CCTP
VF_VDN-CCTP-CLIM-V21.07_(VF)_20260806_1636.pdf · 26 932 mots · du marché « Mission de suivi de chantier pour l'installation de systèmes de climatisation réversible en pompe à chaleur dans les… », dossier de consultation officiel.
CONTRAT DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
SOUS-DOMAINE
Travaux de Génie climatique (CCAG TX)
POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Nice
OBJET DU MARCHE -
C.C.T.P. Commun aux différents lots
N° Marché : 26V0549
Objet : Travaux de climatisation des écoles de la ville de Nice
ORGANISME CHARGE DES PAIEMENTS
Monsieur le Responsable du service de gestion comptable de Nice
PROCEDURE
Appel d’offres ouvert – articles R.2124-2, R.2161-1 du Code de la commande publique
IMPUTATION BUDGETAIRE
Opération : 2019 ; 2017, Compte : 2313 ; 21312, Fonction : 212004 ; 211004, Service : RC1
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 2/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Sommaire
1 Généralités .............................................................................................................................................5
1.1 Présentation de l’opération .............................................................................................................5
1.2 Présentation des intervenants .........................................................................................................8
1.3 Planning de l’opération ....................................................................................................................8
1.4 Diagnostic Technique Amiante ........................................................................................................8
1.5 Valorisation des CEE .........................................................................................................................9
1.6 Type de marché ................................................................................................................................ 9
1.7 Documents et textes de référence...................................................................................................9
1.8 Observations générales ..................................................................................................................10
1.9 Limite de prestations......................................................................................................................11
1.10 Note de calcul, plans et documents d’exécution ...........................................................................12
1.11 Habilitations électriques ................................................................................................................16
1.12 Implantation du matériel ...............................................................................................................17
1.13 Organisation du chantier ................................................................................................................18
1.14 Accès chantier ................................................................................................................................ 20
1.15 Gestion des déchets par tri sélectif ................................................................................................ 20
1.16 Installation de chantiers .................................................................................................................20
1.17 Relation avec les MOA, AMO et MOE ............................................................................................ 20
1.18 Choix des matériels et matériaux...................................................................................................21
1.19 Interaction avec les autres lots ou intervenants ............................................................................21
2 Présentation de l’existant ....................................................................................................................22
2.1 Présentation des sites ....................................................................................................................22
3 Présentation des travaux .....................................................................................................................27
3.1 Respect du planning global, plage de travail .................................................................................27
3.2 Plages de travail admissibles ..........................................................................................................27
3.3 Contraintes spécifiques aux travaux .............................................................................................. 28
3.4 Phasage et maintien en service des sites .......................................................................................28
3.5 Traitement de l’amiante.................................................................................................................28
3.6 Déplacement de mobilier ...............................................................................................................29
3.7 Dépose des installations existantes ............................................................................................... 29
3.8 Travaux de second œuvre ..............................................................................................................30
3.9 Travaux divers ................................................................................................................................ 30
2
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 3/86
établissements scolaires de la ville de Nice
3.10 Climatisation réversible des locaux ................................................................................................ 30
3.11 Électricité ........................................................................................................................................33
4 Descriptif détaillé des travaux ..............................................................................................................36
4.1 Réalisation des R.A.T. (partie de marché à commande) ................................................................ 36
4.2 Percement en sous-section 4 .........................................................................................................40
4.3 Alimentation provisoire..................................................................................................................41
4.4 Accès au site ...................................................................................................................................41
4.5 Travaux en site occupé ...................................................................................................................42
4.6 Protection et nettoyage .................................................................................................................42
4.7 Dépose d’existant ........................................................................................................................... 43
4.8 Pompe à chaleur réversible de type VRV, DRV ..............................................................................45
4.9 Commande centralisée ITM ou équivalent ....................................................................................54
4.10 Extracteur ATEX .............................................................................................................................. 57
4.11 Conduit de ventilation classique ....................................................................................................57
4.12 Tuyauterie ......................................................................................................................................59
4.13 Grille de rejet d’air .........................................................................................................................62
4.14 Goulotte métallique extérieure .....................................................................................................62
4.15 Goulotte PVC intérieure / chemin de câble intérieur ....................................................................62
4.16 Fourreaux .......................................................................................................................................63
4.17 Peinture et protection antirouille ..................................................................................................63
4.18 Travaux annexes, maçonnerie, perçage et rebouchage ................................................................ 64
4.19 Acoustique ......................................................................................................................................66
4.20 Électricité ........................................................................................................................................67
4.21 Terre ...............................................................................................................................................68
4.22 Cheminements, boîtes de jonction et d’encastrement .................................................................70
4.23 Repérage ........................................................................................................................................71
4.24 Basse Tension .................................................................................................................................72
4.25 Mise en service, essais et réglages des installations de génie climatique .....................................80
4.26 Mise en service, essais, réglage et contrôles des installations électriques ...................................82
4.27 Repérage, étiquetage .....................................................................................................................83
4.28 Transfert des installations à l'exploitant et formations du personnel ...........................................83
4.29 Notice de conduite des installations .............................................................................................. 83
4.30 Affichage réglementaire .................................................................................................................84
4.31 Garantie ..........................................................................................................................................84
4.32 Rechange ........................................................................................................................................84
3
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 4/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.33 Dossiers des ouvrages ....................................................................................................................84
4.34 Zone à faible émission ....................................................................................................................85
4
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 5/86
établissements scolaires de la ville de Nice
1 Généralités
1.1 Présentation de l’opération
La ville de Nice a pour projet de climatiser l’ensemble des 151 écoles de la ville.
Une première partie des bâtiments fait actuellement l’objet de travaux séparément du présent appel
d’offres. En parallèle, quelques établissements étaient déjà climatisés
Le présent marché concerne donc les autres établissements soit au total 108 écoles.
En parallèle, pour améliorer l’empreinte environnementale de ces bâtiments, la municipalité a décidé de
mettre en œuvre des installations réversibles en pompe à chaleur pour tous les sites actuellement
desservis par des productions énergétiques à forte émission de GES (Gaz à Effet de Serre).
Les groupes scolaires actuellement desservis par des installations de type chaufferie gaz naturel ou réseau
de chaleur à forte émission de CO2 (réseau de chaleur du quartier des Moulins qui est alimenté par une
chaufferie gaz central) seront donc équipés de systèmes assurant le chauffage et la climatisation,
desservant tous les locaux devant être chauffés et climatisés.
Les sites actuellement desservis par des installations à faible émission de GES seront quant à eux
uniquement climatisés au niveau des salles de classes, des salles des maîtres et des dortoirs. (Réseau de
chaleur de l’Ariane, par exemple, qui est alimenté par récupération d’énergie).
La présente opération comportera 20 lots, groupant de 4 à 8 écoles, par répartition géographique.
Les lots comporteront principalement des travaux en prestations forfaitaires, une partie de marché à bons
de commande permettra la réalisation d’opérations spécifiques pour chaque école.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable, les maîtres d’œuvre d’exécution seront
les garants du respect des performances prévues dans le cahier des charges travaux.
Aussi, l’opération objet du présent marché concerne pour la partie forfaitaire et pour chaque site :
- La mise en place d’un service de nettoyage fin, permettant la reprise des cours après intervention
sans action complémentaire des services de la ville de Nice
- Le remplacement des câbles entre les compteurs Enedis et le TGBT
- La rénovation des TGBT quand ils sont concernés par les demandes d’augmentation de puissance
- Les travaux annexes de percements, de rebouchages, de reprises de peinture nécessaires à la
réalisation de l’installation
- La mise en place de productions réversibles par pompes à chaleur à détente directe
- La réalisation des réseaux de distribution frigorifiques
- La mise en place d’émetteurs type cassettes plafonnières dans les locaux, avec habillage de ces
dernières pour les locaux ne disposant pas de faux plafond
5
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 6/86
établissements scolaires de la ville de Nice
- La mise en place de la régulation avec une compatibilité pour une remontée ultérieure en
hypervision.
Pour la partie à bons de commande, l’opération, objet du présent marché, concerne pour chaque site :
- La possibilité de réalisation des Diagnostics Amiante Avant Travaux
- La possibilité de réaliser des percements en sous-section 4 dans des parois ou éléments contenant
de l’amiante incluant les mesures libératoires
- La possibilité de rénover des TD et / TGBT complémentaires en fonction des besoins pour la
conformité continue, notamment les sites passant de C5 à C4 (Ex tarif Bleu vers Ex tarif Jaune)
- La possibilité d’ajouter des caches climatisations décoratifs et assurant la protection au cas par cas
suivant les implantations définitives sur site
- La possibilité de sécuriser des toitures-terrasses par la mise en place de garde-corps autoportant
- La possibilité d’ajouter des unités intérieures
Les objectifs des travaux de rénovation à engager sont :
- De déposer les équipements obsolètes
- D’améliorer la performance énergétique
- De réaliser une installation conforme à la réglementation en vigueur
- De concevoir une installation capable de satisfaire aux besoins des bâtiments et facilitant son
exploitation future, dans un souci d’économie à l’exploitation
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable. L’installateur prendra les dispositions
nécessaires pour respecter à minima les performances prévues dans le présent cahier des charges.
Par ailleurs, il est exigé que l’équipe minimum par lot comporte :
- 1 responsable projet minimum par lot, qui sera le responsable de l’exécution
- 1 conducteurs de travaux pour suivre maximum trois écoles (exemple : 1 conducteur de travaux
pour une, deux ou trois écoles, 2 conducteurs de travaux pour quatre, cinq ou six écoles, 3
conducteurs de travaux pour sept et huit écoles) par lot
- 6 monteurs ou technicien ou frigoriste par lot
- 2 électriciens par lot
Dans l’hypothèse où l’entreprise soumissionne à plusieurs lots, le personnel minimum indiqué ci-dessus
est propre à chaque lot.
Dans la suite du document, les sigles et abréviations suivantes seront utilisées :
- A.M.O. : Assistant Maître d’Ouvrage
- M.O.A. : Maître d’Ouvrage
- D.T.A. : Diagnostic Technique Amiante
- R.A.T. : Rapport Amiante avant Travaux
- MOE EXE : Maître d’œuvre d’exécution
- DECT : Direction et suivi de l’exécution des contrats de travaux
- AOR : Assistance aux opérations de réception
6
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 7/86
établissements scolaires de la ville de Nice
- GPA : Garantie parfait achèvement
- DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés
- DIUO : Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
- OPC : Ordonnancement, pilotage et coordination
- OPR : Opération préalable à la réception
- TGBT : Tableau Général Basse Tension
- TD : Tableau Divisionnaire
- V.R.V : Volume de Réfrigérant Variable
- D.R.V : Débit de Réfrigérant Variable
- ERP : Établissement Recevant du Public
- COV : Composé Organique Volatile
- DTU : Document Technique Unifié
- C.E.E : Certificat d’Economie d’Energie
7
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 8/86
établissements scolaires de la ville de Nice
1.2 Présentation des intervenants
Les intervenants de l'opération sont :
Le maître d’ouvrage :
Ville de Nice
Direction des bâtiments
DGA FINANCES ET DOMAINES
L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage :
Bureau d’étude Agathe
29 Avenue Jean Moulin
06340 DRAP
Les Maîtres d’œuvre d’Exécution :
Consultation en cours sera communiquée ultérieurement
Les Contrôleurs Techniques :
Ets APAVE
1.3 Planning de l’opération
L’opération comporte un nombre important de sites en réalisation et de fait le MOA est susceptible de
devoir ajuster les dates de démarrage des différents sites en fonction de ces besoins (ajustement lié à des
contraintes techniques, contraintes budgétaires etc…).
Les ordres de services seront donnés écoles par écoles dans un même lot dans un délai maximum de 12
mois suivant l’attribution.
L’objectif est de réaliser les travaux sur le planning suivants :
- Janvier 2027 à août 2027 (inclus) pour la majeure partie des sites
- Septembre 2027 à août 2028 (inclus) pour certains sites sur lesquels ils existent des contraintes
particulières, comme évoqué précédemment
1.4 Diagnostic Technique Amiante
Les Diagnostics Techniques Amiante sont joints en annexe de la consultation.
Par ailleurs les R.A.T. sont en cours de réalisation par le MOA.
Le présent marché prévoit la possibilité de réaliser des R.A.T. en partie à bons de commande pour les
quelques sites, sur lesquels ces derniers seraient manquants.
8
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 9/86
établissements scolaires de la ville de Nice
1.5 Valorisation des CEE
Les Certificats d’Economie d’Energie générés par l’opération sont la propriété exclusive de la ville de Nice.
L’opération est principalement concernée par la fiche BAR-TH-158 pompe à chaleur réversible de type Air
/ Air, disponible sur le site www.ecologie.gouv.fr. (Zone climatique H3 – usage Enseignement). L’ensemble
des équipements sélectionnés seront éligibles au C.E.E. issu de cette fiche
Les titulaires des marchés devront renseigner les fiches BAR-TH-158 et attester de la mise en œuvre d’un
équipement conforme, puis transmettre les fiches et attestations au maître d’ouvrage.
Le titulaire devra aussi remplir l’annexe CEE au PV de réception. Un modèle d’annexe CEE au Pv de
réception sera remis au titulaire lors d’une réunion de lancement ou de suivi des travaux. Le titulaire devra
se conformer strictement au modèle d’annexe remis. Le document sera remis avec le PV de réception de
l’école.
1.6 Type de marché
Le type de marché est le "DIMENSIONNEMENT ET RÉALISATION" (M.D.Re) tel que défini par le fascicule
n° 2015 du GPEM CC (Publications du Journal Officiel 1981) ce qui signifie que :
- L’Assistant Maître d’Ouvrage définit les conditions de base, les principes techniques, la qualité et
les performances des différents matériels,
- L'entreprise a la charge et la responsabilité des études de réalisation, de la mise en œuvre du
matériel, de son parfait fonctionnement et de l'obtention des performances demandées sous
contrôle du maître d’œuvre d’exécution et de l’AMO
- L'entreprise détaillera poste par poste sa proposition de prix, à l'aide du cadre de la PFU établie
par l’AMO
1.7 Documents et textes de référence
Les documents et textes de références réglementaires indiqués ci-dessous (liste non exhaustive) ainsi
que les documents complémentaires de la consultation tels que RC, CCAG, CCAP, CCTG… s’appliquent
intégralement à ce marché, notamment :
- Norme de l'Union Technique de l'Électricité N.F. C 14.100 et annexes
- Norme de l'Union Technique de l'Électricité N.F. C 15.100 et annexes
- Normes NF S 61-930 à 61-940, traitant des systèmes de sécurité incendie
- Norme NFS 61-940 du 5 juin 2000 : Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.) chapitre 3 (plus
particulièrement 3.3) et 4.
- Norme NFS 31-010 – Acoustique, bruits de l’environnement
- Norme NFS 61-940 Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.) chapitre 3 (plus particulièrement
3) et 4.
9
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 10/86
établissements scolaires de la ville de Nice
- A la norme NFC 18-510 et son recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique.
- Guide pratique, détermination des sections de conducteurs UTE C15-105
- Guide pratique, section des conducteurs de terre et des conducteurs de liaisons équipotentielles
UTE C15-106
- Ensemble des UTE
- Directives Européennes concernant les équipements sous pression
- Le code du travail
- La réglementation ERP
- Le règlement sanitaire départemental type
- Le DTU 60.1 et 60.11 concernant la plomberie sanitaire
- L'ensemble des textes relatifs aux dispositions concernant l'utilisation de l'énergie
(réglementation thermique existante, performances minimales des dispositifs mis en œuvre)
- Les règles de l'Art, réglementations et textes législatifs, normes, R.E.E.F., DTU, agréments CSTB,
conditions générales EDF-GDF et Régie des Eaux
- Tous les appareils installés seront soumis à la norme en vigueur (norme ISO.9001 ou à défaut
norme NF), ainsi qu’aux directives et normes européennes en vigueur
1.8 Observations générales
Le but du présent CCTP est de renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, sur le
nombre, les dimensions et les emplacements.
Il convient toutefois de signaler que cette description n'a pas un caractère limitatif et que le titulaire devra
exécuter, comme étant compris dans son prix forfaitaire, sans exception ni réserve, tous les travaux
relevant de sa spécialité nécessairement indispensable à l'achèvement complet de son lot concernant les
ouvrages projetés (dévoiements divers, percements, accessoires de pose non nécessairement décrits,
chevêtres, étanchéité, etc.).
Tous les plans, schémas de principe et dimensionnements du dossier de consultation des entreprises, sont
donnés à titre indicatif, pour faciliter le travail du deviseur de l’entreprise ; ils n'ont pas valeur de
documents d'exécution.
L’entrepreneur est tenu de préparer, à partir des pièces données à titre indicatif et constituant le projet,
tous les calculs, dessins d'ensemble et de détail, nécessaires à l’exécution ; les cotes seront indiquées avec
soin, de même que toutes précisions nécessaires à la bonne compréhension du projet (échelle 1/20 pour
les détails).
En complément, le maître d’œuvre d’exécution pourra demander aux entreprises, tous les plans de détail
lui semblant nécessaires à la parfaite définition des ouvrages.
Avant toute exécution, tous les plans devront être soumis à l'approbation du MOE EXE et de l’AMO.
10
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 11/86
établissements scolaires de la ville de Nice
1.9 Limite de prestations
Le présent marché est un marché d'ensemblier pour la fourniture, l'installation et la mise en service de
matériel de génie climatique. Le prestataire livrera ses installations en ordre de marche et prévoira
l'ensemble des prestations nécessaires telles que :
- Études d'exécution
- Planification, gestion de chantier et de sous-traitants éventuels
- Installations de chantiers nécessaires à la réalisation des travaux et aux réglages de l’installation
- Sécurités, isolements et consignations électriques
- Génie civil lié aux installations de génie climatique
- Dépose d’existant inutilisé
- Enlèvement des gravats et emballages divers
- Nettoyage régulier du chantier et nettoyage complet de fin de chantier
- Amenée, installation et repliement de tout appareil, engins, échafaudages, moyens de
manutention
- Remise en état de tout équipement éventuellement cassé pendant la manutention ou les travaux
- Carottages, percements, saignées, raccords, fourreaux, vidanges, remplissages, chevêtres et
étanchéités de murs, planchers, bardages et toiture
- Instrumentation avec capteurs
- Débranchement et rebranchement d'alimentation électrique
- Mise en service des installations,
- Essais de fonctionnement et réglages, par le fabricant s'il y a lieu
- Évacuation et retraitement de tout produit chimique nécessaire à la réalisation des ouvrages
- Moyens de maintenance nécessaires
- La vérification des surcharges admissibles et les calculs de structure correspondants
- La création des supports et des renforts
- Les études acoustiques et la mise en place des protections sonores éventuelles
- Les démarches administratives auprès des concessionnaires publics ou privés
- La fourniture des fluides qui ne sont pas fournis par l’administration
- Fourniture et raccordement des coffrets de chantiers nécessaires
- Entretien et exploitation des installations jusqu'à la réception
- L'assistance aux visites et réunions de chantier, et à la réception
- Le respect du plan de prévention de l’établissement en concertation avec le responsable sécurité
- L'état des lieux des espaces verts et de l'environnement général de la construction
- Les dossiers des ouvrages exécutés et de maintenance.
- Le transport et le stockage sur le chantier de tous ses matériels et fournitures. Les protections
éventuelles adaptées sont à la charge de l’entreprise.
Le Maître d’ouvrage assure :
- La mise à disposition des locaux pendant les travaux
- Le paiement des consommations d'électricité pendant les travaux uniquement pour de l'outillage
portatif, l'entreprise assurant tous les branchements électriques nécessaires
- Le paiement des consommations d'eau froide pendant les travaux uniquement pour les besoins
sanitaires du personnel, l'entreprise assurant tous les branchements nécessaires
11
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 12/86
établissements scolaires de la ville de Nice
1.10 Note de calcul, plans et documents d’exécution
Les documents d’exécution sont à charge du titulaire du présent marché.
1.10.1 Conditions de calcul
L’entreprise prévoira la réalisation d’un bilan thermique détaillé comprenant les besoins frigorifiques suite
au relevé des différents matériels implantés dans les locaux et le bilan classique des locaux (lesquels
nécessitant un redimensionnement de leurs installations) déterminé suivant le calcul des apports et
déperditions sur logiciel spécifique selon la méthode ASHRAE 2009 et NF EN 12-831.
Les notes de calcul seront établies par l’entrepreneur et soumises à la MOE EXE avant exécution des
travaux.
Les puissances thermiques nécessaires pour le rafraîchissement des pièces, ainsi que le dimensionnement
des installations qui les équipent, sont déterminés en prenant pour base les données ci-après :
12
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 13/86
établissements scolaires de la ville de Nice
- Conditions extérieures de calcul :
Hiver Été
- 2 °C + 32°C
90 % HR 40 % HR
- Conditions intérieures de calcul :
Type de local Température HIVER °C Température ETE °C
Salles de classes ou locaux 19°C 26°C
assimilés (Réfectoires…)
des écoles élémentaires
Salles de classes ou locaux 21°C 26°C
assimilés (Réfectoires,
salle de jeux…) des écoles
maternelles
Dortoir 21°C 26°C
Couloir des écoles Au cas par cas suivant les Non contrôlé
élémentaires plans projet (parfois traité,
parfois non suivant
configuration)
Si équipés ; 19°C
Couloir des écoles 19°C pour des couloirs de Non contrôlé hormis
maternelles circulation certains cas particuliers de
21°C pour les cas grand hall/couloir qui
particuliers de grand servent aussi d’espace de
hall/couloir qui servent jeux dans ce cas : 26°C
aussi d’espace de jeux
Sanitaires des écoles 19°C(hormis quelques cas Non contrôlé
maternelles particuliers de petit espace
sanitaire au sein d’autres
volumes chauffés qui ne
sont pas équipés suivant le
plan projet)
Sanitaires des écoles Non contrôlé Non contrôlé
élémentaires
Salle des maîtres 19°C 26°C
Bureaux et pièces annexes 19°C Non contrôlé
Cuisine et espace de 17°C Non contrôlé
préparation de repas
13
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 14/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Réserve, stockage Non contrôlé Non contrôlé
Humidité Relative Non contrôlé Non contrôlé
1.10.2 Conditions de calcul pour les équipements électriques
Les notes de calcul seront établies par l’entrepreneur et soumises aux MOE EXE et AMO avant exécution
des travaux.
Le soumissionnaire doit établir son offre en tenant compte des valeurs mentionnées ci-après, même si
ces dernières sont plus contraignantes que celles indiquées dans les normes et/ou règlements en vigueur.
1.10.3 Chute de tension
En tout point d’utilisation, la chute de tension d’une installation ne doit pas être supérieure aux valeurs
du tableau 52.0, chapitre 5, paragraphe 525 de la norme NF.C15.100.
Les données ci-dessous sont exprimées en % par rapport à la valeur nominale de la tension d’origine, à
savoir :
Depuis un abonné BT :
- Réseau(x) : 5%
- Eclairage : 3%
- Autres usages : 5%
1.10.4 Logiciel de calculs
Les installations basse tension seront obligatoirement calculées avec un logiciel conforme au guide
C15100 et agréées par l’UTE.
1.10.5 Sélectivité – Pouvoir de coupure
La sélectivité ampérométrique, chronométrique et différentielle sera assurée à tous les niveaux de la
distribution.
Les appareillages devront posséder un pouvoir de coupure propre suffisant en fonction de l’intensité de
court-circuit maximum susceptible de se développer au point considéré.
1.10.6 Documents à fournir pendant la période de préparation
14
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 15/86
établissements scolaires de la ville de Nice
L'entreprise fournira, à compter de l’ordre de service, les différents documents d’études dans un délai
de :
- 4 semaines : fournitures des D.A.T. qui seraient commandées sur la partie à bons de commande,
- 8 semaines pour l’étude d’exécution des sites à réception de l’ordre de service
Il est notamment attendu les éléments suivants :
1.10.6.1 Pour les équipements de génie climatique :
- Notes de calcul thermique et de dimensionnement
- Fiches techniques des matériels principaux envisagés pour le projet
- Plans sommaires d’implantation des matériels et des réseaux ; certains fonds de plan n’étant
disponibles que sous PDF ou parfois s’agissant de plan de sécurité, l’entreprise devra prévoir
l’implantation de ces équipements si nécessaire sous un logiciel de retouche PDF
- Rapport de sélection des équipements avec : (les rapports phase DCE sont fournis dans les annexes
techniques)
◼ Détermination des ventilations d’urgence ou non des boîtiers de sectionnement
◼ Détermination des diamètres de tuyauteries
◼ Détermination de la charge en fluides frigorigènes
◼ Listing des matériels
◼ Évaluation des réseaux, distance et charge frigorifique
◼ Vérification de la conformité des surfaces des pièces vis-à-vis de l’IEC 60335-2-40:2022
◼ Synoptique de distribution
◼ Schéma de câblage
- Notes de l’ingénieur structure de l’entreprise si nécessaire pour la répartition de charge
d’équipement en toiture, par exemple
- Notes méthodologiques d’intervention de l’entreprise, détaillant le planning, les moyens humains
engagés par étape et explicitant les étapes principales de la réalisation
- Notes de calcul puissance, section des câbles, chute de tension, protection électrique
- Fiches techniques, PV et certificat des matériels
- Tous documents nécessaires à la compréhension du projet demandé par le maître d’œuvre
1.10.6.2 Documents liés aux tableaux, travaux électriques et coffret
- Schéma des TGBT et localisation
- Bilans de puissance électrique de l’installation
- Schémas électriques, plans de câblage et de façade d’armoire des TGBT
- Note de calcul pour le dimensionnement électrique BT
- Protections électriques
◼ Sélectivité
15
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 16/86
établissements scolaires de la ville de Nice
◼ Données de base (puissance, tension,),
◼ Données environnement (Icc mode de pose, …),
◼ Définition des protections (calibre, Icc …)
- Câbles
◼ Données de base (puissance, tension,),
◼ Données environnement (Du/u, mode de pose, …),+
◼ Définition du câble.
- Schéma unifilaire,
- Schémas développés,
- Carnet de câbles,
- Plan d’équipement des armoires et coffrets,
- Plan de façade
- Plan des borniers,
- Diagramme de fonctionnement,
- Nomenclature de matériel comportant les renseignements suivants :
◼ Repère utilisé sur les plans,
◼ Libellé de l’équipement correspondant au repère et caractéristiques,
◼ Marque constructeur et référence constructeur.
- Fiches techniques des matériels installés
- Fiches techniques des produits utilisés
- Les certificats Atex du matériel (si nécessaire)
- PV matériels
1.11 Habilitations électriques
Le personnel intervenant sur les installations électriques devra posséder une habilitation électrique
requise dans les conditions imposées par le recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique,
l’UTE C18-510, à savoir :
- Pour les interventions non électriques dans des locaux non électriques :
Basse Tension
Exécutant : Aucune
- Pour les interventions non électriques dans des locaux électriques :
Basse Tension
Exécutant : B0-B0V
- Pour l’intervention électrique
Basse Tension
Exécutant : B1-B1V
16
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 17/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Chargé de travaux : B2-B2V-B2V Essais
Chargé de consignation : BC
Chargé d’intervention : BS-BR
Chargé d’opération : BE
Toutes personnes intervenantes et agissantes pour le compte de l’entreprise titulaire du marché, doit être
munie de son habilitation et être à même de la présenter au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre, cela
à leur demande et à tout moment.
Signification
1er caractère 2ème caractère
B : Basse tension 0 : Travaux d’ordre non électrique)
H : Haute tension 1 : Travaux d’ordre électrique
2 : Chargé de travaux d’ordre électrique
C : Chargé de consignation
R : Chargé d’interventions générales (uniquement en BT)
S : Chargé d’interventions élémentaires (uniquement en BT)
P : Opérations sur installations photovoltaïques
E : Opérations spécifiques de 4 natures : Essais / Vérification
/ Mesurage / Manœuvre
Second indice éventuel
V: Travail au voisinage de
pièces nues sous tension
T : Travail sous tension (TST)
N : Travaux de Nettoyage Sous Tension (NST)
X : Opérations 'spéciales' définies par une instruction de sécurité.
1.12 Implantation du matériel
L’implantation et le choix du matériel seront prévus de façon à réserver les espaces nécessaires :
- Au passage du personnel d’entretien,
- Au dégagement indispensable aux montages et démontages,
- À l’accessibilité d’organes de commande, de réglage, de mesure et de sécurité (un report de
commande sera prévu le cas échéant),
- Imposés par les fabricants des matériels. (espace de maintenance, dégagements autour des
machines…)
17
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 18/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Aucune canalisation ou élément de l’installation ne devra empêcher l’ouverture des panneaux ou des
portes de visite, ni la lecture d’appareils de contrôle, de mesure ou de sécurité.
1.13 Organisation du chantier
Organisation générale du Chantier
- Toutes les mesures inhérentes aux installations et à l’organisation générale de chantier
incomberont au titulaire du présent marché
- L'entreprise interviendra donc en préalable des travaux et étudiera notamment, au titre des
mesures d’organisations générales inhérentes aux installations de chantier :
◼ Organisation du chantier (plans - circulations, stockages). Localisation du stockage en accord
avec les MOE EXE et MOA
◼ Les emplacements réservés au dépôt des matériaux avant réemploi, avec indication du
volume possible.
◼ Les accès suivant les phases de travaux, ainsi que les mesures de sécurité.
◼ De façon générale, les installations fixes et mobiles entreposage de benne à ordures, zones
nécessaires aux stockages, circulation des matériaux, matériels et personnels.
◼ L'entrepreneur titulaire devra prendre en compte dans son offre tous les déplacements des
différentes zones de chantier, zones de stockages, zones d’ateliers et de façonnages,
déplacements des accès spécifiques et matérialisation/signalisation des espaces de travail et
d’accès au public, …
◼ Les circulations des véhicules de secours seront respectées ; cet état de fait implique
d'importantes mesures et dispositions d'ordonnancement et de coordination des travaux, leur
protection et signalisation particulières, la sauvegarde des véhicules.
Le prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour :
- Éviter tout risque d’accident pour le personnel en activité, les résidents, visiteurs, utilisateurs, leur
propre personnel
- Protéger l’ensemble des bâtiments contre les risques de détérioration, les dégâts des eaux et
l’empoussièrement
- Conserver les bonnes règles de conduite du chantier telles que rangement journalier des
matériels, dégagement régulier des déchets, stockage des produits inflammables dans les endroits
convenus avec le maître d’ouvrage et dans le respect de la sécurité.
En toutes circonstances, l'entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages et accidents
causés aux tiers ou aux biens, par suite de l'exécution des travaux.
Stockage des matériaux :
Les matériaux seront livrés par l'entrepreneur et stockés à l’emplacement défini en coordination avec le
maître d’oeuvre L'entrepreneur ne pourra occuper ces endroits au-delà des limites qui lui auront été
désignées.
18
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 19/86
établissements scolaires de la ville de Nice
À l'emplacement des dépôts, le terrain sera dressé par les soins de l'entrepreneur et à ses frais avant le
rangement et le stockage des matériaux. Ceux-ci seront disposés de manière à ne pas être confondus avec
d'autres ayant déjà fait l'objet d'une réception ou appartenant à d'autres entreprises.
Les transports seront faits de manière à ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes et ouvrages
réalisés. Si des dégradations sont commises, elles devront être réparées sans retard par l'entrepreneur à
ses frais.
Base vie :
Il n’y a pas de base vie de prévue. Un sanitaire sera désigné par le maître d’œuvre EXE en lien avec les
responsables d’établissements ou le représentant de la MOA. Il sera interdit au personnel d’aller ailleurs
qu’au sanitaire désigné.
Celui-ci fera l’objet d’un état des lieux contradictoire avant / après chantier.
L’entretien du bloc sanitaire suivant les modalités ci-dessous est à la charge de l'entreprise :
- Vérifier le bon fonctionnement des appareils (douches, WC, lavabos)
- Nettoyer 2 fois par jour les sols à l’aide d’une serpillière
- Nettoyer 2 à 3 fois par jour les sanitaires
- Approvisionner les sanitaires en produits d’hygiène (savon, papier, …)
- Déboucher les évacuations au besoin
Les réunions se feront dans le local désigné par le maître d’œuvre EXE.
Stockage des matériaux :
Pour les interventions en période scolaire, il n’y aura aucun stockage accepté sur site. Par nature, il s’agira
de petites interventions visant à avancer des distributions terminales, les entreprises pourront donc avoir
le matériel dans leur véhicule.
Pour les travaux sur des périodes de vacances scolaires, un espace de stockage intérieur ou extérieur
pourra être défini en fonction des possibilités sur site. Les emplacements seront définis en lien avec les
maîtres d’œuvre EXE.
À l'emplacement des dépôts, le terrain sera dressé par les soins de l'entrepreneur et à ses frais avant le
rangement et le stockage des matériaux.
Ceux-ci seront disposés de manière à ne pas être confondus avec d'autres ayant déjà fait l'objet d'une
réception ou appartenant à d'autres entreprises.
Aussitôt leur déchargement, les matériaux seront retroussés de manière à ne pas dépasser les limites
indiquées.
Les transports seront faits de manière à ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes et ouvrages
réalisés.
19
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 20/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Si des dégradations sont commises, elles devront être réparées sans retard par l'entrepreneur à ses frais.
1.14 Accès chantier
Les entreprises se conformeront aux règles d'accès aux sites édictées par le Maître d'ouvrage avant le
démarrage du chantier.
Le non-respect de ces règles entraînera l'application des pénalités prévues au CCAP et l'éventuelle
exclusion des contrevenants.
1.15 Gestion des déchets par tri sélectif
• L’entreprise respectera la charte chantier vert de la ville de Nice :Mise en place d’une gestion des
déchets
• Tri des déchets
• Mise en œuvre d’une traçabilité des déchets
Le détail des actions est présenté dans le document « Charte Chantier Vert ».
1.16 Installation de chantiers
Le titulaire fournira et placera au droit de l'entrée principale du chantier et à l'endroit désigné par le
Maître d’œuvre, un panneau de chantier ordinaire. Sur ce panneau seront indiqués :
- La désignation du chantier
- Le sigle et le nom du maître d’ouvrage et de ses éventuels partenaires financiers
- Le sigle et le nom de l’assistant maître d’ouvrage
- Le sigle et le nom de l’équipe de maîtrise d’œuvre d’exécution
- La désignation du titulaire avec le nom, adresse et téléphone du titulaire
La charte graphique à utiliser sera transmise par le maître d’œuvre EXE.
1.17 Relation avec les MOA, AMO et MOE
Le titulaire désignera, dès la passation du marché, un responsable de l'exécution qui devra être l'unique
interlocuteur face aux représentants de la maîtrise d’ouvrage (MOA, AMO et MOE exe).
Le suivi de l'avancement des travaux fera l'objet d'un constat régulier contradictoire entre le représentant
de l'entreprise et le maître d’œuvre d’exécution, consigné sur un procès-verbal d’avancement de chantier.
A titre indicatif, le rythme probable des réunions de suivi est hebdomadaire.
L’entrepreneur assistera à toute réunion, programmée par le MOE Exe.
20
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 21/86
établissements scolaires de la ville de Nice
De plus, dans le cadre de l’application de la Charte Chantier Vert, le responsable de l’exécution assurera
le rôle de Référent Entreprise (RE) pour la durée du chantier. Il sera l’interlocuteur privilégié du CCV
(Coordonnateur Chantier Vert). A ce titre, il mettra en œuvre les actions de la Charte au sein de son
entreprise et fournira au « CCV » toute l’aide et les informations nécessaires à l’accomplissement de ses
missions.
En cas du groupement d'entreprises, chaque membre du groupement désigne un RE distinct par entreprise.
Il sera nommé en sus de chaque RE, ou parmi l'un des RE, un « Responsable Chantier Vert Entreprise »
(RCVE) qui coordonnera les actions des différents « RE » et sera l’interlocuteur privilégié du « CCV ».
1.18 Choix des matériels et matériaux
Les matériels seront judicieusement choisis pour leur fiabilité et seront soumis au visa du maître d’œuvre
Exe et de l’AMO.
Les matériaux utilisés seront résistants aux sources de corrosion.
Les matériels et matériaux seront choisis pour ne pas générer de coûts importants de déconstruction en
fin de vie ; les matériaux et les emballages seront recyclables ou énergétiquement valorisables sans
génération de polluants spécifiques tels que COV, dioxine ou métaux lourds.
Quand un matériel est indiqué "coloris au choix", le coloris sera choisi par le maître d’œuvre Exe.
Le maître d’œuvre pourra demander à l’entreprise de ramener des échantillons des petits matériels
proposés tels que télécommande de climatisation etc…
Un SAV reconnu du fabricant devra exister dans la région Provence Alpes Côte d’Azur pour les matériels
suivants :
- PAC à détente directe
- Unité intérieure
- Régulation
- Tous les matériels seront garantis conformément au CCAG (garantie minimale de 12 mois)
1.19 Interaction avec les autres lots ou intervenants
Il n’y a pas de coactivité entre les lots ou avec d’autres intervenants.
21
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 22/86
établissements scolaires de la ville de Nice
2 Présentation de l’existant
2.1 Présentation des sites
La présentation détaillée des sites est reprise dans les différentes annexes techniques, avec une fiche
présentant chaque groupe scolaire ou établissement.
Seules les synthèses des sites et lots sont donc redonnées ci-après :
lo
Groupe Scolaire Ecoles Adresse
t Surface m²
GS BOIS DE Ecole élémentaire BOIS DE
1 BOULOGNE BOULOGNE Rue de la Santoline 06200 Nice 2680
1 GS LANTERNE Ecole élémentaire LANTERNE 86 Av de la Lanterne 06200 Nice 2400
1 GS LES MOULINS Ecole élémentaire LES MOULINS 4 bd Paul MONTEL 06200 Nice 3300
90 BOULEVARD RENE CASSIN 06200
GS NICE FLORE
1 Ecole maternelle FLORE NICE 2110
1 GS NICE FLORE Ecole élémentaire 1 FLORE 65 Rue Auguste Pegurier 06200 NICE 1290
1 GS NICE FLORE Ecole élémentaire 2 FLORE 65 Rue Auguste Pegurier 06200 NICE 1010
2 GS CAUCADE Ecole maternelle CAUCADE 114 Av Sainte Marguerite 06200 Nice 4900
( Surface GS
GS CAUCADE
2 Ecole élémentaire CAUCADE 126 Av Sainte Marguerite 06200 Nice entier)
GS DIGUE DES Ecole maternelle DIGUE DES 22 Traverse de la Digue des Français
2 FRANCAIS FRANCAIS 06200 Nice 4500
GS DIGUE DES Ecole élémentaire 1 DIGUE DES 18 Traverse de la Digue des Français ( Surface GS
2 FRANCAIS FRANCAIS 06200 Nice entier)
GS DIGUE DES Ecole élémentaire 2 DIGUE DES 18 Traverse de la Digue des Français ( Surface GS
2 FRANCAIS FRANCAIS 06200 Nice entier)
GS DIGUE DES 18 Traverse de la Digue des Français ( Surface GS
2 FRANCAIS Batiment rose DIGUE DES FRANCAIS 06200 Nice entier)
2 GS MAGNOLIAS Ecole élémentaire 1 MAGNOLIAS 135 Bd Napoléon III 06200 Nice 2120
( Surface GS
GS MAGNOLIAS
2 Ecole élémentaire 2 MAGNOLIAS 135 Bd Napoléon III 06200 Nice entier)
GS CORNICHE 73 Av de la Corniche Fleurie 06200
3 FLEURIE Ecole maternelle CORNICHE FLEURIE Nice 2730
GS CORNICHE 73 Av de la Corniche Fleurie 06200 ( Surface GS
3 FLEURIE Ecole élémentaire CORNICHE FLEURIE Nice entier)
3 GS FABRON Ecole primaire FABRON 229 Av de la Lanterne 06200 Nice 1900
GS MADONETTE DE Ecole maternelle MADONETTE DE 9 Chemin de la Madonette de Terron
3 TERRON TERRON 06200 Nice 1200
GS MADONETTE DE Ecole élémentaire MADONETTE DE 11 Chemin de la Madonette de Terron ( Surface GS
3 TERRON TERRON 06200 Nice entier)
4 GS PERVENCHES Ecole maternelle PERVENCHES 3 Av Claude Debussy 06200 Nice 1410
GS RAYMOND
4 MORETTI Ecole primaire MORETTI RAYMOND 373 Av de Fabron 06200 Nice 2670
GS ST ANTOINE Ecole maternelle ST ANTOINE
4 GINESTIERE GINESTIERE 13 Av Joseph Durandy 06200 Nice 2140
GS ST ANTOINE Ecole élémentaire ST ANTOINE ( Surface GS
4 GINESTIERE GINESTIERE 13 Av Joseph Durandy 06200 Nice entier)
4 GS VENTABRUN Ecole élémentaire VENTABRUN 205 route de Bellet 06200 Nice 1300
22
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 23/86
établissements scolaires de la ville de Nice
5 GS LES GENETS Ecole primaire LES GENETS 156 Chemin de la Costière 06200 Nice 1500
GS MADELEINE Ecole primaire MADELEINE
5 SUPERIEURE SUPERIEURE 282 Bd de la Madeleine 06000 Nice 2500
GS ST PIERRE DE
5 FERIC Ecole élémentaire ST PIERRE DE FERIC 1 Corniche des Oliviers 06000 Nice 1470
6 GS RAY GORBELLA Ecole élémentaire RAY GORBELLA 62 Bd Gorbella 06100 Nice 2200
6 GS ST SYLVESTRE Ecole maternelle ST SYLVESTRE 5 Chemin de la Passerelle 06100 Nice 2000
6 GS ST SYLVESTRE Ecole élémentaire 1 ST SYLVESTRE 167 avenue Cyrille Besset 06000 Nice 3350
( Surface GS
GS ST SYLVESTRE
6 Ecole élémentaire 2 ST SYLVESTRE 167 avenue Cyrille Besset 06000 Nice entier)
GS BORNALA LOUIS Ecole maternelle BORNALA LOUIS
7 FIORI FIORI 1 Av de la Bornala 06200 Nice 2800
GS BORNALA LOUIS Ecole élémentaire BORNALA LOUIS ( Surface GS
7 FIORI FIORI 1 Av de la Bornala 06200 Nice entier)
7 GS ST PHILIPPE Ecole maternelle ST PHILIPPE 4 Av Beau Site 06000 Nice 1000
7 GS ST PHILIPPE Ecole élémentaire ST PHILIPPE 4 Av Beau Site 06000 Nice 2500
GS ST PIERRE
7 D'ARENE Ecole élémentaire ST PIERRE D'ARENE 26 rue Louis de COPPET 06000 Nice 1000
8 GS BELLANDA Ecole maternelle CIMIEZ BELLANDA 6 avenue BELLANDA 06100 Nice 1210
8 GS ORANGERS Ecole maternelle ORANGERS 86 bd pape Jean XXIII 06300 Nice 3500
( Surface GS
GS ORANGERS
8 Ecole élémentaire ORANGERS 86 bd pape Jean XXIII 06300 Nice entier)
8 GS ST CHARLES Ecole élémentaire ST CHARLES 4 rue Joseph Miceu, 06300 Nice 1230
8 GS ST ROCH Ecole maternelle ST ROCH 2 rue Fornero MENEI 06300 Nice 1934
8 GS ST ROCH Ecole élémentaire 1 ST ROCH 2 rue Fornero MENEI 06300 Nice 2260
( Surface GS
GS ST ROCH
8 Ecole élémentaire 2 ST ROCH 2 rue Fornero MENEI 06300 Nice entier)
9 GS BON VOYAGE Ecole maternelle BON VOYAGE 212 Route de Turin 06300 Nice 3930
( Surface GS
GS BON VOYAGE
9 Ecole élémentaire 1 BON VOYAGE 212 Route de Turin 06300 Nice entier)
( Surface GS
GS BON VOYAGE
9 Ecole élémentaire 2 BON VOYAGE 212 Route de Turin 06300 Nice entier)
9 GS JEAN MACE Ecole maternelle MACE 3 Rue du Général Tordo 06000 Nice 720
9 GS JEAN MACE Ecole élémentaire 1 MACE 3 Rue du Général Tordo 06000 Nice 1690
9 GS JEAN MACE Ecole élémentaire 2 MACE 55 Bd Pasteur 06000 Nice 2330
15 rue du Professeur Delvalle 06000
GS PASTEUR
9 Ecole maternelle PASTEUR Nice 4514
15 rue du Professeur Delvalle 06000 ( Surface GS
GS PASTEUR
9 Ecole élémentaire PASTEUR Nice entier)
10 GS BISCHOFFSHEIM Ecole maternelle BISCHOFFSHEIM 2 rue Louis Garneray 06300 Nice 1100
10 GS BISCHOFFSHEIM Ecole élémentaire BISCHOFFSHEIM 2 rue Louis Garneray 06300 Nice 1970
10 GS PIERRE MERLE Ecole élémentaire MERLE 33 rue Barla 06300 Nice 1560
10 GS PIERRE MERLE Ecole maternelle MERLE 33 rue Barla 06300 Nice 880
10 GS TERRA AMATA Ecole maternelle TERRA AMATA 2 corniche André de Joly 06300 Nice 900
10 GS TERRA AMATA Ecole élémentaire TERRA AMATA 2 corniche André de Joly 06300 Nice 2100
11 GS CHÂTEAU Ecole élémentaire LE CHÂTEAU 23 rue Saint Joseph 06300 Nice 1375
Ecole maternelle JOUSE GARIBALDI
GS DU PORT
11 PORT 23 rue Emmanuel Philibert 06300 Nice 2040
Ecole élémentaire JOUSE GARIBALDI ( Surface GS
GS DU PORT
11 PORT 23 rue Emmanuel Philibert 06300 Nice entier)
23
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 24/86
établissements scolaires de la ville de Nice
11 GS GALLO Ecole élémentaire MAX GALLO Avenue José Bernard 06300 Nice 500
11 GS PAPON Ecole maternelle PAPON 4 Rue Boyer 06300 Nice 2700
( Surface GS
GS PAPON
11 Ecole élémentaire PAPON 1 rue Jean-Pierre Papon 06300 Nice entier)
12 GS AUBER Ecole maternelle AUBER 35 Av AUBER 06000 Nice 3500
( Surface GS
GS AUBER
12 Ecole élémentaire AUBER 35 Av AUBER 06000 Nice entier)
12 GS JEAN MOULIN Ecole maternelle BAUMETTES 1 13 rue des Potiers 06000 NICE 1000
12 GS JEAN MOULIN Ecole élémentaire BAUMETTES 1 23 rue Dante 06000 NICE 1630
1 Rue Adolphe de Rothschild 06000
GS ROTHSCHILD
12 Ecole primaire ROTHSCHILD I Nice 1800
12 GS ROTHSCHILD Ecole élémentaire ROTHSCHILD II 22 Rue Delille 06000 Nice 1870
GS CLEMENT
13 ROASSAL Ecole maternelle ROASSAL 32 Rue Clément ROASSAL 06000 Nice 1000
13 GS MANTEGA Ecole élémentaire MANTEGA 34 Avenue de PESSICART 06100 Nice 1500
13 GS THERESE ROMEO Ecole maternelle THERESE ROMEO 6 Rue Alfred Binet 06000 Nice 2000
13 GS THERESE ROMEO Ecole élémentaire 1 THERESE ROMEO 52 rue Dabray 06000 Nice 2000
13 GS THERESE ROMEO Ecole élémentaire 2 THERESE ROMEO 6 Rue Alfred Binet 06000 Nice 2000
14 GS RIGHI Ecole primaire RIGHI 189 Av de Pessicart 06100 Nice 1300
14 GS ST BARTHELEMY Ecole maternelle ST BARTHELEMY 17 Av François Bottau 06100 Nice 8049
( Surface GS
GS ST BARTHELEMY
14 Ecole élémentaire 1 ST BARTHELEMY 17 Av François Bottau 06100 Nice entier)
( Surface GS
GS ST BARTHELEMY
14 Ecole élémentaire 2 ST BARTHELEMY 17 Av François Bottau 06100 Nice entier)
15 GS ACACIAS Ecole élémentaire ACACIAS 123 Av Henri DUNANT 06100 Nice 2361
GS LYCETTE
15 DARSONVAL Ecole primaire LYCETTE DARSONVAL 12 Rue Thyde de Monnier 06100 Nice 1000
15 GS ST EXUPERY Ecole élémentaire ST EXUPERY 90 Av Saint Exupéry 06000 Nice 655
15 GS ST PANCRACE Ecole primaire ST PANCRACE 461 route de Pessicart 06100 Nice 1125
GS St ROMAN DE 47 Chemin de la tour de Bellet 06200
15 BELLET Ecole primaire St ROMAN DE BELLET Nice 575
GS LAS PLANAS J.F.
Ecole élémentaire J. F. KNECHT
16 KNECHT 84 Bd Henri Sappia, 06100 Nice 1880
16 GS OLIVIERS Ecole maternelle OLIVIERS 1 Rue Guillaume Boréa 06100 Nice 1240
16 GS OLIVIERS Ecole élémentaire OLIVIERS 1 Rue Guillaume Boréa 06100 Nice 1615
22 vieux Chemin de Gairaut 06100
GS RANCHER
16 Ecole maternelle RANCHER Nice 3410
24 vieux Chemin de Gairaut 06100 ( Surface GS
GS RANCHER
16 Ecole élémentaire 1 RANCHER Nice entier)
24 vieux Chemin de Gairaut 06100 ( Surface GS
GS RANCHER
16 Ecole élémentaire 2 RANCHER Nice entier)
17 GS AIME CESAIRE Ecole primaire AIME CESAIRE 13 rue ESCOFFIER 06300 Nice 3500
17 GS ARZIARI Ecole primaire ARZIARI 77 Route de Turin 06300 Nice 2098
17 GS JULES FERRY Ecole maternelle FERRY 5 Rue de la Gendarmerie 06000 Nice 1610
17 GS JULES FERRY Ecole élémentaire FERRY 1 rue Jeanne Jugan 06000 Nice 1960
17 GS RISSO Ecole élémentaire RISSO 6 bd Pierre Sola 06300 Nice 1250
Ecole élémentaire ARIANE NORD
GS JACQUES PREVERT
18 PREVERT 14 Rue Général Saramito 06300 Nice 1565
Ecole maternelle ARIANE NORD
GS LAURIERS ROSES
18 LAURIERS ROSES 5 Rue Georges Picard 06300 Nice 1235
24
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 25/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Ecole maternelle ARIANE SUD
GS MESANGES
18 MESANGES 21 Av Emile Ripert 06300 Nice 1350
Ecole maternelle ARIANE NORD
GS MURIERS
18 MURIERS 1 Rue Georges Picard 06300 Nice 630
Ecole élémentaire ARIANE NORD
GS PIAGET
18 PIAGET 3 Rue Georges Picard 06300 Nice 1565
Ecole élémentaire ARIANE SUD
GS CASSIN
19 CASSIN 5 Av du général Orly 06300 Nice 1790
Ecole maternelle ARIANE SUD
GS MANOIR
19 MANOIR 3 Rue Raoul Ponchon 06300 Nice 870
Ecole élémentaire ARIANE SUD
GS PAGNOL
19 PAGNOL 5 Av du général Orly 06300 Nice 1420
Ecole maternelle ARIANE SUD VAL
GS VAL D'ARIANE
19 D'ARIANE 3 Rue Raoul Ponchon 06300 Nice 670
20 GS FOUONT CAUDA Ecole maternelle FOUONT CAUDA 6 Av Lacroix 06100 Nice 1130
20 GS FOUONT CAUDA Ecole élémentaire 1 FOUONT CAUDA 6 Av Lacroix 06100 Nice 3870
( Surface GS
GS FOUONT CAUDA
20 Ecole élémentaire 2 FOUONT CAUDA 78 avenue Saint Lambert 06100 Nice entier)
20 GS VON DERWEISS Ecole maternelle VON DERWEISS 137 Av St LAMBERT 06000 Nice 2900
( Surface GS
GS VON DERWEISS
20 Ecole élémentaire VON DERWEISS 60 av Alfred Borriglionne 06000 Nice entier)
La synthèse des établissements par lot est la suivante :
LOT Nombre
1 6
2 8
3 5
4 5
5 3
6 4
7 5
8 7
9 8
10 6
11 6
12 6
13 5
14 4
15 5
16 6
17 5
18 5
19 4
20 5
25
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 26/86
établissements scolaires de la ville de Nice
26
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 27/86
établissements scolaires de la ville de Nice
3 Présentation des travaux
Lors de l’ouverture du chantier, un état des lieux sera établi par l’entreprise conjointement avec le
responsable d’établissement ou le représentant désigné par le M.O.A.
Cet état des lieux sera transmis au maître d’œuvre EXE.
Le titulaire sera tenu de respecter cet état des lieux. En cas de dégradation avérée de son fait, la remise
en état sera effectuée à ses frais.
Par ailleurs, un permis feu sera établi par l’entreprise, conjointement avec le responsable d’établissement
ou le représentant désigné par le M.O.A.
3.1 Respect du planning global, plage de travail
Sauf indication contraire du maître d’ouvrage, les titulaires des différents lots devront s’engager à réaliser
au moins 20 % (arrondi au supérieur exemple 12 sites x 20 % = 2,4 écoles ; arrondi à 3 écoles minimum)
des sites composants leurs lots pour le 30 mai 2027 réception et mises en services incluses en utilisant les
périodes suivantes :
La stratégie reste à l’appréciation des soumissionnaires en fonction de leur capacité et de leurs moyens
humains.
Les 80 % des sites restants pourront être réalisés pendant l’été 2027, toutefois les possibilités d’aller plus
vite sont ouvertes aux différents soumissionnaires.
Il n’y aura aucune intervention pendant la présence des enfants et du personnel dans l’établissement, les
périodes d’interventions possibles sont les suivantes :
➢ Les mercredis
➢ Les samedis
➢ Vacances d’hiver 2027 – zone B suivant publication actuelle : du 20 février au 8 mars 2027
➢ Vacances de printemps 2027 – zone B suivant publication actuelle : du 17 avril 2027 au 3 mai 2027
➢ Les ponts probables du mois de mai (Pont de l’ascension du 5 au 10 mai)
➢ Les vacances d’été de la zone B (suivant publication actuelle : 3 juillet 2027)
Lors des jours d’ouverture des sites, les seules interventions autorisées seront des relevés sur sites, par
exemple pour la réalisation des études, et ne générant aucun travaux.
3.2 Plages de travail admissibles
Les travaux seront réalisés dans des plages de travail compatibles avec la réglementation relative à la lutte
contre les bruits de voisinage (art. R.1336-7 du Code de la santé publique).
27
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 28/86
établissements scolaires de la ville de Nice
3.3 Contraintes spécifiques aux travaux
Les travaux seront réalisés parfois avec une reprise des cours le lendemain.
L’entreprise devra donc impérativement :
- Appliquer et respecter les consignes qui lui seront données par le / les maîtres d’œuvre
d’exécution et par les représentants de la maîtrise d’ouvrage.
- D’une part, prévoir d’intervenir par petite zone pour limiter l’impact pour le personnel (impossible
de travailler sur tout un étage en même temps)
- Sensibiliser particulièrement son personnel à la discrétion sur site et au respect
- Informer le maître d’ouvrage à l’avance de ces zones d’intervention et de la nature des
interventions (48h minimum ouvrable) pour que le maître d’ouvrage puisse, si besoin, déplacer les
personnes des bureaux ou zones concernées provisoirement
- Assurer des nettoyages fins et protéger en amont de tous travaux les zones avec les matériaux
adéquats (polyane, panneau OSB, etc…)
Par nettoyage fin, il est entendu qu’après intervention des équipes de nettoyage de l’entreprise, les élèves
peuvent revenir dans l’établissement. Il n’y a pas d’intervention prévue du personnel municipal, le
titulaire prévoira donc l’intervention d’équipes de nettoyage spécialisées en nettoyage après travaux.
Pour les réfectoires et cantines, les produits de nettoyage utilisés devront être conformes aux normes
sanitaires spécifiques pour les locaux de restauration.
Le site est en mitoyenneté avec plusieurs zones habitées. Le présent marché respectera les consignes et
horaires de travail prévus par la maîtrise d’ouvrage.
3.4 Phasage et maintien en service des sites
Les travaux débuteront au début de l’année 2027. Les travaux et la méthodologie d’organisation devront
de manière systématique préserver le maintien en service des sites pendant les périodes scolaires.
(Organisation des mesures libératoires après intervention en cas de présence d’amiante, phasage des
coupures électriques pendant les vacances scolaires…)
3.5 Traitement de l’amiante
Les R.A.T. ou D.A.A.T. seront transmis au titulaire des lots par le maître d’ouvrage, pour tous les groupes
scolaires dont le permis est antérieur au 1 er janvier 1997.
Au vu des volumes de sites à auditer, le MOA souhaite aussi conserver la possibilité de réaliser des R.A.T.,
via la partie de marché à bons de commandes.
28
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 29/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Dans ce cas, les titulaires devront réaliser et transmettre au plus tard 4 semaines après validation de la
commande du R.A.T., le rapport aux MOA et MOE Exe.
Ensuite, en fonction de l’identification de présence d’amiante ou non dans les parois traversées, il sera
d’abord, dans un premier temps, adapté les parcours de distribution et l’implantation des équipements
pour limiter les traversées de paroi contenant de l’amiante et, dans un second temps, il sera transmis à la
maîtrise d’œuvre d’exécution et d’ouvrage un devis complémentaire utilisant les prix unitaires de la partie
à commande du marché.
La partie de marché à bons de commande comprendra donc aussi un prix unitaire pour les percements à
réaliser en sous-section 4 par un intervenant spécialisé qui pourra être un sous-traitant du
soumissionnaire si celui-ci ne dispose pas du personnel qualifié en interne et remettre les justificatifs
afférents.
3.6 Déplacement de mobilier
Les titulaires des travaux devront effectuer le déplacement de mobilier pour permettre la protection de
ces derniers pendant leurs travaux.
Lors de l’intervention dans une classe, l’entreprise travaillera principalement dans une zone ; elle
regroupera donc le mobilier à l’opposé avant de le protéger (polyane, OSB).
Après intervention, elle remettra le mobilier en place pour permettre la reprise des cours. (remise en état
le soir même, par exemple pour les travaux du mercredi, ou à la fin des vacances pour les périodes de
vacances).
3.7 Dépose des installations existantes
Les radiateurs et réseaux existants sur les différents sites ne seront pas déposés, le maître d’ouvrage se
réservant la possibilité d’activer le passage sur les installations de pompes à chaleur après une période
d’observation.
Les climatisations individuelles (mono / multi / VRV) existantes devenant inutilisées dans le cadre du
présent marché seront déposées par le titulaire du présent marché. Elles sont repérées sur les annexes
techniques.
Les équipements électriques remplacés ainsi que les câbles de liaisons rénovés vers les comptages
existants seront déposés au titre du présent marché.
29
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 30/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les équipements associés (thermostats, goulottes, etc…) à ces installations seront déposés au titre du
présent marché.
3.8 Travaux de second œuvre
Le titulaire du marché devra effectuer les travaux de second œuvre nécessaires à la mise en place de ses
équipements dans la partie forfaitaire :
- Travaux de percements, rebouchages
- Remplacement de dalle de faux plafond abîmée pendant les travaux
- Adaptation des structures de faux plafond pour permettre la mise en œuvre des unités au cas par
cas
- Reprise de finition de façade au droit des pénétrations
- Reprise de peinture au droit des percements
- Mise en peinture des murs au droit des ouvrages déposés (notamment unité intérieure)
- Remise en état de toute dégradation du fait du titulaire du présent marché
3.9 Travaux divers
Ponctuellement, pour quelques cas particuliers de disposition d’équipement en toiture existante non
sécurisée, le titulaire prévoira la mise en place de garde-corps autoportant pour permettre l’exploitation
future des climatisations.
3.10 Climatisation réversible des locaux
3.10.1 Principe
Il sera prévu la mise en place d’une installation de génie climatique, de type VRV à détente directe de
fluides frigorigènes assurant les besoins de chauffage et de rafraîchissement des locaux.
La distribution sera systématiquement de type à 2 tubes.
Les groupes seront de type à ventilateur frontal d’une puissance allant de 6 à 12 CV suivant les cas, le
détail de la sélection est repris en annexe dans le cadre de la pièce financière unique.
Les pompes à chaleur seront à compression électrique et à condensation par air, et munies de
compresseurs à variation électronique de vitesse.
Les groupes seront disposés :
- En premier lieu, dans la cour en pied de façades des bâtiments avec habillage de protection
décoratif (les habillages décoratifs seront retenus au cas par cas via la partie de marché à bons de
commande)
30
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 31/86
établissements scolaires de la ville de Nice
- Sur des toitures ponctuellement quand le site ne dispose pas d’autres possibilités (avec
éventuellement suivant besoin sécurisation de cette dernière via les gardes corps autoportant de
la partie de marché à bons de commande)
Depuis les groupes, l’alimentation et la communication des unités se feront via les câbles standards,
suivant un cheminement similaire à celui des frigorigènes. Les câbles seront compatibles avec les
réglementations en vigueur pour les ERP (absence d’halogène).
Le fluide retenu est le R-32. Depuis ces unités, une liaison frigorifique en tube cuivre pré-isolé alimentera
les différents terminaux.
La protection se fera par goulotte métallique à l’extérieur. A l’intérieur, la distribution privilégiera les
passages en faux plafonds existants. Quand il n’y a pas de faux plafond ou de possibilité de passage dans
ces derniers évidentes (retombé de poutre par exemple), la distribution intérieure se fera sous goulotte
PVC M1.
Le respect des volumes de fluides traversant les locaux, par rapport à la norme NF EN 378, est à charge
du présent marché. Le respect des règles ERP est aussi à charge du présent marché. Il est rappelé que les
règles ERP ont récemment évolué et permettent à présent la mise en œuvre de ce fluide dans les ERP
sous réserve du respect de certaines contraintes.
3.10.2 Distribution
Depuis les groupes, la distribution des fluides frigorigènes se fera par tubes cuivre pré-isolés classe M1
standard. Les passages en extérieur seront impérativement distribués sous goulotte métallique.
Le respect des volumes de fluides traversant les locaux, par rapport à la norme NF EN 378, est à charge
du présent marché.
La distribution principale se fera de manière dissimulée par les trémies, en faux plafonds et en combles.
L’alimentation proviendra systématiquement du TGBT (pas de groupe extérieur desservi depuis un TD).
Pour tous les passages extérieurs, les câbles d’alimentation seront protégés par chemin de câbles
métallique.
Depuis les groupes, l’alimentation et la communication des unités se feront via les câbles standards,
suivant un cheminement similaire à celui des frigorigènes.
Le pilotage et la régulation seront assurés par le biais de télécommandes murales d’origine du fabricant,
de type filaire, permettant la programmation horaire et le ralenti.
31
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 32/86
établissements scolaires de la ville de Nice
3.10.2.1 Unités terminales de climatisation et diffusion
Il sera prévu la mise en place d’émetteur à détente directe de fluides frigorigènes de type :
- Cassettes plafonnières pour l’ensemble des locaux ; avec habillage périphérique quand il n’y a pas
de faux plafond ou que ce dernier dispose d’une hauteur insuffisante
- Ponctuellement, des ventilo-convecteurs plafonniers ou muraux pourront être acceptés, cela
restera ponctuel pour les cas particuliers
Les unités intérieures recevront impérativement un étiquetage avec un numéro (exemple 64 cassettes
sur un site ; numérotés de 1 à 64) ; cet étiquetage devra être facilement lisible par les utilisateurs et sera
harmonisé avec les repères des commandes de régulation centrale.
Ces unités seront équipées de ventilateurs basse consommation, technologie ECM avec variation
électronique de vitesse et seront sélectionnées pour obtenir un niveau sonore équivalent à :
- NR35 (à régime nominal)
La puissance des unités intérieures sera limitée pour permettre de limiter la distance d’exclusion
d’équipements électriques au sens de l’article CH35, rappelé ci-après pour mémoire :
-
32
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 33/86
établissements scolaires de la ville de Nice
3.10.2.2 Régulation / automatisme
Les pompes à chaleur à détente directe seront équipées de leurs propres régulations embarquées du
fabricant assurant les fonctions principales.
La régulation terminale dans les pièces se fera via les télécommandes du fabricant, permettant la
programmation horaire et hebdomadaire.
Une commande centralisée pour chaque école sera prévue, permettant la communication ultérieure vers
une hypervision. Toutes les unités intérieures et extérieures du groupe seront remontées à cette
commande centralisée. Le positionnement de la commande centralisée sera défini à l’exécution, par
exemple dans le bureau direction.
Cette commande centralisée satisfera pour les usages de chauffage et refroidissement au décret BACS
(Building Automation & Control Systems - Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments) -
classe C.
Les régulations permettront le fonctionnement entièrement automatique des installations.
3.10.3 Traitement des condensats
Le réseau d’évacuation des condensats sera réalisé en tube PVC M1 et raccordé sur l’évacuation d’eaux
usées (EU) la plus proche.
3.11 Électricité
3.11.1 Point de livraison
Les projets seront principalement desservis par des comptages de type C4 (ponctuellement quelques sites
en comptage de type C5), le positionnement du CCCP sera transmis à l’entreprise en cours d’exécution.
Les caractéristiques de l’énergie sont les suivantes :
- 230/400 Volts, 3 phases avec neutre distribué
- 50 Hz alternatif
- Régime T.T.
Le titulaire du présent marché devra prendre auprès des concessionnaires (ENEDIS) les renseignements
nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
3.11.2 Électricité
33
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 34/86
établissements scolaires de la ville de Nice
L’origine de l’alimentation électrique est le TGBT de l’établissement. Pour la majeure partie des sites, du
fait de l’augmentation de puissance souscrite, les titulaires des travaux devront rénover intégralement ce
TGBT.
Dans le cadre de cette augmentation de puissance, il sera nécessaire sur les sites concernés par
l’augmentation de puissance avec changement de tarif (C5 vers C4 principalement) de rénover les TGBT
existants et au cas par cas aussi éventuellement les Tableaux Divisionnaires.
La rénovation consistera à une dépose et l’évacuation du TGBT existant, et la mise en place d’un nouveau
TGBT.
Les travaux de rénovation de TGBT incluront les prestations annexes et notamment la mise en place (ou
remise en place) des coupures d’urgences en lieu et place de l’existant.
Les groupes extérieurs seront systématiquement alimentés directement depuis le TGBT de
l’établissement.
Dans le cas où les tableaux divisionnaires sont rénovés, ils pourront accueillir les protections des unités
intérieures de climatisation. A défaut il sera prévu un TD climatisation pour desservir les unités intérieures.
Le câble principal de liaison depuis le compteur Enedis sera lui aussi remplacé au titre du marché de
travaux.
Les travaux de câblage et distribution en bâtiment comporteront donc :
- Le câble principal primaire de l’installation
- Les câbles d’alimentation des groupes extérieurs VRV
- Les câbles d'alimentation des cassettes et unités intérieures
Pour les sites pour lesquels il n’y a pas d’augmentation de puissance, le présent marché ajoutera des
départs dans le TGBT existants pour la desserte des groupes extérieurs et créera un TD climatisation qui
alimentera les différentes unités intérieures.
Un départ (disjoncteurs) par pièces sera imposé pour les TD climatisation : exemple :
- Quatre cassettes dans une pièce = un départ
- Deux cassettes dans une pièce = un départ
- Une cassette dans une pièce = un départ
Depuis ce tableau, le présent marché doit ensuite l’ensemble des travaux d’électricité inhérents aux
installations suivantes (câblage terminal sur les machines, bus de communications, liaison vers les
télécommandes…) :
- Groupe VRV
- Unité gainable
34
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 35/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les câbles seront sans halogène, conforme au décret du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des
règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, et pour la construction des immeubles de grande hauteur pris respectivement par l'arrêté du 25
juin 1980 et l'arrêté du 30 décembre 2011.
35
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 36/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4 Descriptif détaillé des travaux
4.1 Réalisation des R.A.T. (partie de marché à commande)
La mission de repérage sera conforme aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment :
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante modifié par les
décrets n°2013-594 du 5 juillet 2013 et n°2015-789 du 29 juin 2015 ;
- Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations
modifié par le décret N°2019-251 du 27 mars 2019 ;
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens
de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un
risque d’exposition à l’amiante, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2022 ;
- Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante
;
- Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement aux
fibres d’amiante modifié par les arrêtés du 30 mai 2018, du 25 juillet 2022 et du 4 juin 2024 ;
- Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la
prévention des risques liés à l’amiante modifié par l’arrêté du 20 avril 2015 ;
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l’arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l’amiante
avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis ;
- Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant à ces analyses, modifié par l'arrêté du 26 décembre
2019 et l'arrêté du 25 juillet 2022.
- Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs
intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs
organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
Cette liste n'est pas limitative. Le titulaire devra se soumettre au moment de l’exécution des prestations
à l’ensemble de la réglementation en vigueur.
La mission sera en outre conforme à la norme NF X46-020 version d’août 2017.
Remarque : En cas de site occupé, la réalisation des sondages et prélèvements devront être réalisés en
l’absence de tout occupant. Les autres interventions sans risque d’émission de fibre d’amiante pourront
avoir lieu aux heures ouvrables du site.
4.1.1 Certification et accréditation
L’opérateur de repérage devra détenir un certificat de compétence avec mention en cours de validité
conforme à la réglementation définissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères
d'accréditation des organismes de certification.
36
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 37/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les travaux ne pourront débuter sans transmission des certificats de compétence en cours de validité.
Pour la réalisation des analyses des échantillons prélevés, l’opérateur devra choisir un ou des laboratoires
accrédités suivant les exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17025 « exigences générales concernant la
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais » et conformément à l’arrêté du 1er octobre 2019
modifié relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir
de l’amiante, aux conditions de compétence du personnel et d’accréditation des organismes procédant à
ces analyses. En outre, l’opérateur de repérage devra veiller à ce que le laboratoire soit bien en mesure
de pouvoir mettre en œuvre les techniques d’analyse requises en application de l’arrêté du 1er octobre
2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir
de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant
à ces analyses
4.1.2 CONTENU GÉNÉRAL DE LA MISSION
4.1.2.1 Préparation de la mission
L’opérateur de repérage devra :
- Analyser le programme détaillé des travaux et visiter le site avec le chargé de projet du titulaire
pour identifier les percements envisagés afin de déterminer le périmètre et le programme de
repérage
- Transmettre préalablement à son intervention le périmètre et le programme de repérage au
MOE EXE pour avis
4.1.2.2 Visite de reconnaissance
L'opérateur de repérage devra effectuer une visite de reconnaissance (qui peut précéder immédiatement
l’inspection visuelle) afin de :
- Valider le périmètre de repérage et le programme de repérage correspondant au programme
de travaux
- Définir les investigations approfondies non destructives nécessaires ;
- Définir les investigations approfondies destructives ou les démontages particuliers permettant
d’accéder aux matériaux susceptibles de contenir l’amiante ;
- Définir les surfaces qui devront être protégées pour la réalisation des sondages et des
prélèvements ;
4.1.2.3 Inspection visuelle
Dans le périmètre de repérage qu’il a identifié sur la base du programme des travaux transmis par le
donneur d’ordre, l’opérateur de repérage identifiera les composants de la construction, puis inspectera
les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante constitutifs de ces composants en se
37
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 38/86
établissements scolaires de la ville de Nice
référant a minima au contenu des colonnes I et II de l’annexe A1 de la norme NF X 46-020 version août
2017.
Si l’opérateur ne repère pas de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante dans le
composant de la construction, il devra l’indiquer clairement dans son rapport.
L’ensemble de ces éléments devra être enregistré, leurs caractéristiques et leur état de conservation
renseignés (nature, localisation, forme, aspect, etc…).
4.1.2.4 Sondage
Les sondages devront être effectués dans les conditions de l’annexe A de la norme NF X 46-020 version
d’août 2017 pour les composants ou parties de composants figurant dans le programme de repérage et
présents dans le périmètre de la mission de repérage.
En outre, les techniques mises en œuvre devront respecter l’annexe C de la norme NF X 46-020 version
août 2017.
Les sondages faisant suite à des investigations approfondies destructives ou non devront faire l’objet d’un
marquage indélébile et homogène (exemple utilisation d’une même couleur, étiquette, …) in situ avec un
identifiant unique (numéro, code…). Si le marquage indélébile in situ ne peut être réalisé au moment de
la réalisation des sondages en raison, par exemple, d’un maintien en exploitation des locaux, les modalités
de matérialisation doivent être arrêtées préalablement afin de permettre une exploitation ultérieure sans
aucune interprétation, exemple plan/numéro photographie.
Sauf sondage visuel non précédé d’une investigation approfondie préalable :
- Les zones d’intervention seront aspirées au moyen d’un aspirateur THE et stabilisées au moyen
d’un produit permettant la fixation des fibres éventuellement résiduelles,
- Les composants sondés devront être restaurés (remontés, refixés, fermés, rebouchés, selon la
situation) de manière à éviter tout risque de propagation de fibres.
Pour chaque sondage, ayant entrainé la réalisation d’un prélèvement (avec ou sans échantillons destinés
à l’analyse), une fiche récapitulative sera réalisée contenant :
- La localisation du sondage dans le bâtiment ;
- La localisation du sondage dans le composant ;
- Une description des différentes couches/matériaux rencontrés ;
- Les prélèvements effectués éventuellement suite aux sondages ;
- Une planche photographique.
Les fiches seront annexées au rapport.
Le titulaire pourra proposer toute solution technique équivalente qui réponde à l’objectif de localisation
durable dans le temps et conforme aux principes de protection des prélèvements.
4.1.2.5 Prélèvements
38
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 39/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les prélèvements d’échantillons devront être effectués dans les conditions de l’annexe A de la norme NF
X 46-020 version d’août 2017 pour les composants ou parties de composants figurant dans le programme
de repérage.
Les techniques mises en œuvre devront respecter l’annexe C de la norme NF X 46-020 version août 2017.
De plus, les prélèvements devront faire l’objet d’un marquage indélébile in situ avec un identifiant unique
(numéro, code…). Si le marquage indélébile in situ ne peut être réalisé au moment de la réalisation des
prélèvements en raison, par exemple, d’un maintien en exploitation des locaux, les modalités de
matérialisation doivent être arrêtées préalablement afin de permettre une exploitation ultérieure sans
aucune interprétation, exemple plan/numéro photographie.
Chaque localisation de prélèvement sera photographiée et annexée au rapport.
À la suite de la réalisation des prélèvements, les supports seront aspirés au moyen d’un aspirateur THE et
« stabilisés » au moyen d’un produit permettant la fixation des fibres éventuellement résiduelles.
En complément, les supports devront être restaurés de manière à éviter tout risque de propagation de
fibres.
L'opérateur de repérage devra transmettre au laboratoire la fiche d’accompagnement des prélèvements
conformément à l’annexe C de la norme NF X 46-020 version août 2017 et à l’Annexe I de l’arrêté du 1er
octobre 2019 modifié.
L’opérateur de repérage indiquera la (ou les) couches à analyser au laboratoire.
Dans le cas d’échantillon composite (échantillon composé de plusieurs sous-échantillons venant de
plusieurs prélèvements), l’opérateur informera le laboratoire que l’échantillon doit être homogénéisé
avant analyse.
L’ensemble des prélèvements devra être analysé par un laboratoire accrédité pour la recherche d’amiante
conformément à l’arrêté du 1er octobre 2019.
4.1.3 Rapport de repérage
L’opérateur de repérage rédigera un rapport par bâtiment. La présentation et le contenu des rapports
devront être conformes à l’annexe D de la norme NF X46-020 version août 2017 et de l’annexe 2 de
l’arrêté du 16 juillet 2019 modifié.
Les plans et croquis prévus en annexe du rapport devront respecter les prescriptions de l’annexe D §6.2
de la norme NFX 46-020 version d’août 2017, notamment la localisation précise des sondages et des
prélèvements avec leurs identifiants ainsi que l’étendue de chaque produit ou matériau repéré amianté.
Le rapport devra contenir la quantité de matériau repéré amianté et préciser le critère ayant permis de
conclure à la présence ou l'absence d'amiante dans le MPSCA.
En outre, les éléments qui ont conduit l’opérateur à arrêter les ZPSO devront être explicités (ouvrage de
référence, sondages, résultats d’analyse du laboratoire…) dans le rapport même ou en annexe.
Les fiches récapitulatives des sondages et le compte-rendu de visite de la reconnaissance seront annexés
au rapport.
39
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 40/86
établissements scolaires de la ville de Nice
La remise des documents sera suivie d’une réunion de synthèse de la mission et de présentation des
conclusions en présence de la maitrise d’œuvre d’exécution et du coordonnateur SPS le cas échéant.
De manière concomitante avec la production du rapport, l’opérateur de repérage complétera, le cas
échéant, le DTA ou le DAPP existant à la suite de la réalisation de ce repérage. Cette prestation sera incluse
dans le prix forfaitaire de la mission.
4.2 Percement en sous-section 4
Il n’y a pas de dépose de matériel potentiellement amianté de prévue. Le risque principal est donc le
percement de façades, dalles ou cloisons contenant de l’amiante. Ces travaux interviennent dans le cadre
de travaux d’entretien de sites existants.
4.2.1 Adaptation des parcours
En cas de découverte sur un site de certaines parois contenant de l’amiante, l’entrepreneur devra, dans
un premier temps, adapter au mieux ses parcours de distribution et son implantation d’équipements pour
limiter les percements dans les parois concernées par la présence d’amiante.
Après avoir réduit autant que possible les percements en parois concernées, il sera fait usage de la
possibilité d’activer des percements spécialisés via la partie à commande du présent marché.
4.2.2 Percements traversants des matériaux amiantés
Ces travaux de percements sont susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (percements,
traversées de parois) et nécessiteront des traitements localisés au titre du présent marché.
D’autres matériaux amiantés ne sont normalement pas impactés par le projet.
Ces travaux d’intervention ponctuelle seront obligatoirement réalisés par une équipe spécialisée (sous-
traitant ou interne) titulaire d’une attestation de formation en cours de validité relative aux travaux sous
section 4.
L’ensemble des démarches administratives nécessaires sont à charge du présent marché.
Les opérations nécessaires sont à intégrer par l’entreprise titulaire du marché dans son planning de
réalisation.
Les interventions seront réalisées en sous-section 4.
Les percements seront de diamètre 60 à 90 mm environ suivant les cas
40
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 41/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.2.3 Mesures libératoires
Les mesures libératoires du taux d’empoussièrement sont réputées incluses au titre du présent marché.
4.3 Alimentation provisoire
Il n’y a pas d’alimentation provisoire à prévoir. Pour les raccordements et mise en place des nouveaux
TGBT.
Les bascules pour mise en place des TGBT et raccordements sur les nouveaux compteurs se feront
impérativement en période de vacances scolaires pour éviter toute perturbation du fonctionnement de
l’établissement.
L’entreprise prévoira son phasage d’intervention en conséquence et devra surtout anticiper au mieux ce
type d’intervention critique, le recours à la préfabrication de l’armoire en atelier, ou le passage des
nouveaux câbles à l’avance par exemple sont souhaitables.
4.4 Accès au site
L’entreprise fournira dès le début des prestations une liste du personnel de sa société (NOM, Prénom,
fonction, société) et une liste du personnel de ses sous-traitants (NOM, Prénom, fonction, société sous-
traitante) susceptibles d’intervenir sur le site.
En entête de cette liste sera nommé le chargé d'affaires de l’opération (NOM, Prénom, N° téléphone
contact, etc.).
L’identité du personnel susceptible d’intervenir doit pouvoir être vérifiée par l’établissement (pièce
d’identité avec photo, carte professionnelle, ordre de service ou bon de commande, etc.). Dans le cadre
d’entreprise sous-traitante, un courrier de l’entreprise mandataire désignant le sous-traitant appelé à
intervenir pour son compte est à produire.
Les livraisons de matériels et matériaux sur le site seront organisées et planifiées. L’entreprise préviendra
l’établissement et sera présente lors de ses livraisons.
Les intervenants devront impérativement être identifiables facilement (tee-shirt avec le logo de
l’entreprise par exemple).
41
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 42/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.5 Travaux en site occupé
Les travaux en sites occupés pendant la présence d’enfants ne sont pas autorisés.
Seules seront admises les interventions d’études réalisées par le chargé d’affaires ou chargés d’études de
l’entreprise pendant les horaires d’ouverture de l’établissement ; prises de côte, vérification visuelle de
passage… et ces interventions devront être déclarées 48 h ouvrables à l’avance à la maîtrise d’ouvrage.
4.6 Protection et nettoyage
L’entreprise prévoira les protections nécessaires dans les locaux qu’elle occupe afin de limiter les
dégradations (polyane au sol, etc.).
Le présent marché devra prévoir l’ensemble des prestations de protections et de nettoyages quotidiens,
en cours et en fin de chantier. Il est rappelé que l’établissement est occupé pendant toute la durée du
chantier.
Les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des installations. Les nuisances telles
que poussières, vibrations, chocs sont à éviter.
Les dégagements de poussières lors de travaux devront être confinés. Des protections par sas et panneaux
étanchés sont à prévoir.
Une méthodologie détaillée ainsi qu’un plan de protection seront exigés avant toute intervention.
Pour les interventions en période scolaire :
Pour les interventions en période scolaire (en l’absence d’enfant uniquement : donc les mercredis par exemple).
Chaque jour, en début d'intervention, les mobiliers gênants seront déplacés et des protections générales seront
mises en place dans les locaux dans lesquels travaille l’entreprise.
L’entreprise limitera donc les zones impactées par ces travaux et travaillera à un seul endroit de l’établissement
(par exemple réalisation de la distribution dans deux ou trois classes côte à côte).
Les locaux soumis à une hygiène spécifique (cuisine et réfectoire) ne pourront être réalisés les mercredis.
En fin de journée, le mobilier sera déprotégé et remis en place, puis une équipe de nettoyage spécifique spécialisée
en intervention de nettoyage de remise en état après chantier interviendra pour remettre les lieux en état et rendre
accessible, propre et sécurisé les lieux pour les enfants le lendemain matin.
Pour les interventions en vacances scolaires :
42
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 43/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Pour les interventions en vacances scolaires, les mobiliers gênants seront déplacés le premier jour et des
protections générales seront mises en place dans les locaux dans lesquels travaille l’entreprise.
Au plus tard 24h avant la reprise des cours, le mobilier sera déprotégé et remis en place, puis une équipe de
nettoyage spécifique spécialisée en intervention de nettoyage de remise en état après chantier interviendra pour
remettre les lieux en état et rendre accessible, propre et sécurisé les lieux pour les enfants le lendemain matin.
4.7 Dépose d’existant
4.7.1 Dépose / repose des équipements pour création des nouveaux réseaux
Il est à noter que le passage des réseaux ainsi que l’intégration des nouveaux équipements nécessiteront
des travaux d’adaptation avec notamment la dépose et dévoiement ponctuels d’équipement tel que : des
équipements et réseaux suivants :
- Éclairage
- Chemin de câbles, fileries
- Les éléments gênant la réalisation des travaux de distribution tels qu’éclairage, chemin de câble,
BAES, têtes de détection incendie et tout autre matériel nécessaire à la mise en place des nouvelles
tuyauteries et accessoires associés
- …
Ces adaptations, déposes et reposes ponctuels sont réputées incluses au présent marché.
4.7.2 Dépose et repose des faux plafonds
Il existe des faux plafonds démontables de nature variée sur les sites, les principaux sont les suivants :
- Dalle 600 x 600
- Dalle 1200 x 600
L’entreprise prévoira également la dépose / repose ponctuelle des faux plafonds, coffres, gaines
techniques suivant les besoins pour la distribution des nouveaux réseaux.
Elle provisionnera par ailleurs, pour chaque site, quelques dalles permettant le remplacement de dalles
qui seraient détériorées de son fait pendant les travaux.
4.7.3 Dépose d’équipements
Les radiateurs et réseaux existants sur les différents sites ne seront pas déposés, le maître d’ouvrage se
réservant d’activer le passage sur les installations de pompes à chaleur après une période d’observation.
Les climatisations (mono / multi / VRV) existantes devenant inutilisées dans le cadre du présent marché
seront déposées par le titulaire du présent marché. Elles sont repérées sur les annexes techniques.
43
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 44/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les TGBT rénovés ainsi que les câbles de liaisons rénovés vers les comptages existants seront déposés au
titre du présent marché.
Les équipements associés (tuyauteries, thermostats, goulottes, etc…) à ces installations seront déposés
au titre du présent marché.
Lors des travaux de dépose, l’entreprise devra veiller à la préservation de l’intégrité des ouvrages existants
conservés ; à défaut, elle remettra à ses frais en état tout ouvrage dégradé.
Sur demande du service exploitation du bâtiment ou de la MOA, certains équipements pourront être
démontés soigneusement et mis à disposition.
L’ensemble des matériels sera éliminé en filière autorisée.
Les équipements à déposer sont notamment :
En bâtiment et en façade :
- Les anciennes unités de climatisation (groupe extérieur et unité intérieure) devenant inutilisées
dans le cadre du projet
- Les distributions frigorifiques et électriques associées aux anciennes unités de climatisation
devenant inutilisées dans le cadre du projet, et tous les accessoires associés (filerie, goulotte,
chemin de câble…)
- Les thermostats d’ambiance des unités de climatisation déposées (y compris fileries, câbles,
supports et accessoires)
- Les TGBT et TD rénovés et les accessoires associés (uniquement pour les sites faisant l’objet d’une
augmentation de puissance)
- Les câbles de liaison TGBT / compteur qui seront remplacés dans le cadre des augmentations de
puissances (uniquement pour les sites faisant l’objet d’une augmentation de puissance)
- Les faux plafonds et accessoires associés sur les parcours des futurs équipements du présent
marché
Les matériels seront éliminés en filière autorisée. Les BSDI seront fournis.
Le fluide frigorigène sera traité dans une filière autorisée, les bons de suivi et de traitement seront
transmis pour vérification au maître d’œuvre.
Les matériels seront éliminés en filière autorisée, principalement en filière de recyclage pour les métaux
ferreux et non ferreux. Le présent marché prévoira l’ensemble des prestations nécessaires telles que
manutention, bennes, transports, frais de déchetterie, etc.
Toutes les reprises de maçonnerie, de peinture et faux plafonds suite aux déposes effectuées sont à la
charge de l’entreprise.
44
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 45/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Dispositions particulières :
Les dégagements de poussières lors de travaux devront être confinés. Des protections par sas et panneaux
étanchés sont à prévoir.
Une méthodologie détaillée ainsi qu’un plan de protection seront exigés avant toute intervention.
4.8 Pompe à chaleur réversible de type VRV, DRV
4.8.1 Généralités
La climatisation se fera par un système à débit de réfrigérant variable utilisant un fluide frigorigène pur à
faible impact CO² - R32, permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.
Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la
directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques"
(Directive RoHS).
Suivant la norme produit IEC-60 335-2-40, l’ensemble du système comportera la technologie Shîrudo ou
équivalent qui se traduit par plusieurs organes de sécurité intégrés d’usine permettant une installation
possible dans tout type de locaux et de surface. Ainsi, le système VRV sera équipé de :
- Unité extérieure :
◼ Contact de sortie permettant de renvoyer une alarme en cas de défaut.
◼ Contact d’entrée permettant à un équipement externe d’envoyer un ordre d’arrêt de
l’ensemble du système.
- Boîte d’isolement SV ou équivalent (si nécessaire) :
◼ Détecteur de fuite de fluide frigorigène.
◼ Possibilité de raccorder la boîte de sélection à une gaine d’extraction d’air via une virole de
160 mm.
◼ Contact de sortie permettant de renvoyer une alarme en cas de défaut.
◼ Un jeu de vannes d’isolement par sortie permettant d’isoler un circuit en cas de détection de
fuite.
- Unité intérieure :
◼ Détecteur de fuite de fluide frigorigène.
◼ Une alarme sonore et visuelle via la télécommande filaire
Le système devra être capable d’adapter les températures d’évaporation et de condensation du
réfrigérant en fonction des conditions extérieures afin de réduire les consommations d’énergie et
améliorer le confort des occupants.
Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la
directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques"
(Directive RoHS).
45
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 46/86
établissements scolaires de la ville de Nice
L'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de 675), limitera
l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale à charge partielle et
totale.
Le système sera conforme à la norme produit IEC-60 335-2-40.
4.8.2 Unités extérieures
Les unités extérieures seront de type RXYSA 5, 6, 8, 10 et 12 A de marque DAIKIN ou équivalent,
assemblées, testées et chargées en usine en fluide R32.Les valeurs de performance énergétique seront
certifiées Eurovent.
Chaque unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :
- Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable
- Échangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminium revêtues d'un film de résine
anticorrosion
- Moto-Ventilateurs de type hélicoïdal à plusieurs vitesses
- Compresseurs Inverter de type spiro-orbital équipés de séparateurs d'huile avec équilibrage du
niveau entre compresseurs
- Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la communication avec
les unités intérieures
- Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations
- Afficheur digital pour faciliter les opérations de maintenance
RXYSA 4 A RXYSA 5 A RXYSA 6 A
RXYSA 8 A ou RXYSA 10 A ou RXYSA 12 A ou
Référence ou ou ou
équivalent équivalent équivalent
équivalent équivalent équivalent
Puissance
12,1 14 15,5 22,4 28,0 33,5
frigorifique (kW)
Puissance calorifique
12,1 14 15,5 22,4 28,0 33,5
(kW)
EER (froid) nominal 3,3 3,09 2,99 2,38 2,94 2,47
SEER 7,9 7,40 7,30 6,36 6,93 6,47
COP (chaud) nominal 4,49 4,2 4,1 3,47 3,83 3,82
SCOP 4,9 4,50 4,50 4,42 4,42 4,64
Certification
oui oui oui oui oui oui
Eurovent
Débit d'air nominal
5 342 5 342 5 342 8 620 10 920 10 920
(m3/h)
46
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 47/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Pression sonore 51
49 51 58,1 57,0 60,0
dB(A) à 1m
Puissance sonore 69
67 68,1 73,2 74,0 76,1
dB(A)
Dimensions HxLxP 869 x 1100 869 x 1100 869 x 1100
1430x940x320 1615x940x320 1615x940x320
(mm) x 460 x 460 x 460
Poids (kg) 102 102 102 134 163 163
Nombre de
1 Inverter 1 Inverter 1 Inverter 1 Inverter 1 Inverter 1 Inverter
compresseurs
Plage de
fonctionnement -5/+46°C -5/+46°C -5/+46°C -5/+52°C -5/+52°C -5/+52°C
froid (°C)
Plage de
fonctionnement -20/+15,5°C -20/+15,5°C -20/+15,5°C -20/+15,5°C -20/+15,5°C -20/+15,5°C
chaud (°C)
Conditions de mesures :
- ETE: 19°C BH/27°C BS intérieur,35°C BS extérieur
- HIVER: 20°C BS intérieur, 7°CBS / 6 °C BH extérieur
Les groupes seront dimensionnés pour le maximum de température d'air réellement obtenue au
condenseur, en tenant compte des taux de recyclage et de mélange, et de l'encrassement.
Les groupes seront disposés sur des supports spécifiques de type Rubber foot ou similaire avec intercalage
de plot antivibratile type Paulstradyn ou similaire.
L'implantation respectera les recommandations du constructeur tant en ce qui concerne les accès de
maintenance et la minimisation des recyclages d'air.
Les condensats seront canalisés vers l’évacuation la plus proche.
L’entreprise respectera les limites d’émergences sonores de nuit et de jour en limite de propriété. (5db
jour / 3 db nuit).
4.8.2.1 CHASSIS ET HABILLAGE
Chaque unité extérieure reposera sur un châssis de profilés métalliques renforcés sur lequel viendront
s'adapter des panneaux rigides en acier revêtus d'une résine polypropylène imperméable, démontables,
pour faciliter un accès à tout l'équipement intérieur.
47
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 48/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.8.2.2 COMPRESSEURS
Les compresseurs seront de type hermétique Scroll. Ils seront tous contrôlés par Inverter et permettront
d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et
d'éviter les surintensités au démarrage.
Ils seront dotés d'un moteur à courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un
rendement énergétique élevé. Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par des
sondes thermiques.
Une fonction d'équilibrage des temps de fonctionnement des compresseurs permettra d'en prolonger la
durée de vie.
4.8.2.3 ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium protégées
par un film de résine anticorrosion.
4.8.2.4 VENTILATEUR
Chaque unité extérieure sera équipée de ventilateurs de type hélicoïde à moteur à courant continu à haut
rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation du moteur afin de
limiter la consommation électrique de cet élément.
4.8.2.5 CIRCUIT DE RÉFRIGÉRANT, SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'HUILE
Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes
d'arrêt liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon les
besoins, la réversibilité de l'installation.
Un système d'équilibrage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne lubrification de
ces derniers. L'unité extérieure sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un
fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.
Les raccordements frigorifiques aux unités extérieures devront être brasés pour assurer une parfaite
étanchéité.
4.8.2.6 TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR VARIABLE
Le système offrira la possibilité de faire varier les températures d’évaporation et de condensation du
réfrigérant.
48
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 49/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Cette variation pourra être pilotée selon différents modes de fonctionnement, dont un mode
automatique qui consiste à adapter la température du réfrigérant en fonction des conditions extérieures,
et ceci afin d’améliorer l’efficacité saisonnière de l’ensemble et le confort des occupants.
Cette fonctionnalité aura un rôle d’optimiseur dans les programmateurs de chauffage / refroidissement,
permettant d’anticiper et réduire les besoins.
4.8.2.7 BOÎTE D’ISOLEMENT (BOÎTIER SV ou équivalent)
Les boîtiers d’isolement SV de marque DAIKIN ou équivalent seront disposés entre l'unité extérieure et
les unités intérieures et permettront l’isolement d’un ou plusieurs circuits en cas de fuite de réfrigérant
pour ne pas dépasser la limite de quantité de fluide dans une zone.
Chaque boîtier sera composé d'une série de vannes électroniques assurant la continuité de
fonctionnement du reste de l'installation en cas de fuite.
Afin d'optimiser la distribution du fluide dans l'installation, l'entreprise pourra choisir les boîtiers de
sélection parmi les modèles de 1 à 8 sorties.
Le panneau de commande sera de type coulissant pour faciliter les opérations de maintenance.
La boîte de sélection aura un flux de réfrigérant traversant permettant ainsi de réduire le nombre de
points de brasage.
Suivant la norme produit IEC-60 335-2-40, chaque boite SV ou équivalent sera équipé d’un jeu de vanne
d’isolement pour chaque circuit frigorifique, une virole d’extraction d’air de 160 mm et d’un détecteur de
fuite de fluide frigorigène.
SV1A25A ou SV4A14A ou SV6A14A ou SV8A14A ou
Référence
équivalent équivalent équivalent équivalent
Nombre de sorties 1 4 6 8
Nbre UI max sur la
5 20 30 40
boîte
Nbre UI max par
5 5 5 5
sortie
Indice de connexion
250 400 600 650
max
Dimensions HxLxL
291 x 600 x 845 291 x 600 x 845 291 x 1000 x 845 291 x 1000 x 845
(mm)
Poids (kg) 28 31 46 48
49
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 50/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Une évacuation des condensats sera à prévoir.
4.8.2.8 Mise en œuvre et garantie
La sélection du matériel défini aura préalablement reçu l'accord du service technique du fabricant et
tiendra compte des exigences du maître d'ouvrage afin de valider les points suivants :
- compatibilité technique du matériel (unité extérieure, unités intérieures, liaisons frigorifiques,
câblages, protections électriques)
- cohérence du système et de son application (dimensionnement, plage de fonctionnement,
niveaux sonores, taux de brassage, contrôle et régulation, puissance thermique, évacuation des
condensats)
- Évolution du système dans le temps (capacité d'extension de l'installation, communication et
régulation futures)
Règles d'installation électrique du système
- Le raccordement des unités sera réalisé par l'entreprise depuis le coffret électrique privatif du lot
concerné, y compris protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera équipée
par l'entreprise d'une coupure de proximité.
Opérations avant la mise en service
L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera réalisé durant
24 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera éventuellement
faite.
L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'à la mise en
route. Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en service afin de
calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel.
Le complément de charge de réfrigérant de l’installation pourra être réalisé avec du fluide frigorigène
recyclé ou régénéré, permettant ainsi de proposer une installation avec un impact carbone nul sur
l’ensemble du fluide frigorigène du système.
L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.
Assistance technique et mise en service
Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien du fabricant assurera la mise en service du
matériel en présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).
Dossier d'exploitation et vérification initiale
Conformément aux obligations du cahier technique professionnel relatif aux systèmes frigorifiques (CTP),
une fois la mise en service des différents équipements effectuée, l’installateur devra fournir :
- Un dossier d'exploitation par équipement frigorifique composé des deux parties suivantes :
◼ Fabrication (qui reprend les informations relatives à la fabrication de l’équipement)
50
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 51/86
établissements scolaires de la ville de Nice
◼ Exploitation (qui concerne les informations relatives à l’exploitation de l’équipement)
- Le certificat de vérification initiale, réalisée sous la responsabilité de l’exploitant avec
l’accompagnement d’un bureau de contrôle ou opérateur agréé.
Garantie
L'ensemble de la fourniture bénéficiera d'une garantie pièce de 3 ans et 5 ans pour les compresseurs, ainsi
que d'une garantie 2 ans main d'œuvre et déplacement (limité au remplacement des pièces sous garantie,
hors diagnostic) dans le cadre d'une mise en service réalisée par le constructeur
4.8.3 Unités intérieures type cassettes
Les unités intérieures seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide frigorigène
R32.
Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des
contraintes d'installation.
Elles seront principalement de type cassette encastrable à 4 voies de soufflage. Ponctuellement, sur
accord des maîtres d’œuvre EXE, pour les cas particuliers, des émetteurs types plafonniers pourront être
proposés.
La façade s'intègrera parfaitement à la place d'une dalle 600x600 (pour les cas des écoles ou les plafonds
sont des modèles 600 x 600) sans débordement et permettra ainsi l'implantation d'équipements annexes.
Sur les dalles environnantes.
L'unité disposera de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets de manière
indépendante afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes ou en prévision d'un cloisonnement
futur.
Elles seront de manière systématique par télécommande filaire.
L’unité comportera de base des équipements de sécurité comme un détecteur de fuite de fluide
frigorigène (R32) raccordé à une alarme sonore et visuelle de la télécommande filaire (technologie
Shîrudo ou équivalent).
Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :
- un échangeur thermique fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium
- un moto-ventilateur à entraînement direct
- une vanne de détente électronique motorisée pas à pas
- un filtre longue durée lavable
- un dispositif d'évacuation des condensats
- un système de contrôle électronique
- un détecteur de fuite de fluide frigorigène
51
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 52/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les unités de type cassettes plafonnières 600 x 600 mm 2 tubes seront de marque Daikin série FXZA ou
équivalent et de caractéristiques suivantes :
- type cassettes encastrable à 4 voies de soufflage tôlerie extérieure et châssis support acier
galvanisé ou peint, tôlerie intérieure acier galvanisé,
- un filtre longue durée lavable
- Échangeur réversible à détente directe avec batterie cuivre et ailettes aluminium plastifié
- Bac de récupération des condensats en acier inoxydable ou en plastique avec raccordement
siphonné au réseau d'évacuation et relevage par pompe éventuelle avec capteur de défaut de
présence d'eau, si l'évacuation ne peut être gravitaire
- Module ventilateur centrifuge technologie ECM, sélection à moyenne vitesse ou suivant NR
imposé ci-après suivant le cas le plus défavorable, motorisation électrique classe E, étanche IP44
à roulements graissés à vie, transmission à entraînement direct, pose sur plots anti-vibratiles
- Pression disponible suivant calcul de perte de charge de l’entreprise
- Régulateur à microprocesseur du fabricant (PID)
- Thermostat déporté dans le local desservi (voir chapitre ci-après)
- Isolateurs en caoutchouc du fabricant pour limiter le renvoi de vibration à la structure
- un détecteur de fuite de fluide frigorigène
Le dimensionnement des unités sera fait pour obtenir des taux de brassage dans les locaux d’au moins 4
volumes heures.
Les puissances demandées pour le bilan de déperditions et d’apports dans les conditions extérieures les
plus défavorables seront obtenues sans chauffe ou refroidissement excessif de l’air de diffusion.
Les cassettes seront limitées au maximum à la taille 40 (ou équivalent) pour respecter les règles de
distance de la réglementation ERP, vis-à-vis d’autres équipements électriques.
Dimensions Niveau
P. Frigo P. Calo Dimensions Poids Débit d’air
Modèle façade HxLxl Pression
(kW) (kW) HxLxP (mm) (kg) (m3/h)
(mm) Sonore dB(A)
FXZA 15
390 / 420 /
ou 1,7 1,9 260 x 575 x 575 46 x 620 x 620 18,3 25,5 / 28 / 31,5
510
équivalent
FXZA 20
390 / 450 /
ou 2,2 2,5 260 x 575 x 575 46 x 620 x 620 18,3 25,5 / 29,5 / 32
522
équivalent
52
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 53/86
établissements scolaires de la ville de Nice
FXZA 25
390 / 480 /
ou 2,8 3,2 260 x 575 x 575 46 x 620 x 620 18,3 25,5 / 30 / 33
540
équivalent
FXZA 32
420 / 510 /
ou 3,6 4,0 260 x 575 x 575 46 x 620 x 620 19,3 26 / 30 / 33,5
600
équivalent
FXZA 40
480 / 570 /
ou 4,5 5,0 260 x 575 x 575 46 x 620 x 620 19,3 28 / 32 / 37
690
équivalent
4.8.4 Habillages des cassettes plafonnières
Après plusieurs essais réalisés sur d’autres sites, le maître d’ouvrage a constaté que les cassettes
plafonnières recevant un habillage avaient un niveau de finition esthétique similaire à celui des unités
carrossées. Les cassettes ont par ailleurs l’avantage de la diffusion à 4 voies et du positionnement central,
donnant de meilleurs résultats sur le confort thermique.
Il est donc pris parti de réaliser l’intégralité des installations sur ces équipements y compris dans les locaux
ne disposant pas de faux plafond.
L’habillage des cassettes plafonnières pour les locaux ne disposant pas de hauteur suffisante de faux
plafond pour que ces dernières soient intégrées totalement sera réalisé par une tôle d’aluminium laqué
blanche, pliée à façon en contour de la cassette.
4.8.5 Habillages des boitiers SV ou équivalent
Pour les bâtiments ne disposant pas de faux plafond, les boîtiers SV seront habillés avec création d’un
soffite à charge du présent marché.
Ces soffites seront réalisés par des faux plafonds démontables et dans ce cas les boitiers SV ou équivalent
seront positionnés à proximité immédiate des façades pour permettre d’intégrer dans le soffite, l’éventuel
ventilation réglementaire du boitier.
Les ouvrages proposés seront adaptés aux locaux en termes de degré coupe-feu et de stabilité au feu.
Les plafonds seront mis en œuvre conformément aux normes en vigueur (DTU 58.1, NFP 68-203-1...),
L’entreprise devra effectuer tous les travaux annexes de pose et de finitions ; calfeutrement, garnissages,
percements, scellements, peinture des supports…
Pour tous les locaux faisant l’objet d’une rénovation complète des plafonds démontables, il sera prévu
des plafonds de type suspendus démontables de Eurocoustic, série Tonga Bord E 20 ou équivalent
approuvé et de caractéristiques suivantes :
53
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 54/86
établissements scolaires de la ville de Nice
- Panneaux rigides autoportants en laine de verre haute densité, revêtus d’une surface lisse et
étanche, renforcement par voile de verre naturel sur la contreface,
- Coloris au choix du maître d’ouvrage dans la gamme de couleur standard du fabricant, prévision
ton clair ou blanc
- Dimensions des dalles 600x600mm
- Épaisseur des panneaux 20 mm, classe d’absorption acoustique A, coef W de 0,95
- Réaction au feu A1
La pose des panneaux s’effectuera sur une ossature apparente type T24 facilement démontable.
L’entreprise prévoira tous sujétions pour les équipements annexes (éclairages…) et l’adaptation à
l’existant, tel que cornières, suspentes, profilés porteurs….
Les prestations annexes (déposes et remises en place des éclairages, équipements électriques, etc.) sont
à charge du présent marché.
4.9 Commande centralisée ITM ou équivalent
L'ensemble de l'installation sera relié à une Gestion Technique Centralisée (GTC) de type I-Touch
Manager de marque DAIKIN ou équivalent, qui devra permettre d'optimiser les consommations d'énergie
tout en respectant les besoins des utilisateurs.
Le système aura la configuration suivante :
- Écran tactile couleur avec une navigation intuitive grâce à de nombreux icônes.
- Ports USB et ETHERNET inclus.
- Passerelle web incluse et possibilité de communication via réseau 3G ou LAN pour gestion sur PC.
- Possibilité de raccorder des relais wago pour la gestion d’équipements externes (éclairage,
ventilation, contacts de sécurité, …).
- Accès direct aux paramètres principaux des unités intérieures.
- Alimentation en 220 volts
L'interface utilisateur graphique intuitive permettra de réaliser de nombreuses opérations de contrôle,
commande et gestion de l'installation VRV telles que :
54
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 55/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Fonctions de contrôle
- État des unités intérieures et extérieures : marche, arrêt, défaut, température de reprise
- Identification des défauts
- Mode de fonctionnement : chauffage, rafraîchissement, automatique
- Indication des températures de consigne, températures ambiantes et paramètres de ventilation
- Indication d'encrassement des filtres
- Indication de programmation horaire individuelle
- Identification des unités intérieures par l'icône correspondant au modèle
- Protection par mot de passe
Fonctions de commande
- Commande individuelle, par zone ou générale des paramètres de fonctionnement des unités
intérieures : marche/arrêt, température de consigne, ventilation
- Programmation horaire individuelle ou par zone, adaptée à l'utilisation des locaux
- Changement de mode de fonctionnement chaud/froid ou permutation automatique
- Limitation de la plage de variation des températures de consigne
- Restriction d'utilisation des télécommandes individuelles
L’équipement sera communicant en bacnet IP ou Modbus pour permettre la remontée en hypervision
ultérieure.
La liaison bus sera réalisée au titre du présent marché.
L’emplacement de cette unité sera défini à l’exécution en lien avec les maîtres d’œuvre EXE.
L’emplacement envisagé est le bureau direction.
4.9.1 Commandes terminales des unités intérieures
Les commandes seront de marque DAIKIN série MADOKA ou équivalent (BRC1H52) dédiées au
fonctionnement CVC et aux caractéristiques suivantes :
- Thermostat programmable avec gestion journalière et hebdomadaire et réglage des températures
de consignes
- Gestion des paramètres courants :
◼ Mise en service ou arrêt de l’équipement desservi
◼ Pilotage des différents modes de fonctionnement (chauffage, climatisation,
déshumidification)
◼ Gestion des vitesses de ventilation
55
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 56/86
établissements scolaires de la ville de Nice
◼ Alarme et défaut
- Microprocesseur embarqué assurant le contrôle P.I.D.
- Dimensions
- Pilotage possible à distance
- Les commandes seront en coloris blanc.
La télécommande intégrera une alarme visuelle et sonore (via un buzzer avec une pression sonore
supérieure à 65 dB(A) à 1m) reliée au détecteur de fuite de fluide frigorigène présent dans l’unité
intérieure.
Les fonctions de base (consignes, marche/arrêt, mode de fonctionnement et ventilation) seront
accessibles directement depuis la télécommande.
Les principales fonctionnalités seront :
- Navigation intuitive et ergonomique grâce à ses menus déroulants et au rétro-éclairage.
- Verrouillage des touches de la télécommande.
- Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation.
- Plage de limitation des températures de consigne.
- Horloge programmable hebdomadaire : possibilité de paramétrer jusqu'à 3 programmes
indépendants (été, hiver, mi-saison) et jusqu'à 5 actions par jour.
- Redémarrage automatique après une coupure de courant (avec sauvegarde des données
paramétrées pendant 48h).
- Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la pièce.
- Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification
des opérations de maintenance).
- Sonde de température intégrée à la télécommande.
- Connexion en Bluetooth compatible iOS et Android.
Le dispositif de régulation comprendra la mise en place d'une sonde de température d'ambiance de type
KRCS de marque DAIKIN ou équivalent pour chaque unité intérieure.
De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout fonctionnement
préjudiciable à l'installation :
- pressostat haute pression
- fusibles
- résistance de préchauffage de carter
- douille fusible
- protection de surintensité de l'Inverter
- minuterie anti court-cycle.
- Les thermostats seront disposés dans les classes et locaux desservis à un emplacement non
influencé par des conditions extérieures (non soumis au rayon du soleil traversant les fenêtres par
exemple). L'emplacement pressenti sera à la porte d’entrée de la classe, sauf cas particuliers.
56
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 57/86
établissements scolaires de la ville de Nice
L’installation se fera en respectant les consignes du fabricant (à distance d’une source de chaleur, pose
sur un mur intérieur).
Quand les thermostats sont intégrés dans des cloisons creuses, ils seront encastrés, le boîtier
d’encastrement est à charge du présent marché.
Quand les thermostats viennent en applique sur des murs pleins, ils seront disposés dans un boîtier PVC
M1 et desservis par une goulotte.
4.10 Extracteur ATEX
L’Extraction sera assurée par un ventilateur (par boitier SV ou équivalent desservi), d’un débit de 160
m3/h de caractéristiques suivantes :
- Technologie turbine centrifuge en polypropylène
- Conception en polyéthylène électro conducteur injecté
- Corps et bride en polypropylène
- Intégration d’un piège à son
- Enveloppe en tôle d’acier galvanisé
- Motorisation électrique compatible ATEX Eex-d IIBT4à transmission directe, interrupteur de
proximité cadenassable en position travaux
- Équipement du fabricant en télécommande de pilotage
- Clapet de fermeture à l'arrêt
Ces extracteurs seront mis en œuvre uniquement quand le volume de la pièce où est installée le boitier
ne permet pas de s’affranchir de la ventilation.
L'installation préservera l'accès de maintenance.
4.11 Conduit de ventilation classique
4.11.1 Conception des conduits
La conception et le tracé des conduits s'effectueront conformément aux Règles de l'Art, notamment en
ce qui concerne la minimisation des pertes de charge accidentelles. Le tracé et la fixation des conduits
seront étudiés pour pallier les effets acoustiques et de dilatation. La pose des conduits s'effectuera sur
support désolidarisé par un isolant. Le passage au droit des murs et planchers sera rebouché par le présent
marché, avec interposition d'un résilient.
A la demande du maître d’ouvrage, ou si les calculs dus au présent marché ou si les essais font apparaître
un niveau sonore trop élevé pour les différentes activités prévues dans les locaux ou pour le voisinage à
l'extérieur, le présent marché prévoira les protections acoustiques nécessaires.
57
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 58/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Le présent marché assurera toutes ses mises à la terre et toutes ses continuités électrolytiques, en
particulier par l'installation de tresses au niveau des manchettes, joints de brides, supports isolés, etc.,
Présentant un caractère de discontinuité.
Les vitesses de circulation seront limitées à :
- Maximum 3 m.s-1 en bâtiment hors trémie
- Maximum 4 m.s-1 en trémie technique
- Maximum 5 m.s-1 pour les conduits extérieurs au bâtiment
4.11.2 Spécification des conduits
Les conduits seront réalisés en gaine circulaire en acier galvanisé spiralé et conforme à NF EN 12237
étanchéité et résistance des conduits circulaires, et conforme NF EN 1506 dimensions des conduits
circulaires.
Les conduits seront classés A1, et compatibles avec la pression d’utilisation. Les accessoires du fabricant
seront utilisés systématiquement (coude, etc…) La mise en œuvre se fera par vis autoforeuse et finition
par mastic ou bande aluminium.
Des trappes et tampons de nettoyage seront installés à chaque changement de direction et tous les cinq
mètres en parcours rectiligne horizontal.
4.11.3 Supportage des conduits
Les réseaux seront fixés par des fixations industrielles à l'aide des éléments suivants :
- Garniture de désolidarisation mécanique en élastomère ou caoutchouc
- Collier acier galvanisé pour les conduits circulaires et étrier spécifique de cadre Métu pour les
conduits rectangulaires
- Crampons, rails de reprise série lourde et composants de supportages assortis
- Support charpenté peint, fixation par boulonnage
Les conduits seront suffisamment autoporteurs pour limiter la flèche au 1/500ème de la portée entre
support ; il n'y a donc pas de standard d'écartement. Le pilote de chantier refusera toute installation de
mauvaise tenue mécanique. Les supports et parties de supports sont à prévoir au présent marché.
4.11.4 Épreuve des conduits
Les réseaux subiront un contrôle d'étanchéité par comparaison du débit de départ de l'équipement et des
débits cumulés ; le taux de fuite ne sera pas supérieur à 10 %. Un relevé des débits du réseau sera effectué
afin d’établir le point de fonctionnement de l’installation.
58
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 59/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.11.5 Nettoyage des conduits
Les réseaux seront nettoyés au fur et à mesure de leur fabrication et assemblage.
4.11.6 Conduit à prévoir
Les conduits à prévoir sont notamment :
- Liaison en DN 160 des extracteurs Atex desservant les boitiers SV ou équivalent (uniquement
quand le volume de la pièce où est installée le boitier ne permet pas de s’affranchir de la
ventilation)
4.12 Tuyauterie
4.12.1 Conception et tracé des tuyauteries frigorifiques
Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées par le fabricant
Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation) ou HEADER
(collecteur) ou équivalent du fabricant des unités.
La conception et le tracé des tuyauteries frigorigènes s'effectueront conformément aux Règles de l'Art,
notamment en ce qui concerne la pente et le piégeage d'huile ; les reprises se feront par crosse.
Les piquages sur la phase gazeuse se feront par crosse en partie supérieure et, sur la phase liquide, en
génératrice inférieure.
Le présent lot assurera toutes ses mises à la terre et toutes ses continuités électrolytiques, en particulier
par l'installation de tresses au niveau des robinetteries, appareils, joints de brides, supports isolés, etc.
Présentant un caractère de discontinuité.
4.12.2 Spécification des tuyauteries frigorifiques
Les tuyauteries seront en cuivre de caractéristiques suivantes :
- tube cuivre écroui et recuit avec teneur minimum en cuivre de 99,9 % conforme aux
normes EN 1412, N12735-1/2001, avec traitement frigorifique,
- raccordement par brasure en ligne, et raccordement par raccord Flare en cas de tuyauterie
démontable et sur appareil
- changement de direction par cintrage ou par coude cuivre à braser en cas de manque de
- place, réalisation de lyre pour le raccordement des équipements
- fixation par collier à garniture isolante
59
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 60/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les tubes seront livrés déshydratés et bouchonnés. L’administration se réserve le droit de refuser une
tuyauterie corrodée ou souillée.
Les tubes recevront un isolant par mousse polyéthylène haute densité et film anti-UV conforme avec le
règlement européen n°2037/2000 (sans CFC ni HCFC) – 9 mm minimum classement M1. Pour les tubes
recuits, il sera fait usage des versions pré-isolées disponibles chez les fabricants.
Pour les tubes écrous, l’isolant sera ajouté. Il sera de même caractéristique que pour les couronnes.
Les isolants seront conformes au classement européen Bl-S1 D0
La pose se fera en priorité de façon dissimulée en gaines techniques et faux-plafond des locaux et, à défaut
de faux plafond sur site, en goulotte.
L’entreprise prévoira l’ensemble des accessoires nécessaires pour les raccordements des unités tels que
siphons pour le piégeage d’huile, etc…
4.12.3 Tuyauteries à prévoir
Les tuyauteries à prévoir sont :
- Les tuyauteries de liaison des groupes extérieurs aux unités intérieures
4.12.4 Supportage des tuyauteries
La pose des tuyauteries s'effectuera sur collier acier galvanisé avec coquille d’isolation intégrée,
d’épaisseur et de nature similaire à celle de la tuyauterie.
La continuité de l’isolation devra être maintenue.
Les tuyauteries circulant de manière isolée (départ et retour d’un raccordement terminal) seront
supportées par des colliers suspendus à des tiges filetées.
Les tuyauteries circulant par ensemble seront supportées sur système de rail modulaire avec collier, série
spécifique fixation sur rail.
4.12.5 Épreuve des tuyauteries
Les réseaux subiront les épreuves d'étanchéité conformes à la réglementation, notamment mise sous
pression à l’azote.
60
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 61/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.12.6 Conception et tracé des tuyauteries d’évacuation
La conception et le tracé des tuyauteries s'effectueront conformément aux règles de l'art, notamment en
ce qui concerne les pentes et la ventilation hors toiture.
Le tracé et la fixation des tuyauteries seront étudiés pour pallier effets de dilatation. Les points fixes seront
soigneusement conçus et réalisés, et la pose des tuyauteries s'effectuera sur collier acier galvanisé
désolidarisé de la tuyauterie par un produit type caoutchouc cellulaire ou autre.
Les tuyauteries seront équipées de bouchons de visite à chaque changement de direction.
4.12.7 Spécification des tuyauteries
Les tuyauteries seront de caractéristiques suivantes :
- Tube PVC M1 série compact ou composite compact / cellulaire / compact (NF T 54-017)
- Raccordement par raccords collés ; des tés de dégorgement avec bouchons seront placés à chaque
changement de direction et sur chaque chute, des manchons de dilatation seront prévus sur les
chutes à chaque branchement ou point fixe, et sur les parcours horizontaux si nécessaire
- Changement de direction par coude à coller 45° maximum
- Changement de diamètre par réduction PVC à coller
Les tuyauteries seront stockées et livrées bouchonnées.
4.12.8 Supportage des tuyauteries
Les tuyauteries seront supportées par support avec fixation par collier isophonique PVC.
Les espaces entre supports seront conformes aux recommandations du fabricant et ne pourront en aucun
cas être supérieurs à 1,5 mètre.
4.12.9 Épreuve des tuyauteries
Les réseaux subiront les épreuves d'étanchéité conformes à la réglementation.
4.12.10 Nettoyage des tuyauteries
Les tuyauteries seront rincées à l’eau, jusqu'à écoulement d’une eau limpide.
61
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 62/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.12.11 Tuyauteries à prévoir
Les tuyauteries à prévoir sont notamment :
- Les tuyauteries condensat des unités intérieures
- Les raccordements sur les réseaux d’évacuation d’eaux usées
4.12.12 Siphon
Les condensats des climatisations seront déconnectés du réseau d’eau usée par le biais de siphon en PVC
M1 ; ils seront montés en ligne à minima à chaque raccordement à une colonne principale et disposeront
d’un bouchon de visite. La hauteur de garde d’eau sera d’au moins 50 mm.
Les siphons seront repérés par une pastille de couleur posée sur les faux plafonds et disposeront en amont
d’un bouchon PVC permettant le remplissage.
4.13 Grille de rejet d’air
Les prises et rejets d’air seront équipés de grilles, de caractéristiques suivantes :
- Construction aluminium anodisé série lourde
- Lames pare-pluie
- Grillage de protection anti-volatil et anti-rongeur en acier inoxydable
- Contre-cadre de pose en acier galvanisé, si nécessaire, pour l’implantation
- Dimensions selon calculs.
- Coloris au choix du maître d’ouvrage (similaire aux existants)
Il y a à prévoir les grilles suivantes :
- Les rejets d’air des boitiers type SV ou équivalent, soumis à extraction Atex (160 m3/h 20 x 20 cm)
4.14 Goulotte métallique extérieure
A l’extérieur, quand les groupes sont disposés dans la cour ou sur toiture, des goulottes de protection
seront mises en œuvre sur le parcours des réseaux frigorifiques et les câbles bus des unités. Ces goulottes
seront en acier, classement M1, classement M1, résistant aux UV et résistant aux chocs classe IK08. Elles
recevront une peinture de finition au titre du présent lot, coloris au choix de l’administration.
L’entreprise utilisera les accessoires du fabricant des goulottes pour les jonctions, angles, dérivations,
raccord entre deux longueurs, supportage etc…
4.15 Goulotte PVC intérieure / chemin de câble intérieur
62
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 63/86
établissements scolaires de la ville de Nice
À l’intérieur, la distribution se fait principalement en faux plafond et en gaine technique dès que cela est
possible.
Quand des passages apparents sont inévitables, ils seront réalisés en :
- Sur chemin de câble a fil métallique pour les distributions horizontales
- Goulotte pour les descentes verticales
Ces quelques passages apparents seront dissimulés sous goulottes de distribution en profilés PVC, sans
halogène, non propagateur de la flamme, classement M1, résistant aux UV et résistant aux chocs classe
IK07. Il s’agira obligatoirement de goulotte série spécifique tuyauteries, de dimensions adaptées au
nombre de tuyauteries transportées.
Les goulottes seront livrées en coloris blanc ou ton clair similaire.
L’entreprise utilisera les accessoires du fabricant des goulottes pour les jonctions, angles, dérivations,
raccord entre deux longueurs, supportage etc…
4.16 Fourreaux
Tous les conduits et tuyauteries passant en plancher, mur ou cloison seront équipés de fourreaux. Ces
fourreaux seront incorporables et neutres du point de vue chimique et électrolytique. Ils dépasseront de
1 cm des murs et plafonds et de 10 cm des planchers. Ils seront d'un modèle non fendu ou fendu collé à
recouvrement. Le modèle proposé sera soumis à l'approbation avant utilisation.
Ces fourreaux seront scellés au ciment et seront d'un diamètre tel qu'ils permettent la libre dilatation de
la tuyauterie qu'ils protègent.
Lors de la traversée d'un joint de dilatation, il sera prévu un seul fourreau scellé dans la cloison de l'une
des parois.
Les extrémités des fourreaux affleureront des murs et plafonds mais dépasseront le parement des
planchers de 3 cm au minimum, dans le cas de sol lavable au jet et de 1 cm dans les autres cas.
Un isolant phonique sera placé entre le tube et le fourreau.
L'extérieur des tubes sera peint préalablement à l’emboîtement du tube dans le fourreau.
Les fourreaux métalliques seront revêtus d'une protection intérieure et extérieure contre l'oxydation.
4.17 Peinture et protection antirouille
63
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 64/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Sur l'ensemble des éléments métalliques, les peintures seront réalisées après un nettoyage et dégraissage
soignés.
Les coupes des profils supports recevront une protection antirouille et une finition au standard du maître
d’ouvrage avant pose de leurs protections.
La boulonnerie ordinaire sera zinguée et restera en l’état, les boulons HR seront galvanisés à chaud.
L’ensemble des ouvrages de serrurerie situés à l’extérieur (garde-corps, échelles, escaliers, etc.…) sera
galvanisé. La boulonnerie utilisée pour leurs assemblages sera galvanisée à chaud.
Les coupes et les parties métalliques brutes éventuelles seront brossées et peintes d'une couche de
peinture à base de zinc.
4.18 Travaux annexes, maçonnerie, perçage et rebouchage
Le présent marché devra concerner la réalisation des travaux de second œuvre nécessaires à la mise en
place des nouveaux équipements. Cela concerne principalement :
- Des déposes partielles ou totales des faux plafonds suivant les zones
- Des déplacements ou remplacement d’éclairage et d’équipements de sécurité incendie suivant les
zones
- Dévoiement de chemin de câble
- Les reprises à l’identique de l’existant pour les matériels déposés (plancher, mur…)
Les ouvertures dans le béton se feront par carottage.
L’entreprise assurera tous ses percements, avec renforcements par linteau, chevêtre, cadre d'ossature et
maintien de stabilité, et tous ses rebouchages. Les rebouchages se feront par reconstitution à l'identique
des matériaux traversés ; ces travaux seront particulièrement soignés.
L’entrepreneur devra effectuer tous les travaux de maçonnerie et de second œuvre nécessaires à la
réalisation des travaux.
Les locaux devront être conformes aux réglementations de sécurité.
4.18.1 Matériaux pour les reprises ponctuelles et travaux divers de peinture
Les matériaux et produits utilisés seront conformes aux directives ERP (arrêté du 21 novembre 2002 relatif
à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement notamment). D’une part, et par
ailleurs, ils seront conformes aux normes régissant les établissements de la petite enfance quand il s’agit
de maternelle.
64
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 65/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Par ailleurs, le choix des matériaux (peinture, plâtre, etc…) sera impérativement
orienté vers des produits conformes aux normes françaises et disposant d’un
classement émission de COV A+ et d’un écolabel reconnu (NF environnement ou
autre écolabel européen).
4.18.2 Cache climatiseur (partie à commande)
Dans certains cas, il sera prévu des caches climatiseurs
complémentaires.
Les équipements seront de dimensions adaptées aux unités VRV
desservies en pose fixée avec point d’ancrage et en structure
aluminium.
Ils seront d’un visuel sobre similaire à l’illustration du présent CCTP.
Le coloris sera au choix du maître d’ouvrage et maître d’œuvre
d’exécution dans les gammes standards :
- RAL 7016 gris anthracite ou coloris approchant
- RAL 9010 blanc ou coloris approchant
- RAL 8003 brun ou coloris approchant
- RAL 9005 noir ou coloris approchant
4.18.3 Sécurisation de toiture (partie à commande)
Dans certains cas, il sera nécessaire de sécuriser des toitures qui hébergeront des groupes extérieurs.
Les garde-corps auront les caractéristiques techniques suivantes :
- Garde-corps autoportants conformes aux normes EN ISO 14122-3 et NF E85-015 pour toitures-
terrasses inaccessibles au public
- Modèle incliné en acier S 235 JR G2
- Montants verticaux du garde-corps constitués d’un tube en acier oblong et soudés sur une platine
de d'épaisseur 6 mm minimum
- Lisse haute du garde-corps (main courante) en tube en acier de diamètre 30 mm et positionnée
au minimum à 1000 mm au-dessus du niveau de la zone de circulation
- Lisses intermédiaires en tube acier, de diamètre 30 mm
- Espace libre entre les deux lisses de 500 mm maximum
- Entraxe entre poteau de 1500 mm maximum
- Protection de la platine par semelle caoutchouc
- Garantie de stabilité de l’ensemble par soudure du montant et de la platine sur contreventement
en T
65
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 66/86
établissements scolaires de la ville de Nice
- Contrepoids de 25 kg minimum de forme octogonale en béton, enveloppés d’une coque
polypropylène antidérapante
Dans le cas où l’acrotère serait inférieur à 100 mm, le garde-corps sera équipé d’une plinthe (plat de 150x2
mm). Les pièces d’angles fixes seront en acier galvanisé à chaud. Les pièces d’angles orientables seront en
fonte d’aluminium. Tous les éléments en acier constitutifs du garde-corps seront galvanisés à chaud selon
la norme NF 1461.
4.19 Acoustique
Si les calculs dus au présent marché font apparaître un niveau sonore trop élevé aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur, l’entreprise installera les protections acoustiques nécessaires (mur antibruit, piège à
son…). Les installations seront choisies selon leur plus faible niveau sonore afin de respecter la
réglementation ; l’entreprise prévoira tous les équipements nécessaires à ce sujet.
En cas de niveau sonore trop élevé se révélant aux essais ou pendant la période de garantie, l’entreprise
installera les protections supplémentaires nécessaires ou modifiera ses installations.
Il est à noter que les éventuelles mesures acoustiques nécessaires avant/ après, sont à prévoir au titre du
présent marché.
4.19.1 Acoustique sur le groupe extérieur
Les groupes seront installés en retrait des limites de propriétés et fonctionneront principalement pendant
les plages diurnes. Les groupes disposeront de la possibilité d’ajout de carte de réduction des niveaux
sonores.
4.19.2 Acoustique sur les réseaux de ventilation
Les dispositifs énumérés dans le présent CCTP seront convenablement appliqués pour éviter tous risques
de nuisances sonores liés aux installations aérauliques. Pour mémoire, il s’agit de :
- Manchette souple de raccordement au conduit
- Gaine isophonique pour les raccordements terminaux
- Sélection des équipements à bas niveau sonore (unité de traitement d’air, diffuseurs…)
4.19.3 Acoustique vis-à-vis du voisinage
Il est rappelé à l’entreprise que pour les installations non classées, le code de la santé publique est
applicable (notamment livre 3, ensemble des articles concernant la lutte contre le bruit et les bruits de
voisinages) avec notamment les préconisations suivantes :
66
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 67/86
établissements scolaires de la ville de Nice
« L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits
habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement
habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de
3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en
dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier »
Si les calculs dus au présent marché font apparaître un niveau sonore trop élevé aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur, l’entreprise installera les protections acoustiques nécessaires.
Les installations seront choisies selon leur plus faible niveau sonore afin de respecter la réglementation
(notamment émergence et niveaux limites jour/nuit en limite de propriété) ; l’entreprise prévoira tous les
équipements nécessaires à ce sujet.
En cas de niveau sonore trop élevé se révélant aux essais ou pendant la période de garantie, l’entreprise
installera les protections supplémentaires nécessaires ou modifiera ses installations.
4.19.4 Acoustique vis-à-vis des utilisateurs
Les dimensionnements et la sélection des équipements seront réalisés pour respecter les niveaux sonores
indiqués dans les différents chapitres d’équipement (NR30 à NR35 suivant les cas)
Les études et notes acoustiques permettant de valider ces objectifs sont à charge de l’entreprise.
4.20 Électricité
La réalisation sera conforme aux normes NF.
D’une façon générale :
- Le matériel électrique utilisé devra avoir des degrés IP et IK adaptés aux influences externes du
local (IP 55 et IK 07 au minimum)
- L’appareillage électrique des armoires devra être identifié
- Les canalisations électriques utilisées seront de catégorie C2
- L’ensemble des câbles utilisés seront conformes à l’arrêté du 17 mai 2024 pour les ERP (Euroclasse
Cca- s2, d2, a2 minimum)
- Les conducteurs de protection devront être raccordés individuellement sur l’ensemble de la
distribution électrique
- L’ensemble des installations sera protégé par dispositifs différentiels calibrés à 300 mA au
maximum
67
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 68/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.20.1 Desserte des groupes extérieurs
Les unités extérieures seront alimentées en triphasé 400V + Neutre + Terre.
Chaque module extérieur disposera d'une protection électrique individuelle de calibre adapté.
Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 220V + Neutre +
Terre.
Elles seront protégées par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés. (un disjoncteur par pièce).
Une liaison bus (série/parallèle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre l'unité
extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.
Les raccordements des bus de communication devront respecter le synoptique suivant ou le synoptique
imposé par le fabricant des équipements :
4.21 Terre
4.21.1 Terre bâtiment
Les installations seront raccordées aux terres existantes sur site. Une mesure des prises de terre sera
réalisée et en cas de besoin elles seront complétées.
68
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 69/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Prise de terre Barrette de terre
La valeur de terre devra respecter au maximum le principe de calcul suivant :
➢ R = U/I (U = 50V tension limite à ne pas dépasser, I = courant différentiel de la protection générale)
Dans notre cas avec une protection différentielle de :
➢ 500mA, la valeur de terre ne devra pas dépasser 100 ohms
➢ 1A, la valeur de terre ne devra pas dépasser 50 ohms
Ce réseau de terre desservira les différents locaux du projet.
4.21.2 Terre principale et masses métalliques
Chaque tableau sera équipé d’une barrette de terre. Ces barrettes seront raccordées à la terre par
l’intermédiaire d’une terre principale composée d’un câble de cuivre nu de 25 mm² minimum.
Sur cette terre principale y sera raccordé par l’intermédiaire de conducteurs gainée vert/jaune et de C à
sertir l’ensemble des masses métalliques et plus précisément :
➢ Les chemins de câbles,
➢ L’ensemble des équipements BT du projet
La mise à la terre des masses métalliques devra être câblée en antenne et jamais en boucle afin de ne pas
interrompre la continuité des équipotentialités du reste de l’installation.
Le principe est le suivant :
69
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 70/86
établissements scolaires de la ville de Nice
L’entreprise aura en charge l’étude, la fourniture, la pose et le raccordement,
➢ De la terre principale en câble de cuivre
de 25mm² minimum et des accessoires,
➢ De l’ensemble des masses métalliques
et des accessoires
La section des conducteurs sera conforme aux prescriptions de la NF C 15-100.
4.22 Cheminements, boîtes de jonction et d’encastrement
L’entreprise devra respecter la protection mécanique des conducteurs contre les influences externes,
conformément à la norme NF C 15-100 et à ses commentaires, et à ce titre elle doit fournir l’ensemble
des fourreaux, chemins de câbles et/ou tubage, supports et accessoires de raccordement nécessaires à
ces travaux.
Les cheminements secondaires seront être réalisés en goulotte ou en tubes acier galvanisés à chaud ou
tube IRO (uniquement pour 1 câble et uniquement dans les locaux techniques).
Le positionnement des chemins de câbles ou des canalisations est réalisé de façon telle que ceux-ci soient
situés dans un même plan et positionnés de façon à éviter toutes les canalisations des autres corps d’état
(tuyauteries, gaines de ventilation, etc.).
Pour l'ensemble des cheminements, les supports seront prévus et appropriés (acier galvanisé, tiges
filetées galvanisées…).
La prestation du présent marché comprend les cheminements horizontaux mais aussi les descentes
(verticales) nécessaires à la distribution des réseaux ainsi que les supportages clamés, éclissage et
adaptation.
Tous les supportages, éclissages et adaptations sont à la charge du présent marché, ainsi que
l’équipotentialité de l’ensemble des cheminements réalisés par un câble de cuivre nu fixé à l’aide d’une
bague au chemin de câble tous les 15m.
Chemin de câbles :
Ils seront galvanisés à chaud, type file et non alvéolé, avec une réserve de 30%.
70
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 71/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les consoles de fixation, les éléments de raccordement, les éclisses et les accessoires de changement de
niveaux émanent du même constructeur et subissent le même traitement anticorrosion que les chemins
de câbles. Une attention particulière sera portée sur les changements de niveaux et les rayons de
courbure.
Les verticalités seront capotées sur une hauteur minimale de 2m. Les chemins de câbles HT seront capotés
sur toute leur longueur.
Les chemins de câbles seront séparés et distincts en fonction de la nature des liaisons, comme suit :
➢ Basse Tension
➢ Très Basse Tension
Nota :
Les chemins de câbles seront raccordés à la terre par l’intermédiaire d’un câble de cuivre nu fixé sur l’aile
tous les 15m par des bagues de fixation.
4.23 Repérage
Repérage armoire
Toutes les armoires seront repérées au moyen d’étiquettes dilophane gravées écriture noire sur fond
blanc fixées par vis ou rivets. Elles seront solidaires de l’équipement.
Sur l'armoire, une étiquette doit comporter les informations suivantes :
➢ La tension de service.
➢ Le repère et le numéro du tableau.
➢ Le repère du tableau et du départ source.
TGBT, TD
Repérage boîte de dérivation
Toutes les boîtes de dérivations seront repérées au moyen d’étiquettes cellophane écriture noir sur fond
blanc gravées fixées par de la glu. Elles seront solidaires de l’équipement.
Sur la boîte de dérivation, une étiquette doit comporter les informations suivantes :
BD (boite de dérivation ou BJ (boite de jonction) « p » pour principal « s » pour secondaire suivi d’un N°
chrono.
Repérage des câbles
Les câbles seront repérés par des étiquettes inaltérables fixées par collier d'installations à chacune des
extrémités.
Elles porteront les indications suivantes :
➢ Repère du tenant (armoire).
➢ Repère de l’aboutissant (coffret / équipement).
➢ Le numéro d’ordre du câble.
Les câbles AC photovoltaïques seront identifiés et séparés physiquement des câbles AC CFO généraux du
bâtiment.
71
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 72/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Le repérage des câbles sera reporté sur un folio du dossier technique.
Repérage ficelles
Les ficelles seront repérées par l’intermédiaire de « bagues repères » passe fil
Elles porteront les indications suivantes :
➢ Le n° de folio (origine de la ficelle)
➢ Le numéro d’ordre de la ficelle.
4.24 Basse Tension
4.24.1 Arrivée et comptage
Pour la majorité des sites, il sera prévu des comptages tarif C4 (tarif jaune).
Pour cela, un coffret de comptage tarif jaune 36 à 250 kVA à puissance surveillée (C4) équipé d’un
téléreport Type HN 62 S 20, sera installé, l’implantation sera définie en lien avec les équipes d’ENEDIS en
phase d’exécution.
Pour quelques sites, un comptage C5 (existant ou nouveau dans le cas d’augmentation de puissance sera
prévu.
A l’exception des branchements amont au CCCP qui sont à la charge d’ENEDIS, toutes les liaisons BT et
TBT sont à la charge du présent lot.
L’entreprise aura en charge l’étude, la fourniture, la pose et le raccordement :
➢ De la liaison BT entre le CCCP et l’armoire comptage (Section à déterminer en phase EXE),
➢ De la liaison téléphonique entre l’armoire de comptage et le téléreport,
➢ L’armoire de comptage tarif jaune équipée
L’entreprise aura également en charge d’être présente à chaque réunion programmée avec les équipes
d’Enedis.
4.24.2 Interrupteur sectionneur et disjoncteur de branchement (AGCP)
Il sera prévu au cas par cas suivant les besoins des sites au titre du présent marché , via la part à bons de
commande
- La pose d’un interrupteur sectionneur cadenassable avec coupure de calibre approprié
- Un disjoncteur de branchement différentiel (AGCP) de marque Hager ou équivalent
La mise en place de ces équipements se fera dans la niche de comptage ou dans le TGBT suivant les
recommandations ENEDIS et au cas par cas suivant les sites.
72
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 73/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.24.3 TGBT et Tableau Divisionnaire
Pour les TGBT des sites faisant l’objet d’une augmentation de puissance, un nouveau TGBT sera mis en
œuvre, desservant d’une part l’ancien TGBT qui deviendra donc un tableau divisionnaire et les nouveaux
départs pour les groupes extérieurs de climatisation.
Pour les TD, le remplacement se fera au cas par cas pour garantir la conformité au CONSUEL.
Au cas par cas, certains tableaux divisionnaires devront être rénovés. Ces travaux seront réalisés via les
lignes de travaux à bons de commande du présent marché.
4.24.3.1 Généralités
Le TGBT alimenté depuis l’armoire de comptage sera installé en lieu et place du TGBT existant remplacé.
Il disposera d’un indice de service minimum IS 123 et fera l’objet des essais définis par la norme française
de construction des tableaux NF EN 60439-1. La forme des TGBT sera 2A (séparation entre jeux de barres
et unités fonctionnelles).
Détail des indices de services :
Forme 2A :
73
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 74/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Ces armoires électriques seront équipées de l’ensemble du matériel nécessaire à la distribution, au
contrôle et à la commande de l’installation, à savoir :
- Les protections d’arrivées
- Les départs
- Les alimentations auxiliaires
- Le parafoudre
- Le système de comptage et accessoires
- …
Les tableaux divisionnaires disposeront d’un indice de service minimum IS 113.
4.24.3.2 Enveloppe
Elles seront de marque SCHNEIDER, HAZEMEYER, LEGRAND, ou techniquement équivalente.
Les enveloppes des armoires électriques auront les caractéristiques suivantes :
- Métallique
- IP 40 pour le TGBT
- De type armoire posée sur socle de 100mm pour le TGBT
- De type coffret fixé au mur pour les TD
- Plastrons
- Portes fermant à clé (clé 405),
- Entrées de câbles
- En partie basse, à l’aide de passe-fil,
- En partie haute à l’aide de PE
- Un éclairage intérieur commandé par fin de course
- Une prise de courant 220V intérieur
- Un porte-document
- Régime du neutre : TT
74
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 75/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les armoires seront dimensionnées avec une réserve d’extension de 30 % minimum pour accueillir les
équipements liés à l’article 4.24.3.3 ci-dessous.
4.24.3.3 Équipements
L'entreprise devra veiller à n'avoir qu'une seule et même marque dans l'armoire électrique pour assurer
une meilleure compatibilité des matériels.
Les équipements auront les caractéristiques suivantes :
- Interrupteur général à poignée extérieure droite ou gauche cadenassable,
- Caches bornes sur l’ensemble des plages de raccordements
- D’un compteur général d’énergie communiquant en TCP/IP. L’afficheur sera implanté en façade
- Un compteur modulaire permettant de dissocier la consommation des groupes extérieurs
- D’un parafoudre de type 1
- Un voyant présence tension LED en façade avant,
- Un jeu de barre de raccordement,
- Une barre de terre en bas d’armoire,
- Les télécommandes de BAES
- Les transformateurs, le relayage, horloge, …
- Les organes de commandes et de contrôles des circuits,
- Les auxiliaires de commandes du dispositif domotique
- Une protection générale par type de circuit (Force, éclairage auxiliaire …)
- Les protections nécessaires aux équipements installés (Les réseaux informatiques seront protégés
par des disjoncteurs Super Immunisés)
- Les différentielles
- Les goulottes de filerie (les anneaux passe-file sont prohibés)
- Une prise de courant 10/16 A 2P+T modulaire
- Un porte schéma
- Des UTL (Unité de Traitement Local)
Le calibrage des disjoncteurs sera réalisé en fonction de la puissance installée et non foisonnée.
Il sera dimensionné en puissance et en encombrement avec une réserve de 30%.
Le câblage interne armoire sera réalisé avec de la filerie aux couleurs suivantes :
- Orange pour les alimentations provenant d'une source externe et non coupée par l'organe de
commande général.
- Rouge pour le + d'une tension continue
- Blanc pour le 0 volt d'une tension continue
- Violet pour une tension alternative inférieure à 110 V.
- Noir pour une tension alternative supérieure à 110 V ou égale
4.24.3.4 Fixations
75
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 76/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Le TGBT sera spité sur le socle béton et fixé au mur à l’aide d’équerres de réglage.
Les TD seront solidement fixés au mur.
4.24.3.5 A charge de l’entreprise
Pour le TGBT (dans la partie de marché forfaitaire) l’entreprise aura en charge l’étude, la fourniture, la
pose et le raccordement :
- Du TGBT équipé
- Du massif TGBT,
- De la peinture du massif (RAL à convenir en phase chantier),
- De la fixation du TGBT (sol et mur),
- Des chemins de câble amont vers le coffret de comptage,
- De la liaison BT entre le coffret comptage et le TGBT.
- Des TD Climatisation
Pour les autres TD (dans la partie de marché à bons de commande), l’entreprise aura en charge l’étude,
la fourniture, la pose et le raccordement :
- Des TD équipés
- Des supports de fixation,
- De la fixation des TD sur le mur,
- Des chemins de câble amont vers les fourreaux d’arrivée,
- De la liaison BT entre le TGBT et les TD
4.24.4 Alimentation et aboutissants
L’ensemble des circuits sera protégé depuis le TGBT ou depuis les TD
Les caractéristiques des câbles seront les suivantes :
➢ Non résistant au feu : FRN1X6G3 ou similaire conforme à l’arrêté du 17 mai 2024 modifiant
diverses dispositions des règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public, et pour la construction des immeubles de grande
hauteur pris respectivement par l'arrêté du 25 juin 1980 et l'arrêté du 30 décembre 2011
➢ Chute de tensions : inférieur à 5%
L’entreprise aura en charge l’étude, la fourniture, la pose et le raccordement :
➢ De l’ensemble des liaisons et alimentations détaillé dans l’article ci-dessous,
➢ De l’ensemble des cheminements.
4.24.5 Alimentation
76
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 77/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les caractéristiques électriques de base seront les suivantes :
- Tension d'alimentation : Triphasé 400 V + N + T
- Régulation/commande : 230 V et/ou 24 V
- Signalisation : 24 V en continu.
L’entreprise prévoira l’alimentation de l’ensemble de ses installations, et notamment :
- Alimentation des appareillages et matériels prévus au marché depuis les tableaux divisionnaires
- Les disjoncteurs et disjoncteurs différentiels de protection des circuits
4.24.6 Tableau divisionnaire climatisation
Les divisionnaires seront équipés de l’ensemble du matériel nécessaire à la distribution, au contrôle et à
la commande de l’installation, à savoir :
- Les protections d’arrivées
- Les départs
- Les alimentations auxiliaires
- …
4.24.6.1 Enveloppe
Elles seront de marque SCHNEIDER, HAZEMEYER, LEGRAND, ou techniquement équivalente.
Les enveloppes des armoires électriques auront les caractéristiques suivantes :
- Métallique
- IP 22
- De type coffret fixé au mur
- Plastrons
- Portes fermant à clé (clé 405),
- Entrées de câbles
o En partie basse à l’aide de passe fil,
o En partie haute à l’aide de PE
- Une prise de courant 220V intérieure
- Un porte document
4.24.6.2 Équipements
L'entreprise devra veiller à n'avoir qu'une seule et même marque dans l'armoire électrique pour assurer
une meilleure compatibilité des matériels.
Les équipements auront les caractéristiques suivantes :
- Interrupteur général à poignée extérieure droite ou gauche cadenassable,
- Caches bornes sur l’ensemble des plages de raccordements
- D’un compteur général d’énergie communiquant en TCP/IP. L’afficheur sera implanté en façade
- D’un parafoudre
77
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 78/86
établissements scolaires de la ville de Nice
- Un voyant de présence de tension LED en façade avant,
- Un jeu de barres de raccordement,
- Une barre de terre en bas d’armoire,
- Les transformateurs, le relais, l'horloge, …
- Les organes de commande et de contrôle des circuits,
- Une protection générale par type de circuit (Force, éclairage auxiliaire…)
- Les différentielles
- Les goulottes de filerie (les anneaux passe-file sont prohibés)
Le calibrage des disjoncteurs sera réalisé en fonction de la puissance installée et non foisonnée.
Il sera dimensionné en puissance et en encombrement, avec une réserve de 30%.
Le câblage interne armoire sera réalisé avec de la filerie aux couleurs suivantes :
- Orange pour les alimentations provenant d'une source externe et non coupée par l'organe de
commande général.
- Rouge pour le + d'une tension continue
- Blanc pour le 0 volt d'une tension continue
- Violet pour une tension alternative inférieure à 110 V.
- Noir pour une tension alternative supérieure à 110 V ou égale
4.24.7 Notes de calcul
Les caractéristiques du réseau au point de raccordement sont à recueillir. Il sera prévu par le titulaire la
réalisation des calculs de ses installations avec un logiciel agréé par l’UTE.
Tous les plans d’exécution comporteront les caractéristiques des réseaux (Icc – Du -…).
Les dispositifs de protection seront définis en fonction des calculs (pouvoir de coupure, calibre, courbe de
déclenchement). Les installations seront réalisées de façon à éviter les démarrages intempestifs.
4.24.8 Cheminement canalisations et fileries des installations
En règle générale les cheminements seront réalisés en tablettes perforées. Elles seront galvanisées à
chaud (GAC) en parcours intérieur, selon le procédé Sendzimir Z275, et en acier inoxydable en extérieur.
Ce mode de pose sera mis en œuvre systématiquement.
Dans les locaux techniques, les câbles seront posés en chemin de câbles jusqu’à une hauteur de 2,5
mètres. Les descentes seront réalisées sous tubes IRL, en cas de câble unique sinon en chemin de câbles.
Les chemins de câbles principaux comporteront sur toute leur longueur un conducteur en cuivre nu de
25 mm². Il sera raccordé au réseau de terre principal.
Si un câble chemine seul, il sera installé sous tube IRO, en montage type « Metro ».
78
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 79/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Les câbles posés le long des fers de charpente ou le long des murs ou parois seront protégés jusqu’à 2 m
de haut par un tube IRO fixé par colliers avec rosaces plates.
Les sections seront définies en fonction :
- Des surcharges avec un coefficient de 0,72,
- Des courts-circuits et des protections contre les contacts indirects,
- Des chutes de tensions (limitées à 5% dans les circuits force et 3 % pour la ligne d’alimentation
principale provenant du TGBT).
À ses extrémités, chaque fil sera muni d'embouts (ou de cosses) sertis et repérés au moyen de bagues
alphanumériques de couleur. Les codes utilisés seront reportés sur les plans et schémas d’installation
Les matériels spécifiques seront raccordés conformément aux recommandations des fabricants
(sondes…).
Les câbles seront de sections suffisantes et conformes aux normes en vigueur, l’entrepreneur justifiera
les sections par note de calcul.
L’entreprise respectera les réglementations en vigueur en termes de repérage et couleurs de fileries.
Quand la totalité des circuits devant fonctionner simultanément, sera en service, le déséquilibre
maximum toléré entre phases sera de 10 %.
4.24.9 Mise à la terre
Toutes les masses métalliques seront raccordées au circuit de protection. Le conducteur de protection
suivra le même cheminement que les conducteurs de phase.
L’entreprise prévoira la mise à la terre de tous ses matériels tels que tuyauteries, conduit de ventilation,
porte, armoires, appareillages, chemin de câble, câbles armés ou blindés sans autres revêtements ou à
revêtement minéral…
Les portes seront reliées à la carcasse par des tresses ou conducteurs souples munis de cosses serties à
leurs extrémités.
Il sera réalisé une liaison équipotentielle entre toute partie conductrice susceptible d'être mise
accidentellement sous tension.
L’entreprise respectera les réglementations en vigueur en termes de sections. L’entrepreneur justifiera
les sections par note de calcul.
79
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 80/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.24.10 Organisme de contrôle
Si d’autres contrôles que ceux prévus au projet sont nécessaires, ils seront à la charge du présent marché.
L’accompagnement du contrôleur est également à la charge du présent marché.
4.25 Mise en service, essais et réglages des installations de génie
climatique
4.25.1 Mise en service
Pour les pompes à chaleurs et les régulateurs, les mises en service se feront par les services techniques
du constructeur sous la responsabilité de l'entreprise. Les autres mises en service se feront à la demande
de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
4.25.2 Essais
Deux séries d’essais seront programmées. La première série consistera en l’autocontrôle de l’entreprise.
L’entreprise devra procéder aux essais de vérifications de fonctionnement des installations. Les résultats
seront transcrits sur des attestations d’essais de fonctionnement de l’Agence Qualité Construction (AQC).
Ces pièces seront communiquées au Maître d’Ouvrage.
L’entreprise réalisera les essais suivants :
- Essais de puissance, de débit, de température,
- Essais d'étanchéité et de résistance des réseaux (pression d’essais selon DESP en règle générale
1,5 fois PN – température maximum du réseau)
- Essais des organes de sécurité,
- Essais des équipements de basculement automatique pour tous les appareillages disposant d’un
fonctionnement normal / secours
- Essais acoustiques,
- Contrôle des débits obtenus, par échantillonnage de mesures, sur les organes d’équilibrage quand
ils existent, dans les conditions nominales de fonctionnement hydraulique et aéraulique
- Contrôle des réglages des organes d’équilibrage par rapport aux indications portées dans la note
de synthèse du dossier des ouvrages exécutés.
- Mesures des débits de tirages de ventilation des locaux techniques
L’entrepreneur constituera un dossier de rapport d’essais complet qui sera transmis à l’administration et
au MOE. Ce dossier sera par ailleurs annexé au D.O.E.
Les essais seront réalisés avant la pose des calorifuges.
80
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 81/86
établissements scolaires de la ville de Nice
En cas de fonctionnement non satisfaisant des nouvelles installations, ces essais seront de nouveau
effectués.
Quand l’entreprise aura transmis l’ensemble de ces mesures d’autocontrôle, une deuxième série d’essais
sera ensuite réalisée par échantillonnage en présence du maître d’œuvre exe.
4.25.3 Réglage
L'entreprise réglera toutes ses installations.
Pour tout essai particulier demandé par le maître d’œuvre, le présent marché fournira en prêt les
matériels et appareils de mesure et le personnel nécessaire. Les groupes de production d'eau glacée
seront réglés par le constructeur.
4.25.4 Programmation et verrouillage des télécommandes de climatisation
Pour l’ensemble des systèmes de climatisation réversibles, l’entreprise aura à sa charge la programmation
des dispositifs de régulation et de gestion technique centralisée (GTC ou télécommande centralisée).
La programmation permettra notamment le contrôle strict :
- des plages d’utilisation (horaires …) ;
- des consignes de température.
Les fonctions de contrôle et de commande sont déjà mentionnées à l’article 4.9 du présent CCTP.
Un arrêt automatique des climatiseurs sera prévu à heure fixe mais il n’y aura pas de redémarrage
automatique en début de journée (les utilisateurs devront effectuer un rallumage manuel).
Le tableau ci-après regroupe à titre indicatif les principales exigences du maître d’ouvrage (limites des
consignes de température … : à confirmer en phase exécution).
Consignes de Consignes de
Ecole Type de local Température Température
HIVER °C ETE °C
Salles de classes ou
locaux assimilés
ELEMENTAIRE 21°C maximum 25 °C minimum
(Réfectoires…) des
écoles élémentaires
81
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 82/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Salles de classes ou
locaux assimilés
(Réfectoires, salle de 22°C maximum 25 °C minimum
MATERNELLE jeux…) des écoles
maternelles
Dortoir 22°C maximum 25 °C minimum
Couloirs 18°C maximum 25 °C minimum
MATERNELLE Sanitaires 18°C maximum 25 °C minimum
Et
Autres locaux : Salles
ELEMENTAIRE des maîtres, bureaux 21°C maximum 25 °C minimum
et pièces annexes
4.26 Mise en service, essais, réglage et contrôles des installations
électriques
4.26.1 Essais - mesures
L’entreprise aura en charge la fourniture de ces autocontrôles ainsi que des PV de contrôle suivants :
a) Mesures de continuité de terre
Les mesures de continuité seront réalisées conformément à l’article 612-2 de la norme
NFC 15100.
➢ Tension 4 à 24 V
➢ Courant alternatif ou continu : d’au moins 0,2 A
b) Fiches d'auto-contrôle / attestations d’essais
Avant le passage de l’organisme de contrôle agréé. L’entreprise transmettra ses auto-contrôles
conformes à la NFC 15-100 permettant de vérifier que toutes les prescriptions imposées par la
norme soient bien respectées.
L’entreprise utilisera les attestations d’essais de fonctionnement disponibles sur le site internet de
l’AQC. A défaut d’un modèle disponible, les anciens « PV COPREC » pourront être utilisés.
c) Recettes fibres
Le test des rocades fibres optiques doit être réalisé au moyen d’un réflectomètre FO suivant le
standard ISO/IEC 14 763-3
Le titulaire du marché enregistrera un rapport de test comportant :
➢ La date du test
➢ L’identification du lien
➢ La longueur de ce lien
82
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 83/86
établissements scolaires de la ville de Nice
➢ L’atténuation mesurée
➢ Les valeurs de chaque connecteur à la longueur d’onde concernée
➢ La direction dans laquelle le test a été réalisé.
4.26.2 Organisme de contrôle - Consuel
L’entreprise aura en charge le contrôle de son installation par le passage du Consuel.
L’entreprise s’engage à lever à ses frais l’ensemble des réserves éventuelles et à transmettre un PV de
conformité sans réserve.
4.27 Repérage, étiquetage
Les repérages et étiquetages à prévoir sont notamment :
- Les appareils,
- Les robinetteries, manœuvres et commandes,
- Les capteurs,
- Les équipements électriques
Les repérages seront conformes à la norme NF X 01-008.
Le repérage des tuyauteries après calorifugeage répondra à la norme colorimétrique NF X 08-002 et se
présentera sous la forme d’anneau sur toute la circonférence ou d’une bande sur une partie de la
circonférence conformément à la norme NF X 08-100.
Le sens d’écoulement des fluides sera indiqué soit par des flèches soit par une extrémité en forme de
flèche si des bandes sont utilisées.
4.28 Transfert des installations à l'exploitant et formations du personnel
Le présent marché mettra à la disposition du personnel les techniciens nécessaires à la prise en charge
des installations jusqu'à l'expression de la complète satisfaction par ce personnel.
Une demi-journée de formation sera prévue pour le personnel des services techniques et une demi-
journée de formation sera prévue pour le personnel de l’exploitant.
4.29 Notice de conduite des installations
La notice de conduite des installations sera mise en classeurs sous pochette plastique et remise au maître
d'ouvrage au nombre d'exemplaires demandés. Les notices seront en accord avec le repérage. Elle sera
annexée au DOE.
83
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 84/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.30 Affichage réglementaire
Les affichages réglementaires, les notices d’avertissement et d’accès conformes à la norme NF EN 378
seront prévus au présent marché.
4.31 Garantie
Tout le matériel sera garanti contre les vices de construction conformément au CCAG Travaux(12 mois)
Une garantie de fonctionnement de 1 an sera prévue au présent marché. Au cours de cette période,
l’installateur sera tenu de remédier aux incidents de fonctionnement et de rectifier tout défaut constaté
pendant l’exploitation du matériel.
4.32 Rechange
Il sera prévu la réalisation d’un listing, accroché au mur du local technique avec protection par
plastification et comprenant les indications suivantes :
- Nom, marque, type et numéro de construction de chaque matériel
- Désignation, référence et quantité de chaque modèle de pièce de rechange à tenir en stock
- Périodicité des remplacements pour les consommables
- Adresse des fournisseurs
4.33 Dossiers des ouvrages
Le D.O.E. et le D.I.U.O. seront constitués conformément au C.C.T.G., notamment en ce qui concerne :
- Les plans à jour (échelle 1/25) avec l’emplacement des matériels, des tuyauteries, des colonnes,
avec les diamètres, débits, vitesses, puissances, réglages
- Les notes de calculs,
- Les schémas de principe des installations avec les caractéristiques des appareils (régulation et
programmation)
- Les notices des matériels en français,
- Les certificats des matériels,
- Les schémas électriques,
- Les tableaux de consigne de sécurité
- Les notices de conduite des installations
- Les documents de maintenance,
- Dossier des interventions ultérieures
- 1 exemplaire en version papier et un exemplaire informatique sur clé USB3
84
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 85/86
établissements scolaires de la ville de Nice
4.34 Zone à faible émission
Calendrier et véhicules concernés par la ZFEm
- Depuis le 18 avril 2025 : Une interdiction de circulation et de stationnement sur le périmètre
de la ZFE , uniquement pour les véhicules à moteur « non classés » et classés CRIT’AIR 5 et
CRIT’AIR 4, conçus et construits pour le transport de marchandises ayant au moins quatre
roues, dont le poids maximal est supérieur à 3,5 tonnes (catégorie N2 et N3) , ainsi que
les autobus et autocars, définis à l’article R 311-1 du code de la route.
La mesure ne s’applique pas aux véhicules légers, véhicules utilitaires légers, deux roues,
tricycles et quadricycles à moteur, véhicules de collection, les véhicules portant une carte
mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour les personnes handicapées »,
et autres véhicules soumis à dérogations permanentes ;
Périmètre de la ZFE
Il s’agit des axes : Promenade des Anglais (commençant Avenue des Grenouillères, finissant
Avenue Max Gallo), le Quai des Etats Unis (commençant Avenue Max Gallo / finissant quai
Rauba Capeu), le Quai Rauba Capeu (commençant Quai des Etats Unis / finissant rue de
Foresta) mais également dans l’hypercentre de la ville de Nice dans un périmètre constitué des
voies suivantes : au sud, la Promenade des Anglais incluse, au Nord, la voie Mathis non incluse,
à l’Est, le Boulevard Carabacel non inclus et l’Avenue Désambrois non incluse, et à l’Ouest, le
Boulevard Grosso non inclus.
Plan ZFE Métropole
85
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Dossier 2754
Travaux de mise en œuvre climatisation réversible en pompe à chaleur des
P. 86/86
établissements scolaires de la ville de Nice
Plan ZFE Nice zoom
Plan ZFE Zoom promenade des Anglais
Pour plus d’informations :
Zone à Faibles Émissions (ZFE) - Métropole Nice Côte d'Azur (nicecotedazur.org)
86
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.