Pièce
Cahierdesclausesadministrativesparticuliereslot6.pdf · lot 6 · 14 129 mots · du marché « Accord-cadre pour les travaux de mise en sécurité et de réparation des bâtiments du Département d'Ille-et-Vilaine -… », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE
REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
LOTS 6A 6B 6C - MACONNERIE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
1 Avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes Cedex
L'ESSENTIEL DE L'ACCORD CADRE
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE
REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE
Objet
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - LOTS 6A 6B 6C -
MACONNERIE
Type de contrat Accord-cadre
Nombre de lots 3
Tranches
Sans tranches optionnelles
optionnelles
Clauses sociales Avec
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai Défini par lot
Reconduction 2 reconductions
Prix Prix unitaires
Variation des prix Avec
Avance Avec
L'ESSENTIEL DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS
Forme des MS Ordinaire
Fréquence
d'attribution des A la survenance du besoin
MS
Critères
d'attribution des Spécifiques aux marchés subséquents
MS
Délai d'exécution
Défini par marché subséquent
des MS
Pénalités de retard Prévues dans l'accord-cadre
Résiliation des MS Prévue dans l'accord-cadre
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ................................................................................................... 5
1.1 - Objet du contrat ....................................................................................................................... 5
1.2 - Décomposition du contrat ........................................................................................................ 5
1.3 - Type d'accord-cadre................................................................................................................. 5
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande ..................................................................... 6
1.5 - Conditions d'attribution des marchés subséquents .................................................................. 7
1.6 - Réalisation de prestations similaires........................................................................................ 9
2 - Pièces contractuelles ....................................................................................................................... 9
3 - Intervenants .................................................................................................................................. 10
3.1 - Conduite d'opération .............................................................................................................. 10
3.2 - Maîtrise d'œuvre- Intervenants .............................................................................................. 10
3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier ........................................................ 11
3.4 - Contrôle technique ................................................................................................................. 11
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs .................................................................. 11
4 - Confidentialité et mesures de sécurité .......................................................................................... 11
5 - Protection des données à caractère personnel ............................................................................... 12
6 - Durée et délais d'exécution ........................................................................................................... 12
6.1 - Durée du contrat .................................................................................................................... 12
6.2 - Reconduction ......................................................................................................................... 12
6.2.1 - Dispositions applicables aux seuils maximums du contrat ............................................ 12
6.3 - Durée / Délais d'exécution des marchés subséquents ............................................................ 13
7 - Prix................................................................................................................................................ 14
7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ........................................................................................ 14
7.2 - Modalités de variation des prix ............................................................................................. 14
8 - Garanties Financières ................................................................................................................... 16
9 - Avance .......................................................................................................................................... 16
9.1 - Conditions de versement et de remboursement ..................................................................... 16
9.2 - Garanties financières de l'avance ........................................................................................... 17
10 - Modalités de règlement des comptes .......................................................................................... 17
10.1 - Décomptes et acomptes mensuels ....................................................................................... 17
10.2 - Présentation des demandes de paiement .............................................................................. 17
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : Le n°SIRET sera indiqué dans chaque bon de
commande ou marché subséquent. ................................................................................................ 18
10.3 - Délai global de paiement ..................................................................................................... 18
10.4 - Paiement des cotraitants ...................................................................................................... 18
10.5 - Paiement des sous-traitants .................................................................................................. 18
11 - Conditions d'exécution des prestations ....................................................................................... 19
11.1 – Communication ................................................................................................................... 19
11.2 - Caractéristiques des matériaux et produits .......................................................................... 19
11.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail ................................. 20
11.4 - Implantation des ouvrages ................................................................................................... 20
11.5 - Préparation et coordination des travaux .............................................................................. 20
11.5.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ..................................... 20
11.5.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ................................. 21
11.5.3 - Registre de chantier ...................................................................................................... 22
Le cas échéant, le bon de commande émis ou le marché subséquent attribué peut définir la tenue
d’un registre de chantier pour répertorier l'ensemble des documents émis ou reçus par le maître
d'oeuvre. ......................................................................................................................................... 22
11.6 - Etudes d'exécution ............................................................................................................... 22
11.7 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier ......................................................... 22
11.71 - Gestion des déchets de chantier ..................................................................................... 22
11.7.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ............................ 22
11.7.3 - Documents à fournir après exécution ........................................................................... 22
12 - Développement durable .............................................................................................................. 23
13 - Réception .................................................................................................................................... 25
14 - Garantie des prestations .............................................................................................................. 25
15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ........................................................................... 26
16 - Pénalités ...................................................................................................................................... 26
17 - Assurances .................................................................................................................................. 28
18 – Clause de réexamen ................................................................................................................... 28
19 - Résiliation du contrat .................................................................................................................. 30
19.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre.......................................................................... 30
19.2 - Conditions de résiliation des marchés subséquents ............................................................. 30
19.3 - Redressement ou liquidation judiciaire ............................................................................... 30
19.4 - En cas de non-respect de la clause sociale .......................................................................... 31
20 - Règlement des litiges et langues ................................................................................................. 31
21 - Clauses complémentaires ........................................................................................................... 31
21.1 - Pièces à fournir par le titulaire ............................................................................................. 31
21.2 - Travailleurs détachés ........................................................................................................... 31
22 - Dérogations ................................................................................................................................. 31
22.1 - Annexe 1 au CCAP : Fiche information sur travail détaché illégal .................................... 32
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - LOTS 6A 6B 6C – MACONNERIE
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations. Il est exécuté en partie par
l'émission de bons de commande et en partie par la conclusion de marchés subséquents.
Lieu(x) d'exécution :
Département d'Ille-et-Vilaine - 35000 - Rennes
35000 Rennes.
L’accord-cadre sera utilisé pour des opérations de travaux d’un montant inférieur à 500 000 Euros.
En référence à l’article L2111-1 du code de la commande publique prenant en compte le
développement durable et son volet social, le Département d’Ille-et-Vilaine met en œuvre, à
chaque fois que cela est possible, dans le cadre de ses marchés, un dispositif visant à favoriser
l’emploi.
C’est pourquoi, conformément à l’article L2112-2 du code de la commande publique, le cahier des
charges du présent marché comporte des clauses visant à promouvoir l’emploi des personnes
rencontrant des difficultés particulières d’insertion et à lutter contre le chômage.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles
L2113-12 à L213-16 du code de la commande publique.
Dans ce contexte, le présent accord-cadre comporte des conditions et modalités particulières
d’exécution concernant l’insertion sociale (voir art.12 - Développement durable de ce CCAP).
1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 zones géographiques soit 3 lots :
Lots Désignation
6A MACONNERIE
AGENCES DEPARTEMENTALES DU PAYS DE SAINT-MALO ET
DU PAYS DE REDON
6B MACONNERIE
AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS DE RENNES
6C MACONNERIE
AGENCES DEPARTEMENTALES DU PAYS DE BROCELIANCE,
DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE VILAINE ET DU
PAYS DE VITRE
Chaque lot sera attribué à 3 titulaires maximum.
1.3 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R.
2162-6 à 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de
commande et à la conclusion de marchés subséquents.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 5 sur 36
L'accord-cadre avec maximum de 780 000 HT par an est réparti par lot comme suit :
Zone A Zone B Zone C Total 3 zones
Lot n°6 : Maçonnerie 260 000 260 000 260 000 780 000
L’émission de bons de commande aura lieu pour des prestations simples dont la consistance
permet l’utilisation du bordereau des prix.
Les marchés subséquents seront utilisés pour des opérations plus complexes ou des prestations
spécifiques dont les missions ne sont pas prévues au bordereau des prix mais qui relèvent tout de
même de l’objet de l’accord-cadre.
Les marchés subséquents seront des marchés ordinaires.
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.
Les titulaires de chaque lot se verront attribuer les bons de commande dans les conditions
suivantes :
Pour chaque prestation de travaux envisagée, le Département prépare un bon de
commande en se basant sur les prix du BPU du lot déterminé. Il établit un classement et
sélectionne le titulaire le moins-disant. Ce classement est réalisé à partir des prix proposés
dans le BPU du titulaire et en appliquant le coefficient contractualisé.
Le premier bon de commande sera attribué au Titulaire le mieux classé sur la prestation attendue.
Un projet de bon de commande lui sera adressé. Il disposera alors de 3 jours ouvrés pour
l’accepter ou le refuser. Sans réponse de sa part dans le délai imparti, le bon de commande sera
considéré comme tacitement accepté.
Si le Titulaire concerné refuse le bon de commande proposé, celui-ci sera proposé au Titulaire
classé second. Et ainsi de suite.
Après deux refus de bon de commande, le Titulaire concerné sera automatiquement retiré du
prochain classement lié à une nouvelle prestation. Il reprendra sa place à la commande
suivante.
Le second bon de commande sera établi comme décrit ci-dessus et ainsi de suite.
Dans le cas où le même Titulaire serait bénéficiaire de 4 bons de commande dont les prestations
ne sont pas achevées lors de l’élaboration d’une cinquième commande, il ne pourra participer à
l’attribution du 5ème bon de commande.
Le Département tiendra à jour un tableau de suivi qui pourra être consulté par chaque Titulaire à
tout moment.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire ;
- la date et le numéro du marché (l’intitulé du lot technique par zone géographique) ;
- la date et le numéro du bon de commande ;
- le numéro d’engagement comptable (chiffres uniquement) et le code Service ;
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 6 sur 36
- la nature et la description des travaux à réaliser ;
- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;
- les lieux d'exécution des travaux ;
- le montant du bon de commande ;
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent être
honorés par le ou les titulaires.
1.5 - Conditions d'attribution des marchés subséquents
Modalités de consultation
Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, les marchés subséquents sont attribués après
remise en concurrence des titulaires du (des) lot(s) correspondant à l'objet du marché subséquent
et ce, uniquement via la plateforme Mégalis. Cette remise en concurrence intervient lors de la
survenance du besoin.
Lesdits titulaires doivent déposer une offre à chaque remise en concurrence préalable dans les
conditions suivantes :
Le dossier de consultation des marchés subséquents est élaboré par le service concerné du
Département d’Ille-et-Vilaine. Il est mis en ligne sur la plateforme Mégalis avec un accès restreint
aux titulaires des accords-cadres (code d’accès affiché dans le mail d’invitation à concourir émis
par Mégalis).
Délais de consultation
Le délai de consultation, sera défini dans chaque marché subséquent.
A titre indicatif, le délai de consultation sera fixé entre 3 et 6 semaines. Ce délai pourra varier en
fonction de la complexité de l’opération et des enjeux.
Ce délai de consultation peut être réduit à 15 jours dans le cas de procédure accélérée. Celle-ci
ne peut être utilisée qu’en cas d’urgence.
La notion d’urgence est définie par la nécessité de réaliser des travaux dans un délai très court
suite à l’apparition d’un défaut ou d’une anomalie mettant en cause la sécurité des personnes ou
des biens ou le bon fonctionnement de l’établissement concerné.
La date limite (en précisant l’heure limite) de remise des offres sera indiquée dans la lettre de
consultation du marché subséquent transmise via la plateforme Mégalis. Les plis devront parvenir
à destination avant cette date et heure limites. Les plis électroniques qui seraient remis ou dont
l'accusé réception indiquerait une remise après la date et l'heure limites fixées sont éliminés.
Contenu des dossiers de consultation des marchés subséquents
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
- Une lettre de consultation ;
- L’acte d’engagement du marché subséquent et ses éventuelles annexes ;
- Une décomposition du prix global et forfaitaire (le cas échéant), et si aucune DPGF n’a été
jointe au dossier, la proposition financière du candidat ;
- Un cahier des charges particulier et ses éventuelles annexes ;
- L’ensemble des documents nécessaires à la production de la proposition du titulaire (plans,
études…) le cas échéant ;
- Un certificat de visite (si la visite est obligatoire).
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 7 sur 36
Contenu de l’offre
Lesdits titulaires doivent déposer une offre électronique, exclusivement via la plateforme Mégalis à
chaque remise en concurrence préalable comprenant :
- L’Acte d’Engagement propre au marché subséquent et ses éventuelles annexes (dont celle
relative à l’insertion sociale pour les lots concernés) ;
- Le mémoire technique et environnemental décrivant l’équipe, les moyens et l’organisation
mise en place spécifiquement sur le marché subséquent pour garantir la qualité et les délais des
travaux réalisés ainsi que les mesures mises en place pour protéger l’environnement lors du
chantier ;
- La proposition financière définitive du candidat pour l’ensemble des prestations contenues
dans le marché subséquent ;
- L’ensemble des documents nécessaires à la production de la proposition du titulaire (plans,
études…) le cas échéant ;
- Un certificat de visite (si la visite est obligatoire).
Lors de la consultation effectuée à l'occasion d'un marché subséquent le titulaire est réputé, avant
la remise de son offre, avoir une parfaite connaissance de l'étendue des prestations à réaliser.
Visite sur site
La visite préalable sur site n’est pas obligatoire, sauf si mentionnée dans la lettre de consultation.
Le titulaire peut néanmoins se rendre sur les lieux s’il le juge nécessaire, afin d'établir sa
proposition financière et technique. Il doit aviser préalablement de son passage le chargé
d’opération indiqué dans la lettre de consultation.
Dans l’hypothèse où la visite est obligatoire, un certificat de visite sera joint à l’offre par le
candidat. La visite sera alors commune afin que chaque titulaire dispose d'un niveau d'information
équivalent. La date et l'heure seront précisées dans la consultation.
Variantes
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base si la lettre de consultation l’exige.
Ils peuvent présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la
commande publique, une offre comportant des variantes dans les conditions suivantes:
• Les variantes sont déterminées pour chaque marché subséquent dans la lettre de
consultation. Elles peuvent être autorisées ou exigées
• Concernant les variantes autorisées, le candidat pourra remettre une variante (si la lettre
de consultation l’autorise) en plus de l’offre de base, la variante n’étant pas obligatoire.
• Concernant la variante exigée, le candidat devra déposer une offre pour la solution de
base et pour la variante ( si la lettre de consultation l’exige).
La variante devra à minima respecter le cahier des charges du marché subséquent et/ou le
cadrage de la variante.
Pour chaque variante, le candidat devra également établir un recueil des éléments modifiant le
cahier des charges.
Obligation de réponse
Chaque titulaire a une obligation de réponse. Il s’engage donc à déposer une offre lors de
chaque consultation subséquente ou à justifier toute absence d’offre via le profil acheteur du
Département.
Il appartient au titulaire de prendre toutes les mesures pour faire face à ses engagements. En cas
de non-réponse pour un marché subséquent, le titulaire doit motiver, justifications formelles à
l’appui, son absence d’offre.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 8 sur 36
Toute absence de réponse ou de justification sera également comptabilisée comme un refus
de répondre au titre des bons de commande comme décrit à l’article 1.4.
Le titulaire devra être en mesure de réaliser simultanément plusieurs prestations de travaux,
notamment pendant les périodes de vacances scolaires y compris l’été. Les titulaires
s’engagent à faire des offres régulières, acceptables et appropriées lorsqu’ils seront sollicités pour
les marchés subséquents.
Modalités d’attribution des marchés subséquents
Les critères retenus pour l'attribution des marchés subséquents (pour tous les lots) sont pondérés
de la manière suivante :
Critères Pondération
1-Prix 70.0 %
2-Valeur technique : moyens humains, techniques et organisationnels dédiés 15.0 %
au chantier
3-Performances en matière de protection de l'environnement (modalités et 15.0 %
critères environnementaux de sélection de matériaux, gestion de l'ensemble
des déplacements liés au chantier, gestion des déchets du chantier)
La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère "Prix" est la suivante :
[(70) X (montant de l'offre la plus basse hors offres anormalement basses)] / montant de
l'offre du candidat à noter.
Concernant le critère de la valeur technique, la sélection des titulaires des marchés subséquents
se fera sur la base du mémoire technique et environnemental précédemment évoqué. La lettre de
consultation pourra détailler de façon plus précise le contenu de ces sous-critères suivant les
opérations.
Les candidats évincés sont immédiatement informés de la décision du pouvoir adjudicateur. Il n’y
aura pas de délai (appelé délai de « standstill ») entre l’information des candidats évincés et la
signature du marché.
1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles
L.2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-
cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à
compter de la notification du présent accord-cadre.
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont
les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de
priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Les marchés subséquents et leurs annexes techniques et financières
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 9 sur 36
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Le cadre de réponse technique et environnemental justificatif des dispositions prévues par le
titulaire pour l'exécution du contrat
- Attestation d'économie d’Energie dûment signée (pour les lots concernés)
- Les normes de conception de la série NF EN 1990 à 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales
- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU).
En cas de contradiction entre les clauses des documents rédigés par le Titulaire (clauses
générales des ventes, mémoires techniques, autres annexes du candidat) et les clauses des
documents rédigés par le Pouvoir Adjudicateur, seules prévalent les clauses du CCAP, CCTP et
leurs annexes.
3 - Intervenants
3.1 - Conduite d'opération
La conduite d’opération sera assurée par le Département.
3.2 - Maîtrise d'œuvre- Intervenants
La maîtrise d'ouvrage est assurée par le Département d’Ille-et-Vilaine.
S’agissant des intervenants, le Département d’Ille-et-Vilaine, maître d’œuvre, est représenté par :
- Le Service Maintenance et Energie (SME) qui est l’interlocuteur pour toutes les
problématiques transversales entre correspondants : avenants, révisions de prix,
reconductions, pénalités, problèmes récurrents, organisation, cohérence entre
correspondants, …
- Les Correspondants Techniques Bâtiment (CTB) qui sont en charge du suivi technique de
la maintenance et de l’exploitation des bâtiments utilisés par les services du Département
d’Ille et Vilaine et du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine (SDIS
35). Ils représentent le pouvoir adjudicateur dans le cadre du présent marché. Leur liste
nominative est transmise aux titulaires et mise à jour si besoin (voir tableau au-dessous) ;
- Le Service Conduite d’Opérations et le Service Maitrise d’Ouvrage Programmation sont en
charge des projets de construction et de réhabilitation de locaux. Ils représentent la
maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, au même titre que les Correspondants
Techniques Bâtiment dans le cadre du présent marché ;
- Les Référents du Bâtiment sont les interlocuteurs sur site. Ils représentant l’exploitant ou le
chef d’établissement.
ADRESSES DES CORRESPONDANTS TECHNIQUES BATIMENT
Agence du Pays de Rennes
Service Construction
Pays de Rennes Village des Collectivités – 1 avenue de Tizé
CS 43621 – THORIGNE FOUILLARD
35236 CESSON SEVIGNE CEDEX
Agence du Pays de Brocéliande
Service routes et bâtiments
Pays de Brocéliande
Z.A. de la Nouette – CS 33152
35162 MONTFORT SUR MEU CEDEX
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 10 sur 36
Agence du Pays de Saint-Malo
Service routes et bâtiments
Pays de Saint-Malo
26 bis rue Raphaël de Folligné
35350 LA GOUESNIERE
Agence du Pays de Fougères
Service routes et bâtiments
2 rue Claude Bourgelat
Pays de Fougères
Z.A. de la Grande Marche
CS 90206 – JAVENE
35302 FOUGERES CEDEX
Agence du Pays de Vitré
Service routes et bâtiments
Pays de Vitré
6 BOULEVARD Irène Joliot Curie – CS 10201
35506 VITRE CEDEX
Agence du Pays des Vallons de Vilaine
Service routes et bâtiments
Pays des Vallons de Vilaine
14 rue de la Seine
et Pays de Redon
Z.A. de Château Gaillard – CS 47014
35470 BAIN DE BRETAGNE
3, avenue de Cucillé
Services SCO et SMOP CS24218
35042 RENNES Cedex
Plateforme technique départementale du Hil ALTO
Alto 12 rue du Hil
35 230 NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE
3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera
éventuellement précisé dans chaque bon de commande ou chaque marché subséquent.
3.4 - Contrôle technique
Le contrôleur technique ainsi que ses missions seront éventuellement précisés dans chaque bon
de commande ou marché subséquent.
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
En cas de nécessité d’un CSPS, chaque bon de commande ou marché subséquent précisera le
nom du coordonnateur et le niveau de coordination.
4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent contrat comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 11 sur 36
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.
5 - Protection des données à caractère personnel
Dans le cas où des données à caractère personnel seraient confiées au titulaire, chaque partie au
contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère
personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat.
Les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au(x) traitement(s) des
données à caractère personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
(RGPD).
Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations
contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire
celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.
Le titulaire pourra donc, en cas de manquement à ses obligations en matière de protection des
données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres à cette qualité.
6 - Durée et délais d'exécution
6.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale à compter de la notification du contrat jusqu’au
31 décembre 2027.
6.2 - Reconduction
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. L’accord-cadre
se terminera au plus tard le 31 décembre 2029.
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par
le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le
titulaire ne peut pas refuser la reconduction.
6.2.1 - Dispositions applicables aux seuils maximums du contrat
• Seuil maximum non atteint :
Lorsqu'une période d'exécution n'a pas atteint son maximum, la reconduction du marché entraine
automatiquement le report du reliquat sur la nouvelle période, sans dépasser le montant maximum
total du marché.
Le montant de ce report sera notifié, par voie d'avenant, au titulaire par le pouvoir adjudicateur.
Le montant maximum sur la durée totale du marché reste inchangé.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 12 sur 36
• Atteinte du seuil maximum :
Lorsque le montant ou le volume maximum est atteint au cours d’une période d’exécution, le
pouvoir adjudicateur peut :
- interrompre ses commandes auprès du titulaire jusqu’à la reconduction éventuelle de l’accord-
cadre ;
- reconduire l’accord-cadre de manière anticipée, dans les conditions prévues par l’article relatif à
la durée du présent document ;
- augmenter le maximum de l’accord-cadre, dans le respect des dispositions prévues par les
articles R. 2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- résilier l’accord-cadre sans indemnisation du titulaire et engager éventuellement une nouvelle
consultation en vue de son renouvellement.
• Reconduction anticipée de l'accord-cadre :
Lorsque le montant ou volume maximum fixé pour une période est atteint avant le terme de la
période d’exécution en cours, le pouvoir adjudicateur peut prendre la décision de reconduire
l’accord-cadre de manière anticipée.
Cette décision met fin à la durée de la période d’exécution en cours et déclenche, de manière
anticipée, la période d’exécution suivante.
Le montant maximum sur la durée totale du marché reste inchangé.
Pour l’application de la clause de révision des prix, la date de reconduction anticipée ne se
substitue pas à la date anniversaire de la notification de l’accord-cadre. A cet effet, le mois de
référence pour le calcul de la révision des prix de l'accord-cadre reste inchangé.
La décision de reconduction anticipée est notifiée, par voie d'ordre de service (OS), au titulaire par
le pouvoir adjudicateur et précise :
- la date d’effet de la reconduction anticipée ;
- la durée de la période ainsi reconduite.
6.3 - Durée / Délais d'exécution des marchés subséquents
Chaque bon de commande et chaque marché subséquent détermine son propre délai d’exécution.
Les périodes de préparation de chantier seront également prévues à chaque commande.
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux. Le courrier de notification du marché subséquent pourra aussi valoir ordre
de service de début de travaux s’il y est bien indiqué la date de début de travaux et les délais
d’exécution.
Dans les deux cas (bons de commandes ou marchés subséquents), une prolongation du délai
d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 18.2 du
CCAG-Travaux.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 13 sur 36
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale de l'accord-cadre, est fixé à 15
jours.
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution
des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des
phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite au-delà de la durée indiquée :
Nature du phénomène Intensité limite Durée
Gel 0 degrés celcius 3 jour(s)
Pluie 20 mm/24 h 1 jour(s)
Vent 80 km/h entre 7h00 et 18h00 1 jour(s)
Neige 5 cm à 7H et/ou chute 1 jour(s)
pendant + de 4h00
Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique de :
Saint Jacques de la Lande.
7 - Prix
7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les caractéristiques des prix des prestations sont déterminées en tenant compte des dépenses
liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé et celles liées au
plan de prévention depuis l’envoi du bon de commande ou la notification du marché subséquent
jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Les prix sont également réputés comprendre toutes les dépenses liées à l'exécution du contrat y
compris les frais généraux, frais d'assurances, impôts et taxes et assurer au titulaire une marge
pour risques et bénéfices.
Pour les prestations exécutées moyennant des bons de commandes, elles sont réglées par
des prix unitaires et forfaitaires conformément au BPU.
Le montant de la rémunération est celui fixé par le bon de commande délivré par l’acheteur ; ce
bon de commande est basé sur le bordereau des prix unitaires et le quantitatif déterminé par
l’acheteur en lien avec l’opération concernée.
Pour les prestations exécutées moyennant des marchés subséquents, celles-ci sont réglées
par un prix global forfaitaire défini dans la DPGF ou dans le devis propre à chaque marché
subséquent (ou la proposition financière définitive du candidat).
7.2 - Modalités de variation des prix
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres; ce mois est appelé " mois zéro ".
1- Prestations commandées sur bon de commande
Les modalités de variation présentées ci-dessous ne s’appliquent qu’aux prestations commandées
sur bon de commande.
Les prix sont fermes sur la première période d'exécution du contrat.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 14 sur 36
Les prix sont révisés annuellement à chaque reconduction par application aux prix de l'accord-
cadre d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :
Lots Formules
6A Cn = 15.0% + 85.0% (BT03 (n-3) / BT03 (o))
6B Cn = 15.0% + 85.0% (BT03 (n-3) / BT03 (o))
6C Cn = 15.0% + 85.0% (BT03 (n-3) / BT03 (o))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois au cours duquel commence la nouvelle période
d’application de la formule - 3 mois
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est le mois au cours duquel
commence la nouvelle période d'application de la formule (date de reconduction du contrat). Les
prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.
La révision des prix interviendra au moment de l'établissement du décompte ou de la facturation.
Le coefficient de révision de prix sera arrondi au millième supérieur strict (exemple 1,0492 se
traduira par 1,050).
Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les
suivants :
Lots Code Libellé
6A BT03 Index du bâtiment - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature,
béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) - Base 2010
6B BT03 Index du bâtiment - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature,
béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) - Base 2010
6C BT03 Index du bâtiment - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature,
béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) - Base 2010
2- Prestations commandées sur marché subséquent
Les prix des marchés subséquents sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de remise de l’offre du marché subséquent concerné. Ce mois est appelé « mois zéro ».
Les prix sont actualisables par application au prix global et forfaitaire du marché subséquent d'un
coefficient Cn donné par les formules suivantes :
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 15 sur 36
Lots Formules
6A Cn = (BT03 (d-3) / BT03 (o))
6B Cn = (BT03 (d-3) / BT03 (o))
6C Cn = (BT03 (d-3) / BT03 (o))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des prestations.
- Index (d-3) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de décalage
(sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois zéro
augmenté du nombre de mois de décalage).
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à
celle qui doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de
l'index correspondant, intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur.
En tout état de cause, les index de références utilisés seront les mêmes que ceux prévus pour la
révision des prestations des bordereaux des prix.
8 - Garanties Financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
9 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
9.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée pour chaque bon de commande ou chaque marché subséquent, d'un
montant supérieur à 50.000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois,
sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 25% du montant du bon de commande si la durée de son
exécution est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois,
l'avance est égale à 25% d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé
par cette durée exprimée en mois.
Le remboursement de l’avance devra s’effectuer en une seule fois quand la part exécutée par le
titulaire (ou la partie confiée au sous-traitant ou au cotraitant si celui-ci a bénéficié de l’avance)
aura atteint 70% de réalisation.
Dans l'hypothèse où la situation présentée par l’entreprise ou la facture serait insuffisante pour
solder le remboursement de l'avance en une seule fois lorsque le taux de réalisation atteint 70%,
un titre de recette sera émis pour le remboursement du complément, même si des paiements
ultérieurs de prestations sont envisagés.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 16 sur 36
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du
groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct, dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance (Montant initial
du bon de commande ou du marché subséquent supérieur à 50 000,00 € HT et d’un délai
supérieur à 2 mois).
9.2 - Garanties financières de l'avance
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à
première demande à concurrence de 50,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et
solidaire n'est pas autorisée.
10 - Modalités de règlement des comptes
10.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont
pas connues, le maître d’ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la
révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après
révision définitive des prix.
10.2 - Présentation des demandes de paiement
Par dérogation à l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux, les factures afférentes au paiement («
demandes de paiement ») doivent indiquer, outre les mentions légales, les indications suivantes :
• le nom et adresse du créancier,
• le numéro du compte bancaire ou postal (IBAN et BIC ou SWIFT),
• le numéro et la date du contrat et de chaque avenant (en indiquant le libellé du lot)
• le numéro d’engagement comptable (6 chiffres uniquement)
• le numéro de SIRET de la société
• le numéro d’engagement comptable (6 chiffres uniquement) et le code Service ;
• les prestations livrées ou exécutées,
• la date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux,
• la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
• en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, le montant des variations de prix établies HT
• le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, le montant Toutes Taxes Comprises
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant,
le bénéfice d'une exonération (hors révision) *,
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 17 sur 36
• le taux de TVA légalement en vigueur et le montant de la TVA,
• le montant total des prestations exécutées,
• la date de facturation.
*Le montant calculé de la révision pourra être affiché distinctement ou annexé
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail,
la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité
à s'y conformer.
Le portail CHORUS PRO est accessible à l'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr/ A cet effet, la
demande de paiement (facture,) doit être obligatoirement déposée en se munissant du numéro
d’engagement et du code service transmis à la notification du marché ou sur le bon de commande
ainsi que du code SIRET de la collectivité.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le
système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).
Informations à utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : Le n°SIRET sera indiqué dans chaque bon de
commande ou marché subséquent.
10.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
10.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes
se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le
paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du
mandataire. Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et
12.5 du CCAG-Travaux.
10.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement libellée au nom du
maître d’ouvrage au titulaire du marché, via le site Chorus Pro ou par tout moyen permettant d’en
assurer la date de réception ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 18 sur 36
Le titulaire dispose ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception ou du récépissé de la
demande de paiement pour faire savoir s'il accepte ou s’il refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au maître d’ouvrage. Passé ce délai, le titulaire est
réputé avoir accepté cette demande de paiement.
Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la
demande de paiement dans les conditions susmentionnées ou qu'il dispose de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa
demande de paiement à l'acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis
postal. L'acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.
L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai de
paiement court à compter :
- de la réception par le maître d’ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé,
- ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus.
En cas de cotraitance, si le membre du groupement titulaire du marché qui a conclu le contrat de
sous-traitance n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la
demande de paiement.
11 - Conditions d'exécution des prestations
11.1 – Communication
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
Notification des informations
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.
Les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application
informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise
à disposition du document sur le profil d'acheteur.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.
En cas de sous-traitance, lorsque la notification d'un document ne peut pas se faire par le profil
acheteur, un courriel sera transmis. En pièce jointe, un document appelé « NOTIFICATION » sera
à compléter, à signer et à retourner à l'acheteur. Dans l'absence de la réception de la
«NOTIFICATION» par le Département dans les 8 jours, il sera réputé notifié.
11.2 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour l'exécution doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 19 sur 36
11.3 - Mesures d'ordre social - Application de la
réglementation du travail
Le titulaire doit se conformer aux stipulations de l’article 6 du CCAG Travaux 2021 relatives
à la protection de la main d’oeuvre et des conditions de travail. Il doit notamment respecter
les dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail,
lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’oeuvre
est employée. Il doit être en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d’exécution
du marché et pendant la période de garantie des prestations,sur simple demande du maître
d’ouvrage.
S’agissant de la lutte contre le travail dissimulé, conformément au CCAG, le titulaire, ou chacun
des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans
l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque
personne et de son employeur.
Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier. Cet enregistrement
est tenu à jour et mis à disposition du Maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le
représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production à tout moment.
Le titulaire avise ses sous-traitants et les entreprises intérimaires de ce que les obligations
énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci
pendant toute la durée du marché.
Le titulaire met en œuvre tous les moyens pour que les consignes (droits du travail et de sécurité)
soient bien comprises de l’ensemble des intervenants (présence d’un interprète ou d’un salarié
pouvant expliquer aux travailleurs concernés leurs droits sociaux essentiels.
L’interprète ou le salarié pouvant expliquer aux travailleurs concernés leurs droits essentiels devra
aussi intervenir dans le cadre de formations dispensées aux personnels « lors de la réalisation de
tâches signalées comme présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens,
notamment en cas de coactivité.
Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de
santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en ustifier le
respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur
simple demande du maître d’ouvrage.
11.4 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
11.5 - Préparation et coordination des travaux
11.5.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des
travaux
Les dispositions particulières concernant la période de préparation seront définies pour chaque
bon de commande ou marché subséquent.
Un programme d'exécution des travaux pourra être défini par chaque bon de commande ou
marché subséquent.
Dans le cas où les travaux sont soumis à un plan général de coordination de sécurité et protection
de la santé, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) devra établir un plan
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 20 sur 36
particulier de sécurité et de protection de la santé simplifié, après inspection commune organisée
par le coordonnateur sécurité.
11.5.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le
chantier
Pour les marchés subséquents ou les bons de commande dont les travaux sont soumis à
un plan de prévention :
Le maître d'ouvrage a l'obligation d'alerter l'entrepreneur en cas de danger grave à l'encontre d'un
des salariés de cette entreprise et possibilité d'arrêter tout ou partie du chantier et coordonne les
nouvelles mesures de prévention qui seraient prises à l'occasion d'organisation d'inspections ou
de réunions périodiques.
Chaque titulaire est responsable de la mise en œuvre des mesures prévues par le plan de
prévention, de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de
travaux, Il est aussi responsable de la mise à jour du plan de prévention faisant suite à de
nouvelles inspections.
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. Il a libre accès au chantier.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé simplifié ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon
de commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en
prévoit une;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa
disposition leurs contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en
cas de non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi
des travailleurs handicapés.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 21 sur 36
11.5.3 - Registre de chantier
Le cas échéant, le bon de commande émis ou le marché subséquent attribué peut définir la
tenue d’un registre de chantier pour répertorier l'ensemble des documents émis ou reçus par le
maître d'oeuvre.
11.6 - Etudes d'exécution
Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.
11.7 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
11.71 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant
que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à
l'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
traçabilité.
Il convient également de se référer aux différentes stipulations relatives à la gestion des déchets
au CCTP.
11.7.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état
des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.
Le repliement des installations et la remise en état sont à la charge des titulaires.
Les clauses de l'article "délais d'exécution" du CCAG-Travaux sont seules applicables ; le délai de
repliement est donc compris dans le délai d'exécution des travaux.
11.7.3 - Documents à fournir après exécution
Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies à cet article.
Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit être remis dans un format largement disponible et exploitable par le maître d'œuvre
et le maître d'ouvrage.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 22 sur 36
11.8 - Suivi d'exécution de la clause d'insertion sociale
Le titulaire s’engage à respecter le nombre d’heures d’insertion sociale (pour les lots concernés)
dans l’acte d’engagement.
L’annexe n°1 à l’acte d’engagement « volet insertion » correspond à l’engagement du candidat à
respecter les conditions d’exécution de l’article L2112-2 du Code de la commande publique.
En cours de réalisation du marché, une évaluation quantitative et qualitative sera faite
contradictoirement par l’acheteur avec le titulaire pour contrôler l’exécution des conditions
particulières. Des contrôles seront organisés par les services départementaux sur la réalisation
des engagements souscrits par les titulaires. Les éléments de ces contrôles porteront notamment
sur le respect du nombre d’heures de travail prévues.
En tout état de cause, le titulaire du marché doit, dans un délai d’une semaine, informer l’acheteur,
de toute difficulté qu’il rencontre pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur étudiera
avec le titulaire les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
Contrôle du dispositif :
Les éléments de ces contrôles portent notamment sur le respect du nombre d’heures de travail
prévues.
A cet effet, à la demande de l’acheteur, le titulaire du marché produit mensuellement tous les
renseignements relatifs à la mise en oeuvre de l’action (tableau de suivi de l’action d’insertion).
Des bilans annuels et un bilan final portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action
d'insertion.
Pendant et à l’issue du marché, le titulaire s’engage à faciliter les contacts des partenaires de
l’opération avec les personnes en poste d’insertion et à transmettre les documents nécessaires à
l’évaluation du dispositif.
A l’issue des prestations, le titulaire du marché s’engage à étudier toutes les possibilités
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées.
Une réunion pour établir un bilan final de l’action pourra être organisée par l’acheteur et les
différents partenaires associés à cette action.
12 - Développement durable
12.1 – Clause Insertion
Conformément à l’article L.2112-2 du code de la commande publique, le cahier des charges du
présent marché ainsi que l’acte d’engagement comportent des clauses visant à promouvoir
l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et à lutter contre le
chômage.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles
L.2113-12 à L.2113-16 du code de la commande publique.
L'opérateur économique doit s’engager pour le présent accord-cadre à respecter la clause sociale
prévue dans le règlement de la consultation.
Le nombre d’heures affectées à la clause sociale sera déterminé comme suit :
- Pour les lots 6A, 6B, 6C :
Si le montant du bon de commande ou du marché subséquent est inférieur à 30 000 € HT,
l’entreprise ne sera pas tenue de réaliser de clause d’insertion.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 23 sur 36
Le calcul du nombre d’heures à réaliser par lot et par bon de commande ou marché subséquent
supérieur à 30 000 € sera le suivant :
• Pour une tranche de travaux allant de 30 000 € à 40 000 € : 35 heures soit 1 semaine
• Puis 1 jour d’insertion (7 heures) par tranche de 10 000 € supplémentaire
Les heures imposées pourront être revues à la baisse si l'entreprise déclare un taux de main
d'oeuvre inférieur à 25% du bon de commande ou du marché subséquent concerné.
Publics éligibles à la clause d’insertion
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des
catégories suivantes :
• Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
- personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
- personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) :
associations intermédiaires (AI), entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), entreprises
d’insertion (EI) et ateliers chantier d’insertion (ACI)
- personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
- personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
- personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) ;
- personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi
pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou
affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.
• Personnes éloignées du marché du travail :
- demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité
ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
- bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) en recherche d’emploi ;
- personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L.
5212-13 du code du travail fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi ;
- bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé
(AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
- jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi : sans qualification (infra niveau 3, soit niveau
inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
- diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou
de l’enseignement supérieur ;
- demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 24 sur 36
- jeunes en suivi renforcé de type PACEA (parcours contractualisé d’accompagnement vers
l’emploi et l’autonomie), SMA (service militaire adapté), SMV (service militaire volontaire), en sortie
de dispositif Garantie Jeunes ;
- habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, éloignés de l’emploi ;
- personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des
maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de
Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en oeuvre du dispositif et à la
réalisation des heures d’insertion.
Le « guide des clauses d’insertion sociale dans les marchés publics », joint au dossier de
consultation des entreprises, décrit l’ensemble des modalités de mise en oeuvre de cette
démarche d’insertion, dont la liste des publics et des structures d’insertion mobilisables,
en application des articles L.2112-2 du code de la commande publique.
12.2 – Condition d’exécution à caractère environnemental
L’approche environnementale doit être développée pour toute action nécessaire à la réalisation
des prestations et en particulier dans les domaines suivants (liste non exhaustive) :
- privilégier l’utilisation de produits non polluants ;
- mise en place de matériels peu énergivores (systèmes d’éclairage, installations de chauffage,
systèmes de distribution d’eau) ;
- mise en place de matériaux possédant des qualités d’isolation thermique, acoustiques ou
phoniques optimales ;
- utilisation de procédés de pose favorisant le démontage et le réemploi ;
- réemploi des installations et matériels respectant les normes en vigueur ;
- gestion des déchets.
Les données relatives à l’impact carbone des principaux matériaux devront figurer au DOE.
13 - Réception
La réception de chaque bon de commande a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux le
concernant dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux. Le titulaire avise le pouvoir
adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle les travaux du bon de commande sont ou
seront considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer les
opérations de réception.
14 - Garantie des prestations
Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 25 sur 36
L’entrepreneur a, à l’égard du maître d’ouvrage, même après la réception et le paiement des
travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés
par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.
16 - Pénalités
Toutes les pénalités sont exprimées en jours ouvrés.
Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à
l'application des pénalités.
Par dérogation à l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités est plafonné à
20,0 % du montant du marché ou du bon de commande.
16.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour
ouvré de retard, une pénalité fixée à 100,00 €.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
16.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité correspondant à 3,0 % du montant TTC de l'accord-cadre.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à
titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
16.3 - Autres pénalités spécifiques
Absence sur chantier pendant les mois de juillet et août :
En cas d’absence sur des chantiers durant les mois de juillet et août, une pénalité de 100 euros
par jour d’absence sera appliquée au titulaire du marché subséquent.
Absence aux réunions de chantier :
En cas d'absence non justifiée aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est
requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 80,00 € par absence constatée.
Retard aux réunions de chantier :
Tout retard non motivé de l’entrepreneur à une réunion de chantier hebdomadaire, à laquelle il
aura été dûment convoqué sera passible de l’application d’une pénalité forfaitaire de 50 €.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 26 sur 36
Nettoyage du chantier / Gestion des déchets :
Le refus de l’entrepreneur d’obtempérer aux injonctions du Maître d’OEuvre d’avoir à procéder aux
tâches de nettoyage qui lui sont imparties dans un délai donné sera sanctionné par une pénalité
forfaitaire de 100 € par jour de retard après mise en demeure. Cette pénalité sera également
appliquée en cas de non-respect des dispositions du CCTP relative à la gestion des déchets
(article 1.6.2).
Retard pour la levée des réserves après réception des travaux :
Toute réserve non levée après la date prévue dans le procès-verbal de réception sera passible de
l’application d’une pénalité forfaitaire de 50 € par jour de retard.
Pénalités pour retard dans la remise des documents divers, y compris documents après
exécution
Par dérogation à l’article 29.1 du C.C.A.G. Travaux, tout retard dans le respect des délais fixés par
le Maître d’oeuvre, l’OPC (en concertation avec l’entreprise) et le cas échéant le coordonnateur
SPS pour la remise des documents d’exécution, avis techniques, devis, procès-verbaux,
documents techniques, ainsi que tout document nécessaire au chantier pourra être sanctionné par
une pénalité de 100 Euros par jour et par document, même si ce retard n’entraîne pas de retard
dans le délai d’exécution.
La présente pénalité s’applique en cas de retard dans la remise d’études d’exécution pendant la
phase de préparation du chantier, en phase chantier, ainsi que pour la remise des plans et autres
documents après exécution.
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
En cas de non-respect du délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision de
réception, une pénalité forfaitaire de 100,00 € sera appliquée par jour de retard.
Pénalités pour non neutralisation zone de détection incendie ou intrusion et déclenchement
alarme :
En cas de non neutralisation de la zone de détection incendie ou d’intrusion et de déclenchement
de l'alarme (article 3.3.2 du CCTP), une pénalité forfaitaire de 100 euros par constat sera
appliquée.
Pénalité pour non fourniture des plans de recollement
En cas de non fourniture des plans de recollement (article 3.5.2 du CCTP), une pénalité forfaitaire
de 100 euros sera appliquée par jour de retard.
16.4 - Pénalité en cas de non-respect de la clause sociale
En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion sociale, le titulaire du marché subira
une pénalité égale au nombre d’heures prévues dans le marché et non réalisées multiplié par 2
fois le SMIC horaire brut en vigueur à la date de réception du chantier.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et
attestations demandées par le maître d’ouvrage notamment le tableau de suivi de l’action
d’insertion, les justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 27 sur 36
réalisées, une pénalité de 50,0 € sera appliquée par jour calendaire de retard à compter de la
demande formulée par le Maître d’ouvrage et après mise en demeure préalable.
17 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;
- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.
Le sous-traitant doit également fournir les justifications d’assurance pour la part des prestations
qui le concernent.
18 – Clause de réexamen
Une procédure de réexamen des conditions d'exécution de l'accord-cadre peut être menée en
application des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. A l'exception
des cas énumérés ci-après, toute modification des conditions d'exécution acceptée à l'issue de
cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent accord-cadre.
Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans
l'accord-cadre, et ce pendant toute la durée de son exécution.
La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de la
demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder à un contrôle des informations
données par le titulaire.
Si le principe et les conditions de mise en oeuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il
trouve à s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.
L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.
La demande doit être transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de façon certaine la date de sa réception.
A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15
jours pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce
délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette
stipulation ne valant pas renonciation à recours pour le titulaire.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 28 sur 36
Dans les hypothèses suivantes, la modification est actée par un ordre de service rédigé par
l’acheteur et sera adressé au titulaire du contrat via le profil acheteur
(https://marches.megalis.bretagne.bzh/) pour notification :
- Ajouts de nouvelles prestations au BPU : l'acheteur pourra modifier le BPU, pour y inclure des
prestations rendues nécessaires, par l’ajout de nouveaux prix
- Les clauses liées au RGPD
- Modification de la clause de révision des prix dans les hypothèses suivantes :
• Erreur matérielle manifeste ;
• Disparation d’un indice/index et sélection d’un nouvel indice/index par l’acheteur
- Changement de raison sociale ou changement de la structure de l’entreprise n’entraînant pas la
création d’une nouvelle personne morale.
Concernant les groupements d'entreprises, le mandataire pourra proposer, après accord écrit des
membres, à l’acheteur le remplacement d’un membre défaillant par un autre. Ce remplacement
pourra intervenir dans les hypothèses suivantes :
- Modifications affectant la structure du membre :
• Scission ;
• Disparition par fusion ;
• Fusion-absorption entraînant la création d’une nouvelle entité.
- Décès du membre ;
- Difficultés techniques et/ou financières du membre avérées et justifiées empêchant ou risquant
d’empêcher l’exécution des obligations contractuelles ;
- Cession volontaire de la part des prestations à exécuter à un cotraitant ou à une entreprise
tierce.
L’acheteur doit vérifier que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base
des mêmes pièces que celles produites lors de la procédure de passation du contrat. A l’issue de
cet examen, l’acheteur acceptera ou non la mise en oeuvre de la substitution. Cette substitution ne
pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.
Le remplaçant proposé pourra être :
• Dans le cadre d’un groupement conjoint :
- soit un des membres du groupement,
- soit une entreprise tierce.
• Dans le cadre d’un groupement solidaire :
- une entreprise tierce.
Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou de l’acheteur sur la
substitution :
• Dans le cadre d’un groupement solidaire :
- la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise en oeuvre de la solidarité des
autres membres du groupement.
• Dans le cadre d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire :
- la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise en oeuvre de la solidarité du
mandataire du groupement
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 29 sur 36
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désignera un
nouveau mandataire dans les conditions fixées au CCAG, quelle que soit la nature du
groupement.
Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné
en vertu de l’alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, l’acheteur prononce la résiliation sans
faute de la totalité du marché, mais cela sans indemnité.
Ces modalités de substitution s’appliquent aussi en cas de défaillance du mandataire dans
l’exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du
groupement.
19 - Résiliation du contrat
19.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 à 53.2 du CCAG-
Travaux.
En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra une indemnisation de 2% si l'accord-cadre à bons de commande comporte un
minimum.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du
travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.
Le titulaire qui n'aurait pas justifié par 4 fois et par écrit de son impossibilité de remettre une offre
dans le cadre de l'attribution des marchés subséquents, pourra se voir exclu sans indemnité de
l'accord-cadre.
19.2 - Conditions de résiliation des marchés subséquents
Les conditions de résiliation de chaque marché subséquent sont définies aux articles 49 à 53.2 du
CCAG-Travaux.
En cas de résiliation de chaque marché subséquent pour motif d'intérêt général par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du
travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.
19.3 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou
décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 30 sur 36
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de
commerce.
19.4 - En cas de non-respect de la clause sociale
En cas de non mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la clause d’insertion, une
mise en demeure sera adressée au titulaire du marché qui sera invité à faire part de ses
observations sous un délai de 15 jours. L’inobservation de cette obligation pourra conduire à la
résiliation du marché pour faute par le Maître d’ouvrage.
20 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une
traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
21 - Clauses complémentaires
21.1 - Pièces à fournir par le titulaire
Le titulaire devra fournir avant la signature du marché et tous les 6 mois, dans le cadre de
l’exécution du présent contrat :
• les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, dont
une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois.
• le cas échéant, s’il en emploie, le titulaire fournira la liste nominative des travailleurs étrangers
employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L.5221-2 du code du
travail (indiquant la nationalité, la date d’embauche, le type et le numéro du titre d’autorisation de
travail).
Ne sont pas soumis à cette autorisation, les ressortissants des états membres de l’Union
Européenne, les ressortissants des autres états, parties à l’accord sur l’Espace économique
européen (Islande, Liechtenstein et Norvège) et les ressortissants de la Confédération Helvétique.
Les pièces et attestations qui y sont mentionnées, devront être déposées sur la plateforme
https://portal.aprovall.com/app. Cette plateforme est gratuite.
21.2 - Travailleurs détachés
Le titulaire devra fournir les documents cités dans la Fiche d’information des entreprises dans
le cadre de la lutte contre le travail détaché illégal jointe en annexe du présent CCAP.
22 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.2 du CCAP déroge à l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux.
- L'article 16.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2, 29.1 du CCAG - Travaux
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 31 sur 36
22.1 - Annexe 1 au CCAP : Fiche information sur travail
détaché illégal
FICHE D’INFORMATION DES ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE
TRAVAIL DETACHE ILLEGAL
(MAJ - décembre 2020)
Rappel sur la notion de travail détaché :
La notion de « salarié détaché » est définie par la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 et sa
directive d’exécution 2014/67/UE du 15 mai 2014 transposés à l'article L. 1261-3 du Code du
travail.
Est considéré comme salarié détaché tout salarié d’un employeur régulièrement établi et
exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de
celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur
pendant une durée limitée sur le territoire national.
Le détachement peut revêtir plusieurs situations. Il peut ainsi être réalisé :
• Au travers d'un contrat conclu entre l'employeur établi hors de France et un destinataire de la
prestation établi en France,
• Entre entreprises d'un même groupe ou entre établissements d'une même entreprise,
• Pour le compte de l'employeur établi hors de France sans qu'il existe un contrat entre celui-ci
et un destinataire,
• Par une entreprise de travail temporaire établie hors de France auprès d'une entreprise
utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national,
C’est pourquoi il est demandé aux entreprises (titulaires, sous-traitant ou entreprises
exécutant une activité de travail temporaire avec lesquels le titulaire ou le sous-traitant ont
eux-mêmes contractés) de respecter les modalités suivantes en cas d’emploi de
travailleurs détachés :
1.Formalités obligatoires en matière de Protection sociale
Tout salarié intervenant en France doit être affilié à un organisme de protection sociale.
Toutefois, ce principe d’assujettissement obligatoire aux régimes de sécurité sociale français au
titre d’une activité exercée en France souffre notamment d’une exception (prévue par les
Règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 portant coordination des systèmes de sécurité
sociale, entrés en vigueur le 1er mai 2010) pour les salariés détachés au sens du droit de la
sécurité sociale, lesquels restent assujettis au régime de protection sociale du pays d’origine sous
certaines conditions précises (différentes des critères de licéité du détachement au sens du droit
du travail).[1]
[1]
Pour ce faire, le détachement doit être déclaré par l’employeur auprès de l’institution compétente
de l’Etat habituel d’emploi, dans la mesure du possible avant le détachement. Cette dernière
établit le document portable A1 ou E 101 « Certificat concernant la législation de sécurité sociale
applicable au titulaire », si les conditions du détachement lui paraissent réunies
L’employeur doit transmettre copie des certificats de détachement A1 ou E 101 pour chaque
salarié au donneur d’ordre et Maitre d’ouvrage.
De même, il doit fournir au Maitre d’ouvrage, lorsque la législation du pays de domiciliation le
prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant
que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations
afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 32 sur 36
sociales et de paiement des cotisations et contributions auprès d’un organisme de sécurité sociale
français.
2.La déclaration de détachement
La déclaration préalable de détachement doit être transmise à l’Inspection du Travail par voie
dématérialisée, en utilisant le télé service SIPSI.
L’entreprise doit adresser une copie de l'accusé de réception de la déclaration de détachement
effectuée sur le télé-service " SIPSI " au Maître d’ouvrage et ce, avant le début du chantier
3.Autres formalités obligatoires :
• Désignation d’un représentant de l’entreprise en France : L’entreprise a l’obligation de
désigner un représentant de l’entreprise étrangère en France chargé de faire la liaison avec les
agents de contrôle (traduite en langue française). Cette désignation est réalisée à partir de la
déclaration préalable de détachement effectuée sur le télé-service SIPSI.
Ce représentant doit avoir une adresse électronique et postale en France ainsi que des
coordonnées téléphoniques.
• L’entreprise doit transmettre au Maitre d’ouvrage une attestation sur l'honneur certifiant qu’il
s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes liées au
détachement de travailleurs.
• L’entreprise doit transmettre au Maitre d’ouvrage copie d’un document mentionnant son
numéro individuel d’identification, TVA intracommunautaire pour les ressortissants de l’UE
(numéro attribué par les services fiscaux) ou un document mentionnant son identité et son
adresse ou, le cas échéant, les coordonnées du représentant fiscal ponctuel en France
• Port de la carte d’identification professionnelle des salariés du secteur du bâtiment et des
travaux publics (BTP).
Elle s’applique aux salariés intervenant, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur
un site ou un chantier de travaux de BTP aux ETT dont les salariés accomplissent ces travaux.
La carte est une carte individuelle mentionnant l’identité du salarié, la date de délivrance, une
photo, le nom de l’entreprise, la qualité du salarié, intérimaire, détaché, intérimaire détaché
• La déclaration de détachement doit être annexée au registre unique du personnel et tenue à
la disposition des agents de contrôle sur chaque chantier
• Documents à conserver sur le lieu de travail du salarié détaché : Les informations relatives
aux salariés détachés et les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité
réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d'établissement
4.Autres modalités à respecter :
• Le paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel avec la délivrance d’un
bulletin de paie
• Des conditions d’hébergement collectif compatibles avec la dignité humaine
• Les règles relatives à la santé et sécurité au travail
• La durée du travail, le repos compensateur, les jours fériés, les congés annuels payés ainsi
que la durée du travail et le travail de nuit pour les jeunes travailleurs.
5.Rappel sur la sous-traitance :
Toute sous-traitance devra être agréée au préalable par le Maître d’Ouvrage avant toute
intervention sur le chantier. Les entreprises devront obligatoirement réaliser une demande au
Maître d’Ouvrage au moins 3 semaines avant la date d’intervention souhaitée.
Lien avec la fiche DIRECCTE « Recours à la prestation de service internationale » de novembre
2019 : http://metiers/sites/RM6/RM6-2/DevelDurable/5-
Economie%20et%20territoire/Documents%20travail%20avant%202018%20Travailleurs%20D%C3
%A9tach%C3%A9s-Travail%20Ill%C3%
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 33 sur 36
A9gal/5-Travail%20SMF-Travaux/le_recours_a_la_prestation_de_services_internationale.pdf
6- Obligations à la charge du Maître d’Ouvrage :
• L’affichage sur le chantier de la législation applicable aux travailleurs détachés pour les travaux de bâtiment
ou de génie civil relevant d'une coordination de sécurité sera assuré. Cet affichage sera traduit dans les langues parlées
par les travailleurs détachés
• En cas de refus du salarié de présenter la carte BTP, le coordonnateur informera le maître d’ouvrage qui
contactera l’employeur pour l’obtenir ou, en l’absence de carte, lui demander de régulariser la situation du salarié. Un
retrait du salarié du chantier est possible
• Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, le donneur d’ordre ou le maitre d’ouvrage doit
envoyer, dans un délai de 2 jours ouvrables, une déclaration d’accident du travail à l’Inspection du Travail du lieu de
l’accident.
Annexe n°2 – Proposition de document-type à annexer au contrat de sous traitance du BTP
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE SOUS-TRAITANT EN MATIÈRE
DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL ET LA FRAUDE AU DÉTACHEMENT
Document type rédigé en février 2021par les organisations professionnelles du BTP
(FFB, FNTP, CAPEB, CNSTB, EGF BTP, SNSO, Fédération SCOP BTP)
Tous ces documents doivent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction en français.
Je soussigné, (Nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de représentant de l’entreprise « raison sociale » ………………………………..……. (le sous-traitant)
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….……
➔ Sous-traitant établi en France*
Au titre de la lutte contre le travail dissimulé(articles D.8222-5 du Code du travail, L.243-15 et
• D.243-15 du Code de la sécurité sociale)
Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale prévue à l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'URSSAF, datant de moins de
6 mois,
Une copie de l'extrait de mon inscription au registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis),
ou,
Une copie de ma carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers,
ou,
Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours
d’inscription.
• Au titre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre (articles D.8254-2 et D.8254-4 du Code du travail)
En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers (non ressortissants de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse) soumis à
autorisation de travail : une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier
d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail.
➔ Sous-traitant établi ou domicilié à l’étranger
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 34 sur 36
• Au titre de la lutte contre le travail dissimulé*(article D.8222-7 du Code du travail, L.243-15 et
D.243-15 du Code de la sécurité sociale)
Un document mentionnant mon numéro de TVA intracommunautaire ou si je ne suis pas établi dans un pays de
l’Union européenne, un document mentionnant l’identité et l’adresse de mon représentant auprès de l’administration
fiscale française.
a) Un document attestant de la régularité de ma situation sociale au regard du règlement (CE) n°883/2004 du
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 35 sur 36
29 avril 2004 (certificat de détachement A1 si je suis établi dans l’UE) ou d’une convention internationale de sécurité
sociale et lorsque la législation de mon pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le
régime social obligatoire et mentionnant que je suis à jour de mes déclarations sociales et du paiement des cotisations
afférentes, ou un document équivalent.
b) A défaut des documents mentionnés au a) ci-dessus, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l’URSSAF.
Lorsque l’immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans son pays d’établissement
ou de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription.
• Au titre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre*(article D.8254-2 et D.8254-4 du Code du travail)
En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers (non ressortissants de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse) soumis à
autorisation de travail : une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier
d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail.
• Au titre de la lutte contre la fraude au détachement(articles L.2162-4-1 et R.1263-12 du Code du travail)
Avant la conclusion du contrat et avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés :
l'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice « SIPSI » ;
une attestation sur l'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes
dues au titre des amendes prévues aux articles L.1263-6, L.1264-1, L.1264-2 et L.8115-1 du Code du travail. Cette
attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.
Fait à : le Le sous-traitant,
Signature et cachet :
L’entreprise principale s’assurera de l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement
des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de l'URSSAF ou si un tel dispositif existe dans le pays
d’origine, selon la procédure prévue dans celui-ci (voir www.cleiss.fr/employeurs/obligationdevigilance/index.html).
*Ces documents fournis lors de la conclusion du contrat de sous-traitance doivent être renouvelés tous les 6 mois jusqu’à la fin de
l’exécution du contrat.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 36 sur 36
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.