CCTP
CCE_DCE_ENV.07 Prescriptions environnementales ind_B.pdf · 30 686 mots · du marché « Construction d'une Cité de l'Enfance avec crèche, groupe scolaire et salle polyvalente, aménagement d'un jardin public… », dossier de consultation officiel.
CENON
Construction de la Cité de l'Enfance
et aménagement d'un jardin public sur le site Léo Lagrange
Phase:
DCE
Emetteur :
Tribu
N° de pièce:
ENV.07
Echelle:
Sans objet
Date:
03/07/2026
Indice:
Sans objet
PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES A INTEGRER PAR LOT
maîtrise d'ouvrage Ville de Cenon
1, Avenue Jean Carnot CS 50027, 33152 Cenon
architecture associer
mandataire 24 rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris, Tél : 01 48 04 34 46
architecture Agence Ferron Monnereau
associés 18 place des Quinconces, 33000 Bordeaux
paysage Let'sGrow - Freddy Charrier
4 rue neuve, 33000 Bordeaux
études techniques IGREC Ingénierie
Structure GO + Fluides + VRD + SSI 127 Avenue d'Italie CS 21405 75 214, Paris CEDEC 13, Tel: 01 53 94 73 73
structure bois Bim B
10 Place Nationale, 82000 Montauban
environnement Tribu
162-164 rue de Crimée, 75019 Paris, Tel: 01 43 49 55 75
économie de la construction Cabinet Faure
74 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux
cuisine Cuisinorme
21 rue Chanzy, 33110 Le Bouscat
acoustique Gantha
6-8 av. des Satellites, 33185 Le Haillan
OPC SETEC opency
42 - 44, rue du Général Larminat, 33 000Bordeaux
Sites et Sols Pollués EauGéo Environnement
1 allée Fernand Daguin, 33600 Pessac
agro-pédologie des sols EODD ingénieurs conseils
213 Cr Victor Hugo, 33130 Bègles / 5 rue Jacques Villermaux 54000 Nancy
géothermie ECOME Ingénierie
65 rue Jean-Jacques Rousseau, 92150 Suresnes
Préconisations Environnementales
à intégrer dans les CCTP
Construction de la Cité de l’Enfance
Cenon
DCE – Version 2 – Juillet 2026
TABLE DES MATIERES
1 PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES COMMUNES À TOUS LES LOTS ............................................... 8
1.1 Demarche qualite environnementale /Objectifs visés ............................................................................... 8
1.2 Démarche BDNA ............................................................................................................................................. 8
1.3 Pièces marchés relatives a la QE .................................................................................................................. 9
1.4 Chantier à faibles nuisances ........................................................................................................................ 10
1.5 Performance thermique de l’enveloppe .................................................................................................... 10
1.5.1 Indicateurs de performance énergétique ............................................................................................. 10
1.5.2 Caractéristiques thermiques des parois ................................................................................................. 11
1.5.3 Continuité de l’isolation et tests par thermographie infrarouge .......................................................... 11
1.6 Étancheite à l’air de l’enveloppe : objectifs et methodologie de tests................................................... 12
1.6.1 Objectifs d’étanchéité à l’air /obligation de résultat : ......................................................................... 12
1.6.2 Responsabilités communes ...................................................................................................................... 12
1.6.3 Tests d’infiltrométrie ................................................................................................................................... 13
1.6.4 Formation étanchéité ............................................................................................................................... 13
1.7 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 13
1.8 Validation et suivi de la qualite environnementale en phase chantier .................................................. 14
1.9 Méthodologie applicable aux OPR ............................................................................................................. 14
2 LOT 01 – GROS OEUVRE ......................................................................................................................... 15
2.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 15
2.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 15
2.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 15
2.4 Chantier à faibles nuisances ........................................................................................................................ 15
2.4.1 Base vie durable ....................................................................................................................................... 15
2.4.2 Comptages énergétiques / Disconnecteurs ......................................................................................... 16
2.4.3 Aires de lavage ......................................................................................................................................... 16
2.4.4 Tri et évacuation des déchets ................................................................................................................. 16
2.4.5 Produits de nettoyage de chantier......................................................................................................... 17
2.4.6 Traceurs de chantier ................................................................................................................................. 17
2.4.7 Stockage des produits polluants ............................................................................................................. 17
2.4.8 Rejets accidentels ..................................................................................................................................... 17
2.5 Matériau béton .............................................................................................................................................. 18
2.5.1 Généralités ................................................................................................................................................ 18
2.5.2 Composition et impact carbone ............................................................................................................ 18
2.5.3 Agents de démoulage ............................................................................................................................. 18
2.5.4 Réservations ............................................................................................................................................... 18
2.5.5 Produits de reprises et finition ................................................................................................................... 18
2.5.6 Béton désactivé – lavé ............................................................................................................................. 19
2.5.7 Protection, décoration béton .................................................................................................................. 19
2.5.8 Produit d’imprégnation ............................................................................................................................ 19
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
2.5.9 Albédo des sols ......................................................................................................................................... 19
2.6 Autres .............................................................................................................................................................. 19
2.6.1 Réseaux PVC ............................................................................................................................................. 19
2.6.2 Isolants thermiques.................................................................................................................................... 19
2.7 Spécificités pour l’étanchéité des ouvrages bétons ................................................................................. 20
2.7.1 Objectif, tests et responsabilité des entreprises ..................................................................................... 20
2.7.2 Béton banché étanche ........................................................................................................................... 21
2.7.3 Étanchéité des blocs béton/éléments maçonnés ................................................................................ 21
2.7.4 Etanchéité des voiles ou parties enterrées............................................................................................. 21
3 LOT 02 - GEOTHERMIE ............................................................................................................................ 21
3.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 21
3.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 22
3.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 22
4 LOT 03 – CHARPENTE BOIS – MOB – BARDAGE .................................................................................... 23
4.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 23
4.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 23
4.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 23
4.4 Isolation thermique ....................................................................................................................................... 23
4.4.1 Prescriptions techniques générales ......................................................................................................... 23
4.4.2 Prescriptions techniques particulières : ................................................................................................... 24
4.5 Pare vapeur ................................................................................................................................................... 24
4.5.1 Membrane frein-vapeur hygrovariable : ................................................................................................ 24
4.5.2 Membrane pare-vapeur Sd > 1500 m .................................................................................................... 25
4.6 Etanchéité à l’air............................................................................................................................................ 25
4.7 Pare pluie ....................................................................................................................................................... 26
4.8 Provenance des bois .................................................................................................................................... 26
4.9 Traitement préventif des bois ....................................................................................................................... 26
4.10 Produits de finition ......................................................................................................................................... 26
4.10.1 Etiquetage des produits ....................................................................................................................... 26
4.10.2 Composition .......................................................................................................................................... 27
4.10.3 Toxicité et labels ................................................................................................................................... 27
4.11 Colles à bois................................................................................................................................................... 28
4.12 Panneaux de bois de fibres, de particules et contreplaqués .................................................................. 28
4.13 DEMONTABILITE DE LA STRUCTURE BOIS ....................................................................................................... 28
4.14 Contrôles visuels de la mise en oeuvre ...................................................................................................... 28
5 LOT 04 - COUVERTURE ............................................................................................................................ 31
5.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 31
5.2 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 31
6 LOT 05 - ETANCHEITE .............................................................................................................................. 31
6.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 31
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 3 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
6.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 32
6.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 32
6.4 Impacts matériaux et matériels ................................................................................................................... 32
6.5 Compatibilité des supports........................................................................................................................... 32
6.6 Isolation thermique ....................................................................................................................................... 32
6.6.1 Prescriptions techniques générales :....................................................................................................... 32
6.6.2 Prescriptions techniques particulières : ................................................................................................... 33
6.6.3 Lanterneaux............................................................................................................................................... 34
6.7 Généralités ..................................................................................................................................................... 35
6.7.1 Rappel des objectifs de perméabilité à l’air .......................................................................................... 35
6.7.2 Continuité de l’étanchéité à l’air ............................................................................................................ 35
6.7.3 Pare-vapeur ............................................................................................................................................... 35
6.7.4 Matériaux respectueux de l’environnement ......................................................................................... 35
6.8 Contrôles visuels de la mise en oeuvre ...................................................................................................... 36
7 LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES – PROTECTIONS SOLAIRES .......................................................... 37
7.1 Documents justificatifs à fournir par les entreprises ................................................................................... 37
7.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 37
7.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 37
7.4 Contrôles visuels de la mise en oeuvre ...................................................................................................... 37
7.5 Matériaux pour dormant .............................................................................................................................. 38
7.5.1 Bois .............................................................................................................................................................. 38
7.5.2 Produits de finition ..................................................................................................................................... 38
7.6 Menuiseries extérieures ................................................................................................................................ 40
7.6.1 Performances thermiques ........................................................................................................................ 40
7.6.2 Performances solaire et lumineuse ......................................................................................................... 40
7.6.3 Ouvrants de ventilation naturelle ............................................................................................................ 40
7.6.4 Mise en œuvre et étanchéité des menuiseries ...................................................................................... 41
7.6.5 Protections solaires .................................................................................................................................... 42
8 LOT 07 – SERRURERIE ............................................................................................................................... 44
8.1 Documents justificatifs à fournir par les entreprises ................................................................................... 44
8.2 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 44
8.3 Galvanisation ................................................................................................................................................. 44
8.4 Traitement anti-rouille ................................................................................................................................... 44
8.5 Produits de finition ......................................................................................................................................... 44
8.5.1 Etiquetage des produits ........................................................................................................................... 44
8.5.2 Composition .............................................................................................................................................. 45
8.5.3 Toxicité et labels ........................................................................................................................................ 46
8.5.4 Autres caractéristiques ............................................................................................................................. 46
9 LOT 08 – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS ................................................................................................. 47
9.1 Documents justificatifs a fournir par l’entreprise ........................................................................................ 47
9.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 47
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 4 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
9.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 47
9.4 Contrôles visuels de la mise en oeuvre ...................................................................................................... 48
9.5 Isolation thermique ....................................................................................................................................... 48
9.5.1 Prescriptions techniques générales ......................................................................................................... 48
9.5.2 Prescriptions techniques particulières ..................................................................................................... 49
9.5.3 Continuité de l’isolation thermique et dispositions constructives ........................................................ 49
9.5.4 Ponts thermiques ....................................................................................................................................... 50
9.6 Membrane pare vapeur ............................................................................................................................... 50
9.7 Faux-plafonds ................................................................................................................................................ 51
9.7.1 Composition .............................................................................................................................................. 51
9.7.2 Indice de réflexion lumineuse .................................................................................................................. 51
9.8 Produits de finition ......................................................................................................................................... 51
9.8.1 Etiquetage des produits ........................................................................................................................... 51
9.8.2 Composition des peintures et produits de finition ................................................................................. 52
9.8.3 Toxicité et labels ........................................................................................................................................ 52
9.8.4 Autres caractéristiques ............................................................................................................................. 53
10 LOT 09 – MENUISERIES INTERIEURES – MOBILIER SUR MESURE ............................................................. 54
10.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 54
10.2 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 54
10.3 Panneaux de fibres de bois, de particules et contreplaqués .................................................................. 54
10.3.1 Choix des panneaux ............................................................................................................................ 54
10.3.2 Qualité de l’air intérieur ....................................................................................................................... 55
10.3.3 Colle à bois............................................................................................................................................ 55
10.4 Châssis vitrés .................................................................................................................................................. 55
11 LOT 10 – REVETEMENTS DE SOLS ET FAIENCE ........................................................................................ 56
11.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 56
11.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 56
11.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 56
11.4 Type de revêtement ...................................................................................................................................... 56
11.4.1 Sols souples ............................................................................................................................................ 56
11.4.2 Carrelage .............................................................................................................................................. 57
11.5 Spécifications techniques : Reflexion lumineuse ....................................................................................... 57
11.6 Matériaux et produits d’installation ............................................................................................................. 57
11.6.1 Etiquetage des produits ....................................................................................................................... 57
11.6.2 Composition .......................................................................................................................................... 57
11.6.3 Toxicité et labels ................................................................................................................................... 58
11.6.4 Autres caractéristiques......................................................................................................................... 58
11.7 Mise en œuvre et nettoyage sur chantier .................................................................................................. 58
12 LOT 11 – PEINTURE - SIGNALETIQUE ...................................................................................................... 60
12.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 60
12.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 60
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 5 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
12.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 60
12.4 Spécifications techniques : Reflexion lumineuse ....................................................................................... 60
12.5 Peintures et produits de finition .................................................................................................................... 61
12.5.1 Etiquetage des produits ....................................................................................................................... 61
12.5.2 Composition .......................................................................................................................................... 61
12.5.3 Toxicité et labels ................................................................................................................................... 62
13 Lot 12a – CHAUFFAGE – VENTILATION – DESENFUMAGE .................................................................... 62
13.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 62
13.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 62
13.3 Essais et contrôles.......................................................................................................................................... 62
13.4 Caractéristiques techniques des équipements ......................................................................................... 63
13.4.1 Ventilation mécanique ........................................................................................................................ 63
13.4.2 Réseaux ................................................................................................................................................. 64
13.4.3 Percements ........................................................................................................................................... 65
13.4.4 Mise en œuvre ...................................................................................................................................... 65
14 LOT 12b – PLOMBERIE - SANITAIRES ...................................................................................................... 66
14.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 66
14.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 66
14.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 66
14.4 Essais et contrôles.......................................................................................................................................... 67
14.5 Impacts environnementaux des matériaux & matériels ........................................................................... 67
14.5.1 Matériaux .............................................................................................................................................. 67
14.5.2 Circulation ............................................................................................................................................. 67
14.5.3 Eau chaude .......................................................................................................................................... 68
14.5.4 Équipements sanitaires......................................................................................................................... 68
14.5.5 Entretien et durée de vie ..................................................................................................................... 68
14.5.6 Mise en œuvre ...................................................................................................................................... 69
15 LOT 13a – ÉLECTRICITÉ – CFO / CFA / SSI ............................................................................................. 70
15.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 70
15.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 70
15.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 70
15.4 Percements et étanchéité à l’air ................................................................................................................. 70
15.4.1 Généralités ............................................................................................................................................ 70
15.4.2 Passage de fluides/gaines dans les dalles ou murs en béton ......................................................... 71
15.4.3 Passage de fluides/gaines au travers d’une membrane d’étanchéité ......................................... 71
15.4.4 Passage des circuits électriques ......................................................................................................... 71
15.5 Goulottes et plinthes ..................................................................................................................................... 71
15.6 Lampes ........................................................................................................................................................... 71
15.7 Luminaires ...................................................................................................................................................... 72
15.8 Éclairage de sécurité .................................................................................................................................... 72
15.9 Brasseurs d’air ................................................................................................................................................ 72
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 6 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
16 LOT 13b - PHOTOVOLTAIQUE ................................................................................................................ 74
16.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 74
16.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 74
16.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 74
17 LOT 14 – ASCENSEURS ET MONTE CHARGE .......................................................................................... 75
17.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 75
17.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 75
17.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 75
17.4 Dispositifs d’économie d’énergie ................................................................................................................ 75
18 LOT 15 - CUISINE ..................................................................................................................................... 76
18.1 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 76
18.2 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 76
19 LOT 16 – VRD ........................................................................................................................................... 77
19.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 77
19.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 77
19.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 77
19.4 Terrassement .................................................................................................................................................. 77
19.5 Adduction - Raccordement – évacuation EP............................................................................................. 77
19.5.1 Adduction d’eau potable ................................................................................................................... 78
19.5.2 Evacuation des eaux pluviales............................................................................................................ 78
19.5.3 Réseaux PVC ......................................................................................................................................... 78
20 LOT 21 – PAYSAGE ET BIODIVERSITE...................................................................................................... 79
20.1 Documents justificatifs à fournir par l’entreprise ........................................................................................ 79
20.2 Entretien et durée de vie .............................................................................................................................. 79
20.3 Suivi du niveau carbone ............................................................................................................................... 79
20.4 Caractéristiques des végétaux .................................................................................................................... 79
20.5 Paillage et tuteurage .................................................................................................................................... 79
20.6 Engrais & fertilisants ....................................................................................................................................... 80
20.7 Gestion des plantes envahissantes ............................................................................................................. 80
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 7 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
L'INTÉGRALITÉ DES PRÉCONISATIONS ENVIRONNEMENTALES DE CE DOCUMENT EST À INTÉGRER LOT PAR LOT DANS
LES CCTP DU DCE
1 PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES COMMUNES À TOUS LES LOTS
1.1 DEMARCHE QUALITE ENVIRONNEMENTALE /OBJECTIFS VISES
Dans le contexte climatique, environnemental et réglementaire actuel, il est de la responsabilité des acteurs de
la construction de réduire l’impact des bâtiments sur leur environnement, en marge des réglementations en
vigueur, inscrites dans un mode de développement obsolète. Ainsi les réflexions des concepteurs ont gravité
autour de la notion de frugalité/sobriété, visant à limiter la consommation de ressources de toutes sortes tout
en garantissant une forte qualité d’usage.
Nous répondons sobrement à ces enjeux par des bâtiments pérennes et résilients, non seulement les questions
de performance énergétique, mais aussi de confort, de santé publique, et de préservation des ressources
autre qu’énergétiques (matériaux, eau…).
Une démarche de qualité environnementale est suivie sur la Cité de l’Enfance de Cenon. Pour rappel, les
principaux objectifs sont les suivants :
Objectifs environnementaux
Démarche BDNA
RE2020 conforme
Niveau biosourcé 3
Besoins de chaud ≤ 16,3 kWh/m²SDP
Confort d’été passif sans climatisation
Autonomie lumineuse > 50%
Ces objectifs constituent le niveau minimum. L’atteinte de cet objectif ne permet en aucun cas une baisse
des performances par rapport aux niveaux d’isolation et aux systèmes décrits dans les CCTP.
Tous les justificatifs permettant de vérifier l’atteinte de ces objectifs devront être fournis à la maîtrise d’œuvre :
fiches produits, FDES, fiches techniques, certificats, labels, plans, détails, feuilles de calculs, etc …
La notice environnementale et ses annexes jointes au dossier marché détaille l’ensemble de la démarche
appliquée en conception et développe les choix faits en matière de qualité environnementale sur le projet.
1.2 DEMARCHE BDNA
Le projet s’inscrit dans une démarche Bâtiments Durables Nouvelle-Aquitaine (BDNA) dans laquelle la ville de
Cenon est engagée depuis le début du projet.
Le nombre de points atteints à l’issu de la commission conception est de 86.78 points au total, permettant
l’atteinte du niveau Or. 69.78 points sont atteints sur la grille d’évaluation, 13 points de cohérence durable et 4
points d’innovation ont été donnés en commission. Les pré-requis nécessaires pour permettre la validation du
niveau Or sont les suivants :
• Le maître d’ouvrage définit ses ambitions de bâtiment durable pour l’opération, formalise son
engagement dans la démarche BDNA et les communique à chacun des acteurs concernés par
l’opération tout au long du projet
• Une analyse de site est réalisée selon le cahier des charges BDNA
• Le chantier est réalisé dans le respect des règles du chantier à faibles nuisances
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 8 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
• Un calcul en coût global est réalisé et à minima 2 variantes sont étudiées. Cette étude intègre à minima
les coûts d’investissement, d’entretien et de maintenance, les coûts liés aux consommations d’eau et
d’énergie, ainsi que le volet carbone et l’épuisement des ressources
• L’accompagnateur BDNA a été missionné sur les 3 phases (Conception, Réalisation, Usage) pour assurer
la continuité du projet
• Des dispositions sont prises pour favoriser la production de nourriture
• Des dispositions sont prises pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur
• Le projet est co-construit avec les usagers, dès la phase programme, et à minima jusqu'à 2 ans après la
livraison.
• Une stratégie a été mise en place pour limiter l'imperméabilisation de la parcelle.
• Les besoins de chauffage sont calculés par une STD et sont limités à 20 kWh/m²
• Le projet a recours au réemploi.
• Obtenir 8 points dans la thématique matériaux
• Des protections solaires adaptées aux saisons et aux expositions sont prévues et une STD permet de
justifier une zone d'inconfort limitée à 50h/an, sur la base du diagramme de GIVONI. Cette valeur est
obtenue pour l'année sans climatisation. Un scénario canicule et une utilisation défavorable du
bâtiment ont été étudiés.
• Après la livraison, une mesure de qualité d'air intérieur est réalisée.
Une commission réalisation aura lieu après la livraison et réception des DOE, afin de présenter le projet à
l’évaluation du jury. Les entreprises suivantes devront être présentes à cette commission : LOT 01 FONDATIONS
– GROS ŒUVRE / LOT 02 GEOTHERMIE / LOT 03 CHARPENTE ET FACADES BOIS / LOT 12A et 12B CVC PLOMBERIE
/ LOT 17 PAYSAGE.
Les entreprises présenteront les aspects forts du projet et les aléas de chantier propres à leur lot, qui pourront
être valorisés par le jury du point de vue de la cohérence durable.
1.3 PIECES MARCHES RELATIVES A LA QE
Les différents documents du dossier marché dans lesquels on retrouve les prescriptions environnementales sont :
La notice environnementale.
La démarche environnementale développée sur le projet depuis le début de la conception ainsi que les calculs
de confort et d’impact sont détaillés dans la notice environnementale et ses annexes jointes au dossier.
Le CCTP Commun ou Lot 00 :
Les prescriptions environnementales communes à tous les lots sont détaillées dans le CCTP commun ou lot 00.
Elles concernent :
• Le rappel des objectifs visés en matière de Qualité Environnementale (principaux enjeux, niveaux
énergétiques et carbone, labels, etc.)
• Le rappel du respect de la charte chantier faibles nuisances et de l’engagement des entreprises vis-à-
vis de cette charte
• Les objectifs communs et méthodologie à appliquer en matière de continuité de l’isolation thermique
• Les objectifs communs et méthodologie à appliquer en matière d’étanchéité à l’air de l’enveloppe
• Les objectifs communs et méthodologie à appliquer en matière de Carbone
• La méthodologie de suivi de la qualité environnementale sur le chantier (QE et CFN)
• Les objectifs communs et méthodologie à appliquer en matière de Réemploi
Les CCTP par lot :
Chaque CCTP intègre la description des choix faits en conception relatifs à la qualité environnementale.
Chaque CCTP intègre également des prescriptions environnementales générales sur les matériaux et produits
de construction à mettre en œuvre. Ces prescriptions sont regroupées dans un paragraphe spécifique intitulé :
« Prescriptions environnementales – Matériaux et Produits de construction »
En début de chaque CCTP, un rappel sur la démarche environnementale appliquée sur le projet ainsi que sur le
respect de la Charte CFN est fait.
Les exigences de la notice environnementale et de ses annexes prévalent sur les préconisations des CCTP.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 9 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
1.4 CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
Une charte Chantier à Faibles Nuisances a été rédigée, elle définit les responsabilités, les objectifs et les
moyens à mettre en place par les entreprises ainsi que la méthodologie de suivi et de contrôle dans le but de
limiter l’impact du chantier sur l’environnement en général.
La charte Chantier à Faibles Nuisances fait partie des pièces contractuelles du dossier marché. A ce titre,
toutes les entreprises (titulaires du marché, co-traitants et sous-traitants) sont tenues de respecter cette charte
sur toute la durée du chantier et de prévoir les moyens pour répondre à ses exigences.
Toutes les entreprises s’engagent en signant la charte dès le début du chantier.
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un
chantier « à faibles nuisances » sont de :
• Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier
• Limiter les risques sur la santé des ouvriers
• Sensibiliser les acteurs au respect de l’environnement
• Limiter les pollutions de proximité lors du chantier
• Limiter les consommations énergétiques
• Limiter la quantité de déchets de chantier, la mise en ISD et maximiser la valorisation
L’ensemble des préconisations et moyens à prévoir pour satisfaire ces critères sont décrits dans la charte de
chantier à faibles nuisances.
Les entreprises chiffreront dans leurs offres les dispositions contractuelles de la charte de chantier à faibles
nuisances, même si celles-ci ne sont pas rappelées au CCTP.
Un responsable général du chantier faibles nuisances RCFN est nommé pour la durée totale du chantier. Dans
chaque entreprise, un responsable environnement REE est également nommé. Les rôles du RCFN et des REE
sont définis dans la charte chantier faibles nuisances.
Responsable chantier à faibles nuisances (RCFN)
Un responsable « chantier à faibles nuisances » sera désigné et présent sur toute la durée du chantier.
➢ Phase Gros Œuvre - Béton : Le lot 01 – FONDATIONS - GROS ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER sera le titulaire
de la responsabilité du chantier à faibles nuisances pendant toute sa durée d’intervention sur chantier. Le
responsable CFN s’assurera de la propreté du chantier, du respect du tri des déchets, de la rotation des
bennes, du suivi des consommations et du respect des règles de la présente charte.
➢ Phase de construction – ossature bois : Une passation du rôle de responsable CFN sera organisée entre le
lot 01 et le lot 03 CHARPENTE BOIS – MOB – BARDAGE, au départ des équipes du lot 01 du chantier.
➢ Phase de Second Œuvre : Une passation du rôle de responsable CFN sera organisée entre le lot 03 et le lot
13a ELECTRICITE CFO CFA, au départ des équipes du lot 03 du chantier.
Responsable environnement entreprise (REE) :
➢ Un responsable environnement de chantier sera désigné au sein de chaque entreprise. Il est responsable,
pour l’entreprise, des engagements contenus dans la charte de chantier à faibles nuisances et de
l’information auprès des compagnons.
1.5 PERFORMANCE THERMIQUE DE L’ENVELOPPE
1.5.1 Indicateurs de performance énergétique
Les objectifs programmatiques en matière de performance énergétique sont les suivants :
• RE2020 -20% (bbio-cep) – enseignement
• RE2020 IC2025 – enseignement
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 10 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
• RT2012 bbio - 20% et cep-40% - crèche
• Crèche E4C2
Après la phase étude, le projet atteint les performances suivantes :
Groupe scolaire -
Groupe scolaire - Restauration Crèche
Enseignement
Cep 69.2 -66.6 52.4
RT2012/RE2020 Cepmax 85 85 68.4
gain -18.6% -178.4% -23%
Bilan Bepos Bilan Bepos Bilan Bepos Bilan
Bilan Bepos Bilan Bepos
max max max Bepos max
Energie
65.9 76.5 14 92.4 / /
1
Energie
E+C- 65.9 68 14 83.9 / /
2
Energie
65.9 48 -2.0 63.9 / /
3
Energie
65.9 0 -2.0 0 / /
4
kWh/m²SDO.an
STD Besoin
de
chaleur 16.3
1.5.2 Caractéristiques thermiques des parois
L’isolation thermique du bâtiment est performante, sur toutes les parois pleines mais également pour les façades
vitrées. Ces exigences sont reprises dans les CCTP concernés et dans la note environnementale. Le récapitulatif
des caractéristiques thermiques de l’enveloppe est rappelé dans les CCTP. Le calcul thermique ne peut justifier
d’une réduction de performance des caractéristiques thermiques des parois indiqués dans les CCTP et la note
environnementale. En cas d’exigences thermiques contradictoires, l’entreprise doit considérer celle qui est la
plus performante.
1.5.3 Continuité de l’isolation et tests par thermographie infrarouge
La performance thermique de l’enveloppe est également assurée par un traitement poussé des ponts
thermiques : isolation des pieds de façades, isolant au droit des menuiseries extérieures, continuité
façades/toitures…
Les valeurs des ponts thermiques (psi) devront être inférieures ou égales à celles considérées dans le calcul
thermique réglementaire.
Les entreprises devront fournir tous les détails constructifs indiquant les traitements des ponts thermiques et ponts
structurels (type d’isolant, mise en œuvre…) qui devront être soumis à l’approbation de la maîtrise d’œuvre et
garantir le niveau d’isolation visé.
Afin de limiter les défauts d’isolation liés à une mauvaise mise en œuvre, l’entreprise responsable de la mise en
œuvre d’isolation (toiture, façade, doublage, bardage…) devra faire valider leur mise en œuvre par la maîtrise
d’œuvre.
Un autocontrôle par les entreprises accompagné d’un reportage photos avant fermeture des façades pourra
être demandé par la MOE en cas de nécessité.
En cas de prototype, la mise en œuvre des différents éléments de la façade devra être validée par la MOE.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 11 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Sur les façades sans prototype, cette validation devra se faire lors de la pose du premier isolant de façade.
Après visa sur chantier, la maîtrise d’œuvre délivrera à l’entreprise un visa « bon pour fermer » autorisant le
recouvrement de l’isolant (étanchéité, bardage…).
Tout pont thermique non dessiné traité sur les plans et décelé en chantier devra être traité par les Entreprises
après validation avec la maîtrise d’œuvre.
Des tests de thermographie par caméra infrarouge pourront être réalisés en cas de nécessité (à la demande
du maitre d’œuvre et/ou du maitre d’ouvrage) afin de vérifier la bonne mise en œuvre de l’isolant thermique
et ainsi le traitement de l’ensemble des ponts thermiques et structurels des bâtiments. Ces tests seront pris en
charge par les entreprises en phase OPR après la première mise en chauffe du bâtiment. En cas d’OPR en
dehors de la saison de chauffe, une réserve sera automatiquement posée en attendant la réalisation et
validation de ce test de thermographie.
En cas de défauts d’isolation décelés, l’entreprise responsable sera recherchée et devra corriger ces défauts,
et prendre à sa charge les frais engendrés par les travaux. Le type de correction des défauts d’isolation sera
proposé par l’entreprise à la maîtrise d’œuvre, l’entreprise entamera les travaux de correction après validation
par la maîtrise d‘œuvre et maîtrise d’ouvrage.
1.6 ÉTANCHEITE A L’AIR DE L’ENVELOPPE : OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE TESTS
1.6.1 Objectifs d’étanchéité à l’air /obligation de résultat :
L’étanchéité à l’air d’une construction caractérise la sensibilité du bâtiment vis-à-vis des écoulements
aérauliques parasites causés par les défauts de son enveloppe, ou plus simplement tout défaut d’étanchéité
non lié à un système de ventilation spécifique. L’objectif d’étanchéité à l’air à justifier est Q4Pa ≤ 1 m3/h.m².
1.6.2 Responsabilités communes
Toutes les entreprises sont concernées par l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment et plus
particulièrement celles intervenant sur le clos-couvert, les menuiseries, doublages, plomberie, électricité et
CVC…
Les entreprises seront donc conjointement responsables de l’étanchéité à l’air de leurs ouvrages et de celle
découlant de leur jonction, avec les éléments dans lesquels elles s’intègrent et devront s’engager sur la qualité
de leur intervention, vis à vis de l’étanchéité de l’enveloppe afin d’atteindre les objectifs fixés.
Il est de la responsabilité des entreprises de réaliser ses ouvrages, percements, calfeutrements et toutes autres
prestations étanches à l’air, à l’aide de produits adaptés : raccords, manchons, calfeutrements, colmatage,
mousse, joint de dilatation. La présence des entreprises aux réunions de sensibilisation et aux tests est obligatoire.
Toutes les entreprises amenées à intervenir sur cette enveloppe (électricité, fluides…) doivent reconstituer la
continuité de l’étanchéité à l’air à chaque fois qu’ils ont été amenés à la percer et ce avec les accessoires
spécifiques adaptés (membranes EPDM pour les passages de plomberie, ventilation, électricité ; manchettes
de type Proclima ou équivalent, scotchs en substitut de manchette, passe-câbles pré-percés…). La mousse
expansive n’est pas durablement étanche à l’air et ne constitue pas une solution acceptable pour le bouchage
des traversées de l’enveloppe.
Les entreprises concernées devront fournir tous les détails constructifs indiquant les traitements de l’étanchéité
à l’air (type de matériau, mise en œuvre…) qui devront être soumis à l’approbation de la Maîtrise d’Œuvre et
garantir le niveau d’étanchéité visé. Les raccordements entre éléments seront réalisés au moyen de produits les
plus adaptés (mousses de calfeutrement étanches à l’air ; bandes adhésives « 2 surfaces » ; bandes adhésives
spécifiques pour les angles ; bande butyle au sol…).
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 12 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Les entreprises devront la préparation des tests sur leurs ouvrages respectifs, selon les préconisations du
prestataire. Les entreprises concernées par l’étanchéité à l’air devront être présentes et s’engager à corriger
dans les règles de l’art, les défauts d’étanchéité identifiés liés à leurs travaux respectifs.
1.6.3 Tests d’infiltrométrie
Toutes les mesures de perméabilité à l’air de l’enveloppe des bâtiments doivent être réalisées conformément
à la NF EN ISO 9972, et à son guide d’application FD P50-784 associé.
Les tests seront réalisés en cours de chantier et à la réception du bâtiment par un organisme indépendant et
certifié Qualibat 8711.
Lors du test, un ouvrant du bâtiment est remplacé par une porte soufflante (type Blowerdoor ou équivalent)
équipée d’un ventilateur, de manomètres et d’un analyseur relié à un ordinateur. Une recherche de fuite par
fumigène devra également être réalisée pendant le test.
Chaque entreprise sera responsable de l’obturation des tous les percements de l’enveloppe propre à son lot,
à savoir (liste non exhaustive) : les prises d’air des menuiseries par le lot 06 MENUISERIES EXTERIEURES, les
réservations en cours de chantier pour les réseaux de ventilation, de plomberie et électriques par le lot 03
CHARPENTE BOIS, les prises/rejets d’air des CTA et évacuations, siphons de plomberie par le lot 12a/12b CVC –
PLOMBERIE SANITAIRE et les gaines électriques par le lot 13a/13b ELECTRICITE - PHOTOVOLTAIQUE …
Le test d'infiltrométrie devra se faire en surpression et en dépression à 50 pascals.
Test intermédiaire
Les mesures intermédiaires permettront de repérer les fuites, d’effectuer les corrections nécessaires (avec
mesure de validation des corrections) et d’affiner les procédures de mise en œuvre sur l’ensemble du bâtiment.
Un test intermédiaire sera réalisé sur l’ensemble du volume. Le découpage éventuel des zones de test sera défini
entre la MOE et l’entreprise, avec l’accord de l’OPC.
Ce test intermédiaire sera à la charge de la Maîtrise d’Ouvrage. Les entreprises devront apporter les corrections
après le rapport de mesures, et prendront à leur charge la réalisation des tests complémentaires dans le cadre
du pro rata afin de vérifier la mise en place effective des actions correctives, ainsi que les pénalités de retard
de chantier prévues par les pièces du marché
Test final à réception
Le test final réglementaire sera réalisé à la livraison sur l’ensemble du bâtiment afin de vérifier l’atteinte de
l’objectif.
Ce test final sera à la charge de la Maîtrise d’Ouvrage. S’il advenait que ce test n’atteigne pas le niveau visé,
les entreprises devront reprendre leurs ouvrages et supporter le coût du ou des tests supplémentaires tant que
l’objectif de résultat n’est pas atteint ou tant que la MOA n’a pas acté la suite à donner aux opérations
(pénalités).
1.6.4 Formation étanchéité
Les entreprises concernées devront suivre une formation sur l’étanchéité à l’air de l’enveloppe assurée par un
organisme extérieur certifié en amont de la réalisation du test intermédiaire puis du test final (organisme réalisant
les mesures par ailleurs). Ces formations aborderont les principes de l’étanchéité à l’air et seront également
l’occasion de faire la liste exhaustive des points sensibles et de valider les moyens qui seront mis en œuvre.
L’organisation de cette formation sera à réaliser à minima pour les entreprises des lots Gros Œuvre, Charpente
bois, Menuiseries extérieures, Couverture, CVC Plomberie et Electricité.
1.7 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 13 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
1.8 VALIDATION ET SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE EN PHASE CHANTIER
TRIBU, bureau d’étude spécialisé dans la démarche environnementale pour l’équipe de maitrise d’œuvre
s’assurera du respect des caractéristiques environnementales du projet ainsi que de la bonne mise en œuvre
pendant la phase chantier. Pour cela TRIBU validera via des avis QE les dossiers techniques, plans et notes de
calculs des entreprises, participera aux réunions et visites de chantier.
TRIBU veillera également aux respects des exigences de la charte de chantier à faibles nuisances (propreté du
chantier et des abords, tri des déchets, pollution, nuisances…).
A la livraison, les entreprises fourniront les DOE (tous constitués d'une page de garde et d'un sommaire
paginé), les dernières versions à jour à la réception des études, calculs EXE (RT2012, RE2020, E+C-, ACV…) et
des rapports de mesures réalisées pendant le chantier (acoustiques, étanchéité à l’air, etc.).
1.9 METHODOLOGIE APPLICABLE AUX OPR
TRIBU établira la liste des réserves relatives à la QE, transmise aux architectes pour être annexée au PV de
réception du bâtiment.
TRIBU réalisera des visites pré-OPR, en prévision des OPR finaux et de la réception. Ces visites sont mutualisées
avec les visites mensuelles du chantier.
TRIBU transmettra aux entreprises une liste des documents attendus, à fournir (auto-contrôle, document de
synthèse du chantier, DOE) ou à mettre en place, et contrôlera le jour des OPR les éléments demandés
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 14 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
2 LOT 01 – GROS OEUVRE
2.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
• Charte Chantier Faibles Nuisances signée
• Fiche de désignation du Responsable Chantier Faibles Nuisances
• PIC intégrant les dispositions de la charte CFN
• SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise propre à son lot
• Documentation technique des systèmes permettant le respect des exigences de la Charte Chantier à
Faibles Nuisances
• Plans et détails EXE
• Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
• FDES
• Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
2.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
2.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
2.4 CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
2.4.1 Base vie durable
Un chantier respectueux de l’environnement concerne également la base vie de chantier. Un travail est à
mener afin de réduire les consommations énergétiques (chauffage, climatisation, éclairage, eau) et également
assurer un confort optimum des usagers. Pour cela il est nécessaire de concevoir et personnaliser la base vie du
chantier en tenant compte de toutes les contraintes (situation géographique, surface disponible sur site,
besoins, investissement…).
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 15 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
L’ensemble des moyens à prévoir pour la base vie durable sont décrits à l’article 8 de la charte de chantier à
faibles nuisances.
2.4.2 Comptages énergétiques / Disconnecteurs
L’entreprise devra des compteurs sur les arrivées générales d’eau et d’électricité. De plus des sous-comptages
sont à mettre en place pour permettre de suivre les consommations des différentes installations de chantier
(base vie, aire de lavage des roues, centrale à béton, grue, …).
Des électrovannes et horloges sont à mettre en place au niveau des arrivées d’eau et d’électricité afin de
couper les alimentations pendant les périodes de fermeture du chantier.
2.4.3 Aires de lavage
2.4.3.1 Aire de lavage des roues
La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier et des dispositifs de nettoyage seront
prévus en sortie de site afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier.
2.4.3.2 Aire de lavage des bennes à béton
Afin de limiter les pollutions du site, dû au lavage des bennes à béton (laitance, pH…), des podiums de lavages
avec bac de rétention et décantation sont à prévoir. Le rejet de l’eau au milieu naturel n’est pas autorisé. L’eau
de lavage devra être collectée et traitée avant d’être rejetée dans le réseau : possibilité d’utiliser de la neige
carbonique, du vinaigre blanc ou de l’acide oxalique pour rétablir le pH de ces eaux (les eaux de laitance ont
un pH très basique). Cette eau doit également être réutilisée en circuit fermé pour le lavage des bennes à
béton ou bien entrer dans la formulation d’un béton. La laitance agglomérée pourra être réutilisée en couche
de forme.
2.4.3.3 Aire de lavage des goulottes des toupies
Il est fortement préférable que le lavage des goulottes des toupies soit réalisé en centrale plutôt que sur le
chantier. Si le lavage est effectué sur le chantier, un système de rétention et décantation est à prévoir, similaire
à celui pour le lavage des bennes à béton
Pour limiter les consommations d’eau, ces dispositifs devront être conçus de façon à pouvoir réutiliser l’eau
après décantation.
2.4.4 Tri et évacuation des déchets
L’entreprise est tenue de trier ses déchets et de suivre le principe des 4 R (dans l’ordre de priorité : Réduire,
Réemployer, Réutiliser, Recycler) avant évacuation vers un centre de valorisation agréé.
Ils devront être collectés de manière sélective selon les opportunités locales de collecte et de valorisation. A
minima les déchets suivants devront être triés :
- Déchets inertes (béton, ciment, maçonnerie, briques…)
- Déchets bois (traité ou non)
- Déchets ferraille
- Déchets d’emballages (papier carton)
- Déchets plâtre / polystyrène/ faux plafonds … (partenariat avec les industriels)
- Déchets industriels banals (non valorisables)
- Déchets industriels spéciaux (un conteneur pour les déchets solides et un conteneur pour les déchets
liquides sur rétention)
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 16 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Des zones de stockage sont à prévoir pour :
● Le réemploi sur site : restes de bois, de plâtre, de câble, ...
● La réutilisation des matériaux par des acteurs extérieurs (autres chantiers, ressourceries, fablabs,
associations, artistes)
L’entreprise qui évacue des déchets du chantier doit pouvoir fournir :
● Des arrêtés préfectoraux d’autorisation des installations de traitement
● Des récépissés de déclaration des collecteurs
● Des autorisations et agréments des transporteurs
● Son contrat qui le lie à un prestataire déchets capable de valoriser ses déchets triés
● Ses bordereaux de déchets
● Les attestations de valorisation de l’exutoire pour chaque typologie de déchets, propre au chantier
Le tri sera à réaliser à 100% sur le chantier. Le tri sur chantier à un taux moindre sera à justifier.
Un minimum de 85 % des déchets de construction doit être valorisé (rapport à la masse totale des déchets
générés sur le chantier – hors déchets de terrassement). De plus, le pourcentage de déchets valorisé via une
valorisation matière sera à minima de 70%.
Chaque benne évacuée du chantier devra obligatoirement être accompagnée d’un bordereau de suivi, sur
lequel sera indiqué le type de déchet, le volume de la benne, le poids de la benne, la qualité du tri, le refus ou
déclassement éventuel, le type de valorisation et l’exutoire final.
2.4.5 Produits de nettoyage de chantier
Les produits et méthodes de nettoyage devront être conformes aux protocoles de nettoyage définis par les
fabricants. Il est préférable de choisir des modes de nettoyage limitant l’utilisation de produits d’entretien.
Les produits utilisés pour le nettoyage de fin de chantier devront bénéficier d’un label environnemental : NF
Environnement, Ecolabel, Arbre vert, Ange Bleu….
2.4.6 Traceurs de chantier
Les bombes de traçage seront à base de peinture acrylique, les pigments seront sans CMR et sans métaux
lourds (plomb, cadmium...). Elles ne devront pas contenir de produits classés nocif XN, irritant XI, toxique N pour
les organismes aquatiques. Le gaz propulseur sera exempt de CFC.
(Exemple : Star Marker de Ampere System)
2.4.7 Stockage des produits polluants
Le stockage des produits polluants (hydrocarbure, huile…) devra obligatoirement se faire sur des bacs de
rétention couverts. Le volume de rétention doit être égal à 100% de la capacité du plus grand réservoir stocké
ou 50% de la capacité de l’ensemble des réservoirs stockés.
Les cuves à double fond doivent également être installées sur des bacs de rétention afin d’éviter la pollution
des sols lors du remplissage et du pompage dans la cuve. Une aire de remplissage des engins sera prévue sur
le PIC.
2.4.8 Rejets accidentels
Un kit de dépollution (traitement des déversements accidentels) et d’une bâche étanche mobile sera présent
sur le chantier. Les sols et éléments souillés par des produits polluants seront évacués vers un lieu de traitement
agréé.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 17 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
2.5 MATERIAU BETON
2.5.1 Généralités
● Les graves, bétons de propreté, de blocage et de faible résistance, structures de chaussées seront
réalisés au moyen d’agrégats recyclés ou de laitances de béton agglomérées.
Le choix du prestataire sera justifié sur critères environnementaux, notamment sur la réduction de
l'impact carbone de la phase transport des matériaux.
● Les granulats utilisés dans la fabrication du béton ne proviendront pas de lits principaux de rivières. La
provenance des granulats est à justifier. L’entreprise devra fournir un justificatif de la part de granulats
recyclés.
● Si c’est possible sur le plan technique, les adjuvants pour béton tels que fluidifiants ou accélérateurs de
prise etc., ne seront pas utilisés.
● L’entreprise devra fournir à la maîtrise d’œuvre la formulation des bétons ainsi que les bordereaux de
cubage béton numérisés.
2.5.2 Composition et impact carbone
Les bétons mis en place devront justifier de l’utilisation de ciments optimisés en quantité de clinker :
• Pieux, massifs et pilotis : CEM III/C-M
• Dalles et voiles : CEM II/C-M
L’entreprise du présent lot devra transmettre l’ensemble des éléments permettant le suivi de l’impact carbone
des ouvrages bétons :
• Composition du béton et du ciment
• Provenance des sites de production
• Utilisation d’adjuvants
2.5.3 Agents de démoulage
L’huile utilisée pour le décoffrage sera PUR VEGETAL selon le classement SYNAD, ayant les caractéristiques
suivantes :
● Concentration en composés végétaux : supérieure à 95%.
● Sécurité feu : Point éclair > 100°C
● Hygiène et santé : Aucun pictogramme sécurité
● Biodégradabilité : mini 60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F
● Teneur en COV < 1%
Ex : OLAXIM BIO 6 de AXIM, DECOFFRE PUR VEGETAL de SIKA, PIERI DECOBIO C23 de GRACE PIERI, DEM ECO de
CRYSO, BIOPROTEC ou DEMOULUX VG 6 ou MOULDOL BIO 400 de FOSROC ou équivalent
2.5.4 Réservations
L’utilisation du polystyrène pour la réalisation des boîtes de réservation n’est pas autorisée. Proposer l’emploi de
bois, de carton, béton cellulaire…
2.5.5 Produits de reprises et finition
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 18 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Les chevilles mécaniques seront préférées aux chevilles chimiques qui génèrent des déchets dangereux. En cas
d’impossibilité, proposer des produits à base de résine en phase aqueuse et en cartouches souples (générant
moins de déchets). De plus, l'utilisation de ces produits ne sera tolérée qu'avec le port des E.P.I correspondants.
Les produits de finition (ragréage, primaire, cuvelage) bénéficieront du classement EC1PLUS (classification
EMICODE à très faibles émissions de COV).
2.5.6 Béton désactivé – lavé
Le procédé d’élimination par brossage à sec (type CHRYSO DECO BRUSH) seront proposés. A défaut, les produits
de désactivation devront être en phase aqueuse de type : DECO LAV P de CHRYS,I VBA BIO de PIERI, RUGASOL
DECOR de SIKA.
2.5.7 Protection, décoration béton
Les produits de protection et décoration (hydrofuge, oléofuges, antitache, anti-graffiti, lasure…) du béton seront
en phase aqueuse.
2.5.8 Produit d’imprégnation
Les produits d’imprégnation devront contenir moins de 10 g de COV/litre ou A+, et sans solvant (type AQUADERE
de SOPREMA (A+, 40 g/l), ECO ACTIV PRIMER de SIPLAST (sans COV))
2.5.9 Albédo des sols
Les sols béton devront présenter un albédo moyen inférieur à 0,2.
Les sols en stabilisé devront présenter un albédo clair entre 0.15 et 0.20.
2.6 AUTRES
2.6.1 Réseaux PVC
Les produits à base de PVC devront être composés d’un minimum de PVC recyclé (exemple : Periplast), et ne
devront pas comporter :
● De stabilisants à base de plomb et de cadmium. Les produits de substitution possibles sont les composés
à base de calcium-zinc, ou baryum-zinc ;
● De plastifiants DEHP ou DOP. Proposer des produits à base de DIDP, DPHP ou DINP, et si possible des
solutions biosourcées telles les huiles végétales epoxydées (ESBO), hydrogénées et acétylées.
L’assemblage des produits à base de PVC-C devra être réalisé avec des polymères de soudure ou « colles »
exempts de méthylcétones (risque de formation de chloroforme en contact avec du chlore).
2.6.2 Isolants thermiques
Prescriptions techniques générales :
● Les isolants mis en œuvre devront bénéficier d’un certificat ACERMI attestant de leur performance
thermique.
● Les isolants devront bénéficier d’un classement EUCEB (exonération de cancérogénicité au sens de la
directive 97/69/CE).
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 19 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Les isolants à base de fibre minérale auront un liant composé de matières végétales sans formaldéhyde
ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques ; tels les produits bénéficiant de la technologie ECOSE
de chez NKAUF ou équivalent. La composition du liant devra être fournie par l’entreprise.
● Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions de
polluants volatils.
● Les isolants à base de mousse plastique (PES, XPS, PUR) seront à ODP nul et expansé au CO2 ou à l’air
(sans effet sur la couche d’ozone, soit sans CFC, HFC ni HCFC).
● La découpe des isolants en polystyrène devra obligatoirement être réalisée à l’aide d’un fil chaud afin
d’éviter les billes de polystyrène.
● Se référer à la description de l’enveloppe thermique de la Note Environnementale pour la nature des
isolants.
● Les réservations en polystyrène sont interdites sur le projet
● L’isolation continue sous plancher, les poutres, longrines, refends etc.… doit également être réalisée
afin de limiter les ponts thermiques.
● Pour faciliter la mise en œuvre et éviter les risques de migration de fibres vers l’ambiance occupée, les
laines posées à l’intérieur des locaux seront ensachées (hormis panneaux fibre de bois).
● Les dalles isolantes de faux plafond auront les chants revêtus d’une peinture sans solvant et sans chlore
pour éviter la migration des fibres
Prescriptions techniques particulières :
Les isolants thermiques proposés par le titulaire du présent lot devront respecter les caractéristiques thermiques
décrites dans ce CCTP et rappelées dans le tableau ci-dessous. Si l’entreprise propose des alternatives, la priorité
est donnée au respect de la résistance thermique de l’isolant ainsi que de sa matérialité. Les exigences
thermiques des parois sont rappelées dans le plan de repérage de la notice environnementale et de la notice
de confort hygrothermique.
U paroi R paroi
Technique Détail
(W/m².K) (m².K/W)
ITE fibre de bois (λ=0.036, µ = 2) : 100 mm
Mur béton + ITE + bardage
bois – autour des cages 0.36 2.78
Isolation des pieds de façade sur une profondeur de
d’escalier
800mm en polystyrène : 100mm (λ=0.038).
Plancher bas sur vide Isolation thermique polyuréthane (λ=0.022, µ = 80) : 140
0.15 6.5
sanitaire mm
2.7 SPECIFICITES POUR L’ETANCHEITE DES OUVRAGES BETONS
(informations issues du dossier Bâtimétiers N°28-2012 de la FFB)
2.7.1 Objectif, tests et responsabilité des entreprises
Il est de la responsabilité des entreprises de rendre ses ouvrages, percements, calfeutrements et toutes autres
prestations étanches à l’air, à l’aide de produits adaptés : raccords, manchons, calfeutrements, colmatage,
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 20 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
mousse, joint de dilatation. Les entreprises devront fournir tous les détails constructifs indiquant les traitements
de l’étanchéité à l’air et former leur personnel sur le chantier.
L’objectif de perméabilité à l’air à atteindre, la méthodologie de tests à appliquer ainsi que les responsabilités
des entreprises sont rappelées dans le CCTP commun.
2.7.2 Béton banché étanche
Le béton banché est un matériau étanche à l’air. Toute l’épaisseur de la paroi constitue donc le plan
d’étanchéité à l’air. Les précautions à prendre sont :
● Reboucher les trous de banche sur toute l’épaisseur de la paroi à l’aide de mortier sans retrait
● Traiter les joints de dilatation (ruban mousse imprégnée (Illmod 600 ou similaire) et membrane
d’étanchéité EPDM). La tresse coupe-feu ne peut assurer à elle seule l’étanchéité.
Dans le cas de murs béton préfabriqués, chaque jonction entre panneaux doit être étanchée après leur mise
en œuvre (exemple de joint mousse pré-comprimée imprégnée de résines synthétiques pour les jonctions
verticales).
D’autre part, le béton se retrouve souvent être le support pour d’autres produits (adhésifs, colles). Sa mise en
œuvre soignée est donc primordiale et une réception des supports est nécessaire :
● Vérification de la planéité, selon tolérance géométrique réglementaire
● Dépoussiérage du support
● Repérage des surfaces grasses, nécessitant l’emploi d’un apprêt
2.7.3 Étanchéité des blocs béton/éléments maçonnés
Les éléments de maçonnerie en bloc (parpaing, brique, béton cellulaire, monomur, etc.) ne constituent pas à
eux seuls une paroi suffisamment étanche à l’air.
Un système d’étanchéité à l’air complémentaire doit être mis en œuvre, soit par l’emploi d’un enduit, soit d’une
membrane pare-vapeur.
Dans le cas de la réalisation d’un enduit/revêtement technique sur maçonnerie et avant pose de l’isolant par
exemple, l’étanchéité sera parfaite, pour autant qu’il ne soit pas fissuré.
Le risque de fissuration et l’étanchéité propre de l’enduit dépendent de la qualité du mélange et de sa
composition, il sera donc nécessaire de suivre les recommandations des fabricants.
Dans le cas de l’emploi d’une membrane pare-vapeur positionnée entre une double ossature métallique ou
bois (maintien de l’isolant et fonction de vide technique), les différents lés devront être jointoyés de manière
continue et raccordés aux supports tels que dalle béton, menuiseries, etc.
2.7.4 Etanchéité des voiles ou parties enterrées
Le cuvelage par cristallisation sera préféré. A défaut privilégier les produits qui limitent les concentrations en
produits pétroliers, produit de type FONDATIONS ETANCHES de DIP, ELASTOCOL 350 de SOPREMA ou
AQUAFONDATION de SIKA. La mise en œuvre s'effectuera exclusivement au rouleau et le port des E.P.I sera
obligatoire.
3 LOT 02 - GEOTHERMIE
3.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maîtrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats (PEFC, FSC), étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 21 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise propre à son lot
● FDES
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
3.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
3.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 22 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
4 LOT 03 – CHARPENTE BOIS – MOB – BARDAGE
4.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maîtrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats (PEFC, FSC), étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● FDES
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
4.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
4.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
4.4 ISOLATION THERMIQUE
4.4.1 Prescriptions techniques générales
● Les isolants mis en œuvre devront bénéficier d’un certificat ACERMI attestant de leur performance
thermique.
● Les isolants devront bénéficier d’un classement EUCEB (exonération de cancérogénicité au sens de la
directive 97/69/CE).
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 23 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Les isolants à base de fibre minérale auront un liant composé de matières végétales sans formaldéhyde
ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques ; tels les produits bénéficiant de la technologie ECOSE
de chez NKAUF ou équivalent. La composition du liant devra être fournie par l’entreprise.
● Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions de
polluants volatils.
● Les isolants à base de mousse plastique (PES, XPS, PUR) seront à ODP nul et expansé au CO2 ou à l’air
(sans effet sur la couche d’ozone, soit sans CFC, HFC ni HCFC).
● La découpe des isolants en polystyrène devra obligatoirement être réalisée à l’aide d’un fil chaud afin
d’éviter les billes de polystyrène.
● Se référer à la description de l’enveloppe thermique de la Note Environnementale pour la nature des
isolants.
● Les réservations en polystyrène sont interdites sur le projet
● L’isolation continue sous plancher, les poutres, longrines, refends etc.… doit également être réalisée
afin de limiter les ponts thermiques.
● Pour faciliter la mise en œuvre et éviter les risques de migration de fibres vers l’ambiance occupée, les
laines posées à l’intérieur des locaux seront ensachées (hormis panneaux fibre de bois).
● Les dalles isolantes de faux plafond auront les chants revêtus d’une peinture sans solvant et sans chlore
pour éviter la migration des fibres
4.4.2 Prescriptions techniques particulières :
Les isolants thermiques proposés par le titulaire du présent lot devront respecter les caractéristiques thermiques
décrites dans ce CCTP et rappelées dans le tableau ci-dessous. Si l’entreprise propose des alternatives, la priorité
est donnée au respect de la résistance thermique de l’isolant ainsi que de sa matérialité. Les exigences
thermiques des parois sont rappelées dans le plan de repérage de la notice environnementale et de la notice
de confort hygrothermique.
U paroi R paroi
Technique Détail
(W/m².K) (m².K/W)
ITR fibre de bois (λ=0.036) entre montants bois :
-épaisseur 220mm
-entraxe des montants : 600 mm
-largeur des montants : 45 mm
FOB + Bardage bois –
Doublage laine de roche (λ=0.036) : 60 mm – hors lot
Crèche et Groupe Scolaire
0.13 7.78
sauf façade Nord
Isolation en pied de façade côté intérieur :
restauration
-doublage laine de roche : 60 mm – hors lot
-surépaisseur de 20mm de laine de roche derrière le
surbot béton de 200mm. – hors lot
4.5 PARE VAPEUR
4.5.1 Membrane frein-vapeur hygrovariable :
Pose d’un frein vapeur hygrovariable en fibre de polypropylène revêtu d’une enduction polypropylène type
INTELLO PLUS de chez PROCLIMA ou équivalent.
● Se référer à la notice Description de l’enveloppe Thermique pour la nature des isolants.
● Membrane conforme à la norme NF EN 13984
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 24 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Epaisseur d’une couche d’air équivalente : Sd compris entre 0,25 et 25m
● Résistance à la déchirure : 150 N/5cm minimum
● Résistance à la déchirure au clou : 40N
● Réaction au feu : E
● Si le pare vapeur est mis en place à l’atelier, il devra être de type A selon la norme NF EN 13984.
Localisation : Façades ossatures bois et toiture bac acier en pente
4.5.2 Membrane pare-vapeur Sd > 1500 m
Pose d’une membrane pare-vapeur auto-adhésive en feuille d’aluminium de type DELTA- NEOVAP 1500 de
chez Dörken ou équivalent
● Se référer à la notice Description de l’enveloppe Thermique pour la nature des isolants.
● Membrane conforme à la norme NF EN 13984
● Epaisseur d’une couche d’air équivalente : Sd supérieur à 1500 m
● Résistance à la déchirure : 320N/5cm minimum
● Résistance à la déchirure au clou : 130N
● Réaction au feu : E
● Si le pare vapeur est mis en place à l’atelier, il devra être de type A selon la norme NF EN 13984.
Localisation : Toiture CLT végétalisée – salle polyvalente
4.6 ETANCHEITE A L’AIR
L’objectif de perméabilité à l’air à atteindre est de Q4< 1 m3/h.m².
Il est de la responsabilité des entreprises de rendre ses ouvrages, percements, calfeutrements et toutes autres
prestations étanches à l’air, à l’aide de produits adaptés : raccords, manchons, calfeutrements, colmatage,
mousse, joint de dilatation. La présence des entreprises aux formations, réunions de sensibilisation et aux tests
est obligatoire. Les entreprises devront fournir tous les détails constructifs indiquant les traitements de
l’étanchéité à l’air et former leur personnel sur le chantier.
● Les lés de pare vapeur seront assemblés entre eux par recouvrement et mise en place d’une bande
autocollante spéciale pour recouvrement compatible avec le pare vapeur de type TESCON VANA de
chez PROCLIMA ou équivalent.
● L’entrepreneur doit l’ensemble des raccords permettant d’obtenir l’étanchéité à l’air requise, et pas
seulement au droit du pare-vapeur. Toutes les zones de raccord sont concernées : raccords des
panneaux entre-eux, raccords panneau et poutre, raccords en pied de mur, raccords avec
menuiseries et coffre de BSO, raccords au droit des réservations…. (Liste non exhaustive…)
● Les membranes de raccordement doivent à minima avoir les mêmes propriétés que les membranes de
pare vapeur décrites ci-dessus. La membrane de raccordement doit avoir un Sd supérieur ou égale à
celui en partie courante du mur.
● La pose du pare vapeur doit respecter la règle des 1/3 2/3. 2/3 minimum de la résistance thermique
totale de la paroi doit se retrouver entre la membrane et l’ambiance extérieure
Compris :
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 25 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Accessoires associés, bandes et mastics, etc., pour constituer un ouvrage fonctionnel
● Réalisation des encadrements de baies
● Application des manchettes d’étanchéité type ROFLEX de chez Pro Clima ou équivalent, au droit des
traversées électriques de parois.
4.7 PARE PLUIE
La pare pluie imperméable à l’eau doit hautement perméable à la vapeur d’eau (HPV) avec un Sd ≤ 0,05m
Le pare pluie mis en œuvre derrière des parements ajourés devra résistants aux rayons UV pendant 6 mois.
Le pare pluie devra être retourné sur les embrasures de menuiseries.
4.8 PROVENANCE DES BOIS
La garantie de renouvellement de la ressource sera justifiée par la production d’un label (FSC, PEFC ou
équivalent) certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement gérée. L’entreprise sera tenue
de produire les certificats correspondants. Le choix de la filière d’approvisionnement sera justifié sur critères
environnementaux, notamment sur la réduction de l'impact carbone des transports. Sera privilégié du bois issu
de filières locales ou régionales.
Les bois ne seront pas d’essences menacées, recensées en annexe I, II, III de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvage menacée d’extinction (CITES), ni figurant sur la liste
rouge mondiale de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
4.9 TRAITEMENT PREVENTIF DES BOIS
Les essences naturellement durables pour la classe de risque seront privilégiées. La durabilité naturelle ou
conférée du bois (normes NF EN 350 d’Octobre 2016 et NF EN 351-1 de Septembre 2007) devra être adaptée
à la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335 de Mai 2013).
À défaut, les produits de traitement préventif des bois devront être strictement adaptés à la classe de risque
et les procédés les moins nocifs pour l’environnement seront privilégiés. Ils devront présenter un certificat CTB
P+ et seront conformes à la directive biocide 98/8/CE.
4.10 PRODUITS DE FINITION
4.10.1 Etiquetage des produits
Emission, concentration d’exposition (𝜇𝑔. 𝑚3 .) : Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté
du 19 avril 2011, relatif aux émissions de polluants volatils. La concentration d’exposition y est exprimée en 𝜇𝑔. 𝑚3 .
En l’absence d’étiquetage, les produits doivent répondre à l'un des protocoles d'évaluation des émissions de
COV et formaldéhyde suivant :
● AFSSET (L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) est un
établissement public administratif de l'État placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l'écologie et du travail.)
● AgBB (Eurofins, réglementaire)
● GUT (Dakks)
● M1 Label Indoor Climate (Finlande)
● EMICODE (Eurofins)
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 26 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Teneur globale (g/l) : Pour les peintures et vernis intérieurs, les démarches d'écolabels français (NF
Environnement) ou européen (ECOLABEL) sont basées sur des exigences en matière de teneur globale en COV
dans les produits en application de la directive européen 2001/42/CE, et non pas en matière d'émission de COV
dans l'air intérieur. Les justifications se font sur cette base.
(Pour information, valeurs limites de l’Ecolabel Européen :)
Pour information :
Ecolabel Directive
Peintures Européen de européenne de
2010 2004
(2004/42/CE)
INTERIEUR MATE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT <25 à 60°) 15 g/l 30
INTERIEUR BRILLANTE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT >25 à 60°) 60 g/l 100
Peintures intérieures pour finitions et bardages bois ou métal, y compris
90 g/l 130
sous-couches
Vernis et lasures intérieurs pour finitions, y compris lasures opaques 75 g/l 130
Impressions 15 g/l 30
Impressions fixatrices 15 g/l 30
Revêtements monocomposants a fonction spéciale 100 g/l 140
Revêtements bicomposants a fonction spéciale pour utilisation finale
100 g/l 140
spécifique, sur sols par exemple
Revêtements a effets decoratifs 90 g/l
4.10.2 Composition
Pour les peintures sont exigés des alkydes en émulsions en phase aqueuse. À défaut, proposer des produits
hydrodiluables en phase aqueuse. Proposer des peintures à base d’huile végétale ou biosourcée (type
Phylopur de Seigneurerie), ou dont la composition est supérieure ou égale à 95 % de matières premières
renouvelables avec au moins une huile certifiée Agriculture Biologique " Ecocert " (type Bio Natura de TASSILI,
gammes Pure & Paint ou Technic Production ou équivalent).
Privilégier les peintures mates car elles contiennent moins de COV.
Sont interdits, même labellisés :
● Les produits comportant plus de 2.5 % de solvant organique ou avec une teneur globale en COV (g/l)
supérieure aux valeurs limites de l’Ecolabel européen
● Les produits comportant des pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome …)
● Les produits comportant des hydrocarbures polycycliques (HAP)
● Les produits ayant comme solvant des éthers de glycol classés reprotoxiques par l’Union Européenne,
de catégorie 2 ou 3 (vigilance accrue sur les produits en phase aqueuse car présent en cosolvant, sur
les produits de nettoyage ou de traitement de bois..)
● L’emploi de dissolvants, diluants ou peintures en phase solvant contenant des solvants toxiques
(benzène, toluène, white spirit…)
4.10.3 Toxicité et labels
Sont proscrits dès lors qu’il existe une alternative présentant les mêmes caractéristiques techniques et
fonctionnelles :
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 27 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● L’emploi de produits correspondants à certaines phrases H de la CE (comme les produits nocifs et
toxiques, les produits cancérogènes ou mutagènes et les produits toxiques pour la reproduction
présentant des effets irréversibles)
● Les produits visés par une interdiction réglementaire (plomb, amiante)
Sont exigés, a minima, les peintures, lasures ou vernis bénéficiant d’une des marques suivantes :
● GUT (Dakks)
● NF Environnement (cf liste des titulaires « peintures, vernis et produits connexes »). La marque NF
Environnement garantit des peintures sans métaux lourds (interdiction du plomb, de l’arsenic, du
cadmium, du mercure), et fixe des limites sur la teneur en hydrocarbure et en COV.
● Ange Bleu
● Eco-label européen
● Nature Plus
● Cygne Blanc
● ou toute autre marque environnementale équivalente
4.11 COLLES A BOIS
Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions de polluants
volatils. La concentration d’exposition y est exprimée en μg.m3.
Préférer les colles d'acétate polyvinylique solubles dans l'eau (colle PVAC). A défaut, choisir des produits en
phase aqueuse possédant moins de 5% de solvants organiques.
4.12 PANNEAUX DE BOIS DE FIBRES, DE PARTICULES ET CONTREPLAQUES
Sont privilégiés :
● Les produits qui comportent la plus grande quantité de matières premières renouvelables (bois) ou
recyclées (fibres de cellulose recyclées)
● Les produits qui limitent les quantités de résines et justifient de la qualité environnementale des résines
utilisées
Sont exigés des produits qui assurent la garantie de renouvellement de la ressource par la production d’un label
(FSC, PEFC ou équivalent) certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement gérée.
Les panneaux de fibres et de particules devront justifier de la classe E1 selon la norme NF EN 13986 et testés en
fabrication selon la norme NF EN 717-1 définissant l’émission en formaldéhyde du panneau
Les panneaux de contreplaqué devront justifier de la classe A selon la norme NF EN 1084
4.13 DEMONTABILITE DE LA STRUCTURE BOIS
Le bâtiment est conçu pour être facilement démontable :
• Privilégier les assemblages mécaniques (vissés ou boulonnés) et non collés ;
• Associer des connecteurs visibles et accessibles à la structure poteaux-poutres
• Privilégier les mono-matériaux, résistants, recyclable, durables, à faible déformation et bruts ;
4.14 CONTROLES VISUELS DE LA MISE EN OEUVRE
L’entreprise devra réaliser des contrôles visuels sur la pose de ses isolants permettant le respect des performances
thermiques et de la continuité thermique des parois :
• Contrôle de l’approvisionnement des isolant lors de la livraison
• Contrôle visuel de l’épaisseur des isolants et de leur qualité de pose
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 28 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
• Transmission de photographies sur demande de la MOE pour validation avant fermeture des complexes
isolants.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 29 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 30 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
5 LOT 04 - COUVERTURE
5.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Fiche de désignation du Responsable Environnement Entreprise (REE)
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● FDES
● Caractéristiques thermiques des parois (isolants, lanterneaux, etc.)
Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
5.2 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
6 LOT 05 - ETANCHEITE
6.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Fiche de désignation du Responsable Environnement Entreprise (REE)
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● FDES
● Caractéristiques thermiques des parois (isolants, lanterneaux, etc.)
Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 31 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
6.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
6.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
6.4 IMPACTS MATERIAUX ET MATERIELS
Ainsi les entreprises devront :
● Sélectionner des matériaux / produits possédant une fiche FDES et dont l’impact sur le réchauffement
climatique (émissions de C02) soit équivalent (ou inférieur) à la valeur prise en compte dans l’étude
ACV. La conformité des matériaux / produits sera vérifiée dans le cadre des Visas de la MOE.
● Communiquer à TRIBU(entité en charge de l’ACV) les FDES ainsi l’ensemble des quantités des matériaux
et produits mis en œuvre pour mise à jour du calcul ACV à la livraison.
6.5 COMPATIBILITE DES SUPPORTS
S’assurer de la compatibilité des matériaux de charpente et couverture qui ne doit pas questionner leur
pérennité.
6.6 ISOLATION THERMIQUE
6.6.1 Prescriptions techniques générales :
● Les isolants mis en œuvre devront bénéficier d’un certificat ACERMI attestant de leur performance
thermique.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 32 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Les isolants devront bénéficier d’un classement EUCEB (exonération de cancérogénicité au sens de la
directive 97/69/CE).
● Les isolants à base de fibre minérale auront un liant composé de matières végétales sans formaldéhyde
ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques ; tels les produits bénéficiant de la technologie ECOSE
de chez NKAUF ou équivalent. La composition du liant devra être fournie par l’entreprise.
● Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions de
polluants volatils.
● Les isolants à base de mousse plastique (PES, XPS, PUR) seront à ODP nul et expansé au CO2 ou à l’air
(sans effet sur la couche d’ozone, soit sans CFC, HFC ni HCFC).
● La découpe des isolants en polystyrène devra obligatoirement être réalisée à l’aide d’un fil chaud afin
d’éviter les billes de polystyrène.
● Se référer à la description de l’enveloppe thermique de la Note Environnementale pour la nature des
isolants.
● Les réservations en polystyrène sont interdites sur le projet
● L’isolation continue sous plancher, les poutres, longrines, refends etc.… doit également être réalisée
afin de limiter les ponts thermiques.
● Pour faciliter la mise en œuvre et éviter les risques de migration de fibres vers l’ambiance occupée, les
laines posées à l’intérieur des locaux seront ensachées (hormis panneaux fibre de bois).
● Les dalles isolantes de faux plafond auront les chants revêtus d’une peinture sans solvant et sans chlore
pour éviter la migration des fibres
6.6.2 Prescriptions techniques particulières :
Les isolants thermiques proposés par le titulaire du présent lot devront respecter les caractéristiques thermiques
décrites dans ce CCTP et récapitulées dans le tableau ci-dessous. Si l’entreprise propose des alternatives, la
priorité est donnée au respect de la résistance thermique de l’isolant ainsi que de sa matérialité.
U paroi R paroi
Technique Détail
(W/m².K) (m².K/W)
Isolation laine de roche (λ=0.032) englobant les chevrons
Toiture en pente bac-acier bois : 220 mm
0.11 9.10
Groupe Scolaire Isolation fibre de bois 80 mm (λ=0.036) – hors lot
Isolation laine de roche rigide (λ=0.038) : 200 mm
Toiture terrasse bois
Isolation fibre de bois (λ=0.036) : 120 mm – hors lot
gravillonnée – Groupe 0.11 8.67
scolaire
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 33 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Toiture terrasse dalles sur
Isolation PUR (λ=0.022, µ = 80) : 180 mm
plot – circulations terrain de 0.12 8.30
sport
Toiture terrasse accessible –
LT Groupe scolaire et Terrain Isolation PUR (λ=0.022, µ = 80) : 180 mm 0.12 8.36
de sport
Toiture terrasse végétalisée -
Isolation PUR (λ=0.022, µ = 80) : 180 mm 0.12 8.26
restauration
Toiture terrasse végétalisée -
0.12 8.36
crèche Isolation PUR (λ=0.022, µ = 80) : 180 mm
Toiture CLT végétalisée – Isolation PUR (λ=0.022, µ = 80) : 180 mm
0.12 8.24
salle polyvalente
Gravillons : 50 mm
Toiture béton gravillonnée – Membrane d’étanchéité : 2.6 mm
0.12 8.30
LT Salle polyvalente Isolation PUR (λ=0.022) : 180 mm
Dalle béton armé : 200 mm
6.6.3 Lanterneaux
Les lanterneaux devront être équipés d’un cadre et dormant en aluminium extrudé à rupture de ponts
thermique. L’isolation de la costière sera assurée par un isolant bitumé de minimum 30 mm. L’étanchéité (eau
et air) sera réalisée par l’adjonction de joints EPDM (pour les ouvrants).
La perméabilité à l’air des lanterneaux est caractérisée par le classement AP déterminé selon la norme EN 1873
(protocole des essais de perméabilité à l’air des lanterneaux). Le classement AP, exprimé en m3/h.ml de
costière, correspond au volume d’air passant à travers le lanterneau.
Pour les lanterneaux, il est exigé un classement AP correspondant au maximum à un classement A4 exigé pour
les fenêtres (NF EN 12207 et NF EN 1026), à savoir maximum 0.35m3/h.m² sous 4 Pa. L’entreprise devra justifier
cette exigence.
Le coefficient de transmission thermique global Urc ne dépassera pas 1,3W/m².K
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 34 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Ils seront équipés de protection contre les intrusions éventuelles et protections solaires nécessaires au confort
d’été.
L’étiquetage des lanterneaux devra être conservé jusqu’à la livraison.
6.7 GENERALITES
6.7.1 Rappel des objectifs de perméabilité à l’air
L’objectif visé de perméabilité à l’air est de 1 m³/h/m² de surface déperditive sous 4Pa L’entreprise se reportera
au CCTC sur ce sujet.
Il est de la responsabilité des entreprises de réaliser ses ouvrages, percements, calfeutrements et toutes autres
prestations étanches à l’air, à l’aide de produits adaptés : raccords, manchons, calfeutrements, colmatage,
mousse, joint de dilatation. La présence des entreprises aux formations, aux réunions de sensibilisation et aux
tests est obligatoire.
Les entreprises devront fournir tous les détails constructifs indiquant les traitements de l’étanchéité à l’air et
former leur personnel sur le chantier.
6.7.2 Continuité de l’étanchéité à l’air
La continuité de l’étanchéité à l’air sera obtenue entre deux matériaux par un produit réalisant l’adhésion d’un
support à l’autre. On cherchera alors à avoir la plus grande surface d’adhésion possible, avec un produit de
collage performant, pérenne et compatible avec le support. Dans cette optique, les produits habituels adaptés
au collage ou remplissage des joints (type mousse expansive) ne sont pas ici préconisés du fait de leur faible
élasticité et surface de contact. Une solution courante est le recours à des bandes adhésives ayant différentes
largeurs et finitions selon le support de mise en œuvre.
(paragraphe issu du guide d’étanchéité à l’air des bâtiments à l’initiative des Régions Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, pays de la Loire et
des directions régionales de l’ADEME)
6.7.3 Pare-vapeur
Pose d’une membrane pare-vapeur auto-adhésive en feuille d’aluminium de type DELTA- NEOVAP 1500 de
chez Dörken ou équivalent
● Se référer à la notice Description de l’enveloppe Thermique pour la nature des isolants.
● Membrane conforme à la norme NF EN 13984
● Epaisseur d’une couche d’air équivalente : Sd supérieur à 1500 m
● Résistance à la déchirure : 320N/5cm minimum
● Résistance à la déchirure au clou : 130N
● Réaction au feu : E
● Si le pare vapeur est mis en place à l’atelier, il devra être de type A selon la norme NF EN 13984.
Localisation : Toiture terrasse bois gravillonnée – Groupe scolaire
6.7.4 Matériaux respectueux de l’environnement
6.7.4.1 Membrane d’étanchéité
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 35 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Proposer des membranes d’étanchéité composée de matériaux biosourcés type membrane
élastomère Mammouth Néo® de chez Soprema ou équivalent composée de matières premières issues
pour 75 % d’huile de colza européenne ou équivalent. À défaut utiliser les membranes TPO ou EPDM.
● Fin de vie : Proposer des membranes à fixation mécanique ou lestées (type Sarnafast ou Sarnabar de
SIKA). Pour les revêtements en PVC-P, choisir des produits éligibles à la solution européenne Roofcollect
● Pour les membranes auto-protégées, elles devront être de couleur claire afin de Proposer la réflexion
de la chaleur. (exemple : membrane TPO)
6.7.4.2 Isolant en mousse plastique
Tout isolant à base de mousse plastique sera à ODP nul (sans effet sur la couche d’ozone) (type produits
Xtratherm). Aussi :
● Les isolants en polyuréthane seront exempts de HFC et HCFC (agents gonflants).
● Pour les isolants en polystyrène expansé, la découpe de ces isolants devra obligatoirement se faire à
l’aide d’un fil chaud.
6.7.4.3 Produit d’imprégnation
Les produits d’imprégnation devront contenir moins de 10 g de COV/litre ou A+, et sans solvant (type AQUADERE
de SOPREMA (A+, 40 g/l), ECO ACTIV PRIMER de SIPLAST (sans COV))
6.7.4.4 Raccordement – évacuation EP sans plomb
Aucune partie du dispositif d’évacuation des eaux pluviales ne sera en plomb. Proposer des platines souples en
bitume élastomère et les moignons en aluminium de type DEPCO de SOPREMA.
6.7.4.5 Etanchéité des conduits de ventilations et cheminées sans plomb
Aucune platine de raccordement des cheminées à la toiture ne devra être en plomb. Proposer des platines
souples en bitume élastomère, les manchettes souples et les moignons en aluminium de type DEPCO de
SOPREMA.
6.8 CONTROLES VISUELS DE LA MISE EN OEUVRE
L’entreprise devra réaliser des contrôles visuels sur la pose de ses isolants permettant le respect des performances
thermiques et de la continuité thermique des parois :
• Contrôle de l’approvisionnement des isolant lors de la livraison
• Contrôle visuel de l’épaisseur des isolants et de leur qualité de pose
• Transmission de photographies sur demande de la MOE pour validation avant fermeture des complexes
isolants.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 36 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
7 LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES – PROTECTIONS SOLAIRES
7.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● FDES
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Tableau des caractéristiques thermiques (Uw, Ug, Sw, Sg) et lumineuses (TLw et TLg) des menuiseries
extérieures et des vitrages avec repérage
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
7.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
7.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
7.4 CONTROLES VISUELS DE LA MISE EN OEUVRE
L’entreprise devra réaliser des contrôles visuels sur la qualité de la pose de ses menuiseries et de ses protections
solaires :
• Contrôle des étiquettes des vitrages en place
• Contrôle de la manœuvrabilité et de la signalétique adaptée
• Contrôle des étiquettes lors des livraisons
• Transmission de photographies sur demande de la MOE pour validation après pose des première fenêtres
et protections
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 37 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
7.5 MATERIAUX POUR DORMANT
7.5.1 Bois
7.5.1.1 Provenance des bois
La garantie de renouvellement de la ressource sera justifiée par la production d’un label (FSC, PEFC ou
équivalent) certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement gérée. L’entreprise sera tenue
de produire les certificats correspondants. Le choix de la filière d’approvisionnement sera justifié sur critères
environnementaux, notamment sur la réduction de l'impact carbone des transports. Sera privilégié du bois issu
de filières locales ou régionales.
Les bois ne seront pas d’essences menacées, recensées en annexe I, II, III de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvage menacée d’extinction (CITES), ni figurant sur la liste
rouge mondiale de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
7.5.1.2 Traitement préventif des bois
Les essences naturellement durables pour la classe de risque seront privilégiées. La durabilité naturelle ou
conférée du bois (normes NF EN 350 d’Octobre 2016 et NF EN 351-1 de Septembre 2007) devra être adaptée
à la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335 de Mai 2013).
À défaut, les produits de traitement préventif des bois devront être strictement adaptés à la classe de risque
et les procédés les moins nocifs pour l’environnement seront privilégiés. Ils devront présenter un certificat CTB
P+ et seront conformes à la directive biocide 98/8/CE.
7.5.2 Produits de finition
7.5.2.1 Etiquetage des produits
Emission, concentration d’exposition (𝜇𝑔. 𝑚3 .) : Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté
du 19 avril 2011, relatif aux émissions de polluants volatils. La concentration d’exposition y est exprimée en 𝜇𝑔. 𝑚3 .
En l’absence d’étiquetage, les produits doivent répondre à l'un des protocoles d'évaluation des émissions de
COV et formaldéhyde suivant :
● AFSSET (L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) est un
établissement public administratif de l'État placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l'écologie et du travail.)
● AgBB (Eurofins, réglementaire)
● GUT (Dakks)
● M1 Label Indoor Climate (Finlande)
● EMICODE (Eurofins)
Teneur globale (g/l) : Pour les peintures et vernis intérieurs, les démarches d'écolabels français (NF
Environnement) ou européen (ECOLABEL) sont basées sur des exigences en matière de teneur globale en COV
dans les produits en application de la directive européen 2001/42/CE, et non pas en matière d'émission de COV
dans l'air intérieur. Les justifications se font sur cette base.
(Pour information, valeurs limites de l’Ecolabel Européen :)
Ecolabel Pour information :
Peintures Européen de Directive
2010 européenne de
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 38 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
2004
(2004/42/CE)
INTERIEUR MATE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT <25 à 60°) 15 g/l 30
INTERIEUR BRILLANTE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT >25 à 60°) 60 g/l 100
Peintures intérieures pour finitions et bardages bois ou métal, y compris
90 g/l 130
sous-couches
Vernis et lasures intérieurs pour finitions, y compris lasures opaques 75 g/l 130
Impressions 15 g/l 30
Impressions fixatrices 15 g/l 30
Revêtements monocomposants a fonction spéciale 100 g/l 140
Revêtements bicomposants a fonction spéciale pour utilisation finale
100 g/l 140
spécifique, sur sols par exemple
Revêtements a effets decoratifs 90 g/l
7.5.2.2 Composition
Pour les peintures sont exigés des alkydes en émulsions en phase aqueuse. À défaut, proposer des produits
hydrodiluables en phase aqueuse. Proposer des peintures à base d’huile végétale ou biosourcée (type
Phylopur de Seigneurerie), ou dont la composition est supérieure ou égale à 95 % de matières premières
renouvelables avec au moins une huile certifiée Agriculture Biologique " Ecocert " (type Bio Natura de TASSILI,
gammes Pure & Paint ou Technic Production ou équivalent).
Privilégier les peintures mates car elles contiennent moins de COV.
Sont interdits, même labellisés :
● Les produits comportant plus de 2.5 % de solvant organique ou avec une teneur globale en COV (g/l)
supérieure aux valeurs limites de l’Ecolabel européen
● Les produits comportant des pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome …)
● Les produits comportant des hydrocarbures polycycliques (HAP)
● Les produits ayant comme solvant des éthers de glycol classés reprotoxiques par l’Union Européenne,
de catégorie 2 ou 3 (vigilance accrue sur les produits en phase aqueuse car présent en cosolvant, sur
les produits de nettoyage ou de traitement de bois..)
● L’emploi de dissolvants, diluants ou peintures en phase solvant contenant des solvants toxiques
(benzène, toluène, white spirit…)
7.5.2.3 Toxicité et labels
Sont proscrits dès lors qu’il existe une alternative présentant les mêmes caractéristiques techniques et
fonctionnelles :
● L’emploi de produits correspondants à certaines phrases H de la CE (comme les produits nocifs et
toxiques, les produits cancérogènes ou mutagènes et les produits toxiques pour la reproduction
présentant des effets irréversibles)
● Les produits visés par une interdiction réglementaire (plomb, amiante)
Sont exigés, a minima, les peintures, lasures ou vernis bénéficiant d’une des marques suivantes :
● NF Environnement (cf liste des titulaires « peintures, vernis et produits connexes »). La marque NF
Environnement garantit des peintures sans métaux lourds (interdiction du plomb, de l’arsenic, du
cadmium, du mercure), et fixe des limites sur la teneur en hydrocarbure et en COV.
● Ange Bleu
● Eco-label européen
● Nature Plus
● Cygne Blanc
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 39 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● ou toute autre marque environnementale équivalente
7.6 MENUISERIES EXTERIEURES
Le titulaire du lot devra fournir un tableau récapitulatif des performances énergétiques et lumineuses pour
validation des menuiseries, avant passage de commande : type, localisation, protection, Ug, Uw, Sg, Sw, Sws,
TLg, % de cadre.
7.6.1 Performances thermiques
L’Entreprise devra respecter les caractéristiques thermiques de l’enveloppe indiquées au CCTP et reprises dans
la note environnementale.
Coefficient de déperditions thermiques des menuiseries extérieures et murs rideaux :
● Du vitrage : Ug ≤ 1.1W/m².K pour du double vitrage
● De la baie : Uw ≤ 1.4 W/m².K
Des calculs de Uw et/ou Ucw justifieront des performances thermiques des menuiseries (vitrages + profils). Ces
calculs seront réalisés sur chaque typologie de menuiseries. En cas d’incohérence entre les pièces, l’exigence
la plus élevée est celle à prendre en compte.
Aussi :
● Tous les châssis métalliques seront à rupture de pont thermique.
● Les intercalaires des vitrages seront à « bordure chaude » de type Swisspacer ou équivalent.
● Le vitrage sera labellisé CEKAL
● La couche de faible émissivité devra toujours être placée sur la face extérieure du vitrage intérieur pour
limiter les déperditions
● L’étiquetage des produits verriers sera laissé en place jusqu’à la réception des ouvrages concernés
7.6.2 Performances solaire et lumineuse
Pour les menuiseries extérieures et murs rideaux toute hauteur :
● Facteur solaire maximal du vitrage seul – salle polyvalente = 25%
● Facteur solaire maximal du vitrage seul – tous locaux sauf salle polyvalente = 40%
● Transmission lumineuse minimale = 75%
7.6.3 Ouvrants de ventilation naturelle
Chaque local est équipé d’ouvrants spécifiques, les principes de ventilation envisagés sont synthétisés dans le
tableau ci-dessous et les plans de repérage de la note environnementale.
Localisation Ouvrant Coefficient de
décharge
Groupe scolaire R+1 – Façade
Sud Imposte ouvrable en soufflet à 45°
Salle polyvalente R+1 – Façade + moustiquaire bloquant 10% du 0.41
Sud passage d’air
Crèche façades Sud, Est et Ouest
Groupe scolaire RDC Oscillo-battant ouvrable à 10° 0.27
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 40 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Groupe scolaire R+1 – Façade
Nord
Ouvrant à la française à 60° +
Salle polyvalente RDC – Façade
volets bloquant 50% du passage 0.49
Ouest
d’air
7.6.4 Mise en œuvre et étanchéité des menuiseries
7.6.4.1 Généralités
● Les seuils de porte seront à rupture de pont thermique pour les portes ouvrant vers l’extérieur.
● Les menuiseries extérieures seront de classe A4 (classement AEV), selon les normes NF EN 12207 et NF EN
1026, à savoir maximum 0.35m3/h.m² sous 4 Pa
● Respect du DTU 44.1 : « Etanchéités des joints de façade par mise en œuvre de mastics »,
● Respect du DTU 36.5 P1-1 : « Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures »,
● Tous les produits utilisés devront être compatibles entre eux et avoir la certification de conformité «
marque Label SNJF »
● Les mousses imprégnées (compriband) doivent être testées selon la norme NF P 85-571 Avril 2001
(Mousses imprégnées, essais) et conformes aux spécifications de la norme NF P 85-570 Avril 2001
(Mousses imprégnées, définitions, spécifications). Elles doivent être de classe 1 (Ces normes distinguent
2 classes.)
7.6.4.2 Continuité d’étanchéité
La continuité de l’étanchéité à l’air sera obtenue entre deux matériaux par un produit réalisant l’adhésion d’un
support à l’autre. On cherchera alors à avoir la plus grande surface d’adhésion possible, avec un produit de
collage performant, pérenne et compatible avec le support. Dans cette optique, les produits habituels adaptés
au collage ou remplissage des joints (type mousse expansive) ne sont pas ici préconisés du fait de leur faible
élasticité et surface de contact. Une solution courante est le recours à des bandes adhésives ayant différentes
largeurs et finitions selon le support de mise en œuvre.
(paragraphe issu du guide d’étanchéité à l’air des bâtiments à l’initiative des Régions Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, pays de la Loire et
des directions régionales de l’ADEME)
7.6.4.3 Types de poses
7.6.4.3.1 Pose des menuiseries en applique
Pose d’une membrane flexible non tissée munie d’une bande adhésive simple ou double face ou d’une bande
adhésive autocollante pré-pliée entre le dormant de la menuiserie et le plan d’étanchéité à l’air de la paroi :
● À l’aide d’un adhésif simple s’il s’agit d’une membrane pare ou frein vapeur
● À l’aide d’un adhésif butyl ou d’une colle de raccord s’il s’agit de voile béton
(Paragraphe issu du guide d’étanchéité à l’air des bâtiments à l’initiative des Régions Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, pays de la Loire et
des directions régionales de l’ADEME)
7.6.4.3.2 Pose des menuiseries en tunnel (ou tableau)
Dans ce type de pose, on peut utiliser les mêmes systèmes que précédemment ou avoir recours à des joints de
mousses pré-comprimées et imprégnées de résines synthétiques stables.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 41 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Ces produits « 3 en 1 », en général de la largeur du dormant, réaliseront à la fois l’étanchéité à l’eau, l’isolation
et l’étanchéité à l’air entre châssis et paroi. La pose du produit s’effectue en suivant les recommandations du
fabricant, en prêtant attention à trois points clefs :
● Le respect de la plage de décompression afin que le produit garde toutes ses propriétés
● La bonne planéité et régularité du support
● La pose en angle afin d’assurer une parfaite continuité.
(Paragraphe issu du guide d’étanchéité à l’air des bâtiments à l’initiative des Régions Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, pays de la Loire et
des directions régionales de l’ADEME)
7.6.4.4 Installation des produits verriers
L’étiquetage des produits verriers sera laissé en place jusqu’à la réception des ouvrages
Les vitrages seront posés selon la norme XP P 20-650- 1 & 2 : fenêtres, porte-fenêtre, châssis fixes et ensembles
menuisés. Ces deux textes traitent tous des exigences liées à la mise en œuvre des vitrages en atelier, tant au
niveau des caractéristiques de l’ouvrant recevant le vitrage que les possibilités et exigences associées aux
modes de calfeutrement.
7.6.5 Protections solaires
7.6.5.1 Généralités
Les protections solaires extérieures mis en place permettront d’assurer un facteur solaire de baie total (vitrage
+ protection) inférieur à 0, 1.
Voir Note Environnementale pour tableau récapitulatif façade par façade et plan de repérage.
7.6.5.2 Protections solaires extérieures
7.6.5.2.1 Brise-soleils à lames orientables motorisés
Les brise-soleils à lames orientables devront respecter les propriétés suivantes :
● brise-soleils orientables, avec tablier de lamelles aluminium type Metalunic V de chez Griesser ou
équivalent
● lames alu fixées des deux côtés avec lèvre d'étanchéité insonorisante par un embout plastique résistant
aux intempéries
● sécurité contre le relevage intégrée
● système d’entraînement des lames à chaîne intégré dans les coulisses de guidage, type Metalunic V
de chez Griesser ou équivalent
● commande de manœuvre motorisée fixé à proximité de chaque châssis (avec raccordement du
moteur sur alimentation électrique)
● classe de résistance au vent catégorie 6
Afin d’assurer une ventilation naturelle participant au confort thermique passif dans les locaux, les protections
mises en place permettront le passage d’air en position fermée. Les brise-soleil seuls devront garantir un facteur
solaire Fs ≤ 0.2.
7.6.5.2.2 Volets bois fixes, battant ou coulissants
Les volets bois seuls devront garantir un facteur solaire Fs ≤ 0.2.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 42 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
7.6.5.2.3 Velum en toile textile
Les velum seuls devront garantir un facteur solaire Fs ≤ 0.2.
7.6.5.3 Stores intérieurs
7.6.5.3.1 Caractéristiques générales
Les toiles filtrantes seront classées M1 et devront posséder au minimum les labels Oeko-Tex Standard 100 classe
IV ou Greenguard®.
Les stores et rideaux intérieurs ne devront pas comporter de PVC et d’halogène.
7.6.5.3.2 Stores intérieurs filtrants
Fourniture et pose de stores enrouleurs intérieurs motorisés et filtrant de type Screen ou équivalent, devant
respecter les caractéristiques suivantes :
● Tissu avec toile de type Soltis 99 – 2055, perforation à 3% de chez Ferrari ou équivalent, coloris clair, en
partie haute du châssis.
● Manœuvre avec guidage sur les extrémités par câbles sertis dans les pièces de fixation.
● Le mécanisme de montée et de descente de chaque store sera réalisé par un système d’enroulement
manuel à ressort de rappel sur l’axe enroulement.
Le repérage des stores façade par façade est indiqué dans la note environnementale.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 43 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
8 LOT 07 – SERRURERIE
8.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES
Les entreprises responsables du présent lot doivent fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● FDES
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
8.2 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
8.3 GALVANISATION
Il sera préféré l’usage d’ouvrage galvanisé plutôt que laqué.
La seule méthode tolérée de galvanisation des éléments métalliques est la galvanisation à chaud (trempage).
8.4 TRAITEMENT ANTI-ROUILLE
Le traitement antirouille des éléments métalliques par application d'une peinture s'effectuera à l'aide de
produits en phase aqueuse. L'utilisation de primaire en phase aqueuse en atelier est conseillée.
La concentration en COV ne dépassera pas 40g/L.
Exemple : type Aquacover 200/400 de chez Sigma Coatinfs (COV<= 6g/l), Fercoat de chez Zolpan (Excell +,
COV<= 22g/l), RoyalFer de chez Soframap (A+, 25 g/l) ou équivalent
8.5 PRODUITS DE FINITION
8.5.1 Etiquetage des produits
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 44 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Emission, concentration d’exposition (𝜇𝑔. 𝑚3 .) : Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté
du 19 avril 2011, relatif aux émissions de polluants volatils. La concentration d’exposition y est exprimée en 𝜇𝑔. 𝑚3 .
En l’absence d’étiquetage, les produits doivent répondre à l'un des protocoles d'évaluation des émissions de
COV et formaldéhyde suivant :
● AFSSET (L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) est un
établissement public administratif de l'État placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l'écologie et du travail.)
● AgBB (Eurofins, réglementaire)
● GUT (Dakks)
● M1 Label Indoor Climate (Finlande)
● EMICODE (Eurofins)
Teneur globale (g/l) : Les peintures et vernis intérieurs devront présenter des teneurs globales conformes au
niveau de l'Ecolabel Européen (ECOLABEL). Ce dernier est basé sur des exigences en matière de teneur globale
en COV dans les produits en application de la directive européen 2001/42/CE, et non pas en matière d'émission
de COV dans l'air intérieur. Les justifications se font sur cette base.
(Pour information, valeurs limites de l’Ecolabel Européen :)
Pour information :
Ecolabel Directive
Peintures Européen de européenne de
2010 2004
(2004/42/CE)
INTERIEUR MATE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT <25 à 60°) 15 g/l 30
INTERIEUR BRILLANTE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT >25 à 60°) 60 g/l 100
Peintures intérieures pour finitions et bardages bois ou métal, y compris
90 g/l 130
sous-couches
Vernis et lasures intérieurs pour finitions, y compris lasures opaques 75 g/l 130
Impressions 15 g/l 30
Impressions fixatrices 15 g/l 30
Revêtements monocomposants a fonction spéciale 100 g/l 140
Revêtements bicomposants a fonction spéciale pour utilisation finale
100 g/l 140
spécifique, sur sols par exemple
Revêtements à effets décoratifs 90 g/l
8.5.2 Composition
Pour les peintures sont exigés des alkydes en émulsions en phase aqueuse. À défaut, proposer des produits
hydrodiluables en phase aqueuse.
Proposer des peintures à base d’huile végétale ou biosourcée (type Phylopur de Seigneurerie), ou dont la
composition est supérieure ou égale à 95 % de matières premières renouvelables avec au moins une huile
certifiée Agriculture Biologique " Ecocert " (type Bio Natura de TASSILI, gammes Pure & Paint ou Technic
Production ou équivalent).
Privilégier les peintures mates car elles contiennent moins de COV.
Sont interdits, même labellisés :
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 45 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Les produits comportant plus de 2.5 % de solvant organique ou avec une teneur globale en COV (g/l)
supérieure aux valeurs limites de l’Ecolabel européen
● Les produits comportant des pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome …)
● Les produits comportant des hydrocarbures polycycliques (HAP)
● Les produits ayant comme solvant des éthers de glycol classés reprotoxiques par l’Union Européenne,
de catégorie 2 ou 3 (vigilance accrue sur les produits en phase aqueuse car présent en cosolvant, sur
les produits de nettoyage ou de traitement de bois..)
● L’emploi de dissolvants, diluants ou peintures en phase solvant contenant des solvants toxiques
(benzène, toluène, white spirit…)
Autres exemples de peintures : IDROTOP de TOLLENS (A+, Ecolabel, COV <5g/l, avec additif à effet anti rouille),
INDEKO de CAPAROL (A+, Ecolabel, COV<1g/l, ELYOPUR de LA SEIGNEURIE (A+, Ecolabel ,Excell)ou équivalent…
Pour 100% des matériaux en contact avec l'air intérieur, y compris les peintures et vernis, il est demandé :
- Un respect des exigences de l'arrêté du 30 avril 2009 (émission de Trichloréthylène < 1µg / m3)
- Une connaissance des émissions de COV et de formaldéhyde
- Une connaissance brute des émissions de substances CMR1 et CMR2 intentionnellement introduites dans le
procédé de fabrication ou naturellement présentes dans les matières premières utilisées dans les produits,
présentes à plus de 0,1% en masse et susceptibles de migrer pour 100% des surfaces en contact avec l'air
intérieur
8.5.3 Toxicité et labels
Sont proscrits dès lors qu’il existe une alternative présentant les mêmes caractéristiques techniques et
fonctionnelles :
● L’emploi de produits correspondants à certaines phrases H de la CE (comme les produits nocifs et
toxiques, les produits cancérogènes ou mutagènes et les produits toxiques pour la reproduction
présentant des effets irréversibles)
● Les produits visés par une interdiction réglementaire (plomb, amiante)
Sont exigés, à minima, les peintures, lasures ou vernis bénéficiant d’une des marques suivantes :
● NF Environnement (cf liste des titulaires « peintures, vernis et produits connexes »). La marque NF
Environnement garantit des peintures sans métaux lourds (interdiction du plomb, de l’arsenic, du
cadmium, du mercure), et fixe des limites sur la teneur en hydrocarbure et en COV.
● Ange Bleu
● Eco-label européen
● Nature Plus
● Cygne Blanc
● ou toute autre marque environnementale équivalente
8.5.4 Autres caractéristiques
Les produits mis en œuvre devront respecter les caractéristiques suivantes :
● Les produits seront livrés sur le chantier dans des récipients clos, comportant la marque d'origine et
d'identification.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 46 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Le marquage des emballages, prescrit par les normes et spécifications, sera obligatoire et utilisera les
symboles prévus dans ces documents.
● L'entrepreneur devra s'assurer que les produits employés sont compatibles avec les fonds à traiter et
devra les mettre en œuvre selon le protocole dicté par la fiche produit afin de ne pas dégrader la
qualité de l’air intérieur.
9 LOT 08 – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS
9.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maîtrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Indice de réflexion lumineuse des revêtements sols, murs et plafonds
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● FDES
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Caractéristiques thermiques des paroi
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
9.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
9.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 47 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
Le plâtre utilisé ne devra pas être fabriqué à partir de phosphogypse (qui sont susceptibles de contenir des
éléments radioactifs).
9.4 CONTROLES VISUELS DE LA MISE EN OEUVRE
L’entreprise devra réaliser des contrôles visuels sur la pose de ses isolants permettant le respect des performances
thermiques et de la continuité thermique des parois :
• Contrôle de l’approvisionnement des isolant lors de la livraison
• Contrôle visuel de l’épaisseur des isolants et de leur qualité de pose
• Transmission de photographies sur demande de la MOE pour validation avant fermeture des complexes
isolants.
9.5 ISOLATION THERMIQUE
9.5.1 Prescriptions techniques générales
● Les isolants mis en œuvre devront bénéficier d’un certificat ACERMI attestant de leur performance
thermique.
● Les isolants devront bénéficier d’un classement EUCEB (exonération de cancérogénicité au sens de la
directive 97/69/CE).
● Il sera privilégié le choix d’isolants dont le liant est composé de matières végétales sans formaldéhyde
ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques.
● Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions de
polluants volatils.
● Les isolants à base de mousse plastique (PES, XPS, PUR) seront à ODP nul et expansé au CO2 ou à l’air
(sans effet sur la couche d’ozone, soit sans CFC, HFC ni HCFC).
● La découpe des isolants en polystyrène devra obligatoirement être réalisée à l’aide d’un fil chaud afin
d’éviter les billes de polystyrène.
● Se référer à la notice Description de l’enveloppe Thermique pour la nature des isolants.
● Les réservations en polystyrène sont interdites sur le projet
L’isolation continue sous plancher, les poutres, longrines, refends, en tableau et voussures de menuiseries etc.…
doit également être réalisée afin de limiter les ponts thermiques.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 48 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Pour faciliter la mise en œuvre et éviter les risques de migration de fibres vers l’ambiance occupée, les laines
posées à l’intérieur des locaux seront ensachées (hormis panneaux fibre de bois).
Les dalles isolantes de faux plafond auront les chants revêtus d’une peinture sans solvant et sans chlore pour
éviter la migration des fibres
9.5.2 Prescriptions techniques particulières
Les isolants thermiques proposés par le titulaire du présent lot devront respecter les caractéristiques thermiques
décrites dans ce CCTP et récapitulées dans le tableau ci-dessous. Si l’entreprise propose des alternatives, la
priorité est donnée au respect de la résistance thermique de l’isolant ainsi que de sa matérialité.
U paroi R paroi
Technique Détail
(W/m².K) (m².K/W)
ITR fibre de bois (λ=0.036) entre montants bois : - hors lot
-épaisseur 220mm
-entraxe des montants : 600 mm
-largeur des montants : 45 mm
FOB + Bardage bois –
Crèche et Groupe Scolaire Doublage laine de roche (λ=0.036) : 60 mm
0.13 7.78
sauf façade Nord
restauration Isolation en pied de façade côté intérieur :
-doublage laine de roche : 60 mm
-surépaisseur de 20mm de laine de roche derrière le
surbot béton de 200mm.
Mur béton + ITI – Façade
nord restauration + murs ITI fibre de bois (λ=0.036, µ = 2) : 200 mm
0.13 7.69
pleins de la salle Doublage laine de roche (λ=0.036, µ = 1) : 60 mm
polyvalente
Isolation laine de roche (λ=0.032) englobant les chevrons
Toiture en pente bac-acier
bois : 220 mm – hors lot 0.11 9.10
Groupe Scolaire
Isolation fibre de bois 80 mm (λ=0.036)
Isolation laine de roche rigide (λ=0.038) : 200 mm – hors
Toiture terrasse bois lot
gravillonnée – Groupe Isolation fibre de bois (λ=0.036) : 120 mm 0.11 8.67
scolaire
9.5.3 Continuité de l’isolation thermique et dispositions constructives
Les entreprises des domaines gros œuvre, structure, menuiseries extérieures et cloisons-doublage seront
responsables individuellement et collectivement de la continuité de l’isolation de leurs ouvrages et de celle
découlant de leur jonction, avec les éléments dans lesquels elles s’intègrent et devront s’engager sur la qualité
de la continuité de l’isolation afin d’atteindre les performances thermiques décrites dans le programme.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 49 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Les entreprises devront soumettre à l’approbation de la maîtrise d'œuvre tous les détails constructifs indiquant
les traitements des ponts thermiques et ponts structurels (type d’isolant, mise en œuvre…) et garantir le niveau
d’isolation visé.
Afin de limiter les défauts d’isolation liés à une mauvaise mise en œuvre, les entreprises devront faire valider la
méthode de pose par la maîtrise d'œuvre. Après réalisation et visa sur chantier, la maîtrise d'œuvre délivrera
aux entreprises concernées un visa « bon pour fermer » autorisant le recouvrement de l’isolant (étanchéité,
bardage…).
9.5.4 Ponts thermiques
Les coefficients linéiques Psi des rupteurs de ponts thermiques devront être justifiés par une note de calcul pour
les différents cas du projet afin de s’assurer du respect des performances thermiques.
En cas d’isolation sous plancher continue, les poutres, longrines, etc. doivent être également isolées avec le
même isolant qu’en partie courante.
9.6 MEMBRANE PARE VAPEUR
Description :
Pose d’un frein vapeur hygrovariable en fibre de polypropylène revêtu d’une enduction polypropylène type
INTELLO de chez PROCLIMA ou équivalent.
● Se référer à la notice Description de l’enveloppe Thermique pour la nature des isolants.
● Membrane conforme à la norme NF EN 13984
● Epaisseur d’une couche d’air équivalente : Sd compris entre 0,25 et 25m
● Résistance à la déchirure : 150 N/5cm minimum
● Résistance à la déchirure au clou : 40N
● Réaction au feu : E
● Si le pare vapeur est mis en place à l’atelier, il devra être de type A selon la norme NF EN 13984.
Pose :
● Les lés de pare vapeur seront assemblés entre eux par recouvrement et mise en place d’une bande
autocollante spéciale pour recouvrement compatible avec le pare vapeur de type TESCON VANA de
chez PROCLIMA ou équivalent.
● L’entrepreneur doit l’ensemble des raccords permettant d’obtenir l’étanchéité à l’air requise, et pas
seulement au droit du pare-vapeur. Toutes les zones de raccord sont concernées : raccords des
panneaux entre-eux, raccords panneau et poutre, raccords en pied de mur, raccords avec
menuiseries et volets, raccords au droit des réservations…. (Liste non exhaustive…)
● Les membranes de raccordement doivent à minima avoir les mêmes propriétés que les membranes de
pare vapeur décrites ci-dessus. La membrane de raccordement doit avoir un Sd supérieur ou égale à
celui en partie courante du mur.
● La pose du pare vapeur doit respecter la règle des 1/3 2/3. 2/3 minimum de la résistante thermique
totale de la paroi doit se retrouver entre la membrane et l’ambiance extérieure
Compris :
● Accessoires associés, bandes et mastics, etc., pour constituer un ouvrage fonctionnel
● Réalisation des encadrements de baies
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 50 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Localisation : Voiles béton façade nord restauration + voiles béton salle polyvalente, entre l’isolation principale
et le doublage thermique complémentaire.
9.7 FAUX-PLAFONDS
9.7.1 Composition
Proposer des faux-plafonds qui bénéficient d’un label environnemental (Ecolabel Nordique, label climat danois,
classement M1) Ils devront contenir un minimum de 50 % de matières recyclées et liées avec des liants à base
de végétaux.
Les dalles isolantes de faux plafond auront les chants revêtus d’une peinture sans solvant et sans chlore pour
éviter la migration des fibres.
Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions de
polluants volatils.
9.7.2 Indice de réflexion lumineuse
L’indice de réflexion lumineux des plafonds devra à minima être de 70% conformément aux hypothèses des
calculs d’éclairage naturel.
9.8 PRODUITS DE FINITION
9.8.1 Etiquetage des produits
Emission, concentration d’exposition (𝜇𝑔. 𝑚3 .) : Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté
du 19 avril 2011, relatif aux émissions de polluants volatils. La concentration d’exposition y est exprimée en 𝜇𝑔. 𝑚3 .
En l’absence d’étiquetage, les produits doivent répondre à l'un des protocoles d'évaluation des émissions de
COV et formaldéhyde suivant :
● AFSSET (L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) est un
établissement public administratif de l'État placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l'écologie et du travail.)
● AgBB (Eurofins, réglementaire)
● GUT (Dakks)
● M1 Label Indoor Climate (Finlande)
● EMICODE (Eurofins)
Teneur globale (g/l) : Les peintures et vernis intérieurs devront présenter des teneurs globales conformes au
niveau de l'Ecolabel Européen (ECOLABEL). Ce dernier est basé sur des exigences en matière de teneur globale
en COV dans les produits en application de la directive européen 2001/42/CE, et non pas en matière d'émission
de COV dans l'air intérieur. Les justifications se font sur cette base.
(Pour information, valeurs limites de l’Ecolabel Européen :)
Pour information :
Ecolabel Directive
Peintures Européen de européenne de
2010 2004
(2004/42/CE)
INTERIEUR MATE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT <25 à 60°) 15 g/l 30
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 51 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
INTERIEUR BRILLANTE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT >25 à 60°) 60 g/l 100
Peintures intérieures pour finitions et bardages bois ou métal, y compris
90 g/l 130
sous-couches
Vernis et lasures intérieurs pour finitions, y compris lasures opaques 75 g/l 130
Impressions 15 g/l 30
Impressions fixatrices 15 g/l 30
Revêtements monocomposants a fonction spéciale 100 g/l 140
Revêtements bicomposants a fonction spéciale pour utilisation finale
100 g/l 140
spécifique, sur sols par exemple
Revêtements à effets décoratifs 90 g/l
9.8.2 Composition des peintures et produits de finition
Pour les peintures sont exigés des alkydes en émulsions en phase aqueuse. À défaut, proposer des produits
hydrodiluables en phase aqueuse.
Proposer des peintures à base d’huile végétale ou biosourcée (type Phylopur de Seigneurerie), ou dont la
composition est supérieure ou égale à 95 % de matières premières renouvelables avec au moins une huile
certifiée Agriculture Biologique " Ecocert " (type Bio Natura de TASSILI, gammes Pure & Paint ou Technic
Production).
Privilégier les peintures mates car elles contiennent moins de COV.
Sont interdits, même labellisés :
● Les produits comportant plus de 2.5 % de solvant organique ou avec une teneur globale en COV (g/l)
supérieure aux valeurs limites de l’Ecolabel européen
● Les produits comportant des pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome …)
● Les produits comportant des hydrocarbures polycycliques (HAP)
● Les produits ayant comme solvant des éthers de glycol classés reprotoxiques par l’Union Européenne,
de catégorie 2 ou 3 (vigilance accrue sur les produits en phase aqueuse car présent en cosolvant, sur
les produits de nettoyage ou de traitement de bois..)
● L’emploi de dissolvants, diluants ou peintures en phase solvant contenant des solvants toxiques
(benzène, toluène, white spirit…)
Autres exemples de peintures : IDROTOP de TOLLENS (A+, Ecolabel, COV <5g/l, avec additif à effet anti rouille),
INDEKO de CAPAROL (A+, Ecolabel, COV<1g/l, ELYOPUR de LA SEIGNEURIE (A+, Ecolabel ,Excell)…
9.8.3 Toxicité et labels
Sont proscrits dès lors qu’il existe une alternative présentant les mêmes caractéristiques techniques et
fonctionnelles :
● L’emploi de produits correspondants à certaines phrases H de la CE (comme les produits nocifs et
toxiques, les produits cancérogènes ou mutagènes et les produits toxiques pour la reproduction
présentant des effets irréversibles)
● Les produits visés par une interdiction réglementaire (plomb, amiante)
Sont exigés, à minima, les peintures, lasures ou vernis bénéficiant d’une des marques suivantes :
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 52 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● NF Environnement (cf liste des titulaires « peintures, vernis et produits connexes »). La marque NF
Environnement garantit des peintures sans métaux lourds (interdiction du plomb, de l’arsenic, du
cadmium, du mercure), et fixe des limites sur la teneur en hydrocarbure et en COV.
● Ange Bleu
● Eco-label européen
● Nature Plus
● Cygne Blanc
● ou toute autre marque environnementale équivalente
9.8.4 Autres caractéristiques
Les produits mis en œuvre devront respecter les caractéristiques suivantes :
● Les produits seront livrés sur le chantier dans des récipients clos, comportant la marque d'origine et
d'identification.
● Le marquage des emballages, prescrit par les normes et spécifications, sera obligatoire et utilisera les
symboles prévus dans ces documents.
● L'entrepreneur devra s'assurer que les produits employés sont compatibles avec les fonds à traiter et
devra les mettre en œuvre selon le protocole dicté par la fiche produit.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 53 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
10 LOT 09 – MENUISERIES INTERIEURES – MOBILIER SUR MESURE
10.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● L'entrepreneur devra s'assurer que les produits employés sont compatibles avec les fonds à traiter et
devra les mettre en œuvre selon le protocole dicté par la fiche produit.
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● FDES
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
10.2 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
10.3 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS, DE PARTICULES ET CONTREPLAQUES
10.3.1 Choix des panneaux
Sont proposés :
● Les produits qui comportent la plus grande quantité de matières premières renouvelables (bois) ou
recyclées (fibres de cellulose recyclées)
● Les produits qui limitent les quantités de résines et justifient de la qualité environnementale des résines
utilisées
Sont exigés des produits qui assurent la garantie de renouvellement de la ressource par la production d’un label
(PEFC, FSC, ou équivalent) certifiant que les bois proviennent d’une exploitation gérée durablement.
Proposer un panneau HDF de préférence (fibres haute densité, fabrication par voie humide sans colle)
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 54 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
10.3.2 Qualité de l’air intérieur
Concernant les formaldéhydes, les panneaux dérivés du bois seront :
Certifiés CTB (garanti niveau d’émission et fabrication en Union Européenne)
De classe E1 (teneur en formaldéhydes ≤ 8 mg/100g) selon la norme NF EN 12460 du février 2016 et si possible
E0,5 (≤ 8 mg/100g) (la classe de dégagement de formaldéhyde est donnée dans la Déclaration des
Performances
Classés A au sens de la norme NF EN 1084 pour les panneaux de contreplaqué (<3,5 mg / m².h)
Testés en fabrication selon la norme NF en 717-1 définissant l’émission en formaldéhyde du panneau
Ces informations doivent être certifiées par un organisme indépendant du fournisseur et de l’exploitant.
10.3.3 Colle à bois
Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions de polluants
volatils. La concentration d’exposition y est exprimée en 𝜇𝑔. 𝑚3 .
Proposer des colles d'acétate polyvinylique solubles dans l'eau (colle PVAC). À défaut, choisir des produits en
phase aqueuse sans solvant. Les colles à base d’urée formaldéhyde sont à éviter.
Proposer des colles de revêtement ayant reçu le label EMICODE, avec au minimum une classification EC1
concernant les émissions de COV.
Exemple colle PCI PAR 365 universelle (A+ et EC1)
10.4 CHASSIS VITRES
Le facteur de transmission lumineux des vitrages des châssis vitrés sera d’au moins 80%.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 55 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
11 LOT 10 – REVETEMENTS DE SOLS ET FAIENCE
11.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● FDES
● Indice de réflexion lumineuse des revêtements sols, murs et plafonds
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
11.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
11.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
11.4 TYPE DE REVETEMENT
11.4.1 Sols souples
Revêtements de sols souples linoléum.
Les émissions en COVT à 28 jours des revêtements de sol souple sont inférieures à 1000 µg/m³. La valeur exacte
d’émission de COVT à 28 jours de chaque produit constituant revêtement de paroi sera à communiquer.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 56 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Les revêtements de sol et de mur des locaux à condition d’hygiène spécifique devront justifier de leur caractère
antifongique et antibactérien.
Le PVC est proscrit.
Les produits de finition (ragréage, primaire, cuvelage) bénéficieront du classement EC1PLUS (classification
EMICODE à très faibles émissions de COV).
11.4.2 Carrelage
Sont préférés pour les revêtements de sols durs (types pierres naturelles, pierres agglomérées, éléments de
pavage en béton, carreaux de terrazzo, carreaux de céramique et carreaux d’argile) les produits bénéficiant
de l’Ecolabel Européen.
Les revêtements de sol et de mur des locaux à condition d’hygiène spécifique devront justifier de leur caractère
antifongique et antibactérien.
Les produits de finition (ragréage, primaire, cuvelage) bénéficieront du classement EC1PLUS (classification
EMICODE à très faibles émissions de COV).
11.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES : REFLEXION LUMINEUSE
L’indice de réflexion lumineux des sols devra à minima être de 30%, conformément aux hypothèses des calculs
d’éclairage naturel.
L’indice de réflexion lumineuse des produits formant parois verticales devra à minima être de 50%
conformément aux hypothèses des calculs d’éclairage naturel.
11.6 MATERIAUX ET PRODUITS D’INSTALLATION
11.6.1 Etiquetage des produits
Emission, concentration d’exposition (𝜇𝑔. 𝑚3 .) : Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté
du 19 avril 2011, relatif aux émissions de polluants volatils. La concentration d’exposition y est exprimée en 𝜇𝑔. 𝑚3 .
En l’absence d’étiquetage, les produits doivent répondre à l'un des protocoles d'évaluation des émissions de
COV et formaldéhyde suivant :
● AFSSET (L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) est un 28
jourétablissement public administratif de l'État placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé,
de l'écologie et du travail.)
● AgBB (Eurofins, réglementaire)
● GUT (Dakks)
● M1 Label Indoor Climate (Finlande)
● EMICODE (Eurofins)
11.6.2 Composition
Pour 100% des matériaux en contact avec l'air intérieur, y compris les peintures et vernis, il est demandé :
● Un respect des exigences de l'arrêté du 30 avril 2009 (émission de Trichloréthylène < 1µg / m3)
● Une connaissance des émissions de COVT et de formaldéhyde : les valeurs d’émission de COVT et
formaldéhyde à 28 jours de chaque produit constituant revêtement de paroi seront communiquées
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 57 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Une connaissance brute des émissions de substances CMR1 et CMR2 intentionnellement introduites
dans le procédé de fabrication ou naturellement présentes dans les matières premières utilisées dans
les produits, présentes à plus de 0,1% en masse et susceptibles de migrer pour 100% des surfaces en
contact avec l'air intérieur
● L'existence d'une fiche FDES
Aucun hydrocarbure aromatique volatil (HAV) ne doit être directement ajouté avant ou pendant la mise en
teinte. Il est toutefois accepté que des ingrédients comportant des HAV soient ajoutés, à condition que la teneur
en HAV du produit final ne dépasse pas 1000mg / kg (soit 0,1% (m/m))
Teneur en métaux lourds dues aux impuretés des matières premières : < 100mg / kg (soit 0,01% (m/m))
Les produits de liaison classés T, T+, Xn et N sont strictement prohibés.
Les produits classés Xi, C et F seront limités au strict nécessaire. Dans la mesure du possible, ils seront remplacés
par des solutions alternatives.
11.6.3 Toxicité et labels
Sont proscrits dès lors qu’il existe une alternative présentant les mêmes caractéristiques techniques et
fonctionnelles :
● L’emploi de produits correspondants à certaines phrases H de la CE (comme les produits nocifs et
toxiques, les produits cancérogènes ou mutagènes et les produits toxiques pour la reproduction
présentant des effets irréversibles)
● Les produits visés par une interdiction réglementaire (plomb, amiante)
Sont exigés, à minima, les peintures, lasures ou vernis bénéficiant d’une des marques suivantes :
● NF Environnement (cf liste des titulaires « peintures, vernis et produits connexes »). La marque NF
Environnement garantit des peintures sans métaux lourds (interdiction du plomb, de l’arsenic, du
cadmium, du mercure), et fixe des limites sur la teneur en hydrocarbure et en COV.
● Ange Bleu
● Eco-label européen
● Nature Plus
● Cygne Blanc
● ou toute autre marque environnementale équivalente
11.6.4 Autres caractéristiques
Les produits mis en œuvre devront respecter les caractéristiques suivantes :
● Les produits seront livrés sur le chantier dans des récipients clos, comportant la marque d'origine et
d'identification.
● Le marquage des emballages, prescrit par les normes et spécifications, sera obligatoire et utilisera les
symboles prévus dans ces documents.
● L'entrepreneur devra s'assurer que les produits employés sont compatibles avec les fonds à traiter et
devra les mettre en œuvre selon le protocole dicté par la fiche produit afin de ne pas dégrader la
qualité de l’air intérieur.
11.7 MISE EN ŒUVRE ET NETTOYAGE SUR CHANTIER
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 58 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
Les classements de résistance au poinçonnement des produits utilisés pour les ragréages devront être au moins
égaux à ceux des revêtements de sol sous lesquels ils sont mis en œuvre. Dans le cas d’une mise en place de
sol mince sur un dallage, l’interposition d’un film « anti remontée d’humidité » sera préconisée.
Les produits et méthodes de nettoyage devront être conformes aux protocoles de nettoyage définis par les
fabricants. Il est préférable de choisir des modes de nettoyage limitant l’utilisation de produits d’entretien.
Les produits utilisés pour le nettoyage de fin de chantier devront bénéficier d’un label environnemental : NF
Environnement, Ecolabel, Arbre vert, Ange Bleu…
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 59 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
12 LOT 11 – PEINTURE - SIGNALETIQUE
12.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● FDES
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Indice de réflexion lumineuse des revêtements sols, murs et plafonds
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
12.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
12.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
12.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES : REFLEXION LUMINEUSE
L’indice de réflexion lumineuse des produits formant parois verticales devra à minima être de 50%
conformément aux hypothèses des calculs d’éclairage naturel.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 60 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
12.5 PEINTURES ET PRODUITS DE FINITION
12.5.1 Etiquetage des produits
Emission, concentration d’exposition (𝜇𝑔. 𝑚3 .) : Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté
du 19 avril 2011, relatif aux émissions de polluants volatils. La concentration d’exposition y est exprimée en 𝜇𝑔. 𝑚3 .
En l’absence d’étiquetage, les produits doivent répondre à l'un des protocoles d'évaluation des émissions de
COV et formaldéhyde suivant :
● AFSSET (L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) est un
établissement public administratif de l'État placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l'écologie et du travail.)
● AgBB (Eurofins, réglementaire)
● GUT (Dakks)
● M1 Label Indoor Climate (Finlande)
● EMICODE (Eurofins)
Teneur globale (g/l) : Pour les peintures et vernis intérieurs, les démarches d'écolabels français (NF
Environnement) ou européen (ECOLABEL) sont basées sur des exigences en matière de teneur globale en COV
dans les produits en application de la directive européen 2001/42/CE, et non pas en matière d'émission de COV
dans l'air intérieur. Les justifications se font sur cette base.
(Pour information, valeurs limites de l’Ecolabel Européen :)
Pour information :
Ecolabel Directive
Peintures Européen de européenne de
2010 2004
(2004/42/CE)
INTERIEUR MATE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT <25 à 60°) 15 g/l 30
INTERIEUR BRILLANTE (MURS/PLAFONDS) (BRILLANT >25 à 60°) 60 g/l 100
Peintures intérieures pour finitions et bardages bois ou métal, y compris
90 g/l 130
sous-couches
Vernis et lasures intérieurs pour finitions, y compris lasures opaques 75 g/l 130
Impressions 15 g/l 30
Impressions fixatrices 15 g/l 30
Revêtements monocomposants a fonction spéciale 100 g/l 140
Revêtements bicomposants a fonction spéciale pour utilisation finale
100 g/l 140
spécifique, sur sols par exemple
Revêtements a effets decoratifs 90 g/l
12.5.2 Composition
Pour les peintures sont exigés des alkydes en émulsions en phase aqueuse. À défaut, proposer des produits
hydrodiluables en phase aqueuse. Proposer des peintures à base d’huile végétale ou biosourcée (type
Phylopur de Seigneurerie), ou dont la composition est supérieure ou égale à 95 % de matières premières
renouvelables avec au moins une huile certifiée Agriculture Biologique " Ecocert " (type Bio Natura de TASSILI,
gammes Pure & Paint ou Technic Production ou équivalent). Privilégier les peintures mates car elles
contiennent moins de COV.
Sont interdits, même labellisés :
● Les produits comportant plus de 2.5 % de solvant organique ou avec une teneur globale en COV (g/l)
supérieure aux valeurs limites de l’Ecolabel européen
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 61 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Les produits comportant des pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome …)
● Les produits comportant des hydrocarbures polycycliques (HAP)
● Les produits ayant comme solvant des éthers de glycol classés reprotoxiques par l’Union Européenne,
de catégorie 2 ou 3 (vigilance accrue sur les produits en phase aqueuse car présent en cosolvant, sur
les produits de nettoyage ou de traitement de bois..)
● L’emploi de dissolvants, diluants ou peintures en phase solvant contenant des solvants toxiques
(benzène, toluène, white spirit…)
12.5.3 Toxicité et labels
Sont proscrits dès lors qu’il existe une alternative présentant les mêmes caractéristiques techniques et
fonctionnelles :
● L’emploi de produits correspondants à certaines phrases H de la CE (comme les produits nocifs et
toxiques, les produits cancérogènes ou mutagènes et les produits toxiques pour la reproduction
présentant des effets irréversibles)
● Les produits visés par une interdiction réglementaire (plomb, amiante)
Sont exigés, a minima, les peintures, lasures ou vernis bénéficiant d’une des marques suivantes :
● GUT (Dakks)
● NF Environnement (cf liste des titulaires « peintures, vernis et produits connexes »). La marque NF
Environnement garantit des peintures sans métaux lourds (interdiction du plomb, de l’arsenic, du
cadmium, du mercure), et fixe des limites sur la teneur en hydrocarbure et en COV.
● Ange Bleu
● Eco-label européen
● Nature Plus
● Cygne Blanc
● ou toute autre marque environnementale équivalent
13 LOT 12A – CHAUFFAGE – VENTILATION – DESENFUMAGE
13.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● FDES, PEP
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
13.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
13.3 ESSAIS ET CONTROLES
L’entreprise devra la transmission des essais et autocontrôles suivant réalisés en fin de chantier :
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 62 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
• Attestation d’essai de fonctionnement de la PAC et des chaudières ou rapport de mise en service
• Rapport thermographie des terminaux de chauffage, avec relevé des température suivant protocole de
mesure et relevé des débits des V2V
• Attestation d’essai de fonctionnement de chaque CTA ou rapport de mise en service
• Attestation d’essai de fonctionnement des réseaux aérauliques ou rapport de mies en service
• Rapport de mesure de l’étanchéité à l’air des gaines
• Mesure des débits aérauliques en sortie de bouches par échantillonnage
• Attestation d’essai de fonctionnement des caissons VMC simple flux ou rapport de mise en service
• Rapport de mise en service des compteurs énergie
13.4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS
13.4.1 Ventilation mécanique
13.4.1.1 Ventilateurs
Les puissances des ventilateurs seront limitées à :
● 0,15 Wh/m³ en simple flux
● 0,60 Wh/m³ en double flux au total (soit 0.30 Wh/m³ par ventilateur)
13.4.1.2 Pertes de charges
Les pertes de charges des CTA double flux seront de 250 Pa maximum
13.4.1.3 Bouchage des réseaux
Il sera prévu l’obturation provisoire des gaines et bouches de ventilation à l’avancement pour limiter
l’empoussièrement.
13.4.1.4 Classe d’étanchéité à l’air des réseaux
La classe d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques devra de classe B, selon la norme NF EN 12237. La classe
d’étanchéité à l’air des caissons de traitement d’air sera à minima de classe L1, selon la norme NF EN 1886.
13.4.1.5 Filtres
Les CTA seront équipés de filtres permettant d’assurer un de niveau de qualité de l’air intérieur conforme à la
norme NF EN 16798-3 d’Aout 2017 :
● En soufflage :
• Filtre à charbon actif sur prise d’air neuf
• Préfiltre plat EPM10 55% (anciennement M5)
• Filtre à poche d’efficacité EPM1 50% (anciennement F7)
● En reprise :
• Filtre à poche d’efficacité EPM10 65% (anciennement M5)
En fin de chantier, les filtres seront changés après la mise en service.
Les filtres fins doivent attestés d’une classification énergétique A+ (classement énergétique Eurovent entré en
vigueur le 1er Janvier 2020 fondé sur la norme internationale ISO 16890 :2016). Les produits type Camfil sont
étiquetés.
Les prises d’air neuf sur CTA ne seront jamais positionnées en façade Nord.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 63 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
13.4.1.6 Pompes et circulateurs
L’indice d’efficacité énergétique des pompes et circulateurs doit être de classe A.
13.4.2 Réseaux
13.4.2.1 Matériaux
13.4.2.1.1 Généralités
Les canalisations à base de matériaux composites sont proscrites (très faible potentiel de recyclage).
13.4.2.1.2 Réseaux PEHD
Les réseaux en PEHD devront contenir à minima 60 % de matière recyclée (voir initiative soleno ou équivalent).
13.4.2.1.3 Réseaux PVC
Les produits à base de PVC devront être composés d’un minimum de PVC recyclé (exemple : Periplast), et ne
devront pas comporter :
● De stabilisants à base de plomb et de cadmium. Les produits de substitution possibles sont les composés
à base de calcium-zinc, ou baryum-zinc ;
● De plastifiants DEHP ou DOP. Proposer des produits à base de DIDP, DPHP ou DINP, et si possible des
solutions biosourcées telles les huiles végétales epoxydées (ESBO), hydrogénées et acétylées.
L’assemblage des produits à base de PVC-C devra être réalisé avec des polymères de soudure ou « colles »
exempts de méthylcétones (risque de formation de chloroforme en contact avec du chlore).
13.4.2.2 Calorifuge des réseaux
L’ensemble des canalisations distribution de chaleur, de refroidissement en local non isolé (chaufferie), local
technique, en plafond ou au niveau des collecteurs, sera calorifugé par coquille de mousse synthétique, de
classe 3 selon la RT 2012.
La performance thermique du calorifuge des réseaux de ventilation devra, au minimum, être conforme aux
valeurs indiquées dans la RT2012. Les réseaux de soufflage et de reprises seront calorifugés, même ceux
cheminant dans le volume chauffé.
● Les isolants devront bénéficier d’un classement EUCEB (exonération de cancérogénicité au sens de la
directive 97/69/CE).
● Éviter les mousses alvéolaires et proposer des caoutchoucs synthétiques. Tout isolant à base de mousse
plastique sera à ODP nul (sans effet sur la couche d’ozone).
● Les supports de canalisation, vannes, robinetteries seront également calorifugés à l’aide de calorifuge
adaptés.
● Proposer des calorifuges à bande de recouvrement ou autoadhésive qui limitent l’utilisation de colle.
● Les isolants fibreux, situés à l’intérieur de l’espace habité doivent être ensachés et leurs champs
protégés (peinture).
13.4.2.3 Etanchéité à l’air des réseaux
L’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation sera à minima de classe B conformément à la norme NF EN
12237 de Juin 2004[11L]. Les moyens pour atteindre ce niveau de performance devront être prévus.
13.4.2.4 Pertes de charge des réseaux
Les pertes de charges des réseaux de ventilation seront limitées à 0.4 Pa/m maximum.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 64 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
13.4.2.5 Peinture anti-rouille
Le traitement antirouille des éléments métalliques par application d'une peinture s'effectuera à l'aide de
produits en phase aqueuse. L'utilisation de primaire en phase aqueuse en atelier est conseillée.
La concentration en COV ne dépassera pas 40g/L.
Exemple : type Aquacover 200/400 de chez Sigma Coatinfs (COV<= 6g/l), Fercoat de chez Zolpan (Excell +,
COV<= 22g/l), RoyalFer de chez Soframap (A+, 25 g/l), Zolpafer’O de Zolpan (A+, 103 g/l). ou équivalent
Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions de
polluants volatils.
13.4.3 Percements
13.4.3.1 Généralités
Eviter au maximum tout percements du système d’étanchéité à l’air.
L’utilisation du polystyrène pour la réalisation des boîtes de réservation n’est pas autorisée. Proposer l’emploi de
bois et/ou de carton, béton cellulaire.
Aucune platine de raccordement des cheminées à la toiture ne devra être en plomb. Proposer des platines
souples en bitume élastomère, les manchettes souples et les moignons en aluminium de type DEPCO de
SOPREMA.
13.4.3.2 Passage de fluides/gaines dans les dalles ou murs en béton
Calfeutrement au mortier liquide pour remplir les interstices.
13.4.3.3 Passage de fluides/gaines au travers d’une membrane d’étanchéité
Bandes adhésives étirables ou manchons en caoutchouc EPDM.
Pour les conduits d’évacuation des fumées (poêle à bois, insert) en traversée de toiture : plaque métallique
comportant un joint lèvre étanche.
(paragraphe issu du guide d’étanchéité à l’air des bâtiments à l’initiative des Régions Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, pays de la Loire et
des directions régionales de l’ADEME)
13.4.4 Mise en œuvre
13.4.4.1 Stockage sur chantier et contrôle de l’étanchéité
Les réseaux seront de classe B pour l’étanchéité à l’air ; ils seront testés, pendant la période d’essai, selon la
méthode décrite dans la norme NF EN 1507 - Conduits aérauliques rectangulaires en tôle – prescription pour la
résistance et l’étanchéité. Le raccord entre les différents éléments constituant le réseau sera assuré au moyen
d’un joint en caoutchouc double lèvres EPDM plein et fixé à l'extrémité du raccord par un collier de blocage
(véloduct ou équivalent).
L’entreprise proposera un protocole de vérification de l’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques pour s’assurer
que :
● Les gaines sont stockées dans un endroit propre et sec, à l’abri de la poussière,
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 65 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Pendant le stockage l’extrémité des gaines doit être bouchée pour éviter la pénétration de déblais ou
de déchets de chantier,
● Un contrôle visuel est réalisé avant pose avec un nettoyage le cas échéant,
● La mise en service du réseau principal est effectuée avant la pose des régulateurs de débit pour purger
le système des éventuelles poussières restantes.
13.4.4.2 Nettoyage
Toute nouvelle gaine amenée sur chantier doit être bouchée à chaque extrémité avant d’arriver sur le chantier
afin de limiter l’infiltration de poussières dans les gaines.
Le nettoyage des réseaux devra être effectué avant la mise en service.
14 LOT 12B – PLOMBERIE - SANITAIRES
14.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP et/ou par les
certifications et labellisations en vigueur sur l’opération.
● FDES, PEP
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
14.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
14.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 66 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
14.4 ESSAIS ET CONTROLES
L’entreprise devra la transmission des essais et autocontrôles suivant réalisés en fin de chantier :
• Rapport de mise en service des réseaux d’eau, avec tableau des débits et attestation de fonctionnement
• Rapport de traitements des réseaux conformément aux prescriptions du guide CSTB
• Rapport d’analyse de l’eau conformément aux prescriptions du guide CSTB
• Rapport de mise en service des compteurs d’énergie
14.5 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES MATERIAUX & MATERIELS
14.5.1 Matériaux
14.5.1.1 Généralités
Les canalisations à base de matériaux composites sont proscrites (très faible potentiel de recyclage).
14.5.1.2 Réseaux
Les réseaux en PEHD devront contenir à minima 60 % de matière recyclée (voir initiative soleno ou équivalent).
14.5.1.3 Réseaux PVCes produits à base de PVC ne devront pas comporter :
● de plastifiants DEHP ou DOP. Proposer des produits à base de DIDP ou DINP.
● de stabilisants à base de Plomb et de Cadmium. Les produits de substitution possibles sont les composés
à base de calcium-zinc ou de baryum zinc
L’assemblage des produits à base de PVC-C devra être réalisé avec des polymères de soudure ou ‘colles’
exempts de méthyl -cétones (risque de formation de chloroforme en contact avec du chlore)
Les produits à base de PVC devront être composés d’un maximum de PVC recyclé.
14.5.1.4 Réseaux cuivre
Elles seront uniquement en cuivre pour l’adduction d’eau potable et pour la distribution d’eau chaude sanitaire
de tout l’établissement.
14.5.1.5 Calorifuge des réseaux
Les fibres utilisées devront être certifiée EUCEB et justifier des tests de non cancérogénicité (taille des fibres et
biosolubilité), prévus par la directive européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit français le 28/8/98)
permettant de les exclure de la catégorie des produits dangereux classés Xn.
Éviter les mousses alvéolaires et proposer des caoutchoucs synthétiques. À défaut, les isolants en mousse
alvéolaire devront être à ODP nul (sans effet sur la couche d’ozone). Les supports de canalisation, vannes,
robinetteries seront également calorifugés à l’aide de calorifuge adaptés.
Proposer des calorifuges à bande de recouvrement ou autoadhésive qui limitent l’utilisation de colle.
Les isolants fibreux, situés à l’intérieur de l’espace habité doivent être ensachés et leurs champs protégés
(peinture).
14.5.2 Circulation
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 67 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
14.5.2.1 Pompes et circulateurs
L’indice d’efficacité énergétique des pompes et circulateurs doit être de classe A.
14.5.2.2 Vitesses
Toutes les dispositions seront prises pour éviter une stagnation trop importante de l’eau dans des canalisations.
La vitesse de circulation sera au moins de 0,2m/s.
Les vitesses maximales dans les réseaux seront de 1 m/s dans les distributions intérieures et les branchements
d’étage, 1.5 m/s dans les colonnes montantes et de 2 m/s dans les tuyauteries enterrées.
14.5.3 Eau chaude
14.5.3.1 Températures
La température de l’eau chaude en tout point du circuit sera comprise entre 50º et 60º C afin d’éviter tout risque
de brûlure, limiter l’entartrage et les pertes thermiques.
La température de l’eau n’excèdera pas 55°C au niveau des robinets et de la douche.
● Température de production : 60°C
● Température de distribution des réseaux d'eau chaude : 60°C
● Température minimum des réseaux de retour : 55°C
● Température maximum de distribution aux appareils : 38°C (sauf évier 50°C).
14.5.3.2 Ballon ECS
Les éventuels ballons de stockage seront systématiquement isolés. Ils seront pourvus d’une trappe de visite.
Les isolants en mousse alvéolaire devront être à ODP nul (sans effet sur la couche d’ozone).
14.5.4 Équipements sanitaires
14.5.4.1 Caractéristiques techniques
La pression du réseau sera limitée à 3 bars.
L’ensemble de la robinetterie bénéficiera au moins du classement NF ECAU : C2 - U3.
Les éviers, lavabo et laves mains seront équipés de robinets disposant du classement E0 et C3, E1 pour les
douches, et E3 pour les baignoires.
Les équipements sanitaires respecteront également les caractéristiques suivantes :
Appareil sanitaire Débit maximum Temporisation
Evier 6L/min Temporisation <7secondes
Lavabo 3L/min Temporisation <7secondes
Douche 6L/min Temporisation <30secondes
Toilettes Chasse 3/6 L /
Urinoirs 1L/usage Temporisation <7secondes
14.5.5 Entretien et durée de vie
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 68 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
14.5.5.1 Fuites
Les réseaux seront conçus de manière à isoler facilement les fuites. Des sous-comptages seront prévus. Les
systèmes de distribution seront économes en eau.
14.5.6 Mise en œuvre
14.5.6.1 Étiquetage et repérage
Des plaques indicatrices, en matériau inaltérable, doivent être prévues sur les différents éléments de l'installation
et suivant la nature des fluides afin d'en faciliter le repérage :
● Sur toutes les vannes
● Sur les organes importants ayant une affectation déterminée
● Sur les circuits principaux
● Sur les organes de commande et d'isolement
● Les appareils, en parallèle, individualisés par des numéros (pompes, réservoirs, etc.)
● Les plaques indicatrices inaltérables, solidement fixées, doivent repérer de façon bien visible :
o Les organes importants ayant une affectation déterminée
o Les circuits principaux
o Les organes de commande et d'isolement
o Les appareils en parallèle individualisés par des numéros (pompes, réservoirs, etc...)
o Nature du fluide et destination
● Les canalisations seront repérées aux couleurs conventionnelles par le soumissionnaire du présent lot
(couleurs définies dans les Normes, E.F. - E.C. incendie et gaz, avec bagues collées en matière plastique
tous les 5 à 10 m. environ).
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 69 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
15 LOT 13A – ÉLECTRICITÉ – CFO / CFA / SSI
15.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les certificats, étiquettes, normes, etc. demandés dans le CCTP
● Documents (fiches techniques) précisant : les performances des appareils, puissance (kW),
dimensions, niveaux acoustiques, type de fluide, les opérations d’entretien et maintenance adaptées,
etc…
● FDES, PEP
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets de l’entreprise
● Cette liste n’étant pas exhaustive, tout autre document demandé en cours de chantier par la MOE
15.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
15.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
15.4 PERCEMENTS ET ETANCHEITE A L’AIR
15.4.1 Généralités
Éviter au maximum tous percements du système d’étanchéité à l’air.
Proposer le passage des gaines et conduits dans un vide technique en paroi ou en plénum en plafond.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 70 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
15.4.2 Passage de fluides/gaines dans les dalles ou murs en béton
Calfeutrement au mortier liquide pour remplir les interstices.
15.4.3 Passage de fluides/gaines au travers d’une membrane d’étanchéité
Bandes adhésives étirables ou manchons en caoutchouc EPDM.
Pour les conduits d’évacuation des fumées (poêle à bois, insert) en traversée de toiture : plaque métallique
comportant un joint lèvre étanche. Des systèmes, composés d’une plaque de distance de sécurité étanche et
d’une coquille isolante haute température, permettent de répondre aux exigences d’étanchéité à l’air du
logement et de déperdition thermique du plafond dans le respect des distances de sécurité (DTU 24.1
Fumisterie).
(paragraphe issu du guide d’étanchéité à l’air des bâtiments à l’initiative des Régions Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, pays de la Loire et des directions régionales
de l’ADEME)
15.4.4 Passage des circuits électriques
En cas de percement du plan d’étanchéité à l’air, l’emploi de produits spécifiques existant sur le marché est
nécessaire :
● Boîtier électrique étanche à l’air, possédant une membrane d’étanchéité au travers de laquelle passe
le fourreau
● Bouchon d’étanchéité entre fourreaux et câbles – dans le cas où le tableau électrique ou des boîtiers
de dérivation (non étanches) sont hors volume chauffé. Chaque fourreau arrivant dans une prise,
interrupteur, etc. doit alors comporter ce système de calfeutrement.
Leur mise en œuvre doit alors être particulièrement soignée pour éviter tout passage d’air, et ce tout au long
de la manipulation des équipements électriques.
L’utilisation du polystyrène pour la réalisation des boîtes de réservation n’est pas autorisée. Proposer l’emploi de
bois et/ou de carton, béton cellulaire.
(paragraphe issu du guide d’étanchéité à l’air des bâtiments à l’initiative des Régions Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, pays de la Loire et des directions régionales
de l’ADEME)
15.5 GOULOTTES ET PLINTHES
Les produits à base de PVC devront répondre aux exigences suivantes :
● Exempts de stabilisants ou colorants à base de plomb et de cadmium (effets néfastes sur le corps
humain et le milieu aquatique). Les produits de substitution possibles sont les composés à base de
calcium-zinc.
● Eviter les plastifiants DEHP ou DOP, proposer des produits à base de DIDP ou DINP.
● Les produits à base de PVC devront être composés d’un maximum de PVC recyclé.
La directive 2002/95/Ec RoHS exclut le plomb, Cadmium, Chrome hexavalent, Mercure, pBB et PBDE pour la
fabrication. Les produits de chez UNEX répondent à cette directive.
Les fourreaux seront constitués d'un matériau ne produisant pas de fumée toxique en cas de feu et possédant
des propriétés ignifuges.
15.6 LAMPES
Les ballasts seront électroniques et indépendants des lampes.
Les lames Leds ne devront présenter aucun risque photobiologique. Elles devront donc bénéficier du classement
GR 0 (groupe de risque 0) selon la norme NF EN 62471 de décembre 2008.
L’efficacité lumineuse des lampes ne sera pas inférieure à :
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 71 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● 120 lm/W pour les LED
● 80 lm/W pour les tubes fluorescents
● 65 lm/W pour les autres lampes
La durée de vie des lampes sera au minimum de :
● 10 000 heures pour les lampes fluo compactes
● 15 000 heures pour les tubes fluo et autres lampes
● 50 000 heures pour les LEDs (L90).
15.7 LUMINAIRES
Le rendement des luminaires sera supérieur à 80%.
Les luminaires seront de type basse luminance. Les UGR devront être (cf. tableau des niveaux d’éclairement du
CCTP):
● ≤ 19 dans les bureaux, les salles de classe, les salles de motricité, les salles d’activité, les salles de repos,
les salles de détente et réunion, les salles de jeux, la restauration et la salle polyvalente
● ≤ 22 l’accueil, les circulations et les sanitaires
● ≤ 25 dans les locaux techniques
La puissance installée totale (lampe + luminaire/ballast) maximale sera de 6W/m² pour l’éclairage intérieur, et
4W/m² pour l’éclairage extérieur.
Pour l’éclairage extérieur un ULor = 0 sera demandé pour éviter la pollution lumineuse la nuit. Les luminaires
seront orientés vers le bas et/ou protégés pour éviter la pollution lumineuse vers le ciel (cône de diffusion
maximal de 70° par rapport à la verticale). La température de couleur sera ≤ 2500°K.
Des sondes crépusculaires avec horloge et détecteur de présence commanderont les luminaires extérieurs pour
éviter les consommations d’énergie non nécessaires et les pollutions nocturnes.
La conception du luminaire devra permette le remplacement de la source lumineuse et de l’auxiliaire
l’alimentation par l’utilisateur, à défaut par un professionnel (SLR 2019/2020)
15.8 ÉCLAIRAGE DE SECURITE
Les BAES seront équipés de technologie LEDs (sans mercure). Ils bénéficieront du marquage NF
Environnement. La puissance des blocs de secours ne devra pas dépasser 1 W en veille. La durée de vie sera
au minimum de 100 000 heures.
15.9 BRASSEURS D’AIR
Les brasseurs seront à pales bois, avec 6 vitesses réglables minimum et un diamètre variable en fonction des
locaux :
● Brasseur bois à 3 pâles type KLIM L ou équivalent – diamètre >130cm – puissance acoustique LwA à
vitesse 3/6 <35dB(A) salles de classe Groupe scolaire
● Brasseur bois à 3 pâles type KLIM L ou équivalent – diamètre >150cm – puissance acoustique LwA à
vitesse 3/6 <35dB(A) – salle de motricité Groupe scolaire
● Brasseur bois à 6 pâles type ANDROS XXL ou équivalent – diamètre >250cm – puissance acoustique LwA
à vitesse 3/6 <45dB(A) – salle polyvalente
L’implantation des brasseurs d’air devra être conforme aux plans de repérage architecturaux, en respectant
les prescriptions de calepinage suivantes :
• Un ratio d’un brasseur par 15m² de surface de plancher
• Les brasseurs devront être posés à une hauteur minimale de 2,30m sous pâles et maximale de 3m pour
les salles de classe et de périscolaire.
• Dans la salle polyvalente, les brasseurs d’air devront être posés à une hauteur minimal de 3.50m sous
pâles et maximale de 4.50m.
• La configuration doit être le plus symétrique possible (brasseur d’air centré).
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 72 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
• Le diamètre des brasseurs d’air doit être compris entre 0,2 et 0,4 dois la dimension caractéristique de la
cellule. La distance entre le centre du brasseur et les murs doit être supérieure à 1 fois le diamètre du
brasseur.
• La distance entre le centre de deux brasseurs adjacents doit être supérieure à 2,5 fois le diamètre du
brasseur d’air. La distance de montage (plafond-pâles) doit être comprise entre 0,25 et 0,35 doit le
diamètre.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 73 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
16 LOT 13B - PHOTOVOLTAIQUE
16.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les caractéristiques
● Notes de calculs EXE affichant les puissances et rendements
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets
16.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
16.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 74 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
17 LOT 14 – ASCENSEURS ET MONTE CHARGE
17.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les caractéristiques
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets
17.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
17.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
17.4 DISPOSITIFS D’ECONOMIE D’ENERGIE
Mettre en place un dispositif de variation de vitesse du moteur (asynchrone), ou utiliser des moteurs à vitesse
variable (moteur à courant continu), les réducteurs de vitesse mécanique (rendement de 60%) sont proscrits.
Proposer la transmission directe, ou les réducteurs de vitesse à fil et poulies.
Mettre en place un dispositif de coupure de la veille de l’appareil, hors occupation.
Supprimer l’éclairage permanent des cabines, comme l’autorise l’art. 8-17-3 de la nouvelle directive
européenne EN 81-1. Utiliser des Leds ou des tubes fluorescents T5, pour l’éclairage des cabines.
La bouche de ventilation-désenfumage de la gaine d’ascenseur sera asservie: utilisation, température et
détection incendie. En dehors de ces conditions, la bouche de ventilation sera étanche à l’air.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 75 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
18 LOT 15 - CUISINE
18.1 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
18.2 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 76 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
19 LOT 16 – VRD
19.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les caractéristiques
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets
19.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés.
Seront proposés des matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins
de produits nocifs pour l’environnement et la santé.
19.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
19.4 TERRASSEMENT
Les terres de terrassements devront faire l’objet d’une valorisation matière, sur le site ou à proximité du chantier
afin de limiter les émissions de CO2 dues au transport. L’entreprise devra rechercher les solutions possibles pour
que les terres soient réutilisées et non pas enfouies.
Il existe des plateformes spécifiques pour la gestion alternative des terres :
● http://terrass.brgm.fr
● https://terrainnova.fr/
Fournir les bordereaux de suivi de l’évacuation des terres.
19.5 ADDUCTION - RACCORDEMENT – EVACUATION EP
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 77 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
19.5.1 Adduction d’eau potable
Les canalisations et raccords en fonte ductile pour l’adduction d’eau potable seront choisis pour leur durée de
vie (Gamme Natural de PAM ou équivalent). Le revêtement de protection contre la corrosion en contact avec
le sol proposant une protection durable, sans solvant organique ni Bpa (Bio Zinalium de Saint Gobain PAM ou
équivalent).
L’ensemble des éléments du réseau devra être muni d’un certificat de conformité ACS.
Pour la désinfection des réseaux, le désinfectant utilisé ne contiendra ni chlore, ni dérivés du chlore, ni formol, ni
aldéhydes, sera biodégradable et avec un PH neutre permettant un rejet dans le milieu naturel sans
neutralisation (PANOX de Herli ou équivalent). La FDS du désinfectant ne devra pas porter la mention H411
« toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme ».
19.5.2 Evacuation des eaux pluviales
Aucune partie du dispositif d’évacuation des eaux pluviales ne sera en plomb. Proposer des platines souples en
bitume élastomère et les moignons en aluminium de type DEPCO de SOPREMA.
19.5.3 Réseaux PVC
Les produits à base de PVC devront être composés d’un minimum de PVC recyclé (exemple : Periplast), et ne
devront pas comporter :
● De stabilisants à base de plomb et de cadmium. Les produits de substitution possibles sont les composés
à base de calcium-zinc, ou baryum-zinc ;
● De plastifiants DEHP ou DOP. Proposer des produits à base de DIDP, DPHP ou DINP, et si possible des
solutions biosourcées telles les huiles végétales epoxydées (ESBO), hydrogénées et acétylées.
L’assemblage des produits à base de PVC-C devra être réalisé avec des polymères de soudure ou « colles »
exempts de méthylcétones (risque de formation de chloroforme en contact avec du chlore).
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 78 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
20 LOT 21 – PAYSAGE ET BIODIVERSITE
20.1 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise responsable du présent lot doit fournir à la maitrise d’œuvre les éléments justificatifs suivants :
● Plans et détails EXE
● Fiches produits intégrant les caractéristiques
● SOGED décrivant la stratégie de gestion des déchets
20.2 ENTRETIEN ET DUREE DE VIE
Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien des produits proposés. Seront proposés des
matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins de produits nocifs
pour l’environnement et la santé.
20.3 SUIVI DU NIVEAU CARBONE
Les engagements du projet en matière d’impact carbone sont les suivants :
• Niveau C2 du référentiel E+C- sur la crèche
• Niveau Ic construction 2025 de la RE2020 sur le groupe scolaire
La RE2020 précise que le bureau de contrôle doit à minima vérifier 10 données d’entrée saisies dans le calcul
d’ACV dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8. Toutefois la mise à jour peut être délicate si des
FDES ne sont disponibles au moment de la mise à jour du calcul.
En complément de cette vérification par le bureau de contrôle, la MOE Environnementale (TRIBU) vérifiera les
15 fiches les plus impactantes :
• Composants à fort impact carbone (>0.5% du seuil max, uniquement FDES individuelles)
• Composants en quantité importante
• Composants à impact négatifs
Les entreprises devront fournir les FDES de ces composants à la maitrise d’œuvre pour validation.
Afin de respecter l’objectif Carbone atteint en Conception, les entreprises devront vérifier avant proposition
de produits alternatifs à ce qui est décrit dans les CCTP, que les FDES de leurs produits respectent les
caractéristiques demandées, notamment que l’impact sur le réchauffement climatique (en kgCO2) ne
dépasse pas celui considéré dans le calcul ACV réalisé sur le projet, joint au dossier marché. En cas de
dépassement, l’entreprise devra proposer une compensation carbone sur un autre produit, voire lot.
20.4 CARACTERISTIQUES DES VEGETAUX
Les essences et végétaux mis en œuvre doivent :
● Limiter les besoins d’entretien, les consommations d’eau, être résistants à la sécheresse, et adaptés au
climat.
● L’emploi d’essences ayant un pouvoir allergisant moyen à fort sera proscrit.
● Les plantes envahissantes seront proscrites.
● Le choix de la filière d’approvisionnement sera justifié sur critères environnementaux, notamment sur la
réduction de l'impact carbone des transports
Un tableau avec les origines des plantes sera fourni et les pépinières locales seront recherchées.
20.5 PAILLAGE ET TUTEURAGE
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 79 sur 80
Préconisations HQE à intégrer dans les CCTP
PRO – Cité de l’Enfance - CENON
● Prévoir des toiles de paillage en fibres végétales. Prévoir un paillage végétal.
● Prévoir des échalas / tuteurs naturels en châtaignier, appointés et écorcés de bois français issu de forêts
durablement gérées.
20.6 ENGRAIS & FERTILISANTS
L’utilisation des produits phytosanitaires n’est pas autorisée. Prévoir l’utilisation d’amendement organique,
engrais, fertilisants naturels et traitements biologiques.
20.7 GESTION DES PLANTES ENVAHISSANTES
En cas de présence de plantes envahissantes : proposition de mesures compensatoires, à adapter en fonction
des plantes identifiées par le diagnostic écologique (en fonction du classement de niveau d’alerte de l’UE et/ou
de l’IDF)
Sera réalisé dans l’ordre suivant de préférence :
1. Réemploi en remblais sous surface imperméable après stockage séparé des terres végétales décapées
sur les zones non contaminées (si le stockage dépasse 6 mois, protection de ces terres par bâchage ou
couverture gravillonnée par exemple pour éviter la prolifération)
Et si réutilisation en remblai impossible :
2. Criblage des terres pour tri et envoi des racines / rhizomes en compostage
3. Evacuation des volumes sans tri en centres agréés pour ce type de terres contaminées
Et sous réserve d’accord avec un centre classique contrôlé par signature d’un document les informant de
la nature des terres :
4. Enfouissement des terres amenées sous 2 mètres de terre saine pour empêcher la reprise des racines et
rhizomes
5. Bâchage EPDM après coupe et dessouchage pour éviter la reprise
TRIBU 21 – 07 – 2026 Page 80 sur 80
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.