Pièce
CCE_DCE_OPC.01 NOC notice organisation de chantier ind_C.pdf · 8 298 mots · du marché « Construction d'une Cité de l'Enfance avec crèche, groupe scolaire et salle polyvalente, aménagement d'un jardin public… », dossier de consultation officiel.
Ville de CENON
CITE DE L’ENFANCE
&
PARC PUBLIC
Notice d’organisation de chantier
Référence 58522 │ Juillet 2026 – Ind C00│ MCH
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 1 / 27
Vérificateur GSO
Ville de CENON
Hôtel de Ville
1 Avenue CARNOT
33150 Rédacteur MCH
CENON
T : 05 57 80 70 00
N° Affaire Référence 58522
Fichier : 58522_NOC_001_IndB00_2026-07-02_Note d'organisation de chantier CCE.docx
Version Date Établi par Vérifié par Nb. Pages Modifications apportées par rapport à l’indice
précédent
Retours Aliénor
Ind C00 Juillet 2026 MCH GSO 27
Intégration DCS
Accès et usages grue
Ind B00 Juillet 2026 MCH GSO 23 Références CCFN
Ferme portes
Modules bureaux SDR
Ind A00 Avril 2026 JMW GSO 23 1er Diffusion
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 2 / 27
TABLE DES MATIERES
I. PREAMBULE .......................................................................................................................................................... 5
I. 1. Glossaire ......................................................................................................................................................... 5
I. 2. Objet................................................................................................................................................................. 5
I. 3. Présentation du projet ................................................................................................................................... 5
II. CONTRAINTES PARTICULIÈRES ......................................................................................................................... 8
II. 1. CONTRAINTES DUES A L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................. 8
II. 2. CONTRAINTES DE PROXIMITE VOIES FERREES ...................................................................................... 9
II. 3. CONTRAINTES DUES AUX ACCES ET FLUX .............................................................................................. 9
II. 4. PROTECTION DES AVOISINANTS ..............................................................................................................11
III. PHASAGE ............................................................................................................................................................. 12
III. 1. Etudes ............................................................................................................................................................12
III. 2. Travaux ..........................................................................................................................................................12
III. 3. Base Vie .........................................................................................................................................................12
IV. ORGANISATION DE CHANTIER ......................................................................................................................... 13
IV. 1. Généralités ....................................................................................................................................................13
IV. 2. Participants ...................................................................................................................................................13
IV. 3. Réunions et Visites ......................................................................................................................................13
V. INSTALLATIONS COMMUNES ........................................................................................................................... 14
V. 1. Base-Vie ........................................................................................................................................................14
VI. GESTION DES EXTÉRIEURS .............................................................................................................................. 17
VI. 1. Contrôles des accès.....................................................................................................................................17
VI. 2. Stationnement des véhicules ......................................................................................................................17
VI. 3. Accès et voies de chantier ..........................................................................................................................17
VI. 4. Clôtures .........................................................................................................................................................17
VI. 5. Portails ..........................................................................................................................................................18
VI. 6. Panneau de chantier ....................................................................................................................................18
VI. 7. Signalisation/affichages ..............................................................................................................................18
VI. 8. Horaires de chantier .....................................................................................................................................19
VI. 9. Points de rassemblement ............................................................................................................................19
VII. GESTION DES APPAREILS DE CHANTIER ................................................................................................ 20
VII. 1. Grues .............................................................................................................................................................20
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 3 / 27
VII. 2. Appareils de manutention/nacelles ............................................................................................................20
VII. 3. Appareils de levages ....................................................................................................................................21
VII. 4. Echafaudages ...............................................................................................................................................21
VII. 5. Protections Collectives ................................................................................................................................21
VIII. GESTION DES ESPACES ............................................................................................................................. 22
VIII. 1. Livraisons ......................................................................................................................................................22
VIII. 2. Soudure ou usage de points Chaud ...........................................................................................................22
VIII. 3. Aires de stockage .........................................................................................................................................23
VIII. 4. Alimentation Electrique de Chantier ..........................................................................................................23
IX. TENUE DU CHANTIER ......................................................................................................................................... 25
IX. 1. Généralités ....................................................................................................................................................25
IX. 2. Collecte des Déchets ...................................................................................................................................25
IX. 3. Nettoyage des zones de travaux .................................................................................................................25
IX. 4. Nettoyage pour les OPR et la réception .....................................................................................................25
X. PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES............................................................................................................ 26
X. 1. Sécurité incendie ..........................................................................................................................................26
X. 2. Extincteurs ....................................................................................................................................................26
XI. PRESCRIPTIONS DIVERSES .............................................................................................................................. 26
XI. 1. Zone Echantillons .........................................................................................................................................26
XI. 2. Traitement du hors d’eau provisoire ..........................................................................................................26
XI. 3. Dégradations ou vols ...................................................................................................................................26
XI. 4. Interdictions ..................................................................................................................................................26
XI. 5. Protection des ouvrages .............................................................................................................................27
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 4 / 27
I. PREAMBULE
I. 1. Glossaire
Dans le présent document, les termes suivants désignent :
• « Maître d’ouvrage » ou « MOA » : La Mairie de CENON (33) ;
• « Direction de chantier » ou « Maître d’Œuvre d’exécution » ou « MOEX » ou « MOE » : le groupement
représenté par le mandataire « Associer »
• « OPC » le coordinateur OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination), intégré au groupement de maitrise
d’œuvre
• « Entreprise » ou « Entrepreneur » : les titulaires d’un marché du projet « Cité de l’Enfance et Parc Public »
• « OS » ou « O.S » : ordre de service ;
• « PIC » ou « P.I.C. » : plan d’organisation et/ou d’installation de chantier ;
• « NOC » ou « N.O.C. » : la présente note d’organisation de chantier ;
• « Lot » : le titulaire du lot ;
• « Marché » : marché de travaux conclu avec le Maître d’Ouvrage aux fins de réalisation de son projet ;
• « Phase préparation » : période de deux mois qui débute au jour de la notification des marchés aux
entreprises ;
I. 2. Objet
La présente notice a pour objet de préciser les dispositions et obligations auxquelles sont soumises toutes les
entreprises en matière d’organisation de chantier. Elle fixe les principes d’organisations communes et de
déroulement du chantier de construction de la Cité de l’Enfance et du Parc Public.
Cette NOC est complémentaire au PGC, et CCTP des différents lots.
Ces dispositions se réfèrent également (sans que cela soit limitatif) :
• Au calendrier enveloppe des études et travaux « 58522-DCE-OPE-PLA-002-A-Calendrier-Travaux » ;
• Au PGC (Plan Général de Coordination en matière de sécurité et protection de la santé) ;
• Et de façon générale, aux pièces contractuelles du Marché.
I. 3. Présentation du projet
I. 3. 1. Ouvrages à réaliser
Situé sur l’ancien stade Léo Lagrange, le programme des travaux consiste en la construction d’un bâtiment « Cité
de l’Enfance » et en l’aménagement d’un parc public.
Le site de travaux est situé sur la commune de CENON (33), au nord du boulevard de l’Entre -Deux-Mers, entre le
boulevard Jolio Curie et les voies du réseau RFF (Voies utilisées par la liaison TGV Bordeaux-Paris)
La Cité de l’Enfance est un bâtiment en R+1, dont le plancher bas est réalisé sur pilotis permettant de répondre au
PPRI local.
Le site d’implantation a été purgé et nettoyé des installations précédentes (tribune, mâts d’éclairage et autre
équipements sportifs), par la ville de CENON, lors de travaux anticipés en 2025
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 5 / 27
Localisation du site
I. 3. 2. Intervenants du chantier
Le Maître d’Ouvrage « Mairie de CENON » se fait assister dans sa mission par plusieurs organismes :
• AMO Qeb - BDNA – Commissionnement - KAPEA
• Bureau de Contrôle-Contrôleur technique - Alpes Contrôle
• Diag PEMD – Alpes Contrôle
• Contrôleur SPS – GM Qualité
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 6 / 27
Le groupement de maitrise d’œuvre, représenté par le cabinet « Associer » est composé de :
• Architectes mandataire – Associer Atelier Philippe Madec
• Architectes associés - FERRON & MONNEREAU
• Paysagiste – Let’s Grow
• BE Structure - IGREC
• BE Fluides -IGREC
• BE VRD – IGREC
• Economiste – Cabinet FAURE
• BE Structure Bois – BimB
• BE Environnement – Tribu
• Acousticien - GANTHA
• OPC – Setec Opency
• BE Cuisine – Cuisinor
• Gestion Pollution des Sols -Eaugéo Environnement
• Géothermie - Ecome
I. 3. 3. Allotissement
L’allotissement retenu est le suivant :
Lot 01 FONDATIONS – GROS-ŒUVRE – INSTALLATION CHANTIER
Lot 02 INSTALLATION GEOTHERMIQUE
Lot 03 CHARPENTES BOIS - MOB - BARDAGE
Lot 04 COUVERTURE
Lot 05 ETANCHEITE
Lot 06 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 07 SERRURERIE
Lot 08 PLÂTRERIE - FAUX PLAFONDS
Lot 09 MENUISERIES INTERIEURES – MOBILIER SUR-MESURE
Lot 10 REVÊTEMENT DE SOLS ET FAÏENCES
Lot 11 PEINTURE - SIGNALETIQUE
Lot 12A CVC
Lot 12B PLOMBERIE SANITAIRE
Lot 13A ELECTRICITE
Lot 13B PHOTOVOLTAÏQUE
Lot 14 ASCENCEURS ET MONTE CHARGE
Lot 15 CUISINE
Lot 16 VRD
Lot 17 PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 7 / 27
II. CONTRAINTES PARTICULIÈRES
II. 1. CONTRAINTES DUES A L’ENVIRONNEMENT
Le projet s’inscrit dans un environnement urbanisé, à proximité directe :
• D’habitat pavillonnaire.
• D’arbres conservés
Les entreprises prendront au titre de leur marché et à leur frais toutes les mesures nécessaires pour respecter
l’environnement des sites et éviter le développement de pollution, de quelconques nuisances (sonores, visuelles,
olfactives) aux abords du chantier, et de gêne auprès des visiteurs ou personnels (stationnements, stockages, etc.).
L'attention des entreprises est attirée sur l’obligation de présenter leurs principes (méthodologies/ moyens/produits/
phasages, etc.) d’intervention, qui devront être validés par l’OPC et la MOE mais aussi le CSPS, avant de pouvoir
débuter leurs travaux.
Les entreprises, ayant connaissance de ces contraintes, ne pourront se prévaloir d'une quelconque indemnité
financière et incidence délais découlant des interfaces de travaux.
L'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier s'engagent à respecter les dispositions de la Charte Chantier
à Faibles Nuisances jointe au présent DCE. Ce document contractuel définit les obligations en matière de gestion
des déchets, de limitation des nuisances sonores, de propreté du chantier et de protection de l'environnement.
Chaque entreprise devra le signer avant le démarrage de ses travaux et désigner en son sein un Responsable
Environnement Entreprise (REE).
En cas de défaillance constatées par des troubles occasionnés du fait de leurs travaux ou de ceux de leurs sous-
traitants, les entreprises responsables seront sanctionnées par l’application de pénalités prévues au CCAP. Le MOA
se réserve le droit d’imposer aux entreprises certaines plages horaires à respecter pour leurs travaux bruyants sans
que les entreprises ne puissent se prévaloir d'une quelconque indemnité financière et incidence délais.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 8 / 27
II. 2. CONTRAINTES DE PROXIMITE VOIES FERREES
Le site est bordé en limite nord-est par le Réseau Ferré National. Les documents suivants sont joints au présent
DCE à titre de pièces contractuelles :
• DCS « Interface avec le RFN » — Terra Consulting, indice 1 du 23/07/2026
Les documents suivants sont réputés connus de l'ensemble des entreprises dont les travaux interfèrent avec cette
limite :
• IG 94589 — Directives de Sécurité Ferroviaire
• IG 90033 — Règles de conception, réalisation et contrôle des ouvrages provisoires et opérations de
construction
• IG 93333 — Conditions d'utilisation des référentiels de génie civil aux abords des voies
• IN 1226 — Protection des infrastructures ferroviaires lors de travaux à l'explosif ou avec engins
mécaniques puissants
• IG 33307 — Établissement du schéma général du circuit de retour traction
Trois points structurants sont à retenir :
Les zones réglementaires (Zone Interdite et Zone de Protection) sont définies et représentées au DCS (Figure 8 -
synthèse des contraintes ferroviaires source SNCF). Aucune installation, aucun engin et aucun matériel ne peut
pénétrer en Zone Interdite.
La grue à tour est classée en 1ère catégorie au sens de l'IG 90033. Tout survol en charge du RFN est strictement
interdit, y compris en position girouette libre. Un dispositif anticollision/limiteur de zone est obligatoire. La
procédure de montage et de démontage ainsi que la note de calcul de stabilité seront visées par la MOE avant
toute exécution.
Les fondations profondes (pieux ≥ 20 m) sont classées en 1ère catégorie au sens de l'IG 90033, les pieux
engageant le plan de stabilité P2 des voies. La procédure d'exécution sera visée par la MOE avant démarrage des
travaux. Un suivi topométrique et un contrôle des vibrations seront mis en place pendant les forages.
Le présent paragraphe ne se substitue pas au DCS. Chaque entreprise est tenue de prendre connaissance
de l'intégralité du DCS et d'en intégrer les prescriptions dans ses documents d'exécution.
II. 3. CONTRAINTES DUES AUX ACCES ET FLUX
L’accès au site de travaux n’est possible que depuis le cours de Verdun via le boulevard Entre-Deux-Mers ou le
Boulevard Joliot Curie. Il est rappelé que le Cours de Verdun est un axe a sens unique (Sud-Nord), avec une seule
largeur de voie et stationnement latéral au niveau du pavillonnaire.
L’accès au site s’effectue donc depuis le sud via ces deux axes.
La sortie du site (flux de travaux), s’effectue via le cours de Verdun, en remontant au nord. Il permet de rejoindre le
centre de CENON et les axes de l’Avenue Thiers et l’Avenue Jean Jaurès
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 9 / 27
Bretelle de sortie sur Entre Deux Mers vers Cours de Verdun
Cours de Verdun vers Accès au site de Travaux
Cours de Verdun en Sortie du site de Travaux
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 10 / 27
Cours de Verdun
Cours de Verdun Sur Avenue Thiers et Jean Jaures
L’utilisation de la rue Marcel SEMBAT est interdite pour les flux d’activité du projet ainsi que les accès (véhicules et
personnels) au site de travaux.
Tous les intervenants du chantier, et notamment les entreprises devront prendre en compte les dispositions prévues
dans les arrêtés en vigueur en matière de circulation routière pour l’accès au chantier, y compris à l’intérieur du
domaine, et s’adapteront en conséquence.
Les éventuels changements de sens de circulation, les modifications ou les fermetures de voiries devront être pris
en compte et respectés par les intervenants du chantier sans formulation de réclamation.
Les entreprises devront mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir en bon état les abords du
chantier en garantissant leur propreté quotidiennement. En cas de manquement des entreprises, des mesures
coercitives seront appliquées.
II. 4. PROTECTION DES AVOISINANTS
Les entreprises prendront au titre de leur marché et à leur frais toutes les mesures nécessaires pour tenir compte
des contraintes supplémentaires liées à la nécessité de protection sur des ouvrages avoisinants. (Clôtures,
Gymnase, Talus et Ouvrages RFF, Poste ENEDIS, liste non exhaustive à compléter lors de constat d’huissier)
En cas de défaillance, les entreprises ne pourront se prévaloir d'une quelconque indemnité financière et incidence
délais en découlant.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 11 / 27
III. PHASAGE
III. 1. Etudes
Lors de la réunion de lancement, une fiche synoptique du processus de visa des documents sera présentée et
définira la marche à suivre pour l'intégralité du chantier
III. 2. Travaux
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases décrites dans le planning et le carnet de phases synthétique.
Les entreprises devront s’organiser pour respecter ce phasage.
Les entreprises s'engagent à remettre, en phase de préparation de chantier, un planning d'exécution phasé secteur
par secteur et niveau par niveau, selon le découpage défini ci-après. Ce planning devra faire apparaître
l'enchaînement des interventions par secteur, les points d'arrêt, les délais de livraison des matériaux. Il constituera
le document de référence pour la coordination des lots.
Secteur 1 : Cour maternelle
Secteur 2 : Cuisine réfectoire & extension école
Secteur 3 : Ecoles maternelle et élémentaire
Secteur 4 : Salle polyvalente & porche
Secteur 5 : Crèches 1
Secteur 6 : Crèches 2
III. 3. Base Vie
Une base-vie sera dédiée aux entreprises et à la direction des travaux (MOE) du projet et sera installée par le lot
01
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 12 / 27
IV. ORGANISATION DE CHANTIER
IV. 1. Généralités
Les entreprises doivent se conformer aux dispositions décrites dans le présent document ainsi que le PGC, CCAP,
CCTP, ou tout autre document de leurs marchés précisant les dispositions d’organisation du chantier.
Certains marchés (voir articles suivants et reste du document) sont désignés pour exécuter des prescriptions
communes utiles au fonctionnement du chantier. La prise en compte financière de ces prestations sera celle indiquée
dans les CCTP, par défaut dans la présente NOC. Les entreprises pourront apporter si besoin leur expertise par des
propositions complémentaires ou plus adaptées à celles décrites dans la présente NOC.
En cas de contradiction entre la présente notice et les autres pièces contractuelles, l'ordre de priorité des documents
est celui fixé par le CCAP.
IV. 2. Participants
Le titulaire du lot 01 prendra en charge au titre de son marché les dépenses issues des demandes de la NOC et des
prescriptions techniques de la MOE, sauf indication contraire.
Le titulaire du lot 01 s'engage à mettre en œuvre toutes les prestations d'intérêt commun prévues dans la NOC ou
dans le PGC sans remise en cause quantitative et qualitative.
IV. 3. Réunions et Visites
Des réunions de chantier hebdomadaires sont prévues en présence de la MOA/MOE/OPC/CSPS et des entreprises.
Celles-ci se dérouleront dans la base-vie.
D’autres points techniques ou visites pourront avoir lieu sur convocation du MOA/MOE/OPC/CSPS.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 13 / 27
V. INSTALLATIONS COMMUNES
V. 1. Base-Vie
V. 1. 1. Généralités
Le titulaire du lot 01 réalisera à sa charge et à ses frais l’installation des cantonnements du personnel (vestiaires,
sanitaires, réfectoires, etc.) selon la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au moment de la
mise en œuvre de ces cantonnements, y compris contrôles réglementaires périodiques. L’effectif moyen prévisionnel
est de 35 compagnons (hors encadrements)
Les cantonnements seront positionnés suivant les prescriptions de la MOA et de la MOE.
Ces prestations d’installation des cantonnements comprennent toutes sujétions et en particulier :
• Les démarches administratives (ouverture des abonnements, etc.) ;
• Le raccordement aux points d’alimentation d’eau, électricité ;
• L’étude et la réalisation de fondations superficielles si besoin ;
• La protection au feu des cantonnements ;
• Les commodités et les équipements nécessaires aux utilisateurs et aux services d’entretien de ces
cantonnements ;
• Le repli des installations et la remise en état des emprises mises à disposition ;
• Les désinfections, les essais périodiques, les essais spécifiques.
En dehors de la zone de base-vie prévue à cet effet, dont l’implantation est décrite dans le plan de principe
d’installation de chantier, aucune installation ne pourra être implantée sans l’accord du MOE et du MOA.
L’hébergement de toute personne est strictement interdit sur le site de l’opération, ainsi que tout type ’hébergement
mobile (caravane, camping-car, autres).
Les appareils de cuisson à feux ouverts (barbecues, plaques de cuisson gaz, etc.) sont strictement interdits.
Toutes les installations de chantier seront impérativement localisées hors de toute zone à risques ferroviaires,
conformément au DCS.
V. 1. 2. Equipements Intérieurs
Le titulaire du lot 01 équipera les modules des éléments suivants :
• Des détecteurs de présence dans les sanitaires commandant éclairage et ventilation ;
• Des contacts de feuillure aux fenêtres coupant les appareils de chauffage / climatisation lors de leur
ouverture ;
• L’éclairage, la climatisation et le chauffage seront régulés par un programmateur afin d'en couper
l'alimentation chaque soir, le weekend et les jours fériés.
Le titulaire du lot 01 équipera les cantonnements des éléments suivants :
- d’un éclairage par réglettes fluorescentes et de prises de courant à adapter aux différents usages, raccordés sur
un tableau électrique indépendant respectant les normes en vigueur ;
• D’un ensemble de plomberie/sanitaires (urinoirs, WC, lavabos, sèche-mains, et petits équipements pour
consommables tel que savon, papier hygiénique, etc.). Toutes les alimentations extérieures doivent être
calorifugées et tracées électriquement, un vestiaire sanitaire réservé aux femmes sera prévu dans chaque
zone du cantonnement ;
• Des ferme portes sur les portes extérieures ;
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 14 / 27
• D’un système de chauffage et de climatisation avec une ventilation réglementaire ;
• D’extincteurs en nombre suffisant.
Le mobilier et les équipements seront mis en place et à ses frais, par le titulaire du lot 01, conformément aux
prescriptions du PGC, à la réglementation en vigueur et à la proposition d’implantation définie par l’entreprise et
validée par la MOE/OPC :
• Dans les vestiaires : armoires cadenassables doubles et chauffées, bancs et patères ;
• Dans les réfectoires : tables de réfectoires et chaises (1 par personne), patères, poubelles, le tout en nombre
suffisant). Chaque réfectoire de plus sera équipé d’un meuble kitchenette, équipé d’un évier avec eau
chaude et froide, d’un réfrigérateur, de plaques électriques, d’un four à micro-ondes et de chauffes gamelles
en nombre suffisant.
Le titulaire du lot 01 s’engage à respecter toutes les sujétions établies à l’article 8 de la Charte Chantier
Faible Nuisance.
Le titulaire du lot 01 prévoira au titre de son marché : l’entretien, la maintenance et le repli de ces équipements à sa
charge et à ses frais. L’ensemble des prescriptions de l’OPPBTP relatives à la lutte contre la Covid-19 seront mises
en place s’il y a lieu, conformément au PGC.
V. 1. 3. Aménagements
Les entreprises devront transmettre dans leur réponse à l’appel d’offre leurs effectifs prévisionnels par mois sur la
période du chantier.
Chaque lot devra confirmer ce prévisionnel au plus tard dans un délai de 10 jour calendaire (après notification du
marché) à l'OPC et la MOE afin que le lot 01 puisse dimensionner correctement les cantonnements.
Le lot 01 est responsable des délais de commande et d’installation pour garantir une mise à disposition dans les
temps ; à défaut ils prendront à leur charge les mesures conservatoires qui y correspondent.
Il appartient au lot 01 d’établir un plan d’installation de chantier et de la base vie qu’il fera valider par la MOE, le
CSPS et l’OPC avant le début des travaux. Ce plan d’installation de chantier devra être mis à jour et diffusé suivant
les demandes de la MOA/MOE/OPC/CSPS par le lot 01. Et cela a chaque changement de phase majeure.
(Modification d’emprise, de cheminement, de flux de logistique, ou d’accès au site)
Le lot 01 devra s’organiser afin d’intégrer les délais nécessaires pour les études, visas et commandes et permettre
l’installation de cette base vie avant le démarrage de leurs travaux
Toute extension des installations devra être soumise également aux approbations d’un organisme agréé et de la
MOA/MOE/CSPS.
Le lot 01 communiquera les rapports de vérification par un organisme agrée à la MOE et au CSPS.
Le lot 01 organisera et aura à sa charge le passage d’organismes de contrôle agréés pour le contrôle de la potabilité
de l’eau, et d’absence de légionellose. Ces contrôles seront périodiques, conformément à la réglementation en
vigueur. Ils seront définis avec la MOE et le CSPS, donneront lieu à des remises de rapports, à la définition et à la
mise en œuvre de moyens de traitement en cas de résultats anormaux.
Le lot 01 organisera et aura à sa charge la mise en place des armoires et installations nécessaires pour
l’acheminement des énergies (CFO, CFA, eau) et les dispositifs réglementaires inhérents aux installations (par
exemple la mise en place de clapets anti-retour).
L’aménagement des modules devra permettre la création de vestiaires et de blocs sanitaires à destination des
femmes et des hommes de façon distinctes et sera soumis au visa de la MOE.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 15 / 27
Le lot 01 aura à sa charge et à ses frais le repli de l’ensemble des installations selon le phasage des travaux, à une
date qui lui sera confirmée par la MOE/OPC.
V. 1. 4. Gestion des consommables
Le lot 01 réalisera à sa charge et à ses frais toute la gestion de la base-vie :
• La location des bungalows ;
• Les traitements et mise en place de moyens correctifs en cas de résultats négatifs aux contrôles sanitaires
des réseaux, ainsi que la mise en place de moyens provisoires ;
• L’entretien des bungalows, des cheminements piétons, des équipements ;
• Les frais liés aux consommations électriques et eau et leurs abonnements ;
• Le nettoyage de l'ensemble des locaux y compris fourniture des consommables.
Si des détériorations ou des vols d’équipement sont constatés :
• Dans les vestiaires, les frais de remise en état seront imputés à l'entreprise occupant les locaux ;
• Dans des locaux collectifs, les frais de remise en état seront imputés à l’ensemble des entreprises au prorata
de leur marché.
En cas de constat de manquements dans l’entretien de la base-vie constaté par la direction de chantier, une
intervention en 48h par une société spécialisée devra être organisée aux frais et charges du le lot 01.
V. 1. 5. Bureaux de chantier Entreprises
A définir
V. 1. 6. Bureaux MOE-MOA-AMO-OPC-CSPS-SDR
Il est prévu 9 modules de bungalows (15 m²) pour la direction de travaux, répartis comme suivant !
• 2 modules pour Grpt MOE
• 1 module CSPS et OPC (MOE) partagé
• 1 module MOA-AMO (passage) → Besoin à confirmer par MOA
• 1 module sanitaire double (Femmes / Hommes)
• 1 module cafétéria
• 3 modules pour SDR
V. 1. 7. Maison de Projet
Une maison du projet, constituée de deux modules préfabriqués habillés, sera mise en place sur l'emprise du chantier
et maintenue jusqu’à la date définie au planning en vigueur. Elle sera accessible depuis le cours de Verdun et ouverte
au public sur demande, en journée, sous la responsabilité de la collectivité. L'emplacement précis et les modalités
de mise en œuvre sont définis dans les CCTP des lots concernés.
V. 1. 8. Points fumeurs
Le lot 01 mettra en place à sa charge et à ses frais des points fumeurs pour les entreprises à proximité des zones
de chantier.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 16 / 27
VI. GESTION DES EXTÉRIEURS
VI. 1. Contrôles des accès
Les entrées piétonnes des emprises chantier seront situées conformément au PIC. L’accès sera régulé par un
portique de contrôle. L’établissement ainsi que la gestion des badges d’accès sera à la charge du lot 01.
L’accès des personnes et la régulation des flux de livraisons seront assurés par un personnel mis en place par le lot
01.
Toute personne intervenant sur le chantier devra être en possession d’un badge chantier. En cas d’anomalie
constatée ou de non-respects des procédures de sécurité, des mesures coercitives seront appliquées.
En dehors des heures d’activité, l’accès au site sera isolé par des portails cadenassés (A charge du lot 01 et 16)
VI. 2. Stationnement des véhicules
Des places de stationnement pour les véhicules des entreprises et de la MOA/MOE, seront prévues dans l’enceinte
du site (au plus près de la base vie).
En cas de stationnement sauvage aux abords du chantier, les services compétents de la municipalité seront saisis
pour verbaliser et évacuer le(s) dit(s) véhicule(s).
VI. 3. Accès et voies de chantier
Les accès et voies de chantier sont décrits dans le PIC joint au dossier marché.
Les accès en toiture ou toiture terrasse se feront via les escaliers d’accès (Type Escalib) mis en place par le lot 01
au titre de son marché. Leur emplacement devra s’adapter aux dispositions et configurations des travaux.
Les cheminements piétons à l’intérieur du site seront mis en œuvre, sécurisés, signalés, maintenus et adaptés par
le lot 01 au titre de son marché.
Les pistes de circulations aux abords des ouvrages en constructions seront déployées, maintenus et adaptés par le
lot 01 au titre de son marché.
À noter que les travaux de VRD en limite Nord-Est sont particulièrement exposés aux contraintes de proximité avec
les voies ferrées. Les entreprises titulaires des lots concernés sont tenues de prendre connaissance des sujétions
définies dans le DCS à ce sujet et d'en intégrer les prescriptions dans leur organisation de chantier.
VI. 4. Clôtures
Le lot 16 intervenant en première phase pour assurer le décapage de la plateforme et le terrassement des terres,
assurera au titre de son marché la complétude de l’isolation physique du site par des clôtures type « ‘Vite-Clos ».
Ces clôtures seront menottées et positionnées sur plots lestés ou fichés dans le terrain suivant le profil.
Les moyens et dispositifs d’isolations physiques seront soumis à validation de la MOE
Ces clôtures seront reversées au lot 01, dès la mise à disposition par le lot 16 des emprises nécessaires au
lancement des travaux du lot 01, de la Cité de L’Enfance.
Le lot 01 assurera la complétude et l’isolation physique de ses emprises vis à vis des emprises de travaux du lot 16
(Parc)
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 17 / 27
La clôture actuelle sur l’ensemble du linéaire du Cour de Verdun, de type béton, sera démolie dans le cadre des
travaux de la citée scolaire. Après cette démolition elle devra être remplacé par de la clôture type vite clos.
Les emprises et accès de chantier évoluant au fil de l'avancement des travaux (notamment du lot 16 au lot 1), une
procédure de remise d'emprise contradictoire sera mise en place à chaque changement de lot pilote. Préalablement
à toute prise en charge d'une zone par un nouveau lot, une visite contradictoire sera organisée en présence des
représentants des lots concernés. Cette visite donnera lieu à l'établissement d'un plan des limites d'emprise à jour
et à la signature d'un procès-verbal d'état des lieux, actant les conditions dans lesquelles la zone est transmise. Ce
document constituera la référence en cas de litige ultérieur sur l'état ou les limites de l'emprise concernée.
VI. 5. Portails
Deux portails sont prévus d’être installés sur le site, un a charge du lot 16, et un autre a charge du lot 01. Les
dimensions d’ouverture de ces portails devront permettre la giration en entrée et sortie des véhicules attelés de type
camion-remorques, vers et depuis le Cour de Verdun. (Voir document « Phasage Synthétique des emprises et
accès »)
VI. 6. Panneau de chantier
Le lot 01 mettra en place, à ses frais, un panneau de chantier avec les coordonnées des entreprises et de la direction
du projet. La conception de ce panneau sera à la charge de la MOA/MOE. Le lot 01 se chargera de récupérer les
informations nécessaires pour les inscrire sur le panneau. Il mettra à jour les informations autant que nécessaire sur
toute la durée du projet.
Le lot 01 assurera l’entretien et le repli de ce panneau, à ses frais. La position et les dimensions de ce dernier sera
confirmé par la MOA/MOE en phase préparation.
VI. 7. Signalisation/affichages
Le lot 01 mettra en place à ses frais toute la signalétique nécessaire (directions, étages, sorties de secours,
sanitaires, etc.), en nombre suffisant, en accord avec les préconisations du CSPS et suivant l’avancement des
travaux. Le lot 01 prendra à sa charge et à ses frais l’entretien de cette signalétique, ses modifications éventuelles
ainsi que son repli. Toute demande complémentaire de la part de la MOE/CSPS devra être mise en œuvre par le lot
01 à ses frais.
Toute autre signalisation extérieure du chantier et tout autre panneau, que ceux prévus ci-avant, seront soumis à
l’accord écrit et préalable du Maître d’Ouvrage.
Tout panneau mis en place sans autorisation du Maître d’Ouvrage sera immédiatement enlevé aux frais du lot l’ayant
installé.
Le lot 01 s’assure que les divers panneaux sont en permanence affichés :
• Autorisations administratives (déclaration préalable, permis de construire, d’aménager, de démolir, permis
modificatifs, arrêté de transfert…) ;
• Déclarations adressées à l’IT, l’OPPBTP et à la CRAM ;
• Panneau de chantier indiquant les coordonnées des Lots ;
• Panneau d’information pour les salariés des lots contenant les coordonnées de divers organismes, les
horaires de travail, le règlement intérieur et les consignes d’incendie, etc...
Le lot 01 en assure entretien et le nettoyage et effectue un constat chaque mois pour constater la validité des
affichages et transmettre ce constat à la MOE.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 18 / 27
VI. 8. Horaires de chantier
Les horaires de travail sur le chantier sont fixés de 7h à 18h, du lundi au vendredi hors jours fériés.
Les horaires de livraison sur le chantier sont fixés de 7h à 18h du lundi au vendredi hors-jours fériés sous réserve
d’arrêté municipal en cours ou à venir.
VI. 9. Points de rassemblement
Des points de rassemblement et issues de secours en cas d’incendie seront définis, si besoin et conformément au
PGC et indiqués sur le PIC établis par le lot 01.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 19 / 27
VII. GESTION DES APPAREILS DE CHANTIER
VII. 1. Grues
Le déploiement de grue ou de d’équipement de levage devront répondre aux prescriptions SNCF (IG) dans le
cadre de travaux aux avoisinants d’ouvrages ferroviaire.
En phase Etude, il a été défini le déploiement d’une grue a tour. Celle-ci ne couvrant pas la partie des zones
techniques sur le toit terrasse du réfectoire, il sera déployé une grue mobile lors des phases de GO.
Le lot 01 s’engage à prendre les mesures logistiques nécessaires à l’acheminement et au déploiement de la grue
sur le site, telles que le rehaussement ou le dévoiement des réseaux aériens qui gêneraient.
La grue à tour sera mise à disposition par le lot 01 aux lots 03, 04 et 05 dans le cadre du montage des éléments de
la charpente, des façades et de la toiture, dans la limite de sa présence sur le chantier et de sa disponibilité.
La durée d’exploitation et de maintien sur le site de la grue a tour a été définie à 9 mois.
À noter que les grues sont particulièrement exposées aux contraintes de proximité avec les voies ferrées. Les
entreprises titulaires des lots concernés sont tenues de prendre connaissance des sujétions définies dans le DCS
à ce sujet et d'en intégrer les prescriptions dans leur organisation de chantier.
VII. 2. Appareils de manutention/nacelles
Les appareils mis en place par les entreprises devront répondre aux charges admissibles d’exploitation des
ouvrages.
Les entreprises devront réaliser les études permettant de statuer sur la possibilité ou non de mettre en place des
appareils de manutention suivant le poids des appareils et des personnes et s’y conformer.
Certains appareils pourront être interdits, ou leur nombre limité suivant l’avancement du chantier. Ainsi, chaque
entreprise devra faire une demande précise et obtenir un accord de la MOE avant de mettre en place un quelconque
équipement sur les toits-terrasse, toitures ou les planchers.
Les entreprises devront mettre en place les balisages décrits au PGC ainsi que les protections de sol adaptées (lino
ou plaque de répartitions ou cumul des deux) demandées par la MOE/OPC/CSPS.
Chaque appareil doit être clairement identifié par le logo et le nom de l’entreprise qui l’utilise, et être autorisé à être
utilisé. Des contrôles périodiques seront effectués par la MOE/CSPS/OPC.
Toute dégradation liée à l’utilisation d’un appareil de manutention sera imputée à l’entreprise utilisatrice de l’engin à
qui seront facturées les reprises d’ouvrage éventuelles.
Les machines thermiques seront interdites dans les bâtiments, seules les machines électriques seront autorisées.
Les entreprises devront s’assurer que les coffrets de chantier permettront la recharge de leurs machines.
Les appareils de manutentions devront :
• Être stockés de manière espacée pour se prémunir des risques de surcharge du plancher ;
• Être éloignés d’un stockage de matériaux ;
• Être stockés suivant l’emplacement défini en accord avec la MOE/OPC.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 20 / 27
VII. 3. Appareils de levages
Chaque lot devra étudier et prévoir à sa charge et à ses frais un système de levage (type palan / treuil), y compris
toutes les sujétions de mise en place vis-à-vis des échafaudages prévus, pour permettre la manutention des
équipements de son lot.
VII. 4. Echafaudages
Les entreprises mettront en place à leur charge et à leur frais tous les équipements provisoires nécessaires à la
protection des personnes dès que leurs travaux le nécessitent, conformément à la réglementation et au PGC, suivant
les situations rencontrées et en accord avec l’avis du CSPS. Ces équipements provisoires seront complémentaires
des protections collectives mises en place par le lot 01.
L’entretien et le repli de ces équipements provisoires sont à la charge et aux frais des entreprises les ayant installées.
Ces équipements provisoires seront adaptés autant que nécessaires suivant les demandes du CSPS et de la MOE.
Chaque entreprise devra vérifier quotidiennement ses installations et agir immédiatement pour leur maintien en état.
VII. 5. Protections Collectives
Le lot 01 désignera un responsable pour le contrôle journalier et le maintien en état de toutes les protections.
La signalétique liée à la sécurité de chantier et aux accès, y compris BAES provisoires, bandes LED et toutes
sujétions sera mis en place, entretenue et repliée à la charge et aux frais du lot 01.
Les protections collectives de chantier seront mises en place, entretenues et repliées à la charge et aux frais du lot
01.
Si un lot nécessite pour ses travaux une modification des protections collectives de chantier, il devra formuler une
demande écrite au lot 01 et MOE/OPC deux semaines avant ses travaux. Le lot 01 devra effectuer ces modifications
à sa charge et à ses frais pour qu’elles soient effectives 48h avant la date d’intervention prévue du lot.
Si une défaillance ou un manquement dans les protections collectives qui induit un danger imminent ou important
pour la sécurité des personnes est constaté, le lot 01 devra intervenir dès que l’observation a été formulée pour
remettre en conformité les protections collectives, quelle que soit l’origine de la demande.
Certains travaux se déroulant en toiture ou toit terrasse, toute personne devant intervenir devra respecter les
consignes de sécurité conformément à la réglementation en vigueur et au PGC.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 21 / 27
VIII. GESTION DES ESPACES
VIII. 1. Livraisons
La gestion des livraisons sera assurée par chaque lot, suivant les livraisons qui les concernent, à leur charge et à
leurs frais. Les entreprises annonceront leurs livraisons prévisionnelles au cours des réunions de chantier.
Les livraisons auront lieu durant la plage horaire d’ouverture du chantier.
Les entreprises prévoiront les moyens nécessaires pour assurer les livraisons à leur charge et à leurs frais (sangles,
transpalettes, manitou, etc.). Le déchargement des livraisons est à la charge de chaque entreprise. Les matériels
devront être dépalletisés à l’arrivée de leur livraison.
Dans le cas de déchargement avec la grue ou tout autre levage mécanisé, chaque entreprise demandeuse devra
désigner un responsable à même d’assurer le déchargement sous grue.
Si un déchargement est constaté comme ne s’effectuant pas en sécurité, l’entreprise sera sanctionnée et le référent
devra être changé.
Les livraisons de l’entreprise pourraient aussi être annulées en cas de nouveau manquement, les conséquences de
ces annulations seront à la charge et aux frais de l’entreprise.
VIII. 2. Soudure ou usage de points Chaud
L’ouvrage à construire étant un mix structurel entre béton et bois, l’usage de point chaud est interdit. Cependant si
l’activité le nécessitait les dispositions d’utilisation et de réalisation de ces travaux devront se conformer au PGC et
seront étudiées et validées avec le CSPS, et le préventionniste entreprise.
L’entreprise amenée à réaliser des travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage…) devra :
• Fournir en début de projet une liste des travaux les plus courants occasionnant des points chauds au
MOE/CSPS ;
• Proposer au MOE et au CSPS les mesures de sécurité qu’elle compte mettre en œuvre.
Elle devra également tenir compte des précautions préconisées par ces derniers.
En phase travaux, chaque entreprise amenée à réaliser des travaux par point chaud devra respecter la procédure
d’établissement des permis feu.
Tous travaux par point chaud devront faire l’objet d’une demande de permis de feu par l’entreprise demandeuse
auprès du CSP et de la MOE, et ce au moins 2 heures avant l’intervention.
Chaque permis feu accordé sera à afficher durant toute la durée de l’intervention sur la zone de travaux concernée
par l’entreprise demanderesse.
Chaque entreprise devra également s’équiper des extincteurs adaptés ; ces extincteurs devront mis en place au
poste de travail par point chaud par l’intervenant de l’entreprise.
Les travaux par points chauds devront cesser 2h30 avant le départ des opérateurs (que ce soit pour une pause
prolongée ou pour la fin de la journée de travail).
Les moyens de lutte contre le feu sont installés conformément au PGC
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 22 / 27
VIII. 3. Aires de stockage
Le stockage de produits dangereux est strictement interdit, notamment ceux à risque d’explosion. Les résidus de
produits dangereux devront être évacués à la charge et aux frais des entreprises les ayant produits.
Le stockage du matériel devra se faire au niveau de la zone décrite au PIC ou à pied d’œuvre, en concertation avec
les lots intervenant sur le chantier, pour ne pas gêner l’avancée des travaux. Les livraisons devront se faire à flux
tendu pour limiter au maximum l’emprise de la zone de stockage et la durée de celui-ci.
Ces zones de stockages provisoires sont évolutives par rapport aux travaux, conformément au phasage de ceux-ci.
L’attribution des zones de stockage sera discutée en réunion de chantier et soumis à l’approbation de la MOE/OPC.
Il appartiendra à chaque entreprise de gérer ses livraisons afin que le volume de celles –ci puisse être en corrélation
avec le besoin du chantier et l’espace alloué avant la pose. En ce sens, les livraisons massives sont interdites.
Les entreprises devront respecter les dates de libération d’emprises formulées par la MOE/OPC sans quoi des
pénalités seront appliquées, conformément au CCAP.
Les entreprises devront mettre en œuvre les moyens nécessaires pour protéger et baliser les emprises sur lesquelles
elles stockent.
VIII. 4. Alimentation Electrique de Chantier
VIII. 4. 1. Branchement Principal
Un poste ENEDIS est actuellement présent sur le site, il devrait être remplacé par un autre poste avant la notification
des travaux.
L’alimentation de chantier nécessaire aux travaux est prévue d’être connecté sur ce nouveau poste, par le lot 01.
Le lot 01 précisera pendant la période de préparation le nom et le numéro de téléphone portable de la personne à
contacter en cas de panne ou dysfonctionnement sur l’installation électrique provisoire de chantier, pour un
dépannage immédiat pendant la plage horaires d’ouverture du chantier. Ces précisions seront aussi affichées sur
les tableaux électriques de chantier. Une astreinte H24 est à prévoir par le lot 01 en cas de besoin d’intervention sur
les installations électriques.
L’entretien et la maintenance des installations électriques provisoires de chantier seront réalisées par le lot 01,
suivant les besoins, à ses frais. Les abonnements et les consommations des installations électriques provisoires de
chantier seront à la charge de la MOA.
L’installation électrique provisoire de chantier devra pouvoir répondre aux besoins estimés par la MOE. Ce besoin
en puissance est indicatif, le lot 01 devra apporter toute son expertise en la matière pour affiner le dimensionnement
nécessaire de l’installation électrique pendant la phase préparation.
L’ensemble des installations électriques provisoires de chantier devra en tout point satisfaire aux règlements de
sécurité et se conformer aux prescriptions du PGC.
VIII. 4. 2. Branchements Secondaires
Le lot 13A réalisera à sa charge et à ses frais une proposition de plan synoptique des armoires secondaires et
coffrets d’étage en phase préparation, qui sera soumise à validation de la MOE.
L’études de câblage sera réalisée par le lot 13A, à ses frais, durant la phase préparation et sera soumise à validation
de la MOE.
Les coffrets seront fermés à clés et comporteront :
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 23 / 27
• Plastron ;
• Dispositifs de coupure et de sécurité ;
• Voyant de mise sous tension.
Le lot 13A réalisera des inspections périodiques de conformité et mettra en œuvre à sa charge et à ses frais les
mesures de reprises nécessaires, sur les fourreaux ou les coffrets.
Les cheminements et implantation de l’installation électrique provisoire de chantier doivent permettre la réalisation
des travaux de chaque marché et devront être soumis à l’approbation de la MOE. Les modifications éventuelles en
cours de chantier seront à la charge et aux frais du lot 13A.
Les tableaux de distribution, ainsi que les câbles de distribution et leurs supports, par zone et par étage, permettront
en outre de raccorder plusieurs appareils électriques.
Les coffrets électriques provisoires de chantier seront équipés des dispositifs réglementaires en vigueur.
Le lot 13A émettra en phase préparation une proposition du type de coffrets qu’il souhaite implanter. Cette proposition
sera soumise à discussion avec la MOE et devra être modifiée selon les remarques émises par la MOE. La solution
retenue et approuvée par la MOE sera celle mise en œuvre par les lots.
Les coffrets de chantier devront présenter au moins 5m de mou pour pouvoir être déplacés au besoin.
La longueur des rallonges des matériels électriques et électroportatifs des entreprises sur les coffrets provisoires de
chantier ne devra pas excéder 25m.
L’ensemble des étages et toitures de chaque bâtiment concerné par les travaux doit être couvert par des coffrets sur
toute leur surface avec un minimum d’un coffret tous les 25m. Le nombre de coffret sera évolutif selon le phasage
des travaux, les besoins du chantier et la configuration des étages. Le lot 13A devra fournir les coffrets de chantier
à ses frais selon ces dispositions.
VIII. 4. 3. Eclairage
Le lot 01 mettra en place à sa charge et à ses frais un éclairage provisoire et toutes sujétions dans les zones
suivantes :
• Zones de livraisons ;
• Entrées de chantier ;
• Autour de la base-vie ;
• À chaque entrée d’échafaudage sur tous les étages et tous les bâtiments ;
• Sur les circulations horizontales et verticales à l’intérieur de tous les bâtiments et des échafaudages.
L’entretien, les modifications éventuelles, le renfort en éclairage en cas de faiblesse constatée et le repli de ces
installations est à la charge du lot 01. Le niveau d’éclairement sera en conformité avec les préconisations du PGC.
Tous les éclairages mis en place pourront s’éteindre ou s’allumer via un interrupteur (ou programmateur) mis en
place par le lot 01.
Le lot 01 mettra en place à ses frais les BAES provisoires nécessaires dans toutes les zones le nécessitant, y compris
modifications et repli.
Les entreprises ont la charge et la responsabilité d’éclairer leurs postes de travail.
Le lot 01 prévoira à sa charge et à ses frais la mise en place, y compris modification et repli des câbles et fourreaux,
y compris toutes sujétions.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 24 / 27
IX. TENUE DU CHANTIER
IX. 1. Généralités
Le nettoyage est indissociable de l’évacuation des déchets, gravois, emballages, matériel inutilisé, etc. Le nettoyage
de chantier est une obligation essentielle des entreprises vis-à-vis de la sécurité et de la salubrité entourant leur
personnel. Il contribue à maintenir un environnement propre et sûr, indispensable à la qualité de la réalisation des
travaux. Chaque entreprise sera responsable du nettoyage de ses zones de travail et de l’évacuation des déchets,
gravois, emballages, matériel inutilisé, etc.
IX. 2. Collecte des Déchets
Chaque entreprise doit évacuer chaque jour de ses zones de travail et de stockage, à ses frais et par ses propres
moyens, tous ses déchets et gravats, pendant toute la durée de son intervention, et ce jusqu’aux bennes mis à
disposition par le lot 01 et déployés sur le site. Le tri devra être effectués au niveau de ces bennes. Tout
manquements à cette gestion des déchets et a leur tri fera l’objet de mesures coercitives.
Les bennes seront évacuées et bâchées par le lot 01 dès qu’elles seront remplies, aucun trop plein ne sera toléré.
Le stockage de déchets ou gravois hors des bennes est interdit. Les bennes ou autres moyens de stockage
temporaire des déchets devront être implantés dans la zone de stockage de chantier telle que définie au PIC par le
lot 01.
Toutes les entreprises s’engagent à respecter toutes les sujétions établies aux articles 8, 13 et 15 de la
Charte Chantier Faible Nuisance.
Un compte « Prorata » sera mis en en œuvre pour la gestion des bennes a déchets et tris
IX. 3. Nettoyage des zones de travaux
Les entreprises devront nettoyer leurs zones de travaux quotidiennement, à leur charge et à leurs frais. Si plusieurs
entreprises interviennent dans une même zone, celles-ci devront s’organiser entre elles pour que le nettoyage soit
réalisé.
Cette évacuation doit être journalière dans toutes les zones de travaux, réalisée par des moyens appropriés pour
conserver l’état de propreté exigé.
Toute négligence, retard dans l’exécution ou insuffisance des moyens mis en place constaté sera signifiée à l’(les)
entreprise(s) responsable(s) et immédiatement pénalisable.
L’entreprise disposera de 12 heures à compter du constat de carence pour y remédier, faute de quoi et sans autre
avertissement, le MOE fera réaliser les travaux de nettoyage et/ou d’évacuation par une entreprise extérieure
spécialisée, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
En cas de défaillance généralisée, la MOE avisera le MOA en lui demandant l'intervention immédiate d'une entreprise
extérieure, aux frais de l’ensemble des entreprises, au prorata du montant de leur marché.
IX. 4. Nettoyage pour les OPR et la réception
Chaque lot devra réaliser le nettoyage fin de ses ouvrages, à sa charge et à ses frais, avant les OPR et avant la
réception. Les entreprises devront mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour réaliser ce nettoyage qui
concerne l’ensemble des ouvrages réalisés en amont en anticipant le temps nécessaire à sa réalisation pour qu’il
soit fait dans les temps et en prenant en compte l’environnement des travaux.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 25 / 27
X. PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES
X. 1. Sécurité incendie
Voir PGC
X. 2. Extincteurs
Des extincteurs CO2 et à eau seront mis en place par les lots dont les interventions les Nécessitent suivant la
réglementation en vigueur, la prescription du PGC et sur demande du CSPS.
Ces extincteurs devront avoir fait l’objet d’une vérification périodique de moins d’un an et devront être maintenus en
parfait état de fonctionnement.
Le contrôle, le remplacement et la dépose de ces extincteurs sera à la charge de chaque lot propriétaire des
extincteurs pour ceux qui les concernent.
XI. PRESCRIPTIONS DIVERSES
XI. 1. Zone Echantillons
Une zone pour les échantillons sera prévue dans la salle de réunion par le lot 01 (Fourniture d’étagère)
XI. 2. Traitement du hors d’eau provisoire
Le lot 01 aura à sa charge et à ses frais tous les travaux nécessaires pour assurer le traitement du hors d’eau de
l’ensemble des bâtiments jusqu’au hors d’eau définitif.
Ces hors d’eau provisoire seront proposés et établis en phase « Préparation et Etudes » par le lot 01 et soumis à
validation de la MOE
XI. 3. Dégradations ou vols
En cas de vol de matériel ou sur les ouvrages finis constaté, la personne identifiée comme ayant commis le vol sera
immédiatement renvoyée du chantier.
Toute dégradation sera imputée financièrement à l’entreprise identifiée comme étant responsable de la dégradation.
Si l’entreprise n’est pas identifiée, la dégradation sera refacturée à l’ensemble des entreprises au prorata du montant
de leur marché
XI. 4. Interdictions
Il est strictement interdit de fumer sur le chantier, des points fumeurs sont mis à disposition des entreprises. Il est
également interdit de vapoter en espace fermé, manger sur le chantier, introduire des armes ou de l’alcool sur le
chantier.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 26 / 27
XI. 5. Protection des ouvrages
Chaque lot est responsable du maintien en parfait état de ses ouvrages jusqu’à la réception de ceux-ci. En ce sens,
les lots mettront en œuvre à leur charge et à leurs frais toutes les mesures de protection nécessaires de leurs
ouvrages, y compris maintien en état et repli.
CCE – Notice d’Organisation de Chantier Page 27 / 27
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.