CCTP
DCE 2026M029\3. 2026M029_CCTP_Gestion OH.pdf · 19 758 mots · du marché « Exploitation, entretien et surveillance des ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus », dossier de consultation officiel.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE GRAND PARIS SUD
EXPLOITATION, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES
OUVRAGES HYDRAULIQUES DES BASSINS ET DES RUS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE ________________________________________ 6
1.1 OBJET DU MARCHE ______________________________________________________________ 6
1.2 PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD ____________ 6
1.3 CARACTERISATION DES RUS CONCERNES PAR LE PRESENT CCTP ____________________________ 7
1.2.2 Présentation du ru de Balory et de ses affluents ________________________________________ 7
1.2.3 Présentation du ru des Hauldres ____________________________________________________ 8
1.2.4 Présentation du ru des Prés Hauts __________________________________________________ 8
1.2.5 Présentation du ru de l’Ecoute s’il pleut _______________________________________________ 8
1.2.6 Présentation du ru des Flamouches _________________________________________________ 9
1.2.7 Situation des rus concernés par le présent marché ______________________________________ 9
1.4 CARACTERISTIQUE DES BASSINS CONCERNES PAR LE PRESENT CCTP ________________________ 10
1.5 DUREE DU MARCHE _____________________________________________________________ 10
CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET DES MOYENS MATERIELS DU SERVICE _____ 11
2.1 CONSISTANCE DES PRESTATIONS ___________________________________________________ 11
2.1.1 types d’intervention _____________________________________________________________ 11
a) Opérations d’entretien courant (campagnes programmées) ________________________ 12
b) Opérations ponctuelles _____________________________________________________ 13
c) Interventions d’urgence _____________________________________________________ 14
2.1.2 Prestations incluses _____________________________________________________________ 14
2.2 OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE______________________________________________ 14
2.3 REMISE DES INSTALLATIONS EN DEBUT DE CONTRAT _____________________________________ 15
2.4 REMISE OU RETRAIT D’INSTALLATION AU COURS DU MARCHE _______________________________ 15
2.5 MISE A JOUR DE L’ETAT DES LIEUX DES EQUIPEMENTS ____________________________________ 15
2.5.1 Objet de l’inventaire _____________________________________________________________ 15
2.5.2 Composition de l’inventaire _______________________________________________________ 16
2.5.3 Inventaire initial ________________________________________________________________ 16
2.5.4 Complément de l’inventaire _______________________________________________________ 16
2.5.5 Mise à jour de l’inventaire ________________________________________________________ 16
2.5.6 Système d’information géographique (SIG) ___________________________________________ 17
2.5.7 Réalisation des fiches caractéristiques des bassins ____________________________________ 17
CHAPITRE 3. EXPLOITATION DU SERVICE _______________________________________ 18
3.1 TUILAGE 18
3.1.1 Personnel_____________________________________________________________________ 18
3.1.2 Préparation technique ___________________________________________________________ 18
3.1.3 Autorisations de voiries __________________________________________________________ 18
3.2 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS__________________________________________________ 19
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 2/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
3.3 ENTRETIEN DES BASSINS, LACS ET CANAUX ____________________________________________ 19
3.4 ENTRETIEN DES POINTS CRITIQUES DES RUS ___________________________________________ 20
3.5 ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES____________________________________________ 21
3.5.1 Les autres ouvrages ____________________________________________________________ 21
a) Séparateurs à hydrocarbures _________________________________________________ 21
b) Vannes - Régulateur de débit - Dessableurs - Clapets ______________________________ 22
3.6 ENTRETIEN DES NOUES VEGETALISEES ET DES NOUES AVEC FILTRE A SABLE ____________________ 23
3.6.1 Prestations forfaitaires (DPGF) ____________________________________________________ 23
3.6.2 Prestations à la demande (BPU) ___________________________________________________ 24
3.6.3 Dispositions communes aux prestations liées aux noues ________________________________ 24
3.7 GESTION DE CRISE______________________________________________________________ 24
3.8 PRESTATIONS SPECIFIQUES AU BARRAGE ASSOCIE AU BASSIN SEC DES HAIES FLEURIES ___________ 25
3.9 ELIMINATION DES SOUS-PRODUITS __________________________________________________ 26
3.9.1 Refus de dégrillage, sables et divers ________________________________________________ 26
3.9.2 Déchets végétaux ______________________________________________________________ 26
3.9.3 Déchets volumineux_____________________________________________________________ 27
3.10 INTERRUPTION PARTIELLE OU TOTALE DES OUVRAGES ___________________________________ 27
3.11 INFORMATIONS A COMMUNIQUER PAR LE TITULAIRE _____________________________________ 28
3.11.1 Réunions de suivi de l’exécution du marché _________________________________________ 28
3.11.2 Evacuation des sous-produits : ___________________________________________________ 29
3.11.3 Compte-rendu de visite _________________________________________________________ 29
3.11.4 Compte rendu technique annuel __________________________________________________ 29
3.11.5 Planning des interventions _______________________________________________________ 30
CHAPITRE 4. DESCRIPTION DES TRAVAUX ______________________________________ 31
4.1 REGLES GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX _________________________________________ 31
4.2 DEFINITIONS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT ___________________________ 31
4.2.1 Définition _____________________________________________________________________ 31
4.2.1 Travaux d’entretien _____________________________________________________________ 32
a) Équipements ______________________________________________________________ 32
b) Génie civil ________________________________________________________________ 33
c) Canalisations et ouvrages accessoires __________________________________________ 33
4.2.3 Travaux de gros entretien et renouvellement__________________________________________ 33
d) Génie civil ________________________________________________________________ 34
4.3 REALISATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT __________________________ 34
4.3.1 Répartition des travaux d’entretien et de renouvellement ________________________________ 34
a) Travaux d’entretien ________________________________________________________ 34
b) Travaux de renouvellement __________________________________________________ 35
c) Compte rendu d’intervention – Documents après exécution ________________________ 35
4.4 EXECUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN _______________________________________ 35
4.5 TRAVAUX A REALISER EN CAS D’INSUFFISANCE DES INSTALLATIONS __________________________ 36
4.6 RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS __________________________________________________ 36
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 3/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
4.7 INCORPORATIONS D’OUVRAGES PRIVES _______________________________________________ 36
4.8 DROIT DE REGARD DU TITULAIRE SUR LES TRAVAUX MENES AU DROIT DES BASSINS _______________ 37
4.9 REMISE D’OUVRAGE EN COURS DE CONTRAT ___________________________________________ 37
4.10 RETRAIT D’OUVRAGE EN COURS DE CONTRAT _________________________________________ 38
4.11 COORDINATION CONCERNANT LES BASSINS AVEC DES POSTES DE RELEVEMENTS ________________ 38
CHAPITRE 5. PRESCRIPTIONS GENERALES______________________________________ 39
5.1 PERSONNEL AFFECTE AU PERIMETRE ________________________________________________ 39
5.2 MESURES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE _____________________________________ 39
5.2.1 Généralités ___________________________________________________________________ 39
a) Généralités _______________________________________________________________ 39
b) Plan de prévention _________________________________________________________ 39
c) Mise en œuvre du plan de prévention __________________________________________ 39
d) Auto-contrôle sur le chantier (Analyse de risque de dernière minute) _________________ 40
e) Autocontrôles et audits de chantier ____________________________________________ 40
f) En cas de danger grave et imminent ___________________________________________ 41
g) En cas d’accident __________________________________________________________ 41
5.2.2 Véhicules, engins de chantier et matériels____________________________________________ 41
5.2.3 Matériel antipollution ____________________________________________________________ 42
5.2.4 Manutention ___________________________________________________________________ 42
5.2.5 Espaces confinés _______________________________________________________________ 42
5.2.6 Travailleurs isolés ______________________________________________________________ 43
5.2.7 Equipements de protection individuelle ______________________________________________ 43
5.2.8 Dispositions relatives à la formation/sensibilisation/compétence du personnel ________________ 43
5.2.9 Sous-traitants __________________________________________________________________ 43
5.3 RESPECTS DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ____________________________________ 43
5.3.1 Eau 44
5.3.2 Air et odeurs___________________________________________________________________ 44
5.3.3 Déchets ______________________________________________________________________ 44
5.3.4 Bruits ________________________________________________________________________ 45
5.3.5 Voisinage _____________________________________________________________________ 45
5.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR DES CHANTIERS SUR LE DOMAINE PUBLIC ___________________ 45
5.4.1 Préparation des interventions _____________________________________________________ 45
5.4.2 Emplacement du chantier et tenue des abords ________________________________________ 46
5.4.3 Signalisation___________________________________________________________________ 46
a) Signalisation et protection de la zone de travaux _________________________________ 46
b) Autorisation de voirie _______________________________________________________ 46
5.4.4 Fourniture de l’eau ______________________________________________________________ 47
5.4.4 Prestations présentant des difficultés particulières _____________________________________ 47
5.5 INTERVENTION D’URGENCE – DELAI D’INTERVENTION _____________________________________ 47
CHAPITRE 6. FIN DU MARCHE _______________________________________________ 48
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 4/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
6.1 CONSTAT D’ACHEVEMENT DES PRESTATIONS ___________________________________________ 48
6.2 REMISE DES DOCUMENTS _________________________________________________________ 48
6.3 ACCES AUX OUVRAGES DU SERVICE _________________________________________________ 49
6.4 CONTINUITE DU SERVICE EN FIN DE PRESTATION ________________________________________ 49
CHAPITRE 7. ANNEXES ___________________________________________________ 51
ANNEXE 1 : COUCHE SIG ___________________________________________________________ 51
ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES DU PERIMETRE ______________________________ 51
Liste des bassins et plans d’eau ________________________________________________________ 51
Liste des points critiques______________________________________________________________ 51
ANNEXE 3 : CHARTE GRAPHIQUE SIG___________________________________________________ 51
ANNEXE 4 : EXEMPLE FICHE BASSIN ____________________________________________________ 51
ANNEXE 5 : ARRETE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL D’ENTRETIEN CURATIF SUR LES RUS SOUS
COMPETENCE GEMAPI DE GPS ________________________________________________________ 51
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 5/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Chapitre 1. PRESENTATION GENERALE
1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent marché concerne les prestations d’exploitation et d’entretien des ouvrages hydrauliques liés
aux bassins, plans d’eau et rus, situés sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Grand Paris
Sud.
Il comporte les missions d’entretien courant des ouvrages, mais également des missions ponctuelles en
lien avec l’entretien curatif ainsi que des opérations de renouvellement pour des équipements
hydrauliques. Par ailleurs, ce contrat prévoit également des opérations d’urgence en cas de pollution et/ou
d’inondation.
1.2 PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud (CA GPS) est une intercommunalité à fiscalité propre
composée des 23 communes suivantes :
Bondoufle Cesson Corbeil-Essonnes
Evry-Courcouronnes Combs-la-Ville Etiolles
Grigny Lieusaint Morsang-sur-Seine
Le Coudray-Montceaux Moissy-Cramayel Tigery
Lisses Nandy Saint-Germain-lès-Corbeil
Ris-Orangis Réau Saint-Pierre-du-Perray
Villabé Savigny le temple Saintry-sur-Seine
Vert Saint Denis Soisy-sur-Seine
La CA GPS (361 024 habitants en 2022) est compétente :
- en assainissement depuis le 1er janvier 2017 sur son périmètre d’exercice (soit 21 communes
sur les 23 composant le territoire)
- en Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1 er
janvier 2018 sur les petits affluents de Seine de son périmètre.
La compétence assainissement est assurée sur l’ensemble des communes à l’exception de Corbeil-
Essonnes et Saint-Germain-lès-Corbeil sur lesquelles cette dernière est exercée par le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE).
L’exercice de la compétence GEMAPI par la CA GPS est assuré sur les cours d’eau non domaniaux suivants
(cf. carte ci-après et en annexe) :
• le ru de Balory,
• le ru des Hauldres,
• le ru des Prés Hauts,
• le ru des Flamouches,
• le ru de l’Ecoute s’il pleut.
Sur les affluents de Seine (Essonne, Yerres) dont les limites de bassins versants hydrographiques dépassent
largement le périmètre administratif de GPS, la compétence GeMAPI est portée respectivement par le
SIARCE et le Syndicat Mixte d’Assainissement et de Gestion des Eaux de l’Yerres (SyAGE-EPAGE de l’Yerres).
Les interventions sur ces cours d’eau sont donc exclues du présent marché.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 6/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
De la même manière :
- les interventions liées aux berges de Seine, appartenant au domaine public fluvial de l’État,
sont gérées par VNF et ne relèvent pas du périmètre du présent marché.
- les interventions au droit des lacs de Viry-Châtillon – Grigny ne relèvent pas du périmètre du
présent marché.
Répartition de l’exercice de la compétence GeMAPI sur le territoire de Grand Paris Sud
1.3 CARACTERISATION DES RUS CONCERNES PAR LE
PRESENT CCTP
1.2.2 PRESENTATION DU RU DE BALORY ET DE SES AFFLUENTS
Le Ru de Balory, tel que délimité par l’arrêté préfectoral du 9 Mai 2019 portant définition des cours d’eau
en Seine-et-Marne, est un petit affluent (12,2 km) en rive droite de la Seine, qui prend sa source et s’écoule
en grande partie sur le plateau de Brie. Il est rejoint en rive droite par le ru des Saint-Pères (1,9 km) et le
ru de Coulevrain (3 km) et présente la particularité d’être jalonné de plusieurs bassins de régulation d’eaux
pluviales dimensionnés bien souvent pour contenir les rejets liés aux épisodes de pluie centennaux. Le
bassin versant d’apport du ru de Balory s’étend, de l’amont vers l’aval, sur les communes de Réau, Vert-
Saint-Denis, Cesson, Savigny-le-Temple, Nandy et Seine-Port (cette dernière commune étant située sur le
périmètre de la Communauté d’agglomération Melun- Val-de-Seine).
Cette masse d’eau, codifiée FRHR73A-F4495000, au sein de l’unité hydrographique Seine Parisienne
présente un objectif d’état écologique moins strict1en 2027 et un objectif de bon état chimique avec
ubiquistes en 2033.
1
D’après la Directive Cadre sur l’Eau, l’objectif dit « moins strict » s’applique aux cas de masses d’eau tellement touchées par l’activité humaine ou dont les conditions
naturelles sont telles que la réalisation des objectifs de bon état est impossible ou d’un coût disproportionné.
Cette dénomination « d’objectif moins strict » ne constitue pas pour autant une remise en cause de l’objectif de bon état, mais un rééchelonnement dans le temps.
L’atteinte de l’objectif de bon état en 2027 est considérée comme non envisageable, et l’ambition est adaptée pour seulement certains éléments de qualité (biologique,
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 7/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
1.2.3 PRESENTATION DU RU DES HAULDRES
Le ru des Hauldres, tel que délimité par l’arrêté préfectoral du 9 Mai 2019 portant définition des cours
d’eau en Seine-et-Marne et l’arrêté du 24 Octobre 2018 pris dans le département de l’Essonne, est un
affluent rive droite de Seine, de 19,1 km environ, qui prend sa source sur la commune de Lissy (77), cette
commune étant située sur le périmètre de la Communauté d’agglomération de Melun-Val-de-Seine et se
jette dans la Seine à Etiolles (91). A l’instar du ru de Balory, il est parcouru de nombreux bassins de
régulation d’eaux pluviales largement dimensionnés. Son bassin versant d’apport, de 69,34 km2, intéresse
les communes de Lissy, Limoges-Fourches, Réau, Moissy-Cramayel, Lieusaint et Combs-la-ville en Seine-
et-Marne et Tigery et Etiolles en Essonne.
Il ne possède aucun affluent à écoulement permanent. Il est cependant alimenté par plusieurs apports
hydrauliques, dont celui du ru de Medereau, petit ruisseau intermittent, à Tigery, qui recueille les eaux de
nombreux fossés forestiers sur le territoire de la forêt domaniale de Sénart.
Cette masse d’eau, codifiée FRHR73C au sein de l’unité hydrographique Seine Parisienne, présente un
objectif d’état écologique moins strict en 2027 et un objectif de bon état chimique avec ubiquistes en
2033.
1.2.4 PRESENTATION DU RU DES PRES HAUTS
Le ru des Prés Hauts, petit affluent de la Seine en rive droite, prend sa source sur la commune de Saint‐
Pierre‐du‐Perray, et rejoint la Seine à Corbeil‐Essonnes, après un parcours de 5,4 km (linéaire
correspondant au cours d’eau réglementaire tel que défini par les arrêtés préfectoraux du 24 Octobre
2018 pris dans le département de l’Essonne et du 9 Mai 2019 dans le département de Seine-et-Marne).
Le bassin versant du ru des Prés Hauts (de 12 km2) couvre ainsi une partie des villes de Corbeil‐Essonnes,
Saint‐Germain‐lès‐Corbeil, Saint‐Pierre‐du‐Perray et Tigery dans le département de l’Essonne, et Lieusaint
(en particulier la ZAC du Carré Sénart) en Seine-et‐Marne.
Cette masse d’eau, codifiée FRHR73B-F4601000 au sein de l’unité hydrographique Seine Parisienne,
présente un objectif d’état écologique moins strict en 2027 et un objectif de bon état chimique avec
ubiquistes en 2033.
1.2.5 PRESENTATION DU RU DE L’ECOUTE S’IL PLEUT
Le ru de L’écoute s’il pleut, affluent rive gauche de la Seine, prend sa source à Bondoufle et s’écoule sur
une distance d’environ 8,3 km, en traversant Evry-Courcouronnes, jusqu’à Ris-Orangis où il se jette dans
la Seine.
Le ru de l’Écoute s’il pleut est considéré comme un cours d'eau réglementaire au titre de l’arrêté
préfectoral du 24 octobre 2018, de définition des cours d’eau dans l’Essonne mais n’est pas classé en tant
que masse d’eau. Il n’est donc pas assujetti par le SDAGE Seine Normandie à une échéance d’atteinte de
bon état ou potentiel écologique et chimique. Cependant, dans le cadre de la prise de compétence
GEMAPI, Grand Paris Sud souhaite améliorer l’état écologique et physico-chimique de ce cours d’eau.
physico-chimique, chimique). Aucune dégradation supplémentaire n’est toutefois tolérée, et toutes les actions possibles doivent être engagées puisque le bon état est
visé sur tous les autres éléments de qualité.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 8/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
1.2.6 PRESENTATION DU RU DES FLAMOUCHES
Le ru des Flamouches, référencé en tant que cours d’eau réglementaire souterrain, prend sa source sur la
commune de Saint-Pierre-du-Perray. Sur cette commune, le ru est à ciel ouvert sur 520 m. Il traverse
ensuite la commune de Saintry-sur-Seine où il se jette en rive droite de la Seine. Durant la traversée de
cette commune, le ru est busé sur une grande partie de son parcours et détourné vers le réseau
d’assainissement communal. Il est de nouveau à ciel ouvert sur les 130 derniers mètres avant sa
confluence.
Il n’est pas codifié en tant que masse d’eau du SDAGE.
1.2.7 SITUATION DES RUS CONCERNES PAR LE PRESENT MARCHE
Le ru des Flamouches, référencé en tant que cours d’eau réglementaire souterrain, prend sa source sur la
commune de Saint-Pierre-du-Perray. Sur cette commune, le ru est à ciel ouvert sur 520 m. Il traverse
ensuite la commune de Saintry-sur-Seine où il se jette en rive droite de la Seine. Durant la traversée de
cette commune, le ru est busé sur une grande partie de son parcours et détourné vers le réseau
d’assainissement communal. Il est de nouveau à ciel ouvert sur les 130 derniers mètres avant sa
confluence.
Il n’est pas codifié en tant que masse d’eau du SDAGE.
Les tableaux ci-dessous énoncent la situation (urbaine / extra-urbaine) des rus selon les linéaires
concernés :
Ru des Hauldres (91) Ru des Hauldres (77)
Milieu urbain 1 050ml 2 080 ml
Milieu extra urbain 3 200 ml 5 220 ml
Total 4 250 ml 7 300 ml
Ru du Balory Ru du Coulevrain
Milieu urbain 3 870 ml 0 ml
Milieu extra urbain 3 220 ml 2 150 ml
Total 7 090 ml 2 150 ml
Ru des Saint-Pères Fossé SNECMA
Milieu urbain 0 ml 0 ml
Milieu extra urbain 1 270 ml 960 ml
Total 1 270 ml 960 ml
Ru des Près Hauts Ru des Flamouches
Milieu urbain 850 ml
Milieu extra urbain 4 100 ml 450 ml
Total 4 100 ml 1300 ml
Ru de l’écoute s’il pleut
Milieu urbain 1 358 ml
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 9/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Milieu extra urbain
Total 1 358 ml
1.4 CARACTERISTIQUE DES BASSINS CONCERNES
PAR LE PRESENT CCTP
Grand Paris Sud exerce la compétence GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) sur les 143 ouvrages
de régulation d’eau pluviales repartis somme suit :
- 116 ouvrages en eau sur 110,59 ha et 27 plans secs sur 8,062 ha à fin juillet 2026
Les ouvrages en eau se composent de 99 bassins, de 13 canaux et 4 caniveaux.
A ces 143 bassins peut être ajouté un plan d’eau qui n’assure pas de fonction d’assainissement, à savoir le
lac des Docks à Ris-Orangis, d’une superficie de 3 ha. Le territoire comprend également la zone humide du
Prés Hauts, située à Saint-Pierre-du-Perray, d’une superficie de 2.4 ha.
Le tableau ainsi que la couche SIG en Annexe 1 : Couche SIG permettent de renseigner la localisation de
ces bassins et les équipements associés à chacun.
Ces équipements sont de nature suivante :
- Séparateurs à hydrocarbures,
- Vannes et autres ouvrages régulateurs de débit,
- Dessableurs.
La nature et le nombre d’équipements associés est mentionné à Annexe 2 : Descriptif détaillé des ouvrages
du périmètre.
1.5 DUREE DU MARCHE
La durée du marché est fixée dans le CCAP.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 10/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Chapitre 2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET DES MOYENS MATERIELS DU
SERVICE
2.1 CONSISTANCE DES PRESTATIONS
2.1.1 TYPES D’INTERVENTION
Les missions recouvrent, sans que cette liste soit exhaustive, les prestations forfaitaires et à prix unitaires
suivantes2 :
Pour les bassins, lacs et canaux :
• Le ramassage, l’évacuation et le traitement des flottants,
• Le pompage superficiel des hydrocarbures, graisses et autres déchets,
• Le nettoyage des ouvrages de dégrillage,
• Le ramassage et l’évacuation des animaux morts (traitement des animaux par équarrissage),
• Les interventions pour libérer les animaux vivants bloqués dans les ouvrages,
• Le curage des décantations des émissaires de départ et d’arrivée,
• L’entretien et le curage des canalisations inter-bassin3,
• L’entretien et le curage des cunettes et des dalles des bassins secs (à réaliser a minima une fois
par an)
• L’enlèvement, évacuation immédiate et traitement des déchets végétaux,
• L’entretien des ouvrages hydrauliques4 :
o Surveillance et nettoyage des ouvrages,
o Manoeuvre des équipements,
o Graissage des équipements,
o Réfection localisée de génie civil,
o Peinture et enduits,
o Remplacements de pièces hydrauliques,
Sur demande de la collectivité, des opérations de bathymétrie.
Pour les rus :
Le titulaire est tenu de réaliser l’ensemble des actions suivantes à chaque passage effectué conformément
à la fréquence définie dans le présent CCTP. Des interventions complémentaires peuvent être réalisées si
nécessaire :
• L’entretien et nettoyage des abords pour le ramassage et évacuation et le traitement des déchets,
• La visite de contrôle de l’état des berges et du fond des rus,
• Le relevé des indices de dégradation de la qualité de l’eau
• L’enlèvement, évacuation immédiate et traitement des déchets végétaux,
2
Le détail des prestations figure au chapitre « Exploitation du service ».
3
La liste des canalisation inter bassin est jointe en Annexe 2 : Descriptif détaillé des ouvrages du périmètre.
4
Le termes « ouvrages hydrauliques » désignent l’ensemble des équipements du périmètre à savoir : les dégrilleurs
(grilles fixes), les dessableurs, les vannes (isolement, vidange, de régulation), les régulateurs de débit, les surverses,
les batardeaux, les dessableurs, les séparateurs hydrocarbures, … Ces équipements sont listés en Annexe 2 :
Descriptif détaillé des ouvrages du périmètre du présent C.C.T.P.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 11/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
• Les préconisations pour les opérations futures d’atterrissement des rus,
• Le ramassage et l’évacuation des animaux morts (traitement des animaux en équarrissage),
• Les interventions pour libérer les animaux vivants bloqués dans les ouvrages,
• Points critiques : Enlèvement et évacuation des embâcles au droit des grilles, avec entretien et
contrôle des grilles
Les prestations correspondant aux actions listées ci-dessus sont incluses dans une rémunération
forfaitaire.
Autres opérations :
• La gestion de crise, avec notamment :
o Des interventions d’urgence, à la demande de la Collectivité, devront être assurées afin
d’être en mesure d’intervenir notamment pour les opérations suivantes :
o En cas de défaut en période d’utilisation des ouvrages,
o En cas de pollution accidentelle de bassin, pour mise en œuvre de barrages flottants
si nécessaire, opérations de pompage et de nettoyage,
o En cas d’inondation et/ou de risque de débordement d’ouvrage, pour opérations de
pompage et/ou de débouchage.
o La réalisation de prélèvements 24/24 ou ponctuels,
o Les investigations sur les réseaux amonts,
o Mettre en œuvre les moyens humains nécessaires,
Toutes ces opérations sont effectuées à l’occasion de visites sur demande expresse de GPS et sont
rémunérées au forfait.
Ne font pas partie du marché, les prestations de curage de grands linéaires de réseaux (sauf linéaires
inter-bassins – prévu BPU), ainsi que les réparations lourdes d’ouvrages qui sont traitées dans des
marchés distincts.
Les opérations récurrentes sont programmées conformément à un planning édité en début d’année par le
prestataire et arrêté en lien avec la maîtrise d’ouvrage. Le Titulaire s’engage à respecter ce planning.
Les opérations non programmables du fait de leur diversité, nécessitent de la part du Titulaire une forte
disponibilité et réactivité.
Les prestations peuvent être de trois natures différentes :
a) Opérations d’entretien courant (campagnes programmées)
Il s’agit de l’ensemble des opérations d’entretien dont la périodicité est fixée au cahier des charges.
Elles concernent notamment l’entretien annuel des ouvrages et équipements, identifiés au planning
préventif.
La fréquence annuelle de passage est définie en fonction du niveau de sensibilité de chaque bassin. Chaque
bassin est suivi de manière adaptée à sa catégorie, afin d’assurer un contrôle et entretien approprié.
Les bassins sont classés en trois catégories selon leur degré de sensibilité : très sensibles, sensibles et peu
sensibles.
Pour les bassins en eau, le Titulaire prendra en compte les fréquences de passage en fonction de la
catégorie du bassin concerné, à savoir :
Catégorie Fréquence
Très sensible 36 passages / an
Sensible 24 passages / an
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 12/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Peu sensible 12 passages / an
La fréquence de passage pour chaque bassin est précisée en Annexe 2 : Descriptif détaillé des ouvrages du
périmètre.
Le titulaire devra proposer un planning détaillé des interventions, réparties de manière cohérente sur
l’ensemble de l’année, en tenant compte des variations saisonnières (été/hiver) et des besoins spécifiques
de chaque site.
NOTA : POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES, LE TITULAIRE PROPOSERA UN PLANNING DE PASSAGE AVEC DES
FREQUENCES PLUS RAPPROCHEES D ’ AVRIL A OCTOBRE QUI DEVRA FAIRE L ’ OBJET D ’ UNE VALIDATION PREALABLE PAR
LA COLLECTIVITE .
Pour les rus, les fréquences de passage sont modulées par la situation du bief concerné, à savoir :
Catégorie Fréquence
Milieu urbain 12 passages / an
Milieu extra urbain 2 passages / an
Points critiques 24 passages / an
La fréquence de passage est définie en fonction de la sensibilité de chaque lieu.
Elles sont planifiées, pour une année entière, et font l’objet d’une rémunération forfaitaire.
b) Opérations ponctuelles
Il s’agit notamment des prestations non courantes réalisées pendant les jours et heures ouvrés, telles que
la vérification et le nettoyage et/ou débouchage des ouvrages d’entrée/sortie avant et après une pluie
significative, opérations particulières nécessitant un mode opératoire inhabituel (pollution, enlèvement
d’embâcles, …), …
Les opérations de vérification des ouvrages d’entrée/sortie avant et après une pluie significative
concernent les points critiques identifiés dans la liste de l’Annexe 2 : Descriptif détaillé des ouvrages du
périmètre
La notion de pluie significative s’entend pour une pluie annoncée supérieure à 16 mm ou en cas d’alerte
orage publiée par Météo France.
Dans ce cadre, le Titulaire devra disposer d’un abonnement à ce service ou un service équivalent. Les
charges financières liées à ce service sont prises en compte au titre de la rémunération forfaitaire du
titulaire.
Avant chaque intervention liée à une alerte météo, le Titulaire valide avec les services de Grand Paris Sud
le déclenchement de l’opération de contrôle des points critiques. Le but de ces opérations est que le
Titulaire s’assure du bon fonctionnement des ouvrages avant et après l’alerte météo, si besoin il devra lors
de ces visites retirer notamment les déchets qui pourraient entraver le bon écoulement des eaux.
Elles sont déclenchées, au coup par coup et après validation de la Collectivité, et font l’objet d’une
rémunération forfaitaire, dans la limité de 15 interventions par an. Toute interventions excédentaires
fera l’objet d’une rémunération selon les prix unitaires du BPU.
Par ailleurs, le titulaire prévoira dans son bordereau de prix unitaire un prix pour l’installation et la
fourniture d’aérateur de surface. Ce prix comprendra l'installation d’un aérateur de surface permettant
l’aération et l’oxygénation de bassin à la demande du Maître d'ouvrage.
Il comprend également la location, l’amenée, le fonctionnement (solaire ou par groupe électrogène), la
mise en marche et le retrait de l’aérateur ainsi que leur entretien pendant la période de fonctionnement.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 13/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Le Titulaire choisira de préférence des modèles transportables afin de les déplacer en fonction des
contraintes liées aux travaux et privilégiera la mise en place de plusieurs aérateurs de petites tailles
transportables plutôt qu’un seul gros aérateur.
c) Interventions d’urgence
Il s’agit des interventions déclenchées par le Maître d’Ouvrage en cas de pollution accidentelle et/ou
d’inondation.
Elles sont déclenchées par téléphone ou par mail auprès du responsable d’astreinte du Titulaire.
Comme indiqué dans la partie 5.5 Intervention d’urgence – Délai d’intervention0 du présent C.C.T.P. : Le
délai de réactivité pour intervenir sera de deux (2) heures maximum, 7/7 jours, 24/24 heures, 365
jours/an. Ce délai sera comptabilisé depuis l’heure d’appel téléphonique jusqu'à l’arrivée sur site de
l’équipe d’intervention.
Dans son offre, le candidat prévoit la mise en place d’un dispositif d’intervention en urgence en jour
ouvré. Cette prestation est incluse dans la rémunération forfaitaire du titulaire, qui comprend
également la mise à disposition du personnel et du matériel nécessaires à son exécution.
Les interventions d’urgence feront l’objet d’une rémunération selon les prix établis par le titulaire dans
le bordereau des prix unitaires. La nature des interventions d’urgence est soit :
• Pour l’évacuation et traitement de déchets sur les ouvrages empêchant le bon écoulement des
eaux, le profil attendu est un profil « astreinte exploitation »,
• Pour la mise en place des équipements et moyens nécessaires suite à une pollution.
2.1.2 PRESTATIONS INCLUSES
La réalisation des projets ci-dessus décrits, implique pour le Titulaire (sans que cette liste soit limitative) :
• La mise à disposition des équipes y compris en astreinte, des véhicules, des engins de chantier,
bennes de stockage ainsi que le matériel nécessaire à la bonne réalisation des travaux (pelle, croc,
balai …),
• La fourniture, la mise en place et l’entretien de jour comme de nuit de la signalisation de chantier
en fonction des besoins (panneaux de signalisation temporaire, protection visuelle et mécanique,
éclairage),
• L’évacuation en centres de traitement agréés de tous les produits de curage et déchets dans le
respect des exigences environnementales du Maître d’Ouvrage,
• Le maintien en service, au cours des travaux, des ouvrages de rétentions avec si besoin, le
détournement des effluents,
• La mise à disposition du matériel spécifique de pompage permettant l’exécution de l’ensemble
des travaux, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité pour le personnel,
• La remise en état des lieux et des abords si dégradés pendant l’intervention,
• D'une manière générale, tous les travaux rendus nécessaires pour la réalisation dans de bonnes
conditions et dans le respect des normes environnementales des ouvrages faisant l'objet du
présent marché.
• Prestations d’entretien des noues végétalisées
Les différentes prestations feront l’objet d’une rémunération forfaitaire.
2.2 OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 14/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Le Titulaire assure pour le compte de la Collectivité, la bonne marche et l'entretien de l'ensemble des
équipements des installations confiées dans le cadre du présent marché.
De manière générale, le Titulaire :
• Assure l’entretien des ouvrages qui lui sont confiés. Il effectue à minima et aux fréquences
préconisées les tâches décrites dans les pièces du marché,
• Assure l'élimination des sous-produits,
• Assure la limitation de la propagation du bruit et autres nuisances,
• Assure la surveillance de la naissance et/ou du développement de foyers de plantes invasives et
le cas échéant en informe dans les meilleurs délais la Collectivité.
Le Titulaire prend à sa charge tous les frais inhérents à l'exécution de sa mission, notamment :
• Les dépenses de son personnel et charges accessoires,
• Les frais de contrôle, d’hygiène et de sécurité,
• Les fournitures et la gestion de tous les matériels et pièces de rechange et d'usure nécessaires à
la bonne exécution de sa mission, dans les limites stipulées dans la partie 4.2 Définitions des
travaux d’entretien et de renouvellement du présent C.C.T.P.,
• L’approvisionnement de petit matériel,
• Les frais d'évacuation et de traitement des sous-produits et déchets,
• L’entretien des collecteurs entre les ouvrages du présent marché.
2.3 REMISE DES INSTALLATIONS EN DEBUT DE CONTRAT
À la date de prise d’effet du contrat, la Collectivité met gratuitement à la disposition du Titulaire l’ensemble
des ouvrages et installations constituant le service. Le Titulaire prend en charge les ouvrages et
installations du service dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir ensuite invoquer leur situation initiale
pour dégager sa responsabilité dans le bon fonctionnement du service.
Ainsi, sous réserve de travaux éventuels à réaliser et à condition que le Titulaire en ait informé la
Collectivité lors de l’état des lieux, le Titulaire reconnaît que les ouvrages et installations qui lui sont remis
à la date de prise d’effet du présent contrat sont conformes aux dispositions en vigueur.
2.4 REMISE OU RETRAIT D’INSTALLATION AU COURS DU
MARCHE
Les conditions de remise ou retrait d’installation en cours de marché sont décrites dans la partie 4.9 Remise
d’ouvrage en cours de contrat et la partie 4.10 Retrait d’ouvrage en cours de contrat0 du présent C.C.T.P.
2.5 MISE A JOUR DE L’ETAT DES LIEUX DES EQUIPEMENTS
2.5.1 OBJET DE L’INVENTAIRE
Sont confiés au Titulaire en vue de leur exploitation et entretien conformément aux conditions de la
présente consultation, tous les biens du service propriété de la Collectivité et compris dans le périmètre
défini dans le chapitre Présentation générale .
L’inventaire a pour objet de dresser la liste desdits ouvrages, équipements et installations qui constituent
le périmètre de la prestation.
Il doit permettre d’en connaitre l’état et d’en suivre l’évolution.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 15/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
2.5.2 COMPOSITION DE L’INVENTAIRE
Les ouvrages, équipements et installations figurant dans l’inventaire sont :
• Les bassins en eau, (y compris clôtures et portails pour les ouvrages clos),
• Les bassins secs,
• Les ouvrages de dégrillage,
• Les ouvrages de dessablage,
• Les déshuileurs,
• Les vannes, surverses et batardeaux,
• Les régulateurs de débit,
• Les clapets.
Pour chaque ouvrage, équipement et installation, l’inventaire comporte dans la mesure du possible :
• Sa description sommaire,
• Sa localisation géographique,
• Sa date de construction ou d’acquisition,
• Son état général.
2.5.3 INVENTAIRE INITIAL
L’inventaire initial est annexé à la présente consultation et constitue un document contractuel.
Il comprend les ouvrages décrits dans le paragraphe précédent.
Sauf vice caché ou réserve exprimée par le Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, il
ne peut être remis en cause après un délai de trois (3) mois à compter de la date de démarrage du présent
marché.
2.5.4 COMPLEMENT DE L’INVENTAIRE
L’inventaire est complété, au fur et à mesure des reprises en gestion par le Titulaire a minima avec les
informations suivantes :
• L’âge des ouvrages,
• Leur état technique,
• Leur principe de fonctionnement.
2.5.5 MISE A JOUR DE L’INVENTAIRE
Un état de mise à jour de l’inventaire est remis au moins une fois par an par le Titulaire, lors de la remise
du compte-rendu technique annuel.
Cette mise à jour tiendra compte, s’il y a lieu :
• Des nouveaux ouvrages, équipements et installations achevés ou acquis depuis l’inventaire initial
ou la dernière mise à jour et intégrés au périmètre d’exploitation ;
• Des évolutions significatives des ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés dans
l’inventaire ;
• Des ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés, abandonnés ou sortis du
périmètre d’exploitation.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 16/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Les coûts de mise à jour régulière de l’inventaire font partie intégrante des charges du Titulaires et il est
rémunéré pour ces éléments dans le cadre de la rémunération forfaitaire du présent marché.
Les plans et données associés à cet inventaire sont continuellement mis à jour par la Titulaire, et sont mis
à disposition des services de la Collectivité.
La non-production de l’état de mise à jour de l’inventaire, à la demande de la collectivité et dans le délai
fixé par elle, donnera lieu à l’application de la pénalité décrite au CCAP.
2.5.6 SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)
Pour la gestion du patrimoine confié, le Titulaire s’engage à restituer la mise à jour de l’ensemble des
ouvrages, équipements et installations décrits dans l’inventaire ainsi que les rus et canalisations au format
shapefile (SIG), à ses frais, en respectant les préconisations indiquées, la charte graphique est jointe en
Annexe 3 : Charte graphique SIG.
La mise à jour du SIG devra intégrer, de manière exhaustive et géoréférencée, les bassins de gestion des
eaux pluviales (secs et humides), les ouvrages hydrauliques associés, les canalisations d’entrée et de sortie,
ainsi que les différents types de noues (catégories définies en lien avec la collectivité), leurs orifices et
ouvrages hydrauliques associés.
La prestation fait l’objet d’une rémunération forfaitaire.
Tout manquement à la mise à jour semestrielle donnera lieu à l’application de la pénalité décrite au CCAP.
2.5.7 REALISATION DES FICHES CARACTERISTIQUES DES BASSINS
Le titulaire pourra être amené à réaliser, si demandé, des fiches caractéristiques des bassins. Ces fiches
auront pour objectif de synthétiser les principales informations techniques et fonctionnelles des ouvrages.
Un exemple de livrable est fourni en Annexe 4 : Exemple fiche bassin du présent CCTP.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 17/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Chapitre 3. EXPLOITATION DU SERVICE
3.1 TUILAGE
Au sens du présent C.C.T.P., est appelée « période de tuilage » la période comprise entre la notification du
marché au Titulaire, et la date de prise d’effet du marché.
La période de tuilage démarrera à la date de notification du présent marché et se terminera à la prise
d’effet du marché le 01/01/2027.
Pendant cette période, le Titulaire se conforme aux obligations des paragraphes ci-dessous :
3.1.1 PERSONNEL
Aucun transfert de personnel ne concerne le présent marché.
Le Titulaire fait son affaire de disposer à la date de démarrage du présent marché de tous les moyens
humains, en quantité et compétences, nécessaires à la parfaite exécution des prestations confiées.
3.1.2 PREPARATION TECHNIQUE
Le Titulaire prend toutes dispositions pour assurer à la prise d’effet du marché la parfaite continuité du
service.
Le Titulaire prend connaissance approfondie du service au travers :
• Des documents remis dans le cadre de la consultation préalable à l’attribution du présent marché
ainsi que de ceux qui lui sont remis pendant la période de tuilage,
• De visites des ouvrages et particulièrement des points critiques,
• De visites complémentaires des installations qu’il pourra solliciter auprès de la Collectivité,
• De questions qu’il pourra adresser à la Collectivité, de façon à assurer une parfaite continuité
d’exploitation dès la date de démarrage du présent marché, à 0h, y compris s’agissant des
prestations qui étaient externalisées par le précédent Délégataire.
Ces prestations sont rémunérées par la part forfaitaire de la rémunération du Titulaire.
3.1.3 AUTORISATIONS DE VOIRIES
Le Titulaire fait sans tarder, dès le démarrage de la période de tuilage, le point sur les autorisations en
vigueur concernant l’exploitation. Il réclame sans délai à la Collectivité les autorisations dont il n’a pas déjà
copie.
Pour chacune de ces autorisations ainsi que pour l’ensemble des autorisations transférables détenues par
la Collectivité, il constitue un dossier de demande de transfert de l’autorisation à son profit, qu’il dépose
auprès des administrations concernées, de façon à disposer à la date de démarrage du présent marché de
l’ensemble des autorisations nécessaires.
Il reste seul responsable du respect des délais nécessaires pour permettre le transfert à temps des
autorisations et s’expose à défaut à l’application de pénalités contractuelles.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 18/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Ces prestations sont rémunérées par la part forfaitaire de la rémunération du Titulaire.
3.2 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Le Titulaire assure la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel dans les règles de l'Art
de l'ensemble des ouvrages qui lui sont confiés et ce dans le respect des prescriptions édictées au présent
C.C.T.P. et à ses annexes (pièces informatives).
Le Titulaire s'engage à respecter les clauses de l’arrêté de déclaration d’intérêt général pour l’entretien
curatif des rus concernés, les arrêtés préfectoraux en vigueur pour les bassins et canaux et les
préconisations des services de la police de l’eau pour les programmes et fréquences d’analyse.
Des analyses de contrôle peuvent être effectuées à la demande de la Collectivité par un laboratoire agréé
dont les résultats priment les résultats fournis par le Titulaire.
Le Titulaire tient un journal d'exploitation. Ce journal est présenté, sur leur demande, aux agents dûment
accrédités par la Collectivité ou de l'Agence de l'Eau ou de la Police de l'Eau.
Sont consignés dans ce journal toutes les interventions réalisées au cours de l’année, pour l’ensemble des
bassins et ouvrages hydrauliques sur lesquels le titulaire est intervenu au titre de pollutions et de
remplacement de pièces :
• Les résultats des analyses ou tests (effectués sur place ou ailleurs) portant sur la qualité des eaux,
• Les informations concernant les sous-produits évacués : date et tonnage et destination de chaque
évacuation,
• Les horaires et jours d’intervention sur site du personnel du Titulaire,
• Inventaire du matériel réparé ou remplacé,
• Surveillance de l'impact sur l'environnement.
Le Titulaire y porte également l'indication de toutes modifications importantes du réglage des installations,
des arrêts, des anomalies de fonctionnement, pannes et incidents et des actions correctives ou réparations
entreprises, quelles qu'en soient la nature et l'origine.
Ces prestations sont rémunérées de manière forfaitaire.
3.3 ENTRETIEN DES BASSINS, LACS ET CANAUX
A la prise d’effet du présent marché, le Titulaire s’engage à réaliser l’entretien de la totalité des plans d’eau
du marché pour lequel il répond.
L’inventaire détaillé des plans d’eau figure en Annexe 2 : Descriptif détaillé des ouvrages du périmètre
Les prestations proposées comprendront notamment :
Pour les bassins en eau :
• L'accès et la circulation à pied d'œuvre (berges ou plan d'eau), quel que soient les conditions
d'accès, et la mise en œuvre de dispositifs et moyens adaptés aux actions d'entretien,
• Le ramassage et l’évacuation immédiate et traitement des déchets divers et objets flottants,
• Le ramassage, l’évacuation et le traitement des embâcles,
• Le pompage superficiel des hydrocarbures, des graisses et autres déchets et leur traitement,
• Le nettoyage des ouvrages de dégrillage, et l’évacuation immédiate des déchets récupérés et leur
traitement,
• Le curage des décantations des émissaires de départ et d’arrivée,
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 19/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
• La vérification du bon écoulement au niveau des canalisations inter-bassin,
• Le nettoyage des cunettes et des dalles de bassin une fois par an.
Les prestations de pompage superficiel des hydrocarbures et autres déchets et leur traitement ainsi que
le curage des décantations des émissaires de départ et d’arrivée sont rémunérées au BPU.
NOTA : pour les canalisations inter bassins, si une opération de curage était jugée nécessaire par le
Titulaire, il en informe la Collectivité qui validera l’opération. Cette opération fera l’objet d’une
rémunération selon les prix du bordereau de prix unitaires.
Pour les bassins secs :
• L’accès et la circulation à pied d’œuvre (berges ou bassin), quel que soient les conditions d’accès,
et la mise en œuvre de dispositifs et moyens adaptés aux actions d’entretien,
• Le nettoyage des cunettes centrales et des dalles avec évacuation et traitement des déchets,
• Le nettoyage des ouvrages de dégrillage, et l’évacuation immédiate et traitement des déchets
récupérés,
• Le ramassage et l’évacuation immédiate des déchets divers et leur traitement,
• Le fauchage et faucardage des surfaces concernées et le traitement des déchets produits.
Pour le lac des Docks de Ris-Orangis (interventions selon une fréquence de 3 visites annuelles) :
• L'accès et la circulation à pied d'œuvre (berges ou plan d'eau), quel que soient les conditions
d'accès, et la mise en œuvre de dispositifs et moyens adaptés aux actions d'entretien,
• Le ramassage et l’évacuation immédiate et traitement des déchets divers et objets flottants,
• Le ramassage, l’évacuation et le traitement des embâcles,
• Le pompage superficiel des pollutions et autres déchets et leur traitement.
Les opérations décrites ci-dessus doivent être réalisées a minima aux fréquences décrites dans le tableau
de l’Annexe 2 : Descriptif détaillé des ouvrages du périmètre.
3.4 ENTRETIEN DES POINTS CRITIQUES DES RUS
Au-delà des prestations énumérées dans la partie 2.1.1 types d’intervention, le titulaire est plus
précisément chargé de la prise en charge des points critiques des rus.
A ce titre, il assure le nettoyage, l’entretien et le contrôles des grilles associées selon la fréquence de visite
rappelée ci-dessous :
Pour les rus, les fréquences de passage sont modulées par la situation du bief concerné, à savoir :
Catégorie Fréquence
Milieu urbain 12 passages / an
Milieu extra urbain 2 passages / an
Points critiques 24 passages / an
Elles sont planifiées, pour une année entière, et font l’objet d’une rémunération forfaitaire (prix A-2).
Les opérations sont réalisées sans altération des ouvrages, de leur fonctionnement ni du milieu
environnant.
Les déchets issus de l’opération de nettoyage sont collectés, évacués et éliminés dans des filières adaptées
La fréquence des interventions est définie en fonction de la sensibilité de l’ouvrage.
Un tableau en Annexe 2 : Descriptif détaillé des ouvrages du périmètre précise l’ensemble des points
critiques identifiés ainsi que la fréquence de passage correspondante.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 20/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Le titulaire tient à jour un registre d’intervention mentionnant les dates de passage, les opérations
réalisées, les anomalies constatées et, le cas échéant, les actions correctives mises en œuvre. Ce registre
est tenu à disposition du maître d’ouvrage.
3.5 ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
3.5.1 LES AUTRES OUVRAGES
Pour l’identification et le nombres d’ouvrages, le prestataire peut se référer à l’ Annexe 2 : Descriptif
détaillé des ouvrages du périmètre.
a) Séparateurs à hydrocarbures
L’entretien d’un séparateur à hydrocarbures est nécessaire afin de maintenir ses performances dont
dépend la qualité des rejets.
Les prescriptions d’entretien courant sont :
• 2 passages annuels, incluant un entretien intégral avec curage et évacuation et traitement des
boues ainsi qu’une inspection visuelle complète du séparateur ;
• 1 opération de vidange / pompage par an ;
La vidange des boues doit être réalisée autant de fois dans l’année que de besoin si le volume des boues
dépassait 70 % de la hauteur de la chambre à boues.
Lors de la visite annuelle, le Titulaire réalisera à minima les opérations suivantes :
• Vérification des principaux organes internes (flotteur, filtre, alarme…) ;
• Remise en eau du séparateur avec les eaux interstitielles non polluées afin de diminuer les déchets
à traiter (économies de ressources naturelles) ;
• Signalement des anomalies détectées (dimensionnement, implantation du séparateur, état du
séparateur et de ses organes internes, présence de déchets ou produits indésirables…) ;
• Fourniture du Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux pour la traçabilité des déchets ;
Un rapport annuel sera fourni dans le cadre du contrat, et reprendra l’ensemble des travaux réalisés et
des observations.
Pour les ouvrages équipés d’un filtre à hydrocarbures, le remplacement et l’évacuation du filtre souillé
sera effectué dès que nécessaire.
L’ensemble des opérations d’entretien courant sont rémunérées dans le cadre de la rémunération
forfaitaire du Titulaire, et elles incluent :
• L’installation du chantier :
o Mise en place du ou des camion(s) et d’un périmètre de sécurité. Ce périmètre prend en
compte les risques suivants :
▪ Risque routier ;
▪ Risque lié à l’évacuation des gaz toxiques émanant de l’ouvrage (intoxication des
opérateurs et des tiers) ;
▪ Risque lié à l’évacuation des gaz d’échappement du véhicule (intoxication du
personnel à l’intérieur de l’ouvrage).
o Ouverture des tampons d’accès amont et aval et installation de barrières de protection ;
o Installation de ventilateurs et de gaines de soufflage et d’extraction pour assainir
l’atmosphère ;
o Vérification de la consignation hydraulique ;
o Préparation du matériel de travail et de sécurité :
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 21/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
▪ Installation d’un détecteur en point bas du regard d’accès à l’ouvrage ;
▪ Installation du matériel de protection contre les chutes autour du regard amont:
trépied ou potence, stop chute, treuil ;
▪ Port des équipements de protection individuelle : harnais et longe, détecteurs,
casque, gants…
• L’intervention planifiée,
• La fin de chantier :
o A la fin du pompage, nettoyage de l’ouvrage avec de l’eau sous pression ;
o Déconsignation hydraulique de l’ouvrage et remise en eau éventuelle ;
o Fermeture des tampons d’accès ;
o Libération de l’emprise du chantier (matériels, équipements et véhicules) ;
o Dépose du balisage chantier.
b) Vannes - Régulateur de débit - Dessableurs - Clapets
Un contrôle visuel des ouvrages et des organes de contrôle (vannes...) est réalisé régulièrement (fréquence
adaptée en fonction du milieu récepteur) et obligatoirement après un événement pluvieux conséquent. Il
permet de déclencher le curage des ouvrages d’entrée en cas de besoin.
L’ensemble des opérations d’entretien courant sont rémunérées dans le cadre de la rémunération
forfaitaire du Titulaire.
Pour les régulateurs de débit :
Ces équipements sont sujets à un entretien classique, à savoir :
• Dégager les sédiments qui pourraient obstruer l’orifice (fréquence a minima tous les 6 mois et en
fonction du constat lors de la visite des bassins ou de dysfonctionnement),
• Graissage des dispositifs équipés des points de graissage
• Manoeuvre des équipements (fréquence a minima tous les 6 mois et en fonction du constat lors
de la visite des bassins ou de dysfonctionnement),
• Retirer les dépôts sur le bras et le flotteur, pouvant modifier le tarage du flotteur. Vérifier
l’articulation du bras.
Pour les vannes :
Les vannes murales ne nécessitent que peu de maintenance. Afin d'assurer les performances maximales
de la vanne, les inspections de maintenance suivantes doivent être réalisées périodiquement tous les 6
mois minimum :
• Manipulation manuelle d’ouverture et fermeture des vannes sauf vannes de vidange,
• Nettoyage des pelles, cadres et joints à la haute pression,
• Vérifier si les glissières et joint d’étanchéité,
• Graissage si nécessaire du joint si la vanne n’est pas régulièrement immergée.
Pour les dessableurs :
Le curage des sables en entrée des bassins doit s’opérer régulièrement, afin d’éviter l’apparition de
phénomènes de fermentation liés à la présence de matières organiques dans les sables.
Le Titulaire doit estimer lors de ses visites des ouvrages la hauteur de sable dans l’ouvrage afin d’anticiper
l’extraction et l’évacuation et le traitement des matières, et à minima les ouvrages de dessablage seront
curés deux fois par an.
Pour les clapets :
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 22/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
L’entretien des clapets comprend une inspection visuelle, le nettoyage des éléments et la vérification du
bon fonctionnement (ouverture, fermeture, étanchéité) et des opérations de maintenance, à réaliser avec
une fréquence d’une fois par an.
3.6 ENTRETIEN DES NOUES VEGETALISEES ET DES NOUES
AVEC FILTRE A SABLE
Le titulaire prend en charge l’entretien des noues végétalisée, aménagements linéaires conçus pour
assurer la gestion des eaux pluviales par infiltration, stockage temporaire et traitement naturel.
Le linéaire total de noues concernées par la partie forfaitaire du présent marché est de 7000 mètres
linéaires.
L’entretien de ces ouvrages a pour finalité de garantir, dans la durée, leur bon fonctionnement
hydraulique.
Les interventions poursuivent notamment les objectifs suivants :
- Assurer la continuité et la capacité d’écoulement des eaux pluviales.
- Préserver la capacité d’infiltration et de stockage temporaire des noues.
- Soutenir un couvert végétal dense et stable, favorable à l’infiltration.
- Prévenir l’érosion, l’envasement et les stagnations d’eau prolongées susceptibles d’altérer le
fonctionnement hydraulique.
3.6.1 PRESTATIONS FORFAITAIRES (DPGF)
Les prestations suivantes sont réalisées de manière régulière et sont comprises dans le forfait annuel selon
deux visites d’entretien programmées chaque année, l’une avant la période des orages estivaux et l’autre
avant la saison hivernale.
Les interventions comprendront les étapes et exigences suivantes :
• Inspection visuelle, vérification du bon écoulement de l’eau, contrôle des berges.
• Fauchage/Faucardage sélectif
• Elimination manuelle ou mécanique des végétaux indésirables et espèces invasives.
• Curage léger et entretien du substrat : Extraction manuelle ou mécanique des sédiments
accumulés sur le fond susceptible de gêner l’écoulement.
• Vérification des ouvrages de régulation et dégagement des éventuels bouchons ou obstructions.
• Le nettoyage et l’entretien des éléments fonctionnels des noues : drains, orifices d’entrée/sortie,
dispositifs de prétraitements, regards, avaloirs, trop-pleins…
• Exportation des produits de coupe, déchets et sédiments vers une filière agréée,
• Pompage en surface des hydrocarbures et évacuation vers une filière agréée,
• Signalement de toute anomalie : envasement excessif, stagnation d’eau prolongée ou
affouillement.
Les interventions doivent être réalisées avec des matériels adaptés et légers, sans compacter le sol ni
altérer le profil hydraulique. L’usage de produits phytosanitaires chimiques est strictement interdit.
Pour préserver l’équilibre naturel des noues lors des opérations d’entretien, il convient de :
• Eviter le curage à blanc, trop agressif pour le milieu
• Respecter les dimensions initiales de la noue sans surcreuser en profondeur.
• Réensemencer la couche superficielle du fond en réétalant les premiers centimètres de vase.
• Privilégier l’enlèvement à sec, moins dommageable pour les talus et berges.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 23/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
3.6.2 PRESTATIONS A LA DEMANDE (BPU)
Les prestations suivantes ne sont réalisées que sur demande et font l’objet d’une rémunération au
bordereau des prix unitaires.
• Enlèvement des embâcles (arbres…) gênant l’écoulement ou le bon fonctionnement hydraulique
des noues, au-delà des 2 visites d’entretien annuelles.
• Remise en état ou remplacement des canalisation, drains, tuyaux perforés et pièces annexes
défectueuses impactant la performance hydraulique des noues.
• Curage et évacuation des sédiments lors d’une remise en état de noues.
• Ramassage et évacuation des déchets lors d’une remise en état de noues.
Un rapport d’intervention comprenant des photographies de la situation avant/après, les volumes extraits
ainsi que les observations particulières et recommandations pour entretien futur sera remis à la suite de
chaque opération menée. De plus, le prestataire doit fournir un bon de mise en décharge indiquant le
tonnage de boues évacué.
3.6.3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS LIEES AUX NOUES
Les interventions doivent être réalisées avec des matériels adaptés et légers, sans compacter le sol ni
altérer le profil hydraulique. L’usage de produits phytosanitaires chimiques est strictement interdit.
Un rapport d’intervention comprenant des photographies de la situation avant/après, les volumes extraits
ainsi que les observations particulières et recommandations pour entretien futur sera remis à la suite de
chaque opération menée.
Le titulaire assurera la collecte et le transport vers une filière agrée de compostage, de valorisation ou
d’incinération selon le type de déchets. Le rejet dans le milieu naturel ou le dépôt sur berge est interdit.
Que ce soit sur les prestations forfaitaires d’entretien des noues ou les prestations commandées au BPU
(cas de la remise en état des noues), le titulaire intégrera systématiquement dans son prix la gestion
complète et la traçabilité des déchets générés par les interventions sur les noues et filtres à sable.
Pour les prestations liées au BPU, cela inclue la remise systématique à la collectivité du(des) bon(s) de
mise en décharge des sous-produits évacués.
3.7 GESTION DE CRISE
Par situation de crise, il est entendu toute situation de désorganisation du périmètre d’exploitation, de
dysfonctionnement majeur du service, de risque avéré de pollution, de risque d’inondation, de rupture ou
de risque avéré de rupture de la continuité du service, résultant d’évènements – de force majeure ou non
– non imputables au Titulaire.
Ces situations peuvent intervenir à tout moment, y compris notamment en période de temps de pluie, de
nuit et lors de jours fériés.
Dans l’hypothèse où surviendrait une situation de crise, le Titulaire apportera tout son concours à toute
structure mise sur pied par la Collectivité pour sa gestion, ainsi qu’à tous les acteurs concernés (Police de
l’eau, SDIS, …).
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 24/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Après toute crise, le Titulaire apportera son concours aux démarches d’évaluation a posteriori des
interventions et des procédures.
En cas de pollution et/ou mortalité piscicole, le Titulaire s’engage à :
• Prendre en charge la gestion des pollutions en mobilisant tous les moyens nécessaires pour y
remédier
• Mettre en place des barrages flottants et/ou des produits absorbants,
• Réaliser des prélèvements et analyses biologiques et physico-chimiques sur les eaux polluées. Les
paramètres susceptibles d’être demandés pour analyse sont les suivants : oxygène dissous,
saturation en oxygène, DBO5, carbone organique dissous, DCO, MES, ortho phosphates,
phosphore total, ammonium, nitrites, nitrates, chlorures, sulfates, coliformes fécaux, coliformes
thermotolérants, streptocoques totaux, bactéries sulfato-réductrices.
• Ramasser et évacuer les éventuels animaux morts.
• Mettre en œuvre les moyens humains nécessaires,
En tant que de besoin, la Collectivité pourra demander la fourniture et l’installation d’aérateurs de
surface, et/ou le pompage/écrémage et évacuation de la pollution présente et faire traiter les résidus
dans un centre agréé, ou toute autre action jugée nécessaire.
• En cas de suspicion de développement de cyanobactéries toxinogènes, la Collectivité fera procéder
à des prélèvements et réaliser les analyses appropriées afin de confirmer et caractériser leur
présence. Les résultats d’analyse devront être transmis au pouvoir adjudicateur dans un délai
d’une semaine à compter de la notification de la demande d’analyses.
Les prestations relatives aux prélèvements et analyses biologiques et physico-chimiques, ainsi qu’à la
gestion des pollutions dans les plans d’eau, rus ou noues sont rémunérées selon les modalités suivantes :
- Pour les opérations de gestion de la pollution, l’installation des barrages flottants et/ou produits
absorbants et la réalisation du(des) prélèvements et analyses biologiques et physico-chimiques
(autant de prélèvements et analyses que nécessaire) sont rémunérées au forfait pour les 7
premières pollutions traitées et analysées. Les interventions supplémentaires pour ces postes sont
rémunérées selon le BPU. Les autres postes (aérateurs de surface, pompage/ écrémage et
évacuation des résidus vers un centre agrée) sont rémunérés selon les prix unitaires du BPU.
- Pour les analyses spécifiques liées à la détection des cyanobactéries, les 15 premiers prélèvements
sont rémunérés au forfait selon le DPGF. Les prélèvements supplémentaires sont rémunérés selon
les prix unitaires du BPU.
-
3.8 PRESTATIONS SPECIFIQUES AU BARRAGE ASSOCIE AU
BASSIN SEC DES HAIES FLEURIES
Cette partie définit les travaux et opérations d’entretien spécifiques au barrage des Haies Fleuries sur le
ru du Balory à Vert-Saint-Denis, en complément de l’entretien général des autres ouvrages afin de garantir
la sécurité, la pérennité et le bon fonctionnement de l’ouvrage.
Le titulaire est tenu de réaliser :
• L’inspection et le suivi régulier de l’ouvrage : Le titulaire doit effectuer des inspections visuelles
hebdomadaires du barrage et des ouvrages de régulation ainsi que vérifier le niveau d’eau de la
retenue. En cas d’évènement hydrologiques exceptionnels, notamment lors de fortes crues, le
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 25/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
titulaire devra intensifier la fréquence des inspections afin d’assurer le suivi de variation des
niveaux d’eau et garantir le bon fonctionnement de l’ouvrage.
La fréquence nominale des visites de l’ouvrage est fixée à une visite hebdomadaire de mai à
octobre et à une visite bimensuelle de novembre à avril. Cette fréquence est complétée par des
visites supplémentaires en cas d’épisodes de fortes pluies.
• Entretien préventif : Le titulaire devra entretenir l’ensemble des organes hydrauliques ainsi que
le contrôle et le nettoyage régulier de l’entrée et de la sortie du barrage, des échelles
limnimétriques, des chambres, du flotteur ainsi que des grilles.
• Entretien de la végétation : Le titulaire devra assurer l’entretien de la végétation. L’entretien
comprendra la coupe, l’élagage et le nettoyage de toute la végétation située sur la digue, la crête
et les talus amont et aval. La végétation devra être maintenue basse et maîtrisée, et aucun arbre,
arbuste ou végétation fortement installée ne devra se développer sur ces zones afin de garantir la
stabilité des ouvrages et l’accès sécurisé à l’ouvrage. 1 fois
• Conformité réglementaire : Le titulaire sera responsable de la tenue et de la mise à jour mensuelle
du registre de surveillance recensant toutes les interventions et observations sur le barrage. Il
comprendra pour chaque inspection, la date et l’heure, l’opérateur, les actions réalisées ainsi que
les observations, les photographies et les actions à prévoir. Ce registre permettra ainsi de garantir
le suivi de l’ouvrage et la traçabilité des opérations sur l’ouvrage, et devra comporter la signature
du gestionnaire.
Ces prestations sont rémunérées de manière forfaitaire par prix.
3.9 ELIMINATION DES SOUS-PRODUITS
Que ce soit sur les prestations forfaitaires d’entretien ou les prestations commandées au BPU, le titulaire
intégrera systématiquement dans son prix la gestion complète (y compris le ressuyage si nécessaire) et
la traçabilité des déchets générés par les interventions.
Pour les prestations liées au BPU, cela inclue la remise systématique à la collectivité du(des) bon(s) de
mise en décharge des sous-produits (sédiments, végétaux, pollutions chimiques, déchets volumineux,
etc.) évacués.
3.9.1 REFUS DE DEGRILLAGE, SABLES ET DIVERS
Les divers sous-produits (refus de dégrillage, sables et flottants et « autres déchets » cités ci-après) sont
traités et évacués à ses frais par le Titulaire conformément à la réglementation.
Les « autres déchets » comprennent (liste non limitative) :
• Les papiers et cartons provenant de l’exploitation (emballages et autres),
• Les produits de vidanges (motoréducteurs, vérins, …),
• Les éléments ou sous-ensembles mécaniques changés et destinés au rebut,
• Dito pour les composants électriques ou assimilés,
• Les néons, les produits chimiques du laboratoire,
• etc…
3.9.2 DECHETS VEGETAUX
Les déchets végétaux issus des opérations de nettoyage et d’entretien curatif des ouvrages hydrauliques
liés aux plans d’eau et des rus sont traités et évacués à ses frais par le Titulaire du présent marché.
Les modes de traitement autorisés sont :
• Le ressuyage des végétaux :
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 26/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
o Cette action a pour but de limiter les volumes des déchets à traiter,
o Cette action comprend le stockage des plantes retirée en prenant soin d’isoler la zone (bac,
bâche, …) et de prendre en compte tout autre moyens pouvant être demandé par la DDT.
En particulier, dans le cas où les déchets végétaux incluraient des Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE), une attention particulère sera portée au fait qu’il n’y ait aucune
dissémination des fragments dans milieu naturel.
• Le traitement des déchets végétaux par incinération :
o Cette action comprend l’amenée et le traitement des plantes,
o Cette technique s’applique uniquement aux déchets des petits chantiers (de 5 à 20 m³),
après un séchage soigneux.
• Le traitement des déchets par enfouissement :
o Cette action comprend l’amenée et le traitement des plantes,
o Cette technique s’accompagne souvent d’un chaulage.
• Le traitement des déchets par compostage :
o Cette action comprend l’amenée et le traitement des plantes,
o Le compostage est un processus biologique qui facilite et accélère l’oxydation de la matière
organique par fermentation aérobie. Il s’accompagne de dégagement d’eau, de CO₂ et de
chaleur. Il aboutit à la formation d’un résidu sec, désodorisé, « hygiénisé » et stable appelé
le compost,
o En revanche, le compostage des déchets issus de plantes invasives ne doit pas être facteur
de dissémination de la plante. Le compost ne doit présenter aucun risque de germination
ou de repousse ; C’est pourquoi il faut limiter l’apport en graine, par une récolte avant
floraison / fructification et en limitant l’apport de sédiments (réserve de graines en
dormance). Le processus de montée en température (>50⁰) lors du compostage détruits la
capacité germinative des graines.
o Les déchets doivent être confiés à des installations de compostage (soumis à déclaration
jusqu’à un tonnage de 10T sortant, à autorisation au-delà).
Quelle que soit la méthode retenue par le Titulaire, il ne pourra la mettre en œuvre qu’après information
de la Collectivité et obtention le cas échéant de l’autorisation de la police de l’Eau.
La gestion des sous-produits décrits aux points 0 et 0 est incluse dans la rémunération forfaitaire du
Titulaire.
3.9.3 DECHETS VOLUMINEUX
L’évacuation des déchets particulièrement volumineux tels que des caddies, des véhicules, des appareils
électroménagers devront également être évacués par le Titulaire et envoyés dans un centre de traitement
agréé.
Cette prestation sera rémunérée suivant les prix du Bordereau des Prix Unitaires.
3.10 INTERRUPTION PARTIELLE OU TOTALE DES OUVRAGES
Toute intervention pour maintenance, extension, amélioration, renforcement ou entretien des
installations susceptible d'entraîner un arrêt total ou partiel de l’écoulement devra faire l'objet d'une
programmation établie par le Titulaire et impérativement soumise à l'accord de la Collectivité et de la
Police de l'Eau.
Sans ces visas conjoints, l'intervention ne pourra être entreprise.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 27/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
L'objet de l'intervention et sa justification ainsi que la proposition de programmation détaillée des
opérations font l'objet d'une demande écrite du Titulaire à la collectivité, six (6) semaines au moins avant
le début des opérations.
En cas de non-respect de ces dispositions il sera fait application des pénalités prévues au CCAP.
La Collectivité dispose d'un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la demande
d'intervention pour donner par écrit son accord sur l'intervention et sa planification.
Une fois recueilli l'avis favorable du pouvoir adjudicateur, le Titulaire se charge de contacter le service de
la Police de l'Eau. Il prend en charge toutes les démarches administratives rendues nécessaires par cette
interruption. Il informe la collectivité de l'avancement de ces démarches et lui remet une copie des
dossiers de demande d'autorisation déposés ainsi qu'une copie des documents établis par la Police de
l'Eau en réponse à cette demande.
L’accord définitif de la Collectivité ne sera validé qu’après l’obtention des autorisations de la Police de
l’Eau. La validation de la commande interviendra après l’obtention de cet accord définitif.
Conséquemment, le Titulaire tient compte de l'ensemble de ces délais pour anticiper la programmation
de ses interventions.
D'une manière générale, la programmation de travaux de maintenance doit être élaborée de manière à
réduire l’impact sur le milieu naturel au strict minimum. Toutes les dispositions doivent être prises par le
Titulaire pour limiter cet impact.
Enfin, le Titulaire remplit les obligations imposées par la Police de l'Eau et établit à leur intention tous les
documents utiles.
3.11 INFORMATIONS A COMMUNIQUER PAR LE TITULAIRE
Considérant la qualité de professionnel du Titulaire et la responsabilité qui lui est dévolue par le présent
C.C.T.P., celui-ci est tenu à une obligation générale d’information, d’avis et de conseil vis à vis de la
Collectivité.
Sans préjudice des autres stipulations du présent C.C.T.P. cette obligation concerne notamment toute
information de nature à permettre à la Collectivité d’exercer sa qualité de maître d’ouvrage dans les
meilleures conditions, et tout risque de nature à mettre en jeu la responsabilité de la Collectivité.
Cette mission de conseil n’ouvre droit, pour le Titulaire, à aucune rémunération distincte de celle perçues
auprès de la Collectivité ni à aucune indemnité.
Le Titulaire prête son concours à tous les contrôles programmés ou inopinés engagés par les services de la
Police de l'Eau (ou l'organisme indépendant mandaté par lui) et l’Agence de l'Eau. Le Maitre d’Ouvrage
prend en charge les frais d'analyses engagés lors des contrôles inopinés.
3.11.1 REUNIONS DE SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE
Le Titulaire organise et anime, au minimum :
• Une réunion technique mensuelle avec les services du Maître d’ouvrage ;
• Une réunion annuelle de présentation du bilan annuel et de revue du marché de prestations.
Dans le cadre des réunions mensuelle, le Titulaire dresse un bilan technique du mois écoulé, de son activité
forfaitaire, ainsi que des prestations variables (entretien préventif et curatif, les opérations de nettoyage,
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 28/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
suivi de la qualité des eaux, … etc.). Le Titulaire présente les programmes prévisionnels d’intervention pour
le mois à venir.
Ces réunions visent notamment à faire le point sur l’exécution du présent marché, sur la qualité du service,
et les enjeux des mois à venir.
Cinq (5) jours ouvrés avant les réunions, le Titulaire transmet au Maître d’ouvrage un rapport dressant le
bilan de l’activité écoulée et la programmation des activités prévues pour le mois suivant.
A l’issue des réunions, le Titulaire rédige les comptes rendus et les diffuse dans un délai de 5 jours ouvrés.
Si ces délais ne sont pas respectés, le Titulaire s’expose au paiement des pénalités décrites dans le CCAP.
Les prestations du présent article sont rémunérées par la part forfaitaire de la rémunération du Titulaire.
3.11.2 EVACUATION DES SOUS-PRODUITS :
Les informations relatives aux évacuations de sous-produits et déchets, de chaque mois n doivent être
communiquées à la Collectivité dans les 10 premiers jours du mois suivant n+1. Pour chaque opération
d'évacuation, il sera mentionné :
• La date de l'évacuation,
• Le nom du transporteur,
• Le volume et le tonnage évacué (par pesée),
• Le centre de traitement et le type de traitement.
Ces données seront distinguées pour les opérations de remise en état, spécifiées par la communauté
d’agglomération.
3.11.3 COMPTE-RENDU DE VISITE
Des comptes rendus de visite devront systématiquement être fournis pour :
• Les visites et suivi de l’entretien des rus
• Les bilans et analyses après une situation de crise
Les comptes rendus de visites devront inclure : la géolocalisation, l’ouvrage concerné, la commune,
l’adresse, l’opérateur, la date et l’heure du passage, et préciser s’il s’agit d’une visite de suivi ainsi que la
raison de ce suivi, les actions réalisées, les actions à prévoir, les éléments à surveiller, les difficultés
rencontrées, les observations, les photographies avant/après ainsi que tout autre commentaire ou
remarque pertinente.
Le titulaire sera tenu d’utiliser l’application Kraaft® ou autre application similaire pour assurer la
transmission et le suivi de l’ensemble des informations relatives aux visites, interventions, comptes rendus,
photographies avant/après et documents associés au présent marché. Toute visite opérationnelle devra
être déposée et partagée via cette plateforme, en complément des obligations contractuelles prévues.
L’ensemble de ces éléments devra être repris dans le compte rendu technique annuel.
3.11.4 COMPTE RENDU TECHNIQUE ANNUEL
Le Titulaire devra remettre le rapport technique relatif à l'année n au plus tard le 31 mars de l'année n+1,
conformément aux dispositions ci-après :
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 29/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
• Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la prestation rappelant les données présentées
l'année précédente au titre du contrat en cours,
• Le bilan (tonnage, et centre de traitement) des déchets évacués,
• Le bilan des opérations de renouvellement proposées au Maitre d’ouvrage et des opérations
réalisées,
• Les propositions d’améliorations,
• La synthèse des crises,…
La partie financière est à fournir pour le 31 mars afin que la Collectivité puisse rédiger le rapport annuel
sur la qualité des services publics.
3.11.5 PLANNING DES INTERVENTIONS
Le Titulaire devra remettre avant le 1er octobre de l’année n, son planning d’intervention pour l’année n+1.
Ce document doit comprendre l’ensemble des opérations dites d’entretien courant pour la totalité du
périmètre, ainsi que les éventuels travaux de renouvellement qu’il estime nécessaire pour le bon
fonctionnement des installations.
La non-fourniture de ce planning expose le Titulaire aux pénalités prévues à ce titre dans le présent contrat.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 30/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Chapitre 4. DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 REGLES GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX
Le Titulaire et la Collectivité appliquent les règles suivantes pour la réalisation des travaux entrant dans le
cadre du présent contrat :
• Les travaux réalisés par le Titulaire sont exécutés dans les règles de l’art et respectent, lorsqu’elles
existent, les normes et prescriptions techniques d’origine réglementaire ou spécifiées par les
constructeurs et fournisseurs. Le Titulaire applique s’il y a lieu les règles relatives à la coordination
en matière d’hygiène et de sécurité sur les chantiers ;
• Le Titulaire tient à la disposition de la Collectivité, la description de tous les travaux réalisés dans
le cadre du contrat et le montant détaillé de ces opérations, chantier par chantier ;
• Lorsque les travaux sont sous-traités à des tiers, les conditions d’attribution et de paiement
doivent garantir la transparence des opérations ;
• Hormis ceux réservés au Titulaire par le présent contrat, tous les travaux dont la Collectivité assure
la maîtrise d’ouvrage sont passés et réalisés conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics et aux autres règles applicables aux contrats des Collectivités locales ;
• Le Titulaire peut se porter candidat aux appels d’offres lancés par la Collectivité, sous réserve des
cas où il a pris une part directe et déterminante dans l’élaboration du dossier de consultation et
détient de ce fait un avantage de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès des
entreprises à la commande publique ;
• Les travaux doivent être exécutés en tenant compte des autres installations placées sous la voie
publique. Des demandes de travaux et des déclarations d’intention de commencement de travaux
doivent être adressées aux exploitants de ces installations dans les conditions fixées par la
réglementation applicable (décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux
à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution) ;
• Les travaux neufs et les travaux de renouvellement doivent être exécutés de façon que les
ouvrages, installations et équipements du service supportent sans dommage toutes les
conséquences de l’affectation normale des voies publiques et, s’il y a lieu, de l’usage des propriétés
privées tel qu’il est défini par les conventions de servitude.
4.2 DEFINITIONS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE
RENOUVELLEMENT
4.2.1 DEFINITION
Dans le présent marché, la définition de la maintenance et de l’entretien est celle de la norme AFNOR X60-
010 « Concept et définition des activités de maintenances » qui a été remplacée depuis par la norme FD
X60-000 de 2003 « Maintenance industrielle – Fonction maintenance » et la NF EN 13306 X 60-319 de juin
2001 qui comportent 5 niveaux définis comme suit :
• Niveau 1 : Actions simples qui peuvent être effectuées par l’utilisateur / agent, à l’aide
d’instructions simples et sans outillage autre que celui intégré au bien.
• Niveau 2 : Opérations courantes effectuées par un personnel qualifié / agent technique, avec des
procédures détaillées et un outillage léger.
• Niveau 3 : Opérations de technicité générale effectuée par un technicien qualifié, avec des
procédures complexes et un outillage portatif complexe.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 31/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
• Niveau 4 : Opération technique de spécialité effectuée, par un technicien ou une équipe
spécialisée, maîtrisant une technique ou technologie particulière, avec des instructions générales
ou particulières de maintenance et un outillage portatif spécialisé.
• Niveau 5 : Rénovation, reconstruction, remplacement d’une installation, d’un équipement, d’une
pièce de structure ou de fonctionnement, selon un processus proche de sa fabrication ou de son
assemblage initial.
4.2.1 TRAVAUX D’ENTRETIEN
Pour les opérations d’entretien et réparations courantes (petit entretien), ce sont les niveaux 1 à 3 qui
sont à prendre en compte par le Titulaire. Dans le cadre du présent marché, le Titulaire réalise les
opérations de maintenance de niveaux 1, 2 et 3 définis par l’AFNOR de l’ensemble des équipements
hydrauliques afin d’assurer en permanence la continuité du service, dans les conditions de performances
réglementaires ou du domaine de garantie.
Ces opérations de maintenance sont notamment celles déterminées par le constructeur des équipements,
mais elles ne sont pas exhaustives.
Le Titulaire constitue, à cet effet et à sa charge, un stock de produits, fournitures, pièces de rechanges et
d’usure afin de limiter le délai de remise en état des installations ou équipements dont l’arrêt ou le
fonctionnement partiel réduirait les performances initiales des ouvrages du périmètre d’exécution du
service.
Le Titulaire fait son affaire de l’outillage nécessaire à la bonne exécution des prestations dont il a la charge
en vertu du présent marché.
Le Titulaire fait son affaire, dans le cadre du marché, de toutes les dépenses de maintenance de niveau
1, 2 et 3, rémunérées pour partie au forfait et pour partie aux prix unitaires, de produits, ingrédients,
fournitures, composants, consommables, matériels, matériaux, pièces de rechanges, d’entretien et
d’usure et d’équipements nécessaires à la bonne exécution du présent marché de tous les équipements
(y compris les joints, filtres). Il se charge de leur commande, fourniture, livraison et mise en œuvre, le
montage étant assuré par le personnel affecté à la maintenance par le Titulaire du présent marché.
Les travaux d’entretien entrant dans le cadre du présent contrat comprennent toutes les opérations
normales permettant d’assurer le maintien en état des installations du service jusqu’au moment où leur
vétusté ou une défaillance rend nécessaire des travaux de remplacement et de rénovation.
Ces travaux comprennent également toutes les opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène,
la propreté et l’esthétique des installations et de leurs abords et leur intégration dans l’environnement.
Les travaux d’entretien comprennent notamment les interventions suivantes :
a) Équipements
• Appareils équipements divers (centrale hydraulique, pompe à vide, …) :
o Ensemble des graissages, vidanges et vérifications périodiques nécessaires,
o Surveillance et nettoyage des installations,
o Remplacement de pièces défectueuses des appareils, roulements, clapets et garnitures
d’usure,
Ces postes sont rémunérés au forfait.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 32/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
o Peinture des parties métalliques.
Ce poste est rémunéré selon les prix unitaires du BPU, après proposition d’un devis soumis à l’acceptation
du maître d’ouvrage.
b) Génie civil
• Bâtiments et ouvrages :
o Nettoyage des ouvrages et de leurs abords immédiats,
o Peintures intérieures des ouvrages de génie civil quelle que soit la surface,
o Peinture des portes et huisseries,
o Réparation des éclats de béton,
o Peintures extérieures des ouvrages de génie civil sur une surface inférieure à 10 m²,
o Réfection localisée des revêtements, enduits, d’étanchéité, des toitures et de la voirie
(dans le périmètre des ouvrages) sur une surface inférieure à 10 m²,
o Réfection localisée de la voirie et des voies d’accès,
o Élimination des tags,
o Remplacement des huisseries, serrureries, grilles d’aération, vitres cassées, portes,
fenêtres, portails,
o Curage périodique des ouvrages,
o Evacuation des déchets de dégrillage.
• Accessoires du génie civil :
o Remplacement de caillebotis sur une surface inférieure à 10 m²,
o Remplacement d’échelles,
o Remplacement de garde-corps sur une longueur inférieure à 20 mètres,
o Réfection de clôtures sur une longueur inférieure à 10 mètres,
o Entretien, réparation, peintures des équipements hydrauliques et accessoires,
o Maintien en état des systèmes de protection contre l’intrusion des insectes aux aérations
des ouvrages.
L’ensemble de ces postes est rémunéré selon les le bordereau des prix unitaires BPU, après devis soumis à
l’acceptation du maître d’ouvrage.
c) Canalisations et ouvrages accessoires
oSurveillance générale des réseaux,
oCurage préventif des réseaux de liaisons interbassins,
oCurage curatif en cas de mauvais fonctionnement du réseau et des branchements, en
particulier les désobstructions,
o Nettoyage des ouvrages accessoires autant que nécessaire,
o Réfection localisée des regards, y compris cunettes, tampons et cadres,
o Calage des tampons pour éviter leur battement et remplacement des joints,
o Remplacement isolé d’un regard,
o Remise à niveau altimétrique des regards et de leurs tampons,
L’ensemble de ces postes est rémunéré selon les le bordereau des prix unitaires BPU, après devis soumis à
l’acceptation du maître d’ouvrage.
4.2.3 TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
Les travaux de gros entretien et renouvellement comprennent toutes les opérations autres que celles
d’entretien préventif et curatif, et d’extension ou de renforcement des capacités des installations, qui
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 33/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
consistent à remplacer ou à réhabiliter les installations du service en cas d’usure ou de défaillance ou à
prévenir ces défaillances.
Ces opérations de remplacement ou de réhabilitation sont réalisées de façon à garantir les niveaux de
performance des ouvrages, notamment leur durée d’utilisation, compte tenu de l’évolution technique et
technologique.
Les travaux de gros entretien et renouvellement comprennent notamment les interventions suivantes.
d) Génie civil
• Ouvrages :
o Peintures extérieures des ouvrages de génie civil sur une surface supérieure à 10 m²,
o Réfection des revêtements, enduits, d’étanchéité, des toitures, des cuvelages, de la voirie
(dans le périmètre des ouvrages) sur une surface supérieure à 10 m², ainsi que la
maçonnerie et le bardage métallique,
o Réfection des clôtures sur une longueur supérieure à 10 mètres,
o Réfection de voirie revêtue à l’intérieur des installations déléguées.
• Accessoires du génie civil :
o Remplacement de caillebotis sur une surface supérieure à 10 m²,
o Remplacement de garde-corps sur une longueur supérieure à 20 mètres,
o Réfection ou remplacement d’une clôture sur une longueur supérieure à 10 mètres,
o Remplacement des tampons et capots d’accès,
o Renouvellement complet des équipements hydrauliques et accessoires.
L’ensemble de ces postes est rémunéré selon les le bordereau des prix unitaires BPU, après proposition
d’un devis soumis à l’acceptation du maître d’ouvrage.
4.3 REALISATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE
RENOUVELLEMENT
Tout retard imputable au Titulaire dans l’exécution d’une des opérations qui lui sont confiées entraîne
l’application de la pénalité prévue au CCAP.
4.3.1 REPARTITION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT
a) Travaux d’entretien
Tous les travaux d’entretien définis dans le présent C.C.T.P. de la partie 3.2 Exploitation des installations
à la partie 3.6 Entretien des noues végétalisées et des noues avec filtre à sable sont réalisés par le Titulaire
à ses frais.
Le Titulaire tient à jour un registre mentionnant :
• Les incidents et les défauts de matériels,
• Les procédures à suivre par le personnel en cas de défaillance,
• Le temps de fonctionnement des installations,
• Les horaires d’intervention effective du personnel d'exploitation et d'entretien affecté au service,
• L’énergie électrique consommée,
• Les incidents constatés sur le fonctionnement des appareils et sur les installations générales,
• L’inventaire du matériel réparé ou remplacé,
• Plus généralement, tout renseignement demandé par la Collectivité, la Police de l’eau ou l’Agence
de l’Eau permettant de suivre la bonne marche des installations.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 34/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Le Titulaire est tenu de transmettre à la Collectivité la copie des rapports portant sur le contrôle ou la
vérification des installations et de leur état dès leur réception.
b) Travaux de renouvellement
Tous les travaux de renouvellement sont définis dans la partie 4.2 Définitions des travaux d’entretien et
de renouvellement. Pour ces travaux, le Titulaire proposera un devis à la collectivité pour la réalisation
des travaux sur la base des prix au BPU.
Ce devis sera accompagné d’une note justificative présentant l’intérêt de réaliser l’opération. Cette note
permet à la Collectivité d’examiner l’intérêt qu’il peut y avoir, compte-tenu notamment de l’évolution des
techniques et de la nature des eaux, à substituer aux appareils, à remplacer des matériels mieux adaptés
par leur puissance et par leur principe de fonctionnement à la poursuite de l’exploitation.
Dans le cas où le prix unitaire proposé par le Titulaire ne semble pas techniquement et économiquement
adapté à l’opération, la Collectivité se réserve le droit de réaliser les travaux en qualité de Maître d’ouvrage
en respectant les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il est à préciser que les équipements à renouveler devront être au minimum similaire à ceux existants tant
sur le plan des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles que performancielles (rendement,
consommation énergétique, ...).
Les travaux qui ont trait à des dommages causés du fait du Titulaire, ou d’un de ses sous-traitants, ne sont
pas affectés aux travaux de renouvellement, et demeurent à la charge exclusive du Titulaire, sans que la
rémunération ne puisse être remise en cause.
c) Compte rendu d’intervention – Documents après exécution
Chaque opération liée au Renouvellement donne lieu à l’établissement par le Titulaire d’un compte rendu
à l’occasion duquel des propositions d’interventions supplémentaires sont faites, si nécessaire, à la
Collectivité.
De plus, chaque opération liée au Renouvellement fera l’objet d’une note technique qui viendra en
complément du D.I.U.O en vigueur sur les ouvrages.
Ce document devra décrire :
• Le symptôme repéré ainsi que la solution proposée pour y remédier,
• Toutes les pièces techniques qui auront justifié l’approbation de l’opération,
• Tout document de programmation des automates et les logiciels correspondant sur support
électronique utilisable,
• Les certificats réglementaires attestant de la conformité en particulier par rapport aux risques
électriques des travaux effectués,
• Une fiche d’intervention relatant la/les qualité(s) de/des intervenant(s), les dates et heures de
main d’œuvre,
• Un reportage photo horodaté.
La Collectivité se réserve le droit de faire tout contrôle qu’elle juge opportun en cas de discordance. Les
frais engagés sont à la charge du Titulaire.
Le prestataire est responsable de tout incident non signalé et de ses conséquences éventuelles.
4.4 EXECUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN
Faute pour le Titulaire de pourvoir à l'entretien des ouvrages et installations du service, la Collectivité peut
faire procéder, aux frais du Titulaire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du
service, quarante-huit heures après une mise en demeure restée sans effet.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 35/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
4.5 TRAVAUX A REALISER EN CAS D’INSUFFISANCE DES
INSTALLATIONS
Si les installations deviennent insuffisantes, le Titulaire est tenu d'en aviser immédiatement la Collectivité.
Il doit lui remettre, dans le délai le plus bref, un rapport donnant tous les éléments permettant d’apprécier
la situation, mettant en évidence l’origine de l’insuffisance des installations et indiquant les moyens d’y
porter remède.
Jusqu’à la mise en œuvre du programme d’amélioration par la Collectivité, le Titulaire est tenu d’assurer
l’exploitation du service au mieux des possibilités des installations du service. Les surcoûts éventuels sont
facturés à la Collectivité avec les justificatifs.
En cas de non remise du rapport d’analyse des situations avec un plan d’actions, le Titulaire se verra
appliqué la pénalité prévue au CCAP.
Cette prestation est rémunérée dans le cadre du forfait du présent marché.
4.6 RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS
La Collectivité est Maître d'Ouvrage de tous les travaux de renforcement et d'extension, comportant
l'établissement de nouveaux ouvrages et entraînant un accroissement du patrimoine du service.
Le Titulaire peut être consulté sur l'avant-projet et le projet des travaux à exécuter, notamment lorsque
l'exécution des travaux risque de nuire à la permanence du service ou que ces travaux nécessitent que des
précautions particulières soient prises à proximité des installations du service, ou s'il s'agit de
raccordement à des ouvrages en service.
Cette prestation est rémunérée dans le cadre du forfait du présent marché.
4.7 INCORPORATIONS D’OUVRAGES PRIVES
Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine public sont réalisées par des
aménageurs privés, la Collectivité fixe les modalités de conception et de réalisation de ces installations. Le
Titulaire est tenu d’accompagner la collectivité pour vérifier la conformité des réseaux privés par rapport
aux règles de l’art. Dans le cas où il constate des désordres, la mise en conformité est effectuée aux frais
du ou des propriétaires privés ou des aménageurs.
La Collectivité consulte le Titulaire à l’occasion de toute demande d’incorporation au domaine public
d’installations privées de collecte des eaux usées réalisées sur des terrains privés dans le cadre
d’opérations de construction ou d’aménagement. Celui-ci donne un avis sur l’état des installations et leur
conformité aux normes et règlements en vigueur applicables aux réseaux publics.
Lorsqu’elle décide de donner une suite favorable à la demande d’incorporation, la Collectivité doit, sur le
conseil du Titulaire, prescrire les travaux de mise en conformité de ces installations privées qui s’avèrent
nécessaires, à la charge, selon le cas, du constructeur, de l’aménageur ou du propriétaire concernés.
Le Titulaire peut émettre des réserves sur ces installations aussi longtemps que lesdits travaux n’ont pas
été réalisés ou lorsque la continuité ou la qualité du service ne peuvent être assurées conformément au
présent contrat, cela alors même que la Collectivité aurait pris une décision d’incorporation dans son
domaine public.
L’intégration de nouveaux ouvrages donne droit au Titulaire à une rémunération supplémentaire
d’exploitation par voie d’avenant.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 36/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
4.8 DROIT DE REGARD DU TITULAIRE SUR LES TRAVAUX
MENES AU DROIT DES BASSINS
Le Titulaire a le devoir de suivre l'exécution des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la
Collectivité. Il a en conséquence libre accès aux chantiers et est invité de droit aux réunions de chantier.
Au cas où il constate quelque omission ou malfaçon d'exécution susceptible de nuire au bon
fonctionnement du service, il le signale à la Collectivité par écrit au plus tard dans les 5 jours calendaires
qui suivent sa visite sur le chantier ou la réunion de chantier.
Le Titulaire dispose d'un droit de regard sur tous les travaux concernant le service sous la maîtrise
d’ouvrage de la Collectivité et maître d’ouvrage tiers et pour lesquels il n’est pas susceptible de
soumissionner. La Collectivité lui communique les documents relatifs à ces travaux, notamment les avant-
projets et les projets.
Le Titulaire du marché pourra être consulté afin d’émettre un avis sur la compatibilité des études relatives
aux bassins, notamment au regard des contraintes d’accès et des conditions d’entretien.
Le droit de regard et le devoir de conseil institués au profit du Titulaire ne constituent pas une mission
d’assistance à la Collectivité et n’ouvrent droit à aucune rémunération distincte de la rémunération
forfaitaire au titre de la relation avec la Collectivité.
Pour les interventions qui lui incombent au titre de l’exploitation du présent contrat, le Titulaire doit
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour accompagner en parfaite coordination la réalisation
des travaux réalisés dont la Collectivité est Maître d’Ouvrage.
4.9 REMISE D’OUVRAGE EN COURS DE CONTRAT
Les installations programmées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent contrat par la Collectivité
sont, après réalisation, remises au Titulaire et font partie intégrante du contrat. La remise est constatée
par un procès-verbal signé des deux parties et accompagné des plans de récolement, notices d’utilisation
et d’entretien des ouvrages.
Dès la remise, le Titulaire doit assurer l’exploitation régulière du service. Si les travaux permettent une
mise en service par étapes, la Collectivité peut, après réception partielle, les remettre au Titulaire dans les
mêmes conditions. Conformément à la partie 2.5 Mise à jour de l’état des lieux des équipements, le
Titulaire complète l’inventaire du service à chaque mise en service d’un ouvrage nouveau.
Le Titulaire est invité à assister aux réceptions et autorisé à présenter ses observations qui sont consignées
au procès-verbal.
Faute d'avoir signalé à la Collectivité ses constatations d'omission ou de malfaçon en cours de chantier, ou
d'avoir présenté ses observations lors de la réception, le Titulaire ne peut refuser de recevoir et d'exploiter
les ouvrages dans les conditions du présent cahier des charges.
Le Titulaire, ayant eu pleine connaissance des avant-projets et ayant pu suivre l'exécution des travaux, ne
peut, à aucun moment, invoquer ces dispositions pour se soustraire aux obligations du présent affermage.
Toutefois, le Titulaire est autorisé, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Collectivité, à exercer les
recours ouverts à celle-ci vis-à-vis des entrepreneurs et fournisseurs par la législation en vigueur.
L’exploitation de nouveaux ouvrages sera contractualisée par voie d’avenant, et en tant que de besoin
application du BPU.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 37/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
4.10 RETRAIT D’OUVRAGE EN COURS DE CONTRAT
Durant la vie du présent contrat, certains ouvrages pourraient être amenés à être exclu du périmètre
d’exploitation par la Collectivité. Le retrait est constaté par un procès-verbal signé des deux parties.
Dès le retrait, et conformément à la partie 2.5 Mise à jour de l’état des lieux des équipementsErreur !
Source du renvoi introuvable., le Titulaire met à jour l’inventaire du service.
La suppression d’ouvrages entraine la révision de la rémunération d’exploitation du Titulaire par voie
d’avenant, et en tant que de besoin application du BPU.
4.11 COORDINATION CONCERNANT LES BASSINS AVEC DES
POSTES DE RELEVEMENTS
Une coordination devra être assurée entre le titulaire du marché et le pôle Petit Cycle de l’eau de GPS
concernant les bassins équipés de postes de relèvement.
En cas de pollution constatée dans un bassin ou de montée anormale du niveau d’eau, le titulaire devra
en informer sans délai le pôle Petit Cycle de l’eau afin de permettre la mise en œuvre des actions
nécessaires.
Par ailleurs, lorsque le pôle Petit Cycle constate un fonctionnement anormal d’un poste de relèvement
susceptible d’entraîner une pollution ou une montée en eau dans un bassin, il en informe le titulaire. Celui-
ci devra alors procéder aux vérifications sur les bassins concernés.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 38/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Chapitre 5. PRESCRIPTIONS GENERALES
5.1 PERSONNEL AFFECTE AU PERIMETRE
Le Titulaire est tenu de prévoir l’organisation et les moyens humains nécessaires pour répondre en tout
temps et en toute circonstance aux besoins d’exploitation imposés par les bonnes pratiques, la
réglementation et le contrat. Pour ce faire, le Titulaire affecte à l’exécution du service et pendant toute la
durée du contrat les moyens humains nécessaires en nombre et en qualification.
Le Titulaire tient à la disposition de la Collectivité les feuilles d’imputation horaires et nominatives du
personnel d’exploitation intervenant sur le service.
Le personnel d’exploitation comprend l’ensemble des agents du Titulaire assurant l’entretien et le
renouvellement des ouvrages, ainsi que l’ensemble des autres tâches d’exploitation courante et les
travaux à titre exclusif.
En cas de grève du personnel, le Titulaire est tenu d’informer la Collectivité sans délai des préavis de grèves
déposés. Il le tient ensuite informé de la situation, de son évolution et des mesures prises pour assurer la
continuité du service public.
Le non-respect de cette obligation donnera lieu à l’application de la pénalité décrite au CCAP.
5.2 MESURES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE
5.2.1 GENERALITES
a) Généralités
Dans le cadre de l’exécution du présent marché, un plan de prévention relatif aux prestations objet du
marché sera établi par le Titulaire et validé par la Communauté d’Agglomération de Grand Paris Sud avec
: le Titulaire du marché, les éventuels cotraitants et les éventuelles entreprises sous-traitantes y compris
la location d’engin avec chauffeur.
b) Plan de prévention
Trente (30) jours au maximum après la notification et avant tout commencement des prestations, le
Titulaire, en coordination avec les co-traitants et chacun des sous-traitants y compris tous les intervenants
placés sous sa responsabilité, fournira le mode opératoire chronologique finalisé de chaque opération de
chargement/déchargement type défini dans l’article suivant.
Ce mode opératoire comprendra l'analyse des risques propres associés par phase chronologique, et les
moyens de protection et prévention associés mis en place spécifiquement pour chaque chantier type.
Les éléments proposés lors de la remise de son offre seront complétés et/ou remis à jour si nécessaire.
Il fournira également, s’il en dispose, son modèle d’analyse de risque de dernière minute.
La réalisation d’opérations spécifiques, non définis comme opérations types, devra faire l’objet d’un mode
opératoire spécifique, réalisé dans les mêmes conditions.
c) Mise en œuvre du plan de prévention
Le Titulaire s’engage à respecter et à faire respecter à ses co-traitants et ses sous-traitants y compris tous
les intervenants placés sous sa responsabilité les dispositions du plan de prévention validé conjointement
impérativement avant le début de la première opération.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 39/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Le Titulaire, les cotraitants et les sous-traitants y compris tous les intervenants placés sous sa
responsabilité informent leurs salariés des risques spécifiques et des mesures prises pour les prévenir :
cette information devra faire l’objet d’un accueil sécurité formalisé, disponible sur le chantier et transmis
à la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 24h après la demande.
Toute nouvelle interférence ou risque décelé par le Titulaire, les cotraitants et les sous-traitants y compris
tous les intervenants placés sous sa responsabilité durant les travaux devra faire l’objet d’une information
immédiate à la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud notamment en cas de danger grave et
imminent.
L’identification d’une nouvelle interférence ou modification du mode opératoire au cours des prestations,
la déclaration d’un nouveau sous-traitant y compris tous les intervenants placés sous sa responsabilité
donneront lieu à une inspection complémentaire et à une analyse complémentaire des interférences à
l’initiative de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud.
Ces inspections et analyses des interférences (préalables et complémentaires) pourront donner lieu à des
modifications de modes opératoires si nécessaire et du plan de prévention.
Le plan de prévention marché est mis à jour périodiquement (au moins une fois par an).
Suite aux inspections complémentaires et aux retours d’expériences formalisés, une nouvelle inspection
par opération type permettra la révision du plan de prévention.
Le non-respect de cette obligation donnera lieu à l’application de la pénalité décrite au CCAP.
Le plan de prévention devra être signé à chaque révision par la Communauté d’Agglomération Grand Paris
Sud et le Titulaire du marché, les cotraitants et les sous-traitants y compris tous les intervenants placés
sous sa responsabilité.
Le plan de prévention décrit dans les paragraphes précédents concerne les opérations courantes du
présent marché.
Un plan de prévention spécifique devra être établi pour des travaux particuliers et non récurrents, dans
les mêmes conditions que le plan de prévention annuel.
d) Auto-contrôle sur le chantier (Analyse de risque de dernière minute)
Avant chaque début de prestations, l’équipe intervenante (le Titulaire du marché, les cotraitants et les
sous-traitants y compris tous les intervenants placés sous sa responsabilité) doit réaliser une analyse de
risque de dernière minute.
Ces documents seront demandés lors des audits de chantier.
e) Autocontrôles et audits de chantier
Dans le cadre des prestations, le Titulaire du marché et ses cotraitants réalisent deux (2) autocontrôles
pour chaque prestation type, par année de marché. Ces autocontrôles seront réalisés selon un référentiel
et un plan d‘autocontrôle à faire valider par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud.
Le plan d’autocontrôle prévisionnel devra être fourni dans les 3 mois qui suivent la notification.
Les rapports d’autocontrôle seront diffusés au maitre d’ouvrage 48h après la réalisation de ceux-ci.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 40/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
En cas de non-respect des dispositions concernant les autocontrôles, le Titulaire se verra appliquer les
pénalités définies au CCAP.
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud réalisera des audits de chantiers de façon aléatoire et à
sa convenance.
Les rapports d’audits seront diffusés au Titulaire du marché et ses cotraitants qui devront les prendre en
compte dans le délai indiqué sur le rapport.
f) En cas de danger grave et imminent
En cas de constat d’un danger grave et imminent, le chantier sera impérativement arrêté.
Si le risque n’était déjà identifié, la procédure en cas de nouvelle interférence sera appliquée.
En cas de danger grave et imminent dû à la négligence du Titulaire, cotraitants, sous-traitants, y compris
tous les intervenants placés sous sa responsabilité, constaté par la Communauté d’Agglomération Grand
Paris Sud ou un organisme de contrôle, le Titulaire se verra appliquer la pénalité définie au CCAP. La
prestation ne pourra reprendre qu’après vérification formalisée que les mesures de prévention prévues
au plan de prévention sont effectivement mises en œuvre.
g) En cas d’accident
Le Titulaire, les cotraitants et les sous-traitants y compris tous les intervenants placés sous sa
responsabilité devront informer immédiatement la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud en cas
d’accident.
Pour chacun de ces évènements, le Titulaire décrira la date, l’heure, le lieu, les circonstances et causes
présumées, le matériel endommagé et les conséquences physiques ou corporelles sous 48h.
Il transmettra un compte-rendu d’analyse d’accident indiquant précisément les causes identifiées, les
actions correctives envisagées et/ou préventives, le responsable de ces actions, le délai de réalisation, et
la constatation de leur réalisation avant la reprise du chantier ou la réalisation d’un chantier identique.
Le ou les modes opératoires et le plan de prévention pourront être modifiés suite à l’évènement.
Les agents de la Collectivité sont habilités à contrôler le respect des dispositions relatives à l’hygiène et la
sécurité des personnes intervenant sur le site. Toute non-conformité relevée fera l’objet d’une notification
au Titulaire.
En cas de carence du prestataire, ou en cas de danger, le responsable de l’entité adjudicatrice se réserve
le droit de prendre toute mesures utiles aux frais du Titulaire et sans mise en demeure préalable, sans que
cette action dégage la responsabilité du Titulaire.
5.2.2 VEHICULES, ENGINS DE CHANTIER ET MATERIELS
Le parc propre au Titulaire devra comprendre notamment :
• Camions hydrocureurs mixtes insonorisés,
• Camions hydrocureurs mixtes ADR insonorisés,
• Véhicules fourgons pour transport du matériel de pompage, de signalisation, de l’outillage,
• Véhicules de service pour les chefs de chantier,
• Bennes étanches,
• Camion ampirol,
• Moto-pompe thermique 250 m3/h,
• Véhicules 4x4,
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 41/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
• Barques…,
• Barrages de confinement de pollution,
• Tout le matériel nécessaire aux prestations décrites dans le CCTP.
Ces véhicules et engins devront être mobilisables de manière à permettre les interventions de jour comme
de nuit.
Les camions hydrocureurs seront équipés d’outils spécifiques et adaptés aux travaux à réaliser, les engins
de chantier (pelle hydraulique, pelle araignée, mini pelle) seront adaptés aux travaux en rivières et bassins
de rétention dans le respect de l’environnement.
Compte tenu de la nature des ouvrages à couvrir, le Titulaire doit pouvoir mobiliser des camions ADR pour
le pompage en cas de pollution, dans le cadre de ce marché.
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud sera attentive à la dotation en équipements de sécurité
actifs et passifs des véhicules concernant la protection des salariés lors de l'acte de conduite et lors de
l'intervention (cloison pleine en tôle entre cabine et chargement pour les VUL norme Din 75410 à minima,
ABS (anti-blocage) /AFU (aide au freinage d'urgence), ESP (contrôle de trajectoire), airbags (conducteurs
et passagers), aménagements répondant à minima à la norme ECE R17, triangles lumineux,
gyrophares……).
Lors du renouvellement du parc des VUL, le Titulaire équipera les VUL nouvellement acquis à minima de
ces équipements.
Le Titulaire fournira dans le mémoire technique la liste des équipements dont sont dotés ses VUL et
fournira les éléments de mise à jour autant que de besoin.
La Collectivité se réserve le droit d'auditer les véhicules sur ces équipements lors des prestations pour son
compte.
5.2.3 MATERIEL ANTIPOLLUTION
Le matériel anti-pollution devra être stocké et disponible au dépôt du Titulaire et sera maintenu en bon
état de fonctionnement. Ces équipements devront être mobilisables de manière à permettre les
interventions de jour comme de nuit.
• Barrages flottants pour bassins ou rivières,
• Produits absorbants,
• Équipement pour pompage de surface en cas de pollution (huile, hydrocarbure…).
5.2.4 MANUTENTION
Le Titulaire mettra à disposition de son personnel les moyens de levage et de manutention adaptés aux
travaux à réaliser de manière à limiter les manutentions manuelles.
5.2.5 ESPACES CONFINES
Pour les interventions en espaces confinés, le Titulaire se conformera aux prescriptions de la brochure n°
ED 6026 de l’INRS. Cette fiche est consultable sur le site de l’INRS www.inrs.fr.
Le personnel intervenant en espaces confinés devra obligatoirement être habilité CATEC.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 42/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
5.2.6 TRAVAILLEURS ISOLES
Le Titulaire fournira au personnel intervenant les équipements de protection individuels et collectifs
adaptés aux situations de travail isolé, moyens de communication, d’alerte et de secours.
En cas d’intervention « spécifique », une procédure adaptée sera mise en place et validée conjointement
entre le Titulaire du marché et le Maître d’ouvrage.
5.2.7 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Avant chaque intervention, le personnel devra revêtir les équipements individuels adaptés au chantier,
liste non exhaustive :
• Casque,
• Vêtement de travail,
• Chaussures, cuissardes, bottes de sécurité…,
• Gants,
• Équipement rétro réfléchissant,
• Lunettes ou visière de sécurité,
• Gilet de sauvetage (en cas d’intervention sur des bassins en eau),
• Détecteur de Gaz pour toutes interventions dans les ouvrages d’assainissement, ce matériel devra
être contrôlé périodiquement par un organisme agréé,
• Dispositif de communication réseaux / surface.
5.2.8 DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION/SENSIBILISATION/COMPETENCE DU PERSONNEL
Le Titulaire devra fournir au Maître d’ouvrage dans le mémoire technique, une liste mise à jour
annuellement, du personnel susceptible d’intervenir dans l’exercice de la mission qui lui est confiée par le
Maitre d’œuvre ainsi que les qualifications, habilitations et aptitudes médicales correspondantes.
5.2.9 SOUS-TRAITANTS
Le Titulaire devra exiger de chacun de ses sous-traitants de tenir compte de toutes les exigences de la
Collectivité en matière de sécurité et d’environnement.
5.3 RESPECTS DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
Dans le cadre de son projet de territoire, la communauté d’Agglomération Grand Paris Sud s’est engagée
dans un aménagement durable du cadre de vie. Le Titulaire doit respecter ces engagements pris par la
Collectivité vis-à-vis de la protection de l’environnement et notamment concernant les thèmes ci-après :
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 43/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
5.3.1 EAU
Une mise en œuvre défectueuse, une méconnaissance des impacts potentiels peuvent être à l’origine
d’inondation. La formation du personnel d’exécution, le respect des préconisations par le Titulaire, les
contrôles qualité commandés par la maîtrise d’ouvrage et la surveillance exercée par la Collectivité doivent
permettre de minimiser l’ampleur de ceux-ci.
Exemple : lorsqu’une opération effectuée sur un bassin de rétention nécessite une mise hors d’eau, toutes
dispositions doivent être prises pour que l’ouvrage continue à assurer, en permanence, son service. Une
installation de pompes à l’amont du bassin fonctionnant de jour comme de nuit, la mise en place d’un by-
pass provisoire, raccordés dans le même exutoire à l’aval, doivent permettre d’éviter les risques
d’inondation.
En cas de forte précipitation le chantier sera stoppé avec accord de la Collectivité et il sera remis dans sa
configuration d’origine. L’intervention de maintenance ou d’entretien reprendra après accord de la
Collectivité.
Le Titulaire s’engage également à ne pas faire d’intervention de maintenance mécanique des engins sur la
zone de chantier, ces opérations doivent être effectuées en atelier. Le stockage d’huile ou de carburant
est limité et dans tous les cas, un système de rétention est prévu pour éviter tout risque de pollution
accidentelle.
Lubrifiants et huiles biodégradables :
Pour tous les travaux en fond de bassins, il ne sera autorisé pour les engins de chantier et autres
équipements thermiques (motopompes…), que l’utilisation de lubrifiants et d’huiles hydrauliques
biologiques non polluantes pour le milieu naturel.
Il sera fait usage d’huiles bio dégradables connues sous la dénomination Eco Compatible Lubrifiant ou ECL,
respectant la norme européenne 2005/360/CE. Une attestation devra être présente à tout moment sur
les engins concernés.
5.3.2 AIR ET ODEURS
L’utilisation des engins de chantier provoque l’émission de poussières. Le Titulaire doit éviter les travaux
par forts vents, arroser les déblais.
Le Titulaire doit favoriser l’utilisation des matériels et engins de chantier récents, répondant aux normes
environnementales en vigueur.
Il est strictement interdit de faire du feu avec les déchets combustibles du chantier.
Afin de limiter les nuisances olfactives liées aux opérations de curage, la Collectivité pourra préciser au
Titulaire des horaires d’interventions. Ces horaires tiendront compte de la sensibilité du milieu et de la
période de l’année.
5.3.3 DECHETS
Disposition relative à l’élimination des déchets :
Les déchets seront évacués selon des modes compatibles avec les exigences environnementales du Maître
d’Ouvrage.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 44/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
L’élimination des déchets doit être conforme à la réglementation en vigueur, notamment pour les résidus
pollués générés lors d’interventions suite à une pollution.
Les coordonnées des centres de traitement, de valorisation ou d’enfouissement devront être transmises
au maître d’ouvrage en cours de marché (le Titulaire fournira la liste des C.E.T et Centres de traitement
agréés).
À chaque fin de mois, le Titulaire renseigne et transmet à la Collectivité une fiche récapitulative
d’évacuation des déchets ainsi que tous les documents concernant la traçabilité de l’élimination des
déchets : BSD, BSDD… récépissé de réception des centres d’élimination, fiche de pesée.
5.3.4 BRUITS
L’utilisation d’engins de chantier non homologués est interdite. Ces engins devront être récents et
entretenus de manière à les maintenir en conformité au regard de la limitation des niveaux sonores.
Les protections auditives des travailleurs seront obligatoires et les EPI seront conformes à la législation en
vigueur.
5.3.5 VOISINAGE
Les aspects liés au bruit, à l’air sont traités dans les chapitres précédents.
5.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR DES CHANTIERS
SUR LE DOMAINE PUBLIC
5.4.1 PREPARATION DES INTERVENTIONS
Le Titulaire devra valider avec la collectivité le mode opératoire ainsi que les moyens matériels à mettre
en œuvre.
Le Titulaire adressera au Maître d’Ouvrage les documents suivants établis conformément aux dispositions
du présent C.C.T.P.
• Un schéma d’aménagement des installations de chantier comprenant :
o Les zones de stockage (bennes, matériels…),
o Les moyens d’accès des véhicules et personnel,
o Les zones de stationnement des véhicules (camions et véhicules utilitaires),
o Les matériels dont l'utilisation est envisagée pour la réalisation des prestations.
• Les coordonnées de la décharge (voir fiche récapitulative d’évacuation des déchets de chantier).
• Un plan de prévention mis à jour annuellement. En cas de coactivité, un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé (PPSPS) devra être établi par le Titulaire.
• Un état des lieux pourra être fait et signé conjointement par le Titulaire et la Collectivité (bassins,
clôtures et portail, voiries domaine public…), à la demande du Titulaire ou du maitre d’ouvrage.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 45/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
5.4.2 EMPLACEMENT DU CHANTIER ET TENUE DES ABORDS
Aucun emplacement particulier n'est mis précisément à la disposition du Titulaire. Celui-ci devra installer
son matériel dans les emprises des travaux en tenant compte de toutes les sujétions liées à l'exploitation
du Domaine Public.
Le chantier devra toujours être parfaitement tenu et nettoyé, les dépôts impérativement signalisés et
balisés.
Les voiries d’accès situées sur le domaine public seront nettoyées régulièrement afin d’éviter tout accident
lié à la présence du Titulaire.
Par ailleurs, il est précisé que dans le cadre de la garde de sa prestation, le Titulaire sera tenu responsable
des dépôts d'immondices (de tous genres) qui seraient constatés dans la zone intéressant les travaux. En
fin de journée, l’emprise du chantier devra être parfaitement close.
5.4.3 SIGNALISATION
a) Signalisation et protection de la zone de travaux
Le Titulaire du présent marché devra assurer la signalisation des chantiers, établir les balisages nécessaires
aux modifications de circulation en fonction des besoins.
Le Titulaire est civilement responsable des accidents de toutes natures qui auraient pour cause un défaut
de précaution, de consolidation ou d’éclairage de signalisation.
La signalisation des chantiers sur le domaine public sera conforme aux arrêtés relatifs à la signalisation des
routes et autoroutes, ainsi qu’aux arrêtés concernant la signalisation temporaire.
Des panneaux réglementaires et dispositifs de sécurité relatifs à la signalisation temporaire de chantier
sont à la charge du Titulaire.
Le Titulaire se conformera aux dispositions qui seront demandées par la Collectivité, le département et
par la commune sans avoir droit à compensation.
Un accès permanent aux établissements, publics et privés, riverains, devra être maintenu, ainsi que la libre
circulation permanente des piétons.
Les dispositifs de signalisation tiendront compte également du lieu, de la période et des conditions
atmosphériques.
En cas de carence du Titulaire ou en cas de danger, le représentant de la Collectivité se réserve le droit de
prendre toutes mesures utiles aux frais du Titulaire et sans mise en demeure préalable, sans que cette
action dégage la responsabilité du Titulaire en cas d’accident.
b) Autorisation de voirie
L’attention du Titulaire du marché est attirée sur le fait que les travaux réalisés sur le domaine public des
communes, du département ou de l’état doivent faire l’objet d’arrêtés de voirie délivrés par les autorités
compétentes.
Le Titulaire doit faire la demande et obtenir toutes autorisations nécessaires à la bonne exécution de ses
travaux.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 46/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Le Titulaire doit se conformer aux prescriptions émises par les représentants des Services Techniques de
la Commune et des Services concessionnaires tant sur la structure que sur la conception des travaux
afférents aux domaines publics ainsi que de répondre aux demandes des techniciens de la Collectivité.
5.4.4 FOURNITURE DE L’EAU
Le Titulaire s’engage dans le cadre de ses travaux de curage, pompage et nettoyage des bassins et ouvrages
annexes à se fournir en eau sur des bornes spécifiques (type bornes d’incendie) dont la liste sera fournie
au Maître d’ouvrage 3 mois au plus tard après la signature du marché.
5.4.4 PRESTATIONS PRESENTANT DES DIFFICULTES PARTICULIERES
Lorsque, en cours d'exécution le Titulaire estimera qu'un travail présente des difficultés spéciales non
prévues au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, il devra sous peine de forclusion, en
présenter l'observation écrite à la Collectivité, dans un délai de cinq jours, et demander la constatation
contradictoire des quantités et natures d'ouvrages sur lesquelles porteraient ces difficultés, sans toutefois
que cette constatation puisse préjuger de la suite qui sera donnée à l'observation de du Titulaire.
5.5 INTERVENTION D’URGENCE – DELAI D’INTERVENTION
Afin de garantir la meilleure gestion des situations d’urgence se produisant sur les bassins et ouvrages
annexes, le Titulaire mettra en place un dispositif permettant d’assurer des interventions d’urgence.
• Celui-ci comprendra un ou plusieurs numéros de « téléphone d’urgence »,
• Le délai de réactivité maximum pour intervenir sera de deux (2) heures maximum, 7/7 jours, 24/24
heures, 365 jours/an. Ce délai sera comptabilisé depuis l’heure d’appel téléphonique jusqu'à
l’arrivée sur site de l’équipe d’intervention,
• Les équipes d’intervention seront équipées d’un téléphone portable permettant de les contacter
à tout moment,
• Les numéros d’astreinte seront connus du Maître d’Ouvrage et le Titulaire devra immédiatement
informer le Maître d’Ouvrage de toute modification de son dispositif d’astreinte,
• Ces modifications ne devront en aucun cas réduire les moyens et les performances mise à
disposition initialement.
Les périodes d’intervention d’urgence sont définies de la manière suivante :
• Astreinte d’une soirée/nuit (jours ouvrés) : de 17h à 8h – rémunération au bordereau des prix
unitaires,
• Astreinte d’un week-end du vendredi 17h00 au lundi 8h00 - rémunération au bordereau de prix
unitaires,
• Astreinte d’un jour férié de 0h00 à 24h00. - rémunération au bordereau de prix unitaires.
En cas de non-respect des délais d’exécution demandés, il sera appliqué des pénalités de retard
conformément au C.C.A.P.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 47/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Chapitre 6. FIN DU MARCHE
A défaut, le Maître d’ouvrage peut exercer son droit d’exécuter, aux frais du Titulaire, les opérations de
maintenance nécessaires. Les travaux non effectués de remise à niveau dans un état normal d'entretien
des ouvrages seront réalisés par le Maître d’ouvrage aux frais du Titulaire.
Les montants correspondants seront payés par le Titulaire trois mois après leur réalisation ou déduits par
le Maître d’ouvrage des sommes dues par le Maître d’ouvrage.
6.1 CONSTAT D’ACHEVEMENT DES PRESTATIONS
Le marché continue de s'appliquer pour l'ensemble des obligations qu'il définit jusqu'à la signature d'un
constat contradictoire de parfait achèvement signé contradictoirement dans le mois qui suit la fin du
marché.
Les biens revenant au Maître d’ouvrage doivent être remis en bon état d’entretien et de fonctionnement.
L’appréciation de l’état des biens est réalisée suivant la grille de notation ci-dessous.
Le bon état d’entretien et de fonctionnement correspond aux notes 0, 1, et 2.
Note 4 3 2 1 0
Dégradations
Dégradations
mineures qui ne Bon état
Perte de majeures qui
mettent pas en d’usage, pas de
Critère fonctionnalité mettent en péril Etat neuf
péril la dégradations
de l’élément la fonctionnalité
fonctionnalité observées
de l’élément
de l’élément
Objet
présentant une Objet ayant subi
dégradation quelques
importante et dégradations
Objet dont on L'objet a été
Objet qui évolutive qui n'évoluent
Niveau constate une réhabilité il y a
n’assure plus sa susceptible de plus et ne
d'entretien usure normale moins de 5 ans.
fonctionnalité. mettre en péril mettent pas en
et mineure. Etat neuf.
sa péril sa
fonctionnalité fonctionnalité.
ou la sécurité Etat d'usage.
des personnes.
A défaut, le Maître d’ouvrage peut exercer son droit d’exécuter, aux frais du Titulaire, les opérations de
maintenance nécessaires. Les travaux non effectués de remise à niveau dans un état normal d'entretien
des ouvrages seront réalisés par le Maître d’ouvrage aux frais du Titulaire. Les montants correspondants
seront payés par le Titulaire trois mois après leur réalisation ou déduits par le Maître d’ouvrage des
sommes dues par le Maître d’ouvrage.
A la date de son départ, le Titulaire assure le nettoyage des ouvrages, équipements et installations du
service ainsi que l’évacuation de tous les objets inutilisables. A défaut, le Maître d’ouvrage procède à ces
opérations aux frais du Titulaire.
6.2 REMISE DES DOCUMENTS
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 48/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Dans les 45 jours qui suivent la fin du marché, le Titulaire fournit en 3 exemplaires un rapport financier
récapitulatif sur la durée du marché dont le contenu est le suivant :
• Récapitulatif des paiements effectués au Titulaire au titre du marché, avec détail des parties fixes
et variables,
• Récapitulatif des révisions de prix,
• Etat récapitulatif des prestations sous-traitées.
Six (6) mois avant l'expiration du marché ou dans un délai de quinze jours après que le Maître d’ouvrage a
prononcé la déchéance du marché, le Titulaire doit fournir au Maître d’ouvrage un dossier comprenant les
informations suivantes sur support papier et sur support informatique notamment :
• L'inventaire des biens du service, comme défini plus haut ;
• L'état des stocks et l'objectif pour la fin du marché ;
• Les plans mis à jour (informatique) ;
• Les dossiers techniques des ouvrages et du matériel mis à jour dans le cadre du marché (notices
du matériel, notice d’entretien, notice d’exploitation, schéma électrique, notice hygiène et
sécurité, plans, GMAO, architecture et vues de la supervision) ;
• Les documents d'exploitation et de maintenance, relatant le fonctionnement des installations sur
la durée complète du marché.
Ces informations doivent faire l'objet, par le Titulaire, d'une mise à jour un mois avant la fin du marché.
Le Titulaire du marché s’expose au paiement de pénalités, tel que décrit dans le CCAP, en cas de non-
communication des documents exigibles dans le cadre de la fin du marché dans le délai imparti et en cas
de non remise de l’inventaire et des plans six mois avant la fin du marché.
6.3 ACCES AUX OUVRAGES DU SERVICE
A l’occasion de la remise en concurrence de l’exploitation du service, le Maître d’ouvrage peut organiser
une ou plusieurs visites des installations afin de permettre à tous les candidats d’en acquérir une
connaissance suffisante garantissant une égalité de traitement. Dans ce cas, le Titulaire est tenu de
permettre l’accès à tous les ouvrages et installations du service aux dates fixées par le Maître d’ouvrage
et d’assurer la ou les visites.
Ces prestations sont incluses dans la part forfaitaire de la rémunération du Titulaire.
Le Maître d’ouvrage s’efforce de réduire autant que possible la gêne qui pourrait en résulter pour le
Titulaire.
6.4 CONTINUITE DU SERVICE EN FIN DE PRESTATION
Le Maître d’ouvrage a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le Titulaire, de prendre
pendant les six derniers mois de la prestation toutes mesures pour assurer la continuité du service, en
réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour le Titulaire.
D'une manière générale, le Maître d’ouvrage peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le
changement d’exploitant.
Le Maître d’ouvrage réunit les représentants du Titulaire ainsi que, le cas échéant, ceux du nouvel
exploitant, pour organiser le transfert de l’exploitation du service et notamment pour permettre au
Titulaire d’exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre pour le fonctionnement des
ouvrages, équipements et installations du service. Le Titulaire accepte d'être accompagné par les agents
de l'exploitant à venir pendant une période de deux semaines.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 49/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Le Maître d’ouvrage ou le nouvel exploitant se trouvent subrogés dans les droits et obligations du Titulaire
à la date d’expiration du présent marché, sauf pour les factures émises par le Titulaire.
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 50/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Chapitre 7. ANNEXES
ANNEXE 1 : COUCHE SIG
ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES DU
PERIMETRE
LISTE DES BASSINS ET PLANS D’EAU
Cette annexe se trouve dans le fichier inventaire.
Elle comprend :
- Un onglet pour les bassins en eau,
- Un onglet pour les bassins secs,
- Un onglet pour les liaisons interbassin.
LISTE DES POINTS CRITIQUES
Cette annexe se trouve dans le fichier inventaire.
ANNEXE 3 : CHARTE GRAPHIQUE SIG
Voir fichier joint.
ANNEXE 4 : EXEMPLE FICHE BASSIN
Voir fichier joint.
ANNEXE 5 : ARRETE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL
D’ENTRETIEN CURATIF SUR LES RUS SOUS COMPETENCE
GEMAPI DE GPS
CCTP Marché Exploitation, entretien et surveillance des 51/51
ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus
GPS 2027 2030
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.