CCAP
CCAP V2.pdf · 17 337 mots · du marché « Construction d'un bâtiment tertiaire et d'un abri pour véhicules à Martignas sur Jalles, Camp de Souge », dossier de consultation officiel.
DAF 2026_001114- N° 465 340 - ALM
MINISTÈRE DES ARMÉES
ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Service d’Infrastructure
de la Défense Sud-Ouest
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
CCAP
COMMUN A TOUS LES LOTS
Maître de l'ouvrage
ETAT - MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
Objet de la consulta on
COSI 465 340
N° DAF : 2026_001114
(33) Mar gnas sur Jalles – Camp de Souge – Créa on d’un bâ ment ter aire et abri
véhicules
Lot N° 1 :Travaux tous corps d’état
Lot N° 2 : Électricité CFO/CFA
Lot n°3 : CVC
Lot n°4 : VRD
Remise des offres
Date et heure limite de récep on :
Mois zéro (M0) :
Niveau de classifica on :
MD MA MS NP
X
MD : marché avec déten on d’ISC MA : marché avec accès à des ISC
MS : marché sensible NP : marché non protégé
SOMMAIRE
ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES.........................................................4
1.1 - Objet du marché.........................................................................................4
1.2 - Décomposi on en tranches et en lots...........................................................................4
1.3 - Travaux intéressant les Armées - Obliga on de discré on MARCHE SENSIBLE................................................5
1.4 - Maîtrise d’ouvrage.......................................................................................11
1.5 - Maîtrise d’œuvre........................................................................................11
1.6 - Contrôle technique.......................................................................................11
1.7 - Sécurité protec on de la santé...............................................................................11
1.8 - Système de sécurité incendie................................................................................12
1.9 - Ordonnancement, Pilotage et Coordina on de chan er...............................................................12
1.10 - Déléga on des a ribu ons du pouvoir adjudicateur................................................................12
1.11 - Disposi ons par culières liées aux arrêts de chan er................................................................12
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE......................................................................12
ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES........................13
3.1 - Répar on des paiements..................................................................................13
3.2 - Tranche(s) op onnelle(s) – indemnités d’a ente et de dédit –..........................................................13
3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes.................................................14
3.4 - Varia on dans les prix.....................................................................................16
3.5 - Paiement des cotraitants et des sous - traitants....................................................................20
ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES...............................................................22
4.1 - Délai(s) d'exécu on des travaux...............................................................................22
4.2 - Prolonga on de(s) délai(s) d'exécu on..........................................................................23
4.3 - Contraintes de l’opéra on..................................................................................24
4.4 - Pénalités pour retard - Primes d'avance.........................................................................25
4.5 - Repliement des installa ons de chan er et remise en état des lieux pour chaque lot...........................................26
4.6 - Délais, pénalités et retenues pour remise des documents pour chaque lot ..................................................26
4.7 - Pénalités diverses pour chaque lot.............................................................................27
4.8 - Cumul des pénalités et retenues..............................................................................29
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE..................................................................29
5.1 - Retenue de garan e......................................................................................29
5.2 - Avance...............................................................................................29
ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS..................................30
6.1 - Provenance des matériaux et produits..........................................................................30
6.2 - Mise à disposi on de carrières ou lieux d'emprunt..................................................................31
6.3 - Caractéris ques, qualités, vérifica ons, essais et épreuves des matériaux et produits...........................................31
6.4 - Prise en charge, manuten on et conserva on par le tulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage..................31
6.5 - Présenta on des locaux témoins..............................................................................31
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES.........................................................................31
7.1 - Piquetage général........................................................................................31
7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés...............................................................31
ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.....................................................32
8.1 - Période de prépara on – Programme d’exécu on des travaux..........................................................32
8.2 - Plans d'exécu on - Notes de calculs - Etudes de détail................................................................34
8.2 bis - Echan llons - No ces techniques - P.V. d'agrément...............................................................35
8.3 - Disposi ons applicables aux opérateurs économiques établis à l’étranger...................................................35
8.4 - Organisa on, hygiène et sécurité des chan ers....................................................................35
8.5 - Accidents du travail.......................................................................................38
8.6 - Organisa on administra ve en cas de présence d’amiante.............................................................39
8.7 - Travaux non prévus.......................................................................................40
ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX..................................................................40
9.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux.................................................................40
9.2 - Récep on.............................................................................................40
9.3 - Prise de possession an cipée de certains ouvrages ou par e d'ouvrage....................................................41
9.4 - Mise à disposi on de certains ouvrages ou par es d'ouvrages..........................................................41
9.5 - Documents fournis après exécu on............................................................................41
9.6 - Délai de garan e de parfait achèvement.........................................................................42
9.7 - Garan es par culières.....................................................................................42
9.8 - Forma on du personnel exploitant.............................................................................42
9.9 - Assurances.............................................................................................43
ARTICLE 10 – CLAUSES ENVIRONNEMENTALES, ECONOMIE D’ENERGIE.......................................................43
10.1 – Clauses environnementales................................................................................43
10.2 Clause pour les Cer ficats d’Economie d’Energie (CEE)................................................................45
ARTICLE 11 - CLAUSE SOCIALE D’INSERTION LOT 1-2-4...................................................................45
ARTICLE 12 – CLAUSE DE REEXAMEN..............................................................................47
ARTICLE 13 – NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES................................................................48
ARTICLE 14 - VOIES DE RECOURS.................................................................................48
ARTICLE 15 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX................................................................48
page 2
ANNEXES:
Annexe 1 Procédure déclara on accident – ESID BDX (avec fiche reflexe)
Annexe 2 Disposi ons applicables aux documents et support portant la men on « Diffusion
Restreinte »
page 3
CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet du marché
Les s pula ons du présent cahier des clauses administra ves par culières (C.C.A.P.) concernent
l'exécu on des travaux de construc on d’un bâ ment ter aire et d’un abri véhicules à Mar gnas-
sur-Jalles (33).
La descrip on des ouvrages et leurs spécifica ons techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques par culières (C.C.T.P.) de chaque lot complété par les disposi ons générales
communes à tous les lots.
Marchés de presta ons similaires
Conformément à l'ar cle R. 2122-7 du code de la commande publique un marché négocié sans
publicité et sans mise en concurrence pourra être passé pour la réalisa on de presta ons
iden ques à celles du présent marché.
1.2 - Décomposi on en tranches et en lots
Le présent CCAP est commun à tous les lots.
Les travaux sont répar s en 4 lots traités par marchés séparés répar s comme suit :
N° Lots - In tulé des lots Sec ons Désigna on de la sec on technique
techniques
1 Gros œuvre charpente
Couverture toiture terrasse
2
Lot 1 : travaux tous corps d’état
Isola on thermique extérieur
3
Menuiserie extérieurs
4
5 Plâtrerie, plafonds suspendus
6 Menuiserie intérieur mobilier
7 Revêtements de sols et murs
8 Plancher technique
Lot 2 : Électricité 1 Électricité
Lot 3 : CVC
1 CVC
Lot 4 : VRD
1 VRD
page 4
Chaque lot est réalisé en une tranche d’exécu on.
1.3 - Travaux intéressant les Armées - Obliga on de discré on
1.3.1 - Généralités
Les travaux faisant l'objet du présent marché intéressent les Armées ; le tulaire doit, en
conséquence, se conformer aux s pula ons de l'ar cle 5 du C.C.A.G. travaux.
Il est personnellement responsable de la conserva on des plans, croquis d'exécu on ou
documents divers qui lui seront remis par le maître de l'ouvrage ou la personne publique en vue
de l'exécu on du marché, ou pour toute autre cause.
a) Clause cyber sécurité :
LOTS 3 :
Le tulaire devra désigner en son sein un point de contact Cyber (POC cyber) pour les besoins de
ses presta ons ; il sera garant des obliga ons contractuelles de cyber sécurité de l’entreprise et
de ses sous-traitants. Une a esta on de désigna on du POC cyber devra être fournie dans le
cadre de la remise de son offre par le tulaire ou, au plus tard, avant la no fica on du marché. En
cas de changement de ce POC en cours d’opéra on, une nouvelle a esta on devra être fournie.
b) Disposi ons applicables aux documents et support portant la men on « Diffusion Restreinte »
désignés à l’annexe 2 du présent CCAP
Pour l’ensemble des lots :
1. Les informa ons objet des documents et supports désignés à l’annexe 2, sont la propriété du
ministère des Armées, sauf men on expresse par culière.
2. Le tulaire s’engage :
- à ne communiquer ces documents et supports qu’aux personnes ayant besoin d’en connaître
pour l’exécu on du marché ;
- à retranscrire les obliga ons du présent ar cle 1.3 à tous ses sous-contractants qui ont besoin
de connaître ces documents et supports pour l’exécu on du présent marché ;
- à ne pas rendre publics ces documents et supports, sauf autorisa on expresse et écrite de la
personne publique.
- à informer les personnes ayant accès, dans le cadre de l’exécu on du présent marché, aux
informa ons contenues dans les documents et supports désignés à l’annexe 2, qu’elles devront
se conformer strictement aux règles de protec on figurant dans l’ar cle 1.3.
3. Le tulaire ne peut prétendre, au regard de l’applica on de ces mesures par culières de
sécurité, ni à prolonga on du délai d’exécu on, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins
que les informa ons ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre
et s’il peut établir que les obliga ons qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour l’exécu on des obliga ons prévues par le marché ou rendent plus difficile
ou plus onéreuse pour lui l’exécu on du marché.
4. Le tulaire ne peut en aucun cas se considérer dégagé des obliga ons décrites dans l’ar cle 1.3
même après achèvement ou résilia on du marché, pour quelque mo f que ce soit, sauf accord
exprès et écrit de l’acheteur public.
page 5
5. Le tulaire reconnaît avoir pris connaissance des textes suivants :
- l’instruc on générale interministérielle n° 1300 sur la protec on du secret de la défense
na onale annexée à l’arrêté du 09 août 2021 portant approba on de ladite instruc on[1] ;
- l’instruc on interministérielle rela ve à la protec on des systèmes d’informa ons sensibles
n°901/SGDSN/ANSSI (NOR : PRMD1503279J).1
6. Les documents et supports désignés en annexe 2 et iden fiés par la men on « Diffusion
Restreinte », qui n’ont pas été remis au tulaire lors de la procédure de passa on du marché, lui
seront remis par l’acheteur public à la no fica on du marché.
7. Les documents et supports désignés en annexe 2 et portant la men on « Diffusion Restreinte »
et leurs éventuelles copies réalisées conformément au paragraphe 9bis, ne peuvent être détenus
que par des personnels qui ont été préalablement nommément désignés par le tulaire à
l’acheteur public.
8. Le tulaire s’engage à ce que les documents et supports figurant en annexe 2 et désignés par la
men on « Diffusion Restreinte » et leurs éventuelles copies réalisées conformément aux
paragraphes 9 et 9bis, soient conservés dans des meubles fermant à clés jusqu’à leur destruc on
dans les condi ons du paragraphe 12.
9. La reproduc on, y compris l’impression papier et la copie à par r de support informa que, des
documents et supports figurant en annexe 2 et iden fiés par la men on « Diffusion Restreinte »,
doit être limitée au strict nécessaire à l’exécu on du marché.
9bis. Chaque reproduc on, par elle ou totale, de ces documents et supports, doit être
numérotée et son détenteur iden fié. Le tulaire s’engage à élaborer un document qui iden fie
en temps réel les reproduc ons réalisées et leurs détenteurs par leurs noms, prénoms, dates et
lieux de naissance.
10. Le tulaire s’engage à transme re les documents et supports portant la men on « Diffusion
restreinte » et leurs éventuelles copies réalisées conformément au paragraphe 9bis,
uniquement :
- à l’intérieur de ses locaux sous enveloppe ou par personne désignée par le tulaire ;
- vers l’extérieur :
o sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la men on « Diffusion
restreinte » et les références du document, l’enveloppe extérieure ne comportant
que les indica ons nécessaires à la transmission ;
o par voie postale en France métropolitaine vers les départements, régions ou
collec vités d’outre-mer, par un moyen garan ssant la bonne récep on du
document ;
o par voie postale, vers l’étranger, par un moyen garan ssant la bonne récep on du
document sauf si ces documents portent également la men on « Spécial France » ;
les documents portant la men on « Spécial France » ne peuvent sor r des fron ères
du territoire que par valise diploma que.
Le tulaire s’engage à ce que les documents et supports portant également la men on « Spécial
France », et leurs éventuelles copies réalisées conformément au paragraphe 9bis, ne soient
communiqués, en aucune circonstance, en tout ou par e, à un Etat étranger ou à l’un de ses
ressor ssants, à une organisa on interna onale ni à une entreprise de droit étranger.
Disponible sur le site Légifrance.
[1]
page 6
11. Pour le traitement, le stockage ou la transmission des informa ons ou support portant la
men on « Diffusion Restreinte », le tulaire s’engage à u liser uniquement des systèmes
d'informa on qui ont fait l'objet d'une homologa on de sécurité (pour la transmission : logiciel
ACID cryptofiler) conformément à l’instruc on interministérielle rela ve à la protec on des
systèmes d’informa ons sensibles n°901/SGDSN/ANSSI (NOR : PRMD1503279J).[2] Les
documents informa ques qui portent également la men on « Spécial France » ne peuvent être
acheminés, par voie électronique, que par un canal na onal spécifique de transmission offrant
toutes les garan es de sécurité et de cloisonnement répondant notamment aux exigences visées
à la dernière phrase du paragraphe 10.
12. A l’issue des opéra ons de vérifica on, qui nécessitent la déten on des documents et
supports désignés en annexe 2 et portant la men on « Diffusion Restreinte », le tulaire s’engage
à:
- détruire les documents et supports figurant en annexe 2 et iden fiés par la men on
« Diffusion Restreinte » et la totalité des éventuelles copies réalisées conformément au
paragraphe 9bis (y compris, le cas échéant, celles réalisés par ses sous-contractants) ;
- effacer toutes les versions informa ques de ces documents et supports en ayant recours à
des produits de sécurité homologués par l’agence na onale de la sécurité des systèmes
d’informa on (ANSSI) du type logiciel ACID cryptofiler ;
- à transme re à l’acheteur public par mail dans un délai de 15 jours à compter de la date de
fin contractuelle du marché, le document visé au paragraphe 9bis, iden fiant les copies réalisées
et leurs détenteurs signé par un de ses représentants ; à défaut de l’avoir produit à l’échéance
d’un délai de 15 jours courant à compter de la récep on d’une mise en demeure de le faire par
l’acheteur public, le tulaire encourt une pénalité égale à 1/ 3000 du montant hors taxes du
marché. Ce e pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
L’obten on d’une clé ACID étant actuellement suspendu, vous pouvez u liser le logiciel ZED !.
c) Contrôle primaire personne MORALE:
Sans objet
d) Contrôle primaire personne PHYSIQUE:
Une liste nomina ve des personnels par cipant au chan er sera établie et fournie par le tulaire
pour une date à fixer par le maître d'œuvre. Ce e liste doit comporter pour chaque personnel les
références de la carte d'iden té ou celles de la carte de séjour pour les étrangers, avec une
photocopie couleur lisible de la pièce d’iden té.
Pour ceux-ci, comme l'autorisent les ar cles D1221-23 à D1221-25 et R 1221-26 du code du
travail, le maître d'œuvre exigera à l'appui de la liste nomina ve la fourniture des copies des
tres de travail.
Tout étranger tulaire d'un tre dont la date de validité est périmée devra être exclu du chan er.
Le tulaire devra cer fier que tous les personnels qu’il emploie sur le chan er sont en règle vis-à-
vis des disposi ons légales et réglementaires rela ves aux condi ons d’emploi de la main
d’œuvre.
Le tulaire devra respecter en tout point la procédure pour l’obten on et la délivrance des
laissez-passer qui seront établis à priori.
[2]
Disponible sur le site Légifrance.
page 7
L’obten on éventuelle des badges est obligatoirement précédée d’un contrôle primaire à ini er
par le tulaire, en faisant compléter pour chacun des personnels concernés une fiche « SOPHIA »
spécifique.
Le délai es mé d’instruc on par fiche est de 2 mois pour un ressor ssant français et de trois mois
pour un ressor ssant étranger. Dès retour éventuel d’un numéro d’agrément individuel (valable 3
ans maximum), le tulaire est fondé à demander un badge d’accès pour une durée variable selon
le plan d’ac vité de chaque personnel concerné (durée maximale d’un an), délai d’obten on du
badge (2 semaines calendaires).
Les employés occasionnels et intérimaires sont autorisés, sous réserve d’avoir rempli ces mêmes
obliga ons.
Le personnel des sous-traitants sera aussi soumis au contrôle primaire de la personne physique
Le tulaire devra s’engager à tenir à jour ce e liste nomina ve. Le tulaire devra supporter
toutes les conséquences qu’entraînerait tout refus de laissez-passer que les services compétents
auront jugé u le, sans que ces derniers aient à en faire connaître le mo f.
e) Contrôle des accès et des véhicules :
Tous les personnels des entreprises devront être munis d’un laissez-passer comportant une
photographie et les renseignements sur la carte d’iden té ou le tre de travail pour les ouvriers
étrangers. Des contrôles inopinés de corréla on avec le registre unique du personnel pourront
être opérés à tout moment par l’inspec on du travail. Les laissez-passer seront à res tuer dès la
fin des travaux.
Les personnels devront se conformer rigoureusement aux consignes du service de sécurité des
établissements.
Le non-respect entraînera l’exclusion immédiate et défini ve des personnes incriminées.
L’entrepreneur ne pourra pas prétendre pour autant à une indemnité ni invoquer ces faits pour
jus fier un retard quelconque dans la livraison de l’ouvrage.
1.3.2 Délimita on du chan er (aux frais du lot n° 1)
Dès le début des travaux, le tulaire du lot n°1 délimitera le périmètre du chan er et placera des
pancartes en interdisant l’accès aux personnes étrangères au service d’infrastructure de la
défense ou aux entreprises intervenant au tre de la présente opéra on. Une par e du terrain
sera réservée aux installa ons de chan er, baraquements ou dépôt de matériaux
Les personnels devront se conformer rigoureusement aux consignes du service de sécurité des
établissements.
1.3.3 Obliga on de discré on
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas communiquer à quelque organisme que ce soit, des
renseignements géographiques ou techniques rela fs au marché sans avoir obtenu au préalable
l’autorisa on écrite du Maître d’Ouvrage.
page 8
1.4 - Maîtrise d’ouvrage
Le maître de l’ouvrage est l’Etat - Ministère des Armées - Direc on centrale du service
d’infrastructure de la défense (DCSID) – Service d'infrastructure de la défense Sud-Ouest (SID Sud-
Ouest), représenté par la Directrice du service d’infrastructure de la défense Sud-Ouest.
1.5 - Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par le chef du bureau maîtrise d’œuvre Service d’Infrastructure
de la Défense Sud-Ouest qui est chargé d'une mission sur projet (sans études d'exécu on)
comprenant la direc on de l'exécu on du contrat de travaux, l'assistance pour les opéra ons de
récep on et pendant la période de garan e de parfait achèvement.
Les études d'exécu on ainsi que les documents des ouvrages exécutés (D.O.E.) sont à la charge
des entreprises.
Pour l’applica on de l’ar cle 3.1 du C.C.A.G Travaux, les écrits et communica ons courantes
prévues pour l’exécu on du marché peuvent être réalisés par des supports ou échanges
électroniques.
1.6 - Contrôle technique
Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique. Ce contrôle est
assuré par :
ANCO ATLANTIQUE
61 rue notre dame
33000 Bordeaux
Le RICT est joint au présent marché.
1.7 - Sécurité protec on de la santé
Une coordina on en ma ère de sécurité et de protec on de la santé sera prévue pour
l’ensemble de l’opéra on pendant toute la phase de travaux. Ce e coordina on est confiée à :
DEKRA
85 rue de la Morandière
BP400030
33185 LE HAILLAN
Il s'agit d'un marché de coordina on SPS, pour une opéra on de 1ère catégorie, qui résulte de
l'applica on de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26 décembre
1994 portant sur les phases de concep on et de réalisa on.
Le PGC est joint au présent marché.
page 9
1.8 - Système de sécurité incendie
Sans objet.
1.9 - Ordonnancement, Pilotage et Coordina on de chan er
L’opéra on donne lieu à un marché d’ordonnancement, pilotage et coordina on.
Ce e mission est assurée par l’entreprise suivante :
J2 COORDINATION
11 avenue George Clemenceau
33140 Villenave d’Ornon
1.10 - Déléga on des a ribu ons du pouvoir adjudicateur
Pour l'exécu on du présent marché, les a ribu ons du pouvoir adjudicateur (en déroga on à
l’ar cle 3.3 du C.C.A.G. Travaux) ne font pas l'objet d'une déléga on à une autre autorité.
1.11 - Disposi ons par culières liées aux arrêts de chan er
Sans objet.
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par déroga on à l'ar cle 4.1 du C.C.A.G/Travaux, les pièces cons tu ves du marché sont les
suivantes par ordre de priorité :
A - Pièces par culières :
.Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles,
.Présent cahier des clauses administra ves par culières (C.C.A.P.) commun à tous les lots et ses
annexes éventuelles,
.Cahier des clauses techniques par culières (C.C.T.P.) de chaque lot, et leurs annexes éventuelles
(y compris disposi ons générales communes à tous les lots),
.Décomposi on(s) du prix global et forfaitaire (lots 1,2,3 et 4),
.Un jeu de 36 plans,
.Le calendrier détaillé d’exécu on des travaux (validé par le RPA pendant la période de
prépara on),
.Rapport de repérage amiante avant travaux réalisé par la société SOCOTEC, avec trois (3),
.Plan Général de Coordina on SPS (PGCSPS) établi par société DEKRA,
.SOSED
.Cahier des normes graphiques du SID
En cas de contradic on entre la pièce principale et son annexe, la pièce principale prévaut.
page 10
B - Pièces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix, tel que ce mois est défini à l’ar cle 3.4.2 du présent C.C.A.P :
. Cahier des Clauses Administra ves Générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G. travaux) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.
. Arrêté du 19 mai 2020 rela f aux modalités d’applica on des règles rela ves aux interven ons
d’entreprises extérieures et aux opéra ons de bâ ment et de génie civil dans un organisme du
ministère de la défense.
NOTA : Conformément à l’ar cle 4.2 du C.C.A.G. Travaux les documents généraux précédemment
visés art.2.B sont réputés connus des par es et ne sont pas joints aux pièces du marché.
ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES
3.1 - Répar on des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respec vement à l'entrepreneur tulaire et à
ses cotraitants ou sous-traitants éventuels.
3.2 - Tranche(s) op onnelle(s) – indemnités d’a ente et de dédit –
Sans objet.
3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes
3.3.1. Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis, en tenant compte notamment :
Pour le LOT 1 :
. des sujé ons consécu ves aux installa ons de chan er et rela ves à :
la protec on du chan er,
les baraquements et locaux sanitaires,
l’applica on des prescrip ons du plan général de coordina on,
la signalisa on du chan er ainsi que l'accès des VRD provisoires,
la réalisa on du panneau de chan er,
l’installa on d’échafaudages, passerelle piétons, palissages, filets an poussière,
la réalisa on de la clôture de chan er
Pour le LOT 3 :
. des dépenses liées aux exigences contractuelles de cyber sécurité.
page 11
Pour CHACUN DES LOTS :
. des dépenses liées aux exigences contractuelles de diffusion restreinte,
. des dépenses d’inves ssement, d’entre en et de consomma on,
. de la sujé on suivante : les prix sont réputés comprendre les frais de ne oyage complet de
chan er,
. des frais d’occupa on du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessités par
les travaux (les demandes d’autorisa on sont à la charge de l’entreprise),
. des contraintes par culières d’exécu on fixées dans le C.C.T.P. de chaque lot,
. des dépenses liées aux mesures par culières concernant le tri, l’évacua on et l'élimina on des
déchets conformément à la législa on en vigueur et au SOSED,
. des prescrip ons édictées par le coordonnateur SPS/CT / OPC,
. des dépenses liées :
aux diverses démarches à effectuer compte tenu de la nature des travaux du présent
marché,
aux mesures de sécurité par culières à prendre du fait des risques d’interférences entre les
travaux, objet du présent marché, et les ac vités de l’organisme u lisateur du ministère des
Armées,
outre sa par cipa on au compte des dépenses communes, toutes dépenses qui lui sont
a ribuées en propre ;
. des arrêts de chan er de quelques heures (2 à 3 heures) par jour sont suscep bles d’intervenir,
sans pouvoir dépasser 20 heures d’interrup on par mois d’exécu on à par r de la date de
commencement des travaux
. de la sujé on suivante : aucune presta on ou sujé on ne pourra faire l'objet d'un supplément si
elle n'est pas reconnue par le Maître d'œuvre comme complémentaire au programme prévu et
si elle ne fait pas l'objet de la procédure définie à l'ar cle 8-7 du présent CCAP
. des sujé ons qu'est suscep ble d'entraîner l'exécu on simultanée des différents lots visés au
1.2 ci-dessus.
Dans les plans, le CCTP et la DPGF, le Maître d'œuvre s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur
sur la nature des travaux à exécuter, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement. Mais
il convient de signaler que ce e descrip on n'a pas un caractère limita f et que l'entrepreneur
devra exécuter comme étant dans son prix sans excep on ni réserve, tous les travaux de sa
compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables à l'achèvement complet des
travaux.
En conséquence, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de détails,
erreurs, omissions, contradic ons ou interpréta ons des plans, du CCTP ou des DPGF pour se
soustraire ou se limiter dans l'exécu on des travaux et des sujé ons qu'ils comportent ou pour
jus fier une demande de supplément de prix
Ne sont pas prises en compte les sujé ons d'exécu on suivantes :
la découverte en cours de terrassement de maçonneries anciennes ou de canalisa ons
inconnues, les démoli ons ou détournements qui en résultent ;
la découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier
de consulta on laisse prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de ves ges
anciens, laquelle conduirait à l'interven on des services des affaires culturelles et à une
interrup on de chan er ;
la découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consulta on ou
d'ouvrages prévus à conserver mais dont le remplacement serait nécessaire.
page 12
3.3.2. Mode d’évalua on des ouvrages :
Les ouvrages ou presta ons faisant l'objet des différents lots sont réglés par applica on d'un prix
global forfaitaire dont le libellé est donné dans l'acte d'engagement.
3.3.3. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :
Les comptes sont réglés mensuellement suivant les disposi ons de l’ar cle 12.1 du C.C.A.G
travaux.
Chaque projet de décompte devra porter obligatoirement les informa ons suivantes :
.numéro et objet du marché,
.numéro d’engagement juridique EJ - CHORUS (numéro noté en page de garde de l’acte
d’engagement du marché no fié).
En applica on de l’ar cle 12.1.6 du C.C.A.G Travaux, les projets de décompte seront adressés par
le tulaire (mandataire en cas de cotraitance) au maître d'œuvre via l’interface CHORUS PRO
ONGLET FACTURES TRAVAUX h ps://chorus-pro.gouv.fr
Cadre de factura on A4 : projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur.
Cadre de factura on A7 : projet de décompte final déposé par un fournisseur.
Le modèle de dossier de factura on à adresser au maître d’œuvre (MOE) (projet de décompte,
situa on d’avancement a esta on de sous traitance...), les règles de nommage et les modalités
d’envois (fiche marché) seront précisés lors de la réunion de prépara on de chan er (ar cle
12.1.2 du C.C.A.G Travaux).
Le maître d’œuvre établit et adresse directement à l’entrepreneur l’état d’acompte dans un délai
de sept (7) jours.
Par déroga on à l’ar cle 12.1.8 du C.C.A.G travaux, la date à laquelle la conformité de
l’avancement des travaux a été constatée (date de signature de l’état d’acompte par le maître
d’œuvre) cons tue la date de départ des délais de paiement des acomptes.
Par déroga ons aux disposi ons des ar cles 12.4.1 et 12.4.2 du C.C.A.G. travaux, le pouvoir
adjudicateur établit le projet de décompte général et le no fie avant la plus tardive des deux
dates ci-après :
- 45 jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le tulaire,
- 30 jours après la publica on de l’index de référence perme ant la révision éventuelle du solde
le cas échant.
Le projet de décompte final ne peut être remis au MOE qu’après établissement du PV des OPR et
des proposi ons de récep on du MOE au pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur, paie les sommes dues en exécu on du marché dans un délai maximal de
trente (30) jours conformément à l’ar cle R. 2192-10 du code de la commande publique.
Le déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les disposi ons des ar cles R. 2192-12 à
R. 2192-23 du code de la commande publique.
page 13
Délai de vérifica on :
Le délai impar au maître d'œuvre pour procéder à la vérifica on des projets de décomptes
mensuels ou final des entrepreneurs et à leur transmission au maître d'ouvrage est fixé à 7 (sept)
jours à compter de la date de l'accusé de récep on du document ou du récépissé de remise ou de
la date de récep on via l’interface Chorus Pro onglet factures travaux.
3.3.4. Approvisionnements
Par déroga on à l’ar cle 10.4 du C.C.A.G. travaux, il n’est pas prévu de versement d’acompte sur
approvisionnement.
3.3.5. Intérêts moratoires
Le taux des intérêts moratoires applicable est fixé selon les modalités décrites à l’ar cle R. 2192-
31 du code de la commande publique.
3.4 - Varia on dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des varia ons des éléments cons tu fs du coût des
travaux sont réputées réglées par les s pula ons ci-après.
3.4.1. Révision des prix
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.4.3 et au 3.4.4
Par déroga on à l’ar cle 12.2 du C.C.A.G. Travaux, les primes, pénalités et indemnités ne sont pas
révisées.
3.4.2. Mois d’établissement des prix du marché
Par déroga on à l’ar cle 9.4.4 du C.C.A.G Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis
sur la base des condi ons économiques du mois précédant la date limite de remise des offres
indiquée en page de garde du présent C.C.A.P. Ce mois est appelé « mois zéro ».
page 14
3.4.3. Choix des index de référence
Les index de référence I choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux
faisant l'objet du présent marché sont :
Lot n° Index BT Défini on de l’index
Disposi ons générales communes BT01 Index général tous corps d’état
LOT 1 TCE
Sec on Technique 1 Gros œuvre BT 06 Ossature, ouvrages en béton armé
Sec on Technique 2 Charpente
BT 16b Charpente bois
couverture toiture terrasse
Sec on Technique 3 Isola on
BT 55 ITE
thermique par l’extérieur
Sec on Technique 4 Menuiserie
BT 19b Menuiserie extérieur
extérieur serrurerie
Sec on technique 5 plâtrerie plafond
BT08 Plâtre et préfabriqués
suspendus
Sec on technique 6 menuiserie
BT18a Menuiserie intérieure
intérieur mobilier
Sec on technique 7 Revêtement sols
BT09 Carrelage et revêtement céramique
et murs
Sec on technique 8 plancher
BT 01 Index général tous corps d’état
technique
LOT 2 Électricité BT 47 Électricité
LOT3 CVC BT38 Plomberie sanitaire (y compris appareil)
BT41 Ven la on et condi onnement d’air
Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art
LOT 4 VRD TP02
neufs ou rénova on
Les index de référence sont publiés au bulle n officiel de l’INSEE (www.indices.insee.fr) et au
moniteur des travaux publics et du bâ ment.
3.4.4. Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l’acompte du mois n est donné par la
formule :
Cn = (In / Io)
dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I de la sec on technique
concerné respec vement au mois zéro et au mois n.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
3.4.5. Révision provisoire
Par déroga on à l’ar cle 12.2.1 du C.C.A.G Travaux, il n'est procédé à aucune révision provisoire
tant que la valeur des index de référence n’est pas connue. La révision interviendra sur le premier
acompte dès la paru on des index correspondants.
page 15
3.4.6. Applica on de la taxe à la valeur ajoutée
Les montants des acomptes et du solde, à l’excep on du montant des pénalités résultant de
l’applica on des ar cles 4.4 à 4.7 du C.C.A.P., sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur. Ces montants sont éventuellement rec fiés en vue de l'établissement du décompte
général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.
3.4.7. Répar on des dépenses communes de chan er
Pour l'applica on de l'ar cle 9-1 du C.C.A.G. les disposi ons suivantes sont retenues :
A. – Dépenses d'équipements de chan er
A.1 Installa ons de chan er
Les voies de circula on et les branchements nécessaires au chan er sont en èrement à réaliser
par le tulaire du lot n° 1.
Les autres dépenses nécessaires à l'exécu on des travaux (panneau de chan er, clôtures et
signalé ques réglementaires, aires de stockage, balisages, protec ons, auvents et tunnels de
protec on des entrées et des accès au bâ ment, échafaudage/plate-forme nécessaire à
l’évacua on des gravois lors des démoli on, bureau/salle de réunion du maître d’œuvre,
installa ons communes d'hygiène (réfectoire, sanitaires WC et douches, ves aires) pour tous les
lots (y compris tous les raccordements d’assainissement et tous les VRD nécessaires) et repli de
toutes les installa ons, remise en état des lieux) sont en èrement à la charge du lot n° 1 pour
toute la durée du chan er.
Le branchement d’eau (branchement à réaliser directement sur le réseau extérieur d’adduc on
d’eau potable enterré situé devant le bâ ment, avec mise en place d’un compteur d’eau)
nécessaire au chan er (avec amenées d’eau à l’extérieur et à tous les niveaux à l’intérieur du
bâ ment) et aux installa ons de chan er est en èrement à la charge du lot n° 1.
L’amenée électrique y compris les branchements (à réaliser directement au niveau du poste de
transforma on du bâ ment) nécessaire au chan er (avec armoire principale de chan er à
installer par le lot 1) et aux installa ons de chan er est en èrement à la charge du lot n° 1, y
compris pose de compteur.
La vérifica on ini ale des installa ons électriques des installa ons de chan er est à la charge du
lot n° 1.
Les coffrets électriques intérieurs de chan er à l’intérieur du bâ ment et l’éclairage de chan er
des circula ons à l’intérieur du bâ ment sont à la charge du lot n° 1.
Les autres installa ons sont explicitées à l’ar cle 8.4.
Dans le cas où certaines entreprises tulaires de lots (2,3 et 4) souhaiteraient individualiser leurs
installa ons de chan er et/ou souhaiteraient installer des installa ons supplémentaires, elles se
raccorderont à leur frais (y compris pose des compteurs) sur les réseaux disponibles sur la plate-
forme.
page 16
A.2 Disposi fs de sécurité sur le chan er
Chaque entrepreneur fournit et met en place les disposi fs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.
L'entrepreneur qui, pour son interven on, a déplacé un disposi f de sécurité collec f, a
l'obliga on et la charge de le reme re en place immédiatement. Les disposi fs de sécurité mis en
place par un entrepreneur pour son interven on personnelle ne peuvent être déplacés ou
modifiés que par ce dernier.
A.3 Entre en
Les dépenses d'entre en (effectué avec une fréquence hebdomadaire) rela ves aux installa ons
existantes mises à disposi on des entreprises sont portées au compte prorata.
B. – Dépenses de fonc onnement
B.1 Dépenses de consomma on
B.1.1 Dépenses réalisées à par r des installa ons existantes mises à la disposi on des entreprises
par le maître de l'ouvrage :
Les dépenses afférentes aux consomma ons des fluides et énergies (eau et électricité)
nécessaires aux installa ons de chan er sont portées au débit du compte prorata, hormis lors
d’une individualisa on d’installa on de chan er.
Un relevé des compteurs effectué par constat contradictoire en présence de l’entreprise tulaire
du lot n° 1 et le maître d’œuvre sera effectué une fois par mois.
L’entreprise tulaire du lot n°1 établira, une fois les travaux achevés, un chèque à l'ordre du
trésorier de la base de défense, afin de rembourser la base de défense des prélèvements en
fluides et énergies réalisés.
B.1.2 Dépenses réalisées à par r des installa ons provisoires mises en place par les entreprises :
Les consomma ons téléphoniques sont mises à la charge des entreprises u lisatrices.
B.1.3. Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées à
l'entrepreneur du lot qui a fait l'objet des épreuves ou essais.
B.1.4. Les autres dépenses sont portées au compte prorata.
B.2 Dépenses d'exploita on
Sauf accord différent entre les tulaires de chaque lot, ces dépenses (essen ellement ne oyage
des bureaux de chan er, des installa ons communes d'hygiène, répara ons et remplacements de
fournitures et par es d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut être
déterminé, gardiennage, évacua on de déchets…) sont portées au compte prorata.
Néanmoins l’entre en de la voie de circula on et de la plate-forme de chan er est à la charge du
lot n° 1.
page 17
B.3 Dépenses diverses
Les travaux de construc on se dérouleront en période hivernale.
Le tulaire du lot n° 1 doit la loca on et la mise en place, dans tout le bâ ment, des équipements
nécessaires de préchauffage et de déshumidifica on, de tous les locaux, afin :
- d’obtenir les caractéris ques thermo-hygrométriques nécessaires au respect des DTU et des
prescrip ons des fiches techniques des peintures et des revêtements,
- éviter tout désordre et condensa on,
- perme re le séchage de tous les locaux,
- perme re la récep on et la livraison des locaux et du bâ ment.
L'évacua on des déblais, gravois de structure, déchets et emballages, matériaux et matériels
résultant des démoli ons seront conformes à l’ar cle 8.4.7 du présent CCAP.
C. – Compte prorata
Les dépenses d'intérêt commun qui ne correspondent pas à ces travaux prévus au descrip f et
qui ne sont pas affectés par les disposi ons qui précèdent, sont inscrites à un compte spécial dit
"compte prorata" établi, géré et réglé par les entrepreneurs.
L’entrepreneur tulaire du lot n° 1 procède au règlement des dépenses visées au premier alinéa,
mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chan er la
répar on desdites dépenses au prorata du montant des situa ons cumulées de chaque
entrepreneur.
Dans ce e répar on, l'ac on du maître d'œuvre se limite à jouer le rôle d'amiable compositeur,
dans le cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.
3.5 - Paiement des cotraitants et des sous - traitants
3.5.1. Désigna on de sous-traitants en cours de marché
Le tulaire du marché public peut, sous-traiter l’exécu on de certaines par es de son marché
public à condi on d’avoir obtenu de l’acheteur l’accepta on de chaque sous-traitant et
l’agrément de ses condi ons de paiement conformément aux ar cles R. 2193-3 à R. 2193-4 du
code de la commande publique.
En applica on de l’ar cle R. 2193-10 du code la commande publique :
Pour chaque sous-traitant de premier rang dont le montant du DC4 est inférieur à 10 % du
montant total du marché pour chaque lot, le tulaire devra joindre un projet d’acte spécial, une
déclara on du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdic on de
soumissionner visées aux ar cles L. 2141-1 à L. 2141-5, et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la
commande publique et une cau on bancaire au nom du tulaire et du montant de l’acte spécial
concerné.
page 18
Pour tout DC4 supérieur ou égal à 10 % du montant total du marché pour chaque lot, le sous-
traitant fera l’objet d’un paiement direct par l’administra on.
Pour chaque sous-traitant de second rang payé par le sous-traitant de premier rang, le sous-
traitant de premier rang devra joindre un projet d’acte spécial signé des 3 par es ( tulaire du
marché, sous-traitant de premier rang et sous-traitant de second rang), une déclara on du sous-
traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdic on de soumissionner visées aux
ar cles L. 2141-1 à L. 2141-5, et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et une
cau on bancaire au nom du sous-traitant de premier rang et du montant de l’acte spécial
concerné.
L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclara on prévue aux ar cles R. 2193-1
et R. 2193-3 du code de la commande publique.
Le dossier de sous-traitance devra comporter les pièces suivantes :
- l’imprimé DC4 établi par sous-traitant,
- la cau on bancaire le cas échéant (se référer aux disposi ons ci-dessus),
- si le sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements(s) prononcé(s),
- un extrait K ou Kbis ou équivalent,
- la déclara on rela ve au chiffre d’affaires global et au chiffre d’affaires concernant les
presta ons auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours des trois derniers exercices,
- déclara on indiquant les effec fs du sous-traitant et l’importance du personnel d’encadrement,
- tout cer ficat de qualifica ons professionnelles ou tout moyen perme ant de prouver la
capacité de l’entreprise, notamment des cer ficats d’iden té professionnelle ou de référence
a estant de la compétence de l’entreprise à réaliser les presta ons,
- a esta ons fiscales et sociales,
- a esta ons d’assurance men onnées ci-après.
Pour déposer ses déclara ons de sous-traitance, le représentant de l’acheteur impose aux
tulaires et aux sous-traitants l’u lisa on des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(h ps://subclic.com/). Pour sa sfaire ce e obliga on, le tulaire est tenu de compléter l’ar cle 7
de l’acte d’engagement désignant la personne physique de l’entreprise responsable de la
vérifica on et de la signature des actes de sous-traitance.
Il s’agit d’un ou l informa que gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la
valida on et la signature de l’ensemble des demandes d’accep on de sous-traitance.
L’inscrip on doit être maintenue ac ve pendant toute la durée du contrat.
Tout acte de sous-traitance dont le dossier administra f ne comporte pas tous les documents
demandés ne pourra être agréé par le pouvoir adjudicateur.
3.5.2. Modalités de paiement direct par virements
Conformément aux ar cles R. 2193 – 11 à R. 2193 – 16 du code de la commande publique, le
sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maître d’œuvre, au tulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de récep on, ou la dépose auprès du tulaire
contre récépissé.
Le tulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de récep on
ou du récépissé pour donner son accord ou no fier un refus, d’une part, au sous-traitant et,
d’autre part, au maître d’œuvre.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maître d’œuvre, accompagnée
page 19
des factures et de l’accusé de récep on ou du récépissé a estant que le tulaire a bien reçu la
demande ou de l’avis postal a estant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
Le maître d’œuvre adresse sans délai au tulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.
Le tulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une a esta on indiquant la somme
à régler par le maître de l'ouvrage et à chaque sous-traitant concerné.
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'accepta on de la somme à payer à
chacun d’entre eux fait l'objet d’une a esta on, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné.
Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également l'a esta on.
Le maître de l’ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l’ar cle R.
2192-10 du code de la commande publique. Ce délai court à compter de la récep on par le
maître d’œuvre de l’accord, total ou par el, du tulaire sur le paiement demandé, ou de
l’expira on du délai men onné au deuxième alinéa du présent paragraphe si, pendant ce délai, le
tulaire n’a no fié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la récep on par le maître d’œuvre
de l’avis postal men onné au troisième alinéa.
Le maître de l’ouvrage informe le tulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 - Délai(s) d'exécu on des travaux
Les s pula ons correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.
4.1.1. Calendrier prévisionnel
Par déroga on à l’ar cle 18.1.4 du C.C.A.G Travaux, le calendrier prévisionnel n’est pas joint au
présent marché. Les délais d’exécu on propres à chaque lot s’inscrivent dans le délai global du
marché fixé à l'ar cle 3 de l'acte d'engagement, ils seront arrêtés par le maître d’œuvre pendant
la période de prépara on conformément à l’ar cle 28.2.3 du C.C.A.G Travaux.
4.1.2. Calendrier détaillé d’exécu on
A- Le calendrier détaillé d’exécu on est élaboré par le coordonnateur OPC après consulta on des
entrepreneurs tulaires des différents lots.
Le calendrier détaillé d’exécu on dis ngue les différents lots dont la construc on fait l’objet des
travaux.
Il indique en outre, pour chacun des lots :
. la durée et la date probable de départ du délai d’exécu on qui lui est propre,
. la durée et la date probable de départ des délais par culier correspondant aux interven ons
successives de l’entrepreneur sur le chan er.
Après accepta on par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécu on est soumis par le
maître d’œuvre à l’approba on (décision) du pouvoir adjudicateur (P.A) 10 jours au moins avant
la fin de la période de prépara on visée au 8.1 ci-après.
page 20
B- Le délai d’exécu on propre à chacun des lots commence à courir à la date figurant sur l’ordre
de service prescrivant de commencer l’exécu on des travaux lui incombant.
C- pour chacun des lots, le délai de 6 mois prévu à l’ar cle 18.1.1 du C.C.A.G est majoré de
l’intervalle de temps du calendrier détaillé d’exécu on, qui sépare les dates probables de départ
des délais d’exécu on propres à chaque lot, dates fixées par l’ordre de service visé à l’ar cle 3 de
l'acte d’engagement.
D- Au cours du chan er et avec l’accord des différents entrepreneurs concernés, le
coordonnateur OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécu on dans la limite du délai
d’exécu on d’ensemble des lots, fixé à l’ar cle 3 de l’acte d’engagement.
E- Le calendrier ini al visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, fera l’objet
d’une décision du P.A no fiée par ordre de service à tous les entrepreneurs.
4.2 - Prolonga on de(s) délai(s) d'exécu on
En vue de l'applica on éventuelle du premier alinéa de l'ar cle 18.2.3 du C.C.A.G travaux, le
nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à : CINQ (05) jours.
Pour autant qu’il y ait entrave à l’exécu on des travaux, le délai d’exécu on est prolongé d’un
nombre de jours correspondant au nombre de jours de chômage intempéries ayant fait l’objet
d’une déclara on par l’entrepreneur à sa caisse de chômage intempéries. Pour pouvoir bénéficier
d’une prolonga on de délai, l’entreprise devra adresser au maître d’ouvrage les cer ficats de
déclara on.
Le régime du chômage intempéries permet à une entreprise du BTP d’arrêter momentanément
son ac vité lorsque les condi ons atmosphériques rendent l’accomplissement du travail
impossible ou dangereux (gel, neige, pluie, inonda on…).
Quelle que soit leur origine, les prolonga ons de délai pour cause d’arrêt total ou par el des
travaux ou encore en cas d’entrave, font l’objet d’une décision du P.A no fiée par OS.
L'entrepreneur dont le chan er est arrêté totalement ou par ellement, ou entravé, doit en
informer immédiatement le maître d’œuvre par tout moyen écrit (voie électronique, courrier...)
Les éventuelles décisions de prolonga on de délais d'exécu on ne sont rela ves qu'à ce marché.
Elles ne peuvent pas concerner des travaux réalisés à l'intérieur de locaux mis hors d'eau ou hors
d'air. Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des personnels
dont les tâches programmées ont été impossibles du fait des intempéries.
4.3 - Contraintes de l’opéra on
4.3.1 Travaux en site occupé
Sans objet.
4.3.2 Contraintes de déroulement des travaux à respecter
Chaque lot doit respecter les phases de travaux du marché et en tenir compte dans l’organisa on
du chan er.
page 21
4.3.3 Ne oyages après chaque interven on dans les locaux occupés
Sans objet.
4.4 - Pénalités pour retard - Primes d'avance
Par déroga on à l'ar cle 19.2.1 du C.C.A.G Travaux, le tulaire ne sera pas exonéré des pénalités
quel qu'en soit le montant pour l'ensemble du marché.
Remarques : Pour les groupements les pénalités seront répar es entre les cotraitants
conformément aux indica ons données par le mandataire.
Dans l’a ente de ces indica ons, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que
ce e opéra on engage la responsabilité du maître de l’ouvrage à l’égard des autres
entrepreneurs.
D’une façon générale, par déroga on à l’ar cle 19.2.4 du CCAG travaux, lorsque le tulaire n’a
pas, de son fait, respecté les délais objets du présent ar cle, il encourt sans qu’il ne soit
nécessaire de procéder à une mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire pour le maitre
d’ouvrage d’inviter, par écrit, le tulaire à présenter ses observa ons sur les raisons de son
retard, des pénalités de retard calculées selon les modalités définies ci-après :
4.4.1. Pénalités pour retard dans le délai d’exécu on des travaux
Les disposi ons de l’ar cle 4.4.2 à 4.4.3 sont appliquées au tulaire de chaque lot responsable du
retard compara vement au calendrier détaillé d’exécu on élaboré et éventuellement modifié
comme il a été indiqué au 4.1.2. A) et D) ci-dessus.
4.4.2. Retard sur le délai d’exécu on propre au lot concerné
Il est fait applica on de la pénalité journalière indiquée au 4.4.4 ci-après.
4.4.3. Retard sur les délais par culiers correspondant aux interven ons successives (autre que la
dernière) de chaque entrepreneur sur le chan er
Du simple fait de la constata on d’un retard par le maître d’œuvre, l’entrepreneur encourt la
retenue journalière provisoire indiquée au 4.4.4 ci-après.
Ce e retenue est transformée en pénalité défini ve si l’une des deux condi ons suivantes est
remplie :
. ou l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécu on propre à
son lot ;
. ou l’entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du
chan er ou provoqué des retards dans le déroulement du marché rela fs aux autres lots.
page 22
4.4.4. Montant des pénalités et retenues journalières prévues aux ar cles 4.4.2 et 4.4.3 :
Par déroga on à l’ar cle 19.2.3 du C.C.A.G Travaux, les taux qui s’appliquent au montant de
l’ensemble du lot considéré sont les suivants :
Numéro Valeur de la pénalité ou de la retenue provisoire
du lot
1 1/1000
2 1/1000
3 1/1000
4 1/1000
4.4.5. Prime d’avance
Sans objet
4.5 - Repliement des installa ons de chan er et remise en état des lieux pour chaque lot
Le refus de l'entrepreneur d'obtempérer aux injonc ons du Maître d'œuvre d'avoir à procéder
aux taches de ne oyage qui lui sont impar es, sera sanc onné par une pénalité de 125 € (cent
vingt-cinq euros) H.T. par jour calendaire de retard.
4.6 - Délais, pénalités et retenues pour remise des documents pour chaque lot
4.6.1. Délais et pénalités pour remise des documents fournis pendant la période de prépara on
En cas de retard dans la remise des documents à fournir pendant la période de prépara on, une
pénalité journalière hors taxes sera opérée sur les sommes dues au tulaire. Le montant de ce e
pénalité hors taxes est fixé à deux cents euros (200 €) par document.
En cas de retard dans la fourniture des a esta ons d’assurance, il sera appliqué une pénalité
journalière hors taxes de deux cents euros (200 €).
4.6.2. Délais et pénalités pour remise des documents pendant l’exécu on des travaux
En cas de retard dans la remise ou la diffusion des documents énoncés ci-après ou au CCTP, une
pénalité journalière hors taxes sera opérée sur les sommes dues au tulaire. Le montant de ce e
pénalité hors taxes est fixé à cinquante euros (50 €) par document :
- retard dans la remise ou la diffusion des documents nécessaires à l’ordonnancement ou la
coordina on des travaux (plans d’exécu on, notes de calcul, notes techniques, études de détail,
plans de synthèse, fiches techniques, etc…),
- retard dans la produc on des éléments nécessaires à l’élabora on des plannings, la produc on
de jus fica on et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus
-retard pour la présenta on sur le chan er de prototypes ou échan llons de matériaux et
matériels
- retard dans un délai de dix jours calendaires pour le renvoi des ordres de service.
4.6.3. Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécu on
Par déroga on à l’ar cle 40.1 du CCAG Travaux, les dossiers des ouvrages exécutés sont remis par
le tulaire de chaque lot à la date de réalisa on des opéra ons préalables à la récep on.
page 23
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécu on par le
tulaire, une retenue hors taxes sera opérée dans les condi ons s pulées à l’ar cle 19.3 du
C.C.A.G. Travaux sur les sommes dues au tulaire. Le montant de ce e retenue hors taxes est fixé
à cinquante mille euros (50 000 €) pour le lot 1, trente mille euros (30 000€) pour le lot 2, vingt
mille euros (20 000 €) pour le lot 3 et trente mille euros (30 000€) pour le lot 4.
4.7 - Pénalités diverses pour chaque lot
4.7.1. Absence aux réunions de chan er, réunions d’étude et de coordina on
Les comptes rendus de chan er valent convoca on des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chan er sont fixés par le maître d'œuvre. A la demande du maître d’œuvre,
les réunions de chan er pourront se tenir dans les locaux du Service d’Infrastructure de la
Défense Sud-Ouest.
Ces pénalités forfaitaires sont fixées à cent euros (100) par absence et à cinquante (50) euros hors
taxes pour tout retard supérieur à 15 minutes.
4.7.2. Pénalités pour manquements aux règles de sécurité, d’hygiène, et à la signalisa on
générale du chan er
Si des mesures de sécurité ou d’hygiène sont jugées nécessaires par le Coordonnateur SPS, celles-
ci devront être mises en applica on immédiatement ou si elles sont importantes un délai de
carence, dont la durée sera précisée, pourra être admis.
Toute récidive ou 1er rappel à une situa on jugée à risque entraînera la mise en pénalité du
tulaire.
La pénalité hors taxes journalière sera fixée à deux cent cinquante euros (250 €) à compter de la
date de l’accusé de récep on de l’ordre de service la prescrivant.
4.7.3. Pénalités pour manquements aux règles de Ne oyage du chan er
Le refus de l'entrepreneur d'obtempérer aux injonc ons du Maître d'œuvre d'avoir à procéder
aux taches de ne oyage qui lui sont impar es, sera sanc onné par une pénalité de 200 € (deux-
cents euros) H.T. par jour calendaire de retard.
4.7.4. Retard dans le délai fixé rela f à la cellule témoin
Sans objet.
4.7.5. Pénalités pour non-respect de l’engagement d’inser on par l’ac vité économique pour les
lots 1,2 et 4
En cas de non-respect des obliga ons rela ves à l’inser on, il sera appliqué une pénalité égale à
soixante (60) euros HT par heure d’inser on non réalisée.
En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à perme re le
contrôle de l’exécu on de l’ac on, l’entrepreneur subira une pénalité égale à cent (100) euros
HT par jour calendaire de retard à compter de la mise en demeure par le maitre de l’ouvrage.
4.7.6. Pénalités pour non-respect documents diffusion restreinte
page 24
Se référer aux pénalités indiquées à l’ar cle 1.3.1 Disposi ons applicables aux documents et
support portant la men on « Diffusion Restreinte » (point 12).
4.7.7. Pénalités pour manquement aux règles d’accès du site
.Pour le personnel des entreprises devant accéder au site militaire, les tulaires des marchés de
travaux devront avoir déposé dans le premier mois de la période de prépara on, les demandes
de contrôle primaire (y/c pour ses sous-traitants le cas échéant). Tout retard de remise de ces
demandes (fiche contrôle primaire) fera l'objet d'une pénalité pour non remise de la fiche à
raison de soixante-quinze (75 €) euros H.T par jour calendaire de retard. Tout document
inexploitable sera considéré comme non remis et fera l'objet de la présente pénalité.
.Non accompagnement d'un sous-traitant par le conducteur de travaux lors de la 1ère
interven on sur site : pénalité forfaitaire fixée à deux cents (200 €) euros H.T.
4.7.8. Pénalités pour manquements aux règles de ne oyage des installa ons de chan er
En cas de non-respect de l’obliga on de ne oyage hebdomadaire de la zone de vie des
installa ons de chan er, le tulaire du lot en charge des installa ons de chan er sera sanc onné
par une pénalité de 100 € (cent euros) H.T. par jour calendaire de retard.
4.8 - Cumul des pénalités et retenues
Toutes les pénalités et retenues men onnées au présent ar cle 4 du C.C.A.P. sont cumulables et
seront prélevées sur la situa on immédiatement postérieure à l'infrac on.
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1 - Retenue de garan e
Une retenue de garan e à la charge du tulaire et ses condi ons d’applica on sont prévues au
marché en applica on des disposi ons des ar cles L. 2191-7 et R. 2191-32 à R. 2191-42 du code
de la commande publique.
Une retenue de garan e de 3 % sera cons tuée sur le montant ini al augmenté, le cas échéant,
du montant des modifica ons du marché public en cours d’exécu on.
Le tulaire du marché peut, pendant toute la durée du marché, subs tuer à la retenue de
garan e une garan e à première demande.
L'objet de ce e garan e de subs tu on est iden que à celui de la retenue de garan e qu'elle
remplace.
page 25
5.2 - Avance
Une avance peut être versée au tulaire du marché en applica on des ar cles R. 2191-3 à R.
2191-5 du code de la commande publique.
Le taux de l’avance est de 30 %. Conformément aux prescrip ons des ar cles R. 2191-6 à R. 2191-
10 du code de la commande publique, le montant de l’avance versé au tulaire de chaque lot est
calculé de la manière suivante :
.lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est égale à 30 %
du montant ini al toutes taxes comprises du marché - diminué, le cas échéant, du montant
des presta ons confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct - mul plié par
douze et divisé par sa durée exprimée en mois ;
Le remboursement de l’avance s’impute en applica on des ar cles R. 2191-11 à R. 2191-12 du
code de la commande publique. Ainsi, ce remboursement :
.s’impute sur les sommes dues au tulaire quand le montant des presta ons exécutées a eint 65
% du montant toutes taxes comprises du marché;
.doit être terminé lorsque le montant des presta ons exécutées par le tulaire a eint 80 % du
montant toutes taxes comprises du marché du marché.
Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés à
par r de la date de no fica on de l’ordre de service prescrivant le commencement d’exécu on
de la période de prépara on du marché.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants conformément aux ar cles R.
2193-17 à R. 2193-21 du code de la commande publique.
Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés à
par r de la date de no fica on de l’acte spécial au tulaire.
ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS
6.1 - Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construc on dont le
choix n'est pas laissé au tulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales cons tu ves du
marché ou déroge aux disposi ons desdites pièces.
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
à ces normes françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de l'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.
Dans le cas de référence à des marques de qualité française (marque NF ou autre), le tulaire du
marché pourra proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de
preuves en vigueur dans d’autres états membres de l'Union européenne, qu’il es me équivalents
et qui sont a estés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords
dits "EA" ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 45011). Le tulaire du
marché devra alors apporter au maître de l’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à
l’apprécia on de l’équivalence.
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française
transposant la norme européenne cons tue la référence technique qui doit être respectée par les
produits.
page 26
En outre, en applica on du décret 96.1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdic on à
l’entrepreneur principal, à ses cotraitants et à ses sous-traitants éventuels de me re en œuvre
des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quel qu’en soit la variété.
Les cas d’excep on temporaires prévus par ledit décret ne pourront être acceptés qu’après
produc on d’une “ déclara on en vue d’excep ons à l’interdic on d’amiante ” et ce en
conformité avec les arrêtés du 24 décembre 1996 rela f pour le premier “ au formulaire de
déclara on en vue d’excep ons à l’interdic on d’amiante ” et pour le second “ aux excep ons à
l’interdic on de l’amiante ”.
6.2 - Mise à disposi on de carrières ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6.3 - Caractéris ques, qualités, vérifica ons, essais et épreuves des matériaux et produits
6.3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et déroga ons à apporter aux disposi ons du C.C.A.G
travaux concernant les caractéris ques et qualités des matériaux, produits et composants de
construc on à u liser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifica ons, essais et
épreuves, tant qualita ves que quan ta ves, sur le chan er.
6.3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construc on font l’objet de
vérifica ons ou de surveillance de la fabrica on, dans les usines, magasins et carrières du tulaire
ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.
6.3.3. Le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifica ons en sus de ceux
définis par le marché ; s'ils sont effectués par un ers, ils sont rémunérés par le maître de
l'ouvrage.
6.4 - Prise en charge, manuten on et conserva on par le tulaire des matériaux et produits
fournis par le maître de l’ouvrage
Sans objet.
6.5 - Présenta on des locaux témoins
Sans objet.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
7.1 - Piquetage général
Se référer aux prescrip ons de l’ar cle 7 du CCTP du lot 4 VRD.
7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Conformément à l’ar cle 27.3 du CCAG travaux, ce piquetage est à la charge du maître d’ouvrage.
page 27
ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 - Période de prépara on – Programme d’exécu on des travaux
Il est fixé une période de prépara on dont les caractéris ques sont définies à l'ar cle 3 de l'acte
d'engagement.
Il sera procédé, au cours de ce e période, aux opéra ons énumérées ci-après à la diligence
respec ve des par es contractantes et du coordonnateur en ma ère de sécurité et de protec on
de la santé :
par les soins du maître de l'ouvrage ou du maître d'œuvre:
- délivrance des autorisa ons d’accès comme définis au 1.3 ci-dessus,
- désigna on des lieux de dépôts provisoires ou défini fs des matériels ou matériaux, comme
défini à l’ar cle 8.4 ci-après,
- mise à disposi on des sources d'énergie dans les condi ons fixées à l'ar cle 3.4.7 et 8.4 du
CCAP,
par les soins du coordonnateur en ma ère de sécurité et de protec on de la santé:
- communica on aux entreprises des consignes arrêtées avec le chef d'établissement et de
l'organisa on prévue pour la protec on de la santé pour l’ensemble de l’opéra on.
- Pour les opéra ons de 1ère catégorie : cons tu on du collège interentreprises de sécurité, de
santé et des condi ons de travail (CISSCT).
par les soins du tulaire de chaque lot
:
. élabora on du calendrier d'établissement des documents d'exécu on en concerta on avec le
maître d'œuvre dans le délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécu on
de la période de prépara on ;
. élabora on du calendrier détaillé d'exécu on des travaux en concerta on avec le maître
d'œuvre dans le délai de 45 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécu on de la
période de prépara on ;
. mise en œuvre des installa ons de chan er conformes aux présents CCAP, CCTP, PGC SPS ;
. établissement et mise au point du SOSED ;
. établissement et remise au maître d’œuvre de la liste nomina ve des personnels, comme défini
au 1.3 ci-dessus ;
. remise d’une a esta on sur l’honneur indiquant son inten on ou non de faire appel pour
l’exécu on des presta ons, objet du marché, à des salariés de na onalité étrangère et, dans
l’affirma ve, cer fiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une ac vité
professionnelle en France ;
. établissement et présenta on au visa du maître d'œuvre du programme d'exécu on des travaux
(en 3 exemplaires) dans les condi ons prévues à l’ar cle 28.2.1 du C.C.A.G travaux ;
. établissement et remise au maître d'œuvre des plans d'exécu on, notes de calculs et études de
détail (en 3 exemplaires) nécessaires pour le début des travaux, dans les condi ons prévues à
l'ar cle 29 du C.C.A.G. travaux et à l'ar cle 8.2 ci-après ;
page 28
. établissement et présenta on, en prix élémentaires, de la décomposi on détaillée du prix global
dans les condi ons de l’ar cle 9.3.2 du C.C.A.G, mais sans indica on des pourcentages
men onnés à l'ar cle 9.3.2 dudit C.C.A.G (ce e décomposi on ne devra pas modifier les
montants par els figurant à la décomposi on fournie avec l’acte d'engagement). La fourniture
de ce document est à la charge de l’entreprise dont le coût est inclus dans le montant de l’offre ;
. fourniture des cer fica ons des matériaux à me re en œuvre et soumis à l’approba on du
maître d’œuvre ;
. fourniture des copies des contrats d'assurance et a esta ons demandées à l'ar cle 9.9 ci-après ;
. fourniture d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels ;
. établissement du Plan Par culier de Sécurité et de Protec on de la Santé (P.P.S.P.S.) prévu par la
sec on 5 du décret n° 94 – 1159 du 26 décembre 1994 après inspec on commune organisée par
le coordonnateur.
Ce e obliga on est applicable à chaque entrepreneur (cotraitants, sous-traitants et travailleurs
indépendants).
L'absence de remise au maître de l'ouvrage du P.P.S.P.S. fait obstacle à l'exécu on proprement
dite des travaux.
. remise au maître d’œuvre d'une copie de la déclara on d'ouverture de chan er pour tout
chan er employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée à l'inspec on
du travail suivante :
Ministère des Armées
Contrôle Général des Armées
Inspec on du Travail dans les Armées
60, boulevard du Général Mar al Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15
Chan er fermé vers l’extérieur et ouvrant sur le domaine militaire
. établissement de la déclara on d’inten on de commencement des travaux (DICT) et expédi on
dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes
concernés, en applica on du décret du 14 octobre 1991.
Les entrepreneurs, tulaires de chaque lot, devront également fournir tous les documents
demandés dans les disposi ons générales communes (DG) et les C.C.T.P. respec fs.
Les autres documents prévus aux disposi ons générales du C.C.T.P. seront fournis, non pas au
cours de la période de prépara on, mais à des dates qui seront précisées, en cours d'exécu on,
par ordres de service.
Les travaux ne peuvent pas commencer avant l’obten on du visa du maître d’œuvre de tous les
documents précités.
Ac on qualité en phase de prépara on de chan er :
page 29
Pendant la période de prépara on, les différentes ac ons et tâches préparatoires indiquées ci-
après, seront exécutées et mises au point au cours de réunion d’organisa on générale du
chan er.
La planifica on de la prépara on du chan er proposée par le maître d’œuvre sera précisée et
validée lors de la 1ère réunion de chan er avec les différents intervenants.
Contenu du programme d’ac on qualité :
- ac on 1 : Prise de contacts et organisa on
* tâche 1 : visite du site et présenta on des intervenants,
* tâche 2 : contenu et planifica on de la prépara on,
* tâche 3 : délais de produc on et circuit de transmissions de données,
- ac on 2 : Analyse technique du projet
* tâche 4 : iden fica on des documents existants et à établir,
* tâche 5 : mise au point des presta ons techniques, détec on des points à contrôler
(autocontrôles avec rédac on d’une fiche - points cri ques - points d’arrêt),
* tâche 6 : organisa on de la préven on et du contrôle,
- ac on 3 : Organisa on des travaux
* tâche 7 : mise au point des techniques d’exécu on,
* tâche 8 : installa ons et ges on du chan er,
* tâche 9 : planifica on du choix des matériaux et des équipements,
* tâche 10 : planifica on des travaux et des contrôles.
8.2 - Plans d'exécu on - Notes de calculs - Etudes de détail
Les plans d'exécu on des ouvrages avec notes techniques, notes de calcul, les études de détail,
les études de synthèse sont à la charge des entrepreneurs.
Le tulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.
Il admet que l’ensemble des études complémentaires, perme ant la parfaite réalisa on des
travaux, sont à sa charge.
Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui perme ent de procéder aux études
d’exécu on qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclama on rela ve à la
qualité ou au caractère suffisant de ces documents.
Tous les documents établis par le tulaire de chaque lot (fournis en 3 exemplaires dont un sur
support informa que clé USB) seront soumis au visa de la maîtrise d’œuvre qui disposera de 20
jours au plus tard pour les retourner à l’entrepreneur avec ses observa ons éventuelles.
Il est spécifié que le visa des documents par le représentant du maître d’œuvre laisse à
l'entrepreneur la totalité de la responsabilité, pour ce qui est de la concep on et de l'exécu on
des travaux.
Les retards dans la fourniture et l'établissement de ces plans feront l'objet des pénalités prévues
à l'ar cle 4.6 du présent C.C.A.P.
Le tulaire est tenu d'adresser au coordonnateur SPS une copie des plans d'exécu on visés par le
maître d'œuvre au fur et à mesure de l'avancement des travaux afin qu'il puisse cons tuer le
dossier d'interven on ultérieur sur les ouvrages (D.I.U.O.).
page 30
8.2 bis - Échan llons - No ces techniques - P.V. d'agrément
Le maître d’œuvre fixe les dates de produc on des échan llons, no ces techniques et P.V.
d'agrément.
8.3 - Disposi ons applicables aux opérateurs économiques établis à l’étranger
En cas de li ge, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents.
Les correspondances rela ves au marché sont rédigées en français.
Si le tulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses presta ons hors
TVA.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
varia on de change.
8.4 - Organisa on, hygiène et sécurité des chan ers
8.4.1. Facilités de chan er
La charge de réalisa on des installa ons communes de chan er et de leur maintenance, la
répar on des frais de consomma on entre les entreprises, sont explicitées dans les disposi ons
communes du CCTP ainsi qu’à l’ar cle 3.4.7 du présent C.C.A.P.
8.4.2. Dépôt des déblais
Des emplacements désignés par le maître d’œuvre seront mis gratuitement à la disposi on de
l'entrepreneur, dès que commence à courir le délai contractuel d'exécu on, pour ses installa ons
de chan er et dépôts provisoires de matériels et matériaux non pollués.
8.4.3. Sécurité et protec on de la santé des travailleurs sur le chan er
Les s pula ons par culières ci-après concernant la sécurité et la protec on de la santé des
travailleurs sur le chan er sont applicables au présent marché.
Locaux pour le personnel (se référer au PGC)
Le projet des installa ons de chan er indique, notamment, la situa on sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs accès à par r de l’entrée du chan er, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leur date de réalisa on ; ces dates doivent être telles que les
condi ons d’hébergement et d’hygiène sur le chan er soient toujours adaptées aux effec fs.
- Coordina on en ma ère de Sécurité et de Protec on de la Santé
Les entrepreneurs doivent prendre toutes les disposi ons nécessaires pour respecter leurs
obliga ons en ma ère de sécurité et de protec on de la santé.
Ils doivent par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maître de l'ouvrage suite aux
observa ons formulées par le coordonnateur S.P.S. en phase de réalisa on.
En cas d’urgence ou de danger et en l’absence du maître d’ouvrage, le coordonnateur SPS arrête
le chan er et fait prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge
nécessaire. Il en rend compte au maître d’ouvrage.
Le coordonnateur en cas d’anomalie constatée, procédera de façon progressive, à une remarque
page 31
verbale, à une remarque écrite, à l’entreprise avec copie au maître d’ouvrage si le problème
persiste, à une remarque en réunion de chan er avec men on sur le registre journal en cas
d’absence de réac on puis à une demande d’arrêt par el ou total du chan er aux frais et risques
du contrevenant adressée au maître de l’ouvrage avec men on dans le registre journal.
- Plan général de coordina on en ma ère de sécurité et de protec on de la santé
Le chan er est soumis aux disposi ons de la sec on 4 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
rela f à l'intégra on de la sécurité et de l'organisa on de la coordina on en ma ère de sécurité
et de protec on de la santé, lors des opéra ons de bâ ment ou de génie civil.
- Présence du coordonnateur sur le chan er
* Modalités de la présence du coordonnateur sur le chan er :
Les passages du coordonnateur sur le chan er sont consacrés d'une part aux visites organisées à
son ini a ve et en fonc on des phases importantes du chan er, et d'autre part, à la réunion de
chan er lors de la visite commune.
Visites organisées à son ini a ve : il en avise préalablement le pouvoir adjudicateur. Il effectue la
visite, seul ou accompagné du pouvoir adjudicateur ou de son représentant si celui-ci le souhaite.
Il peut demander, si les circonstances l'exigent, la par cipa on de représentants d'entreprises.
Un compte-rendu de visite est porté sur le registre journal de la coordina on, il précisera le
temps de visite, son objet, les observa ons.
* Par cipa on aux réunions de chan er :
Le coordonnateur par cipe à chaque réunion de chan er des née à traiter les ques ons rela ves
à l'hygiène et la sécurité du chan er.
Le procès-verbal de l'ensemble de la réunion de chan er sera no fié par le maître d'œuvre au
coordonnateur qui formulera ses observa ons éventuelles.
En cas d'urgence, le coordonnateur saisit directement le maître d'ouvrage et prend si nécessaire,
simultanément, les mesures d'urgence qui s'imposent.
8.4.4. Règles de circula on par culières
Les circula ons à travers le site peuvent être restreintes. Le tulaire s'informera des condi ons de
ce e restric on auprès du maître d'œuvre.
En cas de dégrada ons causées aux voies de circula on par les travaux, les frais rela fs à leur
répara on sont répar s dans les condi ons fixées au 1 de l'ar cle 34 du C.C.A.G Travaux en
assimilant les voies du domaine militaire aux voies publiques.
8.4.5 Signalisa on du chan ers
La signalisa on du chan er dans les zones intéressant la circula on sur les chaussées du domaine
militaire sera réalisée par l'entrepreneur tulaire du lot 1 sous le contrôle de l'autorité militaire.
page 32
8.4.6 - Consignes par culières
Lorsqu'une entreprise veut appliquer des heures d'embauchée et de débauchée différentes des
heures du site, il lui appar ent d'établir une demande de déroga on réglementaire à l'horaire
normal de travail.
8.4.7 – Tri des déchets
Le tulaire de chaque LOT est chargé de la ges on des déchets :
- - des déchets de chan er propres à son lot,
- des déchets issus de la déconstruc on d’ouvrages (démoli ons et déposes propres à son lot).
Chaque lot devra appliquer et faire appliquer à ses éventuels sous-traitants le tri sélec f des
déchets pendant toute la durée du chan er conformément aux prescrip ons de la circulaire du
15 janvier 2000 rela ve à la planifica on de la ges on et de l’élimina on des déchets du Bâ ment
et des Travaux Publics.
Les frais d’enlèvement, d’évacua on et de mise en dépôt dans une déche erie ou dans un centre
de stockage de déchets (transport, stockage et traitements éventuels) seront portés au compte-
prorata.
Les déchets devront être triés en mono-produits et entreposés dans des bennes suivant leur
nature, à savoir :
- - ferraille
- - métaux ferreux et non ferreux,
- - bois et dérivés, pale es de chan er,
- - cartons d’emballage,
- gravats propres et sans plâtre à revaloriser (morceaux de briques, parpaings, béton, tuiles,
etc…),
- déchets inertes divers en mélanges non revalorisés: gravats avec du plâtre,
emballages, plas ques, polystyrène, laines minérales, faïence, etc….
Ces bennes, à la charge du lot 1 (ges on et mises en place des bennes, organisa on des
évacua ons à la charge du lot 1), seront entreposées dans la zone d’installa on de chan er.
Des « big bags » de capacité 1 m3 pourront être u lisés pour la collecte des emballages plas ques
et des déchets de polystyrène.
Les emplacements des bennes et des « big bags » devront être iden fiés par des pancartages
avec pictogrammes normalisés (planches de logos transmises lors de la période de prépara on).
Un correspondant “Environnement et ges on des déchets” sera désigné par le tulaire de
chaque lot. Ce dernier sera chargé d’établir le Plan d’Assurance Environnement (PAE)
définissant la ges on des déchets sur le chan er. Ce document, sera remis au maître d’œuvre
pendant la période de prépara on.
Pour chaque type de déchets, des bordereaux de suivi seront obligatoirement remis au maître
d’œuvre. Ils perme ront à ce dernier de comptabiliser le volume des déchets évacués et
d’iden fier les filières de valorisa on.
En aucun cas le stockage des déchets de chan er ne pourra se faire en dehors de la zone
d’installa on de chan er prévue au marché.
page 33
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux avant l’expira on du délai d'exécu on.
8.4.8. L'emploi des explosifs fait l'objet des interdic ons dans toute l'enceinte militaire
8.4.9. Consignes pour les personnels de l’entreprise chargée des travaux électriques
Les personnels de l'entreprise chargée de l'électricité (et ses sous-traitants) doivent
. détenir le recueil U.T.E.C 18-510 lorsqu'ils exercent les fonc ons de responsables de
consigna on de travaux ou d'interven on ;
. être en possession des habilita ons annuelles requises délivrées en fonc on de leur qualifica on
;
. procéder à l'affichage des consignes de sécurité propres au(x) lieu(x) d'interven on.
8.4.10. Mesures de sécurité contre l'incendie
a) Travaux par points chauds - permis de feu.
En ce qui concerne les opéra ons de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, etc.…, le
tulaire du marché devra obtenir au préalable l'autorisa on du responsable sécurité incendie de
la caserne/ chargé de préven on, via le maître d’œuvre, qui lui délivrera un « permis de feu ».
b) Protec on contre l'incendie.
L'entrepreneur tulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et à ses frais, les
mesures de protec on contre l'incendie comportant :
. la présence obligatoire, sur le chan er, d’ex ncteurs en état de marche,
. l'obliga on de désigner, sur le chan er, un responsable assurant à tous les arrêts de travail
l'ex nc on des feux et le contrôle des mesures de sécurité.
8.5 - Accidents du travail
L’annexe 1 au présent CCAP définie la procédure à suivre par le tulaire du marché en cas
d’accident (fichier dénommé « annexe 1 CCAP - procédure déclara on accident – ESID BDX ».
La fiche reflexe associée doit être affichée sur les lieux des travaux.
8.6 - Organisa on administra ve en cas de présence d’amiante
Sans objet
8.7 - Travaux non prévus
En cours de chan er, des modifica ons peuvent être demandées par le Maître d'Ouvrage, le
Maître d'œuvre, l'entrepreneur ou le contrôleur technique.
Par déroga on à l’ar cle 14.3 du C.C.A.G Travaux, la poursuite de l’exécu on des travaux en cas
de dépassement du montant contractuel est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à
l’émission d’une décision de poursuivre et ne donne droit à aucune indemnité.
Ces fiches de travaux modifica fs seront établies par le maître d'œuvre lors de réunions de
chan er. Dès leur établissement, ces fiches seront diffusées à l'entrepreneur, au maître d'œuvre
et au maître d'ouvrage. Dans le délai prescrit, l'entrepreneur retournera la fiche complétée par
ses soins au maître d'œuvre qui la transme ra avec son avis au maître d'ouvrage. La décision du
page 34
représentant légal de la maîtrise d’ouvrage sera no fiée à l'entrepreneur, ce e no fica on
vaudra ordre d'exécuter les travaux modifica fs.
Les travaux modifica fs acceptés par le pouvoir adjudicateur et dépassant la masse ini ale du
marché feront l’objet d’une décision de poursuivre ou d’un avenant.
Tous travaux supplémentaires ou modifica ons qui n'auront pas fait l'objet d'une fiche de travaux
dûment acceptée par le Maître d'Ouvrage ne pourront donner lieu à rémunéra on
supplémentaire.
ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
9.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrôles d'ouvrage ou par es d'ouvrages prévus par le C.C.T.P. sont exécutés sur le
chan er, par l'entrepreneur tulaire de chaque lot en présence du maître d'œuvre ou son
représentant.
Les disposi ons du 4 de l'ar cle 24 du C.C.A.G. Travaux rela ves aux essais et vérifica ons à
effectuer sur les matériaux et produits sont applicables à ces essais.
Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux
définis par le marché ; s'ils sont effectués par un ers, ils sont rémunérés directement par le
maître de l'ouvrage.
9.2 - Récep on
La récep on des ouvrages ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécu on concluante
des épreuves définies aux ar cles du C.C.T.P.
Par déroga on à l’ar cle 41.1 à 3 du C.C.A.G Travaux, l'entrepreneur chargé d'aviser le pouvoir
adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle les travaux seront considérés comme
achevés est l'entrepreneur tulaire du lot 1.
Le délai maximal dans lequel le maître d'œuvre procède aux opéra ons préalables à la récep on
des ouvrages est fixé à 20 jours à compter de la date de récep on de l’écrit du tulaire du lot 1
l’avisant de l’achèvement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des
travaux si ce e dernière date est postérieure.
Postérieurement à cet avis, la procédure de récep on se déroule, simultanément pour tous les
lots considérés, comme il est s pulé à l'ar cle 41 du C.C.A.G Travaux.
Avant l’achèvement de l’ensemble des travaux et sur demande des tulaires, le maître d’œuvre
procédera au constat d’achèvement.
Lorsque la récep on est assor e de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfec ons et
malfaçons dans un délai prescrit par la décision de récep on des travaux.
9.3 - Prise de possession an cipée de certains ouvrages ou par e d'ouvrage
Sans objet.
page 35
9.4 - Mise à disposi on de certains ouvrages ou par es d'ouvrages
Toute mise à disposi on d’un ouvrage ou d’une par e d’ouvrage devra faire l’objet d’une décision
du pouvoir adjudicateur no fiée au plus tard 15 jours avant la date de la mise à disposi on.
9.5 - Documents fournis après exécu on
En plus des documents demandés à l’ar cle 40 du C.C.A.G Travaux, l’entrepreneur fournira au
maître d’œuvre tous les plans des ouvrages exécutés, cela dans le but d’obtenir des plans de
ges on du patrimoine post chan er conformément au cahier des normes graphiques du SID (tout
autre logiciel ou format de dessin assisté par ordinateur sera refusé) et l’ensemble des
documents men onnés dans le C.C.T.P
Le jour des Opéra ons Préalables à la Récep on (OPR), le tulaire remet au maître d’œuvre, en 4
exemplaires dont un reproduc ble et 1 exemplaire sur support informa que (dont un exemplaire
papier au coordonnateur SPS) pour la cons tu on du Dossier d'Interven on Ultérieure sur
l'Ouvrage (DIUO), par déroga on à l’ar cle 40.1 du C.C.A.G Travaux :
- le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) ;
- les Documents d'U lisa on, d'Exploita on et de Maintenance (D.U.E.M.) ;
- les no ces de fonc onnement et d'entre en des ouvrages établies conformément aux
prescrip ons et recommanda ons des normes françaises en vigueur ;
- les plans et autres documents conformes à l'exécu on, pliés au format normalisé A4.
En cas de retard dans la remise des dits documents, la retenue sera celle prévue à l’ar cle 4.6.3
du CCAP.
9.6 - Délai de garan e de parfait achèvement
Par déroga on aux ar cles 42 et 44 du C.C.A.G Travaux, le délai de garan e de parfait
achèvement, d’une durée d’un (1) an court à compter de la date de récep on des travaux de
l’ensemble des lots (lots 1 à 4).
Par déroga on à l’ar cle 44.2 du C.C.A.G Travaux, si à l’expira on du délai de garan e, le tulaire
n’a pas procédé à l’exécu on des travaux ou presta ons nécessaires à la levée des réserves
émises, en applica on des ar cles 41.5 et 41.6 du C.C.A.G Travaux ou s’il n’a pas remédié à tous
les désordres signalés par ordre de service par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre pendant
le délai de garan e, ce délai est prolongé sans formalité jusqu’à l’exécu on complète desdits
travaux ou presta ons que celle-ci soit assurée par le tulaire ou par un ers à ses frais et risques
conformément aux s pula ons de l’ar cle 41.6 du C.C.A.G Travaux.
9.7 - Garan es par culières
Sans objet.
9.8 - Forma on du personnel exploitant
Les entrepreneurs tulaires des lots 1, 2,3 et 4 auront l’obliga on d’instruire et de former, pour
la mise en exploita on, le personnel technique et de service qui sera mis à leur disposi on à cet
effet par le Maître de l’Ouvrage. Les modalités de ce e obliga on seront définies en temps
voulu en accord avec le Maître d’œuvre et le Maître de l’Ouvrage. Elle peut intervenir durant le
délai global d’exécu on et/ou pendant la période de garan e.
page 36
9.9 - Assurances
Dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la no fica on du marché et avant tout début
d’exécu on des travaux, le tulaire et les entrepreneurs intervenants doivent jus fier qu'ils ont
contracté :
. une assurance garan ssant leur responsabilité à l'égard des ers en cas d'accidents ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécu on, au moyen
d'une copie du contrat d'assurances, de ses avenants éventuels et d'une a esta on portant
men on de l'étendue de la responsabilité garan e.
. une assurance décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
ar cles 1792 à 1792-3 et 2270 du code civil, au moyen d'une copie du contrat d'assurance et de
ses avenants éventuels.
ARTICLE 10 – CLAUSES ENVIRONNEMENTALES, ECONOMIE D’ENERGIE
10.1 – Clauses environnementales
Le présent marché est passé sur la base des disposi ons de l’ar cle L 2111-1 du code de la
commande publique posant l’obliga on de prendre en compte des objec fs de développement
durable.
Au tre du présent marché, la mise en œuvre de la clause environnementale portera sur
l’ensemble des lots.
Schéma d’organisa on et de suivi des déchets (SOSED)
Le tulaire fournira une note expliquant les mesures prévues par le candidat pour assurer le bon
déroulement, le suivi et la traçabilité de l’élimina on des déchets de chan er, en conformité avec
l’ar cle L.541.2 du Code de l’Environnement, appelée SOSED –Disposi ons préparatoires. Dans ce
document, l’entreprise expose et s’engage sur les disposi ons préparatoires suivantes :
- Les modes de transport par lesquels seront acheminés les déchets,
- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage ou lieu de
réu lisa on où seront acheminées les différents déchets à évacuer,
- Les méthodes qui seront u lisées pour ne pas mélanger les différents types de déchets,
- Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pour les travaux et
les transports.
L’isola on BioSource :
Les produits proposés devront être détenteurs de la cer fica on ACERMI (Associa on pour la
CER fica on des Matériaux Isolants) ou équivalent
Les isolants biosourcés doivent être issus de ma ères renouvelables, comme la biomasse
végétale ou animale, ainsi que d’autres éco-matériaux et ma ères recyclées. L’emploi de ces
isolants doit contribuer à la réduc on de l’émission des gaz à effet de serre, leur produc on doit
donc se faire de manière peu polluante.
Le non-respect de ce e obliga on entraîne la résilia on du marché aux frais et risques du
tulaire en applica on de l’ar cle 52.4 du C.C.A.G Travaux.
page 37
10.2 Clause pour les Cer ficats d’Economie d’Energie (CEE)
Sans objet.
ARTICLE 11 - CLAUSE SOCIALE D’INSERTION LOT 1,2 et 4
Par déroga on à l’ar cle 20.1 du CCAG Travaux, ces disposi ons sont mises en œuvre dans les
condi ons ci-après.
Afin de favoriser l'ac vité des personnes éloignées de l'emploi, il est fait applica on des
disposi ons de l'ar cle L. 2112-2 du code de la commande publique, par le biais d'une condi on
d'inser on par l'ac vité économique.
Ce e démarche d'inser on est exigée (pour les lots n°1,2 et 4).
Elle est mise en œuvre et contrôlée par contrat. Le tulaire doit réaliser une ac on d'inser on qui
perme e l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles par culières. Ces engagements figurent dans l'acte d'engagement du marché.
Publics visés
- les demandeurs d'emploi de longue durée (selon les critères définis par France Travail) ;
- les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits ;
- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'ar cle L 5212-13 du code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de l'obliga on d'emploi ;
- les jeunes de Niveau infra 5, c'est-à-dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;
- les personnes prises en charge dans le disposi f IAE (Inser on par l'Ac vité Économique),
c'est-à-dire les personnes mises à disposi on par une Associa on Intermédiaire (AI) ou par
une Entreprise de Travail Temporaire d'Inser on (ETTI), ainsi que des salariés d'une
Entreprise d'Inser on (EI), d'un Atelier et Chan er d'Inser on (ACI), ou encore des Régies de
quar er agrées ainsi que les personnes prises en charge dans des disposi fs par culiers, par
exemple « Défense 2ème chance » ;
- les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d'Employeurs pour l'Inser on et la
Qualifica on) et dans les associa ons poursuivant le même objet.
En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés par culières peuvent, sur avis mo vé du
service public de l'emploi être considérées comme relevant des publics les plus éloignés de
l'emploi.
Modalités de mise en œuvre des ac ons d’inser on
Le tulaire doit réaliser une ac on d'inser on, au minimum à hauteur des objec fs horaires
d'inser on fixés à l'acte d'engagement, en u lisant une ou plusieurs des modalités définies ci-
après :
1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec une entreprise d'inser on ;
2ème modalité : la mise à disposi on de salariés. L’opérateur économique est en rela on avec un
organisme extérieur qui met à sa disposi on des salariés en inser on durant la durée du marché.
Il peut s'agir d'une Entreprise de travail temporaire d'inser on, d'un Groupement d'employeurs
pour l'inser on et la qualifica on ou d'une Associa on intermédiaire ;
page 38
3ème modalité : l'embauche directe par l'entreprise. Les heures travaillées des personnes
embauchées en CDI par l'entreprise a ributaire, pourront être comptabilisées pour l'exécu on de
la clause sociale d'inser on, pendant toute la durée restante du marché (période entre la date
d'embauche en CDI et la fin du marché).
Le tulaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera l'interlocuteur privilégié
du facilitateur pour me re en œuvre les ac ons d'inser on.
Un tuteur pourra être nommé pour faciliter l'intégra on des personnes en inser on au sein de
l'entreprise a ributaire et en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur.
L'exigence d'inser on est exprimée en nombre d'heures réalisées par ces publics, et figure
également dans l'acte d'engagement.
Disposi f d’accompagnement pour la mise en œuvre des clauses sociales
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'inser on, l'acheteur se coordonne avec le
facilitateur.
Félicien TITONEL
felicien. tonel@agglo-agen.fr
05.53.98.75.45
Dans ce cadre, le facilitateur a pour mission :
- d’informer le tulaire des modalités de mise en œuvre de la clause sociale ;
- d’accompagner l’opérateur économique pour définir la nature de ses besoins en ma ère de
recrutement dans le cadre de la clause (défini on des postes, des tâches, des compétences) ;
- de favoriser le lien avec les acteurs de la forma on (pré-qualifica on, qualifica on, alternance)
pour favoriser le recrutement direct des personnes en inser on ;
- d’iden fier le public suscep ble de bénéficier des mesures d'inser on ;
- d’organiser le suivi des publics jusqu'à la fin de la période d'intégra on dans l'emploi avec le
concours des organismes spécialisés ;
- d’informer et orienter l’opérateur économique en direc on des structures d'inser on par
l'ac vité économique (SIAE) concernées par la spécificité du marché ;
- de suivre l'applica on de la clause et évaluer ses effets sur l'accès à l'emploi en liaison avec les
entreprises.
Au moment de l'a ribu on, l'acheteur, le tulaire et le facilitateur se réuniront.
page 39
Modalités de contrôle de l’ac on d’inser on
Pour le contrôle de l'exécu on des ac ons d'inser on, l'acheteur s'appuie sur le facilitateur.
À la demande du facilitateur, le tulaire fournit, dans le délai qui lui sera impar , tous
renseignements u les (a esta on mensuelle d'heures d'inser on adressée par le facilitateur,
date d'embauche, type de contrat, poste occupé, jus fica f de l'éligibilité des personnes
recrutées, etc.) propres à perme re le contrôle de l'exécu on et l'évalua on de l'ac on.
L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l'applica on de pénalités
prévue à l’ar cle 4.7.5 du présent CCAP.
En tout état de cause, le tulaire no fie à l'acheteur, tout élément d'informa on s'il rencontre
des difficultés pour faire face à son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le
tulaire les moyens à me re en œuvre pour parvenir aux objec fs d'inser on auxquels il s'est
engagé.
À l'issue du présent marché, le tulaire s'engage à étudier toutes les possibilités d'embauches
ultérieures des personnes en inser on formées sur le chan er.
À l'achèvement du présent marché, le tulaire présente l'a esta on du facilitateur, faisant état
du bilan d'inser on mis en œuvre par l'entreprise.
En cas de non-respect de ses engagements d’inser on, le tulaire subira des pénalités dont les
modalités d’applica on sont précisées à l’ar cle 4.7.5 du présent CCAP.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE REEXAMEN
Au sens des ar cles L2194-1 et R2194-1 du Code de la Commande Publique, le présent marché
comporte la clause de réexamen suivante :
- la cession complète du marché public est possible sous réserve de l'accord express du
pouvoir adjudicateur ;
- en dehors des cas prévus par le CCAG travaux, le remplacement d’un co-traitant peut être
envisagé à condi on qu’il présente les mêmes qualifica ons ou compétences que celui
auquel il se subs tue et sous réserve de l'accord express du pouvoir adjudicateur.
ARTICLE 13 – NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES
Il sera adressé à l’entrepreneur ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-traitants payés
directement, sur demande écrite, les pièces nécessaires pour le nan ssement ou la cession de
leurs créances.
ARTICLE 14 - VOIES DE RECOURS
En cas de différend entre le tulaire et le maître d’œuvre, il sera fait applica on de l’ar cle 55 du
C.C.A.G Travaux.
L’instance chargée des procédures conten euses (art 55.3 du C.C.A.G Travaux) est le Tribunal
Administra f de Bordeaux, 9 rue Tastet – 33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 99 38 00
page 40
Le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduc on des
recours est le Greffe du Tribunal Administra f de Bordeaux.
ARTICLE 15 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les déroga ons explicitées dans les ar cles désignés ci-après de l’acte d’engagement, du C.C.A.P
(et des C.C.T.P) sont apportées aux ar cles suivants des documents et des normes françaises
homologuées ci-après :
a) C.C.A.G Travaux
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 28.1 apportée par l’ar cle 3 de l’acte d’engagement de
chaque lot,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 50.2.1 du C.C.A.G. Travaux apportée par l’ar cle 3 de
l’acte d’engagement de chaque lot,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 3.3 apportée par l’ar cle 1.10 du C.C.A.P,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 4.1 apportée par l’ar cle 2 du C.C.A.P,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 12.1.8 apportée par l’ar cle 3.3.3 du C.C.A.P,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 12.4.1 apportée par l'ar cle 3.3.3 du C.C.A.P,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 12.4.2 apportée par l'ar cle 3.3.3 du C.C.A.P,
- déroga on aux disposi ons de l'ar cle 10.4 apportée par l’ar cle 3.3.4 du C.C.A.P,
- déroga ons aux disposi ons de l’ar cle 12.2 apportées par l’ar cle 3.4.1 du CCAP,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 9.4.4 apportée par l’ar cle 3.4.2 du CCAP,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 12.2.1., apportée par l’ar cle 3.4.5 du CCAP,
- déroga on à 18.1.4 du C.C.A.G Travaux apportée par l’ar cle 4.1.1 du CCAP,
- déroga on à l’ar cle 19.2.1 du C.C.A.G Travaux, apportée par l’ar cle 4.4 du CCAP,
- déroga on à l’ar cle 19.2.4 du CCAG travaux, apportée par l’ar cle 4.4 du CCAP,
- déroga ons aux disposi ons de l’ar cle 19.2.3 apportées par l’ar cle 4.4.4 du CCAP,
- déroga ons aux disposi ons de l’ar cle 40.1 apportées par les ar cles 4.6.3 et 9.5 du C.C.A.P,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 14.3 apportée par l’ar cle 8.7 du C.C.A.P.,
- déroga ons aux disposi ons des ar cles 41.1 à 3, apportées par l’ar cle 9.2 du CCAP,
- déroga on aux disposi ons de l’ar cle 44.2 apportée par l’ar cle 9.6 du CCAP,
- déroga ons aux disposi ons des ar cles 42 et 44 apportées par l’ar cle 9.6 du CCAP,
- Déroga ons à l’ar cle 20.1 du CCAG Travaux apportées par l’ar cle 11 du CCAP.
b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics
Néant.
c) Normes françaises homologuées
Néant.
A Bordeaux, le
page 41
Le pouvoir adjudicateur,
page 42
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.