Annexe
PGCSPS Cité de l'enfance Léo Lagrange - Ville de Cenon - 29 juillet 2026.pdf · 11 532 mots · du marché « Construction d'une Cité de l'Enfance avec crèche, groupe scolaire et salle polyvalente, aménagement d'un jardin public… », dossier de consultation officiel.
PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION
DE SÉCURITÉ & DE PROTECTION DE LA SANTÉ
OPÉRATION
Cité de l’enfance Léo Lagrange et jardin public
82 Cours de Verdun – 33150 CENON
MAITRES D’OUVRAGE :
VILLE DE CENON
1 Avenue Carnot
33152 CENON
EDITION Modification A Modification B Modification C Modification D
du : 2 mai 2026 du : 29 juillet 2026 du : du : du :
Chapitre I 7 Pages P 7 Art 2.4
Chapitre II 9 Pages P 15 Art 2.04
Chapitre III 9 Pages
Chapitre IV 2 Page
Chapitre V 2 Page
Chapitre VI 2 Pages
Annexes 10 Pages
COORDONNATEURS SPS - GM QUALITÉ - 8, chemin Lescan - 33150 CENON 05.56.40.08.07 @ contact@gm-qualite.fr
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
S O M M A I R E
Sommaire ------------------------------------------------------------------------------------------- Pages 2 & 3
Principes généraux -------------------------------------------------------------------------------- page 4
CHAPITRE I - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
1 - Règlements applicables ----------------------------------------------------------------- page 6
2 - Présentation sommaire du projet ------------------------------------------------------ pages 7 & 8
3 - Conditions particulières d’intervention en phase Travaux et dispositions à
mettre dans le cadre du DIUO -------------------------------------------------------- page 8
4 - Intervenants et Tiers concernés -------------------------------------------------------- page 9
5 - Services & Organismes de prévention ----------------------------------------------- pages 9 & 10
6 - Services Extérieurs ---------------------------------------------------------------------- page 10
7 - Services d’Urgence---------------------------------------------------------------------- page 10
8 - Entreprises -------------------------------------------------------------------------------- page 11
9 - Renseignements Administratifs ------------------------------------------------------- page 11
CHAPITRE II - MESURES D’ORGANISATION MANDATAIRE DU CHANTIER
II.1 - Rappel des dispositions législatives --------------------------------------------- page 13
1.1. Plan Général de Coordination de Sécurité & de Protection de la Santé -------- page 13
1.2. Plan Particulier de Sécurité & de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) ---------- pages 13 & 14
II.2 - Installations de chantier ----------------------------------------------------------- page 14
2.01. Plan d’installation de chantier ------------------------------------------------------ page 14
2.02. Accès au chantier et sa signalisation ----------------------------------------------- page 14
2.03. Clôture et fermeture du chantier - Panneau chantier - Signalisation ---------- page 15
2.04. Zone d’installation de chantier et stockage --------------------------------------- page 15
2.05. Bureaux de chantier ------------------------------------------------------------------ page 15
2.06. Locaux du personnel ----------------------------------------------------------------- page 15
2.07. Raccordements et installations des réseaux : Electricité, Eau, Téléphone,
E.U. & E.P. pour les besoins du chantier------------------------------------------ pages 16 & 17
2.08 Les dispositions de protection incendie -------------------------------------------- page 18
2.09. Dispositions prises pour le contrôle de l’accès des personnes sur le chantier pages 18 & 19
2.10. Dépenses d’investissement, d’entretien et de consommation ------------------ page 19
2.11. Circulation dans le chantier --------------------------------------------------------- page 19
2.12. Nettoyage et enlèvement des gravois ---------------------------------------------- page 20
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 2 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
CHAPITRE III - MESURES DE COORDINATION S.P.S.
3.1. Introduction ----------------------------------------------------------------------------- page 22
3.2. Ordre d’exécution et phasage des travaux ------------------------------------------ page 22
3.3. Etat des lieux et contraintes liées à l’environnement et au projet --------------- page 22
3.4. Conditions de manutention ----------------------------------------------------------- pages 23 à 24
3.5. Protections collectives ----------------------------------------------------------------- pages 25 & 26
3.6. Conditions de stockage et d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés --- page 26
3.7. Mesures de coordination des interactions des entreprises ------------------------ pages 26 à 28
Etude des Coactivités ------------------------------------------------------------------ page 28
CHAPITRE IV - LES MESURES MANDATAIRES PRISES POUR ASSURER LE
MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE
4.1. Entretien des accès et clôtures -------------------------------------------------------- page 30
4.2. Nettoyage et propreté du chantier---------------------------------------------------- page 30
CHAPITRE V - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LES SECOURS
ET L’EVACUATION DU PERSONNEL
5.1. Téléphone de secours ------------------------------------------------------------------ page 32
5.2. Cheminement d’accès des secours et d’évacuation ------------------------------- page 32
5.3. Organisation des premiers secours -------------------------------------------------- page 32
CHAPITRE VI - MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES ET
LES INTERVENANTS
6.1. Désignation d’un délégué à la sécurité dans chaque entreprise ----------------- page 34
6.2. Transmission de documents et d’observations ------------------------------------- page 34
6.3. Le Registre Journal et le Dossier Sécurité chantier ------------------------------- page 34
ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------------------ pages 35 à 47
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 3 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
PRINCIPES GENERAUX
Le présent Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé tend à mettre en œuvre
les Principes Généraux de Prévention applicables à toutes les personnes intervenant sur un chantier de
bâtiment.
RAPPEL Conformément aux articles L.4532-5 / L.4532-6 / L.4532-8 du Code du Travail « l’intervention
du Coordonnateur ne modifie ni la nature, ni l’étendue des responsabilités qui incombent à
chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ».
Principes définis par la loi du 31/12/93
a) Eviter les risques,
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
c) Combattre les risques à la source,
d) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
e) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux,
f) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du
travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
g) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 4 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
- CHAPITRE I -
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 5 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
CHAPITRE I - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
1 – REGLEMENTS APPLICABLES
Décret du 20/03/79 Formation à la sécurité
Décret du 03/09/92 Manutention manuelle
Loi n° 1418 du 31/12/93 Chantiers temporaires et mobiles
Décret n° 94.1159 Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matière de
du 26/12/94 sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment et de génie
civil
Loi n° 91.1414 du 31/12/91 Equipements de travail, moyens de protection
Décrets
92.765/766/767/768 &
93.40/93.41
Circulaire DRT n° 93.22 du 22/09/93
Instruction DRT n° 93.13 du 18/03/93
Dispositions Générales
Recommandations CARSAT
Décret du 08/01/65 modifié par décret du 06/05/95
Décret du 14/11/88 (Electricité)
Décrets n° 96/97 et 96/98 du 07/02/96 relatifs à l’amiante
Circulaire DRT n° 96.5 du 10/04/96 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil.
Arrêté Ministériel du 25/02/2003 sur la « Liste de Travaux comportant des risques particuliers.
Décret n° 2003-68 du 24/01/2003, relatif à la Coordination S.P.S, lors des opérations de Bâtiment ou de
Génie Civil et modifiant le Code du Travail.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 6 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2 – PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET
2.1. - Description sommaire
Le projet est situé sur la Commune de Cenon (33150) au 82 Cours de Verdun – site Léo
Lagrange.
Le projet concerne la construction de la Cité de l’enfance et d’un jardin public.
2.2. - Mode passation du marché
Marché en Entreprise Générale ou en Groupement d’Entreprise avec mandataire commun.
Marché en Macro-lots.
Marché en Corps d’état séparés.
2.3. - Mission du Coordonnateur SPS
R 4532-1 Opération classée en catégorie 1 pour la coordination SPS, compte tenu de l’importance des
travaux : > 10 000 hommes-jour
Mission Conception / Réalisation de Niveau 1, avec CISSCT.
2.4. - Délais et effectifs
Durée des travaux : 30 mois y compris phase de préparation
Début prévisible des travaux : Décembre 2026
Nombre de lots : 17
Nombre prévisible d’entreprises : 22 à 30
2.5. - Nature des travaux
2.5.1. Généralités
Les travaux à réaliser dans le cadre de cette opération comprennent entre autres :
* les fondations profondes par pieux et reprises en sous-œuvre éventuelles ;
* les massifs en têtes de pieux et longrines ;
* les réseaux et fourreaux enterrés ;
* les travaux de gros-œuvre (planchers et élévations) ;
* les sondes géothermiques ;
* les travaux de charpente bois, MOB et bardage ;
* les travaux de couverture ;
* les travaux d’étanchéité ;
* les travaux d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) ;
* la pose des menuiseries extérieures ;
* les travaux de plâtrerie et faux-plafonds ;
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 7 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
* les travaux de menuiseries intérieures ;
* les travaux de revêtements de sols ;
* les travaux de peinture et signalétique ;
* les travaux de CVC et plomberie-sanitaire ;
* les travaux d’électricité CF/cf ;
* les travaux de serrurerie ;
* la pose de panneaux photovoltaïques ;
* la pose d’ascenseur et monte-charge ;
* les travaux de cuisine ;
* la pose de mobiliers ;
* la réalisation du parc public ;
* les travaux extérieurs VRD /EV aux abords du groupe scolaire.
2.6. - Techniques de construction particulières
Fondations profondes par pieux.
Géothermie.
3 – CONDITIONS PARTICULIERE D’INTERVENTION EN PHASE TRAVAUX ET DISPOSITIONS
A PRENDRE DANS LE CADRE DU D.I.U.O.
« Privilégier la protection collective afin d’éviter le risque de chute de hauteur ».
Intégrer en phase conception les moyens d’accès et d’interventions pour la maintenance et l’entretien :
Des toitures terrasses végétalisées (groupe scolaire, salle polyvalente et cuisine-restaurant),
Des panneaux photovoltaïques en toitures du groupe scolaire,
Des tourelles de ventilation (et registres) en toitures,
Des extracteurs VMC en toitures, sortie VP sanitaires,
Des extracteurs CTA en toiture,
Des naissances EP, chéneaux et boites à eau,
Des puits de lumière, du désenfumage.
Intégrer en phase conception les moyens d’accès aux équipements techniques en hauteur dans les plafonds,
luminaires, …
Préciser en phase conception les moyens d’accès aux vitrages de toute nature. Attention particulière aux
vitrages fixes en hauteur de la salle polyvalente.
Intégrer en phase conception les moyens de maintenance de la cuve de récupération des eaux de pluie.
Préalable à la phase travaux = présence d’un tuyau enterré amianté hors service à faire évacuer par la Régie
des Eaux.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 8 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
4 – INTERVENANTS & TIERS CONCERNÉS
Maître d’Ouvrage : VILLE DE CENON Mme CHAMBRON 05 57 80 70 00
1 avenue Carnot
33150 CENON
mireille.chambron@ville-cenon.fr
Architecte mandataire APM & Associés M. MADEC 01 48 04 34 47
24 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
madec@madec.net
Architecte associé : FERRON & MONNEREAU M. MONNEREAU 06 63 24 13 79
18 Place des Quinconces
33000 BORDEAUX
OPC : SETEC 05 24 54 55 45
42-44 rue du Général Larminat
33000 BORDEAUX
bordeaux.opency@setec.com
Bureau de Contrôle : ALPES CONTROLES M. HULVOIS 05 56 39 05 60
« Les Bureaux du Lac »
4 rue Théodore Blanc
33520 BRUGES
hulvois@alpes-controles.fr
Coordinateur SPS : GM QUALITE 05 56 40 08 07
8, Chemin Lescan – 33150 CENON M. LATESTE
lateste@gm-qualite.fr
5 – SERVICES & NOM & PERSONNE A TELEPHONE
ORGANISMES PREVENTION ADRESSE CONTACTER & FAX
DIRECTION DREETS T 05 56 00 09 99
DEPARTEMENTALE DU 118 cours du Maréchal juin
TRAVAIL 33000 BORDEAUX
CAISSE REGIONALE CARSAT T 05 56 11 64 00
D’ASSURANCE MALADIE 80, avenue de la Jallère
33053 BORDEAUX CEDEX
COMITE REGIONAL DE OPPBTP T 05 56 34 03 49
L’OPPBTP Immeuble Bureau C4
9 Avenue Raymond Maneau
33520 BRUGES
MEDECINE DU TRAVAIL MEDECINE DU TRAVAIL T 05 56 01 58 00
8 Terrasse du Front du Médoc
33000 BORDEAUX
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 9 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
NOM TELEPHONE
6 - SERVICES EXTERIEURS & &
ADRESSE FAX
ELECTRICITE (ERDF) ENEDIS
RACCORDEMENT Tél. 09 69 32 18 67
DEPANAGE ERDF AQUITAINE Tél. 09 726 750 33
SERVICE DES EAUX Sté LYONNAISE DES EAUX Tél. 09 77 40 10 13
ASSAINISSEMENT 91, RUE PAULIN – BP 53 (service clients)
33029 BORDEAUX CEDEX SAV : 0 810 130 120
TELEPHONE France TELECOM Tél. 0 800 302 010
AE SUD OUEST (service clients)
33731 BORDEAUX CEDEX 9 SAV : 1015
SERVICE VOIRIE BORDEAUX METROPOLE T 05 56 99 84 84
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE
33045 BORDEAUX CEDEX
communication@bordeaux-metropole.fr
METEO METEO FRANCE T 05 57 29 11 00
7, AVENUE ROLAND-GARROS
33700 MERIGNAC
NOM TELEPHONE
7 - SERVICES D’URGENCE & &
ADRESSE FAX
POMPIERS T 18
T 112 depuis un mobile
SAMU 15
T 112 depuis un mobile
GAZ Sécurité GAZ T 05.56.79.41.00
24h/24h – 7j/7j
CENTRE ANTIPOISON T 05.56.96.40.80
HOPITAL URGENCES MAINS / HOPITAL DU TONDU T 05 56 51 01 01
(pour Mains et doigts) 54, rue Huguerie
33076 BORDEAUX Cedex
HOPITAL POLYCLINIQUE BX NORD T 0 826 30 71 11
15-35 Rue Claude Boucher
33300 BORDEAUX
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 10 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
8 – ENTREPRISES
Installations de chantier
Lot FONDATIONS
et GROS-OEUVRE
Lot SONDES
GEOTHERMIQUES
Lot CHARPENTE BOIS
MOB et BARDAGE
Lot COUVERTURE
Lot ETANCHEITE
Lot MENUISERIES EXT
Lot SERRURERIE
Lot PLATRERIE et FP
Lot MENUISERIE INT et
MOBILIER
Lot REVETEMENTS DE
SOLS et FAIENCES
Lot PEINTURE
Lot CVC/PLOMBERIE
SANITAIRE
Lot ELECTRICITE
et PHOTOVOLTAIQUE
Lot ASCENSEUR et
MONTE-CHARGE
Lot CUISINE
Lot VRD et
TERRASSEMENT
Lot PAYSAGE et
BIODIVERSITE
CO-TRAITANTS A DESIGNER
EFFECTIF MOYEN PREVISIBLE 35
EFFECTIF MAXIMUM PREVISIBLE 50
9 – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Déclaration préalable : A établir par le Maître d’ouvrage et à adresser à l’Inspection du Travail et
R 4532-2 / R 4532-3 aux organismes de prévention CARSAT et OPPBTP, 1 mois avant le début
effectif des travaux.
Permis de démolir n° : //
Permis de construire n° : En cours d’instruction.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 11 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
- CHAPITRE II-
MESURES D’ORGANISATION DU CHANTIER
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 12 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
II.1 - Rappel des dispositions législatives
1.1. Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.)
Le présent P.G.C.S.P.S. fait partie intégrante des documents du marché et vient compléter celui-ci sur
les dispositions en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé, en prendre connaissance
et à mettre en œuvre par les entrepreneurs conformément aux Articles R 4532-12 et R 4532-42 à R
4532-55 du décret d’application n° 94.1159 du 26-12-94 de la loi n° 93-1418 du 31/12/93.
Les éléments contenus dans ce document serviront de base aux entreprises titulaires pour l’établissement
de leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
Ce document sera adapté et mis à jour suivant l’évolution et les besoins du chantier et un exemplaire de ce
document sera mis à disposition des entreprises dans le « Dossier Sécurité GM QUALITÉ ».
Il est demandé aux entreprises soumissionnaires d’en prendre connaissance dans son intégralité, et
de tenir compte dans leur offre de prix des dispositions particulières d’organisation générale du
chantier qui leur sont attribuées.
1.2. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)
1.2.1. Généralités
Les entreprises disposent de 30 jours pour établir leur P.P.S.P.S. après la signature de leur contrat ou la
notification de leur marché et le communiquer à leurs sous-traitants.
Selon les articles R 4532-56 à R 4532-76, chaque entreprise titulaire d’un lot doit établir un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé avant toute intervention sur le chantier, et le remettre au
coordonnateur SPS pour avis.
Chaque entreprise titulaire d’un lot doit présenter ses sous-traitants au coordonnateur SPS : les sous-
traitants disposent d’un délai minimum de 8 jours pour élaborer leur propre P.P.S.P.S. tenant compte du
P.G.C.S.P.S., du P.P.S.P.S. de l’entreprise générale et du P.P.S.P.S. de l’entreprise titulaire du lot dont il
est le sous-traitant.
L’entreprise qui n’aura pas satisfait à ces obligations se verra interdire l’accès du chantier, jusqu’à
sa mise en conformité.
Les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant eux-mêmes une activité sur le chantier
sont dans l’obligation :
D’établir et de remettre un P.P.S.P.S. au coordonnateur SPS pour avis,
De respecter les décrets n° 95.607 et 95.608 du 06/05/95 sur les prescriptions réglementaires que
doivent respectées les travailleurs indépendants,
De tenir compte des dispositions générales contenues dans le P.G.C.S.P.S.
Risques générés par l’activité des autres entreprises travaillant sur le chantier sur votre personnel (risques
importés)
* Même analyse qu’au chapitre ci-avant.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 13 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
Risques générés par l’activité de vos salariés sur les autres entreprises travaillant sur le chantier (risques
exportés).
* Même analyse qu’au chapitre ci-avant.
Pour plus de clarté, il est conseillé d’établir l’analyse des risques sous forme de tableau et ce pour les 3
catégories de risques.
II.2 – Installation de chantier
2.01. Plan d’installation de chantier
Pendant la période de préparation, l’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE établira le plan d’installation du
chantier qui sera joint à son P.P.S.P.S. en tenant compte des indications portées sur « le plan de principe
d’installation de chantier » établi par le Maître d’œuvre/OPC. Celle-ci transmettra ce plan, aux autres
entreprises qui devront le joindre obligatoirement à leur P.P.S.P.S.
Ce plan fera apparaître, notamment :
les accès et voies d’accès ainsi que le principe de nettoyage des roues des camions,
les clôtures et portails,
la signalisation générale,
les zones d’installations destinées au matériel et aux engins,
les zones d’installations générales de chantier (bureau chantier, locaux du personnel),
les aires de stockage,
le cheminement destiné aux secours pour l’évacuation des blessés,
le cheminement du personnel,
le cheminement des véhicules de chantier,
la position et caractéristiques des grues à tour,
le parking des véhicules du personnel …
2.02. Accès au chantier et sa signalisation
L’accès au chantier des véhicules d’entreprise (camionnettes, fourgons, PL) se fera par le Cours de
Verdun (entrant et sortant).
L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE mettra en place la signalisation réglementaire pour indiquer l’accès au
chantier et la présence de cet accès au public, cette signalisation comportera, notamment, les panneaux :
- « Attention - accès chantier à 100 m »
- « Danger Particulier » (AK4) + « Sortie de camions »
- « Vitesse limitée à 30 km/h »
Ceux-ci seront placés d’une manière visible sur la voie publique, de part et d’autre, entre 50 et 100 mètres
de cet accès.
Au préalable, un constat contradictoire devra être établi, avant travaux, avec le Maître d’Ouvrage, le
Maître d’Œuvre et l’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE, sur l’état de la voirie existante aux abords du
chantier.
L’entretien de la voirie, la signalisation et la remise en état en fin de chantier sont à la charge de
l’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 14 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.03. Clôture et fermeture du chantier – Panneau de Chantier – Signalisation
2.3.1. Clôture
Une fermeture efficace entourera la totalité de l’emprise du chantier, des zones de stockage et des
cantonnements.
L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE prévoira toutes les clôtures nécessaires à assurer le maintien
de la fermeture périphérique des travaux, en complément de la clôture existante.
La clôture sera constituée de panneaux type HERAS ou équivalent, sur plots béton, de 2m de hauteur,
fixes entre eux. Ils devront être maintenus en état pendant toute la durée des travaux.
Le portail métallique d’accès au chantier, sera coulissant et automatique, afin de maintenir le chantier
fermé pendant la journée et permettre un contrôle d’accès efficace. Il devra être équipé d’une chaîne et
d’un cadenas à clé ou à code qui sera changé régulièrement (ensemble soudé sur le portail ou le poteau
pour éviter la perte ou le vol).
Ces prestations sont à la charge de L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE qui en aura également la
maintenance.
La fermeture du chantier sera réalisée par l’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE pendant toute la
durée de ses travaux puis par un intervenant extérieur, à la charge du COMPTE PRORATA pour
en garantir l’efficacité.
2.3.2. Panneau de chantier
Le panneau de chantier sera fourni et mis en place à la charge de L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE qui
en aura également la maintenance.
Il sera réalisé selon une maquette approuvée par le MOA et le MOE et placé en accord avec eux.
2.3.3. Signalisation générale de sécurité
La signalisation réglementaire sera à la charge de L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE et comprendra la
fourniture, la pose et le repliement des panneaux de signalisation normalisés : « Port du casque
obligatoire » « Chantier interdit au public » « Cheminement du personnel ».
2.04. Zones d’installation de chantier et de stockage
Ces zones seront situées à l’intérieur de l’emprise clôturée et seront indiquées sur le plan d’installation de
chantier établi par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE, en tenant compte des dispositions indiquées par le
présent document.
La base vie sera située conformément au plan d’installation de chantier inclus dans les pièces
marché ou selon proposition entreprise sous réserve de validation MOA, MOE et coordinateur SPS,
avec tous ses raccordements en eau et électricité.
Les fondations du bâtiment ne devront pas abimer les abords finis. La zone sera réceptionnée,
après les travaux de GO, avec L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE avant de permettre les travaux
en façade par nacelles ou échafaudages.
2.05. Bureaux de chantier
Les bureaux seront positionnés avec la base vie.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 15 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.06. Locaux du personnel
Ils comprennent : Vestiaires / Réfectoire / Sanitaire collectif
A la charge de L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE pour la totalité des entreprises et pour toute la
durée des travaux. A prévoir pour un effectif de 35 à 50 personnes environ.
Ces locaux devront respecter les articles 188 à 192 du décret 8 janvier 1965 modifié le 9 mai 1995.
(Voir fiche mémo technique de l’OPPBTP sur « Les installations d’accueil des salariés sur le chantier »
jointe en annexe du PGCSPS.
2.07. Raccordements et installation des réseaux : Electricité, Eau, Téléphone, E.U. & E.P. pour les
besoins du chantier
2.7.1. Electricité
2.7.1.1. Raccordement
Le raccordement électrique devra être réalisé à la charge de L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE qui fera la
demande d’un branchement de chantier auprès d’ERDF / ENEDIS.
Cette prestation comprend la fourniture de l’armoire de comptage (sous-compteur + disjoncteur) ainsi que
le câble de raccordement entre le point de livraison EDF et cette armoire de comptage.
2.7.1.2. Installation intérieure du chantier
Distribution du courant électrique
L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra procéder à la réalisation de la distribution provisoire
intérieure du courant électrique nécessaire au chantier pour l’ensemble des entreprises à partir du point de
raccordement (armoire de comptage) et qui comprend, de façon distincte :
l’alimentation des bureaux de chantier,
l’alimentation des locaux du personnel,
l’alimentation pour l’éclairage des circulations verticales et horizontales à l’intérieur du bâtiment.
l’alimentation et l’installation des coffrets de chantier pour travailler en tout point avec, au maximum,
25 ml de rallonge. Prévoir autant de coffrets électriques que nécessaire.
l’alimentation pour les appareils de levage, (grue à tour / monte-charge en façade / …) se fera par le
titulaire du Lot GROS-ŒUVRE.
Coffrets électriques de chantier
Les coffrets électriques de chantier montés sur pieds seront conformes à la réglementation avec indice de
protection (IP 47) et devront être fermés à clé en permanence, sous la responsabilité de l’entreprise du lot
ELECTRICITE ; ils comporteront au moins 6 prises par coffret (dont 1 force).
Les circuits terminaux devront être protégés par un disjoncteur de sensibilité 30 mA.
Les alimentations « force » et « éclairage » seront séparées.
Pour ne pas encombrer et limiter le risque de chute de plain-pied, les câbles provisoires
d’alimentation des coffrets de chantier passeront dans des fourreaux et réservations à communiquer
au GO et les coffrets électriques seront placés de façon à ne pas perturber la circulation piétonne et
les manutentions. Aucun câble ne devra passer dans les cages d’escalier.
Entretien de l’installation électrique
L’entretien, la maintenance et le repliement de l’ensemble de l’installation électrique sont à la charge de
l’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE.
Contrôle de l’installation électrique
L’installation électrique sera vérifiée par un organisme agréé, avec établissement d’un rapport de contrôle
qui sera communiqué au Coordonnateur SPS dès l’installation terminée, à la charge du lot ELECTRICITE.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 16 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.7.1.3. Matériel électrique
L’ensemble du matériel électrique utilisé par les intervenants devra être conforme à la réglementation en
vigueur, et notamment :
Rallonges électriques : de type IX 07 RNF
Enrouleurs : de catégorie BNFC 61.720
Prises : incassables et d’indice de protection IP 47
Baladeuse : conforme à la norme NFC 71.008
Phare halogène : conforme à la norme NF avec grille de protection
Les entreprises indiqueront dans leur P.P.S.P.S. le matériel électrique normalisé qu’elles utiliseront sur ce
chantier.
2.7.2. Eau
Branchement sur réseau
Le raccordement en eau sera demandé par l’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE auprès de la Lyonnaise des
Eaux / SUEZ ou du concessionnaire concerné.
Distribution intérieure
La distribution d’eau intérieure au chantier à la charge de l’entreprise titulaire du lot PLOMBERIE
comprend :
Le raccordement des sanitaires collectifs,
L’amenée d’eau sur chantier avec quatre ou cinq robinets extérieurs compte tenu de la longueur
du projet ainsi qu’une alimentation d’eau à l’entrée du chantier pour le lavage des roues des
camions ou de la voirie.
Les robinets et les tuyaux devront être parfaitement étanches pour éviter tout gaspillage ou inondation.
Toutes les alimentations d’eau devront être protégées au gel et au risque de sectionnement.
La distribution intérieure de l’eau tel que décrite ci-dessus est à la charge du lot PLOMBERIE.
2.7.3. Téléphone – Photocopieur - Internet
Téléphone / Internet.
Une ligne téléphone / internet sera demandée par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE auprès d’un
opérateur pour un téléphone fixe servant à l’appel des secours et pour un raccordement internet (box).
D’autre part, le personnel des entreprises ayant tous des téléphones portables, ils pourront également servir
à l’appel des secours. La couverture réseau devra être testée en phase de préparation du chantier pour le
confirmer.
Un photocopieur – imprimante A3 est à prévoir par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE dans
l’équipement du bureau de chantier / salle de réunion.
2.7.4. Eaux usées et pluviales
Le branchement provisoire des EP et des EU est à la charge de L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE, aussi
bien pour les sanitaires collectifs du chantier, que pour l’évacuation pendant les travaux des EP du chantier
proprement dit.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 17 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.08. Les dispositions de protection incendie
Produits inflammables
Les entreprises utilisant des produits inflammables, devront l’indiquer dans leur P.P.S.P.S. et y annexer la
fiche des données de sécurité du produit utilisé.
Le mode de stockage devra y être indiqué et soumis à l’accord du Maître d’Ouvrage et du coordonnateur
SPS.
Moyens de lutte contre l’incendie
Les entreprises qui utiliseront du matériel de soudure oxyacéthylénique, ou tout autre matériel pour
effectuer des travaux à risque d’incendie, devront tenir à proximité de leur poste de travail un extincteur
adapté et terminer leurs travaux au moins 1 heure avant la fin de la journée de travail.
Les feux d’une manière générale sont interdits, dans l’emprise du chantier.
Permis feux : chaque entreprise créant des points chauds devra établir un permis feu qui sera signé par le
MOA avec diffusion en copie au C. SPS. Sans Objet sur chantier neuf.
Des extincteurs à poudre seront disposés en outre :
à proximité des locaux du personnel, 2 unités sont à prévoir par l’entreprise du lot GROS ŒUVRE,
dans la cabine de conduite des engins de levage ou de manutention.
Formation du personnel
Le personnel travaillant sur le chantier devra connaître le maniement des extincteurs, cette consigne
pourrait être communiquée par le responsable du chantier, à ses salariés, dans le cadre de la procédure
« d’accueil et de formation à la sécurité ».
2.09. Dispositions prises pour le contrôle de l’accès des personnes sur le chantier
2.9.1. Accueil et formation à la sécurité du personnel du chantier
Conformément au décret n°79-228 du 20 mars 1979, « l’accueil et la formation à la sécurité » du
personnel par l’employeur est obligatoire.
Pour aider les entreprises dans la rédaction et l’application de cette procédure, qui devra figurer dans leur
PPSPS ; il est joint en annexe, la fiche OPPBTP n°A8 F 01 85 traitant ce sujet.
Cette procédure d’accueil s’applique à tout le personnel du chantier, notamment et en priorité, au
personnel intérimaire à qui l’entreprise pourrait faire appel.
Cet accueil et formation feront l’objet d’une trace écrite (fiche d’accueil ou autre) qui sera tenue à
disposition du coordonnateur SPS et incluse dans le P.P.S.P.S. de chaque entreprise. Un modèle est joint
en annexe. En l’absence de fiche d’accueil il est conseillé de faire signer le personnel accueilli dans un
tableau 4 colonnes en fin de PPSPS (personne qui accueille / personne accueillie / date / signature).
2.9.2. Contrôle de l’accès des personnes au chantier
Liste nominative du personnel
L’entreprise de Gros-œuvre affichera dans le bureau de chantier la liste nominative du personnel
travaillant sur le chantier et faisant partie de son effectif (y compris le personnel intérimaire).
Moyens d’identifications
Chaque entreprise indiquera dans son P.P.S.P.S. le moyen choisi pour identifier son personnel (casque,
tenue au nom de l’entreprise ou badge).
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 18 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.10. Dépenses d’investissement, d’entretien et de consommation
2.10.1. Dépenses d’investissement d’entretien et de consommation
Suivant fiche de répartition jointe en annexe.
2.10.2. Dépenses de consommation et dépenses diverses
L’entreprise de GROS-OEUVRE en assurera la gestion complète tant dans les règlements que dans les
répartitions.
Si un différent intervenait, l’arbitrage du Maître d’Œuvre pourra être requis pour une conciliation amiable.
2.11. Circulation dans le chantier
2.11.1. Accès pour véhicules et accès du personnel au chantier et au bâtiment.
Le cheminement des véhicules de société (PL et Fourgons / Fourgonnettes) sera signalé depuis le
Boulevard de l’Entre-deux-Mers et le Cours de Verdun, pour l’approvisionnement et le
déchargement sur le chantier.
Le cheminement piéton sera signalé et protégé depuis la base vie et jusqu’au bâtiment. Un contrôle
d’accès devra être mis en place par l’entreprise de gros-œuvre type portillon avec boitier à code.
L’accès au Bâtiment depuis la Base Vie devra être libéré de tout stockage et protégé contre les risques de
chute de matériaux.
2.11.2. Circulation dans le chantier
Circulations Horizontales
La circulation du personnel, pour atteindre les plans de travail à partir des locaux du personnel, sera
indiquée sur le plan d’installation de chantier par l’entreprise titulaire du lot GROS-ŒUVRE et joint à tous
les P.P.S.P.S. Celle-ci devra la matérialisée sur le chantier.
Circulations Verticales
Les escaliers sécurisés seront mis en place au plus vite par l’entreprise du lot GROS-ŒUVRE. A défaut,
le lot GROS-ŒUVRE prévoira des escaliers provisoires de 80 cm de largeur minimale pour accéder à tous
les niveaux.
2.11.3. Stationnement des véhicules
Véhicules du personnel
Le stationnement des véhicules du personnel devra se faire principalement à l’extérieur du chantier, dans
les places de parking public aux alentours, dans le respect du code de la route. Favoriser les transports en
commun ou le covoiturage. Une partie des véhicules de chantier pourra stationner sur une zone
réservée à cet effet. Voir PIC de principe joint au marché.
Véhicules de desserte
Les véhicules de desserte du chantier pourront stationner sur chantier uniquement pendant le temps du
déchargement. Aucune zone de stationnement ne peut leur être réservée sur l’emprise du projet.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 19 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.12. Nettoyage et enlèvement des gravois
2.12.1. Pendant les travaux de GROS ŒUVRE
Le nettoyage des postes de travail et le rangement du matériel nécessaire à ses travaux, sont à la
charge de l’entreprise au quotidien, elle devra en outre assumer l’évacuation de ses gravois
jusqu’aux bennes.
Un système par benne à gravois sera mis en place par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE pour
l’évacuation des déchets.
Un tri sélectif sera effectué.
A la fin de ses travaux, l’entreprise chargée de l’exécution du lot GROS-ŒUVRE pratiquera un balayage
soigné des locaux et le nivellement des abords du bâtiment, afin de permettre aux C.E.S. d’intervenir dans
de bonnes conditions.
Les entreprises titulaires des lots VRD / GROS-ŒUVRE et PAYSAGE assureront également le nettoyage
permanent des voies publiques qu’elles auraient salies pendant la période de leur présence sur le chantier.
2.12.2. Pendant les travaux d’équipement, de revêtements et de finitions
Chaque entreprise aura la charge du nettoyage quotidien de son plan de travail ainsi qu’après
chaque intervention et obligatoirement avant l’intervention de l’entreprise suivante.
Les déchets seront déposés dans un lieu de stockage (bennes) fixé par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE
et évacués par cette dernière, la gestion complète de cette évacuation étant entièrement sous sa
responsabilité au titre du compte prorata, elle assurera, en outre, le suivi du renouvellement des bennes, le
règlement des dépenses et la répartition entre chaque entreprise.
De plus, un nettoyage mensuel du chantier sera pratiqué par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE, en
complément de celui réalisé par chaque entreprise, les frais engagés, étant répartis au titre du compte
prorata géré par le gestionnaire du CP.
L’entreprise de peinture et l’entreprise d’étanchéité évacueront leurs propres déchets (pots de peinture
et produits de lavage, produits bitumineux, …) pour traitement ultérieur à leur dépôt.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 20 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
- CHAPITRE III -
MESURES DE COORDINATION SPS
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 21 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
CHAPITRE III – MESURES DE COORDINATION S.P.S.
3.1. Introduction
Chaque entreprise sera convoquée par le coordonnateur S.P.S à une réunion d’information au cours de
laquelle lui seront précisés :
les modalités d’application des dernières dispositions législatives en matière de sécurité et protection de la
santé.
les mesures principales de coordination contenues dans le présent P.G.C.S.P.S.
les éléments à porter dans le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de Santé. (P.P.S.P.S.)
L’entreprise doit communiquer par mail au coordonnateur 15 jours avant le début de leurs travaux
les noms et adresses de ses sous-traitants, la date et la durée de leur intervention ainsi que l’effectif
prévisible des travailleurs, afin que celui-ci procède avec eux à la « Visite d’Inspection Commune ».
Aucune Entreprise ne sera admise sur le chantier, si elle n’a pas effectuée la Visite d’Inspection
Commune et établie son PPSPS.
Ces renseignements seront consignés sur le présent document et le registre journal par le coordonnateur
SPS.
Le coordonnateur SPS traitera le chapitre des interactivités à la fin de la période de préparation lorsque le
calendrier d’exécution détaillé des interventions aura été établi par le coordinateur OPC.
Une mise à jour du présent document sera portée à la connaissance des différents intervenants.
Les entreprises sont tenues de réaliser les aménagements réglementaires à la demande du coordonnateur
pour compléter, assurer l’hygiène, la sécurité, et prévenir les risques en cours d’exécution dans un
délai maximum de quarante-huit heures, sauf cas de risque grave et imminent nécessitant une
réaction immédiate.
3.2. Ordre d’exécution et phasage des travaux
Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux sera établi par le coordinateur OPC en collaboration
avec le Maître d’œuvre, L’entreprise de gros-œuvre et le coordonnateur SPS pendant la période de
préparation.
Le chantier sera réalisé en deux phases (avec chevauchement) :
Construction Cité de l’Enfance,
Réalisation du Jardin Public.
La Ville de Cenon prévoit de réaliser les travaux d’aménagement urbain côté Cours de Verdun début
2028 (futur accès au groupe scolaire). Il y aura nécessité de gérer la coactivité avec notre projet.
3.3. Etat des lieux et contraintes liées à l’environnement et au projet
3.3.1 Etats des lieux
Un état des lieux contradictoire et préalable à tous travaux sera réalisé en présence de L’ENTREPRISE de
GROS-ŒUVRE, pour effectuer le constat de la voirie donnant accès au chantier.
L’ENTREPRISE DE GROS-ŒUVRE aura la charge d’organiser ce constat contradictoire avec la
MOA et la MOE du chantier.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 22 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
3.3.2. Contraintes liées à l’environnement
Dispositions particulières liées à des risques particuliers selon Art. 235-6
1. Les risques chimiques en général, les risques cancérogènes toxiques pour la reproduction en particulier
- Toutes les entreprises et notamment les lots Peinture et Etanchéité préciseront les produits utilisés et
fourniront les fiches d’hygiène et de sécurité de leurs produits (Fiches de Données de Sécurité = FDS).
2. Les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante
- Sans objet, travaux de désamiantage et démolitions déjà réalisés.
3. Les risques liés à l’inhalation de poussières de bois et de silice
- Toutes les protections nécessaires seront prises en cas d’atelier de chantier par les lots Menuiserie et
Charpente bois notamment. Nécessité d’une aspiration à la source et de protections individuelles
complémentaires.
- L’entreprise de Gros-Œuvre et les lots techniques notamment devront prévoir les équipements
nécessaires pour prévenir le risque lié aux poussières de silice (sciages, ponçages, perçages, …) avec
aspiration à la source ou machine à eau.
4. Les risques liés à la proximité des voies ferrées
- L’entreprise de Gros-œuvre devra se rapprocher de la SNCF et établir une NPSF (Notice de Sécurité
Ferroviaire) à faire valider accompagnée du PIC (avec localisation des grues à tour) et ce durant la phase de
préparation.
5. Maintien en activité du gymnase Léo Lagrange
- Le gymnase existant à proximité continuera à fonctionner durant le chantier. Un accès dédié et une
clôture de séparation (à la charge du lot gros-œuvre) devront être prévus avant le démarrage des travaux.
Bruit
Le chantier se déroulant dans un environnement urbain, les entreprises utiliseront un matériel adapté pour
réduire les nuisances sonores. Elles devront notamment respecter l’Arrêté du 21 janvier 2004 relatif au
régime des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
Pour respecter l’environnement urbain, les entreprises tiendront compte, pour les travaux bruyants, des
horaires normaux de travail ci-après :
- matin 8h00 à 12h00,
- après midi 13h00 à 17h00.
Réseau enterrés & réseaux existants
Le Maître d’Ouvrage, après enregistrement sur le site reseaux-et-canalisations.gouv.fr, donnera
le numéro de référence de dossier à l’Entreprise de GROS-ŒUVRE ou au Lot fondations qui
établira les D.I.C.T., 15 jours avant le début effectif des travaux et en communiquer une copie au
Coordonnateur SPS.
3.4. Conditions de manutention
3.4.1. Généralités
L’aire de chargement et de déchargement des véhicules de dessertes du chantier en matériaux devra être
indiquée sur le plan d’installation de chantier établi par l’Entreprise de GROS-ŒUVRE et situées à
l’intérieur de l’emprise du chantier et de ses clôtures.
Les entreprises faisant appel à des loueurs de grue ou de pompes à béton devront déclarer ces entreprises en tant
que sous-traitant et leur faire établir un PPSPS simplifié pour la prise en compte des conditions particulières
d’intervention sur le chantier.
Les approvisionnements et manutentions devront respectés les recommandations de la CARSAT :
- R 476 Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics
- R 477 Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers (construction, réhabilitation,
entretien d'ouvrages)
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 23 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
Manœuvres des véhicules et engins
L’ENTREPRISE DE GROS-ŒUVRE mettra en place lorsque nécessaire un « homme trafic » qui sera
chargé du contrôle d’accès, du guidage de la manœuvre et de l’orientation des livraisons sur les bonnes
zones de stockages dès l’accès au chantier.
Conduite des engins et véhicules
Il est rappelé aux entreprises que la conduite des engins de chantier ne peut être confiée qu’à des
conducteurs formés, qualifiés et apte médicalement. En tout état de cause, le conducteur devra être en
possession de « l’Autorisation de conduite de l’employeur » (cf : Code du Travail)
Manutentions manuelles.
Les entreprises devront prendre les dispositions nécessaires pour éviter les manutentions manuelles à
répétition ainsi que les manutentions manuelles des charges supérieures à 55 kg (article R 4541-2 du code
du travail). Toutefois la norme AFNOR NFX 35-109 recommande de 25kg à 30 kg pour les hommes et
15 kg pour les femmes.
Les entreprises devront organiser leurs manutentions avec des moyens mécaniques afin de limiter les
manutentions manuelles à répétition : grue (à tour ou mobile), manitou, monte-matériaux, …
3.4.2. Matériel de manutention
Les appareils de levage et de manutention seront identifiés et indiqués dans le PPSPS de chaque entreprise.
Les grues nécessaires pour le Gros-Œuvre devront être maintenues en place le plus longtemps
possible afin de servir aux lots du Clos-Couvert ainsi que pour les gros approvisionnements des
premières entreprises du second œuvre, notamment le plâtrier.
Les entreprises devront prévoir la mise en place de moyens de levage communs après le démontage
des grues.
Grue de chantier / Système de « gestion des interférences des rayons d’action »
L’entreprise titulaire du lot GROS ŒUVRE le mentionnera sur le plan d’installation de chantier en
indiquant le rayon décrit par la flèche des grues. Leur installation devra faire l’objet d’une autorisation de
la Mairie et d’un contrôle par un organisme agréé dès leur montage.
Le projet d’installation sera communiqué au Maître d’Ouvrage et au coordonnateur SPS pour accord.
L’entreprise du lot GROS ŒUVRE devra mettre en place, à ses frais, un système de « Gestion des
interférences des rayons d’action » si la (ou les grues) interfère avec un autre engin ou si elle doit satisfaire
à une interdiction de survol d’une zone. Elle devra prendre en compte et anticiper la présence de voies
ferrées à proximité côté est.
Les grues devront être équipées d’un système vidéo sous crochet pour faciliter le travail des grutiers
si nécessaire en fonction de la visibilité.
Le rapport de vérification des grues doit être à disposition sur le chantier des organismes de prévention et
du coordonnateur SPS.
Il est rappelé aux entreprises : que la mise à dispositions d’un engin de levage aux autres entreprises
doit se faire sous la forme d’une convention écrite et que l’engin sera toujours conduit par la
personne qui le fait habituellement.
Les accessoires de levage : chaînes, sangles etc. seront fournies par l’entreprise utilisatrice qui
s’assurera de leur conformité et assurera en outre la direction des manœuvres, à l’aide des signes
conventionnels de guidage.
3.4.3. Dispositions liées à l’approvisionnement
Les entreprises des lots Gros Œuvre, Charpente, Couverture, Etanchéité, Bardage, Menuiseries
Extérieures, Plâtrerie, Plomberie CVC et Electricité indiqueront dans leur P.P.S.P.S. les moyens
qu’elles mettront en œuvre pour assurer l’approvisionnement des matériaux et matériel sur le plan de
travail. Dans le cas d’utilisation d’engins de type télescopique, les entreprises devront s’assurer des
protections des abords finis. Voir § ci-dessus pour utilisation des grues du Gros-Œuvre.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 24 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
L’organisation de ces approvisionnements se fera de manière à éviter les stockages intermédiaires, par leur
mise en place directe sur le plan de travail.
Des monte-matériaux sécurisés seront installés par L’ENTREPRISE DE GROS-ŒUVRE, après
étude des besoins avec toutes les entreprises, pendant la période de préparation des travaux, afin de
permettre les approvisionnements TCE en sécurité et en mutualisant les moyens.
3.5. Protections collectives
Généralités
Il est rappelé aux entreprises que les protections collectives seront réalisées avec du matériel adapté et
conforme, en aucun cas, il ne sera toléré du matériel de récupération (portes, planches, etc.) ou du matériel
utilisé pour la réalisation des ouvrages (étais, planches, chevrons).
Pour éviter toute dépose anticipée des protections collectives, l’entreprise du lot GROS ŒUVRE
étudiera et installera des dispositifs en tenant compte des méthodes de travail des autres entreprises
amenées à intervenir sur l’ouvrage et notamment sur les ouvertures extérieures, les trémies des
cages d’escalier, les terrasses et balcons, … Ces protections devront permettre la poursuite des
travaux et la pose des équipements définitifs sans leur dépose.
La dépose des protections collectives devra faire l’objet d’un accord écrit en rdv de coordination.
Uniquement dans le cas d’une obligation de déposer une sécurité collective et avec accord du MOE
ou du C. SPS, l’entreprise devra respecter la méthodologie en 7 points :
- 1/ sécuriser la zone pour en interdire l’accès
- 2/ s’attacher avec un harnais à un point fixe sécurisé
- 3/ déposer la sécurité collective
- 4/ faire son intervention
- 5/ remettre la sécurité collective ou s’assurer de la sécurité des travaux réalisés
- 6/ se détacher
- 7/ rouvrir la zone
Cette harmonisation pourra se faire au cours des réunions de coordination SPS en collaboration avec tous
les intervenants et le coordonnateur SPS.
Principes généraux
1) La protection collective sera toujours privilégiée à la protection individuelle.
2) L’entreprise qui est à l’origine du risque devra obligatoirement la fourniture, la mise en place et
l’entretien des protections collectives.
3) L’entreprise intervenant sur un plan de travail non protégé devra obligatoirement mettre en
place une protection collective pour protéger son personnel dans le cadre de l’obligation de
résultat en matière de sécurité pour l’employeur vis-à-vis de son personnel. En cas
d’impossibilité le personnel doit quitter la zone et en aucun cas travailler sur une zone insécure.
4) Toute protection collective déposée par une entreprise pour quelque raison que ce soit devra être
remise en place correctement et à l’identique par celle-ci. (après avoir respecter les 7 points ci-
dessus)
Les accès définitifs en toiture ainsi que les dispositifs de sécurité pour la maintenance devront être
étudiés dès la préparation du chantier afin de les réaliser au plus tôt pour qu’ils servent pendant la
phase du chantier.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 25 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
Sur les ouvertures en façades et escaliers
Pour éviter toute dépose anticipée des protections collectives, l’entreprise du lot GROS ŒUVRE étudiera et
installera des dispositifs en tenant compte des méthodes de travail des autres entreprises amenées à
intervenir sur l’ouvrage et notamment sur les ouvertures extérieures et la trémie des cages d’escalier
d’accès aux étages.
Ouvertures en façades
Les protections collectives seront fournies, posées et entretenues par l’entreprise titulaire du lot GROS
ŒUVRE jusqu’à la pose des menuiseries extérieures.
Les dispositifs de sécurité collective seront mis en place par le lot GROS ŒUVRE sur les rives de plancher,
avant toute intervention du personnel et notamment avant l’intervention des autres entreprises.
Sur les trémies
Toutes les trémies, et ce dès leur création, seront obturées provisoirement par l’entreprise titulaire du lot
GROS ŒUVRE et ce jusqu’à leur obturation définitive. Les dispositifs utilisés seront fixés au sol et solides.
En cours de passage des réseaux et après passage, c’est l’entreprise titulaire du lot PLOMBERIE /
CVC qui en devra la protection.
L’entreprise du lot GROS ŒUVRE désignera dans son P.P.S.P.S., nominativement, la personne responsable
de ce contrôle et de l’entretien de ces sécurités collectives.
Sur les cages d’escaliers
Les protections collectives sur les cages d’escaliers seront réalisées avec des potelets métalliques et des
gardes corps de sécurité avec plinthes base, lisse haute et intermédiaire, sa hauteur totale sera de 1m00,
celles-ci resteront en place et entretenues par le lot GROS ŒUVRE jusqu’à la pose de la protection
définitive.
Travaux de charpente et de couverture
Les entreprises de Charpente et de Couverture, mettront en place des filets en sous-face et une protection
périphérique pour la charpente et sur la toiture, en bas de pente avec une plinthe basse, pour la couverture,
et ce, avant toute intervention de leur personnel. Ce dispositif pourra être supprimé en cas d’échafaudage
monté en façade.
3.6. Conditions de stockage et d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés
3.6.1. Matériaux dangereux
Toutes les entreprises et, notamment, celles des lots Gros Œuvre, Peinture, Etanchéité, … listeront dans
leur P.P.S.P.S. les matériaux dangereux qu’elles seront amenées à utiliser et indiqueront les dispositions à
prendre pour leur stockage et leur utilisation. Elles joindront également les fiches de données de sécurité
des produits.
Leurs lieux de stockage seront définis en coordination avec le Maître d’œuvre et le coordonnateur SPS.
3.6.2. Produits irritants
Les entreprises des lots Gros Œuvre, Plomberie, Etanchéité, … ; listeront dans son P.P.S.P.S. les
produits irritants et les moyens de prévention qu’elles mettent en œuvre pour leur utilisation (huile de
démoulage, acide de décapage). Elles joindront également la fiche de données de sécurité relative aux
produits utilisés.
3.7. Mesures de coordination des interactions des entreprises
3.7.1. Mesures de coordination SPS
Ces mesures seront développées au cours de l’établissement du calendrier d’exécution à établir par l’OPC
pendant la période de préparation du chantier en collaboration avec le coordonnateur SPS, il sera tenu
compte des principes ci-après.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 26 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
Travaux de Gros Œuvre réalisés simultanément en présence des entreprises
Travaux d’incorporation dans les murs banchés en ouvrages verticaux
Les entreprises qui seraient amenées à réaliser des incorporations dans les murs banchés devront s’assurer
de la stabilité des coffrages avant toute intervention. Dans la négative, elles ne devront pas intervenir et en
faire part au responsable de l’Entreprise Gros-Œuvre.
Travaux d’incorporation dans les planchers
Les entreprises (Electricité et CVC/Plomberie) intervenant sur le plancher pour la mise en place des
incorporations, devront s’assurer que les sécurités collectives périphériques et les protections provisoires
sur les trémies sont effectivement en place. Dans la négative, elles ne devront pas intervenir et le
responsable de l’équipe fera appel au chef de chantier du lot Gros Œuvre pour leur mise en place.
Travaux sur échafaudage sur pied en façade
L’entreprise utilisant des échafaudages sur pied de grande hauteur, notamment pour les travaux de façade,
devra fixer l’échafaudage à la structure suivant les recommandations du fabricant et fournir au
Coordonnateur SPS « l’attestation de conformité » de montage de l’échafaudage. Dans la négative,
l’échafaudage ne sera pas utilisé.
Travaux en hauteur intérieurs
Il est rappelé à tous les intervenants que l’échelle mobile, simple ou double, ne constitue pas un « plan de
travail » et est à proscrire pour le travail en hauteur.
Pour tout travaux en hauteur > à 3m00, il sera utilisé un échafaudage roulant stabilisé, à charge de
l’entreprise utilisatrice.
Pour tout travaux en hauteur < à 3m00, il pourra être utilisé des plateformes individuelles de hauteur
adaptée. (PIRL ou Gazelle)
Dans tous les cas la hauteur des travaux devra être étudiée afin de fournir du matériel adapté et
sécurisé au personnel, notamment pour que le montage des échafaudages soit effectué selon les
normes, avec toute la sécurité, notamment au niveau des deux lisses de garde-corps.
Port des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)
Il est rappelé aux responsables d’entreprises et de chantier que l’employeur doit fournir et veiller à ce que
tous les EPI adaptés aux travaux des salariés soient portés.
Le port du casque sur le chantier est obligatoire, y compris pour les corps d’état dits de « finitions » surtout
lorsqu’ils transitent d’un bâtiment à l’autre.
Travaux en co-activité dangereuse
L’OPC, chargée de la coordination des travaux, veillera à l’établissement du calendrier d’exécution et
pendant la réalisation à ne pas faire travailler les entreprises en co-activité superposée dangereuse.
Pour les travaux de deux ou plusieurs entreprises, réalisés sur un même plan de travail, les zones seront
obligatoirement balisées au sol et leur accès distinct.
Voir ci-après le tableau d’étude des coactivités pour analyse dans les PPSPS.
3.7.2. Travaux superposés
Les travaux superposés sur un même lieu sont interdits, notamment :
Travaux sur façades en général et travaux VRD sur les abords du bâtiment.
Travaux en charpente ou couverture et travaux sur le plancher en dessous.
Travaux en plafonds et travaux de revêtements de sol.
Travaux de peinture en présence d’autres travaux…
3.7.3. Travail en isolé
Le travail en isolé, et notamment pour les travaux dangereux, est interdit (travaux en toiture, ...) ; chaque
entreprise devra prendre les dispositions de manière à faire réaliser ses travaux par une équipe de 2
personnes au minimum.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 27 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
ETUDE DES CO-ACTIVITES
Corps d’état Risques prévisibles (liste non exhaustive) En coactivité avec :
Gros Œuvre Travaux en hauteur
Chutes de plain pied
Accidents dus aux manutentions manuelles
Bruit CHARPENTE
Poussières
COUVERTURE
Stockage des matériaux
Trémies dans les planchers ETANCHEITE
Circulations (étais) FACADES
Eclairage des postes de travail et circulations LOTS TECHNIQUES
Effondrement d’ouvrages
Montage et démontage de matériels
Evacuation de déchets
Installation et utilisation de matériels de levage
Charpente / Couverture / Travaux en hauteur
Zinguerie Accidents dus aux manutentions manuelles
Bruit
Stockage des matériaux
Trémies dans les planchers
GROS ŒUVRE
Circulations (accès au poste de travail)
Manutention de produits fragiles ETANCHEITE
Effondrement d’ouvrages LOTS TECHNIQUES
Montage et démontage de matériels
Utilisation de matériels électroportatifs
Installation et utilisation de matériels de levage
Utilisation de chalumeaux (feu, gaz)
Menuiserie Extérieure Chutes de hauteur
Façades Chutes de plain pied GROS ŒUVRE
Menuiserie Intérieure Accidents dus aux manutentions manuelles PLATRERIE
Plâtrerie Stockage des matériaux ELECTRICITE
Trémies dans les planchers
Métallerie PLOMBERIE
Manutention de produits fragiles
Utilisation de matériels électroportatifs
Evacuation des déchets pour le lot plâtrerie
Plomberie / Sanitaire Chutes de plain pied MENUISERIE
CVC Accidents dus aux manutentions manuelles INTERIEURE
Stockage des matériaux PLATRERIE
Trémies dans les planchers ELECTRICITE
Manutention de produits fragiles
FAUX PLAFONDS
Utilisation de matériels électroportatifs
Electricité / Courants Chutes de hauteur MENUISERIE
faibles Chutes de plain pied INTERIEURE
Accidents dus aux manutentions manuelles PLATRERIE
Stockage des matériaux FLUIDES
Trémies dans les planchers
FAUX PLAFONDS
Manutention de produits fragiles
Utilisation de matériels électroportatifs
Faux plafonds Chutes de hauteur ELECTRICITE
Chutes de plain pied FLUIDES
Accidents dus aux manutentions manuelles PEINTURE
Stockage des matériaux SOLS SOUPLES
Manutention de produits fragiles
Utilisation de matériels électroportatifs
Peinture Chutes de hauteur (peinture) ELECTRICITE
Revêtements Chutes de plain pied FLUIDES
Utilisation de produits toxiques FAUX PLAFONDS
Stockage de produits inflammables
Evacuation de produits toxiques et inflammables
Manutentions manuelles
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 28 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
- CHAPITRE IV -
MESURES MANDATAIRES PRISES POUR ASSURER
LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 29 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
CHAPITRE IV – LES MESURES MANDATAIRES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU
CHANTIER EN BON ORDRE
4.1. Entretien des accès et clôtures
4.1.1. Utilisation des voies publiques
Les voies publiques utilisées notamment par les camions des lots VRD et GROS ŒUVRE devront être
maintenues dans un état de propreté constant. Mise en oeuvre d’un lave roues à la sortie du chantier à
prévoir par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE.
Les entreprises devront faire respecter par leurs camions d’évacuation des déblais et terrassement, les
itinéraires éventuellement fixés par le Service de la voirie de la Ville ou le Maître d’ouvrage.
4.1.2. Entretien des accès, clôtures et de la signalisation
Pendant toute la durée du chantier, L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE, a la charge de l’entretien de l’accès
du chantier, des clôtures, de la signalisation générale et de la signalisation de sécurité.
Le chantier est réalisé en deux phases (Cité de l’Enfance et jardin public). A prendre en compte pour les
mouvements de clôture.
4.1.3. Fermeture du chantier
Par L’ENTREPRISE de GROS-OEUVRE pendant toute la durée de ses travaux, après son départ la
fermeture du chantier sera confiée à une entreprise extérieure par mesure de sécurité. La charge sera alors
portée au COMPTE PRORATA.
4.2. Nettoyage et propreté du chantier
Propreté du chantier
Chaque entreprise a la charge du nettoyage de son poste de travail, aussitôt l’achèvement de ses travaux et
ce journellement.
Un nettoyage est obligatoire au moins une fois par semaine, pour débarrasser le chantier des déchets et
donner au chantier un bon aspect.
Une tierce entreprise pourra se substituer, à leurs frais et risques, à toute entreprise défaillante dans cette
opération de nettoyage, à la demande et sous l’arbitrage du maître d’œuvre.
Les entreprises veilleront particulièrement au rangement du matériel et matériaux de manière à laisser en
permanence libre tous les accès et, notamment, les circulations des engins et cheminement à l’intérieur du
bâtiment et ce jusqu’au plan et poste de travail.
Propreté des locaux du personnel et du bureau de chantier
L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE procédera au nettoyage journalier des locaux du personnel et du bureau
de chantier et à l’enlèvement des ordures ménagères du local réfectoire.
Nettoyage du bureau de chantier et locaux du personnel
Le nettoyage pourra être sous-traité à une entreprise spécialisée à raison de deux interventions au minium
par semaine.
Ces frais seront pris en charge par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 30 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
- CHAPITRE V -
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LES
SECOURS ET L’EVACUATION DU PERSONNEL
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 31 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
CHAPITRE V – RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LES SECOURS ET
L’EVACUATION DU PERSONNEL
5.1. Téléphone de secours
Un téléphone fixe pourra se situer dans le bureau de chantier, accessible en permanence pendant les heures
d’ouverture de chantier pour permettre l’appel des services de secours. Toutefois, compte tenu de
l’évolution des moyens de communication, l’appel des services de secours pourra se faire à l’aide des
téléphones portables. Un contrôle de couverture réseau sera fait en phase de préparation de chantier.
Sur le panneau d’affichage de la base vie sera affichée par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE la fiche
comportant les numéros d’appel d’urgence (cf. modèle joint en annexe au présent P.G.C.S.P.S.).
5.2. Cheminement d’accès des secours et d’évacuation
Le cheminement pour l’accès aux bâtiments sera balisé et repéré par L’ENTREPRISE de GROS-ŒUVRE
avec une signalétique spécifique (« cheminement de secours ») et éclairé si nécessaire.
5.3. Organisation des premiers secours
Le conducteur de travaux, ou, en son absence, le chef de chantier ou le chef d’équipe de chaque entreprise
est responsable de l’organisation des premiers secours :
dispositions immédiates de sauvegarde,
intervention du (ou des) secouriste(s),
appels téléphoniques aux services de secours extérieurs.
Il aura connaissance des consignes à respecter en cas d’accident et notamment d’origine électrique.
Ces consignes figureront obligatoirement dans le P.P.S.P.S. de chaque entreprise ; pour les aider dans leur
rédaction, il est joint en annexe le MEMO PRATIQUE H4 M03 88 de l’OPPBTP.
Information du Coordonnateur SPS en cas d’Accident du Travail
Le coordonnateur SPS sera prévenu immédiatement de tout accident survenu sur le chantier, afin de
pratiquer une analyse détaillée de celui-ci, avec les responsables du chantier et de l’entreprise.
Secouriste Sauveteur du Travail
La présence de deux secouristes au minimum sera exigée sur le chantier pendant toute la durée des travaux,
Le Coordinateur SPS veillera au respect de cette consigne et prendra les dispositions nécessaires dans le cas
d’un manque de secouriste, notamment lors de l’intervention des lots secondaires.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 32 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
- CHAPITRE VI -
MODALITES DE COOPERATION ENTRE
LES ENTREPRISES ET LES INTERVENANTS
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 33 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
CHAPITRE VI – MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES ET LES
INTERVENANTS
6.1. Désignation d’un délégué à la sécurité dans chaque entreprise
Chaque entreprise désignera nommément le responsable à la sécurité représentant l’entreprise sur le
chantier, et le fera connaître au coordonnateur SPS, afin de pratiquer avec lui les visites de chantier.
Celui-ci aura pouvoir de signature du registre journal et devra figurer sur le P.P.S.P.S. de l’entreprise.
Chaque entreprise désignera dans son P.P.S.P.S. la personne responsable pénalement et à prévenir en cas de
risque grave ou imminent, ainsi que toute personne à prévenir en cas d’absence de celle-ci.
6.2. Transmission de documents et d’observations
Le maître d’œuvre fera diffusion, dans son compte rendu hebdomadaire, des observations inscrites au
Registre Journal par le Coordonnateur SPS pour informer l’ensemble des intervenants.
Le P.G.C.S.P.S. sera transmis par le maître d’ouvrage à toutes les entreprises qu’il aura retenues pour
l’exécution des travaux.
Chaque entreprise titulaire transmettra le P.G.C.S.P.S. à son (ou ses) sous-traitant(s).
6.3. Le Registre Journal et le dossier de sécurité chantier
6.3.1. Le Registre Journal
Le Registre Journal est la « main-courante » du chantier tenu par le coordonnateur SPS.
Il y note tous les faits marquants du chantier et, notamment, toutes les observations graves faites aux
entreprises en matière de sécurité et d’hygiène pendant le déroulement du chantier.
Ce document est la propriété exclusive du coordonnateur SPS qui doit le conserver pendant 5 ans.
Une copie de ce document est laissée par le coordonnateur SPS dans le « dossier sécurité » du chantier, à la
disposition de tous les intervenants et des organismes de prévention.
Le Registre Journal sert également à « véhiculer » les consignes d’une entreprise à l’autre en matière de
sécurité et d’hygiène et peut donc être utilisé, sous la rédaction du coordonnateur SPS par tous les
intervenants.
6.3.2. Le dossier sécurité chantier
Le dossier sécurité chantier, mis en place par le coordonnateur SPS, constitue le recueil de l’ensemble des
documents propres au chantier et relatifs à la sécurité, il se compose, notamment :
d’une copie du P.G.C.S.P.S., tenu à jour.
d’une copie du Registre Journal,
d’une copie des visites d’inspection commune,
d’un exemplaire des P.P.S.P.S. de chaque entreprise.
Ce dossier est à la disposition des entreprises travaillant sur le chantier et peut-être consulté à tout moment
par ces dernières. Se rapprocher du coordonnateur SPS.
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 34 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
A N N E X E S
Récapitulation de la répartition des frais d’installation de chantier et des mesures
générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre (1 page)
Fiche OPPBTP H3 M 02 99 « Installation d’accueil des salariés sur chantier » (1 page)
Fiche OPPBTP A8 F 01 85 « La formation à la sécurité » (4 pages)
Fiche OPPBTP H4 M03 88 « Organisation des secours dans l’entreprise » (1 page)
Fiche d’accueil et d’information du personnel sur le chantier (1 page)
Fiche « En cas d’accident » (1 page)
Recommandation CARSAT R 476 / Annexe 3 : modèle DHOL (1 page)
Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons en sécurité
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 35 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
Récapitulation de la répartition des frais d’installation de chantier
et des mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre
Nature de la prestation Exécuté par Aux frais de
Clôture
Clôture du chantier de hauteur 2 m, en panneaux bardage, attachés entre eux, pendant Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
toute la durée du chantier (adaptation à l’évolution du chantier en cas de nécessité) et
repliement en fin de chantier.
Autorisation et occupation de voiries. (si nécessaire) Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
Accès / Signalisation
Panneaux et fléchage des circulations. Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
Nettoyage et entretien de la voirie publique. Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
Système de nettoyage des roues en sortie du chantier en protection de la voie publique. Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
Installation chantier / Stockage
Salle de réunion éclairée et chauffée/climatisée avec tables et équipée d’un téléphone, Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
d’un photocopieur, et d’internet.
Vestiaires / Réfectoires en fonction de l’évolution du chantier pour l’ensemble des Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
entreprises et pour la durée des travaux.
Sanitaires : 1 lavabo pour 10p / 1 cabine WC + 1 urinoir pour 20p + 1 douche pour 8p Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
Autres locaux entreprises : besoin et implantation à communiquer au coordonnateur Chaque lot Chaque lot
SPS et au Lot Gros-Œuvre pendant la phase de préparation du chantier.
Alimentation chantier
Branchements
Electrique, depuis réseaux publics. Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
Téléphone depuis réseaux publics. Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
Eau depuis réseaux publics. Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
Distribution et entretien des réseaux
Electricité, alimentation intérieure du chantier aux différents lieux et niveaux. Lot ELECT Lot ELECT
Eau, alimentation intérieure du chantier aux différents lieux et niveaux. Lot PLOMB Lot PLOMB
Ces prestations comprennent : fourniture, montage, remaniement en cours de chantier,
démontage de l’installation.
Les consommations d’eau, d’électricité et de téléphone. Lot Gros-Œuvre Compte Prorata
Branchements des eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du chantier pendant toute Lot Gros-Œuvre Compte Prorata
la durée des travaux.
Nettoyage et propreté du chantier
Espaces communs, nettoyage et entretien périodique et chaque fois que nécessaires des Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
salles de réunions, sanitaires, vestiaires, réfectoire, circulations, extérieurs chantier,
clôture.
Fournitures des consommables : savons, essuie-mains, papier toilette etc. Lot Gros-Œuvre Compte Prorata
Nettoyage du chantier et des postes de travail. TCE TCE
Mise en place et gestion des bennes et des poubelles pour la base vie. Lot Gros-Œuvre Compte Prorata
Moyens de levage et d’approvisionnements
Mise en place de grue(s), monte-matériaux et de plates-formes de travail ou de Lot Gros-Oeuvre Lot Gros-Oeuvre
réception de matériaux. Lot concerné Lot concerné
Une réunion sera organisée par le coordonnateur SPS pour valider la possibilité de
mise en commun de ces moyens.
Recettes à matériaux pour approvisionnement et évacuation des gravois. Lot Gros-Œuvre Lot Gros-Œuvre
& Compte
Inter Entreprise
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 36 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 37 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 38 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 39 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 40 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 41 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 42 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 43 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 44 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 45 sur 47
GM QUALITÉ
8, chemin Lescan
33150 CENON
2.24.12.10 – PGCSPS - Cité de l'enfance et jardin public - Ville de Cenon Page 47 sur 47
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.