CCAP
ccap_LOT0_20260803_1644.pdf · lot 0 · 10 769 mots · du marché « Détection et géoréférencement des réseaux souterrains et aériens de la Métropole Nice Côte d'Azur et autres… », dossier de consultation officiel.
CONTRAT DE SERVICES
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
SOUS-DOMAINE
Services courants(CCAG FCS)
POUVOIR ADJUDICATEUR
Métropole NCA
OBJET DU MARCHE - LOT UNIQUE
26N0331-00 - Détection et géoréférencement de réseaux
Titre du lot : Détection et géoréférencement de réseaux
ORGANISME CHARGE DES PAIEMENTS
Monsieur le Responsable du service de gestion comptable de Nice.
PROCEDURE
Appel d’offres ouvert – articles R.2124-2 1° et R.2161-2 à 5 du Code de la commande publique.
IMPUTATION BUDGETAIRE
Opération : 0727, Compte : 2031,2151,2512, Fonction : 844000/515600/844200/844300/891000, Service : A
Page 1 sur 24
1 - Objet du contrat - dispositions générales
1.1 - Objet du contrat
1.2 - Groupement de commande
1.3 - Lot réservé
1.4 - Forme de prix du lot
1.5 - Fractionnement du contrat
1.6 - Echantillons
1.7 - Sous-traitance
1.8 - Obligations liées au Code du Travail
1.9 - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
1.10 - Obligation de confidentialité et protection des données
1.11 - Règlement général sur la protection des données
1.12 - Options et Modifications
2 - Durée du contrat
3 - Pièces constitutives du contrat
4 - Forme des notifications et informations au titulaire
5 - Prix - Variation des prix
5.1 - Etablissement des prix
5.2 - Variation de prix
5.3 - Tarifs réglementés
6 - Clause de réexamen
7 - Retenue de garantie
8 - Avance
8.1 - Conditions de garanties pour le versement de l’avance :
8.2 - Bénéficiaires de l’avance :
8.3 - Modalités de règlement de l’avance
8.4 - Modalités de résorption de l’avance
9 - Règlement des comptes
9.1 - Demande et adresse de paiement
9.1.1 - Demandes de paiement
9.1.2 - Adresse où les demandes de paiement doivent s’effectuer
9.2 - Modalités particulières de règlement des comptes
9.2.1 - Règlement unique
9.3 - Délais de paiement et intérêts moratoires
9.4 - Règlement en cas de groupements d’opérateurs économiques
9.5 - Modalités particulières pour un accord-cadre à bons de commande ou un marché subséquent à bon de
commande
10 - Conditions d'exécution des prestations
11 - Conditions d’exécution sociale du marché - Clauses sociales :
12 - Conditions d'exécution environnementales du marché
13 - Retour d’expérience fournisseur
14 - Constatation de l’exécution du contrat
14.1 - Opérations de vérification
14.2 - Décision
Page 2 sur 24
15 - Pénalités et primes
15.1 - Pénalités
15.1.1 - Retard dans la remise des documents
15.1.2 - Absence à une réunion ou un rendez vous
15.1.3 - Pénalité pour absence ou défaut de signalisation temporaire de chantier
15.1.4 - Non respect de l'engagement social
15.1.5 - Pénalité pour non respect du mémoire technique
15.1.6 - Pénalité pour retard dans l’exécution des prestations
15.1.7 - Récapitulatif des pénalités
15.2 - Primes pour réalisation anticipée des prestations
16 - Garanties
17 - Assurances
18 - Différends et litiges
19 - Résiliation du contrat
19.1 - Résiliation pour faute
19.2 - Résiliation pour motif d’intérêt général
20 - Autres dispositions
21 - Organe chargé des procédures de médiation
22 - Dérogations aux documents généraux
23 - RESPECT DES PRINCIPES DE LAÏCITE ET DE NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC
23.1 - Obligations posées par la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la
République
23.2 - Obligations du titulaire vis-à-vis de ses sous-traitants
23.3 - Obligations du titulaire du marché vis-à-vis des usagers du service public
23.4 - Sanctions en cas de non-respect de ces obligations
Page 3 sur 24
1 - Objet du contrat - dispositions générales
1.1 - Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet : Détection et géoréférencement des réseaux exploités par la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
et d'autres concessionnaires en classe de précision cartographique A. Il s'inscrit dans le cadre : - De projets de travaux
(investigations complémentaires) ; - De l'amélioration de la classe de précision cartographique des réseaux exploités par MNCA
(relevés patrimoniaux) ; - Et dans une moindre mesure dans le cadre du récolement de réseaux.
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans le CCTP.
1.2 - Groupement de commande
Aucun groupement de commande n'est prévu.
1.3 - Lot réservé
Sans Objet.
1.4 - Forme de prix du lot
Forme du prix du présent lot : à prix unitaire.
1.5 - Fractionnement du contrat
Le tableau suivant présente le cas échéant la décomposition du contrat :
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
Ce contrat fait l’objet d’un fractionnement en bons de commande au sens des articles R.2162-1 à 6 du Code de la commande
publique et des articles R.2162-13 et 14 du Code de la commande publique. Il sera exécuté par bons de commande successifs
émis selon les besoins de l'acheteur.
Les dispositions relatives aux reconductions figurent à l’acte d’engagement.
Chaque bon de commande précisera :
Le contenu et les quantités des prestations à réaliser
La référence de l’accord-cadre avec bons de commande
Le montant du bon de commande
S’il y a lieu :
Les prix unitaires/forfaitaires des prestations à réaliser
Les conditions particulières d’exécution
Les conditions particulières de livraison et d’admission
Les délais de livraison
Le lieu de livraison
Les documents à fournir à la livraison
Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commande signés par le représentant de l'acheteur. Elles
sont passées dans les conditions suivantes :
- remise en main propre contre récépissé ;
- mail ;
- courrier RAR.
Chaque bon de commande sera notifié au titulaire dans les conditions définies à l’article Forme des notifications et informations
au titulaire ci-dessous et à l’article 3.7 du CCAG Fournitures Courantes et Service.
Toute prestation réalisée sans bon de commande restera à la charge du titulaire sans recours contre l’acheteur.
Page 4 sur 24
1.6 - Echantillons
Sans objet.
1.7 - Sous-traitance
En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la
réglementation en vigueur.
A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment complété et signé en y
joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du présent contrat, le titulaire produira également
l’exemplaire unique du présent contrat ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du bénéficiaire d’une
cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.
Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces derniers
devront fournir, à défaut d’avoir obtenu de l'acheteur un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
l’acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
de second rang et plus. La non production de cette caution emportera, dans les conditions définies à l’article Résiliation du contrat
ci-dessous.
Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG FCS. Notamment, l'acheteur notifiera à
chaque sous-traitant concerné, la copie de l'acte spécial après signature.
Cas particulier
L'entreprise attributaire qui confie l'exécution à des sous-traitants, doit les informer de la mise en œuvre d'une clause sociale dans
le contrat. Par ailleurs, si elle décide de demander au sous-traitant de réaliser une partie des heures d'insertion, celle-ci doit être
proportionnelle à la part d'activité qui lui est confiée par la convention de sous-traitance.
1.8 - Obligations liées au Code du Travail
Le titulaire a l’obligation d’informer le maître d’ouvrage en cas d’emploi de travailleurs détachés et de transmettre les déclarations
préalables de détachement avant le début des prestations conformément à l’article L.1262-4-1 du Code du Travail.
La même obligation s’impose en cas de recours à des sous-traitants en cours d’exécution.
Conformément à l'article L8222-6 du Code du travail, il est précisé que :
Sans préjudice des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise,
informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la
situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
A défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas du présent article ou, en cas de poursuite du
contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en
demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des sommes
mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.
PIECE A PRODUIRE PAR LE(S) COCONTRACTANTS(S)
Pour les titulaires (en cas de groupement, le mandataire et ses cotraitants), les pièces et attestations sur l’honneur prévues à aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8254-2 ou D. 8254-3 du Code du travail devront être produites tous les six mois et jusqu’à la
fin de l’exécution du marché.
Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition,
gratuitement, par l'Acheteur, à l’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/
Page 5 sur 24
1.9 - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à la protection de la main-d’œuvre
et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée.
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail,
lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée.
Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple
demande de l'acheteur.
Le cas échéant le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et
reste responsable du respect de celles-ci.
1.10 - Obligation de confidentialité et protection des données
Le titulaire ainsi que l'acheteur sont tenus à une obligation générale de confidentialité et de protection des données à caractère
personnel dans les conditions définies à l'article 5 du CCAG complétées par l’annexe RGPD du CCAP.
En cas de sous-traitance, ces obligations s'appliquent aux sous-traitants. Le titulaire s'engage à les leur communiquer.
1.11 - Règlement général sur la protection des données
En complément de l’article 5 du CCAG :
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 (ci-après « le RGPD »), et la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée, relative à l’Informatique, aux Fichiers et
aux Libertés, ainsi que l’annexe contractuelle RGPD présente à la fin du présent CCAP.
1.12 - Options et Modifications
Des modifications des marchés en cours d’exécution (dispositions des articles R.2194-1 à 9 du Code de la commande publique),
et/ou des marchés de prestations similaires (et/ou des prestations similaires (dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la
commande publique)) pourront être conclues, dans le respect des seuils de mise en concurrence de l'article L.2123-1 du Code de
la commande publique. Concernant les prestations supplémentaires, le montant des modifications conformément aux dispositions
des articles R.2194-1 à 9 du Code de la commande publique ne peut être supérieur à 50 % du montant public initial. Lorsque
plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
2 - Durée du contrat
La durée du contrat et/ou délais d'exécution sont indiqués dans l'acte d'engagement
3 - Pièces constitutives du contrat
Les pièces contractuelles prévalent dans l’ordre ci-après :
Acte d'engagement
Pièce financière unique
État descriptif des prix
Cahier des clauses administratives particulières
Cahier des clauses techniques particulières
Cadre de Mémoire Technique
CV ou documents équivalents pour le critère 2 - sous-critère 2 - item 1 "Moyens humains"
Page 6 sur 24
Documents permettant d’attester la mise à disposition du matériel pour le critère 2 - sous-critère 2 - Item 2 "Moyens matériels"
Arrêtés ZFE
Le CCAG applicable pour le présent lot est celui issu de l'arrêté du 30 Mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications, postérieurs à la notification du marché ;
Les éléments de réponse éventuels qui ont été communiqués pendant la consultation conformément aux dispositions des
articles R.2132-1 à 14 du Code de la commande publique.
4 - Forme des notifications et informations au titulaire
Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations, l'Acheteur prévoit tout moyen permettant d'attester la date et
l'heure de réception.
5 - Prix - Variation des prix
5.1 - Etablissement des prix
Les prix du marché sont hors taxes et sont établis en considérant comme incluses outre les sujétions définies à l'article 10.1.3 du
CCAG-FCS, les contraintes normalement prévisibles : intempéries, phénomènes naturels, habituels dans la région d'exécution
des prestations.
En complément de l’article 10.1.3 du CCAG-FCS, les précisions suivantes sont apportées en matière de contenu des prix :
- En cas de cotraitance solidaire ou conjointe, les prix du présent contrat sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectués par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes
ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
- En cas de sous-traitance, les prix du présent contrat sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle par le titulaire
des prestations confiées à ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances.
5.2 - Variation de prix
Les prix du marché sont : révisables par formule
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.
Ce mois est appelé «mois zéro».
Les coefficients de révision applicables (A) pour le calcul de l'acompte du mois n sont donnés par la(es) formule(s) de variation
suivantes :
Les coefficients d’actualisation applicables pour le calcul sont appliqués aux prix initiaux du marché pour obtenir les prix
actualisés servant de base au règlement des prestations sont donnés par la formule de variation suivante :
Lot unique : Détection et géoréférencement de réseaux
Formule A = 0.15+0.85*X
Où X = In / I0, et I0 et In sont les valeurs prises par l'index de référence ING : "001711010 || Index divers dans la construction - ING -
Ingénierie - Base 2010" respectivement au mois Mo, correspondant au mois de remise des offres et au mois n (mois d’application
de la révision) selon le dernier indice connu et définitif. Source de publication de l'indice : INSEE
La révision s’appliquera à la hausse comme à la baisse.
La révision de prix sera mise en œuvre tous les 12 mois. Elle s'applique à chaque facture et est définitive.
Pour la mise en œuvre de la clause de révision de prix, la valeur de l’index de référence est la dernière valeur définitive connue à
l’échéance du mois n du marché.
Page 7 sur 24
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.
Il n'est pas prévu de clause butoir pour ce lot.
Ces coefficients de variation s’appliqueront aux prix selon les modalités suivantes :
En cas de disparition de l’index avant le début ou en cours d’exécution du présent marché, il sera procédé à son
remplacement par application de l’index correspondant ultérieurement paru.
L'acheteur calculera et transmettra, par mail avec accusé de réception ou par courrier RAR, au titulaire (ou mandataire) du
marché le coefficient de la révision appliqué aux prix indiqués dans la pièce financière unique initiale.
L’acheteur fournira toute explication relative à la mise en œuvre de la formule de révision de prix et à la valeur des indices
utilisés, conformément à la formule de révision prévue au marché. Le titulaire (ou mandataire) pourra formuler ses
observations dans un délai de 7 jours ouvrés, au-delà duquel il sera réputé accepter la révision.
A chaque révision de prix, des modalités identiques seront utilisées, les prix indiqués dans la pièce financière unique initiale
restant les prix de base pour application de la révision.
Dans l’hypothèse où l’index serait supprimé définitivement avec un indice de substitution, l’acheteur utilisera l’indice de
substitution et en informera le titulaire. A défaut d’indice de substitution clairement désigné ou d’indice qui s’impose sans
équivoque, le choix d’un indice équivalent interviendra dans le cadre d’une modification du marché.
En cas de modification du marché, la formule de révision décrite ci-dessus s’appliquera aux prix du mois M0 correspondant au
mois de signature de la modification par le titulaire du marché.
5.3 - Tarifs réglementés
Si le marché comprend des tarifs réglementés et en cas de parution d’un nouveau barème, ce sont les prix contenus dans ce
nouveau barème qui s’appliqueront. Le titulaire transmettra le nouveau barème à l’administration.
6 - Clause de réexamen
En application de l'article R2194-1 du code de la commande publique relatif aux clauses de réexamen et lors d’évènements
imprévisibles, extérieurs aux parties et susceptibles de bouleverser l’économie du contrat, l’acheteur autorise la modification du
contrat, sans condition de montant (et dans la limite des masses annuelles pour les accords-cadres), pour répondre aux aléas
économiques et/ou techniques frappant le contrat en cours d’exécution. Cette modification s’entend dans la limite d’un
changement de la nature globale du contrat (la modification du contrat ne pouvant en modifier l’objet).
Le présent marché pourra être amendé par voie de modification en vue d’adapter les éléments suivants aux circonstances:
Périodicité de révision des prix ;
Extension du périmètre ;
Substitution d’un membre d’un groupement par un nouvel opérateur économique, en dehors d’une opération de
restructuration dans les cas suivants : sortie volontaire du groupement et remplacement dans celui-ci avec accord des
autres membres, rachat du titulaire, simple modification sociale ;
Reconduction anticipée du contrat ;
Les parties conviennent de se rapprocher dans ces situations, l'acheteur n'étant jamais contraint de donner son aval.
A cette fin, les parties s'engagent à renégocier de bonne foi les termes du présent marché et feront les meilleurs efforts afin de
rendre possible l'exécution de ce dernier, selon des aménagements à définir d'un commun accord. Le maître d’ouvrage se
réserve la possibilité de refuser la mise en œuvre de la présente clause de réexamen.
En toutes hypothèses, la modification ne pourra porter atteinte à la nature globale du marché et aux principes de la commande
publique et sera fondée à l’appui de preuves comptables et juridiques tangibles de la part du titulaire du présent marché.
Page 8 sur 24
7 - Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.
8 - Avance
Sous réserve des conditions de l'article R.2191-8 du Code de la commande publique, une avance est versée au titulaire sauf
indication contraire portée dans l'acte d'engagement.
En complément du présent CCAP, l’acte d’engagement détermine le droit à l’avance, le montant de l’avance.
Le cas échéant, chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en œuvre de l’avance.
L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché ou de l’accord-cadre avec bons de commandes, dans les conditions
définies.
8.1 - Conditions de garanties pour le versement de l’avance :
Sans objet.
8.2 - Bénéficiaires de l’avance :
Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des prestataires groupés conjoints ou, éventuellement, avec des
sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux prestations exécutées
directement par le titulaire ou le mandataire et, à celles exécutées par chaque cotraitant (le cas échéant) ou sous-traitant ayant
droit au paiement direct.
Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-traitants s'appliquent
alors au montant TTC des prestations réalisées par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints (le cas échéant) ou chacun
des sous-traitants ayant droit au paiement direct.
Par dérogation à l’article 12.1.2 du CCAG Services courants(CCAG FCS), si les paiements des membres du groupement solidaire
sont répartis sur chacun des membres du groupement, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois au mandataire et
à chacun des cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l'acte d'engagement.
En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours d’exécution du marché, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu
une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande une
avance ou non, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées après la date d’agrément du
sous-traitant concerné.
Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande
d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l’avance sur la part du marché sous-traitée, l'acheteur se réserve la
possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l’agrément du sous-traitant.
8.3 - Modalités de règlement de l’avance
Cas où l'avance est inférieure ou égale à 30 %.
Le calcul du versement de l’avance est effectué comme suit :
-si sa durée est inférieure ou égale à 12 mois, le montant de l’avance pourrait être calculé jusqu'à 30% du montant initial TTC du
marché ou de la tranche affermie.
-si sa durée est supérieure à 12 mois, le montant de l’avance pourrait être calculé jusqu'à 30% d’une somme égale à 12 fois le
montant du marché divisé par cette durée exprimée en mois.
Enfin, dans le cadre du présent marché, le taux de l'avance est fixé à l'article Avance de l'Acte d'Engagement.
Page 9 sur 24
8.4 - Modalités de résorption de l’avance
1° Pour les avances inférieures ou égales à 30% du montant TTC du marché, l'avance sera récupérée à compter de 65% de
l'exécution du bon de commande dont le montant est supérieur à 50 000 € HT et dont la durée est supérieure à 2 mois.
2° Pour les avances supérieures à 30% du montant TTC du marché, sur les sommes dues au titulaire, le remboursement de
l’avance se fera à la première demande de paiement et sur les demandes de paiements suivantes si nécessaire.
9 - Règlement des comptes
Le titulaire transmet ses demandes de paiement via la plateforme Chorus.
En complément des dispositions de l’article 11 du CCAG du domaine : Services courants(CCAG FCS), les précisions suivantes
sont apportées : Le règlement du prix s'effectue dans les conditions de l’article 11.7 du CCAG du domaine : Services
courants(CCAG FCS).
A chaque réalisation de prestations et décision d'admission distinctes, ce règlement prend la forme d'un règlement unique.
La transmission et la réception des factures sous forme électronique est obligatoire pour tous les opérateurs économiques.
Le respect de la Norme de facturation électronique et des mentions obligatoires des factures sous forme électronique s’impose à
tous les opérateurs économiques. Il est vivement suggéré à l’attributaire du contrat de favoriser la plateforme de l’Etat pour
adresser ses factures à l’administration.
L’attributaire du contrat s’engage à faire figurer sur les factures qu’il adresse :
• le numéro d’engagement (numéro de bon de commande)
• et le numéro de contrat correspondant (figurant sur la commande que lui aura transmis la collectivité).
Toute facture ne mentionnant pas ces deux références (numéro d’engagement, numéro du contrat) lui sera réexpédiée.
Les opérateurs économiques ont l’obligation de transmettre des factures dématérialisées à leurs clients publics au travers de leur
dépôt sur la plateforme CHORUS Pro.
Nous vous invitons à utiliser cette nouvelle procédure sans attendre, pour cela si cela n’est pas encore le cas, il vous suffit de
créer votre compte sur la solution CHORUS Pro à l’adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr
Ce site met également à votre disposition une assistance sous forme d’aide en ligne et de hotline.
Pour vous permettre de déposer vos éléments en toute sécurité, quelques règles doivent être suivies :
→ Déposer la facture depuis la structure destinataire de la Commande (pour chaque numéro Siret fournisseur correspond une
structure sur CHORUS Pro).
→ Déposer la facture sur le Siret de la Collectivité sur lequel la commande a été passée ;à ce titre la dernière lettre du numéro de
commande indique le budget concerné.
→ Mettre le numéro de la commande dans le champ « Numéro d’engagement » lors du dépôt ou de la saisie dans CHORUS Pro.
9.1 - Demande et adresse de paiement
9.1.1 - Demandes de paiement
L'acheteur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement qui comporteraient des erreurs ou seraient
incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée.
LES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LES FACTURES SONT LES SUIVANTES :
L’attributaire de l'accord-cadre avec bons de commande devra obligatoirement faire figurer sur les factures adressées,
dématérialisées par le biais de la plateforme CHORUS PRO, les mentions obligatoires suivantes :
- le nom de l'entité,
- le nom du service destinataire,
- l'adresse du service destinataire,
Page 10 sur 24
- le nom et l'adresse du titulaire du marché,
- la référence d’inscription du fournisseur au registre de commerce et des Sociétés ou au répertoire des métiers, N° de SIREN ou
de SIRET,
- le numéro de la facture et la date d'émission,
- le numéro du bon de commande,
- le numéro du marché,
- l'intitulé et les références complètes du compte à créditer tel qu'il est précisé à l'Acte d'Engagement,
- le numéro d’ordre de la fourniture sur PFU,
- la désignation de la fourniture et/ou du service,
- la quantité livrée et/ou exécutée,
- le prix unitaire H.T. en euros,
- le montant total H.T. en euros,
- le montant et le taux de la T.V.A. en euros,
- le montant T.T.C. en euros,
- le montant éventuel d’un nouvelle charge fiscale ou non,
- le montant éventuel de l’écotaxe,
- le taux et le montant de la remise,
Il est demandé d’établir une facture distincte par bon de commande. En cas d'absence d'un de ces éléments, la facture sera ipso
facto rejetée.
En cas de changement de compte bancaire, postal ou de Caisse d'Épargne en cours d'exécution du marché, le titulaire s'engage
à en informer l'acheteur par courrier recommandé avec accusé de réception auquel sera joint le nouveau relevé d'identité
bancaire ou postal ou de caisse d'épargne. En outre le titulaire devra faire apparaître dans ce courrier le numéro du marché
concerné ainsi que sa date de notification.
En cas de groupement, et s’il s’agit d’un groupement solidaire, les opérateurs économiques composant ce dernier s'engagent
expressément à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du groupement solidaire, ou au nom du mandataire si ce dernier fait
ce choix à l’acte d’engagement.
Après notification du marché, le mandataire agréé desdits opérateurs économiques devra adresser un courrier RAR signé par
l'ensemble des représentants dûment habilités des opérateurs économiques membres du groupement solidaire demandant le
paiement des prestations effectuées sur le compte du groupement solidaire ou sur le compte du mandataire, si ce choix a été fait à
l’acte d’engagement.
S’il s’agit d’un groupement conjoint, le paiement sera effectué sur le compte de chaque opérateur économique à concurrence des
prestations réalisées.
Selon le cas, Il convient de joindre un RIB ou RIP ou RICE dudit groupement solidaire ou dudit mandataire ou de chacun des
membres s’il s’agit d’un groupement conjoint.
Il est ici précisé que la production des factures papier est gratuite et les frais restent à la charge exclusive du titulaire et ce pendant
Page 11 sur 24
toute la durée du marché.
Nouvelle charge fiscale ou non fiscale :
Dans l’hypothèse où une nouvelle imposition ou taxe ou redevance à caractère fiscal serait instituée en cours d’exécution du
marché, la charge fiscale pèsera, soit sur le pouvoir adjudicateur, soit sur le fournisseur ou le prestataire, par détermination de la
loi. Si le texte renvoie à l’accord des parties, c’est le pouvoir adjudicateur qui en supportera la charge.
Dans l’hypothèse où une nouvelle redevance ou contribution ou autre appellation obligatoire non fiscal serait instituée en cours
d’exécution du marché, cette redevance ou contribution ou autre appellation s’appliquera de plein droit au présent marché et
sera à la charge du pouvoir adjudicateur.
9.1.2 - Adresse où les demandes de paiement doivent s’effectuer
Toutes les factures et demandes de paiement doivent être déposées sur la plateforme CHORUS à l’adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/
Toute facture déposée dans Chorus doit impérativement faire référence au n° Siret de la collectivité et au n° d’engagement ou de
commande.
Pour toute aide, vous pouvez consulter le guide « Premier pas sur Chorus » à l’adresse suivante :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/premiers-pas-sur-chorus-pro-pour-les-destinataires-de-factures/
9.2 - Modalités particulières de règlement des comptes
Sans objet
9.2.1 - Règlement unique
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
Le règlement du prix s'effectue dans les conditions du CCAG.
A chaque réalisation de prestations et décision d'admission distinctes, ce règlement prend la forme d'un règlement unique.
9.3 - Délais de paiement et intérêts moratoires
Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l’acte d’engagement.
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est le taux d'intérêt de la
principale facilité de refinancement appliquées par la Banque Centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018).
Indemnité forfaitaire pour recouvrement:
Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement (art. 40 de la loi du 28 janvier 2013).
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires
est fixé à 40 euros.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une
indemnisation complémentaire. Il doit adresser sa demande à l'acheteur et y joindre les justificatifs nécessaires.
9.4 - Règlement en cas de groupements d’opérateurs économiques
En cas de groupements d’opérateurs économiques, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de
paiement.
Page 12 sur 24
Par dérogation à l’article 12.1.2 du CCAG FCS, en cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun
des membres du groupement, si la répartition des paiements est identifiée à l'acte d'engagement.
Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au pouvoir adjudicateur, la répartition
des paiements pour chacun des membres du groupement.
L'acceptation d'un règlement à chacun des membres du groupement solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des
membres du groupement.
9.5 - Modalités particulières pour un accord-cadre à bons de commande ou un
marché subséquent à bon de commande
Les commandes sont faites suivant l'établissement des bons de commande.
Le titulaire dispose d’un délai de 48 H à compter de la réception du bon de commande pour formuler ses réserves. Passé ce
délai, le bon de commande est réputé accepté.
Dans le cas où le délai d'exécution du bon de commande serait inférieur à 48 heures, L'acheteur indiquera dans le bon de
commande lui-même le délai pendant lequel le titulaire pourrait émettre ses réserves, par dérogation à l'article 3.7 du CCAG FCS.
10 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations seront réalisées dans les conditions définies par le présent document et le cas échéant le CCTP.
L’adresse de réalisation des prestations sera précisée lors de l’émission de chaque bon de commande ou le cas échéant dans le
C.C.T.P.
11 - Conditions d’exécution sociale du marché - Clauses sociales :
L’acheteur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de
l’article 2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
obligatoire d’action sociale.
L’entreprise titulaire devra réaliser une action sociale qui permette la mobilisation vers l’emploi de personnes en parcours
d’insertion professionnelle rencontrant des difficultés particulières.
Pour le présent accord cadre à bons de commande reconductible cet engagement portera sur la seule période initiale.
L’entreprise attributaire aura pour obligation de mettre en place au minimum une des actions proposées ci-dessous.
Les modalités de clauses sociales proposées :
1° Modalité : « Action découverte des métiers »
L’entreprise titulaire s’engage à organiser ou à participer à une action en direction d’un groupe de 5 personnes minimum, en
parcours d’insertion professionnelle, rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (notamment : personnes
reconnues travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté
d’insertion professionnelle, jeunes diplômés…) dont l'éligibilité a été validée par le dispositif d'accompagnement des clauses
sociales cité infra, pouvant se décliner de plusieurs manières :
• Visite d’entreprise
• Rencontre entreprise / demandeurs d’emplois dans les locaux de l’entreprise ou tout autre lieu dédié à l’action
Organisation à mettre en place en collaboration avec les facilitateurs de clauses.
Exemple de justificatifs à produire en phase d’exécution du marché : communication préalable, supports de présentation, feuilles
Page 13 sur 24
d’émargement…
2 ° Modalité : « Immersion en entreprise »
Cette action vise à accueillir un stagiaire, en parcours d’insertion professionnelle rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulières (notamment : personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de
la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté d’insertion professionnelle, jeunes diplômés…) dont l'éligibilité a été validée
par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales cité infra, pour une période définie dans le cadre d’une convention de
stage. La mise en place de l’immersion se fera soit :
• Par l’accueil d’un demandeur d’emploi jeunes ou adultes dans le cadre de Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel (PMSMP) d’une durée de 35 heures ou 70 heures. Convention avec le Service Public de l’emploi
• Par l’accueil d’un public jeune étudiant, en lien avec un établissement universitaire ou assimilé local, dans le cadre d’une
convention de stage
Les offres de stage seront obligatoirement communiquées à la structure facilitatrice.
Exemple de justificatifs à produire en phase d’exécution du marché : convention de stage et bilan du stage.
3° Modalité : « Atelier conseil- entretien ressource »
Cette action consiste, notamment, à accueillir individuellement un minimum de 2 personnes accompagnées dans un parcours
d’insertion professionnelle (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploie, Mission locale, Structure d’Insertion par l’Activité
Economique…), rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (notamment : personnes reconnues
travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté d’insertion
professionnelle, jeunes diplômés…) dont l'éligibilité a été validée par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales cité
infra, et leur proposer :
• Une simulation d’entretien d’embauche
• Des conseils autour de la lettre de motivation et du CV
• Des conseils autour du projet professionnel
• De l’information sur le réseau professionnel de l’entreprise titulaire
Organisation à mettre en place en collaboration avec les facilitateurs de clauses.
Exemple de justificatifs à produire en phase d’exécution du marché : Compte rendu d’entretien et feuilles d’émargement.
4° Modalité : « Parrainage »
Cette action consiste à accueillir individuellement au minimum une personne, en parcours d’insertion professionnelle, rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles particulières (notamment : personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté d’insertion professionnelle, jeunes diplômés…)
dont l'éligibilité a été validée par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales cité infra, et à l’accompagner dans ses
démarches professionnelles sur une durée de 3 mois à raison de 2 entretiens par mois
Ce parrainage consistera notamment à :
• Confirmer un projet professionnel et ouvrir son réseau professionnel
• Découvrir les processus d’entreprises (organisation, activité, gestion)
Organisation à mettre en place en collaboration avec les facilitateurs de clauses.
Exemple de justificatifs à produire en phase d’exécution du marché : Livret de suivi, compte rendu d’entretien et feuilles
d’émargement.
5° Modalité : « implication dans une action partenariale »
Cette action consiste à s’associer et à participer, pendant la durée du marché, à minima à une action partenariale en lien avec
l’emploi et organisée par le Service Insertion Professionnelle au bénéfice d’un territoire ou d’un public particulier rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particulières (notamment : personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants des
Page 14 sur 24
quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté d’insertion professionnelle, jeunes diplômés…).
Il peut s’agir par exemple :
• D’un forum pour l’emploi
• D’une course solidaire
• Toutes autres actions qui visent la rencontre entre chercheurs d’emploi / employeur
Organisation à mettre en place en collaboration avec les facilitateurs de clauses.
Exemple de justificatifs à produire en phase d’exécution du marché : support de communication, feuilles d’émargement…
6° Modalité : « agir pour plus de mixité dans les métiers »
Cette action consistera, selon le contexte de l’entreprise à :
• Augmenter la proportion des femmes en parcours de formation en alternance dans les métiers où elles sont sous représentées
ou dans les métiers inhabituels pour les femmes.
• Proposer des stages aux jeunes femmes, rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dont l'éligibilité a
été validée par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales cité infra, dans les métiers où elles sont sous représentées
ou dans les métiers inhabituels pour les femmes.
• Augmenter la proportion des hommes en parcours de formation en alternance dans les métiers où ils sont sous représentés ou
dans les métiers inhabituels pour les hommes.
• Proposer des stages aux jeunes hommes, rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dont l'éligibilité
a été validée par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales cité infra, dans les métiers où ils sont sous représentés ou
dans les métiers inhabituels pour les hommes.
Organisation à mettre en place en collaboration avec les facilitateurs de clauses.
Etat des lieux à établir pour pouvoir mesurer la progression à N+1
Exemple de justificatifs à produire en phase d’exécution du marché : contrat de professionnalisation, convention de stages…
Le dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre des clauses d'insertion professionnelle et des clauses sociales :
Afin d’accompagner la mise en œuvre des clauses sociales, un dispositif, guichet unique du territoire de la métropole Nice Côte
d’Azur, est mis en place et doit être sollicité :
Cellule d’animation des clauses d’insertion
Service Insertion Professionnelle Métropole Nice Côte d’Azur
04 89 98 13 22
stephane.poggi@nicecotedazur.org
pasquale.vidal@nicecotedazur.org
aline.bermont@nicecotedazur.org
isabelle.lhuillier@nicecotedazur.org
Les modalités de contrôle :
Il sera procédé, par tous moyens, au contrôle de l’exécution de la ou des actions sociales pour lesquelles le titulaire s’est
engagé.
A la demande du facilitateur le titulaire fournit tous renseignements propres à permettre le contrôle régulier de l'exécution de la
clause sociale. Il produit par exemple les justificatifs cités dans la liste des actions proposées.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements et documents entraîne l’application de pénalités.
En tout état de cause, le titulaire doit, dès leur survenance, informer le maître d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé de
réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
Dans ce cas, le facilitateur désigné ci-dessus, étudiera avec le titulaire, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs.
Les cas particuliers :
Page 15 sur 24
Sous-traitance :
En cas de sous-traitance l'entreprise attributaire, doit informer ses sous-traitants de la mise en œuvre d'une clause sociale. Elle
peut décider de demander au sous-traitant de réaliser cette action.
12 - Conditions d'exécution environnementales du marché
Cf Article n°11 "ZONE A FAIBLE EMISSION (ZFE)" du CCTP joint à l'accord-cadre.
13 - Retour d’expérience fournisseur
Dans un objectif d’amélioration continue de nos consultations, il est demandé au titulaire de compléter la grille d’analyse de retour
d’expérience fournisseur.
Avant la fin du marché, un lien vers un questionnaire en ligne vous sera transmis.
Ce questionnaire devra être renseigné dans un délai d’un mois à réception de la demande.
Vos remarques et suggestions seront analysées en vue de l’optimisation des futures consultations.
En cas de non-réponse, une pénalité de 50 € sera appliquée.
14 - Constatation de l’exécution du contrat
La réalisation de chaque commande et/ou prestation fait l’objet de vérifications et décisions distinctes.
14.1 - Opérations de vérification
Les opérations de vérification quantitatives et qualitatives sont effectuées conformément aux dispositions du chapitre 5 du CCAG
FCS et dans les conditions particulières prévues dans le C.C.T.P. :
Moment des vérifications : il sera fait application de l’article 28.2 du CCAG FCS.
14.2 - Décision
La décision sera prononcée par l'acheteur conformément aux dispositions de l'article 30 du CCAG FCS.
15 - Pénalités et primes
15.1 - Pénalités
Les pénalités seront appliquées par l’émission d’un titre de recette, dès la constatation du non-respect des stipulations
contractuelles.
Par dérogation au CCAG FCS, le titulaire ne bénéficiera pas de l’exonération prévue à l’article 14.1.3 du CCAG.
15.1.1 - Retard dans la remise des documents
Description de la pénalité : Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG FCS, tout retard dans la remise de documents (plans, notes
de calcul, calendrier détaillé d'exécution, devis détaillé de travaux supplémentaires, etc...) dont l'établissement par le titulaire entre
Page 16 sur 24
dans le cadre de ses obligations contractuelles De même, toute demande de documents (devis, contrats, plans, notices, etc...)
officialisée par le compte rendu de chantier qui ne seraient pas honorée dans les délais prescrits est passible fera l’objet d'une
pénalité par jour calendaire de retard.
Forme et montant : Par jour calendaire de retard, application immédiate d'une pénalité de 305 euros HT.
Observations :
15.1.2 - Absence à une réunion ou un rendez vous
Description de la pénalité : Les réunions sont celles recensées dans le CCTP. Les comptes rendus de réunion valent
convocation des Entreprises dont la présence est requise. Toute autre mode de convocation peut être utilisé en particulier pour
les réunions techniques. Les absences injustifiées feront l’objet d’une pénalité forfaitaire. Il en est de même si l’entreprise quitte la
réunion en cours, sans en avertir le Maître d’Œuvre.
Forme et montant : Pénalité forfaitaire de 300 euros HT.
Observations :
15.1.3 - Pénalité pour absence ou défaut de signalisation temporaire de chantier
Description de la pénalité : L'amenée, le maintien et le repli de la signalisation temporaire de chantier incombent au titulaire du
présent marché. Celle-ci doit être conforme à l'article 7.3.1 du CCTP. Les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation de l'absence ou du défaut de signalisation temporaire de chantier par le maître d'œuvre.
Forme et montant : 300 euros HT par manquement constaté.
Observations :
15.1.4 - Non respect de l'engagement social
Description de la pénalité : En cas de non-respect des obligations d'insertion sociale imputable au titulaire du marché, celui-ci se
verra infliger par action sociale non réalisée, une pénalité égale à 2% du montant total HT des bons de commande émis par
année, et à minima égale à 1500,00 € HT par action sociale non réalisée.
Forme et montant : Pénalité de 2% du montant total HT des bons de commande émis par année, et à minima égale à 1500,00
€HT par action sociale non réalisée.
Observations :
15.1.5 - Pénalité pour non respect du mémoire technique
Description de la pénalité : Des pénalités pourront être appliquées au titulaire en cas de constatation par le maître d'oeuvre
denon-respect du mémoire technique.
Forme et montant : 250 € HT par constatation de non-respect du mémoire technique
Observations :
15.1.6 - Pénalité pour retard dans l’exécution des prestations
Description de la pénalité : Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG FCS, l’entrepreneur subira des pénalités en cas de : * Retard
dans la terminaison des prestations. * Non-respect d’un délai intermédiaire (fixé par les calendriers d’exécution ou lors des
rendez-vous de chantier). * Retard dans les démarrages d’une tâche. Les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le maître d'œuvre
Forme et montant : 300 euros HT par jour calendaire de retard. Les pénalités sont cumulatives.
Observations :
15.1.7 - Récapitulatif des pénalités
Nature Description Forme
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG FCS, tout retard dans la remise de documents
Page 17 sur 24
(plans, notes de calcul, calendrier détaillé d'exécution, devis détaillé de travaux Par jour calendaire de
Retard dans
supplémentaires, etc...) dont l'établissement par le titulaire entre dans le cadre de ses retard, application
la remise des
obligations contractuelles De même, toute demande de documents (devis, contrats, immédiate d'une
documents
plans, notices, etc...) officialisée par le compte rendu de chantier qui ne seraient pas pénalité de 305 euros
honorée dans les délais prescrits est passible fera l’objet d'une pénalité par jour HT.
calendaire de retard.
Les réunions sont celles recensées dans le CCTP. Les comptes rendus de réunion
Absence à
valent convocation des Entreprises dont la présence est requise. Toute autre mode de
une réunion Pénalité forfaitaire de
convocation peut être utilisé en particulier pour les réunions techniques. Les absences
ou un rendez 300 euros HT.
injustifiées feront l’objet d’une pénalité forfaitaire. Il en est de même si l’entreprise
vous
quitte la réunion en cours, sans en avertir le Maître d’Œuvre.
Pénalité pour
absence ou L'amenée, le maintien et le repli de la signalisation temporaire de chantier incombent
défaut de au titulaire du présent marché. Celle-ci doit être conforme à l'article 7.3.1 du CCTP. Les 300 euros HT par
signalisation pénalités sont encourues du simple fait de la constatation de l'absence ou du défaut de manquement constaté.
temporaire signalisation temporaire de chantier par le maître d'œuvre.
de chantier
Pénalité de 2% du
montant total HT des
Non respect En cas de non-respect des obligations d'insertion sociale imputable au titulaire du bons de commande
de marché, celui-ci se verra infliger par action sociale non réalisée, une pénalité égale à émis par année, et à
l'engagement 2% du montant total HT des bons de commande émis par année, et à minima égale à minima égale à
social 1500,00 € HT par action sociale non réalisée. 1500,00 €HT par
action sociale non
réalisée.
Pénalité pour 250 € HT par
non respect Des pénalités pourront être appliquées au titulaire en cas de constatation par le maître constatation de non-
du mémoire d'oeuvre denon-respect du mémoire technique. respect du mémoire
technique technique
Pénalité pour Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG FCS, l’entrepreneur subira des pénalités en
300 euros HT par jour
retard dans cas de : * Retard dans la terminaison des prestations. * Non-respect d’un délai
calendaire de retard.
l’exécution intermédiaire (fixé par les calendriers d’exécution ou lors des rendez-vous de chantier).
Les pénalités sont
des * Retard dans les démarrages d’une tâche. Les pénalités sont encourues du simple fait
cumulatives.
prestations de la constatation du retard par le maître d'œuvre
15.2 - Primes pour réalisation anticipée des prestations
Il n'est pas prévu de prime pour réalisation anticipée des prestations.
16 - Garanties
Il sera fait application de l'article 33 du CCAG Fournitures Courantes et Services.
En complément de ces dispositions, les garanties particulières suivantes seront mises en œuvre :
sans objet
17 - Assurances
Le prestataire désigné dans le marché devra justifier dans les quinze jours à compter de la demande de l'acheteur d'une
assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il encourt vis-à-vis des tiers et de l'acheteur à la
suite de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels survenant pendant ou après la livraison des prestations.
Page 18 sur 24
Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée du contrat.
Les polices d'assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des risques encourus et inclure
les conséquences de toute solidarité.
Le titulaire s'engage à obtenir de ses sous-traitants la justification de souscriptions d'assurances garantissant leurs
responsabilités dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus.
Il s'engage à maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses responsabilités.
18 - Différends et litiges
En cas de litige, la loi française est seule applicable.
Le Tribunal compétent est celui du lieu d’exécution des prestations.
19 - Résiliation du contrat
19.1 - Résiliation pour faute
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 41 et 45 du CCAG FCS avec les précisions suivantes :
L'acheteur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le présent contrat aux frais et risques du
titulaire dans les conditions définies à l'article 45 du CCAG FCS. La décision de résiliation le mentionnera expressément.
Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation
19.2 - Résiliation pour motif d’intérêt général
En cas de résiliation pour motif d'intérêt général, l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du montant initial HT du présent contrat,
diminué du montant HT non révisé des prestations admises.
20 - Autres dispositions
Sans objet
21 - Organe chargé des procédures de médiation
Aux termes de l'article R.2197-1 du Code de la commande publique, en cas de différend concernant l’exécution des marchés
publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir :
1- Au Médiateur de la ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur, via le lien suivant : https://mediateur.nice.fr
Les délais de recours contentieux seront interrompus dans les conditions définies par l’article L. 213-6 du code de justice
administrative c’est-à-dire à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la
médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ces délais recommencent à courir à
compter de la clôture du dossier par le médiateur.
Page 19 sur 24
2- Au Médiateur des entreprises ou aux Comités Consultatifs de Règlement Amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics.
Coordonnées :
Préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur
Secrétariat général pour les affaires régionales,
Place Felix Baret CS 80001, 13282, Marseille Cedex 06, F,
Tél : (+33) 4 84 35 45 54,
Courriel : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr,
Fax : (+33) 4 84 35 44 60
22 - Dérogations aux documents généraux
Par dérogation à l'article 1 du CCAG FCS, la liste récapitulative des dérogations ne figure pas dans le présent CCAP. Les
dérogations sont signalées dans les articles concernés.
23 - RESPECT DES PRINCIPES DE LAÏCITE ET DE NEUTRALITE DU
SERVICE PUBLIC
23.1 - Obligations posées par la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le
respect des principes de la République
Conformément à la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République, dans le cadre de
l’exécution des prestations, et dans le cas où le présent contrat confie à son titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service
public, il appartient au titulaire du marché, et de ses éventuelles cotraitants, et/ou sous-traitants, de respecter les obligations
énoncées dans le cadre de cette loi.
A ce titre, dans l’exécution des prestations qui participe, le cas échéant selon votre marché, à l’exécution d’un service public
(transports, traitement des ordures ménagères, service des pompes funèbres, etc.) il appartient au titulaire du marché :
d'assurer l'égalité des usagers devant le service public,
de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Plus particulièrement le titulaire du marché s’engage à :
Veiller à ce que ses salariés et ceux de ses cotraitants, en tant que mandataire d’un groupement momentané
d’entreprises, ainsi que l’ensemble des personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de
direction – dans la mesure où ils participent eux-mêmes à l’exécution du service public – s’abstiennent de manifester leurs
opinions politiques ou religieuses et traitent de manière égale toutes les personnes et respectent leur liberté de
conscience et leur dignité.
Veiller à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public (par exemple, un sous-
traitant) s’assure du respect de ces mêmes obligations.
Communiquer à l’acheteur chaque contrat de sous-traitance qui aurait pour effet de faire participer le sous-traitant à
l’exécution du service public.
Le titulaire communique à l’acheteur les mesures qu’il met en œuvre afin :
d'informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
de remédier aux éventuels manquements.
Page 20 sur 24
23.2 - Obligations du titulaire vis-à-vis de ses sous-traitants
Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l’exécution du service objet du présent
contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure que les contrats de sous-traitance conclus à ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de
ses cocontractants.
Le titulaire communique à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-traitant à
l'exécution du service public. Ces contrats sont transmis à l’acheteur en même temps que la demande d’acceptation du sous-
traitant, sous peine de refus du sous-traitant.
23.3 - Obligations du titulaire du marché vis-à-vis des usagers du service public
Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler rapidement et directement tout
manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ils constatent. Cette information mentionne également les
coordonnées suivantes : [Nom et coordonnées du service référent de l’acheteur]
Il informe sans délai l’acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend mettre
en œuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur peut exiger que les personnes affectées à
l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout contact avec les usagers du service. Le titulaire veille à ce que cette
prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance concernés.
23.4 - Sanctions en cas de non-respect de ces obligations
Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, l’acheteur le met en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur se réserve la faculté :
soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses frais et risques ;
soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour, puis, en cas de manquement persistant, de
prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses frais et risques.
ANNEXE RGPD
Conformément aux dispositions de l’article 28 du RGPD, le titulaire du marché est Sous-Traitant (ST) au sens du RGPD.
La Ville ou la Métropole reste Responsable du Traitement (RT) et à ce titre, est responsable de son Sous-traitant.
Les Parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable à la Protection des Données à caractère personnel et,
en particulier, le Règlement Général de la Protection des Données, la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 Informatique et Libertés
modifiée, ainsi que l’ensemble des textes applicables en la matière.
Le Responsable du Traitement est tenu, de respecter le RGPD ainsi que l’ensemble du dispositif législatif ou règlementaire en
vigueur applicable aux données à caractère personnel, et s’engage notamment à :
- fournir au ST la description du traitement avec les instructions associées ;
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le ST ;
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect par le ST des obligations prévues par le RGPD ;
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du ST.
I - OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT VIS-A-VIS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Page 21 sur 24
Le Sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable et spécifique du Responsable du
traitement. Cela vaut pour toutes les sous-traitances en cascade, de premier ou de second rang.
Le Sous-traitant devra soumettre une demande d’autorisation spécifique avant le recrutement du sous-traitant avec les
informations nécessaires pour permettre au Responsable du traitement de se prononcer sur l’autorisation.
De plus, le Sous-traitant informera le Responsable du traitement de tout changement prévu pour le remplacement d'autres sous-
traitants, donnant ainsi au RT la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements.
Le Sous-traitant s’engage à tenir un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du
Responsable du traitement, conformément au RGPD et comprenant :
1. La nature, la durée et la finalité du traitement
Registre des catégories d’activités de traitement
Le ST s’engage à tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du
RT comprenant :
- le nom et les coordonnées du RT pour le compte duquel il agit, des éventuels « ST ultérieurs » et, le cas échéant, du délégué
à la protection des données ;
- les catégories de traitements effectués pour le compte du RT ;
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y
compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49,
paragraphe 1, deuxième alinéa du RGPD, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ;
- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles.
Le respect de la finalité du traitement objet de la sous-traitance signifie que le ST s’engage à traiter les données à caractère
personnel uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance et donc du marché.
2. les catégories de personnes concernées.
Le Sous-traitant :
- Ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du Responsable du traitement, y compris en
ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins
qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le Sous-traitant est soumis.
Dans ce cas, le Sous-traitant informe le Responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le
droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ;
- Veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la
confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.
Le ST s’engage à garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat, et
notamment :
- à ne faire aucune copie des données à l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la prestation objet du contrat ;
- à ne pas divulguer les données à des personnes non autorisées à en connaître ;
- à s’assurer que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour transférer les données ;
- à prendre toute mesure permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données ;
- à prendre toute précaution conforme aux usages pour préserver les données et empêcher tout accès non autorisé ;
- à prendre toutes les mesures requises au titre de la sécurité du traitement ;
- à respecter les conditions définies ci-dessus pour recruter un autre sous-traitant ;
- à tenir compte de la nature du traitement, aide le Responsable du traitement, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes
dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits ;
- à aider le Responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues par le RGPD, à savoir la notification d’une
violation de données à la CNIL, la communication à la personne concernée d’une telle violation, la réalisation d’une analyse
d’impact relative à la Protection des Données et sa consultation préalable ;
- à mettre à la disposition du Responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect
des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le
Responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.
Le Sous-traitant informe immédiatement le Responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du
présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres relatives à la protection des
Page 22 sur 24
données.
Le ST communique au RT le nom et les coordonnées de son Délégué à la Protection des Données, s’il en a désigné un
conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données.
Le Responsable du traitement supprime toutes les données à caractère personnel au terme de la prestation relative au
traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation
des données à caractère personnel ; une fois détruites, le Sous-traitant doit justifier par écrit auprès du Responsable du traitement
de cette destruction ;
II - ENGAGEMENTS DU SOUS-TRAITANT
Dans le cadre de ses obligations, le sous-traitant s’engage sur les points qui suivent :
a) Documentation
Le ST met à la disposition du RT la documentation nécessaire :
- pour démontrer le respect de toutes ses obligations prévues à l’article 28 du RGPD ;
- pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections (par le RT ou un autre auditeur mandaté par le RT) ;
- pour contribuer à ces audits.
b) Obligations par rapport à son personnel
Le ST s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du marché :
- s’engagent expressément à en respecter la confidentialité,
- reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.
c) Garantie de protection des données dès la conception et par défaut
Le ST s’engage à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des
données dès la conception et par défaut conformément au RGPD.
d) Garantie de localisation géographique des données à caractère personnel
Le ST s’engage à traiter les données à caractère personnel sur le territoire Français ou à tout le moins sur le territoire de l’Union
Européenne.
A défaut, le ST s’engage à présenter, préalablement au traitement des données, les documents attestant de l’existence de
garanties permettant d’assurer un niveau de protection des données suffisant et approprié, dans le respect du RGPD et
notamment des dispositions relatives au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations
internationales.
Si le ST est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale en vertu du droit de
l’Union Européenne ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le RT de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public.
e) Droit d’information des personnes concernées
Le ST, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement
l’information relative aux traitements de données qu’il réalise.
f) Exercice des droits des personnes concernées
Le ST doit aider le RT à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes
concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Le ST doit répondre, au nom et pour le compte du RT et dans le délai d’un mois, aux demandes d’exercice des droits des
personnes concernées, relatives à l’objet de la sous-traitance.
g) Mesures de sécurité
Le ST doit produire un dossier de sécurité prenant en compte les exigences du RGPD ; il doit y décrire les mesures techniques et
organisationnelles qu’il met en œuvre, garantissant un niveau de sécurité adapté au risque, y compris, entre autres :
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la traçabilité et la résilience constantes des
systèmes et des services de traitement ;
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais
appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles
pour assurer la sécurité du traitement.
Page 23 sur 24
Page 24 sur 24
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.