CCAP
CCAP.pdf · 11 794 mots · du marché « Rénovation complète de la Caserne de Gendarmerie BARADE à Mont de Marsan (40) », dossier de consultation officiel.
Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur
du Sud-Ouest
Marché public de Travaux
Marché passé par procédure formalisée d’Appel d’Offre Ouvert
en application des articles R2124-2 1°, et R2161-2 à R2161-5
du Code de la Commande Publique.
Marché de travaux relatif à la Rénovation
de la Caserne de Gendarmerie BARADE à Mont de Marsan (40)
Lot 1 - Macro Lot Façade
Lot 2 - Macro lot Second œuvre
Lot 3 - Macro lot Technique
Lot 4 - VRD et aménagements extérieurs
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
SGAMI33-2026-25-TX
Le CCAG – Travaux du 30 mars 2021 est applicable au présent marché.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 1 sur 27
Table des matières
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES...................................................................................5
1.1 Objet du marché – Lieu d’exécution.............................................................................................................................5
1.2 Délai d’exécution du marché........................................................................................................................................5
1.3 Procédure.....................................................................................................................................................................5
1.4 Allotissement.................................................................................................................................................................5
1.5 Tranche optionnelle......................................................................................................................................................5
1.6 Variantes.......................................................................................................................................................................6
1.6.1 À l’initiative du candidat (facultative)....................................................................................................................6
1.6.2 À l’initiative du maître d’ouvrage (obligatoire)......................................................................................................6
1.7 Prestations similaires....................................................................................................................................................6
1.8 Intervenants..................................................................................................................................................................6
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES CONTRACTANTES....................................7
2.1 Personne publique........................................................................................................................................................7
2.2 Titulaire.........................................................................................................................................................................7
2.3 Décompte et délais.......................................................................................................................................................7
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES PARTIES............................................................................................8
3.1 Obligation du titulaire....................................................................................................................................................8
3.1.1 Obligation de résultat............................................................................................................................................8
3.1.2 Connaissance du dossier.....................................................................................................................................8
3.1.3 Obligation de discrétion........................................................................................................................................8
3.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé................................................................................8
3.1.5 Autres obligations à détailler................................................................................................................................8
3.2 Obligation du maître d'ouvrage.....................................................................................................................................8
3.3 Obligations concernant le traitement des données à caractère personnel..................................................................9
3.4 Propriété intellectuelle..................................................................................................................................................9
ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE........................................................................................................9
ARTICLE 5 – ASSURANCES................................................................................................................................................10
5.1 Assurance(s) de responsabilité civile.........................................................................................................................10
5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale.................................................................................................................10
ARTICLE 6 – SOUS-TRAITANCE.........................................................................................................................................11
6.1 Limitation de la sous-traitance....................................................................................................................................11
6.2 Déclaration de la sous-traitance.................................................................................................................................11
6.3 Paiement des sous-traitants.......................................................................................................................................11
6.4 Défaillance d’un sous-traitant.....................................................................................................................................12
ARTICLE 7 – FORME DES INFORMATIONS ADRESSÉES AU TITULAIRE......................................................................12
7.1 Formes des notifications et informations au titulaire..................................................................................................12
7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché...............................................................................12
ARTICLE 8 – COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX.......................................................................................12
8.1 Conditions d’exécution des travaux............................................................................................................................12
8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier.........................................................................................12
8.2.1 Contrôle des personnels intervenant sur le chantier..........................................................................................12
8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée.........................................................................................................13
8.2.3 Comportement du personnel..............................................................................................................................13
8.3 Remise en état des lieux............................................................................................................................................13
8.3.1 Nettoyage des zones de chantier.......................................................................................................................13
8.3.2. Gestion des déchets de chantier.......................................................................................................................13
8.4 Ajournement et interruption des travaux.....................................................................................................................13
8.5 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages.................................................................................13
8.5.1. Principe de réception et de mise à disposition anticipée..................................................................................14
8.5.2. Conditions préalables à la mise à disposition...................................................................................................14
8.5.3. Constat d’huissier..............................................................................................................................................14
8.5.4. Constats d’état contradictoire de mise à disposition après travaux..................................................................14
8.5.5. Effets de la mise à disposition anticipée...........................................................................................................15
8.5.6. Réception finale du bâtiment.............................................................................................................................15
8.6 Réception des travaux................................................................................................................................................15
8.7 Dégradations et dommages.......................................................................................................................................15
ARTICLE 9 – PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES........................................................................................................16
9.1 Unité monétaire..........................................................................................................................................................16
9.2 Contenu du Prix..........................................................................................................................................................16
9.3 Prix..............................................................................................................................................................................16
9.4 Déploiement d’EDIFLEX.............................................................................................................................................16
9.4.1 Dématérialisation du Paiement des Acomptes via EDIFLEX.............................................................................16
9.4.2 Fonctionnalités pour tous les acteurs.................................................................................................................16
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 2 sur 27
9.4.3 Conditions générales d'utilisation d’EDIFLEX....................................................................................................17
9.4.4 Authentification de l’abonné...............................................................................................................................17
9.4.5 Émission d'informations......................................................................................................................................17
9.5 Délai global de paiement............................................................................................................................................17
9.6 Demandes de paiements mensuelles et finales.........................................................................................................17
9.7 Variation dans les prix.................................................................................................................................................17
9.7.1 Index de référence..............................................................................................................................................17
9.7.2 Modalité de la révision........................................................................................................................................18
9.8 Taux de la TVA............................................................................................................................................................18
ARTICLE 10 – RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE.......................................................................................................19
10.1 Retenue de Garantie................................................................................................................................................19
10.2 Avance......................................................................................................................................................................19
ARTICLE 11 – DÉLAI DE GARANTIE...................................................................................................................................19
ARTICLE 12 – CLAUSE D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE..........................................................................20
12.1 Les publics éligibles au dispositif..............................................................................................................................20
12.2 Les modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion..........................................................................................21
12.3 Dispositif d’accompagnement des entreprises.........................................................................................................21
12.4 Modalités de contrôle de l’action d’insertion.............................................................................................................22
ARTICLE 13 – CLAUSE DE REEXAMEN.............................................................................................................................23
ARTICLE 14 – PÉNALITÉS...................................................................................................................................................24
14.1 Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux.................................................................................................24
14.1.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique.....................24
14.1.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs...................................................................................................24
14.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant et après l’exécution..........................24
14.2.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique.....................24
14.2.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs...................................................................................................24
14.3 Pénalités pour absences aux réunions de chantier.................................................................................................24
14.3.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique.....................24
14.3.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs...................................................................................................25
14.4 Pénalités pour intervention non agréée d’un sous-traitant.......................................................................................25
14.4.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique.....................25
14.4.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs...................................................................................................25
14.5 Pénalités pour non respect des consignes CT / SPS..............................................................................................25
14.5.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique.....................25
14.5.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs...................................................................................................25
14.6 Pénalités pour non production du schéma d’organisation et de gestion des déchets.............................................25
14.6.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique.....................25
14.6.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs...................................................................................................25
14.7 Pénalités pour retard dans la levée des réserves....................................................................................................25
14.7.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique.....................25
14.7.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs...................................................................................................25
ARTICLE 15 – RÉSILIATION.................................................................................................................................................26
15.1 Résiliation pour faute du titulaire..............................................................................................................................26
15.2 Résiliation pour motifs d’intérêt général...................................................................................................................26
15.3 Défaillance du mandataire........................................................................................................................................26
ARTICLE 16 – Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les marchés et la vie des affaires.......27
ARTICLE 17 – Règlement des différends à l’amiable...........................................................................................................27
17.1 Médiateur – relations fournisseurs achats responsables (RFAR)............................................................................27
17.2 Le CCIRA..................................................................................................................................................................27
ARTICLE 18 – DÉROGATIONS AU CCAG...........................................................................................................................28
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 3 sur 27
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Objet du marché – Lieu d’exécution
La caserne de gendarmerie BARADÉ a été construite au début des années 1970. Située au Nord-Ouest de Mont-
de-Marsan, elle regroupe 3 bâtiments de logements, 1 bâtiment de bureaux, 2 bâtiments d’ateliers/garages et
des modules de type Algeco aménagés en tant que bureaux.
L'opération a pour objectif d’effectuer une rénovation énergétique des bâtiments de logements et du bâtiment
de bureaux, des travaux de confort avec la rénovation des salles de bains et des cuisines des logements, ainsi
que la réfection des réseaux extérieurs en mauvais état.
Lieux d’exécution des travaux :
Caserne de Gendarmerie Baradé
50 rue Pierre Benoit
40 000 Mont-de-Marsan
1.2 Délai d’exécution du marché
La durée du marché débute à compter de la date de notification du marché jusqu’à la fin de la garantie de
parfait achèvement (GPA).
Le délai exécution des travaux est de 19 mois, incluant une période de préparation de 2 mois, à compter de la
date indiquée dans l’ordre de service – notifié au titulaire – de démarrage des travaux.
La date prévisionnelle de début d’exécution est en janvier 2027.
Cette date est indicative et n’a pas de valeur contractuelle.
Concernant la prolongation du délai d’exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art. 18.2).
Pour l’application de l’article 18.2.3 du CCAG-TX, le nombre de journées d’intempéries prévisibles est fixé à 0
(ZERO) jour.
1.3 Procédure
Cette consultation est lancée selon une procédure formalisée d’Appel d’Offre Ouvert (AOO), en application des
articles R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique.
1.4 Allotissement
Le présent marché est alloti comme suit :
N° Lot Intitulé du lot
1 Macro Lot Façade
2 Macro lot Second œuvre
3 Macro lot Technique
4 VRD et aménagements extérieurs
1.5 Tranche optionnelle
Sans Objet.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 4 sur 27
1.6 Variantes
1.6.1 À l’initiative du candidat (facultative)
Le maître d’ouvrage autorise la présentation de variantes par les entreprises candidates. Elles peuvent proposer
des variantes techniques concernant les points suivants :
- utilisation de matériaux alternatifs équivalents ;
- utilisation de techniques permettant de limiter la production de déchets sur chantier ;
- optimisation des matériaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Les variantes pourront être proposées sous réserve qu'elles constituent une amélioration objective du projet en
termes de performance technique, de durabilité, de délais d'exécution ou d'impact environnemental et
carbone. Toute variante venant en dégradation du projet, quelle qu'en soit la nature, sera systématiquement
écartée.
Les modifications d'ordre esthétique ne seront en aucun cas acceptées : la nature des façades, les matériaux
apparents et les teintes sont fixés au marché et ne peuvent faire l'objet d'aucune variante.
Tout impact, de la ou des variantes, sur les délais, l’ordonnancement des tâches et l’organisation du chantier
devra être identifié et détaillé. Les modifications, suppressions et ajouts de postes dus aux variantes devront
être clairement détaillés dans le cadre de la DPGF.
Les entreprises devront fournir tous les renseignements utiles et respecter les exigences du marché concernant
la variante pour permettre au maître d’ouvrage de l’étudier dans les meilleures conditions.
Les entreprises qui présentent une variante valorisée devront également répondre obligatoirement à la solution
de base.
1.6.2 À l’initiative du maître d’ouvrage (obligatoire)
Ce type de variante n’est pas autorisé dans ce marché.
1.7 Prestations similaires
En application des dispositions de l’article R.2122-7 du Code de la commande publique, le Maître d’Ouvrage se
réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au
titre du présent contrat. À cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence sera
engagée.
La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à
compter de la notification du présent marché public.
1.8 Intervenants
Mandataire équipe de maîtrise d’œuvre (MOE) :
VALLET de MARTINIS architectes (mandataire)
8, rue des Lauriers
33 000 BORDEAUX
Contrôleur technique (CT) :
APAVE
ZI Mi-Carrère
40 000 Mont-de-Marsan
Sécurité Protection Santé (SPS) :
CALESTREME
553 Rue Bernard Palissy
40 990 Saint Paul Les Dax
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 5 sur 27
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES
CONTRACTANTES
2.1 Personne publique
Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), sont désignés :
➢ Maître d’ouvrage : le Secrétaire Général Adjoint du SGAMI Sud-Ouest
➢ Personne habilitée à recevoir les documents devant être adressés au maître d’ouvrage :
Afférents au cas de la sous-traitance : Monsieur le Directeur de l’Immobilier
Tout autre cas : Monsieur le Chef du Bureau de la Commande Publique
➢ Comptable assignataire des paiements :
Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
2.2 Titulaire
Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), est désigné « Titulaire » l’opérateur
économique qui conclut le marché avec le maître d’ouvrage. En cas de groupement d’opérateurs économiques,
le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire.
Le marché sera attribué soit à une entreprise individuelle soit à un groupement conjoint ou solidaire.
Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du Maître d’Ouvrage.
L’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations
que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.
Le titulaire doit désigner, au plus tard à la signature de l’acte d’engagement, une ou plusieurs personnes
physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du maître d’ouvrage pour l’exécution du marché.
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au Maître d’Ouvrage les modifications survenant au cours de
l’exécution du marché qui se rapportent :
Aux personnes ayant pouvoir d’engager ;
À la forme juridique sous laquelle il se présente ;
À la raison sociale du titulaire ou à sa dénomination ;
À son adresse ou à son siège social selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne
morale ;
Aux personnes ou groupe qui le contrôlent ;
À une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
À son capital social ;
À son RIB ;
Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l’entreprise.
2.3 Décompte et délais
Tout délai imparti dans le marché au maître d’ouvrage ou au titulaire commence à courir le lendemain du jour
où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et expire à la fin du dernier jour de la durée
prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas le quantième
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 6 sur 27
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES PARTIES
3.1 Obligation du titulaire
3.1.1 Obligation de résultat
Le titulaire est tenu à une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent marché,
dans les conditions définies ci-après.
3.1.2 Connaissance du dossier
Le titulaire reconnaît avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le dossier
de l’opération et ne rien ignorer de l’ensemble des prestations qu’il doit réaliser dans le cadre de son marché,
mais également de l’ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres intervenants pour mener
l’opération à terme et dans les conditions requises par le maître d’ouvrage.
3.1.3 Obligation de discrétion
Le titulaire s'engage à considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché ainsi que tous
faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu connaissance à l'occasion
de l'exécution du présent marché.
Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation du maître d'ouvrage, être
communiqués à d’autres personnes quelles qu’elles soient (cf. engagement de confidentialité signé).
Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut être résilié aux frais et torts du
contractant, sans qu’il ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation et sans préjuger des poursuites
judiciaires éventuelles.
3.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire se doit d’être constamment à jour de ses obligations administratives et fiscales et de respecter
systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail dissimulé et les
travailleurs détachés. Il en est de même de tous ses sous-traitants directs ou indirects.
À ce titre, il fournira régulièrement au maître d’ouvrage tous les documents attestant qu’il est à jour et tout
autre document que le maître d’ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations administratives et
fiscales.
Il devra également fournir à sa demande tout document attestant qu’il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.
Constat d’irrégularité
Dans le cas où le travail dissimulé serait constaté par le maître d’ouvrage et faute de régularisation, le personnel
correspondant sera immédiatement exclu de l’opération. S’il s’agit d’un sous-traitant, celui-ci sera
définitivement exclu de l’opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les conséquences
sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice auprès du maître d’ouvrage, que ce soit d’ordre technique,
financier ou calendaire.
Dans tous les cas, ces constats feront l’objet de l’application de pénalités telles que prévues dans le présent
document.
3.1.5 Autres obligations à détailler
Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 à 8 du CCAG-TX.
3.2 Obligation du maître d'ouvrage
Le Maître d’Ouvrage s’engage à autoriser l’accès aux locaux et équipements autant que nécessaire à la bonne
exécution des prestations et dans les conditions fixées par le maître d'ouvrage.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 7 sur 27
3.3 Obligations concernant le traitement des données à caractère personnel
Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données à caractère personnel.
Dans le cadre du présent contrat, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel.
Conformément à l’article 5.2.3 du CCAG-TX tout manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses
obligations légales ou contractuelles relatives à la protection des données personnelles, peut faire l’objet de
pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation ou de résiliation pour faute en application de l’article
50 du CCAG-TX.
3.4 Propriété intellectuelle
Il sera fait application du Chapitre 6 du CCAG Travaux.
ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles constitutives du marché comprennent
par ordre de priorité décroissante :
L’acte d'engagement (ATTRI) complété, daté, signé et tamponné par le représentant habilité à engager
l’entreprise ;
L’annexe à l’acte d’engagement relatif aux heures d’insertion sociale
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et son annexe (Outil EDIFLEX) ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-TX),
approuvé par arrêté du 30 mars 2021 (non fourni) ;
Calendrier d’exécution et ses mises à jour
Le cadre de réponse technique ;
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs à la notification du marché ;
Les ordres de services ;
L’engagement de confidentialité.
Nota
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) établie par le titulaire complétée, datée, signée et
tamponnée par le représentant habilité à engager l’entreprise ; servira de base à l’établissement des décomptes
de travaux. Elle n’a cependant pas de caractère contractuel et ne constitue pas une limite aux travaux dus par
le titulaire.
En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir à donner des indications
contractuelles sur les quantités ou sur la nature des travaux à exécuter et des fournitures à livrer par le titulaire.
Seuls les originaux détenus par le Maître d’Ouvrage font foi.
Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l’intégralité des obligations
des parties.
Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses, lettres
ou autres documents échangés entre le Maître d’Ouvrage et le Titulaire préalablement à la signature du présent
marché.
Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne pourra
s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les
factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 8 sur 27
ARTICLE 5 – ASSURANCES
Par dérogation à l’article 8 du CCAG-TX, le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de l’attribution du
marché, qu’il est titulaire des contrats d’assurances visés ci-dessous.
5.1 Assurance(s) de responsabilité civile
Le titulaire du marché, ou chacun des co-traitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité
des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y
compris du fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de
dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître
d’ouvrage ou à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.
Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir successivement
autant de nouvelles attestations d’assurances de telle sorte que les périodes successives recouvrent la totalité
de la durée de chantier sans interruption de garantie.
Chaque attestation successive devra être fournie au Maître d’Ouvrage ou à son représentant dans les 10 jours
qui suivent la fin de la période de garantie de l’attestation précédente.
En cas de défaut de fourniture de l’attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la période
de l’opération des garanties demandées, le maître d’ouvrage pourra appliquer les pénalités de retards
correspondantes.
5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, le titulaire et s’il y
a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit à leur frais et justifier au moyen d’une
attestation établie sur papier en-tête de la compagnie et mentionnant les activités garanties, l’assurance
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-6 du
Code Civil.
L’attestation doit être produite, à la demande du maître d’ouvrage avant signature du marché et dans tous les
cas avant le démarrage des travaux.
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non-
production des justificatifs d’assurance.
Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants
afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.
Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par l’article 1792-3 du Code Civil.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 9 sur 27
ARTICLE 6 – SOUS-TRAITANCE
6.1 Limitation de la sous-traitance
Dans le cas d’une présentation en groupement, le mandataire ne pourra pas sous-traiter les prestations relevant
de sa propre compétence pour les lots n°1, n°2 et n°3.
6.2 Déclaration de la sous-traitance
Les documents demandés au titre de la sous-traitance doivent être fournis pour tous les sous-traitants quel que
soit leur rang.
En application de l’article L.2193-4 à L.2193-7 du Code de la commande publique, la déclaration de sous-
traitance peut intervenir :
• Au moment du dépôt de l’offre, en annexe à l’acte d’engagement (ATTRI 2) ;
• Après le dépôt de l’offre en adressant l’ensemble des pièces ci-dessous à l’adresse mail suivante : sgami-
so-dim-bzac-marches@interieur.gouv.fr(Forumlaire DC4 disponible à l’adresse
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Le titulaire pour toute demande doit fournir :
• un formulaire DC4 à jour complété, daté et signé de toutes les parties (en cas de sous-traitance de 2nd
rang ou rang ultérieur, les signatures du titulaire, du sous-traitant de 1 er rang et celui de rang ultérieur
doivent être apposées) ;
• un formulaire DC2 complété ;
• les attestations d’assurance en cours de validité (RC professionnelle + Décennale) ;
• une attestation de régularité sociale de moins de 6 mois ;
• une attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois ;
• la copie du contrat de sous-traitance ;
• un RIB ;
• un pouvoir de délégation de signature ou d’engager la société, le cas échéant ;
• les certifications/qualifications professionnelles en l’absence de celles du titulaire, le cas échéant.
En cas de sous-traitance de 2nd rang ou ultérieur, le sous-traitant doit également fournir la copie de la caution
personnelle et solidaire, ainsi qu’une attestation du titulaire du marché indiquant il en a aussi reçu copie.
La demande de sous-traitance sera traitée dans un délai de 21 jours à compter de la réception du dossier
complet.
Le silence du Maître d’Ouvrage gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents
mentionnés à l’article R. 2193-3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Conformément au BOFIP n°BOI-TVA-LIQ-30-20-90, il est rappelé que si le titulaire bénéficie d’un taux de TVA
réduit, ce dernier ne s’applique pas au sous-traitant.
Conformément aux dispositions de l’article R2193-9 du Code de la commande publique, si le maître d’ouvrage
considère que les prix des prestations qu’il est prévu de sous-traiter est anormalement bas, il sera demandé au
titulaire de justifier ces prix. Si aucune justification permettant d’expliquer les prix proposés n’est apportée, la
sous-traitance ne pourra être agréée.
Toute déclaration de sous-traitance (Formulaire ATTRI 2) déposée au moment du dépôt de l’offre peut au cours
de l’exécution du marché faire l’objet d’une déclaration modificative.
Modalités d’application du dispositif d’autoliquidation : en cas de paiement direct du sous-traitant, le maître
d’ouvrage règle au sous-traitant le montant HT de ses prestations et à l’entreprise principale la TVA
correspondant aux prestations du sous-traitant (TVA qui doit être déclarée et payée sur la déclaration de
chiffre d’affaires de l’entreprise principale).
6.3 Paiement des sous-traitants
Le paiement direct des sous-traitants de rang 1, lorsque le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à
600 € TTC, sera effectué par application des articles R.2193-10 à R.2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément à l’article R.2193-17 à R.2193-21 du Code de la commande publique, une avance, sur demande
des sous-traitants, peut être versée.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 10 sur 27
6.4 Défaillance d’un sous-traitant
En cas de défaillance d’un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre entreprise à
l’agrément du maître d’ouvrage afin que les travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci, sans augmentation du
prix.
Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue à courir, le titulaire ne pouvant
arguer d’un retard lié à ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des prestations.
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve d’une
part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L.4532.9 du Code du travail.
ARTICLE 7 – FORME DES INFORMATIONS ADRESSÉES AU TITULAIRE
7.1 Formes des notifications et informations au titulaire
Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le maître d’ouvrage
prévoit d’utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d’attester de la date et l’heure de leur réception :
Échanges dématérialisés ou supports électroniques via la Plateforme des Achats de l’État.
A défaut de consultation dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du document, les
notifications ou informations sont réputées notifiées ;
Par courriel avec accusé de réception ;
Remise contre récépissé daté ;
Tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception.
Les échanges dématérialisés via la plateforme PLACE seront privilégiés.
7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché
Il est fait application de l’article 3.8.1 du CCAG-TX.
ARTICLE 8 – COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
8.1 Conditions d’exécution des travaux
Les travaux seront exécutés en site occupé.
8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier
Il est fait application de l’article 31 du CCAG-TX.
8.2.1 Contrôle des personnels intervenant sur le chantier
Le titulaire devra fournir au maître d’ouvrage lors de la réunion de préparation de chantier, la liste nominative
des personnels de l’entreprise amenés à intervenir dans sur le chantier, accompagnée d’une photocopie de leur
carte d’identité ainsi que la carte grise des véhicules susceptibles de pénétrer dans l’enceinte du site. En cas de
manquement à cette obligation, l’administration se réserve le droit de refuser l’accès à une personne.
Il en est de même pour chaque sous-traitant.
Par ailleurs, le personnel chargé de l’exécution des prestations doit être doté d’un vêtement de travail
permettant d’identifier le prestataire pour lequel il intervient.
En cas d’ajout ou de modification de la liste nominative des personnels, celle-ci devra être transmise au maître
d’ouvrage 7 jours minimum avant l’intervention desdits personnels sur le chantier.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 11 sur 27
8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée
Le titulaire (ou chacun des membres du groupement) a l’obligation de faire porter par son personnel et par
toute autre personne intervenant sous sa responsabilité sa carte professionnelle sécurisée.
8.2.3 Comportement du personnel
Le personnel du titulaire doit observer les règles de tenue et de comportement propres à l’environnement de
l’établissement. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’interdire l’accès ou d’exiger le départ immédiat de
toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires.
Les employés sont aux seuls ordres d’un chef de chantier désigné par le titulaire.
8.3 Remise en état des lieux
8.3.1 Nettoyage des zones de chantier
Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses soins
jusqu’à la réception des travaux par le maître d’œuvre. Il s’assurera de la propreté des lieux immédiats et
environnants et veillera à surtout ne pas être la cause d’incident ou d’accident.
Le nettoyage des zones de travail sera assuré chaque jour, pendant et à la fin de chaque journée. Toutes les
protections mises en place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées à la fin du chantier.
8.3.2. Gestion des déchets de chantier
Conformément à l’article 36.2 du CCAG TX, le titulaire communique au maître d’ouvrage, pendant la période
de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un schéma
d’organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des
déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la
traçabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la
personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
Pour les déchets dangereux, chaque enlèvement fera l’objet, par le prestataire, de l’émission d’un bordereau de
suivi de déchets (BDS) dans Trackdéchets. Le prestataire indiquera sur le BDS, la nature du déchet, la
nomenclature, le code CAP, la classification ADR. Il est demandé un bordereau par type de déchet.
Le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à
l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de poussières,
les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des
eaux superficielles et souterraines.
Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent être respectueux de
l’environnement. Le titulaire s’engage à mettre en place des conditions de réalisation visant à avoir le moins
d’impact possible sur l’environnement.
D’une façon plus générale, il respecte les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière
d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en vertu de l’article 7
du CCAG Travaux.
8.4 Ajournement et interruption des travaux
Il sera fait application de l’article 53 du CCAG Travaux.
8.5 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Cet article s’applique aux prestations des Lot 1 - Macro Lot Façade, Lot 2 - Macro lot Second œuvre et Lot 3 -
Macro lot Technique
Dans le cadre d’une mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera fait application de
l’article 43 du CCAG Travaux, complété par les articles 8.5.1 à 8.5.6 suivants.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 12 sur 27
8.5.1. Principe de réception et de mise à disposition anticipée
Conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux 2021, la réception des travaux est prononcée
par bâtiment complet.
Toutefois, compte tenu de la nature des opérations et des contraintes de relogement des occupants, une mise
à disposition anticipée de la première cage d'escalier de chaque bâtiment G1 et G2 (soit 10 logements sur 20)
interviendra préalablement à la réception de chacun de ces bâtiments, dès l'achèvement des travaux propres à
cette cage et à ses logements.
Cette mise à disposition anticipée n'emporte pas réception des ouvrages et ne fait pas courir les délais de
garantie propres à la réception. Elle est réalisée dans les conditions définies aux articles ci-après.
8.5.2. Conditions préalables à la mise à disposition
La mise à disposition de la première cage d'escalier (de chacun des bâtiments G1 et G2) ne pourra intervenir
que si les conditions suivantes sont réunies :
• Achèvement complet des travaux affectant les logements et parties communes de la cage
concernée, dans le respect des prescriptions techniques des marchés
• Réalisation du constat d'état contradictoire tel que défini à l'article 8.5.4
8.5.3. Constat d’huissier
Préalablement au démarrage des travaux sur chaque cage d'escalier, un constat d'huissier est réalisé.
Il porte sur l'ensemble des logements (y compris balcons) et des parties communes (paliers, halls, circulations,
locaux techniques communs) de la cage concernée.
Ce constat est établi en présence des titulaires des marchés concernés et des représentants de la gendarmerie
nationale, et leur est transmis par le maître d'œuvre préalablement à tout démarrage des travaux.
Ce constat d'huissier constitue la référence unique permettant l'imputation de toute dégradation constatée en
cours ou en fin de travaux.
Toute dégradation constatée postérieurement et imputable aux travaux engage la responsabilité du ou des
titulaires concernés, dans les conditions prévues aux marchés et au CCAG travaux.
Dans le cas où la responsabilité d’un titulaire en particulier ne peut être établie, cette dernière sera supportée
par l’ensemble des titulaires mis en cause.
Ces constats d’huissier sont distincts des constats contradictoires de mise à disposition définis à l'article 8.5.4.
8.5.4. Constats d’état contradictoire de mise à disposition après travaux
À l'achèvement des travaux de la première cage d'escalier de chaque bâtiment et préalablement à la
réintégration des occupants, il est procédé à un constat contradictoire de mise à disposition, en présence du
maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et des titulaires des marchés concernés.
Ce constat a pour objet de :
• Constater l'état d'achèvement des ouvrages réalisés au sein de la cage mise à disposition
• Identifier les éventuelles non-conformités ou malfaçons apparentes
• Fixer, le cas échéant, le délai de reprise des désordres constatés sans que cela ne constitue une
réception tacite des ouvrages
• Mettre à disposition les logements avec réintégration des occupants
Il est formalisé par un procès-verbal de mise à disposition, signé contradictoirement par toutes les parties et
annexé au dossier de réception finale du bâtiment.
La charge de l'organisation, de la rédaction et de la transmission de ce constat contradictoire incombe au
maître d'œuvre.
Ce constat contradictoire de mise à disposition est distinct des états des lieux définis à l’article 8.5.3.
Il ne constitue pas une réception des ouvrages et ne fait pas courir les délais de garantie.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 13 sur 27
8.5.5. Effets de la mise à disposition anticipée
La mise à disposition anticipée emporte les effets suivants :
• Le maître d'ouvrage assume la garde juridique des parties mises à disposition à compter de la date
du procès-verbal de mise à disposition
• Les titulaires restent responsables des désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés,
dûment constatés au procès-verbal de mise à disposition, jusqu'à leur levée effective conformément
aux stipulations du CCAG travaux.
• Les titulaires conservent l'accès aux parties mises à disposition dans les conditions fixées par le
maître d'ouvrage, pour la réalisation des travaux restants sur la cage voisine ou pour la levée de
réserves éventuelles.
À compter de la réintégration des occupants, toute intervention des titulaires en site occupé donne
lieu à l'établissement d'une fiche d'intervention pour chaque passage.
Cette fiche, dont le modèle est fourni par le maître d'œuvre, est complétée par le titulaire
intervenant et cosignée par un représentant de la gendarmerie à l'issue de chaque intervention.
Elle mentionne la nature des travaux réalisés, les zones concernées, la date et la durée
d'intervention, ainsi que l'état des lieux constaté à l'issue.
Ces fiches sont transmises au maître d'œuvre et annexées au dossier de réception finale. Elles
constituent le document de référence pour l'imputation de toute dégradation survenant
postérieurement à la mise à disposition dans les zones d'intervention des titulaires.
8.5.6. Réception finale du bâtiment
La réception du bâtiment complet intervient à l'achèvement de l'ensemble des travaux des deux cages
d'escalier, dans les conditions prévues à l'article 41 du CCAG Travaux 2021.
La réception est prononcée sur la base :
• Des opérations préalables à la réception (OPR) portant sur l'ensemble du bâtiment
• Des procès-verbaux de mise à disposition et des constats d’huissier
• Du procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, signé par le maître d'ouvrage
La date de réception du bâtiment fait courir l'ensemble des délais de garantie (parfait achèvement, bon
fonctionnement, décennale) pour la totalité des ouvrages du bâtiment, y compris ceux ayant fait l'objet d'une
mise à disposition anticipée.
8.6 Réception des travaux
Dès qu’il demande la réception des travaux, le titulaire doit remettre l’ensemble des dossiers des ouvrages
exécutées (DOE) ainsi que les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur
ouvrage (DIUO), préalablement validés par le Maître d’ouvrage.
La réception des travaux se fait conformément à l’article 41 du CCAG-TX. Tout retard du titulaire dans la remise
des documents conformes à l’exécution des travaux fait l’objet d’une pénalité (article 14 du présent document).
NOTA pour le Lot 4 - VRD et aménagements extérieurs : Pour les espaces extérieurs et abords, un constat
d'huissier est réalisé dans le cadre du lot VRD, avant le démarrage des travaux extérieurs. Ce constat sera
annexé au dossier de réception finale.
8.7 Dégradations et dommages
Il est fait application de l’article 34 du CCAG-TX relatif aux dégradations causées aux voies publiques et 35 du
CCAG-TX pour les dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 14 sur 27
ARTICLE 9 – PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES
9.1 Unité monétaire
Tous les prix spécifiés à l’Acte d’Engagement ainsi que ceux mentionnés dans l’ensemble des documents
contractuels sont exprimés en euros.
9.2 Contenu du Prix
Les prix sont détaillés au moyen d’une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).
Ces prix serviront seulement à établir les situations mensuelles, ainsi que les actes modificatifs éventuels.
Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de l’ouvrage à réaliser et seront exprimés soit
à l’unité (U), soit au mètre linéaire (ml), soit au mètre carré (m2), soit au mètre cube (m3), soit au kilogramme
(kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord, difficultés de mise en œuvre ou
autres.
Les prix établis par le titulaire et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles
énumérées dans l’article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents
contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de l’observation des avis formulés par le Maître d’Ouvrage,
B.E.T, Bureau de Contrôle et des exigences du planning.
9.3 Prix
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et forfaitaire.
9.4 Déploiement d’EDIFLEX
9.4.1 Dématérialisation du Paiement des Acomptes via EDIFLEX
Afin d’optimiser le traitement des demandes de paiement de ses prestataires et de réduire les délais de
règlement, le Maître d’Ouvrage a choisi de recourir à une plateforme de dématérialisation des factures. Le
prestataire retenu pour fournir cette plateforme est EDIFLEX (https://www.ediflex.com).
Pour toute assistance en ligne, le numéro de téléphone du service client d’EDIFLEX est le 01.44.41.02.24.
Dans le cadre du présent marché, l’établissement des acomptes ou décomptes, leur transmission et les visas
nécessaires à leur règlement seront gérés électroniquement via la plateforme EDIFLEX. L’accès au système se
fera via une simple connexion Internet, et il incombera au Titulaire de disposer d'une connexion à Internet avec
un débit suffisant.
Les frais d’abonnement, d'accès et de maintenance de la plateforme sont à la charge du Maître d’Ouvrage.
Le Titulaire s'engage à utiliser le service EDIFLEX conformément à ses objectifs.
9.4.2 Fonctionnalités pour tous les acteurs
Le service EDIFLEX, est interfacé avec Chorus Pro Travaux, et offre une solution complète de suivi de la
facturation, que ce soit pour les travaux réalisés, les honoraires, les prestations intellectuelles, les services ou les
marchés à bons de commande. Il permet un suivi en temps réel des validations et des montants à payer.
La dématérialisation des factures permet de supprimer les délais de transmission des factures papiers et facilite
la création d’alertes et de relances, contribuant ainsi à une réduction des délais de paiement.
De plus, toutes les situations de paiement sont archivées sur les serveurs d’EDIFLEX pendant toute la durée du
marché, jusqu’à la fermeture du service à l’issue de l’opération.
Les abonnés peuvent récupérer les situations de paiement archivées sur le serveur et les télécharger sur leur
propre ordinateur pour les imprimer localement.
La confidentialité des données est assurée par un mot de passe personnel, que l’abonné peut modifier à tout
moment.
En outre, cette plateforme sera utilisée pour tous les échanges entre les parties prenantes, notamment les
plans, ordres de service, visas, documentation technique, avenants, DC4, et autres documents.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 15 sur 27
9.4.3 Conditions générales d'utilisation d’EDIFLEX
L’utilisation du service EDIFLEX pour échanger des informations avec les autres parties prenantes a pour but de
réduire les délais de circulation et de validation, notamment pour les demandes d'acompte.
Les échanges réalisés via la plateforme de dématérialisation ont la même valeur juridique que les informations
contenues dans des demandes d'acompte sur support papier.
9.4.4 Authentification de l’abonné
L’accès au service EDIFLEX se fait par l’attribution d’un code d’accès et d’un mot de passe confidentiels,
garantissant l’authentification de l’abonné pour toutes les informations qu’il émet.
9.4.5 Émission d'informations
Les informations transmises via EDIFLEX sont opposables au Titulaire, sauf en cas de dysfonctionnement du
service.
Les validations des marchés et des demandes d’acompte, effectuées dans le cadre du service EDIFLEX et selon
le circuit de vérification défini par le Maître d’Ouvrage, constituent l’expression de la volonté de la personne qui
les a configurées.
L'annexe au présent CCAP, intitulée "Convention d'Interchange", précise les droits et obligations du Titulaire
sur la plateforme EDIFLEX et a valeur contractuelle.
9.5 Délai global de paiement
Les règlements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours.
Le point de départ de ce délai est la date de réception, par le maître d’œuvre, du projet de décompte mensuel
du titulaire sur le portail « EDIFLEX » ou la date à laquelle le service fait est constaté, ci cette date est
postérieure.
Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire et du sous-traitant payé directement, des intérêts moratoires. Ceux-ci sont calculés selon le taux
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne.
Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours ouvre également droit au bénéfice du titulaire et du sous-
traitant payé directement, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant
de 40 euros.
Toute demande de paiement incomplète sera renvoyée au titulaire, suspendant ainsi le délai global de
paiement (CF article 9.4.2).
Le règlement de la facture ne pourra intervenir qu’après réception de la facture parfaitement renseignée.
En cas de demande de paiement non conforme, celle-ci peut-être rejetée
9.6 Demandes de paiements mensuelles et finales
Il est fait application de l’article 12.3 et 12.4 du CCAG-TX.
9.7 Variation dans les prix
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois appelé « mois
zéro » (M0), mois de remise de l’offre.
9.7.1 Index de référence
Les index de référence (I) choisis en raison de leurs structures pour la révision des prix des travaux faisant l’objet
du marché sont l’index national du bâtiment (BT) et l’index national des Travaux Publics (TP), publiés au bulletin
statistique de l’INSEE.
Dans le tableau ci-après, les index sont répertoriés par lot
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 16 sur 27
Lots Index BT ou TP Pourcentage Corps d’état
BT03 12 % Gros œuvre – démolition
BT01 10 % Échafaudage
BT53 15 % Étanchéité
BT55 18 % ITE – enduit
Lot n°1 – Macro Lot Façade
BT49 10 % Bardage métallique
BT54 7% Bardage bois
BT42 5% Serrurerie
BT26 23 % Menuiseries extérieures PVC
BT01 18 % Désamiantage
BT01 15 % Curage
BT09 10 % Carrelage – faïence
Lot n°2 – Macro Lot Second Œuvre BT10 2% Sol souple
BT18a 10 % Menuiserie intérieure bois
BT08 23 % Plâtrerie
BT46 22 % Peinture
BT40 12 % Chauffage
BT41 12 % Ventilation
Lot n°3 – Macro Lot Technique
BT38 30 % Plomberie
BT47 46 % Électricité et sûreté
Lot n°4 - VRD et aménagements
TP 01 Tous travaux
extérieurs
9.7.2 Modalité de la révision
La formule de révision mise en œuvre est la suivante :
C = 0,15 + 0,85 x (ln/lo)
C : prix nouveau
Io : valeur de l’index de référence au mois zéro, mois d’établissement des prix du marché,
In : valeur de l’index du mois d’exécution des prestations
Conformément au CCAG travaux, les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
9.8 Taux de la TVA
Les taux de TVA applicables aux trois lots sont de 5,5 %, 10 % et 20 %.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 17 sur 27
ARTICLE 10 – RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE
10.1 Retenue de Garantie
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de
signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves formulées à la réception des travaux ainsi que celles
qui le seraient pendant le délai de garantie.
La retenue de garantie appliquée sera de 3 % si le titulaire du marché est une PME.
La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire.
La retenue de garantie sera remboursée ou la garantie à première demande sera libérée au plus tard un mois
après l’expiration du délai de garantie.
10.2 Avance
Le présent marché retient l’option A (art.A.10.1 du CCAG-TVX) dans la fixation du montant de l’avance.
Une avance de 20 % est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3 à R.2191-10 du
Code de la commande publique, y compris dans les cas où elle n’est pas obligatoire.
En application de l’article R.2191-7 du Code de la commande publique, l’avance sera portée à 30 % si le titulaire
du marché est une petite ou moyenne entreprise (Entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un
chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros).
L’avance n’est pas affectée par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
Le titulaire ou son sous-traitant peut refuser le versement de l’avance.
Dans le cas contraire, cette dernière est versée dans les 30 jours suivants la date de notification de l’OS de
démarrage des prestations.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mêmes
conditions que pour le titulaire.
Si la déclaration de sous-traitance intervient après le dépôt de l’offre, le versement de l’avance au sous-traitant
interviendra dans un délai de 30 jours après la notification de la déclaration de sous-traitance.
Conformément à l’article R.2191-11 du Code de la commande publique, le remboursement de l’avance
s’effectue dans la mesure du possible en une seule fois.
Ce remboursement s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute quand le montant des
prestations exécutées atteint 50 % du montant toutes taxes comprises du marché.
Le titulaire ou son sous-traitant peuvent refuser le versement de l’avance.
ATTENTION : En cas de résiliation du marché, le titulaire a trente (30) jours à compter de la notification de la
décision de résiliation pour restituer l’avance versée.
ARTICLE 11 – DÉLAI DE GARANTIE
Le délai de garantie prévu à l’article 44.1 du CCAG-TX est applicable.
Les éventuels constats d’achèvement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court
qu’à compter de la date retenue d’achèvement des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son obligation
contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 18 sur 27
ARTICLE 12 – CLAUSE D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Conformément aux Articles L.2112-2 et L2112.4 du CCP, le titulaire de ce marché devra réaliser des actions
d’insertion par l’activité économique qui permettent l’accès ou le retour à l’emploi des personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Pour l’ensemble de l’opération, le nombre minimum d’heures d’insertion est fixé à 6 806 heures, suivant la
répartition ci-dessous
N° Lot Intitulé du lot Nombre d’heures d’insertion
1 Macro Lot Façade 3522
2 Macro lot Second Oeuvre 1133
3 Macro lot Technique 1515
4 VRD et aménagements extérieurs 626
Le nombre d’heure et la répartition sont rappelés dans l’annexe « engagement heures d’insertion sociale » de
l’acte d’engagement .
12.1 Les publics éligibles au dispositif
Le dispositif mis en place vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulières.
Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion professionnelle, les personnes en difficulté d’insertion
professionnelle dont l’éligibilité doit être établie par le facilitateur mandaté par le maître d’ouvrage
préalablement à leur mise à l’emploi parmi les catégories suivantes :
• Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de douze (12) mois d’inscription à Pôle Emploi) et ayant
travaillé moins de neuf cent dix (910) heures sur les douze (12) derniers mois ;
• Les allocataires du RSA en recherche d’emploi ;
• Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ;
• Les jeunes de moins de vingt-six (26) ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de
l’enseignement supérieur depuis au moins six (6) mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et
de recherche d’emploi, (ayant une attestation d’inscription à Pôle Emploi ou en Mission Locale) ;
• Les personnes prises en charge par les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) définies à
l’article l-5132-4 du code du travail ;
• Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers notamment les Etablissements Publics
d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
• Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L5212-13 du code du travail, orientés en
milieu ordinaire et demandeur d’emploi ;
• Les demandeurs d’emploi de plus de cinquante (50) ans, avec une inscription d’au moins six (6) mois à
Pôle Emploi et n’ayant pas travaillé en continu dans les six (6) derniers mois.
En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé
de Pôle Emploi, des Maisons de l’Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E), des
Missions Locales, des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), Cap Emploi.
L’éligibilité du public doit être vérifiée préalablement à leur mise en emploi puis validée par les facilitateurs,
identifiés à l’article 10.3 du présent CCAP.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 19 sur 27
12.2 Les modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion
Cela consiste, pour l’attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à l’exécution de
son marché, à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités proposées ci-dessous :
1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance auprès d’une Entreprise d’Insertion
(EI,candidats éligibles de fait) Entreprise adaptée (EA)
2ème modalité : le recours à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI, candidats éligibles de fait)
ou le recours à une association intermédiaire (AI, candidats éligibles de fait) ou le recours à un groupement
d’employeur pour l’insertion et la qualification (GEIQ)
3ème modalité : le recours à l’embauche directe par l’entreprise attributaire du marché en contrat à durée
indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD). Elle peut également se traduire par
l’embauche dans le cadre de contrats en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation) après
validation de l’éligibilité par le facilitateur.
Implication des sous-traitants :
La multiplication des intervenants nuisant à la qualité de l’accompagnement du dispositif, l’attributaire est
attentif à la nécessité de ne pas répartir les heures d’insertion de manière proportionnelle (par rapport au
prix des prestations) aux sous-traitants, ce qui aurait en outre pour effet de subdiviser le nombre d’heure
d’insertion et de créer une multitude de missions courtes qui perdent leur potentiel d’inclusion
socioprofessionnelle, au détriment de parcours d’insertion pertinents et cohérents.
L’attributaire veille également à une rédaction appropriée des clauses sociales dans les contrats de sous-
traitance qu’il passe.
Validation des actions d’insertion :
Sur l’ensemble de la durée du contrat, l’attributaire devra impérativement soumettre en amont, pour
validation, les actions d’insertion qu’il envisage de mettre en œuvre à la maîtrise d’œuvre. Les heures
d’insertion qui auraient été réalisées dans le cadre d’une action non validée préalablement ne seront ainsi par
prises en considération dans le décompte des engagements de l’attributaire définis ci-dessus.
12.3 Dispositif d’accompagnement des entreprises
Le maître d’ouvrage a mis en place un dispositif d’accompagnement afin de faciliter la mise en œuvre de la
clause sociale d’insertion gérée par :
Contact : Agglomération Mont de Marsan
575 Avenue du Maréchal Foch - 40 192 MONT DE MARSAN
Contact : Sefallah MAHAMAT BINDI
Tél : 05 58 46 75 02 / 06 62 70 42 52
sefallah.mahamat-bindi@montdemarsan-agglo.fr
Dans le cadre de la mise en œuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :
• D’informer et de conseiller l’entreprise au moment de la préparation de leur offre sur les modalités de
mise en œuvre de la clause sociale d’insertion ;
• D’accompagner l’entreprise attributaire à définir la nature de ses besoins en matière de recrutement
dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du profil, période
d’embauche…) ;
• De proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le concours
des organismes spécialisés ;
• De fournir, à titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de l’insertion concernés, et assurer la
mise en relation si nécessaire ;
• De suivre l’application de la clause et d’évaluer ses effets sur l’accès à l’emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maître d’ouvrage.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 20 sur 27
12.4 Modalités de contrôle de l’action d’insertion
Il sera procédé par tous moyens au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion à laquelle l’attributaire du
marché s’est engagé.
À la demande du maître d’ouvrage ou du facilitateur, l’attributaire fournit mensuellement tous les
renseignements utiles propres à permettre le contrôle régulier de l’exécution de la clause et son évaluation
(contrat de travail, attestations des heures d’insertion…). Les informations à apporter seront déterminées
conjointement avec le maître d’ouvrage et l’attributaire après notification du marché.
Si l’entreprise passe par une structure qui fait de la mise à disposition ou de la sous-traitance, les éléments
justificatifs seront fournis par ladite structure au facilitateur.
En complément de cette transmission d’informations et pendant l’exécution du marché, le maître d’ouvrage
peut, à tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec le titulaire.
À la fin de l’opération, dans les dix (10) jours qui suivent la réception des travaux ou l’admission des prestations,
l’attributaire du marché devra fournir au facilitateur tout document nécessaire à l’évaluation du dispositif :
contrats, attestations, travail réalisé.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités prévues à
l’article 15.6 du présent CCAP.
En cas de manquement de l’attributaire à tout ou partie de ses obligations au présent article, l’attributaire
pourra faire l’objet de pénalités prévues à l’article 14.6 du présent CCAP. Pour l’exécution du présent article,
sont considérées comme des « heures confiées » les heures contractualisées.
Par ailleurs, lorsque l’attributaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus
rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus. Dans ce cas, le facilitateur
étudiera avec lui les moyens à mettre en œuvre.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, le titulaire peut demander au maître
d’ouvrage la suspension ou l’annulation de la clause sociale d’insertion.
Ces difficultés économiques peuvent se traduire par le recours à de l’activité partielle, ou à l’engagement d’une
procédure de licenciement pour motif économique, ou encore à l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire. Cette annulation par le maître d’ouvrage est subordonnée à la communication d’une copie des
documents afférents à ces difficultés transmis à la DIRECCTE ou au juge administratif.
À l’issue de l’exécution du marché, lors de la réunion préalable à la réception des prestations, il peut être
procédé, de façon contradictoire, au bilan de l’exécution de l’action d’insertion.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 21 sur 27
ARTICLE 13 – CLAUSE DE REEXAMEN
Conformément à l’article R.2194-1 du CCP, le Maître d’Ouvrage pourra réexaminer le marché dans les cas
suivants :
1) En cas d’évolution importante de la législation ou de la réglementation, notamment de la législation fiscale et
du travail ;
2) En cas de disparition d’un indice de révision de prix, le calcul s’effectuera sur l’indice de remplacement en
utilisant le coefficient de raccordement nécessaire, à défaut d’indice de remplacement unique, les parties
utiliseront l’indice le plus proche sur proposition du titulaire du marché et après accord du pouvoir
adjudicateur ou de son représentant.
Le changement d’indice sera acté par un certificat administratif. Il produira son effet à la date d’introduction
de la nouvelle série, et pourra avoir un effet rétroactif pour le calcul de la révision de prix.
3) En cas de remplacement du titulaire/mandataire ou de l’un des co-traitants en cours d’exécution pour les
raisons suivantes :
o Cessation d’activité ;
o Cession de contrat ;
o Décès ;
o Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou
risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles ;
o Défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.
Le Maître d’Ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques, économiques et financières, sur la base
des mêmes pièces à fournir que celles par le titulaire.
A l’issue de cet examen, le Maître d’Ouvrage acceptera ou non la mise en œuvre de substitution. Cette dernière
ne pourra emporter d’autres modifications substantielles de l’accord-cadre.
Dans le cadre d’un groupement, la substitution peut se faire soit par un autre membre du groupement soit par
une entreprise tierce. Dans ce dernier cas, il s’agira d’un sous-traitant.
En cas de désaccord d’un des membres du groupement ou du Maître d’Ouvrage sur la substitution :
o Groupement solidaire : la défaillance d’un co-traitant emporte automatiquement la mise en œuvre de
la solidarité des autres membres du groupement ;
o Groupement conjoint : la part non exécutée du co-traitant défaillant sera résiliée, les autres membres
poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées.
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire
parmi les membres du groupement.
À défaut, le co-traitant énuméré en deuxième position devient le nouveau mandataire.
4) En cas de changement de RIB ou de domiciliation du titulaire/mandataire et/ou co-traitant (sans modification
de SIRET), un certificat administratif suffira à acter cette modification.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 22 sur 27
ARTICLE 14 – PÉNALITÉS
Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s’ils ne sont pas respectés,
donnent lieu à l’application de pénalités par le maître d’ouvrage.
Les pénalités n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Le titulaire dispose d’un délai maximal de 15 jours après réception du courrier de constatation par le maître
d’ouvrage pour formuler ses observations. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des
comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications
données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire,
sans que cette opération engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres membres du
groupement.
Les stipulations des deux alinéas précédents s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 19.3
CCAG Travaux.
En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision
de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à
l’article 50.1 CCAG Travaux.
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-TX le titulaire n’est pas exonéré des pénalités inférieures à 1 000 €.
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG-TX les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG-TX, le montant des pénalités de retard est fixé par les articles du
présent CCAP.
14.1 Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux
14.1.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique
Une pénalité de 500 € par jour de retard dans les délais de travaux, est applicable au titulaire du marché.
14.1.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs
Une pénalité de 300 € par jour de retard dans les délais de travaux, est applicable au titulaire du marché.
14.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant
et après l’exécution
14.2.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique
En cas de retard dans la remise des documents à fournir avant, pendant et après l’exécution par le titulaire, une
pénalité égale à 500 € par jour de retard et par document sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article
19.3 du CCAG-TX sur les sommes dues au titulaire.
14.2.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs
En cas de retard dans la remise des documents à fournir avant, pendant et après l’exécution par le titulaire, une
pénalité égale à 300 € par jour de retard et par document sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article
19.3 du CCAG-TX sur les sommes dues au titulaire.
14.3 Pénalités pour absences aux réunions de chantier
14.3.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique
Le titulaire du présent marché est tenu d’assister aux réunions de chantier organisées par le maître d’œuvre ou
d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire, et de donner sur-le-champ, les ordres nécessaires
aux agents de l’entreprise de chantier.
L’absence d’un titulaire, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées à quelque titre que
ce soit, entraîne la responsabilité du titulaire défaillant.
Pour toute absence injustifiée à un rendez-vous de chantier ou présence d’une personne insuffisamment
qualifiée, le Maître d’ouvrage se réserve la faculté d’imputer une pénalité de 200 €.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 23 sur 27
14.3.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs
Le titulaire du présent marché est tenu d’assister aux réunions de chantier organisées par le maître d’œuvre ou
d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire, et de donner sur-le-champ, les ordres nécessaires
aux agents de l’entreprise de chantier.
L’absence d’un titulaire, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées à quelque titre que
ce soit, entraîne la responsabilité du titulaire défaillant.
Pour toute absence injustifiée à un rendez-vous de chantier ou présence d’une personne insuffisamment
qualifiée, le Maître d’ouvrage se réserve la faculté d’imputer une pénalité de 150 €.
14.4 Pénalités pour intervention non agréée d’un sous-traitant
14.4.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique
Dans le cas où une intervention sur chantier d’un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant) n’a pas
reçu l’agrément du maître d’ouvrage, une pénalité forfaitaire de 1500 € par constat sera appliquée.
Par ailleurs une pénalité de 50 € par jour ouvré à compter du lendemain de constat de carence jusqu’au jour de
réception du dossier complet de demande d’agrément sera également appliquée
En cas de manquements répétés, le marché pourra être résilié pour faute du titulaire, conformément à l’article
50.3.1 du CCAG Travaux.
14.4.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs
Dans le cas où une intervention sur chantier d’un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant) n’a pas
reçu l’agrément du maître d’ouvrage, une pénalité forfaitaire de 1000 € par constat sera appliquée.
Par ailleurs une pénalité de 50 € par jour ouvré à compter du lendemain de constat de carence jusqu’au jour de
réception du dossier complet de demande d’agrément sera également appliquée
En cas de manquements répétés, le marché pourra être résilié pour faute du titulaire, conformément à l’article
50.3.1 du CCAG Travaux.
14.5 Pénalités pour non respect des consignes CT / SPS
14.5.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique
Une pénalité de 1500 € par constat de non respect sera appliquée.
14.5.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs
Une pénalité de 1000 € par constat de non respect sera appliquée.
14.6 Pénalités pour non production du schéma d’organisation et de gestion des
déchets
14.6.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique
Une pénalité de 1500 € par constat de non production sera appliquée.
14.6.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs
Une pénalité de 1000 € par constat de non production sera appliquée.
14.7 Pénalités pour retard dans la levée des réserves
14.7.1. Lots n°1 – Macro Lot Façade, n°2 – Macro Lot Second Œuvre et n°3 – Macro Lot Technique
Une pénalité de 300 € par jour de retard dans la levée des réserves est applicable au titulaire du marché.
14.7.2. Lot n°4 - VRD et aménagements extérieurs
Une pénalité de 150 € par jour de retard dans la levée des réserves est applicable au titulaire du marché.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 24 sur 27
ARTICLE 15 – RÉSILIATION
En cas de résiliation, les dispositions du chapitre 7 du CCAG-TX sont seules applicables auxquelles s’ajoutent les
dispositions suivantes :
15.1 Résiliation pour faute du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l’article 50.3 du CCAG-TX avec les précisions
suivantes :
Le titulaire n’a droit à aucune indemnisation ;
la résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues à l’article 5 du présent
document, peut s’opérer sans mise en demeure préalable ;
en cas de non-respect, par le titulaire ou l’un des ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement
d’entreprise, des obligations relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles L.2195-1 à L.2195-6
du Code de la commande publique, et après mise en demeure restée sans effet, le marché peut être
résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations à ses frais et risques ;
la mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation à l’article 52.1 du CCAG-TX, le titulaire dispose d’un délai de 8 jours ouvrés à compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs
exigés ;
En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2343-1 à R.2343-10 du Code de la
commande publique, fournis pas le titulaire, lors de la consultation ou de l’exécution du marché, le
marché ou la part de marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure à leur frais et risques ;
En cas de non respect par le titulaire ou le sous-traitant des obligations relatives à la confidentialité, à la
protection des données à caractère personnel et à la sécurité conformément à l’article 5 du CCAG TX.
15.2 Résiliation pour motifs d’intérêt général
Il est fait application de l’article 50.4 du CCAG-TX.
15.3 Défaillance du mandataire
Dans le cas d’un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire, il est fait application de l’article 52.7 du
CCAG-TX.
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 25 sur 27
ARTICLE 16 – CLAUSE INCITATIVE POUR LA PROMOTION DES ACHATS
RESPONSABLES DANS LES MARCHÉS ET LA VIE DES AFFAIRES.
« Certification achats responsables »
Dans le cadre de l’amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le ministère de
l’Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé à
la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables » – lignes directrices délivré par la médiation des entreprises et
le Conseil National des Achats (CNA).
Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans
ses marchés publiés, le représentant du maître d’ouvrage invite l’ensemble des titulaires desdits marchés à se
conformer à la norme ISO 20400/2017, aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsable » (RFAR)
et au label RFAR et/ou toute norme ou tout label équivalent accessibles et téléchargeables sur le lien suivant :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables)
Le titulaire s’engage à informer le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer de toute démarche entreprise en la
matière, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépôt d’un dossier de candidature au label
susmentionné et de l’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.
La Médiation des entreprises – en association avec le Conseil National des Achats (CNA) – vous accompagnera
dans cette démarche. Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
ARTICLE 17 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L’AMIABLE
17.1 Médiateur – relations fournisseurs achats responsables (RFAR)
Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent à examiner ensemble,
dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif à son existence, son
interprétation ou à son exécution.
En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction
compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministère de
l’Intérieur à l’adresse suivante : mediateurfournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis
de réception à M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministère de l’Intérieur, Place Beauvau,
75800 Paris Cedex 08.
Dans l’hypothèse où, à l’issue d’un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable
pour les deux parties, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la
juridiction compétente du litige en cause.
Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent rester
confidentiels.
17.2 Le CCIRA
En cas de difficultés survenant lors de l’exécution du marché publié, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable
(CCIRA) de Bordeaux
DREETS Nouvelle Aquitaine
Pôle C
Cité Administrative
2, rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex
Contact : Stéphanie MARCON- Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
Tél. : 05 54 68 99 56 / 07 61 17 74 12
Courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr (merci de préciser CCIRA de Bordeaux en objet)
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 26 sur 27
ARTICLE 18 – DÉROGATIONS AU CCAG
Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-après :
Article du Article du CCAG auquel il Commentaire – Objet de la dérogation
présent CCAP est fait dérogation
4 4.1 Liste des pièces constitutives du marché par ordre de priorité
5 8 Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
l’attribution du marché, qu’il est titulaire des contrats
d’assurances demandés (et non à la notification du marché
comme indiqué dans le CCAG Travaux)
14 19.2.1 Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités inférieures à 1 000€.
19.2.2 Les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
19.2.3 Le montant des pénalités de retard est fixé par les articles du
présent CCAP.
15.1 52.1 Le titulaire dispose d’un délai de 8 jours ouvrés à compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés (et non pas
15 jours comme indiqué dans le CCAG Travaux)
CCAP SGAMI33-2026-25--TX Page 27 sur 27
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.