CCTP
CCTP_DCE_Lot_02_Curage_Deconstruction_Ind1.pdf · 13 383 mots · du marché « Rénovation complète de l'Espace Nautique du Grand Chalon - 17 lots de travaux (lots 6 et 7 exclus) », dossier de consultation officiel.
RENOVATION DE L’ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON
Phase DCE
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
Maîtrise d’ouvrage
Le Grand Chalon
23 av de Pompidou – CS 90246
71106 Chalon sur Saône cedex
Bureau d’Etudes Techniques (CVC-PB-TE-Elect-PV) – Economie de la construction – OPC – Mandataire
Néria Ingénierie
24 avenue Joannes Masset
Bâtiment « Les Passerelles »
69009 Lyon
Architecte
SUD ARCHITECTES
27 rue Joannès Carret – CS10711
69256 Lyon Cedex 09
BE Structure
IDEUM PARTNERS
32 rue de Sarliève - C.A du zénith
63800 Cournon d’Auvergne
BE Acoustique
VENATECH
23 bd de l’Europe – BP 10101
54503 Vandoeuvre les Nancy
BE VRD
B INGENIERIE
32 rue Dorian
42700 Firminy
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 1 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
SOMMAIRE
GENERALITES ......................................................................................................................................... 4
PREAMBULE ........................................................................................................................................ 15
1.00 – TRAVAUX PREPARATOIRES......................................................................................................... 17
1.01 – CONSTAT D’HUISSIER ....................................................................................................................................... 17
1.02 – PLAN DE RETRAIT ET GESTION DES DECHETS AMIANTES ................................................................................ 17
1.03 – TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES D’EXECUTION ....................................................................................... 18
2.00 – DEPOSES ET DEMOLITION .......................................................................................................... 19
2.01 – DEPOSES DE BLOCS PORTES INTERIEURS ......................................................................................................... 19
2.02 – DEPOSES DE BLOCS PORTES INTERIEURS VITRES ............................................................................................. 19
2.03 – DEPOSE SOIGNEE DES CLOISONS ET CABINES EN STRATIFIE COMPACT.......................................................... 19
2.04 – DEPOSE SOIGNEE DES CASIERS EN STRATIFIE COMPACT ................................................................................ 19
2.05 – DEPOSE DE CLOISONS ...................................................................................................................................... 20
2.06 – DEPOSE DE FAUX PLAFONDS METALLIQUE CNC .............................................................................................. 20
2.07 – DEPOSE DE FAUX PLAFONDS METALLIQUE SAS D’ENTREE .............................................................................. 21
2.08 – DEPOSE DE FAUX PLAFONDS DALLES DEMONTABLES ..................................................................................... 21
2.09 – DEPOSE ET EVACUATION MOBILIER SAUNA / HAMMAM ............................................................................... 22
2.10 – DEPOSE ET EVACUATION SIGNALETIQUES SAUNA / HAMMAN ...................................................................... 22
2.11 – DEPOSE ET EVACUATION DES CLOISONS VITREES DU SAS .............................................................................. 23
2.12 – DEPOSE ET EVACUATION DE LA BANQUE D’ACCUEIL ...................................................................................... 23
2.13 – DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES EXISTANTES .................................................................................... 23
3.00 – DECONSTRUCTION DE LA TOITURE GIGOGNE .............................................................................. 25
3.01 – ACCES EN TOITURE SECURISE TOITURE GIGOGNE ........................................................................................... 25
3.02 – GRUE MOBILE ................................................................................................................................................... 25
3.03 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : GARDE-CORPS PERIPHERIQUES ................................................................. 26
3.04 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : LIGNE DE VIE .............................................................................................. 26
3.05 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : PLATELAGE PROVISOIRE ............................................................................ 26
3.06 – DEPOSE DE LA ZINGUERIE EXISTANTE.............................................................................................................. 26
3.07 – DEPOSE DES LANTERNEAUX ............................................................................................................................. 27
3.08 – DEPOSE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE DE L’ISOLANT ET DES BACS ACIERS EXISTANTS ................................. 28
3.09 – DEPOSE DU BARDAGE METALLIQUE EXISTANT................................................................................................ 28
3.10 – DEPOSE DU BARDAGE POLYCARBONATE EXISTANT ........................................................................................ 28
3.11 – DEPOSE DES FACADES VITREES EXISTANTES.................................................................................................... 29
4.00 – DECONSTRUCTION DE LA TOITURE HBS ...................................................................................... 30
4.01 – ACCES EN TOITURE SECURISE TOITURE HBS .................................................................................................... 30
4.02 – GRUE MOBILE ................................................................................................................................................... 30
4.03 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : GARDE-CORPS PERIPHERIQUES ................................................................. 31
4.04 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : LIGNE DE VIE .............................................................................................. 31
4.05 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : PLATELAGE PROVISOIRE ............................................................................ 31
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 2 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
4.06 – DEPOSE PLATELAGE COMBLES ......................................................................................................................... 31
4.07 – DEPOSE DES FAUX PLAFONDS INTERIEURS TOILE TENDUE ............................................................................. 32
4.08 – DEPOSE DES FAUX PLAFONDS INTERIEURS LAMES METALLIQUES .................................................................. 32
4.09 – DEPOSE DE LA ZINGUERIE EXISTANTE.............................................................................................................. 33
4.10 – DEPOSE DES LANTERNEAUX ............................................................................................................................. 33
4.11 – DEPOSE DES TOURELLES DE VENTILATION ...................................................................................................... 34
4.12 – DEPOSE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE DE L’ISOLANT ET DES BACS ACIERS EXISTANTS ................................. 34
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 3 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
GENERALITES
PRESENTATION DE L’OPERATION
A : Intitulé et adresse de l’opération :
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon, 40 Rue d'Amsterdam, 71100 Chalon-sur-Saône.
B. Intervenants :
Cf page de garde.
C. Contexte :
La Communauté d’Agglomération Le Grand Chalon représente un territoire de 51 communes accueillant une population de 118
000 habitants environ, sur un territoire mêlant citadinité et ruralité, offrant une qualité de vie et de services recherchée par ses
résidents :
- Situation géographique privilégiée en Bourgogne, entre Dijon et Mâcon, et plus particulièrement en Saône-et-Loire, entre Bresse,
Côte Chalonnaise et Mâconnais
- Traversée par des infrastructures de réseaux d’échanges importants : autoroute A6, Route Centre Est Atlantique RCEA, Lignes à
Grande Vitesse LGV, réseau fluvial
- Un patrimoine viticole classé au patrimoine de l’Unesco.
Le Grand Chalon possède sur son territoire un important espace nautique, situé à Chalon-sur-Saône, ouvert en 1969 et géré
directement par le Grand Chalon. Historiquement, l’espace nautique était essentiellement composé d’un bassin olympique
découvert de 50 m. En 53 ans, l’équipement a subi divers travaux sur les aspects techniques, fonctionnels, etc… dont une
importante extension avec la création de la halle ludique en 2005-2008.
Seul équipement aquatique couvert et ouvert à l’année du territoire, l’espace nautique du Grand Chalon est un équipement
structurant et central pour le territoire communautaire et l’environnement sportif local. Avec ses neuf bassins (intérieurs et
extérieurs), il est polyvalent et multifonctions, proposant une grande diversité d’activités, et une palette très large de vocations
(compétition, sportive, scolaire, apprentissage, nage en ligne, ludique, familiale, bien-être, fitness) et ce pour des usagers allant
potentiellement du plus jeune au plus âgé.
L’espace nautique accueille en moyenne annuelle (calculée de 2013 à 2019) 412 000 usagers. Plusieurs fois par an, l’espace
nautique est le lieu d’organisations de compétions régionales nationales voire internationales.
Aujourd’hui, dix-sept ans après sa phase majeure de travaux, et même si des travaux réguliers ont été entrepris depuis, l’espace
nautique du Grand Chalon est une structure vieillissante souffrant de très nombreux désordres techniques et constitue un «
gouffre énergétique ». Il nécessite, par ailleurs, quelques améliorations fonctionnelles, afin de garantir un confort satisfaisant
d’accueil et de pratique des usagers, dans le respect des normes réglementaires et sécuritaires régissant un tel ERP.
Dans ce contexte, le Grand Chalon envisage une opération importante de rénovation de l’espace nautique pour s’inscrire dans le
projet de territoire 2020-2026 et répondre aux thématiques suivantes :
- Agir pour la transition énergétique du territoire,
- Devenir un pôle d’attractivité reconnu pour la diversité et la qualité des activités proposées (ancrer le sport comme marqueur
fort du rayonnement du territoire, garantir la qualité et la durabilité des équipements communautaires).
D. Description sommaire du projet :
Les principaux enjeux sont répartis en plusieurs axes (listes non exhaustives) :
- Une réhabilitation de l’équipement pour améliorer ses performances thermiques et énergétiques :
o Réhabilitation thermique de la toiture gigogne (couvertures et façades) avec modification de la charpente
métallique
o Remplacement de la couverture et des menuiseries extérieures de la HBS
o Mise à jour de la GTB / comptages complémentaires / remontées données complémentaires
o Remplacement CTA HBO et HBS
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 4 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
o Optimisation CTA HBL
o Traitement ponctuel façades vitrée HBL (vitrages, ouvrants de ventilation, contrôle des apports solaires)
o Remplacement et optimisation menuiseries extérieures zone administrative
o Amélioration thermique zone CNC (toiture et menuiseries)
o Installation panneaux photovoltaïques
- Un réaménagement fonctionnel et une amélioration des espaces et notamment :
o La réfection de l’ensemble des plages HBO et HBS
o Le réaménagement et la sécurisation des différents accès comprenant notamment une extension de l’entrée
actuelle (via un sas)
o Le remplacement partiel et mise à niveau des systèmes de contrôle d’accès public et groupes
o La réorganisation et l’agrandissement de la zone vestiaires
o Le réaménagement de l’espace cardio training en zone de vestiaires traversants
o Les conditions d’accès pédiluve en sortie de vestiaires
o Les créations de divers locaux de rangement/stockages
o Le réaménagement d’une plateforme équipée pour recevoir des « Food-Truck
o Les plages extérieures (ombrages, splashpad en PSE, …)
o Réfection d’Etanchéité (gradins extérieurs, zone bien-être, toiture CNC, toiture HBS)
o Remise en peinture des charpentes apparentes HBO et HBS
o Réfection sols accueils, zones vestiaires et sanitaires publics
o La création de auvents extérieurs sur les entrées public et groupe
- Interventions structurelles :
o Dépose / repose gradins intérieurs
o Démolition et reconstructions dalles plages nord et Est de la HBO
o Démolition partielle escalier HBS
o Création de courettes de ventilations galeries techniques HBO et HBS
o Traitement des bétons existants (fissures, manques de matières, passivation et traitement des aciers…)
o Renforcement charpente HBS
o Réhabilitation passerelle métallique entre HBO et HBS
E. Classement et effectif :
Activité principale : Piscines couvertes, transformables et mixtes
Activité secondaire : Salles polyvalentes non visées par le type X (salle polyvalente qui n’a pas une destination unique)
Type principal : ERP Type X
Type secondaire : ERP Type L / N / PA
Catégorie : 1ère
Effectif public : 3105
Effectif personnel : 100
Effectif total : 3205
F. Données climatiques et sismiques :
Altitude du site : 200 m environ
Vent : Zone 2
Neige : Zone A2
Sismicité : Zone sismique 2 (faible)
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 5 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
LISTE DE LOTS
La présente opération se décompose en 18 17 lots regroupant chacun les corps d'états ci-dessous :
LOT N°01 ECHAFAUDAGES
LOT N°02 CURAGE - DECONSTRUCTION
LOT N°03 DEMOLITION - GROS OEUVRE
LOT N°04 TOITURE GIGOGNE
LOT N°05 DEPLOMBAGE – PEINTURE – CHARPENTE METALLIQUE
LOT N°06 COUVERTURE BACS ACIER – ETANCHEITE
LOT N°07 SERRURERIE – METALLERIE – MENUISERIES EXTERIEURES ALU
LOT N°08 PLATRERIE – PEINTURE – FAUX PLAFONDS – NETTOYAGE
LOT N°09 MENUISERIES INTERIEURES – EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES
LOT N°10 CHAPES – ETANCHEITE – CARRELAGE – FAÏENCES
LOT N°11 CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
LOT N°12 PLOMBERIE
LOT N°13 TRAITEMENT D’EAU
LOT N°14 ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES
LOT N°15 PHOTOVOLTAÏQUE
LOT N°16 CONTRÔLE D’ACCES
LOT N°17 VRD – ESPACES VERTS
LOT N°18 FONDATIONS SPECIALES
OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX
Le présent C.C.T.P. a été réalisé afin que l'entreprise puisse saisir l'esprit dans lequel a été conçu le projet et établir une offre
en toute connaissance de cause et en utilisant au mieux ses propres capacités techniques. Il définit les matériaux et les
techniques pour l'exécution de ses travaux ou les performances et finalités à atteindre.
Ces clauses techniques n'ont pas un caractère limitatif. L'entreprise devra de toute façon, exécuter dans les règles de l’art,
les travaux nécessaires et indispensables au complet achèvement des ouvrages.
L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre. En particulier il devra contrôler pour
acceptation les quantités en vue d'une proposition globale et forfaitaire conforme aux documents de référence plans,
spécifications et descriptions, et tous documents réglementaires assimilés.
En aucun cas, il ne sera admis de travaux supplémentaires provenant d'une méconnaissance du projet, de la part de
l'Entrepreneur ou qui n'auraient pas été l'objet d'un ordre de service du Maître d’œuvre.
CONSISTANCE GÉNÉRALE DES TRAVAUX ET DES PRIX
Les travaux du présent lot comprendront, au minimum et pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant
le marché :
• Fourniture, transport, location d'engins, mains-d’œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un
parfait et complet achèvement des ouvrages.
• Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de
référence.
• Les frais et prestations énumérés ci-dessous :
- Montage des matériaux,
- Échafaudages, engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux,
- Présentation au Maître d’œuvre des notices techniques,
- Présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques, ou échantillons représentatifs,
- Frais de brevets, de marques ou modèles déposés,
- Frais de contrôles et d'essais,
- Dispositifs de sécurité.
Les travaux à la charge du présent lot concernent tous les travaux de Curage et déconstruction.
Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages, font partie des prestations de
l'entrepreneur du présent lot.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 6 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
DOCUMENTS DE REFERENCE
La mise en œuvre des matériaux et l’exécution des ouvrages ou éléments d’ouvrages seront conformes aux normes françaises
et européennes en vigueur lors de la signature du marché et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
- Règles BAEL 1991 modifiées 1999 pour les ouvrages BA
- Eurocodes
- L’ensemble des normes françaises et européennes publiées par l’AFNOR ;
- Aux prescriptions de la Commission de Sécurité
- Règlements imposés par le ministère de l’équipement.
- Au code la construction et de l’habitation
- Au code de l’urbanisme
- Aux règles professionnelles
- CCTG dans sa dernière version (Arrêté du 28 mai 2018)
- Des agréments et avis délivrés par le C.S.T.B., les compagnies d'assurances
- Les recommandations de l’INRS et l’OPPBTP en particulier concernant le traitement de l’amiante et du plomb et les
travaux de démolition
- Les lois, décrets, arrêtés et circulaires régissant le traitement et l’élimination des déchets et en particulier des
matériaux contenant de l’amiante et du plomb ;
- Les obligations dans les contrats d’assurance ;
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Articles R4412-94 à R4412-148 du Code du Travail relatifs aux risques d’exposition à l’amiante
- Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à
l’amiante
- Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant
- Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle
utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
- Décret no 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition à l’amiante
- Arrêté du 30 Mai 2018 modifiant l’arrêté du 14 aout 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres
d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages
- Norme NF EN ISO 16000-7 relative à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en
fibres d'amiante en suspension dans l'air intérieur et son guide d’application (GA X46-033 d’août 2012)
- Les recommandations de la DGT, guides et question-réponses du site https://travail-emploi.gouv.fr/
QUALIFICATIONS OBLIGATOIRES
L’Entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que les ouvrages pour lesquels il possède un certificat de qualification
professionnelle correspondant, délivré par le QUALIBAT ou par tout organisme de certification mentionnant les activités pour
lesquelles il a été reconnu qualifié et les catégories dans lesquelles il a été classé. A défaut de qualification professionnelle,
l’entrepreneur pourra justifier de ses qualifications par la production de références récentes (moins de 3 ans).
Travaux sur matériaux amiantés, qualification de sous-section 4 à justifier.
COORDINATION
L’entreprise devra réaliser ses travaux de curage et de démolition en parfaite coordination avec tous les autres corps d’état.
Il devra prévoir dans son étude toutes les sujétions d’exécution entraînées en cours de réalisation par les travaux de
démolition et notamment sur les ouvrages existants conservés.
Il s’engage à fournir tous les renseignements nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du planning.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 7 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
SECURITE DE CHANTIER
Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel suivant la législation en vigueur et conformément
aux prescriptions du coordonnateur de sécurité, suivant le P.G.C.S.P.S, sont à la charge du présent lot et comprises dans son
prix.
RESPONSABILITE
L’Entrepreneur demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations ou autres, sur le
chantier ou à des tiers, voisinage, voirie, réseaux publics, etc... Il sera également responsable de tous les accidents survenus
sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation.
NUISANCES SONORES
Il est rappelé que les travaux auront lieu en milieu urbain. Les nuisances sonores ne devront en aucun cas dépasser les niveaux
sonores fixés par la réglementation.
L’entreprise devra prendre toutes les mesures pour limiter des émergences sonores du chantier le jour, notamment les bruits
venant des engins de démolition.
DEGRADATIONS DU DOMAINE PUBLIC
Pendant toute la durée du chantier, les voiries, trottoirs etc., du domaine public devront être maintenues en parfait état de
propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, l’entrepreneur sera seul responsable de la remise en état des ouvrages.
BUREAU DE CONTROLE
L’Entrepreneur devra obtenir l’accord du Bureau de Contrôle pour l’ensemble des méthodologies de curage et de
déconstruction et se conformer à ses prescriptions.
RECONNAISSANCE DES LIEUX
Pour établir leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur place pour examiner en détail l’étendue des bâtiments et
des locaux et d’évaluer au plus juste toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux (accès possibles, zones
de stockage provisoire, balisage, protection de l’environnement, etc…) dans les conditions de sécurité et de délais prescrits.
Les entreprises consultées sont censées avoir pris connaissance des lieux, avant la remise des offres.
La visite du site est obligatoire. Elle sera organisée par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant
Après remise de sa proposition, l’entrepreneur ne pourra plus invoquer une ignorance de la nature et de l’étendue des
travaux, le présent document ayant pour objet de définir les limites des prestations à réaliser.
Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet achèvement des
ouvrages, peuvent ne pas avoir été mentionnées, soit par omission, soit parce qu’elles sont considérées comme normalement
dues selon les règles de l’art ou les usages de la profession du bâtiment.
Cette absence d’indication n’ouvrira pas à l’entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se soustraire à ses obligations de
bonne exécution et de définition de ses ouvrages
TRAVAUX DUS PAR L’ENTREPRISE
L’entrepreneur devra dans son prix forfaitaire inclure :
- La fourniture et l’amenée à pied œuvre des matériels et bennes
- La réfection des ouvrages défectueux et dégradés,
- Les sujétions dues à la présence d’autres corps d’état sur le chantier,
- Tous les étaiements nécessaires à la conservation et à la tenue des bâtiments et murs mitoyens ainsi que la chaussée,
- Tous les ouvrages nécessaires pour assurer la sécurité du personnel sur le chantier.
- Tous les frais de traitement des gravats et matériaux à évacuer en filière de traitement spécifique.
Le cas échéant, l’Entrepreneur est tenu de faire toutes les démarches auprès des services concessionnaires et de voirie.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 8 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
RAPPORT DE SOL
Sans objet.
ETUDE STRUCTURE BETON
L’entreprise devra se référer à l’étude structure établie par le BET IDEUM référence CF23A368 :
* Note d’hypothèse générale indice 0 du 26/01/2026 indice 1 du 24/07/2026
* Carnet de ratio indice 0 du 26/01/2026 indice 0 du 24/07/2026
* Carnet de plans indice 0 du 26/01/2026 indice 0 du 24/07/2026
METHODOLOGIE D’INTERVENTION SUR MATERIAUX AMIANTES
L’entreprise justifiera dans son offre la méthodologie d’exécution des travaux de désamiantage des bâtiments qu’elle envisage.
Elle fournira l’ensemble des processus nécessaires à la bonne exécution de l’opération.
Par processus distinct de dépose d’élément amianté on entend chaque couple matériaux / technique de retrait / type de
protections collectives et individuelles.
RESEAUX ET BRANCHEMENTS DE CHANTIER
L’ensemble des travaux liés à la purge, consignation ou dévoiement des réseaux concernés au droit des zones de démolition seront
réalisés en amont par les lots techniques.
Un point de raccordement en électrique et en eau sera mis à disposition de l’entreprise au niveau du TGBT ou de l’installation de
chantier mise en place par le lot Gros-Œuvre.
CERTIFICATIONS
Sans objet pour ce lot.
DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX
Sans objet pour ce lot.
CHANTIER FAIBLES NUISANCES
Le maître d’ouvrage de la présente opération a décidé de s’investir dans une démarche de chantier à faibles nuisances sur
l’ensemble du site. Aussi appelée démarche « Chantier propre », cette méthodologie vise à créer des conditions favorables d’un
chantier respectueux de l’environnement et encadre les sujets suivants :
• Maîtrise des nuisances de chantier auprès des occupants du site, des riverains, des ouvriers du chantier et de
l’environnement
• Méthodologie de tri et gestion des déchets de chantier
• Contrôle de la mise en œuvre des produits et des matériaux
• Gestion des consommations de chantier
Les diverses prescriptions décrites ci-après sont le prolongement et l’application d’une conception de bâtiments très performants
en matière de : thermique de l’enveloppe bâti, choix des matériaux et produits, efficacité énergétique des équipements, qualité
de mise en œuvre mais également de confort d’usage et de santé et sécurité des ouvriers et futurs occupants. Ainsi, le respect de
ces dispositions - qualité des produits et celle de leur mise en œuvre, sera déterminante pour atteindre les objectifs fixés.
L’entreprise intervenant sur le chantier doit impérativement prendre en considération dans son offre et respecter lors des
travaux, les prescriptions environnementales générales décrites au présent CCTP. Ces prescriptions environnementales données
par lots ne soustraient en rien la responsabilité des entreprises vis-à-vis du respect des exigences réglementaires.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 9 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
Il est demandé aux entreprises de transmettre tout document certifiant du niveau de performance des matériaux et des
produits, nécessaire à leur validation, tels que :
• Les fiches techniques
• Les avis techniques
• Les certificats ACERMI
• Les attestations environnementales
• Les fiches déclaration environnementale et sanitaire (FDES) - encadrées par la norme NF EN 15804+A1 et son
complément national NF EN 15804/CN. Pour les produits ne faisant pas l’objet de FDES, les entreprises doivent
être en mesure de fournir à la maîtrise d’œuvre, les informations de ses produits concernant leurs impacts
sanitaires et disponibles sous une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF EN 15804+A1
• Les déclarations environnementales de produit (DEP) - établies selon la norme EN 15804 et encadrées par les
normes ISO 14020 et ISO 14025
• Les profils environnementaux de produits (PEP) - encadrés par la norme ISO 14025
• Les fiches de données de sécurité (FDS)
• Les détails d’exécution notamment pour l’atteinte de la performance requise en termes de perméabilité à l’air
• Les devis descriptifs ou factures
Dans le cadre du respect de l’environnement et pour des raisons d’efficacité et de traçabilité, nous demandons aux entreprises
d’effectuer des envois numériques de leurs documents. Tout document papier sera refusé et considéré comme non reçu.
Toutes les précautions nécessaires devront être prises au cours des travaux pour assurer le parfait état de conservation des
matériels, tant pendant le stockage que durant le montage. Le matériel, et tout particulièrement le matériel et les matériaux
fragiles, devront être protégés avant mise en œuvre et jusqu’à réception des travaux contre les intempéries et les autres
inconvénients liés au chantier par tout moyen adapté, au choix de l’entrepreneur.
Ceci nécessite de prévoir un espace de stockage dédié au matériel et aux matériaux, en accord avec les autres intervenants, abrité,
ventilé, protégé des intempéries et des interventions sur le chantier (risques de chocs, de projections de plâtre ou de peinture…).
Les indications du circuit de recyclage ou d’élimination des déchets indiquées par l’emballage ou la documentation jointe au
produit devront être respectées.
Pour assurer la bonne gestion environnementale du chantier, un responsable environnement sera désigné au démarrage du
chantier pour chaque entreprise ou groupement d’entreprises. Le responsable environnement de l’entreprise ou du groupement
d’entreprise participera à la réunion de sensibilisation en début de chantier, transmettra ses coordonnées et signera la feuille
d’émargement afin de confirmer son engagement auprès de la maîtrise d’œuvre.
Il sera responsable - pour l’ensemble des entreprises intervenant dans le lot, des engagements contenus dans le présent CCTP et
de l’information auprès des ouvriers et autres intervenants des dites entreprises. Il sera l’interlocuteur unique de l’entreprise (ou
du groupement d’entreprise) auprès du maître d’ouvrage et du référent environnemental du chantier (lot GO) pour tout aspect
relevant de la démarche environnementale appliquée au chantier. Enfin, le responsable environnement devra transmettre les
informations au responsable environnement général du chantier.
Le responsable environnement général du chantier (lot GO) - assurera le contrôle des engagements communs à l’ensemble des
entreprises contenus dans les CCTP. Il assurera la coordination de sa mise en œuvre, la circulation de l’information, l’identification
des dysfonctionnements et la mise en œuvre des solutions visant à remédier à ces derniers.
Un bilan de fin de chantier sera réalisé par le conducteur de travaux de l’opération regroupant les données représentatives de la
phase travaux au regard de leurs impacts sur l’environnement. On retrouve à titre d’exemple ; la consommation en eau et en
énergie, la gestion des déchets et des diverses nuisances.
Pour assurer la bonne gestion environnementale du chantier, un responsable environnement général du chantier sera désigné au
démarrage du chantier au sein de l’entreprise gestionnaire du compte prorata (lot GO). Le responsable environnement général
du chantier participera à la réunion de sensibilisation en début de chantier. Il sera responsable pour l’ensemble des entreprises
intervenant dans le lot, des engagements pour un chantier à faibles nuisances et de l’information auprès des ouvriers et autres
intervenants des dites entreprises. Il assurera le contrôle des engagements communs à l’ensemble des entreprises. Il sera
l’interlocuteur unique de l’entreprise auprès du maître d’ouvrage et du MOEX pour tout aspect relevant de la démarche
environnementale appliquée au chantier.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 10 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
Le responsable environnement général du chantier assumera à minima, les missions principales suivantes :
• Organiser la formation du personnel ou à minima l’information du personnel au regard des exigences environnementales,
• Vérifier régulièrement la bonne compréhension des diverses consignes,
• S’assurer de la bonne tenue du site tout au long des travaux ; gestion du nettoyage et du rangement du site de l’opération,
• Gérer la fourniture et l’identification de l’ensemble des moyens logistiques nécessaires à la réalisation du tri des déchets
sur l’ensemble du site,
• Gérer l’ensemble des déchets triés, provenant des travaux de déconstruction et construction et des tâches associées,
jusqu’à leur élimination finale. Demander le renouvellement des bennes, l’évacuation des bennes hors du site de travaux
et choisir les traitements finaux appliqués à chaque type de déchet,
• Suivi des indicateurs mensuels (eau et énergie),
• Le rappel sur l’interdiction du brûlage sur le terrain
• Le rappel sur l’interdiction des déversements de produits dangereux ou polluants (bombes aérosols, huiles, silicones…)
• L’organisation du stockage ou de zones de stockage visant à réduire le risque d’exposition à des agents chimiques
dangereux.
Les devis de travaux doivent intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les travaux, à savoir :
• Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;
• Les modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets et notamment l’effort de tri réalisé sur le chantier et la nature
des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;
• Le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur
raison sociale, leur adresse et le type d’installation ;
• Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets.
• Les déchets devront faire l’objet d’un tri strict avec une revalorisation le plus large possible. L’objectif cible pour la
valorisation des déchets de chantier est fixé à 70% à minima (valorisation matière ou énergétique.). Il est exigé au
responsable de l’entreprise (lorsque le traitement des déchets est géré par l’entreprise) ou au réfèrent environnemental
(lorsque le traitement des déchets est commun aux entreprises) de transmettre à la maîtrise d’œuvre d’exécution, toutes
les preuves de cette valorisation : BSD et détail traitement par centre technique des déchets.
• Dispositions pour le choix des produits, équipements et matériaux :
• Les bétons de propreté, de blocage et de faible résistance seront, de préférence, réalisés au moyen d’agrégats de
récupération provenant de démolitions.
• L’utilisation de matériaux concassés de récupération pour remblais sous voirie provisoire, plate-forme sous centrale à
béton et sous aire de tri, doit être privilégiée.
• Tout recours à des produits préfabriqués en atelier doit être privilégié de manière à garantir la fiabilité dimensionnelle
évoquée ci-dessus. Par ailleurs les chantiers d’assemblage sont plus respectueux pour l’environnement que des chantiers
forains.
• Préférer pour l’étanchéité des voiles ou des parties enterrées, les produits qui limitent les concentrations en produits
pétroliers (produit de type ELASTOCOL 350 de SOPREMA ou AQUAFONDATION de SIKA). La mise en œuvre s’effectuera
exclusivement au rouleau et le port des E.P.I sera obligatoire.
• Pour les primaires et enduits d’imprégnation, préférer les produits qui limitent la concentration de solvants, voire sans
solvant (de type AQUADERE de SOPREMA, ADEPRIMAIRE de SIPLAST).
• L’utilisation du polystyrène ou de la laine minérale pour la réalisation des boîtes de réservation n’est pas autorisée.
Préférer l’emploi de bois, de carton, de Siporex, de polyuréthane ou de Fibralith.
• Les découpes de PSE seront évitées autant que possible et devront se faire au fil chaud. Toutes les précautions seront
prises pour mettre en bennes fermées les chutes et éviter leur dispersion.
• En cas d’installation d’une centrale à béton, aucun rejet de laitances dans les sols ne sera autorisé. L’entreprise doit
prévoir la récupération et le traitement de l’ensemble des rejets de ces équipements. Il est obligatoire de mettre en
œuvre un socle étanche comportant un bassin de rétention vidangeable sous la sortie des différents éléments de la
centrale.
• Les produits de construction et de revêtement (mur/sol/plafond), les peintures et vernis des matériaux en contact avec
l’air intérieur, devront être étiquetés A+ à minima (au sens de l’arrêté du 19 avril 2011
• L’utilisation d’huile de décoffrage végétale et biodégradable est obligatoire, ceci afin d’éviter tout risque de pollution des
sols. Les huiles de décoffrage devront justifier d’une classification SYNAD des agents de démoulage avec les critères de
classification les meilleurs : Végétal ; Sécurité feu : 2 goutes ; Hygiène : 4 goutes ; COV : 3 goutes ; biodégradabilité : 3
goutes. (Une dérogation peut être autorisée en période hivernale (de novembre à mars), l’huile de décoffrage de
substitution devra faire l’objet d’une validation de la part de la maitrise d’ouvrage. Dans toutes les situations, les
quantités mises en œuvre seront limitées au strict nécessaire.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 11 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
• Mise en place d’une aire de stockage étanche et fermée pour les produits suivants : solvants organiques, huiles minérales,
lubrifiants, adjuvants spéciaux, hydrocarbures, produits acides ou basiques…).
GESTION DES DECHETS
La gestion des bennes à déchets à tri sélectif et leur évacuation sont à la charge de l’entreprise gestionnaire du compte prorata
(lot GO), cependant chaque entreprise est tenue d'assurer correctement le tri des déchets générés par sa propre activité. En cas
de non-respect du tri sélectif, le maitre d’œuvre pourra appliquer des pénalités (telles que définies au CCAP) aux entreprises
défaillantes, si elles sont identifiées, ou au titre du compte prorata, s’il est impossible de déterminer les responsables.
Suivi des déchets
L’objectif de valorisation des déchets est le suivant :
• Respecter un taux de valorisation des déchets supérieur à 70% de la masse totale de déchets générés (hors déchets de
terrassement),
• Assurer une traçabilité de 100% des déchets de chantier.
L'entreprise devra assurer la bonne utilisation des bennes de tri tout au long du chantier, et transmettra trimestriellement le bilan
des déchets de chantier (type "Tableur-bilan-déchets-bâtiment-SOGED "de la FFB), ainsi qu'une copie des bordereaux de suivi des
déchets.
Propreté du chantier
En cas de non-respect de la propreté du chantier, le maitre d’œuvre pourra exiger de faire intervenir une entreprise extérieure
pour réaliser le nettoyage du chantier, aux frais des entreprises défaillantes, si elles sont identifiées ou au titre du compte prorata,
s’il est impossible de déterminer les responsables.
Gestion des déchets contenant de l’amiante
Traitement des déchets produits lors des interventions en contact avec l’amiante ou de retrait d’amiante :
L’ensemble des couts liés au conditionnement, au transport et au traitement des déchets contenant de l’amiante en filières seront
compris dans l’offre du titulaire du présent lot.
L’entreprise devra transmettre avant le démarrage des travaux les certificats d’acceptation préalable (CAP) des déchets amiantés
en filière pour chaque catégorie de déchets.
L’entreprise triera les déchets amiantés par nature de matériaux et devra les évacuer vers les filières adéquates (ISDND, ISDD ou
inertage).
Les déchets amiantés sont ramassés au fur et à mesure de leur production, conditionnés dans des emballages appropriés et fermés
(double ensachage en big-bag ou conditionnés sur palettes filmées) avec apposition de l’étiquetage « amiante ». Les colis doivent
être décontaminés à la sortie de la zone de travail et directement évacués du site. Aucun stockage de déchets ne sera autorisé à
l’extérieur du périmètre définis et validés par le plan d’installation chantier effectué en période de préparation. Les déchets
doivent ensuite être évacués hors du chantier dès que le volume le justifie. Pour rappel le transit de déchets dangereux est soumis
à une déclaration ou une autorisation préfectorale selon les charges au titre des installations classées pour l’environnement.
L’entreprise transmettra pour signature au Maitre d’Ouvrage les bordereaux de suivi de déchets (BSDA) complétés avant
l’évacuation des déchets via la plateforme Trackdéchets. L’entreprise devra s’assurer et être en mesure de démontrer au Maitre
d’Ouvrage que le transporteur ou le collecteur des déchets dangereux ou non dangereux dispose bien de l’ensemble des
agréments préfectoraux pour le transport ou le transit de ces déchets.
L’ensemble des BSDA signés par la filière d’évacuation devront être remis au Maitre d’Ouvrage en fin de chantier lors de la remise
du DOE.
EXIGENCES D’ETANCHEITE A L’AIR
Sans objet pour le présent lot.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 12 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS ET MATERIAUX
Tous les matériaux (enduits, peintures, lasures, revêtements de sol, murs et plafonds, ...) en contact avec l’air intérieur devront
bénéficier de l'étiquette A+.
Toutes les peintures devront justifier de l'Écolabel Européen, NF Environnement ou équivalent. Les peintures intérieures seront
de types "sans solvants" contenant < 1 gCOV/L de produit (Unikalo, Colibri ou équivalent).
Tous les vernis et les lasures devront justifier de l'Écolabel Européen, NF Environnement ou équivalent. Les taux de COV tolérés
seront < 15 g/L de produit et la teneur en produits dangereux sera < 2,5% (Syntilor ou équivalent).
Les produits de type ragréages, primaires, étanchéité, mortiers, enduits, joints et colles, sont classés EMICODE EC1 (à très faibles
émissions de COV), voire EC1+ et disposent de l'étiquette qualité de l'air classe A+ et du label NF Environnement, Ecolabel
Européen ou équivalent (type MAPEI ECO ou équivalent). Les colles sont sans solvants en dispersion aqueuse.
Tous les isolants justifieront d’un certificat ACERMI.
Tous les isolants en laine minérale seront certifiés EUCEB (garantit que les produits sont fabriqués à partir de fibres non-classées
cancérigènes selon la réglementation européenne).
ORIGINE DES BOIS
Les matériaux bois seront nécessairement issus d'exploitations forestières françaises labellisées FSC ou PEFC. Par ailleurs, le projet
valorisera les ressources forestières issues des massifs limitrophes.
Pour les bois utilisés en intérieur, des traitements naturels seront privilégiés.
Le classement CTB-P+ ou équivalent ; classement E1 pour la teneur en formaldéhydes pour les bois agglomérés), afin de limiter
l'impact sur la santé des occupants.
Les bois ne nécessitant pas de traitement seront privilégiés. La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et
NF EN 351-1) doit être adaptée à la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).
Si un traitement est nécessaire, privilégier les traitements naturels. Si un traitement est nécessaire et qu’il ne peut être naturel,
ce dernier doit être réalisé par un produit biocide conforme au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012.
Les produits de traitement du bois seront en phase aqueuse et certifiés CTB P+ (ou équivalent). Les produits à base de CCA et CCB,
créosotes et PCP ne sont pas autorisés.
Les panneaux de dérivés du bois devront justifier d’un niveau de formaldéhyde de classe E1.
PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
Sans objet pour le présent lot.
CADRE DU MARCHE
Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre de Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées dans le cadre de
D.P.G.F. et éventuellement à y apporter toutes modifications qui s'imposent. Les entreprises doivent obligatoirement répondre
en utilisant le cadre de D.P.G.F. La facturation sera établie sur la base de la DPGF.
Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'œuvre et aux indications du présent
document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec
les siens.
S'il estime qu'il y a dans le Dossier de Consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur
qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement
de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée à son offre.
Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre à supplément
sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 13 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)
Les documents nécessaires seront remis sous la forme d’un tirage papier pour le MOA et un support informatique (lien de
téléchargement informatique avec demande de l’adresse mail pour suivi des retraits).
Ces documents comprennent :
- Plans et schémas des ouvrages conformes à l'exécution (mis à jour à la suite de l'exécution définitive des travaux),
- Bordereaux d'approbation du Bureau de Contrôle,
- Procès-verbaux d'essais et/ou d'analyse,
- Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de l'exécution des travaux,
- Documents particuliers signales au CCTP et éventuellement au CCAP.
- Le plan de retrait, ses avenants et la cartographie des zones traitées,
- Le journal ou le registre de suivi de chantier
- La spécification des produits surfactants, de fixation, de recouvrement ou agents mouillants utilisés,
- La stratégie d’échantillonnage du laboratoire associée au plan de retrait et la métrologie de suivi des travaux
- Les certificats d’acceptation préalable (CAP)
- Les bordereaux de suivi des déchets amiante (BSDA) d’évacuation des déchets
Durant la période de préparation, l'entrepreneur doit établir et soumettre à la Maitrise d'œuvre et éventuellement au Bureau de
contrôle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et les communiquer, après
approbation, s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées à concourir à un même ouvrage,
chacune des dites entreprises sera tenue de suivre l'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour
l'établissement de plans à soumettre à la Maitrise d'œuvre pour accord.
L’entrepreneur procèdera à la diffusion après approbation en 1 exemplaire papier pour le MOA et 1 exemplaire numérique via un
lien de téléchargement informatique au MOA et à l’ensemble de l’équipe de MOE (Architecte, Bureau de Contrôle, SPS,
Economiste et BET).
Sans supplément de prix, cette prestation étant réputée incluse dans le cadre de son prix global et forfaitaire. Ces documents
seront à transmettre 15 jours avant la date de réception des ouvrages.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les pièces établies par la société NERIA INGENIERIE sont et demeurent sa propriété exclusive et ce, qu'il soit donné ou non suite
aux contrats pour la réalisation desquels ils sont établis. Ces documents sont protégés par les dispositions des articles L 511-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.
La société NERIA INGENIERIE se réserve le droit de sanctionner toute utilisation des documents établis par ses soins, effectuée
sans son autorisation écrite ainsi que toute contrefaçon ou imitation.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 14 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
PREAMBULE
Environnement : * vent : zone 2
* neige : zone A2
* sismicité : zone de sismicité 2 (faible)
* altitude : 200 m environ
Rapports amiante : * L’entreprise devra se référer aux rapports de repérage sur les matériaux amiantés établi par le
bureau d’études AED Amiante et environnement, références VCHS_20220610_DATBAT Version 1,
en date du 30/06/2023 et le respecter en tous points.
* Travaux sur matériaux amiantés, qualification de sous-section 4 à justifier.
Rapports plomb : * Sans objet
Rapport PEMD : * L’entreprise devra se référer au rapport « Diagnostic des Produits Equipements Matériaux
Déchets (PEMD) issus de la démolition ou de la rénovation significative » établi par ALPES
CONTROLES en date du 27/03/2026 ainsi que son annexe « cerfa 16287_01 » et le respecter en
tous points.
Nota général :
- il est impératif que l'entrepreneur prenne connaissance des lieux avant remise de son offre. Une attestation de visite sera à
remettre avec l’offre
- L’installation de chantier y compris bennes, clôture et bungalows notamment est à la charge du lot Gros-Œuvre. En phase
préparation il sera mis au point le planning d’installation et le PIC
- Les moyens de levages nécessaires aux approvisionnements de matériels et engins et/ou pour les évacuations de tous matériels,
matériaux gravats… nécessaires à la réalisation des travaux depuis le domaine public sont prévus par le lot 03 Démolition - Gros
Œuvre pendant la durée nécessaire suivant le planning travaux.
- Les petits engins du type nacelle, monte-charge, chariots élévateurs… sont réputés à la charge des entreprises et inclus dans leur
offre.
- Pour les accès sécurisés en toitures gigogne, CNC, espace bien être, HBS et Hangar aviron, par échafaudage et équipements
sécurisés est à la charge du lot 01 Échafaudages.
- Le référent environnemental du chantier sera nommé au sein de l’entreprise de Gros-Œuvre. Cette dernière aura la charge de la
mise en place des bennes ainsi que de la rotation de bennes.
- La protection des bassins existants par garde-corps périphérique et bâchage sont à la charge du lot Gros-Œuvre,
- Les travaux de désencombrement du mobilier et des équipements de piscine existants sont à la charge de la maitrise d’ouvrage
- Les travaux de curage et de consignation des équipements techniques (Électricité, traitement d’eau, plomberie et CVC) sont à la
charge des lots concernés et donc hors marché du présent lot.
Nota méthodologie curage et déconstruction :
- Le présent lot traite des travaux de curage dans les locaux existants des zones réaménagées, hors intervention structurelles et
piquage des revêtements de sols existants :
Désamiantage comprenant :
• Ponctuellement certains réseaux en galerie technique de la HBO
• 2 mitres amiantées en toiture terrasse zone CNC (sur dalle béton)
Hall d’entrée (compris sas et banque d’accueil existants, hors tripode à charge du lot contrôle d’accès)
Zones vestiaires Hommes/femmes de la zone public pour les cabines complémentaires à créer (dépose
très soignée des cloisons et casiers pour réemploi – les zones de stockage de ces éléments sera défini
en phase préparatoire avec le MOA dans les locaux)
Zones vestiaires publics pour ajout de cabines et casiers (dépose très soignée des cloisons et casiers
pour réemploi – les zones de stockage de ces éléments sera défini en phase préparatoire avec le MOA
dans les locaux)
Intervention structurelles (ouvertures en sous-œuvre, percements, bouchements d’ouvertures…) : à la
charge du lot Démolitions – Gros Œuvre
Intervention pour piquage des sols existants et/ou faïences :
• Si interventions ponctuelles = lot carrelage (zones vestiaires existants, zone administrative,
reprise au droit de l’escalier de la HBS démoli)
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 15 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
• Si zone entièrement dégagée = lot Démolitions – Gros œuvre (hall d’accueil, zone vestiaires
hommes et femmes à créer, gradins préfabriqués en béton)
• Zone gradins extérieurs en résine = lot Démolition – Gros œuvre
Faux plafonds :
• Si interventions ponctuelles : lot plâtrerie – peintures – faux plafonds
• Si intervention pièce globale : à charge du présent lot
Plots de départs et accessoires de bassin :
• Dépose à la charge du lot Carrelage – Etanchéité – Faïences
- Le présent lot traite également des travaux de déconstruction de la toiture Gigogne (façades et couverture) :
Echafaudage intérieur sur la surface de la toiture HBO : à charge du lot échafaudages
Echafaudage intérieur sur la surface de la toiture HBS : à charge du lot échafaudages
Echafaudage d’accès en toiture à charge du lot échafaudage
Nacelle pour déconstruction des remplissages en façades de la toiture gigogne (façades vitrées,
façades bardages, façades polycarbonate alvéolaire) : à charge du présent lot
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 16 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
1.00 – TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 – CONSTAT D’HUISSIER
L’entreprise devra avant le début des travaux, faire procéder par un huissier à un constat faisant état des existants, des mitoyens
et des éléments à conserver : avant la prise de possession du chantier et après travaux.
Le constat devra être réalisé par zones d’intervention et sera illustré d’un reportage photographique de chaque zone.
Pour la toiture gigogne, il sera procédé à un cycle complet d’ouverture et de fermeture et fera l’objet d’un reportage filmé qui
sera transmis au MOEX et au MOA.
Ce constat devra impérativement être réalisé avant le démarrage des travaux. Dès lors, il sera responsable des dégradations qui
pourraient survenir de son fait et en supportera les dommages qui pourraient en résulter.
MODE DE METRE : au forfait pour deux constats (avant et après travaux)
LOCALISATION : Pour l’ensemble du chantier
1.02 – PLAN DE RETRAIT ET GESTION DES DECHETS AMIANTES
Suivant le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition, rapport
n°VCHS_20220610_DATBAT Version 1, en date du 30/06/2023 établi par le bureau d’études AED Amiante et environnement
(fournit en annexe de la consultation), il apparait la présence d’amiante dans :
- Des conduits en fibre ciment en galerie techniques HBO, repères 0068 et 0070 suivant rapport
- D’un conduit fibre ciment en toiture CNC, repère 0107 suivant rapport
- Des mitres en toiture du CNC, repère 0100 suivant rapport
L’entreprise devra la réalisation d’un plan de retrait faisant état des dispositions prises pour la dépose des conduits et mitres
amiantés, ainsi que du traitement de ces déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Le présent article comprend la plus-value nécessaire au travaux préparatoires ainsi qu’à la dépose et l’évacuation des éléments
amiantés.
MODE DE METRE : au forfait par type d’éléments
LOCALISATION : Suivant rapport amiante :
- 2 conduits amiantés en galerie de la HBO
- 1 mitre amiantée en toiture du CNC
- 1 conduit amianté en toiture du CNC
Repère 0068 Repère 0070
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 17 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
Repère 0100 Repère 0107
1.03 – TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES D’EXECUTION
Travaux préparatoires comprenant :
- La visite sur site de l’entreprise, justifiée par une attestation de visite sur site à la remise de son offre.
- Repérage des existants, des accès et des abords
- Repérage des zones de stockages, d’installation de chantier suivant PIC proposé par l’Architecte
- Repérage des zones d’approvisionnements potentielles et vérification de la faisabilité suivant projet PIC
- Établir un mode opératoire associé à un planning d’intervention comprenant :
* le phasage des travaux par étape et par zone
* le mode opératoire par zone et type d’intervention
- Reportage photographique avant intervention ET après intervention
- Balisage et signalisation réglementaire et nécessaire, de jour comme de nuit
- Les installations de sécurité et notamment les EPI nécessaires.
Aucune demande de plus-value ne sera acceptée, liée à une méconnaissance du projet, du site et de ses contraintes, tant en terme
logistique que de planning.
MODE DE METRE : au forfait tout compris
LOCALISATION : Suivant plans de toiture existant et projet :
- pour l’ensemble des travaux de curage et de déconstruction.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 18 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
2.00 – DEPOSES ET DEMOLITION
Démolition de l'intégralité des ouvrages intérieurs non conservés suivant plans État des lieux et plans projet de l’Architecte. Les
travaux comprennent toutes les protections nécessaires, et toutes les sujétions d’exécution et de méthodologie pour respecter
les exigences de sécurité du chantier. Les travaux comprennent notamment (liste non exhaustive) :
2.01 – DEPOSES DE BLOCS PORTES INTERIEURS
Travaux de dépose de blocs portes intérieurs non conservés, travaux comprenant :
- dépose des ouvrants et des dormants des menuiseries
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- y compris tous détails.
MODE DE METRE : à l'unité toutes dimensions confondues
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- Zone accueil RdC :
* bloc porte sur dégagement entre consigne et ancien accueil
* bloc porte entre accueil et local technique (zone future banque d’accueil)
- Zone cardio training existante RdC : porte sur local rangement/stockage
- Zone HBS RdC : porte sur local rangement 2 + porte entre local rangement 2 et 3
- Zone CNC : porte donnant sur le couloir scolaire/douche
2.02 – DEPOSES DE BLOCS PORTES INTERIEURS VITRES
Travaux de dépose de blocs portes intérieurs vitrés non conservés, travaux comprenant :
- dépose des ouvrants et des dormants des menuiseries
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- y compris tous détails.
MODE DE METRE : à l'unité toutes dimensions confondues
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- Zone HBL RdC : dépose des blocs portes sur sauna et hammam
2.03 – DEPOSE SOIGNEE DES CLOISONS ET CABINES EN STRATIFIE COMPACT
Dépose très soignée des cloisons et cabines en panneaux de stratifié compact et des portes pour réemploi, travaux comprenant :
- Dépose soignée des ouvrants
- Dépose soignée des panneaux formants cloisons en stratifié compact
- Stockage adaptée sur palette ou équivalent avec dispositif intercalaire, l’ensemble sera protégé et filmé
- Mise en stockage sur un site défini par le MOA (CN ou autre de la collectivité)
- Tri des gravats et éléments accessoires déposés pour mise en bennes de stockage
- y compris tous détails.
MODE DE METRE : au m2 de cloisons y compris portes intégrées
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- Dépose soignée et stockage pour réemploi de l’ensemble des cloisons en stratifié compact non
conservées (façades des cabines)
2.04 – DEPOSE SOIGNEE DES CASIERS EN STRATIFIE COMPACT
Dépose très soignée des casiers en stratifié compact et des portes pour réemploi, travaux comprenant :
- Dépose et évacuation des ensembles formant casiers des vestiaires
- Stockage adaptée sur palette ou équivalent avec dispositif intercalaire, l’ensemble sera protégé et filmé
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 19 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
- Mise en stockage sur un site défini par le MOA (CN ou autre de la collectivité)
- Tri des gravats et éléments accessoires déposés pour mise en bennes de stockage
- y compris tous détails.
MODE DE METRE : à l’unité par colonne de casiers
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- Dépose soignée et stockage de l’ensemble des casiers en stratifié compact non conservés des vestiaires
publics
2.05 – DEPOSE DE CLOISONS
Travaux pour la dépose de cloisons légères non structurelles comprenant :
- la démolition de cloisonnements non porteurs intérieurs en briques plâtrières ou en plaques de plâtre y compris enlèvement des
boiseries incorporées (portes, rayonnage, plinthes, chambranles...),
- découpes des ossatures,
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- protections, reprise des saignées dans murs, sols et plafonds à l'enduit ciment ou plâtre,
- nettoyage et tous détails.
MODE DE METRE : au m2
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- Zone accueil RdC : démolition de la cloison entre consigne et dégagement
- Zone cardio training RdC : démolition de la cloison intérieure du local
2.06 – DEPOSE DE FAUX PLAFONDS METALLIQUE CNC
Travaux comprenant :
- Après dépose et consignation des luminaires et équipements électriques
- La dépose des lames métalliques constitutives du plafond
- la découpe et dépose des ossatures métalliques
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- protections, reprise des saignées dans les plafonds à l'enduit ciment ou plâtre,
- nettoyage et tous détails.
MODE DE METRE : au m2
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- Zone circulation 2 au R+1 CNC : démolition du faux plafond en lames métalliques
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 20 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
2.07 – DEPOSE DE FAUX PLAFONDS METALLIQUE SAS D’ENTREE
Travaux comprenant :
- Après dépose et consignation des luminaires et équipements électriques
- La dépose des tôles métalliques constitutives du plafond
- La dépose de l’isolant le cas échéant
- la découpe et dépose des ossatures métalliques
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- protections, reprise des saignées dans les plafonds à l'enduit ciment ou plâtre,
- nettoyage et tous détails.
MODE DE METRE : au m2
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- Zone Sas d’entrée : dépose du plafond métallique
2.08 – DEPOSE DE FAUX PLAFONDS DALLES DEMONTABLES
Travaux comprenant :
- La dépose des dalles en laine minérale constitutives du plafond
- la découpe et dépose des ossatures métalliques
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- protections, reprise des saignées dans les plafonds à l'enduit ciment ou plâtre,
- nettoyage et tous détails.
MODE DE METRE : au m2
NOTA : les déposes ponctuelles localisées sont à la charge du lot Plâtrerie – Faux plafonds
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- Zone hall d’accueil, consigne et dégagement au RdC
- Zone cardio training RdC : dépose de l’ensemble du faux plafond de la zone réaménagée en vestiaires
- Zone HBL RdC : dépose des faux plafonds existants des espaces sauna et hammam
- Zone CNC R+1 : dépose du faux plafond de la salle de musculation
- Zone CNC R+1 ; dépose du faux plafond en dalle sur palier de l’escalier donnant sur HBS
- Zone local infirmerie de la HBS sous passerelle métallique
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 21 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
Salle de musculation CNC R+1 Palier entre R+1 CNC et HBS
2.09 – DEPOSE ET EVACUATION MOBILIER SAUNA / HAMMAM
Travaux comprenant :
- Évacuation des appareils, mobiliers et accessoires
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- Protections, reprise des saignées à l'enduit ciment ou plâtre,
- Nettoyage et tous détails.
MODE DE METRE : au forfait par espace (sauna et hammam)
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- dépose de l’ensemble des équipements et mobiliers des espaces sauna et hammam
2.10 – DEPOSE ET EVACUATION SIGNALETIQUES SAUNA / HAMMAN
Travaux de dépose des signalétiques sauna et hammam comprenant :
- Déboulonnage / dévissage soigné des deux enseignes y compris pictogrammes associés
- Dépose des entretoises et platines de fixations
- Évacuation des deux enseignes
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- Protections, reprise des saignées à l'enduit ciment ou plâtre,
- Nettoyage et tous détails.
MODE DE METRE : au forfait par signalétique (sauna et hammam)
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- dépose des enseignes Sauna + Hammam y compris pictogrammes associés
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 22 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
2.11 – DEPOSE ET EVACUATION DES CLOISONS VITREES DU SAS
Travaux comprenant :
- Après travaux de consignation électriques, dépose des câblages et de la motorisation des portes vitrées automatiques du sas
- Repérage des points de fixation des cloisons vitrées
- Dépose des capots masquant les dispositifs de fixation
- Dépose soignée des fixations existante sur paroi vitrée conservée
- Dépose et évacuation du panneaux d’affichage intérieur du sas
- Évacuation des cloisons et portes vitrées à proprement parlé
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- Protections, reprise des saignées à l'enduit ciment ou plâtre (côté mur béton)
- Nettoyage et tous détails.
MODE DE METRE : au m² compris portes et motorisation
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- dépose de l’ensemble des cloisons et portes vitrées du sas d’entrée existant
Article supprimé et intégré au lot 07 SERRURERIE – METALLERIE – MENUISERIES EXTERIEURES ALU.
2.12 – DEPOSE ET EVACUATION DE LA BANQUE D’ACCUEIL
Travaux comprenant :
- Après travaux de consignation électriques, dépose des câblages et reports électriques
- Repérage et démontage des points de fixation de la banque d’accueil
- Dépose et évacuation du mobilier formant banque d’accueil
- Tri des gravats et éléments déposés pour mise en bennes de stockage
- Protections, reprise des saignées à l'enduit ciment ou plâtre (côté mur béton)
- Nettoyage et tous détails.
MODE DE METRE : au forfait
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- dépose de la banque d’accueil existante
2.13 – DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES EXISTANTES
Travaux comprenant :
- Repérage des éléments à démolir
- Dépose soignée des ouvrants et des dormants des menuiseries
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 23 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
- Dépose des précadres si nécessaire
- Transport et évacuation des gravois en filière agréée
- y compris tous détails.
MODE DE METRE : à l'unité suivant dimensions
LOCALISATION : Suivant plans de démolition :
- Fenêtres sur édicule en toiture des locaux de la HBL
- Ensembles vitrés extérieures de la HBS
- Ensembles vitrés de la zone administrative
- Ensembles vitrés de la zone CNC
Article supprimé et intégré au lot 07 SERRURERIE – METALLERIE – MENUISERIES EXTERIEURES ALU.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 24 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
3.00 – DECONSTRUCTION DE LA TOITURE GIGOGNE
NOTA :
- Démolition de l'intégralité des ouvrages non conservés de remplissage de la toiture Gigogne (la charpente métallique reste
en place et sera adaptée par le lot Gigogne). Les travaux comprennent toutes les protections nécessaires, toutes les sujétions
d’exécution et de méthodologie pour respecter les exigences de sécurité du chantier. Les travaux de dépose seront réalisés
de façon à éviter toute dégradation des structures porteuses en acier conservées.
- Un échafaudage est prévu en sous-face sur toute la surface de la toiture gigogne (à charge du lot Échafaudages). Les moyens
de levages sont à la charge du lot 03 GO (intégré au compte prorata) et les nacelles d’accès depuis l’extérieur sont à la charge
du présent lot.
- Avant toute dépose, l’entreprise procèdera à un relevé complet de l’état de la couverture existante et signalera au MOEX
tout désordre structurel constaté
- Les dépôts sauvages sur le site ou à proximité sont strictement interdits
- Le bâtiment ne sera pas en exploitation durant les travaux de dépose, permettant une intervention libre sous conditions de
sécurité du coordonnateur SPS
- Réduction des nuisances sonores et poussières (arrosage, horaires adaptés, capotage des zones de coupe…).
Vue extérieure gigogne Vue intérieure gigogne
3.01 – ACCES EN TOITURE SECURISE TOITURE GIGOGNE
Fourniture et mise à disposition pendant la totalité de la durée des travaux de dépose des éléments de remplissage de la toiture
gigogne (couverture bacs aciers + étanchéité / bardages métalliques / bardage polycarbonate / façades vitrée) d’une colonne
d’échafaudage d’accès pour les ouvriers permettant :
- Accès à la toiture pour les mises en sécurité
- Accès toiture pour les travaux de dépose de la couverture
- Accès façades pour les déposes des éléments verticaux
L'entreprise veillera à ne pas détériorer les ouvrages existants conservés.
MODE DE METRE : au forfait pour la durée totale des travaux
NOTA : L’entreprise devra le dimensionnement de l’échafaudage (portée, charges…)
LOCALISATION : - échafaudage pour accès ouvriers pendant la durée des travaux de dépose sur la toiture gigogne
Article supprimé : intégré au lot échafaudage pour la mutualisation des accès de chaque lot concerné.
3.02 – GRUE MOBILE
Fourniture et mise à disposition pendant la totalité de la durée de travaux de dépose de la couverture et des éléments de
remplissage des façades verticales, permettant :
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 25 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
- Mise en bennes des éléments de couverture supérieure en extrados
- Mise en benne des éléments de bardage métallique / bardage polycarbonate
- Mise en benne des façades vitrées
MODE DE METRE : au forfait pour la durée des travaux de dépose couverture
NOTA : L’entreprise devra le dimensionnement de la grue (portée, charges…)
LOCALISATION : Suivant PIC, plans de masse et de démolition :
- grue permettant l’évacuation des éléments déposés de la couverture et des façades verticales de la
gigogne
Article supprimé : intégré au lot 03 GO pour la mutualisation des accès de chaque lots concernés (intégré au compte prorata)
3.03 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : GARDE-CORPS PERIPHERIQUES
Fourniture et mise en œuvre de garde-corps de sécurité provisoires en périphérie de la couverture de la toiture gigogne. Ce
dispositif sera conservé pendant la durée des travaux et sera adapté à la configuration au fur et à mesure des travaux de dépose.
Garde-corps comprenant des supports de fixation mis en œuvre sur la charpente existante, des poteaux supports, une lisse haute
et un remplissage vertical composé d’un filet de protection adapté.
MODE DE METRE : au ml
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- Protection périphériques de la toiture gigogne
3.04 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : LIGNE DE VIE
Fourniture et pose de lignes de vie comprenant potelets, câbles, les serre-câbles, les tendeurs et tous accessoires.
L'ensemble suivant la réglementation et à la demande du contrôleur de sécurité.
MODE DE METRE : au ml
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- Ligne de vie pour mise en sécurité des ouvriers à l’avancement des travaux de dépose de couverture
3.05 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : PLATELAGE PROVISOIRE
Fourniture et pose d’un platelage provisoire par des panneaux type OSB à l’avancement des travaux de dépose de la couverture
et pour mise en sécurité de la couverture.
MODE DE METRE : au m2
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- Platelage provisoire à l’avancement des travaux de dépose de la couverture extrados (par le dessus)
Article supprimé : doublon avec le platelage de l’échafaudage
3.06 – DEPOSE DE LA ZINGUERIE EXISTANTE
Travaux de dépose de la zinguerie existante (Couvertines, descentes EP et boîtes à eau, les naissances sont considérées déposées
avec la couverture) comprenant :
- Dépose des couvertines en relevés
- Dépose des fixations mécaniques
- Dépose des descentes EP
- Dépose des boîtes à eau
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 26 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
MODE DE METRE : au ml pour les couvertines
Au ml pour les descentes EP
A l’unité pour les boites à eau
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose des couvertines existantes sur relevés périphériques
- dépose des descentes EP et boites à eau existantes de la toiture gigogne
Zinguerie existante : descente + boite à eau Couvertines
3.07 – DEPOSE DES LANTERNEAUX
Travaux de dépose des lanterneaux existants comprenant :
- Dépose des fixations mécaniques
- Dépose du lanterneau à proprement parlé
- Dépose des costières
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : à l’unité
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose des lanterneaux existant en toiture gigogne
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 27 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
3.08 – DEPOSE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE DE L’ISOLANT ET DES BACS ACIERS EXISTANTS
Travaux pour la dépose complète de la couverture existante composée de bacs acier, d’un complexe isolant thermique et d’une
étanchéité autoprotégée, y compris tous accessoires, fixations, relevés et rives, comprenant :
- La dépose et l’évacuation du complexe d’étanchéité autoprotégée, y compris relevés et accessoires (naissances, trop pleins…)
- La dépose des dispositifs d’étanchéité à l’air (bandes caoutchouc)
- La dépose et l’évacuation de l’isolant existant type laine minérale
- La dépose soignée des bacs acier existants y compris les éléments d’étanchéité rapportés
- La dépose de tous les éléments accessoires de couverture : costières, bandes solin….
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : au m² tout compris (étanchéité + isolant + bacs acier + accessoires)
NOTA : Flocage de la face intérieure
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose de la couverture existante compris étanchéité, l’isolant et les bacs aciers
Couverture + dispositif d’étanchéité à l’air
3.09 – DEPOSE DU BARDAGE METALLIQUE EXISTANT
Travaux pour la dépose complète des bardages métalliques existants composée de tôles type bacs acier recouverts d’un flocage y
compris tous accessoires et fixations, comprenant :
- La dépose et l’évacuation du complexe de bardage métallique
- La dépose des ossatures porteuse du bardage (hors éléments de charpente)
- La dépose de tous les éléments accessoires de bardage (bavettes, dispositifs de fixation…)
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : au m² de bardage métallique tout compris
NOTA : Flocage sur la face intérieure
LOCALISATION : Suivant plans de démolition et plans de façades :
- dépose de l’ensemble du bardage métallique en façades, y compris capotages verticaux et horizontaux,
y compris capotages bas sur boogies et système d’ouverture
3.10 – DEPOSE DU BARDAGE POLYCARBONATE EXISTANT
Travaux pour la dépose complète des bardages polycarbonate existants y compris tous accessoires et fixations, comprenant :
- La dépose et l’évacuation du complexe de bardage polycarbonate
- La dépose des ossatures porteuse du bardage (hors éléments de charpente)
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 28 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
- La dépose de tous les éléments accessoires de bardage (bavettes, dispositifs de fixation…)
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : au m² de bardage polycarbonate tout compris
LOCALISATION : Suivant plans de démolition et plans de façades :
- dépose de l’ensemble du bardage polycarbonate en façades, y compris volets entre portiques
3.11 – DEPOSE DES FACADES VITREES EXISTANTES
Travaux pour la dépose complète des façades vitrées existantes y compris tous accessoires et fixations, comprenant :
- La dépose et l’évacuation des façades vitrées
- La dépose des ossatures porteuse des façades vitrées (hors éléments de charpente)
- La dépose de tous les éléments accessoires de bardage (bavettes, dispositifs de fixation…)
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : au m² de façades vitrées tout compris
LOCALISATION : Suivant plans de démolition et plans de façades :
- dépose de l’ensemble du bardage polycarbonate en façades.
- dépose de l’ensemble des façades vitrées existantes en façades de la toiture gigogne en complément
du bardage polycarbonate et du bardage métallique
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 29 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
4.00 – DECONSTRUCTION DE LA TOITURE HBS
NOTA :
- Démolition de l'intégralité des ouvrages non conservés de remplissage de la couverture HBS (la charpente métallique reste
en place et sera renforcée : travaux hors lot à charge du lot Charpente métallique). Les travaux comprennent toutes les
protections nécessaires, toutes les sujétions d’exécution et de méthodologie pour respecter les exigences de sécurité du
chantier. Les travaux de dépose seront réalisés de façon à éviter toute dégradation des structures porteuses en acier
conservées.
- Un échafaudage est prévu en sous-face sur toute la surface de la toiture gigogne (à charge du lot Échafaudages). Les moyens
de levages sont à la charge du lot 03 GO (intégré au compte prorata) et les nacelles d’accès depuis l’extérieur sont à la charge
du présent lot.
- Avant toute dépose, l’entreprise procèdera à un relevé complet de l’état de la couverture existante et signalera au MOEX
tout désordre structurel constaté
- Les dépôts sauvages sur le site ou à proximité sont strictement interdits
- Le bâtiment ne sera pas en exploitation durant les travaux de dépose, permettant une intervention libre sous conditions de
sécurité du coordonnateur SPS
- Réduction des nuisances sonores et poussières (arrosage, horaires adaptés, capotage des zones de coupe…).
Vues extérieures toiture HBS
4.01 – ACCES EN TOITURE SECURISE TOITURE HBS
Fourniture et mise à disposition pendant la totalité de la durée des travaux de dépose de la couverture bacs acier de la HBS d’une
colonne d’échafaudage d’accès pour les ouvriers permettant :
- Accès à la toiture pour les mises en sécurité
- Accès toiture pour les travaux de dépose de la couverture
L'entreprise veillera à ne pas détériorer les ouvrages existants conservés.
MODE DE METRE : au forfait pour la durée totale des travaux
NOTA : L’entreprise devra le dimensionnement de l’échafaudage (portée, charges…)
LOCALISATION : - échafaudage pour accès ouvriers pendant la durée des travaux de dépose sur la toiture HBS
Article supprimé : intégré au lot échafaudage pour la mutualisation des accès de chaque lot concerné.
4.02 – GRUE MOBILE
Fourniture et mise à disposition pendant la totalité de la durée de travaux de dépose de la couverture et des éléments de
remplissage des façades verticales, permettant :
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 30 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
- Mise en bennes des éléments de couverture supérieure en extrados
- Mise en benne des éléments de bardage métallique / bardage polycarbonate
- Mise en benne des façades vitrées
MODE DE METRE : au forfait pour la durée des travaux de dépose couverture
NOTA : L’entreprise devra le dimensionnement de la grue (portée, charges…)
LOCALISATION : Suivant plans état des lieux et plans de démolition :
- grue permettant l’évacuation des éléments déposés de la couverture HBS
Article supprimé : intégré au lot 03 GO pour la mutualisation des accès de chaque lots concernés (intégré au compte prorata)
4.03 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : GARDE-CORPS PERIPHERIQUES
Fourniture et mise en œuvre de garde-corps de sécurité provisoires en périphérie de la couverture de la toiture gigogne. Ce
dispositif sera conservé pendant la durée des travaux et sera adapté à la configuration au fur et à mesure des travaux de dépose.
Garde-corps comprenant des supports de fixation mis en œuvre sur la charpente existante, des poteaux supports, une lisse haute
et un remplissage vertical composé d’un filet de protection adapté.
MODE DE METRE : au ml
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- Protections périphériques de la toiture HBS
4.04 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : LIGNE DE VIE
Fourniture et pose de lignes de vie comprenant potelets, câbles, les serre-câbles, les tendeurs et tous accessoires.
L'ensemble suivant la réglementation et à la demande du contrôleur de sécurité.
MODE DE METRE : au ml
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- Ligne de vie pour mise en sécurité des ouvriers à l’avancement des travaux de dépose de couverture
4.05 – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE : PLATELAGE PROVISOIRE
Fourniture et pose d’un platelage provisoire par des panneaux type OSB à l’avancement des travaux de dépose de la couverture
et pour mise en sécurité de la couverture.
MODE DE METRE : au m2
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- Platelage provisoire à l’avancement des travaux de dépose de la couverture extrados (par le dessus)
Article supprimé : doublon avec le platelage de l’échafaudage
4.06 – DEPOSE PLATELAGE COMBLES
Travaux pour la dépose et évacuation du platelage bois existant situé dans le plénum de la toiture HBS, platelage bois. Curage et
consignation des éléments techniques à la charge du lot CVC.
MODE DE METRE : au m2
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- Dépose du platelage situé en combles de la toiture HBS
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 31 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
Vues du plénum HBS : platelage + isolant laine minérale
4.07 – DEPOSE DES FAUX PLAFONDS INTERIEURS TOILE TENDUE
Travaux de dépose du faux plafond en toile tendue comprenant après consignation des réseaux électriques :
- Dépose des équipements de ventilation non conservés
- Dépose des fixations mécaniques de la toile sur l’ossature
- Dépose de l’ossature métallique
- Dépose des joues sur lanterneaux
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : au m2 de plafond toile tendu compris ossature et dispositifs de ventilation
LOCALISATION : - dépose du faux plafond toile tendue de la HBS (côté intérieur)
4.08 – DEPOSE DES FAUX PLAFONDS INTERIEURS LAMES METALLIQUES
Travaux de dépose du faux plafond en lames métalliques comprenant après consignation des réseaux électriques :
- Dépose et évacuation de l’isolant en laine minérale
- Dépose des lames métalliques
- Dépose de l’ossature métallique
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : au m2 de plafond lames métalliques y compris isolant
LOCALISATION : - dépose du faux plafond lames métalliques de la HBS (côté intérieur)
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 32 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
4.09 – DEPOSE DE LA ZINGUERIE EXISTANTE
Travaux de dépose de la zinguerie existante (Couvertines, descentes EP et boîtes à eau, les naissances sont considérées déposées
avec la couverture) comprenant :
- Dépose des couvertines en relevés
- Dépose des fixations mécaniques
- Dépose des descentes EP
- Dépose des boîtes à eau
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : au ml pour les couvertines
Au ml pour les descentes EP
A l’unité pour les boites à eau
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose des couvertines existantes sur relevés périphériques
- dépose des descentes EP et boites à eau existantes de la toiture HBS
Couvertines, costières, relevés, tourelles et lanterneaux
4.10 – DEPOSE DES LANTERNEAUX
Travaux de dépose des lanterneaux existants comprenant :
- Dépose des fixations mécaniques
- Dépose du lanterneau à proprement parlé
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 33 sur 34
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 02 – CURAGE – DECONSTRUCTION
- Dépose des costières
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : à l’unité
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose du lanterneau d’éclairage existant
4.11 – DEPOSE DES TOURELLES DE VENTILATION
Travaux de dépose des tourelles de ventilation existantes comprenant :
- Dépose des fixations mécaniques
- Dépose des tourelles à proprement parlé
- Dépose des costières
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : à l’unité
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose des tourelles de ventilation existantes en toiture HBS
4.12 – DEPOSE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE DE L’ISOLANT ET DES BACS ACIERS EXISTANTS
Travaux pour la dépose complète de la couverture existante composée de bacs acier, d’un complexe isolant thermique et d’une
étanchéité autoprotégée, y compris tous accessoires, fixations, relevés et rives, comprenant :
- La dépose et l’évacuation du complexe d’étanchéité autoprotégée, y compris relevés et accessoires (naissances, trop pleins…)
- La dépose des dispositifs d’étanchéité à l’air (bandes caoutchouc)
- La dépose et l’évacuation de l’isolant existant type laine minérale
- La dépose soignée des bacs acier existants y compris les éléments d’étanchéité rapportés
- La dépose de tous les éléments accessoires de couverture : costières, bandes solin….
- L’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des matériaux déposés y compris tri sélectif et traçabilité des déchets
(bordereau de suivi à transmettre + filière de traitement)
MODE DE METRE : au m² tout compris (étanchéité + isolant + bacs acier + accessoires)
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose de la couverture existante compris étanchéité, l’isolant et les bacs aciers
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 1 Page 34 sur 34
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.