné. Reprend les points du présent sommaire et indique leur
localisation dans le DOE.
• Liste des produits
Tableau listant les différents produits mis en œuvre, et référençant les documents liés.
• Référence des fabricants
Référence et coordonnées des différent fabricants (et de leurs distributeurs).
• Plans d’exécution et plans de localisation des produits – Schémas ou synoptiques
• Sommaire de la section (donner un titre à chaque plan)
• Documents correspondants
• Fiches des produits avec FDS et FDES
• Sommaire de la section
• Pour chaque produit : Fiche Technique & Fiche de Données de Sécurité (FDS) & Fiche de Déclarations
Environnementales et Sanitaires (FDES).
• PV, certifications, Avis Techniques
• Tableau ci-dessous « Listing PV, Certificats et Avis Techniques »
• Pour chaque produit : documents correspondants.
• Autocontrôles et calculs réglementaires
• Sommaire de la section
• Fiches d’autocontrôle, notes de calculs d’exécution…
• Notices d’entretien et de maintenance – Recommandations pour le fonctionnement
• Sommaire de la section
• Pour chaque produit : notice d’entretien, recommandation à respecter pour le bon fonctionnement.
• Périodicité des opérations d’entretien et de maintenance
2.4 NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX
Les produits seront conformes aux normes, DTU, Avis Techniques, textes spécifiques et cahiers des charges qui
les concernent.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 28 / 108
Ils devront répondre à l'emploi auquel ils sont destinés.
Leur fabricant doit disposer d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse des matières premières utilisées pour la
fabrication des produits et d'un laboratoire de contrôle des produits finis, posséder un réseau de techniciens
qualifiés et apporter une assistance technique à l'exécution des travaux si le Maître d'Œuvre en fait la demande.
L'entrepreneur s'oblige à accepter sans réserve cette assistance technique.
Les différents produits composant un système seront compatibles entre eux.
Les produits seront de fabrication récente et seront livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine suivant
le DTU.
2.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE GROS
ŒUVRE
2.5.1 CATEGORIE DE CHANTIERS (SELON DTU 21)
Le chantier sera de catégorie B relevant de l’exécution2 au sens de la NF EN 13670/CN
2.5.2 BETON ARME ET MORTIER
En complément des D.T.U. cités ci-avant, il y aura lieu de tenir compte :
• Des règles pour le calcul des fondations superficielles (D.T.U. 13.12) et fondations profondes (D.T.U
13.2).
• De méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton, règles FB.
• Des règles de calcul simplifiées concernant les parois et murs de façades en maçonnerie (annexe du
D.T.U. 20.1 et 23.1).
• Hypothèse de calculs pour les charges permanentes et surcharges NF.P.06.001.
Les bétons devront provenir d'une centrale à béton agréée à la marque NF BPE (attestation NF BPE et bons de
livraison à transmettre au bureau de contrôle). Dans le cas contraire, des essais de résistance sur éprouvette
seront réalisés dont les résultats à 7 jours et 28 jours seront transmis pour avis au bureau de contrôle. Il devra
être prévu plusieurs éprouvettes par type d'ouvrage et par bâtiment (les bons de livraison des bétons seront
également transmis au bureau de contrôle).
2.5.2.1 GENERALITES
• Les graves, bétons de propreté, de blocage et de faible résistance, structures de chaussées seront
réalisés au moyen d’agrégats recyclés ou de laitances de béton agglomérées.
o Le choix du prestataire sera justifié sur critères environnementaux, notamment sur la réduction de
l'impact carbone de la phase transport des matériaux.
• Les granulats utilisés dans la fabrication du béton ne proviendront pas de lits principaux de rivières. La
provenance des granulats est à justifier. L’entreprise devra fournir un justificatif de la part de granulats
recyclés.
• Si c’est possible sur le plan technique, les adjuvants pour béton tels que fluidifiants ou accélérateurs
de prise etc., ne seront pas utilisés.
• L’entreprise devra fournir à la maîtrise d’œuvre la formulation des bétons ainsi que les bordereaux de
cubage béton numérisés.
2.5.2.2 COMPOSITION ET IMPACT CARBONE
Les bétons mis en place devront justifier de l’utilisation de ciments optimisés en quantité de clinker :
• Pieux, massifs et pilotis : CEM III/C-M
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 29 / 108
• Dalles et voiles : CEM II/C-M
L’entreprise du présent lot devra transmettre l’ensemble des éléments permettant le suivi de l’impact carbone
des ouvrages bétons :
• Composition du béton et du ciment
• Provenance des sites de production
• Utilisation d’adjuvants
2.5.2.3 AGENTS DE DEMOULAGE
L’huile utilisée pour le décoffrage sera PUR VEGETAL selon le classement SYNAD, ayant les caractéristiques
suivantes :
• Concentration en composés végétaux : supérieure à 95%.
• Sécurité feu : Point éclair > 100°C
• Hygiène et santé : Aucun pictogramme sécurité
• Biodégradabilité : mini 60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F
• Teneur en COV < 1%
Ex : OLAXIM BIO 6 de AXIM, DECOFFRE PUR VEGETAL de SIKA, PIERI DECOBIO C23 de GRACE PIERI, DEM ECO
de CRYSO, BIOPROTEC ou DEMOULUX VG 6 ou MOULDOL BIO 400 de FOSROC ou équivalent
2.5.2.4 RESERVATIONS
L’utilisation du polystyrène pour la réalisation des boîtes de réservation n’est pas autorisée. Proposer l’emploi
de bois, de carton, béton cellulaire…
2.5.2.5 PRODUITS DE REPRISES ET FINITION
Les chevilles mécaniques seront préférées aux chevilles chimiques qui génèrent des déchets dangereux. En cas
d’impossibilité, proposer des produits à base de résine en phase aqueuse et en cartouches souples (générant
moins de déchets). De plus, l'utilisation de ces produits ne sera tolérée qu'avec le port des E.P.I correspondants.
Les produits de finition (ragréage, primaire, cuvelage) bénéficieront du classement EC1PLUS (classification
EMICODE à très faibles émissions de COV).
2.5.2.6 BETON DESACTIVE – LAVE
Le procédé d’élimination par brossage à sec (type CHRYSO DECO BRUSH) seront proposés. A défaut, les
produits de désactivation devront être en phase aqueuse de type : DECO LAV P de CHRYS,I VBA BIO de PIERI,
RUGASOL DECOR de SIKA.
2.5.2.7 PROTECTION, DECORATION BETON
Les produits de protection et décoration (hydrofuge, oléofuges, antitache, anti-graffiti, lasure…) du béton
seront en phase aqueuse.
2.5.2.8 PRODUIT D’IMPREGNATION
Les produits d’imprégnation devront contenir moins de 10 g de COV/litre ou A+, et sans solvant (type
AQUADERE de SOPREMA (A+, 40 g/l), ECO ACTIV PRIMER de SIPLAST (sans COV))
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 30 / 108
2.5.2.9 ALBEDO DES SOLS
Les sols béton devront présenter un albédo moyen inférieur à 0,2.
Les sols en stabilisé devront présenter un albédo clair entre 0.15 et 0.20.
2.5.3 GRANULATS
Les agrégats seront conformes aux spécifications des Normes Françaises :
• P 18.301 (granulats naturels pour bétons hydrauliques) ;
• P 18.304 (granulométrie des agrégats).
Ces granulats ne doivent pas être altérés par l'action de l'air, de l'eau et des liants.
Ils ne comporteront aucune trace d'impureté pouvant nuire aux propriétés essentielles des produits
confectionnés ou susceptibles d'altérer les armatures.
Les granulats naturels doivent être issus de roches stables inaltérables à l'air, l'eau et au gel. Sont interdits, en
particulier, ceux issus de roches feldspathiques ou de schistes.
Les sables pour mortiers devront répondre aux caractéristiques définies au D.T.U. N° 21.
2.5.4 CONTROLE DU BETON
Les essais sont réalisés par un laboratoire agréé et à la charge de la présente entreprise. Un prélèvement est
composé de trois éprouvettes. La fréquence de ces prélèvements, dans le cas de contrôle strict est la suivante :
VOLUME TOTAL DU BÉTON UN PRÉLÈVEMENT AU NOMBRE MINIMUM DE
MOINS TOUS LES : PRÉLÈVEMENTS
V < 1 000 m3 100 m3 5
de 1000 à 5 000 m3 200 m3 10
V > 5 000 m3 300 m3 15
Dans le cas d’un contrôle atténué, un prélèvement est effectué pour 300 m3 avec un minimum d’un
prélèvement.
Les opérations de contrôle relatives à :
• L’acceptation des matériaux
• La confection des bétons
• La réception des ouvrages
Sont celles définies au chapitre du D.T.U. 21.
2.5.5 COFFRAGE
2.5.5.1 QUALITE DES COFFRAGES
Les coffrages sont soit en bois, soit en contre-plaqué adapté à cet usage, soit métalliques. Le type de coffrage
est laissé à l'initiative de l'entreprise, d'après la qualité des parements demandée.
On distingue quatre qualités de parements de béton suivant l’article 5.2 du DTU n° 21 - BETON ARME, obtenues
à partir des coffrages, définies ci-après :
Tableau de correspondance :
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 31 / 108
• Parement élémentaire obtenu à partir du coffrage classe I.
• Parement ordinaire obtenu à partir du coffrage classe R.
• Parement lisse obtenu à partir du coffrage classe L.
• Parement soigné obtenu à partir du coffrage classe S.
2.5.5.2 RAGREAGE
Au cours du présent descriptif, il est précisé les qualités de parement exigées pour chacun des éléments béton
armé. Dans le cas où l'aspect obtenu ne donnerait pas entière satisfaction, un complément de ragréage de
type TECHNICOAT ou équivalent sera exécuté par l'entreprise et à ses frais.
2.5.5.3 COFFRAGE CLASSE I (INDIFFERENT)
Pour bétons bruts de coffrage pour faces cachées ou à enduire, dont l'aspect de surface est indifférent. Pour
ceux d'entre eux qui seront visibles au décoffrage, les balèvres devront être enlevées et les manques de
matières rebouchés.
2.5.5.4 COFFRAGE CLASSE R (RUGUEUX)
Bétons à parements servant de support à un enduit ou revêtement scellé. Ils doivent se présenter sous l'aspect
d'une surface rugueuse, balèvres enlevées et manques de matières rebouchées. L'aptitude du parement au
bon accrochage de l'enduit résulte traditionnellement de sa rugosité qui peut être obtenue ou améliorée par
un traitement de surface, tel que le piquage, l'utilisation d'un grillage, etc.
2.5.5.5 COFFRAGE CLASSE L (LISSE)
Surfaces servant généralement de support à un revêtement mince. Ils doivent se présenter sous l'aspect d'une
surface lisse, à balèvres enlevées et ragréées dont le bullage n'implique qu'une consommation normale
d'enduit dit de "déballage" et dont les flèches locales ne peuvent être supérieures à 0,001 m sous la règle de
0,20 m.
La consommation d'enduit de déballage est normale s'il suffit d'employer le produit filmogène sous une
épaisseur moyenne de l'ordre de 0,2 mm (soit à raison de moins de 0,600 kg au m2), cette préparation étant
nécessaire et suffisante dans le cas d'une prestation minimale.
2.5.5.6 COFFRAGE CLASSE S (SPECIAL)
Parements caractérisés par la recherche d'un effet architectural déterminé, le béton reste généralement
apparent.
Dans le cas de parement soigné, il sera exigé une finition par nettoyage à l'air comprimé.
Pour ces éléments en béton, un plan de calepinage des banches et des trous de banches sera exigé et soumis
à l’approbation de l'architecte. Les trous de banches devront être régulièrement répartis (entraxe équidistant
en hauteur et en largeur). Ces trous devront être rebouchés en creux.
Pour les murs ou les sols devant recevoir un enduit ou une chape, l'entrepreneur devra le repiquage.
Les murets destinés à rester en béton brut et finition lasurée, devront être coulés en une seule fois. Il ne sera
pas accepté de finition rapportée en couronnement.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 32 / 108
2.5.5.7 LARMIERS
À tous les emplacements où le ruissellement de l'eau risque de provoquer des dégradations, l'entrepreneur
doit l'exécution des larmiers formant gouttes d'eau. Ces larmiers sont réalisés soit en plastique, soit en bois,
soigneusement décoffrés.
2.5.5.8 PRODUIT DE DECOFFRAGE
L'entrepreneur doit s'assurer, auprès de son fournisseur et avec l'entrepreneur de peinture et les entreprises
de revêtements scellés, que les produits de décoffrage sont sans effet sur les peintures et enduits.
2.5.5.9 DECOFFRAGE
Il appartient à l'entrepreneur de déterminer les dates de décoffrage et il reste donc responsable de tout
incident provoqué par un décoffrage anticipé.
2.5.6 CARACTERISTIQUES DES PAREMENTS
On distingue trois familles :
• Les parements plans désignés par la lettre « P »
• Les parements courbes désignés par la lettre « C »
• Les parements spéciaux désignés par la lettre « S » (graviers lavés, cannelures, parements obtenus par
incorporation de matrices contre les joues de coffrage, etc.).
Les parements doivent être exempts de tout produit nuisant à l’adhérence des enduits, des peintures,
revêtements hydrofuges, etc. ou risquant de faire apparaître des traces.
Tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires qui s’avèrent nécessaires pour obtenir un fini acceptable
sont dus. Il en est de même pour le redressement des arêtes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux,
voussures.
De plus, et afin d’éviter toute contestation entre l’entreprise de « GROS-ŒUVRE » et l’entreprise de peinture
au sujet de la qualité des parements, au fur et à mesure de la terminaison des travaux de « GROS-ŒUVRE » ce
dernier demande au peintre de contrôler les subjectiles en présence du Maître d’Œuvre.
Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont à exécuter par l’entreprise de « GROS-ŒUVRE »
ou par l’entreprise de peinture après accord financier entre les deux.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 33 / 108
2.5.6.1 PAREMENTS COFFRES PLANS
PAREMENTS PLANÉITÉ PLANÉITÉ LOCALE CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPIDERME ET
D’ENSEMBLE RAPPORTÉE A UNE TOLÉRANCES D’ASPECT
QUALITÉ
RAPPORTÉE A RÉGLETTE DE 20 CM
LA RÈGLE DE (CREUX MAXI SOUS LA
2M RÉGLETTE) HORS JOINT
Ordinaire (P1) peut convenir 15 mm 6 mm Uniforme et homogène Nids de cailloux ou
quand le parement est zones sableuses ragréées.
caché ou lorsque la paroi
Balèvres affleurées par meulage.
est destinée à recevoir un
enduit de parement Surface individuelle des bulles < à 3 cm2,
traditionnel épais. profondeur < à 5mm. Étendue maximale des
nuages de bulles 25%. Arêtes et cueillies
rectifiées et dressés.
Courant (P2) correspond, 8 mm 3 mm Uniforme et homogène
par exemple à des ouvrages
Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées.
susceptibles de recevoir des
finitions classiques de Balèvres affleurées par meulage.
papiers peints ou peintures
Surface individuelle des bulles < à 1,5 cm2
moyennant un rebouchage
préalable et l’application Profondeur < à 3 mm
d’un enduit garnissant.
Étendue maximale des nuages de bulles 10 %.
Arêtes et cueillies rectifiées et dressés.
Très soigné (P3) 5 mm 2 mm Uniforme et homogène
Parement destiné à rester Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées.
brut de décoffrage
Balèvres affleurées par meulage.
Absence de balèvres,
Surface individuelle des bulles < à 0,3 cm2
Absence de bullage
Profondeur < à 2 mm
Surfaces lisses
Étendue maximale des nuages de bulles 5 %.
Reprise de bétonnage avec
baguettes fond de joints
Ragréage non admis
Calepinage des joints
L’Architecte se réserve la possibilité de refuser tel ou tel parement non conforme aux prescriptions édictées ci-
avant. L’Entrepreneur en tant qu’Homme de l’Art se doit de prévoir toutes les dispositions techniques et de
qualités des divers composants matériels et matériaux pour assurer et garantir la parfaite finition de tous ses
ouvrages. En cas de refus de réception de la part du Maître d’Œuvre, l’Entreprise s’engage dans le cadre du
présent marché à reprendre tous les ouvrages et parements de finitions afin de satisfaire aux spécifications
prescrites dans le cadre du présent marché. Ces travaux de reprises font partie intégrante du présent marché
forfaitaire, l’Entrepreneur ne pourra prétendre à aucun dédommagement ou supplément de prix s’agissant
d’un marché forfaitaire avec obligation de résultat.
Les parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des D.T.U. spécifiques aux revêtements
qui viennent les recouvrir :
• D.T.U. 26.1 pour les enduits de liants hydrauliques
• D.T.U. 25.1 pour les enduits intérieurs en plâtre
• D.T.U. 55.2 pour les revêtements muraux attachés en pierre mince
• D.T.U. 59.1 pour les travaux de peintures
• D.T.U. 59.2 pour les revêtements plastiques épais
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 34 / 108
Pour les revêtements épais tels qu’enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées, etc.
l’Entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore
frais dès le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit à l’aide d’un retardateur de prise de surface passé au
préalable à l’intérieur du coffrage (lavage au jet d’eau dès le décoffrage faisant apparaître les granulats).
Pour les revêtements minces, prévoir le parement P3 « soigné », sans traces d’huile de décoffrage ou autre
produit susceptible de nuire à l’adhérence du revêtement.
2.5.6.2 PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES
Repère : lettre D.
Ouvrages de référence :
D.T.U. 52-1 : Revêtements de sols scellés.
Recommandations professionnelles provisoires « Travaux de dallage », annales de l’I.T.B.T.P.
Opuscule Fédération Nationale du Bâtiment : Règles professionnelles de préparation des supports courants
en béton en vue de la pose des revêtements de sols minces.
Définition des parements :
On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de l’état de surfaces sont définies comme suit :
D1 : Surface brute
Destiné à recevoir un revêtement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable,
nécessitant une réserve d’épaisseur de l’ordre de 5 cm et plus.
Aucune exigence particulière n’est requise pour l’état de surface.
D2 : Surface courante régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à l’hélicoptère.
Destiné à recevoir les types de revêtements tels que : carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une
réserve d’épaisseur de l’ordre de 2,5 cm.
D3 : Surface soignée
Idem parement D2, mais destiné à recevoir mais destiné à recevoir :
Un plancher chauffant,
Ou en collage direct, des revêtements de sols minces déformables sous réserve d’un lissage (à la charge de
l’applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée à 2,5 kg/m2 maximum ; au-dessus de cette
valeur, un ponçage sera exigé.
D4 : Surface très soignée (par ponçage si nécessaire)
Destiné à recevoir une peinture de sol, un revêtement résine.
Tolérance sur l’état de surface :
Elles sont définies par les critères ci-après :
• Horizontalité :
L’instrument de mesure est une règle de 2,00 m de longueur, équipée d’un niveau à bulle d’air. Une extrémité
de la règle est tenue en contact avec un point du plancher ; la règle étant horizontale, on mesure la
dénivellation du plancher à l’autre extrémité de la règle. On mesure de la même façon la dénivellation
cumulée à l’intérieur d’une pièce.
• Planéité :
On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune la planéité
à une échelle différente :
On mesure la flèche de la dalle sous une règle de 2,00 m de longueur.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 35 / 108
Même opération que ci-dessus avec une règle de 0,20 m de longueur
On mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.
TYPE HORIZONTALITÉ PLANÉITÉ
Dénivellation Dénivellation Sous règle de Sous règle de Hauteur des
sous règle de cumulée à l’int. 2m 0,20 m saillies
2m d’1 pièce
D1 10 mm 15 mm 10 mm
D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 2 mm
D3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1 mm
D4 4 mm 6 mm 7 mm 2 mm 0,5 mm
2.5.7 CONTRAINTE ADMISSIBLES
Les contraintes admises seront conformes aux exigences des règlements en vigueur...
L'entrepreneur devra faire exécuter les essais suivants :
a) - béton : essais de flexion sur prismes.
b) - acier : essais de traction et essais de pliage à froid sur éprouvette.
Des essais de plasticité de béton frais au Cône d'Abrams pourront être faits à toute demande du Bureau de
Contrôle ou de l'Architecte.
2.5.8 ELEMENTS PREFABRIQUES
Le stockage et la mise en place des éléments préfabriqués devra être faite avec toutes les précautions
nécessaires pour éviter les détériorations ou qu'ils soient soumis à des efforts supérieurs à ceux pour lesquels
ils ont été calculés.
2.5.9 MISE EN ŒUVRE DES MAÇONNERIES
La mise en œuvre des maçonneries sera conforme au D.T.U. N° 20.1.
2.5.10 BLOCS AGGLOMERES
Les agglomérés seront pleins ou creux suivant les indications de la DESCRIPTION DES OUVRAGES. Ces blocs
répondront aux Normes Françaises : P 14.101 - 14.301 -14.304 - 14.402.
Les blocs de béton cellulaire autoclavés seront soumis à l'agrément de l'Architecte.
L'emploi de mâchefers ou scories est interdit.
L'Entrepreneur devra utiliser des parpaings suffisamment secs, ceux-ci devront être fabriqués au minimum 4
semaines avant leur utilisation.
Des échantillons seront soumis au Bureau de Contrôle pour examen.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 36 / 108
2.5.11 ELEMENTS MANUFACTURES A BASE DE CIMENT
Ces éléments seront conformes aux définitions du D.T.U. N° 20.1.
2.5.12 BRIQUES CREUSES
Elles devront répondre aux définitions du D.T.U. N° 20.1. Leur absorption d'eau sera conforme à la Norme NF
P 13.301.
2.5.13 CANALISATION EN ELEVATIONS
Les canalisations en élévation seront en fonte type Super Metallit U (S.M.U) ou Super Metallit E (S.M.E) ou en
PVC suivant préconisations dans la DESCRIPTION DES OUVRAGES.
Les tuyaux seront maintenus sur murs par colliers ou corbeaux en nombre suffisant.
Les déviations se feront par coudes au 1/8 (les coudes au 1/4 étant proscrits) et les jonctions par culottes ou
branchements, jamais par tés. Il sera dû tous tampons hermétiques pour rendre aisés les dégorgements.
2.5.14 CANALISATIONS EN TRANCHEES
Les canalisations en tranchées seront exécutées en tuyaux de grès ou PVC suivant préconisations dans la
DESCRIPTION DES OUVRAGES, qualité assainissement. Les canalisations devront être soigneusement réglées
avant les scellements.
Elles seront bloquées dans les tranchées, suivant besoins, sur sable ou sur des semelles en béton de ciment
reposant sur le fond de fouille.
L'intérieur des canalisations devra être soigneusement nettoyé de toute balèvre.
Les déviations se feront par coudes au 1/8 (les coudes au 1/4 étant proscrits) et les jonctions par culottes ou
branchements, jamais par tés. Il sera dû tous tampons hermétiques pour rendre aisés les dégorgements, ceux-
ci seront mis en œuvre dans des regards maçonnés ou préfabriqués recevant une couverture par dallettes en
béton ou par couverture en acier ou en fonte suivant préconisations dans la DESCRIPTION DES OUVRAGES.
2.6 PROTECTION DES OUVRAGES
L’entrepreneur assure la protection totale de ses ouvrages pendant et après leur exécution, et ceci jusqu'à la
réception. Toute dégradation relevée lors de la réception des ouvrages doit être remise en état dans les plus
brefs délais, que ces dégradations soient dues par manque de soin de l’entrepreneur ou par d’autres
intervenants.
Tous les profilés, vitrages, devront être soigneusement protégés pendant le transport, la manutention, le
stockage et la mise en place.
Des coins de protection placés dans les angles et un film polyane protègeront la menuiserie durant le transport.
Les profils acier laqué sont protégés par une bande adhésive pelable retirable en fin de chantier.
2.7 GARANTIE
Les ouvrages devront être garantis par les assurances dans le cadre de la responsabilité incombant au
présent corps d’état et ceci que ce soit pour les éléments de base ou les accessoires.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 37 / 108
2.8 VOLS ET DETERIORATIONS
L’entrepreneur devra le remplacement à ses frais de tous articles ou ouvrages détériorés ou disparus en cours
des travaux.
2.9 REVISION
En fin de chantier, l’entrepreneur devra à ses frais la révision complète de ses ouvrages, le remplacement de
toutes les parties qui auraient été abîmées en cours de travaux et le graissage de toutes les parties mobiles
2.10 NETTOYAGE
Pour la réception des travaux tous corps d’état, l’entreprise du présent corps d’état doit le parfait nettoyage de
ses ouvrages. Ces travaux comprendront la dépose et l’enlèvement de tous les dispositifs ou matériaux de
protection. Tous les gravois et emballages ou protections provenant de ces nettoyages seront évacués par le
présent corps d’état à la décharge.
De plus, avant la réception, l’entreprise du présent corps d’état devra le nettoyage de l’ensemble des vitreries
aux deux faces.
L’entrepreneur fournira tout le matériel et la main d’œuvre nécessaires à ces nettoyages.
2.11 PROTECTIONS COLLECTIVES
Chaque entrepreneur est soumis à l’application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.
L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : maître d’ouvrage, maître d’œuvre,
coordonnateur SPS (article L.230.2 du Code du Travail).
Il devra respecter l’ensemble des textes réglementaires et législatifs et notamment :
• Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 complété par le décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 et
l’ensemble des textes d’application Hygiène et Sécurité.
• La loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application.
• Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de l’Inspection du Travail, du
Médecin du Travail, ainsi que des organismes partenaires de la Prévention : CRAM, OPPBTP, INRS,
règles et législations locales, etc.
Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le coût des prescriptions, ouvrages et mesures
de prévention et protection collectives imposés par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou
implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 38 / 108
3 PRESCRIPTIONS CHANTIER
3.1 GENERALITE TCE
3.1.1 COMPLEMENTARITE NOC / CCTP
La Note d’organisation de chantier et les CCTP se complètent pour tous sujets relatifs au chantier.
Il est rappelé également que les différents CCTP et plus généralement toutes les pièces du marché sont
opposables à tous les corps d’état.
3.1.2 ETAT DES LIEUX
3.1.2.1 VISITE DU SITE
La visite préalable du site est obligatoire pour toute entreprise souhaitant remettre une offre. Cette visite a
pour objet de permettre aux candidats de prendre parfaite connaissance des lieux, des accès, des contraintes
techniques, logistiques, réglementaires et des conditions d’exécution de la prestation.
Les entreprises sont réputées, par la remise de leur offre, avoir pris connaissance de l’ensemble des sujétions
apparentes liées au site et ne pourront se prévaloir ultérieurement d’une méconnaissance des lieux.
3.1.2.2 AVOISINANTS – SALLE DE SPORT RESTANT EN ACTIVITE
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 39 / 108
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 40 / 108
3.1.2.3 AUTRES AVOISINANTS
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 41 / 108
3.1.2.4 CLOTURES EXISTANTES
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 42 / 108
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 43 / 108
3.1.2.5 PORTAIL EXISTANT
3.1.2.6 RELIQUATS DE DEMOLITIONS
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 44 / 108
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 45 / 108
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 46 / 108
3.1.2.7 TALUS SNCF
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 47 / 108
3.1.2.8 VEGETATION
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 48 / 108
3.1.2.9 CONCESSIONNAIRES
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 49 / 108
3.1.3 AFFECTATION DES DEPENSES COMMUNES - PRORATA
Les ouvrages utilisés en commun sont affectés à un macro-lot dans le présent cahier des charges qui prend
alors en charge tous les frais financiers afférant, la mise en place, le repli, la remise en état, l’entretien, la
maintenance les consommables sur toute la période du chantier.
Les consommations énergétiques sont prises en charge par le compte prorata.
La gestion des déchets est prise :
• à la charge et frais du lot gros-œuvre jusqu’au départ de la grue (ou fin de délai gros-œuvre + 1 mois),
• puis à charge du lot gros-œuvre au titre du compte prorata jusqu’à la livraison.
Dispositions définies dans le CCAP.
Dans le cas où un moyen logistique commun est rendu nécessaire, à la demande de la maîtrise d’œuvre
d’exécution, de l’OPC ou du CSPS mais n’est pas spécifiquement décrit dans la présente pièce, il sera mis en
œuvre par le lot le plus adapté (et par défaut le LOT 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION
CHANTIER) et supporté financièrement au prorata des marchés des entreprises. Ces prestations incluront
obligatoirement : la mise en place, le repli, la remise en état, l’entretien, la maintenance, les consommables et
les énergies sur toute la période du chantier.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 50 / 108
L’annexe C de la Norme NFP03-001 Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de
bâtiment faisant l'objet de marchés privés s’applique au présent marché.
La tenue du compte est réalisée par le LOT 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER et
sa rémunération toutes taxes est déjà incluse dans son marché.
La maîtrise d’œuvre, l’OPC, le CSPS, le maître d’ouvrage ne participent pas au comité de contrôle et ne prennent
pas part aux éventuels différents entre membres.
3.1.4 MOYENS D’ACCES ET DE LEVAGE
3.1.4.1 ECHAFAUDAGES
Tous les échafaudages devront être soumis pour avis / observation au CSPS et feront l’objet de toutes les
vérifications règlementaires à la charge de l’entreprise les ayant mis en place.
Chaque entreprise assure la mise en place de moyens propres pour réaliser ses travaux en hauteur.
Les échafaudages et les dispositions de protection seront établis conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et de manière à éviter toute dégradation des ouvrages. Les formalités sont à la
charge de l’entreprise. Le montage et le démontage devront être conforme au principe « montage et
démontage en sécurité ».
Chaque entreprise assure la maintenance et la remise en état des échafaudages qu’elle aura mis en place autant
que nécessaire pendant toute la durée de leur installation sur site. Un contrôle journalier de l’état des
échafaudages ainsi que le suivi des contrôles périodiques (trimestriel) seront assurés par ces entreprises.
Les entreprises prévoyant d’utiliser les échafaudages devront faire part de leurs demandes particulières quant
à leurs constitutions au moment de l’enquête besoins.
Sur le domaine public :
• Les échafaudages seront bâchés afin d’éviter toute poussière et projection.
• L’écoulement des eaux aux caniveaux sera toujours assuré.
• Les pieds des échafaudages seront obligatoirement posés sur cales afin de ne pas dégrader le domaine
public.
• Les plaques des rues et les panneaux de signalisation routière devront être protégés. L’accès aux divers
regards – chambres – bouches sera maintenu en permanence accessible aux différentes
administrations utilisatrices.
• Un passage piéton sera obligatoirement assuré ou aménagé ou l’objet d’une déviation efficace.
3.1.4.2 ESCALIERS ET ACCES PROVISOIRES
Les entreprises concernées devront tout escalier provisoire et sa dépose en fin de chantier pour assurer les
accès des ouvriers à chaque niveau, dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Elles baliseront en largeur
et tout le long les circulations dans les bâtiments par un marquage au sol, spécifiant une totale interdiction de
stockage dans celles-ci.
3.1.4.3 PROTECTION DES TRANCHEES
Les Lots concernés prévoiront des plaques métalliques circulables par engins dans les cas de tranchées
ouvertes.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 51 / 108
3.1.4.4 GRUES AUTOMOTRICES OU A TOUR ET NACELLES – CHARIOTS TELESCOPIQUES A FOURCHE –
TRANSPALETTES ELECTRIQUES
Les moyens de levage sont à la charge de chaque lot.
La capacité des grues sera à adapter en fonction des charges prévisionnelles en bout de flèche.
Un système SMIE empêchant le survol en charge sera prévu.
Il est prévu au lot 01 une grue à tour. La grue ne couvrant pas toute la structure, le lot 01 - FONDATIONS -
GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER déploie une grue mobile pour couvrir la partie Est de la zone des
planchers (Restauration et Zone Technique). Les grues pourront être utilisées par les autres corps d’état sous
réserve d’un accord préalable du lot 01, d’une signature d’une convention de prêt et de paiement de tous frais
afférents.
Les moyens de levage seront utilisés dans le respect des règles SNCF. Le groupe scolaire est de type R+1, ce
qui implique l’usage d’une grue à tour dont la hauteur sous crochet et le rayon de giration devront être définis
par l’entreprise de gros-œuvre en tenant compte de la contrainte de non-survol du RFN.
L’implantation de la grue et le rayon de giration de sa flèche devront garantir qu’aucun survol en charge de
l’emprise ferroviaire n’est possible, y compris en zone de repli « hors service » (girouette libre), conformément
au PIC qui identifie une zone de survol et de stockage en charge interdite le long du RFN.
Les dispositions techniques suivantes seront mises en œuvre par l’entreprise à ses frais :
• Réaliser toutes les justifications nécessaires des assises des grues,
• Faire établir des missions de contrôle technique par un organisme accrédité dans le domaine du
Contrôle Technique de la Construction : M1, M2, M2C, M3 et le cas échéant MF et M4,
• Prendre un abonnement météorologique afin d'être averti le plus tôt possible et au moins deux heures
à l'avance de la survenue d'un coup de vent dépassant la vitesse de pointe définie par le constructeur,
et d’équiper la grue d’un anémomètre. L’anémomètre à hélice ou à impulsion, utilisera de préférence
une technique de comptage d’impulsions ou une technique électromagnétique ;
• Intégrer dans la procédure d’utilisation de la grue l’organigramme de procédure d’alerte en cas
d’accident sur la voie et ses équipements (comprenant les coordonnées des services et des personnes
de SNCF Réseau à contacter) ;
• Justifier de l’absence de pénétration de la charge dans la zone de protection (plan P’3 SNCF) et la zone
interdite (plan P’1 SNCF).
• La procédure de montage/démontage de la grue, ainsi que la note de calcul de giration et de stabilité,
seront soumises au visa du MOE SNCF avant exécution ;
• Un dispositif de type limiteur de zone (anticollision / anti-survol) sera installé sur la grue pour interdire
mécaniquement tout survol en charge de l’emprise ferroviaire ;
• Une note de calcul de stabilité et d’ancrage de la grue (fondation, contrepoids), tenant compte des
efforts au vent, sera fournie par l’entreprise de gros-œuvre et visée par le MOE.
3.1.5 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
3.1.5.1 AUTORISATION PREALABLE ET REDEVANCE
Toute demande doit être transmise au service Espaces Publics au minimum 1 mois ouvré avant le début des
travaux. Conformément à l’article L.2125-1 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques, toute
occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Ces démarches et frais
sont à la charge de l’entreprise demandeuse.
Toute occupation du domaine public est concernée (liste non limitative) : Clôture de chantier, Echafaudage,
Benne, Cantonnement, Camions-grue, camions-nacelle et toutes formes de manutention, Support provisoire
pour alimentation électrique notamment…
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 52 / 108
3.1.5.2 TRAVAUX A PROXIMITE DE LA VOIE SNCF
Le projet comporte un ouvrage SNCF à proximité immédiate.
Les entreprises respecteront les préconisations SNCF et notamment :
• IG94589 MOA tiers – Directives de sécurité Ferroviaire (DSF)
• Annexe 09 IG94589 Schéma de principe des contraintes ferroviaires
• Fiche des servitudes T1
• IG90033 Règles de conception, réalisation et contrôle concernant les ouvrages provisoires et les
opérations de construction
Une convention et un Schéma Directeur Qualité est établi entre la Ville de CENON et la SNCF. Une maîtrise
d’œuvre ferroviaire a été désignée pour engager une démarche de conception avec la SNCF, en fonction des
ouvrages et méthodologies en jeu.
Le résultat de cette conception spécifique et son dossier de conception spécifique est opposable aux
entreprises et doit être pris en compte par les entreprises. Ce DOSSIER DE CONCEPTION SPÉCIFIQUE « Interface
avec le RFN » constitue une pièce du marché
3.1.6 ACCES
3.1.6.1 CONTROLE DES PERSONNES ET DES VEHICULES
Préalablement à tout accès et au minimum 48 heures avant celui-ci, les entreprises transmettront les
coordonnées de leurs personnels, et celles de leurs sous-traitants agréés.
Les badges seront créés. Lors de l’accès, les badges d’accès seront délivrés sur présentation d’un justificatif
d’identité et de la carte professionnelle. Tout refus ou absence de justificatif pourra entraîner un refus d’accès
sans possibilité de contestation ni de dédommagement.
Chaque personne dans les véhicules devra être munie de son badge.
Le port du badge est obligatoire sur le chantier (il doit être visible et porté au poste de travail.).
En dehors de ces plages d’autorisation d’accès, une demande devra être formulée auprès du responsable
logistique.
Le personnel qui ne badge pas ne sera pas pris en compte dans l’effectif journalier de l’entreprise.
Lors de l’accès, Il pourra également être demandé de contrôler le coffre ou le chargement. Tout refus ou
absence de justificatif pourra entraîner un refus d’accès sans possibilité de contestation ni de
dédommagement.
3.1.6.2 ACCES DES VEHICULES AU CHANTIER
Les accès des véhicules de chantier et de livraison s’effectueront suivant les cheminements définis sur le PIC.
L’accès des véhicules à la zone chantier ne pourra s’effectuer qu’après demande préalable au minimum 3 jours
ouvrés. La demande d’accès est transmise par le responsable d’une entreprise titulaire d’un marché de travaux
au Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER. Il devra communiquer l’immatriculation
du véhicule ainsi que les noms de toutes les personnes présentes dans le véhicule.
Toute livraison sur le chantier devra recevoir l'accord préalable du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE –
INSTALLATION CHANTIER, chargé de l'ordonnancement de celles-ci et de la gestion du calendrier de livraisons.
Chaque entrepreneur devra s’assurer de la compatibilité des gabarits disponibles sur les voies empruntées avec
le gabarit de ses véhicules de livraison, notamment pour les gabarits de giration.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 53 / 108
Tout véhicule ayant les roues sales devra rester sur site jusqu'au nettoyage des roues, jumelage et bas de caisse.
Tout conducteur qui ne respecte pas cette demande aura une interdiction définitive d’accès au site et
éventuellement au parking.
3.1.6.3 STATIONNEMENT DES VEHICULES
L’attention des entreprises est attirée sur le nombre limité de places de stationnement VL dans l’emprise du
chantier. L’accès par transport en commun ou le covoiturage sera à privilégier.
Il est clairement spécifié qu’à l’exception des véhicules de chantier et de livraison, aucune voiture particulière
ne sera tolérée dans l’enceinte du chantier en dehors des parkings réservés.
Le stationnement sauvage à l’extérieur du chantier est interdit.
Le véhicule sera contrôlé au poste d’accès chantier suivant les mêmes modalités. Les badges d’accès chantier
devront alors être présentés.
Les véhicules devront stationner sur le parking désigné suivant PIC.
Les places seront affectées pour les intervenants et pour les entreprises.
Dans le cas où il n’y aurait plus de place disponible, les véhicules seront refoulés.
3.1.6.4 LIVRAISON ET COLISAGES
Le lot demandeur formulera sa demande d’accès livraison au moins 72h ouvrées à l’avance sur le logiciel
collaboratif en ligne.
Il sera demandé à chaque entreprise de fournir au lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION
CHANTIER un calendrier précis de ses besoins quotidiens en matériels et matériaux par niveau et zone.
Les livraisons seront également programmées suivant un calendrier et une fiche de livraison compatible avec
les besoins du chantier en harmonie avec les différents corps d’état et la planification de la cellule trafic.
Toute entreprise n’ayant pas effectuée ces démarches 48h00 avant la livraison devra attendre un créneau
horaire éventuellement vacant. La prise en compte des demandes de livraison fera l’objet d’un accusé de
réception de la part du lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER.
Le stockage par plateau devra correspondre à une journée de travail. Les matériels et matériaux seront sur
palettes normalisées ou dans des bacs gerbables « norme Europe » afin de pouvoir à tout moment les déplacer
pour ne pas retarder l’intervention d’un corps d’état sur une zone où il y aurait du stockage.
Sur accord expresse de la MOE ou de l’OPC, il pourra être admis pour certains lots d’approvisionner les
matériaux pour plusieurs jours de travail et de les répartir dans les zones de travaux, sous réserve que cela
n’impacte pas négativement les travaux d’autres corps d’état.
Les matériaux pourront être livrés en palettes et stockés au sol. Chaque livraison devra être palettisée ou «
colisée » (dimension des palettes de la norme ISO 1200 x 1000 ou 1200 x 800 (pour l’utilisation des monte-
charges ou recettes) étiquetée avec le nom de la société, le niveau du destinataire (bât., niveau, etc.). Les
palettes et colisages dégradés au moment de leur livraison et qui pourraient entraîner des risques de salissures
ou de chute de matériaux seront refusés et devront immédiatement quitter le chantier.
Dans ce cas, les entreprises propriétaires feront leur affaire de clore les zones de stockage, de les maintenir en
parfait état de propreté et de signaler la présence de produit toxique ou inflammable, de plus elles devront
obligatoirement disposer à proximité de leur emplacement des extincteurs en nombre suffisant correspondant
aux produits entreposés, et afficher la nature des matériaux. Elles devront s’assurer que ces matériaux ou les
protections mises en place ne présentent pas de danger pour les autres intervenants du chantier.
Aucune matière en vrac ne sera admise.
Le conditionnement des approvisionnements de nature ou de dimensions incompatibles avec la règle générale
devra recevoir l’accord préalable du lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER, sur
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 54 / 108
proposition de l’entreprise destinataire. Dans ce cas, des dispositifs de déchargement spécifiques seront
étudiés entre l'entreprise, le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER et le CSPS. Des
surfaces et une localisation précise seront à étudier.
3.1.6.5 CONTAINERS ET STOCKAGES
Il est laissé la possibilité aux entreprises d’installer à leur propres frais (location et mise en place) des conteneurs
type maritime pouvant servir de stockage ou d’atelier de chantier. Ces conteneurs pourront être acceptés sous
condition d’avoir placé une protection au sol au niveau des skis et sous condition de place disponible. En cas
d’insuffisance de place, le stockage tampon est à la charge des entreprises.
Chaque entreprise devra identifier ses conteneurs et matériaux stockés afin de savoir à n’importe quel moment
le nom de leur propriétaire.
La sécurité des conteneurs relèvera de la seule responsabilité de chaque entreprise. Il ne sera pas mis en place
de gardiennage spécifique. Les entreprises ne peuvent exercer aucun recours à l’encontre du Maître d’Ouvrage,
du Maître d’œuvre, de l’OPC, en cas de vol, de détériorations, etc.
L’OPC ou le Maître d’Œuvre pourront demander de débarrasser les niveaux de stockage à tout moment avec
un préavis de 48h00. (Sauf cas lié à la sécurité du site)
Les déchets générés dans les zones de stockage devront être évacués par les entreprises vers les bennes mises
à disposition du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER en veillant à respecter
l’obligation de tri.
Le stockage des produits dangereux (toxiques, inflammables) ne sera pas toléré en sous-sol ni en étage.
Lorsqu’il y en a, ce sera en extérieur et sur bac de rétention à la charge des entreprises, dans des zones
désignées par la M.O.E.
3.1.6.6 ACCES PROVISOIRES
Les autorisations provisoires d’accès sont pour tout le personnel, en dehors de la maîtrise d’œuvre, de la
maîtrise d’ouvrage et de ses conseils et des bureaux d’études des entreprises.
L’autorisation provisoire est établie par Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER en
contrepartie d’une présentation d’une pièce d’identité où le dépôt d’une carte professionnelle.
Un registre est tenu par le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER avec la signature
du visiteur à la reprise du badge. L’accompagnant doit être également présent pour cosigner le registre.
3.1.6.7 ACCES DES SECOURS
Les prescriptions générales à respecter pour ne pas perturber les circulations de véhicules de secours sont les
suivantes, à prendre en compte par tous les lots.
• Conserver les voies, pour la mise en station des échelles aériennes, parallèles aux bâtiments, ayant les
caractéristiques suivantes :
o Largeur utile de la chaussée (bandes de stationnement exclues) : 4 m ;
o Longueur : 10 m ;
o Distance par rapport à la façade : entre 1 et 8 mètres ;
o Hauteur libre : 3,50 m.
• En cas de rétrécissement les voies comporteront une portion d’une largeur utile de la chaussée de 4
mètres au droit des emprises, dont 3, 50 mètres sur la chaussée circulable et 0, 50 m ou plus sur le
trottoir (possibilité de placer un moyen élévateur aérien avec l’aval de la voirie si nécessaire)
• Conserver l’accès aux moyens de secours contre l’incendie des bâtiments y compris avoisinants
(raccords ZAG, barrages de gaz, coupure EDF, désenfumage, orifices d’alimentation).
• S’assurer que les emprises prévues n’apportent aucune gêne pour l’évacuation (dégagements, issue
de secours), et ne lui font courir aucun danger, notamment s’assurer de l’absence de tout stockage
inflammable.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 55 / 108
• Faire vérifier le montage des structures, selon les référentiels normatifs et réglementaires en vigueur
(préconisation du ministère du travail, décret du 1er septembre 2004, etc.).
• Etablir et afficher pour les personnels du chantier des consignes de sécurité fixant la conduite à tenir
en cas d'incendie et notamment la désignation d’une personne chargée de guider les sapeurs-
pompiers, afin d’éviter toute confusion dans l’engagement des secours. Prévoir un personnel formé à
la mise en œuvre des moyens de secours. Cette personne pourra être une personne du service de
gardiennage. Mettre à jour les plans d’avancement du chantier au niveau du local agent trafics –
rondier.
Si les travaux sont de nature à gêner, voire interdire la circulation ou l'intervention des engins de secours,
avertir et obtenir l’autorisation de la section opérations du groupement d'incendie et de secours
territorialement concerné. L’entreprise demandeuse supportera les frais correspondants engagés par les
services de secours.
Des aires vierges de stockage ou de stationnement devront être réservées aux véhicules de pompiers ou
secours.
3.1.7 MATERIEL ELECTRIQUE DES ENTREPRISES
Chaque lot reste responsable des ouvrages provisoires et définitifs mis en œuvre, des dispositions techniques,
de leur contrôle et de leur maintien en état.
L’utilisateur restant, pour ce qui le concerne, responsable de l’utilisation proprement dite.
Le matériel électrique, utilisé par les entreprises sur le chantier, devra être conforme aux normes en vigueur.
Aucun branchement de fortune ne devra être toléré (branchement sans fiche, conducteur de terre sectionné,
raccordements par domino).
Chaque défaut constaté fera l’objet d’un rappel à l’ordre retenu à l’entreprise titulaire d’un marché de travaux
(qui doit sensibiliser ses sous-traitants).
3.1.8 MISE EN CONDITION ET SURVEILLANCE DU BATIMENT
3.1.8.1 PRECHAUFFAGE - DESHUMIDIFICATION
La mise en œuvre est réalisée par le lot demandeur. Pour la préservation des ouvrages, et ce jusqu’à la
réception, si un préchauffage et une déshumidification est nécessaire, il reste à la charge du prorata
conformément au cahier des clauses générales.
3.1.8.2 ELAGAGES
Les élagages et abattages / dessouchages des arbres hors marchés des entreprises sont indiqués au plan 02.4
Phasage-Emprise Travaux Cité de l'Enfance-Parc.
Les élagages et abattage / dessouchages complémentaires requis pour les travaux sont dus par les entreprises
concernées.
3.2 VIDE TECHNIQUE / SANITAIRE SOUS DALLE PORTEE
3.2.1 DOCUMENTATION DE REFERENCE
Norme NF DTU 60.1 et son amendement A1 de décembre 2019, mis à jour
Fiche Prévention OPPBTP – I2 F 02 12 - Conditions de travail dans les vides sanitaires
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 56 / 108
3.2.2 PLANCHERS BAS RDC
Étant donné leur hauteur, ces espaces ne permettent pas en général à un travailleur de se tenir aisément
debout.
Les planchers hauts des vides sanitaires seront réalisés de préférence selon une technique « sans étaiement et
sans coffrage.
3.2.3 CONDITIONS D’INSTALLATION DES RESEAUX DANS LES VIDES SANITAIRES
Les réseaux d’évacuation EU, EUG, EP sont installés en vide technique par le lot gros œuvre.
Les réseaux sont prévus en PVC, sauf pour les évacuations de la cuisine et de la chaufferie et sous station qui
seront en fonte.
Au droit de ces réseaux, le lot Gros œuvre réalise les aménagements permettant une circulation et un travail
conformément aux prescriptions minimales ci-après « gabarit de circulation » et « gabarit de travail », afin
d’assurer au personnel chargé de l’installation, de l’entretien et de la réparation, un accès et des conditions de
travail convenables.
Les corps d’état techniques privilégient si possible la mise en place des dispositifs nécessitant un accès
maintenance en dehors du vide sanitaire. Si cela n’est pas possible, les CET regroupent tous les dispositifs
nécessitant un accès maintenance (boite, vanne, tés de dégorgement, dispositif de réglage, raccords etc.) dans
ces zones accessibles (de circulation ou de travail).
En dehors de ces zones, les réseaux sont mis en place d’un seul tenant, sans raccord. Les corps d’état techniques
privilégieront des canalisation flexibles pré-isolées robustes dans un environnement de travail soumis aux
chocs.
En dehors des zones à hauteurs libres suffisantes (circulation ou travail), la mise en place des réseaux est faite
avant la réalisation du plancher haut du vide technique afin de réduire la pénibilité des conditions de travail.
Les corps d’état technique prévoiront des inserts pour mise en place par le gros œuvre dans les longrines,
poutre ou poteaux / pilotis, pour faciliter la mise en place des supports de réseaux en VS. Les corps d’état
techniques mettront en œuvre des supportage primaires en cas d’insuffisances de supports de gros œuvre.
Les corps d’état techniques pourront demander des différés de gros œuvre notamment en planchers.
3.2.3.1 GABARITS DE CIRCULATION
Les zones de circulation du personnel dans les vides sanitaires devraient respecter le gabarit minimal de
circulation de 1,90 m de hauteur et 0,60 m de largeur.
Cette hauteur peut être réduite à 1,50 m sur un parcours d’une longueur maximale de 6 m (Fig. 8).
La hauteur des obstacles éventuels à enjamber dans les zones de circulation ne doit pas dépasser 0,35 m
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 57 / 108
3.2.3.2 GABARITS DE TRAVAIL
Les hauteurs libres sont suffisantes pour ne pas imposer une flexion permanente du tronc lors de l’exécution
des travaux à l’intérieur du vide technique.
Une hauteur courante minimale de 1,50 m sous plancher et de 1,30 m sous des obstacles ponctuels (poutres,
canalisations) permet en principe de remplir cette condition (Fig. 10 et 11).
3.2.4 ACCES, VENTILATION ET ECLAIRAGE
L’accès au Vide sanitaire est aisé et latéral aux emprises des bâtiment.
Le vide technique sous dalle basse du RD est largement ventilé.
Les galeries de circulation sont équipées de Prises de courant, afin de permettre le branchement
d’appareillages de travail et d’éclairage portatif ou rechargeable. Le personnel intervenant dans le VS seront
équipés de BAPI.
3.2.5 SOLS
Les sols des zones d’accès, de circulation et de travail des vides sanitaires sont nivelés et revêtus de matériaux
sains stabilisés, à la charge du lot gros œuvre.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 58 / 108
3.3 INSTALLATION DE CHANTIER
3.3.1 CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
3.3.1.1 BASE VIE DURABLE
Un chantier respectueux de l’environnement concerne également la base vie de chantier. Un travail est à mener
afin de réduire les consommations énergétiques (chauffage, climatisation, éclairage, eau) et également assurer
un confort optimum des usagers. Pour cela il est nécessaire de concevoir et personnaliser la base vie du chantier
en tenant compte de toutes les contraintes (situation géographique, surface disponible sur site, besoins,
investissement…).
L’ensemble des moyens à prévoir pour la base vie durable sont décrits à l’article 8 de la charte de chantier à
faibles nuisances.
3.3.1.2 COMPTAGES ENERGETIQUES / DISCONNECTEURS
L’entreprise devra des compteurs sur les arrivées générales d’eau et d’électricité. De plus des sous-comptages
sont à mettre en place pour permettre de suivre les consommations des différentes installations de chantier
(base vie, aire de lavage des roues, centrale à béton, grue, …).
Des électrovannes et horloges sont à mettre en place au niveau des arrivées d’eau et d’électricité afin de couper
les alimentations pendant les périodes de fermeture du chantier.
3.3.1.3 AIRE DE LAVAGE DES ROUES
La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier et des dispositifs de nettoyage seront
prévus en sortie de site afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier.
3.3.1.4 AIRE DE LAVAGE DES BENNES A BETON
Afin de limiter les pollutions du site, dû au lavage des bennes à béton (laitance, pH…), des podiums de lavages
avec bac de rétention et décantation sont à prévoir. Le rejet de l’eau au milieu naturel n’est pas autorisé. L’eau
de lavage devra être collectée et traitée avant d’être rejetée dans le réseau : possibilité d’utiliser de la neige
carbonique, du vinaigre blanc ou de l’acide oxalique pour rétablir le pH de ces eaux (les eaux de laitance ont
un pH très basique). Cette eau doit également être réutilisée en circuit fermé pour le lavage des bennes à béton
ou bien entrer dans la formulation d’un béton. La laitance agglomérée pourra être réutilisée en couche de
forme.
3.3.1.5 AIRE DE LAVAGE DES GOULOTTES DES TOUPIES
Il est fortement préférable que le lavage des goulottes des toupies soit réalisé en centrale plutôt que sur le
chantier. Si le lavage est effectué sur le chantier, un système de rétention et décantation est à prévoir, similaire
à celui pour le lavage des bennes à béton
Pour limiter les consommations d’eau, ces dispositifs devront être conçus de façon à pouvoir réutiliser l’eau
après décantation.
3.3.1.6 TRI ET EVACUATION DES DECHETS
L’entreprise est tenue de trier ses déchets et de suivre le principe des 4 R (dans l’ordre de priorité : Réduire,
Réemployer, Réutiliser, Recycler) avant évacuation vers un centre de valorisation agréé.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 59 / 108
Ils devront être collectés de manière sélective selon les opportunités locales de collecte et de valorisation. A
minima les déchets suivants devront être triés :
• Déchets inertes (béton, ciment, maçonnerie, briques…)
• Déchets bois (traité ou non)
• Déchets ferraille
• Déchets d’emballages (papier carton)
• Déchets plâtre / polystyrène/ faux plafonds … (partenariat avec les industriels)
• Déchets industriels banals (non valorisables)
• Déchets industriels spéciaux (un conteneur pour les déchets solides et un conteneur pour les déchets
liquides sur rétention)
Des zones de stockage sont à prévoir pour :
• Le réemploi sur site : restes de bois, de plâtre, de câble, ...
• La réutilisation des matériaux par des acteurs extérieurs (autres chantiers, ressourceries, fablabs,
associations, artistes)
L’entreprise qui évacue des déchets du chantier doit pouvoir fournir :
• Des arrêtés préfectoraux d’autorisation des installations de traitement
• Des récépissés de déclaration des collecteurs
• Des autorisations et agréments des transporteurs
• Son contrat qui le lie à un prestataire déchets capable de valoriser ses déchets triés
• Ses bordereaux de déchets
• Les attestations de valorisation de l’exutoire pour chaque typologie de déchets, propre au chantier
Le tri sera à réaliser à 100% sur le chantier. Le tri sur chantier à un taux moindre sera à justifier.
Un minimum de 85 % des déchets de construction doit être valorisé (rapport à la masse totale des déchets
générés sur le chantier – hors déchets de terrassement). De plus, le pourcentage de déchets valorisé via une
valorisation matière sera à minima de 70%.
Chaque benne évacuée du chantier devra obligatoirement être accompagnée d’un bordereau de suivi, sur
lequel sera indiqué le type de déchet, le volume de la benne, le poids de la benne, la qualité du tri, le refus ou
déclassement éventuel, le type de valorisation et l’exutoire final.
3.3.1.7 PRODUITS DE NETTOYAGE DE CHANTIER
Les produits et méthodes de nettoyage devront être conformes aux protocoles de nettoyage définis par les
fabricants. Il est préférable de choisir des modes de nettoyage limitant l’utilisation de produits d’entretien.
Les produits utilisés pour le nettoyage de fin de chantier devront bénéficier d’un label environnemental : NF
Environnement, Ecolabel, Arbre vert, Ange Bleu….
3.3.1.8 TRACEURS DE CHANTIER
Les bombes de traçage seront à base de peinture acrylique, les pigments seront sans CMR et sans métaux
lourds (plomb, cadmium...). Elles ne devront pas contenir de produits classés nocif XN, irritant XI, toxique N
pour les organismes aquatiques. Le gaz propulseur sera exempt de CFC.
(Exemple : Star Marker de Ampere System)
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 60 / 108
3.3.1.9 STOCKAGE DES PRODUITS POLLUANTS
Le stockage des produits polluants (hydrocarbure, huile…) devra obligatoirement se faire sur des bacs de
rétention couverts. Le volume de rétention doit être égal à 100% de la capacité du plus grand réservoir stocké
ou 50% de la capacité de l’ensemble des réservoirs stockés.
Les cuves à double fond doivent également être installées sur des bacs de rétention afin d’éviter la pollution
des sols lors du remplissage et du pompage dans la cuve. Une aire de remplissage des engins sera prévue sur
le PIC.
3.3.1.10 REJETS ACCIDENTELS
Un kit de dépollution (traitement des déversements accidentels) et d’une bâche étanche mobile sera présent
sur le chantier. Les sols et éléments souillés par des produits polluants seront évacués vers un lieu de traitement
agréé.
3.3.2 CONSTATS D’HUISSIER
A chaque ordre de service de démarrage, l’entrepreneur du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE –
INSTALLATION CHANTIER prendra possession des lieux en présence du Maître d’Ouvrage, de la Maîtrise
d’œuvre et des autres lots présents.
L’entreprise du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER fera réaliser à sa charge un
constat d’huissier de l’état des existants et environnants, à l'intérieur et autour de la parcelle et de la zone
étendue d’installation de chantier.
Ce constat d’huissier concernera notamment l’état des plantations, des clôtures existantes, des revêtements de
sol extérieurs et des mobiliers divers extérieurs en amont du démarrage des travaux, , sur le tracé prévisionnel
des réseaux extérieurs, sur toute la surface des zones délimitées par des clôtures de chantier et sur la voie
d’accès de chantier.
L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément, sous prétexte d’une méconnaissance quelconque de
l’état des lieux, des abords, voisinages, accès, ouvrages mitoyens, etc.
3.3.3 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER
L’entreprise proposera à la validation du MOE et du CSPS un PIC pour la phase préparation 30 jours après la
date de l’OS. Ce PIC devra être validé pour la phase exécution au préalable de la Réunion Publique, ou 2 mois
avant la fin de la période de préparation
Ce PIC devra être évolutif et phasé selon les besoins du chantier, et ses différentes phases devront être
présentées et anticipées pendant la période de préparation.
L’entrepreneur doit soumettre à l’agrément du maître d’œuvre et du coordonnateur S.P.S., les plans
d’installation de chantier, et notamment :
• L’implantation des bureaux de chantier, des zones de stockage, etc,
• Les clôtures et portails limitant l’emprise du chantier.
• Les entrées et sorties de chantier par les camions.
• La zone de nettoyage des roues de camions.
• Les contraintes induites par l’environnement, les servitudes, ...
• Les accès et cheminements « piétons ».
• Les voies d’accès.
• Les échafaudages.
• Les aires de stockage et de déchets avec identification des différentes bennes pour tri.
• Les raccordements aux réseaux extérieurs.
• Les cheminements des réseaux d’eau, d’évacuation, d’électricité, téléphone, ... (avec points d’arrêt et
compteur).
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 61 / 108
• L’implantation des panneaux de chantier
• La protection des arbres conservés
• Etc.
3.3.4 REMISE EN ETAT
L’entrepreneur titulaire du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER devra rendre
les abords extérieurs aux bâtiments faisant l’objet de son marché dans l’état où ils les auront trouvés sous
réserve des dispositions prévues au devis descriptif et des ordres qui pourraient lui être donnés en cours
d’exécution.
3.3.5 CLOTURES DE CHANTIER
3.3.5.1 CLOTURES METALLIQUES EXISTANTES
Les clôtures métalliques en limites de chantier clos et indépendant seront déposées et évacuées
3.3.5.2 CLOTURES POTEAUX ET PLAQUES BETON
Les clôtures béton existantes seront révisées et remises en état par le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE –
INSTALLATION CHANTIER lorsqu’elles figurent en limite de zone de chantier close et indépendante. En dehors,
ces clôtures béton seront déposées et évacuées, compris fondations.
Un mur en maçonnerie existant longe la limite Nord-Est de la parcelle côté RFN ; il sera conservé en phase
travaux et son maintien en bon état sera vérifié périodiquement.
Entretien à la charge du lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER
3.3.5.3 CLOTURE BARDAGE SUR GBA DOUBLES EN LIMITE DE ZONE CLOS ET INDEPENDANTE
La clôture seront constituées
• De glissières en béton armé liaisonnées entre elles
• De bastaings et traverses bois supports fixés solidement dans les glissières
• De bardage anti-affiche vissé, couleurs dans la gamme du fabriquant
La clôture mesurera au total 2 mètres minimum de hauteur.
Elle devra toujours être maintenue dans un état rectiligne et contrôlé régulièrement pour éviter qu’elle ne
tombe.
Afin de permettre à la Ville de Cenon de communiquer de façon pédagogique sur les enjeux du projet et
modes opératoires du chantier, une partie des clôtures de chantier sera prévue affichable. Aucune autre
publicité n’est autorisée.
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER fournit et pose la clôture en limite de
chantier, en complément des clôture plaques béton existantes et en remplacement des clôtures métalliques
déposées y compris en délimitation de la salle de sport restant en activité pendant le chantier.
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER complète, modifie et adapte la clôture
en fonction des phases du chantier, et l’évacue en fin de chantier avec remise en état.
Entretien à la charge du lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER
Mise en place, modification et adaptation de clôtures selon PIC et phasage.
Maintien des accès et sorties de secours du gymnase et leur régularité réglementaire, sécuritaire.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 62 / 108
3.3.5.4 CLOTURES HERAS INTERIEURES A LA ZONE CLOSE ET INDEPENDANTE ET EN LIMITE DE VOIE SNCF
Mise en place, modification et adaptation de clôtures Heras selon PIC et phasage.
La protection du patrimoine végétal existant à l’aplomb du houppier avec des barrières menottées et scellées
(cf. PIC), et dans le respect du règlement de protection des arbres de Bordeaux Métropole
La limite de chantier côté RFN sera assurée par le mur en béton existant, conservée en phase travaux, complétée
si nécessaire par des clôtures grillagées type HERAS sur plots en limite des zones de stockage et de survol
interdites. L'installation et la fixation du grillage sera réalisé manuellement. Les grillages seront déchargés en
amont de la zone travaux, en dehors de tout risque ferroviaire, puis installées manuellement sans aucun risque
vis-à-vis des circulations.
3.3.5.5 PORTAIL
Mise en place de portails de chantier ouvrants ou coulissants selon PIC composés chacun de :
• Deux poteaux latéraux ancrés au sol ou fixés sur massifs béton, assurant la stabilité de l’ensemble.
• Un ou deux vantaux ouvrants, coulissants ou battants, réalisés en bardage acier galvanisé sur ossature
métallique.
• Un système de fermeture : cadenas.
• Une clôture de raccordement de part et d’autre du portail afin d’empêcher les intrusions latérales.
• Une signalisation réglementaire affichée à proximité : interdiction d’entrer au public, port des EPI
obligatoires, coordonnées du chantier, consignes de sécurité.
3.3.5.6 BARRIERES LEVANTES MOTORISEES PROVISOIRES
Fourniture et pose de barrières levantes automatiques destinées au contrôle des accès véhicules du chantier,
implantée en entrées/sorties de site. L’équipement permettra la régulation des flux de circulation poids lourds,
véhicules légers et engins, sous contrôle de l’agent trafic présent en guérite, à fournir et poser également sur
dalle béton.
La prestation comprend pour chacune :
• Lisse levante motorisée de longueur adaptée à la largeur de voie, en aluminium laqué avec bandes
réfléchissantes de signalisation.
• Fût support motorisé avec mécanisme électromécanique ou électrohydraulique, usage intensif, temps
d’ouverture rapide.
• Armoire de commande intégrée avec protections électriques, automatisme de fonctionnement et arrêt
d’urgence.
• Commande déportée depuis la guérite de l’homme trafic, comprenant boîtier à boutons poussoirs
montée / descente / stop, ou contact maintenu.
• Dispositifs de sécurité : détection d’obstacle, cellule photoélectrique, limiteur d’effort, feu clignotant,
signal sonore éventuel.
• Déverrouillage manuel en cas de coupure d’alimentation ou panne.
• Massif béton et platine de fixation, fourreaux, câblages, raccordements électriques entre barrière et
guérite.
Réglages, essais de fonctionnement et mise en service.
Alimentation 230 V monophasé ou selon installation existante à la charge du lot 01 - FONDATIONS - GROS-
ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER.
Les travaux comprendront toutes sujétions de pose, raccordement, essais et parfait achèvement pour une
installation complète, conforme et opérationnelle.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 63 / 108
3.3.5.7 PORTILLONS PIETON
Mise en œuvre de portillons de chantier selon PIC composés de :
• Deux montants verticaux fixés sur platines massifs béton, assurant la stabilité de l’ouvrage.
• Un vantail ouvrant à battant simple avec ressort de rappel et un remplissage sécurisé en tôle pleine.
• Un système de fermeture par cadenas.
3.3.5.8 TOURNIQUET PEIGNE AVEC SYSTEME DE BADGES
Des tourniquets-peignes unipersonnels manuels avec contrôle d’accès à détection de badge RFID seront mis
en place pour assurer le filtrage des entrées de piétons aux accès du site suivant PIC. L’entreprise choisira des
matériels ne nécessitant pas de contact physique afin de prévenir les risques de contamination entre
intervenants.
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER prévoira un nombre suffisant de
tourniquets pour assurer les entrées et sorties d’au moins 70 personnes sur une plage de 30 minutes. Le cas
de défaillance technique d’un tourniquet doit être pris en compte pour ce dimensionnement.
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER assurera la maintenance et l’entretien
de ces équipement pendant toute la durée du chantier.
3.3.5.9 ACCES DES SECOURS
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER réalisera les prestations suivantes :
• Signaler, les points d’accès du chantier, ainsi que l’interdiction de stationner à ses abords par des
panneaux « ACCES POMPIERS » et « INTERDICTION DE STATIONNER ».
• Maintenir libres et dégagé, les bouches d’incendie afin de permettre leur utilisation dans les meilleurs
délais. Leur accès sera réalisé par un passage rectiligne de 1, 80 mètres, avec une largeur stabilisée de
1,40 mètre au minimum en grave ciment nivelée, permettant la mise en eau des tuyaux (passage
dévidoir), depuis les bouches d’incendie jusqu’aux cages d’escalier des bâtiments existants. Une
signalisation au sol indiquera « ACCES POMPIER, NE PAS ENCOMBRER ». Un nettoyage régulier sera
prévu.
• Rendre amovibles, sécables ou dé-condamnables par les moyens usuels des sapeurs-pompiers (clef
spéciale des sapeurs-pompiers avec carré mâle de 6 mm ou triangle femelle de 12 mm de côté, barre
à mine, coupe-boulon, masse, moyen escamotable à fermeture par cadenas sécable) les dispositifs
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 64 / 108
prévus pour interdire l'accès au chantier. Le portillon d’accès au chantier sera muni de canons de porte
SERVIER. Une signalétique de part et d’autre du portillon indiquera Une signalisation au sol indiquera
« ACCES POMPIER, NE PAS ENCOMBRER ».
• Installer, à proximité d'une sortie de la zone de cantonnement, un interrupteur général, bien signalé,
permettant de couper le courant électrique.
3.3.6 PISTES DE CHANTIER
3.3.6.1 PISTES DE CHANTIER
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER réalisera les pistes de chantier
provisoires, leurs adaptations en fonction des phases conformément au PIC et en assurera l’entretien pendant
toute la durée du chantier.
La structure de chaussée sera dimensionnée pour résister la circulation de poids lourds et engins divers types
nacelles, même en cas de manœuvre sur place et sera prévue en grave ciment avec granulats de recyclage.
Des formes de pente seront prévues sur ces voiries provisoires vers les rigoles et fossés à créer également par
le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER. Des trop pleins de ces fossés et rigoles
seront raccordés en provisoire au réseau d’assainissement par le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE –
INSTALLATION CHANTIER Ce système permettra notamment de capter efficacement les ruissellements des
eaux chargées en laitance. Un bac de rétention débourbeur sera mis en place et entretenu par le lot 01 -
FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER.
En cas de tranchées pour le besoin du chantier, l’entreprise créant cet obstacle devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour ne pas entraver la circulation du site tout en assurant des conditions de sécurité
optimales, mettant en œuvre notamment des ponts lourds métalliques (Lots concernés).
3.3.6.2 BANDES DE CASTINES PERIPHERIQUES AUX BATIMENTS
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER réalisera les bandes de castines
périphériques aux bâtiments pour les besoins d’intervention des autres lots, leurs adaptations en fonction des
phases conformément au PIC et en assurera l’entretien pendant toute la durée du chantier.
La structure de chaussée sera dimensionnée pour résister la circulation de poids lourds et engins divers types
nacelles, même en cas de manœuvre sur place et sera prévue en grave ciment avec granulats de recyclage.
La largeur des castines doit permettre la mise en place de grues automotrices patins sortis. Cette largeur ne
pourra être inférieure à 7 mètres dans ce cadre.
3.3.6.3 CHEMINEMENTS PIETONS PROVISOIRES
Les cantonnements seront disposés de telle sorte que leur accès ne nécessite pas de pénétrer dans les zones
de travaux ou de stockage.
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER prévoira les aménagements suivants :
Un cheminement piéton sera aménagé entre le site et les cantonnements et entre les cantonnements et le
bâtiment en construction (sol stabilisé par grave ciment, balisage par barrières de type HERAS, passage piétons
aux croisements avec piste de chantier, auvent de protection à chaque entrée dans le bâtiment). Ces barrières
seront posées sur lest et contreventées par des butons.
Tous les cheminements piétons seront balisés et clairement séparés des voies de circulation véhicules par la
mise en place de protections provisoire type glissières béton armé (GBA) éventuellement complétées de
glissières mobiles séparatrices de voies type baliroad lestées et de mains courantes provisoires. Des passages
piétons seront aménagés lorsque le croisement des voiries est inévitable. Une signalétique verticale et un
balisage adéquat sont alors mis en place.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 65 / 108
Les cheminements seront hors survols de charges ou couverts. Les accès piétons seront maintenus assainis,
praticables par tous temps et de faible déclivité (5% maximum). Ils seront exempts de tout obstacle et séparés
physiquement des flux de véhicules et d’engins par des dispositifs résistants aux chocs.
L’entreprise titulaire du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER devra s’assurer en
permanence qu’il n’y a pas de conflit de circulation entre les piétons du chantier et tout véhicule motorisé du
chantier. En cas d’impossibilité, elle devra mettre en place lors d’une manœuvre indispensable au bon
fonctionnement du chantier des hommes trafic afin de neutraliser le flux piéton du chantier.
Les accès aux bâtiments seront clairement matérialisés.
3.3.6.4 PLATEFORME STABILISEE POUR LES MAGASINS, PARKINGS
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER réalisera le parking provisoire dans le
chantier, structure de chaussée et émulsion bitumineuse et marquages au sol provisoire : délimitation des
places normales et PMR, pictogrammes PMR, flèches directionnelles, panneaux places PMR (2u), affectation
des places du chantier.
Des emplacements de magasins seront affectés de façon temporaire en accord avec la direction de chantier :
Ces zones devront être clôturées par le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER par
des barrières mobiles type Heras lestées, et menottées. Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE –
INSTALLATION CHANTIER se chargera de coordonner l’aménagement des zones de magasins (attribution
d’emplacement délimités) de manière à permettre leur bon fonctionnement.
3.3.6.5 GESTION DES EP ET ENTRETIEN DES VOIRIES
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER pendant le délai du marché général TCE
jusqu’à réception aura la charge de l'entretien journalier des espaces du chantier clos et indépendant
accessibles aux véhicules et piétons et des voies d’accès publiques sur la durée contractuelle de son marché.
En sortie du site tous les véhicules devront être propre (aucune salissure sur les voies).
Toutes les salissures, ayant pour origine le chantier, sur les voies de sorties devront être nettoyées
immédiatement par les entrepreneurs.
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER mettra en place à sa charge des
installations de nettoyage des roues de camions en sortie des zones de chantier.
Le non-respect de cette obligation fera l’objet d’application de pénalités prévues au marché de travaux.
Les entreprises intervenantes sur le site devront respecter les consignes particulières concernant les accès, les
circulations à l’intérieur du site, les itinéraires d’accès au chantier, les entrées et sorties de chantier.
3.3.6.6 PASSAGES SOUS RESEAUX AERIENS CONCESSIONNAIRES
Des réseaux cheminent sur la parcelle en aériens et souterrains. La hauteur de ces réseaux par rapport au sol
est réputée respecter les normes en vigueur notamment les normes NF EN 50174-3 et guide UTE C 15-900.
Chaque entreprise réalisera au préalable ses DICT et consultera les plans de réseaux concessionnaires ainsi
que les plans de géomètre et de VRD du marché. Les entreprises réaliseront également un repérage sur site.
Le présent lot aura à sa charge la mise en place de portiques de sécurité (gabarits de hauteur maximale)
avec lanières bicolores de part et d'autre des lignes pour bloquer les engins trop hauts.
Dans le cas où l’entreprise aurait besoin d’un rehaussement de réseaux concessionnaires, le coût financier des
démarches auprès des concessionnaires et de la modification des réseaux serait à la charge de l’entreprise
demandeuse.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 66 / 108
3.3.7 BASE VIE ET RACCORDEMENTS
3.3.7.1 AUTORISATIONS
L’entreprise du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER devra faire les démarches
administratives auprès des autorités compétentes pour la mise en place des cantonnements communs à tous
les corps d’état. L’entreprise devra également faire approuver le plan d’installation à la Maîtrise d’Œuvre
d’exécution et au Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé avant toute commande de matériels
nécessaires aux cantonnements.
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER met en place les équipements des
vestiaires et réfectoires en se conformant aux besoins des entreprises.
Pour cela, les entreprises communiqueront au Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION
CHANTIER leurs besoins en vestiaires et réfectoires pendant la période de préparation et au plus tard huit
semaines avant le démarrage de leurs travaux (pour la durée de leurs prestations) afin de confirmer les
précédentes demandes.
3.3.7.2 AGENCE MOA/MOE/AMO/OPC/CSPS/CSSI/CT
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER mettra en place une agence de chantier
destinée à recevoir la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, l’OPC, le bureau de contrôle et le CSPS. Elle
comportera également des salles de réunion pour les besoins du chantier. Elle sera réalisée en construction
modulaire préfabriquée. Elle sera fondée et posées sur longrines.
Avant toute réalisation un plan de principe devra être soumis auprès de la direction de chantier pour validation.
Cette agence chantier sera composée de la façon suivante :
• Circulations selon besoins d’accès et d’évacuations
• Des aimants devront être à disposition pour l’affichage des calendriers et plans. Le Lot 01 -
FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER fera son affaire d’imprimer et d’afficher les
plans architecte du marché, et chaque PIC et calendrier,
• Une salle de réunion d’environ 60 m2 équipée de tables de chaises, de deux armoires fermant à clef
d’un tableau blanc avec feutres et effaceur, d’un écran grand format 75’ minimum sur support à
roulettes avec toute sa connectique et son système de visioconférence, de porte manteaux. Afin de
permettre une utilisation de la salle sans table avec uniquement des chaises dans le cadre des CISSCT,
il sera prévu 30 chaises empilables.
• Une salle de réunion d’environ 30 m2 équipée de tables de chaises, de deux armoires fermant à clef
d’un tableau blanc avec feutres et effaceur, d’un écran grand format 75’ minimum sur support à
roulettes avec toute sa connectique et son système de visioconférence, de porte manteaux. Afin de
permettre une utilisation de la salle sans table avec uniquement des chaises dans le cadre des CISSCT,
il sera prévu 30 chaises empilables.
• Deux bureaux de 13 m2 respectivement OPC et CSPS/MOE équipés chacun de deux bureaux ministres,
de deux fauteuils pivotants, d’une table ronde, de deux chaises revêtues de tissus, de deux armoires
hautes et basses, d’un porte manteau, d’une corbeille à papiers,
• Un bureau de 26 m2 pour le lot 01 GOE équipé de trois bureaux ministre, de trois fauteuils pivotants,
d’une table ronde, de quatre chaises revêtues de tissus, de quatre armoires, de trois lampes de bureau,
d’un porte manteau, quatre corbeilles à papiers,
• Deux salles échantillons de 13m² équipée sur sa périphérie de rayonnages modulaires.
• Un coin cuisine de 26 m² pouvant servir de salle de réunion secondaire avec :
o Kitchenette avec 4 feux électrique
o Four micro-ondes
o Four thermique
o Réfrigérateur
o Bouilloire
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 67 / 108
o Hotte
o Un bac évier
o Eau chaude et froide
o Table pour 4 personnes avec chaises, avec 2 chaises complémentaire dans le cas d’utilisation
en salle de réunion
o Poubelle
o Essuie mains
o Ecran grand format 36’ minimum fixé au mur avec toute sa connectique
• 1 réfrigérateur, 1 armoire vestiaire, cafetière et bouilloire.
• De deux W.C à l’Anglaise + 1 lavabo avec mitigeur E.C – E.F avec ballon de 50 litres, distributeur de
savon, d’essuie-mains, de papier toilettes pour chaque étage. Ces sanitaires seront équipés de
ventilation mécanique.1 sanitaire femme & 2 sanitaires hommes
• Un local Photocopieur/Imprimante et serveur tout équipé comprenant 1 copieurs couleur formats A3
& A4 50 copies à la minute – recto/verso –trieuse- agrafeuse-scanner, fonctionnant en réseau local,
une table, une armoire pour le rangement des consommables (charge Lot 01 - FONDATIONS - GROS-
ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER ) (Équipements et consommables à la charge du Lot 01 -
FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER ), avec Machine à boissons fraîches ainsi
qu’une machine à boissons chaudes mises à disposition avec consommables sont à la charge du Lot
01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER et Fontaine à eau.
• Un local de 13 m2 sera réservé dans l’emprise du chantier à l’entreprise de nettoyage sur site.
Les installations électriques, téléphoniques et informatiques devront être les suivantes. Chaque poste de
travail devra avoir :
• 1 prise de courant ondulé,
• 4 prises de courant normal 230V à positionner en fonction de l’aménagement des bureaux
• 2 prises RJ45 banalisées pour téléphone IP et réseau informatique VDI
Il sera prévu l’équivalant de 5 postes de travail dans les salles de réunion répartis sur toute la périmétrie et
une connexion wifi haut débit.
Le raccordement des cantonnements est entièrement à la charge à la charge du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-
ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER y compris la réalisation de réseaux extérieurs et attentes et cartes SIM 5G.
Les réseaux seront tracés hors gels.
Le réseau internet sera dimensionné pour permettre d’accueillir à minima 10 postes connectés sur un débit
acceptable qui sera soumis à la maîtrise d’œuvre pour validation (mini 100Mb/s en débit descendant). Des
routeurs Wi-Fi seront mis en place afin de permettre un accès sans-fil de qualité au réseau informatique depuis
tous les emplacements de l’agence de chantier, et en particulier des salles de réunion.
Tout le volume de l’agence devra être climatisé et chauffé.
Les cantonnements devront être en très bon état, d'aspect et de couleur homogène. Les surfaces intérieures
seront lisses et propres. Ils auront un revêtement de sol en bon état. Le cloisonnement devra garantir une
bonne isolation phonique entre les bureaux. Un aménagement des cloisonnements doit être possible en cours
de déroulement du projet.
Tous les bureaux seront éclairés naturellement, avec barreaudage aux fenêtres, et disposeront de portes
fermant à clé.
Les portes d’accès devront être munies d’une serrure 3 points avec la fourniture de 25 clefs et de 3 passes.
Une alarme volumétrique avec digicode sera installée dans l’agence.
Un système de protection incendie règlementaire est mis en place.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 68 / 108
3.3.7.1 MAISON DE PROJET
La maison du projet est mutualisée avec la salle de réunion de chantier et rendue visible avec une signalétique
adaptée à réaliser par le maître d’ouvrage, et accessible par des tiers, selon un protocole à définir avec le CSPS
et l’entreprise.
3.3.7.2 VESTIAIRES / REFECTOIRES / SANITAIRES DES CANTONNEMENTS
Afin de pouvoir accueillir l’ensemble des compagnons, le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE –
INSTALLATION CHANTIER installera des vestiaires, sanitaires, réfectoires.
Les cantonnements de chantier sont prévus à R+1 avec escaliers associés. Les espaces des compagnons sont
prévus pour 40 personnes en pointe. En cas d’augmentation exceptionnelle d’effectif, les roulements de service
seront organisés.
Ce cantonnement devra pouvoir accueillir l’ensemble du personnel travaillant sur le site. Il est nécessaire de
prévoir une zone indépendante de vestiaires, sanitaires, réservée au personnel féminin travaillant sur ce projet
(nombre à confirmer en phase de préparation du chantier). La séparation Hommes / Femmes devra être
évolutive pour permettre de s’adapter au mieux aux effectifs présents à chaque phase des travaux.
3.3.7.2.1 Vestiaires & réfectoires
Pour tous les compagnons, les armoires vestiaires chauffantes devront comporter :
• 2 cases (vêtements propres, vêtements sales),
• 1 banc pour 7 armoires vestiaires,
• Des patères ou porte-manteaux pour chaque armoire vestiaire,
• Des extincteurs à poudre par plateau (Suivant réglementation en vigueur)
Les réfectoires seront conçus pour recevoir les personnes en plusieurs services, ils devront être équipés de la
façon suivante.
• De meubles kitchenettes (réfrigérateur + 2 plaques chauffantes + évier avec mitigeur E.C./ E.F à raison
de 1 pour 20 personnes)
• De chauffe-gamelles (1 pour 20 personnes)
• De micro-ondes (1 pour 20 personnes)
• De tables (6 personnes par tables)
• De chaises (1 par personne)
• D’extracteur mécanique au-dessus des kitchenettes
• D’extincteurs à poudre (suivant réglementation)
3.3.7.2.2 Gestion de la base vie – fermeture des casiers
Chaque entreprise réalise et gère l’étiquetage de chaque casier comportant le nom du compagnon, l’entreprise
titulaire et le nom du sous-traitant le cas échéant. Chaque entreprise gère les mouvements de son personnel
en modifiant les étiquetages, en libérant les casiers ou en faisant les demandes préalables de casiers au lot 01
- FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER.
Dans le cas où un casier est occupé indument par une entreprise (notamment absence du compagnon pendant
une semaine), le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER, en accord avec l’OPC,
prendra toutes les mesures nécessaires pour libérer les casiers, dans le cadre règlementaire en vigueur.
3.3.7.2.3 Sanitaires
Les sanitaires seront en nombre suffisant pour répondre à la réglementation et aux besoins du chantier en
fonction de l'effectif. Ils seront composés de :
• W.C à la Turque avec chasse & douchette
• W.C à l’anglaise pour le personnel d’exécution féminin
• Urinoirs
• Douches avec sas de déshabillage et porte manteaux & chaises
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 69 / 108
• Bacs pour le lavage des mains avec mitigeur E.F / E.C
• Robinet de puisage pour l’entretien quotidien (siphon de sol dans partie commune des sanitaires)
L’ensemble des arrivées d’eau et d’évacuation devront être protégées du gel et devront être facilement
accessible en cas d’engorgement.
Ces sanitaires seront équipés d’une ventilation mécanique.
3.3.7.2.4 Machines à Boissons extérieure
Il sera mis à disposition des machines à café ainsi que des machines à boissons sans alcool. Il est indispensable
de mettre à proximité de ces machines une table et une poubelle.
3.3.7.2.5 Défibrillateurs automatiques
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER mettra à disposition dans le chantier 1
défibrillateur automatique, y compris toutes sujétions de raccordement électrique, d’entretien et de vérification
régulière
3.3.7.2.6 Zones fumeurs
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER prévoira l’aménagement de zones
fumeurs abrités à proximité de la zone de cantonnement. Les zones fumeurs sont écartées des cheminements
piétons normaux. Elles comportent des cendriers / poubelles régulièrement vidés ainsi que des bancs ainsi que
des extincteurs régulièrement vérifiés et entretenus.
3.3.7.3 DIVERS
L’entreprise du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER devra la fourniture pour la
Maîtrise d’œuvre et visiteurs de :
• 10 casques à jugulaire
• 10 gilets haute visibilité
• Bottes fourrées et caoutchouc de sécurité de tailles différentes du 36 au 47 (environs 20 paires)
• Sur-chaussures (lors des finitions)
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER assurera la vérification et
l’assainissement du matériel prêté ainsi que son remplacement lorsque celui-ci est dégradé.
3.3.8 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Dans le cadre de la prestation, l’entreprise du lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION
CHANTIER fournira les prestations nécessaires à l’hygiène et au maintien en état des locaux cantonnements
(vestiaires, réfectoires, sanitaires) et de l’Agence de chantier.
Cet entretien et nettoyage seront impérativement confiés par le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE –
INSTALLATION CHANTIER à une entreprise spécialisée (avec présentation du contrat à la Maîtrise d’Œuvre pour
accord)
Nettoyage de l’ensemble des locaux tous les jours ouvrables ou de travail accepté par le Maître d’Ouvrage :
• Dépoussiérage des sols (avec un aspirateur)
• Lavage des sols et des sanitaires
• Nettoyage des murs et des armoires vestiaires (y compris le dessus)
• Lavage des vitres (intérieur et extérieur) 1 fois par mois.
• Dératisation / désinsectisation tous les six mois avec un certificat d’une entreprise spécialisée
L’entreprise du lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER fournira les produits
nécessaires au fonctionnement des installations sans que cette liste soit limitative : papier toilette, savon
liquide, essuie-main, etc. (Stock sur place)
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 70 / 108
Toutes les installations de chantier devront être techniquement contrôlées périodiquement (tous les 6 mois)
par un organisme agrée.
3.3.9 RESEAUX
L’entrepreneur fera établir, auprès des concessionnaires, à ses frais, notamment, les branchements de
d’électricité, de téléphone, d’assainissement et d’eau correspondant aux besoins du chantier sur la durée
contractuelle de ses travaux.
Il doit l’enlèvement, la démolition de tous les ouvrages de branchement et des canalisations de toute nature
pour les besoins des installations communes de chantier et il doit la remise en état du terrain dans l’état initial
à la fin de leur intervention.
Il fait également leur affaire des réclamations ou redevances de toute nature qui pourraient être présentées ou
imposées, à l’entrepreneur et au Maître de l’Ouvrage, par les administrations ou collectivités publiques pour
l’usage, le nettoyage, l’occupation des terrains, des voies, des réseaux publics mis, temporairement, à
disposition pour la clôture, les accès, les installations de chantier.
Les réseaux créés au titre des installations de chantier ne devront apporter aucune dégradation. L'ensemble
des passages correspondants devront être préalablement soumis à la Maitrise d'œuvre.
3.3.9.1 INSTALLATIONS, ENTRETIENS, CONSOMMATIONS
Les frais relatifs aux démarches, aux branchements, à l’installation, à l’entretien, aux consommations des
réseaux divers sont à la charge de l’entreprise pour toutes les phases.
Des compteurs seront mis en place sur chacun des réseaux.
3.3.9.2 INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER
Le lot lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER aura à sa charge l’installation CFO et
CFA de l’origine compris tout types de supportage cis poteaux bois, et les modifications à chaque phase de
travaux.
3.3.10 ORIGINE DES INSTALLATIONS
Les installations chantiers devront respecter toutes les normes en vigueur.
L’origine des prestations courants forts pour la phase chantier sera située en limite de propriété.
Le titulaire du présent lot devra :
• Effectuer la demande de raccordement provisoire auprès de Enedis
• Assurer la coordination avec le gestionnaire de réseau
• Fournir l’ensemble des pièces administratives nécessaires
• Le branchement provisoire sera maintenu durant toute la durée des travaux jusqu’à la réception
définitive des ouvrages.
Le régime de neutre sera le TT.
3.3.10.1 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION PROVISOIRE DE CHANTIER
Il est mis en œuvre, un Tableau Général Basse Tension provisoire chantier assurant les alimentations des divers
forces et éclairages chantier.
Le TGBT Chantier regroupe les protections électriques principales des différents départs des coffrets de
chantiers disposés dans les différentes zones de travaux.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 71 / 108
Par ailleurs, l'ensemble de l'installation doit être réalisé conformément aux normes de règlements en vigueur
régissant ce type d'installations norme UTE NF C 15-100, décret du 14 novembre 1988, etc.
Le matériel est conforme aux normes IEC 60439-1 et NFC 63410 et comprend principalement :
• Un disjoncteur général de protection B.T. pour l’arrivée et l’arrêt d’urgence pompiers,
• Un jeu de barres cuivre de section appropriée et adaptée à l’intensité de court-circuit,
• Les disjoncteurs de protection pour les départs vers la distribution principale, de calibres appropriés,
avec porte étiquettes en face avant,
• Un disjoncteur de protection par départ vers les coffrets, équipés des auxiliaires permettant
l’asservissement arrêt d’urgence pompiers, de calibres appropriés, avec porte étiquettes en face avant,
• Un ensemble d’accessoires pour les relayages, les asservissements, la signalisation, le contrôle,
• Voyants lumineux LED de signalisation « présence tension » avec une indication par phase,
Afficheur alphanumérique de mesure de puissance multifonctions type DIRIS, en face avant, comprenant :
• Mesures tensions,
• Mesures intensités,
• Mesures puissances apparentes, utiles, réactives,
• Mesures Cos phi,
• Modules électroniques de signalisation « marche-arrêt-défaut »,
Le tableau sera du type préfabriqué de forme 1 suivant CEI 439.1 et UTE 63.410. Il sera du type évolutif et aura
les caractéristiques techniques suivantes :
• Indice de service : 111.
• Degré de protection : IP 31.
Distribution électrique :
• Tableau général Chantier, cis protections, distributions et raccordements : ce tableau général
intégrera les protections des différents tableaux divisionnaires compris celles du tableau divisionnaire
éclairage des circulations et prises de chantier à la charge du lot CFO/CFA
• Tableau divisionnaire Base Vie et Maison de Projet, cis protections, distributions et raccordements
• Tableau divisionnaire Grue, cis protections, distributions et raccordements
Le réseau internet sera réalisé par l’entreprise avec routeurs et cartes SIM 5G. Il sera dimensionné pour
permettre d’accueillir à minima 10 postes connectés sur un débit acceptable (mini 100Mb/s en débit
descendant). Des routeurs Wi-Fi seront mis en place afin de permettre un accès sans-fil de qualité au réseau
informatique depuis tous les emplacements des agences de chantier entreprises et MOE, et en particulier des
salles de réunion.
3.3.10.2 EAU ET ASSAINISSEMENT
Les raccordements EU, EP, EF, EC sont entièrement à la charge de l’entreprise y compris la réalisation de réseaux
extérieurs provisoires et attentes. Les réseaux seront tracés hors gels.
Les évacuations se feront sur les branchements existants ou sur les réseaux réalisés par l’entreprise.
Cet assainissement doit s’effectuer dans les conditions réglementaires. Les dispositions techniques doivent être
soumises à l’agrément des Services Techniques du Maître d’Ouvrage.
Quoiqu’il en soit, l’entrepreneur ne pourra déverser, dans les ouvrages publics, que les eaux débarrassées de
tous dépôts solides.
Il est bien précisé qu’aucune eau chargée ne pourra être déversée dans les égouts sans passer par un bac de
décantation, pour chacun des réseaux.
L’entreprise devra tous les pompages nécessaires y compris le relevage des eaux avec évacuation à l’égout (En
cas d’eaux polluées l’entreprise mettra en place des filtres ou des décanteurs avant le rejet.)
Des kits anti-pollution seront mis à disposition par l’entreprise.
Les branchements (chantier et cantonnements) sont à la charge de l’entreprise, compris dépose à la fin de son
délai contractuel ; ils seront suffisamment dimensionnés pour les besoins de toutes les entreprises.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 72 / 108
La distribution intérieure de l’eau dans les cantonnements provisoires de chantier, y compris la production
d’eau chaude, restent à la charge de l’entreprise.
L’entreprise réalise l’ensemble de la distribution d’eau dans les différentes zones, en étages et en terrasses du
chantier à raison d’une alimentation de diamètre 20 mm minimum pour chaque étage et pour chaque bâtiment
(dans les lingeries existantes). Il prévoira les évacuations nécessaires vers le réseau d’assainissement au droit
de chaque alimentation.
L’entreprise prévoira également une alimentation EF diamètre 20 mm minimum tous les 40 ml de développes
de façades.
Il est strictement interdit de rejeter les liquides ou pâtes autres que de l’eau (peinture, solvants, plâtre, béton…)
dans les réseaux d’eau usée ou des installations de chantier.
3.3.11 SIGNALETIQUE ET PANNEAUX
3.3.11.1 SIGNALETIQUE EXTERIEURE PROVISOIRE
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER devra la mise en place d’une
signalétique extérieure dans l’emprise des zones de chantier :
• Panneaux « K5 » à mettre sur la clôture périmétrique du chantier dans le sens de la circulation
• Accès aux bâtiments (piétons et livraisons)
• Accès aux cantonnements
• Accès aux bureaux de l’agence de chantier
• Panneaux « ATTENTION TRAVAUX »
• Panneaux pour les piétons
• Plan de la base-vie avec signalisation des entreprises / MOA / MOE
• Point de rassemblement
• Zone de déchargement
• Localisation des bennes et typologies
• Rappels de sécurité
• Rappel charte chantier à faible nuisance
• Marquages au sol provisoires
Pour une meilleure compréhension par les intervenants étrangers, l’utilisation de pictogrammes sera privilégiée
Dans des zones spécifiques, des affiches des restrictions d’usage seront affichées : charge maximale admissible
des planchers, restrictions de hauteur…
3.3.11.2 PANNEAU DE CHANTIER
Le panneau de chantier comportera les indications relatives au :
• Maître de l’Ouvrage,
• Les équipes de Maîtrise d’Œuvre, l’OPC, le Bureau de Contrôle, le C.S.P.S., le coordonnateur SSI, l’AMO,
• Les entrepreneurs (tous entrepreneurs intervenants) mis à jour dès leur arrivée sur site,
• L’autorisation de travaux,
Il comportera les logos de chaque intervenant.
L’entrepreneur du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER réalisera la maquette du
panneau de chantier relatif au programme de travaux. Elle sera soumise pour validation à la Maîtrise d’œuvre
et à la Maîtrise d’Ouvrage.
Le panneau de chantier de dimensions minimum 6 x 3 m sera réalisé par une entreprise spécialisée à charge
du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER.
Il est rappelé que tous les entrepreneurs travaillant sur le chantier, y compris les sous-traitants, devront figurer
sur le panneau de chantier (Article R324.1 du Code du Travail).
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 73 / 108
Le panneau de chantier sera évolutif et devra être complété lors de l’arrivée d’une nouvelle entreprise sur site.
En dehors des panneaux de chantier, de l’affichage du permis de construire et des avis interdisant l’accès du
chantier, tout affichage publicitaire pour le compte des entrepreneurs est interdit, sauf dérogation écrite du
Maître de l’Ouvrage.
3.3.11.3 SIGNALETIQUE INTERIEURE
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER devra la mise en place d’une signalétique
spécifique de couleur à tous les niveaux pour indiquer :
• Les plans de circulations
• Les étages
• Les trames & files
• Les escaliers
• Les issues de secours
• Le ou (les) lifts et ascenseurs en fonctionnement
• La direction de la base-vie.
• Les sanitaires.
• Les cellules témoin
• Les points d’eau
• Information sur des pannes diverses (ascenseurs, coupure d’eau, etc.)
La signalétique devra être déplacée et/ou modifiée en fonction des différentes phases de travaux
Pour une meilleure compréhension par les intervenants étrangers, l’utilisation de pictogrammes sera
privilégiée
Dans des zones spécifiques, des affiches des restrictions d’usage seront affichées : charge maximale
admissible des planchers, restrictions de hauteur…
3.3.12 MOYENS COMMUNS
3.3.12.1 TELESURVEILLANCE VIDEO PERIMETRIQUE AVEC INTERVENTION 24/7
Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’un dispositif complet de surveillance périmétrique
de chantier destiné à assurer la protection du site contre les intrusions sur le site du maître d’ouvrage avec
levée de doute à distance, télésurveillance permanente et intervention sur alarme 24h/24 et 7j/7.
Ce système ne vise pas à protéger les ouvrages des entreprises qui restent seules responsables.
Le système devra assurer une protection active et dissuasive du chantier, réduire les intrusions et permettre
une réaction rapide à toute tentative d’accès non autorisé, de jour comme de nuit.
La prestation comprend :
Dispositif de détection périmétrique avec barrières infrarouge actives
Vidéosurveillance associée permettant la levée de doute vidéo :
• Vision jour/nuit avec infrarouge ;
• Enregistrement des événements ;
• Couverture des accès, portails, zones sensibles et périmètre ;
• Qualité d’image suffisante pour identification et analyse ;
• Transmission sécurisée vers centre de télésurveillance.
Centrale d’alarme et transmission
Télésurveillance 24/7
• Intervention sur site avec envoi d’un agent d’intervention sous une heure
• Sécurisation conservatoire ;
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 74 / 108
• Appel des forces de l’ordre ou secours si nécessaire ;
• Compte rendu d’intervention transmis au maître d’ouvrage / exploitant.
Exploitation et maintenance
Le système est mis en place dès réalisation de la clôture rendant le chantier clos et indépendant, et est retiré à
la dépose des clôtures.
3.3.12.2 HOMME LOGISTIQUE & TRAFFIC
L’homme logistique et trafic est chargé d’organiser, coordonner et sécuriser les flux de personnes, véhicules,
livraisons et matériels sur un chantier ou un site d’exploitation. Il constitue un point central entre les entreprises
intervenantes, les transporteurs, la sécurité et l’encadrement du chantier.
Ses rôles sont multiples :
• Contrôler les entrées et sorties des véhicules, poids lourds, engins et visiteurs.
• Réguler les flux aux heures sensibles pour éviter encombrements et conflits de circulation.
• Ouvrir/fermer les barrières, portails ou dispositifs de contrôle d’accès.
• Orienter les chauffeurs vers les zones de livraison, déchargement ou stationnement.
• Veiller au respect du plan de circulation interne.
• Réaliser une ronde à l’ouverture et à la fermeture du chantier
• Planifier les livraisons en lien avec les conducteurs de travaux du lot 01 et les autres entreprises.
Présence 10 heures par jour, avec remplacement aux différentes pauses journalières de manière à assurer une
permanence sur l’ensemble de la plage horaire d’ouverture de chantier.
3.3.12.3 RECETTE A MATERIAUX
Fourniture, pose, entretien et évacuation en fin de travaux de passerelle / plateforme à encorbellement utilisées
en tant que recette à matériaux afin de transférer les charges, équipements et matériaux à chaque niveau.
Caractéristiques minimales :
L2,45 m x 3,20 m – 3 tonnes
3.3.12.4 PLATEFORME NIVELEUSE
Fourniture et pose de quai niveleurs manuels pour déchargement de camions plateaux.
3.3.12.5 GESTION DES LIVRAISONS
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER mettra en place un logiciel collaboratif
en ligne de demande de livraison, avec créneaux horaires.
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER transmettra au moins journalièrement
un rapport d’incident à l’OPC, au CSPS et à la Maîtrise d’œuvre.
Compte-tenu de l’exiguïté des zones de livraisons, l’accès à ces zones sera régulé par l’agent de trafic désigné
par le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER. Les camions de livraison seront mis
en attente sur une zone désignée jusqu’à libération de la zone de livraison à atteindre.
Le responsable de ce poste de contrôle du Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER
aura la charge d’ouvrir et de fermer (verrouiller) les portails en début et en fin de journée.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 75 / 108
3.3.12.6 SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES ET BADGES D’ACCES AU CHANTIER
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER est chargé de la fourniture et pose d’un
système de contrôle d’accès par badges RFID comprenant lecteurs, centrale de gestion, encodeur de badges,
badges utilisateurs, logiciel d’administration, câblages, paramétrage, essais et mise en service complète.
Le dispositif comprendra notamment :
• Unité centrale de contrôle d’accès assurant la gestion des lecteurs, droits d’accès et événements.
• Lecteurs RFID installés aux points d’accès (portails, portillons, portes, barrières, tourniquets).
• Encodeur de badges connecté au poste d’administration permettant la création, l’initialisation et la
mise à jour des badges utilisateurs.
• Badges RFID sans contact en nombre adapté (format carte, porte-clés ou bracelet selon besoin).
• Logiciel de gestion installé sur poste dédié ou en mode réseau.
• Dispositifs de verrouillage associés : gâche électrique, ventouse électromagnétique, serrure motorisée,
automatisme de portail ou barrière levante.
• Alimentations secourues et batteries de secours selon configuration.
Le système devra permettre :
• L’identification rapide des utilisateurs par présentation du badge devant le lecteur.
• L’ouverture autorisée des accès selon les droits attribués.
• Le refus d’accès en cas de badge non autorisé, expiré ou interdit.
• La gestion de plages horaires, zones autorisées et profils utilisateurs.
• La désactivation immédiate d’un badge perdu ou volé.
• La traçabilité des passages (date, heure, point d’accès).
• L’édition de listes, historiques et rapports d’utilisation sous format excel.
L’encodeur devra permettre :
• La création de nouveaux badges.
• L’affectation nominative ou fonctionnelle.
• La programmation des autorisations d’accès.
• La modification ou suppression des droits.
• La réémission en cas de perte ou remplacement.
• Une utilisation simple depuis le poste administrateur.
Les badges fournis seront :
• compatibles avec les lecteurs installés ;
• robustes et adaptés à un usage quotidien ;
• numérotés ou identifiables individuellement ;
• réinscriptibles si la technologie retenue le permet.
Description du badge :
• sur face avant : nom de l’Entreprise (en gros caractères), ajouté à Entreprise titulaire dans le cas d’un
sous-traitant, lot, photo, URSSAF N°, nom - prénom, signature, société, numéro du badge.
• sur face arrière : nom et adresse de l’employeur, il doit être noté : “ BADGE PERSONNEL”.
La gestion des badges devra pouvoir renseigner à tout moment :
• Le nombre de personnes badgées (en totalité)
• Le nombre de personnes badgées par entreprises
• La date d’émission des badges
• Le nombre de personnes (par entreprise et en global) sur site a un instant « T »
• S’assurer qu’en fin de journée qu’il n’y a plus de personnel sur site.
Un listing devra être fourni au minimum toutes les semaines à la Maîtrise de chantier et immédiatement à la
demande du Maitre d’Ouvrage ou d’organismes officiels.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 76 / 108
Au minimum une fois par semaine, il sera procédé par les agents trafics – rondiers à un contrôle rigoureux des
personnels d’exécution afin d’avoir une réalité de l’effectif du chantier.
3.3.12.7 AIRES DE LAVAGE
L’entreprise titulaire du lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE met en place les moyens suivants en fonction
des salissures prévisibles liées à ses travaux :
• Aire de lavage de roues : La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier et des
dispositifs de nettoyage seront prévus en sortie de site afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur
du chantier.
• Aire de lavage des bennes à béton : Afin de limiter les pollutions du site due au lavage des bennes à
béton (laitance, PH…), des podiums de lavages avec bac de rétention et décantation sont à prévoir. Le
rejet de l’eau au milieu naturel n’est pas autorisé. L’eau de lavage devra être collectée et traitée
• Aire de lavage des goulottes des toupies : Il est fortement préférable que le lavage des goulottes des
toupies soit réalisé en centrale plutôt que sur le chantier. Si le lavage est effectué sur le chantier, un
système de rétention et décantation est à prévoir.
Pour limiter les consommations d’eau, ces dispositifs devront être conçus de façon à pouvoir réutiliser l’eau
après décantation. La récupération d’eau de pluie pour le lavage des véhicules et des bennes bétons sera
étudiée.
La position des aires de lavage des roues sera à proposer à la maîtrise d’œuvre.
3.3.13 GESTION DES DECHETS
La benne devra être signalée de jour ou de nuit par tout moyen réglementaire.
La benne sera stationnée conformément aux préconisations du service Espaces Publics.
Ses abords seront maintenus dans un parfait état de propreté.
Un logiciel de gestion des déchets sera mis en place, géré et administré par le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-
ŒUVRE
3.3.13.1 PRINCIPES GENERAUX DE LA GESTION DES DECHETS ET DU TRI SELECTIF
Les déchets de chantier seront traités en application de la circulaire du 15/02/2000 relative à la planification
de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics et de la charte chantier à faibles
nuisances. Les déchets seront triés sur le chantier et évacués dans les décharges où ils pourront être valorisés.
Lors de la phase de préparation de chantier, les entreprises devront mettre au point un schéma d’organisation
et de suivi d’élimination des déchets (SOSED).
Toutes les entreprises sont soumises à une obligation de tri des déchets sur site suivant les prescriptions de la
charte chantier à faibles nuisances. Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER est
responsable de contrôler la qualité du tri, notamment pour les bennes à gravois dont il a la charge. Des
indicateurs de qualité de tri seront mis en place et reportés de manière hebdomadaire au Maître d’œuvre.
Lors de la phase de curage, chaque entreprise doit la mise en place et l’évacuation des bennes pour les travaux
qui lui sont propres. Le tri sélectif des déchets de curage est obligatoire.
Pour la phase de chantier, le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER met en place
pour les besoins des autres corps d’état des bennes pour les déchets courants de chantier (chutes de matériaux,
petits emballages, consommables, balayures…).
Il est demandé aux entreprises d’étudier leurs colisages en vue de diminuer la production des déchets
d’emballage sur le chantier. (Cartons, films plastiques, matériaux de calages). L’emploi de bacs réutilisables est
recommandé.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 77 / 108
Les entreprises veilleront à limiter leurs productions de déchets sur site en travaillant sur les calepinages afin
de limiter les chutes et en privilégiant la préfabrication à l’extérieur du site.
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER se charge de l’organisation des bennes
pour site pour ses propres besoins mais également pour toutes les entreprises disposant de bennes pour leurs
travaux propres.
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER se charge de la rotation des bennes, du
traitement et de la valorisation des déchets, de la collecte des bordereaux de suivi des déchets, à la fois pour
ses propres déchets mais aussi pour les déchets de toutes les entreprises.
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER sensibilise les autres macro-lots sur le tri
des déchets, surveille et contrôle que ce tri est bien réalisé, et prend toute mesure à l’encontre des entreprises
ne respectant pas leurs obligations.
Il est rappelé que le chantier comporte 2 zones « bâtiment neuf » et « bâtiment rénové ». Les moyens en bacs
à déchets et bennes seront dédoublés.
En application des décrets n°2021-321 et de l’arrêté du 31 mai 2021, la traçabilité des terres excavées et des
sédiments est assurée par le lot 01-CLOS-COUVERT-VRD-ESPACES VERTS pour tous les lots.
3.3.13.2 NETTOYAGE DES POSTES DE TRAVAIL
Chaque entreprise devra assurer de façon permanente le parfait état de propreté de ses zones de travaux
pendant toute la durée du chantier.
Pour la bonne règle et pour le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité, chaque équipe
devra nettoyer au minimum quotidiennement son poste de travail et en évacuer les conditionnements et
déchets.
Le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage pourront mettre (en cas de défaillances répétées des entreprises)
en place un service de nettoyage par l’intermédiaire du lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE –
INSTALLATION CHANTIER. Ce nettoyage s’effectue sans préavis et sera refacturé à la charge des entreprises
défaillantes.
3.3.13.3 BACS A DECHETS (COLLECTE A L’INTERIEUR DES BATIMENTS)
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER met en place des bacs à déchets de
500 litres équipés d’un dispositif de traçage RFID à l’intérieur des différents bâtiments et à chaque étage en
vue de collecter les déchets courants issus des travaux de rénovation (« gravois »). Les bacs à déchets seront
de différentes couleurs afin d’assurer le tri sélectif des déchets à la source. Sur chaque bac figure le logo type
du déchet admis.
Ces bacs à déchets vides seront mis à disposition des entreprises par le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-
ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER à chaque début de journée dans des zones de regroupement identifiées
sur le plan PIC intérieur (paliers d’ascenseurs ou lifts notamment). Les entreprises ont la possibilité
d’emmener les bacs à déchets par leurs propres moyens jusqu’aux postes de travail.
L’évacuation des déchets vers les zones de regroupement des bacs à déchets est réalisée par chaque
entreprise.
Les bacs à déchets devront être remis en place à l’aide de moyens mécaniques type transpalette électrique
par les entreprises utilisatrices dans les zones de regroupement à chaque fin de journée de travail.
Le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER aura la charge de manutentionner
autant de fois que nécessaire les bacs à déchets vers les bennes au moyen de moyens mécaniques
(notamment pour la manutention horizontale vers les lifts) et de les remettre en place vides dans les zones
de regroupement.
Lors du vidage des bacs à déchets, le Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER
procédera à une collecte d’information au moyen des badges RFID des bacs. Il contrôlera également la
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 78 / 108
qualité du tri et établira un fichier de suivi permettant de suivre la quantité de déchets produits par
entreprise avec des indicateurs de qualité de tri.
Les déchets hors gabarit (ne rentrant pas dans les bennes en raison de leur dimension ou de leur quantité)
devront être évacués par les entreprises les ayant générés jusqu’aux bennes extérieures mises en place par le
Lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER.
Chaque entreprise fera son affaire de la collecte et du retraitement des liquides autres que de l’eau (peinture,
solvants, plâtre…) suivant les dispositions règlementaires en vigueur. Elles mettront en place sur le chantier
des réservoirs de stockage et d'élimination spécialement conçus pour la collecte et le stockage de liquides
polluants. Tous les réservoirs seront homologués comme conteneurs de stockage et offriront une protection
spéciale grâce à une surveillance permanente des fuites.
3.3.13.4 BENNES A DECHETS (COLLECTE A L’EXTERIEUR DES BATIMENTS)
Le lot 01 - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER met en place des bennes à gravois avec
tri sélectif dans les zones définies par le plan PIC. Il assure l’enlèvement des bennes pleines et leur
remplacement autant que de besoin pendant toute la durée des travaux.
Il assure le suivi de la qualité du tri et met en place des indicateurs qui seront transmis à la Maîtrise d’œuvre.
Il assure la collecte des bordereaux de suivi des bennes pour permettre la traçabilité des déchets.
Les déchets devront faire l’objet d’une valorisation. L’objectif de valorisation du chantier est de 85% de la masse
des déchets. (Voir Charte chantier à faibles nuisances)
Les déchets seront triés en 4 catégories selon le type de décharge où ils seront acheminés :
• Les déchets valorisables tels que les emballages en plastique ou carton, les métaux, le bois et les
palettes seront évacuées vers un centre de tri où ils seront valorisés. Pour limiter cette quantité de
déchets, les entrepreneurs devront négocier directement avec leur fournisseur la reprise des
emballages et autres déchets.
• Les déchets inertes tels que Béton, Brique sans plâtre, déchets inertes, Gravats lourds, Matériaux avec
gypse, Pierres, Sables, Terres, Tuiles, Céramiques, etc. seront évacués en centre de stockage de classe
3.
• Les déchets non valorisables ou déchets industriels banals tels que Bois Palette, Coffrage, Carreaux de
plâtres, Déchets industriels banalisés, Enrobés, Bétons bitumineux, Goudrons, Bitumes, Asphaltes,
Ferrailles, Laine de verre, Laine de roche, Matériaux isolants, Plastique, Papier, Calque, etc. seront
évacués en centre de stockage de classe 2.
• Les déchets toxiques ou déchets industriels spéciaux tels qu’Amiante, Boue polluées, Citernes
dégazées, Fûts même vide, Pots de peinture, Gaz (fréon...), Pyralènes, Peintures au plomb, etc, seront
évacués en centre de stockage de classe 1.
La mise en place d’un nombre suffisant de bennes est donc nécessaire pendant toute la durée du chantier.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 79 / 108
RAPPEL : LES ENTREPRENEURS SE DEBARASSANT DE LEURS DECHETS DE MANIERE SAUVAGE
ENCOURENT DES SANCTIONS ALLANT JUSQU’A 2 ANS DE PRISON AVEC SURSIS ET 75000 €UROS
D’AMENDE (article L541-46 du Code de l’Environnement).
3.3.14 MOYENS D’ACCES ET DE LEVAGE
3.3.14.1 ECHAFAUDAGES
Tous les échafaudages devront être soumis pour avis / observation au CSPS et feront l’objet de toutes les
vérifications règlementaires à la charge de l’entreprise les ayant mis en place.
Chaque entreprise assure la mise en place de moyens propres pour réaliser ses travaux en hauteur.
Les échafaudages et les dispositions de protection seront établis conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et de manière à éviter toute dégradation des ouvrages. Les formalités sont à la
charge de l’entreprise. Le montage et le démontage devront être conforme au principe « montage et
démontage en sécurité ».
Chaque entreprise assure la maintenance et la remise en état des échafaudages qu’elle aura mis en place autant
que nécessaire pendant toute la durée de leur installation sur site. Un contrôle journalier de l’état des
échafaudages ainsi que le suivi des contrôles périodiques (trimestriel) seront assurés par ces entreprises.
Les entreprises prévoyant d’utiliser les échafaudages devront faire part de leurs demandes particulières quant
à leurs constitutions au moment de l’enquête besoins.
Sur le domaine public :
• Les échafaudages seront bâchés afin d’éviter toute poussière et projection.
• L’écoulement des eaux aux caniveaux sera toujours assuré.
• Les pieds des échafaudages seront obligatoirement posés sur cales afin de ne pas dégrader le domaine
public.
• Les plaques des rues et les panneaux de signalisation routière devront être protégés. L’accès aux divers
regards – chambres – bouches sera maintenu en permanence accessible aux différentes
administrations utilisatrices.
• Un passage piéton sera obligatoirement assuré ou aménagé ou l’objet d’une déviation efficace.
3.3.14.2 ESCALIERS ET ACCES PROVISOIRES
Les entreprises concernées devront tout escalier provisoire et sa dépose en fin de chantier pour assurer les
accès des ouvriers à chaque niveau, dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Elles baliseront en largeur
et tout le long les circulations dans les bâtiments par un marquage au sol, spécifiant une totale interdiction de
stockage dans celles-ci.
3.3.14.3 PROTECTION DES TRANCHEES
Les Lots concernés prévoiront des plaques métalliques circulables par engins dans les cas de tranchées
ouvertes.
3.3.14.4 GRUES AUTOMOTRICES OU A TOUR –NACELLES – CHARIOTS TELESCOPIQUES A FOURCHE –
TRANSPALETTES ELECTRIQUES
Les moyens de levage sont à la charge de chaque lot.
La capacité des grues sera à adapter en fonction des charges prévisionnelles en bout de flèche.
Un système SMIE empêchant le survol en charge sera prévu.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 80 / 108
Il est prévu au lot 01 une grue à tour. La grue ne couvrant pas toute la structure, le lot 01 - FONDATIONS -
GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER déploie une grue mobile pour couvrir la partie Est de la zone des
planchers (Restauration et Zone Technique). Les grues pourront être utilisées par les autres corps d’état sous
réserve d’un accord préalable du lot 01, d’une signature d’une convention de prêt et de paiement de tous frais
afférents.
Les moyens de levage seront utilisés dans le respect des règles SNCF.
3.3.15 CONTRAINTES SNCF ET MISSIONS M1, M2, M2C, M3 ET LE CAS ECHEANT MF ET M4
Le groupe scolaire est de type R+1, ce qui implique l’usage d’une grue à tour dont la hauteur sous crochet et
le rayon de giration devront être définis par l’entreprise de gros-œuvre en tenant compte de la contrainte de
non-survol du RFN. L’implantation de la grue et le rayon de giration de sa flèche devront garantir qu’aucun
survol en charge de l’emprise ferroviaire n’est possible, y compris en zone de repli « hors service » (girouette
libre), conformément au PIC qui identifie une zone de survol et de stockage en charge interdite le long du RFN.
Au regard de l'implantation de la grue et de ses caractéristiques, il est conclu que celle-ci relève du cas 4.4.1.3.2
de l'IG 90033 et est donc classée en première catégorie.
À ce titre, les dispositions techniques suivantes devront être mises en œuvre, à la charge de l’entreprise :
• Réaliser toutes les justifications nécessaires des assises des grues,
• Faire établir des missions de contrôle technique par un organisme accrédité dans le domaine du
Contrôle Technique de la Construction : M1, M2, M2C, M3 et le cas échéant MF et M4
• Prendre un abonnement météorologique afin d'être averti le plus tôt possible et au moins deux heures
à l'avance de la survenue d'un coup de vent dépassant la vitesse de pointe définie par le constructeur,
et d’équiper la grue d’un anémomètre. L’anémomètre à hélice ou à impulsion, utilisera de préférence
une technique de comptage d’impulsions ou une technique électromagnétique ;
• Intégrer dans la procédure d’utilisation de la grue l’organigramme de procédure d’alerte en cas
d’accident sur la voie et ses équipements (comprenant les coordonnées des services et des personnes
de SNCF Réseau à contacter) ;
• Justifier de l’absence de pénétration de la charge dans la zone de protection (plan P’3) et la zone
interdite (plan P’1).
• La procédure de montage/démontage de la grue, ainsi que la note de calcul de giration et de stabilité,
seront soumises au visa du MOE avant exécution ;
• Un dispositif de type limiteur de zone (anticollision / anti-survol) sera installé sur la grue pour interdire
mécaniquement tout survol en charge de l’emprise ferroviaire ;
• Une note de calcul de stabilité et d’ancrage de la grue (fondation, contrepoids), tenant compte des
efforts au vent, sera fournie par l’entreprise de gros-œuvre et visée par le MOE SNCF.
3.3.16 PSE
3.3.16.1 PSE : GARDIENNAGE LES 3 DERNIERS MOIS AVEC SERVICE DES CLES
En complément de la surveillance périmétrique et de l’homme trafic, il sera prévu sur les trois derniers mois de
chantier une prestation de gardiennage – service de clés comprenant :
• équipements de canons provisoires de toutes les menuiserie intérieures ou extérieures ;
• accueil et contrôle des personnes autorisées ;
• surveillance des accès et abords du site ;
• ouverture et fermeture des accès selon horaires définis ;
• rondes de contrôle selon consignes ;
• signalement immédiat des anomalies, incidents ou intrusions ;
• assistance en cas d’urgence ou déclenchement d’alarme.
• la conservation sécurisée des clés dans armoire ou coffret fermé ;
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 81 / 108
• le classement et repérage des jeux de clés ;
• la remise temporaire aux personnes habilitées ;
• la récupération en fin d’intervention ou fin de poste ;
• le contrôle du retour des clés ;
• la tenue d’un registre papier ou numérique des mouvements ;
• l’alerte immédiate en cas de perte, non-retour ou anomalie.
• dépose des canon provisoire
3.3.16.2 PSE : TIME LAPS
Fourniture, installation, exploitation et maintenance d’un système de prise de vues en time lapse destiné au
suivi photographique automatisé de l’évolution du chantier pendant toute la durée des travaux.
Le système permettra de réaliser une succession d’images prises à intervalles réguliers, assemblées ensuite
sous forme de vidéo accélérée retraçant les différentes phases du chantier : terrassement, gros œuvre, clos
couvert, second œuvre, aménagements extérieurs, livraisons et mise en service.
La prestation comprend :
• Caméra haute définition dédiée au time lapse, installée sur support fixe sécurisé.
• Caisson de protection extérieur résistant aux intempéries, poussières et variations climatiques.
• Système d’alimentation électrique ou autonome selon site (secteur, batterie, solaire).
• Transmission des données par réseau filaire, Wi-Fi, 4G/5G ou équivalent.
• Logiciel de pilotage permettant la programmation des prises de vues.
• Plateforme de consultation en ligne sécurisée pour visualisation des images.
• Stockage et sauvegarde des clichés durant l’opération.
Le système devra permettre :
• prises de vues automatiques à fréquence paramétrable (ex. toutes les 5, 10 ou 15 minutes) ;
• fonctionnement en horaires définis ou continu ;
• horodatage des images ;
• qualité d’image adaptée au suivi technique et à la communication ;
• accès distant aux images récentes ;
• export des photos et vidéos finales.
La caméra sera positionnée sur poteau bois fondé de façon à offrir :
• une vue générale représentative du chantier ;
• un angle stable pendant toute l’opération ;
• une absence de gêne pour les travaux ;
• une protection contre vandalisme et chocs ;
• un accès maintenance sécurisé.
3.3.16.3 PSE : MAISON DE PROJET
Un accès dédié nivelé et stabilisé antidérapant de type béton balayé largeur minimal 1,20 m sera créé pour la
réception du public, le cheminement sera éclairé avec guirlandes LED avec niveau d’éclairement compatible
avec les normes PMR, et les formes de pentes seront compatible avec les normes PMR.
Trois modules préfabriqués 6mx2,5m avec portes et fenêtres en location sur la durée du chantier sur parcelle
AW80.
Alimentés électriquement avec au total 12 prises de courant périphérique et 2 nourrices de 4 prises de courant
au sol, au centre de la maison de projet. Wifi 5G haut débit, éclairage LED avec interrupteurs.
Module WC 6mx2,5m mixte accessible PMR avec cuvette et lave-mains, éclairage LED, sèche mains, alimentés
électriquements.
Equipements électriques à raccorder sur l’armoire générale GOE.
Compris tous consommables
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 82 / 108
Tables de type tonneau pour réunions de 25 personnes avec chaises piétements aciers et revêtements tissus,
tables et chaises couleurs au choix de la maîtrise d’ouvrage dans la gamme RAL étendue.
Ecran de télévision 32 pouces raccordé, suspendu avec toute sa connectique.
La maison de projet sera habillée avec des bâches PVC miro-perforées imprimées à thèmes, avec création de
réservations et renforts selon besoins, compris supports et fondations. Surface prévisionnelle : 100m²
3.3.16.1 PSE : CLOTURE NORD
La clôture nord est déposée et reposée au droit de la parcelle cadastrale. Etat des lieux initial, remise en état,
réparations, nettoyage haute pression. Clôture provisoire type HERAS mise en œuvre sur le linéaire entre la
dépose et la repose. Localisation : linéaire à déplacer de la ligne rouge à la ligne bleue selon photos ci-après
3.4 SPECIFICITES DES OUVRAGES A PROXIMITE DE RFN
3.4.1 PRECONISATIONS GENERALES ET MISSION G5
Compte tenu de cette profondeur et de la proximité du RFN en limite Nord-Est de la parcelle, ces pieux sont
susceptibles d’engager le plan de stabilité P2 des voies. Ils sont à ce titre classés en 1ère catégorie au sens de
l’IG 90033.
La réalisation de fondations profondes de type pieux forés à proximité des voies exploitées devra être conçue
et exécutée de manière à garantir, en permanence, la sécurité des circulations ferroviaires, la stabilité de la
plateforme ferroviaire, ainsi que le maintien de la géométrie des voies.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 83 / 108
Avant tout démarrage des travaux, l'entreprise devra produire une étude géotechnique et une note de calcul
justifiant l'absence d'incidence des travaux sur les infrastructures ferroviaires, ces documents seront validés par
la MOE SNCF avant intervention. Le procédé de forage retenu devra limiter les risques de décompression des
terrains, de tassements et de déplacements susceptibles d'affecter la voie ou les ouvrages ferroviaires.
Les fondations profondes prévues dans le cadre du présent projet sont implantées à plus de 8 m de l'axe de la
voie la plus proche. À ce titre, les dispositions retenues sont définies conformément aux prescriptions de
l'IG90033 « Règles de conception, de réalisation et de contrôle concernant les ouvrages provisoires » ainsi
qu'aux modalités d'application précisées par l'IG93333.
À cet effet, les dispositions suivantes sont retenues, à la charge de l’entreprise :
• Les forages seront réalisés au moyen d'un procédé assurant le maintien permanent des parois sur
toute leur profondeur ;
• Aucun forage simple non soutenu ne sera maintenu ouvert ;
• Hors terrain rocheux, aucun procédé de forage à l'air comprimé ou susceptible d'introduire de l'air
dans le forage ne sera utilisé ;
• Une étude géotechnique G5 qualifiera précisément l’incidence du forage des pieux sur le plan P2 et
sur la stabilité de la plateforme ferroviaire ;
• Une note de calcul et la procédure d’exécution des pieux (mode opératoire, choix du procédé, etc.)
seront soumises au visa du MOE SNCF
• La stabilité des parois sera assurée par un dispositif adapté (tubage provisoire, virole métallique ou
fluide de forage), conformément aux prescriptions de l'IG90033 ;
• Les dispositions constructives permettront de garantir la stabilité des terrains pendant les opérations
de forage, de ferraillage et de bétonnage ;
• Les délais et distances entre forages successifs seront définis conformément aux prescriptions de
l'IG90033 afin de limiter toute interaction entre ouvrages voisins ;
• Aucune excavation ne sera laissée sans protection ou sans dispositif assurant sa stabilité en fin de
poste.
3.4.2 SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET APPAREILLAGE
Surveillance des travaux à la charge de l’entreprise
• Établissement d'une procédure d'exécution détaillée avant démarrage des travaux visée par la MOE
SNCF ;
• Suivi topographique d'éléments témoins entre les ouvrages projetés et les infrastructures ferroviaires
(comme le mur de séparation actuel par exemple) ;
• Surveillance des ouvrages et installations ferroviaires susceptibles d'être influencés par les travaux ;
• Surveillance du remblai ou du talus ferroviaire lorsque les études d'exécution le justifient ;
• Arrêt immédiat des travaux et analyse de la situation en cas d'apparition d'un comportement non
conforme aux hypothèses de conception (instabilité des terrains, perte anormale de fluide de forage,
désordre sur un ouvrage voisin ou tout autre événement susceptible d'affecter le domaine ferroviaire).
L’appareillage et la surveillance sont à assurer par l’entreprise sur tout le délai contractuel TCE, et pas
uniquement sur le délai contractuel de Gros Œuvre.
3.4.3 MESURES CONCERNANT LES VIBRATIONS ET APPAREILLAGE
Les travaux projetés ont fait l'objet d'une analyse des risques liés aux vibrations susceptibles d'être transmises
aux infrastructures ferroviaires existantes pendant les phases de réalisation.
La conception du projet intègre les principes définis par la procédure IN01226 – Protection des infrastructures
ferroviaires lors de travaux à l'explosif ou avec engins mécaniques puissants, ainsi que les prescriptions des
référentiels SNCF applicables aux travaux réalisés à proximité des voies ferrées.
À ce titre, les dispositions suivantes sont retenues, à la charge de l’entreprise :
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 84 / 108
• Sélection de procédés de réalisation limitant les émissions vibratoires à la source ;
• Adaptation du phasage des travaux afin de limiter les sollicitations sur les infrastructures ferroviaires ;
• Identification des phases de travaux susceptibles de générer des vibrations significatives ;
• Prise en compte, dès les études d'exécution, des prescriptions complémentaires éventuellement
formulées par SNCF Réseau.
Conformément à l'IN01226, les niveaux vibratoires générés par les travaux seront maintenus en deçà des seuils
admissibles définis pour les ouvrages et installations ferroviaires situés dans un rayon de 30 m autour de la
source d'émission.
Lorsque les études d'exécution ou l'analyse des risques mettront en évidence la nécessité d'un suivi spécifique,
une instrumentation vibratoire sera mise en œuvre à la charge de l’entreprise afin de vérifier le respect des
seuils définis dans les Tableaux B et C de l'IN01226. Les modalités de mesure, les seuils d'alerte et les éventuelles
mesures conservatoires seront définis en cohérence avec ce référentiel.
En cas de dépassement des seuils admissibles figurant dans les Tableaux B et C, les méthodes de réalisation
seront immédiatement adaptées et, si nécessaire, les travaux seront suspendus jusqu'à la mise en œuvre des
mesures correctives permettant de garantir la protection des infrastructures ferroviaires. Les dispositions
retenues dès la phase de conception, associées aux mesures de surveillance qui pourront être mises en œuvre
en phase travaux, garantissent la maîtrise du risque vibratoire et le respect des seuils définis par l'IN01226.
L’appareillage et la surveillance sont à assurer par l’entreprise sur tout le délai contractuel TCE, et pas
uniquement sur le délai contractuel de Gros Œuvre.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 85 / 108
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 TERRASSEMENTS
4.1.1 DEFRICHAGE PREALABLE ET DEMOLITIONS COMPLEMENTAIRES
Défrichage, abattage des arbres et arbustes, dessouchage, évacuation au droit et au voisinage des ouvrages
du présent lot
Démolition et évacuation des reliquats de démolitions.
Dépose en réemploi ou évacuation des clôtures non conservées et de l’édifice d’arrosage adjoint à l'est
4.1.2 TERRASSEMENT EN EXCAVATION
Terrassements exécutés par tous moyens à la convenance de l'entreprise, soit par engins mécaniques, soit à
la main.
Seront également compris, tous jets et manutentions pour sortie, chargement en camion et évacuation aux
décharges publiques des terres adaptées, dans le respect des préconisations du plan de gestion des terres du
marché.
Il est privilégié un maintien sur site des matériaux non inertes, notamment par mouvement et étalement des
terres sur site, de façon préférentielle sous les bâtiments.
L’entreprise se rapprochera du lot VRD afin de caller les niveaux de terres finis sous bâtiment.
Le chapitre « VIDE TECHNIQUE / SANITAIRE SOUS DALLE PORTEE » du présent CCTP expose le concept de
création du vide technique / sanitaire par le présent lot, et l’usage par les autres lots et à terme l’exploitant
du site.
Le chapitre « VIDE TECHNIQUE / SANITAIRE SOUS DALLE PORTEE » est applicable TCE. L’entreprise mettra au
point les différents ouvrages avec les autres corps d’état.
Localisation :
• Pour notamment création du vide sanitaire.
4.1.3 DIVERS
Mise à la terre par liaison au circuit cuivre enterrée mis en œuvre par l’électricien.
Epuisement des eaux de chantier : les eaux – de quelques origines qu’elles soient – survenant dans les fouilles,
les tranchées ou qui viendraient à envahir le chantier – ou le sous-sol du bâtiment lors de la construction seront
évacuées aux frais de l’entrepreneur qui réalisera à cet effet les travaux nécessaires.
4.2 FONDATIONS
4.2.1 PRINCIPE DE FONDATIONS
Afin de garantir la transparence hydraulique du site, le principe de fondations retenu pour le projet est
composé de pilotis fondés sur pieu ancrés dans la couche des Marnes selon les recommandations du rapport
G2PRO. Les pilotis sont reliés en tête par un réseau de poutres qui supportent les planchers bas du projet.
A noter que les têtes de pieux (en pied de pilotis) ne sont pas reliées entre elles par un réseau de longrines
bidirectionnel : les « longrines » (= poutres) se trouvent en tête de pilotis et portent la dalle du plancher bas
du projet.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 86 / 108
D’après l’Eurocode 8 Partie 5 § 4.4.1.2 : « Les poutres du plancher inférieur d'un bâtiment peuvent être considérées
comme des longrines pour autant qu'elles soient situées à une distance de la face inférieure de la semelle ou des
têtes de pieux inférieure à 1,0 m. Un dallage peut éventuellement remplacer les longrines à condition qu'il soit
également situé à moins de 1 m de la face inférieure de la semelle ou des têtes de pieux. »
Cette clause n’est pas respectée dans le cadre du projet. Il revient donc à l’Entreprise de justifier l’absence de
longrines en tête de pieux par l’application des clauses suivantes de l’Eurocode 8 :
• Eurocode 8 § 5.4.1.2 – Liaisons horizontales entre fondation : « (1)P En conformité avec 5.2, les effets
supplémentaires des actions, induits dans la structure par des déplacement relatifs horizontaux au niveau
de la fondation, doivent être évalués et des dispositions appropriées pour adapter le dimensionnement
doivent être prises. »
• Clause 3.2.2.1 (8) de l’Annexe Nationale de l’Eurocode 8 : « Les effets des déplacements différentiels
horizontaux entre deux fondations d'un même bâtiment doivent être pris en compte dès lors que les
liaisons prévues par la clause 5.4.1.2 (2) de la norme NF EN 1998-5 ne sont pas envisagées. Il y a lieu
d'identifier les différentes causes de déplacements différentiels horizontaux. Parmi celles-ci, les écarts dus
aux passages des ondes sismiques peuvent être estimés par application du paragraphe 3.3 de la norme
NF EN 1998-2. »
• Eurocode 8 Partie 2 § 3.3
« (5) La variation spatiale de l'action sismique peut être évaluée par les effets pseudo-statiques de séries
de déplacements appropriées, qui s'exercent au droit des fondations des supports du tablier du pont. Il
convient que ces séries reflètent les configurations probables de la variabilité spatiale du mouvement
sismique en champ libre. Il convient également de choisir ces séries de manière à induire les valeurs
maximales de l'effet de l'action sismique étudié.
(6) Les exigences spécifiées en (5) sont jugées satisfaites par l'imposition de chacune des deux ensembles
suivants de déplacements horizontaux, appliqués séparément, dans chaque direction horizontale
d'analyse, sur les fondations supports appropriées ou sur l'extrémité du ressort de sol correspondant, qui
représente la rigidité du terrain. Il n'est pas nécessaire de combiner les effets des deux séries. »
4.2.2 MISSIONS G3
Pour tous les ouvrages géotechniques de l’opération, l’entreprise devra une mission G3 complète (phase Etude
et Suivi) réalisée par un géotechnicien (à soumettre à l’agrément de la MOE), conformément aux prescriptions
de la norme NF P 94-500, réputée incluse dans l’offre de l’entreprise sur la base de l’étude G2PRO jointe au
dossier.
4.2.3 BETON DE PROPRETE
Béton de propreté en béton maigre, de 0.05 m d’épaisseur minimum, débordant de 0.05m de chaque côté des
ouvrages de fondation
Fourniture et mise en place de béton suivant NF EN 206+a2
Le conducteur de terre sera mis en place lors du coulage par l’entrepreneur d’électricité, et les armatures des
B.A. seront reliées à celui-ci.
Localisation :
Suivant indications en plans de principes des fondations, pour notamment :
• Sous tous les ouvrages en béton armé reposant directement sur le sol, avant mise en œuvre des
ouvrages de fondations en béton armé
4.2.4 PIEUX FORES TUBES
Exécution conformément au DTU 13.2, et au fascicule 62 titre V en complément du DTU 13.2, et selon rapport
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 87 / 108
de reconnaissance géotechnique, de pieux forés, tubés, ancrés dans les formations argiles marneuses et marnes
argileuses.
Pour ce faire, le présent lot aura à sa charge un suivi géotechnique qui devra être réalisé par un géotechnicien
agréé par la Maitrise d’ouvrage et la Maitrise d’œuvre. L’entreprise devra faire analyser par ce bureau
géotechnique les paramètres de forage et les anomalies rencontrées en cours de chantier, et faire exécuter
préalablement par ce géotechnicien les sondages complémentaires nécessaires à la reconnaissance de
l’absence de cavités et à la reconnaissance de l’épaisseur de la couche d’ancrage des fondations. L’offre du
présent lot devra inclure à minima 20 sondages (forages destructifs avec enregistrement des paramètres de
sondages).
Il sera ainsi réalisé à ce titre une mission G3 conformément aux prescriptions de la Norme NF P 94-500, réputée
incluse dans l’offre de l’entreprise.
Le contrôle renforcé est laissé au choix de l’entreprise.
Les travaux comprendront :
Amenée et repli du matériel :
• Le transport sur le site de l’ensemble du matériel nécessaire à l’exécution des pieux, le déplacement et
la mise en place en chaque point de forage, ainsi que le repli après exécution des travaux.
• L’entreprise devra prévoir le nombre de machines nécessaires au respect du calendrier d’exécution des
travaux.
Forage des pieux :
• L’exécution des forages en terrains de toute nature jusqu’à la profondeur nécessaire pour assurer la
force portante des pieux (taux de travail selon rapport de sol), sous protection d'un tubage dont la
base est toujours située au-dessous du fond du forage.
• Tubage enfoncé jusqu'à la profondeur finale par vibration ou foncé avec louvoiement au fur et à
mesure de l'avancement du forage.
• Le diamètre du pieu est le diamètre extérieur du sabot du tubage.
• L’entreprise devra être en mesure d’assurer la bonne réalisation des pieux, notamment par l’abandon
du tubage sur toute ou partie du forage.
• L’offre forfaitaire de l’entreprise sera basée sur les longueurs de pieux par zone précisée dans le rapport
de sol.
Trépannage :
• L’offre de l’entreprise devra comprendre les moyens nécessaires. A cet effet, l’entreprise devra indiquer
dans son offre, le prix unitaire au mètre linéaire de trépannage, prenant en compte la traversée des
blocs au sein des remblais. Les moyens utilisés seront tels qu’ils ne provoquent pas de désordre aux
avoisinants.
Evacuation des déblais :
• Les terres et les boues en provenance des forages seront évacuées du chantier et transportées par
l’entreprise à la décharge publique.
Bétonnage de pieux :
• Fourniture et mise en place de BPS (Bétons à Propriétés Spécifiées) suivant NF EN 206-1 (BCN
(anciennement Bétons à Caractères Normalisés) suivant XP P 18-305, dosé à 350 kg minimum de
ciment CLK par m3 de béton).
• La mise en place du béton se fera sous pression selon DTU 13-2.
• Le bétonnage sera prolongé jusqu’en tête pour recépage suivant DTU 13.2.
• Aucun supplément ne sera accordé pour dépassement de volume de béton lors de l’exécution.
Armature des pieux :
• Fourniture et mise en place de cages d’armatures dans les pieux qui sont armés pour toute leur
hauteur. La section des aciers ne sera pas inférieure aux prescriptions du DTU 13.2.
Recépage des pieux :
Les travaux de recépages comprennent :
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 88 / 108
• le recoupement des têtes de pieux pour dégarnissage des armatures jusqu’à l’arase inférieure des
massifs définis sur les plans de fondation,
• le rabattement des armatures que l’on joindra à celles des massifs des têtes de pieux.
• évacuation des gravats à la décharge.
• La hauteur limite de recépage est définie de la manière suivante :
• • z : différence de niveau entre la plate-forme de travail et l’arase du pieu après recépage
• • h : hauteur de recépage
o Si z < 5,00 m h = 0,3 (z+1)
o Si z > 5,00 m h = 1,80 m
• Évacuation et mise en décharges des gravois de démolition.
Essais de pieux :
• Pour les pieux armés, contrôle du fût des pieux, à raison de 1 pieu sur 8, par essai sonique par
transparence. Chaque pieu devant être testé, sera équipé des tubes verticaux de réservation et
armatures nécessaires.
• Pour les pieux non armés, carottage mécanique de 1 pieu sur 100, avec mesures de la résistance du
béton carotté, et mesures d’impédance mécanique de 1 pieu sur 3, ou, carottage mécanique de 1 pieu
sur 50, avec mesures de la résistance du béton carotté, et mesures d’impédance mécanique de 1 pieu
sur 6.
Les documents suivants relatifs à l’exécution des pieux, devront être transmis impérativement au bureau de
contrôle en cours d’exécution :
• Plans d’implantation
• Notes de calculs de dimensionnement des pieux avec descentes de charges
• Carnet d’enregistrement des paramètres de forage
• Résultats d’essais de résistance du béton
• Plan de récolement des excentrements des pieux
Plan de récolement des pieux :
En fin d’exécution des travaux de pieux, l’entreprise du présent lot devra fournir un plan de récolement des
ouvrages comportant pour chaque pieu :
• le numéro d’identification du pieu,
• les couches de terrain traversées,
• le niveau NVP d’arrêt de coulage avant recépage,
• la cote d’arase après recépage,
• le diamètre,
• l’implantation par rapport aux axes d’implantation,
• le niveau d’ancrage,
• le volume de béton, etc.
Localisation :
Suivant indications en plans de principes des fondations, pour notamment :
• Fondation du bâtiment
• Fondation des cours extérieures
• Fondation des toilettes sèches
• Fondation de la rampe d’accès.
4.2.5 MASSIFS TETE DE PIEUX
Après recépage des pieux, le présent corps d’état doit l’exécution des massifs têtes de pieux en béton conforme
à la norme NF-EN 206.1.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 89 / 108
Coffrage classe I.
Armatures aciers HA suivant calcul.
Dimensions suivant plans et calculs de l’entreprise.
Localisation :
Suivant indications en plans de principes des fondations, pour notamment :
• L’ensemble des pieux décrits ci-avant
4.2.6 CUVETTES ET FOSSES
Réalisation en béton au ciment CLK - CEMIIIC hydrofugé dans la masse avec un produit hydrofuge type SIKA
ou équivalent, y compris toutes sujétions de coffrages et d’armatures.
Epaisseur dalle basse : suivant plan de structure.
Profondeur cuvette : suivant plan de structure.
Localisation :
Suivant plans de structure et notamment dalles et voiles des cuvettes ascenseurs.
4.2.7 LONGRINE
Longrines en béton armé suivant NF EN 206+A2 (mars 2021)
Armatures acier HA enrobé de 3 cm de béton minimum.
Dimensionnements suivant plans de principes de structure joints au dossier, et études d’exécution à la charge
de l’entreprise, à soumettre à l’approbation de la Maitrise d’œuvre et du bureau de contrôle avant exécution.
Localisation :
• Longrine dans l’emprise de l’extension, en sous face de dalle portée.
• Longrines en sous face de la rampe
• Longrines en sous face des toilettes sèches
• Longrines en sous face des cours extérieures
4.2.8 DALLE PORTEE
Exécution de dalles en béton armé, y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en œuvre :
• Béton,
• Armatures,
• Coffrage à parement D3.
• Surfaçage pour recevoir les différentes natures de revêtements de sol.
• Toutes sujétions de négatifs réservés pour ouvrages de revêtements de sols, et travaux divers.
Pour la rampe d’accès, l’entreprise prévoira une dalle béton avec finition texturée de type désactivé, intégrant
les fosses de plantations prévues. Cette dalle sera notamment composée de graviers décoratifs, couleurs au
choix de l’architecte. L’exécution du béton désactivé sera conforme aux règles professionnelles et notamment
au guide technique FD P 18-503 Surfaces et parements de béton.
La maîtrise d’œuvre pourra demander sans incidence de prix en remplacement un décaissé pour mise en œuvre
de pavés béton (pavés hors lot)
Epaisseur suivant indications en plans de principe de structure.
Localisation :
• Plancher bas de la crèche et SAF
• Plancher bas du groupe scolaire
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 90 / 108
• Plancher bas des cours
• Plancher bas des toilettes sèches en extérieur
• Pour la rampe d’accès
4.2.9 RESERVATIONS DANS DALLE
Réalisation de l'ensemble des réservations nécessaires dans les dalles portées destinées à recevoir
ultérieurement des zones plantées ainsi que des revêtements en pavés, conformément aux plans d'exécution,
aux détails de principe et aux prescriptions du Bureau d'Études Structure.
La prestation comprendra :
• le repérage et l'implantation des réservations ;
• la mise en place des coffrages spécifiques avant coulage de la dalle ;
• les adaptations éventuelles des armatures suivant les prescriptions du Bureau d'Études Structure ;
• la réalisation des rives de réservation avec une finition soignée garantissant la qualité des ouvrages ;
• toutes sujétions de coordination avec les lots Gros Œuvre, Étanchéité, Espaces Verts, VRD et
Revêtements de sol.
Localisation :
• Pour la rampe d’accès suivant plan de repérage et plan structure
• Pour intégration des platines métallique de 3 mats d’éclairage dans la rampe d’accès
4.2.10 RAINURAGE DANS DALLE
Réalisation de bandes de guidage destinées à l'orientation des personnes déficientes visuelles, obtenues par
rainurage du revêtement en béton existant ou neuf, conformément aux plans du projet, aux prescriptions de
la Maîtrise d'Œuvre et aux exigences réglementaires en vigueur relatives à l'accessibilité.
Les bandes de guidage seront réalisées par rainurage mécanique du béton, de manière à créer un relief
longitudinal continu, régulier et parfaitement rectiligne.
Les dimensions, le nombre de rainures, leur largeur, leur profondeur, leur espacement ainsi que la largeur totale
de la bande seront conformes aux plans paysagiste et aux prescriptions de la la réglementation PMR applicable
aux dispositifs de guidage podotactile.
Les rainures présenteront :
• une profondeur constante sur toute leur longueur ;
• des arêtes nettes et régulières, sans éclatement du béton ;
• une géométrie uniforme garantissant un guidage efficace ;
• une finition exempte de bavures ou d'épaufrures.
Le procédé employé ne devra pas provoquer de fissuration ni d'altération du revêtement béton adjacent.
Localisation :
• Pour la rampe d’accès suivant plan de repérage et plan structure
4.2.11 TRAITEMENT ANTI-TERMITES
Traitement préventif contre les termites pour la protection du bâti avant construction, comprenant la fourniture
et mise en œuvre de manchons en film polyéthylène anti-termites sur les canalisations traversant le dallage,
type TERMISOX des Ets TERMIFILM ou équivalent, bénéficiant d’une certification délivrée par un laboratoire
agréé, à soumettre à l’approbation du bureau de contrôle et de l’architecte avant exécution.
Mise en œuvre, suivant préconisations du fabricant,
L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution et de parfaite finition.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 91 / 108
Localisation :
Suivant indications en plans de principes des fondations, pour notamment :
• En protection des pilotis béton
4.3 ASSAINISSEMENT
4.3.1 GENERALITES
Le présent chapitre concerne tous les ouvrages de canalisations enterrées dans l’emprise du bâtiment.
Ils sont réalisés conformément aux normes de la série NF P 41.
Sont inclus dans le prix des travaux :
• Les études des réseaux comprenant la détermination des séries, diamètres, pentes et l’implantation et
détermination des ouvrages annexes ou spéciaux. Ces études sont matérialisées par des plans établis
par l’entreprise à partir du présent document.
• La fourniture et pose des canalisations et des branchements, la réalisation de leurs joints, leurs
raccordements aux ouvrages à construire.
• La construction, l’équipement des ouvrages annexes ou spéciaux, notamment les regards, culottes de
raccordement, boîtes de branchement, etc. jusqu’en sortie de bâtiment
• L’exécution des travaux complémentaires nécessaires à la réalisation des canalisations et
branchements.
• Le remblai de toutes les fouilles en sablon.
• Le transport aux lieux de dépôt des matériaux et l’apport de matériaux de remblai.
Toutes les imperfections relevées devront être corrigées et une nouvelle série d’essais sera effectuée jusqu’à
complète satisfaction.
Mise en œuvre des canalisations enterrées :
• Les canalisations seront posées avec des pentes de 2% (1% minimum en cas particuliers), régulières et
uniformes sur lit de sable. Il sera établi une semelle continue en béton armé occupant la totalité du
fond de fouille avec la même pente que les canalisations.
• Les coudes à 90° dits au 1/4 sont absolument proscrits, seuls seront admis les coudes au 1/8 ou au
1/16.
• Les branchements en parcours de canalisation sur les collecteurs devront être obligatoirement du type
à 45°.
• Après la pose des canalisations et en attendant les raccordements des descentes, les extrémités en
attente devront être obligatoirement tamponnées à l’aide d’une plaque de zinc et d’un patin en plâtre
pour éviter l’entrée de matières étrangères.
• Les calages par pierre et cales en bois sont à proscrire.
Essais de canalisations :
• Avant remblai des tranchées, les essais des canalisations seront effectués conformément à la circulaire
du 16 mars 1984.
• L’absence d’eau dans les canalisations et les regards sera confirmée.
• Les essais seront ensuite exécutés « à l’eau » opérés par tronçons de canalisations. Ils seront effectués
à une pression égale à la hauteur d’eau correspondant au complet remplissage du réseau, augmentée
de 1,00 m.
• La durée des épreuves sera de 1 heure. Tout essai révélant des fuites après imprégnation, entraînera la
réfection des joints défectueux, la réparation immédiate.
Les produits à base de PVC devront être composés d’un minimum de PVC recyclé (exemple : Periplast), et ne
devront pas comporter :
• De stabilisants à base de plomb et de cadmium. Les produits de substitution possibles sont les
composés à base de calcium-zinc, ou baryum-zinc ;
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 92 / 108
• De plastifiants DEHP ou DOP. Proposer des produits à base de DIDP, DPHP ou DINP, et si possible des
solutions biosourcées telles les huiles végétales epoxydées (ESBO), hydrogénées et acétylées.
L’assemblage des produits à base de PVC-C devra être réalisé avec des polymères de soudure ou « colles »
exempts de méthylcétones (risque de formation de chloroforme en contact avec du chlore).
4.3.2 RESEAUX SOUS DALLE PORTEE
Les réseaux prévus au présent chapitre comprendront l'établissement des réseaux en régime séparatif enterrés,
en vide sanitaire.
Les diamètres seront calculés en fonction des débits et des pentes d'écoulement.
Fourniture et mise en œuvre de canalisations enterrées en fonte pour les réseaux de la cuisine, de la chaufferie
et des sous-station ou PVC pour les autres réseaux, de diamètres appropriés aux débits utiles.
Fourniture et mise en œuvre de canalisations enterrées résistant à haute température pour les évacuations de
la lingerie et de la cuisine.
Fourniture et mise en œuvre des canalisations enterrées, sur des supports spécifiques répondant aux Normes
NF EN ISO 1461 et FD A 91 122, disposés tous les mètres, suivant cahier des charges du fabricant, pour toutes
canalisations enterrées sous plancher dalle portée sur coffrage biodégradable, compris calage ponctuel en
sable.
Compris :
• Coudes, culottes, etc.
• Essais à l'eau sous pression avant coulage du dallage.
Nota :
Les fourreaux des fluides d’Electricité, sont fournis et posés par l’entrepreneur concerné (prévoir coordination).
Localisation :
• Suivant besoin en plans de principe des réseaux
4.3.3 SIPHONS DE SOL EN FONTE
Fourniture et pose de siphons en fonte à garde d'eau normalisée, scellés avec garnissage au pourtour, cadre
et grille vissée.
Modèle à soumettre à l'acceptation de l'Architecte.
Raccordement aux réseaux enterrés.
Localisation :
Suivant plans, pour notamment :
• Locaux techniques
• Local chaufferie
• Local AEP
• Locaux ménages
• Station hydraulique
4.3.4 ESSAIS D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS
Avant remblai des tranchées, les essais des canalisations seront effectués conformément à la circulaire du 16
mars 1984. L'absence d'eau dans les canalisations et les regards sera confirmée.
Les essais seront ensuite exécutés "à l'eau", opérés par tronçons de canalisations. Ils seront effectués à une
pression égale à la hauteur d'eau correspondant au complet remplissage du réseau augmenté de 1,00 m.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 93 / 108
La durée des épreuves sera de 1 heure. Tout essai révélant des fuites après imprégnation entraînera la réfection
des joints défectueux, la réparation immédiate.
4.3.5 BRANCHEMENT AU RESEAU PRINCIPAL
L’ensemble des réseaux d’évacuations enterrés sous dallage seront raccordés aux regards prévus au lot VRD,
situés en attente à 1 m des façades.
4.4 SUPERSTRUCTURE
4.4.1 PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION
Les bâtiments sont divisés en unités sismiques, dissociés par des joints parasismiques de 5 cm d’épaisseur.
Le groupe scolaire est prévu en structure poteaux / poutres béton, 8 m x 8 m au RdC, support de la charpente
bois constituant le R+1. Les façades sont prévues en FOB, à l’exception d’une partie de la restauration et des
locaux techniques resté en béton.
Le contreventement est prévu, par palées de stabilité pour la charpente bois et par voile béton pour l’ossature
béton. Les planchers béton, fonctionnent comme des diaphragmes et participent au contreventement du
bâtiment.
La salle polyvalente est prévue en structure bois avec socle en béton.
La crèche étant sur un seul niveau, elle prévue en structure poteaux / poutres béton, contreventée par des
voiles béton.
4.4.2 SPECIFICITES POUR L’ETANCHEITE DES OUVRAGES BETONS
(informations issues du dossier Bâtimétiers N°28-2012 de la FFB)
4.4.2.1 OBJECTIF, TESTS ET RESPONSABILITE DES ENTREPRISES
Il est de la responsabilité des entreprises de rendre ses ouvrages, percements, calfeutrements et toutes autres
prestations étanches à l’air, à l’aide de produits adaptés : raccords, manchons, calfeutrements, colmatage,
mousse, joint de dilatation. Les entreprises devront fournir tous les détails constructifs indiquant les traitements
de l’étanchéité à l’air et former leur personnel sur le chantier.
L’objectif de perméabilité à l’air à atteindre, la méthodologie de tests à appliquer ainsi que les responsabilités
des entreprises sont rappelées dans le CCTP commun.
4.4.2.2 BETON BANCHE ETANCHE
Le béton banché est un matériau étanche à l’air. Toute l’épaisseur de la paroi constitue donc le plan d’étanchéité
à l’air. Les précautions à prendre sont :
• Reboucher les trous de banche sur toute l’épaisseur de la paroi à l’aide de mortier sans retrait
• Traiter les joints de dilatation (ruban mousse imprégnée (Illmod 600 ou similaire) et membrane
d’étanchéité EPDM). La tresse coupe-feu ne peut assurer à elle seule l’étanchéité.
Dans le cas de murs béton préfabriqués, chaque jonction entre panneaux doit être étanchée après leur mise
en œuvre (exemple de joint mousse pré-comprimée imprégnée de résines synthétiques pour les jonctions
verticales).
D’autre part, le béton se retrouve souvent être le support pour d’autres produits (adhésifs, colles). Sa mise en
œuvre soignée est donc primordiale et une réception des supports est nécessaire :
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 94 / 108
• Vérification de la planéité, selon tolérance géométrique réglementaire
• Dépoussiérage du support
• Repérage des surfaces grasses, nécessitant l’emploi d’un apprêt
4.4.2.3 ÉTANCHEITE DES BLOCS BETON/ELEMENTS MAÇONNES
Les éléments de maçonnerie en bloc (parpaing, brique, béton cellulaire, monomur, etc.) ne constituent pas à
eux seuls une paroi suffisamment étanche à l’air.
Un système d’étanchéité à l’air complémentaire doit être mis en œuvre, soit par l’emploi d’un enduit, soit d’une
membrane pare-vapeur.
Dans le cas de la réalisation d’un enduit/revêtement technique sur maçonnerie et avant pose de l’isolant par
exemple, l’étanchéité sera parfaite, pour autant qu’il ne soit pas fissuré.
Le risque de fissuration et l’étanchéité propre de l’enduit dépendent de la qualité du mélange et de sa
composition, il sera donc nécessaire de suivre les recommandations des fabricants.
Dans le cas de l’emploi d’une membrane pare-vapeur positionnée entre une double ossature métallique ou
bois (maintien de l’isolant et fonction de vide technique), les différents lés devront être jointoyés de manière
continue et raccordés aux supports tels que dalle béton, menuiseries, etc.
4.4.2.4 ETANCHEITE DES VOILES OU PARTIES ENTERREES
Le cuvelage par cristallisation sera préféré. A défaut privilégier les produits qui limitent les concentrations en
produits pétroliers, produit de type FONDATIONS ETANCHES de DIP, ELASTOCOL 350 de SOPREMA ou
AQUAFONDATION de SIKA. La mise en œuvre s'effectuera exclusivement au rouleau et le port des E.P.I sera
obligatoire.
4.4.3 VOILES DE FAÇADES
Murs en voile béton armé, banché, épaisseur suivant plans, en BPS (Bétons à Propriétés Spécifiées) suivant NF
EN 206-1+A2, armatures suivant besoins.
Coffrage pour parement classe L soigneusement ragréé sur toutes les faces vues.
Coffrage en parement classe I sur les faces recevant un doublage et un parement extérieur
Armatures selon calculs.
Seront réservées toutes les baies prévues aux plans ainsi que les glacis d’appuis.
Localisation :
Suivant plans structures, pour notamment :
• Voiles de façades en complément de ceux prévu au lot structure bois
4.4.4 VOILES INTERIEURS
Exécution de voiles intérieurs en béton armé en BPS (Bétons à Propriétés Spécifiées) suivant NF EN 206-1
(anciennement BCN (Bétons à Caractères Normalisés) suivant XP P 18-305) avec une épaisseur suivant études
d’exécution.
Coffrage pour parement classe L soigneusement ragréé sur toutes les faces vues.
Armatures selon calculs.
Seront réservées toutes les baies prévues aux plans ainsi que les glacis d’appuis.
Localisation :
Suivant plans structures, pour notamment :
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 95 / 108
• Voiles porteurs, intérieurs en complément des ossatures poteaux et poutres
• Voiles des cages d’escaliers, gaine ascenseur, etc.
4.4.5 POTEAUX BETON
Exécution de poteaux en béton armé.
Caractéristiques du béton :
• Classe de résistance minimale : C25/30
• Classe d’exposition : XC1, XF1 selon les cas
• Classe de teneur en chlorures : cl 0,40
Coffrage parement type soigné.
Y compris toutes sujétions de coffrage pour les poteaux circulaires.
Armatures en acier HA selon calcul.
Localisation :
Suivant plans architecte et plans de structure.
• Poteaux béton intérieur et extérieur
Par assimilation
• Pilotis sous dalle portée
4.4.6 POUTRES BETON
Poutres exécutées en béton. Sections et armatures suivant étude BA
Coffrage type soigné.
Incorporation de trois fourreaux ø 100 mm par portée de poutre au-delà de 3,00 m et deux fourreaux en
deçà de cette longueur.
Localisation :
Suivant plans architecte et plans de structure.
• Poutres béton intérieur et extérieur
4.4.7 ACROTERES
Exécution d4acrotères BA, en béton armé de caractéristiques identiques au béton des voiles de façades.
• Coffrage pour parement classe L.
• Armatures en acier HA selon calculs.
• Dimensions : suivant plans.
L’ensemble conforme aux Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier
NF P 01-012 et essais des garde-corps, méthodes et critères NF P 01-013.
L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution et de parfaite finition.
Localisation :
Suivant plans architecte et plans de structure.
• Acrotère des toitures terrasses et terrasses
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 96 / 108
4.4.8 JOINT PARASISMIQUE
Joints parasismique suivant indications en plans, réalisés par doubles ossature, au choix de l’entreprise suivant
principe à soumettre à l’approbation de l’Architecte et du bureau de contrôle.
Interposition entre les deux voiles, d’un matériau de désolidarisation biodégradable, de 5 cm d’épaisseur.
Compris mise en œuvre de couvre joints adaptés.
Localisation :
• Joints parasismique suivant indications en plans de principe de structure et plans Architecte, en
superstructure
4.4.9 PLANCHER DALLE PLEINE
Réalisation de planchers en dalle pleine en béton armé en suivant NF EN 206-1+A2
• Coffrage pour parement classe L.
• Armatures HA ou TS selon calculs.
• Epaisseur suivant indications sur plans de principe de structure.
Les planchers recevront les fourreaux pour électricité courants forts et courants faibles, télévision, téléphone,
fluides, chauffage et divers, ainsi que toutes canalisations du second œuvre prévues incorporées aux corps
d’état correspondants.
L’épaisseur sera conforme aux exigences auxquelles sera astreint le projet.
Les planchers seront décaissés pour recevoir les revêtements de sol de natures différentes, sans modification
du niveau des sols après terminaison suivant les besoins du présent projet.
Réalisation de renformis au coulage des dalles planchers terrasses, assurant une pente minimale de 1% vers
les entrées d’eau.
Surfaçage pour recevoir l’étanchéité de l’entreprise concernée, planimétrie de 5mm sous la règle de 2.00 m.
Etat de surface des dessus des planchers suivant le type de finition.
Parement des sous faces suivant localisation :
• P3 très soigné : au droit des planchers ne recevant pas de plafonds suspendus en sous face, ou recevant
des faux plafonds en ilots
• P1 ordinaire : au droit des planchers en complément
L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution :
• D’étaiements de toutes les zones d’intervention.
• De réservations pour toutes pénétrations, trémie pour escalier et gaine ascenseur, …
Compris toutes sujétions d'exécution y compris rebouchages soignés et réglementaires
Décaissés mentionnés sur les plans de structure, et notamment :
• Décaissé suivant corps d’état technique, notamment pour les WC du groupe scolaire.
Sujétion de réservations pour pivots des portes DAS suivant besoins et localisation donnée par l’entrepreneur
de Menuiseries Intérieures.
Sujétions d’incorporation des platines de fixation des équipements spécifiques et notamment en sous face
(bras d’alimentation blocs opératoires) compris sujétions de renfort en plancher.
Localisation :
Suivant indications en plans de principe de structure, pour notamment :
• Planchers tous niveaux, du PH RCH au PH R+1 suivant indications en plans de principe de structure.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 97 / 108
4.4.10 RAGREAGE
L’ensemble des parois horizontales et verticales, en béton destiné à rester apparent, comportera un traitement
de surface comprenant :
• Ponçage, recoupement de balèvres, reprise de bullages, rectification des aplombs, reprise des cueillies
et arêtes
• Exécution de ragréage, application de produit suivant les spécifications techniques du fabricant.
L'entrepreneur vérifiera que le produit employé soit compatible avec les revêtements de finition prévus.
Les tolérances de planitude générale seront de 5 mm maximum sous la règle de 2.00 m en tous sens, compris
tous détails et toutes sujétions d’exécution.
Localisation :
Suivant indications en plans de principe de structure, pour notamment :
• Ragréage toutes faces apparentes de poteaux, poutres et voiles BA destinés à rester apparents
4.4.11 COFFRAGES LISSE L
Dans tous les cas où le béton est prévu conservé apparent, la composition, la granulométrie et la plasticité des
bétons seront particulièrement étudiées en vue d'obtenir une bonne répartition des agrégats au moment du
coulage.
Exécution de coffrages soignés pour éléments apparents devant rester bruts de décoffrage.
Les caractéristiques de parements seront celles dites "SOIGNÉES" de l'article correspondant des Généralités du
présent lot.
Coffrages lisses, béton coulé sur contre-plaqué ou éléments métalliques avec joints non apparents ou très
serrés, y compris toutes sujétions de décoffrage pour obtenir des arêtes parfaitement vives et rectilignes.
Reprise et rebouchement des bullages en fonction des finitions ravalement en accord avec l'Architecte.
Les ragréages qui pourraient se révéler nécessaires aux reprises et aux rebouchements des bullages pourront
être entrepris et exécutés qu'après accord de l'Architecte et à condition que ceux-ci soient compatibles avec
les revêtements définitifs.
Au cas où les bétons ne donneraient pas satisfaction après décoffrage, si leur aspect demande de nombreux
ragréages, ce dernier pourra être exigé sur toute la surface des bétons pour obtenir une surface uniforme avant
traitement de finition.
Au cas où le ragréage serait mal exécuté, l'Entrepreneur devra également, toujours sans supplément de prix,
un enduit bâtard en extérieur et un enduit DEGRO ou G.S. en intérieur.
4.4.12 COFFRAGES ORDINAIRES
Coffrages ordinaires jointifs, bien dressés, compris réservations nécessaires, feuillures.
4.4.13 ACIERS DOUX LISSES
Armatures en aciers doux lisses (Adx) compris fourniture, façonnage, pose, chutes, ligatures, suivant les profils
définis par les dessins.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 98 / 108
4.4.14 ACIERS A ADHERENCES AMELIOREE
Armatures en acier HA (Haute Adhérence), compris fourniture, façonnage, pose, chutes, ligatures, dito.
4.4.15 TREILLIS SOUDES
Fourniture, pose de treillis soudés compris chutes, recouvrements.
4.4.16 FINITION PARTICULIERES
4.4.16.1 BETON SABLE
Sablage de rives de dalles et façade béton, selon localisation.
Le sable pour sablage sera du sable dépoussiéré et sec dont la teneur en silice sera de 5 % maximum.
Les surfaces sablées seront ensuite brossées à l’aide de brosses très propres, en soie ou en fibre, puis
époussetées à l’air comprimé sec afin d’éliminer toute trace de produit de sablage et toute trace d’abrasif qui
pourrait subsister dans les creux et les angles.
L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions et se soumettra à toutes les obligations nécessaires afin
de protéger les ouvrages des autres corps d’état et devra au préalable, demander et obtenir l’accord de la MOE
d’exécution.
Localisation :
Suivant plans structures, pour notamment :
• Rives de dalles en façade sud de la crèche
• Rives de dalles en façade sud et ouest de la salle polyvalente
• Façade béton de la salle polyvalente
4.4.16.2 BETON PELUCHE
Mise en œuvre d’une finition décorative, en béton peluché, offrant un aspect texturé et antidérapant. Les
travaux comprendront :
• La préparation du support
• Coulage du béton frais. Après un début de prise, la surface est travaillée à l’aide d’un balai ou d’une
brosse spécifique pour créer l’effet peluché
• Traitement de protection hydrofuge
Localisation :
Suivant plans structures, pour notamment :
• Finition des dalles terrasses extérieures
4.4.16.3 BETON BOUCHARDE
Réalisation d'un revêtement en béton décoratif bouchardé coulé en place, destiné à constituer le revêtement
de la rampe du parvis, y compris le traitement des faces latérales visibles, conformément aux plans de
l'opération et aux prescriptions de la Maîtrise d'Œuvre.
Le béton devra présenter un aspect minéral homogène, une excellente durabilité, une résistance élevée à
l'usure ainsi que des caractéristiques antidérapantes compatibles avec un espace public accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 99 / 108
Le béton sera réalisé à partir :
• d'un ciment clair ;
• d'une formulation sans ajout de colorant ;
• de granulats roulés ou concassés calcaires bi-cailloux ou tri-cailloux, associant plusieurs teintes
naturelles (blanc, jaune, gris et rouge) ;
• de granulats issus de carrières situées dans un rayon maximal de 200 kilomètres du chantier, sauf
impossibilité dûment justifiée.
La formulation définitive sera arrêtée après validation de la Maîtrise d'Œuvre sur la base des essais préalables.
Les caractéristiques mécaniques, la classe d'exposition, la consistance, le dosage en ciment, le rapport
eau/ciment ainsi que les performances de durabilité seront conformes aux prescriptions du Bureau d'Études et
à la norme NF EN 206/CN.
Localisation : selon pièces graphiques paysage
• Finition dalle de la rampe du parvis y compris vue latérale
4.5 ESCALIERS
4.5.1 GENERALITES
Tous les escaliers posséderont des marches et des contremarches à 90° et avec angles arrondis.
4.5.2 ESCALIERS BA
Réalisation d’escaliers en béton armé suivant NF EN 206-1, préfabriqués ou coulés en place.
Ces escaliers comprennent marches et contremarches verticales sur paillasse désolidarisée des voiles
périphériques. Prévoir garnissage par produit mastic élastomère.
Coffrage parement classe L.
Armatures en acier HA, Adx et TS selon calculs.
Finition lisse très soignée sur marches et contremarches, rives et sous faces pour recevoir directement les
revêtements prévus.
Escalier droit, avec palier intermédiaire, marches droites, suivant plans Architecte.
Dimensions suivant plans Architecte.
L'ensemble sera livré :
• Avec stries antidérapantes marquées dans le béton en nez de marches pour escalier destiné à brut, et
béton parfaitement dressé.
• Avec nez-de-marches arrondis et avec chape incorporée lisse pour escalier recevant un revêtement de
sol souple collé.
Y compris toutes sujétions de réalisation mise en œuvre, finition, etc.
Localisation :
Suivant plans architecte et structure.
• Pour l’ensemble des escaliers BA, intérieurs et extérieurs.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 100 / 108
4.6 MACONNERIES
Les blocs de béton manufacturés sont de la qualité NF, parfaitement calibrés.
Toutes les maçonneries sont exécutées et montées jusqu'à la sous-face des dalles supérieures.
Si, du fait de la forme architecturale, l'entrepreneur se trouve dans l'obligation d'employer des éléments
spéciaux (préfabriqués, arrondis, feuillures, etc.), il ne sera admis aucun supplément.
Dans le prix unitaire, il est inclus la façon de tous les linteaux en béton armé nécessaires, d'épaisseur
correspondant à celle des cloisons ou murs bruts, compris toutes feuillures ou réservations nécessaires.
Afin d'éviter tout pont phonique, tous les joints verticaux et horizontaux seront soigneusement remplis de
mortier sur toute l'épaisseur des murs et cloisons.
Toutes les maçonneries sont à monter sur des résilients de 15 mm d'épaisseur en matériau imputrescible et
incombustible à soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre.
La liaison entre maçonneries et béton doit être parfaitement exécutée, à savoir :
Repiquage des parements béton.
Exécution d'acier en attente y compris percement du béton et scellement des aciers.
Exécution de pattes à scellement, etc.
Les joints hourdés au mortier, parfaitement remplis et affleurés, doivent être réguliers soigneusement
rejointoyés et lissés s'ils ne reçoivent aucun enduit.
Les éléments épaufrés ou fendus sont exclus.
Les épaisseurs de maçonnerie seront ajustées suivant le degré feu requis des parois, et de l’affaiblissement
acoustique.
4.6.1 PARPAING CREUX
Murs en parpaings creux de 20cm d’épaisseur.
Garnissage des joints en montant sur les 2 faces.
Rejointoiements verticaux et horizontaux pour toutes les maçonneries.
Réalisation de linteaux incorporés au droit des baies et des portes.
Façon de raidisseurs verticaux et horizontaux en fonction des hauteurs à monter.
Localisation :
Pour les cloisons maçonnées en complément de la structure béton à l’intérieure du bâtiment et notamment
suivant repérage sur plans techniques.
4.6.1.1 SPECIFICITES DU COMPOSTEUR
L'entreprise réalisera l'ensemble des terrassements nécessaires à l'implantation du composteur conformément
aux plans du projet.
Le fond du composteur étant conçu pour rester en contact avec le sol naturel afin de favoriser les échanges
biologiques avec le milieu, une attention particulière sera portée à la préservation de la perméabilité du terrain.
Après décapage des terres végétales et réalisation des terrassements, le sol situé sous l'emprise du composteur
fera l'objet d'un décompactage mécanique sur une profondeur comprise entre 20 et 30 cm.
Cette opération visera à restaurer la porosité naturelle du sol, à favoriser les échanges biologiques avec le
compost et à limiter les phénomènes de tassement ou de colmatage du sol.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 101 / 108
Les fondations du composteur seront réalisées sous forme de fondations périphériques ou de longrines de
manière à ne pas réduire significativement la surface d'échange entre le compost et le sol naturel.
Les fondations pleines sous l'intégralité de la surface du composteur sont proscrites.
L'entreprise devra privilégier une conception permettant de conserver la plus grande surface possible de sol
naturel en contact avec les matières compostées.
Les fondations seront dimensionnées conformément aux caractéristiques géotechniques du terrain et aux
charges transmises par l'ouvrage.
Toute solution alternative proposée par l'entreprise devra démontrer qu'elle maintient les fonctionnalités
biologiques recherchées et préservera les échanges entre le compost et le sol en place.
Le composteur reposera sur un soubassement périphérique en maçonnerie de blocs béton creux, assurant la
reprise des charges de l’ossature bois et la protection contre les remontées d’humidité.
Le soubassement sera réalisé en blocs béton creux de 20 cm de hauteur minimum, d’épaisseur adaptée à
l’ossature bois.
Prestations comprises :
Terrassements nécessaires à l’implantation du soubassement ;
Réalisation des fondations adaptées à la nature du terrain (semelles filantes ou longrines) ;
Montage des blocs béton au mortier de ciment conformément aux règles de l’art ;
Réalisation des chaînages horizontaux et renforts verticaux éventuels ;
Mise en œuvre des réservations nécessaires aux accès de maintenance, ventilation et fixations ;
Application d’un enduit ciment sur les faces intérieures des maçonneries du composteur et façade.
Les fondations pleines sous toute la surface du composteur sont interdites afin de préserver les échanges
biologiques avec le sol naturel.
L’ensemble sera exécuté conformément aux DTU en vigueur, notamment le DTU 20.1.
Localisation :
Composteur
4.6.2 ENDUIT CIMENT
L’exécution des enduits comprend tous les préparatoires pour dressement et pour bon accrochage.
Sont dus les regarnissages de joint, les renformis, les piquages, bouchardages, les brossages et humidificateurs.
Les enduits réalisés sur les maçonneries en remplissage d’ossature comporteront obligatoirement au droit du
raccordement béton et maçonnerie, un joint creux de toute l’épaisseur de l’enduit. Tous les enduits exécutés
en raccordement de deux matériaux différents comporteront un grillage d’armature.
Enduit dressé au mortier exécuté en trois couches, compris tous renformis nécessaires à la demande, en
fonction des supports.
A prévoir sur toutes les maçonneries intérieures réalisées en complément des voiles et ouvrages B.A.
Localisation :
Suivant les plans de l’Architecte et les plans de structure et notamment :
• sur toutes les faces vues des maçonneries décrites ci-avant
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 102 / 108
4.6.3 ISOLANT RAPPORTE FIXE MECANIQUEMENT
4.6.3.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES :
• Les isolants mis en œuvre devront bénéficier d’un certificat ACERMI attestant de leur performance
thermique.
• Les isolants devront bénéficier d’un classement EUCEB (exonération de cancérogénicité au sens de la
directive 97/69/CE).
• Les isolants à base de fibre minérale auront un liant composé de matières végétales sans formaldéhyde
ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques ; tels les produits bénéficiant de la technologie ECOSE
de chez NKAUF ou équivalent. La composition du liant devra être fournie par l’entreprise.
• Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions
de polluants volatils.
• Les isolants à base de mousse plastique (PES, XPS, PUR) seront à ODP nul et expansé au CO2 ou à l’air
(sans effet sur la couche d’ozone, soit sans CFC, HFC ni HCFC).
• La découpe des isolants en polystyrène devra obligatoirement être réalisée à l’aide d’un fil chaud afin
d’éviter les billes de polystyrène.
• Se référer à la description de l’enveloppe thermique de la Note Environnementale pour la nature des
isolants.
• Les réservations en polystyrène sont interdites sur le projet
• L’isolation continue sous plancher, les poutres, longrines, refends etc.… doit également être réalisée
afin de limiter les ponts thermiques.
• Pour faciliter la mise en œuvre et éviter les risques de migration de fibres vers l’ambiance occupée, les
laines posées à l’intérieur des locaux seront ensachées (hormis panneaux fibre de bois).
• Les dalles isolantes de faux plafond auront les chants revêtus d’une peinture sans solvant et sans chlore
pour éviter la migration des fibres
Les isolants thermiques proposés par le titulaire du présent lot devront respecter les caractéristiques
thermiques décrites dans ce CCTP et rappelées dans le tableau ci-dessous. Si l’entreprise propose des
alternatives, la priorité est donnée au respect de la résistance thermique de l’isolant ainsi que de sa matérialité.
Les exigences thermiques des parois sont rappelées dans le plan de repérage de la notice environnementale
et de la notice de confort hygrothermique.
4.6.3.2 PIEDS DE FAÇADES
Fourniture et mise en œuvre suivant préconisations du fabricant et Avis Technique d’une Isolation des pieds
de façade sur une profondeur de 800mm en polystyrène : 100mm (λ=0.038). U paroi (W/m².K) = 0.36. R paroi
(m².K/W) = 2.78
Localisation :
Suivant plans et notamment :
• Tous pieds de façade
Fourniture et mise en œuvre suivant préconisations du fabricant et Avis Technique, de panneaux type
FIBRASTYROC Clarté TH33 coupe-feu des Ets KNAUF ou équivalent, de 180 mm d’épaisseur et de résistance
thermique R (m²K/W) égale à 5.00.
4.6.3.3 LOCAUX TECHNIQUES
Panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche épaisseur 30mm et en PSE gris KNAUF XTHERM
33 SE et de 2 parements, de 5 mm, en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisés et enrobés de
ciment blanc.
Mise en œuvre en pose rapportée par fixation mécanique en sous face de plancher à l’aide des fixations du
fabricant, suivant recommandations du fabricant.
L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution et de parfaite finition.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 103 / 108
Localisation :
Suivant plans et notamment :
• En sous face des locaux technique
Fourniture et mise en œuvre suivant préconisations du fabricant et Avis Technique, de panneaux type
FIBRASTYROC Clarté TH33 coupe-feu des Ets KNAUF ou équivalent, de 100 mm d’épaisseur
Panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche épaisseur 30mm et en PSE gris KNAUF XTHERM
33 SE et de 2 parements, de 5 mm, en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisés et enrobés de
ciment blanc.
Mise en œuvre en pose rapportée par fixation mécanique à l’aide des fixations du fabricant, suivant
recommandations du fabricant.
L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution et de parfaite finition.
Localisation :
Suivant plans et notamment sur les murs des locaux techniques :
RDC R+1
4.6.4 CLOTURES EXISTANTES
Les clôtures existantes préfabriquées sont dégradées. L’entreprise prévoira une remise en état des clôtures
existante par remplacement des éléments dégradés ou réparation par produit résine de chez SIKA ou
équivalent.
Décapage des peintures existantes par décapants chimiques, selon préconisations du fournisseur.
Nettoyage haute pression de l’ensemble des clôtures béton.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 104 / 108
4.7 OUVRAGES DIVERS
4.7.1 VENTILATION ASCENSEUR
Il sera prévu les réservations des ventilations conformément aux normes ascenseurs pour les gaines. Les
sections devront être prévues de la manière suivante :
• 7 dm² pour V.H. gaines.
4.7.2 CROCHETS D’ASCENSEUR
Pose de crochets, fournis par l’ascensoriste, en sous-face des dalles BA dans les gaines ascenseurs.
4.7.3 OBTURATION DES FONDS DE GAINES
Les gaines techniques seront obturées à chaque niveau par un remplissage en béton, après passage des
différentes canalisations et pose des fourreaux par les divers corps d’état.
4.7.4 FOURREAUX PASSAGE DES FLUIDES
Le passage des fluides sera réalisé dans des fourreaux PVC ajustés aux dimensions des canalisations. Ces
fourreaux mis en place avant réalisation du dallage du sous-sol et dans la dalle basse du rez de chaussée.
4.7.5 CLAPETS COUPE-FEU
Les clapets seront fournis et posés par les corps d’états techniques.
Le présent lot devra les calfeutrements avec respect des degrés coupe-feu requis.
La pose des clapets coupe-feu sera conforme au PV d’essai (emplacement et matériau de la paroi).
4.7.6 JOINTS DE STRUCTURE ETANCHE
Fourniture et mise en œuvre de joints type « waterstop » ou équivalent, y compris toutes sujétions de mise en
œuvre.
Localisation :
Suivant plans et notamment :
• Au droit des voiles, JD en contact avec les terres.
• Joint entre les dallages sur terre plein et les dallages coulés sur dalles BA.
4.7.7 JOINTS DE STRUCTURE CF
Mise en place d’un boudin type JOINTOFEU ou équivalent assurant un degré coupe-feu identique à celui des
voiles et des planchers, habillage alu au droit des parties accessibles.
Localisation :
Joints de structure dans les voiles et planchers suivant les plans de structure et de l'Architecte.
4.7.8 SEUILS ET REJINGOTS
Au droit de toutes les portes en façade hors portes dans les façades en bardage, réalisation d’un seuil en béton
gris moulé en coordination avec les lots menuiseries extérieures pour la mise en place de ses seuils inox.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 105 / 108
L’entreprise du présent lot fera la synthèse avec le lot revêtements de sols pour les seuils habillés en pierre ou
en carrelage.
Mise en œuvre de rejingots béton pour la pose des menuiseries extérieures sur ouvrages bétons.
4.7.9 SEUILS DE RETENTION
Au droit de toutes les portes donnant sur des locaux à risques de fuite d’eau, réalisation d’un seuil de rétention
en béton moulé. Et notamment pour les locaux en sous-sol.
4.7.10 CANIVEAUX
4.7.10.1 CANIVEAUX A GRILLE
Le présent corps d’état doit la fourniture et la pose des caniveaux à grille en fonte à pente intégrée. Corps en
béton polyester. Hauteur du caniveau dimensionné pour l’évacuation d’orage vingtenale. Une note de
dimensionnement sera fournie par l’entreprise.
Les caniveaux seront conformes à la norme EN1433
Des échantillons des grilles seront présentés au Maître d’œuvre pour approbation.
Les classes de résistance prévues sont les suivantes : C250 sur trottoir ou espace vert et D400 sur chaussée.
Largeur de la grille 20 cm
Les grilles et longerons seront auront les caractéristiques suivantes :
Matériau des longerons et de la grille : fonte ductile EN GJS 400-15 ;
Classe C250 EN124 ;
Grille rectangulaire plate de largeur 200 mm
Mailles : 15x20
Localisation :
Caniveaux à intégrer au droit de la rampe suivant plans paysage
4.7.10.2 CANIVEAUX A FENTE DOUBLE
Le présent corps d’état doit la fourniture et la pose des caniveaux à fente des établissements ULMA, finition
galvanisée.
Longueur : 2,0 ml
Pour récupération des EP de la cour maternelle.
Y compris fourniture et pose des collecteur EP et raccordement sur réseau VRD à proximité par piquage.
Y compris dalle avec forme de pente pour canaliser les eaux vers le caniveau.
Y compris réservation dans dalle et calfeutrements soignés.
Localisation : cour maternelle haute R0 4,50 m NGF
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 106 / 108
4.7.11 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES
4.7.11.1 VENTILATION DES LOCAUX TECHNIQUES
Tous les locaux techniques seront ventilés en mécanique ou statique (extracteurs dus par le lot CVC). Ces
locaux seront évacués par le présent lot avec des gaines et traînasses CF selon réglementation.
Ces ventilations seront réalisées par :
• Traînasses horizontales dans la traversée des sous-sols.
• Descentes dans les locaux par gaines verticales en béton ou parpaing degré coupe-feu selon type de
locaux (à risques ).
NOTA : grilles ou caillebotis suivant cas, fournis par le lot métallerie.
4.7.11.2 MASSIFS ANTI-VIBRATILES
Exécution en béton armé conforme à la NF EN 206-1, de massifs anti-vibratiles y compris :
• Chape,
• Réservations pour scellements,
• Matériau résiliant fourni par le lot technique concerné et posé par le présent lot : épaisseur selon
demande des corps d'état concernés.
Chaque massif est composé :
• Du matériau résiliant,
• D’un massif BA d'épaisseur variable, selon plans, sur le matériau résiliant.
Localisation :
A la demande des lots techniques, pour toutes les gaines techniques suivant les plans et en particulier dans
les locaux techniques.
4.7.11.3 DES ET RELEVES DIVERS
Toutes les gaines intérieures seront équipées d’un socle béton.
Exécution de socles en béton armé, suivant NF EN 206-1, y compris :
• Socle béton.
• Nez de rive droit pour recevoir les cloisons.
• Réservations pour scellements.
Sujétions pour grande hauteur notamment au droit des zones équipées de plancher technique.
Suivant nécessité technique, les socles reposeront sur un matériau résiliant constitué d’un panneau type
DOMISOL 303 des Ets SAINT-GOBAIN ou équivalent, situé entre 2 plaques NEOPRENE.
Localisation :
Selon plans Architecte et plans techniques :
• Plomberie - sanitaire,
• Chauffage - Ventilation,
• Electricité.
En pied de toutes les traversées de réseaux en sol dans les différents locaux, notamment les sanitaires.
Par assimilation :
• Suivant plans gros œuvre, en pieds des MOB
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 107 / 108
4.7.12 OUVRAGES EN TERRASSE
4.7.12.1 FORMES DE PENTES
Réalisation de renformis au coulage des dalles béton, assurant une pente minimale de 1 % vers les entrées
d’eau.
Surfaçage pour recevoir l’étanchéité, planimétrie 5 mm sous règle de 2m.
Exécution d’étanchéité sans pente au corps d’état correspondant, le plancher étant dressé avec une planimétrie
de 5 mm sous règle de 2 m.
4.7.12.2 SOCLES ET LONGRINES
Exécution de socles et longrines en béton armé n°3, y compris :
• Chape incorporée.
• Enduit ciment sur rives.
• Nez de rive arrondi tiré au fer.
• Réservations pour scellements.
Localisation :
Suivant plans, coupes et détails, pour notamment :
• Socles et longrines divers des espaces techniques en terrasses, sur interposition d’un couche résiliente
anti-vibratile, ou plots anti-vibratiles types BECA des Ets PAULSTRA ou équivalent
4.7.12.3 BECQUETS, ENGRAVURES
Pour relevés d’étanchéité au droit des émergences en terrasses, de murets solidaires des planchers en béton
armé.
Localisation :
Suivant plans, coupes et détails, pour notamment :
• En périphérie des ouvrages recevant un relevé d’étanchéité des surfaces horizontales étanchées, en
complément des ouvrages avec costières métalliques
4.8 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
4.8.1 RESERVATIONS
A la demande de tous les corps d’état
4.8.2 FOURREAUX
Incorporation de tous les fourreaux, dans le béton nécessaire aux autres corps d’état et notamment les
fourreaux pour la pénétration des alimentations en provenance du domaine public, compris leur étanchéité.
4.8.3 INCORPORATIONS
Incorporation de tous les ouvrages tels que huisseries, bâtis, cadres, douilles et platines, coffrets et d'autres
matériels avant coulage dans le béton.
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
[DCE] – [CCTP LOT 01 – FONDATIONS – GROS ŒUVRE BETON] 108 / 108
4.8.4 TREMIES
Tous les fluides sont prévus passant en fourreaux, fournis par les lots techniques correspondants, mis en place
à ce lot. Les bouchements doivent être d'un degré coupe-feu identique à celui de la partie courante.
4.8.5 CALFEUTREMENT
Calfeutrement CF et notamment pour les portes palières des ascenseurs.
4.9 OUVRAGES EXTERIEURES
4.9.1 MUR DE SOUTENEMENT
Traités en voile béton coulé en place, identiques aux voiles en façades prévus à l’article correspondant ci-avant.
Finition brute.
Notes de calculs et plans d’exécution à la charge de l’entreprise à soumettre à l’approbation de l’Architecte et
du contrôleur technique avant exécution.
Localisation :
Suivant plans structure et notamment :
• Au droit de la rampe d’accès au groupe scolaire, en façade ouest ;
Rédigé par : VB Vérifié par : VB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression : 29/07/2026 17:44:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_01_GO_TZ_TN_01_B_CCTP LOT 01 F.GROS-ŒUVREv20260729.docx
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.