CCTP
CCTP - LOT 15ind1 - PHOTOVOLTAIQUE.pdf · lot 15 · 12 438 mots · du marché « Rénovation complète de l'Espace Nautique du Grand Chalon - 17 lots de travaux (lots 6 et 7 exclus) », dossier de consultation officiel.
RENOVATION DE L’ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON
Phase DCE
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE – ESPACE
NAUTIQUE DU GRAND CHALON
Maîtrise d’ouvrage
Le Grand Chalon
23 av de Pompidou – CS 90246
71106 Chalon sur Saône cedex
Bureau d’Etudes Techniques (CVC-PB-TE-Elect-PV) – Economie de la construction – OPC – Mandataire
Néria Ingénierie
24 avenue Joannes Masset
Bâtiment « Les Passerelles »
69009 Lyon
Architecte
SUD ARCHITECTES
27 rue Joannès Carret – CS10711
69256 Lyon Cedex 09
BE Structure
IDEUM PARTNERS
32 rue de Sarliève - C.A du zénith
63800 Cournon d’Auvergne
BE Acoustique
VENATECH
23 bd de l’Europe – BP 10101
54503 Vandoeuvre les Nancy
BE VRD
B INGENIERIE
32 rue Dorian
42700 Firminy
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 1 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Liste de lots :
N° Lot INTITULE DU LOT
Lot n° 01 ECHAFAUDAGES
Lot n° 02 CURAGES – DECONSTRUCTION
Lot n° 03 DEMOLITIONS – GROS ŒUVRE
Lot n° 04 TOITURE GIGOGNE
Lot n° 05 CHARPENTE METALLIQUE
Lot n° 06 COUVERTURE BACS ACIER – ETANCHEITE
Lot n° 07 SERRURERIE – METALLERIE – MENUISERIES EXTERIEURES ALU
Lot n° 08 PLATRERIE – PEINTURE – FAUX PLAFONDS – NETTOYAGE
Lot n° 09 MENUISERIES INTERIEURES – EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES
Lot n° 10 CHAPES – ETANCHEITE – CARRELAGE – FAÏENCES
Lot n° 11 CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
Lot n° 12 PLOMBERIE
Lot n° 13 TRAITEMENT D’EAU
Lot n° 14 ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES
Lot n° 15 PHOTOVOLTAÏQUE
Lot n° 16 CONTRÔLE D’ACCES
Lot n° 17 VRD – ESPACES VERTS
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 2 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
CCTP PHOTOVOLTAIQUE
LOT 15 - PHOTOVOLTAIQUE : ESPACE NAUTIQUE DU
GRAND CHALON
SOMMAIRE
1. PRÉSENTATION DU PROJET ..............................................................................................................5
1.1 GÉNÉRALITÉS............................................................................................................................. 5
1.2 CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS ....................................................................................... 6
1.2.1 Caractéristiques générales des bâtiments ........................................................................ 7
1.2.2 Type de couverture – Toitures .......................................................................................... 7
1.2.3 Dispositif d’accès & Sécurisation de la toiture .................................................................. 8
1.3 OBJET DE LA CONSULTATION.................................................................................................... 9
1.4 ENGAGEMENT DU TITULAIRE ................................................................................................... 9
2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES .................................................................................... 13
2.1 GENERALITES........................................................................................................................... 13
2.1.1 Définitions des prestations .............................................................................................. 13
2.1.2 Contenu des prix .............................................................................................................. 14
2.1.3 Documents techniques de référence .............................................................................. 14
2.1.4 Prix unitaires .................................................................................................................... 16
2.1.5 Nettoyage ........................................................................................................................ 16
2.1.6 Parachèvement des travaux ............................................................................................ 16
2.2 ÉTENDUE DES PRESTATIONS ................................................................................................... 16
2.2.1 Dossier technique d’exécution - DTE ............................................................................... 16
2.2.2 Fournitures et travaux à réaliser par l’attributaire.......................................................... 17
2.2.3 Contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) .......................................................... 18
2.2.4 Information et opérations de services ............................................................................ 19
2.3 GARANTIES, QUALITÉ DES MATÉRIELS ET DES INTERVENANTS .............................................. 19
2.3.1 Qualité des équipements et systèmes d’intégration....................................................... 19
2.3.2 Modules photovoltaïques................................................................................................ 19
2.3.3 Onduleurs ........................................................................................................................ 21
2.3.4 Câblage ............................................................................................................................ 21
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 3 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.3.5 Mise à la terre et liaison équipotentielle......................................................................... 23
2.3.6 Boites de jonction et connecteurs ................................................................................... 23
2.3.7 Dispositif d’arrêt d’urgence ............................................................................................. 24
2.3.8 Prévention de la corrosion .............................................................................................. 25
2.3.9 Garanties matérielles et production................................................................................ 25
2.3.10 Assurances et qualifications......................................................................................... 25
2.3.11 Travaux communs ........................................................................................................ 26
2.4 PROCÉDÉ DE POSE (toiture n°1 et n°3) ................................................................................... 27
2.5 PROCÉDÉ DE POSE SUR STRUCTURE BAC ACIER (toiture n°2) ................................................ 28
2.6 MODULES PHOTOVOLTAÏQUES .............................................................................................. 28
2.7 TRAVERSÉE DE PAROIS ............................................................................................................ 30
2.8 MISE À LA TERRE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE .................................................................... 30
2.9 ONDULEURS ............................................................................................................................ 31
2.10 COFFRET DE PROTECTION AC : TDGS .................................................................................. 32
2.11 CABLES DE RACCORDEMENT AC ......................................................................................... 32
2.11.1 Liaison entre les toitures et le coffret AC..................................................................... 32
2.11.2 Liaison entre le TDGS et le TGBT existant .................................................................... 32
2.11.3 Liaison entre le TDGS et bâtiment aviron .................................................................... 32
2.11.4 Disjoncteur général photovoltaïque sur TGBT du site ................................................. 33
2.12 SYSTÈME DE SUPERVISION / MONITORING ........................................................................ 33
2.13 VISITE DE VALIDATION DU SITE ........................................................................................... 34
2.14 ENGAGEMENTS DU TITULAIRE ............................................................................................ 34
2.15 PLANNING ........................................................................................................................... 35
2.16 ÉTAT DES LIEUX PRÉALABLE – RÉCEPTION DU SUPPORT .................................................... 35
2.17 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES LIÉES AUX TRAVAUX........................................................ 36
2.17.1 AUTORISATION D’URBANISME .................................................................................... 36
2.17.2 DÉMARCHES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIC ................. 36
2.18 VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE – DOSSIER CONSUEL ............................... 36
2.19 INSTALLATION DE SÉCURITÉ................................................................................................ 36
2.20 ESSAIS, RÉGLAGES, CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX .......................................... 37
2.21 Maintenance – Entretien .................................................................................................... 38
2.22 SÉCURITÉ / HYGIÈNE ........................................................................................................... 39
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 4 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
1. PRÉSENTATION DU PROJET
Les études techniques de conception, le permis de construire sont effectuées par le maître
d’ouvrage et maître d’œuvre.
1.1 GÉNÉRALITÉS
Dans le cadre de sa politique énergétique ambitieuse et conformément aux objectifs fixés par
le décret tertiaire, l’Agglomération du Grand Chalon engage un programme d’installation de
centrales photovoltaïques en autoconsommation totale sur le site de l’Espace Nautique de
Chalon-sur-Saône.
Le présent projet a pour objet la conception et la réalisation des installations photovoltaïques
correspondant au lot photovoltaïque, comprenant :
• Trois toitures : deux toitures-terrasses (Halle Bassin Sportif et Halle Bassin Ludique) et
une toiture bac acier (Halle Aviron),
• Une ombrière photovoltaïque implantée sur le même site.
Ces installations visent à réduire la consommation énergétique du site et à valoriser les
surfaces disponibles tout en participant activement à la transition énergétique du territoire
Le site est situé au : 40 Rue d’Amsterdam, 71100 Chalon-sur-Saône.
Coordonnées GPS : N 46°47’6.951 '' / E 4°52’01 ''
46.785264 ; 4.866695
Le périmètre de l’opération est illustré sur la vue aérienne ci-dessous :
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 5 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Le plan ci-dessous indique les implantations souhaitées des 4 centrales photovoltaïques objet
du marché :
L’installation photovoltaïque envisagée prévoit la pose de 786 modules d’une puissance
unitaire de 455Wc soit 357.63kWc, répartis comme suit :
• Toiture 1 (Halle Bassin Sportif) : 310 modules de 455Wc, pour une puissance totale
installée de 141.05kWc
• Toiture 2 (Halle aviron) : 336 modules de 455Wc pour une puissance totale installée
de 152.88kWc
• Toiture 3 (Halle Bassin Ludique) : 116 modules de 455Wc pour une puissance totale
installée de 52.78kWc
• Ombrière (Bassin à Vagues) : 24 de 455Wc pour une puissance totale installée de
10.92kWc
Les centrales seront raccordées aux installations électriques des bâtiments, permettant ainsi
l’autoconsommation de l’énergie produite.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 6 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
1.2 CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS
1.2.1 Caractéristiques générales des bâtiments
Les bâtiments sont situés au 40 rue d’Amsterdam, 71100 Chalon-sur-Saône.
1.2.2 Type de couverture – Toitures
Dans le cadre de la réfection du complexe d’étanchéité des toitures. Les complexes
d’étanchéité du bâtiment sont conçus pour accueillir une installation photovoltaïque non lestée,
compatible avec des plots ou des structures thermosoudées disposant d’un Avis Technique
valide. Une étude structurelle devra être réalisée afin de vérifier la capacité portante des
ouvrages et de valider les descentes de charges liées à l’installation photovoltaïque.
Caractéristiques techniques des toitures :
- Toitures étanchées autoprotégées
Halle bassin sportif
- Dépose de l’ensemble des revêtements de sol existants des plages et mise en place
du nouveau complexe d’étanchéité + revêtement de sol respectant les normes en
vigueur.
- Mise en place de profilés métalliques type HEA ou HEB sous les murs à construire afin
de renforcer la structure existante. (Selon plans structure CF23A368 –
APD.BA.COF.004.00)
Eléments de la structure à renforcer
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 7 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Halle aviron : la structure métallique de la halle aviron a été recalculé et cette dernière permet
la mise en place de panneaux photovoltaïques sans renforts structurels.
Halle ludique : la halle ludique a été recalculée, elle n’est pas capable de reprendre la charge
des panneaux photovoltaïques sans renforcement. De nombreux éléments métalliques
devraient être remplacés pour que la structure supporte la charge des panneaux
photovoltaïques.
Ombrière PV bassin à vagues
- Profilés métalliques de renfort sous les poteaux métalliques de l’ombrière
photovoltaïque.
- Chevillage des poteaux métalliques de l’ombrière photovoltaïque du bassin à vague
dans le dallage existant.
1.2.3 Dispositif d’accès & Sécurisation de la toiture
Les toitures-terrasses sont accessibles depuis la cage d’escalier des bâtiments, avec un accès
de plain-pied au niveau R+1.
Les protections collectives sont existantes.
L’entreprise titulaire du lot étanchéité assurera la mise en place des dispositifs de protection
collective sur la toiture concernée, avant le démarrage des travaux photovoltaïques. Cette
prestation est hors lot.
L’ensemble du complexe d’étanchéité existant sera déposé et évacué. Le nouveau complexe
d’étanchéité, plus léger, présentera une charge rapportée inférieure. Toutefois, pour éviter tout
effet de poinçonnement et respecter les contraintes structurelles, les descentes de charges
ponctuelles liées aux installations photovoltaïques seront limitées à 25 kg/m². Cette prestation
est hors lot.
Caractéristiques générales du site :
• Classement ERP : 3ème catégorie
• Hauteur du bâtiment : 12m
• Zone de neige : A2 (selon NF EN 1991-1-3/NA, mai 2007)
• Zone de vent : 2 – Normale (selon NF EN 1991-1-4/NA, mars 2008)
• Règles parasismiques : Zone 2
• Altitude : 176m
• Distance à la mer : 363km
• Pente des toitures : 0 %
• Accès toiture : de plain-pied au niveau R+1 (toitures 1 et 3)
• Surface approximative des toitures : 3700m²
• Surface potentielle à solariser (toiture + ombrière) : environ 1710m²
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 8 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
1.3 OBJET DE LA CONSULTATION
Les travaux visés par cette consultation portent sur la réalisation des études techniques, la
fourniture, la pose, le raccordement, les essais et la mise en service d’une centrale
photovoltaïque en autoconsommation totale, installée en toiture des bâtiments de l’espace
nautique du Grand Chalon.
L’objectif est d’implanter des installations solaires d’une puissance totale de 357.63kWc.
- Toiture 1 – Halle Bassin Sportif : 141.05kWc
- Toiture 2 - Halle aviron : 152.88kWc
- Toiture 3 – Halle Bassin Ludique : 52.78kWc
- Ombrière – Bassin à vagues : 10.92kWc
La maitrise d’œuvre assurera la demande de raccordement en autoconsommation auprès
d’ENEDIS, afin d’obtenir la convention de raccordement.
Le titulaire du lot devra fournir l’ensemble des documents de conception, de conformité, de
contrôle et de test nécessaires à la mise en œuvre de l’installation. Les coûts incluront toutes
les sujétions liées aux phases d’étude d’exécution et de réalisation.
1.4 ENGAGEMENT DU TITULAIRE
Le titulaire aura demandé au maître d’ouvrage tout élément permettant la bonne appréhension
du projet afin de s’engager dans son marché en toute connaissance de cause.
Les installations des matériels seront réalisées selon les règles de l’art et contrôlées par
l’organisme de contrôle désigné par le maître d’ouvrage.
Il sera notamment apporté une attention particulière à la protection :
- Des matériels et équipements contre toute détérioration éventuelle due à des causes
extérieures telles que tempêtes (vent, pluie, neige, grêle), dégâts des eaux, foudre etc.
- Contre toute fausse manœuvre éventuelle de l’utilisateur ou contre tout défaut de
fonctionnement inopiné qui pourrait entraîner une détérioration prématurée ou
irréversible des matériels ou équipements tels que court-circuit, inversion de polarité,
déconnexions.
- Des usagers contre tout risque d'électrocution ou autre risque d'origine accidentelle, en
particulier dû à la manipulation des modules.
- Des bâtiments contre tout risque d'incendie accidentel dû à des défauts de
fonctionnement ou de protection de l'installation.
L'installation des matériels sera soumise au respect des normes applicables aux
travaux de bâtiments, notamment :
- La Norme NF P 03.001 - Cahier des Clauses générales applicables aux travaux de
bâtiments : Cette norme rend obligatoire les D.T.U et Normes françaises pour les
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 9 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
marchés privés dont la liste est publiée périodiquement dans les suppléments
détachables des "Moniteur"
- Les produits non traditionnels (matériaux nouveaux) devront faire l'objet d'avis
techniques acceptés par la Commission Technique de l'assurance. Dans le cas contraire
chaque cas fera l'objet d'un examen particulier,
- Règles N84 modifié février 2009 : actions de la neige sur les constructions,
- Règles NV 65 modifié février 2009 : Règles de calcul définissant les effets de la neige et
du vent sur les constructions et annexes,
- DTU N° 43.3 - Cahier des clauses techniques - Cahier des clauses spéciales,
- DTU N° 40.35 - Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues,
- DTU N° 20.12 - Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros œuvre en maçonnerie des
toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité
- DTU N° 43 et nouveau DTU N° 43.1 applicable depuis novembre 2004,
- DTU N° 60-11, 60-32, 60-33, 65-10,
- Normes Françaises : NFP 84.300 à NFP 84.316, NFP 30-301, 36 410, 16 352, 41 201 à 204,
NFP 54 002 et 54 028,
- Normes AFNOR en vigueur,
- Le cahier vert édition de la Chambre Syndicale Nationale des Entrepreneurs
d'étanchéité,
- Les avis techniques,
- Les règlements, décrets, complétant ou modifiant les documents susvisés, ayant trait
aux présents travaux et connus au jour de la soumission,
- Règles NV révisées dernière édition pour le calcul neige et vent.
En cas de réédition, de modification ou de mise à jour, le document de référence est celui qui
est en vigueur à la date de consultation des entrepreneurs.
L'installation des matériels sera soumise au respect des normes de l'industrie
photovoltaïque et des normes relatives aux installations électriques basse tension,
notamment :
- NF EN 50380 (C 57-201) : Spécifications particulières et informations sur les plaques
de constructeur pour les modules photovoltaïques.
- NF EN 50521 (C 57-339) : Connecteurs pour systèmes photovoltaïques – Exigences
de sécurité et essais
- NF EN 60904-3 (C 57-323) : Dispositifs photovoltaïques - Partie 3 : Principes de
mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les
données de l'éclairement spectral de référence
- NF EN 61215 (C 57-105) : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour
application terrestre - Qualification de la conception et homologation
- NF EN 61439 : Ensembles d’appareillages à basse tension
- NF EN 61557-8 (C 42-198-8) : Sécurité électrique dans les réseaux de distribution
basse tension de 1000 V c.a. et 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de
surveillance de mesures de protection - Partie 8 : Contrôleurs d'isolement pour réseaux
IT.
- NF EN 61643-11 (C 61-740) : Parafoudres basse-tension - Partie 11 : Parafoudres
connectés aux systèmes de distribution basse tension - Prescriptions et essai
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 10 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
- NF EN 61646 (C 57-109) : Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour
application terrestre - Qualification de la conception et homologation
- NF EN 61730-1 (C 57-111-1) : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des
modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 : Exigences pour la construction
- NF EN 61730-2 (C 57-111-2) : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des
modules photovoltaïques (PV) - Partie 2 : Exigences pour les essais
- NF C 14-100 : Installations de branchement à basse tension
- NF C 15-100 (2025) : Installations électriques à basse tension - Cca-s2, d2, a2
- UTE C 15-105 : Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix
des dispositifs de protection - Méthodes pratiques
- UTE C 15-400 : Guide pratique - Raccordement des générateurs d’énergie électrique
dans les installations alimentées par un réseau public de distribution
- UTE C 15-520 : Guide pratique - Canalisations - Modes de pose – Connexions
- UTE C 32-502 : Guide pour les câbles utilisés pour les systèmes photovoltaïques
- UTE C 61-740-51 : Parafoudres basse tension – Partie -51 : Parafoudres connectés
aux installations de générateurs photovoltaïques - Exigences et essais
- UTE C 61-740-52 : Parafoudres basse tension - Parafoudres pour applications
spécifiques incluant le courant continu - Partie 52 : Principes de choix et d’application
- Parafoudres connectés aux installations photovoltaïques (en cours d’élaboration)
- Certificat de conformité conformes aux normes EN 50549-1 ou EN 50549-2 et EN
50549-10
- NF EN 50438 (C 11-101) : Prescriptions pour le raccordement de micro-générateurs
en parallèle avec les réseaux publics de distribution à basse tension
- NF EN 61558-2-4 (C 52-558-2-4) : Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation
et analogues -Partie 2-4 : Règles particulières pour les transformateurs de séparation
des circuits pour usage général
- NF C 57 1xx ou ISPRA : Onduleurs (convertisseurs statiques)
- CEI 60364-7-712 : Installation électrique dans le bâtiment - Partie 7-712 Règles pour
les installations et emplacements spéciaux - Alimentations photovoltaïques solaires
(PV) (mai 2002)
- CEI 61000-3-2 : Comptabilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : limites - Limites
pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieurs
ou égal à 16A par phase)
- CEI 61723 : Sécurité pour les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau et
montés sur les bâtiments
- NF EN 60 439 : Coffrets et armoires électriques
- NF EN 60529 : Norme pour les boitiers de connexion et de raccordement
- NF EN 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques (PV)
de production d'énergie – Guide
- NF EN 61723 : Sécurité pour les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau et
montés sur les bâtiments.
- NF EN 61727 Systèmes photovoltaïques (PV) - Caractéristiques de l'interface de
raccordement au réseau,
- UTE C 15-443 Guide pratique-Protection des installations électriques basses tension
contre les surtensions d’origine atmosphériques ou dues à des manœuvres. Choix et
installation des parafoudres
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 11 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
- UTE C 15-712-1 : Installations de générateurs photovoltaïques solaires.
- UTE C 18 510 : Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique,
- UTE C 18 530 : Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel
habilité
- UTE C 57-300 : Paramètres descriptifs d'un système photovoltaïque
- UTE C 57-310 : Transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique
Et des textes réglementaires suivants :
- Article D342-5 à D342-13 du Code de l’Energie
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant
le code de la construction et de l’habitation ;
- Arrêté du 23 Avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de distribution d’une
installation de production d’énergie électrique ;
- Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de distribution d’une
installation de consommation d’énergie électrique ;
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments
d'habitation ;
- Arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (1);
- Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en œuvre des courants électriques ;
- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et ses arrêtés pour la protection des
travailleurs qui mettent en œuvre des courants électriques ;
- Arrêté du 30 décembre 2011 relatif au règlement de sécurité pour la construction des
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
panique (2) ;
- Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique
des appareils électriques et électroniques ;
- La circulaire DRT 89-2, 6 février 1989, Application du décret 88-1056,
- Arrêtés pris par les préfets et par les maires concernant l'urbanisme, la voirie et
l'hygiène. - Spécifications ERD : B6, C1, C2, C8 (Ademe-EDF).
- Mise en œuvre des capteurs PV dans le bâtiment (CSTB).
- Le Guide EDF/ARD (2003) : Accès au réseau basse-tension pour les installations
photovoltaïques - Conditions techniques et contractuelles de raccordement
- Le guide de l'ADEME (2008) : Spécifications techniques relatives à la protection des
personnes et des biens dans les installations photovoltaïques – Guide pratique à
l’usage des bureaux d’étude et installateurs,
- Le guide de l'ADEME (2004) : Systèmes photovoltaïques raccordés au réseau - Guide
de rédaction du cahier des charges techniques de consultation à destination du maître
d'ouvrage,
- Le guide de l'ADEME (2001) : Protection contre les effets de la foudre dans les
installations faisant appel aux énergies renouvelables,
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 12 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
- L’Avis de la Commission Centrale de Sécurité du 05 novembre 2009 et du 07 février
2013
- Préconisations installations photovoltaïques SDIS66
- Guide APSAD D20
Ainsi qu'aux normes internationales CEI, ou européennes CEN et françaises UTE
lorsqu'elles existent sur ce sujet.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais un rappel des principaux textes officiels
applicables à ce projet.
1
UTE C 12-201 - Textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public
2 UTE C 12-061- Textes officiels relatifs à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur
2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
2.1 GENERALITES
2.1.1 Définitions des prestations
Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux et fournitures indispensables pour réaliser
l'objectif visé.
Le titulaire, en soumissionnant, reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de
l'opération concernée. Il prendra toutes les dispositions pour établir sa soumission compte
tenu de celui-ci et de sa situation.
Il lui appartiendra d'étudier la réalisation du présent projet en fonction de ces impératifs.
Il est précisé que tous les travaux et fournitures qui sont le complément indispensable des
ouvrages projetés, pour le parfait achèvement de l'ensemble des travaux faisant l'objet d'un
lot, seront dus par le titulaire même s'ils ne figurent pas, ou ne sont pas décrits dans les pièces
annexes du marché.
Le titulaire devra livrer les installations parfaitement terminées, et suppléer par ses
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis dans les
prescriptions et qui sont nécessaires au parfait achèvement de l’installation suivant les règles
de l’art et/ou à l'atteinte des objectifs fixés ou garantis
Si, dans les descriptions des pièces du marché, certaines désignations paraissent incomplètes
ou imprécises, il appartiendra au candidat, avant de remettre son offre, d'obtenir auprès du
Maître d'œuvre, tous les renseignements complémentaires utiles, de façon à ce que le prix
forfaitaire, proposé par lui dans son engagement, s'applique bien aux travaux du corps d'état
intéressé, complètement terminés, en bon état d'utilisation suivant toutes les règles de l'art de
bonne construction.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 13 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Aucun supplément, plus-value ou indemnité ne pourra être accordé pour toute sujétion ou
gêne particulière que l'entrepreneur aurait dû prévoir dans le calcul de son prix forfaitaire.
2.1.2 Contenu des prix
Le présent descriptif a pour but de définir les prestations spécifiques aux travaux pour la
réalisation du chantier.
La proposition du candidat doit comprendre tous les travaux et fournitures nécessaires à la
parfaite et complète réalisation des ouvrages. Ils comprennent notamment :
➢ Les installations de chantier suivant les ouvrages décrits ci-après
➢ Les plans de ouvrages, les plans de détails, les notes de calculs, etc., à soumettre à
l'approbation du Bureau de contrôle et de la maitrise d’œuvre.
➢ La fourniture, la fabrication et la pose de tous les ouvrages décrits ci-après
➢ Le stockage et la protection sur chantier de tous ces ouvrages par tous moyens
efficaces propres à l'entreprise
➢ L'enlèvement hors du chantier de tous les déchets ou gravats résultant du présent lot
➢ Protection de ses ouvrages jusqu'à la réception avec tous les travaux de reprise le cas
échéant.
Les travaux seront réalisés soit en production directe soit en sous-traitance. En cas de sous-
traitance, le titulaire du présent lot doit impérativement proposer au Maître de l’ouvrage et au
Maître d’œuvre les entreprises désignées pour l’exécution des travaux dans un délai de 30
jours avant intervention sur site.
2.1.3 Documents techniques de référence
Les matériaux et ouvrages devront être conformes aux Normes Françaises de l'AFNOR, aux
Cahiers des Charges, DTU, aux Règles de l'Art, Règlements Administratifs, Règles de
Sécurité et notamment :
Nota Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent
document ne dispense pas l'Entrepreneur de s'y conformer, celui-ci étant censé connaître
parfaitement la réglementation relevant de ses propres travaux.
Cette liste n'est pas limitative :
➢ Le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment le chapitre III du titre II du
livre 1er, article R 123.1 à 123.55.
➢ Articles R4221 à R4228-28 du Code du Travail, relatives aux règles d’hygiène et de
sécurité.
➢ L'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant
du Public.
➢ Instruction technique n° 246 annexée à la circulaire du 3 mars 1982 relative
désenfumage.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 14 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
➢ Le livre V du Code de l’Environnement relatif à la prévention des pollutions, risques et
des nuisances.
➢ Le Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi
n°76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement.
➢ L'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et
d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essai.
➢ Le rapport de la Commission départementale de sécurité (y compris dérogation).
➢ Le Code du Travail.
➢ Le Règlement Sanitaire Départemental.
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'Art, Normes et textes en vigueur à
la date de signature des marchés et plus particulièrement :
➢ L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés), des Normes AFNOR
(Association Française de Normalisation.
➢ Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des
Règlements en vigueur.
➢ Cahier des Prescriptions Techniques Générales établies par le C.S.T.B. pour les
ouvrages n'ayant pas fait l'objet de D.T.U,
➢ Prescriptions des Organismes Techniques spécialistes ou Prescriptions des fabricants,
➢ Documents R.E.E.F,
➢ Règles de l'Art,
➢ Les Normes professionnelles,
➢ Les Règles de calculs (Règles béton, Feu, Neige et vent, etc.).
➢ Les Codes et Règlements
➢ Code de la Construction et de l’Habitation.
➢ Code du travail : Notamment décrets et arrêtés relatifs à l’hygiène, à la sécurité et aux
conditions de travail.
➢ La Réglementation acoustique,
➢ Les Eurocodes
➢ Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
➢ Décision de la Commission du 3 mai 2000 (2000/532/CE) établissant une liste de
déchets, modifiée par les décisions de la Commission du 16 janvier 2001
(2001/118/CE), du 22 janvier 2001 (2001/119/CE), du 23 juillet 2001 (2001/573/CE) et
du 5 mars 2025 (2025/934).
➢ Code de l’environnement :
- Partie législative : Livre V Titre IV Chapitre I « Élimination des déchets et récupération
des matériaux » et Livre I Titre II Chapitre IV « Autres modes d’information ».
- Partie réglementaire : Livre I Titre II Chapitre V Articles R 125-1 à R 125-8 relatifs au
droit à l’information en matière de déchets, Livre V Titre IV Chapitre I Articles D 541-1
à D 541-6 relatifs au Conseil National des déchets, Articles R 541-7 à R 541-11 relatifs
à la classification des déchets, Articles R 541-76 et R 541-77 relatifs aux dispositions
pénales.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 15 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
➢ Circulaire du 3 octobre 2002 relative à la mise en œuvre du déchet n° 2002-540 du 18
avril 2002 relatif à la classification des déchets, complétée par la circulaire du 9 janvier
2003 (annexe), elle-même complétée par les articles R541-7 à RS41-11 du Code de
l’Environnement.
2.1.4 Prix unitaires
Les prix unitaires comprendront le traçage préliminaire, la fourniture, le transport à pied
d'œuvre, le déchargement, le montage et la mise en œuvre des matériaux et fournitures, les
pertes et déchets éventuels, les échafaudages nécessaires, le nettoyage des locaux,
l'enlèvement des déchets et des résidus des matériaux fournis et mis en œuvre, et tous lesfrais
éventuels prévus au Cahier des Clauses Administratives Particulières. (C.C.A.P.).
2.1.5 Nettoyage
Le titulaire procède au nettoyage périodique du chantier pendant le déroulement de ses
travaux, et bien entendu au nettoyage de toutes tâches consécutives à ces travaux. Il devra
l'enlèvement complet de tous les gravois, déchets, emballages, etc. defaçon journalière et
devra laisser propre les pièces dans lesquelles elle aura travaillé. Elle estresponsable, jusqu'à la
réception par le Maître d'œuvre, des protections de ses ouvrages, par tous les moyens
appropriés, dont il doit les fournitures et les poses dans le cadre du forfait de son marché
(polyane + adhésif par exemple). A cet effet, il prendra toutes les mesuresnécessaires pour
éviter les dégradations. Au cas où il en serait constaté, il devra remettre en état, à ses frais et sans
indemnité, les ouvrages détériorés.
2.1.6 Parachèvement des travaux
Le titulaire devra prévoir les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait
achèvement des travaux prévus ou non au descriptif ci-après, conformément aux règles de l’art
et à la bonne construction et ce, sans qu’il puisse prétendre à aucune majoration de son prix
pour des raisons d’omissions, soit sur les plans, descriptif ou cahier des charges.
2.2 ÉTENDUE DES PRESTATIONS
Les prestations et travaux demandés comprennent la fourniture et la réalisation des
installations photovoltaïques.
Le titulaire se doit de procéder à une vérification approfondie des documents qui lui sont remis.
Elle devra signaler au Maître d’Œuvre toute erreur ou contradiction qu’elle aura pu constater.
Les préconisations, calculs, dessins graphiques et schémas du présent dossier, ne
diminuent en rien la responsabilité du titulaire qui doit établir son étude.
2.2.1 Dossier technique d’exécution - DTE
Le titulaire du marché devra fournir un dossier technique d’exécution (DTE) conforme aux :
schémas d’implantation des panneaux, des onduleurs, des cheminements électriques et du
point de livraison PDL ;
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 16 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Le dossier technique d’exécution (conception du système complet, depuis les modules
jusqu’au point d’injection) a valeur contractuelle.
Le DTE contient les éléments de conception techniques des installations photovoltaïques, tels
que :
- Les descriptions, notes de calculs et le mode opératoire des systèmes de pose
- Le plan de calepinage des champs photovoltaïques ;
- Le synoptique électrique de l’installation ;
- Les notes de calculs de dimensionnement des onduleurs
- La note de calcul des chutes de tensions
- Les notes de calcul de dimensionnement des câbles DC et AC pour vérification de la
chute de tension autorisée Une étude de productible du générateur photovoltaïque,
avec prise en compte des masques, et mentionnant les éléments /hypothèses de calcul
- Une étude de productible du générateur photovoltaïque, avec prise en compte des
masques, et mentionnant les éléments /hypothèses de calcul ;
- Un plan d’implantation prévisionnel des équipements (coffret DC, onduleurs, coffret
AC, arrêt d’urgence) ;
- Les références précises du système de pose ;
- Les références précises des onduleurs ;
- Les éléments constitutifs des coffrets DC et AC.
- Le plan des réservations à prévoir
Le dossier technique d’exécution devra être remis dans les 40 jours calendaires avant le
démarrage des travaux.
Le titulaire du lot engage également sa garantie décennale et fournira une attestation
nominative de la part de son assureur (exigence du nouvel arrêté tarifaire du 9 mai 2017).
Le titulaire du marché fournira un document attestant la certification ou la qualification
professionnelle de l’installateur à jour - QUALIPV 500 ou QUALIFELEC SPV2 ou Qualibat
(qualifications 5911 et 5912)
2.2.2 Fournitures et travaux à réaliser par l’attributaire
Le titulaire du marché devra réaliser :
- Le dossier technique d’exécution (DTE) ci-dessus mentionné ;
- La fourniture et la pose des équipements constituant l’installation photovoltaïque ;
- Le raccordement au compteur de production ;
- La pose d’un système de communication permettant l’envoi d’alertes lors de
dysfonctionnement, de pannes ou d’arrêt du système de production ;
- La mise en place d’un système de supervision monitoring de la production ;
- Les essais préalables, le rapport de bon fonctionnement et la mise en service
complète de l’installation sur le réseau ;
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 17 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
- L’obtention du certificat de conformité Consuel, et du bureau de contrôle le cas échéant
(à noter que le bureau de contrôle est pris en charge par le MOA, ne pas intégrer ce
coût au devis)
- L’élaboration du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
2.2.3 Contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), qui sera fourni en fin de chantier, sera constitué des
documents suivants :
- Les documentations des éléments du système photovoltaïque (supports,
modules PV, onduleurs,câbles DC et AC, monitoring, compteur,)
• Fiches techniques
• Numéros de série (onduleur)
• Certificats de conformité (onduleurs)
• Conditions de garantie (onduleurs)
- Plans de récolement
• Calepinage du champ PV (avec identification des différents strings)
• Schéma unifilaire à jour
• Schéma électrique de mise à la terre
• Plans de masse précisant les emplacements des éléments de
l’installation (câblages, onduleur, coffrets et boitiers de raccordement)
• Plan de la toiture avec l’identification des strings et la localisation précise
del’entrée des câbles DC sous le champ photovoltaïque
- Note de calcul mise à jour :
• Dimensionnement onduleur
• Chute de tension DC et AC
• Simulation de productible PV SYST ou ARCHELIOS
- L'attestation de conformité électrique (Consuel à la charge de l’installateur) ;
- L'attestation du bureau de contrôle,
- Un relevé des tests et mesures effectués avant mise en service (fiches
d’autocontrôle)
- Les PV d’essais et de mise en service ;
- Le document d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) incluant une notice
d’entretien et d’exploitation du générateur avec descriptif des actions à effectuer
et leur périodicité. Il établira une méthode de diagnostic et remèdes aux
principales pannes ou dysfonctionnements courants ;
- Une procédure de mise en service et mise hors service de l'installation ;
- Notice d’utilisation du système de monitoring / supervision
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 18 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.2.4 Information et opérations de services
Réunion d’information préalable aux travaux.
Avant le démarrage des travaux, le titulaire sera sollicité, pour participer à une réunion
d’information pratique qui sera organisée par le maître d’œuvre afin de coordonner le chantier.
Formation
L’installateur assurera une formation au Maître d’ouvrage et son équipe, sur les points
suivants :
- Présentation et fonctionnement général de l’installation photovoltaïque
- Procédure d’entretien et de vérification des installations
- Procédures d’urgence et de sécurité liées à l’installation photovoltaïque, avec la
participation du SDIS 71 si demandé par le SDIS 71
Matériel - Échafaudage - Appareillages divers
Le coût d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article est
inclus dans les prix. Aucune facturation complémentaire ne pourra intervenir.
2.3 GARANTIES, QUALITÉ DES MATÉRIELS ET DES INTERVENANTS
2.3.1 Qualité des équipements et systèmes d’intégration
Les matériels et produits installés seront neufs et en parfait état.
A caractéristiques équivalentes, les matériels fabriqués dans l’U.E. prévaudront, dont
l’impact environnemental (transport) est favorable.
L'installation devra respecter l'ensemble des normes et spécifications en vigueur, notamment
:
- Conformité à la norme NF C 15-100 ;
- Conformité au guide UTE C15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques ;
- Respect des règles N84 NV65 neige et vent applicables au site et au type de
bâtiment (ERP – Avis de la Commission Centrale de Sécurité du 05/11/2009 et du
05/02/2013).
2.3.2 Modules photovoltaïques
IMPORTANT : Il est strictement interdit de marcher sur les modules. En cas d’infraction àcette
règle, le Maître d’Ouvrage pourra exiger sans surcoût, le remplacement des modulessur une
zone définie par ses soins, et suspendre le titulaire définitivement.
Le titulaire est responsable de la fourniture et de la pose des modules photovoltaïques sur
leurs supports, conformément aux notices et plans de montage du système de fixation.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 19 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Caractéristiques techniques des modules (Marque JINKO Solar ou équivalent) :
• Technologie : Silicium monocristallin
• Nombre de cellules : de préférence 108 demi-cellules
• Rendement : > 21 %
• Puissance crête : 460 Wc (conditions STC), tolérance positive 0/+5 %
• Verre : trempé de 3,2 mm, haute transmission, anti-reflet
• Boîte de jonction : IP68
• Diodes by-pass : 3
• Connecteurs : MC4 ou équivalent
• Câbles : longueur minimale 1000 mm, section 4 mm²
• Cadre : aluminium anodisé
• Encapsulant face arrière : EVA ou verre
• Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
• Poids : < 13 kg/m²
• Empreinte carbone : < 550 kg CO₂/kWc (méthode selon arrêté du 6 octobre 2021)
Tous les modules doivent être de la même marque, référence et série de fabrication, assurant
ainsi une homogénéité de teinte et un aspect uniforme du champ photovoltaïque.
Chaque module doit être muni d’une étiquette durable et indélébile conforme à la norme CEI
1212, mentionnant :
• Identification du fabricant
• Référence du module
• Numéro de série
• Puissance crête (Wc)
• Lieu et date de fabrication
Les modules doivent impérativement respecter les normes IEC 61215 et IEC 61730 (parties 1
& 2) avec certification valide.
Garanties :
• Garantie produit minimum : 10 ans
• Garantie de production : 87,4 % sur 30 ans, avec une dégradation linéaire maximale
de 0,4 % par an après la première année
Une attention particulière doit être portée aux matériaux en contact entre les modules et leurs
supports afin d’éviter la formation de couples électrolytiques. Un isolant sera
systématiquement mis en œuvre si des matériaux de nature différente sont en contact.
Le projet prévoit un minimum de 786 modules de 455 Wc (dimensions 1762 × 1134 × 30 mm),
orientés Est/Ouest et inclinés à 10° afin d’optimiser la production et sa répartition sur la
journée.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 20 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Le titulaire devra fournir :
• Les résultats des flash-tests des modules au format Excel
• Un calepinage détaillé du champ photovoltaïque indiquant inclinaisons et orientations
• Un plan de câblage des chaînes de modules
Le titulaire peut proposer des modules de puissance supérieure sous réserve que :
• La puissance totale des centrales photovoltaïques soit au moins de 357.63kWc
• Les modules soient référencés dans la grille d’évaluation de l’Avis Technique, de
l’ATEX cas A ou de l’ETN du système d’intégration proposé
• La configuration permette d’obtenir une classification feu Broof(t3)
• Toutes les certifications et normes nécessaires à la mise en œuvre soient respectées
2.3.3 Onduleurs
Le ou les onduleurs seront spécifiés comme suit :
• Conforme à la norme VDE 0126-1-1 ;
• Possède le marquage CE ;
• Conforme à la directive européenne CEM ;
• Rendement européen de 96% minimum ;
• Compatible avec la tension maximum théorique délivrée en entrée par le champ PV ;
• Coffret IP44 minimum – IP65 si montage en extérieur ;
• Garantie de 5 ans minimum.
• Onduleurs en toiture
Les longueurs des câbles DC et AC devront être réduites au maximum. Les espacements
entre les onduleurs devront respecter les préconisations du constructeur pour une ventilation
optimum.
2.3.4 Câblage
Les câbles solaires auront une double isolation. La longueur et la section sont à définir par
l’installateur en fonction de l’arrangement du champ photovoltaïque retenu. La chute de
tension recommandée devra être inférieure à 1% sur le circuit DC
Les câbles utilisés devront posséder le marquage NF USE ou HAR USE. Les câbles DC seront
de type PV1000F.
Les câbles et accessoires de câblage seront conformes à la norme NF C 15-100 (2025 – Cca-
s2, d2, a2) et définis selon le guide UTE C 35-502. Tout câblage en partie DC devra être réalisé
en câble solaire spécifiée par la norme.
La chute de tension AC devra être inférieure ou égale à 1% entre le TGPV et l’onduleur le plus
éloigné (selon guide UTE C 15-712), et sera validée par une note de calcul à fournir au maître
d’ouvrage.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 21 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Les chemins de câbles seront capotés, assurant le guidage et la protection, notamment
contre les UV, des câbles solaires jusqu’aux onduleurs.
Coté modules et coté onduleurs, les connecteurs mâles et femelles seront identiques
(modèle et fabricant). Le sertissage sera réalisé avec l’outil préconisé par le fabricant du
connecteur.
En toiture, chaque connecteur devra être correctement maintenu pour éviter d’éventuelle
entrée d’eau et prévenir des défauts d’isolement. Les câbles et connecteurs ne pourront pas
être en contact avec la couverture d’étanchéité.
Il sera ménagé un degré de liberté suffisant aux câbles de raccordement sous chaque module,
afin de permettre le pivotement du panneau pour accès aisé aux connecteurs en vue de
maintenance ou remplacement.
Afin de limiter les tensions induites dues à la foudre, la surface de l’ensemble des boucles sera
aussi faible que possible. Les polarités d’une même branche devront donc cheminer d’un bout
à l’autre, conformément au guide UTE C15-712-1.
Exemple de mauvais câblage des polarités
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 22 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.3.5 Mise à la terre et liaison équipotentielle
La liaison équipotentielle entre les cadres des modules, les parties métalliques du système
d’intégration, les chemins de câbles et les carcasses métalliques du ou des onduleurs seront
réalisées en cuivre isolé vert-jaune de 6 mm² minimum.
Il est demandé d’éviter les contacts directs entre le cuivre et l’aluminium, les dispositifs de
connexion seront adaptés en conséquence.
La liaison équipotentielle en toiture devra être mise de façon concomitante avec les polarités
afin de minimer les tensions induites. La surface de boucle doit être aussi petite que possible.
Exemple de mauvais câblage Exemple de bon câblage
2.3.6 Boites de jonction et connecteurs
Les boites de jonction seront de protection IP44 minimum en intérieur, IP 65 en extérieur.
Les connecteurs, presse étoupes, accessoires de fixation seront adaptés au type et à la
section du câble.
L’appareillage électrique devra posséder le marquage CE ou NF.
Tout appareillage installé sur la partie DC devra être de type prévu pour cet usage, et lorsqu'il
a une fonction de coupure, sera dimensionné en rapport aux valeurs tension et courant
maximums théoriques avec coefficient de sécurité 1,25.
Les dispositifs de protection parasurtenseurs seront choisis avec système de contrôle
permanent de l’état (index de couleur visuel par ex.). Ils seront facilement accessibles pourleur
remplacement.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 23 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.3.7 Dispositif d’arrêt d’urgence
Pour éviter tout risque de choc électrique dans un bâtiment équipé d’une installation
photovoltaïque, toutes les dispositions suivantes sont respectées :
- Des dispositifs de coupure pour l’intervention des services de secours sont installés. Les
commandes de ces dispositifs sont regroupées en un même lieu ;
- Les commandes de ces dispositifs de coupure sont également regroupées avec la
commande de la coupure du réseau de distribution, pour permettre d’une part la
coupure du réseau de distribution et d’autre part la coupure du circuit de production
(parties AC et DC). (N.B. les AGCP des circuits de distribution et de production peuvent
réaliser cette fonction, pour la partie AC uniquement). Toutefois, dans le cas d’un
bâtiment existant, les commandes peuvent ne pas être regroupées. Dans ce cas, une
signalétique appropriée est apposée ;
- La coupure du circuit DC est pilotée à distance depuis une commande (électrique ou
pneumatique). Dans le cas d’un bâtiment existant, cette coupure peut être réalisée au
moyen d’une commande mécanique ou pneumatique accessible, de plain-pied, de
l’extérieur du bâtiment par les services publics de secours et agissant directement au
niveau des boîtes de jonction photovoltaïques ;
- Un système de report d’information situé à proximité immédiate de la commande de
coupure de l’installation de production photovoltaïque témoigne de la mise hors
tension effective de l’installation ;
- La coupure du circuit DC s’effectue au plus près des modules photovoltaïques, et en
tout état de cause en amont des locaux et dégagements accessibles au public par un
dispositif électromécanique.
- L’absence de coupure sur le circuit DC est acceptée sous réserve du respect de l’une
des dispositions suivantes :
• Les câbles DC cheminent en extérieur, et pénètrent directement dans chaque local
technique onduleur du bâtiment […]. Ces câbles en extérieur cheminent sous
protection mécanique s’ils sont accessibles et aucun câble n’est positionné
horizontalement au-dessous d’un ouvrant.
• Les onduleurs sont positionnés à l’extérieur, protégé(s) de toute agression
extérieure (chocs, intempéries, etc.), au plus près des modules, sanspénétration
de câbles DC dans la construction […].
• Les câbles DC cheminent à l’intérieur du bâtiment jusqu’au local technique
onduleur(s), et sont placés dans des cheminements techniques protégés dedegré
coupe-feu égale au degré de stabilité du bâtiment, avec un minimumde 30 minutes
(EI 30) […].
• Les câbles DC cheminent uniquement dans le volume où se trouvent les onduleurs.
Ce volume, qui ne constitue pas un local technique onduleur(s), est situé à
proximité immédiate des modules photovoltaïques. Le plancher bas de ce volume
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 24 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
est stable au feu de même degré que la stabilité du bâtiment avec un minimum de
30 minutes (R30) […].
• La tension maximale des chaînes photovoltaïques en circuit ouvert est inférieure à
60 V DC […].
• La coupure pompier DC / AC sera positionné à l’accueil du bâtiment.
2.3.8 Prévention de la corrosion
On veillera à éviter tout risque de corrosion, avec en particulier les règles suivantes :
- La visserie de fixation sera celle fournie par le fabricant, ou à défaut en acier inox.
- S’il existe des éléments constitutifs en acier galvanisé, ils ne seront ni coupés, ni meulés.
- Précautions prises au regard des couples galvaniques ; les contacts à fort potentiel
galvanique tels cuivre/alu, cuivre/galva seront proscrits (utilisationde cosses étamées
pour les mises à la terre).
2.3.9 Garanties matérielles et production
La date de démarrage des garanties des différents éléments sera la date de signature du
procès-verbal de réception de l’ouvrage après levée de toutes les réserves.
Pendant toute la durée de la garantie, l’entreprise devra réparation ou remplacement des
matériels reconnus défectueux dans le meilleur délai, avec un maximum de 3 semaines
après signalement écrit du défaut. En cas de non-respect de ce délai, le maitre d’ouvrage se
réserve le droit de faire procéder à la réparation par un tiers et en imputer le coût à
l’entreprise.
Pendant la durée de la garantie, l’entreprise s’assurera de la disponibilité des pièces, ou cas
échéant de l’existence de matériels de remplacement compatibles et facilement appros
visionnables.
2.3.10 Assurances et qualifications
L’entreprise postulante devra fournir dans sa réponse au présent appel d’offre :
- Son attestation d’assurance de responsabilité civile ;
- Son attestation d’assurance de responsabilité décennale, couvrant le
procédé d’intégration proposé dans son offre ; (mention photovoltaïque
obligatoire)
- Ses qualifications requises émanant d’un organisme agréé (Quali’ENR ou
QualifElec ou Qualibat) spécifiques au solaire photovoltaïque : QUALIPV 500/
SPV2 / 5911 et 5912
L’offre d’un postulant ne présentant pas ces documents sera automatiquement rejetée
avant l’instruction technico-économique de son dossier de réponse.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 25 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.3.11 Travaux communs
Les plans d’appel d’offres indiquent l’étendue générale des travaux à réaliser, mais ne sont en
aucun cas considérés comme plans d’exécution. Le titulaire a, à sa charge, après vérifications
et calculs, de dresser les dits plans d’exécution et de les communiquer avant tout
commencement de travaux.
Les travaux des chapitres ci-après ainsi que les plans joints ont pour but de renseigner sur la
nature, l'importance et la localisation des travaux à effectuer, mais il convient de signaler que
cette description n'a pas de caractère limitatif, et que le titulaire doit exécuter comme inclus
dans son forfait, tous les travaux de sa profession nécessaires à l'achèvement et au bon
fonctionnement de l'installation.
Les matériels indiqués dans le présent CCTP et les techniques de mise en œuvre sont
conseillés mais ne sont pas imposés. Toutefois et afin de préserver une juste concurrence, les
candidats doivent répondre conformément au projet de base présenté (marques et types de
matériaux).
Le titulaire doit prendre en compte l'ensemble du CCTP et plans. Dans le cas où le CCTP ou les
plans présentent des erreurs, omissions, imprécisions, contradictions, ou défaut de
concordance le soumissionnaire doit en informer le Maître d’Œuvre et demander toutes les
informations et précisions nécessaires.
Le titulaire inclut alors ces suggestions au poste manquant dans les prix des ouvrages auxquels
ils se rattachent et en les indiquant dans un mémoire technique ou les incluant dans le chapitre
Variante.
Dans le cas contraire, il ne peut réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le prix
global et forfaitaire enfin de bordereau étant réputé inclure toutes suggestions ou ouvrages
cités et décrits au CCTP, indiqués sur plans, normes ou règle de l’art.
Les travaux de rebouchage sont à la charge du présent lot.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Cette centrale solaire est conçue et dimensionnée dans l'objectif de production électrique
optimale, du maintien des performances à 20 ans et au-delà, et de la durabilité des matériaux
employés.
L’installation photovoltaïque en autoconsommation totale sera composée de 786 modules PV
de 455Wc pour une puissance installée de l’ordre de 357.63kWc.
Selon le dimensionnement PV-SYST 8.06, le productible annuelle estimée est de : 368 396kWh
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 26 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.4 PROCÉDÉ DE POSE (toiture n°1 et n°3)
Le procédé de pose sur les toitures-terrasses n°1 et n°3 devra posséder un avis technique,
en cours de validité, pour le système d’intégration et le module photovoltaïque proposé par le
candidat. Il sera de type SOPRASOLAR FIX EVO TILT ou équivalent.
Un Avis technique ou ETN du procédé associé au module sélectionné devra être valide
avant le début du chantier.
L’avis technique visé a pour référence SOPRASOLAR FIX EVO TILT – 21/21-75 V5 avec
les adaptations pouvant être nécessaire avec l’ajout d’un module.
Le procédé d’intégration simplifiée devra être compatible avec la structure porteuse en
toiture, les caractéristiques du site, et la pente du toit, la descente de charge autorisée, etc.
Il est aussi demandé dans la mesure du possible au titulaire du marché de positionner le
champ photovoltaïque au maximum vers les faitages, pour éviter à l’eau de pluie de passer
outre la gouttière.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 27 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.5 PROCÉDÉ DE POSE SUR STRUCTURE BAC ACIER (toiture n°2)
Le procédé de pose sur toiture bac acier devra posséder un avis technique, en cours de
validité, pour le système d’intégration et le module photovoltaïque proposé par le candidat. Il
sera de type DOME SOLAR HELIOS B2 ou équivalent.
Un Avis technique ou ETN du procédé associé au module sélectionné devra être valide
avant le début du chantier.
L’avis technique visé a pour référence HELIOS B2 – 21/15-53 V8 avec les adaptations
pouvant être nécessaire avec l’ajout d’un module.
Le procédé d’intégration simplifiée devra être compatible avec la structure porteuse en
toiture, les caractéristiques du site, et la pente du toit, la descente de charge autorisée, etc.
Il est aussi demandé dans la mesure du possible au titulaire du marché de positionner le
champ photovoltaïque au maximum vers les faitages, pour éviter à l’eau de pluie de passer
outre la gouttière.
2.6 MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Les systèmes de pose SOPRASOLAR FIX EVO et HELIOS B2 disposent d’un Avis technique,
qui précise les fabricants et types de modules validés avec ce système de pose.
Les modules prévus seront de marque JINKO de type 54HL4R-(V) 455Wc ou équivalent.
Le titulaire du marché sera responsable des modules à partir de la réception sur le chantier.
Il prendra à sa charge :
- Le décharge,
- L’éventuel stockage
- La pose
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 28 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Quantité fournis :
NOTA : Cheminement des câbles dc
Aucun cheminement de câbles DC n’est prévu dans le bâtiment.
Coté modules et coté onduleurs, les connecteurs mâles et femelles seront identiques
(modèle et fabricant). Le sertissage sera réalisé avec l’outil préconisé par le fabricant
du connecteur.
En toiture, chaque connecteur devra être correctement maintenu pour éviter d’éventuelle
entrée d’eau et prévenir des défauts d’isolement.
Les câbles et connecteurs ne pourront pas être en contact avec la couverture d’étanchéité.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 29 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.7 TRAVERSÉE DE PAROIS
Lorsque le percement de paroi s’impose, le titulaire assurera le rebouchage par matériauaux
caractéristiques similaires à l’existant avec pour objectif de respecter les caractéristiques
d’origine de la cloison, notamment :
- Sa résistance mécanique
- Son coefficient thermique (considérer les cloisons isolées)
- Son comportement au feu - l’étanchéité à l’air et à l’eau
- L’aspect esthétique fini
2.8 MISE À LA TERRE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
Les systèmes préconisés ainsi que les modules cadrés nécessitent une mise à la terre.
Tous les éléments métalliques constituant l’installation (onduleurs, parafoudres, chemin de
câbles, etc.) en local technique seront interconnectés à la terre au moyen d’un fil en cuivre,
isolé par une protection vert-jaune isolé ; soit par un câble multibrin gainé section 6mm² avec
cosses étamées serties, soit par dispositif de mise à la terre fourni par le fabriquant.
L’ensemble de l’installation solaire sera relié à la prise terre du bâtiment par de la câblette
cuivre de 16mm² minimum.
Si le système de support de modules le permet, la mise à la terre pourra se faire depuis l’aile du
cadre du module sur le rail support de module à l’aide de griffes spécifiques de type TerraGrif
ou équivalent conforme aux guides d’installation de la NFC15-100 et à l’UTE 15-712- 1.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 30 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.9 ONDULEURS
Les onduleurs multi-strings seront de marque HUAWEI SUN2000 150KTL, 50KTL et 8KTL ou
équivalent.
Ils devront :
- Être conformes aux normes EN 50549-1 ou EN 50549-2 et EN 50549-10
- Posséder le marquage CE ;
- Être conformes à la directive européenne CEM ;
- Disposer d’un rendement européen de 96% minimum ;
- Assurer une compatibilité avec la tension maximum théorique délivrée en entrée
parle champ PV ;
- Garantie 5ans avec extension de garantie de 20 ans.
Nota : Les onduleurs seront implantés en toiture dans un local technique ventilé au plus proche du
champ photovoltaïque avec une casquette de protection mécanique.
Un compteur Conso/Prod sera mis en place dans le TGBT du bâtiment afin de relever les
consommations du site par tore et la production.
Compteur : SCHNEIDER IEM3555 ou équivalent
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 31 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.10 COFFRET DE PROTECTION AC : TDGS
Le tableau divisionnaire générateur solaire (TDGS) permettra la protection et le raccordement
des onduleurs photovoltaïques pour un départ commun vers le raccordement au compteur.
La conception détaillée et le dimensionnement des protections sont sous la responsabilité du
titulaire et devra respecter le guide UTE C15 712-1, la NFC 15-100 (2024) et les spécifications
suivantes :
- Enveloppe métallique à porte pleine IP65
- 1 Disjoncteur par branche d’onduleur + Bloc différentiel 300 mA
- Inter sectionneur général, équipé d’une bobine à émission pour arrêt d’urgence
- Parafoudre 3P+N débrochable pour photovoltaïque
- 30% de réserve
- Séparation physique de la partie puissance, de la partie communication et de la
partie arrêt d’urgence
- Étiquetage
- Compris toutes sujétions de pose et accessoires de fixation et de montage du
coffret (visserie, joints, profilés…)
Le dimensionnement de l’ensemble du coffret et des éléments le composant est à la charge du
présent lot.
Nota : Le coffret TGDS sera implanté en pied de façade avec une casquette de protection
mécanique.
2.11 CABLES DE RACCORDEMENT AC
2.11.1 Liaison entre les toitures et le coffret AC
Les câbles de raccordement AC, entre les onduleurs et le TDGS seront dimensionnés pour
avoir une chute de tension maximale de 3%.
Ils chemineront sous chemins de câbles capotés en façades.
2.11.2 Liaison entre le TDGS et le TGBT existant
Le câble de raccordement AC, entre les coffrets TDGS et le TGBT du site sera dimensionné
pour avoir une chute de tension maximale de 3%.
Il cheminera à travers les gaines techniques du bâtiment sous chemins de câbles.
2.11.3 Liaison entre le TDGS et bâtiment aviron
Le câble de raccordement AC entre le bâtiment aviron et le local technique de la piscine
cheminera entre les deux bâtiments, sous les bardages, et sera posé sous fourreau prévu par
le lot VRD, en coordination avec ce dernier.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 32 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.11.4 Disjoncteur général photovoltaïque sur TGBT du site
Le titulaire du présent lot devra la mise en place d’un disjoncteur général photovoltaïque
4x630A, d’un compteur Conso / Prod avec tores de comptage dans le TGBT du site. Il est
rappelé que le régime de neutre du site est TN.
Le disjoncteur PV sera équipé de 2 contacts de position et défaut O/F et N/D.
2.12 SYSTÈME DE SUPERVISION / MONITORING
Il sera mis en place deux accès distincts :
- Un accès à la supervision sur la plateforme du fabricant d’onduleurs,
- Un accès à la supervision intégrée à la GTC
Le candidat prévoira ainsi dans son offre la fourniture et la pose d’un système de type
passerelle non-propriétaire de télérelève/supervision compatible avec les onduleurs proposés.
Cette passerelle permettra au producteur d’être alerté lors de pannes/dysfonctionnement et
de pouvoir consulter à distance l’installation photovoltaïque.
Le candidat décrira les caractéristiques des données accessibles via la passerelle, ainsi que
celles transmises au serveur propriétaire. La description portera à minima sur :
- La fréquence de transmission (à minima horaire)
- Les données de production du parc et de chaque onduleur
- Les déclenchements et envoi d’alarmes selon l’état des variables
Sur un portail « propriétaire », les données à visualiser devront comporter, à minima, les
paramètres suivants :
- Profil de l’installation : Vue d’ensemble des principales caractéristiques
de l’installation photovoltaïque
- État de fonctionnement de la centrale avec des principaux indicateurs
(production,état)
- Aperçu rapide de la production sur toute la durée de fonctionnement
selondifférente granularité de temps
- Journal de l’installation : Accès aux messages des événements
- Aperçu de l’appareil : Caractéristiques et paramètres des appareils dans
l’installation photovoltaïque
- Rapports d’état : Rapports par courriel donnant régulièrement des informations
sur la production et les événements de l’installation
- Stockage de données : Archivage des données au bout de 2 ans
Le candidat précisera les spécifications techniques de la passerelle :
- Protocoles de communication disponibles,
- Alimentation électrique,
- Entrées et sorties disponibles,
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 33 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
- Modalités de mise en œuvre sur site (dont alimentation permanente + conformité
de réception signal).
Sur ce contexte, cette passerelle sera configurée pour l’utilisation d’une interface soit
interne, soit externe, de communication via une solution GSM/GPRS. Le titulaire du lot devra
notifier le type de carte SIM (M2M ou autre) et la quantité de Data (volume mensuel minimalde
500 Mo) que consomme ce dispositif afin de sélectionner le forfait approprié.
L’abonnement sera établi pour le compte et au nom du maître d’ouvrage.
ORGANISATION DU CHANTIER
Le présent dossier de consultation et les divers documents fournis ne pouvant être totalement
exhaustifs, il est entendu que le soumissionnaire ne pourra se prévaloir du manque de
précision ou d’absence d’informations pour faire valoir une quelconque plus- value au prix
forfaitaire.
2.13 VISITE DE VALIDATION DU SITE
Avant signature du contrat de travaux, l’Installateur se rend sur le Site d’installation en
compagnie du représentant du Maitre d’Ouvrage. Il s’agit de la visite de validation du site. Il prend
connaissance de la nature et de l’emplacement du Site ainsi que des contraintes générales
et particulières qui y sont attachées.
Il identifie les possibilités d’accès, d’installation de chantier, de stockage de matériaux et des
moyens à déployer pour réaliser la centrale PV en concertation avec le Maitre d’Ouvrage.
Il se renseigne sur les éventuelles servitudes ou obligations.
L’Installateur, doit prendre connaissance du site et de toutes les conditions pouvant de quelque
manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution des travaux, les délais, sur la qualité de
réalisation de la centrale photovoltaïque.
Les accès au chantier se font exclusivement à partir des points et des règles fixés par le
constructeur du bâtiment et le Maitre d’Ouvrage lors de la visite de validation du chantier. Une
attestation sur l’honneur de visite sur site mentionnant la date de visite est à fournir à la remise
de l’offre.
2.14 ENGAGEMENTS DU TITULAIRE
Le titulaire, pour permettre au maître d’ouvrage de suivre l’avancement des travaux, doit :
- Respecter le planning de travaux validé au démarrage du projet ;
- La présence systématique d’un chef de chantier aux réunions de travail
programmées
Le titulaire devra, pendant toute la durée de son intervention, mettre en place les protections
nécessaires à la bonne conservation du bâtiment et devra réaliser la réparation de tout
dommage occasionné par ses activités, si cette stipulation n'est pas respectée.
Le cas échéant, les surfaces découvertes seront tenues hors d’eau durant toute la durée du
chantier par tout moyen approprié décidé par l’entreprise. En cas de défaut d’étanchéité
constaté, le maître d’ouvrage prendra toute mesure de sauvegarde nécessaire à assurer
l’étanchéité des toitures, à charge de l’entreprise.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 34 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
Une attention particulière sera assurée par le titulaire pour limiter au maximum les
nuisances et mettre tous les moyens nécessaires pour préserver l’état des lieux. En cas de
désordre le titulaire sera responsable de la remise en état.
2.15 PLANNING
Le titulaire du présent lot devra respecter le calendrier prévisionnel fourni.
Dans sa réponse, le candidat devra préciser le nombre de jours d’intervention selon les
principales phases de l’installation et remettre dans son offre un tableau précisant le phasage
:
- Préparation de chantier
- Pose des supports
- Pose des modules
- Câblage des modules
- Mise à la terre et liaison équipotentielle
- Pose des onduleurs
- Pose des protections DC et AC et armoire
- Raccordement au TGBT de la production + compteur Conso / Prod
- Pose du système de Supervision / Monitoring
- Essais, Autocontrôles et Mise en service
2.16 ÉTAT DES LIEUX PRÉALABLE – RÉCEPTION DU SUPPORT
Un état des lieux préalable au chantier sera établi contradictoirement entre le maître
d’œuvre et le titulaire avant tout démarrage des travaux.
Tout élément qui obligerait à modifier sensiblement l’offre initiale (choix du matériel, mise en
œuvre, déroulement du chantier, ...) sera alors reporté au maître d’ouvrage et à lamaîtrise
d’œuvre, et toutes modifications induites seront soumises à son accord.
Le démarrage du chantier implique réception sans objections du support, et acceptation des
sujétions propres au site (conditions d’accès, zone de stockage, sécurisation de chantier) de
la part du titulaire.
Le titulaire aura à charge de contrôler la liaison équipotentielle existante du bâtiment au
démarrage du chantier et sa conformité à la norme NF C 15-100.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 35 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
2.17 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES LIÉES AUX TRAVAUX
2.17.1 AUTORISATION D’URBANISME
Les autorisations d’urbanisme préalables aux travaux sont validées.
2.17.2 DÉMARCHES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
PUBLIC
Les démarches administratives relatives au raccordement de l’installation au réseau public seront
à la charge du présent lot.
Le titulaire devra fournir les éléments suivants :
- Certificat de conformité des onduleurs
- Attestation de qualification de l’installateur Qualif’Elec et Qualit’Enr à jour
Les frais inhérents au raccordement de l’installation seront à la charge du maitre d’ouvrage.
2.18 VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE – DOSSIER
CONSUEL
Les installations électriques réalisées devront satisfaire aux conditions d’apposition du visa
CONSUEL sur les attestations de conformité spécifiques au photovoltaïques.
Le bureau de contrôle vérifiant la conformité de l’installation est à la charge du Maitre
d’ouvrage, le Consuel (dossier technique) étant quant à lui à la charge du titulaire du
marché.
Aucuns travaux supplémentaires ne seront validés par le maître d’ouvrage pour lever
d’éventuelles réserves notifiées par le bureau de contrôle. En outre, toute contre-visite seraà la
charge du titulaire du marché jusqu’à obtention d’un rapport vierge d’observations.
2.19 INSTALLATION DE SÉCURITÉ
L'entrepreneur devra mettre en œuvre tous les dispositifs de sécurité nécessaires à l'exécution
des travaux qui lui seront confiés. Ainsi, tous les règlements d'hygiène et de sécurité en
application dans la région seront à respecter.
L'entreprise fournira les protections collectives minima suivantes :
- Une ligne de vie sur le faitage du bâtiment
- Les filets de protection
- Balisages des zones d'actions des nacelles
- Platelage provisoire
- Les garde-corps
Le personnel de l'entreprise intervenant sur le chantier sera équipé au minimum des
protections individuelles suivantes :
- Lunettes
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 36 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
- Casques
- Gants
- Chaussures de sécurité
- Harnais "stop chute"
Les coûts de location des engins de levage de type nacelle et monte-charge devront être
intégrés à l’offre du présent marché, le personnel devant justifié du CACES le cas échéant. En
aucun cas le chantier ne devra être interrompu pour défaut de dispositif de sécurité. Le
titulaire devra se conformer aux recommandations et demandes des Organismes Officiels
(Inspection du travail, CRAM, OPPBTP) et de la collectivité, le personnel sera habilité
(Habilitations électriques).
2.20 ESSAIS, RÉGLAGES, CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX
Le matériel et les appareils nécessaires aux mesures et contrôles seront fournis par le titulaire.
En cours de travaux, et chaque fois qu'il le jugera utile, le maître d’ouvrage pourra procéder aux
opérations de contrôle des matériels et des installations.
Le titulaire aura à sa charge le démontage et le remontage des parties d'installation
nécessaires pour ces essais et contrôles.
Le titulaire effectuera, avant réception des installations, l’ensemble des essais et mesures jugés
utiles, dont à minima :
- Mesure de la tension DC à vide pour chaque chaine de modules ;
- Courant de court-circuit DC pour chaque chaine de modules (en conditions
normales) ;
- Valeur d’isolement de la ligne DC par rapport à la terre ;
- Mesure des pertes de ligne sur la liaison DC, entre champ PV et entrée onduleur ;
- Mesure des pertes de ligne sur la liaison AC, entre sortie onduleur et compteur
deproduction
- Vérification du fonctionnement de la fonction de découplage réseau (VDE 126) ;
- Vérification du dispositif d’arrêt d’urgence éventuel (selon avis SDIS 34).
Les résultats de ces essais et mesures seront consignés et communiqués au maître
d’ouvrage, comme préalable conditionnel à la réception des travaux.
- La réception des travaux ne pourra en tout état de cause être prononcée qu'après
:
- La remise au Maître d’Ouvrage de toutes les fiches et procès-verbaux des essais
et vérifications de fonctionnement des installations, dûment remplis et signés par
unepersonne qualifiée de l’entreprise ;
- Le contrôle des installations et le contrôle des procès - verbaux par le Maître
d’Ouvrage et par un organisme de contrôle agréé ;
- La fourniture des D.O.E ;
- Les attestations d’autocontrôles
- Les fiches d‘essais COPREC en vigueur
- Le rapport du bureau de contrôle agréé ;
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 37 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
- Obtention de l’attestation de conformité CONSUEL pour les installations liées
aux photovoltaïques.
Après la réception, le titulaire devra :
- Réaliser la réfection de toutes les malfaçons dans les travaux et le remplacement
de tous les appareils ou canalisations qui ne seraient pas conformes aux
règlements envigueur ou au présent CCTP ;
- Assurer les éventuels travaux nécessaires à la levée des réserves portées au
procès-verbal de réception des travaux ;
- Prévoir la réfection ou le remplacement de toute pièce défectueuse durant sa
période de garantie.
2.21 Maintenance – Entretien
Le titulaire intègrera dans sa réponse à cette consultation une 1e année de maintenance
pendant la Garantie de Parfait Achèvement (GPA). Cette prestation intégrée au marché et à
la DPGF afin de permettre à la maîtrise d’œuvre de poursuivre en post-réception sur 1 année
afin de se donner le temps de la consultation pour les années suivantes.
La maintenance comprend 1 intervention par semestre.
Les agents de maintenance devront être équipés correctement (outils isolés, Equipements de
Protection Individuels) et avoir les qualifications nécessaires (électriciens habilités). Pour tous
travaux, le champ PV sera déconnecté du réseau.
A la fin de chaque visite, l’équipe de maintenance devra transmettre un rapport de visite
détaillant toutes les opérations réalisées et les valeurs relevées sur les équipements.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
Modules :
- Nettoyage de la face supérieure à l’eau claire et brossage pour enlever
salissures, sable, nids ou autres insectes parasites (dans la boîte de connexion
aussi),
- Elagage de la végétation périphérique si ombres portées,
- Contrôle visuel des modules : pas de dégradations des cellules (cellules brunes),
dégradations volontaires, infiltrations éventuelles,
- Contrôle visuel de l’état des fixations, de la structure métallique (principalement
l’apparition éventuelle de corrosion) et des joints, serrage des fixations
mécaniques,
- Contrôle des connexions électriques des modules et de la bonne étanchéité des
boîtes de jonction, apparition de corrosion, serrage des borniers.
Onduleurs :
- Contrôle visuel de l’état des fixations,
- Contrôle des onduleurs,
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 38 sur
39
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP PHOTOVOLTAIQUE – LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
- Contrôle de la bonne ventilation des équipements,
- Rapport mensuel de production photovoltaïque et analyse de cohérence,
- Contrôle des connexions des boîtiers DC et protections AC.
2.22 SÉCURITÉ / HYGIÈNE
Toutes les dispositions réglementaires ainsi que les prescriptions définies au PGC concernant
l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs et des tiers devront être
respectés par le titulaire (signalisations, protections collectives et individuelles, stockage des
matériaux et des déchets, évacuation des déchets).
Les travaux seront exécutés sur un site fréquenté par le public. Le titulaire devra prendre toutes
dispositions pour assurer le minimum de gêne aux usagers de ces lieux et prévenir tout risque
d'accidents tant corporels que matériels. Pour cela, elle devra signaler, éclairer, protéger ses
installations, nettoyer et évacuer ses gravas et maintenir au quotidien les abords du chantier
en parfait état de propreté.
Le transport / livraison des matériels est à la charge du titulaire (et assurance transport), qui inclue
ce poste dans sa prestation). Des zones d’entreposage pour les matériels et équipements
de chantier seront définies lors de la visite sur site préalable aucommencement du chantier.
Sauf dépose temporaire et de nécessité, aucun matériel ou équipement ne devra être stocké
en dehors de(s) zones(s) définies.
Le titulaire aura à charge d’assurer le tri et l’évacuation de tous déchets générés par son
activité sur le site.
Le titulaire sera responsable de ses équipements, matériels, installations et de ses ouvrages
jusqu'à la réception des travaux. Elle prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer leur
protection de manière efficace et durable, notamment contre le vol.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 HASNI.M 23-0720 DCE Ind 1 Page 39 sur
39
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.