CCAP
CCAP_25-023.pdf · 8 271 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la sécurisation des installations soumises à surpression pyrotechnique sur le site de Bourges (18) – DGA TT », dossier de consultation officiel.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 1 / 28
NORD-OUEST
MARCHÉ PUBLIC DE ÉE
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
s
ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Ouest
OBJET DU MARCHÉ
BOURGES (18) DGA TT Sécurisation des Installations soumises à Surpression
Pyrotechnique -
PROJET N° 25-023
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 2 / 28
SOMMAIRE
1. OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................... 4
1.1 OBJET DU MARCHE ......................................................................................................................................................... 4
1.1.1 Description du marché .................................................................................................................................... 4
1.1.2 Durée du marché .............................................................................................................................................. 4
1.1.3 Description des travaux .................................................................................................................................. 4
1.1.3.1 ...................................................................................................................................................... 4
1.1.3.2 Mode de dévolution des marchés de travaux et nature des travaux ................................................................ 4
1.2 DECOMPOSITION DU MARCHE ....................................................................................................................................... 4
1.3 DESCRIPTION DES MISSIONS ET ELEMENTS DE MISSION ................................................................................................ 4
1.3.1 Eléments de la mission de base..................................................................................................................... 5
1.3.2 Eléments de mission complémentaire ........................................................................................................ 5
1.4 INTERVENANTS .............................................................................................................................................................. 5
1.4.1 Titulaire du marché .......................................................................................................................................... 5
1.4.2 .......................................................................................................... 5
1.4.3 ............................................................................................................................................ 6
1.4.4 ................................................................................................................. 6
1.4.4.1 Programmiste............................................................................................................................Erreur ! Signet non défini.
1.4.4.2 Coordonnateur SPS ........................................................................................................................................................ 6
1.4.4.3 Mission de diagnostic amiante et plomb ..........................................................................Erreur ! Signet non défini.
1.5 TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE MESURES DE SECURITE ..................................................................................... 6
1.5.1 Restrictions diverses ......................................................................................................................................... 6
1.5.2 Transmission des documents marqués « diffusion restreinte » ........................................................... 6
1.5.3 Contrôle nominatif et Enquête administrative nominative (Contrôle PRimaire (CPR) des
personnes physiques) ...................................................................................................................................................... 7
1.5.4 Contrôle des accès et horaires de travail sur le chantier ...................................................................... 7
1.5.5 Identification des salariés employés sur le chantier - ............................................. 7
1.6 CLAUSES SOCIALES ........................................................................................................................................................ 7
1.7 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES.................................................................................................................................... 8
1.8 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE ...................................................................................... 8
1.8.1 Sous-traitants de rang 1 ................................................................................................................................... 8
1.8.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant ............................................................................................................. 9
1.9 DISPOSITIF DE VIGILANCE AVEC APROVALL 360 .......................................................................................................... 9
1.9.1 Présentation du dispositif Aprovall 360 ..................................................................................................... 9
1.9.2 Documents à produire..................................................................................................................................... 9
1.10 LANGUE ........................................................................................................................................................................ 10
2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................................................................................... 10
2.1 PIECES PARTICULIERES .................................................................................................................................................. 10
2.2 PIECES GENERALES ....................................................................................................................................................... 10
2.3 PIECES A DELIVRER AU TITULAIRE CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES...................................................... 11
3. FORFAIT DE REMUNERATION ............................................................................................................................. 11
3.1 FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION .................................................................................................................... 11
3.2 FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION ........................................................................................................................ 11
4. MODALITES DE REGLEMENT FINANCIER ......................................................................................................... 12
4.1 MODALITES DE REGLEMENT ......................................................................................................................................... 12
4.1.1 Contenu de la demande de paiement ...................................................................................................... 12
4.1.2 Transmission de la demande de paiement .............................................................................................. 12
4.1.3 Acceptation de la demande de pai ................................................. 13
4.2 ECHEANCIER DES DEMANDES DE PAIEMENT ................................................................................................................ 13
4.2.1 Missions de base .............................................................................................................................................. 13
4.2.2 Missions complémentaires ........................................................................................................................... 14
4.3 VARIATIONS DE PRIX .................................................................................................................................................... 14
4.3.1 prix ..................................................................................................................... 14
4.3.2 .................................................................................. 14
4.3.3 Calcul de la variation de prix ....................................................................................................................... 14
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 3 / 28
5. AVANCE .................................................................................................................................................................... 15
6. N DES ELEMENTS DE MISSION ............................................................................. 15
6.1 DE AVP A ACT ........................................................................................................................................................... 15
6.1.1 Délais et pénalités de retard ........................................................................................................................ 15
6.1.2 ................................................................................................................. 16
6.2 DE VISA A AOR .......................................................................................................................................................... 16
6.2.1 Délais et pénalités de retard ........................................................................................................................ 16
6.2.2 Pénalités pour non prise en compte des clauses environnementales ............................................. 18
6.2.3 ................................................................................ 18
6.2.4 réunion de chantier ....................................................................... 19
6.2.5 Vérification des comptes des titulaires des marchés de travaux ..................................................... 20
6.2.5.1 Etablissement des états acomptes mensuels ........................................................................................................ 20
6.2.5.2 Etablissement du décompte général ....................................................................................................................... 20
6.2.5.3 Notification des révisions de prix définitives ........................................................................................................ 20
6.2.5.4 Contrôle du projet de décompte général .............................................................................................................. 20
6.2.6 Assistance aux opérations de réception .................................................................................................. 21
6.2.6.1 Opérations préalables à la réception ....................................................................................................................... 21
6.2.6.2 Dossier des ouvrages exécutés .................................................................................................................................. 21
6.2.7 Instruction des mémoires de réclamation ............................................................................................... 21
7. ENGAGEMENT DU MAITRE .................................................... 21
7.1 AVANT LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX (CPT) ........................... 21
7.2 A LA NOTIFICATION DES MARCHES DE TRAVAUX COUT DE REALISATION DES TRAVAUX (CRT) ............................ 22
7.3 A L ACHEVEMENT DES TRAVAUX - COUT CONSTATE APRES L ACHEVEMENT DES TRAVAUX (CC) ............................ 22
8. MODIFICATIONS APPORT TION DU MARCHE DE MA ....... 23
8.1 NATURE DES MODIFICATIONS ..................................................................................................................................... 23
8.2 RAPPORT DU MAITRE D .................................................................................................................................... 23
8.3 CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS EN PHASE CONCEPTION ................................................................................ 24
8.3.1 Modifications de 1ère catégorie ................................................................................................................. 24
8.3.2 Modifications de 2e et 3e catégorie .......................................................................................................... 24
8.4 CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS EN PHASE EXECUTION DES TRAVAUX ............................................................ 24
8.4.1 Modifications de 1ère catégorie ................................................................................................................. 24
8.4.2 Modifications de 2e et 3e catégorie .......................................................................................................... 24
8.5 DECISION DU MAITRE DE L OUVRAGE ET AVENANT DU MARCHE MOP ...................................................................... 24
9. PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ...................................................... 25
9.1 APPLICATION DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION .......................................................................................... 25
9.2 COLLABORATION DANS LA PHASE DES ETUDES........................................................................................................... 25
9.3 MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ............................................................................................... 25
10. PROPRIETE INTELLECTUELLE ........................................................................................................................... 26
10.1 REGIMES DES CONNAISSANCES ANTERIEURES............................................................................................................. 26
10.2 REGIMES DES DROITS DE PROPRIETES INTELLECTUELLES.......................................................................................... 26
11. ASSURANCE ......................................................................................................................................................... 26
12. DE RESILIATION DES PRESTATIONS OU DU MARCHE .............................. 27
12.1 ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION ................................................................................................................ 27
12.2 ACHEVEMENT DE LA MISSION .................................................................................................................................. 27
12.3 RESILIATION DU MARCHE ......................................................................................................................................... 27
12.3.1 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage ................................................................................................ 27
12.3.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers ........................................................ 27
13. RAPPEL DES DEROGATIONS AU CCAG/MOE ET CCAG/TVX ................................................................... 28
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 4 / 28
PREAMBULE LEXIQUE
Dans le présent document,
SID Nord-Ouest : Nord-Ouest
BCO : Bureau
USID :
1. OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché
1.1.1 Description du marché
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent
la sécurisation des installations soumises à
surpression pyrotechnique sur 28 bâtiments du site DGA Techniques Terrestres à Bourges.
La mission comprend des éléments de mission, dont le contenu est détaillé dans le cahier des clauses
techniques particulières (CCTP).
1.1.2 Durée du marché
u délai de garantie de parfait
achèvement des marchés de travaux, éventuellement prolongée.
1.1.3 Description des travaux
1.1.3.1
L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie de rénovation légère .
1.1.3.2 Mode de dévolution des marchés de travaux et nature des travaux
La décomposition des marchés de travaux est détaillée en annexe 1 du CCTP.
La durée des travaux est estimée à 46 mois :
Tranche Ferme : 4 mois de PP + 14 mois de TVX
Tranche Optionnelle 1 : 4 mois de PP + 14 mois de TVX
Tranche Optionnelle 2 : 4 mois de PP + 14 mois de TVX
Le mode de dévolution des travaux sera arrêté définitivement par le maître de l'ouvrage après avis du
études d'avant-projet (AVP).
1.2 Décomposition du marché
Sans objet
1.3 Description des missions et éléments de mission
Les éléments constitutifs des missions sont les suivants :
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 5 / 28
1.3.1 Eléments de la mission
AVP études d'avant-projet
PRO études de projet
ACT assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux
examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le ou les
VISA
DET direction de l'exécution du ou des contrats de travaux
assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
AOR
pendant la période de garantie de parfait achèvement
1.3.2 Eléments de mission complémentaire
OPC ordonnancement, pilotage et coordination
1.4 Intervenants
1.4.1 Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom " le maître
" sont précisées dans l'acte d'engagement (AE).
1.4.2
ire est engagé par la qualité des moyens humains
administrative et du savoir-
référent maîtrise d uvre ».
-ci, pour assurer la
continuité de la mission.
titulair
accompagnés de ses références et tout renseignement le concernant de nature à établir un niveau de
.
en lieu et place du titulaire, son information.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 6 / 28
1.4.3
La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par l'Etat - Ministère des Armées et des anciens
combattants Nord-Ouest.
Au sein de la maîtrise d'ouvrage, la fonction de conducteur d'opérations est assurée par le Bureau
du SID Nord-Ouest.
:
IMI Baptiste LEGIER
Tél : 02.45.41.45.77
Mail : baptiste.legier@intradef.gouv.fr
s est
1.4.4 Au
s au
-projet.
1.4.4.1 Coordonnateur SPS
L'opération est soumise aux dispositions de -2 du code du travail. La mission de
coordination en matière de sécurité et de la protection de la santé sera confiée à un prestataire extérieur
La présente opération relève de la 2ème catégorie au sens du code du travail.
Les noms et références du coord à la fin des
études d'avant-projet (AVP).
du coordonnateur SPS.
Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatifs à la coordination en matière de
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maître d'ouvrage, notamment pour ce
qui concerne les études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition
des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents nécessaires à la
confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de l'ouvrage.
1.5 Travaux intéressant la défense Mesures de sécurité
Le titulaire du marché se conforme aux stipulations de .
1.5.1 Restrictions diverses
toute autre cause.
1.5.2 Transmission des documents marqués « diffusion restreinte »
diffusion restreinte » sont transmis selon
les modalités suivantes :
1ère étape : le titulaire remplit, signe et envoie au chargé d affaire l engagement de non divulgation des
informations et supports "Diffusion Restreinte" dont le modèle est disponible sur demande.
2ème étape : le chargé d affaire réceptionne l engagement de non divulgation des informations et
supports "Diffusion Restreinte" et transmet au titulaire les documents « diffusion restreinte » :
- Soit par une remise en main propre
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 7 / 28
- Soit par courrier, en recommandé avec accusé de réception : la transmission s effectue sous
double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention diffusion restreinte et les références
du document, l'enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires à la
transmission
- Soit par moyen électronique : les informations doivent être chiffrées à l aide d un dispositif ayant
fait l objet d une qualification au niveau standard, d une caution de l'autorité nationale de
ministère des armées.
1.5.3 Contrôle nominatif et Enquête administrative nominative (Contrôle PRimaire
(CPR) des personnes physiques)
Le dossier relatif au CPR et transmis au comprend :
- le formulaire de Contrôle PRimaire (CPR) « SOPHIA » disponible sous ixarm.com
(https://www.ixarm.com/sites/default/files/documents/formulaire%20CPR.pdf) en 2 exemplaires :
o en pdf natif (règle de nommage : CPR_NOM_Prénom_date de naissance au format
JJMMAAAA)
o en pdf scanné, après signature (règle de nommage : SCAN_NOM_Prénom_date de
naissance au format JJMMAAAA)
- lide (règle de nommage : PI_NOM_Prénom_date de naissance au format
JJMMAAAA).
2 mois. Le titulaire tient compte de ce délai dès la notification du marché et pour toute mise à jour de la
liste nominative du personnel qui réalise les prestations.
A la réception du contrôle primaire,
1.5.4 Contrôle des accès et horaires de travail sur le chantier
Tous les personnels s -passer remis par . Des contrôles
inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel s
du travail. Les laissez-passer sont à restituer dès la fin des prestations.
Horaires de travail pour les intervenants extérieurs : de 8h à 18h du lundi au vendredi.
1.5.5 Identification des salariés employés sur le chantier -
Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) porte de manière
apparente un badge avec les éléments suivants :
- photo
- nom de la personne
- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.
1.6 Clauses sociales
Sans objet
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 8 / 28
1.7 Clauses environnementales
spécifications techniques environnementales pour chaque marché de travaux (par lot). Le titulaire doit
également prévoir une pénalité dans les marchés de travaux pour non-respect de ces clauses
environnementales.
1.8 Désignation des sous-traitants en cours de marché
Il est fait application de l'article 3.6 du CCAG/MOE et, le cas échéant
déontologie des architectes.
Pa MOE
du sous-traitant au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.
Toute demande de sous-traitance est à envoyer par mail :
- on ;
ET
- -direction achats comptabilité du SID Nord-Ouest : sid-nord-ouest-
soutien.ach.fct@intradef.gouv.fr
Pour que celle-ci soit traitée, il est impératif de recevoir la totalité des documents demandés au
paragraphe J du DC4 et repris ci-dessous.
Toute demande incomplète sera systématiquement rejetée par mail et considérée comme non
réceptionnée.
1.8.1 Sous-traitants de rang 1
Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir :
- la déclaration de sous-traitance DC4
remplie et signée par le titulaire et par le sous-traitant.
Tout acte modificatif à la hausse comme à la baisse -traitance respecte la même
procédure.
Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux
- la transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir
internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
-
-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,
- un RIB ou RIP si le sous-traitant a droit au paiement direct,
- une caution bancaire si le sous- ,
- du sous-traitant
en rapport avec le lot ou la section technique concernée :
- qualification(s) professionnelle(s) ou équivalent,
- ou liste des prestations
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 9 / 28
1.8.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant
Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement
précédant devra fournir:
- la déclaration de sous-traitance DC4. Ce formulaire est rempli et signé par le titulaire, et signé par
le sous-traitant.
Tout acte modificatif à la hausse comme à la baisse d -traitance respecte la même
procédure.
Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux
de TVA en cas ,
- la transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir
internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
-
-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,
- une caution bancaire,
- du sous-traitant
en rapport avec le lot ou la section technique concernée :
- qualification(s) professionnelle(s) ou équivalent,
- ou liste des prestations en cour
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.
1.9 Dispositif de vigilance avec Aprovall 360
1.9.1 Présentation du dispositif Aprovall 360
a plateforme gratuite et sécurisée Aprovall 360 qui permet aux
opérateurs économiques de déposer toutes les informations et documents obligatoires à partager
uniquement avec les donneurs d'ordres.
i est connectée aux administrations.
Aprovall 360 agrège des données directement auprès de tiers producteurs de confiance comme le RNCS,
les URSSAF, la DGFIP,...
Aussi le titulaire complète les informations et documents manquants dans son dossier.
1.9.2 Documents à produire
-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code
du travail, soit :
- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 mois ;
-
articles précités du code du travail ;
- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la pièce
-2 ou D.8254-
mentionnée aux articles L.5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa
de travail.
Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
Aprovall 360
https://portal.aprovall.com/fr/
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 10 / 28
Le titulaire assume le rôle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matière de réglementation du
droit du travail.
-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme Aprovall
360 les documents mentionnés ci-dessus.
-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur
peut résilier le marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions
30 du CCAG/MOE.
1.10 Langue
pouvoir adjudicateur doivent être rédigés en langue française.
Dans le cas où le titulaire ne peut délivrer un document en langue française, il doit fournir, à sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en français.
De plus, l'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le pouvoir
re durant la phase d'exécution du marché s'effectue
en français.
2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
MOE, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :
2.1 Pièces particulières
- La lettre de notification et l'acte d'engagement (AE), avec
o annexe 1 : tableau de répartition des prestations et honoraires par élément de mission
et, le cas échéant, par cocontractant.
o le cas échéant, annexe 2 : annexe de mise au point, établie avant la notification du
marché
o le cas échéant, annexe 3 : déclarations de sous-
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
o Annexe 1 : Description détaillé des travaux
o Annexe 2 : Diagnostics amiante et plomb avant travaux
o Annexe 3 :
des opérations du SID
- Les actes spéciaux de sous-traitance.
- Le mémoire technique (hors éléments financiers).
2.2 Pièces générales
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise
(CCAG/MOE) 30 mars 2021.
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG/travaux 30 mars 2021, pour les modalités de suivi du/des
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 11 / 28
2.3 Pièces à délivrer au titulaire cession ou nantissement des créances
Conformément MOE, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de
marché et les pièces contractuelles postérieures à sa conclusion lui sera alors délivrée en unique
exemplaire et gratuitement.
3. FORFAIT DE REMUNERATION
La rémunération est forfaitaire. Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au
titre de la même mission.
es que la maîtrise
des dispositions suivantes :
- des montants, seules les 2 premières décimales seront conservées.
- La deuxième décimale est arrondie en fonction de la valeur de la troisième décimale dans les
conditions suivantes : si la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale sera conservée.
3.1 Forfait provisoire de rémunération
Le forfait
Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés à la
on des concepteurs et des documents
mentionnés aux articles 2 du présent CCAP.
Il tient notamment compte des éléments suivants :
- Éléments
- Nature et spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles
- Délais
- Mode de dévolution des marchés de travaux
- Durée age
- Découpage
- Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux
- Assurances.
3.2 Forfait définitif de rémunération
Le forfait définitif de rémunération est arrêté dès que le coût prévisionnel de réalisation des travaux est
établi, c'est-à-dire après des études d'avant-projet (AVP).
de études d'avant-projet (AVP).
suivante :
F = CPT x T
Dans laquelle
- F est le forfait de rémunération définitif
- CPT est le coût prévisionnel des travaux défini à études d'avant-projet (AVP)
- T est le taux définitif de rémunération
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 12 / 28
T est égal au taux provisoire de rémunération T 0 α selon la valeur de CPT par
rapport au coût prévisionnel provisoire des travaux C0 :
Plage de coût
prévisionnel Position de CPT Valeur de T α Valeur de F
CPT
Augmentation
supérieure à
5%
Augmentation
C0+3 0 + 5% T = T0 x (1 α) 0,1 F = CPT x T
de 3 à 5%
Augmentation Le forfait de rémunération provisoire devient définitif.
C0 0 + 3%
de 0 à 3% T est recalculé : T = (F / CPT)*100
Le forfait de rémunération provisoire devient définitif.
Diminution 0
T = T0
4. MODALITES DE REGLEMENT FINANCIER
4.1 Modalités de règlement
les pièces nécessaires à la justification du paiement.
4.1.1 Contenu de la demande de paiement
La demande de paiement précise :
- la date de la demande de paiement
- la
- le code du Service Exécutant (code SE) suivant : D10711K035
- le n° SIRET du Service Exécutant : 110 002 011 00044
- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché
o hors TVA
o et TTC, en les distinguant, le cas échéant, le taux applicable
- le cas échéant, le montant des réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 21.3
du CCAG/MOE
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant (HT et TTC) des
prestations effectuées par l'opérateur économique
- en cas de sous-traitance, pour chaque sous-traitant, la nature et le montant (HT et TTC) des
prestations exécutées par le sous-traitant et le cas échéant le montant (HT et TTC) des variations
de prix
- pour chaque fournisseur (titulaire, co-traitant, sous-traitant) :
raison sociale, le SIRET ou SIREN est indiqué
- le cas échéant, les montants des variations de prix (accompagnées de ,
indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établis conformément aux
stipulations du marché.
4.1.2 Transmission de la demande de paiement
Le titulaire adresse ses demandes de paiement de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail
sécurisé Chorus Pro :
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 13 / 28
https://chorus-pro.gouv.fr/
demandes de paiement demandes
de paiement
u portail et de transmission des demandes de
paiement sont disponibles directement sur le site
.
4.1.3 Acceptation de la demande de paiem
Par dérogation 6 du CCAG/MOE, l établit le constat de service fait partiel
(constat de service fait total à la clôture financière du marché), en précisant les montants
correspondants :
- aux prestations réalisées
- aux primes, indemnités, pénalités ou réfactions, le cas échéant.
11.6 du CCAG/MOE, à la réception de la demande de paiement, si le montant
correspondant aux prestations réalisées établi dans le constat de service fait est inférieur au montant
figurant dans la demande de paiement, alors la demande de paiement est rejetée.
11.6 du CCAG/MOE, à la réception de la demande de paiement, si le montant à
payer diffère du montant de la demande de paiement du fait de primes, indemnités,
pénalités ou réfactions, alors la demande de paiement est acceptée, mais , par
ordre de service, au titulaire les montants des primes, indemnités, pénalités ou réfactions déduits ou
ajoutées des montants correspondants aux prestations réalisées.
4.2 Echéancier des demandes de paiement
4.2.1 Missions de
tous les mois et au maximum tous les 3 mois.
ELEMENTS DE
MISSION
ABREVIATIONS
60% à la remise du dossier
AVP
60% à la remise du dossier
PRO
ACT
20% à la notification du(es) marché(s) de travaux
VISA des visas précisés
dans ce même document
15% à la production du même document totalement complété par les dates
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 14 / 28
s
DET
30% au prorata des réceptions effectuées avec réserves
levée des réserves
AOR
30% à la remise du dossier des ouvrages exécutés
10% à la fin de la garantie de parfait achèvement
4.2.2 Missions complémentaires
ELEMENTS DE
MISSION
ABREVIATIONS
OPC
15% à la fin de la garantie de parfait achèvement
4.3 Variations de prix
4.3.1
10.1 du CCAG/MOE, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques en vigueur au mois « mois zéro », qui correspond au mois précédent la date
limite de remise de offre, communiqué dans la lettre de notification du marché.
4.3.2 Révision
La révision
formule
C n = I n / I0
- dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I respectivement au mois zéro
-
n de leur structure pour la révision des prix des prestations faisant
l'objet du marché, est l'index ingénierie (publié sur le site suivant : http://www.insee.fr).
retard.
4.3.3 Calcul de la variation de prix
Le titulaire doit présenter un état liquidatif de la variation de prix mentionnant les éléments suivants :
- le mois d'exécution de la prestation faisant l'objet de la variation du prix
- le montant hors taxes des différentes sommes faisant l'objet de la variation de prix
- le(s) coefficient(s) de variation accompagné(s) des calculs ayant permis sa (leur) détermination
- le taux et le montant de TVA sur actualisations et/ou révisions
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 15 / 28
- le montant TTC de la (des) revalorisation(s).
En
le droit de calculer lui-même ou non les variations de prix.
5. AVANCE
Les autres dispositions de
6. N DES ELEMENTS DE MISSION
16.2.1 du CCAG/MOE
16.2.2 du CCAG/MOE, le présent article 6 fixe les délais, les points de départ des
délais et le montant des pénalités en cas de retard des éléments de mission du présent marché.
Par dérogati 6.2.4 du CCAG/MOE, les pénalités pour retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable.
Les pénalités ne sont pas libératoires.
6.1 De AVP à ACT
6.1.1 Délais et pénalités de retard
En cas de retard dans la présentation de ces documents d'études (missions de base et, le cas échéant,
complémentaires)
comme suit :
Elément(s) Point de départ du
Détail Délai1 Pénalités2
de mission délai
AVP études d'avant- 2 mois
projet du MOA pour le calendaire de
déclenchement de retard5
ou à défaut, sa date
de notification
PRO études de projet 1 mois
du MOA ou à défaut, calendaire de
sa date de retard5
notification pour le
déclenchement de
ACT ACT / rédaction 3 semaines Date
du DCE du MOA ou à défaut, calendaire de
sa date de retard
notification pour le
déclenchement de
ACT ACT / rapport 2 semaines date de remise des
plis contenant les calendaire de
1
Préciser les délais en jour(s) calendaires ou en semaine(s) – Ne pas mettre en jours francs ou en mois, dont les calculs sont sujets à débat.
2
Attention : les pénalités ne sont jamais assujetties à la TVA.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 16 / 28
candidatures et candidatures et les retard
des offres offres
ACT ACT / mise au 1 semaine
point des du MOA ou à défaut, calendaire de
marchés de sa date de retard
travaux notification
Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date
réelle de remise du document d'étude ci avant.
6.1.2 D des études
Par dérogation à l'article 20.2 du CCAG/MOE, la décision par le maître de l'ouvrage d ,
d'ajournement, de réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant
l'expiration des délais ci-dessous :
AVP études d'avant-projet 2 mois
PRO études de projet 2 mois
ACT ACT / rédaction du DCE 2 mois
ACT candidatures et des
ACT 2 mois
offres
Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du document
d'étude définitif à vérifier.
Si le maître d'ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées
comme admises, avec effet à compter de l'expiration du délai. La décision du maître d'ouvrage
admission tacite de l'élément de mission précédent.
commencer l'élément de mission suivant.
En cas de rejet ou d'ajournement, le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis, après
présentation par le -
dessus.
communiquer, au fur et à mesure de leur élaboration et sur simple demande de sa part, les versions
6.2 De VISA à AOR
6.2.1 Délais et pénalités de retard
La durée des missions VISA et DET ont une durée estimative de 46 mois correspondant à la durée des
travaux et à la période de préparation du chantier.
La durée de la mission AOR correspond à la durée des OPR et de la GPA (12 mois, et prolongation
éventuelle).
En cas de retard dans la réalisation de ses missions (missions et, le cas échéant,
complémentai à réunions, l
comme suit :
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 17 / 28
Elément(s)
Point de départ du
de mission Détail Délai3 Pénalités4
délai
VISA examen de la 15 jours Réception des 15
conformité au documents transmis calendaire de
projet des études par le/les retard et par
d'exécution et de entrepreneurs(s), y document5
synthèse faites compris ceux issus de
par le ou les la synthèse
entrepreneurs
ainsi que leur visa
par le MOE
DET DET / 1 jour ouvré Réception du projet
communication de décompte calendaire de
au maître transmis par le/les retard et par
d ouvrage du entrepreneurs(s) défaut de
projet de communicatio
décompte n du projet de
mensuel établi décompte
par le ou les
entrepreneurs
DET DET / 7 jours calendaires Réception du projet
approbation ou de décompte calendaire de
rectification du transmis par le/les retard et par
décompte entrepreneurs(s) état
mensuel 5
DET DET / diffusion 2 jours ouvrés Date de la réunion
par OS des CR de calendaire de
réunion de retard
maîtrise d uvre
DET DET / émission 7 jours calendaires Réception de la
des ordres de ou 2 jours ouvrés en décision de la calendaire de
service faisant retard
suite à une signalée
décision du RPA
AOR AOR / PV OPR 20 jours calendaires 150
des travaux telle que calendaire de
retard
du CCAG/travaux
AOR AOR / proposition 5 jours calendaires A compter de la
du MOE signature du PV des calendaire de
OPR retard
AOR AOR / vérification 10 jours calendaires Réception du projet
du projet de de décompte final calendaire de
décompte final et retard
établissement du
décompte
général (date la
plus tardive)
AOR AOR / 5 jours calendaires réception du projet / jour
Etablissement du de décompte final de calendaire de
projet de retard
décompte final
AOR AOR / analyse des 3 semaines Réception des
réclamations documents calendaire de
3
Préciser les délais en jour(s) calendaires ou en semaine(s) – Ne pas mettre en jours francs ou en mois, dont les calculs sont sujets à débat.
4
Attention : les pénalités ne sont jamais assujetties à la TVA.
5
Attention : en application des directives du directeur SID-NO. (arrondir le résultat à la dizaine d’euros).
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 18 / 28
communiqués par retard
ou le
MOA
AOR AOR / émission 1 semaine Date de saisine du
calendaire de
désordre relevant retard
de la GPA
AOR AOR / analyse des 4 semaines Réception des
DOE et fourniture documents calendaire de
des DOE archi communiqués par retard
6.2.2 Mission complémentaire OPC
Elément(s)
Point de départ du
de mission Détail Délai6 Pénalités7
délai
OPC Planning 8 jours ouvrés Réception des
documents ouvré de
de la période de communiqués par retard
préparation
OPC Mise à jour du 2 jours ouvrés Date de la réunion de
planning chantier ouvré de
d hebdomadaire retard
pendant la phase
travaux
OPC Planning des 5 jours ouvrés Date de l'accusé de
opération de réception, par le ouvré de
réception retard
notifiant le
déclenchement de
OPC
Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date
réelle de remise du document d'étude ci avant.
6.2.3 Pénalités pour non prise en compte des clauses environnementales
Une pénalité forfaitaire de 5 000 est prévue en cas de méconnaissance des stipulations
du présent CCAP.
6.2.4
En application de article 2 et par 3.8 du CCAG/Travaux et dans le cadre de
par celui-ci, à l'entrepreneur
réception.
6
Préciser les délais en jour(s) calendaires ou en semaine(s) – Ne pas mettre en jours francs ou en mois, dont les calculs sont sujets à débat.
7
Attention : les pénalités ne sont jamais assujetties à la TVA.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 19 / 28
Le MOE adresse une copie des ordres de s
décisions écrites préalables du Représentant du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, l'ordre de service ne
comporte que la transmission de ces décisions à l'entrepreneur.
Les ordres de service faisant suite à une décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur sont les
suivants :
- Notification de la date de commencement des travaux ;
- Passage ranche optionnelle ;
- Modification du programme initial entraînant une modification de projet ;
- Notification ;
- Interruption ou ajournement des travaux ;
- Modification de la masse des t
;
- Modification du délai contractuel ;
- Et contractuelles des marches de
travaux.
6.2.5 écution des travaux réunion de chantier
responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est
tenu de faire respecter par le/les entrepreneurs(s) l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne
peut y apporter aucune modification, sauf accord préalable du pouvoir adjudicateur, pour ce qui
concerne les modifications ayant une incidence financière et ou calendaire. Il est rappelé au maître
manquement. Aprè
CCAG/MOE.
Il y aura, au minimum un rendez-vous d Ce
rendez-vous aura pour objet notamment :
- la vérification de la mise à jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier
d'exécution contractuel,
- l'examen des problèmes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de
problèmes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problèmes nécessitent des
discussions ou des études prolongées, ils feront l'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date
sera fixée à l'occasion du rendez-vous,
- tier avec tous les intervenants.
Un compte-
D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels pourront avoir lieu, notamment pour la mise au point des
plans d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage auxquelles concourent plusieurs corps
d'ét
feront l'objet de comptes-rendus diffusés à tous les intéressés.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 20 / 28
6.2.6 Vérification des comptes des titulaires des marchés de travaux
6.2.6.1 Etablissement des états acomptes mensuels
12 du CCAG/travaux, à
la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le ou les entrepreneurs et qui lui sont
transmis par voie dématérialisée via Chorus Pro.
projets de décomptes mensuels établis par le ou les entrepreneurs ont
-même à cet envoi.
Après véri
mensuel devient le décompte mensuel.
2.2.1 du CCAG/travaux, l transmet le décompte mensuel au
rialisée via Chorus Pro. le
.
12 par ordre
accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi
6.2.6.2 Etablissement du décompte général
12.3 du CCAG/travaux et qui lui sont transmis par voie
dématérialisée via Chorus Pro.
Après vérification, et éventuellement modification le projet de décompte final
devient le décompte final.
12 final au
de décompte général et de le proposer à la signature du pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur notifie, par voie dématérialisée via Chorus Pro, le décompte général à
Les mo
6.2.6.3 Notification des révisions de prix définitives
2.4.2 du CCAG/travaux.
6.2.6.4 Contrôle du projet de décompte général
A l'issue des travaux, si le maître d
travaux établi par l'entrepreneur et n
établir un projet de décompte général.
Le projet de décompte général est transmis au maî par voie dématérialisée
via Chorus Pro.
A partir de celui-ci, le titulaire établit, dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG/travaux, le
décompte général.
Il transmet le décompte général par voie dématérialisée via Chorus Pro.
0 jours à compter de la date de réception des motifs pour
-MOE.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 21 / 28
6.2.7 Assistance aux opérations de réception
6.2.7.1 Opérations préalables à la réception
du CCAG/travaux.
Le déroulement des OPR est précisé dans le CCTP.
Le ma des délais indiqués 2.1 pour la réalisation des OPR (PVR OPR) et de
En cas de dépassement de ces délais
2.1
Les mêmes clauses de délais et de pénalité s'appliquent aux procès-verbaux relatifs aux prestations ou
épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception, et aux propositions
complémentaires correspondantes du maître
2.1
date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent la réception de la
6.2.7.2 Dossier des ouvrages exécutés
le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra être fourni dûment vérifié par le
et suivant les modalités définies dans le CCTP, dans un délai défini à
2.1
6.2.1
6.2.8 Instruction des mémoires de réclamation
5.1 du CCAG/travaux, si un différend survie
réclamation, dont il adr
2.1 ainsi que les pénalités
afférentes à tout retard.
6.2.9
7. ENGAGEMENT DU MAITRE
7.1 Avant la passation des marchés de travaux Coût prévisionnel des travaux (CPT)
Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m 0 (m0
études) fixé par l'acte d'engagement.
(CPT) sur la base des études AVP. Ce CPT
est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour mener à son terme la réalisation de
l'ouvrage conformément au programme, à l'exclusion notamment :
- du forfait de rémunération ;
- des dépenses de libération d'emprise ;
- des éve
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 22 / 28
- des frais éventuels de contrôle technique, de SPS, de sondages de sols, de levé topographique,
- des frais de déménagement du mobilier existant
- de tous les frais financiers.
Les éventuelles modifications de deuxième et troisième catégorie 8 du
-projet (AVP) ne sont pas intégrées initialement dans le
coût prévisionnel des travaux (CPT).
, par avenant, du CPT et de la rémunération définitive
(F) et suivant les dispositions 8 du présent CCAP.
son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.
(CPT) au moment de la remise des
prestations AVP, est supérieure au coût prévisionnel provisoire des travaux Co arrêtée dans l'acte
d'engagement, assorti d'un taux de tolérance fixé à 5%, le pouvoir adjudicateur peut refuser
les prestations et demander
pour aboutir à un projet compatible avec le coût prévisionnel provisoire des travaux Co cité ci-dessus.
ission des prestations, le taux
de rémunération, étant entendu que le taux de rémunération ne pourra être supérieur à T = T0 x (1 α
%), avec T, T0 et α définis à l article 3.2 du présent document.
7.2 A la notification des marchés de travaux coût de réalisation des travaux (CRT)
du/des
entrepreneur(s), tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. Lorsque le
maître d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition des entreprises de travaux, le maître
(CRT).
Le CRT est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du marché de travaux.
Le CRT est comparé au coût prévisionnel des travaux CPT suivant la même base des conditions
économiques. Pour ce faire le CRT est ajusté par un coefficient de réajustement égal au rapport de
l'index BT01 pris respectivement au mois m0 des offres travaux ci-dessus et au mois m0 des études du
le coefficient est arrondi au millième supérieur).
Si le coût de référence des travaux (CRT) est supérieur au CPT, éventuellement modifié selon les
8, assorti d'un taux de tolérance de 3% (soit CPT x 1,03), le pouvoir adjudicateur :
- peut déclarer l'appel d'offres infructueux ;
- peut choisir ou non de notifier le marché de travaux;
-
conformément au programme et sans que cela ouvre droit à rémunération complémentaire, pour
aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation
dans ce sens au maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.
Sur la base de cette nouvelle étude et apr
alors établir un nouveau DCE dans un délai de 2 semaines à compter de l'accusé de réception de cette
acceptation, pour permettre de lancer une nouvelle procédure.
7.3 - coût constaté ap (CC)
Le coût constaté (CC), déterminé après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base
(conditions économiques du mois m0 travaux), des travaux réellement exécutés dans le cadre des
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 23 / 28
marchés, y compris avenants, commandes et réclamations acceptées, intervenus pour la réalisation de
l'ouvrage.
8, assorti d'un
taux de tolérance fixé à 3% :
- rte une pénalité égale à : 3 x (CC CRT x 1,02) x F / CRT, F étant égal au forfait
- le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du montant de la rémunération des éléments
postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.
Tout dépassement doit immédiatement entraîner, de la part du titulaire, la mise en place de mesures,
initial.
8. MODIFICATIONS APPORTEES EN COUR CHE
8.1 Nature des modifications
catégories ci-après :
- 1e catégorie : modifications apportée ,
du programme, :
de ses
- 2e catégorie : Modi : ces modifications
doivent être proposées
- 3e catégorie : Modifications dans la consistance du projet et
.
8.2
Quelle que soit la nature de la modification et dans un souci d'information du maître d'ouvrage, dans les
un compte rendu est adressé par la
-rendu précise :
- les circonstances qui motivent la proposition de modification ;
-
- les conséquences techniques de chaque solution ;
- les conséquences en matière de délais ;
-
-
programme ;
- cations visées ci-avant ;
- , avec une répartition par élément
de mission concerné par les modifications.
En phase réalisation (VISA-DET-AOR) ce compte rendu est ande
fourni par la
minima, comprendre les informations suivantes :
- catégorie de la modification,
- montant des modifications,
- à quel stade (élément de mission MOP) les modifications ont été réalisées,
- nature et date du fait générateur de la modification,
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 24 / 28
- rage,
-
- (Mission DET),
- .
8.3 Conséquences des modifications en phase conception
8.3.1 Modifications de 1ère catégorie
modification du coût prévisionnel provisoire des travaux Co ou du coût prévisionnel des travaux (CPT), ni
supplément de rémunération.
8.3.2 Modifications de 2e et 3e catégorie
« études » fixé par l'acte d'engagement du présent marché de maîtrise d' uvre.
L'incidence financière de ces modifications de 2e et 3e catégorie est prise en compte dans le coût
prévisionnel des travaux (CPT).
répartie par élément de mission concerné par les modifications.
Les études devenues caduques suite à des suppressions de prestations du programme initial sont
rémunérées à hauteur des études réellement effectuées.
8.4 Conséquences des modifications en phase exécution des travaux
8.4.1 Modifications de 1ère catégorie
modification du coût de réalisation des travaux, ni supplément de rémunération.
Ces modifications de 1e catégorie sont comptabilisées dans le calcul du coût constaté des travaux (CC) à
comparer avec le coût de réalisation des travaux (CRT).
8.4.2 Modifications de 2e et 3e catégorie
mo fixé par
les actes d'engagements des marchés de travaux.
L'incidence financière de ces modifications de 2e et 3e catégorie est prise en compte dans le coût de
réalisation des travaux (CRT).
répartie par élément de mission concerné par les modifications.
8.5 et avenant du marché MOP
La décision est notifiée au titulaire dans
les 15 jours suivant la réception du rapport objet du paragraphe 8.2 ci-avant.
En cas de modifications de 2ème et 3ème catégorie , le contrat de
négocié précisant les éléments suivants :
- Les modifications du programme.
- Les travaux modificatifs ou aléas.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 25 / 28
-
(CRT)
-
- .
Dans tous les cas, la rémunération complémentaire est eut être
supérieure au montant établi en fonction des taux moyens de rémunération des éléments ou part
eut
à un accord sur leur rémunération.
pouvoir adjudicateur ; cette décision est susceptible de recours dans les mêmes conditions que celles
5 du CCAG/MOE.
9. PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément aux articles 6 du CCAG/MOE ui est imparti par la
travail et de sécurité sur le chantier.
9.1 Application des principes généraux de prévention
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le chantier,
au même titre que le maître d'ouvrage et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la
ation du projet,
Les mesures à adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que
la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur en matière
de sécurité et de protection de la santé sur le chantier ne modifie en rien la nature et l'étendue des
9.2 Collaboration dans la phase des études
Le maître d' coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la
santé dès la phase d'élaboration du projet de l'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi
que dans l'organisation des opérations de chantier.
Il devra convoquer le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé à toutes les
réunions qu'il organise afin de lui permettre d'exercer correctement sa mission. Il lui adressera ses études
dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission.
protection de la santé ou adopter des mesures d'une efficacité équivalente.
9.3 Mesures d'organisation générale du chantier
Les mesures d'organisation du chan
en concertation avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal
lorsqu'elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il
l'estime nécessaire
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 26 / 28
10. PROPRIETE INTELLECTUELLE
10.1 Régimes des connaissances antérieures
ses connaissances antérieures au
10.2 Régimes des droits de propriétés intellectuelles
Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats
avec les impératifs de sécurité liés à la gestion des emprises militaires.
11. ASSURANCE
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou
assume en particulier celles qui découlent des p -2, et 1792-
4-1 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.
fourni
avec son offre.
Ce -1 du code des
-1 du même code. Pour les
ticle 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
le est fournie
pour la mission qui lui est confiée pour
Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :
- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792,1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »
-
et garanties visées ci-
droit commun.
- Pour les cha
- le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées;
- du coût des travaux de réparation
des dommages à l'ouvrage.
- dans le domaine du hors habitation, une garantie à hauteur du coût des travaux de
réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré
-3-I du Code des assurances.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 27 / 28
12. DE RESILIATION DES PRESTATIONS OU DU MARCHE
12.1 Arrêt de l'exécution de la prestation
Chacun des éléments de mission figurant aux articles 1.3.1 et 1.3.2 constitue une partie -à-
exécuter distinctement. Cela concerne également les missions complémentaires éventuelles (OPC).
Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations, soit de sa propre
initiative, soit à la demande du titulaire, au terme de chaque partie technique.
résiliation pour évènements liés au marché. Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé,
décompte de résiliation est établi dans les condition
12.2 Achèvement de la mission
La mission du
travaux, éventuellement prolongée si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées
mémoires en réclamation du/des entrepreneurs(s).
L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur la demande du maître
1 du CCAG/MOE, et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.
21 du CCAG/MOE des
totalement satisfaisante.
12.3 Résiliation du marché
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 à 31 inclus du CCAG/MOE avec les précisions
suivantes :
12.3.1 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage
indemnité de résiliation.
éventuellement engagés pour le marché et strictemen
prise en compte dans le montant des prestations payées.
notification de la décision de résiliation.
12.3.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers
Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 28 et 30 du CCAG/MOE, la fraction
rage est
rémunérée.
SID Nord-Ouest CCAP MOP Projet n° 25-023 Cosi n° 452612 DAF n° 2026_000883 Page 28 / 28
Par dérogation à l'article 30 du CCAG/MOE, le marché pourra être résilié sans mise en demeure :
-
de marchés de travaux traités dans les limites des seuils de tolérance fixés aux articles 7.1 et 7.2
du présent CCAP
- dans le cas d'un appel à la concurrence infructueux,
-
dévolution des marchés dans les
13. RAPPEL DES DEROGATIONS AU CCAG/MOE ET CCAG/TVX
MOE
CCAP
1.4.2 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3
1.5 5
1.8 3.6 et 3.6.2
2 4.1
4.1.3 11.6
4.2.1 20 11.5
4.3.1 10.1
5 11.1
6 16.2, 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.4
6.1.2 20.2 et 21
6.2.6.1 12.2.1 et 12.2.2
12.3.1 31
12.3.2 30
CCAP
6.2.2 déroge à 3.8
6.2.4.1 12.2.1 et 12.2.2
6.2.4.2 12.4.1
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.