CCAP
CCAP 26A0157 - 26A0158.pdf · 21 510 mots · du marché « Restructuration intérieure de la zone 3 au niveau R+1 de l'hôpital Saint-Eloi pour aménager les espaces de consultation… », dossier de consultation officiel.
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
COMMUN AUX AFFAIRES 26A0157 & 26A0158
Personne publique :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE L’EST HERAULT ET DU SUD AVEYRON
CENTRE ADMINISTRATIF A. BENECH
191, Avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER CEDEX 5
N° affaires : 26A0157 & 26A0158
_________________________________________________________________
Objet de la consultation :
HOPITAL SAINT-ELOI – RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 AU R+1 POUR LES
ACTIVITES DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF
_______________________________________________________________________
Etabli en application de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative
et du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique
Les procédures de consultation utilisées sont les suivantes :
LOTS 1 à 7, 10 & 12 :
Appel d'offres ouvert européen en application des articles L. 2124-2, R. 2131-16 à 18, R. 2124-2 et R.
2161-2 à 5 du Décret susvisés
LOTS 8, 9 & 11 :
Procédure adaptée en application des articles L.2120-1 2°, L. 2123-1, R. 2123-1-3, R 2123-4 à 6 et R.
2131-12 du Code de la Commande Publique
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 1
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
SOMMAIRE
Article premier - Objet et durée du marché public - Dispositions générales - Intervenants5
1.1 - Objet et durée du marché public .................................................................................. 5
1.2 - Décomposition du marché public ................................................................................ 6
1.2.1 – Tranches.................................................................................................................. 6
1.2.2 - Lots ......................................................................................................................... 6
1.2.3 – Phases ..................................................................................................................... 7
1.3 - Maîtrise d'œuvre - Conduite d'opération ...................................................................... 7
1.3.1 - Conduite d'opération ................................................................................................ 7
1.3.2 - Maîtrise d'œuvre (MOE) ............................................................................................ 7
1.4 - Contrôle technique (CT)............................................................................................... 7
1.5 - Coordination Sécurité - Protection de la santé (CSPS) ................................................... 8
1.6 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) ....................................................... 8
1.7 - Coordination Système de Sécurité Incendie (CSSI) ....................................................... 8
1.8 – Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)........................................................................ 8
1.9 - Sous-traitance ............................................................................................................ 8
1.10 - Ordre de service ........................................................................................................ 9
1.11 – Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ..................................................10
1.12 - Evolution technologique, technique, réglementaire ou législative (clause de réexamen)
.........................................................................................................................................10
1.12.1 - Evolution technologique ou technique....................................................................10
1.12.2 - Evolution réglementaire ou législative....................................................................11
Article 2 - Pièces constitutives du marché public ......................................................... 11
Article 3 -Variation dans les prix - Règlement des comptes ......................................... 14
3.1 – Répartition des paiements .........................................................................................14
3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier ........................................................14
3.2.1 - Dépenses d'investissement ......................................................................................14
3.2.2 - Dépenses d'entretien ...............................................................................................14
3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes - Travaux en
régie .................................................................................................................................15
3.3.1 - Contenu des prix .....................................................................................................15
3.3.2 - Prestations fournies gratuitement à l'entreprise .......................................................17
3.3.3 - Caractéristiques des prix pratiqués ...........................................................................17
3.3.4 - Obligations particulières du titulaire ........................................................................17
3.3.5 - Travaux en régie ......................................................................................................17
3.3.6 - Règlement des comptes – Paiements .......................................................................17
3.3.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine ...21
3.3.8 - Approvisionnements ...............................................................................................22
3.4 - Variation dans les prix (clause de réexamen) ...............................................................22
3.4.1 - Type de variation des prix ........................................................................................22
3.4.2 - Mois d'établissement des prix ..................................................................................22
3.4.3 - Choix des index de référence....................................................................................22
3.4.4 - Modalités de variation des prix (toutes tranches) ......................................................23
3.4.5 – Arrêt d’une série chronologique d’indices.................................................................23
3.4.6 - Variations provisoires ..............................................................................................24
3.4.7 - Application de la taxe à la valeur ajoutée ..................................................................24
3.5 - Travaux modificatifs ...................................................................................................24
3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants............................................................25
3.7 - Mode de règlement ....................................................................................................25
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 2
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
3.8 - Intérêts moratoires ....................................................................................................25
Article 4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes ....................................................... 26
4.1 - Délai d'exécution des travaux .....................................................................................26
4.1.1 - Délai d'exécution.....................................................................................................26
4.1.2 - Calendrier prévisionnel d'exécution .........................................................................26
4.1.3 - Calendrier détaillé d'exécution .................................................................................27
4.2 - Prolongation du délai d'exécution (clause de réexamen) ..............................................27
4.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avances .....................................................................28
4.3.1 - Pénalités relative à l’exécution et tenue du chantier .................................................28
4.3.2 – Autres Pénalités .....................................................................................................32
4.3.2.1- Pénalités applicables en cas de détachement de étrangers......................................32
4.3.2.2- Pénalités applicables dans le cadre de la sous-traitance ..........................................33
4.3.2.3- Pénalités applicables concernant l’identification professionnelle des personnes
présentes sur le chantier ....................................................................................................33
4.3.2.4 - Pénalités pour non-respect des obligations en matière de développement durable .33
4.3.2.5- Pénalités pour non-respect du règlement intérieur du CHU de Montpellier ..............34
4.3.2.6- Pénalités diverses .................................................................................................34
4.3.3 - Primes d'avances .....................................................................................................34
4.4 - Exécution complémentaire (clause de réexamen) ........................................................34
4.4.1 - Augmentation du montant des travaux ...................................................................34
4.4.2 - Marchés publics susceptibles d'être passés ultérieurement .......................................34
4.5 - Réexamen du marché public .......................................................................................35
4.5.1 - Intégration de nouveaux membres GHT ...................................................................35
4.5.2 - Modification du calendrier d’exécution/phasage du marché ......................................35
4.5.3 - Besoins occasionnels (accords-cadres à bons de commande) .....................................35
4.5.4 - Cession de marché modification de la composition du groupement (clause de réexamen)
.........................................................................................................................................35
4.5.5 - Modification de la gestion financière ........................................................................36
Article 5 - Clauses de financement et de sûreté ........................................................... 36
5.1 - Retenue de garantie ...................................................................................................36
5.2 - Avance.......................................................................................................................36
Article 6 – Obligations en matière de développement durable .................................... 37
Article 7 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux .................. 37
7.1 - Provenance des matériaux et des produits ..................................................................37
7.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits ...37
7.3 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux fournis par
le maître de l'ouvrage ........................................................................................................38
Article 8 - Implantation des ouvrages ......................................................................... 38
8.1 - Piquetage général ......................................................................................................38
8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ..............................................38
Article 9 - Préparation, coordination et exécution des travaux ................................... 38
9.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux .....................................38
9.1.1 - Période de préparation ............................................................................................38
9.1.2 - Prestations dues par les entreprises .........................................................................38
9.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail ..................................................39
9.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail.............................39
9.4 - Organisation, hygiène et sécurité des chantiers ..........................................................40
9.4.1 - Tenue du personnel et identification du personnel ...................................................40
9.4.2 - Facilités accordées à l'entreprise pour le chantier .....................................................40
9.4.3 - Installations à réaliser par l'entreprise ......................................................................40
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 3
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
9.4.4 - Emplacements mis à disposition pour déblais...........................................................40
9.4.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ...............................40
9.4.6 - Signalisation des chantiers ......................................................................................42
9.4.7 - Réglementations particulières .................................................................................42
9.4.8 - Restrictions des communications ............................................................................42
9.4.9 - Engins explosifs ou matériaux dangereux ................................................................42
9.4.10 - Utilisation des voies publiques ...............................................................................42
9.4.11 - Autorisations administratives ................................................................................42
9.5 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur...........................................42
9.6 – Actes de vandalisme ..................................................................................................42
Article 10 - Contrôle et réception des travaux ............................................................. 43
10.1 - Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux ...................................................43
10.2 – Réception ................................................................................................................43
10.2.1 Réception finale ......................................................................................................43
10.2.2 Réceptions partielles ...............................................................................................43
10.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage .....................................43
10.4 - Documents fournis après exécution ..........................................................................44
10.4.1 – Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)....................................................................44
10.5 - Garanties particulières ..............................................................................................44
10.5.1 – Délai de Garantie de Parfait Achèvement ...............................................................44
10.5.2 – Cas particuliers......................................................................................................45
10.5.3 – Gestion de la garantie de Parfait Achèvement ........................................................45
10.5.4 – Autres garanties particulières ................................................................................46
10.6 – Assurances ..............................................................................................................47
10.6.1 – Assurances du titulaire ..........................................................................................47
10.6.2 – Assurances du maître d’ouvrage ............................................................................47
10.7 - Résiliation ................................................................................................................47
10.8 - Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire ................................................48
Article 11 – Imprévision et circonstances imprévisibles ............................................... 48
Incidence d’une circonstance imprévisible et extérieure aux parties sur la poursuite du contrat
.........................................................................................................................................48
11.1 Obligation d’information ............................................................................................48
11.2 Modalités de poursuite du marché ..............................................................................49
11.3 La suspension du marché ............................................................................................49
11.4 Conséquences financières en cas de poursuite du marché ............................................49
11.5 Prolongation du marché .............................................................................................50
Article 12 - Réglementation générale de protection des données (RGPD).................... 50
Article 13 - Obligations du titulaire ............................................................................. 51
13.1 Transmission des documents justificatifs de l’absence de motifs d’exclusion ................51
13.2 Modification des données administratives ...................................................................51
13.3 Discrétion et confidentialité ........................................................................................52
13.4 Respect du règlement intérieur du CHU de Montpellier................................................52
Article 14 – Litiges et différends ................................................................................. 52
14.1 Différends ..................................................................................................................52
14.2 Attribution de compétence .........................................................................................52
Article 15 – Dématérialisation de l’exécution des marchés .......................................... 53
Article 16 - Dérogations aux documents généraux...................................................... 53
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 4
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Article premier - Objet et durée du marché public - Dispositions générales -
Intervenants
1.1 - Objet et durée du marché public
Afin de leur permettre de mettre en place une stratégie de prise en charge publique commune et
graduée du patient dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité, les
établissements parties se constituent en un groupement Hospitalier de territoire.
En application de l’article L 6132-3-3° du code la santé publique (CSP), une convention constitutive a
été signé le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier universitaire de Montpellier comme
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Est Hérault et Sud Aveyron ».
Par ailleurs, a été constituée une direction commune entre le CHU de Montpellier, le CH de Clermont
l’Hérault et l’EHPAD Jean Péridier en date du 03 juillet 2025.
Ce GHT est composé des 10 établissements suivants :
1/ CHU de Montpellier
2/ Hôpitaux du bassin de Thau
3/ CH de Clermont l’Hérault
4/ CH Paul Coste-Floret de Lamalou-les-Bains
5/ CH de Lodève
6/ CH de Lunel
7/ CH de Millau
8/ EHPAD les Terrasses des Causses de Millau
9/ CH Emile Borel de Saint Affrique
10/ CH Maurice Fenaille de Séverac d’Aveyron
Ainsi, cette convention confie au CHU de Montpellier la fonction d’assurer pour le compte des autres
membres la passation du marché ainsi que certaines missions liées à l’exécution (décision de
reconduction, conclusion de modifications de marchés, décision de résiliation).
Toutes les autres missions de la phase d’exécution des marchés relèvent de chaque établissement
partie au GHT. L’exécution du marché couvre son régime financier
(La gestion et l’émission des commandes passées au titre des marchés, la vérification du service fait, le
règlement, le versement d’avances et d’acomptes, la liquidation et le mandatement des factures, la
gestion de la sous-traitance et la délivrance des exemplaires uniques ou certificats de cessibilité
afférents…).
De ce fait, dans cette consultation, le terme CHU de Montpellier désigne l’établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Est Hérault et Sud Aveyron ». De même, le terme
Acheteur renvoie à la notion de Pouvoir Adjudicateur (CHU de Montpellier), mais aussi de Maître
d’Ouvrage, l’achat concernant exclusivement le CHU de Montpellier.
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent :
HOPITAL SAINT-ELOI – RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 AU R+1 POUR LES
ACTIVITES DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF
POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT
HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 5
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Les prestations, objet du présent CCAP, relèvent de la catégorie 2 au sens de l’article R4532-1 du code
du travail.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
Le projet prévoit la restructuration de la zone 3 au R+1 de l’extension adossée au bâtiment historique
de l’hôpital Saint-Eloi à Montpellier. L’objectif de l’opération est d’accueillir le plateau de
consultations du pôle digestif. Le plateau ayant été libéré fin 2024, les travaux du 1er étage seront
réalisés au-dessus d’un étage restant en activité, l’activité s’y déroulant étant un service d’imagerie
médical.
La durée prévisionnelle des travaux est de 15 mois dont 1 mois de préparation et ce à compter de l’ordre
de service de démarrage des travaux prescrivant à l’entrepreneur titulaire du lot n°1 de commencer les
travaux lui incombant.
1.2 - Décomposition du marché public
1.2.1 – Tranches
Sans objet
1.2.2 - Lots
La consultation est décomposée en 12 lots définis comme suit :
Procédure d’Appel d’Offres Ouvert :
Lot 1 – Curage, démolition, gros œuvre
Lot 2 – Charpente métallique, couverture
Lot 3 – Etanchéité
Lot 4 – Menuiseries extérieures, serrurerie
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 6
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Lot 5 – Cloisons, doublages, faux plafonds
Lot 6 – Menuiseries intérieures, signalétique
Lot 7 – Revêtements de sols, faïence, peinture, nettoyage
Lot 10 – Electricité CFO/CFA, SSI
Lot 12 – Paillasses
Procédure adaptée :
Lot 8 – CVC, plomberie, GTC
Lot 9 – Fluides médicaux
Lot 11 – Ascenseurs
1.2.3 – Phases
Sans objet
1.3 - Maîtrise d'œuvre - Conduite d'opération
1.3.1 - Conduite d'opération
La conduite d’opération est assurée par le Maître d’Ouvrage.
1.3.2 - Maîtrise d'œuvre (MOE)
La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement EGE (mandataire)/BETEM LR/BETEM XD/ATELIER
D’ARCHITECTURE PATRICE GENET/PIALOT ESCANDE/GAIPAR
Et BEI MEDITERRANEE (sous-traitant de BETEM sur la partie CSSI).
1.4 - Contrôle technique (CT)
Les travaux faisant l'objet du présent marché public sont soumis au contrôle technique dans les
conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-6 et R. 125-17 du Code de la construction et de
l’habitation.
Le contrôle technique sera effectué par QUALICONSULT.
Le contrôleur aura à sa charge les missions suivantes :
Mission L relative à la solidité des ouvrages et des équipements indissociables
Mission PSE relative à la sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions
existantes
Mission LE relative à la solidité des existants
Mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP-IGH
Mission HAND relative à l’accessibilité des handicapés
Les remarques formulées au cours du chantier par le contrôleur technique devront être observées et ne
pourront faire l'objet d'une majoration des coûts.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 7
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
1.5 - Coordination Sécurité - Protection de la santé (CSPS)
Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.
Cette mission de catégorie 2 est confiée, tant en phase de conception qu'en phase de réalisation, à
APAVE SUD EUROPE.
Le détail de cette mission est défini à l'article 9.4 du présent CCAP.
1.6 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
La mission d’OPC est confiée au groupement EGE (mandataire)/BETEM LR/BETEM XD/ATELIER
D’ARCHITECTURE PATRICE GENET/PIALOT ESCANDE/GAIPAR.
1.7 - Coordination Système de Sécurité Incendie (CSSI)
La mission de CSSI est confiée au groupement EGE (mandataire)/BETEM LR/BETEM XD/ATELIER
D’ARCHITECTURE PATRICE GENET/PIALOT ESCANDE/GAIPAR
C’est BEI MEDITERRANEE (sous-traitant de BETEM) qui assurera cette mission CSSI.
1.8 – Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
L’assistance à maîtrise d’ouvrage est confiée au groupement A2MO.
1.9 - Sous-traitance
Le titulaire d'un marché public de travaux est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines parties de
son marché public provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations
égales ou supérieures à 600€ TTC.
Le sous-traitant devra obligatoirement être accepté et ses conditions de paiement agréées par la
personne publique.
L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché public. Pour ce faire, le titulaire doit fournir, dûment
complété, le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur).
En outre, le titulaire du marché doit transmettre les attestations qui justifient que le sous-traitant ne
relève pas d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.
Pour ce faire, le titulaire fournira, au plus tard 21 jours avant la date prévisionnelle de début de la
prestation de son sous-traitant, le dossier complet comprenant les documents définis ci-après.
Le titulaire doit fournir :
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 8
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
• La nature des prestations sous-traitées
• Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
• Le montant maximum en HT des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant. Il doit
être précisé les éléments suivants : la TVA est due par le preneur assujetti, la mention « auto-
liquidation »
• Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix
• Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant
• Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne relève pas d’un motif d’exclusion de la
procédure de passation du marché.
• Une attestation du sous-traitant précisant s'il renonce ou pas au paiement de l'avance (article
R 2193-19 du Code de la Commande Publique).
Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou le coordonnateur SPS se réservent la possibilité d’interdire
l’accès au chantier aux entreprises n’ayant pas déclaré leur(s) sous-traitant(s) dans l’attente de la
régularisation, sans que celles-ci n’aient droit à aucune indemnité.
La résiliation du marché public aux torts du titulaire du marché public sera prononcée en cas d’absence
de régularisation dans le délai fixé par le Maître d’Ouvrage (article 50.3.1.e du CCAG-Travaux).
−
Les conséquences de toute nature induites par la situation de sous-traitance occulte, notamment au
titre des retards de chantier potentiellement provoqués pour les titulaires des autres lots, seront
imputables au titulaire du lot défaillant.
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de demander au titulaire le contrat de sous-traitance.
Passé le délai de 30 jours, le titulaire s’expose à l’application des mesures prévues à l’article 50.3 du
CCAG-Travaux.
L’intervention du sous-traitant sur le chantier est conditionnée par :
- La notification de l’agrément au titulaire
- La transmission du PPSPS établi par le sous-traitant
- La validation par le CSPS dudit PPSPS
- La Visite d’Inspection Commune effectuée par le sous-traitant avec le CSPS.
Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulières à la sous-traitance
visées à l'article 9.4.5 ci-après (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).
Le Maître d’Ouvrage notifiera uniquement au titulaire l'acte spécial par dérogation à l'article 3.6.1.2 du
CCAG-Travaux.
1.10 - Ordre de service
Conformément à l'article 2 du CCAG-Travaux, l'ordre de service est la décision du maître d'œuvre ou du
maître d’ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
l'objet du marché public.
Les ordres de service seront émis par le maître d’œuvre à l’exception de l’ordre de service de démarrage
et celui de la notification du décompte général et définitif qui restent de la compétence du maître de
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 9
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
l’ouvrage.
En outre, en cas d’urgence, comme des manquements aux règles de sécurité sur le chantier, le maître
d’ouvrage se réserve la possibilité d’émettre directement les ordres de service.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l'entrepreneur dans les
conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG-Travaux.
Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions
d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font
l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
De fait, en aucun cas, le maître d'œuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
- A la notification de la date de commencement des travaux ;
- A la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,
- A la notification de décisions de l’acheteur
Sans avoir recueilli au préalable l'accord du maître d'ouvrage.
Cet accord sera notifié au Maître d'Œuvre sous la forme de « décision ».
Le maître d’œuvre a l’obligation de transmettre cette décision au titulaire du marché de travaux
simultanément à la notification de l’ordre de service concerné. A défaut d’une telle transmission, le
titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service.
Par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG-Travaux, le délai imparti au maître d’ouvrage pour répondre
aux observations qui lui sont notifiées par le titulaire est de 30 jours.
1.11 – Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au Maître d’Ouvrage. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché public.
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le Maître d’Ouvrage adresse à l’administrateur
judiciaire une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché public, dans les
conditions de l'article L.622-13 du code de commerce.
En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.
En cas de liquidation judiciaire, le Maître d’Ouvrage adresse au liquidateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché public, dans les conditions de l'article
L.641-11-1 du code de commerce.
En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.
La résiliation prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune
indemnité.
1.12 - Evolution technologique, technique, réglementaire ou législative (clause de
réexamen)
1.12.1 - Evolution technologique ou technique
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 10
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
En cas d’évolution technologique, d’évolution des techniques médicales, de soins ou d’analyses en
cours d’exécution du marché public, le titulaire aura la possibilité, après accord du Maître d’Ouvrage de
modifier ou remplacer les fournitures ou services objets du marché public par des fournitures ou
services plus performants ou adaptés aux besoins, sans supplément de prix.
En cas d’évolution technologique majeure, d’évolution des techniques médicales, de soins ou
d’analyses, l’administration se réserve le droit de résilier le marché public sans indemnité, après un
préavis de trois mois, par dérogation à l’article 50 du CCAG-Travaux.
1.12.2 - Evolution réglementaire ou législative
Le marché public est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la
procédure de passation.
Si à la suite d’une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou des
autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant même
de façon mineure l’exécution du marché public, que ce soit sur un plan technique et/ou sur la protection
de la main-d'œuvre et des conditions de travail s’avérait nécessaire, celui-ci s’engage à l’accepter dans
le cadre et sous les contraintes et obligations du marché public.
Le maître d’ouvrage pourra modifier le marché public afin de prendre en compte l’évolution de la
réglementation, en application des articles L. 2194-1 1°, R. 2194-1 du Code de la Commande Publique.
En cas de refus de la part du titulaire, le marché public sera résilié sans indemnisation.
Ce changement fera l’objet de modifications de marchés publics.
En application des dispositions de l’article 9.1.1 du CCAG-Travaux, en cas de modification imprévisible
de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les
coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et
le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.
Article 2 - Pièces constitutives du marché public
Les pièces contractuelles du marché public sont les suivantes par ordre de priorité, par dérogation à
l'article 4.1 du CCAG-Travaux :
- Les Actes d'Engagement et leurs annexes :
- Annexe 1 « Décision du pouvoir adjudicateur »
- Le cas échéant, l’annexe 2 – Cadre des échanges négociation/régularisation
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières dont seul l'exemplaire conservé dans les archives
de l'Administration fait foi, et ses annexes :
- Annexe 1 : Convention d’interchange relative à l’utilisation de la plateforme « e project »
- Annexe 2 : Recommandations du Comité de Lutte contre l'Infection nosocomiale (CLIN)
- Annexe 3 : Obligations réglementaires en matière de détachement de salariés étrangers
- Annexe 4 : Développement durable
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 11
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
- Pour les lots 1 à 7, 10 & 12 (AOO) : Attestation sur l’honneur « sanctions russes » complétée et
signée
- Le planning enveloppe établi conformément aux stipulations de l'article 28.2 du CCAG-Travaux et
comportant les dates de début et de fin des travaux
- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières et leurs annexes (dont seuls les exemplaires
conservés dans les archives de l'Administration font foi) : notice parasismique, étude RT, notice
acoustique, tableau des surfaces, tableau des portes, SSI, PTD CHU
- Le Plan Général de Coordination SPS
- Le Rapport Initial de Contrôle Technique
- Les pièces graphiques :
DOSSIER ARCHITECTE (19 pièces + annexes)
A001 Plans de situation
A002 Plan de masse projet
A100 Plan RDC projet
A101 Plan R+1 projet
A101_1 Plan R+1 projet partie 1
A101_2 Plan R+1 projet partie 2
A101_3 Plan R+1 projet partie 3
A102 Plan de toitures projet
A200 Coupes de principe projet
A300 Façades projet
A400 Plan de démolition R+1
A401 Plan de démolition faux-plafonds
A402 Plan de démolition toitures
A500 Carnet de menuiseries et serrureries
A600_1 Carnet de repérage des sols projet
A600_2 Carnet de repérage des faux-plafonds projet
A600_3 Carnet de repérage des jouées et puits de lumière
A600_4 Carnet de repérage des cloisons
A700 Carnet de détails architecturaux
ANNEXES : PLANS ETAT DES LIEUX
DOSSIER TECHNIQUE (8 pièces + annexes)
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 12
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
CVC 01 PLAN CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION R+1
CVC 02 PLAN CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION TOITURE
EL 01 ELECTRICITE CFO/CFA R+1
FM 01 FLUIDES MEDICAUX R+1
PLB 01 PLOMBERIE SANITAIRE RDC – ZONING TRAVAUX
PLB 02 PLOMBERIE SANITAIRE R+1
ST 01 PLANCHER HAUT R+1
ST 02 COUPE DE PRINCIPE
ANNEXES : PLANS ETAT DES LIEUX
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (arrêté
du 30 mars 2021, publié au JORF du 1er avril 2021), en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur
lors du mois d'établissement des prix (mois m0)
- Le règlement intérieur du CHU de Montpellier (non joint mais consultable à l’adresse suivante :
https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-chu/politique-detablissement/reglement-interieur
- l'offre technique du titulaire (initiale sur les mentions n’ayant pas fait l’objet d’une négociation pour
les lots MAPA n°8, 9 et 11)
- Le cadre de réponse (note méthodologique et organisationnelle, ainsi que la démarche
environnementale)
- Tous documents, notes, plans ou schémas fournis par le titulaire…
- les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché
public ;
-la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (*) pour chaque lot
(*) La DPGF ne sera considérée comme document contractuel que pour la détermination des prix
unitaires servant au règlement des situations mensuelles d’acomptes et de travaux
supplémentaires régulièrement commandés par le Maître d’Ouvrage. Il ne pourra donc servir
donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrages et
de fournitures à exécuter par l’attributaire du marché.
Il est rappelé que les prestations de travaux doivent respecter les règlementations et normes en vigueur
et notamment :
• Les DTU et les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés.
• Normes relatives au Système de Sécurité Incendie (SSI) ;
• Normes AFNOR du BTP ;
• Normes européennes du BTP.
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
du marché public.
En cas de contradiction entre deux pièces du marché, la pièce prévalente est déterminée
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 13
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
conformément à la hiérarchie des documents définie au présent CCAP. Toutefois si les pièces sont
de même rang, l’interprétation la plus favorable aux besoins exprimés par le maître d’ouvrage dans
le dossier de consultation sera retenue.
NOTA : Tout document interne à la société non listé dans la liste des pièces contractuelles (tel que les
conditions générales de ventes par exemple) est réputé nul en ce qu'il contrevient aux dispositions ci-
dessus. Tout ajout d'éléments contraires aux dispositions de ces dernières au sein d'un de ces
documents est interdit et pourra entrainer le rejet de l'offre pour irrégularité.
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG-Travaux, seul l’acte d’engagement et ses annexes font l’objet
d’une notification au titulaire.
Article 3 -Variation dans les prix - Règlement des comptes
3.1 – Répartition des paiements
L'Acte d'Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :
- à l'entrepreneur titulaire et à ses cotraitants éventuels.
- dans le cadre d'un groupement d’opérateurs économiques : à l'entrepreneur mandataire titulaire et
ses cotraitants
En cas de sous-traitance, le montant des sommes à payer au sous-traitant est indiqué dans le formulaire
de déclaration de sous-traitance.
3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier
Le maître d’ouvrage ne s’immiscera d’aucune manière dans la gestion des dépenses de chantier.
Le maître d’œuvre assurera un rôle d’arbitre sur la demande des entreprises concernées.
Les dispositions de l’article 7 du CCTP du lot 00 – Prescriptions communes à tous les lots
s’appliquent.
3.2.1 - Dépenses d'investissement
Les dépenses sont définies à la fois, dans les CCTP et dans le Plan Général de la Coordination (P.G.C.)
et sont réputées rémunérées par les prix du marché public avec l'entrepreneur titulaire.
3.2.2 - Dépenses d'entretien
Les dépenses d'entretien des installations indiquées dans le CCTP sont réputées rémunérées par les prix
du lot correspondant.
Pour le nettoyage du chantier : se reporter au CCTP PCTL
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 14
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Pour le nettoyage des voiries : se reporter à l’article 2.4 du CCTP du lot 1
Le Maître d’Ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, se réserve le droit de faire exécuter ce
nettoyage aux frais et risques du défaillant, en cas de défaillance de l'entreprise, par toute autre
entreprise interne au chantier conformément à l'article 10.8 du présent CCAP.
Pour des compléments éventuels, se référer CCTP ainsi qu’au PGC.
3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes -
Travaux en régie
3.3.1 - Contenu des prix
Les prix du marché public sont hors TVA et, en complément de l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, ils
tiennent compte notamment des sujétions suivantes :
• Des sujétions dues aux mesures d'isolement décrites dans le CCTP
• Des coûts de dépose des ouvrages existants suivant prescriptions du CCTP, compris frais d’enlèvement
de traitement et/ou de mise en décharge des gravois résultant de ces déposes.
• De toutes les fournitures, façon et accessoires nécessaires à la parfaite réalisation et au parfait
achèvement des ouvrages, en conformité avec l’acte de bâtir, avec les lois et règlements en vigueur,
l’état de l’art et le marché, même si certaines de ces fournitures ou façons n’étaient pas mentionnées
dans les documents relatifs à ces ouvrages, ainsi que la mise en œuvre et toutes sujétions ;
• Des frais des études d’exécution et des notes de calcul ;
• Les dossiers dus par l'entreprise suivant la présentation demandée dans le CCTP et leur reprise jusqu’à
approbation sans réserve par le maître d’œuvre, par le bureau de contrôle et, le cas échéant, par les
exploitants du maître de l’ouvrage ;
• Pour les lots 1, 3, 5, 7, 8, 9 et 10 : des sujétions dues au fait de devoir exécuter certains travaux en dehors
des heures et jours ouvrables (travail de nuit et jours non ouvrables).
• Pour les lots 1, 3, 5, 7, 8, 9 et 10 : des sujétions dues aux horaires variables imposés en fonction des
contraintes d’exploitations du site et/ou des nuisances résultant de certains travaux ;
• Des frais inhérents aux contraintes de fonctionnement, d’hygiène, de sécurité et de continuité de
service d’un établissement hospitalier
• Pour les lots 8, 9 et 10 : des frais de formation des entreprises de maintenance et/ou des personnels du
CHU ;
• Des frais afférents aux mesures de protection sanitaire
• Des coûts résultant du nettoyage, de l’enlèvement et de l’élimination des déchets de chantier
• De la main d’œuvre d'étude et d'encadrement nécessaire à la parfaite réalisation des dossiers dus par
l'entreprise, et nécessaire à la gestion et à la coordination des travaux ;
• Des frais de participation du titulaire à la cellule de synthèse (cf. CCTP lot 0) ;
• De la présence de personnel d’encadrement sur chantier pendant toute la durée des travaux du titulaire
ayant autorité compétence et moyens ;
• Des sujétions d'organisation générale du chantier ;
Il est vivement conseillé aux entrepreneurs de se rendre sur place, lors de la phase de consultation, afin
de juger les difficultés d’exécution ainsi que l’état de l’existant afin de prévoir dans leurs prix toutes les
sujétions nécessaires à la mise en œuvre de leurs ouvrages. L’entreprise ne pourra pas prétendre à des
travaux supplémentaires suite à des sujétions qui auraient pu être constatées lors d’une visite.
. Attention ce chantier se trouve en site occupé.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 15
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
• Des moyens de levage et de manutention et de travail en hauteur (nacelle, échafaudage, etc.) ;
• Des frais de protection des ouvrages existants en limite de l’ouvrage ou à sa proximité.
• Des dépenses d’installation de chantier, de gestion et d’encadrement dus à des retards de chantier ;
• Des sujétions dues aux arrêts éventuels de chantier qui résulterait d’un manquement aux règles de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier, ou d’un manquement aux règles
d’hygiène ;
• Des travaux et/ou des prestations complémentaires éventuelles qui découleraient des remarques du
Contrôleur technique et des visas de la Maîtrise d’œuvre sur les documents d’exécution remis par
l’entreprise ;
• Des frais d’intervention (déplacement, main d’œuvre, matériels et de matériaux) dans le cadre de la
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement ;
• Pour le lot 1 : Les travaux projetés étant prévus dans un volume existant, l’entreprise aura à sa charge
la réalisation d’un relevé géomètre après les travaux de curage dans le but de vérifier les niveaux et les
implantations des ouvrages existants. Sur la base de ces nouveaux relevés, l’entreprise mettra à jour le
fond de plan et implantera le projet sur la base des éventuelles mises à jour de l’architecte.
• Des frais des études acoustiques dues au lot 8
• Pour le lot 8 : Les Entreprises Soumissionnaires devront tenir compte dans leur soumission de tous les
frais inhérents aux vérifications et essais des installations et seront à la charge de l'entreprise.
• Pour le lot 10 : le dossier d’exécution devra être validé par un bureau de contrôle, à la charge du titulaire
du lot 10, qui effectuera également la vérification VIEL (Code du travail) des installations électriques.
L’installation sera réceptionnée par un bureau de contrôle agréé à la charge du présent lot. La
vérification des installations électriques sera de type VIEL (Code du travail) et devra être renouvelée à
chaque modification de l’installation de chantier.
Le prix porté à l'Acte d'Engagement de l'entrepreneur s'entend pour l'exécution, sans restriction ni
réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou
rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :
* sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces,
l'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son
prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel
elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non
décrits ou mentionnés dans les documents de son marché public).
* les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur
offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature
du marché public.
* les divergences éventuelles relevées par rapport aux quantités figurant dans les DPGF, de
même que les erreurs que les DPGF pourrait receler, ne sont pas susceptibles de modifier le
prix forfaitaire tel qu’il figure à l’Acte d’Engagement.
Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.
Il est vivement conseillé aux entrepreneurs de se rendre sur place, lors de la phase de consultation, afin
de juger les difficultés d’exécution ainsi que l’état de l’existant afin de prévoir dans leurs prix toutes les
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 16
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
sujétions nécessaires à la mise en œuvre de leurs ouvrages. L’entreprise ne pourra pas prétendre à des
travaux supplémentaires suite à des sujétions qui auraient pu être constatées lors d’une visite.
=> Attention les travaux du 1er étage seront réalisés en site inoccupé, mais ils seront réalisés au-
dessus d’un étage restant en activité.
3.3.2 - Prestations fournies gratuitement à l'entreprise
Le Maître d’Ouvrage fournira gratuitement l'eau et l'électricité nécessaires à la réalisation de l’opération
depuis les points de raccordements possibles indiqués par le CHU. Cependant les études, les travaux et
les coûts de branchement et de raccordement sur les réseaux du Maître d’Ouvrage restent à la charge
de l’entreprise titulaire.
La fourniture d’électricité ne pourra servir en aucun cas à la recharge des véhicules électriques des
entreprises mais également des véhicules personnels des salariés des entreprises.
3.3.3 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché public seront réglés par un prix global et
forfaitaire.
3.3.4 - Obligations particulières du titulaire
Le maître d'œuvre se réserve la possibilité de demander à l'entreprise, pendant la durée du marché
public, tous les sous détails de prix unitaires figurant dans la DPGF aux fins d'analyse de devis de travaux
modificatifs ou supplémentaires. L'entreprise a alors un délai de 20 jours calendaires à partir de la
demande, pour fournir ces sous détails. Le refus de production de ces sous détails expose l'entreprise à
une pénalité détaillée à l’article 4.3.2.6 « Pénalités diverses » du présent CCAP.
3.3.5 - Travaux en régie
Sans objet.
3.3.6 - Règlement des comptes – Paiements
Présentation des demandes de paiement :
1/ Facture électronique
Conformément à l’article R.2192-3 du Code de la Commande Publique, l'utilisation du portail
public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est
transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir
informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y
conformer en utilisant ce portail.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 17
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Le dépôt de la facture électronique est obligatoire pour tous les fournisseurs de la sphère publique
via la plateforme Chorus Pro.
2/ Dépôt de la facture électronique :
La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation
officiel de l’Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrêté, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la traçabilité des échanges.
Afin de sécuriser et fiabiliser la gestion des marchés de travaux, le CHU de Montpellier a décidé la mise
en œuvre d’une plate-forme de gestion financière des marchés, plate-forme collaborative de gestion
de projets de constructions avec un module de gestion financière des marchés.
Le système retenu est le système « E-Project » de la Sté « FORMI-SA » comprenant un module de
gestion financière des marchés.
Aussi, l’établissement des acomptes ou décomptes du présent marché, leur transmission au Maître
d’Ouvrage et les visas nécessaires à leur règlement sont gérés électroniquement via la solution de
dématérialisation E-Project.
CETTE PLATEFORME DE GESTION FINANCIERE FERA LE LIEN AVEC CHORUS PRO COMME CELA
EST EXPLICITE CI-DESSOUS
Obligation du titulaire, des co-traitants et des sous-traitants
Tous les titulaires des marchés de travaux ont l’obligation d’utiliser, dès l’ouverture du chantier les
systèmes d’échange électronique et de gestion financière des marchés selon la convention
d’interchange.
Chaque entreprise devra désigner et former au moins un opérateur chargé d’utiliser le service
d’échange.
Les documents BPU et DPGF devront obligatoirement être fournis par les entreprises au format
compatible avec la plate-forme avant le début de la facturation de leur marché.
Ce format sera communiqué dès la signature du marché.
Le dépôt de la DPGF sera effectué sur la plate-forme par l’entreprise, l’acceptation du DPGF par le
Maître d’œuvre donnera à l’entreprise la possibilité de déposer sa situation.
Chaque entrepreneur pourra donc :
- Consulter les conditions financières de leur marché et leur DPGF
- Présenter leurs situations par saisie de leur avancement de travaux et des montants à payer à
leurs cotraitants et sous-traitants
- Communiquer le numéro de la facture déposée sous CHORUS à la plateforme E-Project
- S’appuyer sur les calculs effectués pour l’élaboration du décompte mensuel. Il devra vérifier ces
calculs et les coefficients de révision éventuellement utilisés
- Transmettre l’état d’acompte à la maîtrise d’œuvre pour approbation
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 18
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Afin de remplir ses obligations envers le Code de la Commande Publique, présentés ci-dessus,
l’entreprise titulaire devra déposer sa situation de travaux dans Chorus et communiquer le numéro de
la facture à l'application E-Project lors du dépôt de la situation.
Les éventuels co-traitants et sous-traitants devront faire de même selon leur obligation par rapport à
l’obligation de dépôt dans CHORUS.
Lors du dépôt de la facture de travaux dans CHORUS, dans la case MOE, le SIRET à renseigner sera le
Siret de la société FORMI-SA société éditrice de la plate-forme E-Project. (Ce siret sera fourni lors de la
réunion de lancement des marchés).
Traitement du Flux Chorus à travers E-Project.
Afin de faciliter la gestion des factures de travaux déposés dans Chorus par le CHU, la plateforme E-
Project dialogue avec l’application CHORUS de l’ETAT pour suivre les circuits de validation de la facture
de situation de travaux dans CHORUS.
L’état CHORUS de l’ensemble de factures dont le numéro aura été communiqué à E-Project sera
disponible sur la plate-forme E-Project.
- Dépôt de la facture dans CHORUS
Lors du dépôt des factures dans CHORUS, l’entreprise est dans l’obligation de préciser le numéro SIRET
de la MOE qui va valider la situation. Le numéro SIRET à renseigner est celui de FORMI-SA, la société
éditrice de la plateforme E-Project.
Grace à cette information, CHORUS n’attendra pas la validation des services faits ; cette validation se
fera directement sur la plateforme E-Project.
- Dépôt de la situation dans E-Project
L’entreprise doit indiquer à E-Project le numéro de la facture déposée dans CHORUS lors du dépôt de
la situation.
E-Project vérifie alors que cette facture existe bien dans CHORUS en tant que facture déposée par
l’entreprise
- Dépôt par le maître d’ouvrage en fin de validation
Suite à la validation de la situation dans E-Project, le maître d’ouvrage peut déposer dans CHORUS,
de manière totalement automatique, le montant final validé.
E-Project produit alors un « dossier de facturation » associant la première facture et la facture validée
qu’il transmet à CHORUS comme étant la facture finale à payer.
La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :
- La date d'émission de la facture ;
- La désignation de l'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ;
- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries
; (Numéro de facture de l’entrepreneur)
- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information
financière et comptable de l'entité publique ;
- La désignation du payeur avec l’indication du code d'identification du service en charge du
paiement : TRVX
- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 19
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
- Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
- L’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l’émetteur de la facture
- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires
- Lors du dépôt de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement
être exigé par le Maître d’Ouvrage. Le code d'identification du service en charge du paiement :
TRVX
Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut
la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article
L.2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail, en application de l’article R.2192-3 du
Code de la Commande Publique.
Ce courrier d’information vaudra suspension du délai de paiement.
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au jour de
l'exécution du service.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne ou dans un pays hors Union
Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et aura
droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.
Clause de réexamen
Il est précisé que les présentations des demandes de paiement peuvent être modifiées en cours
d’exécution de marché public.
Le titulaire sera informé de ces modifications par le RPA par courrier.
Dispositions particulières concernant le Décompte Général et Définitif (DGD) :
Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce Décompte Général lui a été notifié, le
titulaire dépose sur la plateforme le décompte général.
Le Décompte Général est rematérialisé.
Si la signature du Décompte Général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le Décompte
Général et Définitif du marché public. La date de sa notification au Maître d’Ouvrage constitue le départ
du délai de paiement.
Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de
l'expiration de ce délai.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 12.4.2
du CCAG-Travaux, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le
cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 12.4.2 du CCAG-
Travaux.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 20
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Le Maître d’Ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire le montant des révisions
de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Maître d’Ouvrage règle, dans un délai de
trente jours à compter de la date de réception de la notification du Décompte Général assorti des
réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de
signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas
échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter
de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 55 du CCAG-Travaux.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du Décompte
Général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le Maître d’Ouvrage ne notifie pas au titulaire le
Décompte Général signé dans les délais stipulés à l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, celui-ci lui adresse
une mise en demeure d’y procéder. L'absence de notification au titulaire du Décompte Général signé
par le Maître d’Ouvrage, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure,
autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
Si le Décompte Général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le
titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à
l'article 55.1.1 du CCAG-Travaux.
Le délai et les conditions d’établissement du Décompte Général par le titulaire sont identiques à ceux
précisés ci-dessus.
Le projet de Décompte Général est composé :
- Du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG-Travaux
- Du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte
final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article
12.2.1 du CCAG-Travaux pour les acomptes mensuels
- Du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le Décompte Général signé au Maître d’Ouvrage dans le délai
de trente jours fixé à l'article 12.4.3 du CCAG-Travaux, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans
ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant,
pour chaque chef de contestation, le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 55.1.1 du
CCAG-Travaux, le Décompte Général notifié par le Maître d’Ouvrage est réputé être accepté par lui ; il
devient alors le Décompte Général et définitif du marché public.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne ou dans un pays hors Union
Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et aura
droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.
3.3.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine
Sans objet.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 21
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
3.3.8 - Approvisionnements
Par dérogation à l'article 10.4 du CCAG-Travaux, il ne sera pas payé d'acomptes sur
approvisionnement.
3.4 - Variation dans les prix (clause de réexamen)
3.4.1 - Type de variation des prix
Le marché public est conclu à prix révisables, suivant les modalités fixées aux articles 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.4
du présent CCAP.
3.4.2 - Mois d'établissement des prix
Lots 1 à 7, 10 & 12 (AOO) :
Les prix du présent marché public sont réputés établis, par dérogation à l’article 9.4.4 du CCAG-
Travaux, sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois
est appelé "mois zéro".
Lots 8, 9 & 11 (MAPA) :
Les prix du présent marché public sont réputée établis, par dérogation à l’article 9.4.4 du CCAG-
Travaux, sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres finales ;
ce mois est appelé « mois zéro ».
3.4.3 - Choix des index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet
du marché public correspond à l'indice suivant :
Les index sont publiés au Bulletin officiel du ministère en charge de l'équipement et au Moniteur des
Travaux Publics ou site de l’INSEE disponible à l’adresse suivante : Accueil - Insee - Institut national de
la statistique et des études économiques
Les indices retenus sont les suivants (par lot le cas échéant) :
Lots AOO :
Lot 1 – Curage, démolition, gros œuvre : BT06 BT 06 - Index du bâtiment - BT06 – Ossature, ouvrages
en béton armé - Base 2010 | Insee
Lot 2 – Charpente métallique, couverture : BT07 Index du bâtiment - BT07 - Ossature et charpentes
métalliques - Base 2010 | Insee
Lot 3 – Etanchéité : BT53 Index du bâtiment - BT53 - Étanchéité - Base 2010 | Insee
Lot 4 – Menuiseries extérieures, serrurerie : BT43 Index du bâtiment - BT43 – Menuiserie en alliage
d'aluminium - Base 2010 | Insee
Lot 5 – Cloisons, doublages, faux plafonds : BT08 Index du bâtiment - BT08 - Plâtre et préfabriqués -
Base 2010 | Insee
Lot 6 – Menuiseries intérieures, signalétique : BT18a Index du bâtiment - BT18a - Menuiserie intérieure
en bois - Base 2010 | Insee
Lot 7 – Revêtements de sols, faïence, peinture, nettoyage : BT10 Index du bâtiment - BT10 -
Revêtements en plastiques - Base 2010 | Insee
Lot 10 – Electricité CFO/CFA, SSI : BT47 Index du bâtiment - BT47 - Électricité - Base 2010 | Insee
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 22
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Lot 12 – Paillasses : BT44 Index du bâtiment – BT44 - Vitrerie - Base 2010 | Insee
Lots MAPA :
Lot 8 – CVC, plomberie, GTC : BT41 Index du bâtiment - BT41 - Ventilation et conditionnement d'air -
Base 2010 | Insee
Lot 9 – Fluides médicaux : BT38 Index du bâtiment - BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) -
Base 2010 | Insee
Lot 11 – Ascenseurs : BT48 Index du bâtiment - BT48 - Ascenseurs - Base 2010 | Insee
3.4.4 - Modalités de variation des prix (toutes tranches)
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées à l'article 9.4
du CCAG-Travaux par application de la formule suivante :
1/ Prix révisés par ajustement par référence à un indice ou à un index
P = Po (0,15 + 0,85 I / Io)
Dans laquelle :
P= prix révisé et P0 = prix initial
Im = valeur finale de l’indice de référence à la date de la demande de révision
Im 0 = valeur de l’indice de référence du mois de la date limite de remise des offres (lots 1 à 7, 10 & 12)
ou du mois de la date limite de remise des offres finales (lots 8, 9 & 11).
Les index de référence sont ceux indiqués à l’article 3.4.3 du présent CCAP.
Le calcul du coefficient de révision de prix est effectué avec trois décimales arrondies au millième
supérieur
Les calculs du prix seront effectués avec deux décimales, en appliquant la méthodologie suivante :
• Si la troisième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale
est inchangée (arrondi par défaut) ;
• si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale
est augmentée d’une unité (arrondi par excès).
Le prix ainsi révisé sera donc arrêté à deux décimales.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
3.4.5 – Arrêt d’une série chronologique d’indices
En cas d’arrêt d’une série chronologique d’indices
3 cas :
Cas 1 :
Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et propose un
coefficient de raccordement C avec l’ancienne :
Le nouvel indice est alors calculé par application de la formule suivante :
Valeur du nouvel indice à la date t : VPT x C
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 23
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Dans laquelle :
VPT représente la valeur définitive à la date t de la série poursuivante ;
C représente la valeur du coefficient de raccordement fourni, avec le nombre de décimales fournies
Cas 2 :
Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et ne propose pas un
coefficient de raccordement C avec l’ancienne :
Le coefficient de raccordement C, est alors calculé selon la formule suivante :
C= Va / Vp
Dans laquelle :
Va représente la dernière valeur de la série arrêtée ;
VP représente la valeur de la série poursuivante à la même date.
Cas 3 :
Soit le site ne propose pas de série poursuivante :
La série arrêtée est poursuivie par une nouvelle série choisie en accord entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur avec application d’un coefficient de raccordement C calculé selon la formule suivante :
C= Va / Vp
Dans laquelle :
Va représente la dernière valeur de la série arrêtée ;
Vp représente la valeur de la nouvelle série à la même date.
La nouvelle série fera l’objet d’une modification de marché public
3.4.6 - Variations provisoires
Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être
appliqué, il n’est procédé à aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l’index correspondant.
3.4.7 - Application de la taxe à la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de l'établissement du Décompte Général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l'exécution
des prestations.
3.5 - Travaux modificatifs
a) Lorsque les travaux ordonnés par le Maître de l’Ouvrage changent l’importance de l’ouvrage, la
modification du prix global et forfaitaire correspondante est calculée en appliquant aux quantités
ordonnées, en plus ou en moins, les prix unitaires résultant de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF).
b) En cas d’impossibilité d’assimilation des travaux modificatifs à la DPGF, il sera préparé par
l’Entrepreneur un bordereau de prix forfaitaires complémentaires établi par assimilation aux ouvrages
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 24
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
les plus analogues du marché public. Ce bordereau sera soumis à l’acceptation du maître d’œuvre et du
maître d’ouvrage, et notifié à l’entrepreneur par ordre de service, en cas de désaccord entre la maîtrise
d’œuvre et l’entreprise, le maître d’ouvrage règle provisoirement les sommes qu’il admet.
La situation économique à considérer pour l’établissement des prix des ouvrages complémentaires ou
supplémentaires est celle des conditions économiques de l’Acte d’Engagement.
Les présentes dispositions n’ont pas pour effet de déroger en quoi que ce soit aux dispositions des
articles 14, 15 et 16 du CCAG-Travaux.
Tout travail exécuté sans ordre de service sera toujours considéré comme faisant partie intégrante du
forfait.
L’entrepreneur est tenu de produire, sans incidence financière et sans allongement du délai
d’exécution, tous les devis, études, détails de prix, sous-détails qui lui seront demandés par le maître de
l’ouvrage.
Le maître d’œuvre fixe la forme sous laquelle ces études et devis doivent être présentés.
L’entrepreneur ne peut prétendre à indemnité si ces études et devis n’ont pas de suite.
Ces études et devis seront transmis au maître d’œuvre en une seule fois et sous une forme complète.
En même temps que le devis, l’entrepreneur indiquera soit le délai dont dispose le Maître d’Ouvrage
pour notifier l’ordre de service sans qu’il y ait d’incidence sur le planning, soit l’incidence non critique ou
critique sur le planning.
3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants
Par dérogation à l'article 12.5.1 du CCAG-Travaux, le mandataire saisit directement sur la plateforme
les situations de ses cotraitants et sous-traitants directs acceptées ou rectifiées par ses soins.
3.7 - Mode de règlement
Par dérogation à l’article 12.4.3 du CCAG-Travaux, les sommes dues sont payées dans un délai de
cinquante jours :
- à compter de la date de validation par le titulaire de la saisie de son avancement mensuel qui déclenche
la transmission au maître d'œuvre
- à compter de la date de notification du Décompte Général et Définitif par le Maître d’Ouvrage au
titulaire.
3.8 - Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code de la Commande Publique fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, en application des dispositions de l’article L.2192-13 du Code de la
Commande Publique :
- des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement à compter
du jour suivant le dépassement du délai
- Il donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité
forfaitaire.
Conformément à l’article R.2192-31 du Code de la Commande Publique :
le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 25
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre
de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points
de pourcentage,
Conformément à l’article D2192-35 du Code de la Commande Publique :
lLe montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros.
Les intérêts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et l’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
L’attention du titulaire du marché public est appelée sur les retards de paiement générés par son fait :
• Notamment par carence à produire les pièces demandées, nécessaires à la mise à jour du
marché public et/ou l’absence d’informations concernant les coordonnées du titulaire :
- Modification de la raison sociale ;
- Modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;
- Retard dans le retour des documents transmis pour signature ;
- Révision, modification des prix…
• Et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la
production des documents, facturation au titre d’un marché public non encore notifié, erreur
ou omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures
et autres documents, retard dans la production des indices de références …)
Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché public suspendront de plein droit le délai de
paiement.
Article 4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes
4.1 - Délai d'exécution des travaux
4.1.1 - Délai d'exécution
Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG-Travaux, le marché public sera conclu pour une
durée de 15 mois dont 1 mois de préparation à compter de l'ordre de service de démarrage prescrivant
à l'entrepreneur titulaire du lot n°1 de commencer les travaux lui incombant.
La date prévisionnelle de commencement des prestations est fixée au mois de janvier 2027. Cet ordre
de service sera porté à la connaissance des titulaires de tous les autres lots
4.1.2 - Calendrier prévisionnel d'exécution
Les délais d'exécution s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel des
travaux joint au Dossier de Consultation.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 26
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
4.1.3 - Calendrier détaillé d'exécution
A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par l'organisme de planification en concertation avec
les entrepreneurs dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.2.
Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacune des phases :
- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de l'entrepreneur sur le chantier.
Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par l’OPC à
l’approbation du Maître d’Ouvrage et adressé pour avis au Maître d’Œuvre au plus tard 15 jours avant
la fin de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de
chacun des lots.
B) Le délai d'exécution commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur du
lot n°1 de commencer l'exécution des travaux.
C) Au cours du chantier et après concertation avec l’entrepreneur et le maître d'œuvre, l'OPC peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution. Ces modifications ne doivent entraîner aucune répercussion
sur le délai d’exécution ; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais
résultant de l'application de l’article 18.2 du CCAG-Travaux.
D) Le calendrier initial visé au 4-1-3 A, éventuellement modifié comme il est indiqué au 4-1-3 C, doit être
approuvé et signé par le titulaire du marché public. Il est notifié par ordre de service à ce dernier par le
Maître d’Œuvre.
4.2 - Prolongation du délai d'exécution (clause de réexamen)
Seules seront considérées comme « intempéries » les journées d’arrêt de chantier ayant fait l’objet de
déclarations et prises en compte de la Caisse des Congés dûment constatées par l’OPC et pour
lesquelles l’entreprise concernée aura transmis à l’OPC les relevés météorologiques démontrant que
les intensités limites suivantes ont été dépassées :
Pluies : 25 mm / 24 h en continu entre 6 h et 18 h pour des travaux extérieurs
Gel : -5 °C pendant 24 heures pour des travaux extérieurs
Vent : supérieur à 70 km/h en continu entre 6 h et 18 h
Neige : épaisseur supérieure à 10 cm entre 6 h et 18 h pour des travaux extérieurs.
Les intensités faisant foi seront relevées à la station de METEO FRANCE la plus proche : MONTPELLIER
FREJORGUES.
Les évènements de force majeure sont ceux provoqués par des faits naturels dans le cadre de la loi 46-
2299 du 21/10/1946.
Le délai d’exécution « T.C.E » pourra, éventuellement être prolongé après décision du maître de
l’ouvrage. Cette prolongation du délai fera l’objet d’une modification du marché public et sera notifiée
par ordre de service suivant les dispositions de l’article 18.2.3 du CCAG-TRAVAUX.
Cette prolongation ne donne droit à aucune indemnité.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 27
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir être exécutés à l’intérieur du délai
contractuel global, dans tous les cas où il n’existe pas une disposition expresse contraire dans l’ordre de
service les concernant.
Nota : Caractère intangible du délai ; le délai « T.C.E » ne pourra être modifié :
- Du fait des entreprises et de leurs défaillances
- Du fait de l’intervention de leurs sous-traitants ou de leur défaillance
- Du fait de l’intervention éventuelle du Bureau de Contrôle, du coordonnateur SPS
- Du fait des congés ou de la pénurie de la main-d’œuvre.
4.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avances
Il est expressément convenu que les pénalités prévues au présent article ont uniquement un caractère
moratoire et ne sont pas libératoires. Le Titulaire reste donc intégralement redevable de la prestation
dont l’inexécution a donné lieu à l’application de ladite pénalité, et ne saurait se considérer comme
étant libéré de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité
4.3.1 - Pénalités relative à l’exécution et tenue du chantier
Par dérogation à l’article 19.2.1, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse
pas 1000 € pour l’ensemble du marché.
Par dérogation aux dispositions de l’article 19.2.2 du CACG travaux, le montant total des pénalités de
retard appliquées au titulaire ne peut excéder 20 % du montant total hors taxes du marché, de la
tranche considérée ou du bon de commande.
Point de départ du Mise en œuvre de la
Eléments Délai Pénalités
délai pénalité
EXECUTION DE CHANTIER
Date de l’ordre de
Durée de la 500 € par jour Selon modalités
Retard dans la remise des service de
période de calendaire prévues à l’art 19.2.5
dossiers d’exécution démarrage de
préparation du CCAG-Travaux
l’opération
Simple constatation
Pour le lot 7 : retard dans la 500 € par jour
Notification du par le Maître
remise des échantillons de 15 jours calendaire
marché d’Œuvre ou le
matériaux
Maître d’Ouvrage
Date de l’ordre de Simple constatation
Pour le lot 11 : retard dans la 500 € par jour
service de par le Maître
remise des plans complets de 30 jours calendaire
démarrage de d’Œuvre ou le
l’installation
l’opération Maître d’Ouvrage
Date de l’ordre de Selon modalités
Retard dans l’Exécution des Par dérogation à
service de Planning prévues à l’art 19.2.4
travaux l’article 19.2.3 du
démarrage de d’exécution du CCAG-Travaux
CCAG-Travaux :
l’opération
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 28
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Point de départ du Mise en œuvre de la
Eléments Délai Pénalités
délai pénalité
1/1 000ème du
montant du
marché, par jour
calendaire de
retard sans être
inférieure à 300€
par jour calendaire
Heure de réunion
fixée dans le compte
rendu précédent.
Pour la première Constatation
Retard aux réunions de chantier ½ heure 150€ par retard.
reunion, l’heure immédiate
retenue sera celle
envoyée dans
l’invitation.
Date de réunion
fixée dans le compte
rendu précédent.
Simple constatation
Pour la première
Absence aux réunions de par le Maître
réunion la date sans objet 500€ par absence.
chantier d’Œuvre ou le
retenue sera celle
Maître d’Ouvrage
contenue dans
l’invitation envoyée
à l’attributaire
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 29
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Point de départ du Mise en œuvre de la
Eléments Délai Pénalités
délai pénalité
Remise de l’ensemble des
dossiers des ouvrages exécutés
(exception faite des plans de
1er jour des OPR (par Selon modalités
récolement du lot 1) et les 500€ par jour
dérogation à prévues à l’article
documents nécessaires à Sans délai calendaire de
l’article 40.1 du 19.3 du CCAG-
l’établissement du dossier retard
CCAG-Travaux) Travaux
d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage (DIUO) préalablement
validés par le maître d’œuvre
Simple constatation
500€ par jour
Pour le lot 1 : plans de par le Maître
Date des OPR 15 jours calendaire de
récolement d’Œuvre ou le
retard
Maître d’Ouvrage
. Date de remise des
observations du
Pour le lot 10, concernant la contrôleur Simple constatation
500 € par jour
levée des réserves sur le dossier technique sur le par le Maître
48h00 calendaire de
d’exécution et le rapport de dossier d’exécution d’Œuvre ou le
retard
vérification VIEL . Date de remise du Maître d’Ouvrage
rapport de
vérification VIEL
Date de réception 2 semaines Simple constatation
1 000€ par jour
Retard dans la levée des des travaux Ou délai fixé par le Maître
calendaire de
réserves après réception (indiquée dans le PV dans la décision d’Œuvre ou le
retard.
des OPR) de réception Maître d’Ouvrage
Appel téléphonique
Constat des désordres signalés confirmé par mail
en GPA (article 10.5.3 du par le Maître Simple constatation
présent CCAP) et en garantie de d’Ouvrage à 500€ par jour par le Maître
24 heures
bon fonctionnement des l’entreprise après calendaire d’Œuvre ou le
installations (article 10.5.4 du constatation par le Maître d’Ouvrage
présent CCAP) Maître d’Œuvre ou
le Maître d’Ouvrage
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 30
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Point de départ du Mise en œuvre de la
Eléments Délai Pénalités
délai pénalité
48 heures sur
tous les
désordres
affectant le
chauffage, la
Date de la demande
ventilation et la
Réparation des désordres d’intervention
climatisation,
constatés en GPA (article 10.5.3 transmise à Simple constatation
les liaisons
du présent CCAP) et en garantie l’entreprise 1 000€ par jour par le Maître
verticales et
de bon fonctionnement des constatation par calendaire d’Œuvre ou le
l’électricité du
installations (article 10.5.4 du le Maître d’œuvre ou Maître d’Ouvrage.
bâtiment ;
présent CCAP) le Maître d’Ouvrage
10 jours pour les
autres
installations et
la garantie de
bon
fonctionnement
TENUE DU CHANTIER
Non-respect des prescriptions
Date du constat Simple constatation
relatives à l’hygiène, le maintien
écrit par mail ou par le Maître
en bon état de propreté et le
indiqué sur le Sans objet 500€ par infraction d’œuvre ou le Maître
nettoiement du chantier et des
compte-rendu de d’Ouvrage ou le
voiries, la sécurité, et à la
chantier CSPS
signalisation de chantier.
Date du constat Constatation
Non-respect des règlements écrit par mail ou immédiate
locaux en matière d’émission de indiqué sur le Sans objet 500€ par infraction contradictoire entre
bruits de chantier compte-rendu de le Maître d’Ouvrage
chantier et les Entrepreneurs
- Utilisation d'un circuit non
réservé au chantier
- Carence en matière
d'ouverture et de fermeture du
chantier
- Tenue non conforme Simple constatation
- Non-respect de l'interdiction par le Maître
de fumer ou de vapoter Sans objet Sans objet 500€ par infraction d’œuvre ou le Maître
- Dépôt de matériaux, terres, d’Ouvrage ou le
gravois en dehors des zones CSPS
prescrites
- Branchement ou
raccordement des outillages
électriques de chantier aux
installations électriques de
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 31
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Point de départ du Mise en œuvre de la
Eléments Délai Pénalités
délai pénalité
l’hôpital sans accord préalable
expresse du Maître d’Ouvrage
Date de réception Simple constatation
Retard dans le repliement des 500€ par jour
des travaux par le Maître
installations de chantier et la 1 mois calendaire de
(indiquée dans le PV d’Œuvre ou le
remise en état des lieux retard
des OPR) Maître d’Ouvrage.
- Absence de dispositifs de
nettoyage et décrottage des Simple constatation
engins avant sortie du chantier par le Maître
- Absence de bac décanteur Sans objet Sans objet 150€ par infraction d’œuvre ou le Maître
avant rejet aux égouts publics d’Ouvrage ou le
sur dispositifs de nettoyage et CSPS
décrottage des engins
Simple constatation
par le Maître
Problème d’ouverture /
Sans objet Sans objet 50 € par infraction d’œuvre ou le Maître
fermeture du chantier
d’Ouvrage ou le
CSPS
4.3.2 – Autres Pénalités
4.3.2.1- Pénalités applicables en cas de détachement de étrangers
a- Pénalités relatives la déclaration de détachement
L’absence de déclaration de détachement de salariés étrangers sera sanctionnée par l’application d’une
pénalité de 1500 euros sur simple constat du représentant du pouvoir adjudicateur.
Le défaut de communication, dans les 15 jours à compter de la demande du maître d’ouvrage, de
l’accusé de réception de la déclaration de détachement, expose l'entrepreneur à une pénalité
journalière de 3000 euros net par jour calendaire.
b- Pénalités relatives au non-respect des obligations en matière de détachement de salariés
étrangers
Tout manquement aux obligations en matière de détachement de salariés étrangers sera sanctionné
par l’application d’une pénalité de 1500 euros sur simple constat du représentant du pouvoir
adjudicateur.
c- Pénalités applicables en cas de non transmission de la liste nominative des salariés soumis à
autorisation de travail
Le défaut de communication, à la notification du marché ou, en cours d’exécution, dans les 15 jours à
compter de la demande du maître d’ouvrage, de la liste nominative des salariés soumis à autorisation
de travail expose le titulaire à une pénalité de 1500 euros net par jour calendaire de retard.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 32
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
4.3.2.2- Pénalités applicables dans le cadre de la sous-traitance
a- Pénalité relative au contrat de sous-traitance
Le défaut de communication du contrat de sous-traitance et de ses modifications éventuelles au maître
d’ouvrage, dans les 15 jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le
maître d’ouvrage, expose l'entrepreneur à une pénalité de 1500 € par dérogation à l'article 3-6-1-5 du
CCAG-Travaux. Passé le délai de 30 jours, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à
l'article 50-3 du CCAG-Travaux.
b- Pénalité applicable en cas de sous-traitance occulte
Toute sous-traitance occulte constatée par le maître de l’ouvrage ou son représentant, le maître
d’œuvre ou le CSPS, sera sanctionnée sans mise en demeure préalable par une pénalité de 1500 euros
net par constat.
c- Pénalité pour retard dans la régularisation d’un sous-traitant
Dans le cas d’une demande de régularisation d’un sous-traitant, le maître de l’ouvrage fixe un délai de
régularisation dans la mise en demeure. En cas de dépassement du délai de régularisation, le maître
d’ouvrage ou son représentant appliquera une pénalité de 1500 euros net par jour calendaire de retard.
d- Autres pénalités relatives à la sous-traitance
Tout sous-traitant qui interviendrait sur le chantier et dont
- l’agrément n’aurait pas encore été notifié,
- le PPSPS n’aurait pas été diffusé et/ou validé par le CSPS,
- la Visite d’Inspection commune n’aurait pas été effectuée avec le CSPS
sera sanctionné sans mise en demeure préalable par une pénalité de 1500 euros net par constat.
4.3.2.3- Pénalités applicables concernant l’identification professionnelle des personnes
présentes sur le chantier
a- Absence du port de la Carte professionnelle d’identification (PRO BTP ou autre)
L’absence du port de la Carte professionnelle d’identification (PRO BTP ou autre) sera sanctionnée par
une pénalité de 150 euros net sur simple constatation par le maître de l’ouvrage ou le CSPS.
b- Absence de transmission des copies des Cartes professionnelles d’identification (PRO BTP ou
autre)
L’absence de transmission des copies des cartes professionnelles d’identification (PRO BTP ou autre) à
compter de la date de diffusion du PPSPS sera sanctionnée par une pénalité de 100 euros net par jour
calendaire de retard sur simple constatation par le maître de l’ouvrage ou le CSPS.
c- Absence de transmission de l’enregistrement des personnes employées sur le chantier
L’absence de transmission de l’enregistrement des personnes employées sur le chantier dans les 15
jours de la demande du Maître de l’ouvrage ou de son représentant ou du CSPS sera sanctionnée par
une pénalité de 150 euros net par jour calendaire de retard.
4.3.2.4 - Pénalités pour non-respect des obligations en matière de développement durable
Se reporter à l’annexe « Développement durable »
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 33
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
4.3.2.5- Pénalités pour non-respect du règlement intérieur du CHU de Montpellier
En cas de violation du règlement intérieur du CHUM, le titulaire se verra appliquer une pénalité
forfaitaire de 100 euros par manquements constatés.
4.3.2.6- Pénalités diverses
a) Transmission des attestations d’assurance (hors Garantie Décennale)
A la notification du marché, le titulaire devra transmettre ses attestions d’assurances, dans un délai de
15 jours. Au-delà, il sera pénalisé de 350€ par jour calendaire de retard après mise en demeure restée
infructueuse de justifier le retard.
b) Transmission des sous-détails de prix (cf. article 3.4.4 du présent CCAP)
Le titulaire aura un délai de 20 jours à compter de la date de demande de la transmission des sous-
détails de prix, délai au-delà duquel il sera pénalisé à hauteur de 150€ par jour calendaire de retard après
mise en demeure restée infructueuse de justifier le retard.
c) Autres remises de documents/objets
Pour toutes demandes de remise de documents, autres que ceux listés ci-dessus ou dans l’article 4.3.1
ci-dessus, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 150€ par jour calendaire de retard et par
document ou objet non remis, au-delà de la date fixée dans la demande de ces documents ou objets
après mise en demeure restée infructueuse de justifier le retard.
d) Production de justificatifs, devis estimatifs pour travaux modificatifs et Présentation sur le chantier
des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons y compris ceux entrant dans la
réalisation des locaux témoins
Sur simple constatation par le Maître d’œuvre ou le Maître d’Ouvrage de la pièce manquante, le titulaire
sera pénalisé à hauteur de 150€ par jour calendaire de retard après mise en demeure restée infructueuse
de justifier le retard.
4.3.3 - Primes d'avances
Il n’est pas prévu de prime pour avance.
4.4 - Exécution complémentaire (clause de réexamen)
4.4.1 - Augmentation du montant des travaux
Par dérogation à l'article 14.4 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée à une décision prise par le Maître
d’Ouvrage et notifiée par ordre de service par le maître d'œuvre, 10 jours au moins avant la date
probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
Les autres dispositions de l'article 14.4 du CCAG-Travaux s'appliquent.
4.4.2 - Marchés publics susceptibles d'être passés ultérieurement
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 34
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Conformément à l’article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, un marché public pourra être
passé pour la réalisation de travaux similaires à celles du présent marché.
4.5 - Réexamen du marché public
4.5.1 - Intégration de nouveaux membres GHT
Sans objet
4.5.2 - Modification du calendrier d’exécution/phasage du marché
Dans le cas d’événements qui s’imposeraient au maître d’ouvrage (exemple : changement de
réglementation, crise sanitaire …), le calendrier d’exécution est susceptible de varier durant l’exécution
du marché public.
Le nouveau calendrier/phasage sera notifié au titulaire par le Maître d’ouvrage.
4.5.3 - Besoins occasionnels (accords-cadres à bons de commande)
Sans objet
4.5.4 - Cession de marché modification de la composition du groupement (clause de réexamen)
En dehors des cas de cession de marché public, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire
(Articles L. 2194-1 et R. 2194-6 2° du Code de la Commande Publique), le changement du titulaire en
cours de marché public est autorisé pour d’autres cas de cession tels la défaillance (redressement ou
liquidation judiciaire) ou le décès du titulaire.
De même, en cas de groupement, en dehors des cas de restructuration de société, la composition du
groupement pourra être modifiée dans les cas suivants :
Cas de défaillance (redressement ou liquidation judiciaire) d’un cotraitant,
Cas de décès d’un cotraitant,
Cas d’impossibilité pour un cotraitant d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait,
Cas de départ d’un cotraitant suite à un empêchement personnel qui ne lui permet pas de continuer à
exécuter le marché.
Le départ d’un des membres du groupement pourra être autorisé par l’Acheteur dans les conditions
suivantes :
-Le cotraitant devra prévenir l’acheteur de sa volonté de quitter le groupement par lettre motivée avec
accusé de réception ;
-L’ensemble des membres du groupement doit autoriser le départ par écrit
-Le mandataire du groupement doit être en capacité de se substituer à ce cotraitant, ou, en l'absence
de cette capacité de sous-traiter la part du cotraitant à une entreprise disposant des mêmes capacités. -
L’acheteur se prononce dans les 21 jours sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble
des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 35
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
présentés à son acceptation. Le nouveau groupement doit remplir les conditions qui avaient été fixées
par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial.
Ces changements feront l’objet de modifications de marchés publics.
Dans tous les cas, le Titulaire respectera ses engagements contractuels.
En cas de refus de la part de l’acheteur le marché sera résilié de plein droit sans indemnités.
4.5.5 - Modification de la gestion financière
Sans objet
Article 5 - Clauses de financement et de sûreté
5.1 - Retenue de garantie
Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues
aux articles R. 2191-32 à 42 du Code de la Commande Publique.
Le Maître d’Ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et
solidaire.
Le montant de la garantie à première demande ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie
qu'elle remplace. Son objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché public y
compris ses modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.
Les établissements ayant accordé leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard
après l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché public ou aux établissements ayant
accordé leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées
avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard
après la date de leur levée.
5.2 - Avance
Le titulaire et son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en
application du Code de la Commande Publique dès lors que le marché respecte les conditions
mentionnées à l'article R.2191-3.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la
Commande Publique, le taux de l'avance mentionné à l'article R.2191-10 est fixé à 20%
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 36
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de
la Commande Publique, le taux de l'avance est fixé à 5 %
Les modalités de versement de l’avance sont les suivantes :
-Pour les marchés ordinaires/à prix global et forfaitaire, le montant de l’avance sera réglé en totalité
dans un délai de 50 jours maximum à compter de la notification du marché ou de l’ordre de service de
démarrage, et au plus tard, avant le paiement du premier acompte.
Les modalités de résorption de l’avance sont les suivantes :
Pour les avances à 5%
L’avance sera résorbée au prorata des travaux réalisés dès que ce montant atteindra 65 % du montant
du marché et devra être remboursée en totalité lorsque le montant des travaux réalisés aura atteint
90% du montant toutes taxes comprises du marché selon la formule suivante :
Montant cumulé de la résorption=Montant de l’avance x (% d’avancement des travaux -65)/25
Pour les avances à 20%
L’avance sera résorbée au prorata des travaux réalisés dès que ce montant atteindra 20 % du montant
du marché et devra être remboursée en totalité lorsque le montant des travaux réalisés aura atteint
90% du montant toutes taxes comprises du marché selon la formule suivante :
Montant cumulé de la résorption=Montant de l’avance (% d’avancement des travaux -20)/70
Article 6 – Obligations en matière de développement durable
Se reporter à l’annexe développement durable.
Article 7 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux
7.1 - Provenance des matériaux et des produits
Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pièces générales constitutives du marché public ou
déroge aux dispositions des dites pièces.
7.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits
Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maître d'œuvre.
Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 37
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maître d'œuvre.
Le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché public :
- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés sur facture par le maître de l'ouvrage
conformément aux principes du Code de la Commande Publique.
En complément de l'article 23 du CCAG-Travaux, il est précisé que l'emploi des procédés, produits ou
matériaux non traditionnels ne peut être admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis
technique du CSTB. Dans tous les cas où un accord des assurances de responsabilité décennale est
nécessaire, l'entrepreneur doit justifier cet accord.
7.3 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux
fournis par le maître de l'ouvrage
Sans objet.
Article 8 - Implantation des ouvrages
Se référer également à l’article 9 du CCTP lot 00 – Prescriptions communes à tous les lots
8.1 - Piquetage général
Il n'est pas prévu de piquetage général.
8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Il n'est pas prévu de piquetage spécial.
Article 9 - Préparation, coordination et exécution des travaux
9.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
9.1.1 - Période de préparation
La période de préparation est de 1 mois.
Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution de 15 mois.
9.1.2 - Prestations dues par les entreprises
Préalablement à tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-après :
• Fourniture des plans de scellement et de réservation par l'entreprise concernée dans le cadre
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 38
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
du planning travaux ;
• Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maître d'œuvre, copie adressée
au maître d’ouvrage, dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG-Travaux, du
programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier indique, notamment, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier,
leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation) ;
• Établissement par les entreprises de leurs plans d'exécution, notes de calcul et études de
détails, ainsi que des plans PAC.
L’ensemble des documents définis ci-dessus est à fournir dans les délais prévus par le planning travaux
du DCE.
• Établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection
commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable à chaque
entrepreneur (Cotraitants et sous-traitants).
Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent être remis au coordonnateur
S.P.S. dans un délai de 15 jours à compter du début de la période de préparation.
Le titulaire communique au maître d'ouvrage et au maître d’œuvre, pendant la période de préparation
du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché, un schéma
d'organisation et de gestion des déchets dédié à l’opération tel que défini à l’article 36.2 du CCAG-
Travaux.
9.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
l'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maître d'œuvre. Celui-ci
doit les renvoyer à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur
réception.
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
l'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail à l’avis de l’organisme de contrôle
(contrôleur technique). Celui-ci doit les renvoyer à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au
plus tard 15 jours après leur réception.
Se référer également aux CCTP des différents lots concernant les modalités de remise des plans
d’exécution.
9.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie, employés sur le
chantier ne peut excéder 10% (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire est
fixé à 10% (dix pour cent).
L'entrepreneur remet au Maître d’Ouvrage une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non
de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du marché public, à des salariés de nationalité
étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité
professionnelle en France.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 39
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
9.4 - Organisation, hygiène et sécurité des chantiers
9.4.1 - Tenue du personnel et identification du personnel
Pour s’assurer du respect par les titulaires des marchés de travaux, des obligations leur incombant en
matière de détachement de salariés étrangers et de lutte contre le travail dissimulé, le coordonnateur
SPS contrôlera l’identification des personnels par le biais de visites inopinées et de vérification des
cartes d’identification professionnelles (PRO BTP ou autres).
Il est précisé que les personnels du Titulaire et des entreprises sous-traitantes doivent être vêtus de
manière correcte, conforme au code du travail et ils devront être identifiables facilement.
Le nom de l’entreprise devra figurer de manière apparente sur les vêtements. Le port visible de la carte
d’identification professionnelle du BTP (carte PRO BTP ou autres) est obligatoire pour tous les
personnels du Titulaire et des entreprises sous-traitantes. Cette carte sera portée de préférence sur le
casque.
Une copie des cartes d’identification professionnelle du BTP (carte PRO BTP ou autres) sera
communiquée obligatoirement lors de la diffusion du PPSPS du Titulaire et lors de la diffusion des
PPSPS des entreprises sous-traitantes ou lors de la communication des plans de prévention.
En outre, conformément à l'article 31.5 du CCAG-Travaux, le titulaire devra remettre au Maître
d’Ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de 15 jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les
personnes qu'il emploie sur le chantier établi.
9.4.2 - Facilités accordées à l'entreprise pour le chantier
Se reporter à l'article 3.4.2 du présent CCAP.
9.4.3 - Installations à réaliser par l'entreprise
Se référer au CCTP et au PGC.
9.4.4 - Emplacements mis à disposition pour déblais
Se référer au CCTP et au PGC.
9.4.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A/ Principes généraux
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 40
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
S.P.S".
B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maître d’Ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre arrêter tout ou partie du chantier.
C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
C.1) Libre accès du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accès à l’intégralité du chantier.
C.2) Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
- Le P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs) ;
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- Dans les cinq jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier.
- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa
disposition leurs contrats.
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;
- La copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S.
et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé.
Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
- De ses interventions au titre des levées de réserves suites aux OPR et après la réception.
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au Maître d’Ouvrage.
A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.
D/ Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions du code du travail
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 41
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
9.4.6 - Signalisation des chantiers
Une signalisation de chantier provisoire sera à mettre en place et à entretenir lors des travaux par le
titulaire du lot n°1.
Se référer également au PGC.
9.4.7 - Réglementations particulières
Pour l'application des dispositions de l'article L 554-1 du Code de l'Environnement relatives aux travaux
exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le
responsable du projet est : le maître de l'ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation.
9.4.8 - Restrictions des communications
Sans objet
9.4.9 - Engins explosifs ou matériaux dangereux
Sans objet
9.4.10 - Utilisation des voies publiques
Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG-Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entièrement à la charge de l'entrepreneur
responsable.
9.4.11 - Autorisations administratives
Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG-Travaux sont applicables.
9.5 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur
Sans objet
9.6 – Actes de vandalisme
L’entreprise titulaire est responsable de la protection de ses ouvrages contre les dégâts résultant
d'actes de vandalisme jusqu'à la réception des travaux. Elle doit le remplacement, à ses frais, des
ouvrages détériorés.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 42
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Article 10 - Contrôle et réception des travaux
10.1 - Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG
ou par le CCTP sont à la charge de l'entrepreneur.
Si le Maître d’Ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du
maître de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de
l’ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrôles sont pris en charge par l'entrepreneur.
10.2 – Réception
10.2.1 Réception finale
La réception se déroule comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.
Cependant, il est dérogé à l’article 41.3 du CCAG-Travaux par les dispositions suivantes :
au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre,
le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.
S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. Cette date ne
pourra pas être antérieure à la date de signature du dernier procès-verbal d'opérations préalables
à la réception.
La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La
réception prend effet à la date de signature du dernier procès-verbal d'opérations préalables à la
réception.
Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3 du CCAG-Travaux, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée
dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et
au titulaire."
Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont 2 semaines pour lever les réserves sauf
si la décision de réception fixe un délai particulier plus court ou plus long.
Passé ce délai, le maître de l'ouvrage aura le droit de faire procéder à l'exécution des dits travaux par
l'entreprise de son choix après mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de
l'entrepreneur défaillant.
Pour le lot 8 : se référer également à l’article 1.6.11.2
10.2.2 Réceptions partielles
Sans objet
10.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage
Il est à noter que les livraisons des ouvrages se feront de façon échelonnée dans le temps, selon planning
établi par l’OPC.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 43
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Les procédures de réception et de remises de documents devront donc être prévues en conséquence.
Les documents d’exploitation seront remis à la réception finale.
Les mises à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages se feront conformément à l’article
43 du CCAG-Travaux.
10.4 - Documents fournis après exécution
Les stipulations de l'article 40 du CCAG-Travaux s'appliquent.
10.4.1 – Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Le titulaire doit remettre l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés, les constats d’évacuation des
déchets et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d’œuvre.
Par dérogation à l’article 40.1 du CCAG Travaux, les documents sont à remettre au plus tard le 1er jour
des OPR.
Ils sont à remettre :
o Sous format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par le
marché conformément aux spécifications de l'article du CCTP consacré au Dossier des
Ouvrages Exécutés
o Sur support papier en 3 exemplaires pour le maître d’ouvrage, 1 exemplaire pour le
CSPS, 1 exemplaire pour le Bureau de Contrôle et 1 exemplaire pour la Maitrise
d’Œuvre
o Sur support physique numérique en 3 exemplaires pour le pour le maître d’ouvrage, 1
exemplaire pour le CSPS, 1 exemplaire pour le Bureau de Contrôle et 1 exemplaire pour
la Maitrise d’Œuvre.
Pour le lot 8 : se référer également à l’étape 6 de l’article 1.6.8.2
Clause de réexamen
Il est précisé que les stipulations prévues ci dessus peuvent être modifiées en cours d’exécution de
marché public en ce qui concerne :
- le nombre d’exemplaires
- la présentation du dossier
Le titulaire sera informé de ces modifications par le RPA par courrier.
10.5 - Garanties particulières
10.5.1 – Délai de Garantie de Parfait Achèvement
Le délai de garantie de parfait achèvement est d’un an à compter de la date d'effet de la réception, en
application de l’article 44 du CCAG-Travaux.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 44
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
10.5.2 – Cas particuliers
Sans objet
10.5.3 – Gestion de la garantie de Parfait Achèvement
A l’issue de la réception des travaux, le maître d’ouvrage prend l'initiative de la mise en place du « cahier
de parfait achèvement ». Dès sa mise en place, ce cahier, conforme au modèle défini ci-après, est tenu
à disposition de l’assistant technique au maître d’ouvrage par un responsable nommément désigné par
le maître d'ouvrage.
A intervalles réguliers, le Maître d’œuvre effectue des visites de contrôle d'achèvement, au cours
desquelles il :
• Prend connaissance du contenu du cahier de parfait achèvement ;
• S'assure que les désordres ou dysfonctionnements constatés depuis sa précédente visite de
contrôle d'achèvement ne sont pas dus à des causes étrangères et relèvent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles ;
• Invite le Titulaire à effectuer les travaux ou reprises nécessaires ;
• Signale au maître d’ouvrage les désordres, consignés sur le cahier de parfait achèvement, qui
ne relèvent pas du domaine d'application des garanties contractuelles, (notamment les
désordres liés aux effets de l'usage) ;
• Accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite de contrôle
d'achèvement en utilisant la colonne prévue à cet effet dans le cahier de parfait achèvement.
Le maitre d’ouvrage dispose également en sa qualité d’exploitant de la capacité à valider ou
non les reprises effectuées.
Lorsque le délai de garantie est prolongé pour cause d’inexécution de ses obligations par le Titulaire,
les dispositions ci-avant s’appliquent au délai prolongé.
En cas de désordre constaté pendant la période de garantie de parfait achèvement, le titulaire a vingt-
quatre heures (24 heures) maximum à compter du téléphone confirmé par mail notifiant ce désordre
pour venir faire le constat sur place et pour établir une analyse écrite après diagnostic, analyse qui sera
communiquée au maître d’ouvrage.
Cette analyse comportera les éléments suivants :
• Identification de l’origine du dysfonctionnement
• Description du curatif et de l’intervention prévue (lieux d’intervention, incidence sur le
fonctionnement…)
• Proposition de créneaux d’intervention compatibles avec les délais de réparation
contractuels.
Les délais contractuels de réparation sont les suivants :
• De 48 heures sur tous les désordres affectant le Chauffage, Ventilation Climatisation, liaisons
verticales et électricité du bâtiment ;
• De 10 jours dans les autres cas.
Pour chaque intervention dans le cadre de la GPA, le titulaire se conformera aux créneaux
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 45
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
d’intervention validés par le maitre d’ouvrage (compatibles avec l’exploitation). Dans le cadre de ses
interventions, le titulaire interviendra sous Plan de Prévention du maître d’ouvrage dans les conditions
fixées par les articles L. 4511-1 et R. 4511-1 à 4515-11 du Code du travail.
Il devra mettre un équipement de même qualité et de même service en remplacement de l'équipement
défectueux dans ce délai, si la réparation n'a pas été faite. Le coût de cette prestation (pièces, livraison,
main d’œuvre et déplacement) sera et restera à la charge du titulaire.
Pour le lot 8 : se référer également aux articles 1.6.11.1 et 1.6.11.4
A noter que pour le lot 11, au-delà du cadre de la garantie de parfait achèvement, après la réception,
l'entretien de type complet sera assuré pendant douze (12) mois par le constructeur. Cette dernière
prestation est partie intégrante du marché. Se référer à l’article 1.10 du CCTP du lot 11.
10.5.4 – Autres garanties particulières
- Garantie des travaux de peinture
Les travaux de peinture incombant au lot n°7 sont garantis pendant une période de deux ans à compter
de la réception finale.
- Garantie des matériaux de synthèse
Le matériau et la transformation incombant au lot n°12 sont garantis pendant une période de dix ans à
compter de la fin de garantie contractuelle.
- Garanties particulières de fonctionnement d'installations de haute technicité
Les éléments définis dans le lot n°8 sont garantis pendant une période de 2 ans à compter de la fin de
garantie contractuelle, indépendamment des garanties offertes par le constructeur.
En cas de désordre constaté pendant la période de garantie de bon fonctionnement des installations,
le titulaire a vingt-quatre heures (24 heures) maximum à compter de l’appel téléphonique confirmé par
mail notifiant ce désordre pour venir faire le constat sur place.
En cas d’intervention pendant la période de parfait achèvement, le titulaire interviendra sous Plan de
Prévention dans les conditions fixées par les articles L. 4511-1 et R. 4511-1 à 4515-11 du Code du travail.
La réparation interviendra dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification du
désordre prévue ci-dessus. Le titulaire a obligation de résultat dans ce délai de 10 jours maximum à
compter de la réception de la notification du désordre.
Il devra mettre un équipement de même qualité et de même service en remplacement de l'équipement
défectueux dans ce délai, si la réparation n'a pas été faite. Le coût de cette prestation (pièces, livraison,
main d’œuvre et déplacement) sera et restera à la charge du titulaire.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 46
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
- Autres
La liste des garanties décrites au CCAP est non exhaustive ; toutes les garanties détaillées aux CCTP
sont applicables.
10.6 – Assurances
10.6.1 – Assurances du titulaire
- Assurance de responsabilité civile professionnelle
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés
par l'exécution des prestations.
Le niveau des garanties exigées par le maître d'ouvrage est adapté aux risques relatifs à l'opération de
construction objet du marché.
L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, établissant l'étendue de la
responsabilité garantie et précisant la nature des risques couverts et les montants de garantie, sera
transmise, en application des dispositions de l’article 8.1.3 du CCAG-Travaux dans un délai de 15 jours
à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci.
- Assurance de responsabilité civile décennale
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire
souscrit l'assurance décennale obligatoire visée à l'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d'assurance est conforme à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du même code.
Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l'assurance. A la
notification du marché, le maître d'ouvrage communique au titulaire le coût prévisionnel total de
l'opération de construction, honoraires compris.
Par dérogation à l’article 8.1.3 du CCAG-Travaux, l’entrepreneur doit justifier, à l’attribution du marché,
qu’il satisfait à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale, dans les conditions prévues par les
articles L. 241-1 et 2° et L. 243-2 à 9 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme
aux dispositions des articles L.243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit être valable à la
date de l'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché
10.6.2 – Assurances du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage ne souscrira pas de police d’assurance pour la présente consultation.
10.7 - Résiliation
Le maître d’ouvrage peut résilier le marché public en application des articles 50, 51 et 52 du CCAG-
Travaux.
Le marché public doit être exécuté de manière correcte, avec diligence et de bonne foi. Lorsque le
titulaire ne respecte pas ce principe, il engage sa responsabilité et encourt une résiliation du marché
public à ses torts. Les services compétents du Maître d’Ouvrage sont habilités pour constater
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 47
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
négligences, manœuvres et mauvaise exécution par tout moyen. Ils en avisent le maître d’ouvrage qui
décide de mettre le titulaire en demeure de se justifier et prononce, le cas échéant, la résiliation du
marché public sans indemnités.
Par dérogation à l’article 49 du CCAG-Travaux, le maître d’ouvrage peut également résilier, sans
indemnité, le marché public pour tout motif d’intérêt général, et notamment en cas de passation d'un
nouveau contrat plus adapté à l'évolution des besoins du service public hospitalier et à des conditions
financières moins onéreuses (achats groupés).
Le maître d’ouvrage peut également résilier le marché public pour événements liés au marché difficulté
d'exécution du marché public, dépassement du seuil des pénalités, non-conformité aux normes, non-
respect des obligations en matière de détachement de salariés étrangers…).
Si, lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement
l'équilibre du contrat notamment d’ordre sanitaire ou climatique, le titulaire est dans l’impossibilité
totale d’exécuter le contrat, le pouvoir adjudicateur pourra prendre une décision de résiliation en vertu
de l’article L.2195-2 du Code de la Commande Publique. Dans ce cadre, le titulaire sera indemnisé sur
justification des dépenses engagées directement imputables à l’exécution des prestations non réalisées
ou annulée du fait de cet évènement. L’indemnité ne couvrira pas le manque à gagner.
10.8 - Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire
Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure de satisfaire aux dispositions du marché ou aux ordres
de service, il peut être pourvu, par le maître d’ouvrage, à l'exécution des travaux, aux frais et risques du
titulaire.
La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par
le maître d’ouvrage.
Le titulaire du marché public n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à
l'exécution des travaux réalisés à ses frais et risques. Il sera toutefois, conformément aux stipulations
de l’article 52.5 du CCAG Travaux, autorisé à en suivre l’exécution, sans pouvoir entraver les ordres du
maître d’œuvre ou de ses représentants.
L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché public, résultant de l'exécution des
travaux aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
Article 11 – Imprévision et circonstances imprévisibles
Incidence d’une circonstance imprévisible et extérieure aux parties sur la poursuite du contrat
11.1 Obligation d’information
En cas de circonstances imprévisibles telles que mentionnées à l’article 53.3.1 du CCAG-Travaux
rencontrées en cours d’exécution du marché, le titulaire doit informer le maître d’ouvrage dans les plus
brefs délais des difficultés qu’il rencontre et qui sont liées à ces circonstances
Le titulaire doit exposer par écrit l’impact de l’évènement sur sa capacité à remplir ses obligations et
s’engage à fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu’il rencontre sont strictement liées à
cet événement.
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 48
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
11.2 Modalités de poursuite du marché
Afin de tenir compte des difficultés liées à cette circonstance imprévisible, les parties pourront convenir
par voie de modification de marchés des modalités d’adaptation d’exécution du marché aux conditions
économiques et techniques des matériaux, matières premières et de l’énergie strictement nécessaires
pour faire face aux circonstances imprévisibles.
Ces modifications pourront porter, par exemple, sur la substitution de matériaux, la modification de
programme, la modification des délais d'exécution ou du phasage mais ne pourront en aucun cas
aboutir à un changement de la nature globale du marché
Aux fins de mise en œuvre du réexamen des conditions d'exécution technico-financières du marché, le
titulaire : devra, dans les plus brefs délais suivant la survenance de l’événement, transmettre un
mémoire au maitre d’ouvrage justifiant la hausse des prix et/ou les difficultés d’approvisionnement ainsi
que l'impact économique sur sa marge nette bénéficiaire au regard de l'équilibre économique et initial
du contrat.
Il est précisé que le réexamen du marché est circonscrit aux conséquences de la circonstance
imprévisible et ne pourra être déclenché que si les conséquences de l’événement entrainent une hausse
conséquence.
11.3 La suspension du marché
Au regard du principe de continuité du service public de l’article L6 2° du Code de la Commande
Publique, et, en cas d’impossibilité temporaire d’exécuter le marché du fait de ces circonstances
imprévisibles, le maître d’ouvrage peut décider de suspendre son exécution
En application de l’article 53.3.1 du CCAG-Travaux, Lorsque la suspension est demandée par le titulaire,
le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision
de suspension des travaux les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des
parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de
personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à
la charge du titulaire pendant la suspension.
Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution
et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre
l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les
conditions mentionnées à l’article 55 du CCAG-Travaux.
Dans ce cadre, un marché de substitution pour la même prestation, auprès d’un autre fournisseur,
pourra être conclu pour la durée de l’impossibilité dans le respect des règles de la commande publique
en vigueur au moment de cet évènement. Le marché de substitution ne sera pas exécuté aux frais et
risques du titulaire.
Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies par
modification de marché à la fin de la période d’empêchement.
11.4 Conséquences financières en cas de poursuite du marché
En cas de poursuite d’exécution du marché, le titulaire du marché pourrait solliciter une indemnisation
sur le fondement de la théorie de l’imprévision qui ne sera possible que s’il est démontré que
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 49
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
l’évènement était imprévisible dans son ampleur et qu’il a provoqué un déficit d’exploitation tel que
l’économie générale du contrat en soit bouleversée.
La hausse des coûts ou la baisse de sa rémunération doit dépasser la marge qu'il devait anticiper comme
constituant un risque normal ainsi que les limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées
par les parties lors de la passation du marché.
Etant entendu que la seule diminution de son profit ou un simple manque à gagner ne saurait faire
l’objet d’une indemnisation et que l’indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi par
le cocontractant de l'administration. Ce dernier doit en effet prendre à sa charge le coût de l'aléa
économique « normal » inhérent à tout contrat. Il est rappelé que l’indemnisation ne doit pas avoir pour
effet de faire supporter la totalité de la perte au pouvoir adjudicateur.
Dans le cadre de cette demande d’indemnisation, il appartient au titulaire d’apporter tous les
justificatifs nécessaires permettant de caractériser un bouleversement de l’économie générale du
marché du fait de la poursuite de l’exécution de son marché dans les conditions de l’offre initiale malgré
les modalités d’adaptation éventuellement mises en œuvre en application de l’article précédent.
A ce titre, il devra notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge bénéficiaire
au moment où il a remis son offre et au moment où l’évènement survient, ainsi que de l’importance des
charges extracontractuelles supportées du seul fait des circonstances imprévisibles, .et, notamment la
preuve que l’achat des matériaux concernés était bien postérieur à la période durant laquelle le prix de
ces derniers a augmenté de façon imprévisible.
Le maître d’ouvrage analysera le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis et
se réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas suffisants pour
justifier une indemnisation au regard de la réglementation en vigueur.
En tout état de cause, aucune augmentation de prix ne peut être imposée unilatéralement par le
titulaire : les prix contractuels du marché demeurent en vigueur et le titulaire ne peut refuser d’exécuter
son marché au motif que les prix n’ont pas été modifiés ou que l’indemnisation n’a pas été acceptée.
Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires
pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en
œuvre.
11.5 Prolongation du marché
Si le présent marché arrive à terme pendant la période de survenance de l’événement, il pourra être
prolongé par voie de modification de marché, au-delà de la durée prévue au présent CCAP, lorsque
l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pourrait être mise en œuvre dans des
conditions raisonnables.
Article 12 - Réglementation générale de protection des données (RGPD)
Sans objet
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 50
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Article 13 - Obligations du titulaire
13.1 Transmission des documents justificatifs de l’absence de motifs d’exclusion
Conformément à l'article R 2143-8 du Code de la Commande Publique, le titulaire devra fournir au
Maître d’Ouvrage, tous les six mois et ce jusqu'à la fin du marché public, les pièces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 8254-2 à D. 8254-
5.
Le titulaire devra également fournir au Maître d’Ouvrage ces pièces pour son ou ses sous-traitants.
En application de l’article D8254-2 du code du travail, la liste nominative des salariés étrangers soumis
à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2(2) employés par le titulaire du marché doit être
transmise dès la notification du marché et à la demande du Maître d’Ouvrage pendant toute la durée
du marché.
Cette liste doit préciser pour chaque salarié :
1° Sa date d'embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail
Si le titulaire a recours à des travailleurs détachés, il doit se conformer aux dispositions de l’annexe au
CCAP « Obligations réglementaires en matière de détachement de salariés étrangers ».
Clause de réexamen :
13.2 Modification des données administratives
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au Maître d’Ouvrage les modifications survenant au cours de
l'exécution du marché public à l'adresse suivante :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
Direction des Achats et Approvisionnements
Secteur Gestion des Marchés de Travaux
1 place Jean Baumel
Centre Bellevue
34295 Montpellier Cedex 5
Ou à l’adresse mail ci-dessous :
f-vidal@chu-montpellier.fr
Et qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
- à sa raison sociale ou à sa dénomination par l’envoi d’un courrier explicatif accompagné d’un
extrait K BIS du registre de commerce et l’extrait de parution dans le journal d’Annonces Légales
Juridiques ;
- à son adresse ou à son siège social ;
- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses
conditions de paiement ;
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 51
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
- à son compte de règlement bancaire, par l’envoi d’un courrier précisant qu’il souhaite être
payé à un compte autre que celui indiqué au marché public, et en joignant un RIB ou RIP avec les codes
BIC et IBAN du nouveau destinataire ;
- de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché public notamment en cas de restructuration de
l’entreprise. Dans ce dernier cas, si le pouvoir adjudicateur l’autorise, il modifiera le marché public.
Ces changements doivent être signalés impérativement avant toute nouvelle facturation, après
réception des documents nécessaires. A défaut, le paiement des factures non conformes sera suspendu
jusqu’à régularisation.
13.3 Discrétion et confidentialité
Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financières ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait accès dans le cadre de l’exécution du présent
contrat.
A ce titre et conformément à l’article 5 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’éviter que des informations confidentielles ne soient divulguées à un tiers
qui n’a pas à en connaître.
Le titulaire s’engage à faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.
En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs du titulaire sans aucune possibilité de
dédommagement.
Ces obligations devront perdurer postérieurement à la fin de l’exécution du présent contrat.
La confidentialité ne s’appliquera pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont
devenus avant divulgation
13.4 Respect du règlement intérieur du CHU de Montpellier
Il est rappelé que toute personne travaillant dans l’enceinte du CHU de Montpellier doit respecter le
règlement intérieur dans son intégralité.
Ce dernier est consultable à l’adresse suivante. https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-
chu/politique-detablissement/reglement-interieur
Article 14 – Litiges et différends
14.1 Différends
Le maître d’ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à
l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché
conformément à l’article 55 du CCAG-Travaux.
14.2 Attribution de compétence
En cas d'échec de la démarche amiable, seul le tribunal administratif compétent en application de
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 52
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
l’article R.312-11 du code de justice administrative modifié pourra être saisi.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l'article
L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente
Article 15 – Dématérialisation de l’exécution des marchés
Le profil d’Acheteur et la plateforme E-PROJECT pourront être utilisés, pour tous les échanges qui
interviendront pendant l’exécution ou pour la transmission de documents, comme par exemple les
modifications.
Conformément à l’article 3.1.2 du CCAG-Travaux, lorsque la notification est effectuée par le biais du
profil d'acheteur (plateforme Place), les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de
la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter
de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai.
Article 16 - Dérogations aux documents généraux
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes :
Dérogation par l’article 1.9 du CCAP à l’article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 1.10 du CCAP à l’article 3.8.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 1.12.1 du CCAP à l’article 50 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 2 du CCAP aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 3.3.6 du CCAP à l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 3.3.8 du CCAP à l’article 10.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 3.4.2 du CCAP à l’article 9.4.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 3.6 du CCAP à l’article 12.5.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 3.7 du CCAP à l’article 12.4.3 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 4.1.1 du CCAP aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 4.3.1 du CCAP aux articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 et 40.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 4.3.2.2 du CCAP à l’article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 4.4.1 du CCAP aux articles 14.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 9.4.10 du CCAP à l’article 34.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 10.2.1 du CCAP à l’article 41.3 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 10.4.1 du CCAP à l’article 40.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 10.6.1 du CCAP à l’article 8.1.3 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 10.7 du CCAP à l’article 49 du CCAG-Travaux
AFFAIRES 26A0157 & 26A0158 - HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DE LA ZONE 3 R+1 POUR LES ACTIVITES
DE CONSULTATION DU POLE DIGESTIF 53
CCAP
Secteur juridique 06/05/2026
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.