Annexe
020_MCJ_DCE_PGC.pdf · 22 558 mots · du marché « Transformation du Musée de la Carte à Jouer - travaux de rénovation et agencement intérieur sur 18 lots (gros-œuvre,… », dossier de consultation officiel.
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
DATE MODIFICATIONS
ACOR ETUDES
REDACTION 27 juin 2026
PLAN GENERAL DE COORDINATION
EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE
OBJET : SPS 2851
Musée Français de la Carte à Jouer
16 rue Auguste Gervais à 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
2ème catégorie.
SIGNATURE DU COORDONNATEUR
SIGNATURE DE L’ENTREPRISE
Page 1 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
OBJET : SPS 2851
Musée Français de la Carte à Jouer
16 rue Auguste Gervais à 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
PARTICIPANTS REPRESENTANT N° TEL ET FAX
MAITRE D’OUVRAGE M. HOURMANT Didier
01 41 23 88 08
VILLE D'ISSY LES MOULINEAUX didier.hourmant@ville-issy.fr
Service Architecture
47, rue du Général Leclerc M. ALBIN Alexandre
01 41 23 88 21
92131 ISSY LES MOULINEAUX cedex Alexandre.ALBIN@ville-issy.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE
ATELIER DE L'ILE M. COURTINE Gaspard
01 48 06 22 00
89 rue du Faubourg Saint-Antoine gaspard.courtine@atile.fr
75011 PARIS
01 30 48 95 42
COORDONNATEUR S.P.S. M. DUVAL Olivier 06 60 64 32 18
ACOR ETUDES acoretudes@wanadoo.fr
130, avenue Joseph Kessel
Centre d’affaires Actipôle - Bât B M. BERNAT-LEPELTIER Jefferson 06 25 89 25 86
78960 VOISINS LE BRETONNEUX jefferson.bernat@acor-etudes.com
F:01 30 57 97 83
2ème catégorie.
Page 2 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
PREAMBULE ......................................................................................................................................................................... 5
I - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERVENANT SUR LE CHANTIER ............................... 8
1.1. - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OPERATION .......................................................................................... 8
1.1.1- DESCRIPTION DE L’ORGANISATION GENERALE .......................................................................................... 8
1.1.2- DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX. (Travaux décrit dans le CCTP) ................................................. 12
1.1.3- POINTS A EVOQUER DANS LE MEMOIRE TECHNIQUE, SUR LE PLAN DE LA SECURITE : ................... 13
1.2. – CHANTIER PROPRE .............................................................................................................................................. 14
1.3. - LISTE DES PARTICIPANTS ................................................................................................................................... 15
1.3.1 - Liste des lots ....................................................................................................................................................... 16
II - PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE APPLICABLES A L’OPERATION............................................................................. 17
2.1. - PHASE DE CONSULTATION ................................................................................................................................. 17
2.2. - PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER ......................................................................................................... 17
2.2.1 - Sous-traitants ...................................................................................................................................................... 17
2.2.2 - Installation du chantier ....................................................................................................................................... 17
2.3. - PHASE DE TRAVAUX ............................................................................................................................................ 17
2.4. - CREATION D’UN COLLEGE INTERENTREPRISE DE SECURITE, DE SANTE ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL (C.I.S.S.C.T.) (DECRET N° 95.543 DU 4 MAI 1995). .......................................................................................... 18
III - MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D’ŒUVRE
EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SPS ........................................................................................ 18
3.1. – GESTION DES PROBLEMES ET ALEAS. ............................................................................................................ 18
3.2. – INTEGRATION A L’OUVRAGE DES MOYENS PREVENTIFS. ........................................................................ 18
3.3. – MESURES GENERALES. ....................................................................................................................................... 18
3.4. – ACCES ET INSTALLATION DE CHANTIER. ...................................................................................................... 20
IV - MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE ET SECURITE ET
DE SANTE ............................................................................................................................................................................ 23
4.1. - VOIES ET ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU VERTICALES ......... 23
4.2. - MANUTENTION - RISQUES LIES AUX INTERFERENCES ............................................................................... 23
4.2.1 - Grue à tour ......................................................................................................................................................... 23
4.2.2 – Autres moyens de manutention ........................................................................................................................... 23
4.3 - MOYENS DE MANUTENTION PROPRES AUX LOTS SECONDAIRE ............................................................... 24
4.3.1. - Accrochage des moyens de levage sur l’ouvrage .............................................................................................. 24
4.3.2 - Vérification des appareils de levage ................................................................................................................... 24
4.4. - LIVRAISONS ........................................................................................................................................................... 25
4.5. - DELIMITATION DES ZONES DE STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE ............................................................. 26
4.5.1. - Stockage ............................................................................................................................................................. 26
4.5.2. - Entreposage ....................................................................................................................................................... 26
4.6. - STOCKAGE - ELIMINATION - EVACUATION DES DECHETS ET DECOMBRES .......................................... 26
4.6.1. - Procédure générale ........................................................................................................................................... 26
4.6.2. - Matières et substances dangereuses - PRODUITS DANGEREUX.................................................................... 26
4.6.3. Amiante ................................................................................................................................................................ 27
4.6.4. Plomb ................................................................................................................................................................... 27
4.7. - PROTECTIONS COLLECTIVES ............................................................................................................................ 27
4.7.1. - Principe général ................................................................................................................................................ 27
4.7.2. - Déplacement par une entreprise des protections collectives mises en place par l’Entreprise mandataire ....... 27
4.7.3 - Travail en hauteur .............................................................................................................................................. 28
4.8. - INSTALLATION ELECTRIQUE ............................................................................................................................. 28
4.8.1. - Branchement ...................................................................................................................................................... 28
4.8.2. - Installation électrique de chantier ..................................................................................................................... 28
4.8.3 – Tableau .............................................................................................................................................................. 28
4.8.4. - Départs .............................................................................................................................................................. 28
4.8.5. - Armoires de chantier ......................................................................................................................................... 28
4.8.6 - Schéma unifilaire ................................................................................................................................................ 29
4.8.7 - Matériel électrique des entreprises ..................................................................................................................... 29
4.8.8. - Installation d’éclairage...................................................................................................................................... 29
4.8.9 - Distribution électrique cantonnement................................................................................................................. 29
4.9. - INSTALLATION D’EAU PROVISOIRE CHANTIER ............................................................................................ 29
4.10. - MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTION SUR LE SITE ................................................................. 30
4.10.1. - Dispositions générales ..................................................................................................................................... 30
4.10.2. - Travaux superposés ......................................................................................................................................... 30
4.10.3. - Mesures propres aux travaux de terrassement ................................................................................................ 30
4.11. - SIGNALISATION DE CHANTIER ....................................................................................................................... 30
Page 3 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.12. - PREVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES ............................................................ 30
4.13 - TRAVAUX SPECIFIQUES ..................................................................................................................................... 30
4.14 - CONDITIONS DE TRAVAIL ................................................................................................................................. 31
4.15 – PROTECTION CONTRE LE BRUIT ..................................................................................................................... 31
4.16. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES COVID 19........................................................................................................... 32
4.17. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE LOT ............................................................................................... 33
MONTAGE DE BUNGALOWS ou GRUTAGE .............................................................................................................. 34
VISITE DE CHANTIER HORS EQUIPE CHANTIER ................................................................................................... 35
RISQUE CMR (TOUT LOT) ...................................................................................................................................... 36
MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE .................................................................................................................................. 38
CLOISONS/DOUBLAGES/FAUX PLAFONDS ............................................................................................................. 38
REVETEMENT DE SOLS (SOUPLES, CARRELAGE) ................................................................................................. 39
PEINTURE ..................................................................................................................................................................... 39
ISOLATION PLANCHERS / FLOCAGES...................................................................................................................... 40
MENUISERIES BOIS ..................................................................................................................................................... 40
CHARPENTE/COUVERTURE ...................................................................................................................................... 41
ETANCHEITE ................................................................................................................................................................ 41
ECHAFAUDAGE ........................................................................................................................................................... 45
NACELLES AUTOMOTRICES ...................................................................................................................................... 49
GRUE MOBILE ............................................................................................................................................................. 49
MENUISERIES EXTERIEURES / MURS RIDEAUX .................................................................................................... 50
SERRURERIE / METALLERIE / CHARPENTE METALLIQUE ................................................................................... 50
PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION - SANITAIRE ................................................................................... 51
ELECTRICITE ............................................................................................................................................................... 54
V - SUJETIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER .................................................................. 62
5.1. - REGLEMENT DE CHANTIER ................................................................................................................................ 62
5.1.1 – Accueil................................................................................................................................................................ 62
5.2. - SERVITUDE DE VOISINAGE ................................................................................................................................ 62
VI - MESURES GENERALES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN
ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT ......................................................................................................................... 63
6.1 - VOIES ET RESEAUX DIVERS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE CANTONNEMENT ................ 63
6.2 - CONTRAINTES LIEES A L’AMENAGEMENT DE LA ZONE CANTONNEMENT ............................................ 63
VII - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT L’ORGANISATION DES SECOURS ET
L’EVACUATION DE PERSONNELS DE CHANTIER .................................................................................................. 63
7.1. - DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................ 63
7.1.1 - Téléphone............................................................................................................................................................ 63
7.1.2 - Nacelle grue à tour ............................................................................................................................................. 63
7.1.3 - Secouristes .......................................................................................................................................................... 64
7.1.4 - Trousse premiers secours ................................................................................................................................... 64
7.1.5 - Protection incendie ............................................................................................................................................. 64
7.2 - LISTE DES NUMEROS D’URGENCE ..................................................................................................................... 64
7.3 - EVACUATION DES PERSONNELS DE CHANTIER ............................................................................................. 66
7.4 - SECOURISTES.......................................................................................................................................................... 66
VIII - SUGGESTIONS CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE MODALITES DE COOPERATION ENTRE
LES ENTREPRENEURS ET LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ..................................................................... 67
8.1 - PRINCIPE GENERAL ............................................................................................................................................... 67
8.2 - ENTREPRISES INTERIMAIRES ............................................................................................................................. 67
8.3 - PLAN PARTICULIER SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) .................................................... 67
GUIDE POUR L'ETABLISSEMENT DU P.P.S.P.S. PAR LES ENTREPRISES.............................................................. 68
IX – D.I.U.O .......................................................................................................................................................................... 70
D.I.U.O CONCEPTION ....................................................................................................................................................... 71
Page 4 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
PREAMBULE
Le secteur du bâtiment et des travaux publics concentre près de 9 % des salariés du
régime général. Il représente à lui seul environ 18 % des accidents avec arrêt de travail
et près de 30 % des décès. Un constat qui mérite une analyse spécifique et impose
une intensification des efforts de prévention. (Source INRS 2011)
Source : AMELI
LES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENT SONT LES MANUTENTIONS
MANUELLES ET LES CHUTES DE HAUTEUR.
PRESQUE 1 ACCIDENT TOUTES LES MINUTES
PRESQUE 4 INCAPACITES PERMANENTES TOUTES LES HEURES
1 MORT TOUTES LES 14 HEURES (tous les 2 jours)
LES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENT SONT LES MANUTENTIONS
MANUELLES ET LES CHUTES DE HAUTEUR.
Page 5 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
⚫ LOI et DECRET
Loi n°93/1418 du 31/12/1993,
Décret n°94/1159 du 26/12/1994,
Circulaire du 10 avril 1996,
Décret n°2003/68 du 24/01/2003
Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011
Arrêté du 26 décembre 2012
VOIR LES ARTICLES DE LA NOUVELLE CODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL (TITRE III)
L4531-1 à 3, L4532-1 à 18
R4532-1 à 98 et R4533-1 à 7
⚫ Les principes généraux de prévention : Article L. 4121-2 du code du travail
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le
choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protections
individuelles ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
NOTA : Le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et le coordonnateur SPS sont tenus de mettre en œuvre ces principes généraux de prévention à
l’exception des points d et i
Le Plan Général de Coordination est un document contractuel qui fait partie des pièces du marché, il doit être lu, paraphé et
signé par toutes les Entreprises appelées à intervenir sur le chantier.
L'Hygiène et la Sécurité ont un coût que chaque Entreprise doit chiffrer, car même en cas d'omission, il faudra les mettre en
place.
Les mesures de sécurité évoquées doivent être appliquées, les installations de chantier prévues doivent satisfaire aux
exigences réglementaires.
Les aménagements spécifiques, pour éviter les manutentions, pour assurer la protection collective, pour assurer la sécurité
en général, doivent être mis en place.
La sécurité est à incorporer dans l'acte de construire pour éviter les accidents, pour rendre le travail moins pénible et plus
efficace.
NOUS DEMANDONS AUX ENTREPRISES DE S’ATTACHER PLUS PARTICULIEREMENT AU § 4.16 POUR
LE CHIFFRAGE DES PROTECTIONS ET L’ELABORATION DU P.P.S.P.S.
Page 6 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
⚫ OBJET DU PLAN DE COORDINATION
Le présent plan général de coordination est rédigé en exécution du décret 94-1159 du 26 décembre 1994. Il définit
l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des différents intervenants sur le chantier,
ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse substituer après son achèvement des risques pour les
autres entreprises.
Il est joint au dossier d’appel d’offre.
⚫ CHAMP D’APPLICATION
Le plan général de coordination en matière de sécurité de protection de la santé est complété et adapté en fonction de
l’évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces
modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
ACOR ETUDES complètera le PGC par la diffusion de CR de visite.
Le PGSPS intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de
sécurité et de santé.
Les travaux seront menés dans le respect de L’article L4121-2 du Code du Travail qui définit les principes généraux de
prévention.
⚫ FONCTIONNEMENT
Le PGSPS est joint aux autres documents et remis aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il est établi pendant la
phase de consultation des entreprises.
Le Maître d’Ouvrage est tenu de l’adresser sur leur demande :
- A l’Inspection du Travail
- A la CRAM
- A l’OPPBTP
Le PGSPS est tenu à disposition sur le chantier, il peut être consulté par le médecin du travail, les membres du PAR LE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) .
⚫ DUREE DE CONSERVATION
Le PGSPS est tenu par le coordonnateur SPS pendant toute la durée du chantier et doit être conservé par le Maître
d’Ouvrage à compter de la date de réception de l’ouvrage.
Page 7 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
I - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERVENANT SUR LE
CHANTIER
1.1. - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OPERATION
Durée des travaux : 15 mois avec PP
Type de marché : Marché passé en CORPS D’ETATS SEPARES.
Permis de voirie : A obtenir auprès de la Mairie pour la neutralisation de places.
LE NON RESPECT DES MESURES PREVUES AU PGC OU CONSTATEES LORS DE NOS
VISITES ET INSCRITES AU REGISTRE JOURNAL ET AUX CR SE VERRONT APPLIQUEES LES
PENALITES PREVUES AU CCAP.
1.1.1- DESCRIPTION DE L’ORGANISATION GENERALE
EN PHASE PREPARATION : A LA CHARGE DU MANDATAIRE : LOT 01
- Fourniture d’un planning d’intervention et d’un plan de phasage précis. Le chantier sera clos et indépendant, des clôtures
sont à mettre en pourtour de la zone chantier (zones de travaux et zones de stockage). Les zones de chantier seront
interdites aux personnes étrangères aux travaux.
- Fourniture d’un plan d’installation de chantier et mise en place de l’installation de chantier conformément au plan approuvé
et à l’effectif de pointe (Dimension d’un bungalow : 6x2.5 soit 15 m², il faudra au moins 2 réfectoires (>1,5 m²/pers), 2
vestiaires (>1,25 m²/pers), 1 sanitaires (1 lavabo pour 10 personnes et 1 WC pour 20 personnes, 1 douche pour 8
personnes). VOIR PROPOSITION DE PIC : bungalows vestiaires et sanitaires prévus pour au moins 12 personnes +
réfectoire dans l’existant dans la salle Matisse au niveau RDJ (table, chaises, panneaux d'affichage, micro-onde,
frigo, chauffage, éclairage, affichage des N° d’urgence, trousse de 1er secours et extincteur). (LOT 01)
- La base vie sera chauffée, raccordée à l’eau potable (prévoir un calorifugeage pour une utilisation même en hiver), la base
vie comportera un bureau équipé d’un téléphone et photocopieur, une trousse de 1 er secours, affichage des consignes
d’urgences, affichage de la Déclaration Préalable. Vestiaires équipés d’armoires à double compartiment et de bancs,
Sanitaires et douches équipés de savon et consommables, un réfectoire équipé de tables, chaises, micro-onde ou chauffe
gamelle électrique, réfrigérateurs, extincteurs de classe ABC. Un lave botte sera installé à l’entrée de la base vie. Le
nettoyage de la base vie devra se faire chaque jour, et les compagnons devront avoir en permanence du savon, du papier
hygiénique et de quoi se sécher les mains (sèche main électrique, distributeur de serviettes, etc…). Prévoir du chauffage
réglable et de l’éclairage avec détecteur de présence et des robinets avec détecteurs pour réaliser une économie
d’énergies.
- LE MANDATAIRE devra mettre en place un livret d’accueil de chaque salarié (R4534-155 du code du travail), ce registre
comportera notamment la localisation de la base vie, les cheminements piétons et véhicules, les consignes d’urgence, la
localisation du point de rencontre avec les secours, les consignes particulières, les zones de stockages, etc…
Il sera remis aux salariés de LE MANDATAIRE et aux responsables des sous-traitants.
- Tenir sur le chantier les registres obligatoires : Registre de sécurité, registre de l’Inspection du Travail, registre
d’observation des personnels, registre des dangers graves et imminents.
- Mise en place de coffrets de chantier en nombre suffisants à chaque niveau pour le second œuvre, un PV de vérification
électrique sera à fournir pour chaque installation de chantier, avant toute utilisation.
- LE MANDATAIRE devra mettre à disposition des compagnons un moyen de levage (monte matériaux ou monte-charge)
pour les gros approvisionnements, ces approvisionnements se feront au droit des recettes prédéfinies sur le Plan
d’Installation de Chantier.
Page 8 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
EN PHASE REALISATION : A LA CHARGE DE TOUT LOT
LES ENTREPRISES NE POURRONT INTERVENIR QU’APRES AGREMENT, APRES AVOIR FAIT L’INSPECTION COMMUNE ET
APRES AVOIR FOURNI LEUR P.P.S.P.S. VOIR ART L4744-5 :
LE FAIT POUR L'ENTREPRENEUR DE NE PAS REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE OU AU COORDONNATEUR LE PLAN
PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS PREVU A L'ARTICLE L. 4532-9 EST PUNI
D'UNE AMENDE DE 9 000 EUROS.
LA RECIDIVE EST PUNIE D'UN EMPRISONNEMENT D'UN AN ET D'UNE AMENDE DE 15 000 EUROS. LA JURIDICTION PEUT, EN
OUTRE, PRONONCER LES PEINES PREVUES A L'ARTICLE L. 4741-5 (nouvelle codification).
Inspection commune à programmer au plus tard 15 jours avant intervention.
PPSPS à fournir en version papier (1 exemplaire pour le laisser sur le chantier).
Pour les entreprises en charge de maintenance, il conviendra de prévoir un PROTOCOLE D’INTERVENTION, avec
fourniture de PPSPS : maintenance grue, maintenance électrique, etc….
- Fourniture d’un P.P.S.P.S avant travaux, ce P.P.S.P.S comportera obligatoirement :
• La liste des compagnons et leurs fonctions, et leurs habilitations,
• Le plan d’installation de chantier comprenant vestiaires, réfectoire, sanitaires, le positionnement des coffrets de
chantier, de la zone de stockage et du balisage pour les accès, des clôtures avec filtre géotextile,
• La nature précise des travaux,
• La méthodologie utilisée,
• Les risques propres, importés et exportés et les protections mises en place, protections collectives et individuelles
(en fonction des postes de travail),
• Les règles d’hygiène.
LES CONSIGNES DEFINIES DANS LES P.P.S.P.S SERONT OBLIGATOIREMENT PORTEES A LA
CONNAISSANCE DE LEURS SALARIES PAR LES ENTREPRISES.
Les entreprises devront s'assurer:
- que les salariés sont en règle avec les autorités administratives (carte de travail, cartes de séjour, .....)
- de la délivrance du certificat d'aptitude médicale adaptée à la profession exercée
- que le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné
- que, suivant nécessité, les éventuelles habilitations sont décernées et valides (CACES, autorisations de conduite,
montage et démontage d’échafaudage, etc…)
- que le personnel est en possession des protections individuelles obligatoires.
- Chaque entreprise devra récupérer la copie du registre unique du personnel de chaque entreprise pour les compagnons
présents sur le chantier ou copie des DUE ou de la carte du BTP (dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin),
fourniture d’un badge à chaque compagnon (photo, nom de l’entreprise, nom du compagnon), tout compagnon
n’apparaissant pas sur le registre du personnel des entreprises sera exclu du chantier. Là tenue de la liste des compagnons
sera à la charge du MANDATAIRE.
- Chaque entreprise devra mettre ou veiller à la mise en place de plateformes sécurisées, le travail sur escabeau sera
totalement proscrit, les entreprises mettront à disposition des compagnons, des PIRL, PIR ou échafaudages adaptés à la
hauteur sous plafond de telle sorte que les compagnons puissent travailler debout sur une plateforme sécurisée et avoir une
bonne ergonomie de travail.
AUCUN TRAVAIL ISOLE SUR LE CHANTIER. AU MOINS 2 COMPAGNONS, NOTAMMENT POUR LES TRAVAUX A
RISQUES (travaux en hauteur, travaux en gaine d’ascenseur, etc…)
Port du chasuble avec porte carte pour être identifié.
Page 9 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
EN PHASE REALISATION : A LA CHARGE DE TOUT LOT
- CHAQUE ENTREPRISE devra veiller à ce qu’aucune entreprise n’intervienne sans la réalisation des inspections
communes, y compris les entreprises de pose des bungalows, nettoyage, etc…
DANS LE CADRE DE SA PLANIFICATION ET DE LA COORDINATION SPS, NOUS
DEMANDONS :
- Il conviendra de mettre en place un DHOL (Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons).
C'est le coordonnateur SPS qui préétablit le DHOL en collaboration avec le maître d'œuvre. Il est annexé au PGC Plan
Général de Coordination. Le DHOL précise le cadre des livraisons sur le chantier pour toutes les entreprises intervenantes.
Chaque entreprise qui aura à recevoir des livraisons sur le chantier renseigne le DHOL avant la livraison, à partir de
l'inspection commune et de ses informations. Le DHOL est annexé à son PPSPS. Il évoluera en fonction du chantier et avant
chaque livraison, les entreprises enverront à leurs fournisseurs le DHOL actualisé
- Il conviendra de mettre en place des extincteurs dans la base vie et sur le chantier aux différents niveaux, avec
permis de feu obligatoire pour tous travaux par points chauds : TOUT LOT TRAVAILLANT PAR POINT CHAUD
- Il conviendra de mettre en place un accès sécurisé au chantier avec contrôle d’accès : LOT 01
- Il conviendra de définir le moyen de remplacement de la CTA au Pavillon CONTI (il est prévu un grutage) : LOT 09
TRAVAUX DE CHARPENTE/COUVERTURE :
- Mise en place d’un échafaudage pour servir de protection collective.
- Pose de filets en sous-face
CIRCULATIONS :
- Maintenir des accès piétons différenciers des cheminements engins ou manutention, ils devront être propres et sec.
- Les cheminements devront être éclairés.
ECHAFAUDAGES :
- Ils devront être de type MDS.
- Prévoir une sapine d’accès extérieure pour éviter de passer par les trappes.
MANUTENTION :
Un moyen de levage sera mis pour les différentes manutentions (mini grue, monte-charge ou équivalent) avec
recettes sécurisées.
CHUTE DE HAUTEUR :
- Aucun travail sur échelle ou escabeau, utilisation de STEPPER, PIRL, PIR ou échafaudage, voire nacelles ou
picolift pour les halls de grande hauteur,
- Protection des trémies et nez de dalle à l’avancement, notamment au droit du déplacement d’escalier,
- Mise en place de filets en sous face de charpente pour éviter toute chute lors des travaux de charpente et
couverture.
- Descriptif précis de tous travaux en hauteur (nacelle automotrice, PECOLIFT ou autre), notamment concernant la
pose de film ou autre sur éléments vitrés.
DECHETS :
- Gestion des bennes y compris pour les corps d’état secondaire.
- Prévoir un tri sélectif
LIVRAISONS : VOIR ANNEXE DU DHOL (téléchargeable en tapant DHOL ou R476 INRS via les moteurs de
recherche) et VOIR § LIVRAISONS du PGC. Ce document sera à renseigner par toutes les entreprises en phase
réalisation.
Page 10 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
LIVRAISONS :
Annexe 3 – DHOL (Document harmonisé d’Organisation des Livraisons en Sécurité)
Annexe 3 – Document harmonisé d’organisation des livraisons en sécurité (modèle de DHO
ACOR ETUDES
Voir CR et PGC pour le
CSPS
nom du chargé d’affaire
SPS
Mise à jour : 27/06/2026 Date de modification : Eléments modifiés :
Partie à remplir par le CSPS
Adresse chantier : Coordonnées GPS :
16 rue Auguste Gervais à 92130 ISSY- Non connues
LES-MOULINEAUX
Contraintes horaires de livraisons : Moyens mutualisés de levage et manutention :
Aucune contrainte connue à ce jour. Voir PGCSPS §1.1.1
Autres renseignements utiles Quai de déchargement Oui X Non
(contraintes administratives
…)
Partie à renseigner par le client (entreprise du BTP)
Nom de l’entreprise Adresse siège
Nom du réceptionnaire Coordonnées du réceptionnaire
Plages horaires de livraisons
Présence chef de manœuvre Oui Non
Distance et hauteur maxi de la zone de d(m) Charge utile de
déchargement au camion h(m) la recette à
matériaux (le
cas échéant)
Appareil de levage utilisé pour l’opération grue de appareil
chargement propre au
chantier
Type
appareil à la
charge du
fournisseur
Autres renseignements utiles
• Accès : 16 rue Auguste Gervais à 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
• Voies de circulation : Existantes
• Installations sanitaires : OUI (à la charge du MANDATAIRE)
• Points sensibles (dans l’emprise du chantier et en périphérie) : Aucun connu à ce jour
• Zones de stockage : VOIR PIC
• Dimensions des aires de stockage : A voir avec l’entreprise en PP
• Charges admissibles : A voir avec l’entreprise en PP
• Nature du terrain : EXISTANT
• Hauteur à respecter (emplacement portique, gabarit) : A voir avec l’entreprise en PP
Page 11 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
1.1.2- DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX. (Travaux décrit dans le CCTP)
Le bâtiment accueille principalement des salles d’exposition, du niveau Rdc Haut au niveau RDJ, en passant par les niveaux
Rdc Bas et Mezzanine.
Un gardiennage sera mis en place.
Le présent projet se fera en site semi-occupé.
Les niveaux suivants seront en fonctionnement durant les travaux :
- Sous-sol avec le stockage des collections et accès au personnel par l'ascenseur
- Aux étages supérieurs à partir du R+1 avec le fonctionnement des locaux administratifs durant les travaux.
L’utilisation de l’ascenseur du bâtiment sera interdite aux entreprises de travaux pendant toute la durée du chantier. A
l’exception de la livraison de la CTA du sous-sol.
En sus, le bâtiment abrite les locaux accessibles au public ci-dessous :
• à RDJ, une salle polyvalente dénommée salle Matisse (type L)
• à RDC Haut, un « tiers lieu » destiné à des programmation événementielles.
• Au R+1, un espace de documentation
Le bâtiment abrite également des espaces réservés au personnel :
• Au R+2 R+3 et R+4 des bureaux,
• Au R+5 les locaux techniques de production de chauffage
• Au Sous-sol : les réserves du musée, le TGBT et des locaux techniques
La restructuration des niveaux suivants du bâtiment :
o Rez-De-Jardin (Emprise travaux suivant plans architecte)
o Mezzanine (Emprise travaux suivant plans architecte)
o Rez-De-Chaussée bas (Emprise travaux suivant plans architecte)
o Rez-De-Chaussée haut (Emprise travaux suivant plans architecte)
Travaux de curage avec dépose de mobilier, banque d'accueil, de menuiserie intérieure bois, revêtement de sol souple et
dur, des vestiaires, de cloisons, de plafonds, de faïence, dépose des relevés en béton au droit des murs rideaux existants,
etc…
Réalisation de relevés en béton armé au droit des murs rideaux crées, etc…
Réalisation de plancher collaborant, etc…
Reprise étanchéité bitumineuse - parvis entrée, dépose complexe d'étanchéité sur plancher béton, dépose et repose de
dalles pierre sur plots, réalisation d’étanchéités diverses
Réalisation d’extension de l’entrée du bâtiment avec l’augmentation de la surface du hall au Rez-De-Chaussée bas, création
de murs rideaux, création trémie dans plancher existant pour la fenêtre de toit créée en partie haute du SAS, avec reprise
étanchéité et dalles sur plots au droit de la trémie créée, pose de fenêtre motorisée ouvrante de toit plat pour la ventilation
naturelle et l'éclairement et store, etc…
Dépose du lanterneau existant, et création de 2 lanterneaux de désenfumage en partie haute de l'escalier monumentale,
création de plots support de garde-corps complémentaires au droit des lanterneaux de désenfumage créés, etc…
Dépose/Repose d'une partie de la couverture ardoise pour remplacer la CTA dans les combles du Pavillon CONTI et reprise
faîtage en ardoise, réalisation de sortie de toit, etc…
Réalisation de carrelage, chapes dans le bloc sanitaire du RDC, réalisation de chapes sur planchers collaborant créés, pose
de portes, réalisation de massifs de fondations pour mat-drapeau, etc…
Dépose soignée de la volée d'escalier entre RDC Bas et RDC Haut pour adaptation sur site et réemploi - compris dépose
des vitrages pour adaptation des mains courantes, etc…
La création d’une passerelle pour l’accès à la terrasse du café sans passer par le hall,
Page 12 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Le remplacement de 2 CTA et travaux de VMC, dépose et l'évacuation de l'ensemble des matériels suivants (Dans le
musée : Le caisson d'extraction des sanitaires, situé en toiture terrasse du 4ème étage. Le moteur de désenfumage, situé
au sous-sol. Le volet de désenfumage, situé au sous-sol. Dans le pavillon Conti : Les robinets manuels et les accessoires
de l'ensemble des radiateurs), prolonger le chauffage en caniveau dans l'extension du hall au rez-de-chaussée bas, pose et
le raccordement d'un rideau d'air chaud, pose de robinets thermostatiques, travaux de plomberie sanitaire, etc…
Travaux d’électricité, de raccordements divers, d’éclairage, etc…
Travaux de cloisons, de FP, isolation des combles, pose de menuiseries, réparation de parquets, pose de parquets,
traitement des escaliers, pose de revêtements de sol en pierre, pose de mobilier, travaux de peinture et nettoyage, etc…
La redéfinition des besoins en scénographie, en éclairages dans les zones d’expositions, etc…
1.1.3- POINTS A EVOQUER DANS LE MEMOIRE TECHNIQUE, SUR LE PLAN DE
LA SECURITE :
POINTS A EVOQUER TRAITE NON TRAITE
MENTION AU PGC avec prise en compte des mesures prévues dans le cadre de
l’organisation générale, ou proposition de solutions équivalentes
PRE ANALYSE DE RISQUES EN METTANT EN AVANT :
- L’ORGANISATION DE CHANTIER, (proposition de PIC avec les phases
éventuelles, la localisation des équipements (réfectoires, vestiaires, sanitaires,
etc…), l’effectif de pointe prévisible, localisation des zones de stockage,
localisation des livraisons, types de moyens de manutention et localisation,
localisation des coffrets de chantier), les cheminements piétons (notamment les
appareils élévateurs), les cheminements engins
LE MODE OPERATOIRE POUR LES REHABILITATIONS
LE TYPE ET LA MISE EN COMMUN DES MOYENS DE MANUTENTION
NOTAMMENT VERTICAUX, (moyens de manutention à chaque phase et les lots
concernés par la mise à disposition)
LA MISE EN COMMUN DES PROTECTIONS COLLECTIVES (TYPES DE
PROTECTIONS COLLECTIVES (échafaudages, garde-corps, plaques pour
protections de réservations, etc…))
LE TRAITEMENT DE L’AMIANTE
LE TRAITEMENT DU PLOMB
PLANNING
CANEVAS DE PPSPS.
LE CONTROLE DES ACCES POUR QUE SEULES LES PERSONNES
AUTORISEES PUISSENT ACCEDER AU CHANTIER.
Page 13 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
1.2. – CHANTIER PROPRE
Nous demandons au mandataire de mettre en place les mesures prévues ci-après, et de veiller au
respect de ces mesures par les compagnons du chantier, notamment par une information.
L’entreprise mandataire privilégiera les domaines suivants dans son étude : gestion des déchets (phase
démolition et phase réhabilitation), communication vis-à-vis des occupants et des compagnons, organisation de
chantier, nuisances sonores (équipements fixes du chantier positionnés éloignés des bruits occasionnés,
matériel insonorisé, heures décalées, port des EPI par les compagnons), poussières, circulations des piétons et
des véhicules voire des engins, nettoyage de chantier, maintien du chantier en bon ordre, pollution des sols,
des eaux et de l’air.
- L’entreprise mandataire, devra désigner un responsable environnemental pour le chantier (ce dernier
diffusera l’information aux locataires, aux compagnons, recueillera les réclamations des locataires et/ou riverains, il
veillera à l’application des mesures retenues),
- L’entreprise mandataire mettra en place un tri sélectif des déchets, et veillera à les orienter vers les décharges
appropriées en fonction du type de déchets,
- L’entreprise mandataire veillera à ce que chaque entreprise établisse au préalable la liste la liste estimative, la
nature et les quantités de déchets produits en fonction des grandes phases du chantier. Ces documents devront
être complétés des informations concernant le mode retenu pour l'élimination des déchets, en adéquation avec le
site, ainsi que l’estimation du coût correspondant,
- L’entreprise mandataire devra également veiller à la fourniture des Fiches Données Sécurité (FDS) des produits
utilisés notamment pour les colles et les peintures, également pour les flocages,
- Lors du déroulement du chantier, et afin d’en conserver une parfaite traçabilité, les entreprises doivent fournir au
demandeur les enregistrements relatifs à l’élimination des déchets,
- L’entreprise mandataire proposera des solutions privilégiant les filières de recyclage,
- L’entreprise mandataire proposera dans le cadre de l’organisation du chantier le choix d’implantation de
l’installation de chantier en fonction des différentes phases, afin de limiter les nuisances vis-à-vis des occupants
(base vie, cheminements, zones de stockages, clôtures, moyens d’approvisionnement, heures
d’approvisionnement et d’enlèvement), le maintien en bon ordre des abords du chantier,
- L’entreprise mandataire mettra en place un dispositif de nettoyage de roue des véhicules (arrosage des sols et
voies de circulation poussiéreuses) en cas de travaux de terrassement,
L’entreprise mandataire établira un bilan, ce bilan permet d’évaluer les réductions des nuisances
environnementales, cette action permet alors de capitaliser chantier après chantier, l’expérience professionnelle
acquise en la matière et, ainsi, de pouvoir la reproduire comme de l’améliorer ultérieurement.
Ce bilan doit notamment contenir les informations concernant :
- les réclamations des riverains et des occupants et leur traitement,
- les dispositions appliquées afin de réduire les bruits de chantier,
- les incidents ou accidents environnementaux intervenus durant le chantier et leur traitement,
- les résultats détaillés sur les différentes quantités et qualités de déchets et le bilan financier de leur gestion.
Page 14 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
1.3. - LISTE DES PARTICIPANTS
PARTICIPANTS DESIGNATION ADRESSE REPRESENTANT N° TEL
I - Institutionnels
Inspection du travail Section 6 de l’unité de
contrôle 6 William RICHETON
DRIEETS Ile de 01 46 64 27 28
40, rue Gabriel Crié drieets-idf-ud92.uc6@drieets.gouv.fr
France 92240 MALAKOFF
Immeuble Axe Etoile
Prevention92.cramif@assurance-
CRAMIF 105 rue des 3 Fontanot maladie.fr
01 44 65 18 80
92022 Nanterre Cedex
1, rue Heyrault
OPPBTP AGENCE Ile
92660 Boulogne Billancourt iledefrance@oppbtp.fr 01 70 95 56 99
De France cedex
II - Concessionnaires
Service des eaux 0 811 900 900
EDF 09 726 750 92
GDF 0 800 47 33 33
France Télécom 1014
III - Autres services
Police 17
SAMU 15
Pompiers 18
4 parvis Corentin Celton
Hôpital Corentin-
92130 ISSY LES 01 58 00 40 00
Celton
MOULINEAUX
62, rue du Général Leclerc
MAIRIE 92130 ISSY LES 01 41 23 80 00
MOULINEAUX
Page 15 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
1.3.1 - Liste des lots
BATIMENT
- Lot 01 - GROS-OEUVRE - DEMOLITIONS - CURAGES INTERIEURS - COUVERTURE ARDOISE - CARRELAGES -
FAIENCES
- Lot 02 - CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE
- Lot 03 - MURS RIDEAUX ALUMINIUM - OCCULTATIONS
- Lot 04 - DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS
- Lot 05 - PARQUETS
- Lot 06 - REVETEMENTS DE SOL PIERRE ET RENOVATION
- Lot 07 - PEINTURES - NETTOYAGES
- Lot 08 - MOBILIERS ACCUEIL BOUTIQUE ET AMENAGEMENTS MENUISES
- Lot 09 - CVC - PLOMBERIE - EQUIPEMENTS SANITAIRES
- Lot 10 - REMPLACEMENT CTA
- Lot 11 - ELECTRICITE CFO - CFA
SCENOGRAPHIE
- Lot 12 - AGENCEMENT SCENOGRAPHIQUE
- Lot 13 - VITRINES
- Lot 14 - GRAPHISME
- Lot 15 - EQUIPEMENTS AUDIOVISUEL MULTIMEDIA
- Lot 16 - ECLAIRAGE SCENOGRAPHIQUE
- Lot 17 - SOCLAGE
- Lot 18 - DISPOSITIFS INTERACTIFS LOW TECH
PRODUCTION ARTISTIQUE
- Lot 19 - PRODUCTION AUDIOVISUEL MULTIMEDIA
- Lot 20 - ILLUSTRATIONS
Préalablement, avant toute intervention, chaque entreprise, y compris ses sous-traitants, procédera à une
inspection commune du chantier avec le coordonnateur. Cette inspection commune se déroulera avant la
diffusion définitive du P.P.S.P.S à fournir par toutes les entreprises intervenantes (sous-traitants y compris ou
monteurs d’échafaudage) de manière à intégrer dans ce document les consignes résultant de l’inspection
commune.
LE P.P.S.P.S SERA FOURNI SOUS FORMAT PAPIER EN 1 EXEMPLAIRE, APRES LECTURE ET
VALIDATION IL SERA LAISSE PAR NOS SOINS SUR LE CHANTIER. NOUS N’ACCEPTONS
PAS LES FORMATS INFORMATIQUES OU TELECOPIE.
Page 16 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
II - PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE APPLICABLES A L’OPERATION
2.1. - PHASE DE CONSULTATION
Dès réception, chaque Entreprise doit diffuser le présent PGC à ses sous-traitants afin que les entreprises retenues
prennent connaissance des mesures envisagées et du caractère évolutif de ce document.
2.2. - PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER
2.2.1 - Sous-traitants
a) Dès qu’elle en a connaissance, chaque Entreprise diffusera au coordonnateur sécurité santé, les éléments suivants :
- les noms et adresses des entrepreneurs et des sous-traitants,
- la date approximative d’intervention de chaque sous-traitant (calendrier d’exécution),
- l’effectif prévisible par entreprise des travailleurs affectés au chantier,
- la durée prévue des travaux de chaque sous-traitant.
(Tous les renseignements seront illustrés au moyen d’un calendrier d’exécution).
b) Chaque entreprise réalisant des travaux (Entreprise mandataire, de maçonnerie et sous-traitants compris) doit rédiger un
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) avant de démarrer toute intervention sur le chantier.
Pour cela, elle dispose d’un mois à compter de la réception de son contrat signé pour élaborer le
P. .P. S .P . S. (délai ramené à 8 jours pour les entreprises de second œuvre).
Le P. P. S .P .S. devra comporter un certain nombre de chapitres.
c) Préalablement à toute intervention, chaque entreprise (sous- traitants compris) procédera à une inspection commune du
chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux à réaliser, les
consignes à observer.
2.2.2 - Installation du chantier
L’entrepreneur chargé de la coordination de la préparation de chantier devra établir, avant toute intervention sur place le
plan de l’installation du chantier sur lequel devra figurer :
- l’emplacement des bureaux de chantier, et des installations de chantier (vestiaire, réfectoire, sanitaires et
douches)
- l’emplacement des appareils de levage,
- l’emplacement des aires stockages et approvisionnements,
- les schémas de branchement d’eau et d’électricité,
- l’accès et voies de circulation (véhicules et piétons),
- les clôtures et panneaux de chantier,
- l’emplacement des postes provisoires de lutte contre l’incendie.
Ce plan sera transmis au Maître d’œuvre et au coordonnateur sécurité qui le proposera au Maître de l’ouvrage.
2.3. - PHASE DE TRAVAUX
Pendant toute la durée du chantier, le coordonnateur sécurité organise entre les différentes entreprises, y compris sous-
traitantes, la coordination de leurs activités simultanées ou successives. A ce titre, chaque entreprise devra intégrer dans
son organisation de travail, ainsi que dans le choix des moyens mis à disposition de ses salariés, les modalités retenues par
le coordonnateur.
Chaque entreprise diffusera un exemplaire de son P.P.S.P.S au coordonnateur sécurité.
L’Entreprise mandataire procédera en supplément à une diffusion de son P.P.S.P.S. aux organismes administratifs de
prévention dont la liste est donnée au chapitre I de ce document. (IT, CRAM et OPPBTP)
Les entreprises sous-traitantes tiendront leur P.P.S.P.S. sur le chantier à disposition de ces mêmes organismes de
prévention, ainsi que pour la médecine du travail, les membres du C.H.S.C.T.
CHAQUE SOUS TRAITANT DOIT ETABLIR UN PPSPS AVANT D’INTERVENIR SUR LE CHANTIER.
Page 17 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
2.4. - CREATION D’UN COLLEGE INTERENTREPRISE DE SECURITE, DE
SANTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.I.S.S.C.T.) (Décret n°
95.543 du 4 mai 1995).
SANS OBJET : l’opération est classée en deuxième catégorie.
III - MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR
LE MAITRE D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SPS
3.1. – GESTION DES PROBLEMES ET ALEAS.
En cas de défaillance d’une entreprise ou de non-respect des consignes du Coordonnateur SPS, les mesures à prendre
seront confiées à une entreprise extérieure. La facturation sera imputée par le Maître d’œuvre à l’entreprise défaillante, sur
simple constat sur le R.J, après accord du Maître d’Ouvrage.
3.2. – INTEGRATION A L’OUVRAGE DES MOYENS PREVENTIFS.
Dans la mesure du possible, l’intégration à l’ouvrage des principes de prévention sera prioritaire sur les équipements
provisoires (Allèges maçonnées, garde-corps incorporés, châssis pré vitrés, garde-corps, etc…).
3.3. – MESURES GENERALES.
VOIR CCTP.
Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
L’employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est
possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (Art
.R.4544-3 du code du travail).
Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions définies aux articles R. 4544-5 à R.4544-8 du code du travail.
La partie de l’installation sur laquelle sont effectués des travaux doit être préalablement identifiée et consignée ;
Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés
aux 3° et 4° de l’article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet
effet, qui veille à l’application des mesures de sécurité prescrites.
L’accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l’article R. 4226-9 du code du
travail est réservé aux personnes titulaires d’une habilitation appropriée.
Pour la réalisation de travaux sous tension, l’employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte
tenu de l’évaluation des risques :
1 La définition des modes opératoires appropriés ;
2 Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que
des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions
dans lesquelles les travaux sont effectués.
Page 18 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs
habilités dans les conditions prévues à l’article R.4544-10 du code du travail. L’employeur délivre, maintien ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R.4544-3 du code du travail (norme NF
C 18-510 - arrêté du 26 avril 2012).
Certaines interventions sur ou à proximité des installations électriques sont interdites aux jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans (Art D.4153-29 du code du travail)
Lorsqu’une entreprise étrangère intervient en France, elle doit se conformer à la réglementation Française et, à ce titre,
habiliter ses travailleurs.
Manutention
Les équipements de travail, engins de levage et accessoires doivent subir les vérifications définies à l’article 1e r de l’arrêté
du 1er mars 2004 modifié (Art R. 4323-22 à R 4323-28 du code du travail), l’article 1er du présent arrêté détermine les
équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de
personnes auxquels s’appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les
vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de
mettre en cause leur sécurité, prévues par le du code du travail, à la charge du chef d’établissement dans lequel ces
équipements de travail sont mis en service ou utilisés.
Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l’appareil de
levage.
Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique, sauf à l’aide d’appareils conçus à cette fin (Art. R.
4323-45 du code du travail).
Travail en hauteur
Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des
travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail Art R.4323-58 à 4323-68.
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l'article R.
4323-58 du code du travail, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des
conditions de travail sûres.
La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes
prévisibles et permettre la circulation sans danger.
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée
au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les
mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection
individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la
préservation de sa santé.
L’employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en œuvre de
l'équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
Chaque travailleur doit avoir reçu une information sur le travail en hauteur et une formation au port de l’équipement
individuel (Art R4323-106 du code du travail).
Stockage :
Aucun stockage de matériels neufs ou anciens ne sera toléré sur les paliers sans accord du maître d’ouvrage ou son
représentant. Les aires de stockage doivent être matérialisées par poteaux, barrières, chaînes ou tous autres dispositifs
suivant les prescriptions du CCTP.
L’enlèvement du matériel démonté doit être effectué conformément aux prescriptions du CCTP.
Page 19 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
3.4. – ACCES ET INSTALLATION DE CHANTIER.
Les entreprises prendront toutes dispositions pour accueillir leurs salariés, en aménageant le
cantonnement correspondant à l’effectif prévu. LOCALISATION : VOIR PROPOSITION DE PIC
Page 20 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Les installations électriques devront être conformes aux prescriptions du décret du 14 novembre 1988 et, avant le
commencement des travaux, les entreprises fourniront un certificat attestant des installations électriques par un organisme
agréé.
ENTREPRISES
OBS
CONCERNEES
Entreprise
INSTALLATION DE CHANTIER
mandataire
Branchement provisoire eau, électricité et EU
ELECTRICITE Entreprise
mandataire
Les installations électriques de chantier devront être conformes aux prescriptions du
décret du 14 novembre 1988.
Installation avant commencement des travaux, fournir certificat organisme agréé.
Installation d’un compteur divisionnaire (consommation).
Entreprise
EAU
mandataire
Fournir un certificat de potabilité
Installation d’un compteur divisionnaire (consommation).
Maintenance pendant toute la durée du chantier.
Entreprise
E.U
mandataire
Branchement provisoire des installations de chantier sur réseau existant.
Entreprise
VOIE D’ACCES AU CHANTIER mandataire
Se conformer au plan de circulation défini en début de chantier. Tout lot
Entreprise
STOCKAGE mandataire
Définir sur le plan installation de chantier les zones de stockage prévues pour chaque lot.
Entreprise
BUREAUX DE CHANTIER mandataire
Installation d’un local, éclairé naturellement, chauffé et équipé d’une table, de chaises en
nombre suffisant et d’une armoire fermant à clef pour rangement des dossiers.
Entretien, maintenance, consommation à la charge du lot.
Page 21 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Entreprise
INSTALLATIONS SANITAIRES mandataire
Installation d’un local isolé, éclairé, chauffé comprenant les équipements suivants :
• 1 WC + 1 urinoir pour 10 personnes avec un minimum de 2 appareils Conforme à la
• 1 lavabo pour 10 personnes réglementation
• 1 douche pour 10 personnes
• alimentation EC et EF
Entreprise Conforme à la
PANNEAU DE CHANTIER mandataire réglementation
Mise en place et maintenance à la charge du lot.
Entreprise
PALISSADE mandataire
Mise en place suivant besoin. en façade.
Fermeture journalière assurée par le chef de chantier.
Entreprise
VESTIAIRE mandataire
Installation d’un local, éclairé naturellement et équipé d’une armoire individuelle par Conforme à la
personne travaillant sur le chantier. Le raccordement électrique sera effectué sur réglementation
l’armoire générale. Des regroupements seront autorisés.
Installation, entretien, maintenance à la charge du lot.
Entreprise
REFECTOIRE mandataire
Conforme à la
Un local sera installé, il sera éclairé, chauffé et équipé de tables, chaises correspondant à réglementation
l’effectif s’alimentant sur le chantier.
Equipement, maintenance, entretien à la charge du lot.
CONTROLE DES ACCES SUR LE CHANTIER Tout lot
Le chantier est interdit au public. Prévoir panneaux réglementaires à l’entrée
Les salariés devront dépendre d’une entreprise acceptée par le maître d’ouvrage
impliquant la fourniture du PPSPS.et la liste du personnel présent sur le chantier
Chaque intervenant devra pouvoir être identifiable comme appartenant à une entreprise
acceptée par la maîtrise d’ouvrage. Port du badge nominatif.
Entreprise
LIVRAISON
mandataire
Les livreurs devront connaître l’itinéraire pour accéder au chantier.
PRODUITS DANGEREUX Tout lot
Interdiction de stockage de produits pétroliers ou inflammables sans accord préalable du
coordonnateur SPS ou du maître d’œuvre.
Entreprise
SECOURS mandataire et
Tout lot
Des extincteurs seront installés dans chaque local de chantier ainsi que sur le chantier
lorsque les travaux le justifieront (travail par point chaud). Un moyen d’appel des secours
sera installé ainsi que la liste des numéros d’urgence.
NETTOYAGE DE CHANTIER Tout lot
Il sera procédé au minimum 1 fois par jour au nettoyage de tous les locaux et des abords.
Page 22 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
IV - MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN
MATIERE ET SECURITE ET DE SANTE
4.1. - VOIES ET ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION
HORIZONTALES OU VERTICALES
Les prestations suivantes sont à la charge de l’entreprise principale et
seront matérialisées sur le plan d’installation de chantier et formalisées dans Entreprise
le P.P.S.P.S. mandataire
- les circulations piétonnes seront différenciées des zones d’évolution des engins
et véhicules.
- Une matérialisation physique sera mise en place dès le début des travaux.
- les cheminements vers les cantonnements seront protégés vis-à-vis des travaux
à effectuer et maintenus propres.
- les zones de circulation menant au bâtiment devront être maintenues dégagées
de tous matériaux et matériels.
- les entrées dans le bâtiment devront être aménagées de manière à :
- protéger les salariés et toute personne contre tous risques de chute
d’objet au droit de la façade (protection au droit des goulottes
évacuations, lors de travaux en toiture, etc…),
- permettre l’évolution de chariots et transpalettes. Les éventuels dénivelés
seront compensés par la mise en place de rampes permettant l’évolution
de ce type de matériel.
- l’entretien de ces installations sera régulièrement effectué.
L’entreprise principale établira le plan des installations de chantier des accès
piétons et véhicules.
4.2. - MANUTENTION - RISQUES LIES AUX INTERFERENCES
4.2.1 - Grue à tour
SANS OBJET
4.2.2 – Autres moyens de manutention
L’Entreprise mandataire mettra à disposition de l’ensemble des entreprises les
moyens nécessaires à l’acheminement des matériels et matériaux dans les Entreprise
étages. mandataire
Un moyen de levage sera mis, aucune manutention manuelle ne sera tolérée dans
les escaliers.
L’Entreprise mandataire, aura la possibilité de mettre en place un monte-charge
provisoire de chantier pour les manutentions lourdes.
Son emplacement sera défini en accord avec le Maître d’œuvre et le
coordonnateur.
- la vérification de l’appareil avant utilisation. (PV à fournir avant utilisation).
- La maintenance de l’appareil sera à la charge de l’Entreprise mandataire
Page 23 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.3 - MOYENS DE MANUTENTION PROPRES AUX LOTS SECONDAIRE
L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu’il convient de prendre les mesures nécessaires d’organisation afin de
limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles.
Il appartient à chaque entreprise de définir les moyens nécessaires à la mécanisation des manutentions horizontales
(chariots, transpalettes, diables...). (PPSPS)
Les manutentions verticales devront être organisées de façon à utiliser les moyens mis à disposition dans le cadre de
l’organisation générale de chantier.
4.3.1. - Accrochage des moyens de levage sur l’ouvrage
a) Charges admissibles sur l’ouvrage :
- Sur demande d’une entreprise désirant installer un dispositif provisoire de levage pour le chantier, la manutention ou
l’accrochage incombe à l’entreprise.
b) Agrément des projets d’installation de moyens de levage provisoires et procédure de mise en œuvre :
- Les demandes d’installation de dispositif de levage, manutention ou accrochage seront transmises au Maître d’œuvre et au
coordonnateur.
- Après accord du Maître d’œuvre et du coordonnateur sur le principe d’installation proposée l’entreprise demanderesse
devra faire effectuer à ses frais une note de calculs ou une notice d’utilisation de l’ouvrage support.
- Après accord de l’entreprise ayant réalisé l’ouvrage support, l’entreprise demanderesse pourra mettre en place le dispositif
projeté. Elle prendra à sa charge l’installation de son dispositif, les modifications à l’ouvrage support éventuellement
nécessaires, l’enlèvement de son dispositif après usage, et les remises en état de l’ouvrage support.
4.3.2 - Vérification des appareils de levage
L’ensemble des appareils de levage devra être vérifié conformément aux textes en vigueur, préalablement à leur mise en
service sur le chantier.
Les rapports de vérification devront systématiquement être communiqués au coordonnateur.
Les salariés chargés de la conduite des engins de levage devront être détenteurs d’une autorisation de conduite délivrée par
le chef d’établissement.
Page 24 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.4. - LIVRAISONS
Page 25 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.5. - DELIMITATION DES ZONES DE STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE
4.5.1. - Stockage
Sur proposition de l’Entreprise mandataire des stockages seront accordés au coup par coup par le Maître d’œuvre et le
coordonnateur.
L’aire de stockage se fera dans la rue, demande à faire auprès de la mairie.
Compte tenu du site (les stockages seront très limités). Il est à prévoir un approvisionnement à l’avancement.
Les aménagements nécessaires à la réalisation et à la libération des aires utilisées seront à la charge de l’Entreprise
mandataire.
4.5.2. - Entreposage
Les aménagements des magasins et la remise en état des locaux dans lesquels ils sont créés sont à la charge de
l’entreprise qui les installe et s’intégreront dans le plan d’installation de chantier établi au départ par l’Entreprise mandataire.
Le stockage de produits dangereux dans les locaux n’est pas autorisé et devra faire l’objet d’une acceptation de la maîtrise
d’œuvre et du coordonnateur.
Chaque emplacement de stockage, chaque magasin devra clairement être identifié (Nom de l’entreprise).
4.6. - STOCKAGE - ELIMINATION - EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES
4.6.1. - Procédure générale
L’Entreprise mandataire mettra à disposition une benne, et assurera l’évacuation Entreprise
des gravois en décharge publique pendant toute la durée de l’opération. mandataire
Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses
zones de travail et d’acheminer l’ensemble de ces déchets jusqu’aux bennes, par Tout lot
tous moyens adaptés.
L’Entreprise mandataire pourra envisager la mise en œuvre de goulottes à gravois Entreprise
à charge des lots secondaires après accord du coordonnateur. mandataire
L’Entreprise mandataire et chaque entreprise assureront le nettoyage des
circulations et abords de chantier au minimum deux fois par semaine. Tout lot
En cas de manquement, le Maître d’œuvre ou le coordonnateur pourront
demander à une entreprise spécialisée, de procéder au nettoyage aux frais de Tout lot
l’Entreprise mandataire.
4.6.2. - Matières et substances dangereuses - PRODUITS DANGEREUX
Chaque entreprise utilisatrice de substance et de matière dangereuse fera son affaire de l’évacuation des emballages, produits
souillés et autres éléments pollués suivant les indications du fabricant portées sur la fiche de données de sécurité. Elles
indiquent dans leur PPSPS, les règles de stockage des produits considérés et les dispositions de mise en œuvre. Elles
resteront responsables de l’enlèvement de ces produits.
Les entreprises utilisant des produits chimiques tels que :
- diluants,
- colles,
- solvants,
- peintures,
pour la réalisation de leurs travaux, les entreprises devront obligatoirement préciser le classement et les caractéristique des
produits employés.
Page 26 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.6.3. Amiante
- Diagnostic amiante avant travaux fourni : absence d’amiante
4.6.4. Plomb
Nous rappelons que le plomb a été classé dans les CMR. Chaque chef d’entreprise doit donc tenir
compte de ce risque pour éviter d’être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui.
Les échafaudages doivent faire l’objet d’un test de lingette pour s’assurer de sa non pollution
au plomb.
- Diagnostic plomb avant travaux fourni : Mesures toutes inférieures à 1 mg/cm²(la plus haute est de 0,4 mg/cm² pour
une porte)
Pour la prévention des risques lors de travaux ou de l’enlèvement des peintures au plomb, VOIR DOCUMENT INRS
ED 6374 et recommandations de l’OPPBTP.
4.7. - PROTECTIONS COLLECTIVES
4.7.1. - Principe général
L’Entreprise mandataire est chargée de la mise en place de l’entretien et de la maintenance des protections collectives à
l’intérieur des bâtiments et aux abords pendant toute la durée du chantier.
Pour les réservations autres que les gaines d’ascenseurs, gaines de ventilation ou d’extraction maçonnées, mise en place d’un
treillis soudé maille 10 x 10 et d’un dispositif d’obturation arasant le plancher (platelage).
La découpe du treillis ou la modification du dispositif d’obturation est à la charge de l’entreprise qui utilise la réservation.
L’ensemble des trémies et réservations dont l’une des dimensions est supérieure à 0,80 m devra être protégé au moyen de
garde-corps complets (lisse 1 m, sous-lisse 0,45 m et plinthe 0,15 m).
Les protections collectives seront étudiées par chaque entreprise en collaboration avec les autres entreprises, le Maître
d’œuvre et le coordonnateur, de manière à rechercher une utilisation commune pour un maximum d’intervenants.
4.7.2. - Déplacement par une entreprise des protections collectives
mises en place par l’Entreprise mandataire
Chaque corps d’état doit assurer la protection de ses ouvriers et s’assurera donc que les dispositifs en place sont appropriés à
l’intervention de ses ouvriers. (PPSPS)
Dans le cas où une entreprise doit déplacer les protections collectives pour les besoins de ses travaux, elle devra les remplacer
pendant ses interventions par un dispositif assurant une protection correcte pour l’ensemble des personnes qui interviennent sur
le chantier.
Chaque entreprise devra, à l’issue de ses interventions, rétablir sur les lieux de son intervention un degré de protection au moins
équivalent à celui initialement mis en place par l’entreprise de maçonnerie.
Le Maître d’œuvre et le coordonnateur pourront, en cas de manquement à la sécurité d’une entreprise, demander à l’Entreprise
mandataire de réaliser les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de travail de l’entreprise défaillante.
Moyennant l’accord avec le Maître d’œuvre, l’Entreprise mandataire procédera à la mise en place de protections collectives
définitives au plus tôt (rampe d’escalier, garde-corps collectifs, etc...).
Page 27 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.7.3 - Travail en hauteur
Il est strictement interdit de faire usage d’échelles et escabeaux comme poste de travail.
Les entreprises mettront à disposition de leur personnel des plates-formes individuelles roulantes (PIR) ou des échafaudages
roulants, ou sur pieds, conformément à la réglementation (garde-corps, lisse, plinthe, stabilité, etc...) en fonction de la nature du
travail.
4.8. - INSTALLATION ELECTRIQUE
4.8.1. - Branchement
L’alimentation du tableau général de chantier sera réalisée depuis le branchement électrique EDF du
bâtiment. Un certificat établit par un organisme agréé sera fourni au coordonnateur dès la mise en service Entreprise
des installations électriques. mandataire
Et lot électricité
4.8.2. - Installation électrique de chantier
L’ensemble des circuits d’alimentation du cantonnement et coffrets de prise et éclairage devront être Entreprise
séparés avec des disjoncteurs calibrés pour ne pas couper toute l’installation en cas de défaut sur un circuit mandataire
quelconque. Lot Electricité
4.8.3 – Tableau
Il devra permettre de couvrir les demandes en électricité:
Entreprise
a) nécessaire aux cantonnements. mandataire
b) nécessaire aux matériels de l’Entreprise mandataire, mis en place sous sa responsabilité et à sa Lot Electricité
charge.
c) éclairage des circulations.
d) l’installation électrique nécessaire aux besoins du chantier, hormis les trois points précédents.
Sont compris dans cette installation, les armoires et réseaux de distribution qui devront respecter
notamment les prescriptions du décret du 14 novembre 1988 et de la Norme NF C 15 100.
Les installations ci-avant seront réalisées par l’entreprise d'électricité qui en assurera l’entretien.
Les réparations, suite à dégradation, sont réalisées par l’entreprise d'électricité.
Le remaniement des installations est réalisé par l’entreprise d'électricité.
4.8.4. - Départs
Entreprise
Depuis l’armoire générale, il devra être prévu des départs, en nombre suffisant. La distribution éclairage mandataire
et prises de courant sera séparée. Lot Electricité
4.8.5. - Armoires de chantier
Le nombre d’armoires prévues sera suffisant pour alimenter normalement l’ensemble des entreprises
présentes sur le chantier. Leur implantation devra permettre, en tout point du bâtiment et de ses abords, de Entreprise
ne pas être éloignée de plus de 25 m de l’une d’entre elles. mandataire
Lot Electricité
L’alimentation depuis les armoires de distribution jusqu’à l’appareillage de chantier sera à la charge de
chaque entreprise. Les prolongateurs de raccordement utilisés en aval des coffrets de distribution devront,
pour toutes les entreprises, être du type HO7 RNF et ne pas avoir une longueur supérieure à 25 m.
Page 28 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.8.6 - Schéma unifilaire
L’Entreprise mandataire, après établissement du bilan de puissance électrique effectué auprès des autres Entreprise
lots, communiquera au coordonnateur le schéma unifilaire complet des installations de chantier. mandataire
Lot Electricité
4.8.7 - Matériel électrique des entreprises
Le matériel électrique utilisé par les entreprises sur le chantier devra être conforme aux normes en vigueur sur les chantiers.
Rallonges type HO7 RNF
Enrouleurs catégorie B NFC 61-6720
Baladeuse NFC 71-008
Halogène norme NF avec grille de protection
Protection prises de courant IP 447.
4.8.8. - Installation d’éclairage
Seront éclairés :
Entreprise
mandataire
- les cheminements et circulations intérieurs et extérieurs, (60 lux minimum), Lot Electricité
- les zones de travail, vestiaire et sanitaires (120 lux minimum),
- postes de travail permanents.
Cette installation sera réalisée en 24 V jusqu’à mise hors d’eau provisoire ou définitive du bâtiment.
L’éclairage correct des postes de travail est à la charge de chaque entreprise à partir d’un tableau
divisionnaire.
L’installation d’éclairage des locaux en vide sanitaire sera complétée par une installation d’éclairage de
secours installée et entretenue par l’entreprise d'électricité. Toutes les installations devront être soumises à
l’approbation du coordonnateur.
Cette installation devra permettre l’évacuation du personnel en toute sécurité. Il sera installé des blocs
autonomes en nombre suffisant en privilégiant l’installation des blocs définitifs.
4.8.9 - Distribution électrique cantonnement
Depuis le tableau de distribution général de cantonnements, l’Entreprise mandataire prend à sa charge, la
réalisation et l’entretien de l’installation nécessaire à l’alimentation électrique des locaux privatifs Entreprise
(vestiaires, réfectoires, bureaux de chantier) de chaque entreprise. mandataire
Chacune des installations précédemment mentionnées devra être vérifiée par un organisme agréé avant
toute mise en service. L’Entreprise mandataire fournira une copie du rapport de vérification au
coordonnateur en matière de sécurité et de santé.
Ces installations devront notamment comporter les protections et dispositifs qui permettront une sélectivité
sur 3 niveaux en cas de défaut à la terre :
* protection contre les surintensités et court-circuit,
* protection des travailleurs contre les masses mises accidentellement sous tension par dispositif :
* à courant résiduel à haute sensibilité (30 mA),
* à chaque niveau protection par DDR 300 mA,
* en tête d’installation protection 1A retardée.
4.9. - INSTALLATION D’EAU PROVISOIRE CHANTIER
L’Entreprise mandataire prendra contact avec le service des eaux pour obtenir les branchements
nécessaires aux installations de chantier. Entreprise
mandataire
Page 29 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.10. - MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTION SUR LE SITE
4.10.1. - Dispositions générales
L’Entreprise mandataire réalisera un phasage des travaux de manière à éviter les superpositions et
juxtapositions de tâches. Les mesures prises seront arrêtées au cours des réunions de chantier après Entreprise
réception des PPSPS des entreprises concernées. mandataire
Les travaux générateurs de nuisances tels que bruit, émanation de vapeurs délétères ou de poussières,
seront, dans la mesure du possible, réalisés dans des zones isolées. En cas d’impossibilité, il Tout lot
appartiendra à l’entreprise génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la
mise en sécurité des autres intervenants. A cet effet, l’utilisation de dispositifs de protection collectifs sera
privilégiée plutôt que le recours aux protections individuelles.
Dans cette optique, l’utilisation d’engins à moteur thermique sera à proscrire dans les locaux confinés, Tout lot
insuffisamment aérés, au profit de l’utilisation de matériel à moteur électrique.
4.10.2. - Travaux superposés
Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter les superpositions de travaux par un décalage des interventions des entreprises concernées,
chaque entreprise prendra les dispositions pour installer et entretenir un dispositif physique permettant de supprimer le risque de
chute de matériel ou de matériaux engendré par cette superposition (exemple : protection par auvent plein ou filet, etc...).
A défaut, les travaux superposés seront interdits
4.10.3. - Mesures propres aux travaux de terrassement
SANS OBJET
4.11. - SIGNALISATION DE CHANTIER
L’Entreprise mandataire assurera pendant toute la durée de l’opération la signalisation du chantier. A l’aide de
plans, elle proposera au coordonnateur une signalisation au démarrage du chantier et une remise à jour Entreprise
régulière. mandataire
Cette signalisation concerne les domaines suivants :
- signalisation de danger sur le chantier
- panneaux et fléchage de repérage à l’intérieur des bâtiments (éventuel)
- panneaux de consignes obligatoires à respecter par les entreprises
- panneaux et fléchage relatifs au premier secours
4.12. - PREVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Les mesures préconisées et recensées dans les PPSPS des entreprises intervenantes porteront particulièrement :
• . aspiration et ventilation des postes de travail,
• . limitation des interférences en particulier lors des travaux de peinture, pose d’isolation, et lors des travaux d’étanchéité,
• . le mode opératoire devra permettre de limiter les nuisances (bruit, vibrations, poussière, gaz toxique, etc...)
4.13 - TRAVAUX SPECIFIQUES
Les entreprises concernées par ces travaux, devront communiquer au coordonnateur :
- les fiches techniques,
- les règles de stockage,
- moyens prévus pour la ventilation du poste de travail.
Page 30 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.14 - CONDITIONS DE TRAVAIL
L’ensemble du chantier devra être organisé pour permettre au personnel d’obtenir des conditions de travail conformes à la
réglementation en vigueur.
Les protections collectives seront adaptées, les engins de levage seront privilégiés pour limiter les manutentions manuelles
(fractionnement des charges).
a) Protection individuelle :
Le harnais de sécurité doit être utilisé lorsque les protections collectives ne peuvent être judicieusement installées. Ce moyen de
protection contre les chutes de hauteur doit être retenu que lors d’interventions ponctuelles, de courte durée et non répétitives;
En ce qui concerne l’emploi de personnel intérimaire, la société d’intérim doit fournir les équipements inhérents à la profession.
Cependant, il est rappelé que c’est l’entreprise utilisatrice qui reste responsable du respect de la réglementation.
Toutes les entreprises présentes sur le chantier mettront à disposition de leur personnel les équipements et protections
individuelles adaptées à la nature du travail confié.
LE PORT DU CASQUE, DES CHAUSSURES OU BOTTES DE SECURITE EST OBLIGATOIRE
QUELQUE SOIT L’ACTIVITE DU TRAVAILLEUR.
Dans le cas de nécessité et sur ordre du Chef de chantier ou d’équipe, sont disponibles :
- lunettes de protection,
- masque anti poussière, Tout lot
- gants de manutention et bétonnage,
- casque antibruit ou bouchons d’oreilles,
- harnais de sécurité.
Dans le cas d’utilisation du harnais de sécurité qui doit être exceptionnel, le Chef d’équipe désigne le Tout lot
point et la méthode d’amarrage et laisse un accompagnateur auprès de l’ouvrier exposé.
Personnel Intérimaire :
L’entreprise de Travail Temporaire est tenue de fournir à son personnel leur propre gilet, bottes, Tout lot
chaussures et casque de sécurité.
Entreprise
L’Entreprise mandataire fournit à ces derniers tous les articles de protection individuelle propre à des mandataire
travaux spécifiques.
4.15 – PROTECTION CONTRE LE BRUIT
Protection contre le bruit
Echelle du risque occasionné par le bruit à l’ouïe.
Tout lot
dBA >90 I - Danger avéré de lésions irréversibles (port de protection obligatoire),
85 < dBA < 90 II - Danger présumé de lésions irréversibles (mise à disposition de protection
obligatoire)
DBA < 85 III - compatible avec la préservation de l’ouïe.
Pour ce faire, les entreprises retiendront les procédés permettant de limiter les bruits. Ils utiliseront
autant que faire se peut :
- réduction du bruit à la source,
- encoffrement de la source,
- mise en place de dispositifs anti-vibratile,
- éloignement des machines bruyantes,
- protection individuelles, casque, etc. ....
Page 31 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.16. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES COVID 19
AVERTISSEMENT : GUIDE V18 SUSPENDU DEPUIS LE 14 MARS 2022,
MAIS NOUS RECOMMANDONS, LE PORT DU MASQUE LORSQUE LA
DISTANCIATION N’EST PAS POSSIBLE.
VISITES COVID :
RESPECT DES
POINTS CONTROLES LORS DE CHAQUE VISITE
MESURES COVID 19
OUI NON
AFFICHAGE DES CONSIGNES COVID 19 (BASE VIE et CHANTIER)
TENUE DU REGISTRE DE PRESENCE pour tracer les éventuels en cas de COVID 19 sur le
chantier)
BASE VIE : Aménagée pour respecter la distanciation et ventilation X
BASE VIE : présence (gel hydroalcoolique, point d’eau + savon + essuie mains jetable ou
sèche mains, poubelles)
CONFIRMATION DU GESTE BARRIERE : PORT DU MASQUE, voire port de GANTS, notamment
pour se rendre sur le poste de travail, lors du passage dans les parties communes, et/ou X
respect de la distanciation
Page 32 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.17. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE LOT
LE P.P.S.P.S SERA FOURNI SOUS FORMAT PAPIER EN 1 EXEMPLAIRE, APRES LECTURE ET VALIDATION IL
SERA LAISSE PAR NOS SOINS SUR LE CHANTIER. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES FORMATS INFORMATIQUES
OU TELECOPIE.
Domaine des risques Nature du risque Mesures de prévention
Circulation au sol sur chantier - Chute de plain-pied, chocs,
- Ne pas encombrer les passages, port du casque
TOUT LOT heurts
Chutes d’objets en stockage (manutention,
travaux en hauteur) - Chocs, Heurts - Périmètre de sécurité, balisage
TOUT LOT
- Interdiction de faire usage d’échelles et
escabeaux comme poste de travaux.
- Utiliser des échafaudages de pied pour les
travaux en hauteur, PV de vérification à fournir
Travaux en hauteur avant toute intervention.
- Chute
TOUT LOT - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50 m ou
PIRL pour les planchers inférieurs à 1,00 m, lors
des travaux de petite hauteur.
- Les trémies ou nez de dalle seront protégés pour
éviter toute chute d’un compagnon.
Projections - Eclatements (objets, pièces
- Périmètre de sécurité
en mouvement, meules …) - Eclat dans les yeux
- Port des lunettes
TOUT LOT
- Limitation du bruit (<85 dBA)
Ambiance physique (bruit, éclairage, …) - Problème aux oreilles
- Port du casque anti-bruit
TOUT LOT - Pas assez d’éclairage
- Eclairer suffisamment les postes de travail
- Fractionnement des charges.
Chargement, déchargement des véhicules, - Utiliser des recettes à roulettes (chariot,
manutentions - Tour de rein transpalettes, etc…)
TOUT LOT - Utiliser tout moyen de manutention verticale
(monte-charge, treuils, palans, etc…)
- Permis de feu.
Emploi de matériel d’oxycoupage de
- Arrêt des travaux 2 heures avant de quitter le
soudage à l’électricité, à l’autogène, à - Incendie
chantier
l’argon - Brûlure
- Extincteur adapté au risque.
TOUT LOT
- Port des EPI
- Habilitation des personnes.
Electricité intervention sur BT–HT. Tout - Travaux hors tension.
organe d’ordre électrique. - Electrisation - Travaux à partie de coffrets de chantier
TOUT LOT - Protéger tout organe sous tension et prévenir tous
les lots.
Circulation routière - Permis de conduire adapté au type de véhicule.
- Collision
Utilisation d’engin - Autorisation de conduite.
- Renversement d'un piéton
TOUT LOT - Se conformer au code la route.
Emploi de produits chimiques dangereux, - Inhalation, projection, brûlures, - Respect des consignes de sécurité préconisées
toxiques, inflammables, corrosifs … incendie par le fabriquant.
TOUT LOT - Analyse de risque à faire par l’entreprise pour
présentation au Coordonnateur.
- Stockage interdit sans autorisation du maître
d’œuvre ou du coordonnateur.
Evacuation des gravats - Protocole de sécurité entre transporteur et
TOUT LOT entreprise, guidage des camions, respect des
limitations de vitesse,
- Tri des déchets, bordereaux de suivi à
communiquer au Maître d’Ouvrage
Page 33 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
MONTAGE DE BUNGALOWS ou GRUTAGE
PRISE EN COMPTE DE L’ED 6107, et notamment des examens d’adéquation et de l’auto diagnostic de mise en
place de la grue mobile
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
MONTAGE DE BUNGALOWS ou - Chute de hauteur - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50 m ou PIRL pour les
GRUE ou GRUTAGE planchers inférieurs à 1,00 m, lors des travaux de petite hauteur,
ou échafaudage, voire nacelle.
- AUCUN ACCES A L’ECHELLE,
- Monter l’escalier au fur et à mesure pour accéder au toit en
toute sécurité ou mettre un accès provisoire sécurisé pour le
montage des bungalows.
- Mettre des RING ou garde-corps en toit des bungalows.
- Chute d’objet / Ecrasement / Heurt - Port du casque avec jugulaire et équipements individuels
- Vérification des apparaux (chaines, élingues) et travail réalisé
par un élingueur.
- Aucun survol des voies publiques ou privées, ni de bâtiment
occupé.
- Guidage de la grue.
- Balisage des zones, ne pas stationner sous les charges,
aucune superposition de tâches, notamment lors du
déplacement des bungalows ou tout élément.
- Prévoir des gaffes à manche télescopique ou équivalent.
- Tour de reins - Fractionner les charges
- Utiliser des chariots pour la manutention horizontale
- Un moyen de levage (grue ou équivalent).
- Chute de plain-pied - Circulations sans encombre
- Electrisation - Travaux à partir d’un coffret de chantier, utilisation de matériel
conforme et en bon état, ou utilisation d’électroportatif
• Concernant la mise en place de bungalows ou toute charge : élingage depuis le sol :
Page 34 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
VISITE DE CHANTIER HORS EQUIPE CHANTIER
Il est demandé :
- Au MANDATAIRE de maintenir les circulations propres, des circulations éclairées,
Le MANDATAIRE mettra un balisage au moyen de panneaux de l’accès chantier au logement
témoin, ce cheminement sera éclairé. Il sera formellement interdit à tout visiteur de sortir des
emprises balisées.
Le MANDATAIRE et TOUS LES LOTS devront, pendant les visites, suspendre tous travaux au-
dessus de l’accès chantier, dans la zone du logement témoin et sur le passage qui conduit à ce
logement.
LE MAITRE D’OUVRAGE devra informer Le MANDATAIRE au moins une semaine avant toute
visite, pour permettre d’organiser et planifier ces visites et ainsi éviter tout accident. Pour limiter cette
interférence avec le chantier, il conviendra de regrouper les visites.
LE MAITRE D’OUVRAGE devra faire signer cette feuille de visite à tout visiteur avant de pénétrer sur
le chantier, une copie nous sera communiquée pour la classer dans le registre journal.
TOUT VISITEUR mettra un casque dès l’accès au chantier, ce casque sera remis par le représentant
du MAITRE D’OUVRAGE qui ira le chercher dans la salle de réunion, le casque sera rendu à la
sortie du chantier au représentant du MAITRE D’OUVRAGE.
MESURES DE SECURITE A RESPECTER PAR LES VISITEURS :
ACTION RISQUES PROTECTIONS
Déplacements des visiteurs - Chute de hauteur - Ne pas se pencher par les fenêtres.
accompagnés par un représentant - Respecter le balisage mis en place par le
du MAITRE D’OUVRAGE MANDATAIRE et ne pas se rendre dans
une quelconque autre zone du chantier
(hors mis les bungalows partie sanitaires et
la salle de réunion)
- Ne pas déplacer les protections collectives
(garde-corps, etc…) mises par le
MANDATAIRE
- Chute d’objet, écrasement - Respecter les Périmètres de sécurité,
- Port du casque obligatoire.
- Chutes de plain-pied - Ne pas courir sur le chantier,
- Circulations sans encombre,
- Ne pas sortir du cheminement.
TOUT VISITEUR NE SE CONFORMANT PAS A CE REGLEMENT SERA IMMEDIATEMENT EXCLU.
DATE :
NOM ET SIGNATURE DU VISITEUR :
Page 35 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
RISQUE CMR (TOUT LOT)
(Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction)
INTERDICTION FORMELLE D’UTILISER DES PRODUITS A BASE DE DICHLOROMETHANE
(Voir Fiche Technique 34 FT34 de l’INRS ou note 14 de l’Inspection du Travail)
TOUTE ENTREPRISE AYANT A UTILISER DES PRODUITS DEVRA FOURNIR LES FDS DES PRODUITS
UTILISES :
- Peinture, colle, décapants, solvants, enduits, etc.
RISQUE SILICE :
Réglementation :
- R4412-149 (Pour la cristobalite et la tridymite : VLEP : 0,05 mg/m3 et Pour le quartz à 0,1 mg/m3).
- Arrêté du 26 octobre 2020 applicable au 1er janvier 2021.
TOUTE ENTREPRISE AYANT UN RISQUE SILICE : DEVRA INDIQUER LES MESURES PRISES POUR LA
PROTECTION DES SALARIES, DANS LE PPPS ou DANS UN ADDITIF AU PPPS
TOUTE ENTREPRISE AYANT UN RISQUE SILICE :
- Risque par les poussières : Ponçage, percements, balayages de gravats, etc...
TOUTE ENTREPRISE AYANT UN RISQUE SILICE : PRINCIPAUX MATERIAUX CONCERNES.
- Brique, béton, mortier, ciment, granite, grès, quartzite, ardoise, pierre de taille, silex, sable, carreaux,
vitre...
LES PRINCIPAUX LOTS CONCERNES :
- Gros Œuvre, terrassement, démolition, peinture, ravalement/traitement des façades, plombier,
électricien, etc…
TRAVAUX PRINCIPAUX QUI EXPOSENT A LA SILICE :
- Rabotage, décroutage et sciage d’enrobés bitumineux, dégarnissage de ballast non mécanisé, tri au
pied des concasseurs, sciage de bordure de trottoir
- Pelletage de déblais / remblais – canalisation,
- Projection de béton par voie sèche,
- Taille et découpe de pierres, découpe de briques,
- Fabrication foraine de mortier et enduit de finition
- Balayage / nettoyage de chantier
- Ponçage de béton, percement / perçage de voiles béton,
- Découpe de carrelage
- Evacuation des gravats
- Grattage d’enduit de façade, ponçage d’enduit avant peinture
LES MESURES DE SECURITE DEMANDEES DANS LE CADRE DE LA COORDINATION SPS :
- Si possible remplacer par un produit non nocif ou moins nocif,
- Isoler ou confiner les zones, voire mise en dépression,
- Ventiler les locaux non confinés,
- Utiliser des techniques peu émissives de poussières,
- Aspirer à la source et/ou travailler à l’humide, (après consignation électrique),
- Aspirer les poussières avec aspirateur à filtration absolue, plutôt que le balayage,
- Port des EPI (chaussures, gants, masques prévus dans les FDS, lunettes, voire combinaisons),
- Port de protections respiratoires prévues, notamment FFP3 à ventilation assistée,
- Port de lunettes,
- Interdiction de fumer à proximité.
Page 36 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Toute entreprise concernée par le risque CMR (en fonction des FDS, risque SILICE, autres CMR)
devra tenir compte du tableau ci-après dans son analyse de risque :
TRAVAUX RISQUES/DANGER PROTECTIONS
Utilisation de produits nocifs ou Inhalation, ingestion, - Fourniture des FDS (Fiches de données de
travaux avec risque CMR, projection sécurité),
notamment SILICE
- Analyse des risques à faire dans le P.P.S.P.S,
Travaux employant des information des compagnons et respect des
peintures, colles, décapants, mesures énoncées dans les FDS, et dans les
solvants, enduits, etc… PPSPS,
- Aucune interférence ou superposition de tâche,
mise en place de confinement, d’isolement, de
périmètre de sécurité ou autre à définir lors de
l’inspection commune et à formaliser dans
P.P.S.P.S,
MESURES DE PREVENTION :
- Si possible remplacer par un produit non nocif
ou moins nocif,
- Isoler ou confiner les zones, voire mise en
dépression,
- Ventiler les locaux non confinés,
- Utiliser des techniques peu émissives de
poussières,
- Aspirer à la source et/ou travailler à l’humide,
- Aspirer les poussières avec aspirateur à filtration
absolue, plutôt que le balayage,
- Port des EPI (chaussures, gants, masques
prévus dans les FDS, lunettes, voire
combinaisons),
- Port de protections respiratoires prévues,
notamment FFP3 à ventilation assistée,
- Port de lunettes,
- Interdiction de fumer à proximité.
AVERTISSEMENT : FICHES DONNEES SECURITE DES PRODUITS A FOURNIR. VEILLER A LES
RESPECTER. EN CAS DE PRESENCE DE PRODUITS CLASSES DANGEREUX, SI POSSIBLE LES
REMPLACER, A DEFAUT, IL EST DEMANDE DE VENTILER LES ZONES PENDANT LA MISE EN PLACE
DES PRODUITS ET DE PORTER DES MASQUES A ADDUCTION D’AIR (VOIR EGALEMENT ED 98 DE
L’INRS) et PORT DE LUNETTES AVEC PROTECTIONS LATERALES ET PORT DE GANTS.
Page 37 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Travaux de GO / maçonnerie … - Chute de hauteur - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50
m ou PIRL pour les planchers inférieurs à
1,00 m, lors des travaux de petite hauteur,
y compris entre les banches ou lors des
travaux de finition.
- Aucun accès à l’échelle, mettre des
escaliers métalliques à l’avancement.
- Mettre des garde-corps à l'avancement
au droit des nez de dalle et trémies
supérieures à 30x30 cm et les obturer.
- Chute d’objet - Port du casque et équipements
individuels
- Ne pas stationner sous les charges
- Etayer
- Baliser les zones à risques.
- Tour de reins - Fractionner les charges
- Utiliser des chariots pour la manutention
horizontale
- Un moyen de levage (grue, monte-
charge…).
- Chute de plain-pied - Circulations sans encombre.
CLOISONS/DOUBLAGES/FAUX PLAFONDS
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Déchargement, - Déchirures musculaires - tour de reins - Fractionner les charges
Approvisionnement, Pose : - Utiliser des chariots pour la manutention
horizontale
- Un moyen de levage (monte-charge…)
- Chute de hauteur - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50
m ou PIRL pour les planchers inférieurs à
1,00 m, lors des travaux de petite hauteur,
échafaudage
- Chutes de plain-pied. - Circulation sans encombre.
- Manutention - Utiliser un lève plaque pour les faux
plafonds placo.
Page 38 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
REVETEMENT DE SOLS (SOUPLES, CARRELAGE)
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Déchargement, Approvisionnement - Déchirures musculaires - tour de reins - Fractionner les charges
: - Utiliser des chariots pour la manutention
Pose horizontale
- Un moyen de levage (monte-charge…)
- Chutes de plain-pied - Circulation sans encombre.
- Problèmes aux genoux - Port de genouillères molletonnées.
- Utilisation de produits nocifs - FDS des produits à fournir et respect des
consignes prévues, notamment port des
EPI et notamment masque à ventilation
assistée et ventilation des locaux
- Projection dans les yeux - Port de lunettes
PEINTURE
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Déchargement, Approvisionnement - Déchirures musculaires - tour de reins - Utiliser des chariots pour la manutention
horizontale
- Un moyen de levage (monte-charge…)
- Chutes de plain-pied - Circulation sans encombre.
Travail en hauteur - Chute de personne - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50
m ou PIRL pour les planchers inférieurs à
1,00 m, lors des travaux de petite hauteur,
échafaudage.
Travaux de peinture - Utilisation de produits nocifs - FDS des produits à fournir et respect des
consignes prévues, notamment port des
EPI et notamment masque à ventilation
assistée et ventilation des locaux
- Projection dans les yeux - Port de lunettes
Page 39 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
ISOLATION PLANCHERS / FLOCAGES
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Déchargement, Approvisionnement - Déchirures musculaires - tour de reins - Utiliser des chariots pour la manutention
horizontale
- Chutes de plain-pied - Circulation sans encombre.
Travail en hauteur - Chute de personne - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50
m ou PIRL pour les planchers inférieurs à
1,00 m, lors des travaux de petite hauteur,
échafaudage.
Flocage - Utilisation de produits nocifs - FDS des produits à fournir et respect des
consignes prévues, notamment port des
EPI et notamment masque à ventilation
assistée et ventilation des locaux
- Projection dans les yeux - Port de lunettes
- Happement - Machine équipée de carter de protection
ou équivalent et de coup de poing d’arrêt
d’urgent
MENUISERIES BOIS
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Déchargement, - Déchirures musculaires - tour de reins - Fractionner les charges
Approvisionnement, Pose : - Utiliser des chariots pour la manutention
horizontale
- Un moyen de levage (monte-charge…)
- Chute de hauteur - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50
m ou PIRL pour les planchers inférieurs à
1,00 m, lors des travaux de petite hauteur,
échafaudage
- Chutes de plain-pied. - Circulation sans encombre.
- Inhalation de poussières bois - Aménager un local ou une zone isolée,
aspirer les poussières à la source, veillé au
port du demi masque P3 à ventilation
assistée
ATTENTION PARTICULIERE
- Varlope, scie circulaire (Coupure) Guide de protection adaptée à la machine-outil et Capot
- Inhalation des poussières Zone isolée et Port du masque anti-poussière.
- Electrisation Différentiel 30mA
Page 40 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
CHARPENTE/COUVERTURE
TRAVAUX RISQUES PROTECTION
Réalisation de la charpente et de la - Chute de hauteur - Mise en place d’une protection collective
couverture (échafaudage de pied ou tout moyen équivalent
servant de protection collective).
- Mise en place filets en sous-face de la charpente
ou tout moyen équivalent pour éviter toute chute
au travers de la charpente ou couverture
- Chute d’objet en contrebas - Mettre toute protection pour éviter la chute d’un
objet en contrebas (le dernier niveau sera muni
d'un pare gravois, d’un platelage ou tout moyen
équivalent) et l’échafaudage sera muni de filets.
- Manutention Utiliser un monte-charge (ou tout moyen
équivalent).
Traitement du bois - Inhalation de produits toxiques - Fournir la méthodologie
- FDS des produits à fournir et respect des
consignes prévues, notamment port des EPI et
notamment masque à ventilation assistée et
ventilation des locaux, et AUCUNE AUTRE
ACTIVITE PENDANT CES TRAVAUX.
Travaux par point chaud. - Incendie - Permis de feu à demander au Maître d’Ouvrage
- Extincteurs à proximité du travail par point chaud
ETANCHEITE
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Travaux par point chaud. - Incendie - Permis de feu à demander au Maître d’Ouvrage
- Extincteurs à proximité du travail par point chaud
- Arrêt des travaux 2 heures avant de quitter le
chantier
- Chute de hauteur - Mise en place des garde-corps définitifs ou
provisoires, les intervenant seront équipés de
harnais et reliés à un point fixe dont la résistance
sera à nous justifier
- Poser les cadres ou les lanterneaux à partir d’un
échafaudage, depuis le dessous pour éviter toute
chute de hauteur, et maintien de l’échafaudage
en-dessous pendant la pose du lanterneau.
Manutention - Déchirures musculaires - tour de - Fractionner les charges et utiliser des moyens de
reins manutention mécaniques et un monte-charge ou
équivalent pour les évacuations et
approvisionnements. Prévoir également des
recettes à roulettes
- Chutes de plain-pied - Circulations sans encombre.
- Explosion - Respecter l’ED742. Pression max 1,5 bars
(acétylène), ventilation des locaux, fixer les
bouteilles et les tenir à la verticale. Vérifier
notamment chaque jour les flexibles et les
chapeaux.
Page 41 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Page 42 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Page 43 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Page 44 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
ECHAFAUDAGE
Réglementation :
◼ Code du travail L.4121: Principes généraux de prévention.
◼ Décret du 1" septembre 2 0 0 4 (articles R.4323-58 à 9o)
Utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.
◼ Arrêté du 21 décembre 2004 Vérification des échafaudages.
◼ Circulaire DRT 2005/08 du 27 Juin 2005 Mise en œuvre du décret du r septembre 2004 et arrêté du 21 décembre 2004.
◼ Pour mémoire, R. 4224-5: Protection contre les chutes des équipements de travail en général (concerne les installations des
postes de travail permanents non visés par le décret de septembre 2004).
Normes :
◼ Norme NF P 93-353 - décembre 1994 - Plates-formes individuelles roulantes légères.
◼ Norme NF P 93-352 - novembre 1997 - Plates-formes individuelles roulantes.
◼ Norme NF P 93-520 - novembre 1997 - Échafaudages roulants préfabriqués de faible hauteur.
◼ Norme NF EN 1004 - mai 2005 - Echafaudages roulants.
◼ Norme NF EN 12810-1, 2 - septembre 2 0 0 4 - Echafaudages de façade.
◼ Norme NF EN 12811-1, 2, 3 - août 2004 – Echafaudages
◼ Norme NF EN ISO/CEI 17050-1 - avril 2005 - Déclaration de conformité du fournisseur
Documents INRS :
◼ R408
◼ ED75
Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un échafaudage doivent être effectués sous la direction d’une personne
compétente par des travailleurs ayant reçu une formation à la sécurité adéquate et spécifique, détaillée aux articles R. 233-13-31, R. 233-35
et R. 233-36 du Code du travail et renouvelée pour tenir compte de l’évolution des équipements (article R. 233-3). En ce qui concerne les
échafaudages de pied, le chef d’établissement dispose des référentiels de compétence de la récente recommandation R408 de la CNAMTS
("Prévention des risques liés au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied"). Il doit délivrer une attestation de
compétence au personnel reconnu compétent après cette formation ou l’obtention d’un CAP ou d’un certificat de qualification
professionnelle (CQP).
Le personnel chargé du montage, du démontage ou de la transformation d’un échafaudage doit disposer de la notice ou du plan de
montage et de démontage du fabricant et s’appuyer sur la note de calcul prévue par la notice, lorsque le montage envisagé correspond à
celui prévu par le fabricant. Dans le cas contraire, ou lorsque n’existe pas de note calcul, une personne compétente devra réaliser un calcul
de résistance et de stabilité. Lorsque la configuration envisagée n’est pas prévue par la notice, une personne compétente devra établir un
plan de montage, d’utilisation et de démontage de l’échafaudage.
Tous ces documents sont conservés sur le lieu de travail.
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Montage et démontage échafaudage de - Chute de hauteur - Utiliser un échafaudage de pied avec garde-corps à
pied l’avancement pour éviter la chute. AUCUN AUTRE
TYPE D’ECHAFAUDAGE NE SERA TOLERE
Fournir au préalable un plan de montage
d’échafaudage,
Fournir la copie des aptitudes au montage et
démontage d’échafaudage des compagnons chargés
de monter,
Fournir un PV de réception de l’échafaudage avant
toute utilisation, y apposer les charges admissibles par
plancher.
Protocole d’utilisation de l’échafaudage par les
différents corps d’état, apposer les charges
admissibles.
- Manutention - Utiliser le treuil (ou tout moyen équivalent).
- Chute d’objet - Mettre toute protection pour éviter la chute d’un objet
en contrebas (le dernier niveau sera muni d'un pare
gravois, filet ou tout moyen équivalent), un périmètre
de sécurité sera mis en pied d’immeuble (grille type
HERAS ou équivalent).
- Heurts - Port du casque avec jugulaire.
Page 45 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
EXEMPLE DE CINEMATIQUE DE MONTAGE D’UN ECHAFAUDAGE MDS
Page 46 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Page 47 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
MODELE DE PV VERIFICATION D’UN ECHAFAUDAGE
VOIR RECOMMANDATION R408 DE L’INRS ANNEXE 6
Page 48 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
NACELLES AUTOMOTRICES
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Travail dans la nacelle - Renversement - Définir les zones de stationnement et s’assurer
de la résistance du sol. Mettre en place les
stabilisateurs s’ils sont prévus.
- Respecter les charges maximales.
- Fournir le PV de contrôle à jour de la nacelle.
- Ne pas l’utiliser par forts vents.
- Respecter les recommandations du fabricant.
- Chute de hauteur - Veiller au port du harnais
- Ne pas sortir de la nacelle.
- Ne pas rouler en position haute.
- Fournir la copie de l’autorisation de conduite.
- Chute d’objet - Mettre un périmètre de sécurité autour (grille
type HERAS ou équivalent).
- Heurts - Port du casque avec jugulaire.
GRUE MOBILE
VOIR ED 6107, ED 6009 DE L’INRS
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Travail dans la grue mobile - Renversement - Examen d’adéquation (s’assurer notamment de
la résistance du sol),
- Vérification de mise ou remise en service,
- Vérification périodiques générales,
- Visites techniques,
- Autorisation de conduite et CACES,
- Mettre en place les stabilisateurs s’ils sont
prévus.
- Respecter les charges maximales.
- Ne pas l’utiliser par forts vents.
- Respecter les recommandations du fabricant.
- Chute d’objet - Mettre un périmètre de sécurité autour (grille
type HERAS ou équivalent).
- Eviter le survol des compagnons.
- Veiller à être dirigé avec visuelle et liaison
phonique.
- Heurts - Port du casque et baudrier.
Page 49 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
MENUISERIES EXTERIEURES / MURS RIDEAUX
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Déchargement, - Déchirures musculaires - tour de reins - Fractionner les charges
Approvisionnement : - Utiliser des chariots pour la manutention
Pose horizontale
- Un moyen de levage (monte-charge,
engins avec ventouses, etc…)
- Chutes de plain-pied - Aménager une circulation sans encombre
- Coupures superficielles - Ne pas laisser trainer d’outils, Port de
gants
- Chute de hauteur - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50
m ou PIRL pour les planchers inférieurs à
1,00 m, lors des travaux de petite hauteur,
échafaudage.
- Chute d’objet sur rue ou cour - Mettre un périmètre de sécurité en pied
d’immeuble (grilles type Héras, ….).
- Ecrasement - Stockage sur chevalet avec inclinaison
vers l’arrière pour éviter toute chute lors de
la découpe des feuillards
- Cerclage générale et 1 feuillard par
menuiserie.
- Extraire la menuiserie latéralement.
SERRURERIE / METALLERIE / CHARPENTE METALLIQUE
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Pose de passerelles, adaptation - Chute de hauteur - Mettre des garde-corps en nez de dalle.
d’escalier, pose des garde-corps, - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50
etc… m ou PIRL pour les planchers inférieurs à
1,00 m, lors des travaux de petite hauteur,
- Ponctuellement port du harnais relié à un
point fixe vérifié et compagnons formés au
port du harnais et muni de STOP CHUTE.
- Déchirures musculaires - tour de reins - Fractionner les charges
- Utiliser des chariots pour la manutention
horizontale
- Un moyen de levage (grue mobile, grue
araignée, etc…)
- Chutes de plain-pied.
- Circulation sans encombre.
- Chute d’objet - Mettre un périmètre de sécurité (grilles
type Héras, ….).
Page 50 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION - SANITAIRE
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Tronçonnage - Eclat dans les yeux - Périmètre de sécurité et port des lunettes
Travaux par point chaud. - Incendie - Permis de feu
- Extincteurs à proximité du travail par point
chaud
Manutention de CTA, d’appareils - Déchirures musculaires - tour de reins - Fractionner les charges
sanitaires ou autre. - Utiliser des chariots pour la manutention
horizontale
- Un moyen de levage (Grue mobile, grue
araignée, monte-charge)
Travail en hauteur - Chute de personne - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50
m ou PIRL pour les planchers inférieurs à
1,00 m, lors des travaux de petite hauteur,
échafaudage.
- Chutes de plain-pied - Circulation sans encombre.
- Explosion - Respecter l’ED742. Pression max 1,5 bars
(acétylène), ventilation des locaux, fixer les
bouteilles et les tenir à la verticale. Vérifier
notamment chaque jour les flexibles et les
chapeaux.
Page 51 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Page 52 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Page 53 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
ELECTRICITE
TRAVAUX RISQUES PROTECTIONS
Incorporation dans les murs, - Chute de hauteur - P.I.R pour les planchers inférieurs à 2,50 m
raccordements, éclairages, etc… ou PIRL pour les planchers inférieurs à 1,00
m, lors des travaux de petite hauteur,
échafaudage.
- Heurts - coincement coupures - Port du casque et équipements individuels
- Ne pas laisser d’outils coupants à portée de
main.
- Electrisation - Travail hors tension, utilisation de coffrets de
chantier, ou appareillage portatif
- Habilitation du personnel,
- Port de la visière et équipements individuels
d’électricien tels que chaussures, gants et
outils isolés.
- Déchirures musculaires - tour de reins - Fractionner les charges
- Utiliser des chariots pour la manutention
horizontale
- Un moyen de levage (monte-charge…)
- Utiliser un dérouleur de câble
- Chutes de plain-pied - Circulation sans encombre.
Page 54 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Attestation de consignation/ Déconsignation pour
Travaux ELECTRIQUE
Le chargé de Travaux est Monsieur :
Habilitation :
De l’Entreprise :
Est chargé de l’exécution des travaux suivants :
Electricité Basse Tension
Réhabilitation de l’éclairage des locaux Elémentaires
Mise en conformité des installations électriques basse tension.
Sur l’ouvrage ci-après :
Le chargé de consignation est Monsieur Téléphone
Habilitation :
Atteste qu’en vue de l’exécution de ces travaux, il a consigné :
Description des zones ou ouvrages consignés :
Description des zones ou ouvrages non consignés :
Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation
lui est certifiée par la présente attestation ou par d’autres attestations en sa possession.
Dispositions particulières :
L’avis de fin de travail devra être rendu au plus tard le à heures et minutes
Le délai de restitution des installations en cas d’urgence est de heures et minutes
Attestation délivrée le ________ à ___ H ___ min au chargé de travaux qui s’engage à respecter les prescriptions en
vigueur.
Signatures :
Le Chargé de Consignation : _________________________
Le Chargé de Travaux : _____________________________
_____________________________________________________________________
Déconsignation de l’installation :
Observations : __________________________________________
Date ___ / ___ / ___ à ___ H ___min
Signatures :
Le Chargé de Consignation : _________________________
Le Chargé de Travaux : _____________________________
Page 55 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
PIRL 2 A 4 MARCHES
Page 56 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
STEPPER DUARIB
Eléments recueillis en mai 2026
Page 57 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Page 58 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Page 59 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
3 A 4 MARCHES
(Les marches sont plus larges, comme ci-dessous, aussi nous tolérons dans les locaux étroits ou
occupés ou si la hauteur sous plafond est trop faible (lots plomberie, peinture, électricité))
Page 60 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
3 A 4 MARCHES A MARCHES
LARGES
4 marches larges permettant le travail
à 3m pour un homme de 1.75m 99.99€
chez Castorama (marque WORK
DESK)
3 marches larges permettant le
travail à 2.5 m pour un homme de
1.75m 59.99€ chez Castorama
(marque WORK DESK)
Page 61 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
V - SUJETIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
5.1. - REGLEMENT DE CHANTIER
5.1.1 – Accueil
Un tableau d’instructions sur la sécurité est commenté et affiché dans les bureaux des chefs de chantier et chefs d’équipe.
Une procédure d’accueil est mise en place sur le chantier à l’arrivée de chaque nouveau groupe d’ouvriers. (résumé sur
l’affiche « L’accueil »).
L’accueil, effectué par le chef de chantier ou un chef d’équipe, suit la procédure suivante :
- Réunion de présentation de l’opération à réaliser et explication de l’organisation générale de chantier :
- présentation des plans architecte,
- présentation du plan d’installation de chantier,
- précisions sur les horaires de chantier, l’organisation des équipes, le matériel utilisé,
- explications sur les circulations de chantier, les conduites à tenir en cas d’accident, les consignes particulières au
site, les procédés d’exécution d’ouvrages particuliers, les produits employés.
A l’issue de la réunion, un livret d’accueil est distribué à chaque ouvrier qui signe réception.
Des affiches de sensibilisation concernant les installations d’hygiène, les protections individuelles et collectives sont affichées
dans les cantonnements.
Les consignes de sécurité sont établies, émargées par les opérateurs et conservées sur le chantier.
En complément, à la demande du chantier : Les Chefs d’équipes et chefs de chantier suivent un stage de formation
à la sécurité.
5.2. - SERVITUDE DE VOISINAGE
Le chantier se trouve dans une zone urbaine. Il y a lieu de prendre, au niveau des avoisinants immédiats des mesures
spécifiques qui nécessitent de la part des entreprises, de mettre en place des moyens de prévention particuliers (planning
d’intervention pour les travaux bruyants, insonorisation des appareils tels que compresseurs, etc...).
Néanmoins :
1) Les installations et accès devront respecter les limites du chantier.
2) Les techniques de construction ne devront pas générer de nuisances excessives pour l’environnement (bruit, poussière,
etc...).
3) Les entreprises qui choisiraient le travail posté ou envisageraient d’intervenir le week-end, devront en informer le Maître
d’Œuvre et le coordonnateur et proposer des mesures compensatoires pour ne pas occasionner de gêne supplémentaire pour
les riverains du chantier.
4) Le rejet d’effluents sur la voie publique ou à l’égout est interdit sans accord du Maître d’Œuvre.
5) L’emploi d’explosif est formellement interdit.
6) Les feux sont interdits,
7) Les dépôts à l’extérieur du chantier sont interdits.
La gestion des risques en milieu occupé :
- Chute de plain-pied (ranger correctement son matériel pour ne pas encombrer les circulations, suspendre les rallonges),
- Risque de coupures (Ne pas laisser d’outils à portée de main (ranger les cutters, les machines ou veiller à les débrancher)),
- Risque de chute d’objet (protéger les entrées d’immeubles (tunnels), mettre des périmètres de sécurité),
- Risque d’électrisation (ne pas laisser de fils électriques apparents sous tension),
- Risque d’incendie (ne pas se brancher chez les résidents, utiliser les coffrets de chantier, utiliser du matériel conforme et en bon
état),
- Risque d’intrusion (porter le badge avec photo, nom de l’entreprise, nom des compagnons),
Page 62 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
VI - MESURES GENERALES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT
6.1 - VOIES ET RESEAUX DIVERS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA
ZONE CANTONNEMENT
Les entreprises disposeront de la desserte en voirie, pour accéder au chantier, au démarrage de celui-ci. Les zones de
parking seront clairement identifiées tant pour le personnel travaillant sur le chantier que pour les visiteurs.
Les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité sont accessibles à l’entrée du chantier, de même pour le réseau
d’évacuation des matières usées.
Il appartient donc à l’Entreprise mandataire de prendre les dispositions nécessaires pour procéder au raccordement de la
zone de cantonnement, et cela dès l’intervention des premiers corps d’état.
6.2 - CONTRAINTES LIEES A L’AMENAGEMENT DE LA ZONE
CANTONNEMENT
L’Entreprise mandataire a la charge de gérer l’aménagement de la zone cantonnement et cela dès le début des travaux.
Cette gestion comprend :
1) la mise à disposition d’une plate-forme satisfaisante pour installer les bungalows (planéité, compactage, drainage).
2) la mise en place et l’entretien des installations sanitaires pour l’ensemble des entreprises. Cet entretien prend en
compte le nettoyage journalier des locaux, la fourniture des consommables (papier, essuie-mains, savons, etc...)
3) la mise en place d’une organisation permettant d’assurer aux personnels de chaque entreprise intervenant sur le
chantier des locaux vestiaires et réfectoires correctement équipés.
4) la mise à disposition de locaux vestiaires et réfectoires pour les entreprises dont la durée d’intervention est courte et
l’effectif de salariés présent sur le chantier très faible, la gestion de l’agencement général du cantonnement, et notamment la
réalisation de passage couvert entre les locaux sanitaires et les locaux vestiaires de chaque entreprise intervenante sur le
chantier et la mise en place de lave-bottes.
5) la mise en place et la gestion des bureaux de chantier pour la maîtrise d’œuvre.
L’Entreprise mandataire est chargée de prévoir une ligne téléphonique, un fax et une photocopieuse.
Le téléphone est à disposition du personnel dans bureau de chantier.
6) Des casques de chantier seront prévus en nombre suffisant pour équiper les visiteurs éventuels.
VII - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT L’ORGANISATION DES
SECOURS ET L’EVACUATION DE PERSONNELS DE CHANTIER
7.1. - DISPOSITIONS GENERALES
7.1.1 - Téléphone
L’Entreprise mandataire installera dès le début de l’opération, dans un lieu librement accessible à tous, un téléphone à partir
duquel il sera possible, sans carte ni pièce, d’appeler les moyens de secours extérieurs.
Cet appareil devra être clairement signalé.
7.1.2 - Nacelle grue à tour
SANS OBJET
Page 63 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
7.1.3 - Secouristes
Chaque entreprise, conformément à la réglementation, devra dans ses équipes de travail disposer de
salariés Sauveteurs Secouristes du Travail formés ou recyclés depuis moins d’un an.
Tous lots
Le coordonnateur sécurité procédera à un recensement périodique du nombre de secouristes du travail
de manière à ce que le chantier dispose toujours d’une proportion de 1 secouriste pour 20 salariés.
7.1.4 - Trousse premiers secours
Chaque entreprise devra disposer, à demeure sur le chantier, à un endroit prédéterminé et connu des salariés, d’une
trousse de premiers secours.
7.1.5 - Protection incendie
Chaque entreprise devra mettre en place un moyen de première intervention contre l’incendie (extincteur adapté à la nature
du risque) dans les endroits suivants :
- dans les magasins ou ateliers où sont entreposées des substances pouvant générer des risques d’incendie
- dans les cantonnements
- au niveau des postes de travail où, peuvent être manipulées des substances classées explosives comburantes ou
extrêmement inflammable au sens de l’article R 231 - 51 du code du travail.
7.2 - LISTE DES NUMEROS D’URGENCE
- Service des pompiers : numéro d’urgence : le 18
- SAMU : n° de téléphone d’urgence : le 15
Hôpital le plus proche :
4 parvis Corentin Celton
Hôpital Corentin-Celton 01 58 00 40 00
92130 ISSY LES MOULINEAUX
L’Entreprise mandataire réalisera un tableau indiquant la conduite à tenir en cas d’accident et les numéros
d’urgence. Il sera affiché près du téléphone.
Ce tableau sera diffusé à chaque entreprise pour affichage dans les cantonnements et les bureaux.
EN CAS D’ACCIDENT IL CONVIENDRA EGALEMENT D’INFORMER LE COORDONNATEUR
SECURITE ET DE LUI FOURNIR COPIE DE LA DECLARATION D’ACCIDENT.
Que doit faire l’employeur en cas d’accident du travail de l’un de ses salariés ?
Remettre au salarié victime la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle, afin qu’il
puisse bénéficier de la prise en charge des soins liés à son accident du travail sans avoir à avancer
les frais
Faire la déclaration de l’accident dans les 48 Heures (formulaire S6200) par lettre recommandée avec
accusé de réception à la CPAM, en précisant les lieux, circonstances et identité des témoins
éventuels
En cas d’arrêt de travail, remplir une attestation de salaire (formulaire S6202) et l’adresser à la CPAM
Page 64 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
En cas d'accident
Appelez le sauveteur secouriste du travail qui, après avoir examiné la
victime, vous demandera d'appeler les secours.
Téléphonez au :
18 112 15
Pompiers centre d'appels secours Samu
Et dites….
1 Ici chantier : MAIRIE ISSY
16 rue Auguste Gervais à 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
en face de ................................................................................................................................................
Téléphone
2 Précisez la nature de l'accident...
(Par exemple: éboulement, asphyxie, chute...)
... et la position du blessé (par exemple: le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une
fouille...) ... et s'il y a nécessité de dégagement.
3 Signalez le nombre de blessés et leur état
Par exemple: trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.
4 Décrivez l'intervention du secouriste
Par exemple: premiers soins, bouche à bouche...
5 Fixez un point de rendez-vous et envoyez quelqu'un à ce point pour guider
les secours.
6 Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier.
Page 65 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
7.3 - EVACUATION DES PERSONNELS DE CHANTIER
Au démarrage des travaux, l’Entreprise mandataire prendra contact avec les services de secours d’urgence pour définir avec
eux, éventuellement à l’occasion d’une visite de chantier, l’organisation à mettre en place pour faciliter l’évacuation des
personnels du chantier et limiter le temps d’intervention des services de secours.
A l’issue de cette concertation, il appartiendra à chaque entreprise de mettre en place les moyens matériels correspondant à
cette organisation.
Cela fera partie d’un document affiché après avoir été remis au coordonnateur
NOTA : Nécessité de prévoir sur le chantier un secouriste pour 20 salariés.
7.4 - SECOURISTES
CONSIGNES DE SECOURS EN CAS D’ACCIDENT GRAVE
- NE PAS DEPLACER LE BLESSE
ou, éventuellement le mettre en position latérale de sécurité sous le contrôle du secouriste.
Le réchauffer et lui parler afin d’évaluer le niveau de conscience.
NE DONNER NI A BOIRE, NI A MANGER
APPELER LES SECOURS et placer une personne à l’entrée du chantier pour guider les secours
Page 66 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
VIII - SUGGESTIONS CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE MODALITES DE
COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS ET LES TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS
8.1 - PRINCIPE GENERAL
Pour éviter les situations de double emploi des matériels de chantier, pour faciliter la réalisation particulière
de dispositifs communs à plusieurs entreprises servant à assurer la sécurité des salariés et à améliorer la Entreprise
protection de leur santé, l’Entreprise mandataire devra, dans la cadre de l’organisation du travail et de mandataire
l’agencement du chantier, faciliter la coopération entre les différentes entreprises.
Dans le cadre des réunions de chantier, le coordonnateur pourra proposer des mesures de manière à
faciliter les interventions des différents entrepreneurs. L’Entreprise mandataire et les entrepreneurs
concernés devront y répondre.
8.2 - ENTREPRISES INTERIMAIRES
Les entreprises utilisant du personnel intérimaire devront s’assurer que le personnel :
Entreprise
- est apte à réaliser le travail qui lui est défini, mandataire
- possède un certificat médical d’aptitude pour l’emploi objet de son contrat, Tout lot
- est en règle (carte de travail et carte de séjour).
D’une façon générale l’entreprise titulaire doit vérifier que son propre personnel et celui des entreprises
sous-traitances sont en règle :
- carte de travail et de séjour,
- immatriculation à la sécurité sociale,
- organisation d’une information sur les risques et les mesures de prévention prises sur le chantier,
- formation appropriée en matière de sécurité (vérification accentuée lors de l’appel à personnel
intérimaire),
- contrôle de l’aptitude technique et médicale pour le personnel destiné à la conduite d’un engin de
chantier.
8.3 - PLAN PARTICULIER SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
(PPSPS)
LE P.P.S.P.S SERA FOURNI SOUS FORMAT PAPIER EN 1 EXEMPLAIRE, APRES LECTURE ET VALIDATION IL
SERA LAISSE PAR NOS SOINS SUR LE CHANTIER. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES FORMATS INFORMATIQUES
OU TELECOPIE.
Ce document comprendra notamment :
- L’effectif et le nom des compagnons.
- Le planning avec le phasage prévisionnel.
- L’accès chantier (à remettre à tous les chauffeurs)
- Le plan d’installation de chantier.
- Le type d’installation mis en place.
- Définition des zones de stockage.
- La nature des travaux.
- Les risques et protections mises en place.
- Les risques propres, importés et exportés et les protections mises en place.
LE PPSPS sera commenté à tous les compagnons de l’entreprise intervenants sur le chantier, notamment
concernant les risques propres, les risques importés et les risques exportés et les protections collectives et
individuelles mises en place pour éviter les risques.
LE P.P.S.P.S SERA FOURNI SOUS FORMAT PAPIER EN 1 EXEMPLAIRE, APRES LECTURE ET
VALIDATION IL SERA LAISSE PAR NOS SOINS SUR LE CHANTIER. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES
FORMATS INFORMATIQUES OU TELECOPIE.
Page 67 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
GUIDE POUR L'ETABLISSEMENT DU P.P.S.P.S. PAR LES ENTREPRISES
Pour les entreprises en charge de maintenance, il conviendra de prévoir un PROTOCOLE D’INTERVENTION, avec
fourniture de PPSPS : maintenance grue, maintenance électrique, etc….
I. RENSEIGNEMENTS
1.1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1.1.1. Désignation de l'opération
1.1.2. Adresse du chantier
1.1.3. Les intervenants (à présenter sous forme de tableau – voir PGSPS)
1.2. RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE
1.2.1. Raison sociale
1.2.2. Nature du marché
1.2.3. Description sommaire des travaux concernant l'entreprise
1.2.4. Communication des travaux sous traités
1.2.5. Durée approximative des travaux
1.2.6. Effectif et liste du personnel devant évoluer sur le chantier
1.2.7. Noms du personnel d'encadrement
1.2.8. Agent de sécurité interne entreprise
1.2.9. Nom du ou des secouristes
1.3. LES INSTITUTIONNELS (IT, CRAM, OPPBTP, Médecine du travail)
1.4. RENSEIGNEMENTS CONCESSIONNAIRES
II. TRAVAUX – RISQUES – PROTECTIONS
2.1. TRAVAUX PROPRES A L'ENTREPRISE
2.1.1. Description des travaux
DESCRIPTION DES TRAVAUX RISQUES PRECAUTIONS ET MOYENS
2.2. TRAVAUX EXPORTES VERS D'AUTRES ENTREPRISES
DESCRIPTION DES TRAVAUX RISQUES PRECAUTIONS ET MOYENS
2.3. RISQUES GENERES PAR L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
DESCRIPTION DES TRAVAUX RISQUES PRECAUTIONS ET MOYENS
2.4. PROTECTIONS COLLECTIVES
DESCRIPTION DES PROTECTIONS COLLECTIVES
2.5. LISTE DES PROTECTIONS INDIVIDUELLES
2.6. LISTE DES MATERIELS
- Machine portative
- Engins
- Apparaux…
Page 68 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
III. HYGIENE – PROTECTION INCENDIE
3.1. INSTALLATION DE CHANTIER / CANTONNEMENT
- Réfectoire.
- Sanitaire.
- Vestiaire.
- Bureaux.
- Horaires du chantier.
- Responsable fermeture chantier.
3.2. INCENDIE
- Description du matériel (point de rencontre avec les pompiers).
IV. STOCKAGE – CIRCULATION
- Zone définie et nature des matériaux stockés.
- Circuit emprunté par les véhicules.
- Circuit emprunté par les piétons.
CONSIGNES PREMIERS SECOURS
- Conduite à tenir en cas d'accident bénin, grave.
- Trousse (composition).
- Avis du médecin du travail
- Avis délégué du personnel PAR LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) sur le PPSPS
FAIRE LE 18
INDIQUER LE POINT DE RENCONTRE
PRECISER LA NATURE DE L'ACCIDENT
(Chute, ensevelissement…)
Le nombre de victimes
L'état des victimes
NE PAS RACCROCHER LE PREMIER
ALLER AU POINT DE RENCONTRE POUR GUIDER LES POMPIERS
RAPPEL : VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE : 1 fois par an
Page 69 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
IX – D.I.U.O
Les entreprises fourniront au fur et à mesure (dès approbation du Maître d'Ouvrage et du Maître d’Œuvre) :
- Les notices techniques des installations mises en place.
- Les données nécessaires à la définition des contrats d'entretien.
- Les plans d'exécution.
CONCERNE CONSTAT ET REMARQUES
Toutes les DIUO :
Entreprises
Fournir : en trois exemplaires
*La liste de tous les documents formant le DOE
* Listing de toutes les pièces contenues dans le DOE lot par lot
TOUS LES DOCUMENTS DEMANDES CI DESSOUS DEVRONT NOUS ETRE REMIS AU
FUR ET A MESURE, AFIN QUE NOUS PUISSIONS FINALISER LE DIUO.
CHAQUE LOT CONCERNE DEVRA REMPLIR LES RUBRIQUES QUI LE CONCERNE.
TOUTE RUBRIQUE N’INTERESSANT PAS LE CHANTIER DEVRA COMPORTER LA
MENTION « SANS OBJET et les raisons »
MAINTENANCE GENERALE
Le Maître d’ouvrage doit transmettre à l’exploitant le dossier d’entretien lui permettant d’avoir un
document de référence. Ce dossier doit comporter les plans, les notices techniques et notes de calculs
pour faciliter l’entretien et le maintien des installations dans les domaines suivants :
EXEMPLE DE TABLEAU DE MAINTENANCE A COMPLETER :
Page 70 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
D.I.U.O CONCEPTION
DOSSIER
DES INTERVENTIONS ULTERIEURES
SUR L’OUVRAGE
OBJET : SPS 2851
Musée Français de la Carte à Jouer
16 rue Auguste Gervais à 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
PARTICIPANTS REPRESENTANT N° TEL ET FAX
MAITRE D’OUVRAGE M. HOURMANT Didier
01 41 23 88 08
VILLE D'ISSY LES MOULINEAUX didier.hourmant@ville-issy.fr
Service Architecture
47, rue du Général Leclerc M. ALBIN Alexandre
01 41 23 88 21
92131 ISSY LES MOULINEAUX cedex Alexandre.ALBIN@ville-issy.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE
ATELIER DE L'ILE M. COURTINE Gaspard
01 48 06 22 00
89 rue du Faubourg Saint-Antoine gaspard.courtine@atile.fr
75011 PARIS
01 30 48 95 42
COORDONNATEUR S.P.S. M. DUVAL Olivier 06 60 64 32 18
ACOR ETUDES acoretudes@wanadoo.fr
130, avenue Joseph Kessel
Centre d’affaires Actipôle - Bât B M. BERNAT-LEPELTIER Jefferson 06 25 89 25 86
78960 VOISINS LE BRETONNEUX jefferson.bernat@acor-etudes.com
F:01 30 57 97 83
2ème catégorie.
Page 71 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
I.- INTRODUCTION :
Dans le cadre de la mission, le coordonnateur SPS est dans l’obligation de constituer un dossier d’intervention ultérieur
sur l’ouvrage (DIUO) qu’il remettra à la réception des travaux au Maître d’Ouvrage.
Ce dossier doit être constitué dès la phase de conception.
Il convient d’intégrer les moyens d’intervention pour assurer la sécurité collective des futurs intervenants lors
d'interventions ultérieures sur l’ouvrage livré.
Nous nous attacherons à respecter les principes généraux de prévention suivant :
➢ Eviter les risques.
➢ Evaluer les risques qui ne peuvent être évités.
➢ Combattre les risques à la source.
➢ Tenir compte de l’évolution de la technique.
➢ Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux.
➢ Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
➢ Prendre des mesures de protections collectives en leurs donnant la priorité sur les mesures de protections
individuelles.
Le D.I.U.O final réalisation sera structuré comme suit :
Section 1 : Dossier de maintenance générale
1.1- Notices d'interventions avec caractéristiques des installations de chauffage, de climatisation.
1.2- Données nécessaires à la définition des contrats d'entretien.
Section 2 : Notice d'instruction précisant les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les
informations pour assurer leur entretien.
Section 3 :
3.1- Niveau minimum d'éclairement et informations pour déterminer les règles d'entretien des locaux à usage de
travail.
3.2- Niveaux d'éclairement dans les circulations, les accès, les locaux techniques et informations pour déterminer les règles
d'entretien.
3.3- Descriptif et caractéristiques des installations électriques (dossier technique).
3.4- Schémas et plans des réseaux électriques (généraux et détaillés).
Section 4 : Dispositions
4.1- Dispositions prises pour faciliter les travaux d'entretien intérieur :
4.1.1- Les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire.
4.1.2- Plans concernant ces accès.
4.1.3- Les accès aux cabines d'ascenseur.
4.1.4- Plans concernant ces accès.
4.1.5- Le ravalement des halls de grande hauteur.
4.1.6- Plans concernant ces halls.
4.2- Dispositions prises pour l'accès en toiture et notamment les chemins de circulation permanents;
4.2.1- Plans concernant ces accès et circulations.
4.2.2- Moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée.
4.2.3- Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus
importantes.
4.3- Dispositions prises pour faciliter le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture.
4.4- Dispositions prises pour faciliter l'entretien des façades et, notamment les moyens d'amarrage et de stabilité
d'échafaudage ou de nacelle.
Section 5 : Autres dispositions.
Page 72 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
II.- PRESENTATION DE L’OPERATION.
2.1.- Renseignements administratifs.
L’opération est classée en 2° catégorie.
2.2.- Description sommaire des travaux : (Travaux décrit dans le CCTP).
Le bâtiment accueille principalement des salles d’exposition, du niveau Rdc Haut au niveau RDJ, en passant par les niveaux
Rdc Bas et Mezzanine.
Un gardiennage sera mis en place.
Le présent projet se fera en site semi-occupé.
Les niveaux suivants seront en fonctionnement durant les travaux :
- Sous-sol avec le stockage des collections et accès au personnel par l'ascenseur
- Aux étages supérieurs à partir du R+1 avec le fonctionnement des locaux administratifs durant les travaux.
L’utilisation de l’ascenseur du bâtiment sera interdite aux entreprises de travaux pendant toute la durée du chantier. A
l’exception de la livraison de la CTA du sous-sol.
En sus, le bâtiment abrite les locaux accessibles au public ci-dessous :
• à RDJ, une salle polyvalente dénommée salle Matisse (type L)
• à RDC Haut, un « tiers lieu » destiné à des programmation événementielles.
• Au R+1, un espace de documentation
Le bâtiment abrite également des espaces réservés au personnel :
• Au R+2 R+3 et R+4 des bureaux,
• Au R+5 les locaux techniques de production de chauffage
• Au Sous-sol : les réserves du musée, le TGBT et des locaux techniques
La restructuration des niveaux suivants du bâtiment :
o Rez-De-Jardin (Emprise travaux suivant plans architecte)
o Mezzanine (Emprise travaux suivant plans architecte)
o Rez-De-Chaussée bas (Emprise travaux suivant plans architecte)
o Rez-De-Chaussée haut (Emprise travaux suivant plans architecte)
Travaux de curage avec dépose de mobilier, banque d'accueil, de menuiserie intérieure bois, revêtement de sol souple et
dur, des vestiaires, de cloisons, de plafonds, de faïence, dépose des relevés en béton au droit des murs rideaux existants,
etc…
Réalisation de relevés en béton armé au droit des murs rideaux crées, etc…
Réalisation de plancher collaborant, etc…
Reprise étanchéité bitumineuse - parvis entrée, dépose complexe d'étanchéité sur plancher béton, dépose et repose de
dalles pierre sur plots, réalisation d’étanchéités diverses
Réalisation d’extension de l’entrée du bâtiment avec l’augmentation de la surface du hall au Rez-De-Chaussée bas, création
de murs rideaux, création trémie dans plancher existant pour la fenêtre de toit créée en partie haute du SAS, avec reprise
étanchéité et dalles sur plots au droit de la trémie créée, pose de fenêtre motorisée ouvrante de toit plat pour la ventilation
naturelle et l'éclairement et store, etc…
Dépose du lanterneau existant, et création de 2 lanterneaux de désenfumage en partie haute de l'escalier monumentale,
création de plots support de garde-corps complémentaires au droit des lanterneaux de désenfumage créés, etc…
Dépose/Repose d'une partie de la couverture ardoise pour remplacer la CTA dans les combles du Pavillon CONTI et reprise
faîtage en ardoise, réalisation de sortie de toit, etc…
Réalisation de carrelage, chapes dans le bloc sanitaire du RDC, réalisation de chapes sur planchers collaborant créés, pose
de portes, réalisation de massifs de fondations pour mat-drapeau, etc…
Page 73 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
Dépose soignée de la volée d'escalier entre RDC Bas et RDC Haut pour adaptation sur site et réemploi - compris dépose
des vitrages pour adaptation des mains courantes, etc…
La création d’une passerelle pour l’accès à la terrasse du café sans passer par le hall,
Le remplacement de 2 CTA et travaux de VMC, dépose et l'évacuation de l'ensemble des matériels suivants (Dans le
musée : Le caisson d'extraction des sanitaires, situé en toiture terrasse du 4ème étage. Le moteur de désenfumage, situé
au sous-sol. Le volet de désenfumage, situé au sous-sol. Dans le pavillon Conti : Les robinets manuels et les accessoires
de l'ensemble des radiateurs), prolonger le chauffage en caniveau dans l'extension du hall au rez-de-chaussée bas, pose et
le raccordement d'un rideau d'air chaud, pose de robinets thermostatiques, travaux de plomberie sanitaire, etc…
Travaux d’électricité, de raccordements divers, d’éclairage, etc…
Travaux de cloisons, de FP, isolation des combles, pose de menuiseries, réparation de parquets, pose de parquets,
traitement des escaliers, pose de revêtements de sol en pierre, pose de mobilier, travaux de peinture et nettoyage, etc…
La redéfinition des besoins en scénographie, en éclairages dans les zones d’expositions, etc…
III.- DEMARCHE CONSTRUCTION DU DIUO.
En collaboration avec la Maîtrise d’Œuvre, la méthodologie suivante sera appliquée.
➢ Identification du problème.
➢ Méthode de résolution du problème et moyens mis en œuvre.
➢ Analyse des risques.
➢ Adaptation ou modification des moyens.
➢ Validation de la solution éventuellement avec les organismes de prévention CRAM, Inspection du Travail.
IV.- CONTENU FINAL DU DIUO.
La majeure partie des documents du D.I.U.O est du ressort des concepteurs, entreprises et Maître d’Œuvre.
Une date sera retenue pour la remise de ceux-ci au coordonnateur SPS, ces documents seront fournis au plus tard
1 mois après réception du chantier.
4.1.- Dossier ouvrage exécution (DOE)
Ce dossier est constitué par le Maître d’Œuvre, les concepteurs, les B.E.T., les entreprises.
Une liste non exhaustive des principaux documents à réunir est rappelée ci-après :
N° LISTE DES DOCUMENTS A REUNIR PAR LA MAITRISE D’OEUVRE
4.1.1 Plan de masse situant les risques dus à l’environnement et historique du site (ex : galerie sous-sols).
4.1.2 Etats des existants établis en se conformant au guide figurant dans la recommandation R 235 de la CRAM “ sécurité
dans les travaux sur existants ”.
4.1.3 Plans des réseaux concessionnaires (EDF-GDF, réseau d'eau, télécom, Chauffage urbain) à maintenir à jour par le
Maître de l’Ouvrage si des travaux sont réalisés par le(s) concessionnaire(s) dans la limite de propriété.
4.1.4 Plans et récolement des réseaux.
4.1.5 Plans indiquant par zone les charges d’exploitations prévues.
4.1.6 Plans de situation des locaux et des zones de maintenance reprises dans le dossier de maintenance et précisant
notamment : les accès, les circulations, les points d’intervention, les conditions d’environnement, les dispositifs
d’aide à la manutention, les points de desserte en énergie.
4.1.7 Plans de situation des locaux de stockage, d’hygiène des locaux vestiaires et réfectoires prévus pour être mis à
disposition des intervenants extérieurs.
Page 74 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
4.2.- Locaux et zones de maintenance
Dans ce tableau apparaîtra les locaux répertoriés et zones de maintenances concernées par une maintenance
ultérieure en s’attachant à définir :
➢ Les points d’intervention répertoriés.
➢ Les conditions d’accès.
➢ Les circulations.
➢ Les conditions de l’environnement à proximité de l’intervention.
➢ Les descriptifs prévus d’aide aux manutentions.
➢ Les points de desserte en énergie.
➢ Les moyens de secours en cas d’accident lors de la maintenance et l’entretien ultérieur sur l’ouvrage.
➢ Consignes et description des moyens de secours mis à jour par le Maître d’Ouvrage et après la
réception.
V.- TRANSMISSION DU DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES (DIUO)
Le DIUO est remis au Maître d’Ouvrage par le coordonnateur SPS lors de la réception des
ouvrages.
Cette transmission doit faire l’objet d’un procès-verbal joint au dossier.
Le DIUO est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l’ouvrage. Dans le cas
d’une copropriété un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l’immeuble.
Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur SPS est requis, un
exemplaire du DIUO est remis au coordonnateur SPS par le Maître d’Ouvrage. Ce
coordonnateur SPS apporte au DIUO les modifications et compléments éventuels
découlant des nouveaux travaux.
5.1.- POINTS ABORDES EN CONCEPTION
Question au Maître d’Ouvrage : Existe-t-il un DIUO, si oui, nous en transmettre une copie ? REPONSE :
PAS DE DIUO
ACCES AUX TOITURES : REPONSE : Porte au R+1
ACCES SECURISE EN TOITURE : Prévoir un accès sécurisé.
TOITURE TERRASSE : Voir pour mettre des garde-corps comme indiqué ci-après. REPONSE : NON, pas de
modification des ouvrages existants
- Nous rappelons que la ligne de vie ou les crochets ne sont pas des protections collectives, la ligne de vie sert
principalement pour les circulations, et le crochet pour un travail ponctuel à proximité, ces 2 équipements nécessitent une
visite annuelle ou après chaque incident.
MAINTENANCES : Il y a-t-il des maintenances en toiture, ? il y a-t-il des dispositions prévues. REPONSE : A voir avec les
entreprises
VMC : Localisation des caissons VMC (prévoir un accès aisé et sécurisé) : EN ATTENTE DE REPONSE
MENUISERIES EXTERIEURES (fenêtres) : IL FAUT EVITER LES PARTIES FIXES (pour permettre un nettoyage
sécurisé de plain-pied depuis l’intérieur). REPONSE : FIXES sauf pour porte et désenfumage. Il y a déjà des
dispositions prévues pour le nettoyage des grands vitrages
IL Y A-T-IL DES LOCAUX MIS A DISPOSITION POUR LE NETTOYAGE OU TOUTE INTERVENTION (vestiaires,
sanitaires) : REPONSE : à voir avec MOA et exploitant
Page 75 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
5.2.- Aide à l'établissement du DIUO (à remplir en phase réalisation par les entreprises)
LES DOCUMENTS ET LES RUBRIQUES CI-APRES RENSEIGNEES SONT A FOURNIR AU PLUS
TARD 1 MOIS AVANT RECEPTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRISES.
1) RUBRIQUES A RENSEIGNER (cf ci-après),
2) FOURNIR LES NOTICES DES MAINTENANCES,
3) FOURNIR LES REFERENCES DES PLANS,
4) FOURNIR LA LISTE DES DOCUMENTS FORMANT LE DOE (SOMMAIRE),
Les rubriques concernées par les maintenances mais non concernées par les présents travaux auront
la mention « SANS OBJET ».
EXEMPLE DE TABLEAU DE MAINTENANCE A COMPLETER :
ELECTRICITE :
Fournir : les références des plans du réseau
Fournir : les notices techniques des appareillages mis en place nécessitant une maintenance
L’utilisateur tiendra à jour un dossier comprenant les plans du réseau, un registre où seront consignés les dates et types de
vérifications (avec l’identification des personnes) et les rapports de vérification.
Origine de l’installation : A définir
Localisation des TGBT et armoires : A définir
ECLAIRAGES :
Fournir : les notices techniques des appareillages mis en place nécessitant une maintenance
Types d’éclairages : A définir
Types de maintenances : A définir
Fréquence : A définir
Page 76 sur 77
ACOR ETUDES - 130, avenue Joseph Kessel - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 95 42 - Fax. : 01 30 57 97 83 - Email : acoretudes@wanadoo.fr
VENTILATION :
Fournir : les références des plans du réseau
Fournir : les notices techniques des appareillages mis en place nécessitant une maintenance
Type de ventilation : A définir
Localisation des caissons : A définir
Type de maintenances/entretiens : A définir
Fréquence : A définir
VITRAGES
Types d’ouvrants : A définir
Type de maintenances/entretiens : A définir
CHAUFFAGE :
Fournir : les références des plans du réseau
Fournir : les notices techniques des appareillages mis en place nécessitant une maintenance
Type de chauffage : A définir
Type de maintenances/entretien : A définir
Fréquence : A définir
Risques spécifiques : A définir
Protections : A définir
AUTRES EQUIPEMENTS NECESSITANT UNE MAINTENANCE :
Fournir : les notices techniques des appareillages mis en place nécessitant une maintenance
Type d’équipement : A définir
Type de maintenances/entretien : A définir
Fréquence : A définir
Risques spécifiques : A définir
Protections : A définir
Page 77 sur 77
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.