Annexe

2026EGTND0615_PGC_SPS.pdf · 12 105 mots · du marché « Aménagement des routes départementales RD85F Avenue du 1er Mai et RD81 Avenue Julian Grimau à Tarnos (40) : création… », dossier de consultation officiel.

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

_______________________________________________________________________

COMMUNE DE TARNOS (40)

Aménagement des RD85F Avenue du 1er Mai
et RD81 Avenue Julian Grimau
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

PLAN GENERAL DE COORDINNATION EN MATIERE DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
_______________________________________________________________________

Affaire N°: 2026EGTND0615 - Commune TARNOS - Aménagement voie verte et sécurisation RD85F et RD81 en agglomération
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

SOMMAIRE
1. PREAMBULE....................................................................................................................................................................... 6
1.1. Dispositions réglementaires et législatives ....................................................................................................................... 6
2.
DECLARATION PREALABLE. ........................................................................................................................................................ 8
2.1. ............................................................................................................................. 8
2.2. Présentation des intervenants .......................................................................................................................................... 8
2.2.1. ............................................................................................................................................. 8
2.2.2. Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) ........................................................................................... 8
2.3. ...................................................................................................................................................... 9
2.4. Allotissement et Intervenants au titre du présent marché ............................................................................................... 9
2.5. Calendrier des travaux ...................................................................................................................................................... 9
2.6. Effectif prévisible des travailleurs appelés à intervenir sur le chantier ............................................................................ 9
2.7. ................................................................................................................................................... 9
2.8. Autorisations ou Demandes administratives .................................................................................................................. 10
2.8.1. Permis de construire .................................................................................................................................................. 10
2.8.2. Aux entreprises, ......................................................................................................................................................... 10
2.8.3. Agrément des sous-traitants ...................................................................................................................................... 10
3.
EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR. ..................................................................................................................... 11
3.1. Calendrier général des travaux ....................................................................................................................................... 11
3.2. Phasage des travaux........................................................................................................................................................ 11
3.3. Installations de chantier .................................................................................................................................................. 11
3.3.1. Cantonnements .......................................................................................................................................................... 11
3.3.2. Clôtures de chantier ................................................................................................................................................... 11
3.4. ....................................................................................................................................... 11
3.4.1. Accès piétons ............................................................................................................................................................. 12
3.4.2. Travaux sous circulation de chantier ......................................................................................................................... 12
3.4.3. ..................................................................................................................................... 12
3.4.4. Identification du personnel ........................................................................................................................................ 13
3.4.5. Zone de stationnement .............................................................................................................................................. 13
3.4.6. Logistique de chantier ................................................................................................................................................ 13
3.4.7. Travailleurs étrangers ................................................................................................................................................ 13
3.4.8. Personnel intérimaire ................................................................................................................................................ 13
3.5. Travaux préparatoires ..................................................................................................................................................... 14
3.6. Concessionnaires ............................................................................................................................................................ 14
4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE ET LES SUJETIONS
QUI EN DECOULENT ................................................................................................................................................................. 15
4.1. Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales (Article 4532-44-3°a) ............................. 15
4.1.1. Plan de circulation. ..................................................................................................................................................... 15
4.1.2. Les circulations piétonnes destinées aux personnels. ............................................................................................... 15

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 2 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

4.1.3. Circulation des véhicules de chantier. ....................................................................................................................... 15
4.1.4. Gestion du trafic......................................................................................................................................................... 16
4.1.5. La signalisation et l'éclairage...................................................................................................................................... 16
4.2.
des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles (Article
4532-44-2°b) ................................................................................................................................................................................. 16
4.2.1. Moyens de levage. ..................................................................................................................................................... 16
4.2.2. Elingage ...................................................................................................................................................................... 16
4.2.3. Manutentions des charges et travaux en hauteur. .................................................................................................... 16
4.2.4. Autorisations de conduite. ......................................................................................................................................... 16
4.3.
de matières ou substances dangereuses (Article 4532-44-3°c) ................................................................................................... 17
4.3.1. Lieu de stockage rétrocédé, hors emprise du chantier .............................................................................................. 17
4.3.2. Stockage sur la Base vie ou les containers ................................................................................................................. 18
4.3.3. Produits et matériaux dangereux............................................................................................................................... 18
4.3.4. Stockage des déchets et des gravats.......................................................................................................................... 18
4.3.5. Produits pétroliers ..................................................................................................................................................... 18
4.3.6. Risque Incendie .......................................................................................................................................................... 18
4.4. (Article 4532-44-3°d) ............. 19
4.4.1. Evacuation des gravats............................................................................................................................................... 19
4.4.2. Nettoyage des abords et des sorties du chantier. ..................................................................................................... 19
4.5. (Article 4532-44-3°e)........................................................ 19
4.5.1. Mesures de sauvegarde en cas de carence. ............................................................................................................... 19
4.6. (Article 4532-44-
3°f) 19
4.6.1. Protections collectives ............................................................................................................................................... 19
4.6.2. Protection des points singuliers ................................................................................................................................. 20
4.6.3. Harmonisation des dispositifs de sécurité ................................................................................................................. 20
4.6.4. Protections individuelles ............................................................................................................................................ 20
4.6.5. Utilisation des accès provisoires ................................................................................................................................ 21
4.6.6. Installations électriques ............................................................................................................................................. 21
4.6.7. Installations électriques du chantier .......................................................................................................................... 21
4.6.8. Eclairage de chantier .................................................................................................................................................. 21
4.7. (Article 4532-44-3°g) .................................................................... 22
4.7.1. Planification ............................................................................................................................................................... 22
4.7.2. Dispositions pour interdire les travaux superposés et pour prévenir les risques dus aux chutes d'objet ................. 22
4.7.3. Dispositions pour éviter la coactivité lors de la réalisation de travaux présentant un risque spécifique .................. 23
4.8. Mise en commun de moyens .......................................................................................................................................... 23
4.9. Risques majeurs dus à la Coactivité ................................................................................................................................ 23
4.10. Mesures préventives par type de travaux ...................................................................................................................... 26
4.10.1. Travaux électriques .................................................................................................................................................... 26
4.10.2. Travaux produisant du bruit et des vibrations ........................................................................................................... 26
4.10.3. Travaux de terrassement ........................................................................................................................................... 26
Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 3 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

4.11. Equipements de protection individuelle du personnel ................................................................................................... 27
5.
PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER. ................................................................................................................... 28
5.1. Autres chantiers à prévoir ............................................................................................................................................... 28
5.2. Activités limitrophes ....................................................................................................................................................... 28
5.3. Dispositions à prendre .................................................................................................................................................... 28
6.

............................................................................................................................................................................. 29
6.1. .......................................................................................................................................................... 29
6.2. Services Publics ............................................................................................................................................................... 29
6.3. Organismes officiels de prévention ................................................................................................................................ 29
6.4. ............................................................................................................................... 30
6.4.1. Téléphone de secours ................................................................................................................................................ 30
6.4.2. Moyens de communication ....................................................................................................................................... 30
6.4.3. Plan de secours .......................................................................................................................................................... 30
6.4.4. Signalisation ............................................................................................................................................................... 30
6.5. Les mesures propres à chaque Entreprise ...................................................................................................................... 31
6.5.1. Sauveteurs secouristes du travail .............................................................................................................................. 31
6.5.2. Moyens de première intervention ............................................................................................................................. 31
6.5.3. Travail isolé ................................................................................................................................................................ 31
6.6. Protection contre l'incendie ............................................................................................................................................ 31
6.6.1. Interdiction de fumer ................................................................................................................................................. 32
7. ......................................................................................... 34
8. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. ..... 36
8.1. Toutes entreprises .......................................................................................................................................................... 36
8.1.1. Inspection commune ................................................................................................................................................. 36
8.1.2. Mise à disposition des Documents ............................................................................................................................ 36
8.1.3. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). ............................................................................ 36
8.2. Entreprise Titulaire .......................................................................................................................................................... 37
8.2.1. Encadrement. ............................................................................................................................................................. 37
8.2.2. Travailleurs étrangers ................................................................................................................................................ 37
8.2.3. Sous-traitants ............................................................................................................................................................. 37
8.3. Travailleurs indépendants ............................................................................................................................................... 38
8.4. Personnels intérimaires .................................................................................................................................................. 38
8.5. ........................................................................................... 38
8.6. Pénalités .......................................................................................................................................................................... 39
8.7. ...................................................................................................................................................... 39
9. DOSSIER D'INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE ............................................................................................ 40
10. ANNEXES. ........................................................................................................................................................................ 41
10.1. (intégrée, plus haut, dans le PGC) ......................................... 41
10.2. ANNEXE 2 : Exemple de trame de PPSPS ........................................................................................................................ 41

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 4 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Evolution du PGCSPS

Indice Date Objet - Commentaires Rédacteur

A 20/10/2025 Établissement initial Sandrine Morandini
Phase CONCEPTION
Phase REALISATION

Rappel des principales abréviations utilisées :

MO ou MOA : DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
MOE : DHOL :
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières DICT :
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières DIUO :
CCTC : Cahier des Clauses Techniques Communes PGCSPS : Plan Général de Coordination, de Sécurité et de
CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales Protection de la Santé
CISSCT : Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des PGP : Principes Généraux de Prévention
Conditions de Travail PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
CSPS : Coordonnateur sécurité et protection de la santé MCA :
TCE : AIPR :

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 5 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

1. PREAMBULE

Le présent Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) a été établi par le
Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé pendant la phase conception de l'opération en application des textes
suivants :
Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993,
Décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994,
Décret n° 95-607 et 95-608 du 06 Mai 1995,
Arrêté du 25 Février 2003 relatif à la liste des travaux à risques particuliers,
Arrêtés et circulaires en vigueur à la date d'établissement du présent PGCSPS,

Ce PGCSPS est fondé sur les Principes Généraux de Prévention (PGP) :
1. Eviter les risques,
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3. Combattre les risques à la source,
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des
équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone
et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
6. Remplacer ce qui est dangereux, par ce qui n'est pas dangereux, ou par ce qui est moins dangereux,
7. Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
8. Prendre des mesures de protection collective, en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9. Donner des instructions appropriées aux travailleurs.
es aux
entrepreneurs

Le PGCSPS constitue une pièce contractuelle du marché. Les éléments du PGCSPS ont forces de données de base pour les
Entreprises et leurs Sous-traitants ou Travailleurs Indépendants éventuels.
Celles-

ents
o -
traitants éventuels.

-
responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations
de bâtiment et de génie civil.

1.1. Dispositions réglementaires et législatives

Les entreprises qui seront appelées à travailler sur le chantier sont informées que ce chantier est soumis aux dispositions légales
créées par le Décret du 8 janvier 1965, la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 et les Décrets n°94-1159 du 26 décembre 1994 et
n°95- et
modificatif n°2004-924 du 1er septembre 2004

Les entreprises retenues et agréées pour ce projet sont donc réputées connaître ces règlements et devront avant leur intervention
sur le chantier, et après les confirmations de commande de travaux, rédiger un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé dès lors qu'elles entreront dans le cadre des dispositions du décret.

Le PGCSPS définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents
intervenants sur le chantier.
Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 6 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Celui-ci intégrera, en les harmonisant, les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui devront être remis
par les Entreprises intervenantes et leurs sous-traitants (Art. R 4532-58 à R4532-66 du Code du Travail), après inspection
commune avec le Coordonnateur (Art. R 4532-14 du Code du Travail), et selon le canevas du « cadre type de PPSPS » (Annexé au
présent PGCSPS)

énétrer

Article L4744-5 du code du travail
Le fait pour l'entrepreneur de ne pas remettre au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs prévu à l'Article L4532-

-traitants éventuels les dispositions
du présent Plan Général de coordination.

En aucun cas, le présent Plan général de Coordination ne saurait dégager chaque Entrepreneur de ses responsabilités, notamment

Pour des impératifs de sécurité, le Coordonnateur sécurité se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent Plan Général
de coordination. Les modifications et/ou adjonctions seront immédiatement portées à la connaissance des entreprises et
applic t
pération.

Chaque entreprise intervenante sera responsable auprès de son personnel de la diffusion des règles ou consignes résultant du
Plan Général de Coordination. Il remettra également à chacun de ses sous-traitants, un exemplaire du Plan Général de
nt

Les entreprises feront une analyse complète et approfondie des risques

Chaque mesure de prévention retenue s'attachera notamment à répondre aux critères énoncés ci-dessous :
Répondre à un risque clairement identifié,
Supprimer ou diminuer au maximum ce risque,
Eviter de déplacer ce risque,
Apporter une solution durable dans le temps,
Faciliter l'intervention du personnel,

ces protections collectives provisoires génère des risques supérieurs à la phase de travail à accomplir.

rée
détermi
renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 7 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

2.
NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE.

2.1.

RD 85 F et 81
40 TARNOS

Ce projet concerne la sécurisation des RD n° 85F et 81 de la commune de TARNOS

2.2. Présentation des intervenants

2.2.1. (MOA)

Département des LANDES
23, rue Victor Hugo MOA Stéphanie TOUREILLE 05 58 91 53 54 Stephanie.toureille@landes.fr
40000 MONT DE MARSAN

Service Etudes et Grands
Travaux Neufs Hervé CARRERE 05 58 91 53 54 Herve.carrere@landes.fr
242, Bd Saint-Vincent-de-Paul
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

2.2.2. Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)

Assistante Commerciale Jessica POLFER 06 67 14 60 42 Jessica.polfer@becs.fr
B.E.C.S.
3, rue du golf Parc Innolin CSPS Titulaire Sandrine Morandini 06 85 48 82 60 Sandrine.morandini@becs.fr
33701 MERIGNAC CEDEX
CSPS Suppléant Xavier Ancelle Hansen 06 98 05 04 52 xavier.ancellehansen@becs.fr

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 8 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

2.3. (MOE)

Direction Générale Adjointe Hervé CARRERE
MOE Etudes 05 58 91 53 54 herve.carrere@landes.fr
Transitions Écologique
A renseigner
Énergétique et Mobilités MOE
ultérieurement
Direction des Mobilités et
Infrastructures MOE Travaux Eric BAUMIER 05 58 41 15 20 eric.baumier@landes.fr

2.4. Allotissement et Intervenants au titre du présent marché

Lot Désignation Entreprise Contact Tel Mail
VRD
1 A renseigner ultérieurement

2.5. Calendrier des travaux

Période de préparation : 1 mois
Démarrage prévisionnel : A déterminer ultérieurement
: 5 mois

.
Elle indiquera les effectifs prévisionnels en bas du planning, et ce pour chaque période remarquable ou phase de chantier.

2.6. Effectif prévisible des travailleurs appelés à intervenir sur le chantier

: 1
Nombre de travailleurs appelés à intervenir sur le chantier :
Effectif moyen estimé à : 6 compagnons
Effectif de pointe estimé à : 10 compagnons
360 hommes / jour

Cet article pourra être renseigné au fur et à mesure de l'opération suivant les indications des différents intervenants.

2.7.

: 3ème catégorie

Première catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail, opérations de plus de 10 000 hommes-jour (soit plus de 80 000 h ou environ 4 M
,
Deuxième catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ne
relevant pas de la première catégorie, opération de plus de 500 hommes-jour (soit 4 000 h ou environ 300
ou chantier de 30 jours avec un effectif en pointe supérieur à 20 salariés,
Troisième catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination simplifié en
application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième
catégorie.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 9 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Autorisations ou Demandes administratives

2.7.1. Permis de construire

La construction est soumise à un permis de construire : N°

2.7.2. Aux entreprises,

Déclaration d'ouverture de chantier : la déclaration préalable du maître d'ouvrage, citée ci-avant, ne dispense pas les entreprises

disponible à l'OPPBTP et au service de la CRAM).

Demande de Travaux
un Plan des réseaux. (Classes A, B et C avec précaution)
Ces déclarations ne dispensent pas chaque entreprise de transmettre aux organismes de prévention, « la
» qui lui incombe, (imprimé n° S.6206 INRS) aux concessionnaires concernés,
« » (DICT),
En plus des arrêtés connus, prendre en compte le dernier arrêté en vigueur du 27 Décembre 2016 portant
approbation des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement et modification
de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux. (Procédure de DICT complémentaire
en Annexe du PGC)
chaque entreprise y compris sous-traitant fera son affaire de toutes les demandes
administratives nécessaires à la bonne exécution de ses travaux, à savoir : permission de voirie, autorisation de police pour la
circulation des camions, implantation de chantier et, d'une manière générale, toutes les obligations et démarches imposées par
les différentes administrations et nécessaires à la réalisation des travaux.

2.7.3. Agrément des sous-traitants

-traitants quelques soient leurs rangs.

Rappel législatif (article L8241-1du code du travail) : toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main-
-
dispositions du Livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code, relatives au travail temporaire.

-
traitant -
9, R4532-56, R4532-57, R4532-60).

faire
appel dans le but de sous-traiter une partie de son marché.

-
sous-traitant).

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 10 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

3.1. Calendrier général des travaux

Le démarrage des travaux est prévu pour : A déterminer ultérieurement

3.2. Phasage des travaux

1 Phase de travaux A déterminer ultérieurement

3.3. Installations de chantier

3.3.1. Cantonnements

« VRD» mettra en place les installations de chantier
;

3.3.2. Clôtures de chantier

VRD» mettra en place des clôtures basses
fin du chantier. Des portails et des portes fermant à clé seront mis en place pour le passage des véhicules et des piétons.
Les clôtures seront complétées et adaptées à l'avancement du chantier pour que le chantier et la base vie soient toujours
parfaitement clos et indépendants.
Sur les clôtures de chantier, des panneaux doivent être mis en place indiquant à minima :
Chantier interdit au public et Port du casque obligatoire

stabilisation seront liés au vent, à la nature du terrain . Ils seront

Le titulaire mettra en place et entretiendra les signalisations et protections nécessaires au droit des accès aménagés ainsi que
dans les zones présentant des risques de chute.
Toutes les circulations piétons seront séparées des circulations véhicules et engins.

Nota :
chantier, elle aura à sa charge :
La mise en place du cantonnement pour son personnel

bloc

La mise en sécurité du site vis-à-vis des tiers pendant son intervention.
La sécurisation de sa zone de travaux par la mise en place de clôtures.

3.4.

de
productivité, de qualité et de sécurité.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 11 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Quel que soit la durée du chantier, prévoir un positionnement judicieux des installations et accès mais aussi des aires de
stationnement, de stockage si elles sont nécessaires, facilite la réalisation, la bonne tenue du chantier et des voiries du domaine
public.
Les Entreprises doivent se conformer aux réglementations de circulation en vigueur et aux recommandations des Services

se fera par la RD 85F et RD 81.
Les accès au chantier seront parfaitement signalés et balisés par VRD ».

Signalisation routière adéquate et réglementaire
Les entreprises devront impérativement respecter les accès de chantier véhicules.

devra être e
-ci sera diffusé
à toutes les entreprises intervenant sur le chantier pour informations et prise en compte ; les entreprises devront exprimer

3.4.1. Accès piétons

sera déterminé en réunion préparatoire.

Les différents accès ainsi que le dévoiement en sécurité des circulations piétonnes seront assurés en permanence et ce,
pendant la durée des travaux du chantier.

3.4.2. Travaux sous circulation de chantier

préparation.
Toute signalisation verticale éventuelle sera fixée sur poteaux ou pieds lestés.
es
publics.

3.4.3.

L'accès au chantier est strictement limité aux personnes autorisées.
Toutes les personnes appelées à accéder au chantier ont obligation de porter au minimum les protections individuelles
suivantes :
Casque.
Chaussures de sécurité.
Casques anti-bruit.
Gilet de sécurité haute visibilité.

Aptitude médicale
Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 12 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

ales

Ces dispositions concernent plus particulièrement :
Les opérateurs sur sites pollués ;
Les aptitudes à la conduite des engins mécaniques ;
Les habilitations spécifiques (électriques, travail sur conducteur sous tension).

de chaque ouvrier.

Formation à la sécurité
eçu
une formation à la sécurité à savoir :
Attitude vis-à-vis du danger ;
Attitude vis-à-
Information sur ses obligations de respect des consignes de sécurité. (PPSPS)

3.4.4. Identification du personnel

Tous les intervenants, y compris les sous-traitants, les travailleurs indépendants, les compagnons, etc., doivent être
identifiables sur le chantier par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les vêtements, des badges ou avec
le nom de l'entreprise sur les vêtements de travail ou autre.
Le registre du personnel doit être disponible en permanence sur le chantier, il est tenu et mis à jour dans son intégralité par

À tout moment, le coordonnateur SPS doit pouvoir consulter la liste des entreprises et du personnel présent sur le chantier

3.4.5. Zone de stationnement

3.4.6. Logistique de chantier

Non organisée

3.4.7. Travailleurs étrangers

communiquer clairement sur les problèmes de sécurité qui demandent une réactivité immédiate.

3.4.8. Personnel intérimaire

Que le personnel soit apte à effectuer le travail auquel il est affecté,

Que le salarié soit en règle (carte de travail, carte de séjour, etc.),

Que le salarié a reçu une formation renforcée pratique et appropriée en matière de sécurité.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 13 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

3.5. Travaux préparatoires

VRD » réalisera pendant la phase préparatoire de ses travaux :
Le dévoiement des piétons avec création de passages cloutés provisoires,
Les accès au chantier (véhicules, piétons et secours),

Le balisage lumineux sur les clôtures

Etc.,

3.6. Concessionnaires

Réglementation DT-DICT :
Cette opération est soumise au décret n°2011-
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dit décret DT-DICT qui a été publié le 7 octobre 2011 avec arrêté
pplication du 15 février 2012
Ce décret abroge et remplace le décret DR-DICT du 14 octobre 1991. Il fixe de nouvelles règles et obligations applicables aux

1. Toutes les personnes intervenant à proximité de réseaux sensibles, pour le compte de l'entreprise comme encadrant,
conducteur de travaux ou conducteur des engins dont la liste figure à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 Février 2012, doivent disposer
d'une autorisation d'intervention à proximité de réseaux en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par l'employeur
conformément aux dispositions et selon les conditions précisées dans l'article 21 de l'arrêté du 15 Février 2012 et de son annexe
N°5. Cette autorisation devra être tenue à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale ainsi que des agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du CHSCT concerné et du responsable du projet
ou de son CSPS.

2. L'entreprise ne subira aucun préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II de l'article
R554-28 du code de l'environnement, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et
non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont
la position exacte s'écarterait des données de localisation qui lui ont été fournies par l'exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une
distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision du réseau. Cette clause ne s'applique pas aux travaux
d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23 28 du code de l'environnement.

3. Les travaux ne pourront pas commencer sans l'obtention préalable des récépissés des DICT. Ces récépissés devront être
disponibles en permanence sur le chantier.

4. L'entreprise ne subira aucun préjudice en cas de retard ou d'arrêt de travaux dû au défaut de réponse de l'exploitant à une
DICT ou son renouvellement, 2 jours après relance écrite de l'entreprise.

5. Les interventions à proximité de réseaux sensibles devront respecter les précautions spécifiques précisées par l'exploitant ou
à défaut, les prescriptions et recommandations techniques fixées par le guide technique prévu par l'article R554-29 du code de
l'environnement.

6. Dès le début du chantier l'entreprise procédera au marquage ou piquetage des réseaux conformément aux dispositions de
l'article R554-27 du code de l'environnement et assurera le maintien en bon état ce marquage ou piquetage pendant toute la
durée du chantier.

7. En cas d'endommagement de réseaux, l'entreprise devra : prévenir dans les plus brefs délais les services de secours, prévenir
l'exploitant du réseau concerné endommagé, même si cet endommagement est superficiel ou s'il s'agit d'un simple déplacement
de plus de 10 cm, établir un constat contradictoire entre l'exploitant selon le modèle disponible sur le site de téléservice.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 14 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE
SECURITE ET DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT

à
rnir et

À tout moment, et quels que soient les impératifs des plannings de travaux, la prévention pour la Sécurité et la Santé est
prioritaire par rapport à tout autre travail.

4.1. Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales (Article 4532-44-3°a)

4.1.1. Plan de circulation.

Un plan de circulation sera établi par VRD »

Sur ce plan doit figurer à minima :
,
Les zones de stockage et de stationnement,
,
Le ou les points d'entrée / sortie du chantier,
,
Les cheminements piétons,
Les équipements dédiés au déchargement,
Les cantonnements,
Les emplacements des bennes à gravats sélectives,
Les points de rassemblement secours,

Ce plan sera communiqué à toutes les entreprises intervenantes sur le site, pour intégration dans leur PPSPS.

4.1.2. Les circulations piétonnes destinées aux personnels.

Les cheminements à utiliser par le personnel des différentes entreprises pour se rendre aux cantonnements et à leurs postes
de travail sont réalisés en respectant les points suivants :
Eclairage général des zones ou les personnels sont amenés à cheminer,
Marquage et éclairage des passages piétons,

Durant les périodes de gel, prendra les dispositions pour limiter les risques de
chutes et de glissades sur l'ensemble des accès,
Les cheminements des ouvriers seront séparés des cheminements de circulation des engins.
Les cheminements piétons doivent être prévus et sécurisés en tous points, ces derniers sont séparés par des éléments en

En particulier, la séparation des flux engins/piétons devront se faire par des éléments adaptés et sécurisants.

4.1.3. Circulation des véhicules de chantier.

du guidage des véhicules.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 15 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

s
et du chantier. (Signalisation appropriée, dévoiement fléché)
Les entreprises devront respecter le code de la route.
Les ceintures de sécurité sont utilisées en toute circonstance que ce soit pour les VL ou PL ou engins de chantier.

4.1.4. Gestion du trafic.

La gestion du trafic est confiée à VRD » qui mettra en place un responsable trafic et qui organisera
era au
contrôle d'accès au chantier.

titulaire du lot « VRD ».
Priorité donnée aux véhicules VL et PL sur les engins de chantier.

4.1.5. La signalisation et l'éclairage.

faire installer, toutes clôtures, éclairages et dispositifs supplémentaires qu'ils jugeraient nécessaires, pour la sécurité des
ouvriers.

4.2. Conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui

limitation du recours aux manutentions manuelles (Article 4532-44-2°b)

4.2.1. Moyens de levage.

Sans Objet

4.2.2. Elingage

Sans Objet

4.2.3. Manutentions des charges et travaux en hauteur.

on
des protections collectives fera partie de la préfabrication dans la mesure du possible.
ion,
pour réduire autant que possible les manutentions manuelles de matériaux et de matériels, et réduire ainsi les risques de
chutes ou de heurts de ces matériaux et matériels (Code du travail, art. R4541-1 et suivants).
Toutefois, lorsque la nécessité de celle-ci ne peut être évitée, en raison de la configuration des lieux ou cette manutention est

en
Les mesures prises pour limiter le recours aux manutentions manuelles, seront décrites dans le PPSPS de chaque entreprise.
Les matériels et accessoires de manutention sont détaillés dans le PPSPS de l'entreprise.

4.2.4. Autorisations de conduite.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 16 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

correspondant à la catégorie du véhicule
suivant la recommandation n° 135 adoptée par le CNT - BTP (application de la recommandation R 372 à
partir du 1 janvier 1997).
Les chefs d'entreprises doivent établir et délivrer une autorisation de conduite des engins de chantier à tout
conducteur après s'être assuré qu'il est apte médicalement et qu'il est titulaire d'un CACES pour la ou les
catégories d'engins concernés ou d'un diplôme.
Les autorisations de conduite devront pouvoirs êtres consultable à tout moment par le Coordonnateur SPS de l'opération et
par les services de prévention.

Entreprises de travail temporaire :
Si une entreprise fait appel à du personnel intérimaire pour des conduites d'engin, il appartient :
Au chef d'établissement de l'entreprise de travail temporaire de mettre à disposition de l'entreprise
utilisatrice un conducteur reconnu apte médicalement et titulaire du CACES pour la catégorie d'engins
concernée.
A l'entreprise utilisatrice de s'assurer que le conducteur d'engin mis à sa disposition est reconnu apte

propres aux sites et aux travaux à effectuer, de lui délivrer une autorisation de conduite, pour la durée de
la mission.

Location d'engins avec opérateur :
Il appartient à l'entreprise utilisatrice de s'assurer que le conducteur est bien titulaire d'une autorisation de conduite délivrée
par son employeur, et après information du conducteur sur les risques spécifiques liés au chantier, de lui délivrer une
autorisation de conduite pour la durée de la mission.

4.3.
(Article 4532-44-3°c)

Afin de ne pas encombrer inutilement le chantier, les approvisionnements seront cadencés en fonction des besoins à court
terme.
Les zones de stockage devront figurer sur le plan d'installation de chantier. La configuration définitive de ces zones sera étudiée

Règles Générales :

détériorées, dont la stabilité est compromise.
Affecter des passages matérialisés pour les piétons entre chacun des stockages différents

est clair et entretenu.
Organiser le stockage pour permettre, le cas échéant, la reprise en sécurité de colis unitaires à la main (hauteur de la pile,
accès tout autour de la charge, etc.).
Ne pas superposer les palettes au risque de créer un effondrement.

Lester tous stockage volatile (attention au vent important sur le chantier).

4.3.1. Lieu de stockage rétrocédé, hors emprise du chantier

Les lieux de stockage seront clos et présenteront le même degré de sécurité que sur le chantier.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 17 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

4.3.2. Stockage sur la Base vie ou les containers

Le survol de la base vie en activité est interdit.
au

Pas de stockage supérieur à 1,50 m. (élingage uniquement de plain-pied)
-corps.
Le stockage sur les containers doit être sécurisé par des garde-corps et un accès adéquat et sécurisé doit être aménagé. De
manière générale, il est préférable de ne pas avoir recours au stockage sur containers.

4.3.3. Produits et matériaux dangereux

Dans le cas de stockage de produits inflammables, dangereux ou polluants, des mesures particulières sont à prendre et doivent
figurer dans le PPSPS de l'entreprise utilisatrice. Les aménagements nécessaires à la réalisation de ces aires et la libération des

Les dépôts et zones de stockage de produits dangereux inflammables ou combustibles doivent être signalés en permanence
(à charge de l'entreprise qui effectue le stockage).
En fonction des fiches de données de sécurité des produits employés, les entreprises indiqueront dans leur PPSPS les
dispositions prises pour le stockage, (emplacement, ventilation, signalisation, etc.).
s
concernés.
Les déchets, matériaux tels que : matériaux contaminés, produits chimiques, etc., doivent être stockés et enlevés séparément
si nécessaire suivant la réglementation en vigueur (classe de décharge, recyclage).

4.3.4. Stockage des déchets et des gravats

Sans Objet

4.3.5. Produits pétroliers

Le stockage des hydrocarbures est interdit en dehors des zones spécialement aménagées suivant les réglementations et
recommandations existantes.
,

4.3.6. Risque Incendie

Les travaux exécutés dans des zones de végétation sèche ou présentant des risques de départ de feux (prairie, bois, champs
cte au
moment du chantier. Il sera notamment pris en compte :
-
- Travaux de tronçonnage, de sciage, de découpe
- Travaux de terrassement ou démolition
- Travaux de soudage
-
De plus, il est interdit de fumer dans ces zones

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 18 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

4.4. (Article 4532-
44-3°d)

Il est interdit de brûler des déchets sur le chantier.

4.4.1. Evacuation des gravats.

Le transport des gravois du poste de travail aux bennes doit être effectué quotidiennement.

Chaque Entreprise doit veiller à la bonne tenue du chantier et veiller à évacuer quotidiennement ses déchets et gravats du
chantier et en particulier :
Ses ordures ménagères (DMA),

Ses déchets industriels spéciaux (DIS),
Les excédents de matériaux commandés,
Nettoyer ses postes de travail quotidiennement.

4.4.2. Nettoyage des abords et des sorties du chantier.

Les abords et les sorties du chantier doivent être maintenus dans un état de parfaite propreté.
Les entreprises veilleront tout particulièrement à ce que les camions soient munis de bâches ou filets pour l'évacuation des
gravats et ce dès la sortie des emprises.
Il est entendu que les Entreprises restent seules responsables des dommages et accidents occasionnés par des projections de
solides ou de liquides et par chutes de tous matériels ou matériaux dans et hors emprise chantier.

4.5. (Article 4532-44-3°e)

L'entreprise doit faire appel à des Sociétés compétentes pour l'évacuation et l'élimination des matières dangereuses.
Le Coordonnateur SPS doit pouvoir consulter sur simple demande les justificatifs et certificats d'élimination des produits
dangereux.

4.5.1. Mesures de sauvegarde en cas de carence.

faire effectuer ces nettoyages dans un délai à sa convenance et demander l'intervention d'entreprises spécialisées aux frais et
risque

Il est impératif de sensibiliser et former le personnel à la gestion et au tri des déchets.

4.6.
générale (Article 4532-44-3°f)

4.6.1. Protections collectives

Chaque Entreprise intervenante sur le site est responsable de la sécurité de ses salariés.
La mise en commun des protections est à privilégier.
Les protections seront laissées en place pour les travaux tant que le risque perdure.
Tout au long du chantier, la mise en place et le maintien des protections collectives (PC) contre les chutes de hauteur lors des
circulations horizontales et verticales et lors de travaux à proximité du vide, est IMPÉRATIF.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 19 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

, où un intervenant va circuler ou travailler, doivent être sécurisées par une
protection collective pour empêcher les chutes de hauteur. Au minimum, par un garde-
sous-
,

responsable de sa mise en place.
Les dispositifs de protections provisoires installés doivent permettre la pose des matériels définitifs sans qu'ils soient déposés.
En cas d'impossibilité technique, l'entreprise intervenante installera sa propre protection collective avant la dépose des garde-
corps provisoires.
Des règles pourront être établies pour permettre aux entreprises de ne pas intervenir tant que les protections collectives sont

uvre.
-ci constituent

SPS se réservent le droit, en cas de défaillance d'une ou plusieurs entreprises, de faire
appel à une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais des entreprises défaillantes.

4.6.2. Protection des points singuliers

Les protections
s-ci ne peuvent pas entraîner des risques pour la sécurité des personnes ou
la circulation des véhicules et engins.
Le balisage doit être effectué en fonction du degré du risque. La rubalise ne protège pas contre les risques. (De manière
générale, sont utilisation est déconseillée)
:
Poussières : Captation à la source /Confinement / Arrosage
Bruit / Vibration : solution anti-vibratile / caissons insonorisé / changement de matériel
Chute de hauteur ou matériaux : Protections collectives rigide, Filets petites et grande maille
: Appareillage électrique /captation à la source / Filtre à particule
Produits chimiques : (avec pictogramme danger) respect des fiches de données de sécurité (FDS), captation
à la source.

4.6.3. Harmonisation des dispositifs de sécurité

De manière à éviter une dépose anticipée des protections collectives, les entreprises devront installer leurs différents
dispositifs de sécurité (Garde-
opératoire

4.6.4. Protections individuelles

Les responsables des Entreprises :
Mettront à la disposition de leur personnel, les équipements et les protections individuelles normalisées et adaptées aux types
de tâches à exécuter ou à la situation de l'intervention.
Feront en sorte que leurs salariés portent bien leurs EPI sur le chantier.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 20 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

4.6.5. Utilisation des accès provisoires

VRD » prévoira des prestations

trafics)

provisoire adaptés et sécurisants devront être mis en place.
t
interdit.
En cas de travaux dans une circulation commune, celle-ci doit être condamné et signalé.

4.6.6. Installations électriques

Respect du décret du 14 novembre 1988 modifié en 2011 et de la norme NFC 15-100, Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux

Les installations électriques provisoires de chantier seront exécutées par du personnel habilité.

C18-510.
Les habilitations électriques devront être consultables par le CSPS ou les organismes de prévention sur simple demande. Le

L'installation électrique de chantier fera l'objet d'un contrôle périodique par un organisme agrée. Le PV de contrôle sera

4.6.7. Installations électriques du chantier

.
Ils seront mis en hauteur

Installation, entretien et maintenance :
du
chantier. Le nom de cette personne sera précisé dans son PPSPS et sur les coffrets de chantier. Il sera chargé du dépannage
des installations électriques provisoires.

4.6.8. Eclairage de chantier

r ainsi

Les niveaux d'éclairement mesurés au sol ou au poste de travail seront conformes aux règles d'éclairage fixées par le code du
travail (articles R. 4223-1 à 10).
Extrait ci-dessous des principales valeurs (Seuil minimum)
Zones et voies de circulations 40 lux
Escaliers 60 lux
Zones de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux
Locaux aveugles et postes de travail permanents 200 lux
Postes de travail avec usage de machine dangereuse 300 lux
L'éclairage de chantier sera installé de manière à ne jamais être occulté par les différents réseaux et cloisons mis en place.
Les éclairages seront non aveuglants (Ballons éclairants, LED ou néon).

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 21 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

4.7. (Article 4532-44-3°g)

sécurité sera abordée, notamment en ce qui concerne :

Le titulaire de chaque marché organisera des réunions formelles avec tous ses sous-traitants pour la gestion de la coactivité.
Chaque entreprise présente sur le site (titulaires uniques, Cotraitants ou Sous-traitants, Travailleurs Indépendants et les
effectuer chaque jour le nettoyage de ses postes

LA CO-ACTIVITE entre les entreprises impose à chaque entreprise de :
Respecter la zone de travail qui lui est dédiée conformément au planning,
Ranger son matériel quotidiennement,
Utiliser les lieux de stockages prévus,
Effectuer chaque jour le nettoyage de ses postes de travail,
Evacuer ses gravats et déchets,

Remettre en place les protections collectives si elle les déplace,
ne
de travail),
Communiquer au gestionnaire de site toute dégradation ou disfonctionnement sur les équipements provisoires,

4.7.1. Planification

coactivité.
Le planning de réalisation, à établir au démarrage du chantier, fera apparaître chaque phase de travaux des différents corps

En évitant les programmations simultanées dans une même zone,
En organisant des interventions successives par zones,
En évitant les travaux superposés, sans mesures spécifiques,
Faciliter les interventions en termes de flux (matériel, matériaux), et de mutualisation des moyens.

4.7.2. Dispositions pour interdire les travaux superposés et pour prévenir les risques dus aux chutes
d'objet

adaptés.
Mise en place de protections adaptées (filets, platelage, auvents...).
Interdiction matérielle d'accès de certaines zones (ex : au droit des bi-mats, nacelle, avec des barrières physiques et fixées +
signalisation du risque).

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 22 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

4.7.3. Dispositions pour éviter la coactivité lors de la réalisation de travaux présentant un risque
spécifique

Exemple de travaux à risques spécifiques :
Peinture plombe
Sablage,
Application de surfaces toxiques ou explosives,
Soudure,
Travaux bruyants

toute disposition, moyens de protection, mode opératoire, de façon à ne créer ni risque ni gêne vis à vis des autres entreprises
présentes.
Selon la configuration du chantier au moment de l'exécution de tels travaux, et si aucune autre solution ne peut satisfaire une
coactivité sans risque, d'autres mesures pourront être prises telles que le décalage des travaux. Dans le cas de tels travaux,
les zones concernées seront confinées, et signalées par affichages et consignes.

4.8. Mise en commun de moyens

Chaque entreprise doit la protection de son personnel et la mise à disposition du matériel adéquat à la réalisation de ses
travaux. Certains matériels pourront être utilisés par plusieurs entreprises.

règlementation et en parfait état.

4.9. Risques majeurs dus à la Coactivité

Les situations de coactivité sont sources de risques et de nature à dégrader les conditions de travail, et devront être identifiées
après synthèse des plannings fournis par les entreprises titulaires.
Toutes les entreprises doivent clairement identifier les risques exportés dans leurs modes opératoires (PPSPS) en vue de les
maîtriser.

Risques majeurs Mesures Préventives

Mise en place et entretien du balisage et de la signalisation
Circulation routière
Respect du code de la route
Circulation des Respect de la signalisation routière existante ou provisoire
véhicules ou engins Mise en place éventuelle de débourbeurs
Circulation des
Mise en place et entretien du balisage et de la signalisation suivant le plan d'emprise chantier
véhicules ou engins
sur le chantier Délimitation des circulations piétonnes

Approvisionnement
Evacuation du
matériel déchargement ou de circulation.
Elles seront protégées sur leurs périphéries par des garde-corps placés en tête des blindages, un moyen
.
Le blindage est obligatoire en tranchée étroite (largeur inférieure à deux tiers de la Hauteur. l < 2/3H)
Fouilles
.
Tous moyens nécessaires à une évacuation rapide des travailleurs sont à mettre en place avant le début
des travaux.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 23 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Risques majeurs Mesures Préventives

Des mesures telles que creusement de cunette et drainages sont prises pour limiter les infiltrations
provenant des eaux de ruissellement. (Pompe à prévoir en complément si nécessaire)
Les talus seront protégés par des bâches, un accès par escalier métallique sera mis en place dès le début
Talus
d risques de chute de véhicule ou de piéton.

DICT (voir dernier arrêté de décembre 2016)
Réseaux enterrés Matérialisation des réseaux en surface.
des fondations
profondes et des
terrassements Un périmètre de sécurité sera mis en place sans délai.

Ranger son matériel journellement.
Utiliser les lieux de stockages prévus pour son marché.
Effectuer chaque jour le nettoyage de ses postes de travail.
Chute de plain-pied
Evacuer ses gravats et déchets régulièrement.
Le stockage de matériel est interdit dans les zones de circulation.
Les câbles et les rallonges électriques ne devront pas encombrer les zones de circulations

de hauteur notamment dans les regards de visite, avaloirs et fouilles.
Protection par la mise en place de garde-
Chute de hauteur
Les tampons et les grilles définitives seront mis en place le plus tôt possible.
F
Protection collective en tête des blindages.

Brûlure et incendie
que des dispositifs anti-retours équipent ces appareillages.

Risques dus au bruit
règlementaire.
Poussières de
Pour limiter la dispersion des poussières, La priorité sera de mettre en place des systèmes avec captation
déconstruction, ou
à la source par aspiration filtrée.
lors de découpe,

(hors coactivité)
Risques dus au gaz

le moins polluant.

Risques dus à

produits (colles,

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 24 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Risques majeurs Mesures Préventives
vernis etc..) pouvant
nuire aux personnes
Renversement de
personnes La circulation du personnel devra être indépendante de celle des engins de manutention

Le phasage des travaux sera réalisé de manière à éviter les superpositions et juxtapositions de tâches.

Risques dus aux
travaux superposés nécessaires.
.
Interdiction physique
Les trémies seront maintenues fermées par des dispositifs toute hauteur (type Gémagrille).

Fiches de Données de Sécurité. Dans
Utilisation de
produits dangereux , ,
entre autres, délimiter sa zone de travail, ventilation spécifique et toutes sujétions

L
Mise en place de protections au-dessus des accès et circulations piétons
Chutes de Proscrire les travaux superposés
matériaux Prévoir des protections pour les projections en périphérie (bâches, filet, écran,)
Stabilité des coffrages en élévation
Mise en place de protections au-dessus des accès et circulations.

Renversement
Les vérifications périodiques des engins doivent être effectuées et renouvelées
terrassement

Un lave-
Risques de glissades
Les circulations piétons et véhicules seront régulièrement nettoyés
Vérification de la stabilité des ouvrages.
.
Des aires de montée de charges et des couloirs de circulations de charges seront délimitées sur les plans
Risques dus aux
travaux de levage
La manutention des éléments lourds et/ou volumineux sera dirigée par une personne habilitée et se fera
et adaptés.

Captation à la source / Confinement / Arrosage
Poussières

Risques matériaux
dangereux
diagnostics fournis dans le DCE.
(amiante, plomb,
e isolera la
zone de travaux et en avertira le MOE, le MOA et le CSPS
Travaux à moins

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 25 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Risques majeurs Mesures Préventives
câbles électriques norme NF C18-
ou réseaux gaz comportent ainsi que les mesures à prendre devant ces dangers.
Formations AIPR obligatoires (Concepteur, Encadrant, Opérateur)

seront protégés par des barrières fixes.
Engravures, Bouche Dès que les obstacles sont situés en dehors de la zone du chantier, ceux-ci sont balisés par des séparateurs
à clefs, Regards (type K 16) lestés, ou tout autre moyen équivalent.
Les engravures seront biseautées et ne présenteront pas de dénivelées brusques.
Risque H2S à prendre en compte
Formations AIPR obligatoires (Concepteur, Encadrant, Opérateur)

4.10. Mesures préventives par type de travaux

La liste des mesures énumérées n'est pas exhaustive. Les entreprises devront compléter les protections prévues en le précisant
dans leur PPSPS.
Principe fondamental : l'entreprise qui crée le risque met en place les protections adaptées.

4.10.1. Travaux électriques

Les employeurs ne doivent confier les travaux ou opérations sur des installations électriques, ou à proximité de conducteurs
nus sous tension, uniquement aux personnes habilitées et qualifiées pour les effectuer.
Ces personnes qualifiées doivent avoir une connaissance des règles de sécurité dans le domaine électrique, adaptée aux
travaux ou opérations à effectuer.
L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 du code du
travail est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée.
Une copie des habilitations C18-510 sera présente dans le registre de sécurité.
Au fur et à mesure de leur mise en place, les installations seront condamnées en position d'ouverture pour éviter toute mise
en service accidentelle par un tiers.

4.10.2. Travaux produisant du bruit et des vibrations

Conformément à la réglementation en vigueur, l'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement
possible, compte tenu de l'état des techniques.
Les entreprises devront donc retenir des procédés d'exécution, des modes opératoires et des matériels limitant les bruits. En
cas d'impossibilité, il faudra prévoir d'autres solutions d'insonorisation :
Réduction du bruit à la source.
Encoffrement de la source (exemple : ventilateurs, etc.).
Suspension anti-vibratile.
Eloignement des machines.
Protections individuelles.

4.10.3. Travaux de terrassement

ment
et protégés par des dispositifs appropriés.

En tranchée étroite (largeur inférieure aux deux-tiers de la profondeur), un système de blindage adapté devra être mis en

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 26 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Le risque de chute en tranchée/fouille devra être maitrisé. Mise en place de réhausse de blindage, mise en place de garde-

Les engravures seront biseautées et ne présenteront pas de dénivelées brusques.
Des cheminements séparés des voies de circulation des engins seront réalisés pour les ouvriers.
Prévoir des largeurs de rampes suffisantes pour le croisement des engins.
Quand il est créé des rampes et plates-formes avec des produits de déconstruction, s'assurer de l'homogénéité des matériaux
utilisés, prévoir des talus de pentes compatibles avec les matériaux utilisés (éliminer poutres, fers, matériaux pulvérulents).

4.11. Equipements de protection individuelle du personnel

:
Mettront à la disposition de leur personnel, les équipements et les protections individuelles normalisées et
adaptées aux types de tâches à exécuter ou à la situation de l'intervention,
Feront en sorte que leurs salariés portent bien leurs EPI sur le chantier,
Feront en sorte que leurs sous-traitants et prestataires portent bien leurs EPI sur le chantier,

L'entreprise titulaire du lot « VRD » tiendra à disposition des casques, bottes et gilets réfléchissant pour les visiteurs.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 27 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

5.1. Autres chantiers à prévoir

Concernant leurs propres prestations :
Ils les réaliseront en tenant compte des nouvelles dispositions de sécurité et de protection de la santé
applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, issues de la Loi n°14.18 du 31.12.1993, portant
transposition de la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 92.57 du 24.06.92 et définies
par les décrets du 26.12.94 et du 4 et 6 mai 1995.
En particulier, les Maîtres d'ouvrage se concerteront pour prévenir les risques résultants de l'interférence
de leurs interventions, selon l'article L 4531-3 de la Loi n° 14.18 du 31.12.1993.

5.2. Activités limitrophes

Il est à noter la présence :

Zone de travaux située en agglomération
Accès des secours permanent,
RD85 f et rd 81 : circulation à sécuriser,

5.3. Dispositions à prendre

L'Entreprise titulaire pendant la durée des travaux, devra :
Prendre et veiller à toutes les dispositions d'organisation des travaux pour :
Faciliter la circulation des piétons et l'accès par des cheminements balisés,
Limiter le passage de matériel et de personnel, au strict minimum,

Mettre en place la signalisation, les clôtures d'isolement des zones de travaux et veiller :
A les adapter dès que la situation du chantier se révèle différente,
A les maintenir sur toute section hors travaux
Procéder préalablement au démarrage des travaux à une visite commune des lieux avec les Responsables des Activités et
travaux visant :
A délimiter le chantier,
A matérialiser les secteurs qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées à intervenir.
A définir l'organisation prévue pour assurer les premiers secours d'urgence et la décrire les dispositifs mis
en place en commun.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 28 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

6.1.

SERVICE CONTACT

Appel Unique Européen 112
SAMU 15
Pompiers 18
Police Secours / Gendarmerie 17

Organisme/Service Adresse Contact
Hôpital
Boulevard Yves du Manoir
CENTRE HOSPITALIER Tél : 05 58 91 48 48
40100 - DAX
Dax-Côte d'Argent
Service Départemental d'Incendie et de Secours
SDIS 40 18
40 100 DAX

6.2. Services Publics

Organisme/Service Adresse Contact
7 av Roland Garros
Météo France Tél : 05 57 29 11 00
33700 MERIGNAC
Électricité Tél : 09 726 750 ##
Urgence dépannage
ENEDIS (## = n° du département)
Gaz (Bordeaux)
Sécurité Gaz (7j/7 - 24h/24) Tél : 05 56 79 41 00
REGAZ
Gaz (France)
Sécurité Gaz (7j/7 - 24h/24) Tél : 0 800 47 33 33
GRDF

6.3. Organismes officiels de prévention

Organisme Adresse Contact
Travail et emploi
118 cours Maréchal Juin Tél : 05 56 99 96 12
DIRECCTE Nouvelle Aquitaine
33075 BORDEAUX cedex Fax : 05 56 99 96 69
(Inspection du Travail)

Caisse régionale d'assurance maladie 6 Rue Pierre et Marie Curie
CARSAT LANDES 40000 MONT DE MARSAN

Immeuble «Les Bureaux du Tasta»
Prévention du bâtiment et travaux
Bâtiment C 4.4 1er étage Tél : 05 56 34 03 49
publics
9, avenue Raymond Manaud Fax : 05 56 34 42 08
OPPBTP - Comité AQUITAINE
33524 BRUGES CEDEX
Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 29 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

6.4.

VRD » mettra en place et assurera pendant toute la durée de chantier, le fléchage, la signalisation

l'opération.
VRD » pendant la durée des travaux est « responsable » de l'organisation des secours.
Dès la phase de préparation et pendant la durée des travaux, elle doit :
Etablir un organigramme nominatif du personnel compétent pour assurer les secours.
Faire figurer sur le PPSPS les procédures de secours et d'évacuation (en cas d'incendie, d'éboulement, de la
présence d'un risque électrique ou de fuite de gaz, etc.) qui doivent être affichées dans les locaux du
personnel.
Afficher la fiche «
présente une parfaite lisibilité.
Tenir à jour la liste nominative des secouristes présents sur le chantier et celle du matériel médical.

pour information et avis.

habilitées et spécialement formées)
personnel.

maximum.
Les Organismes de Prévention compétents des lieux de l'opération doivent également être avisés dans les 48 heures.

6.4.1. Téléphone de secours

Un poste téléphonique en état de marche demeurant accessible au personnel durant la totalité des périodes d'activité du

Ce téléphone peut être remplacé par des téléphones mobiles dans la mesure où ces derniers devront être accessibles, chargés
et en état de marche en tout point du chantier.
s.
s fixe
reliés aux secours.

6.4.2. Moyens de communication

6.4.3. Plan de secours

Après avoir analysé les contraintes spécifiques au chantier, VRD» établira un plan de secours qui

Le plan devra définir notamment les points de rassemblement et les points de rencontre qui seront matérialisés in situ par
(à charge de VRD»).
Le plan inclura tous les moyens mis à disposition des services de secours et des sauveteurs secouriste.

6.4.4. Signalisation

VRD» mettra
:
Les cheminements piétons
Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 30 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

La limitation de vitesse

Les points de rencontre
Les hauteurs de gabarits
Les surcharges
Les extincteurs
Les défibrillateurs

6.5. Les mesures propres à chaque Entreprise

6.5.1. Sauveteurs secouristes du travail

Chaque entreprise doit assurer la présence de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) propre à son entreprise

-15 du Code du Travail : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire
:
Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
Chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant quinze jours où sont réalisés
des travaux dangereux.
Les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) doivent être identifiables aisément par une marque de reconnaissance (badge,
couleur du casque, marque sur la tenue de travail, etc.).
Chaque équipe en poste comprendra au moins un secouriste du travail.

6.5.2. Moyens de première intervention

Chaque entreprise doit disposer d'une trousse de premier secours (à vérifier et à compléter régulièrement) dont le contenu
sera adapté par le médecin du travail en fonction des risques et du niveau de formation des Sauveteurs Secouriste du Travail.

6.5.3. Travail isolé

peut être secouru à bref délai, notamment pour tous les travaux à risque particulier ou les lieux isolés (ex : en sous- sols,

ourra

6.6. Protection contre l'incendie

Une évaluation des risques spécifiques, réalisée en associant les représentants du personnel, doit permettre de choisir les
mesures de prévention du risque d'incendie les plus appropriées, dans le respect des Principes Généraux de Prévention.
Les objectifs sont les suivants :
Supprimer les causes de déclenchement des incendies,
Limiter la propagation des incendies,
Permettre une évacuation rapide et sûre des salariés,
Assurer l'intervention rapide des services de secours et de lutte contre l'incendie.
Contrôle du poste de travail deux heures après la fin des travaux par points chauds.
ra
les mesures prises et veillera à leur application.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 31 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

faisabilité.
.
Des extincteurs en nombre réglementaire selon les risques sont mis en place dans les bureaux de chantier, les bungalows du

risque.

La fourniture, la mise en place et la vérification des extincteurs à proximité des zones de travail à risque seront à la charge de
chaque entreprise
Il est rappelé que les feux ouverts de quelque nature que ce soit sont interdits sur le chantier.

qui en apprécieront la faisabilité.

6.6.1. Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer et de vapoter dans le chantier. Des panneaux de signalisation doivent rappeler ces interdictions.
de VRD » pour le ou les
emplacements. Cette zone sera un espace clos dédié à la seule consommation de tabac. Elle devra répondre à des normes

signalétique et maintenance) définies par le décret du 15 novembre 2006.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 32 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

La Conduite à tenir en cas d'accident

PROTEGER LA VICTIME EN LE COUVRANT AUSSI CHAUDEMENT QUE POSSIBLE
ALERTER LE POSTE DE GARDE OU RESPONSABLE DE CHANTIER
SECOURIR SI VOUS ETES SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL, EFFECTUER LES GESTES
DE 1ER SECOURS

s,
etc.)

bénin

Établir la feuille de soins,

Aide mnémotechnique simple :

P.A.S !!

Ci-

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 33 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

7. EXEMPLE DE FICHES (ANNEXE 1)

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 34 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 35 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

8. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.

8.1. Toutes entreprises

8.1.1. Inspection commune

-13, le Coordonnateur doit procéder à une inspection commune avec toute entreprise,
titulaire, sous-traitante ou prestataires avec des travaux à risques particuliers, préalablement à son intervention,

coordonnateur SPS.
Au cours de cette inspection commune sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des

Les consignes à observer et à transmettre,

préalablement par courriel au CSPS par le responsable sécurité

8.1.2. Mise à disposition des Documents

Un exemplaire à jour du P.G.C.S.P.S. est tenu disponible en permanence sur le chantier.
Un exemplaire à jour du P.P.S.P.S. est tenu disponible en permanence sur le chantier, avec les avis de médecin du travail et

8.1.3. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

proposent .
Toutes les entreprises intervenant sur le site, titulaires et sous-traitants, devront établir leur Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (P.P.S.P.S).

-64 du Code du Travail :

RISQUES PROPRES : Dispositions prévues pour prévenir des risques que peuvent encourir les travailleurs de
l'entreprise lors de l'exécution de ses travaux.

RISQUES EXPORTES : Description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques
pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier

RISQUES IMPORTES : Exécution de travaux dangereux par d'autres entreprises, contraintes propres au chantier ou lié
à son environnement ou activités d'exploitation à risque

Nota : Si pour l'un de ces points, l'analyse révèle l'absence de risques, l'entrepreneur en fait mention dans le PPSPS.
Toutes les entreprises (titulaires ou sous-traitantes) devront communiquer leur PPSPS définitif avant tout début de travaux
au Coordonnateur SPS de la phase réalisation.
Pour les entreprises étrangères, un PPSPS traduit dans la langue des intervenants sera à fournir par courriel au CSPS.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 36 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

Selon avis du Coordonnateur SPS, le PPSPS de chaque entreprise sera complété, harmonisé.

-ci
sera faite auprès du MOE et du CSPS.

8.2. Entreprise Titulaire

RAPPEL : Article R 4532-60 du Code du Travail :
Obligation pour tout titulaire de remettre à ses sous-traitants :
Un exemplaire du PGCSPS ;

il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs
(ce peut être son propre PPSPS) ;

8.2.1. Encadrement.

Tous les ouvriers sur le chantier sont encadrés par une personne " responsable " et présente physiquement sur le site qui
veille au respect des conditions de sécurité du travail, du PPSPS et du PGCSPS.
Le ou les noms des personnes figurent au PPSPS des Entreprises.
Cas particulier pour les entreprises étrangères :
Une personne responsable et parlant français devra être présente en permanence physiquement sur le site.
Le nom et numéro de téléphone de cette personne devra apparaitre clairement dans le PPSPS de

salariés et un exemplaire en français.

8.2.2. Travailleurs étrangers

Il est obligatoire que pour un groupe de travailleurs étrangers, il y ait un interprète permanent parlant français afin de
communiquer clairement sur les problèmes de sécurité qui demandent une réactivité immédiate.

8.2.3. Sous-traitants

En cas de sous-traitance, l'attention des entreprises est attirée sur :
Les dispositions réglementaires du Code du Travail (article L 8231.1),

Les dispositions de la Coordination SPS pour accès au chantier et exécution des travaux.
Dans le cas où une Entreprise sous-
à chacun de ses sous-traitants un exemplaire du présent PGCSPS.
-même retenues en

Chaque sous-
-traitance signé de

Ce délai peut être ramené à 8 jours pour les travaux accessoires si ceux-ci ne relèvent pas de travaux à risques particuliers
définis par arrêté.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 37 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

8.3. Travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant une activité sur le chantier doivent établir un PPSPS et le remettre
au Coordonnateur SPS.
Le présent PGCSPS leur est applicable.

8.4. Personnels intérimaires

Que le personnel bénéficie de cartes de travail ou de séjour en règle.

d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise
dans laquelle ils sont employés

individuels et les cantonnements (accès aux vestiaires, réfectoire, sanitaires etc.)
Les Entreprises doivent également informer les personnels intérimaires des risques encourus et des règles de sécurité comme
pour leur propre personnel.

8.5.

Celui-ci mentionnera :

Les travaux prévus
Liste du personnel
:

Contrôle des autorisations de conduite et CACES
:
De mettre en place les protections collectives adaptées à ses travaux (balisage, signalisation, protections)

règlementation en vigueur.
Les intervenants et prestataires de chaque entreprise, non considérés comme portant un acte à la construction, interviennent
-ci leur transmet elle-même les consignes du CSPS,
rme sur les risques liés aux travaux et intègre leurs tâches et leurs risques dans son propre PPSPS.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 38 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

8.6. Pénalités

-traitant, la
pén -traité ses travaux) et le sous-traitant sera expulsé.
Ces pénalités seront appliquées en cas de non-transmission dans les délais fixés par le Coordonnateur SPS :

Remarques importantes :
aux entreprises en matière de sécurité et de protection de la santé. La tenue des délais ne saurait en aucun cas être un motif

compatibles avec la sécurité des délais.
Outre le code du travail applicable à chacune des entreprises intervenantes, les entreprises devront prendre en compte toutes
les recommandations émanant des organismes règlementaires tels que la CARSAT ou CRAMIF et CNAMTS, INRS et OPPBTP. Le
coordonnateur
inappropriées.

Les entreprises devront :
Répondre par écrit aux observations du coordonnateur SPS et viser ou accuser réception du registre journal
qui sera envoyé par mail,

Désigner un interlocuteur unique (responsable sécurité) pour le coordonnateur SPS,
Prendre contact au moins 15 jours avant le début de ses travaux pour réaliser l'inspection commune,

Vérifier et donner son avis sur les PPSPS de ses sous-traitants, notamment sur les accès, plans et méthodes
prévues pour intervenir,
Faire parvenir son PPSPS (en français) au moins 10 jours avant le début de ses travaux,
Pour tous les travaux à risques particuliers, établir des modes opératoires et les communiquer
préalablement au démarrage des travaux concernés,
Transmettre au Coordonnateur SPS les fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le chantier,

L'entreprise qui souhaite sous-traiter ses travaux doit au préalable en informer le maître d'ouvrage et faire agréer son sous-
traitant.
Le coordonnateur SPS informera sans délai le maitre d'ouvrage de tout manquement à la présente procédure.
En cas de sous-traitance non connue ou non agréée, le coordonnateur pourra expulser le sous-traitant du chantier.

8.7.

A la suite de tout accident grave ou ayant pu avoir des conséquences graves, l'entreprise concernée informera sans délai le

vue d'établir le faisceau des causes (" arbre des causes ") mettant en évidence les successions et les convergences de
circonstances déclenchantes et permettant de déterminer les meilleures dispositions préventives à prendre.
A cet effet, dès après la prise en charge des victimes par les services médicaux et la situation de risque supprimée, les
responsables des différents intervenant, sur place ou ayant pu rejoindre le chantier d'urgence, se réuniront et recueilleront
les premiers témoignages et constats.
Dans les jours suivant l'accident, sur la base du rapport d'analyse diffusé par l'entreprise, les intervenants se réuniront en «
Cellule prévention », pour examen. Si nécessaire, ils pourront procéder à des constats et recueillir des témoignages
complémentaires.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 39 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

9. DOSSIER D'INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE

Les Entreprises communiqueront au Coordonnateur SPS dans les conditions prévues pour la remise du dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) tous les documents de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions
ultérieures :
Accès,
Notices techniques,
Fiches
Conditions d'interventions,
Plans,

du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) qui sera remis au Maître d'Ouvrage à la fin de l'opération après
réception.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 40 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr
PGC SPS - B.E.C.S. Aménagement d e voie verte et sécurisation des RD85F et 81 Tarnos Réf. B.E.C.S.
Indice A n° 45/0657

10. ANNEXES.

10.1. ANNEXE (intégrée, plus haut, dans le PGC)

10.2. ANNEXE 2 : Exemple de trame de PPSPS
résentation
commune. ntier et

Page de garde :
Nom Entreprise N° du Lot
Intitulé du lot
PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS)

A - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Désignation du chantier
Nature du lot
Nom et Fonction du responsable du chantier
Nom et Fonction du responsable sur chantier

Durée prévisible des travaux
Effectif prévisible au cours du chantier
Nature du marché (Entreprise Générale, Sous-traitant...)
Renseignements concernant les organismes de prévention
Liste des intervenants et concessionnaires
B - SECOURS ET HYGIENE

Disposition et matériel de secours :
Consignes pour assurer les premiers secours
Nom du ou des secouristes sur le chantier
Matériel médical sur le chantier

:
Eau
Electricité
Locaux à disposition du personnel (vestiaires, sanitaires....)
Prise des repas

Conditions de travail :
Approvisionnement, stockage
Evacuation des déchets
Manutention
Transport du personnel

C - PREVENTIONS DES RISQUES PROFESSIONNELS

1) Risques importés
entreprises ou des contraintes du chantier :
2) Risques exportés
intervenants :
3) Risques propres

D
Travaux Matériel et Mode opératoire Risques Mesures de Prévention Schéma / Observation

mention expresse sur le PPSPS.

Siège social 75, av Henri Ginoux S.Morandini
Becs : 3, rue du Golf Parc Innolin,
BECS 92120 Montrouge
33701 Mérignac
06 85 48 82 60 Page 41 sur 41
Sandrine.morandini@becs.fr

Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.