Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Règlement de consultation

0 RC.pdf · 5 992 mots · du marché « Extension du ponton du port de plaisance Alain Colas », dossier de consultation officiel.

                                                             MARCHÉ ORDINAIRE
                                                                  DE TRAVAUX

Commande publique




         Extension du ponton
         du port de plaisance
         Alain Colas
                Lot n°1 – Fourniture et travaux
                 d’installation de pieux de guidage du
                 ponton

                Lot n°2 – Fourniture et travaux de mise
                 en œuvre du ponton et équipements
                 associés



         Règlement de la consultation (RC)



                    Consultation n°     2026-43

       Date limite de remise des plis   25 / 09 / 2026 à 12 heures

            Procédure de passation      Procédure adaptée ouverte
                                        (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures
                                        formalisées - Code de la commande publique)
     SOMMAIRE
1.    ACHETEUR ET OBJET DU CONTRAT ............................................................................... 3
2.    CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCEDURE ........................................................................ 4
3.    PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS .............................................................................. 6
4.    JUGEMENT DES PROPOSITIONS ..................................................................................11
5.    RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES .....................................................................14
Sélectionner le sommaire, appuyer sur la touche F9 (ou Fn+F9) pour mettre à jour la numérotation des pages.




Consultation n°2026-43                                 Règlement de la consultation                                    2 / 16
1. ACHETEUR ET OBJET DU CONTRAT
    ■    Acheteur :

                                           Commune de Dinard
                                    Commande Publique - 47 boulevard Féart
                                            35800 DINARD

Le porteur de projet est M. Stéphan ODOARD - Pôle Territoire – Direction « Infrastructures – Espaces
publics ».
La personne en charge du dossier est : P. BANNIER / K. ALSAC Direction de la Commande Publique


    ■    Description de la prestation :
Le contrat porte sur les prestations suivantes :

                            Extension du ponton du port de plaisance Alain Colas

Les prestations de travaux relèvent de la Catégorie 3 avec risques particuliers au sens de l’article
R.4532-1 du Code du travail.


    ■    Eléments clé du contrat :
        Objet du contrat            Extension du ponton du port de plaisance Alain Colas
        Acheteur                    Dinard
        Type de contrat             Marché ordinaire de travaux
        Structure                   2 lots
        Lieu d’exécution            Port de plaisance Alain Colas - 35800 Dinard
        Délai                       La durée des travaux est de 6 semaines répartie comme suit :
                                      - Pour le lot 1 : 4 semaines
                                      - Pour le lot 2 : 2 semaines
        Développement durable       Clause environnementale
        Pénalités de retard         P = V x R / 3000
        Forme des prix              Fermes actualisables
                                    Prix unitaires
        Avance                      Prévue (taux 5 %)
        Délai de paiement           30 jours



    ■    Allotissement et structure de la consultation :
La consultation est décomposée en 2 lots :

                              Lot                               Code CPV                   Désignation
 Lot n°1 – Fourniture et travaux d’installation de
  pieux de guidage du ponton
                                                              45244100-0    Installations maritimes
 Lot n°2 – Fourniture et travaux de mise en œuvre
  du ponton et des équipements associés

Les candidatures peuvent concerner un ou la totalité des lots.
Un même candidat ne pourra présenter qu'une seule offre par lot.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat par lot.
Les candidats doivent présenter une offre distincte pour chaque lot auquel ils répondent.
L'attribution s'effectuera par lots séparés.

Consultation n°2026-43                       Règlement de la consultation                             3 / 16
     ■ Durée globale du contrat :
Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé
comme suit :
     Le marché démarre à compter de sa notification, estimée semaine 45 de 2026, et accompagnée
      d’un ordre de service.
     Le délai d’exécution des prestations est fixé à 6 semaines à compter de l’ordre de service de
      démarrage comme suit :
               • Pour le lot 1 : 4 semaines ;
               • Pour le lot 2 : 2 semaines.
     Le contrat prévoit une période de préparation de 2 mois à compter d’un ordre de service. Ce
      délai n’est pas inclus dans le délai d’exécution.
     Le démarrage des travaux, par ordre de service, est estimé :
               • Pour le lot 1 : la semaine 3 de 2027 ;
               • Pour le lot 2 : la semaine 5 de 2027.
     La fin des travaux est estimée à la semaine 6 de 2027.


     ■    Forme du contrat :
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire de travaux.


     ■    Variantes :
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées.
Il n’existe pas de variante imposée par l’acheteur.



2. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCEDURE
     ■    Procédure de passation :
Procédure adaptée ouverte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code
de la commande publique).


     ■    Planning prévisionnel de la consultation* :
Le planning prévisionnel de la consultation est le suivant :

            Publication de la consultation                                                               Semaine 33 de 2026

            Retrait du dossier de consultation, élaboration et remise de l’offre par le candidat         25 septembre 2026

            Ouverture des plis, examen des candidatures et des justificatifs                             25 septembre 2026

            Analyse des offres, négociation, demandes de précisions éventuelles                             9 octobre 2026

            Classement des offres et attribution du contrat                                                  Semaine 42

            Information des candidats non retenus                                                            Semaine 43

            Signature et notification du contrat                                                             Semaine 45

            Démarrage des prestations                                                                       Réception OS

* Ce planning est prévisionnel et ne saurait engager la responsabilité de l'acheteur en cas de décalage dans le temps L'acheteur
se laisse la possibilité de le modifier ou de l'ajuster si besoin.


Consultation n°2026-43                               Règlement de la consultation                                    4 / 16
     ■     Modalités de retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d’acheteur :
https://megalis.bretagne.bzh.


  Conseil complémentaire aux candidats lors du téléchargement du dossier de consultation :
  Lors de la demande de DCE, le candidat est invité à préciser le nom de l'entreprise, le nom de la
  personne physique souhaitant les documents. Il est invité à renseigner une adresse électronique (e-
  mail) permettant de façon certaine une correspondance électronique.
  En effet, toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi de message électronique
  à l'adresse qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier.
  Les candidats ayant retiré le DCE sur la plateforme devront donc vérifier très régulièrement les
  messages reçus à cette adresse électronique.



     ■     Dossier de consultation :
Le dossier de consultation contient les documents suivants :
Pièces particulières :

- le présent Règlement de la Consultation (RC) ;
- l'Acte d'Engagement (AE) pour chacun des lots .............................................................. (pièce n°1)
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ........................................... (pièce n°2)
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour chacun des lots ............... (pièce n°3)
- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) pour chacun des lots
         BPU lot 1 ................................................................................................................ (pièce n°4 1)
         BPU lot 2 ................................................................................................................ (pièce n°4 2)
- le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) pour chacun des lots
         DQE lot 1 ................................................................................................................ (pièce n°5 1)
         DQE lot 2 ................................................................................................................ (pièce n°5 2)
- le Cadre SOPAQ pour chacun des lots ............................................................................ (pièce n°6)
- le cadre SOPRE SOSED pour chacun des lots ............................................................... (pièce n°7)
- les annexes
         Annexe 1 ................................................................................................................ (pièce n°8 1)
         Annexe 2 – Etude G2 PRO .................................................................................... (pièce n°8 2)
         Annexe 3 – Plan VSC 1 ......................................................................................... (pièce n°8 3)
         Annexe 4 – Planning .............................................................................................. (pièce n°8 4)
         Annexe 5 ................................................................................................................ (pièce n°8 5)
         Annexe 6 – Fiche produit Sourcelec ...................................................................... (pièce n°8 6)
- l’attestation de visite que le prestataire remettra à l’issue de son offre ............................ (pièce n°9)


Pièces générales :
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG - TVX) des marchés publics de travaux
  (approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021), non fourni au candidat mais conservé dans les archives de
  l’administration.
- Le code de la commande publique, (Ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie
  législative et Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
  commande publique).

Les pièces générales non fournies au marché sont réputées être connues des parties en présence qui
peuvent se les procurer sur http://www.legifrance.gouv.fr.
La signature des pièces du présent marché entraîne leur acceptation.
Cette liste n’est pas limitative, le Titulaire devant se conformer à tous les textes législatifs et
réglementaires en vigueur régissant l’objet du marché.



Consultation n°2026-43                                  Règlement de la consultation                                                     5 / 16
Pour l’ensemble de ces textes, il sera toujours fait application de la dernière édition en vigueur à la date
de signature de l’acte d’engagement.
Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans l’exercice de sa mission, d’une quelconque ignorance des textes
énumérés ci-dessus et d’une manière générale, de tout texte et de toute réglementation intéressant son
activité pour l’exécution du marché

L’acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres
(initiale ou modifiée) des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront
alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.


    ■    Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est de 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.


    ■    Communication et échanges d’informations par voie électronique :
Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le
biais du profil acheteur à l'adresse suivante : https://megalis.bretagne.bzh. A cet effet, le candidat
renseignera son adresse courriel à l'acte d'engagement. Le candidat s’assure de fournir une adresse
électronique générique ou un minimum de 2 adresses électroniques nominatives.


    ■    Visite des lieux ou consultation sur place de documents :
Une visite sur site est vivement recommandée pour une bonne compréhension des prestations attendues.
Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance des lieux et vérifié les conditions futures
d'exécutions. Ces éléments devront être prévus dans leur offre.

Les candidats pouvant justifier d'une connaissance approfondie du projet, des sites, sont dédouanés de
visite sur site. Les candidats devront, pour cela, fournir les éléments de preuves justifiant cette absence
de visite, comme par exemple : un document permettant d'attester de la participation à un évènements
sur lesdits sites, la participation à une visite sur les sites lors d'une précédente et récente consultation.

Pour effectuer cette visite, les candidats devront impérativement contacter :
M. Stéphan ODOARD – Directeur Infrastructure – Espaces Publics :
-   par mail à l’adresse suivante : stephan.odoard@ville-dinard.fr

Les visites se dérouleront sur uniquement sur rendez-vous à compter du mardi 1er septembre, en
contactant par courriel Monsieur Stéphan ODOARD à l’adresse ci-dessus

À l'issue de la visite, ils devront présenter l'attestation de visite fournie dans le Dossier de Consultation
des Entreprises pour signature par le représentant de la collectivité et la joindre à leur offre.

Les visites à l'improviste ne sont pas autorisées.


    ■    Sans suite :
À tout moment, l’acheteur peut déclarer la consultation sans suite et en informe les candidats.



3. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS
    ■    Réponse et groupement :
Aucune forme particulière de groupement n’est imposée après attribution.




Consultation n°2026-43                    Règlement de la consultation                               6 / 16
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire,
pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
en application de l'article R. 2142-24 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.



Conformément aux articles L1220-1 à L1220-3 du Code de la Commande publique et à l'arrêt du Conseil d'État n°436532 du
08/10/2020, si l'étude des offres démontre que plusieurs personnes morales différentes, qui constituent en principe des opérateurs
économiques distincts, n'ont pas d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs
dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres, alors ces
personnes morales seront regardées comme un seul et même soumissionnaire et seule sera retenue la dernière réponse déposée
(article R2151-6 du Code de la commande publique).
Conformément à l'article R2142-4 du Code de la commande publique, une même personne ne peut représenter plus d'un candidat
pour un même marché à peine d’irrégularité. Tous les groupements constitués des mêmes opérateurs économiques permutant leur
responsabilité seront considérés comme un seul et même soumissionnaire.




    ■    Modalités de remise des offres :
Les offres doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées en page de garde, de
manière électronique sur le profil d’acheteur : https://megalis.bretagne.bzh.

Les candidats doivent satisfaire aux prérequis techniques décrits par le profil d'acheteur.
Les conditions d'utilisation de la plateforme telles que les formats de documents acceptés, l'organisation,
le nommage et la taille totale des plis acceptés, les fonctions d'horodatage, le contrôle des logiciels
malveillants peuvent être consultées sur le profil d'acheteur.
La transmission des plis avant les date et heure limites de la consultation est effectuée sous la seule
responsabilité des candidats. Il leur est fortement conseillé de procéder au dépôt suffisamment à l'avance
avant l'heure de clôture en particulier si les plis sont volumineux.
En cas de dépôts successifs, conformément à l'article R.2151-6 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre
2018 relatifs aux Marchés Publics, il est rappelé que, seule la dernière offre reçue par le pouvoir
adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres, est ouverte.
Le dernier dépôt doit contenir l'ensemble des pièces exigées.
Tous les plis sont horodatés et font l'objet après dépôt d'un accusé de bonne réception délivré par le profil
acheteur. Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des
informations transmises au nom des membres du groupement.
Durant toute la procédure, tous les échanges avec l'acheteur se font de manière électronique via le profil
d'acheteur. Les candidats sont invités à alerter l'acheteur sur d'éventuelles erreurs matérielles ou
contrariétés d'informations contenues dans les documents de la consultation afin de lever toute ambiguïté
en adressant un message sur le profil d'acheteur. En cas de problème rencontré sur la plateforme, les
candidats sont invités à contacter le support technique mis en place sur le profil d'acheteur.
La notification des échanges électroniques se faisant au moyen de la messagerie électronique, les
candidats sont appelés à une vigilance particulière. Le candidat détenant un compte est responsable du
paramétrage et de la surveillance de la messagerie (adresse courriel durable, redirection automatique,
utilisation d'antispam) et doit s'assurer que les messages envoyés par le profil d'acheteur ne seront pas
traités comme des courriels indésirables.
Pour toute précision il convient de se reporter à la documentation suivante : https://www.marches-
publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf

Les propositions doivent être remises en euros et rédigées en langue française. Si les propositions sont
rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français.
Les propositions doivent être signées de manière électronique par les candidats lors de la remise
des offres.




Consultation n°2026-43                          Règlement de la consultation                                         7 / 16
    ■    Signature des propositions :
Les propositions doivent être signées par les candidats lors de la remise des offres.
En cas de signature électronique, le candidat doit disposer d’un certificat valide et conforme aux
exigences du règlement de l’Union européenne « eIDAS » du 23 juillet 2014 (n°910/2014/UE), délivré par
l’un des organismes agréés par l’Agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

A défaut de certificat, les candidats sont invités à se rapprocher d’un organisme agréé avant de procéder
à la commande. Le délai de commande d’un certificat pouvant prendre entre 8 et 15 jours, il est fortement
recommandé d’anticiper cette opération. Le certificat doit être détenu par une personne ayant la capacité
d’engager le candidat dans le cadre de la présente consultation.
Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique,
le candidat est informé qu'il peut utiliser l'outil de signature électronique de son choix, comme celui mis à
disposition par le profil d'acheteur, et signer les documents au format XAdES, CAdES ou PAdES. Pour
des raisons d'interopérabilité, le format PAdES est recommandé.
Pour plus d'informations sur les certificats :
https://cyber.gouv.fr/la-liste-nationale-de-confiance
https://cyber.gouv.fr/obtenir-un-certificat-de-signature-electronique


    ■    Contenu des plis et conditions de participation :
             Contenu de la candidature :

A l’appui de leur candidature, les candidats doivent fournir les documents suivants :

             Document                                                       Descriptif
Situation juridique
Déclaration du candidat (DC2)          Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DC2
                                       disponible sur le site du Ministère de l'Economie)
Lettre de candidature (DC1)            Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1
                                       disponible sur le site du Ministère de l'Economie)
Attestation de régularité fiscale      Attestation délivrée par la DGFIP certifiant de la régularité de la situation de
                                       l'attributaire au regard de ses obligations fiscales
Attestation de vigilance (régularité   Pour les marchés d’une valeur égale ou supérieure à 5 000 € HT, le candidat
sociale)                               retenu doit aussi respecter les règles applicables en matière de lutte contre le
                                       travail dissimulé en fournissant une attestation de vigilance (attestation délivrée
                                       par l’URSSAF ou par d'autres organismes sociaux selon l'entreprise)
Capacité économique et financière
Chiffre d'affaires                     Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
                                       concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
                                       cours des trois derniers exercices disponibles
Capacité technique et professionnelle : minima exigés
Moyens humains                         Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
                                       du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Moyens techniques                      Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
                                       candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
Qualifications professionnelles        Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
                                       candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle,
                                       références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la
                                       prestation)
Références Travaux                     Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne
                                       exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution
                                       et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à
                                       bonne fin




Consultation n°2026-43                      Règlement de la consultation                                      8 / 16
              Document                                                   Descriptif
Autres justificatifs
Gestion environnementale             L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra
                                     appliquer lors de l'exécution du marché public

Pour la présentation des documents, le candidat devra les transmettre :
  - soit dans des fichiers distincts (exemple : DC1.pdf, DC2.pdf),
  - soit dans un même document (exemple : candidature.pdf) avec un sommaire et les numéros de
       page détaillant le contenu du document.

Le candidat peut remettre un document unique de marché européen (DUME) rédigé en français en lieu
et place des documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude
à répondre aux marchés publics, de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité
économique et financière ainsi que des capacités techniques et professionnelles.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l’acheteur peut obtenir
par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par un organisme
officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier de
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit
gratuit.

En outre, pour chaque sous-traitant mentionné dans l'offre, le candidat devra joindre :
   - les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
   - une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
      d'accéder aux marchés publics.


             Contenu de l’offre :

L’offre des candidats est composée des documents suivants :

              Document                                                   Descriptif
Acte d'engagement (AE) pour          Dûment complété et signé (signature page 9 de l’AE)
chacun des lots
                                     Avec le nom, prénom et qualité du signataire
Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
                                     Intégralement complété et signé
pour chacun des lots
Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
                                     Intégralement complété et signé
pour chacun des lots
Mémoire technique                    Détaillé et permettant d’évaluer la valeur technique de l’offre du candidat
                                     (Notation des critères page 12)
Et / ou                              Tout document complémentaire que le candidat juge utile à la présentation
                                     et à la bonne compréhension de son offre


    ■     Mémoire technique :
Le prestataire remettra avec son offre un mémoire technique contenant notamment les éléments
suivants :
   L’appréhension des contraintes du chantier ;
   L’organisation du chantier, phasage des interventions, qualité de la réflexion sur le planning. Une
    attention particulière sera portée sur la prise en compte des contraintes de l’opération du chantier et
    des prescriptions du CCTP ;
   Les modes opératoires pour retenus/dispositions prévues pour effectuer les prescriptions et en
    assurer la qualité avec le moins possible d’interférence sur l’exploitation du port ;


Consultation n°2026-43                    Règlement de la consultation                                9 / 16
   La pertinence, la qualité des matériaux et équipements proposés. Une attention particulière sera
    portée sur la prise en compte des contraintes de site pour le dimensionnement (environnement et
    exploitation) ;
   Les garanties apportées ;
   Les commodités/flexibilités d’exploitation des pontons et les opérations de maintenance à prévoir ;
   La qualité des moyens humains et matériels engagés pour la réalisation de la prestation. Une
    attention particulière sera apportée sur les qualifications, les références et les expériences des
    candidats ;
   La pertinence et la qualité générale du mémoire technique.


    ■    Contraintes d’exécution :
Le titulaire devra respecter les prescriptions du dossier réglementaire loi sur l’eau et notamment les
clauses inhérentes à la protection des mammifères marins.
Les entreprises devront prendre en considération l’ensemble des contraintes liées à l’exploitation de
l’ouvrage ou du port et les contraintes liées à l’environnement qui sont détaillées dans les CCTP de
chacun des lots.


    ■    Documents complémentaires pour le candidat sélectionné (à l’issue de la notification) :
Avant notification du contrat, l’attributaire doit fournir les documents suivants :

            Document                                                     Descriptif
Attestation d'assurances             Attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
IBAN-RIB                             Coordonnées bancaires (correspondant aux coordonnées bancaires
                                     renseignées à l’acte d’engagement)


    ■    Modification du groupement :

Le candidat peut demander à l'acheteur au cours de la consultation et avant signature du contrat,
l'autorisation de se constituer en groupement ou de modifier la composition de son groupement. Cette
autorisation est accordée par l'acheteur sous réserve que le groupement présente les capacités
économiques, financières, techniques et professionnelles requises et ne porte pas atteinte au principe
d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective.


    ■    Régularisation des propositions :

En cas de constatation que des pièces ou informations de candidature sont absentes ou incomplètes,
l'acheteur se réserve la possibilité de demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de
candidature.

L'acheteur se réserve la possibilité de demander aux candidats ayant remis une offre irrégulière de
régulariser leur proposition, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. Les justificatifs non
substantiels manquants devront alors être fournis dans le délai fixé par l'acheteur à défaut de quoi l'offre
du candidat sera définitivement rejetée. Cette régularisation ne peut avoir pour effet de modifier les
caractéristiques substantielles des offres.


    ■    Copie de sauvegarde :
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique.
La copie de sauvegarde n’est recevable que si elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la
remise des offres.


Consultation n°2026-43                    Règlement de la consultation                              10 / 16
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les cas suivants :
          -     La candidature et l’offre transmise par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;
          -     L'offre dématérialisée est parvenue incomplète ;
          -     La candidature est parvenue hors délai, à la condition que la transmission ait commencé
                avant la clôture de la remise ;
          -     Un programme informatique malveillant a été détecté dans l'offre du candidat.

Par ailleurs, lorsque le candidat ne peut matériellement transmettre des documents par voie
dématérialisée en raison d’une défaillance du portail, d’un problème de connexion à la plateforme ou
toute autre raison technique empêchant le dépôt des pièces, le candidat est autorisé à utiliser l'autre voie
de transmission prévue par le présent règlement, à savoir la transmission d’une copie de sauvegarde par
courrier électronique, postal ou dépôt contre récépissé au service de la commande publique.

Le candidat devra fournir la preuve de cette « défaillance » notamment par la transmission d’un justificatif
de la plateforme Megalis, qu’il transmettra au service de la commande publique.

Les candidats transmettent leur copie de sauvegarde :

   1. Sous pli portant la mention suivante :

                         « Extension du ponton du port de plaisance Alain Colas
                                             Marché n°2026-43 »

                                             « NE PAS OUVRIR »

          - Les plis contenant la copie de sauvegarde pourront être remis contre récépissé à l'adresse
            suivante :

                                Mairie de Dinard – Service commande publique
                                    47, Boulevard Féart - 35800 DINARD

              Durant les horaires d’ouverture de la Mairie :
                 • du lundi au jeudi de 8h30 à 12H30 et de 13h30 à 17 h30 ;
                 • le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

          - ou, s'ils sont envoyés par la poste, devront l'être à l'adresse ci-dessous :
                                               Mairie de Dinard
                                            Commande Publique
                                       47, Boulevard Féart - B.P 90136
                                               35800 DINARD
            par pli recommandé avec avis de réception postal.


   2. Aux adresses mails suivantes :

        karine.alsac@ville-dinard.fr et audrey.guerif@ville-dinard.fr

        L'objet du courrier électronique devra impérativement être intitulé :
                                        « Copie de sauvegarde
                         « Extension du ponton du port de plaisance Alain Colas
                                             Marché n°2026-43 »



4. JUGEMENT DES PROPOSITIONS
    ■    Critères de sélection des candidats :
Seules les candidatures comportant l’ensemble des documents et renseignements demandés seront
examinées.


Consultation n°2026-43                    Règlement de la consultation                             11 / 16
                             Critère                                                                  Complément
  1.          Capacités professionnelles et                         Capacités professionnelles et références similaires
              références similaires                                 présentées par le candidat
  2.          Capacités techniques nécessaires à                    Capacités techniques nécessaires à l’exécution du marché
              l’exécution du marché




       ■       Critères de jugement des offres :
Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants :

                                                                   Critères                                                Pondération
   1 – Valeur technique
              au regard du mémoire technique, dont :

              1.1 Chantier :
    .......
              a/ Appréhension des contraintes du chantier, organisation du chantier,
                 phasage des interventions, qualité de la réflexion sur le planning
                 Une attention particulière sera portée sur la prise en compte
                 des contraintes de l’opération et du chantier, des prescriptions
                 du CCTP, aux modes opératoires retenus/dispositions
                 prévues pour effectuer les prestations ...............................................15 %
              b/ Assurer la qualité avec le moins possible d’interférence sur
                 l’exploitation du port ............................................................................10 %

              1.2 Matériaux et équipements :
              a/ Pertinence, qualité des matériaux et équipements proposés ................6 %
                 Une attention particulière sera portée sur la prise en compte
                 des prescriptions du CCTP
                                                                                                                             60 %
              b/ Prise en compte des contraintes du site pour le dimensionnement
                 (environnement et exploitation) .............................................................4 %
              c/ Les garanties apportées.........................................................................4 %
              d/ Les commodités / flexibilités d’exploitation des pontons .......................4 %
              e/ Les opérations de maintenance à prévoir ..............................................2 %

              1.3 Moyens humains et matériels :
                 Une attention particulière sera portée sur les qualifications,
                 références et expériences des candidats
              a/ Qualité des moyens humains .................................................................5 %
              b/ Qualité des moyens matériels engagés .................................................5 %

              1.4 Mémoire technique :
              a/ Pertinence et qualité générale du mémoire technique ..........................5 %

   2 – Prix
       au regard du BPU et du DQE .........................................................................                  40 %




Consultation n°2026-43                                     Règlement de la consultation                                         12 / 16
      ■ Notation :
 Les éléments fournis par le candidat à l'appui de son offre (listés page 9 du présent document)
 permettront de procéder à l'analyse des offres, selon l'échelle de notation ci-dessous :

                           Notation        Notation            Notation            Notation            Notation            Notation
 Appréciation
                            sur 2           sur 4               sur 5               sur 6               sur 10              sur 15
Très satisfaisant         De 1,6 à 2      De 3,5 à 4           De 4,4 à 5           De 5 à 6           De 8 à 10          De 13 à 15
                           De 1,3 à                                                                                        De 11 à
  Satisfaisant               1,5
                                          De 3 à 3,4           De 4 à 4,3          De 4 à 4,9         De 6,5 à 7,9
                                                                                                                             12,9
    Passable              De 1 à 1,2      De 2 à 2,9           De 2 à 3,9          De 3 à 3,9          De 4 à 6,4         De 8 à 10,9
   Insuffisant            De 0 à 0,9      De 0 à 1,9           De 0 à 1,9          De 0 à 2,9          De 0 à 3,9          De 0 à 7,9


              Le prix sera noté de la façon suivante :

Après avoir exclu, le cas échéant, les offres non conformes, inacceptables ou inappropriées, le prix de
l'offre est noté proportionnellement à l'écart de prix entre la proposition la moins chère et la proposition la
plus élevée, selon la formule suivante :

                     Montant de l'offre la moins chère
Note = 40 x
                      Montant de l'offre considérée

La note totale est notée sur 100.
                  Montant de l'offre considérée
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur l’acte d’engagement,
prévaudront sur toute autre indication de l’offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en
conséquence. Les erreurs de multiplication ou d’addition qui seraient constatées dans ce détail estimatif
seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif
qui sera pris en compte.

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition
pour la mettre en concordance avec le prix indiqué sur l’acte d’engagement. En cas de refus, son offre
sera éliminée comme non cohérente.

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les
certificats demandés. Le délai imparti par la personne responsable du marché à l’attributaire pour remettre
ces documents sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 5 jours.


 Les offres sont rejetées sans être classées dans les cas suivants :
 Offre hors délai                 Lorsque le pli est reçu par l’acheteur après la date et l’heure limite fixées dans la consultation.
 Offre anormalement basse         Le prix est manifestement sous-évalué, de nature à compromettre la bonne exécution du contrat, et
                                  le fournisseur n’apporte pas de justification du prix, notamment au regard du mode de fabrication, de
                                  la solution technique, de l’originalité, de la réglementation applicable ou d’une aide d’Etat. L’offre est
                                  rejetée en l'absence de justifications suffisantes après demande adressée par l'acheteur.
 Offre inappropriée               L’offre est sans rapport avec les besoins ou exigences exprimés par l’acheteur.
 Offre irrégulière                L’offre ne respecte pas les exigences formulées pour la consultation, est incomplète ou méconnaît la
                                  législation applicable en matière sociale ou environnementale, malgré une éventuelle demande de
                                  régularisation ou négociation par l’acheteur.
 Offre inacceptable               Le prix excède les crédits budgétaires alloués par l’acheteur au contrat malgré une éventuelle
                                  demande de négociation.



      ■    Offres anormalement basses :
 Conformément aux articles R2152-3 à R2152-5 du Code de la commande publique, toute offre paraissant
 anormalement basse fera l'objet d'une demande de justification du prix ou des coûts proposés assortie
 d'un délai impératif de réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre
 sera soit maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.


 Consultation n°2026-43                           Règlement de la consultation                                              13 / 16
    ■    Négociations :

Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure proposition. L'acheteur se réserve la
possibilité d'engager des négociations dans les conditions suivantes :

Les négociations sont destinées à améliorer la performance technique et économique des offres initiales,
pour permettre de les adapter et dimensionner parfaitement aux besoins de l'acheteur. Les négociations
pourront porter sur les caractéristiques techniques et financières des offres, ou sur certaines dispositions
du cahier des charges. Elles ne pourront pas porter sur l'objet du contrat, ses caractéristiques
substantielles ni les critères d'attribution.

Les négociations seront engagées avec un, tout ou partie des candidats à l'issue de l'analyse des offres
initiales. Les candidats en seront avisés par écrit. Les négociations se dérouleront en autant de tours que
nécessaire.

Les négociations seront conduites dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et
de confidentialité des offres. Les négociations seront conduites de manière dématérialisée sur le profil
acheteur exclusivement. Les échanges résultant de la négociation seront formalisés par écrit. A
l'achèvement des négociations, les offres négociées feront l'objet d'un dernier classement.

Toutefois l'acheteur pourra attribuer le contrat sur la base des offres initiales sans négociation.




5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats font parvenir leur demande au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des plis
leurs questions par voie électronique sur le profil acheteur https://megalis.bretagne.bzh. La réponse est
adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres à tous les candidats ayant
téléchargé le dossier de consultation sous réserve d’avoir indiqué un courriel valide.


    ■    Renseignements techniques :
Les demandes de renseignements techniques ou opérationnels doivent être envoyées sur le profil
d’acheteur.


    ■    Renseignements administratifs
Correspondant :          Mme Karine ALSAC – Gestionnaire Commande publique
                         ou Mme Pascale BANNIER – Directrice de la Commande publique


    ■    Voies et délais de recours
Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants :

- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice
  Administrative) ;
- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l’avis
  d’attribution du contrat, ou, à défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de
  celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ;
- Recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4
  avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis
  d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat.




Consultation n°2026-43                    Règlement de la consultation                                14 / 16
Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à :

Tribunal Administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3, Contour de la Motte
35044 RENNES
Téléphone : 02 23 21 28 28
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Télécopie : 02 23 21 28 29
Site internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr/

Les demandes d'aide juridictionnelle doivent être remises ou envoyées à l'adresse suivante :

Tribunal de grande instance de Rennes
Cité judiciaire
BP 3127
35000 Rennes
Téléphone : 02 99 65 37 37


    ■    Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends ou Litiges
Conformément à l’article R2197-1, l’organe chargé des procédures de médiation est le :

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends ou Litiges relatifs aux marchés Publics :
CCIRA de Nantes
DREETS DES PAYS DE LA LOIRE
Immeuble Skyline
22 mail Pablo Picasso
BP24209
44042 NANTES cedex.1
Téléphone : 02 53 46 79 02
Courriel : paysdl.ccira@dreets.gouv.fr



Utilisation des données à caractère personnel fournies dans le cadre de la présente consultation : L'acheteur s'engage
à garantir la confidentialité des informations communiquées par les opérateurs économiques notamment en matière
industrielle et commerciale. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel du 27 avril 2016, les opérateurs économiques sont avisés que les données personnelles susceptibles d'être
contenues dans les informations collectées dans le cadre de la présente consultation sont exploitées uniquement à des fins de
vérification de conformité, d'analyse des candidatures et des offres présentées, de suivi et de traçabilité de la procédure.

Communication aux tiers : Les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les documents fournis dans le
cadre de la présente consultation ne seront jamais communiquées à des tiers non-habilités et hors des objectifs
précédemment rappelés.

Droits d'accès, de rectification, de suppression : Les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées
disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des informations qui les concernent, conformément au règlement
(UE) 2016/679. Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement de ces données. L'exercice de
ces droits ne peut être effectué en premier lieu qu'auprès du service acheteur visé au présent règlement de consultation, puis
si nécessaire auprès du délégué de la protection des données désigné par l'acheteur : ... ou enfin, directement auprès de la
CNIL (www.cnil.fr).

Durée de conservation des données personnelles : Les données personnelles sont conservées au même titre et
conditions d'archivage que celles prévues aux articles R2184-12 et R2184-13 du Code de la commande publique.

Informations de l'attributaire : Les informations concernant l'attributaire seront exploitées dans le cadre de l'exécution du
contrat afin de permettre le bon déroulement des prestations. Aucune donnée personnelle ne sera contenue dans les
informations faisant l'objet de prescriptions à l'égard de l'acheteur en matière de communication et mise à disposition
publiques découlant de la réglementation applicable.

Réutilisation des données : L'acheteur attire l'attention des candidats sur le fait que les adresses électroniques et
coordonnées renseignées par ceux-ci pourront être utilisées par l'acheteur à des fins de prospection et d'actions de sourcing.




Consultation n°2026-43                           Règlement de la consultation                                         15 / 16
     Documents et liens utiles (versions en vigueur à la date du lancement de la consultation) :
      Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
      Formulaires candidats (DAJ)
      Médiateur des entreprises
      CCAG Travaux du 30 mars 2021




Consultation n°2026-43                       Règlement de la consultation                          16 / 16


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.