CCTP
CCE_DCE - CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE ind_C.pdf · lot 13 · 9 365 mots · du marché « Construction d'une Cité de l'Enfance avec crèche, groupe scolaire et salle polyvalente, aménagement d'un jardin public… », dossier de consultation officiel.
MAIRIE de CENON (33)
Pôle Aménagement du Territoire et du Patrimoine – 1 Ave Carnot
33150 CENON
Construction de la CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin
public sur le site Léo Lagrange
PHASE DCE
CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE
IGREC
29/07/2026
Maître d'ouvrage 1 Av. Carnot Tél : 05 57 80 70 00
Ville de CENON 33150 CENON e-mail :
Maître délégué – AMO 60, avenue Gaston Cabannes Tél : 05 56 75 36 30
KAPEA 33270 FLOIRAC e-mail : contact@kapea-amo.fr
Architectes Mandataires 24 rue du Faubourg Poissonnière Tél : 01 48 04 34 47
ASSOCIER 75010 PARIS e-mail : rcomby@associer.archi
Architectes (cotraitant) 18 place des Quinconces Tél : 05 56 52 43 30
FERRON & MONNEREAU 33000 Bordeaux e-mail : agence@ferron-monnereau.com
Paysagiste 4 RUE NEUVE Tél. : 05 56 48 51 82
Freddy Charrier - Let's Grow 33000 – BORDEAUX e-mail : freddy.charrier@letsgrow.fr
BET TCE 127 Avenue d'Italie Tél : 01 53 94 73 73
IGREC INGENIERIE SAS 75013 PARIS e-mail : contact@y-ingenierie.com
Acousticien 6 Rue des Satellites Tél : 05 47 50 03 80
GANTHA 33187 LE HAILLAN cedex e-mail : f.favre@gantha.com
BE Environnement 162-164 rue de Crimée Tél. : 01 43 59 55 75
TRIBU 75019 PARIS e-mail : admin.paris@tribu.coop
BE Bois 10 PL Nationale Tél. : 05 63 66 51 93
BIM B 82000 MONTAUBAN e-mail : Contact@BimB.fr
Alpes Contrôles 4 rue Théodore Blanc Tél. : 05 56 39 05 60
Contrôleur technique 33520 BRUGES e-mail : hulvois@alpes-controles.fr
N° Projet Emetteur Phase Type LOT n° CET Zone Niveau N° Indice
2024016 IGR DCE CCTP 13 ELEC TZ TN 13B C
Nombre de pages : 23
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 2 / 23
Indice Observations Etabli par Vérifié par Approuvé par Date
C Modification EB EB VB 29/07/2026
B Modification EB EB VB 17/07/2026
A Création du document EB EB VB 03/07/2026
Imp : 27/07/2026 17:00
Nom du fichier : 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 3 / 23
SOMMAIRE
1 GENERALITES .................................................................................................................................................................................... 5
1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX .......................................................................................................................................... 5
1.2 MATERIELS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE .................................................................................................. 6
1.3 PLANS DE CONSULTATION DU PRESENT CORPS D’ETAT ..................................................................................... 6
1.4 ORGANISATION DES ETUDES .......................................................................................................................................... 6
1.4.1 RELEVES PREALABLES ET COMPLEMENTAIRES..................................................................................................................... 6
1.4.2 DOCUMENTS D’EXECUTION ET PLANS D’ATELIER ET DE CHANTIER .................................................................................. 7
1.4.3 DOSSIER DES OUVRAGES APRES EXECUTION DES TRAVAUX ............................................................................................ 10
1.4.4 CARNET DE PILOTAGE ......................................................................................................................................................... 10
1.5 ESSAIS ..................................................................................................................................................................................... 11
1.6 RECEPTION DES INSTALLATIONS ................................................................................................................................ 12
1.7 COMISSIONNEMENT ........................................................................................................................................................ 12
1.8 GARANTIE .............................................................................................................................................................................. 12
1.9 CONTROLE DES INSTALLATIONS PAR UN ORGANISME AGREE ...................................................................... 13
1.10 Préconisation environnemental .................................................................................................................................... 13
1.10.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE ............................................................................................ 13
1.10.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE .............................................................................................................................................. 13
1.10.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE ............................................................................................................................................... 14
2 PHOTOVOLTAÏQUE ........................................................................................................................................................................ 15
2.1 GENERALITES ....................................................................................................................................................................... 15
2.2 PRECONISATIONS HQE .................................................................................................................................................... 15
2.2.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE ............................................................................................ 15
2.2.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE .............................................................................................................................................. 15
2.3 DEMARCHES ......................................................................................................................................................................... 15
2.3.1 AUPRES DU CONCESSIONNAIRE ........................................................................................................................................ 15
2.3.2 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC .................................................................................................................................. 16
2.3.2.1 Autorisation préalable et redevance .............................................................................................................16
2.3.2.2 Travaux à proximité de la voie SNCF .............................................................................................................16
2.4 CHEMINEMENT ................................................................................................................................................................... 16
2.5 CONSUEL ............................................................................................................................................................................... 16
2.6 RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE ............................................................................... 17
2.7 PERCEMENTS - REBOUCHAGES .................................................................................................................................... 19
2.8 SUPPORTAGE DES PANNEAUX ...................................................................................................................................... 19
2.9 MODULES PHOTOVOLTAÏQUES .................................................................................................................................... 20
2.10 ONDULEUR ........................................................................................................................................................................... 20
2.11 COFFRET DE PROTECTION DC ...................................................................................................................................... 21
2.12 COFFRET DE PROTECTION AC ....................................................................................................................................... 21
2.13 ARRET D'URGENCE ............................................................................................................................................................ 22
2.14 SIGNALISATION / ÉTIQUETAGE ..................................................................................................................................... 22
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 4 / 23
2.15 MISE EN ŒUVRE DES CIRCUITS DC ISSUS DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ................................... 23
2.16 PSE ............................................................................................................................................................................................ 23
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 5 / 23
1 GENERALITES
1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Dans la description qui va suivre, le BET s’est efforcé de renseigner l’entrepreneur sur la nature des travaux, sur
le nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description n’a pas un
caractère limitatif et que l’entrepreneur devra exécuter, comme compris dans son prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet des ouvrages projetés.
En conséquence, l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis
puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou fassent l’objet d’une demande de
supplément de prix.
Tous les documents graphiques remis à l’entrepreneur pour l’exécution des ouvrages doivent être considérés
comme une proposition qu’il devra contrôler et vérifier avant la remise de son offre.
Il devra signaler au Maître d’œuvre les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité et la
conservation des ouvrages, l’usage auquel ils sont destinés ou l’inobservation des règles de l’art.
L’entreprise sera considérée avoir pris connaissance des travaux à réaliser et avoir elle-même contrôlé les
quantités, définitions d’ouvrages et conditions d’exécution nécessaires à la parfaite réalisation des travaux.
Aucune incidence financière ne pourra être accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des
dépassements de temps de main d’œuvre, dus au non-respect de cette règle.
Les prestations comprennent la fourniture, le transport, la mise en place, l’alimentation, le raccordement de
tous les appareils et accessoires nécessaires à la sécurité et au bon fonctionnement, dont notamment :
• La totalité des ouvrages et équipements définis dans le présent CCTP,
• La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le montage, le réglage et les essais de tout le matériel
courant fort,
• La fourniture, la pose, la fixation et le raccordement de tous les câbles de distribution,
• La fourniture, la pose des fourreaux et l’exécution des tranchées au sol pour le passage de
canalisations,
• La fourniture, la pose et le réglage de tous les chemins de câbles,
• La fourniture, la pose, le réglage et le raccordement des appareils d'éclairage normal, d'éclairage de
sécurité, du petit appareillage et du matériel décrit dans le présent document et sur les plans joints à
la consultation,
• Tous les travaux et fournitures nécessaires à la complète réalisation des installations,
• L’amenée, la mise en œuvre et l'enlèvement de tous les appareils, engins et échafaudages nécessaires,
• L'enlèvement des gravats,
• Les percements, scellements, saignées, rebouchages et raccords,
• Le rebouchage coupe-feu des gaines à chaque niveau de plancher et des traversées en cloisons CF,
• Les frais de transport, d'emballage, d'entrepose provisoire, ainsi que tous les frais auxiliaires de main
d’œuvre s'y rattachant,
• La mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques installées et leurs raccordements à la prise
de terre,
• La peinture complète et totale de tous les équipements, canalisations et installations décrites dans le
CCTP,
• Les essais et le maintien en bon état de fonctionnement de l'installation pendant la période de garantie,
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 6 / 23
1.2 MATERIELS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Tout le matériel utilisé, appareillage, conducteurs et accessoires devront être obligatoirement normalisés et
devront porter la marque NF Electricité.
A cet effet, l’entrepreneur présentera au Maître d’œuvre, avant commencement des travaux, un tableau
comportant un échantillon des appareils à installer. Chaque échantillon comportera une étiquette indiquant la
marque et les références de l’appareil.
Ce tableau restera sur le chantier jusqu’à la réception.
Les matériels courants forts et courants faibles ci-après ont fait l’objet d’un choix basé sur les données
techniques d’aménagement, d’économie, d’exploitation et de respect du parti architectural.
En conséquence, les dispositions retenues qui ont été étudiées en coordination étroite avec les autres corps
d’état ne doivent pas être remises en cause par le soumissionnaire. Les références à des marques d’appareils
sont données à titre indicatif pour fixer le niveau qualitatif, elles ne sont pas imposées.
Le soumissionnaire pourra proposer d’autres marques de son choix, de qualité et de performances équivalentes
à celles citées dans le présent document à condition que celles-ci soient annexées à l’offre de l’entreprise, pour
examen par l’Architecte et le Maître de l’ouvrage avant signature du Marché.
Ils apprécieront s’il y a concordance et équivalence avec les prescriptions des pièces du marché et dans le cas
contraire, se réserveront le droit d’exiger les marques et types cités en référence dans le CCTP.
Les parties métalliques posées avec leur revêtement définitif (couches premières anticorrosion et peinture de
finition) devront être efficacement protégées jusqu’à la livraison de l’installation.
Elles ne devront présenter aucune détérioration susceptible d’être le siège d’une corrosion ultérieure.
Toute résurgence de tâche de rouille entraînera le refus de la réception de la partie d’ouvrage correspondante.
La visserie et la boulonnerie seront entièrement traitées.
1.3 PLANS DE CONSULTATION DU PRESENT CORPS D’ETAT
En complément au CCTP, le présent dossier comporte également une série de documents graphiques.
Ces plans sont communs au lot électricité. Ils ont pour but de définir et de préciser avec le CCTP les prestations
à réaliser.
Les entreprises devront, avant mise en œuvre des matériels, vérifier leurs emplacements, en tenant compte de
la disposition des éléments de la construction.
1.4 ORGANISATION DES ETUDES
1.4.1 RELEVES PREALABLES ET COMPLEMENTAIRES
Les entreprises titulaires doivent à leur charge la réalisation des relevés complémentaires techniques (réseaux,
structure, etc.), architecturaux (cloisonnement, etc.), géomètre, de nivellement ainsi que le repérage, traçage et
étiquetage des ouvrages relevés nécessaires à leurs propres travaux.
Pour attester de ces repérages, les entreprises doivent fournir à la maîtrise d’œuvre les minutes de ces
repérages, puis les documents informatiques correspondant type Autocad.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les entrepreneurs relèvent les ouvrages qui sont cachés une
fois exécutés.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 7 / 23
1.4.2 DOCUMENTS D’EXECUTION ET PLANS D’ATELIER ET DE CHANTIER
Les documents graphiques auront tous une dimension normalisée.
La numérotation sera conforme aux principes définis par la Maîtrise d'œuvre, dans l'objectif d'un traitement
informatique du dossier.
Le cartouche sera conforme au modèle fourni par la Maîtrise d'œuvre.
Chaque lot doit fournir en période de préparation sa liste prévisionnelle de documents d’EXECUTION et les
Plans d’Ateliers Chantier (PAC).
Les tableaux ci-après ne limitent pas l’obligation de l’entreprise de fournir des documents justifiant la
conformité des ouvrages au marché.
Bien au contraire, ils permettent de faire la distinction entre les plans d’EXE qui entrent dans le champ de VISA
de la MOE des autres documents PAC qui n’entrent pas dans le cadre du VISA.
Documents à établir avant le début des travaux PE PAC
Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par l’auteur des plans
✓
d’exécution),
Devis quantitatif détaillé, ✓
Les plans des réservations à effectuer dans les ouvrages des autres corps
✓
d’état,
La définition des ouvrages des autres corps d’état nécessaire à la réalisation
✓
de ses travaux (valeurs, natures et localisations des besoins en électricité…)
Les plans de construction et de montage, ✓
Pour la partie Photovoltaïque
Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux (1/50) :
Implantation des tableaux d’étage, tracés des chemins de câbles ✓
Positionnement des différents appareillages ✓
Carnet de câblage ✓
Détails de câblage de puissance, d’automatismes, de circuit de terre et
✓
liaisons équipotentielles
Tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de câbles, plans
✓
de câblage des tableaux, suspensions, accrochages, calfeutrements, socles
Carnet de câbles (repérages des équipements, tenant, aboutissant, nombre
✓
de paires)
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des
✓
câbles et conduits, nombre de paire par câbles
Les spécifications des matériels mis en œuvre, ✓
Les procès-verbaux de classement au feu des différents matériels mis en
✓
œuvre,
Les différents certificats d’épreuve, de conformité, ✓
Les schémas électriques et les plans des armoires de commandes et de
contrôle des installations précédés de l’analyse fonctionnelle des ✓
équipements raccordés.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 8 / 23
Documents à établir durant les travaux PE PAC
Durant les travaux, l’entreprise réalisera toutes les opérations
d’autocontrôle et fournira au Maître d’œuvre les procès-verbaux ✓
d’épreuves, d’essais et réglage des installations.
L’ensemble de ces documents constituera le cahier de réception et sera
✓
annexé au procès-verbal de réception.
Documents à établir en fin de chantier PE PAC
Les travaux terminés et avant la réception, l’entreprise devra fournir les
documents DOE et notamment les documents d’exploitation suivants :
La notice descriptive d’utilisation comportant une description claire du
✓
mode de fonctionnement général de l’installation,
Les plans de récolement, ✓
Des schémas simples de l’installation avec repérage des matériels, ✓
Des notices d’instructions simples mais précises et détaillées sur la conduite
✓
et l’entretien des appareils,
Les notices techniques des équipements installés avec les fiches d’entretien. ✓
Ces notices techniques seront complétées par :
La liste précise des pièces d’usure à maintenir en stock, ✓
Les coordonnées : adresse et téléphone des fournisseurs, ✓
Les schémas électriques, ✓
Le cahier de réception incluant les procès-verbaux d’essais ✓
Procédure BPO/BPS
Les études d’exécution seront obligatoirement établies sur support informatique.
Les documents sont transmis sous format informatique ET sous format papier.
Les documents papier sont fournis aux différents intervenants suivant une procédure définie lors de la période
de préparation.
Les documents d’exécution sont remis « Bons pour VISA » au contrôleur technique, au coordonnateur sécurité,
au coordonnateur SSI et à chaque membre de la maîtrise d’œuvre ayant une responsabilité sur le lot, avec
bordereau d’envoi.
Suivant les cas, la maîtrise d’œuvre vise les documents avec mention :
• VISA sans observation (VSO) – accord sans remarque.
• VISA avec observation (VAO) – accord nécessitant une reprise de document sur les points notés.
• Refusé (REF) – Documents comportant des manquements au marché de l’entreprise – A reprendre.
• Hors Mission (HM).
Par ailleurs, le contrôleur technique émet un avis sur les plans d’exécution des ouvrages :
• Avis favorable (F).
• Avis suspendu (S).
• Avis défavorable (D).
• Hors Mission (HM).
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 9 / 23
Si les avis de la maîtrise d’œuvre sont VSO ou VAO et ceux du Contrôleur technique Avis Favorable, l’entreprise
prend en compte les observations, et diffuse un nouvel indice Bon pour Synthèse (BPS) ou Bon pour Exécution
(BPE) utilisés respectivement pour la synthèse (le cas échéant) et pour l’exécution des travaux.
Ce nouvel indice comprend les éléments complémentaires utiles pour la synthèse et l’exécution (arases,
éléments de plan d’atelier chantier).
Dans le cas contraire, l’entrepreneur diffuse un nouvel indice « Bon pour VISA » sans les mentions BPS ou BPE
accompagné d’un document explicitant de manière détaillée le ou les points de désaccord avec les
observations de la Maîtrise d’œuvre et du Contrôleur technique.
Dans le cas où un document est rediffusé « pour VISA » (sans les mentions BPS ou BPE) et sans être
accompagné d’un document explicitant le ou les points de désaccord, il sera automatiquement considéré
comme refusé (REF).
Tout document pour lequel le visa ou l’avis est suspendu à l’obtention d’un autre document sera considéré
comme refusé (REF).
Dans le cas de document « REF » ou avec « Avis Défavorable », l’entrepreneur doit diffuser un nouvel indice
« pour VISA », sans que cela puisse lui permettre de prétendre à une prolongation de délai.
La Maîtrise d’œuvre, l’OPC et la Maîtrise d’ouvrage sont tenus informés des échanges entre l’entreprise et le
Contrôleur technique.
Le nombre maximum de mises à jour de plans présentés par l’entreprise est fixé à 2 (deux) en plus de la
diffusion initiale.
Chaque diffusion doit être suffisamment étudiée par l’entreprise pour minimiser le nombre d’allers-retours.
Les entreprises s’interdisent d’utiliser sur le site tout document non revêtu de son Bon pour Exécution.
Dans le cas contraire, la Maîtrise d’œuvre pourra refuser l’ouvrage correspondant ou exiger sa démolition, sans
que cette décision porte prolongation de délais contractuels ou versement d’indemnités.
L’entreprise ne pourra se prévaloir d’aucun retard dans le VISA de la Maîtrise d’œuvre ou du Contrôleur
technique pour se soustraire à cette obligation.
Ordonnancement des études d’EXE
Les documents d’exécution doivent être diffusés suivant un ordre logique et à un rythme permettant à la
Maîtrise d’œuvre et au Contrôleur technique de viser des ensembles homogènes de documents en ayant toutes
les informations nécessaires (notes de calcul et schéma de principe précédant les plans d’exécution,
échantillons présentés avant les PAC, etc..).
Une liste prévisionnelle des documents d’exécution sera remise par chaque entreprise dans le mois suivant
l’Ordre de Service de démarrage des travaux.
Cette liste sera exhaustive et indiquera l’ordre de diffusion des documents ainsi que leur codification.
Le calendrier détaillé des études d’exécution sera établi sur ces bases, et ménagera chaque fois que possible
des marges libres entre les études et les délais de travaux (tâches de commande et d’approvisionnement).
Pour établir la planification des études d’exécution, le délai de la Maîtrise d’œuvre et du Contrôleur technique
pour donner leur visa ou avis sera de 2 semaines en moyenne.
Aucune demande ou justification de quelque ordre que ce soit basée sur un retard dans le visa de documents
d’exécution par la Maîtrise d’œuvre ou le Contrôleur technique ne sera recevable si ces documents n’ont pas
été présentés conformément aux formes décrites ci-avant et dans le respect des dates prévisionnelles de
diffusion.
Au cas où un document BPS ou BPE devrait faire l’objet d’un nouvel indice, suite à une modification par
exemple, il appartient à l’entrepreneur de maintenir le statut BPS ou BPE si la modification est mineure, ou de
solliciter un nouveau visa accompagné d’un document explicitant les raisons du nouvel indice.
Le délai de réponse des entreprises aux VISAS et AVIS de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique est
de 1 à 2 semaines.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 10 / 23
Les entreprises des lots techniques et de second œuvre sont également saisies pour confirmation de leurs
réservations sur les plans de gros-œuvre qu’elles doivent retourner signés.
En cas d’observations sur ces plans, ceux-ci sont rectifiés par leur auteur et remis dans le circuit de vérification.
Toutefois, les entreprises ne pourront, à ce stade, introduire de demandes nouvelles, sauf à s’engager sur la
prise en charge de toutes les dépenses qui pourraient en découler.
1.4.3 DOSSIER DES OUVRAGES APRES EXECUTION DES TRAVAUX
Règle de présentation
Pour uniformiser les DOE des différents lots, et en faciliter l’utilisation future, il est demandé aux entreprises de
suivre le sommaire suivant, pour chaque lot :
• Sommaire
Sommaire général du DOE du lot concerné. Reprend les points du présent sommaire et indique leur localisation
dans le DOE.
• Liste des produits
Tableau listant les différents produits mis en œuvre, et référençant les documents liés.
• Référence des fabricants
Référence et coordonnées des différent fabricants (et de leurs distributeurs).
• Plans d’exécution et plans de localisation des produits – Schémas ou synoptiques
o Sommaire de la section (donner un titre à chaque plan)
o Documents correspondants
• Fiches-produits avec FDS et FDES
o Sommaire de la section
o Pour chaque produit : Fiche Technique & Fiche de Données de Sécurité (FDS) & Fiche de
Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES).
• PV, certifications, Avis Techniques
o Tableau ci-dessous « Listing PV, Certificats et Avis Techniques »
o Pour chaque produit : documents correspondants.
• Autocontrôles et calculs réglementaires
o - Sommaire de la section
o - Fiches d’autocontrôle, notes de calculs d’exécution…
• Notices d’entretien et de maintenance – Recommandations pour le fonctionnement
o - Sommaire de la section
o - Pour chaque produit : notice d’entretien, recommandation à respecter pour le bon
fonctionnement.
• Périodicité des opérations d’entretien et de maintenance
1.4.4 CARNET DE PILOTAGE
Dans le cadre de son marché, l’entreprise titulaire du lot électricité doit prévoir la réalisation d’un carnet de
pilotage.
Ce carnet de pilotage des installations devra regrouper l’ensemble des informations nécessaires au bon
pilotage des installations électriques.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 11 / 23
Il explicitera :
• Le fonctionnement général des installations électriques ;
• L’impact de chacun des paramètres de régulation modifiables depuis la GTB ou sur les automates
terrain sur le fonctionnement du bâtiment et sur ses consommations ;
• Les caractéristiques des automates ;
• Les précautions particulières d'utilisation ;
• Les opérations courantes d'entretien.
Il devra permettre au personnel d'exploitation de réaliser seul les extensions ou modifications suivantes :
• Prise en compte de nouveaux capteurs ou actionneurs implantés dans les différents sous-systèmes ;
• Modification d'un programme d'automatisme ou de pilotage horaire ;
• Changer le paramétrage d'un point ;
• Créer et/ou modifier des schémas synoptiques animés, des états récapitulatifs ;
• Mettre en forme de nouveaux bilans d'exploitation aussi bien au niveau des valeurs traitées que des
formats de sorties (tableaux, graphes).
• Il intégrera des illustrations commentées permettant d’appréhender rapidement par des mises en
situations pratiques les éléments suivants :
o Le pilotage de l'installation à partir du poste de contrôle ;
o La reprise en commande manuelle ;
o L’intervention à partir des unités locales ;
• Les commentaires sur les écrans et menus de dialogue opérateur système.
• Les commentaires sur les journaux imprimés, états historiques, ...
1.5 ESSAIS
Les essais complets d’entreprises seront à effectuer avant la réception des ouvrages (voir planning
prévisionnel). Ils seront à consigner sur un cahier spécifique.
De plus, en fin de contrôle par l’entreprise, les résultats des essais seront consignés suivant la forme des
attestations de fonctionnement de l’Agence Qualité Construction, section EL – Installations Electriques, avec
les prescriptions complémentaires suivantes :
• Les essais et relevés porteront sur la totalité des installations et des équipements, et non sur des
sondages,
• Tous les organes constitutifs des installations seront essayés et contrôlés même ceux de marque NF
ou ceux identiques entre eux.
Les attestations de fonctionnement de l’Agence Qualité Construction seront envoyées pour examen au Bureau
de Contrôle et au Maître d’œuvre, en 2 exemplaires.
La vérification de l’entrepreneur portera notamment sur les points suivants :
• Les essais sont planifiés et effectués par le Constructeur avant tout contrôle de réception. Les moyens
nécessaires aux essais, personnel et appareils sont fournis par le Constructeur. Si nécessaire, il se fera
assister par les fournisseurs et/ou sous-traitants pour les essais des tableaux généraux.
• Les modalités techniques des essais suivent les prescriptions du document technique type COPREC
section installations électriques.
Ces prescriptions sont complétées par les points suivants :
• Les essais d’isolement sur tout l’équipement électrique à l’aide d’un ohmmètre à lecture directe de
type générateur,
• La vérification de la continuité électrique des circuits de commande et leur conformité avec les schémas
de principe fournis,
• Les essais de polarité sur les transformateurs de courant et de tension,
• Les essais d’ordre des phases,
• Le réglage des relais,
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 12 / 23
• Le contrôle des automatismes et des sécurités,
• Essais des tableaux divisionnaires en charge,
• Contrôle et mesure de la continuité des conducteurs de protection et de la résistance de terre,
• Essais des dispositifs à courant différentiel résiduel,
• Vérification des caractéristiques des dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-
circuits,
• Essais de fonctionnement de l’éclairage intérieur et extérieur, des prises de courant, et des attentes
force motrice,
• Contrôle des niveaux d’éclairement,
• Essais de fonctionnement des signalisations, alarmes de la GTB,
• Essais de fonctionnement des alarmes et des asservissements d’éclairage sur alarme intrusion,
• Essais fonctionnels de toutes les installations, en particulier, conformément aux stipulations des articles
MS 56 et MS 73 du Règlement de Sécurité,
• Essais des installations de sonorisation de sécurité,
• Essais de l’installation d’interphonie,
• Essais des installations de contrôle d’accès, de surveillance intrusion, de détection rapprochée des
œuvres,
• Essais des installations de vidéosurveillance,
• Essais et tests dynamiques permettant de valider la performance du précâblage. Ils seront
obligatoirement sous-traités à un organisme compétent soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Après
avoir réalisé les essais, le titulaire mettra à la disposition du Maître d’œuvre le personnel et les appareils
de mesures nécessaires aux contrôles par échantillonnage de 10% des prises,
• Contrôle visuel des rebouchages coupe-feu des trémies et passage des parois,
1.6 RECEPTION DES INSTALLATIONS
La réception ne pourra avoir lieu qu’après un fonctionnement des installations d’une durée continue de 14
jours, sans arrêt imputable à l’entreprise.
L’entrepreneur joindra à sa demande officielle de réception au Maître d’Ouvrage :
• Une attestation de conformité des installations établie sous son entière responsabilité,
• Un jeu complet des plans et documents des installations réalisées, et sur support numérique
compatible Autocad, selon spécifications du CCAP.
1.7 COMISSIONNEMENT
Il sera demandé au lot photovoltaïque de prendre connaissance du plan de commissionnement avant
réalisation des travaux afin de prévoir les OPR.
Le commissionnement représente « l’ensemble des tâches pour mener à terme une installation neuve afin
qu’elle atteigne le niveau des performances contractuelles et créer les conditions pour les maintenir » (Extrait
du mémento du commissionnement 2008, ADEME, COSTIC, FFB).
L’intérêt principal du commissionnement est de proposer un cadre rigoureux d’organisation, depuis les
premières études du projet, jusqu’à l’exploitation des ouvrages réalisés. Ce cadre doit permettre d’atteindre
une consommation énergétique la plus optimisée possible et assurera aux installations une plus grande
pérennité en limitant les fonctionnements anormaux des systèmes.
1.8 GARANTIE
L’approbation des documents de l’entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les responsabilités
de l’entreprise. La garantie porte sur :
• L’ensemble des fournitures et travaux,
• Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 13 / 23
La garantie implique à l’entreprise d’assurer gratuitement :
• Le remplacement ou la réparation des matériels,
• Les études nouvelles s’il y a lieu,
• La main d’œuvre nécessaire,
• Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.
La garantie de bon fonctionnement, objet de l’article 1792-3 du code civil sera de 1 an. Soit une garantie totale
minimale de deux ans (parfait achèvement + bon fonctionnement).
Dans le cadre de la mission de commissionnement à laquelle est soumis le lot Photovoltaïque, la garantie de
l’ensemble des équipements liés au commissionnement est de 3 ans.
Garantie des logiciels :
Les programmes d’exploitation des équipements fonctionnant à l’aide de composants programmables par
logiciels, doivent être garantis contre toute défaillance entraînant des conséquences dangereuses pour les
utilisateurs (d’exploitation ou personnels publics).
La cession des licences d’exploitation sera régulièrement assurée par l’entreprise entre l’éditeur des logiciels et
l’utilisateur propriétaire définitif.
Garantie d’extensibilité :
Tous les équipements installés doivent pouvoir être complétés par une réserve de capacité minimum de 30 %
(Trente pour cent).
1.9 CONTROLE DES INSTALLATIONS PAR UN ORGANISME AGREE
Le Maître d’Ouvrage fera contrôler à ses frais par un Organisme de Contrôle de son choix :
Avant exécution sur chantier :
• Les plans, notes de calculs et autres documents d’exécution concernant le fonctionnement des
installations considérées.
En cours de chantier :
• L’exécution, dans les règles de l’Art, des parties d’installation qui en seront plus considérées comme
visibles ou accessibles dans le démontage d’éléments mis en œuvre par d’autres corps d’état,
• Les conditions dans lesquelles d’effectuent les essais et vérifications de fonctionnement auxquels sont
tenues les entreprises notamment à la mise en service des installations.
• Les procès-verbaux établis par le Maître d’œuvre à la suite de ces essais et vérifications.
1.10 PRECONISATION ENVIRONNEMENTAL
1.10.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
• Plans et détails EXE
• Fiches produites intégrant les caractéristiques
• Notes de calculs EXE affichant les puissances et rendements
• SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets
1.10.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 14 / 23
1.10.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition de
produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne dépasse
pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de dépassement,
l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 15 / 23
2 PHOTOVOLTAÏQUE
2.1 GENERALITES
Le présent lot sera réalisé conformément aux exigences des normes NF C 15-100, NF C 15-712-1 relatives aux
installations photovoltaïques raccordées au réseau, ainsi qu'à l'ensemble des réglementations et prescriptions
en vigueur applicables à ce type d'installation. Afin de répondre aux objectifs de performance énergétique du
bâtiment, il est prévu la mise en œuvre d'une installation photovoltaïque composée de 105 modules pour une
puissance totale installée d'environ 37 kWc. Les panneaux seront implantés en toiture des bâtiments B1 et B2,
sur couverture bac acier, avec une inclinaison de 14,04°.
L’installation sera exploitée en autoconsommation collective avec priorité d’affectation au point de livraison du
bâtiment. Le surplus éventuel sera réparti entre les points de livraison participants selon la clé de répartition
déclarée au gestionnaire du réseau public de distribution.
Le raccordement des panneaux photovoltaïques sera réalisé au TGBT du bâtiment. Le superflu sera envoyé sur
le réseau via le compteur tarif jaune. Un décompte sera fait sur les compteurs d’énergie des bâtiments
concernés de la commune.
Les panneaux devront respectés les prescriptions de la SNCF concernant les caractéristiques d’anti-
éblouissement des voies ferrées.
L’ensemble de l’installation devra être conçu selon les préconisations du guide UTE C 15-712, en matière de
sécurité.
2.2 PRECONISATIONS HQE
2.2.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
• Plans et détails EXE
• Fiches produits intégrant les caractéristiques
• Notes de calculs EXE affichant les puissances et rendements
• SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets
2.2.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
2.3 DEMARCHES
2.3.1 AUPRES DU CONCESSIONNAIRE
Dès les études EXE terminées, l’entreprise titulaire du lot Electricité devra la transmission à la maîtrise d’ouvrage
du dossier technique demandant pour la signature de la CACSI. Ce dossier comprend :
• Un schéma électrique du système photovoltaïque,
• Un plan d’implantation des différents composants et modules photovoltaïques ainsi que des liaisons
(canalisations) correspondantes,
• La fiche technique des modules et la puissance totale de l’installation
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 16 / 23
• La fiche technique de l’onduleur et son attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1 /A1 ou 0126-1-
1:2013-08 (version VFR 2019) déclarant qu’il contient un dispositif de découplage.
2.3.2 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
2.3.2.1 AUTORISATION PREALABLE ET REDEVANCE
Toute demande doit être transmise au service Espaces Publics au minimum 1 mois ouvré avant le début des
travaux. Conformément à l’article L.2125-1 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques, toute
occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Ces démarches et frais
sont à la charge de l’entreprise demandeuse.
Toute occupation du domaine public est concernée (liste non limitative) : Clôture de chantier, Echafaudage,
Benne, Cantonnement, Camions-grue, camions-nacelle et toutes formes de manutention, Support provisoire
pour alimentation électrique notamment…
2.3.2.2 TRAVAUX A PROXIMITE DE LA VOIE SNCF
Le projet comporte un ouvrage SNCF à proximité immédiate.
Les entreprises respecteront les préconisations SNCF et notamment :
• IG94589 MOA tiers – Directives de sécurité Ferroviaire (DSF)
• Annexe 09 IG94589 Schéma de principe des contraintes ferroviaires
• Fiche des servitudes T1
• IG90033 Règles de conception, réalisation et contrôle concernant les ouvrages provisoires et les
opérations de construction
Une convention et un Schéma Directeur Qualité est établi entre la Ville de CENON et la SNCF. Une maîtrise
d’œuvre ferroviaire a été désignée pour engager une démarche de conception avec la SNCF, en fonction des
ouvrages et méthodologies en jeu.
Le résultat de cette conception spécifique et son dossier de conception spécifique est opposable aux
entreprises et doit être pris en compte par les entreprises.
2.4 CHEMINEMENT
Le présent lot devra prévoir l’ensemble des cheminements nécessaires au passage et à la protection des câbles
électriques en toiture, depuis les champs photovoltaïques jusqu’aux équipements de conversion et de
raccordement. Les cheminements devront être réalisés de manière à garantir la protection mécanique des
câbles, leur tenue aux conditions extérieures (UV, intempéries, variations de température) ainsi que le respect
des règles de l’art et des prescriptions des fabricants.
2.5 CONSUEL
L’installation étant supérieure à 3kWc, une attestation consuel sera nécessairement demandée par ENEDIS.
Les installations électriques réalisées par le lot Electricité devront satisfaire aux conditions d’apposition du visa
CONSUEL (attestation PV sans stockage) sur les attestations de conformité.
L’ensemble des frais générés, attestation et organisme vérificateur sera intégré dans l’offre de l’entreprise.
Le dossier technique est à la charge du titulaire du lot électricité.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 17 / 23
2.6 RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
Câblage AC : Liaison Onduleur PV – TGTB
La liaison réalisée en câble U1000R02V est à la charge du lot Electricité, le câble sera laissé en attente à côté
du TGBT pour être raccordé par l'installateur du TGBT.
Le titulaire du lot Electricité devra prévoir : Le dimensionnement, la fourniture et la pose du câble d’alimentation
jusqu’au TGBT.
Tous les câbles, mécanismes, fixations et assemblages électriques seront installés et connectés en application
des normes NF, CEI et autres règles électriques appropriées. L’objectif essentiel est de minimiser les dangers,
ainsi que les dommages pouvant intervenir sur le système électrique connecté pendant l’exploitation et la
maintenance, dans toutes les conditions spécifiques de l’environnement du site. Les connexions électriques
seront réalisées de façon à éviter tout faux-contact et tout risque de déconnexion par suite par exemple, de
traction exercée sur les câbles électriques
Câblage DC
Le lot Electricité doit une étude détaillée sur le raccordement des panneaux en fonction des string/Mppt et le
nombre de panneaux.
Le nombre de panneaux sera divisé en strings d’une puissance équivalente. Chaque string sera branché sur
une entrée MPPT de l’onduleur.
Les liaisons électriques seront effectuées à l'aide de connecteurs rapides avec détrompeurs type MC4- MC4
facilement démontables équipant les modules pré-équipés.
Si des câbles cheminent en face arrière des modules photovoltaïques, ils doivent être dimensionnés pour une
température ambiante de 70.C. Les autres câbles seront dimensionnés pour une température ambiante de
50°C, et ne devront en aucun cas être exposés au rayonnement solaire direct. Les câbles extérieurs doivent être
à la fois, flexibles, stables aux UV, résistant aux intempéries, à la corrosion (pollution, brouillard salin…) et
compatibles avec la connectique rapide le cas échéant.
Tous les câbles seront sélectionnés de manière que les risques de défauts à la terre ou de court-circuit soient
minimisés après installation. Cette condition est assurée en utilisant des câbles monoconducteurs d’isolement
équivalent à la classe II (câbles unipolaires double isolation ou câbles unipolaires simple isolation cheminant
dans un conduit spécifique). Les câbles CC mis en œuvre seront de type polarisé avec clic de contrôle de
parfaite connexion (une traction sur le câble ne doit pas permettre sa déconnexion). Ils seront de type C2 (non-
propagateur de flamme).
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 18 / 23
Le dimensionnement des câbles sera effectué en faisant référence à la norme NFC 15-100, notamment en ce
qui concerne :
• Les courants admissibles
• Les chutes de tension
De manière générale, le dimensionnement des câbles prendra en compte les conditions les plus sévères de Vc,
Vmpp, Impp et Icc à partir des données du constructeur.
Les connecteurs doivent :
• Assurer une protection contre les contacts directs (> IP21)
• Être de classe II
• Résister aux conditions extérieures le cas échéant (UV, humidité, température, …) (> IP54)
Les conducteurs devront être protégés mécaniquement et de type CR1 entre les séries et le système
d’isolement.
Mode de pose, L’entreprise titulaire du lot Electricité s’assurera que la fixation et le câblage de tous les
boîtiers ne rompent pas leur étanchéité.
Mise à la Terre et équipotentialité
L’origine du réseau de terre sera une barrette de coupure située à proximité du TGBT. Le titulaire du lot
Electricité devra :
• Une tresse de terre d’une section minimum 16mm² Cu ou équivalent, reliera l’installation électrique
photovoltaïque et la barrette de terre générale du TGBT.
• Réalisation des liaisons équipotentielles des panneaux photovoltaïque, onduleur et rail de fixation par
tresse 6mm² cuivre nu ou isolé,
• Vérification de la mise à la terre de l’ensemble de l’installation photovoltaïque y compris de la structure
d’intégration des modules.
L'interconnexion des masses est d'une importance fondamentale pour le bon fonctionnement des protections
contre la foudre et les surtensions. L’ensemble des masses métalliques des équipements constituant une
installation de production et de distribution de l’électricité doit être interconnecté et relié à un réseau de terre
unique. Le conducteur sera réalisé de manière judicieuse sans :
• Boucle induite entre polarité
• Boucle induite entre une polarité et la masse
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 19 / 23
L’entreprise titulaire du lot Electricité fournira un schéma de principe des liaisons équipotentielles, pour
approbation du maître d’œuvre et du bureau de contrôle. L’interconnexion des masses entre le champ
photovoltaïque et les équipements électrique peut être réalisée avec le conducteur de protection vert/jaune
s'il est jointif aux câbles de liaison. Lorsque plusieurs structures de modules photovoltaïques sont présentes,
on pourra les relier entre elles avec une liaison équipotentielle continue. D’une manière générale, toutes les
canalisations conductrices doivent être mises à la terre à proximité de leur point d'entrée dans le bâtiment (cas
de goulottes métalliques et de câbles blindés). Toutes les structures métalliques conductrices du bâtiment ainsi
que celles des modules (supports) devraient être mises à la terre. D’une manière générale, l’interconnexion des
masses se fera de préférence d’une manière maillée, plutôt qu’en étoile.
Les matériels PV partie courant continu doivent être considérés sous tension, même en cas de déconnexion de
la partie courant alternatif. Toutes les boîtes de jonction doivent porter un marquage visible et inaltérable
indiquant que des parties actives internes à ces boîtes peuvent rester sous tension.
Les bornes de raccordement des câbles seront clairement repérées à l’aide d’étiquettes. Tous les câbles seront
munis de bagues d’identification à chaque extrémité.
Les schémas électriques normalisés devront être placés dans les coffrets correspondants.
Le câblage des armoires sera réalisé sous goulottes.
Tous les fils seront repérés et les règles d’art du câblage seront respectées. Ces coffrets seront fixés à proximité
des onduleurs. Ils seront disposés de façon à ce que les principaux éléments de commande et de visualisation
soient placés à une hauteur comprise entre 120cm et 180cm pour faciliter le contrôle de l’installation.
L’entreprise veillera à ce que les différents passe-câbles respectent l’étanchéité des boîtiers
2.7 PERCEMENTS - REBOUCHAGES
Les interfaces avec la couverture seront à mettre au point avec le lot couvreur, et se conformeront au normes
et règlements en vigueur notamment DTU 40.41.
Les crosses seront à la charge du couvreur.
2.8 SUPPORTAGE DES PANNEAUX
Le présent lot devra se mettre en relation avec le lot couverture, et transmettre tous les documents
d’interface :
• Type de fixation,
• Entraxes,
• Descente de charge.
Il est à la charge du présent lot la fourniture d’un plan d’implantation des modules pour permettre un bon
dimensionnement de la structure porteuse des modules.
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’installation, l’implantation des générateurs photovoltaïques, la
fourniture et mise en œuvre des éléments de supportage des panneaux sur l’élément de structure et
d’étanchéité à la charge du couvreur.
Les modules photovoltaïques seront installés sur la couverture en bac acier au moyen d'un système de fixation
sous avis technique, spécifiquement conçu pour ce type de support. Les rails de montage en aluminium seront
fixés directement sur les ondes hautes du bac acier à l'aide de vis auto-perceuses en acier inoxydable munies
de rondelles d'étanchéité EPDM, ou par l'intermédiaire de consoles de fixation adaptées au profil de la
couverture.
Les panneaux seront maintenus sur les rails par des brides de fixation intermédiaires et terminales en
aluminium, garantissant leur maintien mécanique et leur résistance aux sollicitations climatiques (vent et neige).
Le système de fixation sera dimensionné conformément aux Eurocodes et aux prescriptions du fabricant afin
de ne pas compromettre l'étanchéité de la toiture ni les performances de la couverture.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 20 / 23
L'implantation des modules respectera les distances minimales aux rives, faîtages, lanterneaux et autres
émergences de toiture afin de faciliter les opérations de maintenance et de garantir la sécurité des intervenants.
Les câbles DC seront cheminés sous les modules dans des attaches et chemins de câbles résistants aux UV,
évitant tout contact avec la couverture métallique et tout risque d'usure par frottement.
2.9 MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose des modules photovoltaïques. L’entreprise devra
fournir un plan de calepinage.
Les panneaux auront les caractéristiques suivantes :
• Marque : DUALSUN ou équivalent
• Modèle : FLASH500 Half-Cut Black ou équivalent
• Surface unitaire d’un panneau : 2094 X 1134 mm
• Puissance crète d’un panneau : 500 Wc
• Surface totale de panneau : 176 m²
• Puissance totale de panneau : 37 kWc
• Inclinaison 14,04°
2.10 ONDULEUR
Les onduleurs auront un rendement supérieur à 98% et seront fournis/posés par l’entreprise titulaire du lot
photovoltaïque. L’accent doit être mis sur la bonne adéquation de la puissance totale des onduleurs et de la
puissance du champ photovoltaïque pour garantir un bon fonctionnement sur la plage de tension du champ
tout au long de la journée et avoir un compromis optimal de rendement.
Ces derniers seront fixés sur un châssis mécanosoudé posés en toiture-terrasse. L’enveloppe des onduleurs
sera compatible avec une pose en extérieure.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 21 / 23
Les onduleurs seront équipés d’une protection de découplage interne ou externe qui sera installé au plus
près de la production, conformément à la NF C 13 100 et C 15 400.
Ils seront dotés d’un système de communication type SMA DATA MANAGER M ou équivalent. Ce dernier
assurera la surveillance, le pilotage et la régulation de la puissance conformément au réseau au sein des
installations photovoltaïques décentralisées, et permettra au MoA de visualiser via le site ou l’application la
production journalière.
Modèle :
• Sunny Tripower 10.0 de la marque SMA Solar Technology AG ou équivalent,
• Sunny Tripower X 20 SMA Solar Technology Ag ou equivalent.
Le raccordement des panneaux photovoltaïques se fera au TGBT pour une autoconsommation collective.
2.11 COFFRET DE PROTECTION DC
Des coffrets DC permettront la protection et le raccordement de l'arrivée de chaque string photovoltaïque
pour un départ vers les onduleurs. La conception détaillée et le dimensionnement des protections sont sous
la responsabilité du titulaire et devront respecter le guide UTE C15 712-1, la NFC 15-100 et les spécifications
suivantes :
• Enveloppe métallique à porte pleine, IP65,
• 1 protection contre les surintensités par arrivée de string
• Inter sectionneur DC pour un départ commun vers l’inverseur, équipé d’un déclencheur à manque de
tension pour arrêt d’urgence
• Parafoudre DC 3P+N débrochable pour photovoltaïque
• Barrette de terre
• Etiquetage
• Compris toutes sujétions de pose et accessoires de fixation et de montage du coffret (visserie, joints,
profilés...)
Le dimensionnement de l’ensemble du coffret et des éléments le composant est à la charge du présent lot.
Ce coffret de protection DC sera posé sur le châssis mécanosoudé de l’onduleur prévu en toiture-terrasse.
2.12 COFFRET DE PROTECTION AC
Le coffret AC permettra la protection et le raccordement des onduleurs photovoltaïques pour un départ
commun vers le TGBT. La conception détaillée et le dimensionnement des protections sont sous la
responsabilité du titulaire et devra respecter le guide UTE C15 712-1, la NFC 15-100 et les spécifications
suivantes :
• Enveloppe métallique à porte pleine, IP65,
• 1 Disjoncteur pour l’onduleur + Bloc différentiel 30 mA
• Inter sectionneur général, équipé d’un déclencheur à manque de tension pour arrêt d’urgence
• Parafoudre AC 3P+N débrochable pour photovoltaïque
• Séparation physique de la partie de puissance, de la partie communication et de la partie arrêt
d’urgence
• Etiquetage
• Compris toutes sujétions de pose et accessoires de fixation et de montage du coffret (visserie, joints,
profilés...)
Le dimensionnement de l’ensemble du coffret et des éléments le composant est à la charge du présent lot.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 22 / 23
2.13 ARRET D'URGENCE
Le titulaire devra prévoir la mise en place d’arrêt d’urgence général installation PV. Ces derniers seront
installés à proximités des arrêts d’urgences généraux (coupure d’urgence inaccessible au public). Le titulaire
aura à sa charge la liaison câbles ainsi que toutes les suggestions de câblage et de raccordement.
2.14 SIGNALISATION / ÉTIQUETAGE
Pour des raisons de sécurité à l’attention des différents intervenants (chargés de maintenance, contrôleurs,
exploitant du réseau public de distribution, services de secours), il est impératif de signaler le danger lié à la
présence de deux sources de tension (photovoltaïque et réseau public de distribution) sur le site.
Pour cela, une étiquette portant les mentions :
• « Attention : présence de deux sources de tension -
Photovoltaïque et Réseau public de distribution »
• « Isoler les deux sources avant toute intervention »
• Doit être installée à proximité :
o du disjoncteur de soutirage du réseau public de
distribution lorsque ce dernier est implanté en un lieu
différent,
o de l'onduleur,
En complément il est prévu :
• Une étiquette portant la mention « Ne pas ouvrir en charge » ou « Ne pas déconnecter en charge » à
proximité du ou des sectionneurs et connecteurs,
• Une étiquette portant la mention « Danger, installation électrique sous tension durant la journée » à
proximité du ou des sectionneurs, interrupteurs, connecteurs, boîtes de jonction et onduleurs, côté
installation électrique à courant continu.
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
[2024016] – [CONSTRUCTION DE LA CITE DE L’ENFANCE et aménagement d’un jardin public sur le site Léo Lagrange]
DCE – CCTP LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE 23 / 23
2.15 MISE EN ŒUVRE DES CIRCUITS DC ISSUS DES PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES
Il est prévu la fourniture et mise en œuvre d'un système de coupure d’urgence de la liaison DC, positionné au
plus près de la chaîne photovoltaïque (boîtier de jonction en sortie de PPV), piloté à distance depuis une
commande regroupée avec le dispositif de mise hors-tension du bâtiment.
Le système de coupure d’urgence agira notamment sur les interrupteurs sectionneurs des coffrets de
protection DC.
Les câbles DC chemineront en extérieur (avec protection mécanique si accessible) entre les panneaux
photovoltaïques et les onduleurs, via les coffrets de protection DC. Les onduleurs devront être positionnés à
l’extérieur, sur la zone de la toiture terrasse, au plus près des modules de panneaux.
2.16 PSE
Fourniture et la pose des modules photovoltaïques pour une surface totale de 411m², compris toute sujétion
de pose et de raccordements.
Ces modules disposeront des caractéristiques suivantes :
• Marque : DUALSUN ou équivalent
• Modèle : FLASH500 Half-Cut Black ou équivalent
• Surface unitaire d’un panneau : 2094 X 1134 mm
• Puissance crète d’un panneau : 500 Wc
• Surface totale de panneau : 411 m²
• Puissance totale de panneau : 87 kWc
• Inclinaison 14,04°
Les onduleurs devront être changer afin de supporter la nouvelle puissance.
Un onduleur sera raccordé à 183 m² de panneaux photovoltaïques correspondant à 38,5kWc.
Il disposera des caractéristiques suivantes :
• Modèle : Sungrow SG33CX ou équivalent
• Puissance nominale AC : 33kW
• Puissance DC admissible max : 49.5 kWc
• 3 MPPT
• Protection : IP66
Un autre à sera raccordé à 228m² de panneaux photovoltaïques correspondant à 48kWc.
Il disposera des caractéristiques suivantes :
• Modèle : Sungrow SG40CX ou équivalent
• Puissance nominale AC : 40kW
• Puissance DC admissible max : 56 kWc
• 3 MPPT
• Protection : IP66
Rédigé par : EB Vérifié par : EB Validé par : VB
Date : 29/07/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’Italie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Indice C
Date impression: 27/07/2026 17:00:00 - 2024016_IGR_DCE_CCTP_13B_ELEC_TZ_TN_13_B_CCTP LOT 13B PHOTOVOLTAIQUEv2.docx
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.