CCAP
3_CCAP.pdf · 12 056 mots · du marché « Travaux d'électricité et de thermique sur le bâtiment GH Sud du CHU de Bordeaux - Lots 2 et 5 », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Travaux liés au Schéma Directeur Technique
Electrique et Thermique
GH Sud – CHU de Bordeaux – Relance lots 2 et 5
N° du CCAP : 26TR022
Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
12 Rue Dubernat
33404 Talence CEDEX
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ............................................................................................ 4
1.1 - Objet du contrat .................................................................................................................. 4
1.2 - Décomposition du contrat .................................................................................................. 4
2 - Pièces contractuelles ................................................................................................................. 4
3 - Intervenants ................................................................................................................................. 5
3.1 - Maîtrise d'œuvre .................................................................................................................. 5
3.2 - Coordination des systèmes de sécurité incendie ........................................................... 5
3.3 - Contrôle technique .............................................................................................................. 5
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ....................................................... 5
3.5 – Forme juridique du groupement ....................................................................................... 5
3.6 - Sous-traitance ...................................................................................................................... 5
4 - Confidentialité et mesures de sécurité ................................................................................... 5
5 - Durée et délais d'exécution ....................................................................................................... 6
5.1 durées du contrat ................................................................................................................... 6
5.2 - Délai d'exécution des prestations ..................................................................................... 6
5.2.1 – Lot(s) avec tranches .................................................................................................... 7
5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ............................................................. 7
5.4 - Délais prévisionnels d'exécution des tranches ............................................................... 7
6 - Prix ................................................................................................................................................. 8
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués.................................................................................. 8
6.2 - Modalités de variation des prix ......................................................................................... 8
6.3 - Dispositions spécifiques aux tranches .............................................................................. 9
6.4 – Garde des ouvrages ............................................................................................................. 9
7 - Garanties Financières ................................................................................................................. 9
8 - Avance ........................................................................................................................................... 9
8.1 - Conditions de versement et de remboursement ............................................................ 9
8.2 - Garanties financières de l'avance ................................................................................... 10
9 - Modalités de règlement des comptes .................................................................................... 10
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels ................................................................................. 10
9.2 - Présentation des demandes de paiement ..................................................................... 11
9.3 - Délai global de paiement ................................................................................................. 12
9.4 - Paiement des cotraitants ................................................................................................. 12
9.5 - Paiement des sous-traitants ............................................................................................ 12
10 - Conditions d'exécution des prestations ............................................................................... 12
10.1 - Exécution de l'Ordre de Service .................................................................................... 12
10.2 - Caractéristiques des matériaux et produits ............................................................... 13
10.3 - Implantation des ouvrages ............................................................................................. 13
10.4 - Préparation et coordination des travaux .................................................................... 13
10.4.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ....................... 13
10.4.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ................ 14
10.4.3 - Registre de chantier ................................................................................................ 14
10.5 - Etudes d'exécution .......................................................................................................... 14
10.6 - Installation et organisation du chantier ...................................................................... 15
10.6.1 - Installation de chantier........................................................................................... 15
10.6.2 - Signalisation de chantier ........................................................................................ 15
10.7 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier ............................................. 15
10.7.1 - Gestion des déchets de chantier ........................................................................... 15
10.7.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux .......... 16
10.7.3 - Documents à fournir après exécution .................................................................. 16
10.8 - Réception des travaux .................................................................................................... 17
10.8.1 - Dispositions applicables à la réception ................................................................ 17
10.8.2 - Epreuves concluantes .............................................................................................. 17
10.9 – BIM (Building Information Modeling) ............................................................................ 17
11 - Garantie des prestations ........................................................................................................ 17
12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ............................................................... 17
13 – Pénalités ................................................................................................................................... 17
13.1 Pénalités de retard et autres pénalités spécifiques .................................................... 17
13.2 Parfait achèvement ........................................................................................................... 20
14 - Assurances ................................................................................................................................ 20
15 – Insertion par l’activité économique .................................................................................... 20
15.1 - Les publics visés ............................................................................................................... 21
15.2 - Les modalités de mise en œuvre .................................................................................. 21
15.3 - Le dispositif d'accompagnement pour la mise en œuvre des clauses d'insertion 21
15.4 - Les modalités de contrôle .............................................................................................. 22
16 - Résiliation du contrat ............................................................................................................. 22
16.1 - Conditions de résiliation ................................................................................................ 22
16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ...................................................................... 22
17 - Règlement des litiges et langues ......................................................................................... 23
18 - Clauses complémentaires ...................................................................................................... 23
18-1 Modalités d’accès sur site................................................................................................. 23
18-2 Clause complémentaire relative aux travaux supplémentaires ou modificatifs .... 23
18-3 Stipulations relatives à l'application des conditions générales de ventes ............... 24
18-4 Clause laïcité ...................................................................................................................... 24
19 Clause de réexamen .................................................................................................................. 24
19.1 Evolutions technologiques, normatives et règlementaires ......................................... 24
19.2 – Cession complète du marché public ............................................................................ 25
19.3 – Disparition d’un indice de révision des prix ............................................................... 25
19.4 – Autres cas de réexamen ................................................................................................. 25
20 - Dérogations .............................................................................................................................. 26
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
Travaux liés au Schéma Directeur Technique Electrique et Thermique
GH Sud – CHU de Bordeaux
Lieu(x) d'exécution :
Groupe hospitalier SUD - Avenue Magellan - 33600 PESSAC
1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :
Lot(s) Désignation
2 Clos – Couvert compris GO
5 Groupes Electrogènes
Le lot ci-dessous mentionné fera l'objet d’une répartition par tranche conclue en application des articles
R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique. Les prestations sont réparties comme suit :
Lot Tranche(s) Désignation de la tranche
Tranche Ferme
TF Travaux de tranche ferme comprenant la réalisation des prestations
Lot 2 nécessaires à la mise en service de l’Institut de Biologie-Pathologie
Tranche Optionnelle 2
TO1 Sécurisation électrique des postes existants T3-T5-T6-T7-T2
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes :
• Annexe 1 Désignation des cotraitants/sous-traitants et répartition des prestations
• Annexe 2 Insertion par l’activité économique
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) par lot
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes :
• Annexe 1 "Convention inter-échange EDIFLEX" ;
• Annexe 2 "Convention inter-échange – Sous-traitance EDIDOC" ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) par lot et leurs annexes ;
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Le calendrier détaillé d'exécution
- Le registre des questions-réponses issu de la consultation
- Le cadre du mémoire technique, remis à l'appui de l'offre finale et intégrant le cas échéant les échanges
relatifs à la négociation
- Le cas échéant le mémoire technique complémentaire du titulaire, remis à l'appui de l'offre finale et
intégrant le cas échéant les échanges relatifs à la négociation
- Les actes de sous-traitance présentés
La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) n'est contractuelle que pour la décomposition des
ouvrages nécessaires à l'établissement des situations de travaux et en ce qui concerne les prix d'unité
destinés à l'évaluation des travaux éventuellement en supplément ou en déduction du prix global, suivant
les ordres de service délivrés. En aucun cas, les quantités indiquées dans ce document n'ont de valeur
contractuelle, le prix du marché étant global et forfaitaire.
Consultation n°: 26TR022 Page 4 sur 26
L’intégration de la DPGF dans les pièces du marché ne modifie en rien le caractère forfaitaire du marché.
Il fige simplement les prix unitaires des prestations chiffrées mais n’engage en rien le maître d’ouvrage sur
les quantités et les descriptifs de celui-ci.
3 - Intervenants
3.1 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
EDEIS INGENIERIE
5 boulevard Amiral Grivel
BP 10523
190107 Brive-la-Gaillarde
La maîtrise d'oeuvre assurera la mission VISA comme prévue à l'article R.2431-4 du Code de la commande
publique.
3.2 - Coordination des systèmes de sécurité incendie
La coordination des systèmes de sécurité incendie est assurée par le maître d'œuvre.
3.3 - Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par :
SOCOTEC Construction
Domaine du Millenium
3 Impasse Henri le Chatelier
33700 MERIGNAC
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination Sécurité et Protection de la Santé est assurée par :
IRIS Coordination
BP 90007
33670 LA SAUVE
Monsieur Chastagnet
Il assure la coordination générale des mesures de prévention et procède, avec le concours du titulaire, à
une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.
3.5 – Forme juridique du groupement
En cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire.
3.6 - Sous-traitance
En cours d'exécution du marché, le titulaire ne pourra en aucun cas sous-traiter une partie de la prestation
sans l'accord du maître d’ouvrage. Les demandes d’agrément de sous-traitance sont transmises selon les
modalités prévues à l’annexe 2 du présent CCAP « Convention Interchange Sous-traitance – EDIDOC »
4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-
Travaux. Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financières
ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait accès dans le cadre de l’exécution du présent
contrat.
Consultation n°: 26TR022 Page 5 sur 26
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux. Le
titulaire a sous sa pleine responsabilité la garde et l’utilisation de l’ensemble de l’outillage ou équipements
utilisés par ses agents sur l’ensemble des sites géographiques concerné par le marché public. Le Titulaire
a une obligation de sécurité à l’égard des matériels dont il assure la maintenance, des personnes qui
travaillent pour lui et de l’environnement (matériels et humains).
Les personnes désignées par le titulaire sont seules autorisées pour assurer les prestations objet du marché
public.
Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le titulaire.
Il est le seul interlocuteur du pouvoir adjudicateur.
Le personnel doit être muni en permanence lors de sa présence sur site :
• d'une carte d'identité ;
• d'un badge établis par l'entreprise.
Le personnel du titulaire doit observer les consignes de sécurité. Le personnel du titulaire a accès aux
équipements sous réserve du respect des consignes d’hygiène et de sécurité applicables.
Au titre du présent marché, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages corporels, équipements
et immatériels, consécutifs, résultant directement de la mise en jeu de sa responsabilité civile, au titre
des prestations lui incombant, que ces dommages soient causés à des tiers ou à l’établissement public.
Pour les interventions dans des services à environnement protégés, le technicien devra s’annoncer au
service et revêtir une tenue (blocs, réanimation par exemple) ou un dispositif de sécurité adapté aux
dangers encourus pour le patient ou pour lui-même
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité.
Chaque sous-traitant étant soumis à ces mêmes obligations
5 - Durée et délais d'exécution
5.1 durées du contrat
Le marché débute à compter de sa date de notification et jusqu'à la fin de la garantie de parfait
achèvement
5.2 - Délai d'exécution des prestations
Pour la tranche ferme, la durée globale minimum prévisionnelle prévue pour l'exécution de l'ensemble des
prestations est de 25 mois. Celle-ci comprend la date jalon, correspondant à 11 mois suivant la date de
notification, à laquelle les installations CFO/CFA (hors GE) et les installations CVC/Thermique doivent avoir
la capacité de permettre la réalisation des essais du nouveau bâtiment IBP en vue de la mise en service
prévue dans les six (6) mois suivants, date à laquelle les GE devront être fonctionnels.
Les délais d’exécution propre à chaque lot sont de :
Lot(s) Délai Précisions
2/5 25 mois Le délai inscrit est le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux, il
est de 25 mois dont 1 mois de préparation par dérogation à l'article 28,1 du CCAG
Travaux. Le délai de chaque lot sera précisé pendant la période de préparation et fera
l'objet d'un calendrier détaillé d'exécution, le calendrier prévisionnel annexé au présent
CCAP n'ayant qu'un caractère indicatif.
Consultation n°: 26TR022 Page 6 sur 26
5.2.1 – Lot(s) avec tranches
Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, l’exécution du marché débute à compter de la date
fixée par l’ordre de service de démarrage des travaux précisant la date de démarrage de la période de
préparation ainsi que la date de démarrage de l’exécution des travaux. L'exécution des travaux débute,
pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé à :
Nombre de jours
Lot Tranche(s) d’intempéries
Lot 2 TF 1
TO1 1
5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Calendrier détaillé d'exécution
A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) après consultation auprès des titulaires des différents lots.
Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Après acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC à l'approbation du représentant du
pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier En cas
de désaccord, le titulaire dispose d’un délai de 10 jours pour faire ses observations au responsable de la
mission d’OPC. Celui-ci dispose alors d’un délai de 10 jours pour accepter ou non les observations et
proposer un nouveau calendrier au titulaire.
B) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des
lots fixé à l'acte d'engagement. Il est alors à nouveau notifié par ordre de service à tous les titulaires.
5.4 - Délais prévisionnels d'exécution des tranches
La durée prévisionnelle est décomposée par tranche comme suit :
Lot Tranche(s) Délai Précisions
prévisionnel
Lot 2 Délais prévisionnels
TF 25 mois
Délais prévisionnels
TO1 13 mois
Lot Tranche(s) Délai Précisions
prévisionnel
Lot 5 Délais prévisionnels
TF 25 mois
Consultation n°: 26TR022 Page 7 sur 26
Ces délais partent, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer l'exécution des prestations lui incombant.
Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer l'exécution des tranches
optionnelles sont indiqués ci-après, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :
Délai limite de
Lot Tranche(s) Tranche(s) optionnelle(s) notification
TO01 Tranche Optionnelle 1 6 mois avant la
Lot 2 fin de la tranche
ferme
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’affermir ou de renoncer à l’affermissement de la tranche
optionnelle. En cas d’affermissement, chaque partie est automatiquement engagée sur les prestations à
fournir et décrites au CCTP du présent marché
6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement.
Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes les
obligations édictées dans les différents documents définissant le présent projet de manière à assurer le
complet achèvement des travaux en toute sécurité.
6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont révisables selon les conditions suivantes :
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :
Lot(s) Formules
02 Cn = 15.0% + 85.0% (BT01 (n) / BT01 (o))
05 Cn = 15.0% + 85.0% (BT01 (n) / BT47 (o))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres
finales ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Le mois " n " retenu pour le calcul de la révision est le mois de réalisation des prestations.
Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base de la dernière valeur d'index publiée. La révision
Consultation n°: 26TR022 Page 8 sur 26
définitive intervient sur le décompte final du marché suivant la publication de la valeur finale de l'index
correspondant.
L' index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants :
Lot(s) Code Libellé
02 BT01 Index du bâtiment - BT01 - Tous corps d'état - Base 2010
05 BT47 Index du bâtiment - BT47 - Électricité - Base 2010
6.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Il n’est prévu aucune indemnité de dédit ou d’attente en cas de non-affermissement de la tranche
optionnelle.
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit ou d’attente
6.4 – Garde des ouvrages
Si le marché relatif à un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés
par le titulaire défaillant devra être assurée par le titulaire du lot principal jusqu'à la désignation d'un
nouveau titulaire et ce, sans avoir à supporter la charge des dépenses justifiées entraînées par cette garde.
7 - Garanties Financières
Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
8 - Avance
Une avance pourra être accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B article 10.1 du CCAG - Travaux.
8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur à 50
000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 10,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie,
si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est
égale à 10,0 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Consultation n°: 26TR022 Page 9 sur 26
Ce taux est fixé à 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
Le remboursement intégral de l'avance doit intervenir lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire a atteint 65,0 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.
8.2 - Garanties financières de l'avance
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
9 - Modalités de règlement des comptes
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de règlement des comptes sont les suivantes :
Pour la bonne utilisation de ce système, il est dérogé à l'article 12 du C.C.A.G., dans les conditions suivantes
:
A) Décomptes et acomptes périodiques :
Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par un système de gestion informatique des marchés
(EDIFLEX, cf. annexe 1 du présent CCAP).
Le service est entièrement financé par le maître d’ouvrage et est imposé aux titulaires qui devront
obligatoirement utiliser ce système de gestion et disposer d’une connexion au réseau internet et d’une
messagerie de type E-mail.
Le titulaire présente sa situation par saisie de l’avancement de ses travaux et des montants à payer à ses
sous-traitants. Cette saisie constitue l’« état navette mensuel » déterminant les quantités, valeurs ou
pourcentages arrêtés à la fin de la période précédente (en principe mensuelle) des prestations réalisées
depuis le début du marché. L’état navette sera établi par le logiciel de gestion et contiendra les travaux
de l’entreprise, avec référence aux prix du marché provisoires ou définitifs, ainsi qu’éventuellement les
approvisionnements et les travaux en régie. Il pourra y être joint toutes indications nécessaires concernant
les avances, indemnités, pénalités, primes, ...
Le logiciel exécutant automatiquement les calculs, le titulaire est dispensé de fournir les fiches
administratives et financières concernant :
- le calcul du remboursement d’une éventuelle avance ;
- le calcul des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
- le calcul, si besoin est, des primes et pénalités pour retard.
L’état navette, complété par le titulaire, doit être accepté ou rectifié par le maître de l’ouvrage. Le
système informatique, établit en application des clauses du marché, l’état d’acompte et le décompte de
la période concernée.
Le système informatique notifie par courrier électronique au titulaire, après visa du maître d’ouvrage,
l’état d’acompte et le décompte.
B) Décompte final :
A l’achèvement des travaux et après le projet d’« état navette mensuel » afférent au dernier mois de leur
exécution ou à la place de ce projet, le titulaire complète le projet d’« état navette final » (projet de
Consultation n°: 26TR022 Page 10 sur 26
décompte final) indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant
total des sommes auxquelles il peut prétendre.
Ce projet de décompte final, mentionné au C.C.A.G, doit être présenté par l’entreprise dans les 45 jours
suivant la notification du Procès-Verbal de Réception par le maître de l’ouvrage. Il est établi dans les mêmes
conditions que les projets d’« état navette mensuel », sauf qu’il n’y figure pas de quantités estimées,
d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires. Il est à préciser que le titulaire est lié par les
indications figurant au projet d’« état navette final », sauf sur les points ayant fait l’objet de réserves
antérieures de sa part. Le projet de décompte final est transmis au maître de l’ouvrage qui l’accepte ou
le rectifie. Une fois accepté, il devient final.
Le maître de l’ouvrage notifie le décompte général à l’entreprise par courrier dans les 40 jours suivant sa
date de présentation sur le système de gestion informatique des marchés.
L’entreprise dispose d’un délai de 45 jours après cette notification pour renvoyer le décompte général
dûment signé avec ou sans réserves au maître de l’ouvrage. En cas d’acceptation, ou d’absence de réponse
dans le délai, il devient le décompte général et définitif du marché et ouvre droit à paiement du solde,
dans le délai global précisé ci-après.
Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et
définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus
tard dix jours après la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du
solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
9.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via le
serveur EDIFLEX. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique la rejette
après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information
financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.
Consultation n°: 26TR022 Page 11 sur 26
Dispositions particulières :
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via le
serveur EDIFLEX. Les modalités sont définies dans l’annexe au présent CCAP dénommée « Convention
d’inter-échange relative au service d’échange électronique de gestion Financière des marchés de
prestations intellectuelles et de travaux. »
Informations à utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26330582300019
9.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
9.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte
d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.
9.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.
10 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être exécutées conformément aux stipulations du CCTP.
10.1 - Exécution de l'Ordre de Service
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part,
il doit les notifier au maître d'ouvrage, copie faite au maître d'œuvre, dans un délai de quinze jours, à
compter de la réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.
Les observations sont notifiées au maître d'ouvrage, copie faite au maître d'œuvre
Par dérogation à l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, le silence gardé par le maitre d’ouvrage face aux
observations du titulaire dans un délai de quinze jours vaut maintien de l'obligation d'exécuter l'ordre de
service pour le titulaire). Cependant lorsque l’ordre de service présente un risque en termes de sécurité,
de santé ou qu'il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis
Consultation n°: 26TR022 Page 12 sur 26
dans l'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution de l'ordre de service est suspendu
jusqu'à la notification de la réponse du maître d'ouvrage. En l'absence de réponse de ce dernier dans un
délai de quinze jours, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter l'ordre de service.
Par dérogation à l’article 3.8.3 du CCAG-Travaux, le titulaire se conforme strictement aux ordres de service
qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet de réserves de sa part, à l'exception des seuls cas
que prévoient l'article 50.2.1 du CCAG-Travaux.
10.2 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent être conformes
aux normes visées par les CCTP.
Sauf accord intervenu entre le maître d’ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'œuvre.
10.3 - Implantation des ouvrages
Le titulaire procède au piquetage des ouvrages :
- le lot n°1 VRD pour les tranchées et les voieries
- lot n°2 Clos-couvert compirs GO pour les bâtiments.
Conformément à l’article 27.2.3 du CCAG-Travaux, le piquetage est effectué par le titulaire,
contradictoirement avec le maître d’œuvre.
10.4 - Préparation et coordination des travaux
10.4.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 1 mois
par dérogation à l'article 28,1 du CCAG Travaux.
Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service.
Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, le maître d'ouvrage et le titulaire doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :
- le maître d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément à l'article R. 4512-2 à 5 du Code du travail, une
inspection commune à laquelle participent le titulaire ;
- le titulaire participe à l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément à l'article R.4512-2 à 5 du Code du travail ;
- le titulaire analyse les risques liés à l'opération afin de définir les mesures de préventions ;
- le titulaire élabore, conjointement avec le maître de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de l'article R. 4512-6 à 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables à chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants).
Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du Maitre d'ouvrage
15 jours au plus tard après la notification du marché.
Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé simplifié, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 15 jours à compter du début de la
période de préparation.
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.
Consultation n°: 26TR022 Page 13 sur 26
10.4.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".
Le coordonnateur SPS veille à la prévention des risques liés à la co-activité, en matière de sécurité et de
santé et prévient toute violation par les intervenants, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur le chantier. En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. Le
coordonnateur SPS doit en informer le maitre d'oeuvre et/ou le maitre d'ouvrage sans délai, et par tous
moyens.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition
leurs contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.
Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis à vis de
ses sous-traitants à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.
Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès
aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
10.4.3 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou reçus par le maitre d'œuvre.
10.5 - Etudes d'exécution
Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du Maitre d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.
Consultation n°: 26TR022 Page 14 sur 26
Par dérogation à l’article 29.1.5 du CCAG Travaux, dans le cas où des rectifications seraient demandées à
l'entrepreneur, elles devront être faites dans un délai de huit (8) jours avec un délai de visa de huit (8)
jours.
Tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier doivent aussi être visés par le contrôleur
technique mentionné au présent CCAP.
10.6 - Installation et organisation du chantier
10.6.1 - Installation de chantier
Conformément à l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à
l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier.
10.6.2 - Signalisation de chantier
Conformément à l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière.
L’installation et la signalisation du chantier devront être réalisés en accord avec le maître d’œuvre et le
maître d'ouvrage conformément à l’article 3.6.3 du CCTP – Lot 2.
10.7 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
10.7.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation
en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.
Gestion des déchets et nettoyage :
Gestion des déchets par tri sélectifs :
Les déchets de chantier, aussi bien de la démolition-déconstruction que ceux de la construction, feront
l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour l'ensemble du chantier. Suivre à cet effet, les
recommandations, ainsi que la signalétique, établies par la Fédération Française du Bâtiment, l’ADEME et
le Ministère de l’Environnement.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le bâtiment en vue d'une
valorisation pour les produits recyclables, et d'un traitement approprié pour les produits considérés comme
déchets spéciaux ou déchets ultimes. Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés
suivant la classification suivante :
Classe I: Déchets Industriels Spéciaux
Classe II: Déchets Ménagers et Assimilés
Classe III: Déchets dits "Inertes"
La gestion des déchets sera réalisée par chaque entreprise comprenant :
- Le nettoyage en fin de journée des zones autour des bennes
- Le maintien en bon état des barrières de chantier autour des bennes
- Le bâchage des bennes afin d’éviter l’envol des déchets
Evacuation des déchets :
Chaque entreprise devra évacuer ses déchets, gravois, résidus, emballages etc. au moins 1 fois par jour.
Il est précisé que les bennes pourront être déplacées en fonction de l'évolution du chantier et des phases.
Consultation n°: 26TR022 Page 15 sur 26
Chaque entreprise a la charge de l'enlèvement des déchets stockés et leur transport jusqu'aux installations
d'élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la réglementation en vigueur, pendant la durée totale du
chantier.
Nettoyage du chantier :
Chaque entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux bennes de chantier.
Chaque entrepreneur, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, doit procéder au nettoyage, à la
réparation et à la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.
Chaque entrepreneur, après chaque intervention en un lieu donné, doit laisser l'emplacement propre et
libre de tous déchets. L'entrepreneur qui lui succède est en droit d'exiger cet état de propreté avant
d'entreprendre ses travaux.
Tout au long du chantier, l’entrepreneur sera tenu de mettre en œuvre des moyens adaptés pour éviter la
poussière vis-à-vis de l’hôpital, du restaurant et de l’ensemble des équipements ; ainsi que pour garantir la
sécurité des usagers (Local vélo, accès cuisines, livraison cuisine, et aire de rempotage air liquide).
Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou détériorer la voirie publique. Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG-Travaux, si à l’occasion des
travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par
des transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge est supportée dans sa totalité
par le titulaire
En cas d’insuffisance, et sur simple constat du Maitre d'œuvre ou du Maitre d’ouvrage, le Maitre d'œuvre ou
le Maitre d’ouvrage pourra ordonner sans délai et sans procédure particulière, ni ordre de service ni mise
en demeure, le nettoyage du chantier par l’entreprise titulaire défaillante. En cas de défaut, le Maitre
d'ouvrage se réserve le droit de faire intervenir une entreprise de nettoyage à la charge du titulaire
défaillant.
10.7.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains, des lieux et des
emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. A la fin des
travaux, et dans un délai maximum de 8 jours, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
En cas d’insuffisance, et sur simple constat du Maitre d'œuvre ou du Maitre d’ouvrage, le Maitre d'œuvre ou
le Maitre d’ouvrage pourra ordonner sans délai et sans procédure particulière, ni ordre de service ni mise
en demeure, le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux par l’entreprise
titulaire défaillante. En cas de défaut, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire intervenir une
entreprise tierce à la charge du titulaire défaillant.
10.7.3 - Documents à fournir après exécution
Le titulaire doit remettre au Maitre d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies à cet article.
Un format numérique est préconisé pour la remise de ces documents conformément aux dispositions des
CCTP. Cependant, chaque document doit être remis dans un format largement disponible et exploitable.
La transmission de l’ensemble des documents finaux se fera en une seule fois.
Les documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et ceux nécessaires au Coordonnateur
SPS pour la constitution du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO) sont remis au plus
tard lors de la demande de la réception. En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à
fournir après exécution par le titulaire, une pénalité est appliquée conformément à l’article 13.1 du présent
CCAP. Il est réputé accepté lorsque l’ensemble des réserves émises sont levées et au plus tard lors du PV
de décision de réception sans réserve.
Consultation n°: 26TR022 Page 16 sur 26
10.8 - Réception des travaux
10.8.1 - Dispositions applicables à la réception
La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux et se déroule dans les conditions de l’article
41 du CCAG-Travaux.
Par dérogation à l’article 41.1 du CCAG, le maître d’ouvrage n'est pas avisé par le titulaire du marché de
la date à laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. La date d’achèvement des travaux
est la date contractuelle indiquée dans l’ordre de service d’exécution notifié par le maître de l'ouvrage. Le
maître de l'ouvrage procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans les 20 jours
maximum suivants la date d’achèvement des travaux.
La procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les corps d’état considérés, comme il est
stipulé à l’article 41 du CCAG.
Par dérogation à l’article 41.5 du CCAG., le titulaire dispose d’un délai fixé à 15 jours au maximum à
compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les prestations prévues au marché et non exécutées
y compris celles qui en sont la conséquence.
Par dérogation à l’article 41.6 du CCAG., le titulaire dispose d’un délai de 15 jours au maximum pour
remédier aux imperfections et malfaçons indiquées dans le procès-verbal et appelées réserves.
Passé ce délai, le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
l’entrepreneur défaillant, de plein droit par application des dispositions de l’article 52 du CCAG Travaux.
Indépendamment des mesures coercitives prévues, le maître de l’ouvrage appliquera les pénalités de retard
prévues dans le cadre du présent CCAP si les dates ci-dessus ne sont pas respectées. Pour les corps d’état
pour lesquels le C.C.T.P. prévoit des essais ou épreuves spécifiques, la réception ne peut être prononcée
que sous réserve de l’exécution concluante de ces essais ou épreuves définis aux articles du C.C.T.P.
10.8.2 - Epreuves concluantes
La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
pièces techniques du CCTP.
10.9 – BIM (Building Information Modeling)
Le Maitre d’Ouvrage a fait le choix de réaliser ce projet en utilisant la méthodologie BIM ((Building
Information Modeling). Les productions des maquettes seront assurées par les intervenants du projet dans
les conditions définies dans les documents : cahier des charges BIM, convention BIM et suivant. Les précisions
sont apportées dans le dossier de consultation.
11 - Garantie des prestations
Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Les articles 45 à 48 du CCAG Travaux sont applicables.
13 – Pénalités
13.1 Pénalités de retard et autres pénalités spécifiques
Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard et des autres pénalités spécifiques.
Consultation n°: 26TR022 Page 17 sur 26
Par dérogation à l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard et des autres
pénalités spécifiques n’est pas plafonné.
Par dérogation à l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux en ce qui concerne les pénalités de retard et des autres
pénalités spécifiques à l’exception des pénalités relatives au non-respect de l’engagement d’insertion par
l’activité économique et pour travail dissimulé, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure
préalable du titulaire.
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect du délai contractuel Lorsque le délai contractuel
Journalière 500 € pendant
d'exécution ou de livraison d'exécution ou de livraison est
les 7 premiers
dépassé, par le fait du titulaire,
jours
celui-ci encourt, par jour de retard,
1000 € au-delà une pénalité fixée à 500 € pendant 7
des 7 premiers jours, puis 1000 € au-delà,.
jours
Non remise du DOE dans les Pénalité appliquée par jour de retard
Journalière 500 €
délais impartis si non remise du DOE lors de la date
fixée dans la demande de réception
Non-respect des prescriptions La pénalité sera appliquée par jour
Journalière 500 €
relatives à la gestion des déchets de retard jusqu'à remise en l'état par
le titulaire, pour tout manquement
relatif à la gestion des déchets (tri,
conditions de stockage, évacuation et
transport, élimination le cas
échéant...)
Absence aux réunions de chantier En cas d'absence aux réunions de
Forfaitaire 500 €
chantier, les entreprises dont la
présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire
fixée à [indiquer le montant] € par
absence.
Consultation n°: 26TR022 Page 18 sur 26
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect de l’engagement En cas de non-respect des obligations
Horaire/ 30 € par heure
d’insertion par l’activité relatives à l’insertion imputable au
journalier d’insertion non
économique titulaire, l’entrepreneur subira une
réalisée
pénalité égale à 30 euros par heure
d’insertion non réalisée.
100 € par jour
En cas d’absence ou de refus de
de retard
transmission des renseignements
propres à permettre le contrôle de
l’exécution de l’action, l’entrepreneur
subira une pénalité égale à 100 euros
par jour de retard à compter de la
mise en demeure par le maître
d’ouvrage.
Si le titulaire du marché ne s'acquitte
Forfaitaire 1000€
Pénalité pour travail dissimulé pas des formalités prévues par le Code
du travail en matière de travail
dissimulé par dissimulation d'activité
ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique après mise en
demeure, une pénalité correspondant
à 10% du montant du marché.
A la fin des travaux, dans le délai
Non-repliement des installations Journalière 1000 €
maximum de 8 jours à compter de la
de chantier et la non-remise en
date de la notification de la décision
état des emplacements
de réception, le titulaire devra avoir
fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés
par le chantier.
En cas de retard dans la remise des Journalière 500 €
plans et autres documents à
fournir au cours de la période de
préparation, de la période
d’exécution des travaux et après
leur exécution par le titulaire
conformément aux articles 29 et
40 du CCAG Travaux
Consultation n°: 26TR022 Page 19 sur 26
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
En cas de perte, vol, dégradation du
En cas de perte, vol ou Forfaitaire 50 €
badge mis à disposition du titulaire,
dégradation du badge mis à
celui-ci devra s’acquitter d’une
disposition du titulaire par le CHU
pénalité de 50 € par manquement
de Bordeaux
constaté
13.2 Parfait achèvement
Dans le cadre du parfait achèvement, tout problème signalé devra-être réglé sous un mois. A défaut,
l'entrepreneur sera passible d'une pénalité de retard (art.13.1 du CCAP). A défaut d'intervention après mise
en demeure, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux par une autre entreprise
à ses frais et risques.
Dans le cas d'installations prioritaires (énergie, fluides, détection, incendie), l'intervention devra
s’effectuer en moins de 24 heures.
14 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.
15 – Insertion par l’activité économique
Le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre
l’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l’article L2112-2 à L 2112-4 (condition
d’exécution) du code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges de ce marché public
une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
Dans le cadre de l’exécution des travaux et sur la durée d’exécution du présent marché, le titulaire de
chaque lot s’engage à réserver un minimum d’heures de travail (ci-dessous mentionné) au bénéfice de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières .
Lot(s) Insertion par l’activité économique – minimum d’heures de travail réservé
02 500
Consultation n°: 26TR022 Page 20 sur 26
15.1 - Les publics visés
Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes, éloignées de l’emploi
et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dont l'éligibilité de la candidature a
été validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement des clauses d'insertion.
Sont notamment concernés :
- Les demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits à Pôle Emploi depuis plus d’un an, sans
activité ou en activité ponctuelle
- Les allocataires du Revenu de Solidarité Active demandeurs d’emploi et leurs ayants droits,
- Les allocataires des minimas sociaux (ASS, AI, AAH et allocation d’invalidité)
- Les publics reconnus travailleurs handicapés article L5212-13 du code du travail, orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi
- Les publics reconnus travailleurs handicapés, pris en charge par le secteur adapté
- Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par l’activité économique ainsi que
des dispositifs particuliers EPIDE et Ecoles Deuxième Chance,
- Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l’enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois, sans activité ou en activité ponctuelle
- Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans inscrits à Pôle Emploi depuis plus de 6 mois, sans
activité ou en activité ponctuelle
En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières, sur avis
motivé de Pôle Emploi, des Maisons de l'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi, des Missions
Locales ou de CAP Emploi.
15.2 - Les modalités de mise en œuvre
Cela consiste, pour le titulaire de chaque lot, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à
l’exécution du marché, à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies ci-dessous :
1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec une entreprise d’insertion ;
2ème modalité : la mise à disposition de salariés
L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion
durant la durée du marché. Il peut s’agir :
- d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’une entreprise de travail temporaire sous
conditions précisées par l'arrêté du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de l'accord national relatif
à la mise en œuvre de l'article L.1251.7 du code du travail)
- d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
- d’une association intermédiaire
3ème modalité : l’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché
15.3 - Le dispositif d'accompagnement pour la mise en œuvre des clauses
d'insertion
Afin de faciliter la mise en œuvre des clauses d'insertion, a été mis en place un dispositif d’accompagnement
qui peut être sollicité en prenant l'attache du facilitateur de la Maison de l’Emploi de Bordeaux :
[Indiquer coordonnées du facilitateur]
La mission de la Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise de Bordeaux est d'animer
le territoire, de coordonner les différentes initiatives en matière d'accès à l'emploi et de mettre en place
des synergies entre les différents acteurs locaux de l’emploi et de l'insertion pour apporter un service à
valeur ajoutée aux entreprises et aux demandeurs d’emploi.
Ce dispositif bénéficie de cofinancements de l'Europe par le biais du Fonds Social Européen (FSE).
La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise de Bordeaux a pour missions :
- D’informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion
- D’apporter une assistance technique dans la définition de l’action d’insertion la plus appropriée
Consultation n°: 26TR022 Page 21 sur 26
- De proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le concours
des organismes spécialisés et des structures d’insertion par l’activité économique
- De fournir la liste des opérateurs de l’insertion par l’activité économique concernés par les lots
du marché et d’organiser leur mise en relation avec les entreprises
- De suivre de la bonne réalisation de l’action d’insertion
15.4 - Les modalités de contrôle
A la demande du maître d'ouvrage, le facilitateur désigné à l’article 15.3 du CCAP procédera au suivi et au
bilan de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire du marché s'est engagé.
Le titulaire de chaque lot (directement ou par l’intermédiaire des structures porteuses des contrats de
travail) devra transmettre mensuellement, avant le 15 de chaque mois, tous renseignements utiles (date
d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique,
accompagnement socio-professionnel, formation …...) propres à permettre le contrôle régulier de
l'exécution de la clause et son évaluation.
En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché, le Centre Hospitalier
Universitaire de Bordeaux peut, à tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, à l'ordre du jour
d'une réunion de chantier.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités.
En tout état de cause, le titulaire de chaque lot doit, dès leur survenance, informer le maître d’ouvrage par
courrier recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son
engagement.
Dans ce cas, le facilitateur désigné par le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux à l’article .15.3 du
CCAP, étudiera avec le titulaire de chaque lot, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs.
A l’issue de l'exécution du marché, lors de la réunion préalable à la réception des travaux, il est procédé,
de façon contradictoire, au bilan de l'exécution de l'action d'insertion
En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut procéder
à la résiliation du marché.
16 - Résiliation du contrat
16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 53.2 du CCAG-Travaux.
Par dérogation à l’article 50.4 du CCAG Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général
par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté
ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
Consultation n°: 26TR022 Page 22 sur 26
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, à aucune indemnité.
17 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.
18 - Clauses complémentaires
18-1 Modalités d’accès sur site
Des moyens d’accès CHU (carte, clé, tag, code…) peuvent être remis à un intervenant externe pour faciliter
son activité et lui permettre d’accéder à des zones contrôlées. Ces moyens d’accès sont produits en nombre
strictement limité, en fonction des capacités du secteur. Ces moyens d’accès demeurent la propriété du
CHU de Bordeaux et peuvent être retirés en cas de non-respect de leur utilisation ou du règlement intérieur,
sans faire obstacle aux poursuites pénales et exclusions qui peuvent être engagées. Les moyens d’accès sont
remis contre les renseignements et les coordonnées de la société concernée, ainsi que l’identité complète
du responsable ou du représentant de l’entreprise. Dans les zones d’accès restreint l’immatriculation du
véhicule autorisé à pénétrer sur la zone est précisée.
Les moyens d’accès :
- Sont délivrés pour une durée limitée, dans le strict cadre de la mission, dans les lieux, jours et créneaux
horaires autorisés. Ils sont obligatoirement remis à la fin du marché.
- Sont strictement professionnels et ne peuvent être prêtés ou cédés à un tiers non habilité aux
transports des personnes. La modification d’un agent fait systématiquement l’objet d’une déclaration
préalable.
- Sont utilisés pour tout accès autorisé, même lorsque plusieurs personnes franchissent ou que l’accès à
franchir est déjà ouvert.
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un moyen d'accès, un signalement sans délai est obligatoire
auprès du référent CHU. Une nouvelle carte ou clé pourra être remise moyennant une contribution
financière de 50€1.
Afin de justifier sa présence sur certains secteurs, le personnel concerné présentera sa carte CHU aux agents
de sûreté qui le demandent. D'une manière générale, le titulaire veillera à faciliter les éventuelles
opérations de contrôles. Les matériels et effets sont placés sous la responsabilité de leurs détenteurs et ne
doivent, en aucun cas, conduire à une situation suspecte par négligence (badges, matériels ou déchets
abandonnés)
Pour l’ensemble des sites du CHU de BORDEAUX, la gestion du parc de stationnement est gérée par un
concessionnaire. Le titulaire peut souscrire auprès de ce dernier un abonnement le temps des travaux .
18-2 Clause complémentaire relative aux travaux supplémentaires ou modificatifs
Conformément aux dispositions de l’article R2194-1 du Code de la commande publique, les travaux
supplémentaires ou modificatifs dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage et pour
lesquels le marché n’a pas prévu de prix sont notifiés par ordre de service au titulaire du marché par le
maître d’ouvrage. Par dérogation à l’article 13.3 du CCAG Travaux, le maître d’œuvre ne peut ordonner de
changements dans la consistance des travaux sans l’accord préalable et exprès du maître d’ouvrage.
1
Contribution financière de 50€ : ce montant peut évoluer en cours d’exécution du marché
Consultation n°: 26TR022 Page 23 sur 26
L’ordre de service détaillera les travaux modificatifs et/ou supplémentaires, ainsi que les prix nouveaux
proposés pour ces travaux supplémentaires ou modificatifs. Cet ordre de service est signé par le maître de
l’ouvrage. Ces prix sont soumis aux conditions initiales du marché, ils sont réputés tenir compte de toutes
les charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, y
compris l’indemnisation prévue aux articles 14.3 et 15.1 du CCAG Travaux s’il y a lieu, par dérogation à
l’article 13.3 du CCAG Travaux.
Pour les travaux identiques, analogues ou de nature comparable à ceux prévus initialement, les prix
nouveaux sont établis au moyen des prix d’unité présentés dans la DPGF du lot concerné, étant rappelé que
les quantités présentées ne sont pas contractuelles et ne peuvent être utilisées dans ces évaluations.
Par dérogation à l’article 13.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par l’ordre de service s’il n’a pas présenté d’observations au Maitre d'ouvrage en indiquant, avec toutes
justifications utiles, les prix qu’il propose dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordre
de service. Si des observations sont formulées, le titulaire et le Maitre d'ouvrage disposent d’un délai de 15
jours pour arrêter les prix définitifs et procéder à l’établissement d’un nouvel ordre de service, signé et
notifié dans ce délai par le maître d’ouvrage. Une fois les prix définitifs arrêtés, ces modifications feront
ensuite l’objet d’un avenant, notifié au titulaire au plus tard à la date contractuelle d’achèvement des
travaux.
18-3 Stipulations relatives à l'application des conditions générales de ventes
Les modalités propres au titulaire, qui pourraient être mentionnées sur les documents annexés à l’offre du
titulaire, notamment les conditions générales de vente, et contradictoires avec les documents contractuels
(Cf. articles pièces contractuelles du présent document) ne s'appliqueront pas au présent marché.
18-4 Clause laïcité
Obligations d’égalité, de laïcité, et de neutralité :
Le titulaire assure le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public et veille au respect
des principes de neutralité et de laïcité du service public.
Il veille à ce que ses salariés ou toute personne sur laquelle il exerce son autorité hiérarchique ou son
pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de
manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes, et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
En premier lieu, ces personnels s’abstiennent de manifester leurs appartenances ou convictions politiques
ou religieuses, tant en arborant des signes ou tenues manifestant ostensiblement de telles appartenances
ou convictions, qu’en se livrant à des comportements révélant ces appartenances ou convictions. Ils
s’abstiennent également de faire état d’opinions de nature politique ou religieuse dans le cadre des contacts
directs ou indirects avec les usagers ou les tiers, et ne peuvent notamment se livrer à des actes de
provocation ou de prosélytisme.
En deuxième lieu, ces personnels s’acquittent de leurs obligations dans le respect de l’égalité de traitement
entre les usagers.
En dernier lieu, ils respectent la liberté de conscience et la dignité des usagers et des tiers.
L’acheteur est informé, à cette fin, des mesures mises en œuvre par le titulaire pour assurer le respect de
ces obligations ainsi que des mesures prévues pour remédier aux éventuels manquements.
19 Clause de réexamen
19.1 Evolutions technologiques, normatives et règlementaires
En cas d’évolutions technologiques, normatives ou réglementaires intervenant au cours de l’exécution du
présent marché et ayant une incidence directe sur les prestations fournies par le titulaire (caractéristiques
techniques, sécurité, conformité), en cas d’application des nouvelles dispositions légales ou réglementaires
impactant les travaux de manière significative en cours de chantier, et/ou en cas d’évolution de la
règlementation sanitaire locale ou nationale si de nouvelles mesures apparaissent sans lien avec les
prestations existantes à la DPGF, les parties conviennent d’examiner les modalités d’adaptation du contrat.
Le titulaire informe par écrit le Pouvoir adjudicateur, dans les meilleurs délais, de toute évolution
susceptible d’avoir un impact sur l’exécution des prestations, en précisant :
Consultation n°: 26TR022 Page 24 sur 26
- la nature du changement et sa justification (innovation, nouvelle norme, retrait réglementaire,
etc.) ;
- les conséquences prévisibles sur les conditions d’exécution, de coût ou de délai ;
- les propositions d’adaptation correspondantes.
Le Pouvoir adjudicateur procède à l’analyse de ces éléments et peut, le cas échéant, accepter tout ou
partie des adaptations proposées. Cet accord fera l’objet d’un avenant.
Le titulaire demeure tenu d’assurer, en toute hypothèse, la continuité des prestations dans des conditions
de qualité, de sécurité et de conformité réglementaire équivalentes ou supérieures à celles initialement
prévues.
19.2 – Cession complète du marché public
Conformément aux dispositions des articles L.2194-1, R.2194-1 et R2194-6 du code de la commande
publique, la cession complète du marché est possible sous réserve de l'accord exprès du pouvoir
adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur se prononcera sur l’admissibilité du cessionnaire après réception de la demande de
cession, étant précisé que le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser une demande de cession si le
cessionnaire pressenti présente les qualités et garanties requises exposées ci-dessous et est en règle de ses
obligations sociales et fiscales.
Le cessionnaire pressenti devra :
- Avoir la capacité et les pouvoirs requis pour devenir partie au présent marché et exécuter les
obligations à la charge du Titulaire ;
- Présenter des garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes lui permettant
d’assurer la bonne exécution du présent marché pour la durée restante de celui-ci.
Dans sa demande de cession, le cessionnaire communiquera les pièces suivantes :
- Les garanties techniques et financières suffisantes lui permettant d’assurer la bonne exécution du
présent marché pour la durée restante de celui-ci ;
- Les justificatifs prouvant que le cessionnaire a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
- Un numéro d’identification SIREN ;
- La date à laquelle la cession doit intervenir.
Après acceptation de la demande de cession, un avenant de transfert sera réalisé par le pouvoir
adjudicateur.
Les conditions initiales de mise en concurrence du marché ne doivent pas être remises en cause du fait de
ce transfert.
Dans tous les cas, le Titulaire respectera ses engagements contractuels.
19.3 – Disparition d’un indice de révision des prix
En cas de disparition d’un indice de révision des prix, le calcul s'effectuera sur l'indice de remplacement en
utilisant le coefficient de raccordement nécessaire ; à défaut d'indice de remplacement unique, les parties
utiliseront l'indice le plus proche sur proposition du titulaire du marché et après l’accord du pouvoir
adjudicateur ou de son représentant. Le changement d’indice sera acté par un certificat administratif, il
produira son effet à la date d’introduction de la nouvelle série et pourra donc avoir un effet rétroactif pour
le calcul de la révision de prix.
19.4 – Autres cas de réexamen
Le cas échéant, les autres cas de réexamen sont :
- La découverte de matériaux polluants ou amiantés non identifiés,
- La découverte d’éléments non identifiables de structure ou du bâti lors de diagnostics préalables
nécessitant une modification des travaux initialement non prévus,
Consultation n°: 26TR022 Page 25 sur 26
- La découverte ou mauvais repérage d’anciennes fondations ou d’infrastructures enterrées ou
de réseaux non identifiés lors des études géotechniques.
- Des surcoûts liés aux modifications d'exécution des prestations
- Des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché
- En cas de demande du Service Départemental d’incendie et de Secours en cours d’exécution du
marché
-
Dans chacun des cas précités, le titulaire pourra prétendre au réexamen du montant de son marché en
fournissant un devis détaillé au maître d’ouvrage, sur la base des prix du marché, aux conditions
économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
négocier toute proposition formulée par le titulaire.
Après examen et validation de la demande par ordre de service du maître d’ouvrage, un avenant
contractualisera les modifications à apporter au marché. Le montant de ces modifications au vu des cas
précités ne pourra pas excéder à la hausse ou à la baisse 50% du marché initial.
Le réexamen pourra être mis en œuvre pendant toute la durée du marché, si les conditions précitées sont
remplies.
20 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG – Travaux
- L’article 5.2 du CCAP déroge à l’article 28.1 du CCAG Travaux
- L'article 5.2.1 du CCAP déroge à l'article 18.1.1 du CCAG – Travaux
- L'article 9.1 du CCAP déroge à l'article 12 du CCAG - Travaux
- L’article 10.1 déroge à l’article 3.8.2 du CCAG – Travaux
- L’article 10.1 déroge à l’article 3.8.3 du CCAG – Travaux
- L’article 10.4.1 déroge à l’article 28.1 du CCAG – Travaux
- L’article 10.5 du CCAP déroge à l’article 29.1.5 du CCAG - Travaux
- L’article 10.7.1 du CCAP déroge à l’article 34.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.8.1 du CCAP déroge aux articles 41.1, 41.5 et 41.6 du CCAG – Travaux
- L’article 13.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L’article 13.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.2 du CCAG – Travaux
- L’article 13.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG – Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 50.4 du CCAG - Travaux
- L'article 18.2 du CCAP déroge aux articles 13.3 et 13.5 du CCAG – Travaux
Consultation n°: 26TR022 Page 26 sur 26
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.