Pièce
Cadre MemTech Lot 10.docx · lot 10 · 642 mots · du marché « Rénovation complète de l'Espace Nautique du Grand Chalon - 17 lots de travaux (lots 6 et 7 exclus) », dossier de consultation officiel.
-135890-21463000 LE GRAND CHALON Rénovation de l’espace Nautique du Grand Chalon A CHALON SUR SAONE (71) DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Cadre de mémoire technique des moyens prévus par l’entreprise pour mener à bien l’exécution de ses travaux LOT 10 – CHAPES – ETANCHEITE – CARRELAGE - FAIENCES ENTREPRISE/GROUPEMENT……………………………………………… Le mémoire technique est un document à compléter par les entreprises et à joindre à l’offre. La production du mémoire technique complété est une exigence spécifiée dans le règlement de la consultation. Il a pour objectif de donner au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre toutes les indications utiles permettant d’apprécier la capacité de l’entreprise à satisfaire les besoins exprimés et à honorer les critères du jugement des offres. Ce cadre de mémoire technique [ ] correspond à la solution de base de la consultation. [ ] correspond à une variante. Préciser laquelle .......................................................... ................................................................................................................................................... 2.1. Moyens humains et matériels affectés à l’opération ( 20%) 2.1.1. Liste nominative du personnel mobilisé pour l’exécution des travaux avec détail des diplômes, formations, qualifications et habilitations, expériences et références significatives des intervenants 2.1.2. L’organigramme fonctionnel des services et personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération pour la gestion administrative et les études d’exécution - la gestion administrative (contact administratif, contact suivi financier, suivi Garantie parfait achèvement) - les études d’exécution (bureaux d’étude, projeteurs, conduite de travaux) Dans le cadre d’un groupement, l’organigramme fonctionnel du groupement avec les services et personnes mobilisés spécifiquement pour l’opération pour la gestion administrative et les études d’exécution - la gestion administrative (contact administratif, contact suivi financier, suivi Garantie parfait achèvement) - les études d’exécution (bureaux d’étude, projeteurs, conduite de travaux) 2.2. Analyse technique et méthodologique (40%) 2.2.1. Détail des procédés méthodologiques des études, des dispositifs constructifs et des approvisionnements, sur tous les différents espaces d’intervention - procédés méthodologiques des études : - procédés méthodologiques des dispositifs constructifs : - procédés méthodologiques des approvisionnements : 2.2 Joindre les fiches techniques des produits et équipements selon la liste « fiches techniques à remettre par lot » Le candidat a la possibilité de marquer d’une croix la présence de la fiche technique dans la dernière colonne, pour s’assurer de sa présence dans l’offre Fiche technique imposée Produit proposé par l’entreprise Pointage de la FT fournie 2.03 : Colles et joints pour pose des carreaux de sols zones sèche 2.03 – Carrelage colle – 60 x 30 cm type 1 (carreaux) 2.04 – Plinthes assorties 3.03 – Etanchéité sous carrelage 3.05 : Colles et joints pour pose des carreaux zones humides 3.05 – Carrelage colle – 30 x 30 cm type 2 (carreaux) 3.07 – Siphon de sol pvc 3.08 – Caniveaux à grille 3.12 – Traitement des fissures dans sols carrelés 3.13 – Traitement des JD 3.14 – Ancrages et équipements de bassin : FT produits + résine de scellement 3.15 – Trappes étanches en inox à réserve de sol 5.01 – Revêtement de sol en dalles pvc 6.01 : Colles et joints pour pose des faïences 6.01 – Revêtement mural en faïence sur étanchéité – 30 x 30 cm (carreaux) 7.02 – Mortier de réparation et de nivellement 7.03 – Etanchéité sous carrelage 7.04 – Revêtement mural en faïence sur étanchéité 2.3. Maitrise et optimisation des délais (30%) 2.3.1 et .2 Analyse du planning DCE, faisant apparaitre : - délais d’études et d’approvisionnements - délais de réalisation par tâche/phases et effectifs prévus - capacité de renfort d’effectif - autres moyens proposés pour la gestion des retards 2.4. Valeur environnementale (10%) 2.4.1. Description des dispositions mises en œuvre concernant le traitement des déchets sur le chantier de l’opération et hors site de la phase d’approvisionnement à la réception 2.4.2. Description des mesures mis en œuvre pour garantir la maîtrise des risques et nuisances en phase chantier : maintien de la propreté, de la sécurité, limitation des bruits, poussières - Nettoyage - Sécurité - Bruits - Poussières
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.