CCTP
CCTP_DCE_Lot_06_Couverture Bacs Acier_Etanchéité_Ind2.pdf · 18 409 mots · du marché « Rénovation complète de l'Espace Nautique du Grand Chalon - 17 lots de travaux (lots 6 et 7 exclus) », dossier de consultation officiel.
RENOVATION DE L’ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON
Phase DCE
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
Maîtrise d’ouvrage
Le Grand Chalon
23 av de Pompidou – CS 90246
71106 Chalon sur Saône cedex
Bureau d’Etudes Techniques (CVC-PB-TE-Elect-PV) – Economie de la construction – OPC – Mandataire
Néria Ingénierie
24 avenue Joannes Masset
Bâtiment « Les Passerelles »
69009 Lyon
Architecte
SUD ARCHITECTES
27 rue Joannès Carret – CS10711
69256 Lyon Cedex 09
BE Structure
IDEUM PARTNERS
32 rue de Sarliève - C.A du zénith
63800 Cournon d’Auvergne
BE Acoustique
VENATECH
23 bd de l’Europe – BP 10101
54503 Vandoeuvre les Nancy
BE VRD
B INGENIERIE
32 rue Dorian
42700 Firminy
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 1 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
SOMMAIRE
GENERALITES ....................................................................................................................................................... 4
PREAMBULE ...................................................................................................................................................... 17
1.00 – TRAVAUX PREPARATOIRES....................................................................................................................... 18
1.01 – CONSTAT D’HUISSIER ....................................................................................................................................... 18
1.02 – TRAVAUX PREPARATOIRES............................................................................................................................... 18
2.00 – TRAVAUX SUR TOITURE ESPACE BIEN ETRE HBL ........................................................................................ 19
2.01 – ACCES EN TOITURE SECURISE ZONE ESPACE BIEN ETRE HBL ........................................................................... 19
2.02 – DEPOSES ETANCHEITE TOITURE ZONE ESPACE BIEN ETRE HBL ....................................................................... 19
2.03 – COMPLEXE D’ETANCHEITE ISOLE EN TOITURE ZONE ESPACE BIEN ETRE HBL ................................................. 19
2.04 – RELEVES D’ETANCHEITE ................................................................................................................................... 20
2.05 – NAISSANCES EP ................................................................................................................................................ 20
2.06 – TROP-PLEINS..................................................................................................................................................... 21
2.07 – LIGNES DE VIE................................................................................................................................................... 21
2.08 – CHASSIS D’ACCES EN TOITURE ......................................................................................................................... 21
2.09 – ECHELLE ALUMINIUM ...................................................................................................................................... 21
3.00 – TRAVAUX SUR TOITURE LOCAUX DU CNC ................................................................................................. 22
3.01 – ACCES EN TOITURES SECURISES ZONES CNC ET HBS ....................................................................................... 22
3.02 – DEPOSE LANTERNEAUX TOITURE CNC ............................................................................................................. 22
3.03 – DEPOSES ETANCHEITE TOITURES ZONES CNC ................................................................................................. 23
3.04 – COMPLEXE D’ETANCHEITE ISOLE EN TOITURE ZONE LOCAUX DU CNC ........................................................... 23
3.05 – COMPLEXE D’ETANCHEITE NON ISOLE EN TOITURE ZONE LOCAUX DU CNC .................................................. 24
3.06 – RELEVES D’ETANCHEITE ................................................................................................................................... 24
3.07 – NAISSANCES EP ................................................................................................................................................ 24
3.08 – TROP-PLEINS..................................................................................................................................................... 25
3.09 – SUPPORTS METALLIQUES ................................................................................................................................. 25
3.10 – CHASSIS D’ECLAIRAGE ET DE VENTILATION ..................................................................................................... 25
3.11 – COMMANDE D’OUVERTURE DES CHASSIS D’ECLAIRAGE ET DE VENTILATION................................................ 26
3.12 – LIGNES DE VIE................................................................................................................................................... 26
4.00 – TRAVAUX SUR TOITURE HBS .................................................................................................................... 27
4.01 – ACCES EN TOITURES SECURISES ZONES CNC ET HBS ....................................................................................... 27
4.02 – SYSTÈME DE TOITURE BACS ACIER PERFORES ................................................................................................. 27
4.03 – COSTIERE METALLIQUE PERIPHERIQUE ........................................................................................................... 28
4.04 – COSTIERE METALLIQUE SUR VERRIERE ............................................................................................................ 28
4.05 – CHEVETRES METALLIQUE ................................................................................................................................. 29
4.06 – COMPLEXE D'ETANCHEITE ISOLEE EN PARTIES COURANTES ........................................................................... 29
4.07 – RELEVES COURANTS ......................................................................................................................................... 30
4.08 – NAISSANCES EP ................................................................................................................................................ 30
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 2 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
4.09 – TROP-PLEINS..................................................................................................................................................... 31
4.10 – SUPPORTS METALLIQUES ................................................................................................................................. 31
4.11 – LIGNES DE VIE................................................................................................................................................... 31
4.12 – VERRIERE SUR HBS – 19.80 X 1.90 ML ............................................................................................................. 32
4.13 – TOLES D’HABILLAGES ....................................................................................................................................... 33
4.14 – CHASSIS D’ECLAIRAGE ET DE VENTILATION ..................................................................................................... 33
4.15 – CHASSIS D’ECLAIRAGE ...................................................................................................................................... 34
4.16 – COMMANDE D’OUVERTURE DES CHASSIS DE VENTILATION ........................................................................... 34
5.00 – TRAVAUX SUR TOITURE DU PERSONNEL ................................................................................................... 35
5.01 – DECOUPE ET REPRISE PONCTUELLE D’ETANCHEITE ........................................................................................ 35
5.02 – SUPPORTS METALLIQUES ET REPRISE D’ETANCHEITE ..................................................................................... 35
6.00 – TRAVAUX SUR TOITURE DU HANGAR AVIRON .......................................................................................... 37
6.01 – SUPPORTS METALLIQUES ET REPRISE D’ETANCHEITE ..................................................................................... 37
6.02 – LIGNES DE VIE................................................................................................................................................... 37
7.00 – ETANCHEITE RESINE CIRCULABLE .............................................................................................................. 38
7.01 – PREPARATION DES SUPPORTS POUR ETANCHEITE RESINE CIRCULABLE ......................................................... 38
7.02 – ETANCHEITE LIQUIDE CIRCULABLE................................................................................................................... 39
7.03 – TRAITEMENTS DES JOINTS DE DILATATION ..................................................................................................... 39
7.04 – NAISSANCES EP ................................................................................................................................................ 40
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 3 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
GENERALITES
PRESENTATION DE L’OPERATION
A : Intitulé et adresse de l’opération :
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon, 40 Rue d'Amsterdam, 71100 Chalon-sur-Saône.
B. Intervenants :
Cf page de garde.
C. Contexte :
La Communauté d’Agglomération Le Grand Chalon représente un territoire de 51 communes accueillant une population de 118
000 habitants environ, sur un territoire mêlant citadinité et ruralité, offrant une qualité de vie et de services recherchée par ses
résidents :
- Situation géographique privilégiée en Bourgogne, entre Dijon et Mâcon, et plus particulièrement en Saône-et-Loire, entre Bresse,
Côte Chalonnaise et Mâconnais
- Traversée par des infrastructures de réseaux d’échanges importants : autoroute A6, Route Centre Est Atlantique RCEA, Lignes à
Grande Vitesse LGV, réseau fluvial
- Un patrimoine viticole classé au patrimoine de l’Unesco.
Le Grand Chalon possède sur son territoire un important espace nautique, situé à Chalon-sur-Saône, ouvert en 1969 et géré
directement par le Grand Chalon. Historiquement, l’espace nautique était essentiellement composé d’un bassin olympique
découvert de 50 m. En 53 ans, l’équipement a subi divers travaux sur les aspects techniques, fonctionnels, etc… dont une
importante extension avec la création de la halle ludique en 2005-2008.
Seul équipement aquatique couvert et ouvert à l’année du territoire, l’espace nautique du Grand Chalon est un équipement
structurant et central pour le territoire communautaire et l’environnement sportif local. Avec ses neuf bassins (intérieurs et
extérieurs), il est polyvalent et multifonctions, proposant une grande diversité d’activités, et une palette très large de vocations
(compétition, sportive, scolaire, apprentissage, nage en ligne, ludique, familiale, bien-être, fitness) et ce pour des usagers allant
potentiellement du plus jeune au plus âgé.
L’espace nautique accueille en moyenne annuelle (calculée de 2013 à 2019) 412 000 usagers. Plusieurs fois par an, l’espace
nautique est le lieu d’organisations de compétions régionales nationales voire internationales.
Aujourd’hui, dix-sept ans après sa phase majeure de travaux, et même si des travaux réguliers ont été entrepris depuis, l’espace
nautique du Grand Chalon est une structure vieillissante souffrant de très nombreux désordres techniques et constitue un «
gouffre énergétique ». Il nécessite, par ailleurs, quelques améliorations fonctionnelles, afin de garantir un confort satisfaisant
d’accueil et de pratique des usagers, dans le respect des normes réglementaires et sécuritaires régissant un tel ERP.
Dans ce contexte, le Grand Chalon envisage une opération importante de rénovation de l’espace nautique pour s’inscrire dans le
projet de territoire 2020-2026 et répondre aux thématiques suivantes :
- Agir pour la transition énergétique du territoire,
- Devenir un pôle d’attractivité reconnu pour la diversité et la qualité des activités proposées (ancrer le sport comme marqueur
fort du rayonnement du territoire, garantir la qualité et la durabilité des équipements communautaires).
D. Description sommaire du projet :
Les principaux enjeux sont répartis en plusieurs axes (listes non exhaustives) :
- Une réhabilitation de l’équipement pour améliorer ses performances thermiques et énergétiques :
o Réhabilitation thermique de la toiture gigogne (couvertures et façades) avec modification de la charpente
métallique
o Remplacement de la couverture et des menuiseries extérieures de la HBS
o Mise à jour de la GTB / comptages complémentaires / remontées données complémentaires
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 4 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
o Remplacement CTA HBO et HBS
o Optimisation CTA HBL
o Traitement ponctuel façades vitrée HBL (vitrages, ouvrants de ventilation, contrôle des apports solaires)
o Remplacement et optimisation menuiseries extérieures zone administrative
o Amélioration thermique zone CNC (toiture et menuiseries)
o Installation panneaux photovoltaïques
- Un réaménagement fonctionnel et une amélioration des espaces et notamment :
o La réfection de l’ensemble des plages HBO et HBS
o Le réaménagement et la sécurisation des différents accès comprenant notamment une extension de l’entrée
actuelle (via un sas)
o Le remplacement partiel et mise à niveau des systèmes de contrôle d’accès public et groupes
o La réorganisation et l’agrandissement de la zone vestiaires
o Le réaménagement de l’espace cardio training en zone de vestiaires traversants
o Les conditions d’accès pédiluve en sortie de vestiaires
o Les créations de divers locaux de rangement/stockages
o Le réaménagement d’une plateforme équipée pour recevoir des « Food-Truck
o Les plages extérieures (ombrages, splashpad en PSE, …)
o Réfection d’Etanchéité (gradins extérieurs, zone bien-être, toiture CNC, toiture HBS)
o Remise en peinture des charpentes apparentes HBO et HBS
o Réfection sols accueils, zones vestiaires et sanitaires publics
o La création de auvents extérieurs sur les entrées public et groupe
- Interventions structurelles :
o Dépose / repose gradins intérieurs
o Démolition et reconstructions dalles plages nord et Est de la HBO
o Démolition partielle escalier HBS
o Création de courettes de ventilations galeries techniques HBO et HBS
o Traitement des bétons existants (fissures, manques de matières, passivation et traitement des aciers…)
o Renforcement charpente HBS
o Réhabilitation passerelle métallique entre HBO et HBS
E. Classement et effectif :
Activité principale : Piscines couvertes, transformables et mixtes
Activité secondaire : Salles polyvalentes non visées par le type X (salle polyvalente qui n’a pas une destination unique)
Type principal : ERP Type X
Type secondaire : ERP Type L / N / PA
Catégorie : 1ère
Effectif public : 3105
Effectif personnel : 100
Effectif total : 3205
F. Données climatiques et sismiques :
Altitude du site : 200 m environ
Vent : Zone 2
Neige : Zone A2
Sismicité : Zone sismique 2 (faible)
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 5 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
LISTE DE LOTS
La présente opération se décompose en 17 18 lots regroupant chacun les corps d'états ci-dessous :
LOT N°01 ECHAFAUDAGES
LOT N°02 CURAGE - DECONSTRUCTION
LOT N°03 DEMOLITION - GROS OEUVRE
LOT N°04 TOITURE GIGOGNE
LOT N°05 DEPLOMBAGE – PEINTURE – CHARPENTE METALLIQUE
LOT N°06 COUVERTURE BACS ACIER – ETANCHEITE
LOT N°07 SERRURERIE – METALLERIE – MENUISERIES EXTERIEURES ALU
LOT N°08 PLATRERIE – PEINTURE – FAUX PLAFONDS – NETTOYAGE
LOT N°09 MENUISERIES INTERIEURES – EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES
LOT N°10 CHAPES – ETANCHEITE – CARRELAGE – FAÏENCES
LOT N°11 CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
LOT N°12 PLOMBERIE
LOT N°13 TRAITEMENT D’EAU
LOT N°14 ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES
LOT N°15 PHOTOVOLTAÏQUE
LOT N°16 CONTRÔLE D’ACCES
LOT N°17 VRD – ESPACES VERTS
LOT N°18 FONDATIONS SPECIALES
OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX
Le présent C.C.T.P. a été réalisé afin que l'entreprise puisse saisir l'esprit dans lequel a été conçu le projet et établir une offre
en toute connaissance de cause et en utilisant au mieux ses propres capacités techniques. Il définit les matériaux et les
techniques pour l'exécution de ses travaux ou les performances et finalités à atteindre.
Ces clauses techniques n'ont pas un caractère limitatif. L'entreprise devra de toute façon, exécuter dans les règles de l’art,
les travaux nécessaires et indispensables au complet achèvement des ouvrages.
L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre. En particulier il devra contrôler pour
acceptation les quantités en vue d'une proposition globale et forfaitaire conforme aux documents de référence plans,
spécifications et descriptions, et tous documents réglementaires assimilés.
En aucun cas, il ne sera admis de travaux supplémentaires provenant d'une méconnaissance du projet, de la part de
l'Entrepreneur ou qui n'auraient pas été l'objet d'un ordre de service du Maître d’œuvre.
CONSISTANCE GÉNÉRALE DES TRAVAUX ET DES PRIX
Les travaux du présent lot comprendront, au minimum et pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant
le marché :
• Fourniture, transport, location d'engins, mains-d’œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un
parfait et complet achèvement des ouvrages.
• Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de
référence.
• Les frais et prestations énumérés ci-dessous :
- Montage des matériaux,
- Échafaudages, engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux,
- Présentation au Maître d’œuvre des notices techniques,
- Présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques, ou échantillons représentatifs,
- Frais de brevets, de marques ou modèles déposés,
- Frais de contrôles et d'essais,
- Dispositifs de sécurité.
Les travaux à la charge du présent lot concernent tous les travaux de Couverture bacs acier - Etanchéité.
Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages, font partie des prestations de
l'entrepreneur du présent lot.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 6 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
DOCUMENTS DE REFERENCE
La mise en œuvre des matériaux et l’exécution des ouvrages ou éléments d’ouvrages seront conformes aux D.T.U. en vigueur
lors de la signature du marché et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
- Des documents techniques unifiés (DTU) entre autres :
- DTU N° 31.3. Janvier 2012 : Charpente bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
- DTU N° 40.211 de septembre 1996 et ses amendements de janvier 1999, Septembre 2001 et octobre 2010
- DTU N° 40.22 de mai 1993 et ses amendements de Déc 1996, Janv 1999, Septembre 2001 et octobre 2010
- DTU N° 40.23 de septembre 1996 et ses amendements de septembre 2001 et septembre 2007
- DTU N° 40.24 de mai 1993 et ses amendements de février 1999 et juin 2001
- D.T.U. n° 40.35 : Couverture en plaques nervurées
- DTU N° 40.41 de septembre 2004 – Couverture en feuilles de zinc
- DTU N° 40.50 de novembre 1993 et son amendement de décembre 1997
- D.T.U. n° 43.1 : Étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie
- D.T.U. n° 43.3 : Mise en œuvre des toitures en tôles d’acier avec étanchéité
- D.T.U. n° 44.1 : Étanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics
- D.T.U. n° 60 Plomberie
- des Normes Françaises concernant l'étanchéité (matériaux et mise en œuvre), en particulier:
- NF P 36 : Évacuation des eaux pluviales
- NF P 37 : Accessoires de couverture - Lanterneaux
- NF P 84-204-1 et 2
- NF P 84-205-1 et 2
- NF P 84-300 à 316
- NF P 06-001 Charges d’exploitation des bâtiments
- NF P 06-004 Charges permanentes et d’exploitations dues aux forces de pesanteur
- NF P 30-314 Travaux de couverture et de bardage – Détermination de la résistance caractéristique
d'assemblage – Méthode d'essai d'arrachement de l'assemblage des plaques en tôle d'acier ou
d'aluminium au support.
- NF B 52.001
- NF P 21.202
- NF P 21.203.1 et 2 charpente
- NF P 31.301 : matériaux
- NF P 36.402 : gouttières pendantes
- NF P 36.403 : tuyaux de descente en zinc
- NF EN 795 : crochets de sécurité
- Règles N84 et modificatifs : actions de la neige sur les constructions (référence DTU P 06-006).
- Les règles CB 71 et NV 65 révisées (Avril 2000)
- Règles BAEL 1991 modifiées 1999 pour les ouvrages BA
- Cahiers du CSTB n° 2358 et 2433 : Classement FIT.
- Des agréments et avis techniques délivrés par le C.S.T.B., les compagnies d'assurances
- Du Cahier Vert de la Chambre Syndicale des Entreprises d'Étanchéité
- Règlements imposés par le ministère de l’équipement.
- Règlements incendie, thermique et acoustique en vigueur
- Aux prescriptions de la Commission de Sécurité
- Au code la construction et de l’habitation
- Au code de l’urbanisme
- Règlement des produits de construction (marquage CE)
- Aux règles professionnelles
- Aux usages de la profession, aux règles de l'art, en tenant compte des connaissances acquises par la profession
- En outre, l'entrepreneur est réputé connaître parfaitement les conditions climatiques propres au site de l'opération.
- Avis techniques du C.S.T.B.
- Aux prescriptions de la Commission de Sécurité
- Règlements imposés par le ministère de l’équipement.
- Au code de la santé publique
- Au code du sport
- Aux normes en vigueur concernant les piscines publiques et centres aquatiques
- Règlementation ERP – piscines publiques (ambiance corrosive)
- Règlement des produits de construction (marquage CE)
- NF P 03-001 qui constitue le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés privés de
travaux de bâtiment. (Décembre 2000 actualisée octobre 2017)
- CCTG dans sa dernière version (Arrêté du 28 mai 2018)
- Des agréments et avis délivrés par le C.S.T.B., les compagnies d'assurances
D'autre part :
- Aux usages de la profession, aux règles de l'art, en tenant compte des connaissances acquises par la profession
Dans les domaines où ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des matériaux,
produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude à l’emploi ont été évaluées par un tiers indépendant doivent
être utilisés systématiquement. C’est-à-dire : des matériaux, produits ou équipements contrôlés périodiquement et certifiés
conformes aux normes, par un organisme certificateur accrédité établi dans l’Espace Économique Européen. Le site
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 7 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
d’AFOCERT (Association Française des Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne
sur les certifications de produits de constructions existantes en France. Des produits intégrés à un procédé de construction
innovant bénéficiant d’un Avis Technique ou d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’une Appréciation Technique
d’expérimentation (ATex) ou d’un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance équivalentes. La
justification de l’équivalence est à fournir par le fabricant concerné. Les matériaux, produits ou équipements doivent
bénéficier d’un certificat de conformité et/ou avis technique à jour (leur validité peut être vérifiée sur la liste des produits
certifiés/évalués mise à disposition du public par l’organisme concerné).
QUALIFICATIONS OBLIGATOIRES
L’Entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que les ouvrages pour lesquels il possède un certificat de qualification
professionnelle correspondant, délivré par le QUALIBAT ou par tout organisme de certification mentionnant les activités pour
lesquelles il a été reconnu qualifié et les catégories dans lesquelles il a été classé. A défaut de qualification professionnelle,
l’entrepreneur pourra justifier de ses qualifications par la production de références récentes (moins de 3 ans).
COORDINATION
L’entreprise devra réaliser ses travaux en parfaite coordination avec tous les autres corps d’état. Il devra prévoir dans son
étude toutes les sujétions d’exécution entraînées en cours de réalisation par les travaux de démolition et notamment sur les
ouvrages existants conservés.
Il s’engage à fournir tous les renseignements nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du planning.
SECURITE DE CHANTIER
Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel suivant la législation en vigueur et conformément
aux prescriptions du coordonnateur de sécurité, suivant le P.G.C.S.P.S, sont à la charge du présent lot et comprises dans son
prix.
RESPONSABILITE
L’Entrepreneur demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations ou autres, sur le
chantier ou à des tiers, voisinage, voirie, réseaux publics, etc... Il sera également responsable de tous les accidents survenus
sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation.
NUISANCES SONORES
Il est rappelé que les travaux auront lieu en milieu urbain. Les nuisances sonores ne devront en aucun cas dépasser les niveaux
sonores fixés par la réglementation.
L’entreprise devra prendre toutes les mesures pour limiter des émergences sonores du chantier le jour, notamment les bruits
venant des engins de démolition.
BUREAU DE CONTROLE
L’Entrepreneur devra obtenir l’accord du Bureau de Contrôle pour l’ensemble des méthodologies de renforcement de
charpente métallique existante et se conformer à ses prescriptions.
GARANTIE
Il pourra être prélevé, en présence du Maître d’œuvre, des échantillons à des fins d'expertise. Dans le cas où les ouvrages
livrés seraient d'une qualité inférieure à celle précisée au marché, l'ensemble de la livraison serait refusé, y compris les
quantités déjà posées.
L'entrepreneur aura à sa charge :
- La protection de ses ouvrages pendant les travaux (y compris dépose desdites protections en fin de chantier),
- Le nettoyage en fin de travaux,
- La fixation de ses ouvrages.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 8 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
STOCKAGE DES MATERIAUX
L’entrepreneur devra obtenir l’accord du Maître d’ouvrage et de l’architecte pour le stockage des matériaux à l’abri des
intempéries.
Il devra tenir compte des surcharges admissibles dans les locaux utilisés.
PROTECTION A LA CORROSION
Le type de protection devra être clairement indiqué sur les plans (galvanisation, peinture, acier inoxydable, etc..) ainsi que
les caractéristiques de la protection (nombre de couche, type de galvanisation et épaisseur, nuance d'acier inoxydable, etc.).
La protection des aciers par galvanisation sera d’une épaisseur de 85 microns minimum, et par galvanisation à chaud suivant
la norme en vigueur avec l’acier de classe 2 minimum).
La protection sera réalisée sur des pièces finies, après avoir réalisé l’ensemble des découpes et les réservations, pour une
efficacité maximale.
En ce qui concerne la protection par peinture antirouille, elle sera appliquée en deux couches dans l’atelier, d’une épaisseur
totale de 80 microns.
Après montage, il sera procédé, par l’entrepreneur du présent lot, à une révision de la protection et aux raccords nécessaires,
notamment au droit des assemblages sur les boulons, soudures, etc.
Le présent lot devra assurer la coordination avec les autres lots afin de vérifier la compatibilité de sa protection avec le
revêtement de finition.
Le présent lot devra également la reprise de sa protection sur chantier, après montage.
L’ENSEMBLE DES DIPOSITIFS DE PROTECTION SERONT ADAPTES A UNE AMBIANCE HUMIDE ET CHLOREE
RECONNAISSANCE DES LIEUX
Pour établir leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur place pour examiner en détail l’étendue des bâtiments et
des locaux et d’évaluer au plus juste toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux (accès possibles, zones
de stockage provisoire, balisage, protection de l’environnement, etc…) dans les conditions de sécurité et de délais prescrits.
Les entreprises consultées sont censées avoir pris connaissance des lieux, avant la remise des offres.
La visite du site est obligatoire. Elle sera organisée par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant
Après remise de sa proposition, l’entrepreneur ne pourra plus invoquer une ignorance de la nature et de l’étendue des
travaux, le présent document ayant pour objet de définir les limites des prestations à réaliser.
Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet achèvement des
ouvrages, peuvent ne pas avoir été mentionnées, soit par omission, soit parce qu’elles sont considérées comme normalement
dues selon les règles de l’art ou les usages de la profession du bâtiment.
Cette absence d’indication n’ouvrira pas à l’entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se soustraire à ses obligations de
bonne exécution et de définition de ses ouvrages
QUALITE DES MATERIAUX
Pour l’emploi des matériaux ou des procédés de construction non traditionnels, l’entrepreneur est tenu :
- De fournir la preuve que le procédé a fait l’objet d’un avis technique du C.S.T.B,
- De prévoir sur les plans les mêmes dispositions que celles qui ont fait l’objet de l’avis technique,
- De tenir compte lors de la mise en œuvre des observations et réserves contenues dans l’avis technique,
- D’assurer des assemblages garantissant une stabilité conforme aux normes,
- De répondre à l’agrément de la commission de police individuelle de base,
- De n’entraîner aucun supplément sur les corps d’état secondaires ni de retard sur le planning,
- De soumettre le procédé pour agrément à l’architecte et au bureau de contrôle.
TRAVAUX DUS PAR L’ENTREPRISE
L’entrepreneur devra dans son prix forfaitaire inclure :
- La fourniture et l’amenée à pied œuvre des matériels et bennes
- La réfection des ouvrages défectueux et dégradés,
- Les sujétions dues à la présence d’autres corps d’état sur le chantier,
- Tous les ouvrages nécessaires pour assurer la sécurité du personnel sur le chantier.
- Tous les frais de traitement des gravats et matériaux à évacuer en filière de traitement spécifique.
Le cas échéant, l’Entrepreneur est tenu de faire toutes les démarches auprès des services concessionnaires et de voirie.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 9 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
PREPARATION DES TRAVAUX
Avant tout commencement des travaux dans les délais qui seront précisés en réunion de chantier, l'entrepreneur du présent
lot :
- Vérifiera la définition graphique des structures sur les plans d'appel d'offres et du B.E.T., ainsi que sur les plans
d'exécution du gros-œuvre
- Prendra connaissance des plans de l'ensemble du projet
- Présentera ses propres plans d'exécution à l'accord du Maître œuvre et du bureau de contrôle
Toutes les observations devront alors être faites par l'entrepreneur et feront l'objet d'un procès-verbal établi
contradictoirement avec le Maître œuvre.
PROTECTIONS - SCELLEMENTS ET RACCORDS DIVERS
Ils sont à la charge du présent lot, de même que les prises qui n'ont pas été demandées en temps opportun à l'entreprise du
lot GROS ŒUVRE et CHARPENTE.
CONTENU DES PRESTATIONS
L’entreprise du présent lot est tenue de présenter tous les dessins d’ensemble et de détails pour l’exécution des ouvrages et
leur mise en liaison avec les autres corps d’états. Elle devra diffuser des notes techniques et des plans de détails indiquant
notamment :
- La nature et la provenance des matériaux avec leurs caractéristiques physiques et mécaniques, ainsi que leur
comportement au feu
- Des détails d’exécution des ouvrages en partie courante et aux points singuliers
- Les séquences et les méthodes de montage proposées par l’entreprise et faisant ressortir les moyens mis en
œuvre
- Un plan des installations fixes de chantier indiquant l’utilisation des aires de stockage et de montage qui lui sont
nécessaires
- L’approvisionnement des matériaux et des matériels
- La coordination générale des prestations ci-dessus
Il est rappelé à l’entrepreneur que les plans de détails de l’Architecte sont à considérer comme définissant une géométrie qui
devra être scrupuleusement respectée.
Néanmoins elle devra vérifier de par ses connaissances techniques et à l’aide de détails et notes de calculs, que la réalisation
telle que souhaitée par l’Architecte est réalisable et conforme aux normes.
L’entrepreneur devra en outre faire remarquer, en annexe à son offre, tous les points pour lesquels il ne pourrait s’engager
sur un prix forfaitaire.
CERTIFICATIONS
Sans objet pour ce lot.
DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX
L’entreprise devra mettre à disposition du Maître d’ouvrage, quand elles existent, les Fiches de Déclaration Environnementales et
Sanitaires (FDES) des produits de construction, notamment les indicateurs sur la qualité de l’air, se rapportant à la structure,
l’enveloppe, les cloisonnements et les revêtements intérieurs relatifs à leur lot, en référence à l’application de la norme NF P01-
010.
A défaut quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances
environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connues de l’entreprise et disponible dans une
forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A savoir, l’évaluation des risques sanitaires concerne :
- la contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs
- la contribution à la qualité sanitaire de l’eau.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 10 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
L’entreprise devra mettre à disposition également les informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et particules
cancérogènes classées CMR1 des produits et matériaux utilisés dans l’opération et en contact avec l’air intérieur.
En présence de laine minérale, elles seront certifiées EUCEB.
CHANTIER FAIBLES NUISANCES
Le maître d’ouvrage de la présente opération a décidé de s’investir dans une démarche de chantier à faibles nuisances sur
l’ensemble du site. Aussi appelée démarche « Chantier propre », cette méthodologie vise à créer des conditions favorables d’un
chantier respectueux de l’environnement et encadre les sujets suivants :
• Maîtrise des nuisances de chantier auprès des occupants du site, des riverains, des ouvriers du chantier et de
l’environnement
• Méthodologie de tri et gestion des déchets de chantier
• Contrôle de la mise en œuvre des produits et des matériaux
• Gestion des consommations de chantier
Les diverses prescriptions décrites ci-après sont le prolongement et l’application d’une conception de bâtiments très performants
en matière de : thermique de l’enveloppe bâti, choix des matériaux et produits, efficacité énergétique des équipements, qualité
de mise en œuvre mais également de confort d’usage et de santé et sécurité des ouvriers et futurs occupants. Ainsi, le respect de
ces dispositions - qualité des produits et celle de leur mise en œuvre, sera déterminante pour atteindre les objectifs fixés.
L’entreprise intervenant sur le chantier doit impérativement prendre en considération dans son offre et respecter lors des
travaux, les prescriptions environnementales générales décrites au présent CCTP. Ces prescriptions environnementales données
par lots ne soustraient en rien la responsabilité des entreprises vis-à-vis du respect des exigences réglementaires.
Il est demandé aux entreprises de transmettre tout document certifiant du niveau de performance des matériaux et des
produits, nécessaire à leur validation, tels que :
• Les fiches techniques
• Les avis techniques
• Les certificats ACERMI
• Les attestations environnementales
• Les fiches déclaration environnementale et sanitaire (FDES) - encadrées par la norme NF EN 15804+A1 et son
complément national NF EN 15804/CN. Pour les produits ne faisant pas l’objet de FDES, les entreprises doivent
être en mesure de fournir à la maîtrise d’œuvre, les informations de ses produits concernant leurs impacts
sanitaires et disponibles sous une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF EN 15804+A1
• Les déclarations environnementales de produit (DEP) - établies selon la norme EN 15804 et encadrées par les
normes ISO 14020 et ISO 14025
• Les profils environnementaux de produits (PEP) - encadrés par la norme ISO 14025
• Les fiches de données de sécurité (FDS)
• Les détails d’exécution notamment pour l’atteinte de la performance requise en termes de perméabilité à l’air
• Les devis descriptifs ou factures
Dans le cadre du respect de l’environnement et pour des raisons d’efficacité et de traçabilité, nous demandons aux entreprises
d’effectuer des envois numériques de leurs documents. Tout document papier sera refusé et considéré comme non reçu.
Toutes les précautions nécessaires devront être prises au cours des travaux pour assurer le parfait état de conservation des
matériels, tant pendant le stockage que durant le montage. Le matériel, et tout particulièrement le matériel et les matériaux
fragiles, devront être protégés avant mise en œuvre et jusqu’à réception des travaux contre les intempéries et les autres
inconvénients liés au chantier par tout moyen adapté, au choix de l’entrepreneur.
Ceci nécessite de prévoir un espace de stockage dédié au matériel et aux matériaux, en accord avec les autres intervenants, abrité,
ventilé, protégé des intempéries et des interventions sur le chantier (risques de chocs, de projections de plâtre ou de peinture…).
Les indications du circuit de recyclage ou d’élimination des déchets indiquées par l’emballage ou la documentation jointe au
produit devront être respectées.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 11 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
Pour assurer la bonne gestion environnementale du chantier, un responsable environnement sera désigné au démarrage du
chantier pour chaque entreprise ou groupement d’entreprises. Le responsable environnement de l’entreprise ou du groupement
d’entreprise participera à la réunion de sensibilisation en début de chantier, transmettra ses coordonnées et signera la feuille
d’émargement afin de confirmer son engagement auprès de la maîtrise d’œuvre.
Il sera responsable - pour l’ensemble des entreprises intervenant dans le lot, des engagements contenus dans le présent CCTP et
de l’information auprès des ouvriers et autres intervenants des dites entreprises. Il sera l’interlocuteur unique de l’entreprise (ou
du groupement d’entreprise) auprès du maître d’ouvrage et du référent environnemental du chantier (lot GO) pour tout aspect
relevant de la démarche environnementale appliquée au chantier. Enfin, le responsable environnement devra transmettre les
informations au responsable environnement général du chantier.
Le responsable environnement général du chantier (lot GO – à charge du présent lot) - assurera le contrôle des engagements
communs à l’ensemble des entreprises contenus dans les CCTP. Il assurera la coordination de sa mise en œuvre, la circulation de
l’information, l’identification des dysfonctionnements et la mise en œuvre des solutions visant à remédier à ces derniers.
Un bilan de fin de chantier sera réalisé par le conducteur de travaux de l’opération regroupant les données représentatives de la
phase travaux au regard de leurs impacts sur l’environnement. On retrouve à titre d’exemple ; la consommation en eau et en
énergie, la gestion des déchets et des diverses nuisances.
Pour assurer la bonne gestion environnementale du chantier, un responsable environnement général du chantier sera désigné au
démarrage du chantier au sein de l’entreprise gestionnaire du compte prorata (lot GO). Le responsable environnement général
du chantier participera à la réunion de sensibilisation en début de chantier. Il sera responsable pour l’ensemble des entreprises
intervenant dans le lot, des engagements pour un chantier à faibles nuisances et de l’information auprès des ouvriers et autres
intervenants des dites entreprises. Il assurera le contrôle des engagements communs à l’ensemble des entreprises. Il sera
l’interlocuteur unique de l’entreprise auprès du maître d’ouvrage et du MOEX pour tout aspect relevant de la démarche
environnementale appliquée au chantier.
Le responsable environnement général du chantier assumera à minima, les missions principales suivantes :
• Organiser la formation du personnel ou à minima l’information du personnel au regard des exigences environnementales,
• Vérifier régulièrement la bonne compréhension des diverses consignes,
• S’assurer de la bonne tenue du site tout au long des travaux ; gestion du nettoyage et du rangement du site de l’opération,
• Gérer la fourniture et l’identification de l’ensemble des moyens logistiques nécessaires à la réalisation du tri des déchets
sur l’ensemble du site,
• Gérer l’ensemble des déchets triés, provenant des travaux de déconstruction et construction et des tâches associées,
jusqu’à leur élimination finale. Demander le renouvellement des bennes, l’évacuation des bennes hors du site de travaux
et choisir les traitements finaux appliqués à chaque type de déchet,
• Suivi des indicateurs mensuels (eau et énergie),
• Le rappel sur l’interdiction du brûlage sur le terrain
• Le rappel sur l’interdiction des déversements de produits dangereux ou polluants (bombes aérosols, huiles, silicones…)
• L’organisation du stockage ou de zones de stockage visant à réduire le risque d’exposition à des agents chimiques
dangereux.
Les devis de travaux doivent intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les travaux, à savoir :
• Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;
• Les modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets et notamment l’effort de tri réalisé sur le chantier et la nature
des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;
• Le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur
raison sociale, leur adresse et le type d’installation ;
• Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets.
• Les déchets devront faire l’objet d’un tri strict avec une revalorisation le plus large possible. L’objectif cible pour la
valorisation des déchets de chantier est fixé à 70% à minima (valorisation matière ou énergétique.). Il est exigé au
responsable de l’entreprise (lorsque le traitement des déchets est géré par l’entreprise) ou au réfèrent environnemental
(lorsque le traitement des déchets est commun aux entreprises) de transmettre à la maîtrise d’œuvre d’exécution, toutes
les preuves de cette valorisation : BSD et détail traitement par centre technique des déchets.
• Dispositions pour le choix des produits, équipements et matériaux :
• Les bétons de propreté, de blocage et de faible résistance seront, de préférence, réalisés au moyen d’agrégats de
récupération provenant de démolitions.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 12 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
• L’utilisation de matériaux concassés de récupération pour remblais sous voirie provisoire, plate-forme sous centrale à
béton et sous aire de tri, doit être privilégiée.
• Tout recours à des produits préfabriqués en atelier doit être privilégié de manière à garantir la fiabilité dimensionnelle
évoquée ci-dessus. Par ailleurs les chantiers d’assemblage sont plus respectueux pour l’environnement que des chantiers
forains.
• Préférer pour l’étanchéité des voiles ou des parties enterrées, les produits qui limitent les concentrations en produits
pétroliers (produit de type ELASTOCOL 350 de SOPREMA ou AQUAFONDATION de SIKA). La mise en œuvre s’effectuera
exclusivement au rouleau et le port des E.P.I sera obligatoire.
• Pour les primaires et enduits d’imprégnation, préférer les produits qui limitent la concentration de solvants, voire sans
solvant (de type AQUADERE de SOPREMA, ADEPRIMAIRE de SIPLAST).
• L’utilisation du polystyrène ou de la laine minérale pour la réalisation des boîtes de réservation n’est pas autorisée.
Préférer l’emploi de bois, de carton, de Siporex, de polyuréthane ou de Fibralith.
• Les découpes de PSE seront évitées autant que possible et devront se faire au fil chaud. Toutes les précautions seront
prises pour mettre en bennes fermées les chutes et éviter leur dispersion.
• En cas d’installation d’une centrale à béton, aucun rejet de laitances dans les sols ne sera autorisé. L’entreprise doit
prévoir la récupération et le traitement de l’ensemble des rejets de ces équipements. Il est obligatoire de mettre en
œuvre un socle étanche comportant un bassin de rétention vidangeable sous la sortie des différents éléments de la
centrale.
• Les produits de construction et de revêtement (mur/sol/plafond), les peintures et vernis des matériaux en contact avec
l’air intérieur, devront être étiquetés A+ à minima (au sens de l’arrêté du 19 avril 2011
• L’utilisation d’huile de décoffrage végétale et biodégradable est obligatoire, ceci afin d’éviter tout risque de pollution des
sols. Les huiles de décoffrage devront justifier d’une classification SYNAD des agents de démoulage avec les critères de
classification les meilleurs : Végétal ; Sécurité feu : 2 goutes ; Hygiène : 4 goutes ; COV : 3 goutes ; biodégradabilité : 3
goutes. (Une dérogation peut être autorisée en période hivernale (de novembre à mars), l’huile de décoffrage de
substitution devra faire l’objet d’une validation de la part de la maitrise d’ouvrage. Dans toutes les situations, les
quantités mises en œuvre seront limitées au strict nécessaire.
• Mise en place d’une aire de stockage étanche et fermée pour les produits suivants : solvants organiques, huiles minérales,
lubrifiants, adjuvants spéciaux, hydrocarbures, produits acides ou basiques…).
GESTION DES DECHETS
La gestion des bennes à déchets à tri sélectif et leur évacuation sont à la charge de l’entreprise gestionnaire du compte prorata
(lot GO), cependant chaque entreprise est tenue d'assurer correctement le tri des déchets générés par sa propre activité. En cas
de non-respect du tri sélectif, le maitre d’œuvre pourra appliquer des pénalités (telles que définies au CCAP) aux entreprises
défaillantes, si elles sont identifiées, ou au titre du compte prorata, s’il est impossible de déterminer les responsables.
Suivi des déchets
L’objectif de valorisation des déchets est le suivant :
• Respecter un taux de valorisation des déchets supérieur à 70% de la masse totale de déchets générés (hors déchets de
terrassement),
• Assurer une traçabilité de 100% des déchets de chantier.
L'entreprise devra assurer la bonne utilisation des bennes de tri tout au long du chantier, et transmettra trimestriellement le bilan
des déchets de chantier (type "Tableur-bilan-déchets-bâtiment-SOGED "de la FFB), ainsi qu'une copie des bordereaux de suivi des
déchets.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 13 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
Propreté du chantier
En cas de non-respect de la propreté du chantier, le maitre d’œuvre pourra exiger de faire intervenir une entreprise extérieure
pour réaliser le nettoyage du chantier, aux frais des entreprises défaillantes, si elles sont identifiées ou au titre du compte prorata,
s’il est impossible de déterminer les responsables.
EXIGENCES D’ETANCHEITE A L’AIR
L'étanchéité à l'air est un paramètre central qui influence directement la performance globale du projet. Si elle n’est pas bien
traitée, elle peut entrainer des surconsommations, inconfort des utilisateurs et des désordres sur le bâti. La mise en œuvre d'une
bonne étanchéité à l'air, n'est pas sans poser quelques problèmes, notamment de conception et de coordination des différents
corps de métier intervenant sur les chantiers. Il est indispensable que tous les acteurs de la conception à la livraison des bâtiments
soient impliqués dans une démarche de qualité en termes d'étanchéité à l'air du bâti.
Les exigences fixées sur ce projet de réhabilitation sont variables en fonction du zonage et récapitulées dans le tableau ci-après
extrait de la STD :
Zone_STD Q4 (m3/h.m²) Volume (m3) Infiltrations Infiltrations
(m3/h) (vol/h)
Halle 50m (mi- 5 18256,67 6024,70 0,33
septembre à mi-
mai)
Halle 50m (mi-mai 10 18256,67 12049,40 0,66
à mi-septembre)
Halle 25m 3 8385,95 1660,42 0,20
Halle ludique 4 7940,49 2096,29 0,26
Chaque entreprise est responsable de l'atteinte de cet objectif. Des tests d’étanchéité à l’air seront commandés par la maîtrise
d’ouvrage. Ils seront réalisés par un prestataire qualifié à différents stades d’avancement du chantier. Ils permettront de valider
les bonnes mises en œuvre et de vérifier le respect de l’objectif à la livraison du bâtiment. En cas de tests non concluants, les
reprises et tests complémentaires seront intégralement à la charge de la ou des entreprises concernées/responsables identifiées.
Précautions de base à intégrer par toutes les entreprises :
• NE JAMAIS PERCER une membrane de type pare-vapeur ou d’étanchéité (jamais signifie pas un seul trou sur tout le
chantier)
• Attention particulière vis-à-vis du traitement de l’étanchéité à l’air au niveau des interfaces, notamment celles
concernées par l’intervention de plusieurs entreprises (laisser assez d’attente (par exemple membrane pare vapeur) pour
que l’autre entreprise puisse faire les raccords/reprises) :
o Liaison entre les menuiseries extérieures et le bâti support
o Liaison entre les planchers, toitures ou soubassements et les parois verticales
o Liaison des parois verticales entre elles
o Percement de l’enveloppe étanche par des éléments traversants, trappes d’accès aux gaines techniques
o Équipements électriques (interrupteurs, prises de courants sur parois extérieures).
L'ensemble des entreprises doivent toute sujétion afin d’assurer l’étanchéité à l’air de leur lot : utilisation de matériaux adaptés
pour assurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe (adhésif et mastic spécifiques, joint d’étanchéité, pare-vapeur, membrane
d'étanchéité adaptée, manchon d'étanchéité pour passage de gaines à travers les parois, prise électrique et interrupteur étanches,
…).
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS ET MATERIAUX
Tous les matériaux (enduits, peintures, lasures, revêtements de sol, murs et plafonds, ...) en contact avec l’air intérieur devront
bénéficier de l'étiquette A+.
Toutes les peintures devront justifier de l'Écolabel Européen, NF Environnement ou équivalent. Les peintures intérieures seront
de types "sans solvants" contenant < 1 gCOV/L de produit (Unikalo, Colibri ou équivalent).
Tous les vernis et les lasures devront justifier de l'Écolabel Européen, NF Environnement ou équivalent. Les taux de COV tolérés
seront < 15 g/L de produit et la teneur en produits dangereux sera < 2,5% (Syntilor ou équivalent).
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 14 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
Les produits de type ragréages, primaires, étanchéité, mortiers, enduits, joints et colles, sont classés EMICODE EC1 (à très faibles
émissions de COV), voire EC1+ et disposent de l'étiquette qualité de l'air classe A+ et du label NF Environnement, Ecolabel
Européen ou équivalent (type MAPEI ECO ou équivalent). Les colles sont sans solvants en dispersion aqueuse.
Tous les isolants justifieront d’un certificat ACERMI.
Tous les isolants en laine minérale seront certifiés EUCEB (garantit que les produits sont fabriqués à partir de fibres non-classées
cancérigènes selon la réglementation européenne).
ORIGINE DES BOIS
Les matériaux bois seront nécessairement issus d'exploitations forestières françaises labellisées FSC ou PEFC. Par
ailleurs, le projet valorisera les ressources forestières issues des massifs limitrophes.
Pour les bois utilisés en intérieur, des traitements naturels seront privilégiés.
Le classement CTB-P+ ou équivalent ; classement E1 pour la teneur en formaldéhydes pour les bois agglomérés), afin
de limiter l'impact sur la santé des occupants.
Les bois ne nécessitant pas de traitement seront privilégiés. La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN
350-2 et NF EN 351-1) doit être adaptée à la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).
Si un traitement est nécessaire, privilégier les traitements naturels. Si un traitement est nécessaire et qu’il ne peut
être naturel, ce dernier doit être réalisé par un produit biocide conforme au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012.
Les produits de traitement du bois seront en phase aqueuse et certifiés CTB P+ (ou équivalent). Les produits à base de
CCA et CCB, créosotes et PCP ne sont pas autorisés.
Les panneaux de dérivés du bois devront justifier d’un niveau de formaldéhyde de classe E1.
CADRE DU MARCHE
Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre de Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées dans le cadre de
D.P.G.F. et éventuellement à y apporter toutes modifications qui s'imposent. Les entreprises doivent obligatoirement répondre
en utilisant le cadre de D.P.G.F. La facturation sera établie sur la base de la DPGF.
Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'œuvre et aux indications du présent
document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec
les siens.
S'il estime qu'il y a dans le Dossier de Consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur
qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement
de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée à son offre.
Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre à supplément
sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)
Les documents nécessaires seront remis sous la forme d’un tirage papier pour le MOA et un support informatique (lien de
téléchargement informatique avec demande de l’adresse mail pour suivi des retraits).
Ces documents comprennent :
- Plans et schémas des ouvrages conformes à l'exécution (mis à jour à la suite de l'exécution définitive des travaux),
- Bordereaux d'approbation du Bureau de Contrôle,
- Procès-verbaux d'essais et/ou d'analyse,
- Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilises,
- Fiches techniques, en langue française,
- Certificats de conformité,
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 15 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
- Certificats de garantie,
- Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de l'exécution des travaux,
- Documents particuliers signales au CCTP et éventuellement au CCAP.
- Le plan de retrait, ses avenants et la cartographie des zones traitées,
- Le journal ou le registre de suivi de chantier
- La spécification des produits surfactants, de fixation, de recouvrement ou agents mouillants utilisés,
- La stratégie d’échantillonnage du laboratoire associée au plan de retrait et la métrologie de suivi des travaux
- Les certificats d’acceptation préalable (CAP)
- Les bordereaux de suivi des déchets amiante (BSDA) d’évacuation des déchets
Durant la période de préparation, l'entrepreneur doit établir et soumettre à la Maitrise d'œuvre et éventuellement au Bureau de
contrôle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et les communiquer, après
approbation, s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées à concourir à un même ouvrage,
chacune des dites entreprises sera tenue de suivre l'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour
l'établissement de plans à soumettre à la Maitrise d'œuvre pour accord.
L’entrepreneur procèdera à la diffusion après approbation en 1 exemplaire papier pour le MOA et 1 exemplaire numérique via un
lien de téléchargement informatique au MOA et à l’ensemble de l’équipe de MOE (Architecte, Bureau de Contrôle, SPS,
Economiste et BET).
Sans supplément de prix, cette prestation étant réputée incluse dans le cadre de son prix global et forfaitaire. Ces documents
seront à transmettre 15 jours avant la date de réception des ouvrages.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les pièces établies par la société NERIA INGENIERIE sont et demeurent sa propriété exclusive et ce, qu'il soit donné ou non suite
aux contrats pour la réalisation desquels ils sont établis. Ces documents sont protégés par les dispositions des articles L 511-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.
La société NERIA INGENIERIE se réserve le droit de sanctionner toute utilisation des documents établis par ses soins, effectuée
sans son autorisation écrite ainsi que toute contrefaçon ou imitation.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 16 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
PREAMBULE
Environnement : * vent : zone 2
* neige : zone A2
* sismicité : zone de sismicité 2 (faible)
* altitude : 200 m environ
Etudes structures : L’entreprise devra se référer à l’étude structure établie par le BET IDEUM référence CF23A368 :
* Note d’hypothèse générale indice 0 du 17/10/2025
* Carnet de plans indice 0 en date du 17/10/2025
Nota général :
- Il est impératif que l'entrepreneur prenne connaissance des lieux avant remise de son offre. Une attestation de
visite sera à remettre avec l’offre
- L’installation de chantier y compris bennes, clôture et bungalows notamment est à la charge du lot Gros-Œuvre. En
phase préparation il sera mis au point le planning d’installation et le PIC
- - Les moyens de levages nécessaires aux approvisionnements de matériaux et matériels et/ou pour les évacuations
de tous matériels, matériaux gravats… nécessaires à la réalisation des travaux depuis le domaine public sont prévus
par le lot 03 Démolition - Gros Œuvre pendant la durée nécessaire suivant le planning travaux.
- - Les petits engins du type nacelle, monte-charge, chariots élévateurs… sont réputés à la charge des entreprises et
inclus dans leur offre.
- - Pour les accès sécurisés en toitures gigogne, CNC, espace bien être, HBS et Hangar aviron, par échafaudage et
équipements sécurisés est à la charge du lot 01 Échafaudages.
- Le référent environnemental du chantier sera nommé au sein de l’entreprise de Gros-Œuvre. Cette dernière aura la
charge de la mise en place des bennes ainsi que de la rotation de bennes.
- La protection des bassins existants par garde-corps périphérique et bâchage sont à la charge du lot Gros-Œuvre,
- Les travaux de désencombrement du mobilier et des équipements de piscine existants sont à la charge de la
maitrise d’ouvrage
- Les travaux de curage et de consignation des équipements techniques (Electricité, traitement d’eau, plomberie et
CVC) sont à la charge des lots concernés
- Les échafaudages sous plafond sont à la charge du lot 01 échafaudage
- Descentes EP intérieures hors lot à charge du lot Plomberie
- Les couvertines sont hors lot, à la charge du lot 07 Serrurerie – Métallerie – Menuiseries extérieure alu
- Traitement anti-corrosion adaptée aux ambiances très humides et chlorée type C5 pour tous les éléments exposés
- L’ensemble de la visserie et des accessoires sera en acier inox type 316L à minima
- Les performances thermiques des matériaux et isolants seront conformes à la STD établie par le BE NERIA
L’ENSEMBLE DES ETANCHEITES MISES EN ŒUVRE BENEFICIERONT D’UNE GARANTIE DECENNALE
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 17 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
1.00 – TRAVAUX PREPARATOIRES
Nota :
- il est impératif que l'entrepreneur prenne connaissance des lieux avant remise de son offre. Une attestation de visite sera à
remettre avec l’offre
- Si lors de la dépose des étanchéités, des désordres sont visibles (fissurations…) alors ils devront être signalés au MOE d’EXE et
au MOA pour traitement complémentaire spécifique
- Les travaux seront réalisés par étape : préparation des accès, désencombrement si nécessaire, dépose du complexe d’étanchéité
et de son isolation, pose d’un nouvel isolant et d’une nouvelle étanchéité compris relevés, traitement des abergements et des
pénétrations techniques et naissances EP.
- Descentes EP intérieures hors lot
1.01 – CONSTAT D’HUISSIER
L’entreprise devra avant le début des travaux, faire procéder par un huissier à un constat faisant état des existants, des mitoyens
et des éléments à conserver : avant la prise de possession du chantier et après travaux.
Le constat devra être réalisé par zones d’intervention et sera illustré d’un reportage photographique de chaque zone.
Ce constat devra impérativement être réalisé avant le démarrage des travaux. Dès lors, il sera responsable des dégradations qui
pourraient survenir de son fait et en supportera les dommages qui pourraient en résulter.
MODE DE METRE : au forfait pour deux constats (avant et après travaux)
LOCALISATION : Pour l’ensemble des travaux de couvertures bacs acier et d’étanchéité
1.02 – TRAVAUX PREPARATOIRES
Travaux préparatoires comprenant :
- La visite sur site de l’entreprise, justifiée par une attestation de visite sur site à la remise de son offre.
- Repérage des existants, des accès et des abords
- Repérage des zones de stockages, d’installation de chantier suivant PIC proposé à la consultation
- Repérage des zones d’approvisionnements potentielles et vérification de la faisabilité suivant projet PIC (échafaudage pour
accès ouvriers + monte-charge pour les approvisionnements en matériaux et matériel)
- Établissement d’un planning d’intervention comprenant :
* le phasage des travaux par étape
* le mode opératoire
- Reportage photographique avant intervention ET après intervention
- Balisage et signalisation réglementaire et nécessaire, de jour comme de nuit
- Les installations de sécurité : garde-corps, filins si nécessaires… selon plan d’intervention complété avec la Maîtrise
d’ouvrage.
Aucune demande de plus-value ne sera acceptée, liée à une méconnaissance du projet, du site et de ses contraintes, tant en
terme logistique que de planning.
En fin de chantier, l’Entreprise remettra les abords du site en état, à l’identique de l’origine, dans le cadre du présent Lot.
MODE DE METRE : au forfait tout compris
LOCALISATION : Suivant plans de toiture existant et projet :
- pour l’ensemble des travaux de réfection des étanchéités des terrasses inaccessibles :
* de l’espace bien être du RdC de la HBL
* de la toiture des locaux du CNC
* de la toiture de la HBS
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 18 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
2.00 – TRAVAUX SUR TOITURE ESPACE BIEN ETRE HBL
2.01 – ACCES EN TOITURE SECURISE ZONE ESPACE BIEN ETRE HBL
Travaux comprenant :
- la mise en place d’une colonne d’échafaudage pour permettre l’accès sécurisé des ouvriers
- la mise en place d’un monte-charge pour permettre les approvisionnements
L'entreprise veillera à ne pas détériorer les ouvrages existants conservés.
MODE DE METRE : au forfait
HAUTEUR : accès et approvisionnement toiture espace bien être HBL = niveau RDC hauteur environ 4.00 ml
LOCALISATION : Suivant plans de l’existant :
- préparation de l’accès et de l’approvisionnement en toiture terrasse des zones d’interventions :
* de l’espace bien être du RdC de la HBL
Article supprimé : intégré au lot 01 Échafaudages pour la mutualisation des accès de chaque lots concernés (intégré au compte
prorata)
2.02 – DEPOSES ETANCHEITE TOITURE ZONE ESPACE BIEN ETRE HBL
Travaux comprenant :
- Découpe et dépose de l’ensemble du revêtement d’étanchéité existant,
- La dépose des relevés d’étanchéité périphériques compris solins et couvertines
- La dépose et l’évacuation des isolants
- La dépose des crapaudines, des naissances EP et des trop pleins existants
- Nettoyage du support, compris grattage des grattons
- Y compris évacuation des gravats en décharge agréée
MODE DE METRE : au m² en parties courantes
Au ml pour les relevés compris couvertines
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose de l’étanchéité existante et de son complexe isolant en toiture terrasse
2.03 – COMPLEXE D’ETANCHEITE ISOLE EN TOITURE ZONE ESPACE BIEN ETRE HBL
Fourniture et mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité bicouche en bitume élastomère SBS soudé, pose suivant les
prescriptions du fabricant, du type SOPREMA ou équivalent comprenant les éléments suivants :
- un EIF de type AQUADERE ou équivalent,
- un pare- vapeur soudé adapté aux locaux à très forte hygrométrie type SOPRAVAP STICK ALU S16
- remontée du pare-vapeur soudée sur EIF
- un isolant thermique en panneaux Isolant en verre cellulaire type FOAMGLAS® T3+ collé en pleine adhérence avec colle
bitumineuse, isolant certifié ACERMI, étanche à l’eau et à la vapeur, résistant à la compression 5kg/cm2, classement au feu M0
(A1)
- première couche d'étanchéité type SOPRASTICK SI ou équivalent posée libre + recouvrements soudés
- équerre de renfort du pare vapeur soudée
- deuxième couche d'étanchéité SOPRALENE FLAM 180 AR Fe soudée en plein
Mise en œuvre comprenant :
- coupes, découpes, entailles et chutes
- abergements pour traversées EP des toitures (nombre = 4)
- abergements des traversées de toiture des éléments techniques avec remontée de l’étanchéité sur les fourreaux métalliques
de traversés, y compris protection en tête par collerette métallique formant solin avec collier de serrage et mastic d’étanchéité,
suivant DTU 43.1. :
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 19 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
* diamètre 600 mm nombre = 2
- tous accessoires et abergements pour passage de câbles et tuyaux divers (nombre = 2 cross minimum)
- transport, protections, nettoyage et évacuation dans les bennes de tri des gravois
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition et une parfaite étanchéité
de l'ouvrage.
MODE DE METRE : au m2 en parties courantes
À l’unité pour les abergements
SUPPORT: dalle BA existante
PENTE : 0%
CLASSEMENT : F5 I5 T4
PROTECTION : étanchéité bi-couche autoprotégée – coloris blanc chagall ou équivalent
THERMIQUE : Isolant épaisseur 20 cm / R = 5.56 m².°C/W
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- toitures terrasse inaccessible couvrant la toiture de l’espace bien être de la HBL
2.04 – RELEVES D’ETANCHEITE
Confection de relevés d'étanchéité selon DTU comprenant :
- enduit d’imprégnation à froid type AQUADERE ou équivalent,
- une équerre de renfort adaptée au pare-vapeur ci-avant suivant recommandations du fabricant
- chape élastomère avec autoprotection par feuille d’aluminium soudée
- Finition en tête de relevé par solin en aluminium avec cordon de mastic en tête,
- Soudures entre lés
- Coupes, découpes et entailles
- Fixations, y compris tous accessoires et tous détails suivant les prescriptions du fabricant.
MODE DE METRE : au ml suivant hauteur
SUPPORT : murs et relevés en béton armé
HAUTEUR : 0.20 ml
PROTECTION: - solin en aluminium au droit des façades
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- en périphérie des terrasses inaccessibles de l’article 2.03 et au droit du lanterneau
2.05 – NAISSANCES EP
Fourniture et pose de naissances d'eaux pluviales tronconiques, conformes au DTU 43.1 comprenant :
- platine et moignon en plomb
- collage en adhérence par EIF
- soudure à l'étanchéité
- crapaudine galvanisée
- galerie garde-grève pour protection de l’EP
- y compris toutes sujétions.
MODE DE METRE : à l'unité
DIAMETRE : 100 mm intérieur
FORME : tronconique (pas de bords droits)
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- évacuation des terrasses inaccessibles de l'article 2.03 dans acrotères ou dalle suivant localisation.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 20 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
2.06 – TROP-PLEINS
Fourniture et pose de trop-pleins conformes au DTU 43.1 comprenant :
- platine
- collage en adhérence par EIF
- soudure à l'étanchéité
- y compris toutes sujétions.
MODE DE METRE : à l'unité
DIAMETRE : 60 mm intérieur
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- évacuation dans acrotères des terrasses de l’article 2.03 en complément des naissances EP.
2.07 – LIGNES DE VIE
Fourniture et pose de lignes de vie comprenant potelets, câbles, les serres-câbles, les tendeurs et tous accessoires.
L'ensemble suivant la réglementation et à la demande du contrôleur de sécurité. Y compris crochet de sécurité complémentaire
au droit de l’accès et crochets isolés permettant la vérification des lignes de vie.
MODE DE METRE : au ml
LOCALISATION : Suivant plans de toitures :
- sécurisation de la toiture des locaux du CNC en périphérie
- sécurisation de l’édicule recevant la CTA en toiture des locaux du CNC
2.08 – CHASSIS D’ACCES EN TOITURE
Fourniture et mise en œuvre de châssis d’accès en toiture type ECOLUX accès toiture des Ets KINGSPAN ou équivalent
conformes aux normes NF S 61-937 et 938 comprenant :
- costières isolées hauteur 350 mm
- cadre ouvrant actionné par ressort à gaz, mécanisme déporté
- capot en polycarbonate alvéolaire épaisseur 16 mm thermoformé sous avis technique
- grille ouvrante retardatrice d’effraction qualité 1 200 joules, résistant à la chute d’un homme
- main courante de sécurité et barre d’accroche d’échelle
- raccordement avec l'isolation et avec l'étanchéité
- mise en place, fixations et protection, conforme au DTU 43
- y compris tous détails.
MODE DE METRE : à l'unité
DIMENSIONS : 1.20 x 1.20 ml
THERMIQUE : U = 1.40 m².°C/W
FEU : classement B-s1.d0 (M1)
LOCALISATION: Suivant plans de l’Architecte :
- châssis d’accès en toiture depuis le palier de l’escalier de la zone technique HBL au sud
2.09 – ECHELLE ALUMINIUM
Fourniture et pose d'échelle en aluminium type du commerce, en 2 parties avec tampon antidérapant comprenant : chaîne,
cadenas pompier avec 2 clés, supports scellés dans le mur de la cage au dernier niveau ou dans le local vélos pour accès aux
toitures y compris tous détails.
MODE DE METRE : à l’unité
HAUTEUR : 3.65 ml environ à monter
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- accès en toiture le palier de l’escalier de la zone technique HBL au sud
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 21 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
3.00 – TRAVAUX SUR TOITURE LOCAUX DU CNC
3.01 – ACCES EN TOITURES SECURISES ZONES CNC ET HBS
Travaux comprenant :
- la mise en place d’un monte-charge pour permettre les approvisionnements
L'entreprise veillera à ne pas détériorer les ouvrages existants conservés.
MODE DE METRE : au forfait
HAUTEUR : approvisionnement = niveau R+1 hauteur environ 5.50 ml
NOTA : Accès toiture locaux CNC et HBS = via la terrasse accessible du personnel et l’escalier d’accès créé à la
charge du lot Serrurerie : pas d’ouvrages à prévoir
LOCALISATION : Suivant plans de l’existant :
- préparation de l’accès et de l’approvisionnement en toiture terrasse des zones d’interventions :
* de la toiture des locaux du CNC
Article supprimé : intégré au lot 01 Échafaudages pour la mutualisation des accès de chaque lots concernés (intégré au compte
prorata)
3.02 – DEPOSE LANTERNEAUX TOITURE CNC
Travaux comprenant :
- La dépose de l’ouvrant
- La dépose du dormant et de la costière le cas échéant
- Découpe du relevé d’étanchéité existant
- Nettoyage du support, compris grattage des grattons
- Reprise du support à l’enduit y compris bouchement des manques de matières
- Évacuation des gravats en décharge agréée
MODE DE METRE : à l’unité
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose des lanterneaux existants en toiture des locaux du CNC
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 22 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
3.03 – DEPOSES ETANCHEITE TOITURES ZONES CNC
Travaux comprenant :
- Découpe et dépose de l’ensemble du revêtement d’étanchéité existant,
- La dépose des relevés d’étanchéité périphériques compris solins et couvertines
- La dépose et l’évacuation des isolants
- La dépose des crapaudines, des naissances EP et des trop pleins existants
- Nettoyage du support, compris grattage des grattons
- Y compris évacuation des gravats en décharge agréée
MODE DE METRE : au m² en parties courantes
Au ml pour les relevés compris couvertines
À l’unité pour le curage des plots
SUJETION : - plots béton supports des panneaux solaires
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- dépose de l’étanchéité existante et de son complexe isolant en toiture terrasse des locaux du CNC, y
compris sur édicule recevant la nouvelle CTA
3.04 – COMPLEXE D’ETANCHEITE ISOLE EN TOITURE ZONE LOCAUX DU CNC
Fourniture et mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité bicouche en bitume élastomère SBS soudé, pose suivant les
prescriptions du fabricant, du type SOPREMA ou équivalent comprenant les éléments suivants :
- un EIF de type AQUADERE ou équivalent,
- un pare- vapeur soudé adapté type ELASTOVAP ou équivalent
- remontée du pare-vapeur soudée sur EIF sur reliefs, acrotères, costières et émergences
- un isolant thermique en panneaux PIR type EFIGREEN ALU+ des entreprises SOPREMA ou équivalent collé en pleine adhérence
avec colle bitumineuse, isolant certifié ACERMI, étanche à l’eau et à la vapeur, résistant à la compression 5kg/cm2, en deux
couches croisées de 100 mm
- première couche d'étanchéité type SOPRASTICK SI ou équivalent posée en semi-indépendance par bandes auto-adhésives +
recouvrements soudés
- équerre de renfort du pare vapeur soudée
- deuxième couche d'étanchéité SOPRALENE FLAM 180 AR Fe soudée en plein, classement feu extérieur B_roof(t3)
Mise en œuvre comprenant :
- coupes, découpes, entailles et chutes
- abergements pour traversées EP des toitures (nombre = 8)
- abergements des traversées de toiture des éléments techniques avec remontée de l’étanchéité sur les fourreaux métalliques
de traversés, y compris protection en tête par collerette métallique formant solin avec collier de serrage et mastic d’étanchéité,
suivant DTU 43.1. :
* diamètre 200 mm nombre = 2
- tous accessoires et abergements pour passage de câbles et tuyaux divers (nombre = 3 cross minimum)
- transport, protections, nettoyage et évacuation dans les bennes de tri des gravois
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition et une parfaite étanchéité
de l'ouvrage.
MODE DE METRE : au m2 en parties courantes
À l’unité pour les abergements
SUPPORT: dalle BA existante
PENTE : 0%
CLASSEMENT : F5 I5 T4
PROTECTION : étanchéité bi-couche autoprotégée – coloris Blanc Chagall
THERMIQUE : Isolant épaisseur 20 cm / R = 9.10 m².°C/W
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- toitures terrasse inaccessible couvrant la toiture des locaux du CNC
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 23 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
3.05 – COMPLEXE D’ETANCHEITE NON ISOLE EN TOITURE ZONE LOCAUX DU CNC
Fourniture et mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité bicouche en bitume élastomère SBS soudé, posé en indépendance
suivant les prescriptions du fabricant, du type SOPREMA ou équivalent comprenant les éléments suivants :
- un EIF de type AQUADERE ou équivalent,
- un pare- vapeur soudé adapté type ELASTOVAP ou équivalent
- remontée du pare-vapeur soudée sur EIF
- première couche d'étanchéité type SOPRASTICK SI ou équivalent posée libre + recouvrements soudés
- équerre de renfort du pare vapeur soudée
- deuxième couche d'étanchéité SOPRALENE FLAM 180 AR Fe soudée en plein
Mise en œuvre comprenant :
- coupes, découpes, entailles et chutes
- abergements des traversées de toiture des éléments techniques avec remontée de l’étanchéité sur les fourreaux métalliques
de traversés, y compris protection en tête par collerette métallique formant solin avec collier de serrage et mastic d’étanchéité,
suivant DTU 43.1. :
- tous accessoires et abergements pour passage de câbles et tuyaux divers (nombre = 1 cross minimum)
- transport, protections, nettoyage et évacuation dans les bennes de tri des gravois
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition et une parfaite étanchéité
de l'ouvrage.
MODE DE METRE : au m2 en parties courantes
Au ml en retombées en périphérie
SUPPORT: dalle BA existante
PENTE : 0%
CLASSEMENT : F5 I5 T4
PROTECTION : étanchéité bi-couche autoprotégée – coloris Blanc Chagall
THERMIQUE : sans objet
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- toitures terrasse inaccessible couvrant l’édicule de la toiture des locaux du CNC
3.06 – RELEVES D’ETANCHEITE
Confection de relevés d'étanchéité selon DTU comprenant :
- enduit d’imprégnation à froid
- une équerre de renfort adaptée au pare-vapeur ci-avant suivant recommandations du fabricant
- chape élastomère avec autoprotection par feuille d’aluminium soudée
- Finition en tête de relevé par solin en aluminium avec cordon de mastic en tête,
- Soudures entre lés
- Coupes, découpes et entailles
- Fixations, y compris tous accessoires et tous détails suivant les prescriptions du fabricant.
MODE DE METRE : au ml suivant hauteur
SUPPORT : murs et relevés en béton armé
HAUTEUR : 0.20 ml
PROTECTION: - solin en aluminium au droit des façades
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- en périphérie des terrasses inaccessibles de l’article et au droit des lanterneaux, des émergences
- habillage des plots béton supports des panneaux photovoltaïques
3.07 – NAISSANCES EP
Fourniture et pose de naissances d'eaux pluviales tronconiques, conformes au DTU 43.1 comprenant :
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 24 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
- platine et moignon en plomb
- collage en adhérence par EIF
- soudure à l'étanchéité
- crapaudine galvanisée
- galerie garde-grève pour protection de l’EP
- y compris toutes sujétions.
MODE DE METRE : à l'unité
DIAMETRE : 100 mm intérieur
FORME : tronconique (pas de bords droits)
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- évacuation des terrasses inaccessibles de l'article 3.04 dans acrotères ou dalle suivant localisation.
3.08 – TROP-PLEINS
Fourniture et pose de trop-pleins conformes au DTU 43.1 comprenant :
- platine
- collage en adhérence par EIF
- soudure à l'étanchéité
- y compris toutes sujétions.
MODE DE METRE : à l'unité
DIAMETRE : 60 mm intérieur
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- évacuation dans acrotères des terrasses de l’article 3.04 en complément des naissances EP.
3.09 – SUPPORTS METALLIQUES
Fourniture et pose des pieds supports en acier galvanisé adaptés à recevoir des relevés d’étanchéité, du type SUPCO des Ets
ODCO ou équivalent, pieds réglables composés d’une platine métallique en pied destinée à recevoir l’étanchéité, d’un tube en
acier soudé sur la platine lui-même rehaussé d’une seconde platine soudée, d’une collerette métallique fixée sur le tube sous la
platine supérieure protégeant le relevé d’étanchéité et remplissage isolant du tube en laine de roche évitant les ponts
thermiques. Fixation sur dalle béton par chevillage adaptée suivant recommandations du fabricant.
MODE DE METRE : à l’unité
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- supports pour pose de l’ossature support de la CTA en toiture terrasse technique (support à charge
du lot CVC)
3.10 – CHASSIS D’ECLAIRAGE ET DE VENTILATION
Fourniture et mise en œuvre de châssis d’éclairage et de ventilation à ouverture type ECOLUX PREMIUM ALU d’ECODIS ou
équivalent, bénéficiant d’un marquage CE, conforme à la norme NF EN 12101-2, certifié NF DENFC comprenant :
- costières isolées en tôle d’acier galvanisé avec isolant thermique assuré par un isolant thermodurcissable épaisseur 50 mm,
hauteur 400 mm, Urc = 1.30 m².°C/W
- cadre ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique actionné par un boitier à chaîne électrique
- remplissage avec un double vitrage du type Cool-Lite SKN 165 II 6 mm/Argon 16 mm / Stadip 44.2 Silence ou équivalent,
transmission lumineuse à 60%, U ≤ 1.50 W/m²°K
- grille ouvrante de sécurité avec barreaudage de sécurité 1200 joules, antichute et retardateur d’effraction en tubes carrés de
15 x 15 mm espacés de 155 mm
- raccordement avec l'isolation et avec l'étanchéité
- mise en place, fixations et protection, conforme au DTU 43
MODE DE METRE : à l'unité
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 25 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
DIMENSIONS : 1.20 x 1.20 ml
FEU : classement B-s1.d0 (M1)
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- châssis d’éclairage des locaux de la zone des locaux du CNC
3.11 – COMMANDE D’OUVERTURE DES CHASSIS D’ECLAIRAGE ET DE VENTILATION
Commande de désenfumage manuelle par commande électrique commandant l’ouverture et la fermeture. L'ensemble sera
conforme à la réglementation en vigueur et notamment à la norme NF S 61-939 et bénéficiera du marquage CE, ensemble des
Ets ECODIS ou équivalent comprenant :
- Un dispositif de commande manuelle électrique situé au RdC, positionné à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 ml,
- Boîtier à chaîne électrique 230 VAC, Course de 300 mm.
- Raccordement du boitier sur l’alimentation laissée en attente par l’électricien
- Commande par télécommande radio commandée programmable pour gérer l’ouverture de l’ensemble des lanterneaux, de
façon simultanée ou individuellement
- essais de fonctionnement
- y compris tous détails
MODE DE METRE : au forfait tout compris pour l’ensemble des lanterneaux dans un même local
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- commande d’ouverture des châssis d’éclairage et de ventilation de la zone des locaux du CNC, à
minima une commande par local ayant un châssis
3.12 – LIGNES DE VIE
Fourniture et pose de lignes de vie comprenant potelets, câbles, les serres-câbles, les tendeurs et tous accessoires.
L'ensemble suivant la réglementation et à la demande du contrôleur de sécurité. Y compris crochet de sécurité complémentaire
au droit de l’accès et crochets isolés permettant la vérification des lignes de vie.
MODE DE METRE : au ml
LOCALISATION : Suivant plans de toitures :
- sécurisation de la toiture des locaux du CNC en périphérie
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 26 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
4.00 – TRAVAUX SUR TOITURE HBS
Sondage toiture HBS 25m
Photo support d'étanchéité laine de roche autoprotégé 45mm d'épaisseur
4.01 – ACCES EN TOITURES SECURISES ZONES CNC ET HBS
Travaux comprenant :
- la mise en place d’un monte-charge pour permettre les approvisionnements
L'entreprise veillera à ne pas détériorer les ouvrages existants conservés.
MODE DE METRE : au forfait
HAUTEUR : approvisionnement = niveau R+1 hauteur environ 5.50 ml
NOTA : Accès toiture locaux CNC et HBS = via la terrasse accessible du personnel et l’escalier d’accès créé à la
charge du lot Serrurerie : pas d’ouvrages à prévoir
LOCALISATION : Suivant plans de l’existant :
- préparation de l’accès et de l’approvisionnement en toiture terrasse des zones d’interventions :
* de la toiture de la HBS
Article supprimé : intégré au lot 01 Échafaudages pour la mutualisation des accès de chaque lots concernés (intégré au compte
prorata)
4.02 – SYSTÈME DE TOITURE BACS ACIER PERFORES
Fourniture et pose d’un système de toiture bacs acier du type GLOBALROOF CN 118 système du type HAIRAQUATIC des Ets
ARCELOR MITTAL ou équivalent, ensemble conforme au DTU 43.3 et formant support du complexe isolant/étanchéité, ensemble
comprenant :
- Des plateaux en bacs acier perforé du type HACIERCO 4.214.74PA, épaisseur suivant portées et charges
- Epaisseur 0,75 mm (donnée à titre indicatif sera à confirmer par l’entreprise en phase EXE)
- Perforation adaptée à l’absorption acoustique αsabine ≥ 0.60
- Finition prélaquée double face adaptée aux locaux à très forte hygrométrie, comprenant un revêtement métallique ZM
Evolution ZM 120 minimum et revêtement organique usine type HAIREXCEL® 60 µm polyuréthane modifié polyamide, ou
système équivalent validé par ArcelorMittal Construction France après questionnaire d’environnement.
- Toutes les pièces de finition exposées à l’ambiance intérieure recevront un niveau de résistance à la corrosion au moins
équivalent à celui des profilés.
- Barres de laine de roche adaptées à la dimension des ondes du bac acier
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 27 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
- Bandes de pontages sur barres de laine de roche
Protection anticorrosion :
Revêtement spécifique Hairaquatic® ou équivalent : Protection double face anticorrosion C5
Mise en œuvre sur charpente métallique comprenant :
- Vis autoperceuses inox A4 (316L) avec rondelle EPDM ;
- Rondelles isolantes intercalaires sous têtes de vis ;
- Joints mastic silicone neutre ou polyuréthane chloramine-résistant ;
- Bandes d’étanchéité périphériques en EPDM ou mousse PE ;
- Traitement de toutes les coupes avec peinture époxy bi-composant.
Travaux comprenant:
- fourniture, transport, déchargement
- découpes et entailles nécessaires
- couturage entre bacs
- raccordement de toutes les sorties en toiture
- réglage des pentes à 3%
- y compris traitement des rives, des angles et tous accessoires pour une parfaite finition de la couverture
- filets de protection suivant réglementation
- y compris tous détails et toutes sujétions pour une parfaite finition de l'ouvrage.
MODE DE METRE : au m2 tout compris pour les parties courantes
Au forfait pour les traversée et attentes techniques en toiture
NOTA : - face intérieure vue pré laquée blanche
- entraxe de 1.60 à 2.00 ml entre pannes environ
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- Couverture bacs acier perforés support d’étanchéité de la toiture de la HBS
4.03 – COSTIERE METALLIQUE PERIPHERIQUE
Fourniture et pose d’une costière en acier galvanisé fixée sur bac acier, mise en œuvre en périphérie de la toiture conformément
aux spécifications du DTU 43.3, y compris calfeutrement isolant entre la costière et la paroi.
Protection anticorrosion :
Tôle d’acier galvanisée Z275 minimum avec protection spécifique post-galva + revêtement anticorrosion renforcé type
revêtement polyester haute durabilité (HDX, PVDF 70/30), ou équivalent.
MODE DE METRE : au ml
EPAISSEUR : 1 mm épaisseur à confirmer suivant calcul de l’entreprise
DEVELOPPE : 0.60 ml (isolant 0.20 ml + hauteur 0.20 ml + talon de 0.20 ml)
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- pour relevés en rives de la toiture bacs aciers
4.04 – COSTIERE METALLIQUE SUR VERRIERE
Fourniture et pose d’une costière en acier galvanisé fixée sur bac acier, mise en œuvre en périphérie de la verrière
conformément aux spécifications du DTU 43.3, y compris calfeutrement isolant entre la costière et la paroi.
Protection anticorrosion :
Tôle d’acier galvanisée Z275 minimum avec protection spécifique post-galva + revêtement anticorrosion renforcé type
revêtement polyester haute durabilité (HDX, PVDF 70/30), ou équivalent.
MODE DE METRE : au ml
EPAISSEUR : 3 mm suivant recommandations du fabricant
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 28 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
DEVELOPPE : variable suivant hauteur hypothèse 0.90 ml (isolant 0.20 ml + hauteur 0.50 ml + talon de 0.20 ml)
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- pour relevés et support de la verrière
Article supprimé : suppression de la verrière sur décision MOA.
4.05 – CHEVETRES METALLIQUE
Plus-value pour façonnage de la couverture bacs acier pour la mise en œuvre des ouvrages ci-après.
Y compris toutes sujétion d’exécution suivant normes pour une parfaite finition.
MODE DE METRE : à l’unité pour un chevêtre complet
a) Sur verrière – 19.70 x 1.85 ml
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- au droit de la verrière
Article supprimé : suppression de la verrière sur décision MOA.
b) Sur descentes EP -
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- au droit des traversées EP
c) Sur châssis d’éclairage et de ventilation – 1.20 x 1.20 ml
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- au droit de la verrière
Article ajouté : suppression de la verrière sur décision MOA, remplacée par des lanterneaux
4.06 – COMPLEXE D'ETANCHEITE ISOLEE EN PARTIES COURANTES
Le complexe d’étanchéité est de type bicouche en bitume élastomère des Entreprises SOPREMA ou techniquement équivalent,
finition autoprotégée. Il comprend à partir du support :
- un isolant thermique en panneaux Isolant en verre cellulaire type FOAMGLAS® T3+ ou équivalent collé en pleine adhérence
avec colle bitumineuse (EAC), isolant certifié ACERMI, étanche à l’eau et à la vapeur, résistant à la compression 5kg/cm2,
classement au feu M0 (A1), pose en deux couches
- première couche d'étanchéité type SOPRALENE FLAM 180 ou équivalent posée libre + recouvrements soudés
- équerre de renfort du pare vapeur soudée
- deuxième couche d'étanchéité ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 AR T3 ou équivalent soudée en plein
- chemins de circulation renforcés en SOPRALÈNE FLAM 180 AR
Mise en œuvre comprenant :
- coupes, découpes, entailles et chutes
- abergements pour traversées EP des toitures diamètre 225 mm (nombre = 6)
- abergements des traversées de toiture des éléments techniques avec remontée de l’étanchéité sur les fourreaux métalliques
de traversés, y compris protection en tête par collerette métallique formant solin avec collier de serrage et mastic d’étanchéité,
suivant DTU 43.1. :
- tous accessoires et abergements pour passage de câbles et tuyaux divers (nombre = 2 cross minimum)
- transport, protections, nettoyage et évacuation dans les bennes de tri des gravois
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition et une parfaite étanchéité
de l'ouvrage.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 29 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
MODE DE METRE : au m2 en partie courantes
SUPPORT: couverture bac acier de l’article 4.02
CLASSEMENT : F5 I5 T4
PROTECTION : étanchéité bi-couche autoprotégée – coloris Blanc Chagall ou équivalent
THERMIQUE : Isolant épaisseur 20 cm / R = 5.56 m².°C/W
LOCALISATION : Suivant plans de toiture :
- complexe d’étanchéité de la toiture de la HBS
4.07 – RELEVES COURANTS
Confection de relevés d'étanchéité selon DTU comprenant :
- enduit d’imprégnation à froid
- une équerre de renfort adaptée au pare-vapeur ci-avant suivant recommandations du fabricant
- un isolant du type panneau Foamglas T4 Epaisseur 60 mm colle en plein sur la costière
- chape élastomère avec autoprotection par feuille d’aluminium soudée
- Finition en tête de relevé par solin en aluminium avec cordon de mastic en tête,
- Soudures entre lés
- Coupes, découpes et entailles
- Fixations, y compris tous accessoires et tous détails suivant les prescriptions du fabricant.
Mise en œuvre suivant détails de l’architecte comprenant :
- Collages entre lés,
- Coupes, découpes et entailles,
- Fixations,
- Tous accessoires et abergements pour passage de câbles, tuyaux et divers,
- Transport, protections, nettoyage et évacuation aux décharges des gravois,
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition et une parfaite étanchéité
de l'ouvrage.
MODE DE METRE : au ml
SUPPORT : costière métallique
HAUTEUR : 0.20 ml en parties courantes
SUPPORT : costières métalliques périphériques / costière de la verrière
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- relevés en périphérie de la couverture
- relevés au droit de la verrière
4.08 – NAISSANCES EP
Fourniture et pose de naissances d'eaux pluviales tronconiques, conformes au DTU 43.1 comprenant :
- platine et moignon en plomb
- collage en adhérence par EIF
- soudure à l'étanchéité
- crapaudine galvanisée
- galerie garde-grève pour protection de l’EP
- y compris toutes sujétions.
MODE DE METRE : à l'unité
DIAMETRE : 200 mm intérieur
FORME : tronconique (pas de bords droits)
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- évacuation des terrasses inaccessibles de l'article 4.04 dans acrotères ou dalle suivant localisation.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 30 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
4.09 – TROP-PLEINS
Fourniture et pose de trop-pleins conformes au DTU 43.1 comprenant :
- platine
- collage en adhérence par EIF
- soudure à l'étanchéité
- y compris toutes sujétions.
MODE DE METRE : à l'unité
DIAMETRE : 60 mm intérieur
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- évacuation dans acrotères des terrasses de l’article 4.04 en complément des naissances EP.
4.10 – SUPPORTS METALLIQUES
Fourniture et pose des pieds supports en acier galvanisé adaptés à recevoir des relevés d’étanchéité, du type SUPCO des Ets
ODCO ou équivalent, pieds réglables composés d’une platine métallique en pied destinée à recevoir l’étanchéité, d’un tube en
acier soudé sur la platine lui-même rehaussé d’une seconde platine soudée, d’une collerette métallique fixée sur le tube sous la
platine supérieure protégeant le relevé d’étanchéité et remplissage isolant du tube en laine de roche évitant les ponts
thermiques. Fixation sur charpente métallique avec supports adaptés suivant recommandations du fabricant.
Ponts thermiques et condensation :
- Continuité de l’étanchéité à l’air / vapeur autour des traversées ;
- Traitement anti-condensation des potelets, platines et abouts métalliques ;
- Protection anticorrosion équivalente à l’ambiance piscine.
Protection anti-corrosion :
- Acier galvanisé à chaud + système peinture adapté atmosphère agressive, type C5 / C5-M selon exposition ; ou inox adapté,
souvent A4 / 316L pour boulonnerie et pièces sensibles ;
- Absence de couples galvaniques défavorables ;
MODE DE METRE : à l’unité
NOTA : note de calcul spécifique de justification à charge de l’entreprise à réaliser en coordination avec le lot
Photovoltaïque, les supports seront totalement indépendants du complexe les charges sont
intégralement transmises par les potelets
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- supports pour pose de l’ossature support des panneaux photovoltaïques en toiture terrasse
technique (support à charge du lot Électricité / Photovoltaïque)
4.11 – LIGNES DE VIE
Fourniture et pose de lignes de vie comprenant potelets, câbles, les serre-câbles, les tendeurs et tous accessoires.
L'ensemble suivant la réglementation et à la demande du contrôleur de sécurité. Y compris crochet de sécurité complémentaire
au droit de l’accès et crochets isolés permettant la vérification des lignes de vie.
Ponts thermiques et condensation :
- Continuité de l’étanchéité à l’air / vapeur autour des traversées ;
- Traitement anti-condensation des potelets, platines et abouts métalliques ;
- Protection anticorrosion équivalente à l’ambiance piscine.
Protection anti-corrosion :
- Acier galvanisé à chaud + système peinture adapté atmosphère agressive, type C5 / C5-M selon exposition ; ou inox adapté,
souvent A4 / 316L pour boulonnerie et pièces sensibles ;
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 31 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
- Absence de couples galvaniques défavorables ;
MODE DE METRE : au ml en périphérie
NOTA : pose sur la face intérieure des acrotères périphériques
LOCALISATION : Suivant plans de toitures :
- sécurisation en périphérie de la toiture sur HBS
4.12 – VERRIERE SUR HBS – 19.80 X 1.90 ML
Fourniture et pose d’une verrière fixe de type LAMILUX PR60 ou équivalent, implantée au-dessus d’un bassin sportif, verrière
d’une dimension de 19,80 m x 1,90 m, formant un toit en appentis à pente de 1°, et intégrée à une couverture de type
HAIRAQUATIC. La verrière sera conçue pour une utilisation en milieu très humide et chloré (halle bassin d’un centre nautique
public), et doit garantir une parfaite résistance à la corrosion et à la condensation. La verrière PR60 sera constituée de profilés
aluminium à rupture de pont thermique, d’un vitrage isolant de protection solaire et d’une huisserie adaptée à l’ambiance
intérieure agressive.
Caractéristiques principales :
- Type : Toiture vitrée LAMILUX PR60 ou équivalent
- Forme : Toit en appentis à inclinaison de 1° ;
- Largeur hors tout : 1,90 m ;
- Longueur hors tout : 19,80 m ;
- Nombre de panneaux de verre : 25 modules ;
- Transmission lumineuse : 77 % ;
- Facteur solaire g : 0,54 ;
- Coefficient Ug du vitrage : env. 1,0 W/m²·K ;
- Coefficient Uw ensemble : env. 1,7 W/m²·K ;
- Affaiblissement acoustique Rw : env. 38 dB ;
Protection anticorrosion :
- Avant tout laquage, il faut appliquer un prétraitement spécifique anticorrosion filiforme :
- Conversion chimique sans chrome VI, type chromatation trivalente, ou conversion au zirconium ou titane ;
- Anodisation légère possible en alternative, mais uniquement si suivie d’un laquage époxy-polyuréthane ;
- Certification Qualimarine à minima ou Qualicoat Seaside, qui impose ce prétraitement renforcé pour atmosphères
agressives.
Composition
- Vitrage : double vitrage de protection solaire clair, composé d’un verre de sécurité feuilleté intérieur et d’un verre trempé
extérieur ;
- Profilés porteurs : aluminium extrudé à rupture de pont thermique, traitement de surface anti-corrosion filiforme avant
thermolaquage ;
- Finition : teinte RAL Classic au choix de l’Architecte dans la gamme du fabricant, validation sur présentation d’un échantillon
- Fixations : visserie en acier inoxydable A4 (316L) minimum avec joints EPDM ;
- Joints EPDM à haute résistance à la vapeur chlorée ;
- Huisserie : en tôle d’acier laquée, hauteur 500 mm, épaisseur 3 mm, pour pose sur structure existante, avec isolation et
drainage périphérique secondaire.
- Les traitements de surface devront être réalisés avant assemblage, avec prétraitement anticorrosion filiforme obligatoire ;
- Les joints et mastics utilisés devront être résistants aux chloramines et à la vapeur d’eau chaude ;
- Toute coupe ou reprise sur site sera protégée immédiatement par peinture époxy bi-composant.
Mise en œuvre :
- La mise en œuvre devra respecter les prescriptions du DTU 39, DTU 40.35 et du Cahier CSTB 2356 relatif aux vitrages en
toiture.
- L’installation sera réalisée sur structure métallique en place, la pente étant générée par la sous-structure.
- Les raccordements d’étanchéité à la couverture HAIRAQUATIC seront assurés par le lot « Étanchéité – couverture ».
- Les tôles de raccordement, habillages périphériques et isolations de costière en aluminium de 2 mm seront fournis avec la
verrière.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 32 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
- L’ensemble devra être compatible avec les atmosphères chlorées : tous les éléments métalliques apparents ou non
protégés seront en inox ou aluminium laqué C5.
- Le montage s’effectuera à l’aide d’un palonnier à ventouses fourni par le maître d’ouvrage, selon les recommandations
LAMILUX.
Contrôles et réception :
- Vérification du calage, de la planéité, de la continuité des joints et du bon serrage des fixations ;
- Contrôle visuel de l’absence de points de corrosion ou de bavures d’étanchéité ;
- Test d’étanchéité à l’eau et à l’air conforme à la norme EN 12207 / EN 12208 ;
- Attestation de conformité au marquage CE et certificat DIN EN 1090 fournis à la réception.
- L’entretien annuel sera précisé dans une fiche de maintenance fournie par le titulaire.
MODE DE METRE : au forfait tout compris
NOTA : pose costière de l’article précédent
LOCALISATION : Suivant plans de toitures :
- verrière en toiture de la HBS
Article supprimé : suppression de la verrière sur décision MOA.
4.13 – TOLES D’HABILLAGES
Fourniture et mise en œuvre d’habillage en tôle d'aluminium thermolaquée pliée, formant habillages en périphérie de la
verrière suivant détail architecte, y compris tous renforts.
Protection anticorrosion :
- Avant tout laquage, il faut appliquer un prétraitement spécifique anticorrosion filiforme :
- Conversion chimique sans chrome VI, type chromatation trivalente, ou conversion au zirconium ou titane ;
- Anodisation légère possible en alternative, mais uniquement si suivie d’un laquage époxy-polyuréthane ;
- Certification Qualimarine à minima ou Qualicoat Seaside, qui impose ce prétraitement renforcé pour atmosphères
agressives.
Y compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l’ouvrage.
MODE DE METRE : au ml en périphérie de la verrière
TEINTE : RAL au choix de l’Architecte dans la gamme du fabricant, validation sur échantillon
HAUTEUR : 0.45 ml intérieur
DEVELOPPE : 1.10 ml environ au total compris pliages
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- habillage de la face intérieure visible en périphérie de la verrière
- habillage des faces intérieures des puits de lumières
4.14 – CHASSIS D’ECLAIRAGE ET DE VENTILATION
Fourniture et mise en œuvre de châssis d’éclairage et de ventilation à ouverture type ECOLUX PREMIUM ALU d’ECODIS ou
équivalent, bénéficiant d’un marquage CE, conforme à la norme NF EN 12101-2, certifié NF DENFC comprenant :
- costières isolées en tôle d’acier galvanisé avec isolant thermique assuré par un isolant thermodurcissable épaisseur 50 mm,
hauteur 400 mm, Urc = 1.30 m².°C/W
- cadre ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique actionné par un boitier à chaîne électrique
- remplissage avec un double vitrage du type Cool-Lite SKN 165 II 6 mm/Argon 16 mm / Stadip 44.2 Silence ou équivalent,
transmission lumineuse à 60%, U ≤ 1.50 W/m²°K
- grille ouvrante de sécurité avec barreaudage de sécurité 1200 joules, antichute et retardateur d’effraction en tubes carrés de
15 x 15 mm espacés de 155 mm
- raccordement avec l'isolation et avec l'étanchéité
- mise en place, fixations et protection, conforme au DTU 43
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 33 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
MODE DE METRE : à l'unité suivant dimensions :
DIMENSIONS : 1.10 x 1.10 ml
FEU : classement B-s1.d0 (M1)
SUJETION : pose sur couverture bacs acier
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- châssis d’éclairage et de ventilation en toiture HBS
4.15 – CHASSIS D’ECLAIRAGE
Fourniture et mise en œuvre de châssis d’éclairage type ECOLUX PREMIUM ALU d’ECODIS ou équivalent, bénéficiant d’un
marquage CE, conforme à la norme NF EN 12101-2, certifié NF DENFC comprenant :
- costières isolées en tôle d’acier galvanisé avec isolant thermique assuré par un isolant thermodurcissable épaisseur 50 mm,
hauteur 400 mm, Urc = 1.30 m².°C/W
- cadre en aluminium à rupture de pont thermique actionné par un boitier à chaîne électrique
- remplissage avec polycarbonate alvéolaire
- grille de sécurité avec barreaudage de sécurité 1200 joules, antichute et retardateur d’effraction en tubes carrés de 15 x 15
mm espacés de 155 mm
- raccordement avec l'isolation et avec l'étanchéité
- mise en place, fixations et protection, conforme au DTU 43
DIMENSIONS : 2.00 x 2.60 ml
FEU : classement B-s1.d0 (M1)
SUJETION : pose sur couverture bacs acier
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- châssis d’éclairage en toiture HBS
Article ajouté à la suite de la suppression de la verrière pour conserver un apport de lumière.
4.16 – COMMANDE D’OUVERTURE DES CHASSIS DE VENTILATION
Commande de désenfumage manuelle par commande électrique commandant l’ouverture et la fermeture. L'ensemble sera
conforme à la réglementation en vigueur et notamment à la norme NF S 61-939 et bénéficiera du marquage CE, ensemble des
Ets ECODIS ou équivalent comprenant :
- Un dispositif de commande manuelle électrique situé au RdC, positionné à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 ml,
- Boîtier à chaîne électrique 230 VAC, Course de 300 mm.
- Raccordement du boitier sur l’alimentation laissée en attente par l’électricien
- Commande par télécommande radio commandée programmable pour gérer l’ouverture de l’ensemble des lanterneaux, de
façon simultanée ou individuellement
- essais de fonctionnement
- y compris tous détails
MODE DE METRE : au forfait tout compris pour l’ensemble des lanterneaux
LOCALISATION : Suivant plans de l’Architecte :
- commande d’ouverture des châssis d’éclairage et de ventilation de 1.10 x 1.10 ml de l’article 4.14
précédent.
Article ajouté à la suite de la suppression de la verrière pour conserver un apport de lumière.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 34 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
5.00 – TRAVAUX SUR TOITURE DU PERSONNEL
5.01 – DECOUPE ET REPRISE PONCTUELLE D’ETANCHEITE
Le présent article concerne la reprise ponctuelle de l’étanchéité bicouche bitumineuse suite à la création ou à l’adaptation d’un
percement nécessaire au passage d’un élément technique (canalisation, gaine, câble, support, ancrage, etc.), sur toiture-terrasse
existante. Les travaux comprennent l’ensemble des fournitures, sujétions et mises en œuvre nécessaires pour assurer une
continuité parfaite de l’étanchéité, conformément aux règles de l’art.
Travaux préparatoires :
- Repérage précis des percements à traiter
- Protection des ouvrages et de l’étanchéité existante
- Nettoyage soigné des surfaces à reprendre
- Découpe propre et maîtrisée de l’étanchéité existante autour du percement
- Percement du support (béton ou bac acier) adapté à la nature de l’élément technique à la charge du lot Gros Œuvre
- Mise en place de l’élément traversant (fourreau, manchon, tube, réservation) fournis par le lot technique concerné
- Le diamètre du percement devra permettre la mise en œuvre conforme du relevé d’étanchéité
La reprise d’étanchéité comprendra :
- La reprise et adaptation de l’isolant existant
- Une couche d’impression bitumineuse compatible avec le support et l’existant
- Une première couche d’étanchéité bitumineuse (soudée ou collée à chaud), relevée contre l’élément traversant
- Une seconde couche d’étanchéité bitumineuse, assurant la continuité avec l’existant
- Les lés seront mis en œuvre avec recouvrements conformes au DTU, soudés en plein.
- Relevé d’étanchéité d’une hauteur minimale de 150 mm au-dessus du niveau fini
- Remise et adaptation des dallettes de protection de l’étanchéité
- Nettoyage complet de la zone d’intervention
La reprise devra garantir :
- Une étanchéité parfaite et durable, sans point singulier
- Une compatibilité totale avec le complexe d’étanchéité existant
- Une résistance aux sollicitations climatiques et mécaniques normales de la toiture
- Contrôle visuel systématique des soudures et relevés
- Essais d’arrosage ou de mise en eau localisée
- Aucune réception ne pourra être prononcée en cas de défaut de continuité ou de finition
L'entreprise veillera à ne pas détériorer les ouvrages existants conservés.
MODE DE METRE : au forfait
DIMENSION : percement diamètre 60 cm ou réservation de 60 x 60 cm
LOCALISATION : Suivant plans de l’existant :
- reprise ponctuelle et adaptation des dallettes de protection
5.02 – SUPPORTS METALLIQUES ET REPRISE D’ETANCHEITE
Fourniture et pose des pieds supports en acier galvanisé adaptés à la pose sur étanchéité, du type SUPCO des Ets ODCO ou
équivalent, pieds réglables composés d’une platine métallique en pied destinée à recevoir l’étanchéité, d’un tube en acier
soudé sur la platine lui-même rehaussé d’une seconde platine soudée, d’une collerette métallique fixée sur le tube sous la
platine supérieure protégeant le relevé d’étanchéité et remplissage isolant du tube en laine de roche évitant les ponts
thermiques.
Pose sur terrasse étanchée existante travaux comprenant :
- La dépose des dallettes et des plots associés
- La mise en œuvre des pieds supports d’étanchéité par scellement dans la dalle existante au travers du revêtement
existant, fixation adaptée du type etanco ou équivalent
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 35 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
- La préparation des supports
- La mise en œuvre de membrane de pontage entre étanchéité existante et les relevés sur piétements
MODE DE METRE : à l’unité
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- supports pour pose de l’ossature support de l’escalier métallique d’accès à créer, structure et
escalier à charge du lot 07 Serrurerie – Métallerie
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 36 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
6.00 – TRAVAUX SUR TOITURE DU HANGAR AVIRON
6.01 – SUPPORTS METALLIQUES ET REPRISE D’ETANCHEITE
Fourniture et pose des pieds supports en acier galvanisé adaptés à la pose sur étanchéité, du type SUPCO des Ets ODCO ou
équivalent, pieds réglables composés d’une platine métallique en pied destinée à recevoir l’étanchéité, d’un tube en acier
soudé sur la platine lui-même rehaussé d’une seconde platine soudée, d’une collerette métallique fixée sur le tube sous la
platine supérieure protégeant le relevé d’étanchéité et remplissage isolant du tube en laine de roche évitant les ponts
thermiques.
Pose sur terrasse étanchée existante sur toiture bac acier étanchée travaux comprenant :
- La mise en œuvre des pieds supports d’étanchéité par scellement dans la dalle existante au travers du revêtement
existant, fixation adaptée du type etanco ou équivalent
- La préparation des supports
- La mise en œuvre de membrane de pontage entre étanchéité existante et les relevés sur piétements
MODE DE METRE : à l’unité
LOCALISATION : Suivant plans de l'Architecte :
- supports pour pose des panneaux photovoltaïque (structure porteuse des panneaux à charge du lot
phovoltaïque)
6.02 – LIGNES DE VIE
Fourniture et pose de lignes de vie comprenant potelets, câbles, les serres-câbles, les tendeurs et tous accessoires.
L'ensemble suivant la réglementation et à la demande du contrôleur de sécurité. Y compris crochet de sécurité complémentaire
au droit de l’accès et crochets isolés permettant la vérification des lignes de vie.
MODE DE METRE : au ml
SUJETION : pose sur toiture bacs acier recevant une étanchéité, l’entreprise privilégiera la pose sur la face
intérieure des acrotères périphériques
LOCALISATION : Suivant plans de toitures :
- sécurisation de la toiture sur hangar aviron
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 37 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
7.00 – ETANCHEITE RESINE CIRCULABLE
Le nouveau complexe d’étanchéité liquide sera appliqué sur l’ancien revêtement résine conservé, après préparation spécifique
du support. L’entreprise devra considérer ce support comme un support résine existant, non assimilable à un béton brut. Elle
devra fournir, avant exécution, la validation écrite du fabricant du procédé retenu confirmant la compatibilité du nouveau
système avec l’ancienne étanchéité résine préparée, ainsi que le primaire d’adhérence adapté.
Avant généralisation, une zone témoin complète sera réalisée, comprenant préparation, primaire, résine, renforts éventuels et
finition. Des essais d’adhérence seront réalisés après polymérisation complète, suivant les prescriptions du fabricant. La mise en
œuvre généralisée ne pourra intervenir qu’après validation de la zone témoin par la maîtrise d’œuvre.
Le système comprendra, suivant prescriptions du fabricant : primaire spécifique, couches de résine d’étanchéité, armatures ou
renforts aux points singuliers, traitement spécifique des joints de dilatation, relevés, angles, nez de gradins, évacuations et
raccordements, ainsi qu’une finition adaptée à un usage extérieur et circulable. Les joints de dilatation conserveront leur
fonction de mouvement et ne devront en aucun cas être bloqués par un traitement rigide.
L’entreprise respectera les consommations minimales, épaisseurs, temps de séchage, délais de recouvrement, conditions
d’humidité, température et point de rosée définis par le fabricant. Tout défaut de compatibilité, d’adhérence ou de cohésion
constaté lors des essais entraînera l’adaptation du mode opératoire ou la dépose localisée des zones concernées.
7.01 – PREPARATION DES SUPPORTS POUR ETANCHEITE RESINE CIRCULABLE
Traitement de préparation soignée du revêtement existant en résine d’étanchéité, sans dépose généralisée, avec traitement
ponctuel des défauts, notamment au droit des joints de dilatation.
La compatibilité entre l’étanchéité existante et le nouveau système devra être confirmée par l’entreprise et le fabricant du
procédé retenu.
Avant intervention, l’entreprise devra procéder à une reconnaissance contradictoire du support existant afin d’identifier :
- Les zones cloquées, fissurées, décollées ou dégradées ;
- Les défauts localisés d’adhérence ;
- Les reprises anciennes ;
- Les défauts au droit des joints de dilatation ;
- Toute zone douteuse devra être signalée à la maîtrise d’œuvre avant préparation et avant mise en œuvre du nouveau
complexe.
La préparation comprendra notamment :
- Le nettoyage complet du revêtement existant y compris élimination des salissures, mousses, poussières, corps gras et
particules non adhérentes. Le lavage sera adapté au support existant et à l’environnement piscine public, rinçage et
séchage complet avant intervention ;
- Ponçage, égrenage ou abrasion légère du revêtement résine existant afin de créer une surface d’accrochage compatible
avec le nouveau complexe ;
- Aspiration et dépoussiérage soigné après abrasion ;
- Purge ponctuelle des zones non adhérentes ou dégradées ;
- Reprises localisées au mortier ou à la résine compatible suivant prescriptions du fabricant ;
- Application éventuelle d’un primaire d’accrochage compatible avec l’ancien revêtement et le nouveau système
d’étanchéité.
- Le support devra être propre, sec, cohésif, non gras, non farinant et compatible avec les conditions de mise en œuvre
du nouveau procédé.
Les défauts localisés constatés sur l’étanchéité existante seront traités avant mise en œuvre du nouveau complexe, et
notamment :
- Découpe et purge des parties cloquées ou décollées
- Reprise des fissures et microfissures selon leur nature
- Reprofilage ponctuel des défauts de planéité ou flashs d’eau
- Reprise des angles, nez de gradins, relevés et points singuliers dégradés
- Reconstitution ponctuelle du support avec produits compatibles
- Ponçage et nettoyage des reprises avant application du nouveau système.
- Les reprises devront être parfaitement adhérentes et compatibles avec le procédé d’étanchéité à venir.
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 38 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
Les joints de dilatation feront l’objet d’un traitement spécifique, adapté à leur fonction structurelle et aux prescriptions du
fabricant du système d’étanchéité retenu et notamment :
- Reconnaissance et nettoyage complet des joints existants
- Purge des parties dégradées
- Mise en œuvre d’un dispositif de pontage souple compatible avec les mouvements attendus du type bande de renfort,
lyre ou profil adapté selon préconisations du fabricant ;
- Raccordement soigné avec le nouveau complexe d’étanchéité.
MODE DE METRE : au m² en parties courantes horizontales
Au m² en parties courantes verticales
SUPPORT : gradins béton / bandes de roulement gigogne
LOCALISATION : Suivant plans et détails de l'Architecte :
- traitement des bandes de roulement de la toiture gigogne de la HBO
- traitement des gradins extérieurs en béton
7.02 – ETANCHEITE LIQUIDE CIRCULABLE
Fourniture et mise en œuvre d'un système d'étanchéité par résine liquide circulable aux piétons, procédé type ALSAN 500 de
SOPREMA ou équivalent comprenant :
- Préparation du support béton par nettoyage, dépoussiérage, élimination des angles vifs et des parties mal adhérentes,
- Fourniture et mise en œuvre d'une couche de primaire type ALSAN H80 de SOPREMA ou équivalent, application au rouleau
sur l’ensemble de la surface compris relevés, environ 250g/m²
- Traitement des relevés et retombées par application d’une résine type ALSAN 500 COLLE avec marouflage d'une toile de
renfort d'angle,
- Fourniture et mise en œuvre du revêtement d'étanchéité à proprement parler composé de deux (2) couches de résine
polyuréthanne monocomposant, type ALSAN 500 de SOPREMA ou équivalent, à raison de 750 g/m² par couche,
- Finition par couche antidérapante colorée de 300 g/m² additionnée de silice de granulométrie (0.1 à 1 mm)
- Application du revêtement y compris sur les relevés et retombées en remontant sur la toile de renfort
- Traitement des points singuliers (siphons…), conformément aux prescriptions du fabricant.
Le procédé sera du type ALSAN 500 de SOPREMA ou équivalent.
La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions du Cahier de Prescription de Pose du fabricant.
Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.
MODE DE METRE : au m² en parties courantes horizontales
Au m² en parties courantes verticales
SUPPORT : gradins béton / bandes de roulement gigogne
LOCALISATION : Suivant plans et détails de l'Architecte :
- traitement des bandes de roulement de la toiture gigogne de la HBO
- traitement des gradins extérieurs en béton
7.03 – TRAITEMENTS DES JOINTS DE DILATATION
Fourniture et mise en œuvre d'un joint dilatation comprenant :
- Un désolidarisant (ruban de polyéthylène souple de développé 5 cm) est mis en place au droit du mastic
- Une armature est mise en œuvre par-dessus à l’aide de Toile de renfort ALSAN de développé 0.15 marouflée dans une couche
d’ALSAN 500 de 0,300kg/m².
Le système ALSAN 500 de partie courante vient recouvrir ce renfort.
- Une protection mécanique constitué d'un feuillard métallique (aluminium ou acier galva ou inox) d'une epaisseur de 30/10 de
mm fixé à l'aide d'une cheville chimique d'un seul côté du joint.
-Le coté libre reposera sur une couche résiliente
MODE DE METRE : au ml
SUPPORT : gradins béton / bandes de roulement gigogne
LOCALISATION : Suivant plans et détails de l'Architecte :
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 39 sur 40
Rénovation de l’espace nautique du Grand Chalon
CCTP LOT 06 – COUVERTURES BACS ACIER – ETANCHEITE
- traitement des joints de dilatation des gradins extérieurs en béton
7.04 – NAISSANCES EP
Fourniture et pose de naissances d'eaux pluviales type EEP ALSAN DEPCO PVC ou équivalent, composées d'une platine souple et
d'un moignon en PVC, travaux comprenant :
- Fourniture et pose de platine et moignon en PVC
- Réalisation d’un décaissé sur une surface de 35 x 35 cm², puis au niveau de l'évacuation faire un chanfrein.
- Primairiser le support sur toute la surface suivant les prescriptions du système d'étanchéité.
- Après séchage, appliquer une couche d'ALSAN 500 Colle dans la zone de la platine
- Insérer le tuyau dans son emplacement.
- Appliquer le système d'étanchéité jusqu'au bord de l'orifice.
- crapaudine galvanisée
- galerie garde-grève pour protection de l’EP
- y compris toutes sujétions.
MODE DE METRE : à l'unité
DIAMETRE : 100 mm intérieur
LOCALISATION : Suivant plans et détails de l'Architecte :
- traitement des naissances EP
Date Etabli par N° affaire Phase Indice Page
15/07/2026 SIMON.J 23-0720 DCE Ind 2 Page 40 sur 40
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.