BPU / DQE
CSL-DCE_PH1-700-1-BPU-BDC-LOT-1-VRD.docx · 3 108 mots · du marché « Requalification des espaces publics du quartier du Clos Saint-Lazare à Stains - Phase 1 », dossier de consultation officiel.
Département Seine Saint Denis Ville de Stains NPNRU -Clos Saint Lazare à Stains Aménagement des espaces publics PHASE 1 Dossier de consultation des entreprises BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES BDC LOT 1 : VRD Maître d’Ouvrage PLAINE COMMUNE Direction de l’espace public et des déplacements 21, avenue Jules Rimet 93218 Saint-Denis cedex Tel : 01 55 93 63 38 Maître d’œuvre Mandataire ATELIERS RUELLE PAYSAGISTES & URBANISTES BET BERIM BET VRD LES ATELIERS DE L’ECLAIRAGE Éclairagiste 5 rue d’Alsace 75 010 Paris 51 rue Paul Meurice 75 020 Paris 3 rue Edouard Vaillant 93 100 Montreuil T. 01 55 04 89 99 T : 01 41 83 37 33 T 01 48 57 22 90 Août 2026 N° Prix Lot 1 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS Désignation du Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Prix unitaire (HT) iNSTALATION CHANTIER 1.1.1 Fourniture et mise en place de base de vie Ce prix rémunère au forfait l’amenée en début de chantier, puis le repliement en fin de travaux mise en place de la base-vie, conformément à la réglementation en vigueur. Il comprend notamment : Les frais relatifs au nettoyage préalable de la zone dédié à la base de vie. Les frais d’installation, de fonctionnement et de repli en fin de chantier des installations propres à l’Entrepreneur et ses sous-traitants éventuels (baraques de chantier, ateliers, bureaux, entrepôts, bureaux,) et des installations particulières prévues aux différents titres du CCTP. L’installation d’un bureau et d’une salle de réunion équipée pour 10 personnes (chauffage, mobilier, sanitaire) à l’usage exclusif du maître d’œuvre. L’installation propre au personnel et au matériel de l’entreprise. Les aménagements de ces terrains, des pistes et accès, y compris la fourniture et le transport de tous les matériaux nécessaires, ainsi que la démolition en fin d’utilisation. La fourniture à pied d’œuvre, la pose, la maintenance, le déplacement et la dépose des clôtures provisoires y compris la fourniture et la pose des portails pour les installations de chantier. La fourniture, les frais d’installation, d’entretien et de repliement des ateliers, entrepôts, bureaux, locaux pour le personnel, locaux et matériels mis à la disposition du Maître d’Œuvre, conformément à l’article 12.2 du CCAP et au CCTP ainsi que l’installation et le branchement aux réseaux divers et les consommations s’y rapportant. LE FORFAIT : ……………… 1.1.2 Arrêt de chantier 1 jour Ce prix rémunère l’arrêt de chantier et les conséquences de replies et démobilisation des équipes et stockage des matériaux et matériels. LE FORFAIT : ……………… 1.1.3 Arrêt de chantier 1 jour a 5 jours Ce prix rémunère l’arrêt de chantier et les conséquences de replies et démobilisation des équipes et stockage des matériaux et matériels. LE FORFAIT : ……………… 1.1.4 Arrêt de chantier 5 jour a 10 jours Ce prix rémunère l’arrêt de chantier et les conséquences de replies et démobilisation des équipes et stockage des matériaux et matériels. LE FORFAIT : ……………… 1.1.5 Arrêt de chantier plus de 10 jours Ce prix rémunère l’arrêt de chantier et les conséquences de replies et démobilisation des équipes et stockage des matériaux et matériels. LE FORFAIT : ……………… 1.1.6 Mise à disposition d'une équipe de renfort de 3 personnes : 1 jour Ce prix rémunère la mise à disposition d’une équipe de renfort de 3 personnes LE FORFAIT : ……………… TRAVAUX PREPARATOIRES 1.2.1 Remise en état du chantier au quotidien et évacuation des débris tout‑venant. Ce prix rémunère le chargement et l’évacuation des déchets présent avant la sécurisation et la fermeture du chantier par l’entreprise (au-delà de ce qui est compris dans le prix 1.1.1 du BPU) LA TONNE : ……………… Terrassements generaux – tranchées 1.3.1 Le transport, mesuré à la tonne, de l’ensemble des matériaux issus des travaux (notamment les déblais, les mobiliers déposés et tout autre matériau concerné) vers un site de stockage indiqué par PLCO, et situé dans un rayon maximum de 15 km du chantier. Ce prix rémunère le chargement et le transport de matériaux du chantier vers un lieu de stockage indiqué par la MOE LA TONNE : Evacuation des déblais Ces prix rémunèrent à la tonne rendue en installation de stockage de déchets 2, le chargement, le transport et l'évacuation en installation de stockage de déchets, conformément au SOSED de l’entreprise, des produits issus des déblais, droits de décharges inclus, suivant les prescriptions du S.O.S.E.D. Ils comprennent notamment : •L’amenée sur chantier, la mise en place et le repli en fin de chantier d’une aire de pesée des véhicules, •Le chargement, le déchargement des matériaux, •Le transport à la décharge laissée à l’initiative de l’entrepreneur, •Les frais de décharge Ce prix s’applique pour une évacuation de matériaux en Installation de Stockage de Déchets agréée de classe définie ci-après, ou centre de recyclage ……………… 1.3.2 Evacuation des déblais En décharge ISDND sans stockage intermédiaire LE METRE CUBE : ……………… 1.3.3 Evacuation des déblais En décharge ISDD sans stockage intermédiaire LE METRE CUBE : Terrassement en tranchées Les prix rémunèrent, au mètre linéaire, la réalisation de tranchée sur trottoir ou sur chaussée pour réseaux divers. La profondeur de fouille se mesure à partir du niveau existant avant réalisation de la tranchée jusqu'au fond de tranchée. Ils comprennent notamment : - la signalisation et la protection du chantier, ces conduites, - Les frais de piquetage et d’implantation de la conduite à poser, Les sondages nécessaires à positionner les réseaux existants rencontrés, L’exécution des tranchées nécessaires à la pose des canalisations, quelle que soit la nature des matériaux rencontrés et quel que soit le mode d’exécution, La fourniture, l’amenée et la mise en œuvre du blindage, Le terrassement, y compris toutes sujétions pour limiter la gêne occasionnée par la réalisation ou la mise en œuvre des blindages, étais, etc.… Les frais et sujétions d’épuisement éventuel y compris le pompage, les détournements des eaux souterraines et superficielles, le rabattement de nappe, Le chargement, le transport et l’évacuation ou la mise en dépôt des matériaux excédentaires, quelle que soit la distance, Le nivellement du fond de tranchée selon la pente du projet avec suppression de points durs, Le compactage du fond de tranchée, Les dispositifs de franchissement de tranchée pour maintien des accès aux propriétés riveraines, Le retrait et le repli des blindages par étapes permettant le remblaiement et le compactage soigné par couches, La fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre et le réglage de la couche de matériaux formant lit de pose et son damage (sable en fond de fouille sur l’épaisseur définie sur les plans de détail ou gravillons 6,3/10 si le fond de fouille est humide), Le réglage et compactage méthodique du remblai sur la canalisation enrobée en grave recyclée 0/20, jusqu'au niveau du fond de forme de chaussée ou trottoir, La mise en œuvre, l’arrosage éventuel et le compactage par couches successives Le nettoyage du réseau en fin de réalisation. ……………… 1.3.4 Tranchée commune pour 2 réseaux LE METRE : ……………… 1.3.5 Tranchée commune pour 3 réseaux LE METRE : ……………… 1.3.6 Tranchée commune pour 4 réseaux LE METRE : ……………… voirie - maçonneries 1.4.1 Reprise des bordures cassées aux intersections entre le trottoir projeté et le trottoir existant Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré en place, la fourniture et pose de bordures en granit de dimensions indiquées au CCTP LOT 1 et aux carnets de détails joints au présents marché. Ils comprennent notamment : le terrassement nécessaire dans terrain de toute nature, y compris les démolitions des revêtements (dallage ciment, enrobés, etc…), l'évacuation des déblais en décharge définitive, les bétons de fondation et d’épaulement, y compris le rabotage de l’assise si nécessaire pour l’obtention d’une épaisseur de béton fondation de 15cm minimum la mise en place, le réglage, la mise en alignement, la découpe, le scellement de la bordure, la réalisation de la butée, la confection des joints au mortier de ciment, la découpe éventuelle des bordures au niveau des raccordements, le nettoyage en fin de chantier. LE METRE : ……………… 1.4.2 Circulation piétonne réalisée en béton recyclé, intégrant 65% de granulats recyclés, y compris la structure et couche de forme Ce prix rémunère l’exécution de voirie piétonne en béton recyclé exécuté comprenant la fourniture et la mise en œuvre des matériaux suivants : -une couche de forme en GNT 0/31.5 sur 0,20m d’épaisseur minimum après compactage -Une sous-couche anti-contaminante constituée d’un géotextile non tissé (310g/m²) type BIDIM ou de caractéristiques techniques équivalentes, remontée sur les flancs de la fondation, - Une couche de fondation en grave GNT 0/31.5 sur 0,20m d’épaisseur mini après compactage. - Un revêtement en béton recyclé intégrant65% de granulats recyclés, finition micro bouchardée, sur 0,13m d’épaisseur. - Avec joints de dilatation et de fractionnement conformément au CCTP. Calepinage et joint de retrait conforme au carnet détails et plan d’aménagements. L’inter distance entre les traits de scie doit être respectée selon les situations (hall d’accès, trottoir en courbe, etc.) : se référer au carnet « Détails ». Pour les zones en béton situées devant les halls d’accès aux bâtiments, des planches doivent être posées au sol afin de garantir l’accessibilité piétonne pendant toute la phase de travaux. LE METRE CARRE : ……………… 1.4.3 Fourniture et pose d'un revêtement en pavés neufs, hors structure, toutes dimensions de pavés et tous types de joints confondus. Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et pose de pavés granit neuf comprenant la fourniture et la mise en œuvre des matériaux suivant : - Trottoir, Placettes et parvis : Un revêtement en pavé de granit neuf, Face scié et flammée, dim. 14x20 x ép. 10 à14 cm, et joints sable. - Emprise BAVE et bac biodéchets (sur trottoir), et aux abords des mobiliers (bande de 20 cm) : Un revêtement en pavé granit neuf, non sciés, dim. 10 x 10 x ép. 8 à 10 cm, et joints à l’émulsion, joints enherbés - Entrées charretières (bandes de service) : Un revêtement en pavé de granit de récupération, non sciés de dim. 14 x 20 x ép. 10 à 14 cm, et joints à l’émulsion. - Traversée piétonne sur voirie - Entrées charretières (sur trottoir) - Place de stationnement PMR – Autour des baves : Un revêtement en pavé de granit de récupération, Face sciés flammée de dim. 14 x 20 x ép. 10 à 14 cm, et joints à l’émulsion. - Pour les pas japonais et emmarchement dans les noues - Pose à joints décalé et réalisation d’une chaînette de pavés en rive à certains endroits. L’ensemble des détails relatifs aux dimensions des pavés et aux joints associés figure dans le carnet de détails, le plan de revêtement et le CCTP LE METRE CARRE : ……………… 1.4.4 Fourniture et pose de supports neufs pour panneaux de signalisation, y compris la réalisation des fondations. Ce prix rémunère, forfaitairement, la fourniture et la pose de support pour panneaux de signalisation. Le calcul, la fourniture et la mise en œuvre du massif de fondation, La fourniture et la mise en place des supports en acier galvanisé avec tous les accessoires de montage, L’exécution des fouilles et l’évacuation des déblais La fourniture et la mise en œuvre des plots de béton de scellement, Toutes sujétions de pose. L’UNITE : ……………… 1.4.5 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION NEUFS, HORS SUPPORT, TOUS TYPES CONFONDUS. Ce prix rémunère, forfaitairement, la fourniture et la pose de panneaux de signalisation neuf. La mise en peinture de la face arrière et du support, Le montage des éléments sur les supports, Le calage et l’alignement, L’entretien de ces panneaux pendant la durée des travaux et leur remplacement en cas de détérioration ou de vol, L’UNITE : ……………… FOURNITURE ET MiSE EN œuvre DE MOBILIER NEUF Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise en œuvre des éléments du mobilier urbain prévu au projet. Tout le mobilier devra être conforme au carnet de détail et au fiches techniques annexées au présent marché. Pour les modèles spécifiques des modèles équivalents pourront être adoptés. Ils comprennent : La fourniture des éléments neuf, La livraison sur chantier et la protection des éléments, L’implantation contradictoire avec le maitre d’œuvre, La réalisation de la fondation et des dispositifs d’ancrages, y compris terrassements Toutes les sujétions de pose en présence de revêtements architecturaux, Le levage et la fixation, Le maintien des dispositifs de protection jusqu’à la réception par le maitre d’œuvre La réfection des revêtements architecturaux en place, conformément à l’existant, Ral conforme aux prescriptions 1.5.1 Potelet PMR Neuf - L’UNITE : ……………… 1.5.2 Potelet amovible Neuf - L’UNITE : ……………… 1.5.3 Arceau vélos en U Neuf - L’UNITE : ……………… 1.5.4 Corbeille spirale Neuf - L’UNITE : ……………… 1.5.5 Panneaux de nom de rue, identique au type présent sur la ville de Stains Neuf - L’UNITE : ……………… Assainissement Les prix relatifs à l’assainissement sont réputés inclure tous les essais nécessaires à la bonne exécution des travaux, cela comprend à minima : Le curage des canalisations, y compris : L’amenée et le repli de la cureuse sur le chantier, y compris installation et signalisation temporaire du chantier si nécessaire, L’opération de curage et de nettoyage à l’eau sous pression pour l'enlèvement des dépôts de la canalisation, La fourniture de l’eau et le pompage nécessaire, L’évacuation de résidus en décharge classée y compris frais correspondants, Toutes sujétions de matériel et main d'œuvre. La réalisation d’une inspection télévisuelle des réseaux, telle que définie au CCTP, et notamment : La location du matériel de télévision et de l’appareil enregistreur du film, Le passage de la caméra et l’enregistrement complet du film sur DVD ROM, La fourniture du film et du rapport illustré de photos. La longueur à prendre en compte est la longueur de canalisation contrôlée. La réception des compactages par réalisation de pénétromètres dynamiques, Un test d’étanchéité des réseaux, à l’eau pour les regards et à l’air pour les canalisations, l’installation et le repliement du matériel, suivant le protocole défini dans la norme EN 1610). La reprise de l’ensemble des tronçons non conformes, y compris réalisation des nouveaux essais jusqu’à conformité totale des réseaux Fourniture et mise en œuvre d'une canalisation d'assainissement Ces prix rémunèrent, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisations en béton ou PVR de type SN16 ou en béton / PRV, PN1, SN10000 pour des profondeurs supérieures à 4,00 m, si nécessaire. Fourniture des drains routiers en PVC -U perforé, diamètre 150 mm, accompagnées de bouchons et manchons. Pour les diamètres 500 et 800, l’utilisation de canalisations en PRV, PN1, SN10000 est envisageable. Il comprend notamment : Les frais de piquetage et d’implantation de la conduite à poser, Les sondages nécessaires à positionner les réseaux existants rencontrés, La fourniture à pied d’œuvre et les manutentions diverses des canalisations, Les coupes des tuyaux, La façon des niches aux emboîtements, la fourniture et la confection des joints, les sujétions de coupe, de percement et de raccordement aux ouvrages posés ou existants, Le nettoyage du réseau en fin de réalisation. Les frais de tous les essais de conformité nécessaire Les longueurs à prendre en compte sont mesurées suivant l’axe de la canalisation sans déduction des longueurs occupées par les regards, entre nus extérieurs des ouvrages de tête et / ou d’axe à axe des regards. Ce prix s’applique aux canalisations de diamètre intérieur précisé ci-après 1.6.1 Réseau Ø400 assainissement en béton LE METRE : ……………… 1.6.2 Réseau Ø400 assainissement en PRV LE METRE : ……………… 1.6.3 Réseau Ø500 assainissement en béton LE METRE : ……………… 1.6.4 Réseau Ø500 assainissement en PRV LE METRE : ……………… 1.6.5 Réseau Ø800 assainissement en béton LE METRE : ……………… 1.6.6 Réseau Ø800 assainissement en PRV LE METRE : ……………… 1.6.7 Réseau Ø1000 assainissement en béton LE METRE : ……………… 1.6.8 Réseau Ø1000 assainissement en PRV LE METRE : ……………… 1.6.9 evacuation des canalisations abondonées Ce prix rémunère la dépose et l’évacuation des canalisations abandonnées. LE METRE : ……………… 1.6.10 Fourniture et mise en œuvre d'un massif drainant (toute ép confondue ) avec 60 % de granulats recyclés Ce prix rémunère : Les terrassements nécessaires en déblai/remblai pour la réalisation des massifs drainants avec 60% de granulat recyclés y compris la mise en œuvre des drains routiers en PVC. Le nivellement et le compactage des fonds de fouilles aux cotes et pentes prévues au projet, La fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile de classe 6 se refermant par recouvrement sur la couche de ballast. Un géotextile non tissé, perméable à l’eau, entourant le massif de cailloux afin d’éviter la migration des fines. Pour les massifs drainants situés en frange Sud (en limite avec l’emprise de la SPL), une géomembrane sera mise en œuvre au fond et en périphérie des ouvrages afin d’éviter toute infiltration, conformément aux prescriptions du CCTP du lot VRD. La fourniture et mise en œuvre d’une couche de ballast 20/40 classe D2 concassées lavées, l’épaisseur de chaque massif est détaillée dans le plan assainissement et la note assainissement LE METRE CARRE : ……………… Réseaux sec (Ecl – BT – HTA – Telecom) Chambre de tirage Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise en place de chambres et regards préfabriqués pour réseaux divers. Ils comprennent : La réalisation des fouilles complémentaires et l’évacuation des matériaux excédentaires, Le compactage du fond de fouille, La réalisation du béton de propreté, Le levage, le calage et la mise en place des modules, La fourniture et la pose des éléments de fermeture de classe C 250, D400 en fonte ou en acier avec le cadre métallique associé, Le remblaiement périphérique en matériaux sélectionnés et le compactage, Les dispositifs de protection et les signaux d’avertissement réglementaires, Les mises à la terre, Les réservations et percements divers pour passage des fourreaux 1.7.1 Chambre L2T L’UNITE : ……………… 1.7.2 Chambre L4T L’UNITE : ……………… 1.7.3 Chambre L5T L’UNITE : ……………… Travaux divers 1.8.1 Protection anti racinaire – arbre hors périmetre Ce prix rémunère : La mise en œuvre d’une protection adaptée pour les arbres destinés à être conservés dans l’emprise du projet. Cette protection sera réalisée soit par des corsets (arbres à tiges isolés) soit par des clôtures provisoires en lattes de châtaigniers de hauteur 1,50m (massifs d’arbres et d’arbustes). Le collet de l’arbre ne doit être ni enterré, ni déterré. Les décaissements de plus de 10cm à moins de 1,5m de l’arbre sont interdits. Le remblayage est fortement déconseillé. Si des racines sont rencontrées pendant les terrassements, elles doivent être coupées. La taille devra être nette et un produit cicatrisant appliqué. Si la fouille dure plus de 15 jours, il devra être posé un film polyane autour des racines pour conserver l’humidité du sol. Afin d’éviter tout tassement du sol portant atteinte à l’aération des racines, on ne déposera aucun matériau et aucun engin ne passera à moins de 1,5m de l’arbre. L’UNITE : ………………
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.