CCTP
03.CCTP Presta geothec.pdf · 12 752 mots · du marché « Prestations géotechniques pour aménagements : sondages géophysiques, reconnaissances in-situ, contrôles de compacité,… », dossier de consultation officiel.
APPEL D’OFFRES OUVERT
ACCORD CADRE A BONS
DE COMMANDE
Direction des Services
Techniques PRESTATIONS
GEOTECHNIQUES
Direction Etudes et Projets
Service Infrastructures CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES ET
PARTICULIERES
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
SOMMAIRE
1. CADRE D’INTERVENTION ...................................................................................................................... 4
1.1 CONTEXTE GENERAL........................................................................................................................... 4
1.2 OBJECTIFS ET CONTENU DE LA MISSION ............................................................................................... 4
1.3 REFERENCES AUX NORMES EN VIGUEUR .............................................................................................. 5
1.4 SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES ...................................................................................................... 5
1.5 MODIFICATION DES QUANTITES EN COURS DE PRESTATIONS.................................................................. 5
1.6 SOUS-TRAITANCE ............................................................................................................................... 6
2. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................. 6
2.1 PERSONNEL CHARGE DE LA MISSION .................................................................................................... 6
2.2 RESPONSABILITE DU TITULAIRE DU MARCHE ......................................................................................... 6
2.3 PERIODE DE PREPARATION.................................................................................................................. 7
2.4 PRESTATIONS CONCERNANT L’AMENEE ET REPLI DE MATERIEL .............................................................. 8
2.5 PRESTATIONS CONCERNANT LA MISE EN STATION ................................................................................. 9
2.6 ARRETS TEMPORAIRES DES PRESTATIONS ......................................................................................... 10
2.7 REALISATION DES SONDAGES ............................................................................................................ 10
2.8 FLUIDE DE FORAGE ........................................................................................................................... 10
2.9 ENREGISTREMENT DES PARAMETRES DE FORAGES ............................................................................. 11
2.10 GESTION DES PRELEVEMENTS ........................................................................................................... 11
Conditionnement des échantillons simples ............................................................................................. 11
Conditionnement des carottages ............................................................................................................ 12
Transport des prélèvements au laboratoire ............................................................................................ 12
Stockage définitif des prélèvements ....................................................................................................... 12
2.11 REALISATION D’ESSAI D’EAU............................................................................................................... 12
2.12 COUPES DE SONDAGES ET RESULTATS DE TESTS IN SITU .................................................................... 12
2.13 REUNIONS ........................................................................................................................................ 13
3. ETUDE ET LEVE GEOLOGIQUE .......................................................................................................... 13
4. PRESTATIONS GEOPHYSIQUES ........................................................................................................ 13
4.1 DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................ 13
4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES ........................................................................................................... 14
Sondages électriques ............................................................................................................................. 14
Sondages par sismique-réfraction .......................................................................................................... 14
Sondages sismiques ............................................................................................................................... 14
5. PRESTATIONS GEOTECHNIQUES ...................................................................................................... 15
5.1 SONDAGES AU TRACTOPELLE OU A LA PELLE MECANIQUE .................................................................... 15
5.2 SONDAGES CAROTTES ...................................................................................................................... 15
Appareillage et méthodologie ................................................................................................................. 16
Réalisation des sondages carottés (série C2 du BPU)........................................................................... 17
Précisions sur la réalisation des caisses de sondage ............................................................................ 17
Précisions sur la réalisation des photographies ..................................................................................... 17
Plus-value pour mise sous gaine des échantillons intacts ..................................................................... 18
5.3 SONDAGES DESTRUCTIFS.................................................................................................................. 18
5.4 ESSAIS PRESSIOMETRIQUES .............................................................................................................. 19
Matériel de forage pressiométrique ........................................................................................................ 19
Dispositions particulières ........................................................................................................................ 19
Eclatement de sonde .............................................................................................................................. 19
Volume et pression minimum à atteindre au cours d’un essai ............................................................... 19
Coupes de sondages .............................................................................................................................. 19
Type de rendu attendu spécifique aux essais pressiométriques ............................................................ 20
5.5 RELEVE DES NIVEAUX D’EAU .............................................................................................................. 20
5.6 CONTROLES DE COMPACITE .............................................................................................................. 20
Sondages au pénétromètre statique ....................................................................................................... 20
Sondage dynamique à énergie constante : essais de compactage au PDG ......................................... 20
5.7 PIEZOMETRIE ................................................................................................................................... 21
Tubage piézométrique ............................................................................................................................ 21
Essai de réception .................................................................................................................................. 21
Mise en place de tête de protection (art. E1-03 et E1-04 du BPU) ........................................................ 22
C.C.T.P Page 2/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Mesures de niveau .................................................................................................................................. 22
6. AUSCULTATION DE CHAUSSEE URBAINE OU PERI-URBAINE ..................................................... 23
6.1 RELEVE DE DEGRADATIONS ............................................................................................................... 23
6.2 ESSAIS DE GLISSANCE ...................................................................................................................... 23
6.3 ESSAIS DE DEFLEXION....................................................................................................................... 24
6.4 CAROTTAGE ROUTIERS ..................................................................................................................... 24
7. MESURES ET ESSAIS EN LABORATOIRE ......................................................................................... 24
8. PRESTATIONS D’INGENIERIE ............................................................................................................. 26
8.1 DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................ 26
8.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MISSIONS GEOTECHNIQUES ............................................................... 27
ETAPE 1 - ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1) ......................................................................................... 27
Phase Etude de Site (G1-ES) ................................................................................................................. 27
Phase Principe Généraux de Construction (G1-PGC) ........................................................................... 27
ETAPE 2 - ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) ................................................................................. 27
Phase Avant-Projet (G2-AVP) ................................................................................................................ 27
Phase Projet (G2-PRO) .......................................................................................................................... 28
Phase DCE/ACT (G2-DCE/ACT) ............................................................................................................ 28
ETAPE 3 - ETUDE GEOTECHNIQUE DE REALISATION (G4).................................................................................. 29
Phase supervision de l’étude d’exécution (G4-Etude) ............................................................................ 29
Phase supervision de l’étude d’exécution (G4-Travaux) ........................................................................ 29
ETAPE 4 - DIAGNOSTIC GEOTEHNIQUE (G5) .................................................................................................. 30
8.3 AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES .................................................................................................. 30
CONTENU DES RAPPORTS .............................................................................................................................. 31
NOMBRE D’EXEMPLAIRES ............................................................................................................................... 31
RENDU INFORMATIQUE ................................................................................................................................... 31
C.C.T.P Page 3/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
1. CADRE D’INTERVENTION
1.1 CONTEXTE GENERAL
Dans le cadre des opérations d’aménagements urbains ou péri-urbains, de bâtiments et
d’aménagements hydrauliques conduites par la Ville de Nîmes, le présent Cahier des Clauses
Techniques Particulières détaille l’ensemble des prestations prévues au présent accord cadre.
Le marché sera établi sous forme d’un accord cadre à bons de commandes.
1.2 OBJECTIFS ET CONTENU DE LA MISSION
Dans le cadre des aménagements projetés essentiellement par les directions de la Voirie, des
Etudes et Projets, de la Construction et de l’Urbanisme de la ville de Nîmes les investigations et
études demandées au titulaire pourront concerner :
Les aménagements urbains ou péri-urbains faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de
restructuration complète (réhabilitation ou créations de structures de chaussée, de réseaux enterrés,
d’ouvrages d’art, d’ouvrages de soutènements, de stabilités de talus et de renforcements
associés…) ;
Les opérations de Bâtiment comprenant la réalisation de bâtiments neufs, la réhabilitation de
bâtiments existants, les extensions ou les diagnostics de l’existant ;
Les opérations d’ouvrages hydrauliques comprenant les bassins, les noues de rétention, les digues,
les fossés, les puits d’infiltration…
Cette liste est non exhaustive. Les différentes directions de la Ville pourront commander des
missions au titulaire dans le cadre d’autres projets.
La mission du titulaire pourra comprendre :
- Des reconnaissances et des investigations géotechniques : sondages à la pelle ou à la
tarière, sondages carottés ou destructifs, pouvant être associés à différents types d’essais
et auscultations (essais mécaniques, tests de perméabilité). Ils devront permettre de préciser
la nature du terrain ainsi que leurs caractéristiques mécaniques. Ces recherches pourront
être complétées par des essais au pénétromètre (statique ou dynamique)
- Des essais de caractérisation en laboratoire.
- Des auscultations de chaussée urbaine : essais de glissance, essais de déflexion et
sondages carottés pouvant être réalisés dans le cadre de contrôles extérieurs en phase
travaux ou conduire à des études de création de chaussées neuves ou de renforcement de
chaussée existantes.
- Des investigations géophysiques : méthode électrique, électromagnétiques, sismiques, (à
l’explosif ou à la masse), radar géologique, reconnaissances par micro-gravimétrie et
MASW)
- La remise des rapports de missions géotechniques de type G1-ES, G1-PGC, G2-AVP,
G2-PRO, G2 DCE/ACT, G4 (étude et travaux) et G5 conformément à la norme NF P94-500
révisée en novembre 2013.
C.C.T.P Page 4/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Les investigations pourront notamment avoir pour objectif de préciser :
- La géologie générale du site, y compris la mise en évidence de circulations d’eau superficielle
et souterraine
- La détermination de franges et de zones d’altération superficielles des massifs rocheux.
- La présence de zones faillées et caractérisation de leur remplissage
- Le comportement hydrogéologique des différentes formations.
- Les conditions exactes de fondation des ouvrages d’art ou de bâtiments (modalités de
drainage, de tassement contraintes de calcul, niveau de substratum, levés de fond de
fouille…).
- Les données nécessaires à l’analyse de stabilités de talus et d’ouvrages de soutènement
(stabilité interne, stabilité externe locale et stabilité externe d’ensemble) comprenant les
poussées hydrostatiques éventuelles et sujétions associées au drainage.
- Le volume, la nature et les caractéristiques mécaniques et de compactage des matériaux
disponibles.
- En fonction du projet, les possibilités de réutilisation ou les contraintes d’évacuation des
matériaux de remblai du site étudié.
- Les modalités de mise en œuvre des matériaux pour la réalisation des travaux (digues,
déblais…) ou de création de réseaux enterrés.
- Les modalités de traitement par injection afin de combler des zones fissurées et des vides
qui auront pu être mis en évidence lors des investigations.
1.3 REFERENCES AUX NORMES EN VIGUEUR
L’ensemble des essais et mesures constituant la présente mission (méthodes et matériels utilisés)
devra être conforme aux normes, modes opératoires et textes réglementaires en vigueur, ou autres
projets de normes ou modes opératoires en cours de validité.
L’organisme de référence indiquant les normes en vigueur est le Bureau de Normalisation des
Transports, Routes et de leur Aménagements (BNTRA – Convention de délégation de l’AFNOR par
décision du délégué interministériel aux normes du 11 juin 2021)
1.4 SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Le maître d’œuvre ou le représentant du maître d’ouvrage définira, dans un document joint à chaque
bon de commande et pour chaque intervention :
- Le lieu et les caractéristiques des prestations à réaliser,
- Une proposition de programme de travail comprenant le nombre de prestations sur site
(sondages, forages, …) à réaliser, les équipements à mettre en place et les missions
géotechniques à réaliser. Cette proposition sera soumise au titulaire qui devra l’analyser en
étant force de proposition (nature des ouvrages à créer en fonction du site) et la modifier
avec l’accord du maître d’œuvre ou de son représentant (si techniquement jugé nécessaire)
avant l’établissement du bon de commande. Le titulaire assumera l’entière responsabilité du
programme de travail à compter de sa validation avant le démarrage de la prestation.
- Les délais d'exécution des prestations, conformément à l’article 3.3.2 du CCAP.
1.5 MODIFICATION DES QUANTITES EN COURS DE PRESTATIONS
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier la nature des prestations ou les quantités d’une
commande en cours de réalisation, sans que ceci puisse entraîner de modifications sur les prix
unitaires stipulés au marché. Cette modification donnera lieu à l’émission d’un bon de commande
modificatif.
Le titulaire tiendra en permanence le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre au courant du
déroulement du chantier afin que toute mesure corrective puisse être prise d’un commun accord.
C.C.T.P Page 5/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
1.6 SOUS-TRAITANCE
La sous-traitance d’une partie des prestations est soumise à l’agrément préalable du maître
d’ouvrage, après éventuel avis motivé du maître d’œuvre.
2. DISPOSITIONS GENERALES
2.1 PERSONNEL CHARGE DE LA MISSION
Le titulaire détachera sur le chantier le personnel spécialisé nécessaire à la réalisation des
sondages, forages et essais et mesures demandées.
Le personnel devra être dirigé en permanence par un ingénieur ou un conducteur de travaux capable
de diriger et d’exploiter les essais et mesures faits sur chantier.
2.2 RESPONSABILITE DU TITULAIRE DU MARCHE
Le titulaire du Marché fournira au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage le cas échéant, sur
demande expresse, une définition des itinéraires d’accès qui lui sont nécessaires pour chaque
chantier de sondages.
Le titulaire sera responsable de toute détérioration et des dégâts éventuels apportés de son fait hors
des emprises mises à sa disposition.
Depuis le 1er juillet 2012, la réforme DT-DICT impose au maitre d’ouvrage la consultation du
téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr préalablement à tous travaux.
Le maitre d’ouvrage assure ses obligations en transmettant ses Demandes préalables aux Travaux
(DT) via les formulaires Adhoc aux différents concessionnaires de réseaux.
Les plans des exploitants font mention d’une classification de leurs tronçons de réseaux selon la
précision de leur localisation : A lorsque cette localisation est suffisamment précise et B ou C si la
localisation est trop imprécise.
Si les plans que le maître d’ouvrage reçoit mentionnent la classe A, le maître d’ouvrage transmet
les DT au titulaire du marché qui devra engager les démarches DICT conformément à la réforme.
Dans le cas des tronçons de réseaux classés B ou C, le maître d’ouvrage doit, avant d’adresser la
commande au titulaire, réaliser des investigations complémentaires pour localiser avec précision
ces tronçons.
Le titulaire du marché, assurera en tant que de besoin, la coordination avec le prestataire désigné
par le maître d’ouvrage pour engager les reconnaissances nécessaires à la réalisation des
sondages.
Une fois ces investigations réalisées par un prestataire certifié, le maître d’ouvrage transmet les DT
ainsi que le résultat des investigations complémentaires au titulaire du marché qui devra engager
les démarches DICT conformément à la réforme.
La connaissance préalable des conduites souterraines (eau, gaz, électricité, téléphone, pipe-line,
etc.) dans les zones à proximité de la zone d’intervention incombe au maitre d’ouvrage qui prendra
à sa charge les DT et investigations complémentaires.
Le titulaire réalisera ses DICT (Déclarations d’Intention de Commencer les Travaux) avec les
éléments fournis par le maître d’ouvrage et rendra compte au maître d’œuvre de toute difficulté
C.C.T.P Page 6/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
associée à la présence de ces réseaux. Il demeure responsable de toute détérioration apportée à
ces installations, dans le respect de la réforme DT-DICT.
1- Préalablement à l’intervention, le titulaire aura à sa charge :
- Le marquage - piquetage conformément aux guides d’applications délivré par l’arrêté du 27
décembre 2016, complété par la Décision du 02 décembre 2019 conformément au code couleur
réglementaire défini par le guide d’application de la réglementation anti-endommagement en
vigueur ;
- La visite de site avec le maître d’œuvre ou le représentant du maître d’ouvrage afin de constater
le marquage et piquetage conforme aux réseaux identifiés. Cette visite fera l’objet d’un compte
rendu de marquage piquetage avec reportage photographique (établi par le titulaire et transmis
sous 24h00 jour ouvré) qui sera soumis aux signatures respectives du maître d’œuvre ou du
représentant du maître d’ouvrage et du titulaire.
- Le titulaire établira, à sa charge, un constat d’huissier si ce dernier est jugé nécessaire compte
tenu du contexte et des avoisinants du site d’intervention.
Le titulaire réalisera le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les réseaux (réseau
principal et branchements) et le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les
affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité
particulière. Le marquage-piquetage devra être réalisé pour tout élément souterrain situé dans la
zone d'intervention ou à moins de 2 mètres en planimétrie de l'emprise des reconnaissances
géotechniques. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de positionnement des ouvrages
concernés.
2- Pendant l’intervention, le titulaire aura à sa charge :
- La maintenance du marquage - piquetage pendant la durée des reconnaissances
géotechniques.
- Le gardiennage des installations et équipements installés et présents sur site. En cas de vols
ou vandalisme, la responsabilité du maître d’ouvrage ne pourra être remise en cause.
- La fourniture en eau quel que soit la présence ou non d’une borne de puisage ou poteau
incendie à proximité du site d’intervention.
- La mise en sécurité journalière des sites de reconnaissances (rebouchage, signalisation,
protection aux personnes…) conforme à la réglementation en vigueur. Toutes les précautions
prises pour éviter l’intrusion d’éléments extérieurs dans les tubes de sondages et des
piézomètres.
3- Après l’intervention, le titulaire aura à sa charge :
- La remise en état et nettoyage des lieux et des abords immédiats. En cas de dégradations
constatées par le maître d’œuvre ou le représentant du maître d’ouvrage ou dans le cadre du
constat d’huissier, les frais de remise en état ou de réparation seront à la charge du titulaire.
Le coût des éléments indiqués ci-avant est réputé inclus dans le prix des différentes prestations
visées au BPU.
2.3 PERIODE DE PREPARATION
Pendant la période de préparation, le titulaire aura à sa charge :
- La rédaction des déclarations d’ouverture de chantier réglementaires et effectuera toutes les
démarches administratives préalables aux travaux, y compris :
C.C.T.P Page 7/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
La déclaration au titre du code minier liée à la déclaration des sondages à la DREAL
Occitanie (Une copie des déclarations sera transmise au maître d’ouvrage)
rémunérée au BPU.
La déclaration au titre du code minier liée à la déclaration préalable de mesures
géophysiques conformément à l’article L411-3 du code minier. (Une copie des
déclarations sera transmise au maître d’ouvrage) rémunérée au BPU.
La déclaration « loi sur l’eau » (rubrique 1.1.1.0.) rémunérée au BPU qui sera réalisée
par un hydrogéologue agrée et s’étend de l’établissement du dossier de déclaration
(conforme à l’article R214-32 du code de l'environnement) jusqu’à l’obtention de
l’arrêté.
La déclaration « loi sur l’eau » (rubriques 1.1.1.0. et 1.1.2.0.) rémunérée au BPU qui
sera réalisée par un hydrogéologue agrée et s’étend de l’établissement du dossier
de déclaration (conforme à l’article R214-32 du code de l'environnement) jusqu’à
l’obtention de l’arrêté.
- La réalisation des DICT avec le numéro de déclarant fourni par le maitre d’œuvre et dès lors
que ce dernier sera également en mesure de lui certifier la classification des tronçons de
réseaux concernés. La prise de contact si besoin avec les concessionnaires et sociétés
responsables des réseaux de distribution (Eau potable, Assainissement, Gaz, Electricité,
Télécom, fibre optique, …) afin de localiser sur le terrain, l’emplacement des dits réseaux, et
d’éviter de leur causer des dommages en effectuant les travaux géotechniques.
NOTA
Le titulaire se procurera les textes réglementaires, arrêtés techniques ou préfectoraux en vigueur
auprès de chaque concessionnaire. Toutes dispositions utiles devront être prises par le titulaire,
pour éviter la détérioration de ces réseaux provisoires ou définitifs, pendant la durée des travaux.
Il sera d’autre part imposé au titulaire l’interdiction ou la restriction d’emploi d’engins vibrants
dans une zone à définir en concertation avec le concessionnaire avec les mesures
d’accompagnement exigées.
En cas d’avaries causées à ces installations du fait des travaux, la remise en état en incombe
au titulaire du présent marché.
- Les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) envoyées par lettre RAR
ou par voie électronique depuis le téléservice.
- L’obtention de l’accord ou des autorisations requises des Services Publics compétents en
matière de circulation, ouverture de tranchée, stockage de matériel
Les délais relatifs à ces démarches sont précisés à l’article 3.3.2 du CCAP.
Le coût des éléments indiqués ci-avant (exception faite pour les déclarations au titre du code
de l’environnement – celles-ci restant à la charge du maitre d’ouvrage-) est réputé inclus dans
le prix des différentes prestations visées au BPU.
2.4 PRESTATIONS CONCERNANT L’AMENEE ET REPLI DE MATERIEL
Les prestations concernant l’amenée et repli d'un dispositif de sondage tiennent toujours compte
des dispositions suivantes à la charge du titulaire :
- La visite sur le site de chaque chantier par le responsable technique du titulaire éventuellement
accompagné du représentant du maître d’œuvre
- Les démarches administratives et toutes les dispositions relatives à la période de préparation
décrite au 2.3 du présent CCTP
C.C.T.P Page 8/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
- La préparation du matériel, l'amenée à pied d'œuvre et les opérations inverses pour le retour
du matériel en fin de chantier.
Les prix d’amenée / repli du matériel ne s’appliquent qu’une seule fois par site quel que soit le
planning retenu par le titulaire. Toutes les sujétions liées à la sous-traitance des différentes
prestations sont considérées incluses dans le prix d’amenée et de repli
2.5 PRESTATIONS CONCERNANT LA MISE EN STATION
Le titulaire prendra toutes les dispositions techniques pour pouvoir accéder aux points de sondage,
quel que soit l’état du terrain, et amènera sur le chantier tout le matériel nécessaire pour la réalisation
des sondages et des essais.
Les prestations concernant la mise en station tiennent toujours compte des dispositions suivantes à
la charge du titulaire :
- La signalisation temporaire conforme à la norme en vigueur (et notamment balisage provisoire
pour poids lourds) avant le commencement des prestations
- L’ensemble des dispositifs de sécurité (blindage, pompage, échelle)
- La mise en œuvre et la gestion de la signalisation courante sur voies de circulation
- La remise en état de site1 (rebouchage en enrobés ou béton des zones de chantier sous voirie
ou trottoir, etc.)
- La remise en état des abords immédiats des sondages après travaux et des accès :
nivellement, rebouchage des trous, nettoyage des abords.
- Le nettoyage des voiries empruntées si celles-ci ont été souillées par le titulaire ;
- L’installation du matériel de mesure/ sondage y compris son éventuel gardiennage
- Le déplacement du personnel et du matériel (entre les sondages), le suivi des instrumentations
- L’approvisionnement en eau (y compris toutes les sujétions liées à d’éventuelles restrictions de
l’utilisation de la ressource en eau), combustible, électricité, boue de forage et toutes les
matières et matériels nécessaires à l’exécution des travaux du chantier.
La ville de Nîmes attire l’attention du soumissionnaire sur l’absence éventuelle du réseau d’eau
potable et d’électricité sur les chantiers, ce qui nécessite l’amenée d’une citerne et d’un groupe. Le
prestataire devra intégrer ces différentes contraintes dans ses prix.
- L’implantation des sondages et forages selon les données fournies par le maitre d’œuvre et le
relevé des coordonnées des sondages après exécution.
- La fourniture des coordonnées est incluse (x,y,z de chaque sondage dans le système RGF93-
CC44 et au Nivellement Général Français (NGF).
La récupération des cuttings et des fluides de forages après évacuation
Le rebouchage de tous les forages non équipés de piézomètres à l’aide d’un matériau
permettant d’éviter de mettre en communication les éventuelles nappes rencontrées
L’envoi systématique au Maitre d’œuvre des résultats minutes des essais et sondages achevés
la semaine précédente, par courriel (avec accusé réception) du bordereau d’envoi pour info au
maitre d ‘ouvrage sous 2 jours ouvrés.
NOTA : Les formalités nécessaires aux autorisations d’accès aux parcelles et chemins privés sont
à la charge du maitre d’œuvre. Le cas échéant, le maitre d’ouvrage remettra au titulaire du marché
les autorisations donnant le droit d'accéder sur tous les terrains où se dérouleront les prestations.
1 La prise en charge financière de dégâts occasionnés aux clôtures, cultures et boisements, dont la nécessité
aura été explicitement reconnue par le maitre d’œuvre ne sera pas demandée au titulaire.
C.C.T.P Page 9/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
2.6 ARRETS TEMPORAIRES DES PRESTATIONS
Seuls les arrêts temporaires des prestations à la demande du maître d’œuvre, et après validation
du maître d’ouvrage, pourront être rémunérés (amenée et repli des installations).
Le titulaire prenant à ses risques et périls les dispositions nécessaires pour que son matériel, ses
installations et les échantillons de terrain à conserver, ne puissent être enlevés ou endommagés par
les tempêtes, les crues, les précipitations nivales ou pluviales ou par des tiers identifiés ou non.
2.7 REALISATION DES SONDAGES
Les investigations géophysiques et géotechniques permettront de préciser les éléments suivants :
- La détermination des caractéristiques géotechniques des sols du site (contraintes admissibles,
angle de frottement interne, cohésion du sol à court terme et à long terme…)
- Les modalités de tassement et de drainage (en précisant l’angle de talus maximal en phase
provisoire et modalité d’un soutènement provisoire éventuel)
Les sondages seront généralement réalisés au droit des ouvrages : pied de digues, fond de talweg,
rives ou talus, …
L’implantation des sondages sera indiquée au titulaire soit d’après des plans fournis par le maitre
d‘œuvre, soit à partir de cartes générales du secteur.
En cas d’impossibilité de respecter l’implantation prévue, (présence d’installations souterraines) le
positionnement définitif sera fixé en accord avec le maître d’ouvrage ou son représentant, si
nécessaire.
Le relevé des coordonnées x, y, et z (NGF) des points de sondages sera effectué par le titulaire
après leur exécution.
Pour l’ensemble des reconnaissances par sondages, le niveau de la nappe et les arrivées d’eau
éventuelles seront notées systématiquement s’ils sont rencontrés pendant le forage et après
stabilisation.
Après chaque sondage, les trous devront être rebouchés immédiatement. Dans le cas contraire, le
prestataire doit, à sa charge, mettre en œuvre toutes les dispositions de sécurité et de signalisation
nécessaire pour garantir la sécurité des travaux.
2.8 FLUIDE DE FORAGE
Le fluide de perforation est de préférence l'eau claire ou à défaut la bentonite.
L’emploi de l’additif GS (ou toute autre de même nature chimique) dans la boue du forage est
strictement interdit dans les sols argileux ou marneux devant être prélevés ou faire l’objet d’essais
in situ (pressiomètre, etc.) (sauf accord express du maître d’ouvrage).
Dans le cas où il ne sera pas prévu de test de perméabilité, ni de piézomètre dans le sondage,
l’emploi d’une boue ordinaire (bentonite par exemple) pour stabiliser les parois de forage sera toléré.
L'utilisation de produits spéciaux tels que des polymères organiques biodégradables sera soumise
à l'accord préalable du maitre d’œuvre et réservée aux sondages où doivent être réalisés des essais
d’eau, ou devant être équipés en piézomètres. Dans ce cas, si une boue dégradable est utilisée, on
s’assurera de sa destruction avant de commencer les essais.
C.C.T.P Page 10/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Dans le cas où il ne sera pas prévu d’essai d’eau mais la pose uniquement d’un piézomètre, l’emploi
d’une boue autodestructrice pourra être toléré après accord préalable du maitre d’œuvre.
Dans le cas où des essais d’eau sont réalisés dans le forage, l’emploi de la boue est prohibé jusqu’à
la fin des essais. De même, si un forage est réalisé à l’intérieur d’un périmètre de captage d’AEP
(périmètre éloigné inclus), il devra être réalisé à l’eau claire.
2.9 ENREGISTREMENT DES PARAMETRES DE FORAGES
L'enregistrement en continu des paramètres de forage consiste à mesurer sur la foreuse elle-même
pendant le forage et en fonction de la profondeur plusieurs grandeurs physiques dont les variations
sont caractéristiques des terrains traversés.
Le dispositif d’enregistrement doit permettre l’acquisition des paramètres suivants selon le mode de
foration utilisé :
Rotation pure Roto -percussion
Paramètres interprétatifs : Paramètres interprétatifs :
La vitesse d’avancement (VA) La vitesse d’avancement (VA)
La pression d’injection (PI) La pression d’injection (PI)
Le couple de rotation CR) La couple de rotation (CR)
La vibration réfléchie (VIB)
Paramètres correctifs : Paramètres correctifs :
La pression sur l’outil (PO) La pression sur l’outil (PO)
Le débit d’injection (DI) Le débit d’injection (DI)
La vitesse de rotation (VR) La vitesse de rotation (VR)
La pression de frappe (PF)
Les enregistrements seront réalisés sous forme numérique et fournis sur CD au format Excel,
accompagnés d'une sortie graphique.
Dans la mesure du possible, les paramètres correctifs devront être maintenus constants.
Dans le cas contraire, toute variation volontaire sera consignée dans un cahier de suivi de sondage.
L’installation et la mise en service du dispositif seront vérifiées en début de chantier par le fournisseur
des enregistreurs de paramètres ; le titulaire fournira à la maitrise d’œuvre un procès-verbal
d’installation.
Les impressions des enregistrements bruts, les coupes et les fiches de sondages complétées seront
fournies par le titulaire à l’avancement au maitre d‘œuvre.
2.10 GESTION DES PRELEVEMENTS
Le titulaire aura la responsabilité de vérifier la compatibilité des volumes d’échantillons prélevés avec
ceux nécessaires à la réalisation des essais de laboratoire.
Conditionnement des échantillons simples
Le titulaire aura à sa charge le conditionnement et étiquetage complet des échantillons prélevés.
Le conditionnement se fera en sac étanche, transparent et identifié par une fiche faisant apparaitre :
- La dénomination du chantier
- La date du prélèvement
- Le numéro du sondage
- La profondeur du prélèvement
C.C.T.P Page 11/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
- Le type d’outil utilisé
- La nature présumée du matériau extrait
La fiche d’identification devra être lisible de l’extérieur du sac, non altérable à l’eau et les inscriptions
indélébiles, tout en étant solidaire du sac.
Conditionnement des carottages
Les modalités sont précisées à l’article 5.2 du présent CCTP.
Transport des prélèvements au laboratoire
Le transport des prélèvements sera effectué par le titulaire jusqu’au laboratoire d’essai.
En tout état de cause, le titulaire s’assurera des bonnes conditions de stockage et de transport des
échantillons avant analyse.
Stockage définitif des prélèvements
N’est pas comprise à la charge du titulaire la mise à disposition d’un local pour stockage définitif des
prélèvements de forages et carottages, à la fin de la campagne de reconnaissance.
A la fin des analyses, ou à une échéance régulière convenue à l’avance, le titulaire remettra à la
Ville les prélèvements pour stockage.
La responsabilité de la non-altération des prélèvements, tant en termes de stockage qu’en termes
de transport vers le lieu de stockage de la Ville, incombera au titulaire.
2.11 REALISATION D’ESSAI D’EAU
L’attention du titulaire est attirée sur l’importance des essais d’eau qui doivent être réalisées dans
les jours qui suivent la fin du forage (ou pendant le forage) et dont le matériel doit être disponible en
permanence sur le chantier ou pendant toute la durée de l’opération.
2.12 COUPES DE SONDAGES ET RESULTATS DE TESTS IN SITU
Conformément aux normes AFNOR et DTU, ils doivent comporter tous les renseignements relatifs
au sondage, à savoir :
- Le type et le numéro de sondage
- La date de réalisation
- Le repérage du sondage tel qu’exécuté (coordonnées X et Y en RGF93-CC44 à +/- 10 cm près
et Z en NGF à +/- 5cm près)
- Les profondeurs des différents terrains et niveau d’eau rencontrés avec un calage
topographique NGF
- La description des différentes couches géologiques rencontrées, l’indication de leur état
stratigraphique et l’estimation du pendage éventuel sur les carottes (ainsi que l’indication de la
couleur des cuttings des forages destructifs),
- Le report de la description lithologique des échantillons intacts pour les sondages carottés.
- Les zones où le tubage a été nécessaire
- Les pertes de fluide de forage et les venues d’eau
- Les incidents en cours de forage ou lors de la réalisation d’un essai ou d’une mesure (blocage
ou chute de l’outil de foration, éclatement d’une sonde pressiométrique.
- La localisation des vides éventuels
- L’outil de forage utilisé (nature, diamètre, état)
- Les renseignements sur l’équipement piézométrique utilisé
- Le RQD (en terrain rocheux)
- Le pourcentage de récupération des carottes
- Les prises d’échantillons avec indication des essais réalisés sur l’échantillon
- Les cotes de chaque zone d’essai
C.C.T.P Page 12/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
- Le rapport des résultats d’essai in situ (pénétromètre, pressiomètre, essai d’eau, …)
- Le rapport des résultats d’essai en laboratoire identification, classe GTR, mécanique des
sols/roches, …)
2.13 REUNIONS
Pendant la durée de préparation ou de réalisation des sondages correspondant à une commande,
des réunions pourront être organisées soit sur le chantier, soit dans les locaux du maitre d’ouvrage.
Le titulaire sera tenu d’y assister et sera représenté par l’ingénieur responsable du chantier.
Le coût de ces réunions est réputé inclus dans le prix des différentes prestations visées au BPU.
3. ETUDE ET LEVE GEOLOGIQUE
Tous les éléments ou études géologiques ayant trait au secteur d’étude seront analysés et
synthétisés. L’analyse des documents, cartes et photos aériennes permettra de déterminer les
unités géologiques et structurales des différents secteurs.
Concernant les sites de projets de retenues, un examen des photos aériennes en vision
stéréoscopique permettra d’identifier d’éventuelles discontinuités majeures (failles, linéaments,
etc.…).
Remarque :
Le maître d’ouvrage fournira les orthophotos des secteurs concernés avec les caractéristiques
suivantes :
- Système de projection : RGF93-CC44
- Résolution Native au sol : 20 cm
- Précision planimétrique (EMQ) : ≤ 30 cm
- Format : TIF
- Mosaïquage : 1km x 1km
Après analyse des documents géologiques, un levé géologique sera effectué à partir des
affleurements visibles préalablement localisés sur le fond topographique. Il sera produit à l’échelle
1/500ème ou 1/200ème (à définir ultérieurement d’après plan fourni par le maître d’ouvrage).
Un levé structural précis (direction des diaclases et leur pendage) sera réalisé. L’ensemble des
directions sera reporté sur un canevas de Wulff de façon à préciser les directions principales et les
différentes familles structurales. Les intrusions filoniennes seront également reportées sur le plan.
La prestation inclut un examen hydrogéologique du site : relevé de sources, puits et piézomètres…
Elle sera effectuée avant la campagne de mesures de terrain.
4. PRESTATIONS GEOPHYSIQUES
4.1 DISPOSITIONS GENERALES
En l’absence de normes spécifiques et de modes opératoires officiels, il sera fait référence au
document « Géophysique appliquée – Code de bonnes pratiques » édité par
BRGM/CGC/CPGF/LCPC en mars 1992.
Le titulaire respectera les spécifications minimales décrites dans le document ci-dessus concernant
la réalisation de profil radar géophysiques.
C.C.T.P Page 13/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
La définition du programme, de la technique et des dispositifs de mesures à retenir (espacement
des profils, maillage) ainsi que les prescriptions particulières à respecter en fonction du contexte
géologique rencontré et des objectifs recherchés pour chaque secteur d’étude, feront l’objet d’une
mise au point conjointe entre le maitre d’œuvre et le titulaire du présent marché.
Le titulaire remettra au maitre d’œuvre et à l’avancement des sondages l’interprétation minute des
résultats, afin de permettre à la maitrise d’œuvre d’adapter la consistance de la campagne de
reconnaissance de sols dans ces secteurs particuliers.
Le titulaire remettra au maitre d’œuvre la totalité des bandes d’enregistrement et les résultats sous
format informatique. L’interprétation finale tiendra compte de l’ensemble des sondages réalisés.
Le titulaire devra pouvoir mettre en œuvre les techniques d’investigations suivantes :
- Sondages par radar géologique
- Sondages électriques
- Sondages électromagnétiques
- Sondages par méthode sismique réfraction
- Sondages par méthode sismique en onde de surface (MASW)
- Sondage par micro-gravimétrie.
Ces investigations auront pour objectif de déterminer :
- La continuité des faciès, nappes, discontinuités…
- L’épaisseur des terrains de couverture ou de rocher altéré et leur étendue,
- Les variations topographiques du toit du substratum de rocher sain
- La présence ou non de zones faillées
- La présence de cavités naturelles ou artificielles
Un rapport sera fourni par la titulaire dans un délai de 10 jours ouvrés, à compter de la fin des
investigations intégrant l’interprétation des résultats.
4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sondages électriques
Les sondages électriques seront réalisés par sondage vertical suivant la méthode de quadripôle
(méthode Wenner ou Schlumberger). Les résultats porteront sur la définition des couches du sous-
sol à partir de la distribution des résistivités mesurées à la verticale du point de mesure. Les mesures
feront l’objet d’une interprétation par un géologue spécialisé en géophysique.
Sondages par sismique-réfraction
Ces investigations ont notamment pour objectif de déterminer :
- L’épaisseur des terrains de couverture ou de rocher altéré, et leur étendue
- Les variations topographiques du toit du substratum de rocher sain
- La présence ou non de zones faillées
Sondages sismiques
Les mesures seront réalisées avec un fusil sismique, ou appareil similaire et avec un nombre de tirs
suffisants pour permettre d’obtenir des interprétations précises (5 tirs au minimum : tir direct, tir
inverse, 1 tir central et 2 tirs offset).
L’énergie des ondes devra être suffisante pour effectuer des pointés très précis.
L’enregistreur sismique doit être numérique. Les méthodes d’interprétation devront permettre de
calculer la profondeur des différents terrains sous chaque géophone.
C.C.T.P Page 14/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Nota : Pour ces sondages, le titulaire devra prendre en compte, le fait que l’environnement urbain
(circulation) peut imposer la réalisation des prestations de nuit (prix spécifique au BPU).
5. PRESTATIONS GEOTECHNIQUES
5.1 SONDAGES AU TRACTOPELLE OU A LA PELLE MECANIQUE
Les sondages à la pelle mécanique sont destinés à identifier les horizons superficiels, les arrivées
d’eau éventuelles, connaitre l’encombrement du sous-sol et à prélever des échantillons remaniés
pour analyse en laboratoire.
Le sondage sera réalisé au moyen d’un outil adapté selon les conditions de sols prévisibles de la
zone du sondage concerné.
Les moyens mobilisés devront permettre la réalisation de sondages :
- Au tractopelle jusqu’à environ 4 m de profondeur, à moins d’un refus par rencontre du toit du
rocher.
- A la pelle mécanique jusqu’à environ 6 m de profondeur, à moins d’un refus par rencontre du
toit du rocher.
Les essais pourront se faire sous le contrôle du maitre d’œuvre (sauf autorisation expresse).
En aucun cas, le titulaire ne laissera un sondage ouvert, sauf mise en place des protections
réglementaires et avec l’accord express du maître d’ouvrage. Chaque sondage doit être
soigneusement remblayé et compacté.
Pour chaque sondage, une coupe détaillée sera dressée par le titulaire, qui sera chargée de rédiger
un rapport dans un délai de 10 jours ouvrés, à compter de la fin des sondages comprenant, outre
les informations habituelles (lieu, date, nom du sondeur…) :
- Coupe géologique : plan coté accompagné des informations relevées (horizons géologiques
positions des réseaux, arrivée d’eau, anomalie géologique, surface de rupture éventuelle,
contraste de compacité observés lors du creusement…)
- Un rapport photographique couleur du sondage réalisé (avec mise en place d’une mire de
géomètre pour apprécier les dimensions)
- Le niveau de la nappe (le cas échéant)
5.2 SONDAGES CAROTTES
Les sondages carottés et certains sondages destructifs seront réalisés en diamètre suffisant pour
permettre l’installation des tubes piézométriques
Une distinction sera portée sur le diamètre des carottages à réaliser :
Carottage de diamètre ≥ 110 mm
Carottage de diamètre ≥ 140 mm
Un tubage provisoire pourra être mis en place si le terrain le nécessite, et sera rémunéré par un prix
spécifique (art C2-10 et C2-11 du BPU).
C.C.T.P Page 15/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Appareillage et méthodologie
Les moyens mis en œuvre devront permettre la réalisation de sondages verticaux ou inclinés à une
profondeur d’environ 60 m.
La sondeuse doit être capable de prélever des carottes à la profondeur demandée.
La machine doit être équipée pour permettre l’installation d’un tubage.
L’état de la paroi du forage doit être lisse et compatible avec la réalisation des essais prévus.
Le but des sondages étant de fournir les renseignements les plus complets possibles sur les sols
étudiés, le titulaire notera soigneusement les difficultés rencontrées, les changements d'aspect, de
consistance et de nature, et repérera leurs cotes.
Le sondeur doit fournir les renseignements susceptibles de faciliter l'interprétation. La coupe
"sondeur" sera fournie au fur et à mesure dès la fin de la réalisation du sondage.
Les sondages seront exécutés dans la gamme de diamètres permettant d’obtenir des échantillons
de 110 mm minimum et selon la nature des terrains, la profondeur à atteindre et l’objectif recherché
Le choix de la méthode de carottage est laissé à l’initiative du titulaire du marché. Toutefois la
méthode choisie devra permettre de récupérer la totalité des constituants granulométriques des
terrains traversées et d’effectuer les essais sur échantillons intacts (notamment essais mécaniques
des sols).
Les carottiers employés pourront être de type :
- Carottier à mince paroi et à piston stationnaire imposé pour les sols mous
- Carottier double
- Carottier triple
- Carottier à câble
- Carottier à demi-coquilles ou à pointe diamant2, pour le carottage des matériaux rocheux
Dans le cas de terrains pulvérulents, le carottage sera réalisé en continu, par rotation ou par battage
d'un carottier ou d'une "soupape" permettant de récupérer la totalité des constituants
granulométriques des terrains traversés. En cas de rencontre d'obstacles particuliers, l'emploi du
tricône pourra être envisagé après accord du maître d’œuvre.
Le sondeur est responsable du choix des bons paramètres (∅ du tube carottier et de tubage),
prévoyant les télescopages successifs permettant d’atteindre la profondeur demandée avec le
diamètre de carotte requis.
Si les conditions empêchent un avancement continu de la perforation, le trou doit être cimenté et
reperforé ou tubé et télescopé avec un carottier de dimension juste inférieure, de façon à rester
compatible avec les impératifs de carottage, les zones tubées ou cimentées devant être parfaitement
repérées (longueur et profondeur). Dans ce cas, l’accord du maitre d’œuvre sera impératif.
Les formations naturellement boulantes ou qui viendraient à l'être au contact de l'eau introduite dans
les sondages (remblais ordinaires, alluvions, etc....) seront maintenues au fur et à mesure de
l’exécution du forage au moyen d'un tube de revêtement provisoire. Le titulaire est responsable de
la mise en place du tubage aux bonnes profondeurs pour empêcher l’éboulement des parois du trou
et la perte du fluide de forage.
De plus l'attention du titulaire est attirée sur les difficultés que présentera le carottage dans les
terrains traversés et en particulier les remblais, les alluvions et les niveaux altérés au sein des
formations rocheuses en particulier.
L’enregistrement des paramètres de forages (tel que défini à l’article 2.9 du présent CCTP) pourra
être réalisé par le titulaire lors de l’exécution des sondages carottés.
2
L'utilisation de la couronne diamantée peut intervenir dans le cas où la dureté des roches ou la qualité du carottage l’exigerait.
C.C.T.P Page 16/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Réalisation des sondages carottés (série C2 du BPU)
La fourniture et la pose d’un éventuel tubage provisoire (dans les alluvions ou autres types de sols
nécessitant un tubage provisoire) sont rémunérées par un prix spécifique.
Après réalisation de prélèvements, le sondage pourra éventuellement être équipé d’un piézomètre
(cf. 5.7 du CCTP).
La pression sur l’outil sera conservée rigoureusement constante sur toute la hauteur d’un même
forage. En cas de non-observation de cette règle, le forage sera recommencé aux frais du titulaire.
Les coupes de sondages seront établies par un géologue diplômé (niveau technicien Supérieur à
minima). Sur les carottes rocheuses, les coupes feront apparaitre les discontinuités existantes, et
leur espacement (joints de stratification, diaclases, failles, …) ainsi que leur caractéristiques
(géométrie, nature, remplissage...)
Relevé des discontinuités sur carottes :
L’Entrepreneur devra également relever le RQD sur les carottes (Rock Quality Designation) sous
forme d’un log parallèle à la coupe de sondage, à la même échelle (1/100).
On rappelle que le RQD est fourni par la somme cumulée des longueurs de carottes supérieures à
0,10 m rapportée à la longueur de la passe carottée, multipliée par 100, selon la formule suivante :
RQD = ∑carottes (I> 0.10 m) x 100
I passe carotté
Par convention, on choisira une longueur de passe carottée égale à 1,00 m. Les RQD devront donc
être réalisés tous les mètres.
Il importe que le taux de récupération soit proche de 100 %.
Si compte tenu du contexte géologique un minimum raisonnable de % carotté n’est pas atteint (80
% par passe de carottier), le forage, ou une partie de forage, devra être repris à la charge de
l’entrepreneur.
Précisions sur la réalisation des caisses de sondage
Les caisses de sondage doivent être construites en matériaux imputrescibles.
Les échantillons provenant du carottage seront mis en caisse à deux rangées de 1 m intérieur avec
couvercle muni de charnières et de crochets de fermeture. Une plaque séparatrice en bois sera mise
en place au niveau des reprises de carottage ou indiquera les absences de carottage avec les
raisons.
Les indications de profondeur de passes de carottier (début, fin de passe et interruption de
carottage) sont portées immédiatement et d’une manière indélébile sur les bords et les séparations
internes des caisses (plaque métalliques ou étiquettes réalisées en matériau plastifié collées ou
fixées aux caisses de manière à résister aux intempéries, et aux opérations de manutention).
Les discontinuités d’origine mécanique (ruptures matricielles liées au carottage ou pour mise en
place dans les caisses de carottes) devront être signalées par marquage indélébile sur les deux
extrémités des tronçons de carottes.
Sur le couvercle et sur l'un des petits côtés, la dénomination du chantier, le numéro de sondage, le
numéro de la caisse et la profondeur en mètre seront spécifiés à l’encre indélébile sur une étiquette
imputrescible.
Précisions sur la réalisation des photographies
Les clichés seront réalisés dans un délai n’excédant pas 5 jours après la fin du sondage.
C.C.T.P Page 17/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Un soin tout particulier devra être apporté à la réalisation de ces clichés qui devront notamment être
réalisés :
- Dans des conditions d’éclairage constantes
- Perpendiculairement à la caisse de carottes pour éviter toute déformation liée à la parallaxe
- A une distance constante.
Plus-value pour mise sous gaine des échantillons intacts
Le titulaire sera amené à prélever des échantillons intacts (art. C2-13 du BPU) qui seront complets
en granulométrie et dont la densité ne sera pas perturbée, de telle sorte que le laboratoire puisse
fournir une description complète et très détaillée des terrains traversés.
Les échantillons susceptibles de faire l’objet d’essais œdométriques ne doivent pas être délavés.
La prise d'échantillons intacts se fera à l'aide d'appareils spécifiques garantissant le prélèvement
direct d'échantillons dans un container rigide dont les extrémités libres seront protégées par un
bouchon réalisé par un mélange de paraffine/vaseline. L'utilisation de bouchons de papier est
prohibée.
Si le conditionnement des échantillons intacts ne garantit pas la conservation des paramètres
géomécaniques, il sera alors appliqué la reprise du forage au frais du titulaire du marché.
La description des échantillons intacts devra être reportée su la coupe finale du carotté.
L'échantillon portera le nom du chantier, le numéro du sondage, la profondeur de prélèvement, le
type de l'échantillon, etc...
5.3 SONDAGES DESTRUCTIFS
Les essais destructifs seront réalisés à l’aide de wagon-drill, marteau fond de trou et par la méthode
Odex ou équivalente.
Dans les sondages où seront réalisés les essais pressiométriques, le sondage devra avoir un
diamètre qui permette de réaliser ces derniers dans des conditions optimales.
Un tubage provisoire pourra être mis en place si le terrain le nécessite, et sera rémunéré par un prix
spécifique.
Les cuttings remontés seront régulièrement prélevés pour description des formations traversées et
établissement de la coupe géologique, à raison d’un prélèvement tous les mètres, et à chaque
changement de terrain.
L’enregistrement des paramètres de forages (tel que défini à l’article 2.9 du présent CCTP) sera
réalisé par l’entrepreneur lors de l’exécution de tous les forages destructifs, y compris ceux effectués
pour la réalisation des essais pressiométriques. Cette prestation est incluse dans les prix relatifs à
la réalisation de sondage.
Ces enregistrements seront enregistrés sur fichier numériques afin de stocker les données et d’en
permettre un traitement informatique.
Le titulaire pourra être amené à fournir les courbes brutes, ainsi que les étalonnages des capteurs
permettant de vérifier leur adaptation aux plages de mesures choisies.
Après réalisation du trou, ces sondages pourront être équipés, si nécessaire d’un piézomètre (Cf.
article 5.7 du CCTP).
C.C.T.P Page 18/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
5.4 ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Les essais devront être réalisés à l'aide d'appareillage pressiométrique standard, anciennement
brevet "MENARD", permettant l'application de pression d'essais pouvant aller jusqu'à 5 MPa, en
respectant scrupuleusement la norme NF P 94-110 (parties 1 et 2) et/ou NF EN ISO 22476-4.
Les essais seront réalisés suivant une maille de principe de 1,00 m et adaptée à la lithologie
rencontrée.
Matériel de forage pressiométrique
La qualité du forage pressiométrique tant au point de vue remaniement des parois du trou que
calibrage de celui-ci est fonction de la machine de forage et des outils utilisés. Le titulaire se référera
strictement aux spécifications de la norme NF EN ISO 22476-4.
De plus, il faudra :
- Une rotation parfaite sans jeu,
- Un diamètre de tiges nettement inférieur au diamètre du trou de forage,
- Une pompe pour injection de bentonite très sensible afin de pouvoir régler le débit et la pression
d'injection, ce qui est très important pour la qualité du trou.
Dispositions particulières
En règle générale, l'injection permanente d'une boue bentonitique est indispensable sous la nappe.
L’état de surface des parois doit être évidemment le plus parfait possible.
Aucun essai ne sera réalisé au niveau d'un changement de nature géotechnique de sol.
L’attention du titulaire est en particulier attirée sur :
Le respect des délais entre foration et essai
La technique de foration adaptée à la nature des terrains rencontrés
La profondeur maximale de foration entre chaque essai
Le matériel à utiliser en fonction de la nature des matériaux
Le respect des procédures d’étalonnage et de calibrage
Le titulaire tiendra à disposition du maître d’œuvre ou de son représentant sur le chantier les
certificats de raccordement des appareils de mesure au BNM (Bureau National de Métrologie)
exigés dans l’annexe B de la norme d’essai.
Eclatement de sonde
En cas d'éclatement, l'essai devra être repris, à la charge du titulaire, si la pression de fluage n'est
pas atteinte pour une pression d'essai inférieure à 5 MPa ; l'essai se fera alors 0,70 m plus bas.
Volume et pression minimum à atteindre au cours d’un essai
On respectera impérativement un des trois critères d’arrêt définis dans la norme. Tout essai arrêté
prématurément sera refusé par le maître d’œuvre. Les essais et forages défectueux devront être
recommencés à la charge du titulaire et ne pourront donner lieu à une réclamation financière de sa
part.
Coupes de sondages
Chaque coupe de sondage pressiométrique devra comporter :
- Les diagrammes de variation des caractéristiques pressiométriques (module de compressibilité
Em, pression de rupture PI et pression de fluage Pf)
- La valeur, pour chaque essai de l’état de consolidation du sol Em/Pl.
- La coupe des terrains traversés,
- La date d'exécution,
- Le type de foration et le type de sonde utilisés,
- Le niveau d'eau éventuel en début et en fin de forage.
La coupe devra être réalisée par un géologue diplômé (niveau technicien supérieur à minima).
C.C.T.P Page 19/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Ces mesures enregistrées sur chantier devront être mises à disposition sous format papier et
numérique.
Par ailleurs, ces essais seront obligatoirement réalisés avec un système numérique
d'acquisition des données.
D'autre part, des cuttings représentatifs de la nature des sols traversés devront être prélevés sur
chaque sondage tous les mètres et à chaque changement de terrain.
Type de rendu attendu spécifique aux essais pressiométriques
Les prix comprennent également l’élaboration d’un rapport où figureront :
- La coupe des terrains traversés
- Le relevé des niveaux d'eau rencontrés pendant le forage
- La présentation des résultats, l'interprétation et la fourniture des courbes et mesures (pression
/ volume)
- L’enregistrement continu des paramètres de forage sur support numérique.
5.5 RELEVE DES NIVEAUX D’EAU
Le titulaire devra noter dans chaque sondage ou forage la cote de niveau de l’eau, pendant la
foration et après stabilisation. Il notera également au cours de l’exécution de tous les sondages et
forages les incidents ayant affecté le niveau de l’eau de ceux-ci et les variations correspondant à ce
niveau. Un relevé général sera fait également à la fin de la campagne. Ces indications devront être
reportées sur les coupes de sondages.
Cette prestation est incluse dans les prix de réalisation des sondages.
5.6 CONTROLES DE COMPACITE
Ces essais permettent de distinguer les horizons de consistance différente durant des phases de
conception de projet et peuvent être réalisés pour vérifier les niveaux de compactage des couches
de remblai en phase travaux.
Sondages au pénétromètre statique
Le prix comprend :
- L’enregistrement des résultats des mesures ; Les enregistrements seront réalisés sous forme
numérique et fournis sur CD au format Excel, accompagnés d'une sortie graphique.
- La fourniture d’un rapport avec courbes de mesures (résistance de pointe, effort latéral et
pression interstitielle en fonction de la profondeur)
- Tous les frais de fonctionnement, l'incidence de la résistance des terrains à la pénétration, et
l'abandon forcé éventuel des tiges non récupérables.
L’enregistrement et le rapport devront être remis dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la
fin des sondages.
Sondage dynamique à énergie constante : essais de compactage au PDG
Les contrôles seront effectués après remblaiement des tranchées et avant l’inspection télévisée et
les essais d'étanchéité et la réfection définitive des voiries sauf dérogations écrites spéciales du
Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage.
Le contrôle porte sur la totalité des remblaiements ainsi que sur la zone d’enrobage jusqu’au niveau
inférieur du lit de pose ou de la substitution éventuelle.
Il sera impérativement réalisé sur toute la hauteur de la tranchée (jusqu'au lit de pose inclus). Pour
au moins un essai sur quatre, le contrôle devra permettre de tester le lit de pose et ce, jusqu’à 30
cm au-dessous du lit de pose, sauf refus à l’enfoncement et dérogations écrites spéciales du maître
d’œuvre ou du maître d’ouvrage.
C.C.T.P Page 20/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
5.7 PIEZOMETRIE
Afin de garantir la bonne exécution des sondages et notamment la réalisation de piézomètres, le
titulaire prendra comme référence le guide d’application de l’arrêté interministériel du 11/09/2003
relatif à la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature eau (sondage, forage, puits, ouvrage souterrain non
domestique), édité par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable en septembre
2004.
Tubage piézométrique
La prestation (série E.1 du BPU) comprend :
- Le tubage provisoire éventuel (tubage métallique extérieur) posé après réalisation du forage.
- La mise en place du tube piézométrique avant remontée du tubage métallique extérieur. Le
tube sera en PVC crépiné industriel. La partie crépinée pourra régner sur tout ou partie de la
longueur du tube, à la demande du maitre d’œuvre.
- La mise en place d’un coulis en argile/ciment ou matériaux similaires en tête de piézomètre.
Ce coulis sera obligatoirement mis en place à l’aide d’un second tube (tube plongeur), sous
légère pression si besoin est. L’emploi de billes d’argile expansive à la place de l’argile/ciment
est formellement interdit.
- La mise en place d’un massif filtrant autour du tube piézométrique. L’espace annulaire entre le
sol et le tube crépiné sera rempli d’un gravillon 5/15 mm. Ce gravillon sera lui aussi mis en
place au tube plongeur. La pose du piézomètre ainsi que toutes les opérations de mise en place
du gravillon et de la cimentation seront réalisées le plus rapidement possible après la fin du
sondage, après le lavage soigné des parois du forage.
- Les essais de réception des piézomètres et relevé du niveau piézométrique en fin d’une
campagne de reconnaissance
Dans le cas d’utilisation de boue biodégradable, un lavage du trou sera nécessaire après la pose du
tube piézométrique.
Essai de réception
Chaque essai sera réalisé après traitement destiné à accélérer la destruction des boues de forage
et lavage à l’air-lift et à l’eau du piézomètre.
Le test consiste à remplir le piézomètre jusqu’à son sommet et à suivre ensuite la vitesse de
descente du niveau d’eau en fonction du temps jusqu’au retour à un niveau sensiblement voisin de
celui de la nappe avant essai.
Les niveaux d’eau seront mesurés toutes les minutes pendant les quarante minutes suivant le
remplissage, puis toutes les dix minutes jusqu’à la fin de la première heure, et enfin tous les quarts
d’heure jusqu’à stabilisation. L’essai sera arrêté au bout d’une heure et demie.
Ce test sera réalisé trois fois de suite dans le piézomètre. Si les résultats de ces 3 tests sont
identiques, le fonctionnement du piézomètre sera déclaré bon.
Dans le cas contraire, en cas de résultats divergents ou démontrant un colmatage, le piézomètre
sera à nouveau nettoyé, et le test repris à nouveau, à la charge du titulaire.
S’il s’avère que le piézomètre ne fonctionne pas, il sera refait aux frais de l’Entrepreneur.
Chaque réception fera l’objet d’un compte-rendu détaillé auquel seront joints les résultats des
mesures et leur dépouillement (sous forme de perméabilité en m/s), qui sera remis au Maître
d’œuvre. Le compte-rendu devra être remis dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin des
mesures.
Les essais de réception des piézomètres seront réalisés en présence du Maître d’œuvre.
Le titulaire veillera à regrouper autant que possible les essais de réception des piézomètres et
avisera le Maître d’œuvre de la date de réalisation des essais dans un délai minimum d’une semaine
avant le démarrage.
C.C.T.P Page 21/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Chaque piézomètre fera l’objet d’un rapport de recollement (relevé X, Y, Z) de la tête, plan d’accès
et implantation, photographies, description du système de protection et de repérage et le cas
échéant d’un rapport de présentation des relevés.
Le rapport devra être remis dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin de l’installation des
piézomètres.
A l’issue des travaux, le titulaire prendra à sa charge la déclaration des piézomètres au BRGM pour
enregistrement à la BSS (Banque du Sous-Sol).
Mise en place de tête de protection (art. E1-03 et E1-04 du BPU)
La partie supérieure sera protégée par un tube métallique scellé au sol et coiffée d'un couvercle
muni d'un cadenas, immédiatement après la fin du sondage.
Un bouchon d'étanchéité en gros béton ou sous forme de couronne d'argile sera obligatoirement
mis en place au pied de la partie apparente du piézomètre. Le Maître d'œuvre se réserve le droit
d'imposer la réalisation d'un autre bouchon à une profondeur de son choix.
Selon les cas, le tube métallique pourra dépasser le niveau du sol d'une hauteur allant jusqu'à 1 m
ou être remplacé par un regard au ras du sol. Le numéro d'identification du sondage y sera inscrit
de manière indélébile. Dans les zones de garrigues, le tube métallique dépassera obligatoirement
le niveau du sol sur une hauteur de 1m et sera balisé par une jalonnette plastique et flexible d'une
hauteur de 1,20 m.
Mesures de niveau
Le niveau d’eau sera relevé dans les piézomètres durant la période de reconnaissance
géotechnique.
Les prix de la série E2 du BPU comprennent la fourniture d'un rapport de mesure. Celui–ci
contiendra à minima :
- La localisation du point de mesure.
- Les tableaux de mesures sous format .xls
- La courbe des mesures effectuées avec les valeurs pertinentes de pas de temps
Le rapport de mesure devra être remis dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin des
mesures de niveau.
Nota : Le maître d’ouvrage pourra demander la communication des relevés de mesures en cours
de campagne.
Le titulaire veillera à l’accessibilité et à l’entretien des points de mesure et des têtes protectrices.
La réalisation de suivis de mesures piézométriques se fera selon différents protocoles tels que
décrits ci-dessous.
Le prix de l’art. E2-01 rémunère à l’unité une campagne de mesure ponctuelle.
Pour ce type de suivi piézométrique, la mesure du niveau d'eau pourra s’effectuer par un technicien
à l'aide d'une sonde piézométrique.
Les prix E2-03 à E2-04 concernent des campagnes de mesure réalisée à l’aide d’un système
d’enregistrement automatique. Les mesures seront effectuées en continu, à pas de temps horaire.
Tous les frais éventuels d’entretien et d’étalonnage de l’appareil de mesure seront à la charge du
titulaire.
Le dispositif d’enregistrement fonctionnera avec une alimentation autonome (type batterie au
Lithium) et devra permettre d’assurer une durée de mesure allant jusqu'à 3 ans.
C.C.T.P Page 22/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
6. AUSCULTATION DE CHAUSSEE URBAINE OU PERI-URBAINE
6.1 RELEVE DE DEGRADATIONS
Le relevé visuel visera à établir un diagnostic des dégradations de la chaussée (voire de donner un
état des trottoirs et des bordures si applicable). Ce dernier comprendra le relevé et la géolocalisation
des :
- Dégradations liées à la couche de roulement : fissures longitudinales hors bande de roulement,
ornière à petit rayon, désenrobage, pelage, ressuage et glaçage,
- Dégradations liées à l’assise : fissuration longitudinale dans les bandes de roulement, fissures
transversales, faïençage, ornière à grand rayon, nid de poule, flache et affaissement.
Les états des chaussées seront notés et classés selon trois états :
- Bon (indice 1),
- Moyen (indice 2),
- Mauvais (indice 3).
En phase préparatoire, une réunion sera réalisée avec le maître d’ouvrage pour :
- Localiser le réseau à relever,
- Recueillir les données portant sur les structures et les revêtements qui seront rencontrés lors
du relevé (si informations disponibles).
Lors de l’intervention, le titulaire devra être équipé d’un véhicule avec tachymètre et à pied d’un
topomètre et veillera à la stricte application de la sécurité et de la signalisation suivant la
réglementation en vigueur.
Le rapport comportera :
- Le bordereau de relevé des dégradations (nature des dégradations avec note et PK associés).
- Le reportage photographique des dégradations observées avec indication du PK,
- Une analyse de la part du titulaire sur l’état de(s) section(s) auscultée(s), les origines supposées
des dégradations ainsi qu’une estimation (qualitative) de la durée de vie résiduelle.
Le rapport devra être remis dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin du relevé visuel.
6.2 ESSAIS DE GLISSANCE
Les essais de glissance (pendule SRT et essai à la tâche) seront réalisés et exploités conformément
les dispositions définies par le Comité Français pour les Techniques Routières (CFTR) n°11 de Mars
2015 et en prenant en compte les normes indiquées pour chacun des essais.
Le rapport comportera :
- Les résultats des essais de glissance qui seront :
Comparés aux valeurs seuils réglementaires des structures de chaussée
correspondantes.
Géolocalisés suivant les coordonnées RGF93-CC44
Représentés sur une vue en plan.
- Le reportage photographique des essais de glissance réalisés sur site.
C.C.T.P Page 23/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
6.3 ESSAIS DE DEFLEXION
Les essais de déflexion (poutre de Benkelman et déflectographe Lacroix à châssis court) seront
réalisés et exploités conformément à la méthode du Laboratoire des Ponts et Chaussées (LPC) n°39
« Etudes routières, déformabilité de surface des chaussées, exécution et exploitation des mesures
» en prenant en compte les normes indiquées pour chacun des essais.
Le rapport comportera les résultats des essais de déflexion indiquant notamment :
- La comparaison des résultats obtenus avec les seuils réglementaires des structures de
chaussée correspondantes.
- La géolocalisation suivant les coordonnées RGF93-CC44
- L’implantation des essais sur une vue en plan.
- Des photographies pour chaque essai réalisé sur site (poutre de Benkelman).
Le rapport devra être remis dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin des essais de
déflexion.
6.4 CAROTTAGE ROUTIERS
Les carottages routiers (modes opératoires C1 à C3) seront réalisés et exploités conformément à la
méthode du Laboratoire des Ponts et Chaussées (LPC) n°43 « Exécution et exploitation des
carottages de chaussée » en prenant en compte les normes indiquées pour chacun des essais.
Le rapport comportera notamment :
- Les résultats réalisés et exploités conformément au mode opératoire retenu et détaillé dans la
méthode LPC n°43,
- La géolocalisation des essais suivant les coordonnées RGF93-CC44 accompagnée d’une
représentation sur une vue en plan.
- Des photographies pour chaque essai réalisé sur site.
Le rapport devra être remis dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin des carottages.
7. MESURES ET ESSAIS EN LABORATOIRE
Le titulaire proposera au maitre d’œuvre pour validation le programme des essais de laboratoire qu’il
projette de réaliser sur chaque échantillon. Si nécessaire, le maitre d’œuvre pourra demander des
adaptations ou des compléments au programme.
Les mesures seront faites à partir :
- Des échantillons remaniés prélevés dans les puits réalisés à la pelle mécanique, à la tarière ou
par sondage destructif.
- Des échantillons intacts prélevés par carottage.
Tous les essais feront l’objet d’un rapport tel décrit à l’article 8 du CCTP. Le rapport devra être remis
dans un délai de 10 jours ouvrés à compter des mesures et essais réalisés en laboratoire.
Les résultats seront présentés conformément aux prescriptions des normes AFNOR et des modes
opératoires LPC.
C.C.T.P Page 24/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Les résultats comprendront la classification des sols selon la norme AFNOR NF P11-300 complétée
par les normes de la série NF EN 16907 ainsi que le cas échéant la détermination des conditions
de réutilisation des matériaux en remblai d’après le Guide des Terrassement Routiers édité par le
SETRA et le LCPC (GTR 2000).
Si les données géomécaniques devant provenir des essais de laboratoire n’étaient pas disponibles
du fait d’une absence de prélèvement dans les horizons cibles ou d’une qualité insuffisante des
prélèvements de mauvais traitement ou de conditions d’échantillons ou d’essais non représentatifs,
il sera alors demandé la reprise du forage et du prélèvement nécessaire au frais et risques du
titulaire.
C.C.T.P Page 25/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
8. PRESTATIONS D’INGENIERIE
8.1 DISPOSITIONS GENERALES
Les études demandées se situeront à différents niveaux selon la définition et la normalisation des
missions géotechniques au sens de la norme NF P94-500 de novembre 2013.
Le titulaire du marché désignera un représentant du titulaire, géotechnicien expérimenté, qui sera
chargé de suivre et diriger le déroulement des sondages et essais pendant toute la durée des
investigations in situ.
Avant le démarrage des prestations dans le cadre de missions G1 à G5, un minimum d’une réunion
conjointe avec la maîtrise d’œuvre sera organisée pour valider le programme et l’implantation des
sondages. A cette réunion préparatoire, devront assister le géotechnicien expérimenté chargé du
suivi de la mission ainsi que les membres de son équipe qu’il jugera nécessaire.
A compter de la fin des reconnaissances géotechniques (repli constaté par le maître d’œuvre ou le
représentant du maître d’ouvrage) ou de la transmission du bon de commande spécifique (si
absence de reconnaissances géotechniques dans le cadre de la mission), les délais de production
et de remise des études ainsi que les délais de révision et de remise de ces dernières sont définis
en suivant.
Ces délais sont applicables dans la mesure où les données d’entrée nécessaires aux missions sont
disponibles (exemple : descente de charges structure). Le cas échéant, les délais de production
démarrent à compter de la réception par le titulaire des données d’entrée.
MISSION DELAIS MAXIMUM
Production et Révision et
remise livrable(s) remise livrable(s)
G1-ES 2 semaines 1 semaine
G1-PGC 2 semaines 1 semaine
G2-AVP 2 semaines 1 semaine
G2-PRO 2 semaines 1 semaine
G2-DCE/ACT 2 semaines pour pièces techniques 1 semaine pour pièces techniques à
à compter de la réception des compter des observations formulées
données d’entrées par le Maître d’Ouvrage
2 semaines pour analyse des offres 1 semaine pour analyse des offres à
à compter de la date limite de compter des observations formulées
remise des offres par le Maître d’Ouvrage
G4 (Etude) 1 semaine pour avis sur livrable(s) 0,5 semaine pour avis sur livrable(s)
2 semaines pour rapport de 1 semaine pour rapport de synthèse
synthèse
G4 (Travaux) 2 jours ouvrés pour le CR de visite N/A
inopinée
1 semaine pour avis sur DOE/DIUO 0,5 semaine pour avis sur
DOE/DIUO
G5 2 semaines 1 semaine
Les études seront soumises au VISA du maître d’œuvre ou du représentant du Maître d’Ouvrage.
Les rapports pourront faire l’objet de révision(s) d’indice suites aux commentaires de la part du
Maître d’œuvre ou de son représentant sans plus-value financière de la part du titulaire.
C.C.T.P Page 26/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
8.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MISSIONS GEOTECHNIQUES
ETAPE 1 - ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages
géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2).
Elle comprend deux phases :
- Phase étude de site (ES),
- Phase principes généraux de construction (PGC).
Phase Etude de Site (G1-Etude de Site)
L’étude sera réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première
identification des risques géotechniques d’un site et devra :
- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants
avec visite du site et des alentours.
- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales
caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques
majeurs.
Phase Principe Généraux de Construction (G1-Principes Généraux de Construction)
L’étude sera réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les
conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuiera obligatoirement sur des
données géotechniques adaptées et devra :
- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première
approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés,
améliorations de sols).
ETAPE 2 - ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences
des risques géotechniques identifiés. Elle sera réalisée en étroite collaboration avec la maîtrise
d’œuvre (transversalité indispensable dans un souci de cohérence technique entre études). Elle
comprend trois phases :
- Phase Avant-Projet (AVP),
- Phase Projet (PRO),
- Phase Projet (DCE/ACT).
Phase Avant-Projet (G2-Avant-Projet)
L’étude sera réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuiera obligatoirement
sur des données géotechniques adaptées.
C.C.T.P Page 27/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Elle devra :
- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de
l’avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements,
pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions
générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type
d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une
meilleure maîtrise des risques géotechniques.
Phase Projet (G2-Projet)
L’étude sera réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuiera obligatoirement sur
des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. Elle devra :
- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade
du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements,
soutènements avec déformations et efforts à court terme et long terme, pentes et talus au court
terme et long terme, fondations, tassements générés à court terme et long terme, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants),
des notes de calcul de dimensionnement comprenant plusieurs profils représentatifs de calculs
avec prise en compte du séisme, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.
Phase DCE/ACT (G2-DCE/ACT)
La mission sera réalisée afin d’établir le Dossier de Consultation des Entreprises (pièces techniques)
et d’assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de Travaux avec le ou les
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
Le titulaire devra :
- Rédiger les pièces techniques nécessaires et suffisantes à la consultation des entreprises pour
leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans,
notices techniques, cahier des charges particulières, bordereau des prix, quantitatif estimatif et
planning prévisionnel).
- Assister le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques,
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.
Lors de l’analyse technique et en cas de variantes constructives ou de solutions alternatives
réalisées dans le cadre des offres d’entreprises, le titulaire devra :
- Vérifier les hypothèses retenues et les calculs effectués ;
- Analyser et statuer sur la pertinence technique et économique des variantes constructives ou
solutions alternatives au regard de la solution de base du marché.
C.C.T.P Page 28/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
ETAPE 3 - ETUDE GEOTECHNIQUE DE REALISATION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans
la mission d’étude et suivi géotechnique d’exécution G3 établie par l’entreprise de travaux.
Elle sera réalisée en étroite collaboration avec la maîtrise d’œuvre.
Elle comprend deux phases interactives :
- Phase supervision géotechnique de l’étude d’exécution (G4-Etude),
- Phase supervision du suivi d’exécution (G4-Travaux).
Phase supervision de l’étude d’exécution (G4-Etude)
Cette mission a pour objectif de donner des avis sur la pertinence :
- Des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution,
- Des méthodes de calculs et dimensionnements,
- Des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur,
- Des plans d’exécution des ouvrages géotechniques,
- Du plan de contrôle avec la définition des points de contrôle et points d’arrêt,
- Du programme d'auscultation et des valeurs seuils en cas de méthode observationnelle.
Dans un objectif de traçabilité des échanges et de prise en compte des avis, chaque livrable établi
par l’entrepreneur fera l’objet d’une vérification de la part du titulaire qui établira une fiche d’avis par
livrable. En sus des observations techniques détaillées, chaque fiche d’observation fera mention des
conclusions suivantes :
- AO : Avec Observation équivalent à document à reprendre,
- SR : Avec observation mineure équivalent à transmettre pour VISA après prise en compte
des observations,
- SO : Sans Observation équivalent à document à transmettre pour VISA,
- NO : Document non observé dans le cadre de la mission G4-Etude.
A compter du VISA de l’ensemble des livrables de l’entrepreneur, le titulaire établira un rapport de
synthèse incluant l’ensemble des avis émis, leur prise en compte ou le cas échéant les réponses et
justifications apportées par l’entrepreneur.
Phase supervision de l’étude d’exécution (G4-Travaux)
Cette mission a pour objectif de :
- Donner un avis sur la pertinence à la suite des visites inopinées sur site (hebdomadaires à
minima) portant sur :
Le contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3),
Le comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants
concernés (G3),
L’adaptation ou l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur
(G3).
- Participation si nécessaire aux réunions de chantier,
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le
DIUO.
C.C.T.P Page 29/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Chaque visite inopinée sur le chantier fera l’objet d’un Compte Rendu de visite envoyé au Maître
d’œuvre ou le représentant du maître d’ouvrage sous 48h00 (jours ouvrés) pour validation avant
envoi à l’ensemble des interlocuteurs concernés. En cas d’observation portant sur un risque
imminent (sécurité du personnel, des tiers…), le titulaire informera le maître d’ouvrage, le
maître d’œuvre et le coordonnateur SPS dans les plus brefs délais (téléphone portable,
courriel avec accusé de lecture…).
ETAPE 4 - DIAGNOSTIC GEOTEHNIQUE (G5)
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il pourra être nécessaire de
procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques
spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence
de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs
conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. Il devra :
- Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques
spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement,
causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant.
Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage
existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des
missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
8.3 AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
TYPE DE RENDU ATTENDU
Tous les plans, résultats de sondages ou de profil devront être rattachés aux systèmes de
coordonnées : RGF93-CC44 et les altitudes au Nivellement Général Français (NGF).
Chaque prestation demandée au titulaire (sondage géotechnique/géophysique in situ, essai de
laboratoire ou étude) fera l’objet d’un rapport de présentation des résultats conformément à la norme
NF P94-500 même en cas d’absence de commande de prestations d’ingénierie type G1 ou G2.
Outre les précisions spécifiques à chaque type de prestation et indiqués dans les chapitres
précédents, le titulaire devra fournir dans chaque rapport les éléments suivants.
C.C.T.P Page 30/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
Contenu des rapports
Chaque document inclura à minima, et en fonction du type de prestation demandée :
- Un compte-rendu factuel donnant les coupes des sondages ou essais ;
- Les procès-verbaux d’essais,
- Les résultats des mesures en place ou en laboratoire
- Les résultats des mesures piézométriques, le cas échéant
- La localisation des puits / échantillons destinés aux essais de laboratoires / réseaux détectés
sur un plan de masse au 1/200 ou à une échelle appropriée en fonction du site. Le Z des
points sera renseigné afin d’obtenir un plan exploitable en 3D.
- Les coupes lithologiques réalisées : relevé détaillé de la coupe des terrains traversés et des
niveaux d'eau rencontrés pendant le chantier
- La mise au propre des documents, les comptes-rendus de sondages et essais in situ et en
laboratoire,
- La reproduction des planches photographiques en couleur des fouilles permettant d’illustrer
en détail les constats reportés par écrit
- Les récépissés de DICT le cas échéant
Chaque rapport pourra être complété d‘une analyse des résultats adaptée à la problématique de la
mission demandée, en fonction des objectifs attendus (mission G1, G2, G4 ou G5).
Dès lors que des calculs seront effectués, le rapport devra comporter, à minima, les éléments
suivants :
- Le détail des notes de calculs
- L’exhaustivité des hypothèses prise en compte
- Les plages de variations potentielles de coefficient
- Les coefficients de sécurité retenus et leurs justifications
- Un calcul de sensibilité sur ces coefficients pour juger de leurs impacts sur le
dimensionnement
Nombre d’exemplaires
Par défaut, les documents validés par le maître d’ouvrage seront remis à ce dernier en deux (2)
exemplaires papier, en couleurs et reliés.
En fonction de la complexité des rendus, certaines commandes feront l’objet d’un rendu papier en
un seul exemplaire en couleurs et relié, ou d’un format numérique seulement.
A l’inverse, dans le cas de campagnes de sondages importantes, il pourra être demandé au titulaire,
l’impression des documents provisoires afin de pouvoir aisément transmettre les remarques de
validation.
Rendu informatique
L’ensemble des fichiers de l’étude seront transmis par voie dématérialisée (mail, plate-forme
d’échanges de fichiers) aux formats suivants :
- Rapport complet au format .PDF incluant l’ensemble des documents produits (rapport, plans,
coupes de sondages, notes de calcul, etc.) identique au rapport papier remis pour reproduction
aisée.
C.C.T.P Page 31/32
Accord-Cadre – Prestations géotechniques – 07/07/2026
- Dessins et plans au format .DWG en 3D (Autocad 2018 ou plus récent) conforme à la charte
graphique de la direction de la Voirie, fournie au titulaire du marché dès notification, doublé
des plans mis en page au format .PDF
- Fichiers textes et tableaux de calcul respectivement au format .doc (Word) et .xls (Excel)
- Fichiers photos au format .JPG
Nota : La date de réception par voie dématérialisée des documents validés par le maître
d’ouvrage constitue la date retenue pour identifier la fin de la ou des prestations incluses au
bon de commande correspondant.
C.C.T.P Page 32/32
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.